Département du Doubs - Office de Tourisme de Saint
Transcription
Département du Doubs - Office de Tourisme de Saint
1 République française Département du Doubs Arrondissement de Montbéliard Canton de Saint-Hippolyte PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SAINT-HIPPOLYTE 3 Rue du Clos Pascal BP N° 3 25190 SAINT-HIPPOLYTE L'an deux mille quatorze le sept octobre à vingt heures, le Conseil Communautaire, légalement convoqué, s'est réuni en session ordinaire à Saint Hippolyte, sous la présidence de Jean-Jacques Venditti, Président. La convocation a été adressée aux conseillers communautaires le 01/10/2014. Présents titulaires : Paul MOUREAUX, Didier FOYARD, André BESSOT, Bruno FEUVRIER, Georges CHATELAIN, Olivier BILLEY, Jean-Jacques VENDITTI, Serge CAGNON, Anne-Marie LAB, Pierre TIROLE, Jacques PARROD, Noël SAUNIER, Jean-Pierre MOUGIN, Sylvain POUPENEY, Patrick BERTIN, , Philippe BAÏER, Vincent LACHAT, Henri TIROLE, Patrick BESSOT, Ronald MEGNIN, Antoine PETIT, Elvine BONNET, Magalie LAMBERT-PRETOT, Daniel NICOD, Claude MARTELET, Yves JUBIN, Chantal VERNIER, Charles MOREL , Catherine FROSSARD, Philippe VURPILLAT , JeanPaul CLEMENT Absents remplacés par son suppléant ayant droit de vote : Suzanne WERMEILLE remplacée par Yves JUBIN Pouvoirs : Claude SCHNEIDER a donné pouvoir à Catherine FROSSARD Albert ROMAIN a donné pouvoir à Patrick BERTIN Absents excusés : Catherine GIRARDCLOS, Claude SCHNEIDER, Albert ROMAIN Absents : Néant Présents, en tant que suppléant mais sans droite de vote : Philippe CHOULET Françoise BEURET 2 ORDRE DU JOUR 1) Délibération sur l’assurance contre les risques statutaires liés aux personnels 2) Délibération sur le tarif de la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2015 3) Délibération pour une demande de subvention sur une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour une création de classe à Montandon et l’ouverture de crédits correspondante 4) Délibération pour les demandes de subvention sur les travaux d’investissement 2015 sur les bâtiments scolaires 5) Délibération pour une demande de subvention pour les équipements informatiques des écoles et les ouvertures de crédits correspondantes 6) Délibération pour avenant à la convention des travaux sur la toiture du couvent de SaintHippolyte 7) Délibération pour validation des modifications statutaires du Syndicat Mixte Des Energies du Doubs (SYDED) 8) Délibération en matière de programme national d’électro-mobilité proposition du SYDED pour l’installation de bornes de recharge pour véhicule électriques. 9) Délibération concernant les modifications statutaires du Syndicat Mixte du Pays Horloger (SMPH) 10) Délibération pour la désignation de deux membres (un titulaire et un suppléant) au comité de pilotage du projet sur les chemins de la contrebande 11) Délibération pour ajouter deux membres supplémentaires au bureau 12) Election de deux membres au bureau 13) Délibération pour l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) de Saint-Hippolyte en tant que Centre-bourg 14) Délibération pour une demande de subvention pour l’achat d’un photocopieur et l’ouverture de crédits correspondante 15) Questions diverses DELIBERATIONS 1) Délibération sur l’assurance contre les risques statutaires liés aux personnels 2) Délibération sur le tarif de la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2015 3) Délibération pour une demande de subvention sur une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour une création de classe à Montandon et l’ouverture de crédits correspondante 4) Délibération pour les demandes de subvention sur les travaux d’investissement 2015 sur les bâtiments scolaires 5) Délibération pour une demande de subvention pour les équipements informatiques des écoles et les ouvertures de crédits correspondantes 6) Délibération pour avenant à la convention des travaux sur la toiture du couvent de Saint-Hippolyte 7) Délibération pour validation des modifications statutaires du Syndicat Mixte Des Energies du Doubs (SYDED) 8) Délibération concernant les modifications statutaires du Syndicat Mixte du Pays Horloger (SMPH) 9) Délibération pour la désignation de deux membres (un titulaire et un suppléant) au comité de pilotage du projet sur les chemins de la contrebande 10) Délibération pour ajouter deux membres supplémentaires au bureau 11) Election de deux membres au bureau 12) Délibération pour l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) de Saint-Hippolyte en tant que Centre-bourg 13) Délibération pour une demande de subvention pour l’achat d’un photocopieur et l’ouverture de crédits correspondante 3 OUVERTURE DE SEANCE : La séance est ouverte sous la présidence de M. Jean-Jacques Venditti, Président. Abréviations : VP= Vice-président ; CCSH= Communauté de Communes de Saint-Hippolyte ; RI= Règlement Intérieur ; CAO=Commission d’Appel d’Offres ; SMPH= Syndicat Mixte du Pays Horloger ; SYDED= SYndicat mixte Des Energies du Doubs 1. Désignation d’un secrétaire de séance Après avoir ouvert la séance selon la réglementation en vigueur, le Président : Demande aux membres du conseil communautaire de procéder à l’élection d’un secrétaire de séance : M. Patrick Bertin est désigné secrétaire de séance Décision du Conseil communautaire : Par : 33 voix pour : 0 voix contre : 0 abstentions : 2. Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 10 juillet 2014 Rapporteur : Monsieur Jean-Jacques Venditti, Président Monsieur le Président : Demande aux membres du conseil communautaire d’adopter le procès-verbal de la séance du 10 Juillet 2014 Décision du Conseil communautaire : Par : 33 voix pour : 0 voix contre : 0 abstentions 3. Compte-rendu des délégations du Conseil communautaire au Président Rapporteur : Monsieur Serge Cagnon, 1er Vice-Président En application de la délibération n°12 du conseil communautaire en date du 17 Avril 2014 et par laquelle le Conseil communautaire a donné délégation au Président pour exercer un certain nombre d’attributions en son nom et conformément aux articles L2122-22, L2122-23, L5211-2 et L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, il vous est donné communication, comme prescrit, des décisions que Monsieur le Président a été amené à prendre depuis le compte rendu présenté lors de la séance du 10 juillet 2014 : Décision du Président n°03-2014 : déjà présentée lors du conseil communautaire du 10/07/2014 4 Décision du Président n°04-2014 : Objet : Signature bail logement Maison Forestière de Glère Le Président, - Vu l’article L5211.10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), autorisant le Président à recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant - Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 17 Avril 2014 Décide : De louer le logement situé à l’étage de la maison forestière de Glère, pour renouvellement à Mme Françoise LISCIOTTO. o Le bail est consenti pour une période de 3 ans. Il prend effet à compter du 1 er novembre 2014 pour s’achever le 31 octobre 2017 ; o Le loyer est fixé à 251.34 € par mois en principal et à 30.70 € par mois en accessoire pour le garage, soit un total mensuel de 282.04 € ; o La caution versée par le locataire est de 251.34 €, correspondant à un mois de loyer principal ; o Le loyer sera révisé une fois par an le 1er janvier, selon l’indice de référence des loyers calculé par l’INSEE au 2ème trimestre de l’année N-1. La présente décision sera inscrite au registre des délibérations. Décision du Président n°05-2014 : Annule et remplace la décision N°4-2014 Objet : Signature bail logement Maison Forestière de Glère Le Président, - Vu l’article L5211.10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), autorisant le Président à recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant - Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 17 Avril 2014 Décide : De louer le logement situé à l’étage de la maison forestière de Glère, pour renouvellement à Mme Françoise LISCIOTTO. o Le bail est consenti pour une période de 3 ans. Il prend effet à compter du 1 er novembre 2014 pour s’achever le 31 octobre 2017 ; o Le loyer est fixé à 251.34 € par mois en principal et à 30.70 € par mois en accessoire pour le garage, soit un total mensuel de 282.04 € ; o La caution versée par le locataire reste inchangée comme prévu dans l’article 8 du bail; o Le loyer sera révisé une fois par an le 1er janvier, selon l’indice de référence des loyers calculé par l’INSEE au 2ème trimestre de l’année N-1. La présente décision sera inscrite au registre des délibérations. 4. Compte-rendu des délégations du Conseil communautaire au Bureau Rapporteur : Monsieur Serge Cagnon, 1er Vice-Président En application de la délibération n°13 du conseil communautaire en date du 17 Avril 2014 et par laquelle le Conseil communautaire a donné délégation au Bureau communautaire pour exercer un certain nombre d’attributions en son nom et conformément aux articles L5211-2 et L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, il vous est donné communication, comme prescrit, des délibérations que les membres du Bureau ont été amenés à prendre depuis le compte rendu présenté lors de la séance du 10 Juillet 2014 : NEANT 5 5. Compte-rendu des certificats administratifs signés par le Président Rapporteur : Monsieur Serge Cagnon, 1er Vice-Président En application du Code Général des Collectivités Territoriales, il vous est donné communication, comme prescrit, des certificats administratifs que Monsieur le Président a été amené à signer depuis le compte rendu présenté lors de la séance du 10 Juillet 2014 : CA 04-2014 : Virement de la somme de 2 100€ du compte 020(dépenses imprévues d’investissement) au compte de dépenses d’investissement : 2183-Achat matériel administratif-panneaux d’affichage CA 05-2014 : Virement de la somme de 2 700€ du compte 020(dépenses imprévues d’investissement) au compte de dépenses d’investissement : 21731-opération 73- Travaux Montandon primaire (installation VMC suite à un contrôle radon) 6. Délibération sur l’assurance contre les risques statutaires liés aux personnels Rapporteur : Monsieur Jean-Jacques VENDITTI, Président DCC N°01/07-10-14 Objet : Adhésion au contrat groupe d’assurance des risques statutaires proposé par le centre de gestion du Doubs Exposé des motifs : Le Président rappelle au conseil communautaire la délibération du 17/12/2013 qui donne habilitation au Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Doubs pour lancer la consultation afin de proposer une mutualisation des contrats d’assurance des risques statutaires du personnel. Le Président expose à l’assemblée le communiqué du Centre de gestion sur les résultats de la consultation lancée au cours du 1er semestre 2014, à savoir valider le choix de la compagnie SOFCAP et contractualiser avec eux. Délibération: Le Conseil Communautaire, l’exposé entendu, après en avoir délibéré : Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; Vu le Décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la Loi n°8453 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; Vu le Code des assurances, Vu le Code des marchés publics, Vu la délibération du 17/12/2013 sur le Contrat d’assurances des risques statutaires du personnel donnant habilitation au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Doubs DECIDE : d’accepter la proposition suivante : Candidat retenu : Le groupement CNP Assurances (assureur)/SOFCAP (courtier) Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2015. Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de six mois. 6 Régime : capitalisation (couverture des indemnités journalières jusqu’à la retraite des agents et des frais médicaux à titre viager). Conditions : Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : -Taux : 6.70 % avec une franchise en maladie ordinaire de 10 jours ferme par arrêt Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents non titulaires de droit public : -Taux : 1.10 % avec une franchise en maladie ordinaire de 10 jours ferme par arrêt d’ autoriser son représentant à prendre et à signer les conventions et tout acte y afférent Décision du Conseil communautaire : Par : 33 voix pour 0 voix contre et 0 abstentions Notes du secrétaire de séance : Il est fait remarquer un passage du taux de 4.08% en 2014 à 6.70% en 2015-2019. Les informations transmises par le Centre de Gestion qui a œuvré pour ce contrat groupe sont les suivantes : Obligation européenne d ‘équilibre secteurs par secteurs pour les assureurs (secteur automobile, secteur habitation, secteur assurance du personnel,…..) Augmentation de la sinistralité Faiblesse anormale des taux appliqués jusqu’alors : 4.08% depuis 2012 alors qu’en 20082010, le taux était à 5.80% et que la moyenne nationale est entre 6 et 8%. Néanmoins, le contrat précédent a donné satisfaction dans son ensemble aux collectivités assurées et la compagnie SOFCAP est restée la mieux-disante pour le contrat groupe proposé par le Centre de Gestion. De plus, les élus sont alertés sur les risques de contractualiser individuellement avec une compagnie, au vu des écueils rencontrés par des communes lors d’un important sinistre pouvant aller jusqu’à l’exclusion par la compagnie. 7. Délibération sur le tarif de la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2015 Rapporteur : Monsieur Serge Cagnon, 1er Vice-président DCC N°02/07-10-14 Objet : Taxe de séjour à compter du 01/01/2015 Exposé des motifs VU la volonté des Communautés de Communes membres du Syndicat Mixte du Pays Horloger d'harmoniser le coût et les modalités de calcul et de versement de la taxe de séjour à l'échelle du territoire du pays ; VU la délibération n°13/17-12-13 où il n’est pas fait d’équivalence entre les étoiles et les différents labels (clef, épi, …) VU le souhait de différencier la catégorie des hôtels et des chambres d’hôtes de celle des meublés de tourisme et des gîtes CONSIDERANT qu’il convient de mettre en place un nouveau tarif reprenant ces obligations, à compter du 1er janvier 2015, avec les précisions suivantes: Le classement retenu est d’une part, le classement préfectoral (étoile) avec, d’autre part, des équivalences décidées entre les étoiles et les épis, les clés, … (exemple : 1 étoile = 1 épi). Pour information, les propriétaires de gite ou chambre d’hôtes peuvent demander leur classement selon le système des étoiles auprès de la Préfecture mais ils peuvent 7 adopter également les classements de Gîtes de France (épis) ou de Clévacances (clés), classements les plus connus auprès du grand public, ce qui de plus, doit leur assurer une plus grande publicité car ils apparaissent ainsi dans les guides de ces structures. Pour obtenir un classement, l’hébergeur doit lui-même demander une inspection de son établissement afin de recevoir l’étoile correspondant à son niveau de confort et de qualité. Cette inspection est effectuée par un cabinet d’audit privé, accrédité par le Comité français d’accréditation (Cofrac). Le dossier est transmis au préfet qui attribue le classement. Délibération : Le Conseil Communautaire, l’exposé du Président entendu et après en avoir délibéré, décide : D’adopter le règlement de la taxe de séjour ainsi rédigé : Pour mémoire, la taxe de séjour au réel est acquittée par le touriste qui réside à titre onéreux sur le territoire de la commune. Elle est économiquement neutre pour les hébergeurs qui en ajoutent le montant à leur facture et la reversent périodiquement à la commune. La taxe de séjour est perçue au réel sur l’ensemble du territoire auprès des personnes hébergées à titre onéreux dans les établissements suivants : • • • • • • • hôtels de tourisme résidences de tourisme meublés de tourisme villages de vacances terrains de camping terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d’hébergement de plein air ou d’autres formes d’hébergement. Le produit de cette taxe est intégralement affecté au tourisme. Conformément à l'article L2333-29 du CGCT, la taxe de séjour au réel est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées sur le territoire de la communauté de communes et ne possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation. Elle est perçue du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Lorsque les hébergeurs reçoivent le montant qui leur est dû, ils perçoivent en plus la taxe de séjour auprès de leurs clients. Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés. Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction de la classe de l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées correspondant à la durée de son séjour. La taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée de séjour. Les tarifs de la taxe de séjour sont les suivants : 8 er Tarifs proposés applicables à compter du 1 janvier 2015 : PROPOSITION 2015 TYPES ET CATEGORIE D’HEBERGEMENT Par personne et par nuitée Hôtels de tourisme 4 étoiles luxe, hôtels 4 et 5 étoiles, Résidences de tourisme 4 et 5 étoiles, Chambres d’hôtes 4 et 5 épis, 4 et 5 clés et tous établissements équivalents (cheminées, épis, clés…) Meublés de tourisme, gîtes ruraux, gîtes d’étapes 4 et 5 étoiles et tous établissements équivalents (épis, clés…) Hôtels de tourisme 3 étoiles, Résidences de tourisme 3 étoiles, Chambres d’hôtes 3 épis, 3 clés et tous établissements équivalents (cheminées, épis, clés…) Meublés de tourisme, gîtes ruraux, gîtes d’étapes, 3 étoiles et tous établissements équivalents (épis, clés…) Hôtels de tourisme 2 étoiles, Résidences de tourisme 2 étoiles, Chambres d’hôtes 2 épis, 2 clés, villages de vacances 4 et 5 étoiles, de catégorie grand confort et tous établissements équivalents (cheminées, épis, clés…) Meublés de tourisme, gîtes ruraux, gîtes d’étapes, 2 étoiles et tous établissements équivalents (épis, clés…) Hôtels de tourisme 1 étoile, Résidences de tourisme 1 étoile, Chambres d’hôtes 1 épi, 1 clé, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, de catégorie confort et tous établissements équivalents (cheminées, épis, clés…) Meublés de tourisme, gîtes ruraux, gîtes d’étapes, 1 étoile et tous établissements équivalents (épis, clés…) Tous types d’hébergement non classé et non labellisé Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 1,20 € 1€ 0,90 € 0,70 € 0,70 € 0,60 € 0,50 € 0,45 € 0,30 € 0,40 € 0,20 € 9 Sont exemptés de la taxe de séjour sur présentation de la ou les pièces justificatives correspondantes : Les enfants de moins de 13 ans ; Les mineurs en vacances dans les colonies et centres de vacances collectifs d'enfants ; Les fonctionnaires et agents de l’État appelés temporairement sur le territoire de la commune pour l'exercice de leur profession ; Les bénéficiaires de certaines aides sociales (personnes âgées bénéficiant d'une aide à domicile, personnes handicapées ou en centres pour adultes handicapés ou d'hébergement et de réinsertion sociale) Les personnes bénéficiant d'une aide à domicile et titulaires d'une carte d'invalidité, Les personnes qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station (article L2333 -34 du CGCT) sont exonérées du paiement de la taxe de séjour. Les membres des familles nombreuses bénéficient sur le montant de la taxe de séjour des réductions équivalentes à celles accordées par la SNCF sur présentation de leur carte. Tout assujetti au paiement de la taxe contestant le montant de la taxe de séjour qui lui est notifié par le logeur doit acquitter le montant de la taxe contesté. Les contestations sont portées devant le tribunal d’instance territorialement compétent. Le logeur a obligation d'afficher les tarifs de la taxe de séjour et de les faire figurer sur la facture remise au client, distinctement de ses propres prestations. Le logeur a obligation de percevoir la taxe de séjour et de la reverser à la date prévue par la collectivité. Le logeur a pour obligation de tenir un état appelé « registre du logeur » précisant obligatoirement le nombre de personnes, le nombre de nuits du séjour, le montant de la taxe perçue, les motifs d'exonération ou de réduction, sans élément relatif à l'état civil. Afin de faciliter la gestion, le service de la taxe fournira aux logeurs un formulaire annuel de déclaration de nuitées. Les logeurs doivent déclarer tous les ans le nombre de nuitées effectuées dans leur établissement auprès des services de la taxe de séjour. Cette déclaration s’effectue par courrier à l’aide du formulaire de déclaration accompagné du règlement au Trésor public le 30 Janvier N pour les taxes perçues entre le 1er janvier et le 31 décembre N-1. Toute personne qui offre, en location permanente ou saisonnière, une ou plusieurs chambres meublées situées chez l’habitant ou un meublé (villa, appartement ou studio meublé) pour accueillir des touristes doit en faire la déclaration préalable, avec accusé de réception, auprès des services de la taxe de séjour. Cette règle prévue par l'article L324-1-1 du Code de tourisme est issue de l'article 24 de la loi (n°2009-888) du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques. Les meublés de tourisme doivent obligatoirement faire l’objet d’un contrat de location saisonnière écrit, qui en indique le prix demandé et contient un état descriptif des lieux. Rappelons que les locaux classés meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile. En revanche, les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations. 10 Les professionnels ayant en gestion des villas ou appartements meublés loués de façon saisonnière se voient transférer par le propriétaire les obligations de perception, de déclaration et de reversement de la taxe de séjour. Des agents missionnés par le président seront chargés de vérifier et de contrôler les conditions dans lesquelles la taxe de séjour est perçue et reversée. Ces agents procèdent à la vérification de l'état récapitulatif de l'encaissement de la taxe et peuvent demander au logeur la communication des pièces justificatives et des documents comptables s'y rapportant. En application de l'article R. 2333-59 du CGCT, tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l'application d'un intérêt de retard de 0,75 % par mois de retard. Lorsque la perception de la taxe de séjour par un hébergeur est avérée et que celui-ci malgré deux relances successives espacées d'un délai de 15 jours refuse de communiquer la déclaration et les pièces justificatives prévues à l'art R.2333-53 du CGCT ; Il sera alors procédé à la taxation d'office sur la base de la capacité totale d'accueil concernée multipliée par le tarif de taxe de séjour applicable sur la totalité des nuitées de la période considérée. La deuxième et dernière relance mentionnera expressément le délai dont dispose le logeur pour régulariser sa situation, ainsi que les modalités et le montant de la taxation d'office à laquelle il s'expose dans le cas où il ne procéderait pas, dans le délai imparti, à cette régularisation. Le montant du produit ainsi obtenu fera l'objet d'un titre de recette établi par l'ordonnateur et transmis au comptable pour recouvrement, les poursuites se feront comme en matière de recouvrement des créances des collectivités locales. Elles pourront être interrompues à tout moment par une déclaration de l'hébergeur présentant toutes les garanties de sincérité dont il aura la charge de la preuve. Lorsqu'il apparaîtra qu'une déclaration est manifestement incomplète ou erronée la même procédure s'appliquera. Décision du Conseil communautaire : Par : 33 voix pour : 0 voix contre et 0 abstentions Notes du secrétaire de séance : Les Maires demandent à ce qu’il leur soit fait un retour des nuitées comptabilisées sur leur territoire. Il est fait remarquer que le territoire de la CCSH est différent de celui de Morteau et que la nécessité d’uniformisation ne semble pas justifiée. 8. Délibération pour une demande de subvention sur une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour une création de classe à Montandon Rapporteur : Monsieur Jean-Jacques VENDITTI, Président DCC N°03 /07-10-14 Objet : Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour la création d’une salle de classe à l’école de Montandon Exposé des motifs : Vu l’arrêté préfectoral du 24/06/2013, la Communauté de communes de Saint Hippolyte (CC) a la compétence « Entretien, construction et réhabilitation des bâtiments scolaires actifs, depuis à compter du 1er janvier 2006, Vu le projet de création d’une salle de classe à l’école de Montandon en vue de la construction modulaire disposée actuellement dans la cour de l’école; 11 Vu l’avis favorable des membres du bureau en séance du 22 septembre 2014, relatif aux demandes d’aides financières ; Vu les avis favorables du groupe de travail et de la commission des écoles réunis respectivement le 18/09/2014 et le 25/09/2014; Vu les effectifs prévisionnels communiqués par le Maire de Montandon; Délibération : Le Conseil communautaire, l’exposé entendu et après en avoir délibéré: Décide d’autoriser le Président à solliciter l’aide financière du Conseil Général selon le plan de financement suivant : Nature des travaux Prix en € en HT Subvention 65% Fonds de concours Etude 2 465.00 1 602.00 112.50 Part finale CC estimative en € HT 750.50 D’ouvrir les crédits suivants pour un démarrage sur l’exercice 2014: Dépenses : Compte 2031 opération 91 « Création classe primaire Montandon » : Compte 020 « Dépenses imprévues » : Total : Recettes : Compte 1323 opération 91 « Subvention Conseil général : Compte 13241 opération 91 « Fonds de Concours Montandon » : Total : + 3 000.00€ - 1 285.50€ ---------------+ 1 714.50€ + 1 602.00€ + 112.50€ ---------------+ 1 714.50€ D’autoriser le Président à signer l’AMO pour l’école de Montandon Décision du Conseil communautaire : Par : 33 voix pour : 0 voix contre et 0 abstentions Notes du secrétaire de séance : Le Président rappelle que le nombre d’AMO non suivies de travaux est limité à 3 par mandat électoral. C’est la raison pour laquelle cette AMO déjà demandée n’avait pas été réalisée à ce jour. Néanmoins, HDL a maintenu les prix proposés en 2013 à la commune de Montandon. A savoir que par rapport au projet initial, le préau a été considéré comme trop petit par HDL pour y envisager la création d’une classe. Aussi, il est prévu de procéder à une extension par l’arrière du bâtiment. Il restera à éclaircir les conditions de participation de la commune de Montandon sur ce projet, sachant que le Fonds de Concours prévu lors de la prise compétence a été calculé en fonction de la vétusté des écoles. S’agissant d’une création, il est demandé de préciser les conditions de financement des projets de création dans leur ensemble, en particulier, sur le plan du fonds de concours. 12 9. Délibération pour les demandes de subvention sur les travaux d’investissement 2015 sur les bâtiments scolaires Rapporteur : Monsieur Jean-Jacques VENDITTI, Président DCC N°04 /07-10-14 Objet : Travaux d’investissement 2015 –Bâtiments scolaires- Demandes de subvention Exposé des motifs : Vu l’arrêté préfectoral du 24/06/2013, la Communauté de communes de Saint Hippolyte (CC) a la compétence « Entretien, construction et réhabilitation des bâtiments scolaires actifs, depuis à compter du 1er janvier 2006, Vu l’avis favorable des membres du bureau en séance du 22 septembre 2014, relatif aux demandes d’aides financières; Vu les avis favorables du groupe de travail et de la commission des écoles réunis respectivement le 18/09/2014 et le 25/09/2014 ; Délibération : Le Conseil communautaire, l’exposé entendu, et après en avoir délibéré: Décide de réaliser les opérations d’investissement suivantes, pour l’année 2015 : Projets subventionnables : Ecoles Nature des Montant Subvention Fonds de Part finale projets estimatif Conseil concours CC en € en € HT Général en en € HT HT € 29% Primaire Réfection de la 12 262.00 3 556.00 2460.32 6245.68 Montécheroux cour avec enrobé Maternelle Pose de fenêtres 26 036.00 7 550.00 4 420.00 14 066.00 St Hippolyte Menuiserie PVC, PVC, normes CSTB, CEKAL, ACOTHERM, NF, chêne doré à l’extérieur et blanc à l’intérieur. Vitrage isolant (argon) 442 sécurit Projets non subventionnables : Ecoles Nature des projets Primaire Montécheroux Les Plains et grands essarts Vaufrey Vaufrey Réfection de toiture du préau Réfection de toiture du préau Fourniture et pose 2 serrures 3 points Réfection de deux marquises (avancées de toit) Montant estimatif en € HT 4 730.00 Fonds de concours en € HT 1 336.70 Part finale CC en € HT 3 393.30 3 859.86 922.89 2 936.97 636.00 119.82 516.18 3 040.00 572.74 2 467.26 13 D’ouvrir les crédits correspondants au budget primitif 2015 Décision du Conseil communautaire : Par : 33 voix pour : 0 voix contre et 0 abstentions Notes du secrétaire de séance : Des explications sont données sur les trois devis reçus pour le remplacement des 28 fenêtres de l’école maternelle de Saint-Hippolyte : entreprise Climent, Seigne et Fesselet. Les devis des entreprises Climent et Seigne sont des devis de rénovation et la partie cintrée des fenêtres n’est pas comprise dans ces devis. Seul le devis de l’entreprise Fesselet, fourni le 30/09/2014, est complet dans sa description et est donc retenu pour ces travaux. Aussi, les chiffres proposés dans le document préparatoire sont adaptés en conséquence. De la même façon, le devis reçu pour le changement des marquises à l’école de Vaufrey a été reçu le 03/10/2014 et le projet de délibération est ajusté en conséquence. Il est rappelé pour être couvert par l’assurance, les immeubles doivent disposer de serrures 3 points. Aussi, le Président rappelle aux Maires ayant une école, de bien vouloir s’assurer que cela est le cas dans leur école. A défaut, il leur est demandé de présenter les devis pour la mise aux normes des écoles sur ce point. 10. Délibération pour les demandes de subvention pour les équipements informatiques des écoles Rapporteur : Monsieur Jean-Jacques VENDITTI, Président DCC N°05 /07-10-14 Objet : Demande de subventions pour les équipements informatiques des écoles Exposé des motifs : Vu l’avis favorable des membres du bureau en séance du 22 septembre 2014, relatif aux demandes d’aides financières ; Vu l’avis favorable de la commission des écoles réunie le 25/09/2014 ; Délibération : Le Conseil communautaire, l’exposé du Président entendu, et après en avoir délibéré: S’ENGAGE à financer l’équipement informatique des écoles de la CCSH (vidéoprojecteurs simples et vidéoprojecteur interactif) dont le montant total s’élève à 8 514.00€ HT ; SE PRONONCE sur le plan de financement suivant : 1. Subvention DETR à 35% : 2 980.00 € HT 2. Fonds libres : 5 534.00 € HT SOLLICITE l’aide financière de l’Etat ; S’ENGAGE à ne pas acquérir le nouveau matériel avant une attestation précisant le caractère complet du dossier de demande de subvention ; OUVRE les crédits correspondants, à savoir : Compte Dépenses 2183 : Opération 41 RPI Chamesol-Montécheroux: Opération 42 RPI Clos du Doubs : Opération 44 Ecoles Montandon : Opération 45 Ecoles Saint-Hippolyte : Opération 47 RPI Vallée du Doubs : Compte 020 Dépenses imprévues : Total : + 1 500.00€ + 1 000.00€ + 4 000.00€ + 4 000.00€ + 1 000.00€ - 6 743.00€ ---------------------+ 4 757.00€ 14 Compte Recettes 1331(DETR) Opération 41 RPI Chamesol-Montécheroux: Opération 42 RPI Clos du Doubs : Opération 44 Ecoles Montandon : Opération 45 Ecoles Saint-Hippolyte : Opération 47 RPI Vallée du Doubs : Compte Recette 10222 (FCTVA): + 385.00€ + 263.00€ + 1 033.00€ + 1 033.00€ + 263.00€ + 1 780.00€ ---------------------+ 4 757.00€ Total : Décision du Conseil communautaire : Par : 33 voix pour : 0 voix contre et 0 abstentions Notes du secrétaire de séance : Le Président rappelle l’état actuel du parc des Tableaux Numériques Interactifs (TNI) et la nécessité de mettre le matériel en état de fonctionner le plus rapidement possible. Le Président informe également l’assemblée de l’audit qui a été réalisé par M. Courtois (Agent CRDP devenu CANOPE). Cet audit fait état d’un matériel de qualité sur le plan informatique. Les communes seront destinataires de cet audit. De plus, le Président informe l’assemblée que la commission a retenu l’équipement supplémentaire de deux classes en Vidéoprojecteurs Interactifs (VPI), à savoir, la maternelle de Montandon et une classe primaire de Saint-Hippolyte. Il est fait remarquer que l’innovation qui est proposée à deux classes pourrait donner lieu à des demandes ultérieures d’autres classes. Le Président précise qu’il a été opté pour que ces innovations se fassent petit à petit avec des investissements annuels et non pas un renouvellement complet du parc en une fois. 11. Délibération pour avenant à la convention des travaux sur la toiture du couvent de Saint-Hippolyte Rapporteur : Monsieur Jean-Jacques VENDITTI, Président DCC N°06 /07-10-14 Objet : Avenant à la convention de co-maîtrise d’ouvrage pour les travaux de réfection de la toiture et charpente du toit du couvent La convention de co-maîtrise d’ouvrage pour les travaux de réfection de la toiture et charpente du toit du couvent, signée par une délibération en Conseil communautaire du 19 juillet 2011, doit être modifiée par un avenant n°1. En effet, le Président propose que suite à la connaissance du coût estimé des travaux, déjà bien commencés, il soit établi un avenant précisant : Les clés de répartition des charges pour les deux collectivités (article IV) Les 2 personnes de la CCSH faisant partie du comité de pilotage (article V) Les obligations et les conditions de mise en œuvre du contrôle financier et comptable, ainsi que l’établissement d’une annexe financière reprenant le plan de financement prévisionnel arrêté à ce jour. (article VIII). Délibération : Le conseil communautaire, l’exposé entendu, décide : 15 D’autoriser le Président à signer l’avenant N°1 à la convention de co-maîtrise d’ouvrage pour les travaux de réfection de la toiture et charpente du toit du couvent, votée le 19 juillet 2011, et annexé à la présente délibération. (annexe 1) De modifier les ouvertures de crédits correspondantes de la façon suivante : Compte Dépenses 2313 opération 90 toit du couvent SH Ecoles : Compte Dépenses 020 dépenses imprévues : Total : Compte Recettes 1323 opération 90 : Subvention Conseil général : Compte Recettes 1341 opération 90 : Fonds de Concours : Total : + 30 000.00€ + 6 000.00€ ---------------------+ 36 000.00€ + 10 000.00€ + 26 000.00€ ---------------------+ 36 000.00€ Annexe 1 AVENANT N°1 Avenant à la convention de co-maîtrise d’ouvrage pour les travaux de réfection de la toiture et charpente du toit du couvent A - Identification des parties : La Commune de Saint-Hippolyte représentée par M. Serge CAGNON, Maire en exercice Et La Communauté de Communes de Saint-Hippolyte représentée par M. Jean-Jacques VENDITTI, Président en exercice. B - Objet de la convention. Convention de co-maitrise d’ouvrage pour les travaux de réfection de la toiture et charpente du toit du couvent, sis à Saint-Hippolyte. Date de signature de la convention : par délibération du Conseil communautaire du 19 juillet 2011. C - Objet de l’avenant n°1 Suite à la connaissance du coût estimé des travaux, l’avenant n°1 précise: - Les clés de répartition des charges pour les deux collectivités (article IV) - Les 2 personnes de la CCSH faisant partie du comité de pilotage (article V) - Les obligations et les conditions de mise en œuvre du contrôle financier et comptable, ainsi que l’établissement d’une annexe financière reprenant le plan de financement prévisionnel arrêté à ce jour. (articleVIII). A l’article IV : Engagement des Maîtres d’Ouvrage, est ajouté : La répartition se fera sur la base des engagements pris lors du transfert de la compétence investissement des écoles. Ainsi, il sera appliqué le pourcentage de la part écoles dans l’aile Ouest de l’ancien couvent abritant les écoles primaires, le pourcentage de Fonds de concours décidé en vertu de l’état de vétusté du bâtiment, à savoir : Pourcentage des écoles dans l’aile ouest : 81.68% Pourcentage du Fonds de Concours de la commune à la CCSH : 37.68% de la part CCSH HT et hors subventions. A l’Article V : Désignation d’un Maître d’ouvrage opérationnel, est ajouté : 16 « A compter de la date de signature de cet avenant, les membres du comité de pilotage sont les suivants : Commune de Saint-Hippolyte : Serge Cagnon, Pierre Tirole CCSH : Jean-Jacques Venditti, Georges Chatelain. » Le 3ème alinéa de l’Article VIII : Contrôles Contrôle financier et comptable, est modifié comme suit : «En cas de nécessité de modifier le projet technique, administratif et financier, le maître d’ouvrage opérationnel transmettra par courrier ses propositions au Co-maître d’ouvrage pour avis. Le maître d’ouvrage opérationnel ne peut se prévaloir d’un accord tacite du Co-maître d’ouvrage et doit donc obtenir l’accord exprès de celui-ci sous forme de courrier avec un bon pour accord, en particulier, lors des modifications financières de l’annexe 1 jointe au présent avenant. Le détail financier fera l’objet à terme d’un plan de financement définitif, repris dans un avenant, précisé ci-dessous comme étant le bilan général de l’opération. » D - Signatures Le Maire de Saint-Hippolyte M. Serge CAGNON Le Président de la Communauté Communes de Saint-Hippolyte, M. Jean-Jacques VENDITTI Lieu et date de signature Cachet et Signature de Lieu et date de signature Cachet et Signature Annexe 1 : Plan de financement prévisionnel : Coût travaux : Coût aile Ouest : Part des écoles dans l'aile ouest : Coût pour les écoles : soit Coût pour la Commune de SH après déduction de la part de la CCSH soit Total des subventions pour le projet : soit Total des subventions sur la part CCSH : soit Total subventions sur la part Commune de SH soit Coût CCSH subventions déduites Coût Commune de SH subventions déduites 442 335 160 700 81.68 131 260 29.67 311 075 70.33 207 621 46.94 61 601 29.67 146 020 70.33 69 659 165 055 € HT € HT % € HT % du projet total € HT % du projet total € HT % du projet total € HT % des subventions totales € HT % des subventions totales € HT € HT Coût du Fonds de Concours (FDC) : soit Charge finale à la Commune de Saint-Hippolyte Charge finale à la CCSH 37.68 26 248 191 303 43 411 % de la charge restante à la CCSH € HT € HT € HT Décision du Conseil communautaire : Par : 33 voix pour : 0 Notes du secrétaire de séance : voix contre et 0 abstentions 17 Le Maire de Saint-Hippolyte, maître d’ouvrage, précise que les travaux se déroulent bien malgré un retard regretté d’un mois du aux intempéries de l’été. La fin des travaux est attendue pour la mi- voir la fin du mois de novembre. Des avenants sont susceptibles d’intervenir concernant la charpente et la préconisation de barres à neige pour protéger la cour de l’école de la neige et des chutes de tuiles éventuelles. Le Maire rappelle que des souscriptions auprès de la Fondation du Patrimoine pour la réfection de cette toiture sont possibles. Il convient de se renseigner à la Mairie. Enfin, si des élus souhaitent visiter le chantier, en particulier, avant le départ de l’échafaudage, il convient de prendre rendez-vous à la mairie de Saint-Hippolyte. 12. Délibération pour validation des modifications statutaires du Syndicat Mixte Des Energies du Doubs (SYDED) Rapporteur : Monsieur Serge Cagnon, 1er Vice-Président DCC N°07 /07-10-14 Objet : Modifications statutaires du SYndicat mixte D’Energies du Doubs (SYDED) Exposé des motifs : Le comité syndical du SYDED du 30 juin 2014 a validé diverses modifications statutaires, afin de permettre au SYDED d’une part, de mieux répondre aux attentes des collectivités adhérentes, et d’autre part, de se préparer aux évolutions présentes et à venir : assistance à maîtrise d’ouvrage en éclairage public, plan national d’électromobilité, ouverture des marchés de l’énergies… Délibération : Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé du Président et en avoir délibéré, accepte les modifications statutaires du SYDED présentées en annexe de la présente délibération. (annexe 2) Annexe 2 STATUTS DU SYDED Ce document est la synthèse des arrêtés préfectoraux suivants : - Arrêté N°1315 du 28 mars 2000, portant création du syndicat mixte d’électricité du Doubs, et les statuts annexés. - Arrêté N°2004-0704-2048 du 7 avril 2004, portant modifications des statuts du syndicat mixte d’électricité du Doubs. - Arrêté N°2004-1810-06077 du 18 octobre 2004, portant modifications des statuts du SYDED. - Arrêté N°2007-0304-01764 du 3 avril 2007, portant modifications des statuts du SYDED. - Arrêté N°2008-2401-00249 du 24 janvier 2008 portant modification des statuts du SYDED. - Arrêté N°2008-1512-05906 du 15 décembre 2008 portant modification des statuts du SYDED. - Arrêté N°2009-2408-03098 du 24 août 2009 portant modification des statuts du SYDED. - Arrêté N°2010-2101-00265 du 21 janvier 2010 portant modification des statuts du SYDED. - Arrêté N°2014-185-0004 du 4 juillet 2014 portant modifications des statuts du SYDED. ARTICLE 1 - CONSTITUTION DU SYNDICAT En application des dispositions des articles L. 5711-1 et L. 5211-1 à L. 5212-34 du Code général des 18 collectivités territoriales, un syndicat mixte dénommé "SYndicat mixte D’Energies du Doubs" désigné ci-après par "SYDED", est constitué d’établissements publics de coopération intercommunale et de la ville de BESANCON désignés ci-après par "collectivités adhérentes". Le SYDED est composé de : Ville de Besançon ; Communauté de Communes Altitude 800 ; Communauté de communes Amancey-Loue-Lison ; Communauté de communes des Balcons du Lomont ; Communauté de communes du Pays Baumois ; Communauté de communes Dame Blanche et Bussière ; Communauté de communes entre Dessoubre et Barbèche ; Communauté de communes du Pays de Clerval ; Communauté de communes Frasne-Val du Drugeon ; Communauté de communes des Hauts du Doubs ; Communauté de communes des Isles du Doubs ; Communauté de communes du Pays de Maîche ; Communauté de communes du Canton de Montbenoit ; Communauté de communes du Val de Morteau ; Communauté de communes du Pays d'Ornans ; Communauté de communes du Pays de Pierrefontaine-Vercel ; Communauté de communes du Pays de Pont de Roide ; Communauté de communes du Canton de Quingey ; Communauté de communes du Pays de Rougemont ; Communauté de communes de la Vallée du Rupt ; Communauté de communes du Russey ; Communauté de communes des Premiers Sapins ; Communauté de communes de Saint-Hippolyte ; Communauté de communes des Trois Cantons ; Communauté de communes de Vaite-Aigremont ; Communauté de communes du Vallon de Sancey ; Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) ; SIVOM de Boussières ; Syndicat intercommunal du Canton d'Audeux (SICA) ; Syndicat d’électricité de l’agglomération Bisontine (SEAB) ; Syndicat d'étude et d'aménagement de Besançon-Sud Plateau ; Syndicat d'électricité de Pontarlier. ARTICLE 2 - SIEGE DU SYDED Le siège du SYDED est fixé au 33 rue Clément MAROT à BESANÇON (25000). ARTICLE 3 - OBJET DU SYNDICAT Le SYDED exerce ses activités au titre principal de la compétence "autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité", et ce en vertu de l'arrêté préfectoral n° 2985 du 20 août 1992 portant extension du périmètre soumis au régime urbain d'électrification. Il agit sur le territoire de ses collectivités adhérentes listées à l’article 1. ARTICLE 4 - DOMAINES D’ACTIVITE Le SYDED est habilité à exercer pour son propre compte et pour celui des collectivités situées sur son 19 territoire, des prestations dans les domaines d’activité suivants : distribution publique d’électricité ; éclairage public ; éclairage extérieur d'équipements publics ; équipements énergétiques et réseaux publics de distribution de fluides ; maîtrise de l’énergie dans l’utilisation des énergies fossiles et/ou renouvelables ; ARTICLE 5 - COMPETENCE PRINCIPALE Sur son territoire, le SYDED est l'autorité organisatrice et concédante de la distribution publique d'électricité. Il exerce les missions et prérogatives qui lui incombent dans le cadre de cette compétence et conformément aux lois et règlements en vigueur s'y rapportant, notamment les articles L. 2224-31 à L. 2224-37 ; L. 2333-2 à L. 2333-5 ; L. 5212-24 à L. 5212-24-2 du CGCT. ARTICLE 6 - COMPETENCES OPTIONNELLES Des compétences optionnelles peuvent être exercées par le SYDED dans l’ensemble des domaines d’activité et compétences visés aux articles 4 et 5 ci-dessus. Ces compétences exercées par le SYDED peuvent découler du transfert opéré par tout ou partie de ses collectivités adhérentes ou d’autres collectivités localisées sur son territoire d’intervention. Ce transfert de compétences est réalisé conformément aux dispositions légales en vigueur et peut être limité dans le temps et/ou à une ou plusieurs opérations expressément définies. Chaque transfert de compétences fait l'objet de délibérations concordantes du SYDED et des collectivités concernées. Ces délibérations ou documents s'y rapportant précisent en tant que de besoin : la (les) compétence(s) transférée(s) et les missions qui en découlent, les modalités de mise à disposition ou transfert de propriété des ouvrages concernés, les modalités financières liées à l'exercice de la (des) compétence(s) transférée(s), la durée du transfert. Ces compétences peuvent s’exercer dans les domaines d’activité et prestations suivants : assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d‘ouvrage et maîtrise d’œuvre ; maintenance, gestion et assistance technique et administrative ; participation et contribution à des groupements d’achat public ; Mise en place de délégation de service public ; participation et contribution à des régies et services publics locaux et/ou des sociétés d’économie mixte; autorité organisatrice de distribution publique de fluides énergétiques. Le SYDED est également habilité à exercer des opérations sous mandat dans le respect des dispositions de la loi sur la maîtrise d'ouvrage publique du 12 juillet 1985. ARTICLE 7 - COMITE SYNDICAL Le SYDED est administré par un comité syndical composé des délégués élus par les conseils municipaux, syndicaux et communautaires des collectivités adhérentes. La représentation est fixée, ainsi qu'il suit en fonction de l'importance démographique : Chaque collectivité adhérente désigne un délégué par tranche de 25 000 habitants, la population prise en compte est la population totale qui résulte du dernier recensement. Chaque collectivité adhérente désigne autant de délégués suppléants que de délégués titulaires appelés à siéger au comité avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires. Les modalités de fonctionnement du comité syndical sont définies dans le règlement intérieur du SYDED. ARTICLE 8 - BUREAU Le comité syndical élit en son sein un bureau composé du Président, de trois Vice Présidents et de six 20 membres. Le bureau est notamment chargé de la préparation de l’ensemble des dossiers administratifs, juridiques et budgétaires avant leur présentation pour validation au comité syndical : dossiers concernant la participation financière du SYDED, programmes de travaux sous maîtrise d’ouvrage du SYDED, gestion du contrat de concession,…etc. Les modalités de fonctionnement du bureau sont définies dans le règlement intérieur du SYDED. Le bureau comprend au minimum un représentant de la ville de Besançon et un représentant de Pays de Montbéliard Agglomération. Le bureau propose, en tant que de besoin, la création de commissions consultatives, chacune d’elles étant présidée par le Président ou un Vice-Président désigné par un arrêté du Président. La création et la composition de chaque commission sont fixées par délibération du comité syndical à la majorité des deux tiers. Le suivi des activités de chaque commission est contrôlé par le bureau. Les modalités de fonctionnement de chaque commission sont définies dans le règlement intérieur du SYDED. ARTICLE 9 - COMMISSION D’APPEL D’OFFRES Une commission d'appel d'offres est désignée par le comité syndical. Elle est composée du Président ou d’un Vice-Président désigné par un arrêté du Président pour la présider, ainsi que de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants. Les modalités de fonctionnement de cette commission d’appel d’offres sont définies dans le règlement intérieur du SYDED et par les dispositions légales et réglementaires afférentes. ARTICLE 10 - REGLEMENT INTERIEUR Un règlement intérieur validé par une délibération du comité syndical fixe conformément aux articles L. 2121-8 et L. 5211-1 du CGCT, les dispositions non déterminées par les lois et règlements et relatives aux attributions et au fonctionnement du comité syndical, du bureau et des commissions mentionnés aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus. Le règlement intérieur est adossé aux présents statuts. ARTICLE 11 - DUREE Le SYDED est institué pour toute la durée nécessaire à la réalisation de son objet. Décision du Conseil communautaire : Par : 33 voix pour : 0 voix contre et 0 abstentions : Notes du secrétaire de séance : Toutes les communes inscrites dans le dispositif n’ont pas encore reçu la visite de la Conseillère en Energie Partagée (CEP) du SYDED. Le compte-rendu fait, par exemple, à Montandon est relativement technique et la présence de la CEP a été demandée pour en expliquer le contenu. 13. Délibération en matière de programme national d’électro-mobilité proposition du SYDED pour l’installation de bornes de recharge pour véhicule électriques Rapporteur : Monsieur Serge Cagnon, 1er Vice-Président Le 1er Vice-Président propose le report de cette délibération, faute de disposer de l’ensemble des informations nécessaires à la prise de décision. Notes du secrétaire de séance : Aucune opposition à ce report. 14. Délibération concernant les modifications statutaires du Syndicat Mixte du Pays Horloger (SMPH) 21 Rapporteur : Monsieur Olivier Billey, 2ème Vice-Président DCC N°08 /07-10-14 Objet : Modifications statutaires du Syndicat Mixte du Pays Horloger (SMPH) Exposé des motifs : Le comité syndical du SMPH du 03 juillet 2014 a validé diverses modifications statutaires, qu’il y a lieu de soumettre à l’approbation du conseil communautaire de chaque Communautés de Communes adhérentes, dans un délai de 3 mois à compter de la réception du courrier le précisant, à savoir à compter du 22 juillet 2014. Cette évolution statutaire, indépendante de l’évolution du SMPH vers un Pôle d’Equilibre Territorial Rural (PETR), a pour objectif de permettre au SMPH d’être compétent pour le portage du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). Parallèlement, les membres du bureau précisent que l’article 79 de la loi du 27 janvier 2014, codifié à l’article L5741-5 du CGCT prévoient la transformation en Pôle d’Equilibre Territorial Rural (PETR) des syndicats mixtes porteurs de pays, sauf opposition à la majorité qualifiée de leurs membres. Les élus siégeant au SMPH informent l’assemblée que cette transformation ne rencontre aucune opposition, à ce jour. Néanmoins, le SMPH informera la CCSH, à terme, des prochains statuts de ce PETR, sur lesquels le conseil communautaire aura à se prononcer. Délibération : Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé du Président et en avoir délibéré, accepte, les modifications statutaires du SMPH présentées en annexe de la présente délibération. (annexe 3) Annexe 3 SYNDICAT MIXTE DU PAYS HORLOGER STATUTS TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Constitution du syndicat En application des articles L.5721.2 et suivants du Code Général des collectivités territoriales, il est formé entre : La Communauté de Communes du Val de Morteau, La Communauté de Communes du Pays de Maîche La Communauté de Communes du Plateau du Russey, La Communauté de Communes de Saint-Hippolyte, La Communauté de Communes entre Dessoubre et Barbèche un syndicat qui prend la dénomination de Syndicat Mixte du Pays Horloger. Le syndicat peut, en outre, comprendre toute autre collectivité locale ou établissement public qui solliciterait son adhésion en s’engageant à accepter les présents statuts. Il appartient au syndicat de décider de l’admission de ces collectivités ou établissements publics selon la procédure prévue par les règlements en vigueur. Article 2 : Objet du syndicat 22 Le syndicat a pour objet, dans le respect des objectifs fixés par la Loi d’Orientation pour L’Aménagement et le Développement Durable du Territoire du 25 juin 1999 et portant modification de la Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement du Territoire du 04 février 1995 : - - - - la mise en œuvre de la charte de développement durable visant à définir, en concertation avec les acteurs concernés, un projet de développement commun du Pays formé par les communes des cantons de Morteau, Le Russey, Maîche et SaintHippolyte, la contractualisation avec l’Etat, la Région et, le cas échéant avec le Département, d’un contrat de Pays portant sur des programmes pluriannuels d’actions dans le cadre du contrat de plan Etat-Région; la coordination, la participation et la conduite de programmes d’actions et de projets d’intérêt intercantonal dans le cadre des dispositifs et des procédures contractuelles de l’Union Européenne, l’Etat, la Région, le Département visant au développement durable du Pays. L’élaboration et l’animation d’un Schéma de Cohérence Territorial à l’échelle de son territoire. Article 3 : Siège du syndicat Le siège du syndicat est établi à l’hôtel de ville de Morteau. Article 4 : Durée du syndicat Le syndicat est formé pour une durée illimitée. TITRE II - FONCTIONNEMENT Article 5 : Composition du comité syndical Le syndicat est administré par un comité syndical composé des délégués des collectivités membres du syndicat. La représentation des diverses collectivités au sein du comité syndical quel que soit le nombre de communes adhérentes à ces différentes collectivités est la suivante : Communauté de Communes du Val de Morteau 9 délégués Communauté de Communes du Pays de Maîche 6 délégués Communauté de Communes du Plateau du Russey 4 délégués Communauté de Communes de Saint-Hippolyte 3 délégués Communauté de Communes entre Dessoubre et Barbèche 2 délégués Les membres du comité sont nommés pour la durée du mandat qu’ils détiennent au sein de chacune des collectivités concernées. Le comité associera à ses travaux, avec voix consultative, les parlementaires concernés. Article 6 : Composition du bureau syndical Le comité élit parmi ses membres, dans les conditions prévues à l’article L.5212.12 du Code Général des collectivités territoriales, un bureau composé de six membres comprenant : 1 président 4 vice-présidents 1 secrétaire 23 Chaque changement dans la composition du syndicat entraînera l’élection d’un nouveau bureau. Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du président, il est procédé à une nouvelle élection des autres membres du bureau. Article 7 : Fonctionnement du comité syndical Le comité syndical se réunit au moins une fois par trimestre. Le président doit convoquer le comité à la demande du tiers au moins des membres du comité. Le comité ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance. Les décisions du comité sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Article 8 : Fonctionnement du bureau syndical Le comité peut déléguer au président et aux membres du bureau tous pouvoirs d’administration et de gestion par une délégation spéciale ou permanente dont il fixe la limite. Le bureau se réunit aussi souvent qu’il est nécessaire pour l’exercice de ses attributions et rend compte de ses travaux au comité. Article 9 : Compétences exclusives du comité Seul le comité est compétent pour délibérer sur les matières fixées à l’article L.5212.12 du Code Général des collectivités territoriales. TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES Article 10 : Budget et répartition des charges Les recettes du syndicat sont constituées par : les subventions de l’Europe, de l’Etat, de la Région, du Département, les produits de dons et legs, les contributions des collectivités, déterminées par les décisions du comité, en application des articles L.5211.26 et suivants du Code Général des collectivités territoriales. La participation des collectivités composant le syndicat, aux charges financières de fonctionnement est déterminée en fonction de la population représentée par chacun des établissements publics concernés au 01 janvier de chaque année. Article 11 : Comptabilité Les fonctions de receveur du syndicat sont exercées par le chef de poste de la recette de Morteau. Les recettes et les dépenses du syndicat sont effectuées par le receveur chargé seul et sous sa responsabilité de poursuivre la rentrée de tous les revenus du syndicat et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d’acquitter toutes les dépenses ordonnées par le président. Le receveur a seul qualité pour opérer tous maniements de fonds ou de valeur. Il veille à la conservation des droits et au recouvrement des revenus et créances de toutes sortes. Article 12 : Dissolution du syndicat A la dissolution du syndicat, l’actif sera partagé entre les collectivités associées au prorata des contributions apportées par chacune d’elles jusqu’à la date de la dissolution. Article 13 : Contrôles Les règles applicables au syndicat en ce qui concerne le contrôle administratif, technique et financier sont celles applicables aux syndicats de communes pour tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions spéciales des présents statuts. TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES Article 14 Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, seront appliquées les dispositions des articles L.5212.1 à L.5212.34 du Code Général des collectivités territoriales. 24 Décision du Conseil communautaire : Par : 33 voix pour : 0 voix contre et 0 abstentions Notes du secrétaire de séance : Néant 15. Délibération pour la désignation de deux membres (un titulaire et un suppléant) au comité de pilotage du projet sur les chemins de la contrebande Rapporteur : Monsieur Jean-Jacques VENDITTI, Président DCC N°09 /07-10-14 Objet : Désignation d’un représentant titulaire et d’un suppléant au sein du comité de pilotage des chemins de la contrebande. Exposé des motifs : Le Président fait part à l’assemblée que, suite au renouvellement du conseil communautaire, il y a lieu de désigner dans différentes instances le représentant de la CCSH et son suppléant au sein du Comité de pilotage des chemins de la contrebande. Délibération : Le conseil communautaire, et après en avoir délibéré, décide de nommer comme représentant au sein du Comité de pilotage des chemins de la contrebande: o Titulaire : Jean-Jacques VENDITTI o Suppléant : Daniel Nicod Décision du Conseil communautaire : Par : 33 voix pour : 0 voix contre et 0 abstentions Notes du secrétaire de séance : Néant 16. Délibération pour ajouter deux membres supplémentaires au bureau Rapporteur : Monsieur Jean-Jacques VENDITTI, Président DCC N°10 /07-10-14 Objet : Extension du nombre de membres au bureau Exposé des motifs : Le Président rappelle le conseil communautaire la délibération du 17/04/2014 qui fixe à NEUF le nombre total de membres du bureau. Cependant, il propose, afin d’élargir les débats du bureau et les préparations des conseils communautaires, d’ajouter deux membres supplémentaires au bureau au nombre actuel et de procéder ainsi à l’élection de ces deux membres supplémentaires. Délibération du Conseil communautaire : Le conseil communautaire l’exposé entendu : Fixe le nombre de membres au bureau en sus du président et des vice-présidents à SEPT (7), ce qui porte le nombre total de membres du bureau à ONZE (11). Décision du Conseil communautaire : Par : 24 voix pour : 7 voix contre et 2 abstentions 25 Notes du secrétaire de séance : Le Président rappelle l’identité des membres actuels du bureau et rappelle qu’il a fait cette proposition au bureau qui a accepté de le soumettre au conseil communautaire. Un membre du bureau rappelle son opposition à cette extension du bureau, s’agissant de changer les règles établies au départ lors du nouveau mandat. Cette opposition est reprise par le Maire de Courtefontaine dans les mêmes termes et le Maire de Montandon précise que l’extension du bureau ne doit pas diminuer l’importance des conseillers communautaires conservant le pouvoir de décision en dernier lieu. 17. Elections des deux membres supplémentaires au bureau DCC N°11 /07-10-14 Objet : Election de deux membres au bureau o Il est procédé alors, sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques Venditti, à l’élection de deux membres au bureau, selon les mêmes règles que celles prévues pour les conseils municipaux aux articles L 2122-7 et suivants du code général des collectivités territoriales : l’élection se déroule au scrutin secret à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. o Les opérations de vote sont intervenues conformément aux dispositions réglementaires. o Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote Election d’un membre au bureau er 1 tour de scrutin : Est candidat : Monsieur Paul Pierre MOUREAUX L’élection au bulletin secret a donné les résultats suivants : - nombre de votants : 33 - bulletins blancs ou nuls : 06 - suffrages exprimés : 27 - majorité absolue : 14 - ont obtenu : - Paul Pierre MOUREAUX - Patrick BERTIN - Catherine FROSSARD 25 01 01 voix voix Voix Monsieur Paul Pierre MOUREAUX ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé membre du bureau, et a été installé. Monsieur Paul Pierre MOUREAUX a déclaré accepter d’exercer cette fonction. Election d’un autre membre au bureau er 1 tour de scrutin : Est candidat : Madame Magalie Lambert-Pretot L’élection au bulletin secret a donné les résultats suivants : - nombre de votants : 33 - bulletins blancs ou nuls : 08 - suffrages exprimés : 25 - majorité absolue : 13 26 - ont obtenu : Magalie Lambert Pretot Yves JUBIN 24 01 voix voix Mme Magalie Lambert-Prétot, ayant obtenu la majorité absolue a été proclamée membre du bureau, et a été installée. Mme Magalie Lambert-Prétot a déclaré accepter d’exercer cette fonction. Notes du secrétaire de séance : Néant 18. Délibération pour l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) de Saint-Hippolyte en tant que Centre-bourg Rapporteur : Monsieur Serge Cagnon, 1er Vice-Président DCC N°12 /07-10-14 Objet : Délibération pour l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) de Saint-Hippolyte en tant que Centre-bourg Exposé des motifs : Le 1er Vice-Président rappelle les grandes lignes de ce dossier : Par courrier préfectoral du 30/06/2014, la CCSH a été informée qu’une expérimentation nationale était lancée en faveur de la revitalisation des centre-bourgs. Cette démarche vise, telle que précisée, à : Dynamiser l’économie des bassins de vie ruraux et périurbains, en développant des activités productives et résidentielles ; Améliorer le cadre de vie des populations, en offrant notamment des logements de qualité et un meilleur accès aux services de proximité ; Accompagner la transition écologique des territoires et limiter l’artificialisation des sols liée à l’étalement urbain ; Quatre communes ont été recensées dans le Doubs pour pouvoir candidater pour cette opération : Baume les Dames, Saint-Vit, l’Isle sur le Doubs et Saint-Hippolyte (SH). Cette dernière a été identifiée, à la fois pour son rôle avéré de centralité de proximité et en raison des difficultés qu’elle connaît sur le plan démographique (vieillissement de sa population), sur le plan économique (perte d’activités et d’emplois) et en matière de logement (hausse importante du taux de logement vacant, du taux de logement dégradé). Suite à ce courrier, une première rencontre a eu lieu le 25/07/2014 avec les services préfectoraux, les services du département, les élus de la commune et de la CCSH. Cette réunion a permis d’apporter des éclairages aux élus et aux services présents quant au contenu de ce dispositif et aux attentes des instances chargées de l’examen des candidatures, via un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) à transmettre aux services préfectoraux pour le 12/09/2014. Il a été relevé également que cette action était essentiellement tournée vers des aides Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) pour l’ingénierie opérationnelle, les travaux des propriétaires privés, les opérations de recyclage foncier dans le cadre de la résorption ou du traitement de l’habitat insalubre. Enfin, si cette action ne représente pas une « manne » inconsidérée, elle doit néanmoins être regardée comme une possibilité supplémentaire de mobilisation de crédits nécessaires à l’évolution souhaitée du centre-bourg. 27 Calendrier : 12 Septembre 2014 : Dépôt des dossiers des territoires candidats à l’AMI auprès des Préfets de région. Transmission de ces dossiers au CGET par le Préfet de région. Novembre 2014 : sélection nationale des territoires lauréats de l’AMI Fin Novembre 2014 : Signature des conventions avec les territoires lauréats Ainsi, conscient du rôle que sa commune a à jouer dans l’évolution du territoire de la CCSH, le maire de Saint-Hippolyte a souhaité faire acte de candidature, et a travaillé sur la présentation d’un projet avec les services du Département. Ce projet doit obligatoirement être mené conjointement avec la CCSH, dont l’action pourrait essentiellement porter sur la réalisation d’une nouvelle OPAH. Aussi, à ce titre, le maire de SH et le Président de la CCSH ont officialisé une demande à concourir le 12/09/2014, demande qui doit être suivie d’un engagement des instances des deux collectivités. Le Président de la CCSH demande donc à ce que l’assemblée se prononce sur un engagement conjoint de la commune et de la CCSH sur un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) dans la perspective de voir la commune de Saint-Hippolyte retenu pour ce dispositif. Délibération : Le conseil communautaire, et après en avoir délibéré, décide : D’engager conjointement la CCSH avec la commune de Saint-Hippolyte dans le projet de revitalisation du centre-bourg, tel que présenté dans l’Appel à Manifestation d’Intérêt déposé le 12/09/2014 aux services préfectoraux. Décision du Conseil communautaire : Par : 33 voix pour : 0 voix contre et 0 abstentions Notes du secrétaire de séance : Néant 19. Délibération pour les demandes de subvention pour un équipement informatiques aux services administratifs de la CCSH Rapporteur : Monsieur Jean-Jacques VENDITTI, Président DCC N°13 /07-10-14 Objet : Demande de subvention pour un équipement informatique aux services administratif de la CCSH Exposé des motifs : Le Président explique à l’assemblée qu’au vu du passage des logiciels comptables en emagnus, ainsi qu’à la dématérialisation qui suivra vraisemblablement, il y a lieu d’envisager de renouveler le photocopieur. C’est la raison pour laquelle, une demande de devis a été faite pour un équipement permettant de faciliter la fonction Scan, ainsi que le passage en imprimante pour les postes disposant de la comptabilité des 20 communes, plus celle de la CCSH. Aussi, sachant qu’il s’agit d’un équipement essentiellement complémentaire des équipements informatiques (imprimantes de 3 postes comptables), il demande à l’assemblée l’autorisation de demander une subvention DETR sur cet équipement à hauteur de 50% du coût de l’appareil, tel que le prévoit le guide DETR 2015. De plus, il demande l’autorisation d’ouvrir les crédits nécessaires à cette acquisition sur cet exercice. 28 Délibération : Le Conseil communautaire, l’exposé du Président entendu, et après en avoir délibéré après en avoir délibéré : S’ENGAGE à financer l’équipement d’un photocopieur pour les services administratifs de la CCSH dont le montant total 9 928.00€ HT SE PRONONCE sur le plan de financement suivant : 3. Subvention DETR à 35% sur 50% du matériel : 1 737.00 € HT 4. Fonds libres : 8 191.00 € HT SOLLICITE l’aide financière de l’Etat S’ENGAGE à ne pas acquérir le nouveau matériel avant une attestation précisant le caractère complet du dossier de demande de subvention. OUVRE les crédits correspondants, à savoir : Compte Dépenses 2183 opération 31 « Achat matériel administratif » : Compte 020 « Dépenses imprévues » : Total : Compte recette 1331 opération 31 « Achat matériel administratif » : Compte recette 10222 : Total : Décision du Conseil communautaire : Par : 33 voix pour : 0 voix contre et 0 + 12 000.00€ - 8 463.00€ ----------------+ 3 537.00€ + 1 737.00€ + 1 800.00€ ----------------+ 3 537.00€ abstentions Notes du secrétaire de séance : Il est demandé si les envois de convocations et autres documents ne pourraient pas être faits par mail. Il est précisé que les convocations et documents annexes des conseils communautaires et des bureaux continueront à être envoyées par courrier aux adresses personnelles des conseillers communautaires, tel qu’il est encore prévu par les textes actuellement. Concernant les convocations et les documents annexes pour les autres réunions ou commissions, il est proposé de faire un essai par mail pour les réunions dont les dates sont suffisamment antérieures à l’envoi de la convocation (estimation : 15 jours). En effet, ne disposant pas encore d’une adresse mail pour chaque conseiller, il y a lieu de tenir compte des jours de permanence des mairies et des délais pour les acheminer vers le conseiller concerné. Néanmoins, il est demandé au conseiller communautaire qui ne l’aurait pas encore fait de nous communiquer leur adresse mail. 20. Questions diverses Calendrier : Commission de Développement du Territoire du 14/10/2014 annulée. Commission des Finances le 20/10/2014 à 20 heures Réunion le 28/10/2014 à 20 heures : Relais Assistantes Maternelles (RAM), SOS Collectif-Dessoubre, Médiathèque de Besançon pour les élus et leurs personnels Réunion du bureau le 03/11/2014 à 20 heures Réunion des représentantes du Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CDIFF) le 05/11/2014 à 18 heures pour les élus et leurs personnels 29 Commission environnement le 12/11/2014 à 20 heures Conseil communautaire le 18/11/2014 à 20 heures Commission des écoles le 19/11/2014 à 20 heures au lieu du 27/11/2014 Délibérations fiscales : Les élus sont informés qu’aucune décision fiscale n’est proposée pour l’année 2015. Les possibilités en matière fiscale feront l’objet d’un second examen lors du Budget Primitif 2015 si nécessaire. Rente des élus locaux : Une présentation est faite par le 2ème Vice-président sur les possibilités offertes en matière de rente durant leur mandat avec ½ des cotisations réglées par l’élu et ½ par la collectivité. Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) et Fonds d’Aide Aux Accédants à la propriété en Difficulté (FAAD) : Le Président rappelle la décision du bureau de laisser chaque commune en décider au sein de son conseil municipal pour la durée du mandat. Accord local de représentation des élus dans les CC : Une information est faite sur les lois en cours visant à pallier à la décision d’inconstitutionnalité des accords locaux en matière de représentation des communes au sein des EPCI. Communes n’ayant pas été destinataire du mémo-tri et du bulletin intercommunal : Ces documents n’auraient pas été distribués, à ce jour, à : Burnevillers, Glère, Montancy, Montjoie le Château, Vaufrey et Soulce-Cernay. Un rappel sera fait à la Poste. Le point sur les travaux gymnase : Le 3ème Vice-Président présente le calendrier des travaux au gymnase avec un retard pris par manque de maçon. A ce jour, la CCSH dispose des entreprises nécessaires et les travaux devraient commencer pendant les vacances de la Toussaint pour se terminer en décembre 2014. Référents OM : Le 2ème Vice-Président rappelle aux communes de Courtefontaine et de Montandon de bien vouloir lui communiquer l’identité d’un référent Ordures Ménagères (OM) Demande d’informations sur les travaux du bureau d’études JMA en matière de réflexion sur les Ressources Humaines (RH) : Il est demandé l’avancée du bureau d’études chargé de mettre au point un organigramme des services administratifs, en particulier, des changements intervenus dans la comptabilité des communes. SPANC : Le maire de Saint-Hippolyte informe que l’appel d’offres pour le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) sera lancé la semaine prochaine. La séance est levée à 23h15. Le secrétaire de séance, Patrick Bertin