LOT 13 CUISINE ET HOTTE D`EXTRACTION
Transcription
LOT 13 CUISINE ET HOTTE D`EXTRACTION
Maître de l’ouvrage : DEPARTEMENT DU BAS-RHIN COMMUNE DE 67270 SCHAFFHOUSE SUR ZORN Opération : FOYER COMMUNAL TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DES LOCAUX ET DE RESTRUCTURATION CUISINE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) DEVIS DESCRIPTIF ET QUANTITATIF DECOMPOSITION DU MARCHE A PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.) LOT N° 13 TRAVAUX DE CUISINE ET HOTTE D’EXTRACTION ARCHITECTE : Jean-Marc HAUER, Architecte DPLG 21 Rue de la Gare 67490 DETTWILLER Tél. 03.88.91.40.04 - e.mail : [email protected] AFFAIRE N° 1690 ETABLI EN JANVIER 2014 1 Devis descriptif et quantitatif : LOT 13 CUISINE ET HOTTE D’EXTRACTION Projet : FOYER COMMUNAL DE SCHAFFHOUSE SUR ZORN : Mise en sécurité des locaux et restructuration cuisine Bureau d’Architecture JM HAUER 21 Rue de la Gare – 67490 DETTWILLER ART. 1. DESIGNATION CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES – CCTP GENERALITES 1.1 PRESENTATION DU PROJET Les travaux à réaliser au Foyer Communal de Schaffhouse sur Zorn comprennent : - la mise en sécurité des locaux avec obtention d’un avis favorable à la poursuite de l’ouverture au public - l’accessibilité handicapés conformité pour 2015 - la restructuration de la cuisine de manière à la rendre plus fonctionnelle (marche en avant) et mieux équipée 1.2 LIMITES DES PRESTATIONS Le soumissionnaire doit des ouvrages complètement terminés et ceci dans tous les détails exécutés selon les D.T.U et règles de l'Art. Le présent document a pour objet de définir la nature et l'importance des travaux à exécuter, mais il est précisé que les dispositions n'ont pas un caractère limitatif. Les prix unitaires forfaitaires incluent au minimum les travaux suivants : - l'implantation des ouvrages - les installations provisoires pour son lot - l'hygiène et la sécurité de son personnel - l'amenée, la mise en place, le repli de tous les matériaux et matériels nécessaires - les travaux de terrassement de toute nature, fouilles, remblais, toutes manutentions, rampe d'accès, - chemins provisoires, tant sur la propriété du Maître de l'Ouvrage que pour les accès de chantier - les démarches auprès des administrations et concessionnaires des réseaux publics - le balisage des réseaux et ouvrages interférant sur sa zone de travail - les mesures de sécurité - la réparation des dégâts causés aux tiers ou par intempéries - le nettoyage des chaussées - les essais de contrôle des matériaux et ouvrages - les frais de décharge publique - les démarches auprès des services pour fournir tous les documents utiles et apporter son assistance technique au Maître d'Ouvrage pour la passation des contrats d'abonnement et d'entretien - les épuisements des venues d'eau jusqu'à concurrence d'un débit de 25m3/h pour permettre la réalisation sans retard des ouvrages. L'Entreprise devra avoir en permanence sur le chantier le matériel pour réaliser cet épuisement - les démarches auprès des Services compétents pour les raccordements et vérifications des installations. 1.3 VISITE OBLIGATOIRE DES LIEUX Il est demandé à l'entrepreneur de procéder obligatoirement à la visite des lieux avant la remise de son offre qui est réputée tenir compte de l'ensemble des conditions techniques et d'accès des travaux ainsi que toutes sujétions, fournitures et façons émanant de l'état existant des lieux et des éventuels bâtiments existants le cas échéant. L'entrepreneur ne pourra ultérieurement se prévaloir d'aucune manière d'une connaissance insuffisante pour une augmentation de ses prix ou de la teneur de ses prestations. 1.4 EQUIVALENCE ET PRESTATIONS Les travaux du présent devis sont traités, soit au forfait, soit au métré réel après exécution des travaux suivant spécifications du Cahier des Clauses Administratives Particulières. Dans les deux cas avant remise, l'entrepreneur devra vérifier, sous sa propre responsabilité, les opérations mentionnées au devis descriptif et quantitatif et les compléter s'il y a lieu, afin de prévoir dans ses prix l'ensemble des prestations nécessaires à un parfait achèvement des ouvrages de son lot. Dans le cas de l'expression "ou équivalent" dans le présent devis, l'entrepreneur devra spécifier la marque, les références et les documents techniques des produits qu'il compte utiliser en équivalence et effectuer une mention sur le devis. En cas d'absence de mention satisfaisante et explicite, le Maître d’Oeuvre se réserve le droit d'imposer la mise en place précise des matériaux et matériels décrits. 1.5 PLANS D'ASSISTANCE DE CHANTIER – PLANS D’ATELIER A charge des entreprises concernées selon besoin. 2 Devis descriptif et quantitatif : LOT 13 CUISINE ET HOTTE D’EXTRACTION Projet : FOYER COMMUNAL DE SCHAFFHOUSE SUR ZORN : Mise en sécurité des locaux et restructuration cuisine Bureau d’Architecture JM HAUER 21 Rue de la Gare – 67490 DETTWILLER 1.6 ACCES DE CHANTIER – PROPRETE DES ABORDS Pendant toute la durée du chantier, l'Entreprise doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas salir ou détériorer la voirie publique ou privée. Elle doit prendre également toutes dispositions nécessaires avec les services compétents pour ne pas perturber la circulation. Il est rappelé qu'elle sera entièrement responsable des accidents causés par la négligence de ces prescriptions; de plus, le Maître d’Ouvrage pourra faire procéder d'office à ses frais aux nettoyage et réfections indispensables à la sécurité des tiers. 1.7 IMPLANTATION - PIQUETAGE - NIVEAU DE REFERENCE - GEOMETRE L'entreprise demeure seule responsable de l'ensemble des ouvrages à mettre en oeuvre dans le cadre de son marché et aura à sa charge la conservation de ses ouvrages, piquets et repères pendant toute la durée des travaux jusqu'à la livraison de son lot. En cas de nécessité de recours à un géomètre, les frais d'intervention de celui-ci sont réputés inclus aux prix du marché sans qu'une mention particulière ne soit nécessaire dans le devis descriptif et quantitatif. C'est à l'entrepreneur d'évaluer la nécessité de ce recours au géomètre. Le piquetage des ouvrages existants (tels que les canalisations...) situé dans l'emprise ou à proximité des ouvrages à exécuter, est à la charge du lot le nécessitant. Le calage du niveau de référence figure précisément sur les plans d’exécution de l’architecte. AUTRES INTERVENANTS 1.8 COORDONNATEUR SECURITE PROTECTION DE LA SANTE. DECRET 94-1159 du 26 décembre 1994 Un coordonnateur SPS est désigné pour cette opération. L’intervenant désigné est celui ayant rédigé le PGC SPS joint au dossier. 1.9 BUREAU DE CONTRÔLE Le bureau de contrôle est le CTP Groupe CADET, Mme Jacqueline HALM. La mission est L (solidité) + LE (solidité existant) + S (sécurité) + HAND (handicapés). Les entreprises doivent toute collaboration et réponses aux demandes de ce bureau de contrôle. 1.10 BUREAU D’ETUDES STRUCTURE A charge exclusive de l’entreprise si elle juge en avoir besoin et sous sa seule responsabilité, sur base de l’étude réalisée par l’architecte. 1.11 BUREAU D’ETUDES FLUIDES CHAUFFAGE ET SANITAIRE A charge de chaque entreprise si elle juge en avoir besoin et sous sa seule responsabilité, sur base de l’étude réalisée par l’architecte. 1.12 BUREAU D’ETUDES ELECTRICITE A charge de chaque entreprise si elle juge en avoir besoin et sous sa seule responsabilité, sur base de l’étude réalisée par l’architecte. 1.13 ECONOMISTE Assuré par l’architecte. 1.14 GEOMETRE A charge exclusive de l’entreprise si elle en a besoin. 1.15 AUTRE BET SPECIALISE A charge exclusive de l’entreprise si elle en a besoin. 1.16 Sans objet 1.17 Sans objet. 3 Devis descriptif et quantitatif : LOT 13 CUISINE ET HOTTE D’EXTRACTION Projet : FOYER COMMUNAL DE SCHAFFHOUSE SUR ZORN : Mise en sécurité des locaux et restructuration cuisine Bureau d’Architecture JM HAUER 21 Rue de la Gare – 67490 DETTWILLER PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 1.18 TRAVAUX DE CUISINE EQUIPEE Les travaux seront réalisés conformément à : - l’ensemble des règles de l’Art, des normes en vigueur et de la réglementation des travaux de bâtiment d’ameublement et d’équipement - en particulier les conditions applicables aux travaux de menuiserie intérieure - en particulier les conditions applicables aux travaux d’installation de cuisine et d’appareillage électroménager - aux directives de la DDASS - aux directives de la DDA et DDE - au règlement sanitaire département du Bas-Rhin - aux normes en vigueur en matière de pollution - à tous les DTU et leurs additifs les plus récents - en règle générale à l’ensemble des textes législatifs et administratifs : lois, ordonnances, règlements, circulaires, arrêtés, décrets etc…, européens, nationaux, départementaux ou municipaux. 4 Devis descriptif et quantitatif : LOT 13 CUISINE ET HOTTE D’EXTRACTION Projet : FOYER COMMUNAL DE SCHAFFHOUSE SUR ZORN : Mise en sécurité des locaux et restructuration cuisine Bureau d’Architecture JM HAUER 21 Rue de la Gare – 67490 DETTWILLER DECOMPOSITION DU MARCHE A PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 2. INSTALLATION ET SECURITE DE CHANTIER Amiante : Selon le rapport de repérage de l’amiante de SPS DIAG ALSACE en date du 06.09.2012, à l’exception d’un joint sur chaudière, il n’y a aucune amiante dans le bâtiment. Ce rapport est joint à la consultation. Sécurité et hygiène : Chaque entreprise devra prévoir dans ses prestations toutes dispositions permettant d’assurer l’hygiène et la sécurité sur le présent chantier selon la réglementation en vigueur et selon les demandes du coordonnateur SPS et du PGC SPS. Tous moyens d’accès sécurisés sont dus pour les ouvrages à réaliser. Les sécurités collectives au droit des trémies et planchers intérieurs sont à la charge du lot gros-œuvre puis des lots modifiant ces dispositions pour leurs travaux. Branchements : L’eau et l’électricité sont disponibles sur place et les consommations sont à charge du maître d’ouvrage. Les entreprises se raccorderont sur les réseaux existants. Compte-prorata : Il n’y en a pas pour ce chantier. Déchets et gravats : Chaque lot est chargé d’éliminer ses propres gravats et déchets. Tous les déchets et gravats provenant des travaux sont à charger, transporter et évacuer à la décharge contrôlée, compris tous coûts de triage et de décharge inclus. Nettoyage chantier : Le chantier est à maintenir en bon état de propreté par ramassage des petits gravats et balayages fréquents. Installation chantier : Chaque entreprise doit sa propre installation de chantier, compris son repliement en fin de ses travaux. Cette prestation est réputée incluse à ses prix unitaires du marché. Clôture de chantier : - lot gros-œuvre pour toute la durée du chantier : . une clôture formant un enclos devant le chantier cuisine côté rue . une bâche sur ossature bois séparant la salle (passant devant l’estrade) du chantier cuisine à l’intérieur des locaux WC chantier : WC existants et accessibles à l’intérieur du bâtiment. PARTICULARITE IMPORTANTE : UTILISATION DE LA SALLE EN PERIODE DE CHANTIER La Commune a souhaité que la salle, l’entrée, le bar et les sanitaires puissent ponctuellement être utilisés pendant le chantier. Comme ces locaux ne sont pas fortement affectés par les travaux, il n’y sera pas fait de stockage de chantier et les nettoyages seront faits régulièrement. Une bâche de chantier sur ossature bois sera réalisée par le gros-œuvre entre la salle et le chantier de la cuisine. Cette bâche comportera une porte de chantier refermable en cas d’occupation de la salle. La salle doit rester en permanence en bon état de propreté. 5 Devis descriptif et quantitatif : LOT 13 CUISINE ET HOTTE D’EXTRACTION Projet : FOYER COMMUNAL DE SCHAFFHOUSE SUR ZORN : Mise en sécurité des locaux et restructuration cuisine Bureau d’Architecture JM HAUER 21 Rue de la Gare – 67490 DETTWILLER 3 DEVIS DESCRIPTIF ET QUANTITATIF NOTA 1 : VISITE DES LIEUX La visite des lieux est réputée obligatoire et l’entreprise ne pourra se prévaloir ultérieurement d’une connaissance insuffisante des lieux pour modifier la teneur et le coût des travaux. La visite peut se faire sur rendez-vous auprès de la Mairie au 03.88.91.52.28. NOTA 2 : CALAGE ALTIMETRIQUE Il figure sur les plans d’exécution architecte et doit impérativement être respecté. NOTA 3 : MOYENS DE PROTECTIONS DES EXISTANTS Tous les moyens de protections et mesures conservatoires des existants sont dus et inclus dans les prix des prestations du marché sans qu’il soit besoin de les rappeler explicitement dans le présent CCTP-DPGF. -------------------------------------------------------------------------------------Nota préliminaire : LIMITES DE PRESTATIONS Les attentes fluides pour le nouvel appareillage seront livrées par le lot chargé de l’installation sanitaire et comporteront : - l’attente écoulement en général en PVC 40 - un robinet équerre ½ p eau froide - un robinet équerre ½ p eau chaude, le cas échéant Les siphons évier et lave-mains, ainsi que tout le reste de la robinetterie, flexibles etc… sont à prévoir par le présent lot. Les attentes électriques seront livrées par le lot électricité aux caractéristiques indiquées par le présent lot. Le gaz propane et une électrovanne gaz seront disposés à proximité du piano par le lot chauffage. --------------------------------------------------------------------------------------- 3.1 FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENTS DE MATERIELS D’EQUIPEMENT DE CUISINE Les prestations comprennent toujours : - l’étude complète de la cuisine comprenant : . le rôle de conseil dans l’optimisation de l’aménagement et du matériel de la cuisine . la participation aux réunions de mise au point de coordination avec le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et les autres lots . l’établissement d’un plan technique général d’implantation coté et légendé . l’établissement d’un plan des attentes des raccordements, coté et légendé, indiquant les prises et boîtiers électriques, les attentes écoulement, eau froide et eau chaude, gaz + la nature et la section des raccords ou ouvrages à la limite des prestations . la diffusion des informations utiles au chantier vers l’architecte et les intervenants concernés - la fourniture du matériel neuf complet en parfait état de marche - la livraison, l’installation, le raccordement du matériel comprenant : . le déballage avec évacuation des emballages . la mise en place des appareils . leurs raccordements sur les attentes laissées par les lots chargés des fluides, compris les pièces de raccord selon besoin . toutes les fixations nécessaires aux parois verticales ou horizontales avec quincaillerie adaptées aux ouvrages 6 Devis descriptif et quantitatif : LOT 13 CUISINE ET HOTTE D’EXTRACTION Projet : FOYER COMMUNAL DE SCHAFFHOUSE SUR ZORN : Mise en sécurité des locaux et restructuration cuisine Bureau d’Architecture JM HAUER 21 Rue de la Gare – 67490 DETTWILLER en place (doublages isolants, faux-plafonds, plafonds etc…) et pour lesquels l’entreprise se sera entourée des renseignements nécessaires pris auprès de la direction des travaux et des autres intervenants - le test intégral du matériel en situation de fonctionnement, y compris les réglages s’il y a lieu - la coordination avec le lot chauffage-ventilation pour l’asservissement de la centrale de traitement d’air chargée de l’admission d’air neuf au fonctionnement de la hotte d’extraction avec réglage de l’équilibre des débits - l’asservissement de l’électrovanne gaz au fonctionnement du nouvel extracteur de hotte - la remise en fin des travaux d’un dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) en 3 exemplaires (1X Commune, 1X Foyer Communal, 1X architecte) sous forme d’un classeur contenant : . le plan général d’implantation coté et légendé, mis à jour le cas échéant avec les modifications apportées pendant le chantier . le plan des raccordements, coté et légendé, mis à jour le cas échéant avec les modifications apportées pendant le chantier . le cas échéant, la liste des réglages spécifiques « hors standard » qui auraient été faits sur les matériels . la documentation technique de tous les matériels installés en français, utilisable pour l’entretien courant et les réparations . les garanties associées . toutes informations utiles au maître d’ouvrage pour l’exploitation et l’entretien des matériels . un registre des vérifications périodiques obligatoires à effectuer Toutes les opérations citées ci-dessus sont classiques ; elles sont à incorporer au prix des matériels cités ci-dessous et réputés incluses à l’offre, puis au marché du titulaire. Tout le matériel est en revêtement inox. Pour remettre son offre, l’entreprise devra impérativement remplir toutes les rubriques ci-dessous et joindre une documentation technique détaillée permettant de comparer et juger les performances du matériel. 3.1.1 TABLE MOBILE INOX 15/10° Aux caractéristiques minimales suivantes : - taille selon sous-détail ci-dessous - réalisation tout inox - hauteur : 900 mm - ossature de support - étagère basse sous la table - ceinture inox sous table hauteur 120 mm - bords avant et arrière table rayonnés 50 mm - 4 roulettes pivotantes – 2 freins Indiquer les caractéristiques principales complémentaires du matériel proposé : Marque : ………………………………………………………………. Nom du produit : ……………………………………………………… Référence : ……………………………………………………………. Caractéristiques : ...…………………………………………………... …………………………………………………………………………... ● TAILLE 1200 X 700 MM Destination : dans zone préparation ensemble 2 ...................... ..................... 7 Devis descriptif et quantitatif : LOT 13 CUISINE ET HOTTE D’EXTRACTION Projet : FOYER COMMUNAL DE SCHAFFHOUSE SUR ZORN : Mise en sécurité des locaux et restructuration cuisine Bureau d’Architecture JM HAUER 21 Rue de la Gare – 67490 DETTWILLER 3.1.2 TABLE EN INOX 15/10° ADOSSEE Formant desserte et plan de travail aux caractéristiques suivantes : - table hauteur 900 mm - réalisation tout inox - ossature de support avec pieds réglables - ceinture inox sous table hauteur 120 mm - bords avant 50 mm rayonné - dosseret longitudinal 1 côté 100 X 20 mm rayonné - étagère basse sous la table Indiquer les caractéristiques principales complémentaires du matériel proposé : Marque : ………………………………………………………………. Nom du produit : ……………………………………………………… Référence : ……………………………………………………………. Caractéristiques : ...…………………………………………………... …………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………... Taille selon sous-détail ci-dessous : ● ● 3.1.3 TAILLE 1200 X 700 MM Destination : dans zone préparation ensemble 1 ...................... ..................... TAILLE 700 X 600 MM Destination : dans zone préparation ensemble 1 ...................... ..................... ensemble 1 ...................... ..................... LAVE-MAINS A COMMANDE NON MANUELLE EN INOX Aux caractéristiques minimales suivantes : - lave-mains adossé avec commande au genou et col de cygne, taille 350 X 330 X 500 mm avec cuve diamètre 275 mm profondeur 115 mm - jupe inox intégrale, angles arrondis, relevé contre mur hauteur 250 mm sur 2 côtés - robinet mitigeur raccordé sur écoulement avec siphon, eau froide et eau chaude, temporisation et molette de réglage de la température Indiquer les caractéristiques principales complémentaires du matériel proposé : Marque : ………………………………………………………………. Nom du produit : ……………………………………………………… Référence : ……………………………………………………………. Caractéristiques : ...…………………………………………………... …………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………... Destination : dans zone cuisson 8 Devis descriptif et quantitatif : LOT 13 CUISINE ET HOTTE D’EXTRACTION Projet : FOYER COMMUNAL DE SCHAFFHOUSE SUR ZORN : Mise en sécurité des locaux et restructuration cuisine Bureau d’Architecture JM HAUER 21 Rue de la Gare – 67490 DETTWILLER 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 1 ...................... ..................... SUPPORT POUR FOUR 10 NIVEAUX EN INOX Sans glissières. Taille 900 X 900 X 800 mm Destination : dans zone cuisson ensemble 1 ...................... ..................... ENSEMBLE GLISSIERES POUR SUPPORTS Ensemble de 2 kits (4 faces) pour 2 X 5 niveaux juxtaposés. Destination : dans zone cuisson ensemble 1 ...................... ..................... ARMOIRE TAILLE 1000 X 700 X 1800 MM Destination : zone plonge pièce 1 ...................... ..................... ARMOIRE TAILLE 1400 X 700 X 1800 MM Destination : zone préparation pièce 1 ...................... ..................... ARMOIRE TAILLE 800 X 700 X 1800 MM Destination : dans cellier pièce 1 ...................... ..................... ARMOIRE VERTICALE EN INOX A TOIT PLAT Avec 2 portes coulissantes. . profondeur : 700 mm . 4 étagères réglables en hauteur avec paroi de division verticale au centre Parois latérales et portes doublées et isolées. Pieds inox réglables. ● ● ● 3.1.8 FOUR MIXTE A CHAUDIERE (VAPEUR, MIXTE, AIR PULSE) A COMMANDE ELECTRONIQUE SANS SONDE Aux caractéristiques minimales suivantes : - contrôle électromécanique sans sonde - fours superposables sur 10 niveaux GN 1/1. - construction en acier inoxydable avec structure intérieure extractible - chambre de cuisson en acier inoxydable - chaudière intégrée pour une vapeur toujours disponible - porte avec double vitrage ouvrable - oura mécanique pour l'évacuation de l'humidité dans la chambre - inversion de rotation du ventilateur - éclairage intérieur halogène temporisé - vanne de sécurité en cas de surpression dans l'enceinte - cycle de lavage du générateur de vapeur temporisé - joint d'étanchéité enclipsé sur dormant du four, en une seule pièce et facilement interchangeable - panneau de contrôle monté sur glissières pour un accès facile aux composants - bandeau de commande en polycarbonate facilement nettoyable - protection IPX 5 Compris raccordement sur eau froide et écoulement à proximité. Taille : 900 X 900 X 1100 mm Destination : dans zone cuisson ensemble TABLE EVIER DE PREPARATION INOX 15/10° ADOSSEE Aux caractéristiques minimales suivantes : - table complète à bord avant rayonné : . longueur : 1100 mm . largeur : 600 mm . hauteur : 900 mm - 1 bac 400 X 400 X 300 mm embouti - 1 dosseret inox 100 X 20 mm rayonné - 1 égouttoir inox - 1 robinet mélangeur raccordé sur écoulement avec siphon, eau froide et eau chaude - meuble de support avec portillon, fond, sol et étagères intérieures, ensemble en inox 9 Devis descriptif et quantitatif : LOT 13 CUISINE ET HOTTE D’EXTRACTION Projet : FOYER COMMUNAL DE SCHAFFHOUSE SUR ZORN : Mise en sécurité des locaux et restructuration cuisine Bureau d’Architecture JM HAUER 21 Rue de la Gare – 67490 DETTWILLER Indiquer les caractéristiques principales complémentaires du matériel proposé : Marque : ………………………………………………………………. Nom du produit : ……………………………………………………… Référence : ……………………………………………………………. Caractéristiques : ...…………………………………………………... …………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………... Destination : dans zone préparation 3.2 ensemble 1 ...................... ..................... TRAVAUX SUR MATERIEL EXISTANT N.B. : L’emprise de la cuisine et du cellier doivent être entièrement vidés pour permettre les travaux de restructuration. Travaux comprenant : - le démontage complet, le transport sur l’estrade de la salle pour stockage sous bâche de protection - le nettoyage du matériel, sa vérification, les réglages éventuels, les réparations nécessaires - son déplacement et raccordement au nouvel emplacement - compris toutes sujétions, fixations, calage etc… et nouvelles pièces nécessaires ● ● ● ● ● ● ● PIANO 8 FEUX AU GAZ PROPANE TAILLE 1600 X 910 MM Destination : dans zone cuisson ensemble 1 ...................... ..................... MISE AUX NORMES DU PIANO avec mise en place de veilleuses gaz Destination : dans zone cuisson ensemble 1 ...................... ..................... FRITEUSE DOUBLE TAILLE 500 X 500 MM Destination : zone cuisson ensemble 1 ...................... ..................... TABLE CHAUDE TAILLE 1400 X 700 MM Destination : zone cuisson ensemble 1 ...................... ..................... TABLE INOX TAILLE 700 X 1800 MM Destination : zone plonge ensemble 1 ...................... ..................... TABLE INOX TAILLE 700 X 2000 MM Destination : zone plonge ensemble 1 ...................... ..................... ENSEMBLE COMPLET DE LAVAGE Comprenant : - table et évier 2 bacs d’entrée + dosserets - le lave-vaisselle - la table de sortie + dosserets Ensemble longueur 4,60 m Destination : zone plonge ensemble 1 ...................... ..................... 10 Devis descriptif et quantitatif : LOT 13 CUISINE ET HOTTE D’EXTRACTION Projet : FOYER COMMUNAL DE SCHAFFHOUSE SUR ZORN : Mise en sécurité des locaux et restructuration cuisine Bureau d’Architecture JM HAUER 21 Rue de la Gare – 67490 DETTWILLER ● ● ● ● ● ● 3.3 REFRIGERATEUR / CONGELATEUR TAILLE 600 X 600 X 1950 MM Destination : cellier ensemble 1 ...................... ..................... REFRIGERATEUR TAILLE 660 X 750 X 1500 MM Destination : cellier ensemble 1 ...................... ..................... CONGELATEUR BAHUT TAILLE 1350 X 630 X 900 MM Destination : cellier ensemble 1 ...................... ..................... TABLE ROULANTE TAILLE 960 X 510 MM Destination : cuisine ensemble 1 ...................... ..................... CHARIOT A GRILLE ROULANT TAILLE 600 X 600 X 1800 MM Destination : cuisine ensemble 1 ...................... ..................... CHAMBRE FROIDE POSITIVE DE GRANDE TAILLE AVEC PORTE ET ETAGERES + GROUPE FROID TAILLE 1800 X 1500 X 2000 MM Destination : cellier ensemble 1 ...................... ..................... DEPOSE ET REPOSE DE LA HOTTE INOX EXISTANTE Comprenant : - dépose avec soin - stockage sur l’estrade à proximité - nettoyage, révision, remise en état - modification éventuelle de l’orifice de captage - repose à son nouvel emplacement - remplacement à neuf du tube fluo et nouveau raccordement électrique - raccordements électriques et aérauliques - joints Taille hotte : 2450 X 1100 X 550 mm Destination : zone cuisson côté piano/friteuse ensemble 1 ...................... ..................... NOUVELLE HOTTE INOX COMPLETE avec raccordements, filtres, capteur et bouchon de purge. Taille : 1000 X 1000 X 550 mm. Destination : zone cuisson côté four polycuisson ensemble 1 ...................... ..................... TRAVAUX SUR HOTTES ET EXTRACTIONS La hotte existante sera déposée, nettoyée et reposée. L’extraction actuelle, non conforme sera démolie et évacuée, compris groupe d’extraction et gaine. Une nouvelle extraction réglementaire sera créée desservant le piano, la friteuse et le four polycuiseur. Une hotte nouvelle au-dessus du polycuiseur viendra en complément de la hotte récupérée. Le réseau de gaines rassemblera sur l’extracteur neuf les effluents à extraire des 2 hottes. La CTA du chauffagiste sera asservie au module de fonctionnement du nouvel extracteur. Enfin, une extraction spécifique de la vapeur d’eau du lavevaisselle sera mise en place avec grille de captage à disposer dans la retombée du faux-plafond neuf située au-dessus du lave-vaisselle. Ensemble en fourniture et pose selon description ci-dessous : 3.3.1 3.3.2 11 Devis descriptif et quantitatif : LOT 13 CUISINE ET HOTTE D’EXTRACTION Projet : FOYER COMMUNAL DE SCHAFFHOUSE SUR ZORN : Mise en sécurité des locaux et restructuration cuisine Bureau d’Architecture JM HAUER 21 Rue de la Gare – 67490 DETTWILLER 3.3.3 3.3.4 3.3.5 RESEAU DE GAINES GALVANISEES SPIRALEES rassemblant le captage des 2 hottes dans le faux-plafond. Compris section selon nécessité, té de jonction, traversées du plancher à ossature bois vers local CTA et raccordement sur l’extracteur. Compris confection du percement et fermeture à la mousse CF. Destination : entre 2 hottes et extracteur ensemble 1 ...................... ..................... pièce 1 ...................... ..................... Destination : pour rassemblement des 2 hottes cuisine ensemble 1 ...................... ..................... BOITIER DE COMMANDE DE LA HOTTE à disposer en cuisine. Ce boîtier comporte les positions suivantes : - 0 : extracteur hors service - 1 : extracteur en marche 1200 m3/h - 2 : extracteur en marche 2400 m3/h - 3 : extracteur en marche 3500 m3/h Ce boîtier permettra d’asservir : - l’électrovanne gaz - le fonctionnement de la CTA Pour cela, les positions comporteront des contacts secs à récupérer par le chauffagiste pour asservir le débit de la CTA. Il n’y a pas d’arrêt d’urgence type coup de poing mettant en route la hotte plein régime (grande cuisine fermée non désenfumée). La mise en route de la hotte permet aussi d’allumer l’éclairage (tube fluo de la hotte existante reposée). Compris coordination avec chauffagiste pour compatibilité matériel et raccordements. Destination : zone cuisson ensemble 1 ...................... ..................... CLAPET COUPE-FEU 1H MECANIQUE A FUSIBLE THERMIQUE à priori diamètre 450 ou 500 mm à disposer à la traversée du plancher haut de la cuisine sur gaine. Destination : sortie gaine dans plancher bois CAISSON D’EXTRACTION 3500 M3/H Résistante à 400° C pendant 2H, avec mise en place dans local technique CTA. Compris raccordements, réglages. Compris moteur d’extraction, variateur de fréquence et coordination avec le chauffagiste pour asservissement du débit de la centrale de traitement d’air. Sortie galvanisée diamètre 450 ou 500 mm, distance toiture maximum 1500 à 2000 mm ; Indiquer les caractéristiques principales complémentaires du matériel proposé : Marque : ………………………………………………………………. Nom du produit : ……………………………………………………… Référence : ……………………………………………………………. Caractéristiques : ...…………………………………………………... …………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………... 3.3.6 12 Devis descriptif et quantitatif : LOT 13 CUISINE ET HOTTE D’EXTRACTION Projet : FOYER COMMUNAL DE SCHAFFHOUSE SUR ZORN : Mise en sécurité des locaux et restructuration cuisine Bureau d’Architecture JM HAUER 21 Rue de la Gare – 67490 DETTWILLER 3.3.7 3.3.8 3.3.9 CONDUIT DE REJET EN GAINE GALVANISEE SPIRALEE ENTRE EXTRACTEUR ET RACCORDEMENT EN SOUS-FACE de l’édicule situé en faitage de la toiture et servant déjà actuellement au rejet de hotte. Compris raccordement et adaptation sur tôle située à l’intérieur du volume charpente. Gaine de diamètre 450 ou 500 mm estimé, longueur env. 6 ml, compris coudes et suspentes. NB : le lot plâtrerie mettra une isolation coupe-feu autour de ce conduit. Destination : gaine de rejet ensemble 1 ...................... ..................... DEPOSE SANS SOIN DE L’ANCIENNE EXTRACTION Comprenant : - 1 caisson avec moteur d’extraction - réseau de gaines galvanisées spiralées dans les combles - le boîtier de commande en cuisine Compris évacuation à la décharge, y compris les frais. - rebouchage des vieux percements Destination : ancienne extraction ensemble 1 ...................... ..................... EXTRACTION D’AIR SUR LAVE-VAISSELLE Ensemble de travaux comprenant : - 1 grille d’aspiration taille env. 0,30 X 0,60 m dans retombée verticale du faux-plafond au-dessus du lave-vaisselle - 1 caisson en tôle dans faux-plafond recevant la grille et le raccordement du conduit d’évacuation - 1 conduit d’évacuation en gaine galvanisée spiralée section 250 mm, compris les coudes et la traversée sur plancher bois - 1 clapet coupe-feu 1H à fusible thermique dans la traversée du plancher bois - 1 caisson de ventilation piloté par un variateur de vitesse, débit maximum 1000 m3/h - 1 sortie en toiture avec découpe couverture, abergement étanche, chapeau de sortie et reprise en place des tuiles coupées (tuiles béton Redland) - 1 boîtier de commande à disposer sur les murs de la cuisine - compris raccordement et mise en route Destination : captage vapeur d’air au-dessus lave-vaisselle ensemble 1 ...................... ..................... ____________ TOTAL H.T. .........................................…............................ ...................... T.V.A. 20 % ........................................….......................... ...................... ___________ TOTAL T.T.C. .................................................................... ..................... ========== LOT N° 13 : TRAVAUX DE CUISINE ET HOTTE D’EXTRACTION Fait à .............................................., le ............................................ Par l'ENTREPRISE avec en mention manuscrite "Bon pour soumission" Cachet et signature 13 Devis descriptif et quantitatif : LOT 13 CUISINE ET HOTTE D’EXTRACTION Projet : FOYER COMMUNAL DE SCHAFFHOUSE SUR ZORN : Mise en sécurité des locaux et restructuration cuisine Bureau d’Architecture JM HAUER 21 Rue de la Gare – 67490 DETTWILLER