marche de maitrise d`œuvre - Bressey-sur
Transcription
marche de maitrise d`œuvre - Bressey-sur
COMMUNE DE BRESSEY SUR TILLE 21560 MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D’UNE ECOLE PRIMAIRE CCAP Cahier des Clauses Administratives Particulières SOMMAIRE CHAPITRE 1ER - GÉNÉRALITÉS..........................................................................................................3 Article 1 Objet du marché – Dispositions générales...................................................................................3 1.1 Objet du marché...............................................................................................................................3 1.2 Titulaire du marché..........................................................................................................................3 1.3 Sous-traitants...................................................................................................................................3 1.4 Catégorie d'ouvrage et nature des travaux......................................................................................3 1.5 Durée DU MARCHE........................................................................................................................3 Article 2 Eléments du marché....................................................................................................................3 Article 3 Pièces constitutives du marché....................................................................................................4 3.1 Pièces particulières..........................................................................................................................4 3.2 Pièces générales..............................................................................................................................4 CHAPITRE 2 - MODALITÉS D’EXÉCUTION DU MARCHÉ..............................................................4 Article 4 Informations réciproques ............................................................................................................4 4.1 Informations données par le maitre d’ouvrage................................................................................4 4.2 informations données par le maitre d’œuvre....................................................................................4 4.3 Secret professionnel.........................................................................................................................4 Article 5 Protection de la main d’œuvre et des conditions de travail..........................................................5 5.1 Coodination en matière de sécurité des travailleurs et de protection de la santé............................5 5.2 Contrôle technique...........................................................................................................................5 Article 6 Présentation et approbation des prestations de maitrise d’œuvre.................................................5 6.1 En phase d’études............................................................................................................................5 6.2 En phase travaux.............................................................................................................................6 Article 7 Ordres de services.......................................................................................................................7 Article 8 Instruction des mémoires de réclamation....................................................................................8 CHAPITRE 3 – REMUNERATION DU MAITRE D’OEUVRE.............................................................8 Article 9 Forfait de rémunération...............................................................................................................8 9.1 Caractères de la rémunération........................................................................................................8 9.2 Etablissement du forfait provisoire.................................................................................................8 9.3 PRix.................................................................................................................................................8 CHAPITRE 4 - DÉLAIS ET PÉNALITÉS POUR RETARD..................................................................8 Article 10 Délais - pénalités pour la présentation des documents...............................................................9 10.1 Etablissement des documents d'études :.........................................................................................9 10.2 Pénalités pour retard.....................................................................................................................9 Article 11 Pénalités en cas de retard de la vérification des projets de décompte et du décompte final.......9 11.1 Vérification du projet de décompte final de l'entrepreneur............................................................9 11.2 Vérification du décompte final.....................................................................................................10 Article 12 Pénalités en cas de retard dans l’instruction des mémoires en réclamation.............................10 CHAPITRE 6- RÈGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE.......................................................10 Article 13 Avances...................................................................................................................................10 Article 14 Acomptes................................................................................................................................10 Article 15 Délais de paiement..................................................................................................................11 CHAPITRE 7 – DIFFÉRENTS ET RÉSILIATION DU MARCHÉ......................................................11 Article 16 Arret de l’exécution de la prestation........................................................................................11 Article 17 Résiliation du marché..............................................................................................................11 17.1 Résiliation du fait du maître de l'ouvrage....................................................................................11 17.2 Résiliation du marché aux torts du maître d'oeuvre ou cas particuliers......................................11 Article 18 Règlement des litiges ..............................................................................................................11 CHAPITRE 8 – UTILISATION DES RÉSULTATS..............................................................................12 Article 19 Option retenue.........................................................................................................................12 ____________________________________________________________________________________________________ Maîtrise d’œuvre pour la construction d’une école primaire de 3 classes et une salle plurivalente à bressey sur tille 21560 Page 1/14 Cahier des Clauses Administratives Particulières CHAPITRE 9 – ASSURANCES...............................................................................................................12 Article 20 Assurance de responsabilité civile professionnelle..................................................................12 CHAPITRE 10 – DÉROGATIONS AU CCAG-PI..................................................................................12 Article 21 Dérogations ............................................................................................................................12 ____________________________________________________________________________________________________ Maitrise d’œuvre pour la création d’une école primaire à bressey sur tille 21560 Page 2/14 Cahier des Clauses Administratives Particulières CHAPITRE 1 - GÉNÉRALITÉS ER ARTICLE 1 OBJET DU MARCHÉ – DISPOSITIONS GÉNÉRALES OBJET DU MARCHÉ 1.1 Le marché régit par le présent cahier des clauses administratives particulières est un marché de maîtrise d’œuvre en vue de la construction d’une école primaire de trois classes et une salle plurivalente sur 400 m² environ. . TITULAIRE DU MARCHÉ 1.2 Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom "le maître d’œuvre", sont précisées à l'article C de l'acte d'engagement. SOUS-TRAITANTS 1.3 Le maître d’œuvre peut, à tout moment, sous-traiter l’exécution de certaines parties du présent marché, sous réserve de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément des conditions de paiement de ceux-ci par le Maître d'Ouvrage. CATÉGORIE D'OUVRAGE ET NATURE DES TRAVAUX 1.4 La mission de maîtrise d’œuvre porte sur la construction d’une école primaire de trois classes et une salle plurivalente sur 400 m² environ. . DURÉE DU MARCHE 1.5 20 mois à compter de la notification du marché. ARTICLE 2 ELÉMENTS DU MARCHÉ Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure à l’annexe II de l'arrêté du 21 Décembre 1993. La partie « études » porte notamment sur la réalisation des études de conception technique et architecturale des équipements : Etudes d’Esquisse Etudes d’Avant Projet Sommaire (APS) Etudes d'avant-projet définitif (APD), Etudes de Projet (PRO), Assistance aux Contrats de Travaux (ACT) (incluant la réalisation du Dossier de Consultation des Entreprises) La partie « travaux » porte sur les phases suivantes : Visa des documents d’exécution (VISA) Direction de l'exécution des Travaux (DET) Assistance aux Opérations de Réception (AOR) (incluant l’assistance pendant l’année de garantie de parfait achèvement) Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) ____________________________________________________________________________________________________ Maitrise d’œuvre pour la création d’une école primaire à bressey sur tille 21560 Page 3/14 Cahier des Clauses Administratives Particulières Le titulaire aura également en charge, le cas échéant, l’assistance du pouvoir adjudicateur pour la consultation d’un bureau d’études géotechniques, d’un géomètre, d’un bureau de contrôle technique et d’un coordinateur SPS. ARTICLE 3 PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante : PIÈCES PARTICULIÈRES 3.1 L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles, dont l’exemplaire original conservé dans les archives du Maître d’Ouvrage fait seul foi ; Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.), dont l’exemplaire original conservé dans les archives du Maître d’Ouvrage fait seul foi ; Le programme technique, dont l’exemplaire original conservé dans les archives du Maître d’Ouvrage fait seul foi. PIÈCES GÉNÉRALES 3.2 Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (C.C.A.G. - P.I.), arrêté en date du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles. Le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé. Modifié par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée. L’annexe I de l’arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé. CHAPITRE 2 - MODALITÉS D’EXÉCUTION DU MARCHÉ ARTICLE 4 INFORMATIONS RÉCIPROQUES INFORMATIONS DONNÉES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE 4.1 Le Maître d’Ouvrage communique au maître d’œuvre : - Toutes les informations et pièces nécessaires pour la réalisation des études. - 4.2 Toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de demandes d’autorisation ou d’agrément, en particulier toute demande de pièces complémentaires. INFORMATIONS DONNÉES PAR LE MAITRE D’ŒUVRE Le maître d’œuvre communique au Maître d’Ouvrage toutes les informations ou pièces dont il serait le seul destinataire et dont la connaissance est utile au Maître d’Ouvrage. 4.3 SECRET PROFESSIONNEL ____________________________________________________________________________________________________ Maitrise d’œuvre pour la création d’une école primaire à bressey sur tille 21560 Page 4/14 Cahier des Clauses Administratives Particulières Le titulaire est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements et documents recueillis au cours de la mission. Ces renseignements et documents ne peuvent, sans autorisation, être communiqués à d’autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaître. Le titulaire s’interdit d’utiliser les documents qui lui sont confiés à d’autres fins que celles qui sont prévues au marché. ARTICLE 5 PROTECTION DE LA MAIN D’ŒUVRE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL Conformément à l'article 6 du CCAG-PI, le maître d’œuvre assure le rôle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur, en matière de protection de la main-d’œuvre, d'hygiène, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier. COODINATION EN MATIÈRE PROTECTION DE LA SANTÉ 5.1 DE SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS ET DE Conformément à la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 relative à la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maître d'œuvre doit travailler en liaison avec le coordonnateur "sécurité et protection de la santé" retenu par le Maître d'Ouvrage, notamment pour ce qui concerne les études de conception, l'élaboration du Plan Général de Coordination SPS, la définition des dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture des pièces et documents nécessaires à la confection du dossier d'interventions ultérieures à la réception de l'ouvrage. Tout différend entre le maître d'œuvre et le coordonnateur SPS est soumis au Maître d'Ouvrage. 5.2 CONTRÔLE TECHNIQUE Le contrôle technique (loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, titre II, notamment, art. 10) est indépendant de la maîtrise d’œuvre et fera l'objet d'un marché distinct. Ces contrats doivent être conclus par le Maître d’Ouvrage selon les règles des marchés publics (circulaire du 5 mai 1994 du ministre de l'Economie sur les marchés de contrôle technique). ARTICLE 6 PRÉSENTATION ET APPROBATION DES PRESTATIONS DE MAITRISE D’ŒUVRE 6.1 EN PHASE D’ÉTUDES 6.1.1. Présentation des documents Par dérogation à l'article 26.4.2 du CCAG.PI, le maître d’œuvre est dispensé d'aviser, par écrit, le Maître d’Ouvrage, de la date à laquelle les documents d'études lui seront présentés. Le Maître d’Ouvrage accuse réception de la remise des études. ____________________________________________________________________________________________________ Maitrise d’œuvre pour la création d’une école primaire à bressey sur tille 21560 Page 5/14 Cahier des Clauses Administratives Particulières 6.1.2. Nombre d'exemplaires et délais de réalisation Les documents d'études sont remis par le maître d’œuvre au Maître d'Ouvrage pour vérification et réception. Le tableau ci-après précise le nombre d'exemplaires à fournir ainsi que le délai de remise de ces documents : Documents Nombre d'exemplaires Adaptation ESQ 3 APS 3 APD 3 PRO 3 ACT 3 (dont un sur CD) 1 EXE 2 DOE 3 (dont 1 sur CD) DCE Le Maître d'Ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents remis, dans le cadre de l'opération envisagée. 6.1.3. Délais d’approbation Conformément à l’article 27 du CCAG PI, à l'issue de la vérification des documents, le Maître d’Ouvrage prononce la réception, l'ajournement, la réception avec réfaction ou le rejet des prestations. La décision prise doit être notifiée au titulaire avant l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article 26.2 du CCAG PI. Si le Maître d’Ouvrage ne notifie pas sa décision dans ce délai, les prestations sont considérées comme reçues avec effet à compter de l'expiration du délai. L'approbation tacite ne vaut pas ordre de service de commencer l'élément de mission suivant. 6.2 EN PHASE TRAVAUX 6.2.1. Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs Au cours des travaux, le maître d’œuvre doit procéder, conformément à l'article 13 du CCAG applicable aux marchés de travaux, à la vérification des projets de décomptes mensuels établis par les entrepreneurs et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé. Le projet de décompte mensuel est accepté ou rectifié par le maître d'œuvre qui le transmet ensuite au Maître d'Ouvrage. ____________________________________________________________________________________________________ Maitrise d’œuvre pour la création d’une école primaire à bressey sur tille 21560 Page 6/14 Cahier des Clauses Administratives Particulières Après vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel. Le maître d’œuvre détermine, dans les conditions définies à l'article 13.2 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le montant de l'acompte mensuel à régler à l'entrepreneur. Il transmet au Maître d'Ouvrage, en vue du mandatement, l'état d'acompte correspondant, qu'il notifie à l'entrepreneur par ordre de service, accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi par l'entrepreneur a été modifié. 6.2.2. Délai de vérification projet de décompte Cette notification intervient dans les sept jours à compter de la date de réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire, conformément à l’article 13.2.2 du CCAG travaux. 6.2.3. VISA des études faites par les entrepreneurs Lorsque des études d’exécution des ouvrages sont établies par les entrepreneurs, elles sont soumises au visa du maître d’œuvre. Ce dernier doit les retourner à l’entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 10 jours après leur réception. 6.2.4. Délai de vérification du décompte final À l'issue des travaux, le maître d’œuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par l’entrepreneur conformément à l’article 13.3.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui a été transmis par l’entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé. Après vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. À partir de celui-ci le maître d’œuvre établit, dans les conditions définies à l’article 13.4.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le décompte général. Le délai imparti au maître d'œuvre pour procéder à la vérification du projet de décompte final des entrepreneurs et à sa transmission au maître d'ouvrage est fixé à 15 jours à compter de la date de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise. ARTICLE 7 ORDRES DE SERVICES Ordres de services délivrés par le Maître d’Ouvrage Les décisions du Maître d'Ouvrage prennent la forme d'un ordre de service qui est un document écrit devant être notifié au maître d'œuvre. L'ordre de service est remis au maître d’œuvre contre récépissé, ou adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Nécessité d'un ordre de service du Maître d'Ouvrage : - Quand une décision du Maître d'Ouvrage marque le point de départ d'un délai fixé par le marché pour exécuter une prestation (tel que notamment l'ordre donné au maître d'œuvre d'engager un élément de mission) - Quand le Maître d'Ouvrage décide de suspendre provisoirement l'exécution des prestations de maîtrise d'œuvre - Quand une décision du Maître d'Ouvrage est susceptible de modifier les dispositions contractuelles. Le maître d’œuvre est tenu de se conformer aux ordres de service délivrés par le Maître d’Ouvrage, qu’ils aient ou non fait l’objet de réserve de sa part, sauf dans les cas où les prescriptions du Maître d’Ouvrage seraient susceptibles de présenter des risques pour les personnes ; de réduire la sécurité ou de contrevenir à une disposition légale ou réglementaire. Lorsque le maître d’œuvre estime que les prescriptions d’un ordre de service appelle des réserves de sa part, il doit les présenter par écrit au Maître d’Ouvrage dans un délai de 30 jours calendaires ; le délai courant à compter du jour suivant la notification de l’ordre de service. ____________________________________________________________________________________________________ Maitrise d’œuvre pour la création d’une école primaire à bressey sur tille 21560 Page 7/14 Cahier des Clauses Administratives Particulières Ordres de services délivrés par le maître d’œuvre Le maître d’œuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service à destination des entrepreneurs, avec copie au Maître d’Ouvrage. Les ordres de service doivent être écrits, signés, datés et numérotés, adressés à l'entrepreneur dans un délai de 8 jours, dans les conditions précisées à l'article 3.8 du CCAG applicables aux marchés de travaux. Cependant, en aucun cas, le maître d’œuvre ne peut notifier des ordres de service sans avoir recueilli au préalable l'accord du Maître d'Ouvrage lorsqu’ils sont relatifs : - à la modification du programme initial, entraînant la modification du ou des marchés de travaux ; - à la notification de la date de commencement des travaux ; - à la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus initialement. INSTRUCTION DES MÉMOIRES DE RÉCLAMATION ARTICLE 8 Le délai d'instruction des mémoires de réclamation est d'un mois à compter de la date de réception par le maître d’œuvre du mémoire de réclamation. CHAPITRE 3 – REMUNERATION DU MAITRE D’OEUVRE FORFAIT DE RÉMUNÉRATION ARTICLE 9 9.1 CARACTÈRES DE LA RÉMUNÉRATION Le présent marché de maîtrise d’œuvre est un marché forfaitaire. La rémunération du marché est forfaitaire pour l’exécution des prestations décrites par le CCAP et le CCTP du marché. 9.2 ETABLISSEMENT DU FORFAIT PROVISOIRE Le montant du forfait est établi en tenant compte des éléments portés à la connaissance du maître d’œuvre : - contenu mission fixé au présent CCAP, - partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le Maître d’Ouvrage, - délais des études, - durée prévisionnelle d’exécution des travaux. 9.3 PRIX Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois mo (mo études) fixé dans l'acte d'engagement. CHAPITRE 4 - DÉLAIS ET PÉNALITÉS POUR RETARD ____________________________________________________________________________________________________ Maitrise d’œuvre pour la création d’une école primaire à bressey sur tille 21560 Page 8/14 Cahier des Clauses Administratives Particulières ARTICLE 10 DÉLAIS - PÉNALITÉS POUR LA PRÉSENTATION DES DOCUMENTS 10.1 ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS D'ÉTUDES : ELEMENT DELAIS EN SEMAINES ESQ 2 semaines POINT DE DEPART DU DELAI Notification du marché APS 2 semaines OS prescrivant le démarrage Avant Projet Définitif (APD) 4 semaines notification de la validation de l’élément APS Projet DCE 2 semaines Réception par le maître d’œuvre de la décision d’approbation de l’A.P.D. Dossier de Consultation des 1 semaines Entreprises Réception par le maître d’œuvre de la décision d’approbation des études de projet 2 semaines Ouverture des plis contenant les offres Date de début des travaux Date de début des travaux Assistance pour la passation des contrats de travaux Rapport d’analyse des offres VISA DET Assistance pour les opérations de réception : Date de réception des travaux - Dossier Exécutés 10.2 des Ouvrages 3 semaines PÉNALITÉS POUR RETARD En cas de retard dans la présentation de ces documents d'étude, le maître d’œuvre subit sur ses créances, des pénalités, dont le montant, par jour calendaire de retard est fixé à 50 €: ARTICLE 11 PÉNALITÉS EN CAS DE RETARD DE LA VÉRIFICATION DES PROJETS DE DÉCOMPTE ET DU DÉCOMPTE FINAL 11.1 VÉRIFICATION DU PROJET DE DÉCOMPTE FINAL DE L'ENTREPRENEUR A l'issue des travaux, le maître d’œuvre vérifie le projet de décompte final du marché travaux établi par l'entrepreneur conformément à l'article 13.31 du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui a été transmis par l'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé. Après vérification, le projet de décompte final devient le décompte définitif. A partir de celui-ci, le maître d’œuvre établit, dans les conditions définies à l'article 13.41 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le décompte général. ____________________________________________________________________________________________________ Maitrise d’œuvre pour la création d’une école primaire à bressey sur tille 21560 Page 9/14 Cahier des Clauses Administratives Particulières Si le délai fixé à l’article 6.2.1. du présent CCAP n'est pas respecté, le maître d'œuvre encourt, sur ces créances, des pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés est fixé à 250 €. 11.2 VÉRIFICATION DU DÉCOMPTE FINAL En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maître d’œuvre encourt, sur ces créances, des pénalités par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, fixées à 250€. Si le maître d’œuvre n'a pas transmis au Maître de l'Ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits à l’article 6.2.4. du présent CCAP, le Maître de l'Ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de ce délai, le Maître de l'Ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du maître d’œuvre défaillant. ARTICLE 12 PÉNALITÉS EN CAS DE RETARD DANS L’INSTRUCTION DES MÉMOIRES EN RÉCLAMATION En cas de retard dans l'instruction du mémoire de réclamation, par rapport au délai fixé à l’article 9 du présent CCAP, le maître d’œuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé à 100 euros. CHAPITRE 6- RÈGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE ARTICLE 13 AVANCES Lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 €, l’avance forfaitaire prévue à l’article 87 du Code des marchés publics est versée au titulaire, sauf en cas de refus de celui-ci. Le versement de cette avance est conditionné à la constitution d'une garantie à première demande, ou d'une caution personnelle et solidaire, conformément à l’article 89 du Code des Marchés Publics par le titulaire. Le montant de l’avance est fixé à 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si la durée du marché est égale ou inférieure à 12 mois. Si cette durée est supérieure à 12 mois, l’avance forfaitaire est égale à 5 % d’une somme égale à 12 fois le montant initial divisé par la durée du marché. Le remboursement de l’avance forfaitaire commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint ou dépasse 65 % du montant initial du marché. Ce remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché. Le paiement de cette avance intervient dans le délai d’un mois à compter de la notification du marché. Le montant de l’avance forfaitaire ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une clause de variation de prix. ARTICLE 14 ACOMPTES Le règlement des sommes dues au titulaire fait l'objet d'acomptes mensuels selon l’état d’avancement de la mission et conformément à l’annexe 1 de l’acte d’engagement dûment remplie par le candidat. Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d'éléments de la mission considérés comme constituant des phases techniques d'exécution, sera déterminé sous forme de pourcentage du montant initial du marché. ____________________________________________________________________________________________________ Maitrise d’œuvre pour la création d’une école primaire à bressey sur tille 21560 Page 10/14 Cahier des Clauses Administratives Particulières ARTICLE 15 DÉLAIS DE PAIEMENT Les délais dont dispose le Maître d'Ouvrage pour procéder au mandatement des acomptes et du solde sont fixés à l'article 11 du CCAG.PI. CHAPITRE 7 – DIFFÉRENTS ET RÉSILIATION DU MARCHÉ ARTICLE 16 ARRET DE L’EXÉCUTION DE LA PRESTATION Conformément à l'article 20du CCAG-PI, le Maître de l'Ouvrage se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques constituées par les éléments de mission tels que définis à l'article 1.4. du présent CCAP. ARTICLE 17 RÉSILIATION DU MARCHÉ Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 à 33 inclus du CCAG-PI, avec les précisions suivantes : 17.1 RÉSILIATION DU FAIT DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE Si le Maître d'Ouvrage décide la cessation définitive de la mission du maître d'œuvre sans que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles, sa décision doit être notifiée conformément à l'article 33 du CCAG-PI et la fraction de la mission déjà accomplie est rémunérée sans abattement. Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du maître d’œuvre, à titre d'indemnisation, le pourcentage prévu est fixé à 4 %, par dérogation au CCAG PI RÉSILIATION DU MARCHÉ AUX TORTS DU MAÎTRE D'OEUVRE OU CAS PARTICULIERS 17.2 Si le présent marché est résilié dans l'un des cas prévus à l’article 32 du CCAG-PI, la fraction des prestations déjà accomplies par le maître d’œuvre et acceptées par le Maître de l'Ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 %. Toutefois dans le cas de résiliation suite au décès ou à l'incapacité civile du titulaire (art. 30.1 du CCAG-PI), les prestations sont réglées sans abattement. En complément de l'article 32 du CCAG.PI, le marché pourra être résilié dans le cas où le maître d'œuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l'objet de marchés de travaux traités dans le cas d'appel à la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener à bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du coût prévisionnel. Le délai prévu au dernier alinéa de l'article 32 du CCAG en cas de mise en demeure est fixé à QUINZE jours. ARTICLE 18 RÈGLEMENT DES LITIGES En cas de litige, les parties conviennent de saisir le tribunal administratif de Dijon. ____________________________________________________________________________________________________ Maitrise d’œuvre pour la création d’une école primaire à bressey sur tille 21560 Page 11/14 Cahier des Clauses Administratives Particulières CHAPITRE 8 – UTILISATION DES RÉSULTATS ARTICLE 19 OPTION RETENUE L'option retenue concernant l'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du Maître de l'Ouvrage et du maître d’œuvre en la matière est l'option B, telle que définie au CCAG-PI (article 25). CHAPITRE 9 – ASSURANCES ARTICLE 20 ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE Le maître d'œuvre et ses sous-traitants éventuels doivent être garantis par une police destinée à couvrir leur responsabilité civile autre que décennale en cas de préjudices causés à des tiers, y compris le Maître de l'Ouvrage, à la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non, du fait de l'opération en cours de réalisation ou après sa réception. Avant notification de son marché, pour justifier l'ensemble de ces garanties, le maître d'œuvre devra fournir une attestation, émanant de sa compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses sous-traitants, répondant aux mêmes conditions de garantie. Il doit adresser ces attestations au Maître de l'Ouvrage au cours du premier trimestre de chaque année, pendant toute la durée de sa mission. Sur simple demande du maître de l'ouvrage, le maître d'œuvre doit justifier à tout moment du paiement de ses primes ainsi que de celles de ses sous-traitants. Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas considérée comme suffisante par le maître de l'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés à cette opération. CHAPITRE 10 – DÉROGATIONS AU CCAG-PI ARTICLE 21 DÉROGATIONS ARTICLES DU CCAG-PI auxquels il est ARTICLES DU CCAP par dérogé introduites ces dérogations 26.4.2 32 lesquels sont 6.1.1. 17.2 (complète l’article 32) ____________________________________________________________________________________________________ Maitrise d’œuvre pour la création d’une école primaire à bressey sur tille 21560 Page 12/14 Cahier des Clauses Administratives Particulières