marche de maitrise d`œuvre - Bressey-sur

Transcription

COMMUNE DE BRESSEY SUR TILLE
21560
MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR
LA CONSTRUCTION D’UNE ECOLE
PRIMAIRE
CCAP
Cahier des Clauses Administratives Particulières
SOMMAIRE
CHAPITRE 1ER - GÉNÉRALITÉS..........................................................................................................3
Article 1 Objet du marché – Dispositions générales...................................................................................3
1.1 Objet du marché...............................................................................................................................3
1.2 Titulaire du marché..........................................................................................................................3
1.3 Sous-traitants...................................................................................................................................3
1.4 Catégorie d'ouvrage et nature des travaux......................................................................................3
1.5 Durée DU MARCHE........................................................................................................................3
Article 2 Eléments du marché....................................................................................................................3
Article 3 Pièces constitutives du marché....................................................................................................4
3.1 Pièces particulières..........................................................................................................................4
3.2 Pièces générales..............................................................................................................................4
CHAPITRE 2 - MODALITÉS D’EXÉCUTION DU MARCHÉ..............................................................4
Article 4 Informations réciproques ............................................................................................................4
4.1 Informations données par le maitre d’ouvrage................................................................................4
4.2 informations données par le maitre d’œuvre....................................................................................4
4.3 Secret professionnel.........................................................................................................................4
Article 5 Protection de la main d’œuvre et des conditions de travail..........................................................5
5.1 Coodination en matière de sécurité des travailleurs et de protection de la santé............................5
5.2 Contrôle technique...........................................................................................................................5
Article 6 Présentation et approbation des prestations de maitrise d’œuvre.................................................5
6.1 En phase d’études............................................................................................................................5
6.2 En phase travaux.............................................................................................................................6
Article 7 Ordres de services.......................................................................................................................7
Article 8 Instruction des mémoires de réclamation....................................................................................8
CHAPITRE 3 – REMUNERATION DU MAITRE D’OEUVRE.............................................................8
Article 9 Forfait de rémunération...............................................................................................................8
9.1 Caractères de la rémunération........................................................................................................8
9.2 Etablissement du forfait provisoire.................................................................................................8
9.3 PRix.................................................................................................................................................8
CHAPITRE 4 - DÉLAIS ET PÉNALITÉS POUR RETARD..................................................................8
Article 10 Délais - pénalités pour la présentation des documents...............................................................9
10.1 Etablissement des documents d'études :.........................................................................................9
10.2 Pénalités pour retard.....................................................................................................................9
Article 11 Pénalités en cas de retard de la vérification des projets de décompte et du décompte final.......9
11.1 Vérification du projet de décompte final de l'entrepreneur............................................................9
11.2 Vérification du décompte final.....................................................................................................10
Article 12 Pénalités en cas de retard dans l’instruction des mémoires en réclamation.............................10
CHAPITRE 6- RÈGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE.......................................................10
Article 13 Avances...................................................................................................................................10
Article 14 Acomptes................................................................................................................................10
Article 15 Délais de paiement..................................................................................................................11
CHAPITRE 7 – DIFFÉRENTS ET RÉSILIATION DU MARCHÉ......................................................11
Article 16 Arret de l’exécution de la prestation........................................................................................11
Article 17 Résiliation du marché..............................................................................................................11
17.1 Résiliation du fait du maître de l'ouvrage....................................................................................11
17.2 Résiliation du marché aux torts du maître d'oeuvre ou cas particuliers......................................11
Article 18 Règlement des litiges ..............................................................................................................11
CHAPITRE 8 – UTILISATION DES RÉSULTATS..............................................................................12
Article 19 Option retenue.........................................................................................................................12
____________________________________________________________________________________________________
Maîtrise d’œuvre pour la construction d’une école primaire de 3 classes et une salle plurivalente à bressey sur tille 21560 Page 1/14
CHAPITRE 9 – ASSURANCES...............................................................................................................12
Article 20 Assurance de responsabilité civile professionnelle..................................................................12
CHAPITRE 10 – DÉROGATIONS AU CCAG-PI..................................................................................12
Article 21 Dérogations ............................................................................................................................12
____________________________________________________________________________________________________
Maitrise d’œuvre pour la création d’une école primaire à bressey sur tille 21560
Page 2/14
CHAPITRE 1 - GÉNÉRALITÉS
ER
ARTICLE 1
OBJET DU MARCHÉ – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
OBJET DU MARCHÉ
1.1
Le marché régit par le présent cahier des clauses administratives particulières est un marché de
maîtrise d’œuvre en vue de la construction d’une école primaire de trois classes et une salle
plurivalente sur 400 m² environ.
.
TITULAIRE DU MARCHÉ
1.2
Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom "le maître
d’œuvre", sont précisées à l'article C de l'acte d'engagement.
SOUS-TRAITANTS
1.3
Le maître d’œuvre peut, à tout moment, sous-traiter l’exécution de certaines parties du présent
marché, sous réserve de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément des conditions de
paiement de ceux-ci par le Maître d'Ouvrage.
CATÉGORIE D'OUVRAGE ET NATURE DES TRAVAUX
1.4
La mission de maîtrise d’œuvre porte sur la construction d’une école primaire de trois classes et
une salle plurivalente sur 400 m² environ.
.
DURÉE DU MARCHE
1.5
20 mois à compter de la notification du marché.
ARTICLE 2
ELÉMENTS DU MARCHÉ
Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure à l’annexe II de l'arrêté du 21
Décembre 1993.
La partie « études » porte notamment sur la réalisation des études de conception technique et
architecturale des équipements :





Etudes d’Esquisse
Etudes d’Avant Projet Sommaire (APS)
Etudes d'avant-projet définitif (APD),
Etudes de Projet (PRO),
Assistance aux Contrats de Travaux (ACT) (incluant la réalisation du Dossier de
Consultation des Entreprises)
La partie « travaux » porte sur les phases suivantes :
 Visa des documents d’exécution (VISA)
 Direction de l'exécution des Travaux (DET)
 Assistance aux Opérations de Réception (AOR) (incluant l’assistance pendant l’année de
garantie de parfait achèvement)
 Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)
____________________________________________________________________________________________________
Page 3/14
Le titulaire aura également en charge, le cas échéant, l’assistance du pouvoir adjudicateur pour
la consultation d’un bureau d’études géotechniques, d’un géomètre, d’un bureau de contrôle
technique et d’un coordinateur SPS.
ARTICLE 3
PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :
PIÈCES PARTICULIÈRES
3.1
 L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles, dont l’exemplaire original conservé dans les
archives du Maître d’Ouvrage fait seul foi ;
 Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.), dont l’exemplaire
original conservé dans les archives du Maître d’Ouvrage fait seul foi ;
 Le programme technique, dont l’exemplaire original conservé dans les archives du Maître
d’Ouvrage fait seul foi.
PIÈCES GÉNÉRALES
3.2
 Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (C.C.A.G. - P.I.), arrêté en date du 16 septembre 2009 portant
approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics
de prestations intellectuelles.
 Le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées
par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé. Modifié par la loi n° 85-704
du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise
d’œuvre privée.
 L’annexe I de l’arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution
des éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des
prestataires de droit privé.
CHAPITRE 2 - MODALITÉS D’EXÉCUTION DU MARCHÉ
ARTICLE 4
INFORMATIONS RÉCIPROQUES
INFORMATIONS DONNÉES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE
4.1
Le Maître d’Ouvrage communique au maître d’œuvre :
- Toutes les informations et pièces nécessaires pour la réalisation des études.
-
4.2
Toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de
demandes d’autorisation ou d’agrément, en particulier toute demande de pièces
complémentaires.
INFORMATIONS DONNÉES PAR LE MAITRE D’ŒUVRE
Le maître d’œuvre communique au Maître d’Ouvrage toutes les informations ou pièces dont il
serait le seul destinataire et dont la connaissance est utile au Maître d’Ouvrage.
4.3
SECRET PROFESSIONNEL
____________________________________________________________________________________________________
Page 4/14
Le titulaire est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements et
documents recueillis au cours de la mission. Ces renseignements et documents ne peuvent,
sans autorisation, être communiqués à d’autres personnes que celles qui ont qualité pour en
connaître.
Le titulaire s’interdit d’utiliser les documents qui lui sont confiés à d’autres fins que celles qui sont
prévues au marché.
ARTICLE 5 PROTECTION DE LA MAIN D’ŒUVRE ET DES CONDITIONS DE
TRAVAIL
Conformément à l'article 6 du CCAG-PI, le maître d’œuvre assure le rôle qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur, en matière de protection de la main-d’œuvre, d'hygiène, de conditions
de travail et de sécurité sur le chantier.
COODINATION EN MATIÈRE
PROTECTION DE LA SANTÉ
5.1
DE
SÉCURITÉ
DES
TRAVAILLEURS
ET
DE
Conformément à la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 relative à la coordination en matière de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maître d'œuvre doit travailler en liaison
avec le coordonnateur "sécurité et protection de la santé" retenu par le Maître d'Ouvrage,
notamment pour ce qui concerne les études de conception, l'élaboration du Plan Général de
Coordination SPS, la définition des dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture des
pièces et documents nécessaires à la confection du dossier d'interventions ultérieures à la
réception de l'ouvrage.
Tout différend entre le maître d'œuvre et le coordonnateur SPS est soumis au Maître d'Ouvrage.
5.2
CONTRÔLE TECHNIQUE
Le contrôle technique (loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, titre II, notamment, art. 10) est indépendant
de la maîtrise d’œuvre et fera l'objet d'un marché distinct. Ces contrats doivent être conclus par
le Maître d’Ouvrage selon les règles des marchés publics (circulaire du 5 mai 1994 du ministre
de l'Economie sur les marchés de contrôle technique).
ARTICLE 6 PRÉSENTATION ET APPROBATION DES PRESTATIONS DE MAITRISE
D’ŒUVRE
6.1
EN PHASE D’ÉTUDES
6.1.1. Présentation des documents
Par dérogation à l'article 26.4.2 du CCAG.PI, le maître d’œuvre est dispensé d'aviser, par écrit, le
Maître d’Ouvrage, de la date à laquelle les documents d'études lui seront présentés. Le Maître
d’Ouvrage accuse réception de la remise des études.
____________________________________________________________________________________________________
Page 5/14
6.1.2. Nombre d'exemplaires et délais de réalisation
Les documents d'études sont remis par le maître d’œuvre au Maître d'Ouvrage pour vérification
et réception. Le tableau ci-après précise le nombre d'exemplaires à fournir ainsi que le délai de
remise de ces documents :
Documents
Nombre
d'exemplaires
Adaptation ESQ
3
APS
3
APD
3
PRO
3
ACT
3
(dont un sur CD)
1
EXE
2
DOE
3 (dont 1 sur CD)
DCE
Le Maître d'Ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents remis, dans le cadre
de l'opération envisagée.
6.1.3. Délais d’approbation
Conformément à l’article 27 du CCAG PI, à l'issue de la vérification des documents, le Maître
d’Ouvrage prononce la réception, l'ajournement, la réception avec réfaction ou le rejet des
prestations.
La décision prise doit être notifiée au titulaire avant l'expiration du délai de deux mois mentionné
à l'article 26.2 du CCAG PI.
Si le Maître d’Ouvrage ne notifie pas sa décision dans ce délai, les prestations sont considérées
comme reçues avec effet à compter de l'expiration du délai.
L'approbation tacite ne vaut pas ordre de service de commencer l'élément de mission suivant.
6.2
EN PHASE TRAVAUX
6.2.1. Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs
Au cours des travaux, le maître d’œuvre doit procéder, conformément à l'article 13 du CCAG
applicable aux marchés de travaux, à la vérification des projets de décomptes mensuels établis
par les entrepreneurs et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception
postal ou remis contre récépissé.
Le projet de décompte mensuel est accepté ou rectifié par le maître d'œuvre qui le transmet
ensuite au Maître d'Ouvrage.
____________________________________________________________________________________________________
Page 6/14
Après vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.
Le maître d’œuvre détermine, dans les conditions définies à l'article 13.2 du CCAG applicable
aux marchés de travaux, le montant de l'acompte mensuel à régler à l'entrepreneur. Il transmet
au Maître d'Ouvrage, en vue du mandatement, l'état d'acompte correspondant, qu'il notifie à
l'entrepreneur par ordre de service, accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier
si le projet établi par l'entrepreneur a été modifié.
6.2.2. Délai de vérification projet de décompte
Cette notification intervient dans les sept jours à compter de la date de réception de la demande
de paiement mensuelle du titulaire, conformément à l’article 13.2.2 du CCAG travaux.
6.2.3. VISA des études faites par les entrepreneurs
Lorsque des études d’exécution des ouvrages sont établies par les entrepreneurs, elles sont
soumises au visa du maître d’œuvre. Ce dernier doit les retourner à l’entrepreneur avec ses
observations éventuelles au plus tard 10 jours après leur réception.
6.2.4. Délai de vérification du décompte final
À l'issue des travaux, le maître d’œuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux
établi par l’entrepreneur conformément à l’article 13.3.1 du CCAG applicable aux marchés de
travaux et qui lui a été transmis par l’entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception
postal ou remis contre récépissé. Après vérification, le projet de décompte final devient le
décompte final.
À partir de celui-ci le maître d’œuvre établit, dans les conditions définies à l’article 13.4.1 du
CCAG applicable aux marchés de travaux, le décompte général.
Le délai imparti au maître d'œuvre pour procéder à la vérification du projet de décompte final des
entrepreneurs et à sa transmission au maître d'ouvrage est fixé à 15 jours à compter de la date
de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.
ARTICLE 7
ORDRES DE SERVICES
 Ordres de services délivrés par le Maître d’Ouvrage
Les décisions du Maître d'Ouvrage prennent la forme d'un ordre de service qui est un document
écrit devant être notifié au maître d'œuvre. L'ordre de service est remis au maître d’œuvre contre
récépissé, ou adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Nécessité d'un ordre de service du Maître d'Ouvrage :
- Quand une décision du Maître d'Ouvrage marque le point de départ d'un délai fixé par le
marché pour exécuter une prestation (tel que notamment l'ordre donné au maître d'œuvre
d'engager un élément de mission)
- Quand le Maître d'Ouvrage décide de suspendre provisoirement l'exécution des
prestations de maîtrise d'œuvre
- Quand une décision du Maître d'Ouvrage est susceptible de modifier les dispositions
contractuelles.
Le maître d’œuvre est tenu de se conformer aux ordres de service délivrés par le Maître
d’Ouvrage, qu’ils aient ou non fait l’objet de réserve de sa part, sauf dans les cas où les
prescriptions du Maître d’Ouvrage seraient susceptibles de présenter des risques pour les
personnes ; de réduire la sécurité ou de contrevenir à une disposition légale ou réglementaire.
Lorsque le maître d’œuvre estime que les prescriptions d’un ordre de service appelle des
réserves de sa part, il doit les présenter par écrit au Maître d’Ouvrage dans un délai de 30 jours
calendaires ; le délai courant à compter du jour suivant la notification de l’ordre de service.
____________________________________________________________________________________________________
Page 7/14
 Ordres de services délivrés par le maître d’œuvre
Le maître d’œuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service à destination des
entrepreneurs, avec copie au Maître d’Ouvrage.
Les ordres de service doivent être écrits, signés, datés et numérotés, adressés à l'entrepreneur
dans un délai de 8 jours, dans les conditions précisées à l'article 3.8 du CCAG applicables aux
marchés de travaux.
Cependant, en aucun cas, le maître d’œuvre ne peut notifier des ordres de service sans avoir
recueilli au préalable l'accord du Maître d'Ouvrage lorsqu’ils sont relatifs :
- à la modification du programme initial, entraînant la modification du ou des marchés de
travaux ;
- à la notification de la date de commencement des travaux ;
- à la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus
initialement.
INSTRUCTION DES MÉMOIRES DE RÉCLAMATION
ARTICLE 8
Le délai d'instruction des mémoires de réclamation est d'un mois à compter de la date de
réception par le maître d’œuvre du mémoire de réclamation.
CHAPITRE 3 – REMUNERATION DU MAITRE D’OEUVRE
FORFAIT DE RÉMUNÉRATION
ARTICLE 9
9.1
CARACTÈRES DE LA RÉMUNÉRATION
Le présent marché de maîtrise d’œuvre est un marché forfaitaire.
La rémunération du marché est forfaitaire pour l’exécution des prestations décrites par le CCAP
et le CCTP du marché.
9.2
ETABLISSEMENT DU FORFAIT PROVISOIRE
Le montant du forfait est établi en tenant compte des éléments portés à la connaissance du
maître d’œuvre :
- contenu mission fixé au présent CCAP,
- partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le Maître
d’Ouvrage,
- délais des études,
- durée prévisionnelle d’exécution des travaux.
9.3
PRIX
Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur
au mois mo (mo études) fixé dans l'acte d'engagement.
CHAPITRE 4 - DÉLAIS ET PÉNALITÉS POUR RETARD
____________________________________________________________________________________________________
Page 8/14
ARTICLE 10 DÉLAIS - PÉNALITÉS POUR LA PRÉSENTATION DES DOCUMENTS
10.1
ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS D'ÉTUDES :
ELEMENT
DELAIS EN SEMAINES
ESQ
2 semaines
POINT DE DEPART
DU DELAI
Notification du marché
APS
2 semaines
OS prescrivant le démarrage
Avant Projet Définitif (APD)
4 semaines
notification de la validation de
l’élément APS
Projet DCE
2 semaines
Réception par le maître d’œuvre
de la décision d’approbation de
l’A.P.D.
Dossier de Consultation des 1 semaines
Entreprises
Réception par le maître d’œuvre
de la décision d’approbation des
études de projet
2 semaines
Ouverture des plis contenant les
offres
Date de début des travaux
Date de début des travaux
Assistance pour la passation
des contrats de travaux
Rapport d’analyse des offres
VISA
DET
Assistance
pour
les
opérations de réception :
Date de réception des travaux
- Dossier
Exécutés
10.2
des
Ouvrages 3 semaines
PÉNALITÉS POUR RETARD
En cas de retard dans la présentation de ces documents d'étude, le maître d’œuvre subit sur ses
créances, des pénalités, dont le montant, par jour calendaire de retard est fixé à 50 €:
ARTICLE 11 PÉNALITÉS EN CAS DE RETARD DE LA VÉRIFICATION DES
PROJETS DE DÉCOMPTE ET DU DÉCOMPTE FINAL
11.1
VÉRIFICATION DU PROJET DE DÉCOMPTE FINAL DE L'ENTREPRENEUR
A l'issue des travaux, le maître d’œuvre vérifie le projet de décompte final du marché travaux
établi par l'entrepreneur conformément à l'article 13.31 du CCAG applicable aux marchés de
travaux et qui lui a été transmis par l'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception
postal ou remis contre récépissé.
Après vérification, le projet de décompte final devient le décompte définitif. A partir de celui-ci, le
maître d’œuvre établit, dans les conditions définies à l'article 13.41 du CCAG applicable aux
marchés de travaux, le décompte général.
____________________________________________________________________________________________________
Page 9/14
Si le délai fixé à l’article 6.2.1. du présent CCAP n'est pas respecté, le maître d'œuvre encourt,
sur ces créances, des pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et
jours fériés est fixé à 250 €.
11.2
VÉRIFICATION DU DÉCOMPTE FINAL
En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maître d’œuvre encourt, sur ces
créances, des pénalités par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, fixées à 250€.
Si le maître d’œuvre n'a pas transmis au Maître de l'Ouvrage les projets de décompte
mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits à l’article 6.2.4. du présent CCAP, le Maître de
l'Ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu'il fixe.
A l'expiration de ce délai, le Maître de l'Ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux
frais du maître d’œuvre défaillant.
ARTICLE 12 PÉNALITÉS EN CAS DE RETARD DANS L’INSTRUCTION DES
MÉMOIRES EN RÉCLAMATION
En cas de retard dans l'instruction du mémoire de réclamation, par rapport au délai fixé à l’article
9 du présent CCAP, le maître d’œuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le montant
par jour de retard est fixé à 100 euros.
CHAPITRE 6- RÈGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE
ARTICLE 13 AVANCES
Lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 €, l’avance forfaitaire prévue à
l’article 87 du Code des marchés publics est versée au titulaire, sauf en cas de refus de celui-ci.
Le versement de cette avance est conditionné à la constitution d'une garantie à première
demande, ou d'une caution personnelle et solidaire, conformément à l’article 89 du Code des
Marchés Publics par le titulaire.
Le montant de l’avance est fixé à 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si la
durée du marché est égale ou inférieure à 12 mois. Si cette durée est supérieure à 12 mois,
l’avance forfaitaire est égale à 5 % d’une somme égale à 12 fois le montant initial divisé par la
durée du marché. Le remboursement de l’avance forfaitaire commence lorsque le montant des
prestations exécutées au titre du marché atteint ou dépasse 65 % du montant initial du marché.
Ce remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80 %
du montant initial, toutes taxes comprises, du marché. Le paiement de cette avance intervient
dans le délai d’un mois à compter de la notification du marché. Le montant de l’avance forfaitaire
ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une clause de variation de prix.
ARTICLE 14 ACOMPTES
Le règlement des sommes dues au titulaire fait l'objet d'acomptes mensuels selon l’état
d’avancement de la mission et conformément à l’annexe 1 de l’acte d’engagement dûment
remplie par le candidat.
Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d'éléments de la mission
considérés comme constituant des phases techniques d'exécution, sera déterminé sous forme
de pourcentage du montant initial du marché.
____________________________________________________________________________________________________
Page 10/14
ARTICLE 15 DÉLAIS DE PAIEMENT
Les délais dont dispose le Maître d'Ouvrage pour procéder au mandatement des acomptes et du
solde sont fixés à l'article 11 du CCAG.PI.
CHAPITRE 7 – DIFFÉRENTS ET RÉSILIATION DU MARCHÉ
ARTICLE 16 ARRET DE L’EXÉCUTION DE LA PRESTATION
Conformément à l'article 20du CCAG-PI, le Maître de l'Ouvrage se réserve la possibilité d'arrêter
l'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques constituées par les
éléments de mission tels que définis à l'article 1.4. du présent CCAP.
ARTICLE 17 RÉSILIATION DU MARCHÉ
Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 à 33 inclus du CCAG-PI, avec les
précisions suivantes :
17.1
RÉSILIATION DU FAIT DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE
Si le Maître d'Ouvrage décide la cessation définitive de la mission du maître d'œuvre sans que ce
dernier ait manqué à ses obligations contractuelles, sa décision doit être notifiée conformément à
l'article 33 du CCAG-PI et la fraction de la mission déjà accomplie est rémunérée sans
abattement.
Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du maître d’œuvre, à titre
d'indemnisation, le pourcentage prévu est fixé à 4 %, par dérogation au CCAG PI
RÉSILIATION DU MARCHÉ AUX TORTS DU MAÎTRE D'OEUVRE OU CAS
PARTICULIERS
17.2
Si le présent marché est résilié dans l'un des cas prévus à l’article 32 du CCAG-PI, la fraction des
prestations déjà accomplies par le maître d’œuvre et acceptées par le Maître de l'Ouvrage est
rémunérée avec un abattement de 10 %. Toutefois dans le cas de résiliation suite au décès ou à
l'incapacité civile du titulaire (art. 30.1 du CCAG-PI), les prestations sont réglées sans
abattement.
En complément de l'article 32 du CCAG.PI, le marché pourra être résilié dans le cas où le maître
d'œuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l'objet de marchés de travaux
traités dans le cas d'appel à la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener à
bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du coût
prévisionnel.
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article 32 du CCAG en cas de mise en demeure est fixé à
QUINZE jours.
ARTICLE 18 RÈGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, les parties conviennent de saisir le tribunal administratif de Dijon.
____________________________________________________________________________________________________
Page 11/14
CHAPITRE 8 – UTILISATION DES RÉSULTATS
ARTICLE 19 OPTION RETENUE
L'option retenue concernant l'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du Maître
de l'Ouvrage et du maître d’œuvre en la matière est l'option B, telle que définie au CCAG-PI
(article 25).
CHAPITRE 9 – ASSURANCES
ARTICLE 20 ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE
Le maître d'œuvre et ses sous-traitants éventuels doivent être garantis par une police destinée à
couvrir leur responsabilité civile autre que décennale en cas de préjudices causés à des tiers, y
compris le Maître de l'Ouvrage, à la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel
consécutif ou non, du fait de l'opération en cours de réalisation ou après sa réception.
Avant notification de son marché, pour justifier l'ensemble de ces garanties, le maître d'œuvre
devra fournir une attestation, émanant de sa compagnie d'assurance, ainsi que les attestations
de ses sous-traitants, répondant aux mêmes conditions de garantie. Il doit adresser ces
attestations au Maître de l'Ouvrage au cours du premier trimestre de chaque année, pendant
toute la durée de sa mission. Sur simple demande du maître de l'ouvrage, le maître d'œuvre doit
justifier à tout moment du paiement de ses primes ainsi que de celles de ses sous-traitants.
Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas considérée
comme suffisante par le maître de l'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés à cette
opération.
CHAPITRE 10 – DÉROGATIONS AU CCAG-PI
ARTICLE 21 DÉROGATIONS
ARTICLES DU CCAG-PI auxquels il est ARTICLES DU CCAP par
dérogé
introduites ces dérogations
26.4.2
32
lesquels
sont
6.1.1.
17.2 (complète l’article 32)
____________________________________________________________________________________________________
Page 12/14

marche de maitrise d`œuvre - Bressey-sur

Transcription

Documents pareils

Visualiser le sommaire

Cahier des clauses administratives particulières 1

1. Adresse de facturation (envoi du courrier)

CCAP - Mairie de Bû

Contestation du montant des charges locatives

Cahier des Charges Administratives Particulières Administratives

Déclaration de décès Trésor Public

Facturation - règles applicables à l`activité pour devenir coiffeur à

Aménagement du jardin public