Cahier des Clauses Administratives Particulières
Transcription
Cahier des Clauses Administratives Particulières
Cahier des Clauses Administratives Particulières M ARCHE DE MAITRISE D'ŒUVRE URBAINE ET SOCIALE LES POTAGERS DE LOGISTRANSPORTS Référence : 01/04/2017 - GP Procédure de passation : Adaptée Maître d’Ouvrage : ESH LOGIS TRANSPORTS 158 rue de Bagnolet 75020 PARIS Représenté par : GIE PROXILOGIS/LOGIDEV 158 rue de Bagnolet 75020 PARIS Page 1 sur 12 «01/04/2017 - GP» SOMMAIRE Article 1er : Caractéristiques principales 1.1 – Objet du marché 1.2 – Pièces constitutives 1.3 - Allotissement 1.4 - Prestations similaires Article 2 : Prix – Paiement 2.1 – Prix du marché 2.2 – Modalités de règlement Article 3 : Durée – Délais – Pénalités 3.1 – Durée et modalités de reconduction du marché 3.2 – Début d'exécution – Prolongation – Pénalités Article 4 : Pénalités Article 5 : Conditions d'exécution des prestations Article 6 : Constatation de l'exécution des prestations Article 7 : Réception des prestations Article 8 : Obligations administratives du titulaire du marché 8.1 – Assurances 8.2 – Remise de documents attestant de l'absence d'emploi dissimulé 8.3 – Obligations de confidentialité 8.4 - Obligation du titulaire d'informer le pouvoir adjudicateur de tout changement de situation 8.5 – Cession de contrat Article 9 : Litiges – Résiliation 9.1 – Résiliation du marché 9.2 - Redressement judiciaire – Liquidation judiciaire Article 10 : Langue Article 11 : Clauses techniques particulières 11.1 – Présentation du contexte 11.2 – Descriptif des prestations 11.3 – Maîtrise d'ouvrage du projet 11.4 – Présentation du site 11.5 – Projet urbain 11.6 – Etat du foncier 11.7 - Attendus de l’étude 11.8 - Périmètre de l’étude 11.9 - Objectifs de l’étude 11.10 - Livrables 11.11 - Articulation avec les études connexes 11.12 - Compétences requises 11.13 - Calendrier Page 2 sur 12 CCAP - 01/04/2017 - GP Article 1er : Caractéristiques principales 1.1 – Objet du marché Le présent cahier des clauses administratives particulières a pour objet un marché de maîtrise d'œuvre urbaine et sociale concernant le site "Les Potagers", situé à Nanterre (92000). L'enjeu de la présente consultation est de doter Logis Transports des moyens de mise en œuvre d’une mission de relogement suite à la démolition de résidences d'habitation. 1.2 – Pièces constitutives Les pièces constitutives du marché, par ordre d'importance décroissante, sont les suivantes : PIECES PARTICULIERES - L'acte d'engagement (A.E) ; Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) ; Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ; PIECES GENERALES Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de service approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009 (C.C.A.G.F.C.S). 1.3 – Allotissement Le présent marché fait l'objet d'un lot unique. 1.4 – Prestations similaires Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de proposer au titulaire la négociation d'un marché conformément aux textes en vigueur pour la réalisation de prestations similaires, que le titulaire peut accepter. Article 2 : Prix – Paiement 2.1 – Prix du marché 2.1.1 – Forme et contenu des prix Le présent marché est passé sous la forme d'un prix global et forfaitaire. Le prix du présent marché est indiqué à l'Acte d'engagement. Il est réputé inclure : - Les frais de main d'œuvre nécessaire à la réalisation des prestations ; - Tous les frais annexes et les matériels nécessaires à l'exécution des prestations ; Page 3 sur 12 CCAP - 01/04/2017 - GP - Toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres applicables à la prestation ; - Les frais afférents à la réalisation des prestations du présent marché, - Les frais de déplacement des interventions liées aux prestations sur site. Le titulaire ne pourra prétendre à aucun supplément de prix, ni à aucune indemnité quelconque. 2.1.2 – Variation des prix Les prix du présent marché sont fermes. Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois qui précède celui de la date limite de réception des offres ; ce mois est appelé « mois zéro ». Les prix seront actualisés si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations. L'actualisation se fera alors aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date de début d'exécution des prestations. 2.1.3 – TVA Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269 du Code général des impôts. 2.2 – Modalités de règlement 2.2.1 – Retenue de garantie Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée. 2.2.2 – Avances Conformément au décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, une avance est accordée au titulaire du marché s'il en fait la demande. Le montant de cette avance est fixé à 5% du prix global et forfaitaire porté à l'acte d'engagement (AE). Le versement de l'avance intervient dans le délai autorisé par l'article 110 du décret n°2016360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, à compter de la date à laquelle commence à courir le délai contractuel d'exécution, sous réserve de la production par le titulaire d'une garantie à première demande ou, si les deux parties sont d'accord, d'une caution personnelle et solidaire garantissant la moitié du remboursement de cette avance. 2.2.3 - Acompte Page 4 sur 12 CCAP - 01/04/2017 - GP Tout versement d'acompte s'effectue dans le cadre de l’article 114 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, sur la base des prestations réellement effectuées. 2.2.4 – Présentation des demandes de paiement Après exécution des prestations, les demandes de paiement sont adressées en un exemplaire, à l'adresse suivante : Logis Transports – Service comptabilité 158 rue de Bagnolet - CS 72011 75990 PARIS CEDEX 20 Les modalités de présentation de la demande de paiement sont établies selon les conditions prévues à l’article 11.4 du C.C.A.G.-F.C.S. Celles-ci comprennent obligatoirement : 1) le nom et la raison sociale du créancier ; 2) la référence du marché ; 3) la référence d'inscription au répertoire du commerce et au répertoire des métiers ; 4) Le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ; 5) la date ou la période d'exécution des prestations ; 6) le décompte des sommes dues : - nature des prestations - quantité - prix de base hors révision et hors taxes. 7) l'indication du taux et du montant de la TVA applicable au moment des prestations ou le cas échéant le bénéfice d'une exonération. Et le numéro de TVA intracommunautaire le cas échéant 9) la désignation de l'entité débitrice ; 10) tout rabais remise ristourne ou escompte acquis et chiffrable lors de l'opération et directement applicable à cette opération ; Pour toute question d'ordre comptable, le titulaire peut contacter Logis-Transports. 2.2.5 – Modalités de paiement Les sommes dues au(x) titulaire(s), seront payées dans un délai global de trente jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. Page 5 sur 12 CCAP - 01/04/2017 - GP En cas de dépassement du délai global de paiement maximum autorisé par les textes en vigueur, le taux des intérêts moratoires qui s'applique est celui fixé au I de l'article 8 du décret n°2013-269 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, auquel s'ajoute l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à l'article 9 de ce même décret. Article 3 : Durée – Délais 3.1 - Durée et modalités de reconduction du marché Le délai d’exécution de l’ensemble des prestations est stipulé à l’acte d’engagement. 3.2 - Début d'exécution – Prolongation – Pénalités 3.2.1 – Début d'exécution Le délai d'exécution court à compter du 1er avril 2017. 3.2.2 – Prolongation du délai d'exécution Une prolongation du délai d’exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de l’article 13.3 du C.C.A.G.-F.C.S. Article 4 : Pénalités Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'appliquer au titulaire du marché des pénalités dans les conditions de l'article 14.1 du C.C.A.G.-F.C.S. Pénalités pour retard de transmission de documents : Le dépassement des délais fixés pour la transmission des documents entraîne, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, l'application d'une pénalité d'un montant fixé à cent cinquante (150) euros hors taxes de jour calendaire de retard. Article 5 : Conditions d’exécution des prestations Le titulaire est réputé connaître parfaitement les installations, objet du présent contrat, et renonce donc à faire état de difficultés au moment de la prise en charge du contrat. Article 6 : Constatation de l’exécution des prestations Les vérifications sont effectuées par le représentant du pouvoir adjudicateur au moment même de la livraison de la fourniture ou de l’exécution de service conformément aux articles 22 et 23.1 du C.C.A.G.-F.C.S. Page 6 sur 12 CCAP - 01/04/2017 - GP Article 7 : Réception des prestations Pour le déménagement de chaque locataire en titre , le prestataire s’engage à remettre le formulaire dédié pour validation au représentant du pouvoir adjudicateur ; et ce, deux semaines avant la date effective du déménagement. Ce formulaire sera remis à la notification du marché. A l’issue de la prestation de déménagement, le prestataire s’engage à remettre sous trois (3) jours ouvrés au représentant du pouvoir adjudicateur, le récépissé attestant de la qualité de service produit par le prestataire déménageur. Un suivi régulier des prestations (Tableau de suivi relogement et RIME) sera assuré par le représentant du pouvoir adjudicateur tout au long de la durée du marché notamment à l’occasion de réunions du comité Relogement au cours desquelles une transmission de ces tableaux sera faite à chacun des membres. Les tableaux définitifs seront restitués au représentant du pouvoir adjudicateur à l’issue de la mission, ainsi qu’une analyse détaillant les données recueillies (au plus tard 4 mois après la réalisation du dernier relogement) et une enquête de satisfaction (3 mois après la réalisation du dernier relogement). L’ensemble des ces documents sera remis et soumis à l’approbation du représentant du pouvoir adjudicateur qui se réserve un droit de critique pouvant entrainer des demandes de modifications. Article 8 : Obligations administratives du titulaire du marché 8.1 – Assurances Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code civil. Une attestation de son assureur datant de moins de six mois devra être adressée à l’administration. La garantie devra être suffisante. Il est spécifié que la prise d’effet du marché est subordonnée à la remise par le titulaire d’un exemplaire de sa police d’assurance qui sera soumise à l’administration. Page 7 sur 12 CCAP - 01/04/2017 - GP A tout moment durant l’exécution de la prestation, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. En outre, le titulaire du marché sera tenu d’informer l’administration de toute modification afférente à son assurance, notamment la résiliation, le changement de compagnie, ceci dans les jours qui suivent sa décision. 8.2 – Remise de documents attestant de l'absence d'emploi dissimulé. Le titulaire produit tous les six mois, à compter de la notification du marché, jusqu'à son expiration, une déclaration sujette au respect des dispositions légales relative à la lutte contre le travail dissimulé. Si le candidat retenu est un groupement d'opérateurs économiques, une déclaration est remplie par chacun des membres du groupement. 8.3 – Obligations de confidentialité Le titulaire et le pouvoir adjudicateur qui, à l'occasion de l'exécution du marché, ont connaissance d'informations ou reçoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs notamment, aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du titulaire ou du pouvoir adjudicateur, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n'a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a elle-même rendus publics. Ne sont pas couverts par l'obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des parties au marché. Le personnel du titulaire participant à l'exécution du marché est tenu au secret professionnel, notamment sur les informations et les documents auxquels il a accès pendant la réalisation de ses prestations. Tout support, comportant des informations confidentielles confiées aux titulaires, devra être remis à l'administration en fin de marché. L'obligation de confidentialité continue après l'expiration du marché. Elle devient caduque si l'information tombe dans le domaine public en dehors de toute intervention des prestataires. Page 8 sur 12 CCAP - 01/04/2017 - GP En cas de non-respect de la confidentialité, l'administration peut résilier le marché immédiatement sans préavis et de plein droit sans préjudice des dommages et intérêts qu'elle peut réclamer. 8.4 – Obligation en matière de protection des données personnelles Le présent article doit être lu et interprété à la lumière des dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 23.11.1995). Les données ne doivent être traitées et utilisées ou communiquées ultérieurement que pour les finalités spécifiques indiquées dans les documents particuliers du présent marché. Elles ne doivent pas être conservées plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont transférées. Les données doivent être exactes et, au besoin, actualisées. Elles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités auxquelles obéit leur transfert ou leur traitement ultérieur. Les personnes concernées doivent recevoir des informations sur les finalités du traitement et sur l'identité du responsable de ce traitement ainsi que d'autres informations, dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer un traitement loyal, à moins que ces informations aient déjà été fournies par l'exportateur de données. Le responsable du traitement doit prendre des mesures de sécurité, sur la plan technique et au niveau de l'organisation, qui soient appropriées au regard des risques présentés par le traitement, comme l'accès non autorisé. Toute personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement, y compris un sous-traitant, ne doit traiter les données que sur instructions du responsable. Page 9 sur 12 CCAP - 01/04/2017 - GP Comme le prévoit l'article 12 de la directive 95/46/CE, la personne concernée doit avoir le droit d'accéder à toutes les données traitées qui la concernent et le cas échéant, d'obtenir leur rectification, leur effacement ou leur verrouillage lorsqu'il apparaît que leur traitement ne respecte pas les principes fixés dans le présent document, notamment parce que ces données sont incomplètes ou inexactes. Elle doit également être en mesure de s'opposer au traitement des données la concernant pour des raisons impérieuses et légitimes concernant sa situation personnelle. Les transferts ultérieurs de données à caractère personnel effectués par l'importateur de données vers un autre responsable du traitement établi dans un pays tiers n'offrant pas un niveau de protection adéquat ou non couverts par une décision de la Commission adoptée conformément à l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE ne peuvent être autorisés. Lorsque des données qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, les données relatives à la santé et à la vie sexuelle et des données relatives aux infractions, aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté sont traitées, des mesures de protection supplémentaires doivent être prévues au sens de la directive 95/46/CE, notamment des mesures de sécurité appropriées telles que procéder à un cryptage approfondi pour la transmission ou répertorier l'accès aux données sensibles. Les personnes concernées ont le droit de ne pas êtres soumises à une décision prise uniquement sur la base du traitement automatisé de données. 8.5 – Obligation du titulaire d'informer le pouvoir adjudicateur de tout changement de situation. Le titulaire, y compris s'il est étranger, informe le pouvoir adjudicateur dès qu'une procédure de redressement judiciaire est mise en œuvre à son encontre. Le titulaire informe, dans les meilleurs délais, le pouvoir adjudicateur de toute modification affectant son statut (cession, fusion, changement de forme juridique, raison sociale, etc.) afin que le pouvoir adjudicateur prenne toutes les dispositions nécessaires pour assurer la continuité de l'exécution du marché. Page 10 sur 12 CCAP - 01/04/2017 - GP 8.6 – Cession du contrat Les droits et obligations découlant du présent marché sont incessibles et intransmissibles, sauf accord mutuel, exprès, écrit et préalable entre les parties. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d'un titulaire, l'administration fera application de la loi n°85.98 du 25 janvier 1985 modifiée, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises et à ses textes d'application. Article 9 : Litiges – Résiliation 9.1 – Résiliation du marché Les dispositions du C.C.A.G.-F.C.S relatives à la résiliation du marché sont applicables. La résiliation du présent marché pourra être prononcée aux frais et risques du titulaire après une mise en demeure restée sans effet pour tout cas de résiliation pour faute. En cas de résiliation aux frais et risques, les excédents sont réputés comprendre les frais de lancement de la nouvelle consultation (notamment les frais de publication), le surcoût résultant de la passation du marché de substitution déterminé par la différence entre le montant notifié du nouveau marché et le montant des prestations restant à réaliser tel qu’arrêté dans le décompte de résiliation, ainsi que des frais administratifs divers. Les surcoûts sont prélevés sur les sommes restant à régler, ou à défaut font l’objet d’un titre de recette, sans préjudices des droits à exercer contre le titulaire en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles des dépenses restent acquises au pouvoir adjudicateur. 9.2 – Redressement judiciaire – Liquidation judiciaire Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur. Il en va de même de tout jugement ou de toute décision susceptible d’avoir un effet sur l’exécution du marché. Il sera fait application des dispositions du .C.A.G.-F.C.S. Page 11 sur 12 CCAP - 01/04/2017 - GP Article 10 : Langue Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d’emploi doivent être entièrement rédigés en langue française. S’ils sont rédigés dans une autre langue, ils doivent être accompagnés d’une traduction en français. Page 12 sur 12 CCAP - 01/04/2017 - GP