etudes techniques et missions d`assistance pour la realisation de la
Transcription
etudes techniques et missions d`assistance pour la realisation de la
ROYAUME DU MAROC AGENCE POUR L’AMENAGEMENT DU SITE DE LA LAGUNE DE MARCHICA Appel d’Offres Ouvert N° 20/AOO/AASLM/2013 ETUDES TECHNIQUES ET MISSIONS D’ASSISTANCE POUR LA REALISATION DE LA CORNICHE DE BENI-ANSAR ET L’AMENAGEMENT DE SES VOIES D’ACCES -COMMUNE DE BENI ANSAR-PROVINCE DE NADOR- CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES (CPS) OCTOBRE 2013 SOMMAIRE ARTICLE 1. OBJET DE L’APPEL D’OFFRE ................................................................................................................... 3 ARTICLE 2. TEXTES GENERAUX................................................................................................................................. 3 ARTICLE 3. CONSISTANCES DES ETUDES ................................................................................................................ 4 ARTICLE 4. EQUIPE D’ASSISTANCE TECHNIQUE AU MAITRE D’OUVRAGE, SUIVI, COORDINATION ET PILOTAGE DES TRAVAUX .................................................................................................................................................... 5 ARTICLE 5. VISITE DES LIEUX ................................................................................................................................. 10 ARTICLE 6. DELAI D’EXECUTION DES ETUDES..................................................................................................... 11 ARTICLE 7. MODE D'EXECUTION DES ETUDES .................................................................................................... 11 ARTICLE 8. CONSISTANCE DES MISSIONS ............................................................................................................ 12 ARTICLE 9. PENALITES POUR RETARD ................................................................................................................... 16 ARTICLE 10. REDACTION DES NOTES ET DES PROJETS DE PROCES VERBAUX .................................................. 16 ARTICLE 11. REPRODUCTIBLES ................................................................................................................................. 17 ARTICLE 12. RECEPTION DES ETUDES ..................................................................................................................... 17 ARTICLE 13. VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE ISSU DU PRESENT APPEL D’OFFRES ....................................................................................................................................................... 17 ARTICLE 14. MODALITES DE PAIEMENT ................................................................................................................. 17 ARTICLE 15. ORDRES DE SERVICE ............................................................................................................................ 18 ARTICLE 16. CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF ............................................................................... 18 ARTICLE 17. RECEPTION DEFINITIVE DES ETUDES ................................................................................................ 18 ARTICLE 18. MODIFICATIONS .................................................................................................................................. 18 ARTICLE 19. TAXES ..................................................................................................................................................... 18 ARTICLE 20. MESURES CORRECTIVES ...................................................................................................................... 18 ARTICLE 21. NANTISSEMENT .................................................................................................................................... 19 ARTICLE 22. REPRESENTATION DU SOUMISSIONNAIRE...................................................................................... 19 ARTICLE 23. DOMICILE DU SOUMISSIONNAIRE ................................................................................................... 19 ARTICLE 24. PROPRIETE DES ETUDES ...................................................................................................................... 19 ARTICLE 25. ASSURANCES ......................................................................................................................................... 20 ARTICLE 26. REVISION DES PRIX .............................................................................................................................. 20 ARTICLE 27. FRAIS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT ........................................................................................ 20 ARTICLE 28. REGLEMENT DES LITIGES .................................................................................................................... 20 ARTICLE 29. SOUS-TRAITANCE................................................................................................................................. 20 ARTICLE 30. RESILIATION DU MARCHE .................................................................................................................. 20 ARTICLE 31. ARRET DES PRESTATIONS .................................................................................................................... 20 ARTICLE 32. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DU SOUMISSIONNAIRE........................................................ 21 ARTICLE 33. OBLIGATIONS DU MAÎTRE D’OUVRAGE .......................................................................................... 21 ARTICLE 34. PRECISIONS A APPORTER AUX OPERATIONS TOPOGRAPHIQUES ................................................. 22 ARTICLE 35. PLANS ET DESSINS ................................................................................................................................ 22 ARTICLE 36. PRESENTATION DES DOSSIERS ET RECEPTION DES ETUDES .......................................................... 23 ARTICLE 37. DEFINITION DES PRIX .......................................................................................................................... 24 ARTICLE 38. ARRET DES ETUDES .............................................................................................................................. 24 ARTICLE 39. BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF .................................................................................... 25 ETUDES TECHNIQUES ET MISSIONS D’ASSISTANCE POUR LA REALISATION DE LA CORNICHE DE BENI-ANSAR ET L’AMENAGEMENT DE SES VOIES D’ACCES -COMMUNE DE BENI ANSAR20/AOO/AASLM/2013 2/28 ARTICLE 1. OBJET DE L’APPEL D’OFFRE Dans le cadre des travaux de requalification urbaine de l’Agence pour l’Aménagement du Site de la Lagune de Marchica (AASLM), qui est le Maître d’ouvrage (MO) confie à l'Ingénieur Conseil (IC) désigné ici par le Soumissionnaire , les missions d’assistance et les études techniques pour la réalisation des travaux d’infrastructures VRD, maritimes, d’arrosage des espaces verts , éclairage public pour l’aménagement urbain de deux (2) zones qui constituent et qui sont comme suit : 1. La zone concernée par les travaux d’aménagement de la corniche de Beni Ansar (ZPP14 mentionné sur le PAS de l’AASLM); (voir les plans de principe d’aménagement consignés dans les annexes) ; 2. La zone concernée par les travaux d’aménagement des voies d’accès de la corniche de Beni Ansar (aménagement urbain des voiries, réalisation des giratoires…..). ARTICLE 2. TEXTES GENERAUX Le Soumissionnaire reste soumis aux textes généraux suivants : Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations d’études et de maîtrise d’œuvre passés pour le compte de l’Etat (CCAG-EMO) approuve par le décret n° 2332-01-2 du 22 RABII I 1423 – 4 JUIN 2002 (Publié au BO n° 5010 du 6 Juin 2002) ; La loi 69 – 00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes ; Règlement relatifs aux conditions et formes de passation des marchés de l’Agence pour l’Aménagement du Site de la Lagune de Marchica ; La loi 25-10 relative à l’Aménagement et à la mise en valeur du site de la lagune de Marchica ; La circulaire n°4.59.S.G.G. - C.A.B. du 12 février 1959 et l'Instruction n°23.59.S.G.G.-C.A.B. du 06 octobre 1959 relatives aux travaux de l'Etat, des établissements publics et des collectivités locales ; Les textes législatifs et réglementaires concernant l'emploi et les salaires de la main d'œuvre et particulièrement le Dahir n° 2.72.051 au 15 janvier 1972 portant revalorisation des salaires minimums interprofessionnels garantis, et le Décret n° 2.79.216 du 10 Joumada II 1399 (7 mai 1979) portant revalorisation du salaire minimum dans l'Industrie, le Commerce, les professions libérales et l'Agriculture ; Le Dahir du 23 chaoual 1367 (28 août 1948) relatif au nantissement des marchés publics ; ETUDES TECHNIQUES ET MISSIONS D’ASSISTANCE POUR LA REALISATION DE LA CORNICHE DE BENI-ANSAR ET L’AMENAGEMENT DE SES VOIES D’ACCES -COMMUNE DE BENI ANSAR20/AOO/AASLM/2013 3/28 La circulaire du Premier Ministre n°397 Cab du 27 moharrem 1401 (5 décembre 1980) relative aux assurances des risques situés au Maroc ; Le Dahir n° 1.56.211 du 11.12.56 relatif aux garanties pécuniaires exigées des soumissionnaires ou adjudicataires de marchés publics ; Le Dahir n°1-85-347 du 7 Rabii II 1406 (20/12/1985) portant promulgation de la loi n° 30-85 relative à la Taxe sur la Valeur Ajoutée ; Le décret n° 2-01-2332 du 22 Rabii 1 1423 (4 Juin 2002) approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations d’études et de maîtrise d’œuvre passés pour le compte de l’Etat ; Les lois et règlements en vigueurs au Maroc, notamment en ce qui concerne les transports, la fiscalité etc... ; Le Soumissionnaire ne pourra, en aucun cas, exciper de l’ignorance des textes et documents applicables au Maroc pour se soustraire aux obligations qui en découlent. ARTICLE 3. CONSISTANCES DES ETUDES Par cette étude, objet du présent appel d’offres, le Soumissionnaire doit remplir différents objectifs pour chaque zone d’intervention : 1. La zone concernée par les travaux de requalification de la corniche de Beni-Ansar : Sur la base des plans réalisés par les architectes, urbaniste et paysagiste seront réalisés des travaux de requalification de la corniche de Beni-Ansar et qui doivent faire l’objet des études techniques pour la réalisation des prestations et/ou ouvrages suivants : - Voirie (travaux de fondation de chaussées, structure de chaussées, et revêtement de chaussées, ouvrages de soutènement, ouvrages maritimes et hydrauliques …) ; - Assainissement : eaux usées, eaux pluviales, eau potable, télécom, éclairage public, arrosage des espaces verts en assurant une coordination avec les concessionnaires dans le but de tenir compte de leurs contraintes actuelles et futures et anticiper les solutions nécessaires afin de réaliser par la suite des travaux qui ne risqueraient pas d’être endommagées par d’autres travaux ; - Les travaux de réalisation des plateformes et leurs protections éventuelles (certaines plateformes sont en contact avec la lagune et par conséquent elles nécessitent des études maritimes) ; - Les espaces paysagers et esplanades publics prévues dans cette zone par les architectes et urbanistes du Maître d’ouvrage. L’examen et revue des études hydrauliques, déjà réalisées, pour la protection contre les inondations et la définition des aménagements y afférents ; Les ouvrages de franchissement des oueds et de la voie ferrée ; ETUDES TECHNIQUES ET MISSIONS D’ASSISTANCE POUR LA REALISATION DE LA CORNICHE DE BENI-ANSAR ET L’AMENAGEMENT DE SES VOIES D’ACCES -COMMUNE DE BENI ANSAR20/AOO/AASLM/2013 4/28 La coordination avec les architectes et urbaniste du Maître d’ouvrage pour l’établissement des différentes études VRD (éclairage public, réalisation des espaces verts, signalisations horizontales et verticales …) ; Les passerelles reliant les îles et la corniche. 2. Aménagement des voies d’accès à la corniche de Beni Ansar (aménagement urbain des voiries, réalisation des giratoires,…): Les voies d’accès vont être redessinées par les architectes et paysagistes de l’AASLM dans une optique articulant essentiellement sur l’aspect urbain, le traitement paysager, l’amélioration de l’accessibilité et de la sécurité routière. Ces travaux vont nécessiter les études techniques suivantes : Etude des voies d’accès en tenant compte des contraintes architecturales, urbaines (études relatives à l’aménagement de carrefours) et des données hydrauliques des ouvrages existants (pour le passage en dessus de l’oued) ; Redimensionnement des ouvrages se trouvant dans l’axe de cette voie en s’appuyant sur les résultats de nouvelles études hydrauliques de recalibrage des oueds mentionné dans le cadre du contrat ; l’établissement de différentes études VRD relatives à l’aménagement de ces voies (étude de l’amenée de réseaux, éclairage public, réalisation des espaces verts, signalisations horizontales et verticales ….). ARTICLE 4. EQUIPE D’ASSISTANCE TECHNIQUE AU MAITRE D’OUVRAGE, SUIVI, COORDINATION ET PILOTAGE DES TRAVAUX En raison des difficultés que peuvent rencontrer les entreprises, vu la complexité de l’existant dans les différentes zones, il est nécessaire d’avoir une équipe multidisciplinaire constituée des compétences requises pour la bonne réalisation des études (expériences dans le domaine des routes, d’ouvrages d’art, des aménagements urbains, de maritime et de VRD) assurant un appui au Maître d’ouvrage pour répondre aux demandes techniques des entreprises et pour la rapidité dans la résolution des problèmes rencontrés. 4- 1) Suivi des études A la demande du Maître d’ouvrage pour le suivi des études, le Soumissionnaire doit mettre à sa disposition une équipe constituée de : Un ingénieur étude sénior qui a une expérience d’au moins Quinze (15) ans dans la réalisation des études similaires (voirie, réseaux secs et réseaux divers) ; Un technicien supérieur confirmé d’au moins Cinq (05) ans d’expérience dans la réalisation des études similaires (voirie, réseaux secs et réseaux divers). La constitution de cette équipe pourra être adaptée aux besoins du projet. ETUDES TECHNIQUES ET MISSIONS D’ASSISTANCE POUR LA REALISATION DE LA CORNICHE DE BENI-ANSAR ET L’AMENAGEMENT DE SES VOIES D’ACCES -COMMUNE DE BENI ANSAR20/AOO/AASLM/2013 5/28 Cette équipe aura pour mission : Assister le MO pendant les réunions de coordination avec les différents intervenants (architectes, paysagiste, administrations), et donnera son avis technique et prendra note des différentes instructions qui touchent les études d’exécution ou les travaux faisant objet du présent appel d’offre ; Proposer des solutions techniques in situ et superviser leur production ; Evaluer, Vérifier et valider les détails d’exécutions fournis par l’Architecte, Paysagiste et entreprises ; Réaliser les détails de principes des solutions techniques proposées retenues lors des réunions de coordination. En cas d’urgence il réalisera lui-même les études ou détails d’exécution pouvant résoudre les problèmes de blocage aux travaux. Au cas où l’ingénieur engagé faille à ses engagements, le Bureau d'études est tenu de proposer un autre candidat pour son remplacement dans un délai maximum de Quinze (15) jours. 4- 2) Suivi des travaux Cette Mission se décompose en trois phases a) SUIVI DU CHANTIER Le BET assurera le suivi des travaux de réalisation de la nouvelle corniche de Nador sur tout le délai d’exécution des travaux. Ce suivi se fera dans le cadre des réunions de coordination ayant lieu au chantier et dont la périodicité est en principe deux (2) fois par mois, mais peut être changée par l’AASLM selon les conditions de déroulement des travaux. Le BET transmettra à l’AASLM dans la semaine qui suit, le compte rendu de la réunion de coordination. L’AASLM informera le BET suffisamment à l’avance des dates de la tenue des réunions de coordination. Le BET déléguera à ces réunions le Chef de Projet, et éventuellement d’autres ingénieurs spécialisés responsables du projet dont la présence s’avère utile en fonction de l’avancement des travaux. Lors de ces réunions de coordination, le BET devra appuyer l’AASLM en prodiguant ses conseils techniques et en prêtant à tout moment à l’AASLM l’appui de son expérience et de son jugement dans l’exécution des travaux. La présence du Chef de Projet est obligatoire à chaque réunion de coordination. b) SUIVI TECHNIQUE Dans le cadre de cette mission, le BET sera chargé à compter de l’ordre de service engageant la mission et jusqu’à la prononciation par l’AASLM de la réception provisoire de tous les ouvrages en prodiguant ses conseils techniques. Il sera notamment consulté par l’AASLM en vue de donner son avis sur : ETUDES TECHNIQUES ET MISSIONS D’ASSISTANCE POUR LA REALISATION DE LA CORNICHE DE BENI-ANSAR ET L’AMENAGEMENT DE SES VOIES D’ACCES -COMMUNE DE BENI ANSAR20/AOO/AASLM/2013 6/28 l’ensemble des études réalisées, techniques et architecturales, en vue de les analyser et proposer un rapport détaillé précisant tout manquement de précision ou erreur pouvant se répercuter sur les travaux. Ce rapport doit être remis au Maître d’Ouvrage dans un délai ne dépassant pas les Quinze (15) jours ; Les installations des chantiers proposés par les entrepreneurs ; Les dossiers ou mémoires techniques et les diverses notes et propositions techniques et financières présentées par les entrepreneurs ; Les programmes généraux de construction et de montage proposés par les entrepreneurs ; Les conditions d’approbation des carrières, des zones d’emprunt et des matériaux que les entrepreneurs envisagent d’utiliser ; Le programme, les conditions, les résultats des essais de contrôle des matériaux, des bétons et leur mise en œuvre ; Les réclamations éventuelles des entrepreneurs et assurer l’assistance au Maître d’ouvrage pour le règlement des litiges avec les entreprises ; La réception provisoire des ouvrages ; Les problèmes éventuels qui pourraient apparaître au cours de l’exécution des travaux et les dispositions à prendre ; La vérification des attachements des entreprises, la validation et la signature des décomptes des travaux. L’analyse des propositions des entreprises en cas de prix hors bordereaux ; Etc… Le BET sera tenu de répondre à l’AASLM dans un délai qui ne devra pas, sauf cas exceptionnel, dépasser une (1) semaine à compter de la date de réception de la demande de l’AASLM. En cas de retard, l’AASLM se réserve le droit d’appliquer les pénalités prévues à l’Article 7. Dans le cadre de cette mission, le BET sera tenu : De prendre connaissance le plus tôt possible du programme des travaux, de ses modifications éventuelles et des intentions des entrepreneurs ; D’adapter s’il y a lieu le projet aux circonstances pouvant se manifester au cours de l’exécution ; De prêter à tout moment à l’AASLM, l’appui de son expérience et son jugement dans la coordination des prestations des entrepreneurs et des fournisseurs, dans l’organisation du chantier, dans l’élaboration en général de toute décision d’ordre technique incombant à l’AASLM avant et pendant la construction des ouvrages et dans le contrôle des travaux d’exécution ; ETUDES TECHNIQUES ET MISSIONS D’ASSISTANCE POUR LA REALISATION DE LA CORNICHE DE BENI-ANSAR ET L’AMENAGEMENT DE SES VOIES D’ACCES -COMMUNE DE BENI ANSAR20/AOO/AASLM/2013 7/28 D’attirer à l’avance l’attention de l’AASLM sur les éventuelles difficultés susceptibles de survenir aux cours des travaux ; De valider en concertation avec le Maître d’ouvrage le programme de l’entreprise en vue de contrôler les quantités mise en œuvre. Le BET aura à sa charge l’examen, la vérification et visa « Bon Pour Exécution » des plans d’exécution et notes de calculs correspondantes présentés par l’Entreprise à l’approbation du Maître d’ouvrage. L’AASLM mettra à la disposition du BET les études, les reconnaissances et les levés topobathymétriques réalisés. Il effectuera pour ce faire des visites de chantier de courte durée dont la fréquence dépendra de la nature, de la complexité et de l’importance des travaux en cours. Il prendra part à ses visites et réunions, le chef de projet et les ingénieurs spécialisés. En cas d’incident de chantiers ou à l’occasion d’un problème particulier, l’AASLM convoquera le BET qui devra, dans les meilleurs délais et en fonction du problème posé, envoyer sur les lieux ses spécialistes qui interviendront dans les domaines concernés, en présence du chef du projet. c) TECHNICIEN RESIDENT GENIE CIVIL Le suivi des travaux sera complété dans le cadre de cette mission par la représentation permanente du BET sur le chantier par un responsable technicien résident génie civil qui sera affecté au chantier. Le responsable résident génie civil doit-être : un technicien avec au moins Cinq (5) années d’expérience dans des travaux similaires et de même complexité, et en cas de besoin appuyé par les différents spécialistes du BET. Ce responsable doit avoir une maitrise des logiciels de calcul ou de dessin (AutoCAD, Covadis...). Le BET remettra le curriculum vitae du responsable, accompagné des attestations et diplômes pour approbation du maître d’ouvrage. Le responsable Génie Civil doit avoir tous les moyens matériels (matériels informatiques, logiciels, matériels de transport…) nécessaires pour mener à bien sa mission et en cas de besoin elle doit être assistée par le siège du bureau d’études. Le rôle du responsable Génie Civil sera de transmettre rapidement et régulièrement les informations nécessaires au bon déroulement du projet : En apportant instantanément son appui et ses conseils au Maître d’Ouvrage ; En répondant aux courriers qui lui sont transmis par le chef de projet du Maître d’ouvrage dans les plus brefs délais qui tiendra compte des contraintes du chantier et qui ne dépasse en aucun cas un délai de trois (3) jours ; En examinant les propositions techniques de l’entrepreneur en concertation avec les services concernés de l’AASLM et le chef de projet du BET ; ETUDES TECHNIQUES ET MISSIONS D’ASSISTANCE POUR LA REALISATION DE LA CORNICHE DE BENI-ANSAR ET L’AMENAGEMENT DE SES VOIES D’ACCES -COMMUNE DE BENI ANSAR20/AOO/AASLM/2013 8/28 En réalisant des prestations aussi bien générales que spécifiques (réception des implantations, contrôle de conformité des travaux, avis sur les cas litigieux, propositions des procédures et directives au Maître d’ouvrage pour la bonne réalisation des travaux) ; En proposant des solutions dans le cas où des événements imprévisibles nécessiteraient certains réaménagements, modifications ou précisions ; En établissant des rapports sur l'avancement des travaux et les visites de chantier ; En vérifiant les plans de détail et d'exécution soumis par l'entrepreneur ; En élaborant des plans de détail ou modificatifs apparus nécessaires lors de l'exécution de ces travaux ; En vérifiant la sincérité des mémoires dressés par les entreprises ; En veillant sur la coordination entre les différentes parties impliquée dans les travaux afin d’assurer un bon déroulement et minimiser les chevauchements entre les différentes entreprises ; En examinant les rapports hebdomadaires et mensuels du laboratoire ; En vérifiant le calcul des quantités à régler à l’entreprise et doit signer et les attachements et décomptes validé par le Maître d’ouvrage. A la fin de chaque mois, et pour l'ensemble des travaux, le responsable technicien Génie Civil devra soumettre à l’AASLM un rapport synthétique d'activités, rédigé en langue française, illustré par les photographies des différentes zones de chantier et rendant compte de tous les événements rencontrés au cours du mois écoulé. Ce rapport à caractère purement technique touchera les adaptations des plans d'exécution, les problèmes de mise en place, analysera la qualité de tous les travaux réalisés pendant le mois écoulé, etc… Une analyse des plannings sera également faite. Ce responsable génie civil résident sera placé sous l'autorité du chef de projet de l’AASLM et sera soumis au même horaire et obligations que le personnel de l’AASLM. La prise de fonction de ce responsable sera précisée par l’AASLM. Un préavis réciproque d'un (1) mois liera l’AASLM et le BET pour toute modification de la durée de détachement du responsable génie civil. La présence du responsable génie devra être permanente et un remplaçant devra être en place durant les congés annuels ou à l'occasion d'absences exceptionnelles. L’AASLM mettra à disposition de ce responsable un bureau, tous les frais notamment le logement et le transport seront à la charge du BET. Le responsable génie civil devra également établir et remettre à l’AASLM en fin des travaux, en Cinq (5) exemplaires plus Un (1) exemplaire reproductible accompagné du fichier informatique correspondant sur CD-ROM, un dossier de fin de travaux comprenant les documents suivants : ETUDES TECHNIQUES ET MISSIONS D’ASSISTANCE POUR LA REALISATION DE LA CORNICHE DE BENI-ANSAR ET L’AMENAGEMENT DE SES VOIES D’ACCES -COMMUNE DE BENI ANSAR20/AOO/AASLM/2013 9/28 a. Une monographie de l'aménagement comportant : Un rappel de l'historique du projet ; Une description des caractéristiques naturelles du site (houles, marées, courants, vents,…) Cette description tiendra compte des conditions réelles rencontrées au cours des travaux ; Une description du phasage des travaux ; Les plans des ouvrages. b. Un rapport de fin des travaux comprenant : Une mise à jour des études faisant une analyse comparative détaillée des conditions envisagées au niveau du projet et des conditions réellement rencontrées durant les travaux et recherchant les causes des écarts observés : méthodologie de reconnaissances, type et qualité des essais, formules, relations et calculs utilisés, etc… ; Une analyse des adaptations éventuelles apportées au projet, avec les causes de ces adaptations et leurs conséquences techniques et reprise des études de stabilité en rapprochant les coefficients de sécurité obtenus avant et après adaptation ; Une synthèse de tous les travaux réalisés ouvrage par ouvrage : les méthodes et les moyens utilisés pour leur réalisation, leur phasage, leur planning d'exécution, les éventuelles difficultés rencontrées et les solutions adoptées ; Une analyse détaillée des éventuelles difficultés rencontrées dans l'application des clauses du marché passé entre l’AASLM et l'entreprise pour la réalisation des travaux, qui doit aboutir à des recommandations pour l'amélioration des CPS futurs en vue de lever les ambiguïtés qui peuvent donner lieu à différentes interprétations et d'éviter les réclamations des entreprises ; Le document tirera de ce projet des enseignements de valeur générale sur les conditions d’exécution, les méthodes de calcul, la méthodologie des études, les matériaux utilisés, les procédés de construction ou tout autre point digne d’intérêt. Ces documents doivent être remis sous forme minute, puis sous forme définitive. Le responsable doit établir un rapport photos mensuel de tous les travaux réalisés et remettre une copie sur CD au Maître d’ouvrage. ARTICLE 5. VISITE DES LIEUX Afin de mieux apprécier l'importance des études et des travaux à assister, une visite des lieux par le Soumissionnaire est recommandée. Le Soumissionnaire ne peut, en aucun cas, prétendre n'avoir pas pris connaissance de l'importance des prestations. ETUDES TECHNIQUES ET MISSIONS D’ASSISTANCE POUR LA REALISATION DE LA CORNICHE DE BENI-ANSAR ET L’AMENAGEMENT DE SES VOIES D’ACCES -COMMUNE DE BENI ANSAR20/AOO/AASLM/2013 10/28 ARTICLE 6. DELAI D’EXECUTION DES ETUDES Le délai prévisionnel des études techniques spécifiques à chaque zone en plus de l’établissement du DCE et l’assistance du M.O dans la dévolution des marchés des travaux est de Dix-Neuf (19) semaines. Le délai de réalisation des travaux est estimé à Dix-Huit (18) Mois. Ce délai pourra être étendu sans que cela ne donne lieu à une quelconque réclamation du Soumissionnaire. Le démarrage des études de chaque zone fera l’objet d’un ordre de service de démarrage des études par le Maître d’ouvrage. Le Maître d’ouvrage se réserve le droit de modifier le phasage de réalisation des études de chaque phase en fonction des contraintes qui lui sont propres. Ces modifications seront notifiées au Soumissionnaire par écrit par le Maître d’ouvrage. Le délai de Suivi et pilotage des travaux reste subordonné aux délais d'exécution fixés par les Marchés des travaux à réaliser. Le tableau suivant donne, entre autre, les délais partiels de réalisation des études pour chaque phase : Eléments de mission Point de départ Avant-projet sommaire (APS) pour les deux (2) zones ordre de service de démarrage des études APS Avant-projet détaillé (APD) pour les deux (2) zones ordre de service de démarrage des études d'APD Dossier de consultation des entreprises (DCE) Pour les deux (2) zones ordre de service de démarrage du dossier de consultation des entreprises Délai Achèvement Taux de pénalité 40 jours l'approbation par le Maître d’ouvrage ou son représentant 1/1000 60 jours l'approbation par le Maître d’ouvrage ou son représentant 1/1000 30 jours l'approbation par le Maître d’ouvrage ou son représentant 1/1000 Après notification des remarques formulées par le Maître d’ouvrage, le Soumissionnaire disposera d'un délai de quinze (15) jours pour satisfaire à ces observations. En concertation avec le Maître d’Ouvrage, le BET proposera un découpage en phase et par lot de travaux homogènes afin d’optimiser les délais et les couts de réalisations. ARTICLE 7. MODE D'EXECUTION DES ETUDES D'une manière générale, l'étude devra être menée en contact étroit avec le Maître d'Ouvrage, que le Soumissionnaire, indépendamment des remises des rapports spécifiées, tiendra informé des orientations qu'il propose de retenir au fur et à mesure du déroulement de ses réflexions ; il ETUDES TECHNIQUES ET MISSIONS D’ASSISTANCE POUR LA REALISATION DE LA CORNICHE DE BENI-ANSAR ET L’AMENAGEMENT DE SES VOIES D’ACCES -COMMUNE DE BENI ANSAR20/AOO/AASLM/2013 11/28 sera tenu de prendre part aux réunions organisées par le Maître d'Ouvrage pour en discuter et consulter les partenaires intéressés par le projet. Une équipe d'appui du Maître d'Ouvrage composée de cadres de différents profils (ingénieurs, architectes, etc...) est dédiée au projet en vue d'accompagner et de faciliter le travail du Soumissionnaire. ARTICLE 8. CONSISTANCE DES MISSIONS RECUEIL ET SYNTHESE DES DONNEES NATURELLES Le BET rappellera et synthétisera, sur la base des données et études existantes, l’ensemble des données naturelles du site qui ont une influence sur le projet. Cela concernera au minimum: les caractéristiques (pleines-mer et basses-mer) des marées astronomiques ainsi que des surcotes dans la lagune, le régime des vents : par saison, dans l’année ainsi que les conditions extrêmes ; le régime des houles (annuel, saisonnier et valeurs extrêmes) et des clapots (annuel, saisonnier et valeurs extrêmes) levés dans la lagune dans le but de donner les éléments pour la définition, au droit du projet ; les données géotechniques. Les données recueillies seront analysées et traitées pour mettre en évidence au droit du projet : les risques de submersion et d’érosion ; les valeurs (houles, clapots et vents) pour le dimensionnement des ouvrages. MISE AU POINT DU PLAN MASSE Dans un premier temps, il conviendra de réaliser des réunions avec l’équipe des architectes pour que soient bien précisés les différents partis d’aménagement en particulier : Les différentes zones prévues avec la cote des terrains ; les niveaux prévus pour les différentes constructions future. A partir de ces éléments et compte tenu : Des conditions naturelles (niveau d’eau, clapot, etc…) ; Des contraintes de pente dues à l’implantation des réseaux d’évacuation des eaux pluviales et usées ; Des contraintes environnementales ; Des impératifs techniques de réalisation. Le BET proposera des adaptations du projet à partir desquelles l’équipe d’architectes adaptera le projet. Toutes adaptations et modifications seront communiquées et validées par le Maître d’Ouvrage. ETUDES TECHNIQUES ET MISSIONS D’ASSISTANCE POUR LA REALISATION DE LA CORNICHE DE BENI-ANSAR ET L’AMENAGEMENT DE SES VOIES D’ACCES -COMMUNE DE BENI ANSAR20/AOO/AASLM/2013 12/28 L’objet est d’arriver à un projet satisfaisant le concept de base en prenant en compte les contraintes spécifiques du site, la pérennité à long terme notamment pour tout ce qui concerne la plateforme et ses protections. Mission 1 : Avant-Projet Sommaire Cette mission comporte les éléments suivants : Recueil de toutes les informations et indications nécessaires à la réalisation des études d’aménagement (données du site, relevés des contraintes, dispositions réglementaires, etc...) ; Investigations sur l'ensemble des documents existants pour étudier les différentes possibilités d’aménagements ; Enquêtes sur les réseaux existants auprès de tous les organismes concernés et report de ces réseaux sur un plan d’ensemble ; Analyse des types d’échanges existants avec d’autres voiries (carrefours) et proposition de solutions, lorsque le projet comporte des intersections de voies ; Elaboration des études de variantes d'aménagement en tenant compte des projets adjacents et des espaces voisins (proposition de variantes de réaménagement, caractéristiques, voies locales ou contre-allées, passages piétonniers, carrefours, espaces secondaires, etc...). Le Soumissionnaire doit prendre en considération dans l’établissement de son APS les données relatives au plan d’aménagement de l’AASLM ainsi que des études urbanistiques, architecturales réalisées ou en cours de réalisation par cette dernière ; Etablissement de plans de masses généraux indiquant les divers aménagements et les principes proposés ; Levé planimétrique des emprises, report et établissement des plans côtés des zones à aménager, implantation et matérialisation des tracés ; Etablissement d’une analyse multicritère afin d’aider le MO dans le choix de la variante la plus adéquate ; Estimation des différentes variantes proposées ; La récupération de toutes les études architecturales, urbanistiques et paysagistes déjà réalisées dans chaque zone, et la coordination avec chaque spécialité pour pouvoir les intégrer dans les études d’Avant-projet qui vont suivre ; Réalisation des sondages géotechniques permettant une bonne connaissance de la nature du sol sur place Mission 2 : Avant - Projet détaillé Les études de l’Avant- projet détaillé fondées sur le programme arrêté et les études d'avantprojet sommaire approuvées par le Maître d’Ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celuici, découlant des procédures réglementaires, définissent la conception générale des ouvrages. ETUDES TECHNIQUES ET MISSIONS D’ASSISTANCE POUR LA REALISATION DE LA CORNICHE DE BENI-ANSAR ET L’AMENAGEMENT DE SES VOIES D’ACCES -COMMUNE DE BENI ANSAR20/AOO/AASLM/2013 13/28 Les études de l’Avant-projet détaillé ont pour objet : De préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de l'aménagement, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ; Elaboration des notes de calcul ; Elaboration du mémoire technique descriptif général précisant les choix définitifs sur la nature et la qualité des matériaux, des fournitures pour tous les ouvrages de ces aménagements ; De fixer, avec toute la précision nécessaire, les caractéristiques et dimensions des différents ouvrages de la solution d'ensemble ainsi que leurs implantations topographiques, en vue de leur exécution ; De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ainsi que des réseaux souterrains existants et, en fonction du mode de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires à l'organisation spatiale des ouvrages ; De décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet ; De préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements répondant aux besoins de l'exploitation ; D’établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d’état, sur la base d’un avant métré ; De permettre au Maître d’ouvrage, au regard de cette évaluation, d’arrêter le coût prévisionnel des ouvrages ; De déterminer le délai global de la réalisation des ouvrages ; D’assister le Maître d’ouvrage à la concertation et à la communication. Mission 3 : Etablissement Des DCE et Assistance à la Rédaction du Marché Il sera établi des DCE pour la réalisation de la Corniche et ses voies d’accès. Le DCE comprendra : Les études techniques en vue de la réalisation de la Corniche et ses voies d’accès ; Le CPS intégrant la définition précise des opérations à réaliser, en particulier les modalités de gestion des travaux, le dossier de plans et tous les éléments destinés à l'intelligence du projet ; Le Règlement de la Consultation ; Le Bordereau des Prix et le Détail Estimatif ; Le rapport d’analyse et dépouillement des offres remises. ETUDES TECHNIQUES ET MISSIONS D’ASSISTANCE POUR LA REALISATION DE LA CORNICHE DE BENI-ANSAR ET L’AMENAGEMENT DE SES VOIES D’ACCES -COMMUNE DE BENI ANSAR20/AOO/AASLM/2013 14/28 Mission 4 : Assistance technique, pilotage et coordination des travaux Ingénieur étude sénior & technicien supérieur La charge du travail effective de l’équipe de l’ingénieur Sénior & technicien supérieur est estimée à Cinquante (50) jours. Hommes, comptés à partir de la date de notification de l'ordre de service prescrivant le commencement de la prestation. Cette charge sera constatée par le MO sur le site pour chaque intervention dont le délai minimal d’intervention effective sur site et d’au moins Deux (2) jours. Une journée supplémentaire sera due forfaitairement par ressource et pour chaque intervention, et compensera la mobilisation de la ressources (durée de voyage, rédaction des comptes rendus de mission...). Chaque mission sera sanctionnée par un CR et la charge constatée pendant la mission. Les livrables établis par le responsable doivent être remis au chef de projet de l’AASLM. Le premier rapport de synthèse de la mission sera remis Cinq (5) jours après l'intervention de l’Ingénieur étude sénior sur le chantier. Délai A : Le délai de remise de la version provisoire du dossier des livrables est fixé à Dix (10) jours à compter de la date de l'intervention de l’Ingénieur étude sénior sur le chantier. Délai B : Le délai de remise de la version définitive des livrables est fixé à Trois (3) jours après transmission au BET des remarques de l’AASLM sur les documents provisoires. A la demande du MO, le BET ne peut refuser d’apporter des améliorations aux détails solutions jugées optimales. Suivi du chantier Le nombre de réunions de chantier prévu est d’au moins deux (2) fois par mois sur Dix-Huit (18) mois, compté à partir de la date de la notification de l'ordre de service prescrivant le commencement de cette mission. Les comptes rendus des réunions de coordination sur le chantier doivent être remis dans les Sept (7) jours qui suivent la réunion de coordination. Suivi technique Le délai du suivi technique est lié au déroulement des travaux et compté à partir de l'ordre de Service engageant cette mission jusqu'à la réception provisoire des ouvrages. La transmission de l'avis technique du BET à chaque demande de l’AASLM est d'une (1) semaine maximum à compter de la date de réception de la demande du Maître d’Ouvrage. Pour les cas où le délai de réponse peut causer un préjudice financier important pour les entreprises chargées des travaux, le Soumissionnaire aura Quarante-Huit (48) heures au maximum. ETUDES TECHNIQUES ET MISSIONS D’ASSISTANCE POUR LA REALISATION DE LA CORNICHE DE BENI-ANSAR ET L’AMENAGEMENT DE SES VOIES D’ACCES -COMMUNE DE BENI ANSAR20/AOO/AASLM/2013 15/28 Responsable Résident Génie Civil Le délai d'intervention du responsable Résident est Dix-Huit (18) mois, comptés à partir de la date de notification de l'ordre de service prescrivant le commencement de la prestation du suivi des travaux. Les rapports mensuels synthétiques établis par le responsable doivent être remis chaque mois au chef de projet de l’AASLM. Le premier rapport sera remis Un Mois après l'intervention du responsable Résident génie civil sur le chantier. Délai A : Le délai de remise de la version provisoire du dossier de fin des travaux est fixé à Deux (2) Mois à compter de la réception provisoire des travaux. Délai B : Le délai de remise de la version définitive du dossier de fin des travaux est fixé à Un (1) Mois après transmission au BET des remarques de l’AASLM sur les documents provisoires. En outre, si l’AASLM invite le BET à faire des corrections ou des améliorations sur le dossier définitif, le Soumissionnaire dispose de Quinze (15) jours pour remettre le dossier rectifié. Le responsable résident est tenu de participer à élaborer des documents de travail facilitant le suivi, la coordination et le pilotage des travaux (documents d’ordre organisationnel, procédures type, planification de l’intervention des entreprises de différents corps d’état, …). ARTICLE 9. PENALITES POUR RETARD A défaut par le Soumissionnaire d'avoir remis le rapport final accompagné des dossiers techniques définitifs justifiant l'achèvement des études dans le délai fixé par l'Article 6, il lui sera appliqué, sans préjudice des mesures qui pourraient être prises par le Maître d’ouvrage en application de l'Article 42 du C.C.A.G-E.M.O une pénalité de Trois millième (3/1000éme) par jour calendaire de retard du montant du marché. Le montant total des pénalités est plafonné à 10% du montant du marché y compris des avenants éventuels. Lorsque le montant des pénalités atteint ce plafond, le Maître d’ouvrage se réserve le droit de résilier le marché après mise en demeure préalable du Soumissionnaire et sans préjudice de l’application des mesures coercitives prévues à l’article 52 du C.C.A.G-E.M.O. ARTICLE 10. REDACTION DES NOTES ET DES PROJETS DE PROCES VERBAUX Le Soumissionnaire aura la charge de dresser les projets de comptes rendus de toutes les réunions et sorties liées au projet dans les Quarante-Huit (48 h) heures qui suivent la tenue de ces réunions ou sorties. De même, il aura la charge de rédiger à la demande du Maître d'Ouvrage les notes de synthèse et de présentation du projet. ETUDES TECHNIQUES ET MISSIONS D’ASSISTANCE POUR LA REALISATION DE LA CORNICHE DE BENI-ANSAR ET L’AMENAGEMENT DE SES VOIES D’ACCES -COMMUNE DE BENI ANSAR20/AOO/AASLM/2013 16/28 ARTICLE 11. REPRODUCTIBLES Le Soumissionnaire remettra au Maître d'Ouvrage, dès approbation par celui-ci de l'étude ou d'une partie de l'étude, les reproductibles de toutes les pièces du dossier de l'étude correspondant, pièces écrites et dessinées, y compris pages de garde et analogues. La remise de tous les reproductibles conditionne la réception définitive de l'étude. ARTICLE 12. RECEPTION DES ETUDES La réception provisoire de chaque mission sera prononcée à la remise, l'acceptation et l'approbation du dossier provisoire de la mission. La réception définitive partielle de chaque mission sera prononcée à la remise, l'acceptation et l'approbation du dossier définitif de la mission. La réception définitive globale du marché issu de présent appel d’offres sera prononcée à la fin du délai global fixé ci-avant ARTICLE 13. VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE ISSU DU PRESENT APPEL D’OFFRES Le marché issu de cet appel d’offres ne sera valable et définitif qu’après son approbation par le Maître d’Ouvrage, son Visa par le Contrôleur d’Etat de l’Agence et la notification de son approbation au Titulaire du Marché. Conformément à l'article 80 du Règlement précité, le Soumissionnaire ne sera libre de renoncer à son offre que si l'approbation de son marché ne lui est pas notifiée dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de l’ouverture des plis. ARTICLE 14. MODALITES DE PAIEMENT La rémunération des différentes missions sera effectuée comme suit : Pour les missions 1 et 2 : - 50% du montant du prix de la mission défini au bordereau des prix, à la remise du livrable provisoire et son acceptation par le Maître d'ouvrage ; - 50% du montant du prix de la prestation, défini au bordereau des prix, à la remise du livrables définitif et son acceptation par le Maître d'ouvrage. Pour la mission 3 : - 70 % du montant de la prestation, défini au bordereau à l'approbation du DCE ; - 30 % à la remise du rapport d'analyse des offres. Pour la mission 4 : - 80 % du montant de la prestation, défini au bordereau des prix après remise du rapport d’activité mensuel ; - 20 % à la remise du rapport d’achèvement des travaux. ETUDES TECHNIQUES ET MISSIONS D’ASSISTANCE POUR LA REALISATION DE LA CORNICHE DE BENI-ANSAR ET L’AMENAGEMENT DE SES VOIES D’ACCES -COMMUNE DE BENI ANSAR20/AOO/AASLM/2013 17/28 ARTICLE 15. ORDRES DE SERVICE En application des dispositions de l’article 9 du C.C.A.G-E.M.O, le Soumissionnaire ne devra commencer aucun travail qu’après avoir reçu l’ordre de service écrit du Maître d’ouvrage. Le Maître d’ouvrage ne tiendra compte dans les règlements que des études prescrites par ordre de l’Ingénieur ou de son délégué qualifié. Les arrêts des études dus à un cas de force majeur devront être signalés par écrit au Maître d’ouvrage dans les Quarante-Huit (48) heures. ARTICLE 16. CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF Le montant du cautionnement provisoire est fixé à Quarante Mille Dirhams (40 000,00 DHS). Un cautionnement définitif fixé à Trois pour cent (3 %) du montant initial du marché arrondi au millier de dirhams supérieur. Le cautionnement définitif sera libellé en dirhams et se présentera sous forme d'une garantie bancaire ou d'une lettre de crédit irrévocable, émise par une banque acceptable par le Maître d’Ouvrage. Le cautionnement définitif doit être constitué dans les trente (30) jours, au maximum, qui suivent la notification de l’approbation du marché. Ce cautionnement pourra éventuellement être remplacé par une caution personnelle et solidaire émise par un organisme bancaire agréé à cet effet par le Ministère chargé des finances. ARTICLE 17. RECEPTION DEFINITIVE DES ETUDES Comme le marché issu de cet appel d’offres ne comporte pas le délai de garantie, le Maître d’ouvrage prononce la réception dite définitive à l'issue de la procédure de vérification et approbation des rapports et documents définitifs et ce conformément à l'article 49 du C.C.A.GE.M.O. ARTICLE 18. MODIFICATIONS Le Maître d’ouvrage se réserve le droit de modifier telle ou telle partie des études qu’il jugera nécessaire pour une meilleure réalisation des études. ARTICLE 19. TAXES Le montant du marché issu de cet appel d’offres comprend toutes les taxes y compris la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) instituée par le dahir 07 Rabia II 1406 (20 décembre 1985) B.O. n°1.85.347. ARTICLE 20. MESURES CORRECTIVES Si le Soumissionnaire laisse écouler plus de Quinze (15) jours sans raison valable, avant de donner suite à un ordre de service, le Maître d’ouvrage aura le droit après en avoir rappelé les ETUDES TECHNIQUES ET MISSIONS D’ASSISTANCE POUR LA REALISATION DE LA CORNICHE DE BENI-ANSAR ET L’AMENAGEMENT DE SES VOIES D’ACCES -COMMUNE DE BENI ANSAR20/AOO/AASLM/2013 18/28 prescriptions de cet ordre de service, d’exécuter lui-même ou de faire exécuter par tout autre Soumissionnaire de son choix, les études prescrites et ce conformément à l’article 52 du C.C.A.G.-E.M.O. ARTICLE 21. NANTISSEMENT Dans l'éventualité d'une affectation au nantissement du marché, il est précisé que : 1. La liquidation des sommes dues par le Maître d’ouvrage en exécution du présent appel d’offres sera opérée par les soins de Monsieur le Directeur Général de l’Agence pour l’Aménagement du Site de la Lagune de Marchica. 2. Monsieur le Directeur Général de la l’Agence pour l’Aménagement du Site de la Lagune de Marchica est chargé de fournir au Titulaire du marché, ainsi qu’aux bénéficiaires des nantissements ou subrogations, les renseignements et états prévus à l'Article 7 du Dahir du 28 août 1948. 3. Les paiements prévus au marché seront effectués par Monsieur le Directeur Général de l’Agence pour l’Aménagement du Site de la Lagune de Marchica et le Trésorier Payeur, seuls qualifiés pour recevoir les significations des créanciers du Soumissionnaire de ce marché. En application de l’Article 11 du C.C.A.G-EMO., le Maître d’ouvrage délivrera sans frais un exemplaire spécial du marché portant la mention « exemplaire unique » et destiné à former un titre de nantissement. ARTICLE 22. REPRESENTATION DU SOUMISSIONNAIRE Le Soumissionnaire devra, dans un délai de Dix (10) jours calendaires à dater du jour de la notification de l'ordre de service notifiant l'approbation du marché de présent appel d’offres, désigner la personne habilitée à coordonner et à signer tout document à la place du Soumissionnaire. ARTICLE 23. DOMICILE DU SOUMISSIONNAIRE A défaut par le Soumissionnaire d’avoir rempli les obligations qui lui sont imposées par l'Article 17 Clauses du Cahier des Administratives Générales (CCAG-EMO), toutes les notifications lui seront valablement faites dans les bureaux de l’adresse indiquée sur son acte d’engagement. ARTICLE 24. PROPRIETE DES ETUDES Les documents remis par le Soumissionnaire demeurent la propriété du Maître d’ouvrage qui sera libre d'en faire l'usage de son choix ETUDES TECHNIQUES ET MISSIONS D’ASSISTANCE POUR LA REALISATION DE LA CORNICHE DE BENI-ANSAR ET L’AMENAGEMENT DE SES VOIES D’ACCES -COMMUNE DE BENI ANSAR20/AOO/AASLM/2013 19/28 ARTICLE 25. ASSURANCES En application des dispositions de l’article 20 du C.C.A.G.-EMO tel qu’il a été modifié par le décret n° 2-05-1434 du 26 Kaâda 1426 (28/12/2005), le Soumissionnaire devra adresser au Maître d’ouvrage les attestations d’assurances de ses véhicules automobiles, accidents de travail, responsabilité civile et aux dommages à l’ouvrage pour couvrir les risques pouvant survenir du fait de sa société ou de sous-traitants. ARTICLE 26. RÉVISION DES PRIX Les prix du marché du présent appel d’offres sont fermes et non révisables. ARTICLE 27. FRAIS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT Conformément à l'article 6 du C.C.A.G.-E.M.O, le Soumissionnaire du Marché de présent appel d’offres acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et l'enregistrement du marché, tels que ces droits résultent des lois et règlement en vigueur. ARTICLE 28. RÈGLEMENT DES LITIGES Tout litige entre le Maître d’ouvrage et le Soumissionnaire est soumis aux tribunaux compétents de la ville de Nador. ARTICLE 29. SOUS-TRAITANCE Conformément à l'article 85 du Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de l’Agence pour l’Aménagement du Site de la Lagune de Marchica, le Soumissionnaire pourra sous-traiter à sa charge les études techniques particulières sous réserve qu'il notifie au Maître d’ouvrage la nature des prestations qu’il envisage de soustraiter, l’identité, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse des sous-traitants. Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévus à l’article 22 du Règlement précité. ARTICLE 30. RESILIATION DU MARCHE En cas de résiliation, il sera fait application de l'article 33 du C.C.A.G.-E.M.O. ARTICLE 31. ARRET DES PRESTATIONS Le Maître d’Ouvrage se réserve la faculté de dénoncer le marché de cet appel d’offres à tout moment, à charge pour lui de faire connaître son intention d’y mettre fin, au moins Quinze (15) jours à l’avance et par écrit. Les prestations réellement exécutées par le Soumissionnaire seront réglées sur la base de la décomposition des prix. Si cet arrêt est motivé par une défaillance du Soumissionnaire, aucune indemnité ne sera due. ETUDES TECHNIQUES ET MISSIONS D’ASSISTANCE POUR LA REALISATION DE LA CORNICHE DE BENI-ANSAR ET L’AMENAGEMENT DE SES VOIES D’ACCES -COMMUNE DE BENI ANSAR20/AOO/AASLM/2013 20/28 ARTICLE 32. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DU SOUMISSIONNAIRE Le Soumissionnaire sera tenu de provoquer lui-même les instructions écrites et figurées qui pourraient lui manquer. Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour justifier une exécution contraire à la volonté du Maître d’ouvrage. Il fera toute diligence pour assurer l'exécution des prestations qui lui sont confiées dans les meilleurs délais conformément aux prescriptions du présent CPS. Il devra assurer l'exécution de ces études en étroite collaboration avec les représentants du Maître d’ouvrage (architecte et paysagiste du Maître d’ouvrage) ainsi que les autres bureaux d’étude technique qui ont des points communs avec le Soumissionnaire. Il s'engage à affecter à l'exécution des études, le personnel technique qualifié (Ingénieurs, techniciens) ayant les qualités et compétences professionnelles requises. Le personnel du Soumissionnaire sera assujetti pour tout ce qui est son activité découlant du marché issu de cet appel d’offres, au secret professionnel dans les mêmes conditions que les fonctionnaires du Maître d’ouvrage. Il ne peut communiquer les résultats des prestations à des tiers à titre gratuit ou onéreux qu'avec l'autorisation du Maître d’ouvrage. ARTICLE 33. OBLIGATIONS DU MAÎTRE D’OUVRAGE Pour toutes les décisions à caractère technique, le Soumissionnaire se conformera à l’application de la réglementation en vigueur. Le Maître d’ouvrage s'engage à: fournir au Soumissionnaire le programme général détaillé de la réalisation ainsi que sa décision à chaque stade de l'élaboration du projet ; donner toutes facilités et indications au Soumissionnaire pour que son représentant puisse consulter les documents intéressant les études faisant l'objet du marché du présent appel d’offres et qui peuvent être définies par ses services, il ne pourra ainsi se prévaloir d'un manque de documents ou instructions ; fournir sans frais et dans les délais raisonnables de façon à ne pas retarder ou interrompre l'exécution des prestations du Soumissionnaire, toutes les données, études existantes ou informations relatives aux études, objet du marché du présent appel d’offres et en conserve l'entière responsabilité ; faire exécuter à la demande justifiée du Soumissionnaire, les sondages et les analyses de sols nécessaires à l'étude des fondations et à lui remettre ces renseignements ; se conformer aux délais prévus dans les plannings d'études et d'exécution pour ses propres interventions, notamment en matière d'approbation des dossiers, de choix des ETUDES TECHNIQUES ET MISSIONS D’ASSISTANCE POUR LA REALISATION DE LA CORNICHE DE BENI-ANSAR ET L’AMENAGEMENT DE SES VOIES D’ACCES -COMMUNE DE BENI ANSAR20/AOO/AASLM/2013 21/28 entreprises et de signature des marchés, de visa des décomptes et du paiement des entreprises ; organiser les liaisons entre les services consultés et le Soumissionnaire. Il prend toutes dispositions utiles pour que l'accès au chantier soit possible pendant toute la durée de réalisation des études ; apporter au Soumissionnaire tout son appui pour lui permettre de remplir sa mission, notamment en ce qui concerne l'autorité sur les entrepreneurs, le Maître d’ouvrage s'interdit sans l'accord du Soumissionnaire de donner directement des ordres aux entrepreneurs pour l'exécution des travaux et s'engage à lui soumettre, le cas échéant, toutes suggestions qu'il jugerait opportunes ; fournir au Soumissionnaire toutes les études urbanistiques, architecturale, paysagiste, de protection contre les inondations dans chaque zone d’intervention ; à la demande du Soumissionnaire, le Maître d’Ouvrage réalisera à sa charge tous les levés bathymétriques ou topographiques ainsi que les sondages géotechniques nécessaires pour la réalisation des études de création des plateformes en contact ou dans la lagune ; mettre à disposition du Soumissionnaire les moyens pour le contrôle et suivi des travaux en particulier le cabinet topographique externe, le laboratoire externe… ; mettre à disposition du Soumissionnaire les installations nécessaires (bureaux de chantiers) pour l’accomplissement de la tâche assistance, suivi et pilotage des travaux. ARTICLE 34. PRECISIONS A APPORTER AUX OPERATIONS TOPOGRAPHIQUES Les précisions à apporter pour les opérations topographiques seront celles en vigueur au service du cadastre. Les nivellements seront obligatoirement rattachés au Nivellement Général du Maroc (N.G.M). Les plans côtés seront reportés par coordonnées rattachées au système Lambert Nord Maroc. ARTICLE 35. PLANS ET DESSINS Tous les plans et dessins seront dressés en liaison permanente avec le Maître d’ouvrage, ils comporteront toutes les mentions nécessaires à leur compréhension et au repérage. Chaque pièce sera datée et les modifications successives devront être mentionnées sur le titre avec leurs dates. Il est précisé que les échelles des levés, plans, profils en long et en travers seront déterminées d'un commun accord avec le Maître d’ouvrage. ETUDES TECHNIQUES ET MISSIONS D’ASSISTANCE POUR LA REALISATION DE LA CORNICHE DE BENI-ANSAR ET L’AMENAGEMENT DE SES VOIES D’ACCES -COMMUNE DE BENI ANSAR20/AOO/AASLM/2013 22/28 ARTICLE 36. PRESENTATION DES DOSSIERS ET RECEPTION DES ETUDES Les dossiers d’études définitifs devront comprendre au moins les pièces écrites et dessinées suivantes : Pièces écrites : Rapport de présentation de l’étude intégrant une description de l’existant et du projet ; Concepts utilisés pour l’aménagement, la justification des dimensionnements (voiries, carrefours, chaussées, réseaux secs, réseaux humides, ouvrages hydrauliques, plan de réalisation des plateformes, aménagements urbains,…) ; Avant métrés détaillés ; Estimations financières ; Et tout autre document nécessaire à la bonne appréciation des propositions et à leur exécution. Pièces dessinées : Plan de masse comportant la totalité des éléments descriptifs de l’aménagement prévu ; Profil en travers type ; Plan de nivellement indiquant les côtes topographiques du projet au niveau de chaque rupture de pente ; Un plan de l’existant pour les réseaux de la zone étudié ; Un plan de rétablissement de réseaux (un plan par type de réseau) ; Les profils en long nécessaires ; Plans de signalisation horizontale et verticale ; Et tout autre document nécessaire à la bonne appréciation des propositions et à leur exécution. Conformément à l'article 46 et 47 du CCAG.E.M.O, le Soumissionnaire est tenu de remettre des dossiers de chaque Mission qui restent subordonnés à l'approbation du Maître d’ouvrage. Le Maître d’ouvrage disposera à chaque fois d'un délai de Quinze (15) jours pour approuver ou faire part de ses observations au Maître d'œuvre. Après notification des remarques formulées par le Maître d’ouvrage, le Soumissionnaire disposera à son tour d'un délai de Quinze (15) jours pour satisfaire à ces observations. Les dossiers définitifs de chaque Mission doivent être fournis en nombre d’exemplaires suivant : Dossiers d'avant-projet sommaire …………………………….. 05 exemplaires ; Dossiers d'Avant-projet détaillé .............................................…. 05 exemplaires ; Dossier de consultation des entreprises………………………… 05 exemplaires ; ETUDES TECHNIQUES ET MISSIONS D’ASSISTANCE POUR LA REALISATION DE LA CORNICHE DE BENI-ANSAR ET L’AMENAGEMENT DE SES VOIES D’ACCES -COMMUNE DE BENI ANSAR20/AOO/AASLM/2013 23/28 Support informatique de chaque dossier sur CD ……………… 05 exemplaires. La réception définitive des études ne sera prononcée qu'après approbation des dossiers de chaque Mission. ARTICLE 37. DEFINITION DES PRIX Tous les prix tiennent compte de toutes les charges et sujétions nécessaires à une bonne exécution des études et en particulier des éléments ci-après : frais de main d'œuvre y compris charges et indemnités diverses ; frais d'assurances et d'accidents ; frais généraux, impôts, taxes et bénéfices y compris TVA ; toutes sujétions quelles que soient que le Soumissionnaire est censé connaître avant de remettre sa soumission. Ils tiennent également compte : des opérations ou démarches effectuées par le Soumissionnaire dans le cadre de ses relations avec les administrations et autres intervenants ou tiers pour les besoins des études ; des rectifications et modifications demandées par le Maître d’ouvrage et jugées nécessaires suite à des erreurs ou omissions pendant toute la durée de l'étude jusqu'à son approbation définitive. ARTICLE 38. ARRET DES ETUDES Conformément à l'article 81 du Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de l’Agence pour l’Aménagement du Site de la Lagune de Marchica, le Maître d’ouvrage peut ordonner, sans donner droit à aucune réclamation du Maître d'œuvre, l'arrêt de l'exécution des études au terme de chacune des missions précitées. De ce fait, toute étude non terminée sera évalué moyennant la détermination d’un coefficient de pondération (ou coefficient d’avancement) en concertation entre le Maître d’ouvrage et le concessionnaire en intégration la liste de toutes les spécialités prévue dans cette étude. Ce coefficient de pondération sera multiplié par le prix du bordereau correspondant à l’étude en question. ETUDES TECHNIQUES ET MISSIONS D’ASSISTANCE POUR LA REALISATION DE LA CORNICHE DE BENI-ANSAR ET L’AMENAGEMENT DE SES VOIES D’ACCES -COMMUNE DE BENI ANSAR20/AOO/AASLM/2013 24/28 ARTICLE 39. BORDEREAU DES PRIX – DÉTAIL ESTIMATIF Ces prix sont applicables aux missions complètement terminées et prêtes à remplir leurs destinations définitives y compris toutes sujétions. N° prix A Désignation Unité Quantité L’AMENAGEMENT DES VOIES D’ACCES A LA CORNICHE A1 MISSION 1: AVANT-PROJET SOMMAIRE A1-1 Etudes d’aménagement des carrefours giratoire ou autres projetés ou existants A1-2 Etudes techniques des voies d’accès à la corniche A1-2-1 A1-2-2 Etudes voiries et réseaux divers (y/c éclairage public et étude d’arrosage des espaces verts) Etudes techniques pour les ouvrages d'art de franchissement (oueds,…) A2 F 1 F 1 Unité 2 MISSION 2 : AVANT-PROJET DETAILLE A2-1 Aménagement des carrefours giratoires ou autres projetés ou existants F 1 A2-2 Aménagement des voies d’accès à la corniche F 1 A2-3 Ouvrages d'art de franchissement (oueds,…) Unité 2 A3 A3-1 A3-2 A3-3 Prix unitaire en DH hors TVA En Chiffres En Lettres MISSION 3 : DOSSIERS DE CONSULTATION DES ENTREPRISES DCE travaux d’aménagement des carrefours giratoire ou autres projetés ou existants DCE travaux voiries et réseaux divers (y/c éclairage public et étude d’arrosage des espaces verts) DCE travaux pour les ouvrages d'art de franchissement (oueds,…) F 1 F 1 F 1 ETUDES TECHNIQUES ET MISSIONS D’ASSISTANCE POUR LA REALISATION DE LA CORNICHE DE BENI-ANSAR ET L’AMENAGEMENT DE SES VOIES D’ACCES -COMMUNE DE BENI ANSAR20/AOO/AASLM/2013 25/28 Prix total hors TVA B LA ZONE CONCERNEE PAR LES TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE LA CORNICHE DE BENI-ANSAR MISSION 1: AVANT-PROJET SOMMAIRE B1 B1-1 B1-2 B1-3 B1-4 B1-5 B1-6 B1-6-1 B1-6-2 Etudes de voiries et réseaux divers (y/c éclairage public et espaces minéraux) étude maritime des plateformes en milieu lagunaire étude des ouvrages d'art pour le franchissement des oueds Etude des ouvrages d'art ou passerelles pour franchissement du chemin de fer Etude des passerelles de liaison entre la corniche et les îles existantes ou à créer B2-2 B2-3 B2-4 B2-5 Etude de faisabilité et choix des types des plantations et espaces verts Etude du dispositif d’arrosage des plantations et espaces verts B3-2 F 1 Unité 3 Unité 1 F 1 F 1 F 1 MISSION 2 : AVANT-PROJET DETAILLE étude de voirie et réseaux divers (y/c éclairage public et espaces minéraux) étude maritime des plateformes en milieu lagunaire ouvrage d'art pour le franchissement des oueds et chemin de fer Etude des passerelles de liaison entre la corniche et les îles existantes ou à créer Etude détaillée pour la réalisation des espaces verts y compris dispositif d’arrosage B3 B3-1 1 Etude technique pour la réalisation des espaces verts B2 B2-1 F F 1 F 1 Unité 3 F 1 F 1 MISSION3 : DOSSIERS DE CONSULTATION DES ENTREPRISES DCE travaux de voiries et réseaux divers (y/c éclairage public et espaces minéraux) DCE travaux maritimes des plateformes en milieu lagunaire F 1 F 1 ETUDES TECHNIQUES ET MISSIONS D’ASSISTANCE POUR LA REALISATION DE LA CORNICHE DE BENI-ANSAR ET L’AMENAGEMENT DE SES VOIES D’ACCES -COMMUNE DE BENI ANSAR20/AOO/AASLM/2013 26/28 B3-3 B3-4 B3-5 B3-6 DCE travaux des ouvrages d'art pour le franchissement des oueds DCE travaux des ouvrages d'art ou passerelles pour le franchissement du chemin de fer DCE Travaux pour la réalisation des passerelles de liaison entre la corniche et les îles existantes ou à créer DCE Travaux pour la réalisation des espaces verts C F 1 F 1 F 1 F 1 MISSION 4 : ASSISTANCE TECHNIQUE, PILOTAGE ET COORDINATION DES TRAVAUX (Zones A et B) Homme Jour Homme Jour C-1 Ingénieur étude sénior C-2 Technicien supérieur étude C-3 Suivi du chantier C-4 Suivi technique C-5 Technicien Génie civil de suivi résident 50 50 mois 18 F 1 mois 18 Totaux hors TVA TVA 20 % Total TTC Arrêté le présent bordereau des prix-détail estimatif à la somme de : (en Chiffres et en Lettres) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ETUDES TECHNIQUES ET MISSIONS D’ASSISTANCE POUR LA REALISATION DE LA CORNICHE DE BENI-ANSAR ET L’AMENAGEMENT DE SES VOIES D’ACCES -COMMUNE DE BENI ANSAR20/AOO/AASLM/2013 27/28