RC - le bouquet - Ville de Montélimar
Transcription
RC - le bouquet - Ville de Montélimar
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) POUVOIR ADJUDICATEUR – MAITRE D'OUVRAGE : VILLE DE MONTELIMAR, Hôtel de Ville, Place Emile Loubet, BP 279, 26216 MONTELIMAR cedex Tél. : 04 75 00 25 00 - fax : 04 75 00 25 08 REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR : MAITRE D'OEUVRE : Monsieur le Député-maire de la Ville de MONTELIMAR ou son représentant NALDEO SAS 130 Route de Chateauneuf, BP 118, 26203 MONTÉLIMAR Cedex Tél. : 04 75 92 05 70 – fax : 04 75 92 05 79 Objet du marché : AMELIORATION DE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES QUARTIER DU BOUQUET DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : AVANT LE 27 mai 2013 à 17 H 00 Aff. : ML 1093 Page 2/11 VILLE DE MONTELIMAR – Amélioration de la gestion des eaux pluviales quartier du Bouquet DCE - Règlement de Consultation (R.C.) SOMMAIRE ARTICLE I - OBJET DE LA CONSULTATION - .........................................................................................................3 ARTICLE II - CONDITIONS DE LA CONSULTATION - ...........................................................................................3 II - 1) Etendue de la Consultation et mode dE CONSULTATION.............................................................................3 II - 2) Pouvoir adjudicateur - Maître d’ouvrage ..........................................................................................................3 II - 3) Maîtrise d’oeuvre ..............................................................................................................................................3 II - 4) Modalités d’attribution......................................................................................................................................3 II - 5) Décomposition en tranches ou en lots...............................................................................................................3 II - 6) Coordonnateur de sécurité et protection de la santé..........................................................................................4 II - 7) Contrôle technique ............................................................................................................................................4 II - 8) Compléments à apporter au CCTP....................................................................................................................4 II - 9) Solution de base, Variantes et options ..............................................................................................................4 II - 10) Délai d’exécution ..........................................................................................................................................4 II - 11) Délai de validité des offres............................................................................................................................4 II - 12) Mesures particulières concernant l’hygiène et la sécurité du travail .............................................................4 II.13) – Modalité de communication durant la consultation .............................................................................................4 ARTICLE III - PRESENTATION DES OFFRES - ........................................................................................................5 III - 1) Dossier de consultation .....................................................................................................................................5 III - 2) offre à remettre par le candidat .........................................................................................................................5 ARTICLE IV - CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES .................................................................8 ARTICLE V - – EXAMEN ET SELECTION DES CANDIDATURES.........................................................................9 ARTICLE VI - – EXAMEN, JUGEMENT ET CLASSEMENT DES OFFRES...........................................................9 ARTICLE VII - – MODE DE REGLEMENT DU MARCHE......................................................................................10 VII - 1) Modalités de financement et de paiement ...................................................................................................10 VII - 2) Garanties et cautionnement exigés ..............................................................................................................11 VII - 3) Forme de prix..............................................................................................................................................11 ARTICLE VIII - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES - ............................................................................11 VIII - 1) renseignements complémentaires................................................................................................................11 NALDEO, Agence de MONTELIMAR Aff. : ML 1093 Page 3/11 VILLE DE MONTELIMAR – Amélioration de la gestion des eaux pluviales quartier du Bouquet DCE - Règlement de Consultation (R.C.) REGLEMENT DE LA CONSULTATION ARTICLE I - OBJET DE LA CONSULTATION La présente consultation concerne les travaux de : AMELIORATION DE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES QUARTIER DU BOUQUET à réaliser sur le territoire de la Ville de Montélimar. A titre indicatif, on peut prévoir que les travaux débuteront vers : JUIN/JUILLET 2013 Les délais du marché sont imposés. Ils sont précisés à l’Acte d’Engagement. ARTICLE II - CONDITIONS DE LA CONSULTATION II - 1) ETENDUE DE LA CONSULTATION ET MODE DE CONSULTATION La présente consultation est lancée suivant la PROCEDURE ADAPTEE conformément aux dispositions des articles 26-II, 28, 40-III-1° et 72 du Code des Marchés Publics. II - 2) POUVOIR ADJUDICATEUR - MAITRE D’OUVRAGE Le pouvoir adjudicateur est la : VILLE DE MONTELIMAR, Hôtel de Ville, Place Emile Loubet, BP 279, 26216 MONTELIMAR cedex Tél. : 04 75 00 25 00 - fax : 04 75 00 25 08 Le représentant du pouvoir adjudicateur est Monsieur le Député-maire de la Ville de MONTELIMAR ou son REPRESENTANT. II - 3) MAITRISE D’OEUVRE Le Maître d’œuvre est : NALDEO BP 118 – 26203 MONTELIMAR Cedex Tél. : 04 75 92 05 70 – Fax : 04 75 92 05 79 La mission de maîtrise d’œuvre est la suivante : II - 4) AVANT PROJET (AVP), PROJET (PRO), ASSISTANCE AUX CONTRATS DE TRAVAUX (ACT), ETUDES D’EXECUTION (EXE), DIRECTION DE L’EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX (DET), ASSISTANCE LORS DES OPERATIONS DE RECEPTION (AOR). MODALITES D’ATTRIBUTION Marché unique qui sera conclu avec une entreprise unique ou avec un groupement d’entreprises groupé solidaires. Il est rappelé que l’entreprise mandataire d’un groupement ne peut présenter, en cette qualité, plus d’un groupement pour un même marché. II - 5) DECOMPOSITION EN TRANCHES OU EN LOTS - Il n’est pas prévu de décomposition en lots. Les travaux se découpent en une tranche FERME, une tranche CONDITIONNELLE 1 : extension n°1 et une tranche CONDITIONNELLE 2 : extension n°2. NALDEO, Agence de MONTELIMAR Aff. : ML 1093 Page 4/11 VILLE DE MONTELIMAR – Amélioration de la gestion des eaux pluviales quartier du Bouquet DCE - Règlement de Consultation (R.C.) II - 6) COORDONNATEUR DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE La mission de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé en phase conception et réalisation est assurée par la Société : COBAT 80, bis avenue Saint Lazare - 26200 MONTELIMAR Tél. : 04 75 01 97 95 - Fax : 04 75 00 43 75 Email : [email protected] Cette mission relève de la catégorie 2, au sens de l’article R.4532-1 du Code du Travail II - 7) CONTROLE TECHNIQUE Il sera désigné par le Maître d’Ouvrage, si nécessaire. II - 8) COMPLEMENTS A APPORTER AU CCTP Sans objet. II - 9) SOLUTION DE BASE, VARIANTES ET OPTIONS Le dossier de consultation comporte une solution de base à laquelle les candidats doivent obligatoirement répondre. II-9.1) Compléments à apporter au Cahier des Charges Sans objet. II-9.2) Variantes Les variantes techniques sont autorisées. II-9.3) Options Sans objet. II - 10) DELAI D’EXECUTION Le délai d’exécution est fixé à l’Article 3 de l’Acte d’Engagement et ne peut, en aucun cas, être changé. II - 11) DELAI DE VALIDITE DES OFFRES Le délai de validité des offres est fixé à 120 (CENT VINGT) JOURS à compter de la date limite de remise des offres qui figure en page de garde du présent Règlement de Consultation et du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.). II - 12) MESURES PARTICULIERES CONCERNANT L’HYGIENE ET LA SECURITE DU TRAVAIL II-12.1) Plans d’hygiène et de sécurité La notice regroupant l’ensemble des données, qui sont de nature à avoir une incidence sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs appelés à travailler sur le chantier, doit être jointe au dossier de consultation par l’Entrepreneur. II.13) – MODALITE DE COMMUNICATION DURANT LA CONSULTATION Les échanges durant la consultation entre le pouvoir adjudicateur et les candidats se feront par courriel ou par télécopie aux coordonnées indiquées par les candidats dans le registre de retrait du dossier de consultation des entreprises ou dans leur lettre de candidature telle que demandée à l’article III-2.1. du présent règlement de consultation. NALDEO, Agence de MONTELIMAR Aff. : ML 1093 Page 5/11 VILLE DE MONTELIMAR – Amélioration de la gestion des eaux pluviales quartier du Bouquet DCE - Règlement de Consultation (R.C.) ARTICLE III - PRESENTATION DES OFFRES Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et ne pourront pas être présentées sur support physique électronique. III - 1) DOSSIER DE CONSULTATION Le Dossier de Consultation des Entreprises : - est disponible par voie électronique sur le site www.montelimar.fr, espace pro, marchés publics puis en cours, - est remis gratuitement aux candidats qui en font la demande, - comporte : Règlement de Consultation (R.C.), L’Acte d’engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles, Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P), Bordereau des Prix (BPU), Détail estimatif (DE), Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (P.G.C.S.P.S.), Plans, Formulaires DC1 et DC2. III - 2) OFFRE A REMETTRE PAR LE CANDIDAT Le candidat aura à produire un dossier complet contenant les pièces suivantes, datées et signées par lui : III-2.1) Les pièces relatives à la candidature comprenant les renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique liés aux candidatures : III - 2.1.1) Justificatifs à produire par les candidats quant à leurs qualités et capacités a - Une lettre de candidature permettant l’identification du candidat, b - L’identification et le justificatif d’habilitation de la (des) personne (s) habilitée(s) à engager le candidat, c - Les déclarations suivantes : ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles suivants du code pénal : 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 ème ème à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, 2 alinéa de l'article 421-5, 433-1, 2 alinéa de l'article 433-2, ème ème 8 alinéa de l’article 434-9, 2 alinéa de l’article 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à ème 441-7, 1er et 2 alinéas de l'article 441-8, 441-9, 445-1 et 450-1 ; ou ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour une infraction de même nature dans un autre Etat de l’Union Européenne ; ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans d’une condamnation définitive pour l’infraction prévue par l'article 1741 du code général des impôts ou une infraction de même nature dans un autre Etat de l’Union Européenne ; ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du code du travail ou des infractions de même nature dans un autre Etat de l’Union Européenne ; NALDEO, Agence de MONTELIMAR Aff. : ML 1093 Page 6/11 VILLE DE MONTELIMAR – Amélioration de la gestion des eaux pluviales quartier du Bouquet DCE - Règlement de Consultation (R.C.) ne pas être en état de liquidation judiciaire ou ne pas faire l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger ; ne pas être déclaré en état de faillite personnelle ou ne pas faire l’objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ; ne pas être admis au redressement judiciaire ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, sans justifier d’une habilitation à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché public ou de l’accord-cadre ; avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s’être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir constitué spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé du recouvrement ; être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212-5 et L. 5212-9 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés ; que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 122110, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où les candidats emploient des salariés, conformément à l’article D. 8222-5-3° du code du travail), pour le candidat individuel ou membre du groupement établi en France ; fournir à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l’article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents, pour le candidat individuel ou membre du groupement établi ou domicilié à l’étranger ; d - Une copie du ou des jugements prononcés, si le candidat fait l’objet d’une procédure en redressement judiciaire ou d’une procédure équivalente, e - Le chiffre d’affaires des trois (3) derniers exercices clos. f - Eventuellement, extrait Kbis et/ou attestation d’inscription au Répertoire des Métiers ou autre immatriculation ou agrément. III - 2.1.2) Capacité économique et financière - Eventuellement, le chiffre d’affaires des trois (3) derniers exercices clos. III - 2.1.3) Capacité technique a) une liste des travaux exécutés au cours des cinq (5) dernières années appuyée d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l’époque et le lieu d’exécution des travaux et précisent s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin ou tous autres justificatifs permettant d’apprécier la capacité du candidat, b) une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et une déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature, c) éventuellement, qualification et / ou certifications du candidat. Pour se faire, les candidats peuvent recourir à la «lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants » (formulaire DC1 ci-joint et disponible sur le site www.ville-montelimar.com), à compléter, dater et signer par la (les) personne(s) habilitée(s) à les engager, et à la «déclaration du candidat individuel ou de membre de groupement» (formulaire DC2 également ci-joint et disponible sur le site www.ville-montelimar.com). Pour les candidats constitués en groupement, il est rappelé que l’entreprise mandataire d’un groupement ne peut présenter, en cette qualité, plus d’un groupement pour un même marché et que l’appréciation des NALDEO, Agence de MONTELIMAR Aff. : ML 1093 Page 7/11 VILLE DE MONTELIMAR – Amélioration de la gestion des eaux pluviales quartier du Bouquet DCE - Règlement de Consultation (R.C.) capacités économiques et techniques est globale. Pour les candidats constitués en groupement, il n’est donc pas exigé que chaque membre du groupement dispose de la totalité des capacités requises pour l’exécution du marché. Il est également rappelé que le candidat, même s’il s’agit d’un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui, mais à la condition d’apporter la preuve qu’il disposera de ces capacités pour l’exécution du marché. Les candidats sont enfin informés que tous les justificatifs demandés devront, s’il y a lieu, être accompagnés d’une traduction en langue française certifiée. III-2.2) Les pièces relatives à l’offre : Composée de : A - Un PROJET DE MARCHE comprenant : - L’ACTE D’ENGAGEMENT (AE), cadre ci-joint à compléter, parapher, dater et signer par la (les) personne(s) habilitée(s) à engager le candidat. - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.), cahier ci-joint à accepter, sans modification, - Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), cahier ci-joint à accepter, sans modification, - Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.), cadre ci-joint à compléter, dater et signer, - Le Détail Estimatif (D.E.), cadre ci-joint à compléter, dater et signer. - Le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (P.G.C.S.P.S.), document à dater et signer, B - Un MEMOIRE JUSTIFICATIF des dispositions que le candidat se propose d’adopter pour l’exécution des travaux. Ce document comprendra toutes justifications et observations du candidat et, en particulier : 1) des indications concernant la provenance et les caractéristiques des principales fournitures, matériaux et produits qui seront utilisés et, éventuellement, les références des fournisseurs correspondants, 2) des indications concernant les moyens matériels et humains qui seront mis en œuvre, le planning détaillé faisant apparaître les différentes phases de travaux dans le respect du délai d’exécution fixé dans l’acte d’engagement, 3) des indications sur les principales mesures prévues pour assurer la sécurité du personnel et des tiers et la limitation des gênes pour les usagers (bruit, propreté des chantiers …), 4) une note sur les mesures en faveur du respect de l’environnement que le candidat se propose d’adopter dans le cadre de l’exécution du marché et en particulier s’agissant : - du recyclage et du traitement des déchets de chantier, de la réduction des nuisances sonores liées aux chantiers, de la propreté des chantiers, de l’utilisation de matériaux recyclés. Les candidats pourront présenter un dossier général « variantes » comportant un sous-dossier pour chaque variante qu’ils proposent, chaque sous-dossier étant composé de : - Un Acte d’Engagement (A.E.) spécifique, - Eventuellement d’un mémoire justificatif si l’offre variante change les informations données dans le cadre du mémoire justificatif correspondant à l’offre de base, - Les adaptations à apporter au C.C.T.P., NALDEO, Agence de MONTELIMAR Aff. : ML 1093 Page 8/11 VILLE DE MONTELIMAR – Amélioration de la gestion des eaux pluviales quartier du Bouquet DCE - Règlement de Consultation (R.C.) - Un Détail Estimatif (D.E.) et un B.P.U. spécifique. Les candidats sont informés que le mémoire justificatif qui est destiné à être contractualisé par son annexion au C.C.T.P. est un document indispensable à l’appréciation de l’offre et à l’exécution du marché. Sa non-production aura pour conséquence de rendre l’offre irrégulière. Les candidats sont également informés que l’ensemble des documents contenus dans l’enveloppe de l’offre qui sera ouverte sera conservé dans les archives du Maître d’Ouvrage. ARTICLE IV - CONDITIONS D’ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES Les offres ne peuvent pas être présentées sur support physique électronique. Il convient de distinguer les offres présentées sur support papier et les offres transmises par voie électronique en rappelant aux candidats qu’ils doivent obligatoirement opter pour l’une ou l’autre de ces solutions. IV.1 – Offre sur support papier Les candidats qui présentent leur offre sur support papier la transmettent sous enveloppe cachetée contenant l’ensemble des justificatifs à produire par le candidat conformément à l’article III.2.1 ci-dessus ainsi que l’offre conformément a l’article III.2.2. ci-dessus. Elle portera les mentions suivantes : OFFRE POUR : « AMELIORATION DE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES QUARTIER DU BOUQUET » CANDIDAT : ........................................ NE PAS OUVRIR AVANT LA SCEANCE D’OUVERTURE DES PLIS Mairie de Montélimar Service Marchés Publics Place Emile Loubet BP 279 26216 MONTELIMAR cedex Si l’offre est envoyée par la poste, elle devra l’être à l’adresse mentionnée ci dessus, par pli recommandé avec avis de réception postal, et parvenir à destination avant les date et heure limites de remise des offres indiquées en page de garde du présent règlement de la consultation. Si l’offre est remise en main propre, elle devra l’être contre récépissé dûment daté à l’adresse ci-dessous (heures d’ouverture du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h) : Centre Municipal de Gournier ème étage - Av. de Gournier- 26200 Montélimar Service Marchés Publics – 2 avant ces mêmes date et heure limites de remise des offres IV.2 – Offre par voie électronique Les candidats qui présentent leur offre par voie électronique la transmettent via le site www.montelimar.fr, rubrique espace pro, « marchés publics », puis marché en cours. Cette transmission doit s’effectuer dans le respect : - de la composition du dossier et de la règle des doubles enveloppes telle que définie à l’article 3.2 ci-avant, - du format, A4 jusqu’à A3, PDF pour les parties rédactionnelles et DWF ou JPEG, TIF, GIF et PNG pour les images et plans, - de la signature des pièces du marché au moyen d’un certificat délivré par une autorité de certification agréée par le ministre chargé de la réforme de l’Etat ou équivalent pour les candidats non établis en France, NALDEO, Agence de MONTELIMAR Aff. : ML 1093 Page 9/11 VILLE DE MONTELIMAR – Amélioration de la gestion des eaux pluviales quartier du Bouquet DCE - Règlement de Consultation (R.C.) et l’offre doit être reçue au plus tard à la date limite de remise des offres indiquée en page de garde du présent règlement de la consultation. Ces candidats peuvent également présenter une copie de sauvegarde de leur offre sur support papier sous enveloppe cachetée qui portera l’adresse et les mentions suivantes : COPIE DE SAUVEGARDE OFFRE POUR : « AMELIORATION DE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES QUARTIER DU BOUQUET » CANDIDAT : ........................................ Mairie de Montélimar Service Marchés Publics Place Emile Loubet BP 279 26216 MONTELIMAR cedex Si la copie de sauvegarde de l’offre est envoyée par la poste, elle devra l’être à l’adresse mentionnée ci dessus, par pli recommandé avec avis de réception postal, et parvenir à destination avant les date et heure limites de remise des offres indiquées en page de garde du présent règlement de la consultation. Si elle est remise en main propre, elle devra l’être contre récépissé dûment daté à l’adresse ci-dessous (heures d’ouverture du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de14 h à 17 h) : Centre Municipal de Gournier ème étage Service Marchés Publics – 2 Av. de Gournier 26200 Montélimar avant ces mêmes dates et heures limites de remise des offres. ARTICLE V -– EXAMEN ET SELECTION DES CANDIDATURES Les candidatures : - Qui ne comportent pas tous les justificatifs (non précédés du mot « éventuellement ») énoncés à l’article III.2.1 ci-avant, ou, - Dont les capacités techniques ou humaines apparaissent insuffisantes, ne seront pas admises. Toutefois, si des pièces réclamées sont absentes ou incomplètes, mais à condition que le Représentant du Pouvoir Adjudicateur le décide, tous les candidats concernés pourront être invités à produire ou compléter ces pièces dans un délai identique qui ne saurait être supérieur à dix (10) jours. ARTICLE VI -– EXAMEN, JUGEMENT ET CLASSEMENT DES OFFRES Après complément et/ou négociation éventuellement demandé et/ou engagé, les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables sont éliminées étant précisé qu’est : NALDEO, Agence de MONTELIMAR Aff. : ML 1093 Page 10/11 VILLE DE MONTELIMAR – Amélioration de la gestion des eaux pluviales quartier du Bouquet DCE - Règlement de Consultation (R.C.) - inappropriée, une offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur et qui peut en conséquence être assimilée à une absence d’offre, - irrégulière, une offre qui est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, - inacceptable, une offre dont les conditions d’exécution méconnaissent la législation en vigueur ou lorsque les crédits alloués au marché ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de la financer. L’absence de solution de base et de mémoire justificatif est un critère éliminatoire. Pour le jugement des offres restantes il sera tenu compte des critères pondérés comme suit : 1) la valeur technique de l’offre (qui sera appréciée à partir des éléments contenus dans le mémoire justificatif du candidat) : Note sur 20 assortie d’un coefficient 3,00 étant précisé que la note attribuée à l’offre examinée est obtenue à partir de la formule : 20 – (0,15 point x valeur de l’écart pourcentage avec l’offre ayant obtenue le plus grand nombre de points) Lorsque le résultat obtenu est négatif, la note attribuée est zéro (0). Chacun des éléments du mémoire justificatif se voit en effet allouer un nombre de points qui est fonction de l’appréciation qui en est faite conformément au tableau suivant : Appréciation Très insuffisant Insuffisant Moyen Assez satisfaisant Satisfaisant Très satisfaisant Nb de points 0 1 2 3 4 5 2) Le prix : Note sur 20 assortie d’un coefficient 2,00 étant précisé que la note attribuée à l’offre examinée est obtenue à partir de la formule : 20 - (0,15 point x valeur de l’écart pourcentage avec l’offre moins-disante) Lorsque le résultat obtenu est négatif, la note attribuée est zéro (0). Ces offres sont classées par ordre décroissant en fonction du nombre total de points obtenus et c’est l’offre la mieux classée (celle qui obtient le plus grand nombre de points), et donc économiquement la plus avantageuse, qui est retenue. A ce stade de la procédure, il est bien convenu que si elles ne sont pas intervenues préalablement au classement des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'engager les négociations avec le candidat dont l'offre se trouve la mieux classée. Il est toutefois précisé que si le candidat, dont l’offre est ainsi retenue, ne peut pas produire au Représentant du Pouvoir Adjudicateur les documents et certificats mentionnés à l’article 46 du Code des Marchés Publics dans le délai indiqué dans l’acte d’engagement, son offre sera rejetée et le représentant du Pouvoir Adjudicateur présentera le même demande au candidat suivant dans le classement des offres. ARTICLE VII -– MODE DE REGLEMENT DU MARCHE VII - 1) MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT Les travaux seront financés par le budget général (fonds propres) et le budget annexe Eau Potable de la Ville de MONTELIMAR. NALDEO, Agence de MONTELIMAR Aff. : ML 1093 Page 11/11 VILLE DE MONTELIMAR – Amélioration de la gestion des eaux pluviales quartier du Bouquet DCE - Règlement de Consultation (R.C.) Il est prévu le versement d’une avance de 5 % du montant T.T.C. du marché et d’acomptes mensuels. Le mode de règlement retenu par le Maître d’Ouvrage est le virement avec paiement en euros à TRENTE (30) JOURS dont VINGT (20) JOURS pour le mandatement. VII - 2) GARANTIES ET CAUTIONNEMENT EXIGES Il n’est pas demandé de frais de reprographie pour l’obtention du Dossier de Consultation des Entreprises. Il est prévu l’application d’une retenue de garantie de cinq (5) pour cent qui pourra toutefois être remplacé par une garantie à première demande. Une garantie à première demande au montant de l’avance sera exigée des entreprises ayant acceptée le versement de cette avance. VII - 3) FORME DE PRIX Le marché est conclu à prix unitaires révisables. ARTICLE VIII - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VIII - 1) RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES Les concurrents peuvent poser des questions écrites relatives au dossier. Ces questions devront être adressées par courrier au Maître d’ouvrage avec copie par télécopie au Maître d’œuvre (Télécopie NALDEO : 04 75 92 05 79). Ces demandes devront être adressées au plus tard 15 (QUINZE) jours avant la date de remise des offres. Il ne sera répondu à aucune question orale. NALDEO, Agence de MONTELIMAR