Conseil municipal du 28 mars 2007
Transcription
Conseil municipal du 28 mars 2007
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE CANTON DE L'HAUTIL COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2007 Nombre de conseillers en exercice : 31 Nombre de conseillers présents : 22 Nombre de conseillers votants : 26 L'an deux mille sept, le 28 mars à vingt heures, le CONSEIL MUNICIPAL, légalement convoqué, s'est réuni à l’Hôtel de Ville, en séance publique, sous la Présidence de Monsieur MORIN, Maire. Etaient présents : Mmes et MM MORIN, BORONIEC, MASCIONI, MADRAY, BOUCET, CHEVALIER, VOINET, WILD, COUCHOT, RIONI, JUMELET, OUKILI, HUKPORTIE, SYLVAIN, FRENET, COLSON, BEVERAGGI, MOITROT, BADIANE, DUFAYET, BOUTEILLE, HALLUIN. formant la majorité des membres en exercice. Monsieur BRETON a donné pouvoir à Monsieur MADRAY Monsieur ROLLET a donné pouvoir à Monsieur MORIN Madame CANIPEL a donné pouvoir à Madame COUCHOT Monsieur BRUNEVAL a donné pouvoir à Madame HALLUIN Absents : Mmes et MM DEJOUX, HATOUM, VIZIERES, DUQUESNE ET GRETTNER Monsieur Jean-Paul Voinet est élu secrétaire. I- APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 20 DECEMBRE 2006 LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE A L’UNANIMITE le compte-rendu du Conseil Municipal du 20 décembre 2006. II- APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 17 JANVIER 2007 LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE A L’UNANIMITE le compte-rendu du Conseil Municipal du 17 janvier 2007. III- COMPTE-RENDU DES DECISIONS DU MAIRE LE MAIRE INFORME LE CONSEIL MUNICIPAL des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation qui lui a été conférée par le Conseil Municipal : Décision n°01-07 relative aux conventions signées avec « CIRIL » pour une action de formation intitulée « Ressources Humaines : DADS-U3 à l’attention des agents du service Décision n°02-07 relative aux conventions signées avec « CAP’COM formation en communication publique » pour une action de formation intitulée « Stratégie de communication et maîtrise du risque en période électorale » Décision n°03-07 relative aux conventions signées avec « CAP’COM formation en communication publique » pour une action de formation intitulée « Stratégie de communication et maîtrise du risque en période électorale » Décision n°04-07 relative aux conventions signées avec « ADIAJ FORMATION » pour une action de formation intitulée « Perfectionnement de l’écrit administratif » Décision n°05-07 relative aux conventions signées avec « ADIAJ FORMATION » pour une action de formation intitulée « Agents non titulaires de droit public » Décision n°06-07 relative aux conventions signées avec « FORMATS 6 » pour une action de formation intitulée « CAP opérateur projectionniste de cinéma » Décision n°07-07 relative au marché n°06 04 « Travaux de réfection de l’étanchéité et façade du logement de fonction du groupe scolaire des Sablons » avec la Société SEEF Décision n°08-07 relative au contrat signé du marché n°06-11 « Travaux d’installation de clôture anti-intrusion » avec la Société SPIROS Décision n°09-07 relative à l’installation à l’Ecole Elémentaire des Sablons d’un photocopieur Toshiba 2060 cédé à l’école Maternelle des Sablons, MIEUX VIVRE A L’ECOLE Décision n°10-07 relative à la convention signée avec le CPCV Ile De France pour organiser un stage de formation générale BAFA pour 3 jeunes Vauréaliens Décision n°11-07 relative à la convention passée avec Madame PREVOST Clotilde dans le cadre de la Quinzaine Arts Plastiques 2007 et du projet artistique « mains » de l’école maternelle du Boulingrin Décision n°12-07 relative à la convention passée avec l’Inspecteur d’Académie dans le cadre de la Quinzaine Arts Plastiques 2007 et du projet artistique « mains » de l’école maternelle du Boulingrin Décision n°13-07 relative à l’Avenant à la décision d’institution de la régie de recettes pour l’encaissement des participations familiales concernant la cantine scolaire, les centres de loisirs, les garderies, les études surveillées, la restauration municipale et les crèches à Vauréal Décision n°14-07 relative au contrat d’assurance GTA signé pour la station de topographie GEODIMETER appartenant à Monsieur ZRIBI, prêtée et utilisée par la Commune lors d’une mission d’aide au Développement et à la Formation à KETOU au BENIN Décision n°15-07 relative à la signature de l’avenant n°1 daté du 1er janvier 2007 au contrat de location signé le 15 juin 2002 reconduit le 15 juin 2005 ; mentionnant Melle ARAZZAK comme nouvelle co-locataire Décision n°17-07 relative aux conventions signées avec « ARFOS » pour une action de formation intitulée « Organisation et gestion d’une réception » Décision n°18-07 relative à l’affiliation au centre de remboursement du Chèque Emploi Service Universel (CRCESU) Décision n°19-07 relative à la signature du contrat d’assistance et de maintenance du logiciel Mercure avec la Société MAGNUS Labege Innopole pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2007, renouvelable deux fois par reconduction expresse. Il est possible de résilier chaque année avec un préavis de trois mois avant la date de reconduction effective soit le 1er janvier de chaque année Décision n°20-07 relative au contrat d’assistance et de maintenance du logiciel Oracle avec la Société MAGNUS, Labege Innopole pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2007, renouvelable deux fois par reconduction expresse. Il est possible de résilier chaque année avec un préavis de trois mois avant la date de reconduction effective soit le 1er janvier de chaque année Décision n°22-07 relative à la signature avec la Société CES Concept d’un contrat de maintenance préventive et de dépannage du matériel des offices Décision n° 23-07 relative au contrat signé avec l’Association des Artistes des bords de l’Oise Décision n° 24-07 relative au contrat de cession avec 3C pour la représentation du groupe « Percubaba » Décision n° 25-07 relative au contrat de cession signé avec « Follow Me Productions » pour la représentation du groupe « Mypollux » Décision n° 26-07 relative à la signature de l’avenant à la convention avec la Société des Editeurs et Auteurs de Musique (S.E.A.M.) Décision n° 27-07 relative à la signature du marché n°06-10 « Fourniture de services de télécommunications lot n°1 » avec la Société France Télécom Décision n°28-07 relative à la signature du marché n°06-10 « Fourniture de services de télécommunications lot n°2 » avec la Société Neuf Cegetel Décision n°29-07 relative à la signature du marché n°06-10 « Fourniture de services de télécommunications lot n°3 » avec la Société Orange Décision n°30-07 relative à la convention passée avec PUCE MUSE ESPACE MUSICAL dans le cadre de l’inauguration du « Cœur de Ville » de Vauréal (spectacle « Sons et Lumières ») Décision n°31-07 relative à un avenant au contrat (décision n°261-06) passé avec C.I.A., Compagnie Internationale Alligator Décision n°32-07 relative au contrat de licence signé avec la Société SAGELOAN pour la maintenance du logiciel AMOFI Décision n°33-07 relative à la signature de la convention Formation avec l’A.D.I.A.M. Val d’Oise pour l’organisation de deux stages « comédie musicale » Décision n°34-07 relative à la signature du contrat de cession avec « Autant en Emporte le Rock » pour la représentation du groupe « Autant en emporte le rock » Décision n°35-07 relative à la signature du contrat de cession avec RADICAL PRODUCTION pour la représentation du groupe « La ruda » Décision n°36-07 relative à la signature du contrat de cession avec ASTERIOS SPECTACLES pour la représentation du groupe « Polar » Décision n° 37-07 relative à la signature du marché n°06-Q « Fourniture et installation d’un système de téléphonie » avec la Société Nextiraone Décision n°38-07 relative à la signature du marché n°06-P « Fourniture et installation d’un système de liaison réseau hertzienne » avec la Société Arthenyce Décision n°39-07 relative à la signature du marché n°06-R « Fourniture de sacs poubelles » avec la Société Interpack Décision n°40-07 relative à la signature du contrat de cession avec LE PERISCOPE pour la représentation du groupe « Nadj » Décision n°41-07 relative à la signature du contrat de co-réalisation avec TALOWA PRODUCTIONS pour la représentation du groupe « Tanga Stephens » Décision n°42-07 relative à la signature du contrat à l’entretien des réseaux d’assainissement du domaine privé de la Ville avec la Société « Ile-de-France Assainissement » Décision n°43-07 relative à l’adhésion à l’Association « Vacances Ouvertes » Décision n°44-07 relative à la convention passée avec Le Bagad KERIZ, ensemble de musique bretonne, dans le cadre de l’inauguration du « cœur de ville » de Vauréal Décision n°45-07 relative à la signature du marché de fourniture et d’installation du mobilier de bureaux avec la Société ENTER Décision n°46-07 relative à la signature de la convention avec la Société SANEF pour un abonnement annuel de télépéage afin d’autoriser les déplacements sans régie d’avance pour toutes les sorties et mini-séjours faits à l’année Décision n°47-07 relative à la signature de la convention de partenariat financier avec le « CNFPT » pour une action de formation à l’attention des agents du service Enfance Décision n°48-07 relative à la signature de partenariat financier avec « ASCO FORMA » pour une action de formation à l’attention des agents du CCAS Décision n°49-07 relative à la signature du contrat de co-réalisation avec Pour Oublier Productions P pour la représentation du groupe « Pow-Wow » Décision n°50-07 relative à la signature de la convention avec l’Association des Cours Professionnels de Pharmacie, Santé, Sanitaire, Social et Environnement pour la formation d’une apprentie Décision n°51-07 relative à la signature de la convention avec l’Association des Cours Professionnels de Pharmacie Santé Sanitaire Social et Environnement pour la formation d’un apprenti Décision n°52-07 relative à la signature du contrat de maintien du numéro sur séquence SDA du 34-24-53-30 au numéro 01-34-24-53-99 avec France TELECOM ORANGE BUSINESS SERVICE Décision n°53-07 relative à la signature du contrat de création de 2 T2 groupes à 20 canaux chacun avec maintien de la séquence SDA DU 01-34-24-53-30 à 53-99 et création de 220 numéros supplémentaires avec France TELECOM ORANGE BUSINESS SERVICE Décision n°54-07 relative à l’avenant au Contrat (décision n°94-06) passé pour transfert de contrat de la Société RMC Conseils avec la société Praxis Décision n°55-07 relative à la signature du marché n°06-K « Travaux d’installation de réseau d’arrosage intégré » avec la Société Delposo Décision n°56-07 relative à la signature du marché n°06-N « Fourniture d’une nacelle semiautomotrice tout terrain » avec la Société AXEO Décision n°57-07 relative à la signature du marché n°06-C « Réhabilitation du local technique d’un bassin d’eau » avec la Société Aqua Distribution Pompes Décision n°58-07 relative à la signature d’un avenant à la convention pluriannelle d’objectifs avec l’Association ADSEA Décision n°59-07 relative à la signature du contrat de cession avec Bleu Citron Productions pour la représentation du groupe « Syrano » Décision n°60-07 relative à la signature de la convention avec l’Association de Protection Civile de Cergy-Pontoise Décision n°61-07 relative à la signature du contrat avec l’Association l’Escapade Décision n°62-07 relative à la modification du planning des délais de livraison des éléments du mobilier tels qu’ils étaient prévus à l’article 2 de l’Acte d’Engagement conclu avec la société Enter Décision n°63-07 relative à la signature du contrat de cession avec l’Association « Oh Lord Productions » pour la représentation du groupe Skatalites Décision n°64-07 relative à la convention passée avec l’Association COLEG MANGANESE pour le soutien à la 9ème édition du Salon d’Art Contemporain Manganèse Décision n°65-07 relative à la signature de la convention avec « ADIAJ FORMATION » pour une action de formation intitulée « Conditions particulières d’exercice des enseignants artistiques dans les collectivités territoriales » Décision n°66-07 relative à la signature de la convention avec « ADIAJ FORMATION » pour une action de formation intitulée « Règles de classement » Décision n°67-07 relative à la signature de la convention dans le cadre de coopération « ANNEE 2007 » avec la C.M.C.A.S de Cergy pour l’utilisation du Gymnase Marcel Paul Décision n°68-07 relative au contrat de cession signé avec l’Association Musicale Würn pour la représentation du groupe « Würm » Décision n°69-07 relative à la signature de la convention avec l’Association « A Bout de Ficelle » pour un stage de clown avec une intervention de 2 heures par jour pendant 4 jours du 26 février au 1er mars 2007 Décision n°70-07 relative au règlement des factures de la Sté COMPLETEL qui était titulaire sur le marché précédent N°01/03 Lot N°2 jusqu’au 31 décembre 2006 et ce jusqu’à ce que la Société CEGETEL fasse le nécessaire et soit en mesure de nous facturer cette prestation Décision n°71-07 relative à la signature de la convention avec « ARFOS » pour une action de formation intitulée « Organisation et gestion d’une réception » Décision n°72-07 relative à la signature d’un contrat avec « Harmonie Prods » pour la représentation du spectacle « Paris Broadway A.R » Décision n°74-07 relative à la signature de la convention avec « ASCO FORMA » pour une action de formation intitulée « Habilitation Electrique BO HO » à l’attention de certains agents des Services Techniques, du Forum et des Equipements Sportifs Décision n°75-07 relative à la signature du contrat de maintenance du matériel de reprographie avec la Société RISO France Décision n°76-07 relative à la signature du marché de maintenance et d’entretien des aires de jeux avec la Société Récré Action Décision n°77-07 relative au contrat signé avec Rock nations pour la représentation du groupe « Elevenz » Décision n°78-07 relative au contrat signé avec Musique Caméléon pour la représentation du groupe « Santa Macairo Orkestar » Décision n°79-07 relative à la signature du contrat avec UGAP pour les commandes de matériel de reprographie Décision n°80-07 relative au contrat de maintenance avec UGAP pour les photocopieurs Décision n°81-07 relative au contrat de cession signé avec la Société Coefficient 7 pour la représentation du groupe « 90C » Décision n°82-07 relative au contrat de cession signé avec Humoprod pour la représentation du groupe « Prisca » Décision n°83-07 relative à la signature de la convention avec l’Association Wagalam pour l’intervention des artistes musiciens intermittents du spectacle à l’Ecole Municipale de Musique Décision n°84-07 relative à la signature de la convention avec le Lycée Camille Claudel Décision n°85-07 relative à la convention passée avec Madame PREVOST Clotilde, artiste plasticienne, dans le cadre de la fête de l’Enfance, de la Jeunesse et du Développement Durable Décision n°86-07 relative à la convention passée avec le photographe Monsieur Olivier VERLEY dans le cadre du projet 2007 « Les Fenêtres » Décision n°87-07 relative au marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de création d’une médiathèque avec le cabinet d’architecture « Olivier Werner » Décision n°88-07 relative à la signature d’une convention annuelle de remise et de collecte de courrier avec les services de La Poste Décision n°89-07 relative au marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de création d’une liaison entre deux bâtiments avec le cabinet d’architecture « Techniques et Constructions » Décision n°90-07 relative au contrat de cession signé avec Les Enragés DB pour la représentation du groupe « Noyau dur » Décision n°91-07 relative à la signature de l’avenant n°1 au marché 05 12 de « maîtrise d’œuvre pour les travaux de construction et d’extension d’un bâtiment » modifiant le planning du délai d’exécution du marché Décision n°92-07 relative à la signature de l’avenant n°2 au marché 05 12 de « maîtrise d’œuvre pour les travaux de construction et d’extension d’un bâtiment » fixant le coût prévisionnel définitif des travaux et le forfait de rémunération du maître d’oeuvre Madame Halluin s’interroge sur deux décisions : - la décision 55-07 dans le but de connaître les lieux concernés par le réseau d’arrosage intégré. La séance est suspendu afin que le Directeur Général des Services puisse préciser que l’arrosage est destiné à deux sites : la place Olympe de Gouge et le Belvédère. - la décision 57-07 pour comprendre les raisons pour lesquelles la réhabilitation du local technique d’un bassin d’eau est nécessaire alors que l’équipement est récent. Monsieur Madray justifie ces travaux d’adaptation par un objectif d’économie et de meilleure fonctionnalité sur le long terme. IV- FINANCES (Rapporteur : Gérard Madray) 1. Marché n° 07-02 « Réalisation d’ateliers locatifs et de locaux commerciaux » Suite à la réhabilitation de la ferme, un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé au Bulletin Officiel des Annonces Marchés Publics (BOAMP) concernant les travaux pour la réalisation d’ateliers locatifs et locaux commerciaux. Le début d’exécution des travaux est prévu au mois de juin 2007. Le marché, dont le montant est estimé à 1.781.861 € HT, est composé de 10 lots : Gros œuvre ; Charpente bois ; Couverture ; Ravalement ; Menuiserie extérieure acier ; Menuiserie extérieure bois ; Doublage plafond peinture ; Electricité ; Plomberie chauffage ; Ascenseur. La commission d’appel d’offres choisira l’offre économiquement la plus avantageuse en application des critères énoncés dans le règlement de la consultation : - Valeur technique jugée sur le mémoire justificatif pour 30 % - Délai d’exécution pour 40 % - Prix pour 30 % LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE, A L’UNANIMITE, D’AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LE MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX NECESSAIRES A LA REALISATION D’ATELIERS LOCATIFS ET DE LOCAUX COMMERCIAUX DANS LA FERME SITUEE RUE NATIONALE. 2. Vote des taux des impôts locaux Lors du vote du budget primitif 2007 (Conseil Municipal du 20 décembre 2006), il a été décidé de maintenir les taux d’impôts locaux de l’année 2002 pour une recette attendue de 4.901.588 €. Les recettes supplémentaires correspondent aux nouveaux logements et commerces du Cœur de ville. Cette recette sera ajustée après transmission des bases prévisionnelles 2007 par les services fiscaux (en attente de notification). Taxe d’habitation : 11,32% Taxe sur le foncier bâti : 24,50% Taxe sur le foncier non bâti: 39,13% A titre d’information, la fiscalité locale (impôts locaux et taxe d’enlèvement des ordures ménagères payés par les ménages) représente 30% des recettes de fonctionnement de la commune de Vauréal. La part restante correspond notamment aux dotations (46%) et aux tarifs des prestations et participations diverses (24%). La commune doit voter les taux d’imposition et respecter le délai de notification aux services fiscaux fixé au 31 mars 2007. Ce vote permettra d’exécuter le budget 2007 en autorisant l’encaissement des recettes. LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, APPROUVE APPLICABLES EN 2007, SOIT : - LA TAXE D’HABITATION : 11,32% - LA TAXE SUR LE FONCIER BATI : 24,50% - LA TAXE SUR LE FONCIER NON BATI : 39,13% LES TAUX DES IMPOTS LOCAUX 3. Vote du taux de la taxe des ordures ménagères La commune de Vauréal assure la collecte des ordures ménagères et la Communauté d’agglomération en assure le traitement dans le cadre du transfert de compétence. Suite à la mise aux normes du traitement des fumées à compter du 1er janvier 2006, la hausse du prix filière, estimée à 15%, a une incidence sur le coût global du traitement et sur les participations des communes. Cette augmentation est lissée sur 3 années, soit une progression de la contribution des communes de 7,3% en 2005, 6,0% en 2006 et 5,3% en 2007. Le coût 2006 des ordures ménagères est de 1.194.405 €. La prévision 2007 est moindre (1.146.250 €) car le nouveau marché s’inscrit dans le cadre d’un groupement de commandes permettant ainsi une baisse du coût de la prestation. L’économie est estimé à 48.155 €. Les bases prévisionnelles 2007 de TEOM n’ont pas encore été notifiées par les services fiscaux ; elles sont estimées à 12.053.444 Є. Il est proposé de répercuter la totalité de l’économie réalisée sur les Vauréaliens en fixant le produit attendu de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à 978.751 €, soit un taux de 8,12% (applicable aux bases). Le coût facturé diminuerait de 4,7% : le coût moyen / foyer fiscal passerait de 286 € à 273 €. LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, SE PRONONCE FAVORABLEMENT SUR LE MONTANT DU TAUX DE LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES A 8,12%, TAUX REPERCUTANT LA BAISSE CONSTATEE SUR LE COUT DE LA PRESTATION ET REDUISANT LE COUT MOYEN PAR FOYER FISCAL. 4. Décision modificative n°1/2007 au budget annexe 2007 des salles de cinéma La commune a créé un budget annexe au 1er janvier 2007 pour l’exploitation de ses salles de cinéma. En investissement, est inscrite une somme de 7.000 € pour l’acquisition d’un logiciel permettant la gestion de la billetterie. Après mise en concurrence, la commission « Achat » du 20 février 2007 a retenu la société MONNAIE SERVICES pour l’acquisition et l’installation du logiciel pour un montant total de 14.173 €. Par ailleurs, divers matériels tels que les vitrines d’affichage et les potelets de circulation n’ont pas été prévus. Il s’avère donc nécessaire de rajouter la somme de 23.000,00 € au budget primitif 2007 afin de permettre les achats indispensables au bon fonctionnement du cinéma. LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, APPROUVE LA DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET ANNEXE DES SALLES DE CINEMA AFIN DE PERMETTRE LES ACHATS INDISPENSABLES AU BON FONCTIONNEMENT DE CES SALLES. LA SOMME SUPPLEMENTAIRE VOTEE EST DE 23.000 EUROS. 5. Tarifs du cinéma appliqués en année civile pour l’année 2007 Les salles du cinéma Antarès ouvriront au public le 12 mai 2007. Le Conseil Municipal doit voter des tarifs librement déterminés qui seront révisés annuellement. Pour les séances de cinéma, il est proposé d’appliquer des tarifs conformes à : - la concurrence (moyenne des cinémas municipaux en Région Ile de France), - les préconisations de la DRAC - la volonté municipale de pratiquer des tarifs adaptés aux conditions de ressources des familles et d’appliquer des tarifs préférentiels. Séances ordinaires : - Place de cinéma pour les adultes, à l’unité : 5,00 € - 10 séances de cinéma : 40,00 € - Place de cinéma pour les jeunes (- de 25 ans), à l’unité : 4,00 € Séances supplémentaires pendant les vacances scolaires : - Place de cinéma pour les jeunes (- de 25 ans), à l’unité : 3,00 € Madame Halluin regrette qu’aucun carnet ne soit proposé en direction des jeunes. Monsieur Morin rappelle que la commune est obligée de tenir compte du cadre commercial de la région. Dans ce contexte, la ville a choisi de se caler sur les tarifs minimum appliqués afin que le cinéma reste accessible sans troubler la concurrence. Madame Halluin insiste sur la nécessité de fidéliser la clientèle. Monsieur Morin n’écarte pas la possibilité de trouver ultérieurement une formule pour les jeunes ; un bilan sera dressé au bout d’un an. Le recours à une régie directe permettra d’être réactif et de s’adapter à la réalité. Le directeur des salles a déjà suggérer d’utiliser un système de carte à code barres pour fidéliser la clientèle tout en faisant de la publicité. LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, APPROUVE LES TARIFS APPLICABLES EN 2007 DANS LES SALLES DE CINEMA, A SAVOIR : SEANCES ORDINAIRES : - PLACE DE CINEMA POUR LES ADULTES, A L’UNITE : 5,00 € - PLACES POUR 10 SEANCES DE CINEMA : 40,00 € - PLACE DE CINEMA POUR LES JEUNES (- DE 25 ANS), A L’UNITE : 4,00 € SEANCES SUPPLEMENTAIRES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES : - PLACE DE CINEMA POUR LES JEUNES (- DE 25 ANS), A L’UNITE : 3,00 € 6. Demande de subventions pour l’aménagement d’une médiathèque au titre de l’année 2007 La commune de Vauréal peut bénéficier d’aides de l’Etat pour financer des opérations dans le cadre de la Dotation Globale d’Equipement (D.G.E). Pour l’année 2007, la commune propose de demander le bénéfice de cette dotation pour réaliser l’opération suivante selon le plan de financement détaillé ci-après. Le présent projet consiste à aménager une médiathèque dans les locaux de la bibliothèque des “Dames Gilles”. - Le rez-de-jardin est un espace resté vacant lors de la construction de la bibliothèque, il sera utilisé pour aménager un local de rangement, un magasin de réserve pour la bibliothèque et trois bureaux. - Le rez-de-chaussée sera transformé pour accueillir une large salle de lecture, un espace DVDTHEQUE et un espace pour recevoir les périodiques, des cloisons vitrées seront installées pour permettre la surveillance des utilisateurs des lieux. - Une partie du premier étage sera réservée à la création d’un espace multimédia. L’ensemble de ces travaux devra contribuer à apporter aux Vauréaliens un nouveau service toujours plus proche de leurs attentes. Ces différents locaux seront tous équipés en informatique et permettront ainsi l’accès aux nouvelles technologies au plus grand nombre d’habitants. L’Etat octroie une aide de 20 à 40% pour des travaux de réparations et d’aménagement concernant les bâtiments communaux. Le Conseil Régional attribue une subvention de 30%. Le Conseil Général attribue une subvention de 25% dans le cadre de ses dispositifs d’aides aux communes. PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL Subvention Région 42 840 Subvention Département 35 700 Dotation Globale d'Equipement 28 560 Autofinancement 35 700 TOTAL HT 142 800 TVA 27 989 TOTAL TTC 170 789 Monsieur Madray précise que l’objectif est d’apporter quelque chose de nouveau aux habitants et de profiter des subventions de l’Etat qui, en matière de travaux, sont plutôt rares. Monsieur Morin confirme la nécessité de profiter de ce système de financement croisé et cite pour exemple un débat mené à la Communauté d’Agglomération concernant la construction d’un parking souterrain, rue de Gisors, pour un montant de 15 millions d’euros. Sans le financement croisé, ce projet n’aurait pas été réalisable. Madame Halluin souhaite que la Mairie reste raisonnable et fasse des efforts compte tenu de la situation économique de la France ; il s’agit d’éviter de creuser la dette. Monsieur Madray rappelle que creuser le déficit est relatif car c’est l’Etat lui-même qui fixe les enveloppes. Monsieur Wild souligne en outre l’importance culturelle de la démarche. LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, AUTORISE LA REALISATION DE D’AMENAGEMENT D’UNE MEDIATHEQUE DANS LES LOCAUX DE LA BIBLIOTHEQUE ET TRAVAUX APPROUVE LE PLAN DE FINANCEMENT VISANT A DEMANDER UNE ATTRIBUTION FINANCIERE AU TITRE DE LA DGE AUPRES DE LA DIRECTION DE L’AMENAGEMENT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, A SOLLICITER DES SUBVENTIONS AUPRES DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE ET DU CONSEIL GENERAL DU VAL D’OISE. LE MAIRE EST MANDATE POUR LA SIGNATURE DE TOUT ACTE ADMINISTRATIF SE RAPPORTANT A CES OPERATIONS. V- FINANCES (Rapporteur : Michel Jumelet) 1. Transaction avec l’entreprise Chanin pour les pénalités de retard dans les travaux effectués dans le cadre du transfert de l’Ecole de Musique dans les locaux du groupe scolaire du Boulingrin Dans le cadre du chantier de construction de l’école de musique, une modification du programme a été apportée du fait de la demande de l’Education Nationale pour maintenir une salle d’activités, côté Nord, après la fusion. Pour ce faire, un avenant a été notifié à l’entreprise Chanin. Si celui-ci prenait bien en compte les modifications techniques, il n’intégrait aucun délai supplémentaire pour la réalisation des travaux alors qu’il a été notifié après la date de livraison du chantier. Objectivement, il ne peut être appliqué des pénalités de retard pour 62 jours tels que calculés sur la base du planning initial. L’entreprise Chanin a sollicité une étude approfondie de la situation et a demandé qu’aucune pénalité ne soit appliquée. Après avoir entendu le maître d’œuvre et les techniciens sur le sujet, ceux-ci estiment que sur les 62 jours initiaux, il faut : - retirer les 18 jours de retard pour la notification de l’avenant - retirer 34 jours pour la ré-étude du dossier et l’exécution de la solution retenue C’est pourquoi il est proposé de ne retenir que 10 jours de retard dans la livraison du chantier et d’appliquer les pénalités sur cette base. La Réduction des pénalités de retard passerait alors de 84.677,13 € à 13.657,60 €. Monsieur Morin souligne la nécessité d’être rigoureux dans l’application des pénalités de retard tout en étant conscient des réalités du terrain. LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, APPROUVE LA TRANSACTION AVEC L’ENTREPRISE CHANIN, EN CHARGE DU CHANTIER DE CONSTRUCTION DE L’ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE, AINSI QUE LE MONTANT DES PENALITES POUR 10 JOURS DE RETARD DANS LA LIVRAISON DU CHANTIER. MONSIEUR LE MAIRE EST AUTORISE A SIGNER LA CONVENTION DE TRANSACTION. VI- VIE ASSOCIATIVE (Rapporteur : Yann Wild) 1. Vote des subventions de fonctionnement et exceptionnelles pour l’année 2007 Chaque année, des subventions sont versées aux associations vauréaliennes afin de leur permettre de pratiquer leurs activités. Dans le cadre de l’enveloppe globale allouée au secteur Vie Associative lors du vote du budget primitif 2007, une somme est consacrée aux subventions de fonctionnement des associations vauréaliennes. Monsieur Rioni s’interroge sur l’absence de l’association Epices et Riz dans les tableaux. Madame Sylvain justifie cette absence par le fait que cette association est en passe, d’ici 15 jours à un mois, de bénéficier de l’actif financier de l’association Le Dolmen (en cessation d’activité). Si nécessaire, une somme pourra être allouée. Madame Halluin souhaite savoir si le problème de l’ATMF a été réglé au niveau de l’agglomération. Monsieur Morin rectifie en précisant que la prise en charge de la dette de l’ATMF doit s’effectuer, non pas au niveau de l’agglomération, mais à l’échelle nationale. L’association a obtenu, auprès du tribunal, un échelonnement de sa dette sur 5/6 ans. D’ici deux ans, il sera nécessaire d’effectuer un point précis. Monsieur Voinet souhaite des informations sur le comité de jumelage. Monsieur Morin rappelle que, lors des dernières élections, le maire de Herceg Novi n’a pas été reconduit et a été remplacé par un homme de la ligne dure de son parti ; celui-ci risque de nous reprocher la position politique de la France pendant le conflit. Dans ce contexte, il est difficile de renouer des liens, même si un partenariat entre deux villes est sensé dépasser les clivages politiques. Malgré ces événements, il n’est toutefois pas judicieux de supprimer le comité de jumelage car il fonctionne parfaitement avec la ville de Kétou. L’objectif, en le maintenant, est de le faire revivre autrement. Monsieur Wild confirme qu’il s’agit bien d’une réactivation puisque le comité de jumelage n’a pas bénéficié de subventions durant deux années. LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, SE PRONONCE FAVORABLEMENT SUR LE VERSEMENT AUX ASSOCIATIONS DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ET EXCEPTIONNELLES POUR L’ANNEE 2007, REPARTIES COMME SUIT : Associations relevant du secteur petite enfance Associations Subvention de Fonctionnement Bébés Boum TOTAL Subvention Exceptionnelle 600,00€ 600,00€ Total 600,00€ 600,00€ Associations relevant du secteur Culturel ∗ Champ Culturel Associations Art Ensemble Ass La Petite Excuse de Vauréal Assoc Les Baladins de l’Hautil Ass. Généalogique et Historique de Menucourt Vauréal Cergy-Pontoise Echecs Club de Go de Vauréal Espace Jeux Vauréal Rhythm’n Voices Théâtre 95 Virtual Players TOTAL Subvention de Fonctionnement Subvention exceptionnelle 8.000,00€ 450,00€ 500,00€ 300,00€ 200,00€ 4.000,00€ 500,00€ 10.671,00€ 100,00€ 24.721,00€ Total 400,00€ 8.000,00€ 450,00€ 500,00€ 400,00€ 400,00 300,00€ 200,00€ 4.000,00€ 500,00€ 10.671,00€ 100,00€ 25.121,00€ ∗ Champ Socioculturel Associations Association L’HEL Colibri Cerf-Volant TOTAL Subvention de Fonctionnement 5.000,00€ 1.800,00€ 5.400,00€ 12.200,00€ Subvention exceptionnelle L’association Soleil d’Afrique déposera son dossier ultérieurement. Total 5.000,00€ 1.800,00€ 5.400,00€ 12.200,00€ Associations relevant du secteur Jeunes Associations Subvention de Fonctionnement 1.350,00€ 500,00€ Ass Ecole et Vie Locale Foyer socio-éducatif du Collège de La Bussie Foyer socio-éducatif du Collège des Toupets Foyer socio-éducatif du Lycée de Vauréal TOTAL Subvention exceptionnelle Total 1.350,00€ 500,00€ 500,00€ 500,00€ 500,00€ 500,00€ 2.850,00€ 2.850,00€ Associations relevant du secteur Scolaire ∗ Champ parents d’élèves Associations Ass AIPE Cergy-Pontoise FCPE Coordination Vauréal TOTAL Subvention de Fonctionnement 230,00€ 230,00€ 460,00€ Subvention exceptionnelle Total 230,00€ 230,00€ 460,00€ Associations relevant du secteur Scolaire ∗ Associations culturelles des écoles maternelles et élémentaires Associations “ Mieux Vivre à l’école ” maternelle des Sablons Ecole maternelle des Moissons ASCEMB (maternelle Boulingrin) Subvention de Fonctionnement 238,16€ 245,03€ 242,19€ (sous réserve) Ecole Maternelle Allée Couverte Ecole maternelle des Longues Terres Ecole élémentaire de l’Allée Couverte 153,43€ 226,71€ 427,57€ (sous réserve) ASC Des Longues Terres ASC du Boulingrin (Elémentaire) Ass ASCM des Moissons ACCES – Ecole primaire les Sablons Ecole Maternelle des Groues Ecole Elémentaire des Groues Ecole Maternelle Siaule Ecole Elémentaire Siaule 348,08€ 283,96€ 382,43€ 169,71€ 219,84€ 361,82€ 215,26€ 251,90€ Subvention exceptionnelle Total 238,16€ 245,03€ 242,19€ (sous réserve) 153,43€ 226,71€ 427,57€ (sous réserve) 348,08€ 283,96€ 382,43€ 169,71€ 219,84€ 361,82€ 215,26€ 251,90€ Ass ASCV (école du village) 194,65€ 194,65€ TOTAL 3.960,74€ 3.960,74€ Une subvention de 2,29 € est versée par élève. Les chiffres ont été fourni par le Service Enfance. Associations relevant du secteur Sports Associations Ass le Ruban Volant Ass Rando et Nature Ass Tennis Club Vauréal Association Satya Asso Yoseikan Budo Vauréal Association Canoë Kayak Assoc Cavaliers Vauréal Hautil AS Vauréal Pétanque ASV Basket Ball ASV Judo ASV Karaté ASV Tennis de Table Cercle Escrime Vauréal Club de Retraite Sportive et culturelle de l’hautil Club Vitagym EACPA – Section Vauréal Elan Gymnique de Vauréal Football Club Municipal Vauréal Les Squales de Vauréal AS Collège de la Bussie AS Sportive du CES Toupets AS Lycée Camille Claudel TOTAL Subvention de Fonctionnement 3.000,00€ 670,00€ 4.400,00€ 600,00€ 800,00€ 2.500,00€ 850,00€ 915,00€ 5.000,00€ 4.500,00€ 3.200,00€ 4.700,00€ 3.200,00€ 1.000,00€ Subvention exceptionnelle 3.500,00€ 4.000,00€ 5.000,00€ 12.750,00€ 5.000,00€ 808,89€ 717,49€ 502,70€ 67.614,08€ 1 000,00€ 800,00€ 500,00€ 2.300,00€ Concernant les Associations sportives, une subvention de 4,57€ est versée Total 3.000,00€ 670,00€ 4.400,00€ 600,00€ 800,00€ 2.500,00€ 850,00€ 915,00€ 5.000,00€ 5.000,00€ 3.200,00€ 5.500,00€ 3.200,00€ 1.000,00€ 4.500,00€ 4.000,00€ 5.000,00€ 12.750,00€ 5.500,00€ 808,89€ 717,49€ 502,70€ 69.914,08€ par élève. Associations relevant du secteur Sport ∗ Associations Sportives des écoles maternelles et élémentaires Associations ASC du Boulingrin (Primaire) ASC des Longues Terres Ass ASCM des Moissons ACCES – Ecole primaire les Sablons Association USEP Ecole des HautsToupets Ass ASCV (Ecole Village) Ass culturelle et sportive – USEP Maternelle Moissons “ Mieux Vivre à l’école ” maternelle des Sablons Ass Sportive et Culturelle (Ecole mater Siaule) Ass Sportive et Culturelle (Primaire Siaule) AES Les Groues (Maternelle) AES Les Groues (Elémentaire) TOTAL Subvention de Fonctionnement 610,00€ 244,00€ 512,40€ 445,30€ 231,80€ Subvention exceptionnelle Total 610,00€ 244,00€ 512,40€ 445,30€ 231,80€ 256,20€ 161,65€ 256,20€ 161,65€ 317,20€ 317,20€ 170,80€ 170,80€ 216,55€ 216,55€ 280,60€ 572,75€ 4.019,25€ 280,60€ 572,75€ 4.019,25€ Une subvention de 3,05€ est versée par élève. Les chiffres ont été fourni par le Responsable USEP. Associations relevant du secteur Social Associations Ass Accueil Entraide du Vexin Ass APUI Les Villageoises Ass Du Côté des Femmes ANPA – Comité du Val d’Oise Alcool Assistance La Croix d’Or du Val d’Oise Les Z’aînés Protection Civile ATMF Secours Catholique Délégation Val d’Oise TOTAL Subvention de Fonctionnement 250,00Є 1.011,00€ 1.000,00€ 650,00€ En attente Dossier 2.300,00€ 610,00€ 6.100,00€ 2.300,00€ 14.221,00€ Subvention exceptionnelle Total 250,00Є 1.011,00€ 1.000,00€ 650,00€ 2.300,00€ 610,00€ 6.100,00€ 2.300,00€ 14.221,00€ Associations relevant du secteur Administration (divers) Associations Subvention de Fonctionnement CEEVO Comité de Jumelage Directeurs Généraux des Services RGB TOTAL Subvention exceptionnelle 300,00€ 6.000,00€ 100,00€ 1 600,00€ 8.000,00€ Total 300,00€ 6.000,00€ 100,00€ 1 600,00€ 8.000,00€ Associations relevant du secteur de l’environnement Associations La Tanchette – Union des pêcheurs Neuville-Jouy-Vauréal TOTAL Subvention de Fonctionnement Subvention Exceptionnelle Total 838,00€ 838,00€ 838,00€ 838,00€ L’Ortie transmettra son dossier ultérieurement. Associations relevant du secteur prévention sécurité Associations Jessica TOTAL Subvention de Fonctionnement 400,00€ 400,00€ Subvention Exceptionnelle Total 400,00€ 400,00€ Centre Communal d’Actions Sociales CCAS Subvention de fonctionnement Charges de personnel TOTAL Subvention de Fonctionnement Subvention exceptionnelle 19.000,00€ 197.100,00€ 216.100,00€ TOTAL 19.000,00€ 197.100,00€ 216.100,00€ VII – QUALITE DE VI(LL)E (rapporteur : Marie-Christine Sylvain) 1. Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) Le Conseil Municipal du 20 décembre 2006 avait approuvé les orientations et actions exposées dans le projet de convention territoriale du CUCS de Vauréal et avait autorisé Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que tout acte s’y référant. Ce Conseil Municipal n’avait pas validé le projet de convention qui devait préalablement être entériné par l’Etat. De mi-décembre 2006 au 15 Janvier 2007, l’Etat et ses services déconcentrés ont étudié le projet de convention de Vauréal qui a fait l’objet de modifications mineures, principalement liées à la mise en forme du document. La convention finale a été approuvée par l’Etat et est en attente de signature entre l’Etat et la ville de Vauréal. Cette convention CUCS peut donc être actuellement validée par le Conseil Municipal. Considérant la politique de la ville développée par l’Etat et l’intérêt de cette politique pour la commune de Vauréal, le Conseil Municipal est sollicité pour approuver la convention territoriale CUCS de Vauréal, préalablement validée par l’Etat et ses services déconcentrés. LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, APPROUVE LA CONVENTION TERRITORIALE DU CUCS, PREALABLEMENT VALIDEE PAR L’ETAT, ET AUTORISE MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER CETTE CONVENTION AINSI QUE TOUT ACTE S’Y REFERANT. VIII- DEVELOPPEMENT URBAIN ET TECHNIQUE (rapporteur : Gérard Madray) 1. Proposition d’avenant pour la construction du nouvel Hôtel de Ville et du Centre Culturel L’entreprise Pradeau & Morin, chargée de la réalisation du chantier de l’Hôtel de Ville et du Centre Culturel, nous présente des devis de travaux supplémentaires. Nous pouvons estimer un montant total d’avenants en fin de chantier à 732.716,95 euros soit 6,78% du montant du marché initial. Ce taux de dépassement reste habituel dans ce type d’opération. Le tableau ci-dessous récapitule le montant initial, les avenants déjà passés et les avenants demandés. Les montants sont exprimés toutes taxes comprises. Les avenants demandés représentent 253.001,29 €, soit 2.34 % du montant du marché. Le total des avenants serait donc de 732.716,95 €, soit 6.78 % du marché. Par ailleurs, les consommations en gaz pour la période antérieure à la livraison seront intégralement déduites de ces montants. Cette consommation, du 31 janvier au 26 février, s’élève à 2.893,04 € TTC. Désignation 1 2 3 4 Montant initial du marché Avenants déjà signés Avenant lié à la sécurité Avenant d’anticipation sur le fonctionnement Avenant lié aux aménagements extérieurs Avenant lié à l'esthétique Total des avenants demandés Total des avenants à la date du 28 mars 2007 Avenants éventuels à venir Total des avenants Montant total du marché Coût du programme Montant 10.802.212,20 479.715,66 31 073,43 € 142.104,74 68.496,89 11.326,23 253.001,29 732.716,95 0,00 € 732.716,95 % du marché 4,44% 2,34% 6,78% 0,00% 6,78% 11.534.929,15 1. Avenant lié à la sécurité : Cet avenant de 31.073,43 € TTC résulte pour partie de demandes du bureau de contrôle : - la mise en place d’une grille intumescente dans le local batteries d’éclairage de secours pour 2.085,36 € TTC, - l’adaptation du contrôle d’accès pour compatibilité avec la centrale incendie pour un montant de 15.804,25 € TTC, Et pour partie des prescriptions de la commission de sécurité du 1er mars dernier : - la mise en place de garde-corps complémentaires dans différents escaliers pour un montant de 8.477,74 € TTC, - la mise en place d’un lave-mains supplémentaire dans un sanitaire handicapé public du rez-de-chaussée afin de préserver l’espace nécessaire pour un fauteuil roulant pour 2.042,59 € TTC, - la mise en place d’un système d’annonce vocale dans les ascenseurs pour commodité aux non-voyants pour 2 663,49 € TTC. 2. Avenant d’anticipation du fonctionnement à venir : Ces avenants représentent un montant TTC de 142.104,74 €, comprenant : - la réalisation de tables droites complémentaires dans la salle du conseil, pour un montant nul, en lieu et place des placards sur mesure, - la modification de cloisons et la réalisation dudit placard sous combles au 4ème étage pour 2.912,33 € TTC, - l’adaptation de l’éclairage de la salle 1 suite à la suppression des coques en bois du plafond et l’amélioration de l’éclairage d’ambiance pour 6.797,74 € TTC, - le remplacement du revêtement textile vinyle PVC dans les couloirs pour une peinture plus facile d’entretien pour –7.576,06 € TTC, - la réduction des surfaces traitées en faïence dans les sanitaires pour un montant de – 2.818,36 € TTC, - la mise en peinture des grilles de soufflage de la salle 1 pour une meilleure intégration et un entretien facilité pour 4.257,20 € TTC, - l’ajustement sur quantitatif de rails électriques dans le plafond de la salle d’exposition pour –1.905,02 € TTC, - - le raccordement du système de contrôle d’accès sur l’ADSL pour une gestion plus fiable et aisée pour 1.058,18 € TTC, les aménagements divers relatifs à l’ajout de serrures sur portes de recoupement du premier étage, au remplacement de dalles de faux plafond par plaques de plâtre dans les locaux trapézoïdaux, à la modification du plafond de l’accueil du public pour l’accessibilité au moteur des rideaux électriques pour 6.129,58 € TTC, la mise en place d’une alimentation en eau indépendante avec compteur pour le restaurant pour un montant de 4.349,48 € TTC, la modification du complexe acoustique des salles de spectacles afin d’améliorer les performances de celles-ci, par remplacement des panneaux sandwich initialement prévus par des caissons traditionnels pour 118.537,81€ TTC, la mise à disposition de personnel spécialisé pour anticipation et mise au point du contrôle d’accès pour 1.457,09 € TTC, la mise en place d’un panneau signalétique supplémentaire pour 320,41 € TTC, la mise en œuvre d’un traitement anti-graffiti sur les façades en pierre pour un montant de 8.584,36 € TTC, 3. Avenant lié aux aménagements extérieurs: Cet avenant de 68.496,89€ provient des adaptations apportées pour permettre l’avancée simultanée des travaux d’aménagement extérieur et du bâtiment. Il se décompose comme suit : - le gardiennage du chantier rendu nécessaire suite à la dépose des clôtures de chantier. L’entreprise en prenant 1/3 à sa charge, il subsiste un surcoût à la ville de 46.612,90 € TTC, - la mise en place, gestion et déplacements multiples des clôtures provisoires grillagées pour 16.213,45 € TTC, - la libération du trottoir de la rue vagabonde et le dévoiement des alimentations des installations de chantier pour 2.388,17 € TTC, - la modification des baies des commerces suivant la demande de la SODES pour 3.282,36€ TTC. 4. Avenant pour améliorations esthétiques : Cet avenant de 11.326,23 € TTC se décompose comme suit : - la mise en œuvre d’un plafond dans les loges pour 3.277,95 € TTC, - la mise en couleur des éléments d’éclairage de façade pour intégration et la suppression d’un élément pour un montant nul, - la mise en œuvre d’un tissu tendu en fond de salle 1 en lieu et place d’une peinture pour 6.168,17 € TTC, - la mise en place de corniches sur les poteaux béton, le long de la salle d’exposition pour 1.880,11 € TTC. Monsieur Madray précise que, pour ce genre de travaux, le montant reste légèrement en dessous de la moyenne des avenants qui tourne autour de 7 à 8 %. Madame Halluin souhaite, au nom des Vauréaliens, connaître le coût exact de l’Hôtel de Ville et des salles de spectacles, y compris les frais d’inauguration et le mobilier. Quelle est la charge de la commune ? le montant total des subventions ? Monsieur Morin indique que l’enveloppe totale budgétée était de 13,5 millions d’euros et que la ville reste à l’intérieur de cette enveloppe. Le montant de l’emprunt est de 4,7 millions d’euros. Monsieur Madray souligne qu’un équipement particulièrement fonctionnel a été réalisé, ce qui conduira à terme à des économies. LE CONSEIL MUNICIPAL, SAUF DEUX ABSTENTIONS (MME HALLUIN ET M. BRUNEVAL), APPROUVE A LA MAJORITE LES PROPOSITIONS D’AVENANTS POUR LA CONSTRUCTION DU NOUVEL HOTEL DE VILLE ET DU CENTRE CULTUREL ET AUTORISE MONSIEUR LE MAIRE A LES SIGNER. CES QUATRE AVENANTS SONT LIES A LA SECURITE (31.073,43 EUROS), A L’ANTICIPATION SUR LE FONCTIONNEMENT (142.104,74 EUROS), AUX AMENAGEMENTS EXTERIEURS (68.496, 89 EUROS) ET A L’ESTHETIQUE (11.326, 23 EUROS). IX- PETITE ENFANCE (rapporteur : Sylvie Couchot) 1. Convention entre la commune de Vauréal et l’association de crèche parentale « 3 pommes » et versement d’une subvention La convention qui liait la commune à l’association de crèche parentale « 3 pommes » étant arrivée à son terme, il est proposé une nouvelle convention triennale dans le but d’aider cette association à poursuivre son activité. Dans le but de permettre à l’association de crèche parentale « 3 pommes » de mener à bien son projet d’accueil, la ville de Vauréal souhaite renouveler son engagement de contribution financière. LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, AUTORISE MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION ENTRE LA VILLE DE VAUREAL ET LA CRECHE « 3 POMMES » POUR UNE DUREE DE ER TROIS ANS (1 JANVIER 2007 AU 31 DECEMBRE 2009) ET APPROUVE LE VERSEMENT D’UNE SUBVENTION PROPORTIONNELLE AU NOMBRE D’HEURES D’ACCUEIL D’ENFANTS VAUREALIENS, ESTIMEE ANNUELLEMENT A 2.500 EUROS, AFIN QUE CETTE ASSOCIATION PUISSE MENER A BIEN SON PROJET D’ACCUEIL. X- ENFANCE (rapporteur : Lydia Chevalier) 1. Convention d’accueil réciproque entre Vauréal et Cergy Le décret n° 86-425 du 12 mars 1986 rappelle les dispositions relatives aux conditions de financement par les communes des frais de fonctionnement (restauration, scolarité, etc.) Il s’applique donc aux enfants résidant à Vauréal et fréquentant des écoles à Cergy et inversement. La convention d’accueil réciproque d’enfants dans les écoles primaires et dans diverses structures des villes de Cergy et Vauréal arrive à son terme. Il convient de la renouveler pour une durée de 3 ans. La ville de Cergy a déjà délibéré dans ce sens. Les dépenses et recettes se modulent en fonction des tarifs en vigueur dans les 2 communes et au prorata du nombre d’élèves qui peut varier chaque année scolaire. LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, APPROUVE LA CONVENTION D’ACCUEIL RECIPROQUE D’ENFANTS DANS LES ECOLES PRIMAIRES ET DANS DIVERSES STRUCTURES DES VILLES DE CERGY ET VAUREAL, POUR UNE DUREE DE TROIS ANS. XI- QUESTIONS SANS DEBAT 1. SOUTIEN A LA MISE EN PLACE DE BRIGADES ANTI-GRAFFITIS AUPRES DU CONSEIL GENERAL DU VAL D’OISE + DEMANDE DE SUBVENTION Le Conseil Général du Val d’Oise, dans le cadre de ses dispositifs d’aide aux communes, apporte son soutien, sous forme d’une aide annuelle, aux villes qui mettent en place des brigades antigraffitis ou qui ont recours à une entreprise spécialisée. Le taux de l’aide représente en fonctionnement 0.30 € par habitant si l’action est menée en régie. Il est rappelé que, pour l’année 2006, le montant de la subvention allouée s’élevait à la somme de 4.916,10 € au titre de l’objectif « Etre et se sentir en sécurité – Contrats locaux de sécurité ». Il convient de solliciter cette participation au titre de l’année 2007. Le Budget prévisionnel 2007 s’établit comme suit : DESIGNATION MONTANT ANNUEL HT PERSONNEL MATERIAUX ENTRETIEN ASSURANCE CARBURANT TOTAL 28 551 7 660 3 220 770 1700 41 901 Le plan de financement est le suivant : MONTANT AUTOFINANCEMENT SUBVENTION CONSEIL GENERAL 36 985 4 916 LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, APPROUVE LE DOSSIER COMPORTANT LE DESCRIPTIF TECHNIQUE, LE BUDGET PREVISIONNEL ET LE PLAN DE FINANCEMENT PROPOSE POUR LA MISE EN PLACE D’UNE BRIGADE ANTI-GRAFFITIS. MONSIEUR LE MAIRE EST AUTORISE A SOLLICITER, AUPRES DU CONSEIL GENERAL DU VAL D’OISE, UNE AIDE ANNUELLE AU TITRE DE L’ANNEE 2007 POUR UN MONTANT DE 0.30 EUROS PAR HABITANT SOIT 4916 EUROS. 2. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS Toute création ou transformation de poste doit être mentionnée sur le tableau des effectifs, qu’il s’agisse d’un emploi à temps complet ou non. Dans le cadre d’un redéploiement des missions au sein du service Enfance, il est nécessaire d’augmenter le temps de travail d’un agent dont les missions de secrétariat sont étendues. Le poste occupé avait été créé à temps non complet à raison de 55% par semaine. Il convient de l’augmenter de 25% afin qu’il devienne un poste à 80%. L’agent concerné par ce changement est entièrement favorable et a donc accepté d’occuper le poste proposé. LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, APPROUVE LA TRANSFORMATION D’UN POSTE A 55% EN POSTE A 80% EN RAISON DE LA NECESSITE D’AUGMENTER LE TEMPS DE TRAVAIL D’UN AGENT DU SERVICE ENFANCE DONT LES MISSIONS DE SECRETARIAT SONT ETENDUES. 3. TRANSFORMATION D’UN POSTE D’AGENT CONTRACTUEL EMBAUCHE SUR UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE, EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE. Toute création ou transformation de poste doit être mentionnée sur le tableau des effectifs, qu’il s’agisse d’un emploi à temps complet ou non. La Loi du 26 juillet 2005 modifie l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, et notamment supprime son article 3 concernant le recrutement d’agents non titulaires pour occuper des emplois permanents. Elle crée en revanche les alinéa 4 et 5 qui viennent préciser les conditions dans lesquelles un emploi permanent peut être occupé par un agent non titulaire. L’alinéa 5 reflète le plus le type d’emplois créés en la matière sur la commune « pour des emplois de catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins de service le justifient ». Ces agents non titulaires embauchés depuis plus de 6 ans peuvent prétendre, si la collectivité le souhaite, à un contrat à durée indéterminée. Cette opportunité est offerte « de droit » aux agents ayant atteint l’âge de 50 ans. Un des agents de la collectivité est concerné par ce dispositif et remplit les conditions pour obtenir un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il convient de délibérer sur une requalification de son poste. En effet, depuis son arrivée, le poste a évolué et les missions de l’agent ont été modifiées lui octroyant une organisation et des responsabilités supplémentaires. Afin que le contrat à durée indéterminée soit en adéquation avec les missions réellement confiées, le Conseil Municipal doit se prononcer sur la création d’un poste de responsable chargé de la coordination de la Direction Vie Locale, de catégorie A. Compte tenu de l’ancienneté de l’agent non titulaire recruté sur ce poste, et qui remplit les conditions d’âge, de fonctions et de durée pour bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, il est nécessaire de lui attribuer un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril prochain. LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, APPROUVE LA CREATION D’UN POSTE DE RESPONSABLE CHARGE DE LA COORDINATION DE LA DIRECTION VIE LOCALE, CATEGORIE A, EN VERTU DE LA LOI DU 26 JUILLET 2005 QUI AUTORISE, LORSQUE LES CONDITIONS D’ANCIENNETE SONT REMPLIES, LE RECRUTEMENT D’AGENTS NON TITULAIRES SUR DES CONTRATS A DUREE INDETERMINEE. 4. LISTE DES MARCHES CONCLUS POUR L’ANNEE 2006 Le pouvoir adjudicateur doit publier, au cours du premier trimestre de chaque année, une liste des marchés conclus l’année précédente, comprenant le montant ainsi que le nom des attributaires. La liste est communiquée au conseil municipal du 28 mars 2007. Une publication par voie d’affichage complétera cette information. LE CONSEIL MUNICIPAL, 2006. A L’UNANIMITE, VALIDE LA LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLU EN 5. DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU CONSEIL GENERAL DU VAL D’OISE POUR LES ANIMATIONS MENEES EN DIRECTION DU LIVRE ET DE LA LECTURE PAR LA BIBLIOTHEQUE Annuellement, la bibliothèque des Dames Gilles peut prétendre à une subvention émanant du Conseil Général pour les animations menées en direction du livre et de la lecture. En 2007, le montant de la subvention s’élève à 6000 euros. Il est demandé à Monsieur le Maire de bien vouloir solliciter le Conseil Général afin d’obtenir la dite subvention portée au budget 2007. LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, AUTORISE MONSIEUR LE MAIRE A SOLLICITER, AUPRES DU CONSEIL GENERAL DU VAL D’OISE, UNE SUBVENTION DE 6.000 EUROS POUR LES ANIMATIONS MENEES PAR LA BIBLIOTHEQUE DES DAMES GILLES EN DIRECTION DU LIVRE ET DE LA LECTURE. 6. REPRISE DE LA VOIRIE ET DE L’ECLAIRAGE DE L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE « VILLA DE LA SIAULE » (ILOT SIAULE B1) Lors de la délibération du 29 septembre 2004, relative à la reprise de la voirie et de l’éclairage, le transformateur repris n’était pas cadastré, son retrait de la voirie modifie la superficie et le numéro cadastral de la rue de la Marjolaine. L’ASL cède à la ville à l’euro symbolique : la voirie, rue de la Marjolaine cadastrée DM 879 d’une superficie de 3324 m², le transformateur dénommé « Sodome » cadastré DM 874 d’une superficie de 15 m², le réseau d’éclairage de la résidence. à compter de la date exécutoire de cette délibération. Cette acquisition des espaces publics des associations de propriétaires permettra une gestion identique et uniforme de tous les espaces publics de la Ville. L’ASL a remis en Mairie : • copie du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 février 2004. Le Président a mandat pour effectuer toutes les démarches nécessaires et signer tous actes relatifs au transfert de propriété, • le nouveau plan cadastral avec le document d’arpentage. Les actes de cession seront réalisés par le notaire de la ville et l’ASL profitera ainsi du coût favorable consenti à la Commune. Les frais des actes notariés concernant le transfert de propriété seront à la charge de l’ASL « Villas de la Siaule ». LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, APPROUVE LE TRANSFERT DE PROPRIETE PAR L’ASL A LA VILLE POUR UN EURO SYMBOLIQUE DE : LA VOIRIE, RUE DE LA MARJOLAINE CADASTREE DM 879 D’UNE SUPERFICIE DE 3324 M², LE TRANSFORMATEUR DENOMME « SODOME » CADASTRE DM 874 D’UNE SUPERFICIE DE 15 M², LE RESEAU D’ECLAIRAGE DE LA RESIDENCE. 7. REPRISE DE LA VOIRIE ET DE L’ECLAIRAGE DE L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE « LOTISSEMENT L’ALLEE COUVERTE » (ILOT ALLEE COUVERTE B) Suite à la délibération du Conseil Municipal du 18 mai 2001 relative à l’intégration dans le domaine public communal des voiries privées des associations de propriétaires (ASL, Bailleur ou AFUL), au courrier du Maire du 3 mars 2002 relatif à la reprise de l’éclairage, la ville intègre dans le domaine communal les espaces publics et l’éclairage de ces associations de propriétaires. L’ASL cède foncièrement à la ville à l’euro symbolique : la voirie rue de la Fenaison, cadastrée EV 147 d’une superficie de 793 m², le réseau d’éclairage de la résidence, à compter de la date exécutoire de cette délibération. L’ASL a remis en Mairie une copie des procès-verbaux des assemblées générales des 6 novembre 2004 et 10 février 2007. Le Président a mandat pour effectuer toutes les démarches nécessaires et signer tous actes relatifs au transfert de propriété. LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, APPROUVE LE TRANSFERT DE PROPRIETE PAR L’ASL A LA VILLE POUR UN EURO SYMBOLIQUE DE : LA VOIRIE RUE DE LA FENAISON, CADASTREE EV 147 D’UNE SUPERFICIE DE 793 M², LE RESEAU D’ECLAIRAGE DE LA RESIDENCE. 8. REPRISE DE LA VOIRIE ET DE L’ECLAIRAGE GEORGE SAND » (ILOT MOISSONS C) DE L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE « VILLAS Suite à la délibération du Conseil Municipal du 18 mai 2001 relative à l’intégration dans le domaine public communal des voiries privées des associations de propriétaires (ASL, Bailleur ou AFUL), au courrier du Maire du 3 mars 2002 relatif à la reprise de l’éclairage, la ville intègre dans le domaine communal les espaces publics et l’éclairage de ces associations de propriétaires. L’ASL cède foncièrement à la ville à l’euro symbolique : les voiries rue du Pas de la Mule et rue des Feuilles Mortes, cadastrées EV 149 d’une superficie de 2032 m², le réseau d’éclairage de la résidence, à compter de la date exécutoire de cette délibération. L’ASL a remis en Mairie une copie des procès-verbaux des assemblées générales des 22 juin 2005 et 8 novembre 2006, Le Président a mandat pour effectuer toutes les démarches nécessaires et signer tous actes relatifs au transfert de propriété. Les actes de cession seront réalisés par le notaire de la ville et l’ASL profitera ainsi du coût favorable consenti à la commune. Les frais des actes notariés concernant le transfert de propriété seront à la charge de l’A.S.L. « Villas George Sand » LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, APPROUVE LE TRANSFERT DE PROPRIETE PAR L’ASL A LA VILLE POUR UN EURO SYMBOLIQUE DE : LES VOIRIES RUE DU PAS DE LA MULE ET RUE DES FEUILLES MORTES, CADASTREES EV 149 D’UNE SUPERFICIE DE 2032 M², LE RESEAU D’ECLAIRAGE DE LA RESIDENCE. 9. REPRISE DE LA VOIRIE ET DE L’ECLAIRAGE DE L’ASSOCIATION PARTICULIERE « DOMAINE DES EAGLES » (LES SABLONS-GOLF) SYNDICALE LIBRE Suite à la délibération du Conseil Municipal du 18 mai 2001 relative à l’intégration dans le domaine public communal des voiries privées des associations de propriétaires (ASL, Bailleur ou AFUL), au courrier du Maire du 3 mars 2002 relatif à la reprise de l’éclairage, la ville intègre dans le domaine communal les espaces publics et l’éclairage de ces associations de propriétaires. L’A.S.L.cède foncièrement à la ville à l’euro symbolique, à compter de la date exécutoire de cette délibération : la voirie allée d’Augusta, cadastrée ES 28 de 113 m², ES 136 de 46 m² et ES 314 de 1035 m², la voirie allée du Practice, cadastrée ES 228 de 1289 m², ES 159 de 656 m², ES 53 de 1029 m² et ES 133 de 62 m², la voirie allée de l’Etiquette, cadastrée ES 316 de 2007 m², la voirie le Clos de l’Approche, cadastrée ES 255 de 451 m² le réseau d’éclairage de la résidence, et le transformateur dénommé « Golf » cadastré ES 311 d’une superficie de 57 m², L’A.S.L. a remis en Mairie : • copie du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 avril 2004, • l’original des documents d’arpentage, • un projet d’acte de propriété. Le Président a mandat pour effectuer toutes les démarches nécessaires et signer tous actes relatifs au transfert de propriété. Les actes de cession seront réalisés par le notaire de la ville et l’A.S.L. profitera ainsi du coût favorable consenti à la commune. Les frais des actes notariés concernant le transfert de propriété seront à la charge de l’A.S.L. « Le Domaine des Eagles ». LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, APPROUVE LE TRANSFERT DE PROPRIETE PAR L’ASL A LA VILLE POUR UN EURO SYMBOLIQUE DE : LA VOIRIE ALLEE D’AUGUSTA, CADASTREE ES 28 DE 113 M², ES 136 DE 46 M² ET ES 314 DE 1035 M², LA VOIRIE ALLEE DU PRACTICE, CADASTREE ES 228 DE 1289 M², ES 159 DE 656 M², ES 53 DE 1029 M² ET ES 133 DE 62 M², LA VOIRIE ALLEE DE L’ETIQUETTE, CADASTREE ES 316 DE 2007 M², LA VOIRIE LE CLOS DE L’APPROCHE, CADASTREE ES 255 DE 451 M² LE RESEAU D’ECLAIRAGE DE LA RESIDENCE, ET LE TRANSFORMATEUR DENOMME « GOLF » CADASTRE ES 311 D’UNE SUPERFICIE DE 57 M². 10. ORGANISATION D’UN LOTO – VOTE DES LOTS A l’occasion de l’inauguration des salles de spectacles et afin de communiquer sur les salles de cinéma, la Commune et l’association Colibri sont partenaires dans l’organisation d’un loto, proposant, parmi d’autres lots, des places de cinéma. Celui-ci se déroulera le samedi 5 mai 2007 au gymnase des Toupets, à partir de 20h30. L’association Colibri s’occupe du contenu de la soirée : animation du loto (4 parties) + tenue d’une buvette + prestation artistique (danses) avant la soirée et pendant l’entracte. Elle prend également en charge une partie des lots. La Ville intervient en soutien logistique (installation de la salle, communication) et prend en charge le premier prix. LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, DONNE UN AVIS FAVORABLE A LA PRISE EN CHARGE ER PAR LA VILLE DU 1 PRIX DE LA SOIREE « LOTO », ORGANISEE POUR LA PROMOTION DES SALLES ER DE SPECTACLES, EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION COLIBRI. CE 1 PRIX, D’UN MONTANT DE 600 EUROS CONSISTE EN UN WEEK-END A CENTER PARC. XII- QUESTIONS DIVERSES Madame Halluin déclare avoir reçu son invitation pour le débat du 30 mars tardivement, ce qui ne lui permettra pas d’y assister. Toutefois, elle suggère, en matière de développement durable, d’éteindre les lumières du Parc des Sports dès 23h pour économiser de l’énergie et protéger la faune locale. Monsieur Morin suggère l’installation d’un système d’horloge qui couperait automatiquement l’électricité à l’heure dite. Il demande à l’administration de suivre le dossier. L’ordre du jour étant épuisé et la parole n’étant plus demandée, la séance est levée à 21h20. Pour extrait conforme au registre des délibérations Bernard Morin Maire de Vauréal Pour approbation du Compte Rendu du Conseil Municipal du 28 mars 2007 B. MORIN A. BORONIEC MJ. MASCIONI G. MADRAY JF. BOUCET L.CHEVALIER JP. VOINET Y.WILD S.COUCHOT JP RIONI M. JUMELET H.OUKILI K.HUKPORTIE MC.SYLVAIN R.FRENET P.COLSON M. BEVERAGGI B.MOITROT J.BADIANE JC. BOUTEILLE F HALLUIN S. DUFAYET