Marché de Maintenance du Système de Sécurité Incendie de la
Transcription
Marché de Maintenance du Système de Sécurité Incendie de la
Marché de Maintenance du Système de Sécurité Incendie de la maison de santé Marie Galène Indice B – 19/03/2015 Maître d’ouvrage Maison de Santé Marie Galène 30 Rue Kleber 33200 Bordeaux Opération Entretien et maintenance du SSI AQUITAINE POITOU CHARENTES 53 Allée de Mègevie 33170 GRADIGNAN : 05.24.73.88.20 Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) « Maintenance » Page 1/37 Suivi des indices Indice A B Date 11/03/2015 18/03/2015 Rédacteur T.DELCROIX T.DELCROIX Observation Première édition Modification suite réunion MOE Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) « Maintenance » Page 2/37 Sommaire Suivi des indices ................................................................................................................. 2 Sommaire ........................................................................................................................... 3 1 – OBJET DU MARCHE ....................................................................................................... 5 Préambule 5 1.1 – Cadre général des prestations ....................................................................................................... 5 1.2 – Obligation de la maison de santé ................................................................................................... 5 1.3 – Engagements et obligations du titulaire contractant ...................................................................... 5 2 – DISPOSITIONS GENERALES ......................................................................................... 7 2.1 – Etats des lieux initiaux des installations ......................................................................................... 7 2.2 – Délais d’intervention avec obligation de résultat ............................................................................ 7 2.3 – Modalités d’appel et assistance ..................................................................................................... 8 2.4 – Pénalités ........................................................................................................................................ 8 2.5 – Limites de prestations .................................................................................................................... 8 2.6 – Jours d’exécutions et d’intervention ............................................................................................... 9 2.7 – Plan de prévention ......................................................................................................................... 9 2.8 – Planning de maintenance............................................................................................................... 9 2.9 – Respect de l’environnement........................................................................................................... 9 2.10 – Fin de contrat ............................................................................................................................... 9 3 – CONDITION REGLEMENTAIRES ET TECHNIQUES ....................................................... 10 3.1 – Normes et règlements.................................................................................................................. 10 3.2 – Qualifications de l’entreprise et de ses personnels ...................................................................... 10 3.2.1 – Qualification particulière liée aux détecteurs de fumée à chambre d'ionisation 11 3.3 – Exécution de la mission ............................................................................................................... 11 3.3.1 – Dispositifs d’interventions. 11 3.3.2 – Garantie légale des éléments remplacés. 11 3.3.3 – Installation sous garantie constructeur/installateur 12 3.3.4 – Assurance 12 3.3.5 – Confidentialité 12 3.3.6 – Fournitures et prestations non comprises dans le contrat 12 3.4 – Offres ........................................................................................................................................... 12 3.5 – Documents et pièces écrites obligatoires .................................................................................... 13 3.5.1 – Registres de sécurité 13 3.5.2 – Main courante non volatile 13 3.5.3 – Rapport de visite curative 13 3.5.4 – Rapport de visite de maintenance 13 3.5.5 – Rapports annuels 14 3.5.6 – Rapport de fin de marché 14 3.6 – Objet des prestations dues au titre de la maintenance ................................................................ 15 3.7 – Réunions ...................................................................................................................................... 16 3.8 – Qualité des matériaux .................................................................................................................. 17 4 – PRESTATIONS DE MAINTENANCE .............................................................................. 18 4.1 – Généralités ................................................................................................................................... 18 4.1.1 – Contrat de maintenance 18 4.1.2 – Périodicité des opérations de maintenance 19 4.1.3 – Fournitures de rechange 19 4.1.4 – Traçabilité des interventions préventives 20 4.1.5 – Traçabilité des interventions correctives 20 4.2 – Maintenance préventive ............................................................................................................... 21 4.2.1 – Essais fonctionnels : S.D.I 21 4.2.1.1 – Signalisation d'alarme feu par sollicitation : ...................................................... 21 4.2.1.2 – Signalisation de dérangement par : ..................................................................... 21 4.2.1.3 – Essais T.R.E., T.R.C. .......................................................................................... 22 4.2.2 – Essais fonctionnels : S.M.S.I 23 4.2.2.1 – Maintenance fonctionnelle du S.M.S.l. (vérification des scénarios) .................. 23 Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) « Maintenance » Page 3/37 4.2.2.2 – Fonction d'évacuation : ..................................................................................... 23 4.2.2.3 – Fonction de compartimentage : .......................................................................... 23 4.2.2.4 – Fonction de désenfumage: .................................................................................. 23 4.2.3 – Essais fonctionnels : Unité d'Aide à l’Exploitation (U.A.E.) 4.2.3.1 4.2.3.2 4.2.3.3 4.2.3.4 4.2.4 – Essais fonctionnels : S.M.S.|. - Alarme – Évacuation 4.2.4.1 4.2.4.2 4.2.4.3 4.2.4.4 24 – Lors de chaque intervention : ............................................................................. 24 – Contrôle des communications entre les différents éléments connectés .............. 24 – Analyse de l'historique pour relever : ................................................................. 24 – Base de donnée - Archivage ............................................................................... 24 25 – Essais fonctionnels de l'élément central du système d'alarme incendie vocale .. 25 – Essais fonctionnels Equipement d'Alarme de type 1 : ........................................ 25 – Essais fonctionnels Equipement d'Alarme de type 2a : ...................................... 25 – Essais fonctionnels Equipement d'Alarme de types 2b et 3 : ............................. 25 4.2.5 – Essais fonctionnels : S.M.S.l. - Compartimentage 26 4.2.5.1 – Portes à fermeture automatique .......................................................................... 26 D.A.S. Porte coulissante à fermeture automatique :.............................................................. 26 4.2.6 – Essais fonctionnels : S.M.S.l. - Désenfumage naturel 28 4.2.6.1 – G1 D.A.S. de désenfumage (évacuation et amenée d'air)................................... 28 4.2.6.2 – G2 Liaisons ....................................................................................................... 28 4.2.6.3 – G.3 Dispositifs de commande et les D.A.C. .................................................... 29 4.2.7 – Essais fonctionnels : S.M.S.l. - Désenfumage mécanique 32 4.2.7.1 – Volets, volets de transfert et ouvrants d'amenée d'air :....................................... 32 4.2.7.2 – Coffret de relayage et ventilateur de désenfumage (extraction et soufflage) ..... 32 4.2.7.3 – Essai fonctionnel d'une fonction de désenfumage mécanique sur commande C.M.S.l. ou D.C.S. : ............................................................................................................ 33 4.2.8 – Essais fonctionnels : Alimentations 4.2.8.1 – J.1 4.2.8.2 – J.2 34 Alimentations électriques .......................................................................... 34 Alimentations pneumatiques...................................................................... 34 4.3 – Maintenance corrective ................................................................................................................ 36 4.3.1 – Généralités 36 4.3.2 – Exclusions : 36 4.3.3 – Délais d’intervention 36 4.3.4 – Dispositions communes à la maintenance corrective et préventive 36 Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) « Maintenance » Page 4/37 1 – OBJET DU MARCHE Préambule Il appartient au candidat d’alerter le maitre d’œuvre si certaines prestations ont été omises dans ce CCTP. Les éléments mis à la disposition du candidat sont donnés à titre indicatif et ne peuvent engager la responsabilité de celui-ci. 1.1 – Cadre général des prestations Le présent marché concerne l’entretien et la maintenance du système de sécurité incendie constitués de l’ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité de la maison de santé Marie Galène. - Détection (déclenchement manuel et déclenchement automatique des détecteurs nécessaires à la détection et au repérage de foyer) - Compartimentage (fermeture automatique des portes résistantes au feu, clapets coupe feu) - Evacuation des personnes (diffusion du signal d’évacuation, gestion des issues, éclairage de secours) - Désenfumage asservi aux SSI (déclenchement automatique des ouvrants d’évacuation de fumée, des trappes et moteurs de système de désenfumage). Les travaux seront réalisés selon les prescriptions techniques du présent cahier des charges, de ceux des fabricants, et selon les règles de l’art. Sont donc exclus de ce marché tous les travaux de remplacement n’entrant pas dans le cadre de la maintenance. 1.2 – Obligation de la maison de santé La maison de santé s’engage, pendant toute la durée du marché : - A garantir au titulaire contractant le libre accès des appareils, équipements annexes, et installations. - A assurer la fourniture de l'énergie nécessaire à l'alimentation des appareils et équipements, conforme aux spécifications particulières des installations. - A donner au titulaire contractant tous les renseignements mis à jour concernant l’identification de l’établissement. 1.3 – Engagements et obligations du titulaire contractant Dans le cadre du présent marché, le titulaire contractant garantit : la satisfaction des occupants des sites par la qualité et la continuité de service, le respect des conditions de fonctionnement des installations (spécifications techniques des constructeurs), les conditions de travail en milieu occupé, les performances optimales de fonctionnement des installations, la fiabilité et la pérennité des installations, le maintien des installations en conformité avec les règlementations applicables et les règles de l’art, la recherche permanente de l’amélioration des résultats au moindre coût, la propreté des locaux (après intervention) où sont situées les installations. Le titulaire contractant du marché est seul responsable des dommages de l’exécution des prestations. En conséquence, il est le seul responsable des dommages que l’exécution des prestations pourrait directement ou indirectement causer à son personnel ou à des tiers, à ses biens, ou aux biens appartenant au client. Le titulaire contractant, dans le cadre de son contrat, a l’obligation de maintenir l’ensemble des installations en complet et parfait état de fonctionnement en conformité avec la réglementation, et d’assurer les prescriptions et les modalités d’intervention décrites dans le présent document. A la fin de chaque année, un bilan des visites de maintenance préventive et curative dû par le titulaire contractant est effectué et remis à l’adjoint de direction. Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) « Maintenance » Page 5/37 Le titulaire contractant assurera un rôle de conseil durant toute la durée du contrat. Toute intervention de maintenance corrective rendue nécessaire par une faute du titulaire contractant commise dans le cadre de l’exécution des prestations reste à ses frais. Le titulaire contractant tiendra à disposition de la maison de santé un référent ainsi qu’un technicien qualifié connaissant parfaitement les installations. Tous changements d’interlocuteur ou de coordonnées téléphoniques seront précisés à l’adjoint de direction de la maison de santé par courrier ou mail dans un délai de huit jours. Une liste exhaustive faisant apparaitre les noms, qualification et numéro de téléphone du responsable et des intervenants est à remettre à l’adjoint de direction. Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) « Maintenance » Page 6/37 2 – DISPOSITIONS GENERALES 2.1 – Etats des lieux initiaux des installations Le titulaire contractant doit avoir visité les lieux avant la remise de son offre. L’attestation de visite (fourni en annexe) dressée lors de cette visite obligatoire vaut prise de connaissance de l’état des lieux des sites. Cette reconnaissance lui permet de constater et comprendre explicitement et implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires à la réalisation de son marché. Cette reconnaissance porte notamment : o Sur l’état général des lieux et le détail quantitatif des équipements existants o La nature des matériels et équipements constituant les existants et leur degré de conservation o L’origine et la provenance des matériaux, matériels et équipements devant être vérifiés et entretenus, afin de déterminer les possibilités de remplacement à l’identique ou le cas échéant par des produits analogues, similaires, homologués, et conforme à la réglementation. Le candidat est donc réputé avoir pris connaissance de toutes les conditions ayant une influence sur l’exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et le coût des ouvrages à réaliser. Aucune plus-value ou indemnité particulière pour méconnaissance d’inconvénients, sujétions ou difficultés de quelque nature que ce soit ne pourront être réclamés. Aussi, le titulaire contractant déclare être parfaitement informé de la constitution et de l’état des installations et renonce à faire état ultérieurement de difficultés provenant de l’état ou de l’exécution de ces installations. 2.2 – Délais d’intervention avec obligation de résultat Le prestataire contractant est tenue à une obligation de résultat quant au maintien des installations de sécurité incendie (SSI) en parfait état d’entretien et de fonctionnement. Compte tenu de la nature des installations concernées et donc du caractère sensible que revêt le présent marché, il a été retenu la notion d’obligations de résultats de la part du titulaire contractant. Le titulaire contractant doit fournir une proposition technique adaptée et ensuite mettre en place une organisation professionnelle et solide. 1. Pour les opérations de maintenance préventive (systématique), car celles-ci ont objectifs de minimiser le nombre de pannes sur les installations en maintenant le niveau de performance des équipements, c'est-à-dire la conservation des caractéristiques nominales des équipements. De même, ces opérations assurent une meilleure longévité du matériel. Les interventions de maintenance préventive auront lieu pendant les jours et heures ouvrés du site. Les dates et heures des visites seront fixées, à l’initiative du titulaire, avec un préavis de 15 jours et confirmées par lettre ou courrier électronique au référent attitré. Si l’une des deux parties désire déplacer une visite, elle en informe l’autre au moins 48 heures avant la date prévue (confirmation par mail). 2. Pour les opérations de maintenance corrective (dépannage, réparation) car tout incident sur les installations objet du présent marché peut avoir des conséquences indésirables et nécessite une réactivité importante de la part du titulaire contractant. Le titulaire contractant du présent marché a pour obligation d’intervenir sans limitation de nombre, de réparer et de redémarrer les installations techniques dans les délais les plus brefs. Les dépannages sont assurés pendant les jours ouvrés (du lundi au vendredi), sauf, si avis circonstancié contraire des personnes chargées d’assurer la sécurité des personnes et des biens. Le tableau ci-dessous présente les obligations de résultats du présent marché en la matière : Temps d’intervention : 4 heures (dans les périodes d’intervention définies ci- après) Temps de dépannage : 8 heures Temps de production de devis : 48 heures (hors dimanche et jours fériés) Temps de réparation : 72 heures Le « temps d’intervention» comprend la durée entre l’heure de l’appel téléphonique (confirmé par mail au service astreinte du titulaire) et l’arrivée sur site du personnel d’astreinte afin d’établir son diagnostic et prendre les décisions qui s’ensuivent. Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) « Maintenance » Page 7/37 Le « temps de dépannage » correspond à la durée nécessaire pour la remise en fonction même provisoire de l’installation. Le « temps de réparation» correspond à la durée nécessaire pour la remise en fonction définitive de l’installation (remplacement des pièces défectueuses.) 2.3 – Modalités d’appel et assistance Tout le système et le matériel devant être tenus en état de fonctionnement sans interruption, en cas de panne détectée, le titulaire contractant s’engage à prendre en charge, sur simple appel téléphonique, les demandes d’interventions (dépannages, réglages, informations des utilisateurs, etc.) émanant des personnels de la maison de santé. Pour cela, le titulaire contractant devra faire la preuve qu'il dispose bien d'une permanence téléphonique 24h/24 h, 7j/7j, joignable par un numéro de téléphone avec un coût de la communication locale, et d'une antenne technique située à proximité des lots concernés. Lors d’un appel téléphonique pour tout type de dépannage, un numéro d’ordre ou d’enregistrement est transmis au client. NOTA : En aucun cas, une intervention de dépannage ne peut tenir lieu de visite d’entretien. Cette organisation opérationnelle est à joindre à l'offre du titulaire. 2.4 – Pénalités En cas de faute imputable au titulaire, la Maison de Santé sera en droit d’obtenir du titulaire la réparation dudit préjudice. Si la responsabilité du titulaire est engagée lors d’une intervention ou d’un manquement sur les installations de la maison de santé, dans le cadre du présent contrat, l’indemnisation des dommages matériels directs causés aux équipements ou objet de la Maison de Santé du présent contrat ainsi que le manque d’exploitation qui pourrait résulter de ces évènements sera facturée. Dans le cadre d’une intervention sur appel du client, le titulaire devra respecter les délais (d’intervention et de réparation) mentionnés au paragraphe 4.1. Une pénalité par heure calendaire de retard pourra être appliquée et décomptée sur la facture suivante. Elles sont calculées par application de la formule suivante : P = V * R / 100 dans laquelle : P = le montant de la pénalité V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors du champ d'application de la TVA, de la partie des prestations manquantes, ou de l'ensemble des prestations si le défaut d'exécution d'une partie rend l'ensemble inutilisable ; R = le nombre d’heures de retard. 2.5 – Limites de prestations La limite de prestations amont pour les installations est constituée par les sources de sécurité composant les alimentations électriques de sécurité (AES). Par conséquent les câbles d’alimentation 400 V ou 230 V des sources de sécurité ne font pas partie du présent marché alors que les sources de sécurité, les systèmes de désenfumage et les AES font partie du présent marché. Il n’existe aucune limitation aval. Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) « Maintenance » Page 8/37 2.6 – Jours d’exécutions et d’intervention L’entretien préventif et curatif des installations est effectué pendant les jours ouvrés des différents sites et aux heures ouvrées du titulaire contractant. Les dates d’intervention doivent être retenues en accord avec la Maison de Santé. Les opérations génératrices de bruit (essais des signaux sonores tel que les sirènes) sont réalisées suivant un horaire obligatoirement défini en accord avec la Maison de Santé, si nécessaire en dehors de la présence du personnel. Quelque soit l’horaire retenu, ces dispositions n’ouvriront pas droit à indemnité particulière. Les périodes de congés annuels du titulaire contractant ne donnent droit à aucune diminution ou restriction des fréquences, prestations et temps à passer prévu au marché. 2.7 – Plan de prévention Les techniciens intervenant devront être en possession de l’habilitation électrique adéquate. Préalablement à toutes interventions, un plan de prévention sera établi annuellement par le titulaire contractant avec l’adjoint de direction de la Maison de Santé conformément au décret N°92-158 du 20 Février 1992. Celui-ci intègrera les contraintes et spécifications des établissements en relation avec les interventions réalisées par le titulaire contractant. Ce document devra impérativement être signé par les deux parties avant le début d’exécution du marché. Il pourra être modifié par voie d’avenants en fonction de l’évolution de l’occupation des sites par d’autres intervenants. Le prestataire contractant s’engagera à respecter et à faire respecter par ses techniciens, les termes des plans de prévention comprenant les consignes de sécurité générales et particulières. Il devra s’assurer fréquemment que ces consignes soient parfaitement connues des intéressés. Le candidat s’engage à fidéliser le personnel en évitant autant que possible les changements d’intervenants. Il pourvoit dans les meilleurs délais tout remplacement de personnel défaillant par un personnel de qualification équivalente. 2.8 – Planning de maintenance Lors du démarrage de sa mission, le titulaire contractant adressera l’adjoint de direction de la Maison de Santé le planning prévisionnel des interventions sur l’année en cours, correspondant aux prestations prévues du présent marché. 2.9 – Respect de l’environnement. Le titulaire du présent marché a l’obligation contractuelle de recycler l’ensemble des déchets produits. Ceci concerne les accessoires, les emballages, les dispositifs de nettoyage, les graisses, les huiles, les têtes de détection et les batteries. Tous les déchets sont évacués immédiatement par le titulaire, il n’y aura donc pas de stockage sur site. Concernant les détecteurs ioniques, le titulaire s’engage à fournir, après chaque élimination, les bordereaux de traitement réglementaire dans un délai de 8 semaines. 2.10 – Fin de contrat Le candidat s’engage à laisser en fin d’exécution du marché, les matériels et équipements en état normal d’entretien et de fonctionnement. En cas de carence constatée dans l’exécution des clauses du présent marché, les travaux de remise en état sont réalisés soit par le titulaire contractant sortant avant la fin de son contrat, soit par le titulaire contractant entrant. Dans ce cas, il est facturé aux frais exclusifs du titulaire contractant sortant. Le titulaire contractant s’engage à restituer en fin de marché toutes les documentations nécessaires à la maintenance complète des installations y compris frais de reproduction de remise en état. Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) « Maintenance » Page 9/37 3 – CONDITION REGLEMENTAIRES ET TECHNIQUES 3.1 – Normes et règlements Pour l'exécution des prestations, le titulaire contractant devra se conformer aux normes, règlements et directives européennes en vigueur. Sans vouloir être exhaustive, la liste ci-dessous précise les textes courant auxquels le titulaire contractant se soumet : - APSAD R7, R16 et R17 - Décret 2002-460 du 4 avril 2002 - NFC 15-100 - UTE C 15-103 - UTE C 18-510 - NFC 48-150 - NFS 61-930 à NFS 61-940 - NFS 61-950,61-961,61-962, 61 965, 61-966 - FD S 61-949, 61-965 - NF 54 -1à 54 -5, 54-7, 54 –10 à 54 -12. - Règlement de sécurité contre l’incendie et les risques de panique dans les Etablissements Recevant du Public (ERP) : arrêté du 25 juin 1980 et arrêt du 22 juin 1990. - Instructions techniques : n°246 (désenfumage dans les ERP), n°247 (mécanismes de déclenchement des dispositifs de fermeture résistant au feu et de désenfumage) et n°248 (systèmes d’alarmes utilisés dans les ERP) - Norme NFC 15-100 relative aux installations électriques basse et très basse tension - aux spécifications formelles du constructeur - aux règlements de sécurité et du code du travail Cette énumération de la réglementation n’est donnée qu’à titre d’information. Elle ne peut constituer une énumération limitative, l’entrepreneur devant se référer à tous les règlements, lois, etc. afférents à sa spécialité et également aux travaux autres qui lui sont imposés. 3.2 – Qualifications de l’entreprise et de ses personnels L’ensemble du personnel intervenant sur les sites doit disposer d’une qualification professionnelle sur les systèmes électriques courants faibles et courants forts. Compte tenu du périmètre des installations faisant l’objet du présent CCTP dont la particularité est d’agir pour la sécurité des personnes et des biens, les équipes d’intervention doivent compter des techniciens compétents en électronique et automatisme, et participer régulièrement à des stages de mises à niveau sur les équipements et les systèmes des différents constructeurs. Le titulaire contractant s’engage à n’utiliser que du personnel de compétences parfaitement adaptées aux prestations à assurer, à savoir : o Du personnel appartenant à un service de maintenance possédant la certification suivante : Certification APSAD de service de «Maintenance de systèmes de détection automatique d’incendie et de centralisateurs de mise en sécurité incendie » o Du personnel appartenant à un service de maintenance possédant les qualifications Qualifelec Indice CF2 Domaine ST. o Pour ce qui concerne les prestations qui le justifient, du personnel habilité suivant la publication UTE C 18-510. Une copie des titres d’habilitation du personnel titulaire contractant affecté aux différentes interventions sera remise dans le cadre du marché et au responsable du service technique immobilier en cas de changement. Il est ajouté que les opérations de maintenance corrective doivent être réalisées par un personnel habilité pour intervenir sur le système de sécurité incendie aux niveaux d’accès III et IV tels que définis dans la norme NFS 61 – 931. Si nécessaire, le titulaire contractant devra également détenir la qualification APSAD I7-F7 et répondre aux aspects réglementaires des normes NFS 61 933 à 61 940. Le candidat devra préciser le nombre et la qualification des personnels susceptibles d’intervenir. Il indiquera notamment, pour chacun de ces techniciens intervenant, le niveau de qualification, d’habilitation et de certification. Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) « Maintenance » Page 10/37 Le candidat devra fournir dans son offre pour chacun des personnels intervenants sur les sites, le curriculum vitae ou seront clairement mentionnés les qualifications ci-dessus. Le candidat contractant s’engage à intervenir avec du personnel qualifié et de compétences parfaitement adaptées aux matériels et systèmes de plusieurs fabricants et constructeurs constituant les installations du présent marché. 3.2.1 – Qualification particulière liée aux détecteurs de fumée à chambre d'ionisation Les activités d'installation, de dépose des détecteurs ioniques ainsi que toute intervention de maintenance sur une installation de détection incendie équipée de détecteurs ioniques sont soumises au régime de déclaration ou d'autorisation prévu à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique et ne peuvent donc être réalisées que par une personne morale ou physique : ― ayant préalablement déclaré son activité auprès de l'autorité compétente et ayant reçu un récépissé de déclaration explicitant ces opérations si cette activité est soumise à déclaration en application de la décision du 21 décembre 2011 susvisée, ou ― titulaire d'une autorisation permettant explicitement ces opérations dans les autres cas. 3.3 – Exécution de la mission 3.3.1 – Dispositifs d’interventions. Le candidat s’engage à ce que le personnel chargé de l’entretien des présentes installations ait reçu une formation appropriée. Il ne fera intervenir sur le matériel à entretenir que du personnel compétent, possédant le niveau technique requis et doté des outillages appropriés, Pour cela, il doit mettre en place l’ensemble des moyens nécessaires à la bonne exécution de ses prestations notamment au niveau : o l’outillage, des équipements de manutention o Des moyens d’accès (échelles, échafaudages, plate-forme…) o Des protections, balisage et signalétique des zones d’intervention o Des outils spéciaux à se procurer auprès des constructeurs ou des installateurs o De l’évacuation des matériels déposés o Des outillages et appareils de contrôle nécessaire à l’exécution des prestations Le candidat a également à sa charge : o Tous les produits, ingrédients et petits matériels (fusibles, étiquetage, huile, graisse, solvants, vis, écrous, joints, etc…) nécessaire au fonctionnement du matériel. o L’établissement de toutes les protections et dispositifs de sécurité réglementaires nécessaires à l’intervention de son personnel, ainsi que toutes les protections nécessaires à la pérennité des lieux (mobiliers, revêtements de sol, etc.) et à la protection des personnes (élèves et personnels) Le mainteneur peut disposer des outils de paramétrage des équipements et si besoin des logiciels, en vue d'assurer la maintenance du Système de Sécurité incendie (S.S.l.). Dans ce cas il doit être formé à l'usage de ces outils par le fabricant, ou son représentant dans des conditions qui seront convenues avec lui, et déclaré compétent à leur utilisation. Dans tous les cas, le mainteneur doit être en mesure d'assurer l’ensemble des prestations prévues à son contrat. Tous les matériels et produits laissés dans les locaux sont sous l’entière responsabilité du prestataire. 3.3.2 – Garantie légale des éléments remplacés. Tous les éléments, sous-ensembles ou composant remplacé au titre du présent « Marché » seront garantie contre tout vice de fabrication, d’adaptation et de montage. La garantie ne saurait être inférieure à la durée renseignée à l’article 28 du CCAG-FCS (soit 2 ans). Les exclusions de celle-ci sont décrites ci-après : Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) « Maintenance » Page 11/37 o o o o Dysfonctionnements résultant d’une détérioration volontaire ou accidentelle (bris, malveillance, influences ambiantes nuisibles, orages) Dysfonctionnements résultant d’un usage anormal des installations Dysfonctionnements résultant de modifications sur les installations dont il a la maintenance par une autre personne que le titulaire contractant Dysfonctionnements portant sur des installations sous garantie, dont le titulaire contractant n’est ni installateur, ni constructeur 3.3.3 – Installation sous garantie constructeur/installateur Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le titulaire contractant est le constructeur ou l’installateur du matériel sous garantie. 3.3.4 – Assurance Pendant la durée d’exécution du présent contrat, le contractant est responsable des dommages qu’il pourrait occasionner et qui pourrait être causés soit aux personnes, soit aux biens, soit aux installations dont il assure l’entretien. Le contractant s’engage à souscrire auprès d’une compagnie d’assurance, notoirement connue, habilitée à couvrir le risque, des polices d’assurances le couvrant pour toutes les conséquences pécuniaires des risques et responsabilités découlant de son activité tant pour les matériels et le personnel dont il a la charge que pour les bâtiments les contenant, les bâtiments avoisinants et les tiers. 3.3.5 – Confidentialité Le contractant qui, à l'occasion de l'exécution du marché, ont connaissance d'informations ou reçoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs notamment aux patients pris en charge, au fonctionnement des services du contractant ou du pouvoir adjudicateur, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers. Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des parties au marché. Le contractant s'engage à restituer tout document intégrant des informations du pouvoir adjudicateur dans un délai de deux mois à compter de la fin du marché et sur simple demande de celui-ci au cours du marché. 3.3.6 – Fournitures et prestations non comprises dans le contrat Les fournitures et prestations de service qui ne seraient pas comprises dans le cadre du présent marché, feront l’objet d’un devis qui sera présenté à l’adjoint de direction pour accord. Les devis devront contenir les informations suivantes : main d’œuvre, déplacements, et caractéristiques techniques précises des matériels (permettant leur identification et leur repérage). 3.4 – Offres A l’établissement de sa proposition de prix, le contractant rendra compte à la Maîtrise d’œuvre de toutes erreurs, omissions ou contradictions qu’il aurait pu constater dans les différentes pièces fournies à l’appel d’offres. En aucun cas, par la suite, il ne pourra faire état d’imprécisions dans la description de son marché pour réclamer un quelconque supplément. Il doit le complet et le parfait achèvement de ses prestations conformément aux pièces du marché et aux règles de l’Art. Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) « Maintenance » Page 12/37 L’entreprise titulaire du présent marché est censée connaître l’ensemble de ces documents. De plus, pour compléter les renseignements donnés dans le présent CCTP, l’entreprise a l’obligation, pour procéder à son étude technique et financière, de se rendre compte sur place de l’état exact des ouvrages concernés. L’entreprise prévoira tous les accessoires nécessaires à un parfait achèvement de ses ouvrages. 3.5 – Documents et pièces écrites obligatoires 3.5.1 – Registres de sécurité Le titulaire contractant du marché devra renseigner le registre de sécurité du bâtiment. Le registre de sécurité devra être signé et tamponné du cachet de l’entreprise. Ceci est réglementaire et obligatoire. 3.5.2 – Main courante non volatile A l'issue de chaque intervention, le titulaire contractant, ou son représentant, doit consigner en termes clairs et précis, sur le carnet d'entretien laissé en permanence proche de la centrale du SSI du bâtiment concerné et rédigé un rapport d’intervention tous les faits importants concernant le fonctionnement de l'appareil, en particulier : o o o o o o La date et heure de début et de fin d’intervention Les noms lisibles et signatures des techniciens qui sont intervenus sur l’installation Le type d’intervention réalisé (dépannage, entretien) Le détail des travaux exécutés dans le cadre du contrat Les défauts constatés dans les installations nature des travaux effectués Les matériels utilisés et remplacés (détails quantitatifs et qualitatifs précis) références précises au titre de l'entretien. 3.5.3 – Rapport de visite curative A l'issue de chaque intervention de dépannage, le titulaire contractant doit informer et tenir au courant l’adjoint de direction de l’évolution du traitement de la panne et, éventuellement, de la nécessité de remplacer un matériel définitivement inutilisable dans un délai compatible avec la sécurité des biens et des personnes. Le mainteneur doit consigner en termes clairs et précis, sur un rapport d’intervention tous les faits importants concernant son intervention et l’envoyer à l’adjoint de direction dans un délais de 24h. Ce rapport devra comporter : o o o o o La date et heure de début et de fin d’intervention Les noms lisibles et signatures des techniciens qui sont intervenus sur l’installation Le type d’intervention réalisé (dépannage) Les défauts constatés dans les installations nature des travaux effectués Les matériels utilisés et remplacés (détails quantitatifs et qualitatifs précis) références précises au titre du contrat. Par ailleurs, ce rapport devra également être fourni au format dématérialisé, que ce soit par e-mail ou accès via un site internet sécurisé, le format de fichier devra être compatible avec les logiciels utilisés. 3.5.4 – Rapport de visite de maintenance Après chaque visite de maintenance préventive, le titulaire doit fournir sous un délai maximum de 15 jours calendaires un rapport de visite dont le contenu doit au minium être conforme au § 7.10 de la norme NF S 61-933 et dans lequel seront notamment consignés : o Le nom du rédacteur, o la date et la nature de l’intervention, o le relevé des incidents de fonctionnement signalés par l’utilisateur, o le relevé des interventions de dépannages effectuées au titre du présent marché, Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) « Maintenance » Page 13/37 o o o o o o la liste détaillée et localisée (bâtiment, niveau et zone) des essais réalisés avec leur résultat, la liste détaillée, localisée (bâtiment, niveau et zone) et repérée des matériels remplacés et le motif de leur remplacement (matériel défectueux, remplacement périodique…) le comportement et l’état général de l’installation, le degré de vieillissement des composants de l’installation, (détecteurs, batteries…) les anomalies constatées pouvant gêner le fonctionnement de l’installation ainsi que toutes modifications apportées aux locaux et nécessitant une adaptation de l’installation, la liste des observations relevées par bâtiment, et les actions à entreprendre pour y remédier, Par ailleurs, ce rapport devra également être fourni au format dématérialisé, que ce soit par e-mail ou accès via un site internet sécurisé, le format de fichier devra être compatible avec les logiciels utilisés. Un délai de 8 jours sera accordé à l’adjoint de direction afin d’analyser et de pouvoir constaté le rapport de visite périodique le cas échéant. Lors de cette visite, si une anomalie est constatée, un rapport devra être immédiatement transmis à l’adjoint de direction. 3.5.5 – Rapports annuels Le titulaire doit remettre à l’adjoint de direction chaque année un bilan des installations dont il a la charge au titre du présent marché. Ce bilan comprendra les volets suivants : o Bilan des interventions réalisées (systématiques ou de dépannage et de petit ou gros entretien) o État des installations et conformité de leurs caractéristiques avec les performances pour lesquelles elles ont été mise en place o Propositions chiffrées de modifications ou de compléments qui pourraient être apportés aux installations existantes afin d’en diminuer le coût de maintenance et/ou d’exploitation et de leur assurer une plus grande longévité. 3.5.6 – Rapport de fin de marché Le titulaire doit remettre à l’adjoint de direction, à la fin de son marché un bilan des installations dont il a la charge au titre du présent marché sur le même principe que les rapports annuels. Si le marché prend fin à une échéance annuelle, le rapport annuel tient lieu de rapport de fin de marché. Sinon (résiliation du marché), un rapport spécifique devra être établi. Le titulaire devra faire contresigner ce rapport par le maitre d’ouvrage. Si le rapport de fin de marché fait ressortir des maintenances correctives nécessaires à réaliser, le titulaire devra les prestations de maintenance corrective, telles que prévues dans le présent marché, jusqu’à remise en état, validée par le maitre d’ouvrage, des installations correspondantes, y compris rapports de contrôle ou d’autocontrôle et mise à jour de la documentation. Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) « Maintenance » Page 14/37 3.6 – Objet des prestations dues au titre de la maintenance Le titulaire du marché devra la maintenance-entretien, au sens de la norme NF S 61-933, (maintenances préventive et corrective) de tous les équipements et systèmes suivants : o Les systèmes de détection incendie (SDI). Sont donc notamment concernés : o Les déclencheurs manuels d'alarme (DM) o Les détecteurs automatiques d’incendie (DAI) o Les indicateurs d’action externes (IA) o Les équipements de contrôle et de signalisation (ECS) o Les installations de détection automatique d’incendie indépendantes d’un SSI (la maintenanceentretien devra être celle prévue pour les SDI) o Les centralisateurs de mise en sécurité incendie (CMSI), y compris les matériels déportés o Les matériels constitutifs des équipements d’alarme pour l’évacuation (EA). Sont donc notamment concernés : o Les déclencheurs manuels d'alarme (DM) non intégrés à un SDI o Les diffuseurs d'évacuation o Les dispositifs actionnés de sécurité (DAS) suivants : o Les exutoires de désenfumage o Les ouvrants de désenfumage o Les coffrets de relayage o Les ventilateurs de désenfumage o Les commandes d’arrêts pompiers de ventilateurs de désenfumage o Les commandes de réarmement à distance de ventilateurs de désenfumage o Les matériels, y compris relais et/ou contacteurs, qui assurent les commandes des équipements techniques télécommandés par un SSI. Sont donc notamment concernés : o Arrêt de la ventilation de confort et des dispositifs de brassage d’air o Les dispositifs adaptateurs de commande (DAC) à sorties de télécommande électriques o Les dispositifs adaptateurs de commande (DAC) à sorties de télécommande pneumatiques o Les dispositifs adaptateurs de commande (DAC) à sorties de télécommande mécaniques o Les boutons poussoirs de fermeture locale de porte à fermeture automatique o Les équipements de répétitions o Les alimentations de sécurités électriques (AES, EAE et EAES) à batteries d’accumulateurs o Les alimentations de sécurités pneumatiques (APS et EAES) à usage unique o Les ensembles indépendants qui permettent de réaliser diverses fonctions de désenfumage et qui Le remplacement des cartouches de GAZ percutés lors des essais. o Les canalisations et connectiques correspondantes, o y compris celles : o des voies de transmissions o des lignes de diffuseurs d'évacuation o des lignes de télécommandes o des lignes de contrôles o des lignes de commandes d’équipements techniques o d’alimentations o y compris les accessoires liés à ces canalisations (poulies de lignes de télécommandes par relâchement de câble acier, répéteurs sur voies de transmissions, etc.) NB : on entend par canalisation l’ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électrique ou liaisons pneumatiques ou câbles acier ou tringleries et les éléments assurant leur fixation et, le cas échéant, leur protection mécanique. De plus, dans le cadre de la maintenance préventive, il devra le contrôle du bon fonctionnement et du bon état (contrôle visuel général) de la totalité des constituants des SSI et des équipements techniques télécommandés par un SSI, à savoir, en plus des éléments listés ci-dessus, notamment les éléments suivants : o Les éventuels dispositifs adaptateurs de commande (DAC) non inclus dans le périmètre de la maintenance-entretien défini ci-dessus o Les dispositifs actionnés de sécurité (DAS) non inclus dans le périmètre de la maintenanceentretien défini ci-dessus. Sont donc notamment concernés : o Les portes à fermeture automatique o Les clapets coupe-feu o Les équipements techniques télécommandés par le SSI en eux-mêmes, tels que notamment : o Remise en lumière de l’éclairage normal o Arrêt de la sonorisation de confort o Arrêt de la ventilation de confort et des dispositifs de brassage d’air Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) « Maintenance » Page 15/37 o Les systèmes de sonorisation : o Coupure effective par le SSI dans les zones où elle est utilisée en confort o Audibilité du signal d’alarme générale d’évacuation dans les zones où elle est utilisée en SSS o Les équipements qui assurent la remise en lumière de l’éclairage normal o Les équipements qui assurent l’arrêt de la sonorisation de confort o Les équipements qui assurent l’arrêt de la ventilation de confort et des dispositifs de brassage d’air NB : Le titulaire du marché devra le remplacement de l’ensemble des batteries au moins une fois pendant la durée de son contrat. Enfin, le titulaire du marché devra les mises à jour nécessaires suite aux opérations de maintenance de la documentation de l’installation, notamment du dossier d’identité SSI et des plans et schémas électriques, tout au long de l’exécution de son marché. 3.7 – Réunions Le titulaire est tenu de participer à toute réunion concernant les installations dont il à la charge de la maintenance, notamment pour faire le point sur les rapports que le titulaire établis ou sur les perspectives d’évolution des installations. Le titulaire devra proposer si nécessaire à l’adjoint de direction après la remise de chaque rapport de visite de maintenance préventive une réunion de mise au point. À la lecture du rapport de visite correspondant, l’adjoint de direction jugera de la pertinence ou non de cette réunion. Ces réunions ont notamment pour objectif : o D’effectuer un point sur l’ensemble des prestations et notamment les prestations correctives o D’établir, éventuellement les constats de carence Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) « Maintenance » Page 16/37 3.8 – Qualité des matériaux Tous les matériaux et fournitures mis en œuvre seront de première qualité garantie. Ils seront conformes aux normes françaises, aux documents techniques unifiés et aux prescriptions du marché. Tous les équipements mis en œuvre qui rentrent dans le périmètre de certification d’une marque NF doivent être admis à celle-ci, même quand cela n’est pas une obligation règlementaire. Sont notamment concernés : o Marque NF – SSI ou Marque NF – Reconditionnement SSI : o les équipements de contrôles et de signalisation (ECS) o les détecteurs automatiques d’incendie (DAI) o les déclencheurs manuels d’alarme (DM) o les matériels centraux des centralisateurs de mise en sécurité incendie (CMSI) o les matériels déportés des centralisateurs de mise en sécurité incendie (CMSI) o les diffuseurs sonores (DS), hors BAAS et haut-parleurs o les diffuseurs lumineux (DL) o les tableaux répétiteurs d’exploitation (TRE) o les équipements d’alimentation électrique (EAE) o les systèmes détecteurs autonomes déclencheurs (SDAD) o Marque NF – AEAS : o les blocs autonomes d’alarme sonore (BAAS) o Marque NF – Dispositifs de commandes de SSI : o les dispositifs de commande manuelle (DCM) utilisés pour le désenfumage o les dispositifs adaptateurs de commande (DAC) o Marque NF – DENFC : o les exutoires de désenfumage ouvrages complets o les ouvrants de désenfumage (évacuation de fumés) ouvrages complets o Marque NF – Coffrets de relayage pour ventilateur de désenfumage : o les coffrets de relayage pour ventilateur de désenfumage o Marque NF – Clapets coupe feu et volets de désenfumage : o les volets de désenfumage o les clapets coupe-feu o Marque NF – FASTE : o les portes à fermeture automatique en bois o Marque NF – Portes résistantes au feu : o les portes à fermeture automatique métalliques La preuve d’admission d’un équipement à une marque NF doit être apportée par l’Entreprise par la fourniture, à ses frais, du certificat d’admission correspondant. Il est à noter que le marquage CE n’est pas reconnu comme équivalent à l’admission à une marque NF ; un produit marqué CE qui rentre dans le périmètre de certification d’une marque NF doit donc aussi être admis à celle-ci. Les documents fournis doivent être en cours de validité lors de la mise en œuvre des équipements concernés. Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) « Maintenance » Page 17/37 4 – PRESTATIONS DE MAINTENANCE 4.1 – Généralités La maintenance à pour objet de maintenir dans le temps les caractéristiques des équipements et des systèmes. Les visites périodiques feront l’objet d’une planification annuelle établie en collaboration avec l’exploitant. La première visite effectuée dans le cadre du marché devra être réalisée au maximum 1 mois après la date de début des prestations de maintenance telle que prévue au marché. À l’issue de chaque visite de maintenance préventive, le titulaire aura pour obligation l’établissement et la diffusion d’un rapport de visite. Il sera demandé 2 visites de maintenance préventive par ans conformément à la règlementation. Le remplacement des batteries d'accumulateurs des sites de la Maison de Santé se fera au moins une fois pendant la durée légale du contrat. Les nouvelles batteries doivent rester conformes aux spécifications du fabricant du produit dans lequel elles sont implantées. Le reconditionnement d’un quart des détecteurs incendie par an est à inclure dans le contrat. Un planning de reconditionnement par année de chaque détecteur sera à fournir au client permettant la gestion du parc. 4.1.1 – Contrat de maintenance L'entité titulaire d'un contrat de maintenance doit : disposer d'une organisation spécifique dans la maintenance des S.S.l. et assurer la qualité des prestations fournies, fournir une attestation d'assurance couvrant les prestations de maintenance objets du contrat, apporter la preuve de sa capacité en termes de compétences et de moyens mis en œuvre, mettre à disposition de l'exploitant des techniciens compétents (au sens de 3.10) dans la réalisation des prestations de maintenance du S.S.l. objet du contrat, proposer, selon les besoins de l'exploitant, un délai d'intervention compatible avec la nature de son activité, être en mesure de réaliser, après accord du chef d'établissement, toute action de formation à destination des personnels chargés de l'exploitation. Un procès-verbal (précisant les sujets traités et les supports de formation utilisés) sera établi à l'issue de chaque formation. Dans le cas où des prestations seraient sous-traitées sous la responsabilité du titulaire, celui-ci doit démontrer que son organisation lui permet d'assurer en permanence la maîtrise et l'habilitation des soustraitants. Le contrat doit inclure les conditions d'interventions dans le cadre des maintenances préventive et corrective. L'entité chargée de la maintenance corrective doit s'engager à intervenir dans un délai maximal défini par le client. Ce délai peut être assorti d'un délai maximal de dépannage/réparation. Elle doit pour cela disposer d'une structure d'organisation et de moyens humains et techniques adaptés aux besoins définis par le chef d'établissement. Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) « Maintenance » Page 18/37 4.1.2 – Périodicité des opérations de maintenance La nature et la périodicité des opérations de maintenance préventive et des essais fonctionnels, figurent dans les notices élaborées par les fabricants pour chacun des constituants du S.S.l. En sus de ces opérations et en fonction des conditions d'exploitation et/ou des particularités du système, des opérations complémentaires peuvent être édictées par l'installateur ou le mainteneur. Ces éléments sont à annexer dans le dossier d'identité. Les critères déterminés par le constructeur et/ou l'installateur, prenant en compte la nature de l'exploitation, doivent permettre d'établir : - un échéancier, - et/ou un (des) état(s)de dégradation, - et/ou des seuils prédéterminés significatifs de dégradation, propres à déclencher une (des) action(s). A défaut de définition de la périodicité, les essais fonctionnels (voir annexes B à K de la NS S61-933) doivent être réalisés au minimum une fois par an. Ces essais peuvent être répartis sur deux visites. Dans le cas de l'annexe C de la NF S61-933, et pour les S.S.l. de catégorie A comportant plus de deux Z.S., les essais fonctionnels doivent être réalisés en deux visites). Pour chaque scénario, lors d'une de ces visites les essais seront effectués en mode manuel depuis l'U.C.M.C., et lors de l'autre visite, en mode automatique à partir du déclenchement d'un des éléments choisi de façon aléatoire dans la Z.D. considérée. 4.1.3 – Fournitures de rechange L'entité titulaire du contrat de maintenance doit, au moins, disposer d'un stock d'éléments constitutifs et / ou pièces détachées et des outils nécessaires à l’exécution de sa mission. Les pièces détachées de remplacement seront conformes aux pièces d’origine, pour autant qu’elles existent toujours sur le marché et que l’évolution des techniques ne permette pas l’installation de pièces plus perfectionnées ou de rendement supérieur. Dans tous les cas, les pièces devront être des pièces dites équivalentes aux pièces d’origine, et le titulaire devra respecter les règles d’associativité entre matériels. Si le titulaire est à l’origine d’un incident, la réparation est entièrement à sa charge quelque soit le montant des fournitures. Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) « Maintenance » Page 19/37 4.1.4 – Traçabilité des interventions préventives À l'issue de la visite et au plus tard dans les 15 jours suivant la fin de l'intervention de maintenance préventive, un compte rendu est adressé au chef d'établissement. Ce compte rendu doit contenir: le nom du rédacteur, les dates et lieux d'intervention, le S.S.l. ou partie de S.S.l. concerné par l'intervention, le détail des actions de maintenance préventive telle que prévu au paragraphe 7.6, la confirmation ou non de l'adéquation du type et du nombre de détecteurs, en fonction du risque incendie, en cas de modification (modification d'un volume ou d'un type d'activité par exemple), le détail de chacun des écarts constatés lors des essais fonctionnels, le détail des corrections réalisées en cours de visite, les échanges à caractère périodique réalisés, la planification des échanges pour les prochaines visites (détecteurs, batteries, ré épreuves, ....), les interventions à caractère correctif à faire réaliser, les préconisations du mainteneur, argumentées ou justifiées par des textes de référence s'ils existent. Ces informations comprennent au minimum : le constat, le rapprochement du constat à une rélérence (norme, règlement, rè91e,...), les conséquences qu'il peut engendrer, les solutions (proposition technique, envoi vers un professionnel ad hoc, 4.1.5 – Traçabilité des interventions correctives Au départ du technicien spécialisé, à la suite d'une intervention corrective, un bulletin signé conjointement par le représentant du chef d'établissement et le technicien doit donner au minimum les informations suivantes : - état du système (ou sous-système) à l'arrivée du technicien, - descriptif de la panne détectée, - cause probable / supposée de la panne, - équipement(s) échangé(s), - état fonctionnel du système au départ du technicien, - le cas échéant, les délais de remise en service. Il ne pourra pas être déclaré en (bon état fonctionnel" si un seul des éléments constitutifs et/ou fonctions ne présente pas cet état. Ainsi, un S.S.l. contenant une zone mise "en hors service, pour raison de travaux ne sera pas déclaré fonctionnellement "bon". Dans ce dernier cas, la cause sera précisée sur le bulletin d'intervention laissé par le technicien compétent à l'issue de l’intervention. Par ailleurs, la(les) fonction(s) non opérationnelle(s) sera (seront) clairement notifiée(s) dans un langage compréhensible de l'exploitant et l'invitant, le cas échéant, à mettre couvre les mesures compensatoires adaptées à son exploitation. Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) « Maintenance » Page 20/37 4.2 – Maintenance préventive 4.2.1 – Essais fonctionnels : S.D.I 4.2.1.1 – Signalisation d'alarme feu par sollicitation : de tous les détecteurs ponctuels (par des moyens de test permettant la validation complète de la chaîne : De l'orifice d'accès des fumées jusqu'à I'E.C.S), de chaque interface d'entrée sortie (l/O), excepté les isolateurs de court-circuit et les matériels déportés d'adressage collectifs, de chaque déclencheur manuel par activation de l'élément sensible ou par le moyen de test prévu par le fabricant. Pour les détecteurs de fumée par aspiration (anciennement détecteurs multi ponctuels de fumée), effectuer cet essai pour chaque tubulure, au minimum à l'orifice de prélèvement le plus éloigné (en fonction de leur accessibilité), (à défaut réalisation d'un Foyer-Type de Site (F.T.S.) tel que défini dans NF S 6'l-970 et remise de la fiche de test). Pour chaque essai, constater l'exactitude des libellés et de leur altercation à la Z.D. prévue dans le plan des Z.D. La sollicitation doit être "locale" sur le point considéré, elle peut être effectuée à l'aide d'un générateur produisant un phénomène physique adapté : aérosols calibrés (produits sans influence nocive sur l'environnement), fumée, chaleur, flammes, etc. 4.2.1.2 – Signalisation de dérangement par : Constat de fonctionnement des signalisations visuelles et sonores de dérangement en créant un défaut. Pour chaque circuit de détection : retrait de la tête de détection de son socle d'un détecteur ponctuel débrochable de chaque circuit de détection incendie (par débrochage du dernier point pour un circuit conventionnel). Pour chaque détecteur de fumée par aspiration (anciennement détecteur multi ponctuel de fumée) : ouverture (raccord union ou équivalent) de chaque tubulure de chaque détecteur de fumée par aspiration, obturation de chaque tubulure de chaque détecteur de fumée par aspiration, coupure de l'électro aspirateur. Pour chaque détecteur linéaire de fumée : atténuation totale du faisceau de chaque détecteur linéaire de fumée (au niveau récepteur ou du réflecteur si celui-ci existe). Pour chaque détecteur radio : constat des exigences particulières relatives à l'atténuation pour les systèmes de détection à liaisons radioélectriques (au moins '12 dB de marge de portée) à l'aide du moyen défini par le constructeur du détecteur. Simultanément effectuer le constat de la bonne transmission des informations vers les autres éléments constitutifs du S.D.l. Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) « Maintenance » Page 21/37 4.2.1.3 – Essais T.R.E., T.R.C. Constat du report des informations d'une alarme feu et d'un dérangement vers : - les boîtiers de répétition et /ou de report (T.R., T.R.E., T.R.C.), - les U.A.E., - un site extérieur (alerte, station de télésurveillance), le cas échéant. Pour les T.R.E., provoquer un défaut d'alimentation et s'assurer que le défaut est signalé sur le tableau de report. Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) « Maintenance » Page 22/37 4.2.2 – Essais fonctionnels : S.M.S.I 4.2.2.1 – Maintenance fonctionnelle du S.M.S.l. (vérification des scénarios) Pour les S.S.l. de catégorie A comportant plus de deux Z.S les essais fonctionnels doivent être réalisés en deux visites (2). Pour chaque scénario, lors d'une de ces visites les essais seront effectués en mode manuel depuis I'U.C.M.C., et lors de l'autre visite, en mode automatique à partir du déclenchement d'un des éléments choisi de façon aléatoire dans la Z.D. considérée. Pour les autres S.S.l. de catégorie A, les essais fonctionnels doivent être réalisés, pour chaque scénario, en mode automatique à partir du déclenchement d'un des éléments choisi de façon aléatoire dans la Z.D. considérée et en mode manuel depuis l'U.C.M.C. Pour les S.S.l. de catégorie B, pour chaque scénario les essais seront effectués en mode manuel depuis l'U.C.M.C, et à partir d'un déclencheur manuel. Pour les S.S.l. de catégories C, D et E les essais seront effectués, pour chaque scénario, à partir des dispositifs de commandes (D.C.M., D.C.M.R., D.C.S.). Lors de chaque visite de maintenance préventive, un point différent (D.M., détecteur automatique) doit être sollicité afin de garantir dans le temps que tous les points affectés à un scénario seront sollicités. (2) Une deuxième visite est exigée dès lors que celui-ci comprend au moins une Z.A. plus deux Z.C. ou une Z.A. plus une Z.C. plus une Z.F. 4.2.2.2 – Fonction d'évacuation : Contrôle du fonctionnement de la temporisation de la diffusion de l'alarme générale et du temps de fonctionnement. Équipements techniques associés aux Z.A.: - contrôle de l'audibilité de l'alarme en tous points de la Z.A., - contrôle de la visibilité de l'alarme visuelle (D.L.) dans les locaux et circulations équipés de ces dispositifs, contrôle du déverrouillage des dispositifs de verrouillage pour issues de secours. Lorsque les issues sont gérées à partir de l'U.G.C.l.S., effectuer également l'essai fonctionnel de déverrouillage des issues à partir de son U.C.M.C. et en contrôler l'exécution à l'aide de la signalisation des positions de sécurité, - - contrôle de la mise en fonctionnement de l'éclairage de sécurité lorsque des textes de référence l'imposent, contrôle de la mise en fonctionnement des équipements techniques associés aux Z.A. (remise en lumière, arrêt du programme en cours, ...), - contrôle de la mise en fonctionnement des équipements d'alarme adaptés aux handicapés. 4.2.2.3 – Fonction de compartimentage : Contrôle des signalisations des D.A.S. de compartimentage. Contrôle du passage en position de sécurité des D.A.S. - soit par contrôle visuel direct pour les D.A.S sans contrôle de position, - soit par contrôle visuel des signalisations des contrôles de position sur le C.M.S.l. Contrôle de la commande des équipements techniques associés aux Z.C. (non arrêt ascenseurs, monte charge,...). 4.2.2.4 – Fonction de désenfumage: Contrôle des signalisations des D.A.S. Contrôle du passage en position de sécurité des D.A.S. : - soit par contrôle visuel direct pour les D.A.S sans contrôle de position, - soit par contrôle visuel des signalisations des contrôles de position sur le C.M.S.l. Contrôle de la commande des équipements techniques associés aux Z.F. (arrêts des C.T.A.,...) Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) « Maintenance » Page 23/37 4.2.3 – Essais fonctionnels : Unité d'Aide à l’Exploitation (U.A.E.) 4.2.3.1 – Lors de chaque intervention : Inspection visuelle du poste recevant I'U.A.E., état des éléments constitutifs, imprimantes, écrans, claviers, ... Examen des connexions de tous les éléments constitutifs assurant la communication avec I'U.A.E. Relevé des configurations Matériel et de la version du logiciel. S'ils existent, examen avec l'utilisateur, de l'adéquation des graphiques de I'U.A.E. avec le site. 4.2.3.2 – Contrôle des communications entre les différents éléments connectés Contrôle de l'affichage du défaut de communication sur rupture de la liaison avec chaque équipement (avec accord de l'utilisateur). 4.2.3.3 – Analyse de l'historique pour relever : Les alarmes récurrentes. Les dérangements récurrents. Les défauts de communication. 4.2.3.4 – Base de donnée - Archivage Essais de fonctionnement du dispositif de sauvegarde, s'il existe. Examen de l'état du disque dur (ou équivalent) par un logiciel adapté. Mesure de l'espace disponible. Contrôle de la sauvegarde des données de site et fonds de plans associés sur support physique externe. Contrôle de la sauvegarde de l'historique sur support physique externe. Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) « Maintenance » Page 24/37 4.2.4 – Essais fonctionnels : S.M.S.|. - Alarme – Évacuation 4.2.4.1 – Essais fonctionnels de l'élément central du système d'alarme incendie vocale (Ou du Système de Sonorisation de Sécurité - S.S.S.) : Constat du délai correct de la temporisation et de la durée de diffusion minimale de l'alarme. Constat de fonctionnement des signalisations visuelles et sonores de dérangement en créant, par échantillonnage, un défaut pour : - chaque liaison U.G.A /élément central du système d'alarme incendie vocale (ou du S.S.S.), - chaque alimentation de l'élément central du système d'alarme incendie vocale (ou du S.S.S.). 4.2.4.2 – Essais fonctionnels Equipement d'Alarme de type 1 : Constat du délai correct de la temporisation et de la durée de diffusion minimale de l'alarme. 4.2.4.3 – Essais fonctionnels Equipement d'Alarme de type 2a : Constat du délai correct de la temporisation et de la durée de diffusion minimale de l'alarme. 4.2.4.4 – Essais fonctionnels Equipement d'Alarme de types 2b et 3 : Constat de fonctionnement des signalisations visuelles et sonores d'alarme et des dispositifs commandés terminaux associés par ouverture des circuits des D.M. Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) « Maintenance » Page 25/37 4.2.5 – Essais fonctionnels : S.M.S.l. - Compartimentage 4.2.5.1 – Portes à fermeture automatique D.A.S. Porte coulissante à fermeture automatique : Constat: - de l'intégrité du D.A.S., - de l'absence d'obstacle à la fermeture, - du bon état général du support. Constat de fermeture du D.A.S. suite à une action manuelle à partir de toutes les commandes. Constat de fermeture du D.A.S. suite à un ordre de télécommande. Constat du fonctionnement du dispositif d'anti réarmement involontaire (si équipé). Mesure du temps de fermeture inférieur à 30 s. Mesure de la vitesse de fermeture inférieure à 0,3 m/s. Mesure du rebond de fin de course < 5 cm. D.A.S. Porte battante à fermeture automatique : Constat: - de l'intégrité du D.A.S., - de l'absence d'obstacle à la fermeture, - du bon état général du support, - de la fixation des éléments constitutifs. Constat de fermeture du D.A.S. suite à une action manuelle à partir de toutes les commandes. Constat de fermeture du D.A.S. suite à un ordre de télécommande. Constat du fonctionnement du dispositif d'anti réarmement involontaire (si équipé). Mesure du temps de fermeture < 30 s. Mesure de la vitesse de fermeture < 10 degrés par seconde. D.A.S. Rideau et porte à dévêtissement vertical : Constat: - de l'intégrité du D.A.S., - De l'absence d'obstacle à la fermeture, - Du bon état général du support, - De la fixation des éléments constitutifs. -Constat de fermeture du D.A.S. suite à une action manuelle à partir de toutes les commandes (Locales et centralisées). Constat de fermeture du D.A.S. suite à un ordre de télécommande. Contrôle de la commande manuelle en l'absence de l'alimentation normal-remplacement. Constat du positionnement correct du D.A.S en position d'attente. Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) « Maintenance » Page 26/37 Constat de l'arrêt sur obstacle, y compris en l'absence de l'alimentation normal-remplacement. Constat du bon enroulement des nappes métalliques. Temps de fermeture (< 30 s pour une hauteur < 5 m. Au-delà, ajouter 5 s par mètre). Vitesse de fermeture < 0,2 m/s sur les 2 derniers mètres de la course. Distance d'arrêt sur obstacle < 5 cm. Clapets télécommandés Constat: - de l'intégrité du D.A.S., - du bon état général du support, - de la fixation des éléments constitutifs. Constat du passage en position de sécurité du D.A.S. suite à un ordre de télécommande. Clapets auto commandés Constat: - de l'intégrité du D.A.S., - du bon état général du support, - de la fixation des éléments constitutifs, - si exigé, de la remontée de l'information sur le C.M.S.l. du défaut de position d'attente. Constat du passage en position de sécurité du D.A.S. suite à une action directe sur celui-ci. Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) « Maintenance » Page 27/37 4.2.6 – Essais fonctionnels : S.M.S.l. - Désenfumage naturel Dans le cas d'utilisation de volets pour le désenfumage naturel et d'ouvrants d'amenée d'air, les essais fonctionnels de ceux-ci doivent être faits selon l’annexe H. 4.2.6.1 – G1 D.A.S. de désenfumage (évacuation et amenée d'air) G 1.1 : Dispositions communes à tous les D.A.S. de désenfumage Constat: - de l'intégrité du D.A.S., - de l'absence d'obstacles à l'ouverture et à la fermeture, - du bon état général du support, - de la fixation des éléments constitutifs. Examen visuel de l'état général du D.A.S. de désenfumage (en façade ou en toiture). Essai de fonctionnement el validation de la mise en position de sécurité du D.A.S. de désenfumage. Contrôle de l'absence d'obstacle au passage des fumées susceptible de modifier les caractéristiques aérauliques des D.A.S. de désenfumage. Examen des fixations du D.A.S. de désenfumage. Examen de l'alimentation du dispositif d'auto-commande et de l'état de l'élément thermosensible. Examen de la fixation des constituants des D.A.S. de désenfumage. (vérins, chapes, charnières, étriers,...). Mesure des temps de mise en sécurité de l'ensemble des D.A.S. de désenfumage d'une même Z.F. ou canton. Examen du verrouillage des D.A.S. de désenfumage après leur fermeture. G 1.2 : D.A.S. de désenfumage à énergie intrinsèque En complément du paragraphe Examen de l'état et du sens de pose des vérins gaz. Examen de l'état de la poulie de renvoi. G.1.3 : D.A.S. de désenfumage à énergie pneumatique En complément du paragraphe Examen du verrouillage en position d'attente et de sécurité. Examen de l'état des vérins. G.1.4 : D.A.S. de désenfumage à énergie électrique En complément du paragraphe Examen général de la connectique. Examen visuel du vérin. 4.2.6.2 – G2 Liaisons G.2.1 : Généralités Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) « Maintenance » Page 28/37 Constat: - de l'intégrité des lignes de télécommande, - du bon état des composants de celles-ci, - de l'intégrité des protections mécaniques existantes. Examen visuel des lignes de télécommande (cintrage des liaisons pneumatiques, corrosion, fixations, câbles, poulies, serrage des serres câbles, etc.) et de la présence des protections mécaniques au niveau d'accès "0". G.2.2 : Liaisons mécaniques : En complément du paragraphe G.2.1 : Examen des liaisons protections, fixations, hauteurs d'implantation, longueurs de câbles, nombre de poulies... etc. Examen de l'adéquation du câble et des poulies. Examen de l'état du câble : un seul tenant non effiloché. G.2.3 : Liaisons pneumatiques : En complément du paragraphe G.2.1 : Essai de l'étanchéité du réseau. Examen des constituants : tubes, raccords. G.2.4 : Liaisons électriques : En complément du paragraphe G.2.1 : Examen des raccordements. Examen du type et de la qualité des conducteurs : absence de trace d'oxydation sur les raccordements, isolant des câbles en état, repérage, etc. 4.2.6.3 – G.3 Dispositifs de commande et les D.A.C. G.3.1 : Actions communes à tous les dispositifs de commande et les D.A.C. : Les essais des dispositifs de commandes doivent être réalisés en effectuant un cycle complet de fonctionnement. Constat: Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) « Maintenance » Page 29/37 - de l'intégrité des dispositifs de commande et des D.A.C., - de l'accessibilité des D.C.S., D.C.M., D.C.M.R. et D.A.C., - du bon état général des supports, - de la bonne fixation des éléments constitutifs, - du fonctionnement des dispositifs de commande après déclenchement. Examen visuel de l'état général des D.C.S., D.C.M., D.C.M.R., D.A.C. (corrosion, fixations, positionnement, protection mécanique, etc.). Constat de l'accessibilité des D.C.S., D.C.M., D.C.M.R. et D.A.C. Réalisation des opérations d'entretien/maintenance décrites dans les notices des fabricants. Pour les D.C.S., D.C.M. ou D.C.M.R. : - Examen de l'intégrité du scellé et de l'étiquette de vérification, si existants avec exploitation des informations. - Essai de déclenchement manuel. Pour les D.A.C. : - Essai de télécommande. Ces essais doivent dans la mesure du possible être coordonnés avec les essais du C.M.S.l. - S'assurer de la présence des étiquettes signalétiques du fabricant. - Dépoussiérage, nettoyage des contre-plaques des déclencheurs électromagnétiques selon les préconisations du fabricant. Examen des réarmements. G.3.2 : Mécaniques En complément du paragraphe G.3.1 : Examen du sens d'enroulement du câble. G.3.3 : Pneumatiques En complément du paragraphe G.3.1 : Examen des pressions de service déclarées entre le dispositif de commande et le D.E.N.F.C. Examen de la purge dans le cas de réarmement pneumatique ou de fonction confort ventilation. Examen de l'intégrité du dard de percussion. Essai des fonctions de confort si elles sont présentes et examen de l'impossibilité d'utilisation de la fonction confort "fermeture' lors d'une mise en sécurité. Examen de l'adéquation de la réserve de cartouches de dioxyde de carbone comprimé (CO2) avec les caractéristiques de l'installation (nombre, grammage, etc.). A l'issue d'une période de 10 ans ré-éprouver les éléments constitutifs pneumatiques selon la fiche technique du fabricant. G.3.4 : Electriques: En complément du paragraphe G.3.1 : Examen de l'état des câbles et des connexions. Mesure de la tension de sortie de télécommande (au sortir de la source). Validation des tensions d'entrée : alimentation de puissance, entrée de télécommande s'il s'agit d'un D.A.C. Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) « Maintenance » Page 30/37 Essai des reports de contrôle de position, s'il s'agit d'un D.C.S. Essai des fonctions de confort si elles sont présentes. Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) « Maintenance » Page 31/37 4.2.7 – Essais 4.2.7.1 – Volets, fonctionnels : S.M.S.l. - Désenfumage mécanique volets de transfert et ouvrants d'amenée d'air : Constat: - de l'intégrité du D.A.S., - de l'absence d'obstacles à l'ouverture/fermeture des D.A.S., - de l'intégrité du support. - Examen visuel de l'état général extérieur, de son environnement et de sa position d'attente. Contrôle de la présence des joints intumescents (si inclus dans la conception initiale). Essais de déclenchement de chaque D.A.S. télécommandé et essai de réarmement à distance pour les D.A.S. concernes. Essai de fonctionnement du volet de transfert. Constat de la présence et de l'intégrité des grilles des volets de désenfumage et des ouvrants d'amenée d'air. 4.2.7.2 – Coffret de relayage et ventilateur de désenfumage (extraction et soufflage) Pour chaque coffret de relayage : Constat: - de l'intégrité du coffret, - du bon état général des raccordements électriques Examen visuel : - intégrité du boîtier du coffret de relayage. - intégrité des raccordements électriques (câbles électriques, présence des presse-étoupe). Pour le ventilateur : Constat: - de l'intégrité du D.C.T., - de l'absence d'obstacles à l'entrée/sortie du ventilateur, - de la présence et de l'intégrité des dispositifs associés au D.C.T. Contrôle visuel de l'état de propreté et d'absence de corps étrangers (accumulation de feuilles, papiers, sacs plastiques,...). S'assurer du fonctionnement des dispositifs concourant aux répons de défaut de position : contrôleur d'isolement, absence de "Tension" à l'entrée du coffret de relayage, pressostat, interrupteur sectionneur de proximité. Commande arrêt pompiers : lorsque la mise à l'arrêt du ventilateur est commandée au moyen d'une clé, vérifier que celle-ci est tenue à disposition des services d'incendie et de secours. Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) « Maintenance » Page 32/37 4.2.7.3 – Essai fonctionnel d'une fonction de désenfumage mécanique sur commande C.M.S.l. ou D.C.S. : Constat du fonctionnement attendu du système de désenfumage par rapport au scénario incendie défini. Contrôle de la mise à l'arrêt de la ventilation de confort (sauf si elle participe au désenfumage). Contrôle de la mise en position de sécurité des volets de désenfumage. Contrôle de la mise en position de sécurité du coffret de relayage. Pour chaque bouche et pour chaque ouvrant d'amenée d'air, mesure des vitesses et des débits d'amenée d'air et d'extraction de fumées. Mesure des intensités consommées par le moteur du ventilateur de désenfumage et par le ventilateur de soufflage. Test commande (arrêt pompiers'. Test de la commande de réarmement de chaque coffret de relayage. NOTE il est d'usage de considérer qu'un écart constaté de : - 20 % pour les débits, - 15% pour les intensités Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) « Maintenance » Page 33/37 4.2.8 – Essais 4.2.8.1 – J.1 fonctionnels : Alimentations Alimentations électriques J.1.1 Généralités Lors de chaque intervention portant sur les essais fonctionnels : S'assurer de la bonne tension nominale aux bornes de la batterie (en charge). S'assurer de la bonne tension batterie en début de décharge puis après une heure de décharge (dans le cas d'une batterie 12 V en floating la tension devra être comprise entre 12,5 V et 14 V, pour d'autres types de batterie, réaliser le contrôle au prorata). Mesurer le courant de décharge et le comparer à la valeur d'origine. Examen des fusibles et des disjoncteurs et contrôle des isolements électriques par rapport à la terre. Examen du serrage des connexions. Visualisation de la remontée des informations de défaut des A.E.S., E.A.E. et E.A.E.S. Examen visuel de la batterie (gonflement, corrosion, sels grimpants, fuite,...). J.1.2 Méthodologie pour essais fonctionnels pour E.C.S.-C.M.S.l. : Coupure de la source normale-remplacement et constat de l'apparition d'une signalisation visuelle et sonore. Mesure du courant débité par la source de sécurité et le comparer à sa valeur d'origine. Le contrôle d'autonomie peut être réalisé en sollicitation réelle ou en situation simulée. Rétablissement de la source (normal-remplacement" après retour à l'état de veille du système. Coupure de la source de sécurité et constat de l'apparition des signalisations sonores et visuelles. Rétablissement de la source de sécurité après retour à l'état de veille du système. J.1.3 Cas des groupes électrogènes Réalisation des opérations d'entretien/maintenance décrites dans les notices des fabricants. Essai de démarrage automatique avec une charge minimale de 50 % de la puissance nominale du groupe sur utilisation ou sur résistance de ballast, par exemple tous les mois et fonctionnement avec cette charge pendant une durée minimale de trente minutes. Lors de cet essai, la vanne de coupure de l'alimentation en carburant, réservée à l'utilisation des services de secours, ne doit jamais être utilisée lorsque le groupe est en fonctionnement. 4.2.8.2 – J.2 Alimentations pneumatiques J.2.1 Généralités : Examen des caractéristiques et du bon calibrage des dispositifs d'alimentation de sécurité nécessaires au déclenchement des alimentations des D.A.S. (A.E.S., E.A.E.S. ou A.P.S. correspondants). Réaliser les opérations d'entretien/maintenance décrites dans les notices des fabricants de matériel. Lors de chaque intervention portant sur les essais fonctionnels, il y a lieu de s'assurer : que les liaisons pneumatiques cheminent à l'intérieur de locaux hors gel, ou qu'elles soient protégées efficacement contre le gel, que les protections mécaniques des liaisons pneumatiques pour les rendre inaccessibles au niveau 0 (au sens de la norme NF S 61-931) sont toujours en place et efficaces, Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) « Maintenance » Page 34/37 que les liaisons pneumatiques n'ont subi aucune altération (chocs mécaniques, réaction chimique, etc.). J.2.2 A.P.S. à usage unique : ll est nécessaire de s'assurer à l'aide d'un dispositif (par exemple manomètre) que la pression de mise en sécurité présente dans le réseau corresponde à celle calculée lors de l'installation. De plus, ce dispositif permet de s'assurer de l'étanchéité du réseau. Les essais des D.A.S. seront effectués avec des A.P.S. à usage unique ayant la même valeur de grammage que celles d'origine. La mise en place de bouteilles de dioxyde de carbone dites "rechargées" en remplacement de bouteilles neuves doit être déclarée à l'exploitant. Les bouteilles de dioxyde de carbone utilisées en tant que source de sécurité des A.P.S. à usage unique (au sens de la norme NF S 61-939) doivent être contrôlées par pesage. La masse de dioxyde de carbone ne doit pas être inférieure à 90 % de la masse nette d'origine, y compris pour les A.P.S. en réserve. J.2.3 A.P.S. à usage permanent : Contrôle de la pression (entre valeurs minimale et maximale assignées). Contrôle de la suffisance de réserve d'énergie. Contrôle du bon fonctionnement de I'U.S. Contrôle de la commutation entre source normale et source de remplacement. il ne doit pas y avoir de présence d'eau, d'huile ou de particules solides dans les liaisons pneumatiques. La réserve d'énergie de la source de sécurité doit être suffisante pour assurer trois passages en position de sécurité des dispositifs alimentés, compte tenu des énergies éventuellement nécessaires aux réarmements intermédiaires. Dans le cas d'une A.P.S. à usage permanent secourue par une A.E.S. /E.A.E.S. à Groupe Électrogène de Sécurité (G.E.S.), la réserve d'énergie de la source pneumatique de sécurité doit être suffisante pour assurer un passage en position de sécurité des dispositifs alimentés. J.2.4 A.P.S. à usage limité : Contrôle de la pression (entre valeurs minimale et maximale assignées). Contrôle de la suffisance de la réserve d'énergie. Contrôle de la signalisation locale de l'état de la source. S'assurer que la réserve d'énergie de la source de sécurité soit suffisant pour assurer trois passages en position de sécurité des dispositifs alimentés, compte tenu des énergies éventuellement nécessaires aux réarmements intermédiaires. Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) « Maintenance » Page 35/37 4.3 – Maintenance corrective 4.3.1 – Généralités La maintenance corrective a pour objectif de remettre l’équipement ou l’installation concernée dans l’état dans lequel il peut accomplir sa fonction en toute condition de fiabilité et de sécurité. Le dysfonctionnement peut être dû à une usure ou un défaut occasionné par le fonctionnement normal des installations. Elle intègre la maintenance palliative (dépannage même provisoire) et la maintenance curative (opérations destinées à remettre en ordre une installation suite ou pas à un dépannage). Dans ce cadre, pour le matériel défectueux hors forfait, le titulaire contractant propose un devis de remplacement. Il réalise alors la réparation après acceptation du devis par l’adjoint de direction. Aucun remplacement ou achat ne pourra être réalisé sans bon de commande de celui ci. 4.3.2 – Exclusions : o o o o Les remises à niveau des installations suite à l’évolution des normes et de la réglementation. Le remplacement de matériel devenu obsolète (fin de fabrication et d’approvisionnement en pièces détachées). Les réparations résultantes de modifications sur les installations dont il a la maintenance par une autre personne que le titulaire contractant Les réparations portant sur des installations sous garantie, dont le titulaire contractant n’est ni installateur, ni constructeur. Nota : à la suite des opérations effectuées aux paragraphes précédents, le titulaire contractant doit, en présence du responsable de l’installation, remettre en fonctionnement les organes commandés et s’assurer que l’installation est en totalité en état de veille. 4.3.3 – Délais d’intervention Les interventions de maintenance corrective auront lieu pendant les jours et heures ouvrés de la Maison de Santé. Le titulaire contractant du présent marché a pour obligation d’intervenir sans limitation de nombre, de réparer et de redémarrer les installations techniques dans les délais les plus brefs. Les dépannages sont assurés durant les jours et heures ouvrés de la maison de santé, sauf, si avis circonstancié contraire des personnes chargées d’assurer la sécurité des personnes et des biens. 4.3.4 – Dispositions communes à la maintenance corrective et préventive Le remplacement des batteries d'accumulateurs se fera au moins une fois pendant la durée légale du contrat. Les nouvelles batteries doivent rester conformes aux spécifications du fabricant du produit dans lequel elles sont implantées. Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) « Maintenance » Page 36/37 Accepté sans modification : L’Entreprise : (date + cachet + nom et fonction du signataire + signature) (Toutes les pages doivent être paraphées) Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) « Maintenance » Page 37/37