Cobatynfo n°139 avril 2012, PDF, taille 3.219 Mo
Transcription
Cobatynfo n°139 avril 2012, PDF, taille 3.219 Mo
Cobatynfo Bâtir ensemble au service de l’Architecture, du Logement, de l’Urbanisme et de l’Environnement lletin Le bu 012 vril 2 A y t a e Cob triel d s e im tr 9 N°13 25-27 mai 2012 Cobaty Montpellier accueille Euromed 2-3 pages page 2 sommaire Edito Cobaty uni: en route pour le futur... page 6 Cobaty International Forum Cobaty Genève Lausanne Vaud page 19 Veille réglementaire page 21 Paroles de lecteur Georges Lambrecq page 22 Nos joies Cobaty fête Reine et Jean Siaut page 10 8 Une Association Nos Associations à la loupe en mouvement page La discrète et efficace Cobaty Meaux Rencontres - Colloques Visites techniques 24 L’invité de Cobaty page Philippe Pelletier Le bâtiment est en route vers la troisième révolution industrielle édito Cobaty uni : en route pour le futur… Cher(ères) Ami(e)s, Les feux de notre Assemblée générale du 27 mars tout juste éteints, nos activités reprennent et le trimestre à venir est chargé d’événements. Mais pour revenir quelques instants sur l’AG, les membres du BN et du CAN tiennent à vous remercier pour votre confiance dans l’action que nous poursuivons. Qu’il soit bien dit, pour lever toute ambiguïté, que notre désir n’est pas de nous séparer de nos amis de l’International. Bien au contraire. Nous sommes tous convaincus de la nécessité de la dimension internationale de notre Association, mais dans l’unité, la réunion et l’amitié, pour que chacun fasse, pour le seul profit des Cobatystes, ce qu’il sait faire le mieux. La redéfinition de nos rapports d’activités avec nos amis de Bruxelles n’est pas un anéantissement. C’est au contraire, un nouveau départ, une revitalisation. La volonté de la future Fédération est d’agréger les Associations de tout pays, car elles ont toutes vocation à nous rejoindre, même celles qui jusqu’à ce jour considèrent que cette réunion est néfaste. Tout a été dit et suffisamment sur cette question pour ne pas y revenir. La polémique est stérile. Seule l’unité est porteuse d’espoir. Nous poursuivrons notre action avec l’espérance d’une unité prochaine retrouvée. Précisément, nos futurs documents sociaux (statuts et règlement intérieur) intégreront la dimension internationale au visa du principe de l’égalité des droits et des devoirs. Ils seront une fois de plus relus et revus à l’occasion des journées de Pont Royal («La Parole aux Associations», 13-14 avril). Venez nombreux. Car au delà des trois ateliers concoctés par Jacques Lorthioir, vous aurez la parole et vous pourrez (vous devrez) vous exprimer. Comme je l’ai écrit, c’est à l’occasion de ces journées que l’on prend le pouls de Cobaty. Et le cadre de ce village de Provence ne vous laissera pas insensible. Une vraie leçon environnementale. Et on enchaînera un mois plus tard (les 26 et 27 mai) avec les Journées Euromed que nos amis de Cobaty Montpellier finalisent. Ils nous en ont donné un bref aperçu lors de l’AG, mais suffisant pour nous donner envie de les retrouver. Nous avons décidé, avec la rédaction de «Cobatynfo», de mettre à l’honneur Montpellier, une des plus belles villes de France, dont le passé urbanistique est exemplaire. Un littoral durable : le sujet nous concerne tous. En lui même, le littoral est notre patrimoine. Comment le protéger ? Mais également, comment mieux l’utiliser de manière à conjuguer protection de l’existant et développement économique et touristique harmonieux, tout en préservant l’identité de cet environnement dont nous sommes si fiers et que nous voulons léguer intact à nos enfants, voire même en l’améliorant ? De tout ceci, nous parlerons, en espérant qu’au delà du plaisir de nous retrouver, nous puissions initier un acte concret, fruit de nos réflexions. Par ailleurs, nos districts vont organiser leur journée. Certains Présidents ont eu l‘astuce de profiter d’un événement national pour s’y agréger. Les programmes dont j’ai pu avoir connaissance démontrent que l’imagination est au pouvoir. Ils donnent envie d’en être et de participer. Et enfin, avant le grand départ estival, nous adopterons, si vous le voulez bien, le 26 juin prochain, lors d’une AG dédiée, les statuts et le règlement intérieur de notre nouvelle Fédération, laquelle sera ainsi en état de marche, prête à accueillir tous nos amis, de n’importe quel pays, de façon que Cobaty se présente au Congrès de Beyrouth rassemblé, témoignage de notre unité. Ainsi, au delà de l’amitié qui nous lie, toutes ces réunions et activités sont le témoignage que notre Association vit et prospère. Cobaty, c’est un subtil mélange d’expérience et de convivialité partagée, ce qui nous permet d’être chaque fois plus exigeants et surtout, quand nous nous quittons, d’être toujours plus impatients de nous retrouver. Fidèlement. Jean-Louis Augereau Président de Cobaty nfo y t a b o C tin Le bulle baty el de Co trimestri tion : ublica de la p r u e t c Dire ereau uis Aug ION Jean-Lo MMISS E LA CO arviz Haeri D ENT P : ID S » PRÉ UNICATION : «COMM pikofer ction ierry Op é de rédac Digonnet, Th endjilali COMit ri E a r, il ie jam B Bern tion : D Hélène c Réda Levron ire de Michel Secréta ion de t a r o ab a coll m Avec l huria.co a: www.t - Fotoli MAQUETTEoto : eyrouth Ph gglo - B Crédit - Montpellier A ty et © Coba Wikipédia - X photos tion des Thiébau eproduct es auteurs. R 2 6 3 d 1634 - 8 e sauf accord it N°ISSN les interd des artic PARIS Y COBAT lichy 75009 C e 6, rue d 0 23 94 13 4 oo.fr Tél. : 01 baty@wanad o c : il a e-m baty.org www.co Le bulletin de Cobaty_Avril 2012_page 2 L’organisation des 4ème Journées Euromed à Montpellier est une superbe aventure humaine qui se poursuit dans une logique de renforcement des liens entre les deux rives de la Méditerranée: celle du Nord et celle du Sud. Thème de ces journées : « Patrimoine et Développement en Euroméditerranée : pour un littoral durable». Cette Méditerranée – Mare Nostrum - mêle notre histoire à celle des peuples libanais, syrien, grec, italien, égyptien, tunisien, marocain, algérien… souvent pour le meilleur et quelques fois, malheureusement, pour le pire. Et en cela, Euromed est un formidable laboratoire d’échanges et d’idées. y t a b Co e d ie La v Pour un littoral durable Place de l’Europe à Montpellier Journées Euromed - Montpellier 25-27 mai 2012 Organisées au « Corum » de Montpellier du 25 au 27 mai 2012, ces journées vont mettre l’accent sur les enjeux de notre littoral qui, parce qu’il a une forte attraction touristique, se trouve fragilisé par la destruction régulière de nos ressources naturelles. Ainsi, le tourisme pose la question plus générale de la capacité de notre société à maitriser son développement urbanistique et économique, en protégeant et en préservant sur le long terme l’environnement et l’existant, grâce à un aménagement équilibré et plus sécurisé de ce littoral, en bref en privilégiant un développement durable (sustainable, comme disent les Anglo-Saxons). (voir encadré) Un programme bâti autour de quatre grands moments Ces journées sont organisées autour de quatre grands moments : une présentation de la problématique ; des études de cas et une visite technique sur le site de la Grande Motte ; des retours d’expériences; des soirées conviviales et culturelles. • Problématique : le développement touristique nécessite une planification raisonnée. Elle apparait comme un instrument indispensable pour lutter contre des dérives qui peuvent endommager tout un territoire. C’est la logique du Plan Bleu national (*). • Les études de cas traiteront de la Mission Racine (mission interministérielle d’aménagement touristique du littoral du Languedoc-Roussillon créée en 1963) et des stratégies de développement touristique en Languedoc Roussillon mais également au Maroc. • Les retours d’expériences seront exposés par des intervenants de Lybie, Liban, Malte, Italie autour des thèmes liés au Le bulletin de Cobaty_Avril 2012_page 3 développement touristique et à l’aménagement côtier dans leurs pays. • Enfin, les deux soirées conviviales du vendredi 25 mai et samedi 26 mai seront très variées. L’une, la soirée « Arabesques», mettra à l’honneur des artistes méditerranéens pour un concert exceptionnel donné dans un cadre privilégié. L’autre, davantage culturelle, aura lieu au Musée Fabre, devenue grâce à sa récente rénovation l’un des plus beaux musées d’Europe. Le musée sera totalement privatisé pour accueillir les participants qui pourront ainsi admirer tranquillement l’ensemble des remarquables collections. • Pour ceux qui arriveront dès le jeudi 24 mai, un cocktail de bienvenue sera offert à 19h à la Maison des Relations internationales. Et le dimanche 27 mai, le District 5 organise, pour ceux qui seront restés, une journée « manade » près de Montpellier avec de nombreuses animations dans la pure tradition taurine. L’équipe Euromed Montpellier attend avec grand plaisir les Cobatystes de tous les pays, méditerranéens ou non. Venez nombreux et même très nombreux ! Pour l’équipe Euromed Montpellier La commissaire Nicole Bigas Renseignements : Cobaty Montpellier Méditerranée tél : 04 67 99 88 88 - fax : 04 67 42 09 41 [email protected] Droits d’inscription : 260 euros pour les Cobatystes et 200 pour les accompagnants (+ 50 euros pour le dimanche). Pour l’hébergement : attention, à cette époque de l’année, les capacités hôtelières sont souvent atteintes. Montpellier: une ville jeune, moderne et fière de son passé. Ici le quartier Antigone et la perspective vers l’Hôtel de région au bord du Lez Protection des côtes : trois objectifs ambitieux • Maitriser l’évolution des activités de loisirs touristiques affectant l’environnement marin et côtier par une urbanisation raisonnée et sécurisée. • Favoriser le développement d’un tourisme culturel, écologique et rural compatible avec un environnement valorisant le patrimoine historique, archéologique, architectural, paysager et naturel du littoral. • Intégrer les phénomènes d’érosion et de submersions marines qui impactent les côtes et conduisent à prévoir une adaptation des règles d’urbanisme et d’autres conceptions des constructions, face à ces zones littorales à risque. (*) Dispositif de coopération régionale environnementale, conçu en 2007 dans le cadre du Plan d’Actions pour la Méditerranée (PAM) et validé par 21 pays riverains de la Méditerranée. Ce Plan Bleu couvre la période 2007 à 2015. Sa finalité : alerter les décideurs sur les enjeux environnementaux et de développement durable en Méditerranée. e de La vi y t a b o C Beyrouth 4-7 octobre 2012 27ème Congrès de Cobaty C’est parti ! Le compte à rebours est commencé ! Le Président national a pris l’initiative d’un CAN (Conseil d’Administration National) exceptionnel auquel assistaient les Cobatystes libanais pour bien marquer la détermination de tout Cobaty à les soutenir dans cette grande entreprise. Les inscriptions sont ouvertes. La plaquette du Congrès est sur le site. Plus que jamais, Cobaty Liban et son Président Nassib Nasr sont mobilisés pour accueillir les Cobatystes dans les meilleures conditions. Rien d’étonnant : le Liban est connu pour sa chaleureuse hospitalité, sa joie de vivre communicative, son ouverture au monde… Les travaux du Congrès auront pour thème : « Villes en devenir : pour une société civile experte et responsable». Un thème qui sera articulé autour de trois tables rondes : « Mobilité et transport » ; « Qualité de vie et environnement » ; « Gouvernance et participation ». Pour pleinement profiter de Beyrouth, les organisateurs proposent d’arriver dès le mercredi 3 octobre. Ils ont donc négocié un forfait adapté, dont le montant est plus que raisonnable lorsqu’on songe qu’il comprend, outre les 4 nuits d’hôtels et toutes les prestations du Congrès, l’AR en avion… De même, une extension de séjour avant ou après le Congrès est proposée. Forfait Congrès pour deux personnes (transport aérien A/R depuis Paris, Marseille, Genève ou Rome ; transfert aéroport-hôtel-aéroport ; 4 nuits d’hôtel de mercredi à dimanche ; prestations habituelles du Congrès) : de 1 250 euros à 2 100 euros (en fonction de la catégorie de l’hôtel choisi). Forfait extension touristique pour deux personnes (4 nuits supplémentaires dans l’hôtel choisi à Beyrouth) soit avant Congrès du samedi 29 septembre au mercredi 3 octobre, soit après Congrès du dimanche 7 octobre au jeudi 11 octobre. Prix : de 820 euros à 1 610 euros, en fonction de la catégorie de l’hôtel choisi. Lorient 14 et 15 septembre 2012 4ème Cobaty Cup Pour la quatrième année consécutive, Cobaty Lorient s’apprête à revivre la Cobaty Cup les 14 et 15 septembre 2012. A l’analyse des trois premières éditions et en tenant compte des remarques des participants, les organisateurs ont fait évoluer le programme. Ainsi, la chaîne d’inscription (liste d’équipage, licences « Fédération Voile », prise en mains du bateau…) sera ouverte de 8h 30 à 12h le vendredi 14 septembre tandis que, l’après midi, le départ de la première manche sera donné à 14h30. Le samedi matin, deuxième manche, avec escale à Groix (pique-nique commun avec les accompagnants) et troisième manche. Fin de l’événement, le samedi soir lors d’un dîner de gala avec remise des prix. Pas de course donc le dimanche. Les accompagnants bénéficieront d’un programme qui leur permettra de visiter les sites de Lorient consacrés au nautisme et d’embarquer sur une vedette-passagers pour suivre la course le samedi, avec l’escale pique- Pour de plus amples informations sur ce Congrès, les Cobatystes sont invités à aller sur les sites : www. cobaty.org et www.cobatyliban.com. Ils y trouveront notamment le programme détaillé ainsi que le bulletin d’inscription. Dates à retenir 13 avril 2012 - Pont Royal 10h - Bureau National 13/15 avril 2012 - Pont Royal Journées «La parole aux Associations» 4 mai 2012 - Aix-les-Bains 2ème Cobaty Golf Club 24 mai 2012 - Montpellier 17h - Bureau National Le bulletin de Cobaty_Avril 2012_page 4 25/27 mai 2012 Montpellier Journées Euromed : « Patrimoine et Développement en Euroméditerranée : pour un littoral durable » Aix-lesBains 25 juin 2012 - Paris 10 h Bureau National et 14h30 CAN (Conseil d’administration national) 2ème Cobaty Golf Cup 4 mai 2012 Bordeaux 19-20 janvier 2012 nique à Groix pour le déjeuner en compagnie des navigateurs. La participation demandée sera de 160 euros. Le montant de la participation par bateau a été maintenu à 4 800 euros (mise à disposition d’un bateau type Grand Surprise permettant d’embarquer 8 personnes ; déjeuners et dîners pour tous les membres de l’équipage du 14 et du 15 septembre). La contribution de la Fédération Cobaty s’élève à 1 000 euros par bateau Cobaty, versée directement aux Associations après validation de Cobaty Lorient. La Cobaty Cup avait réuni 18 équipages l’an passé. Une flotte de 20 à 25 bateaux cette année est un objectif réaliste. Grâce à l’engagement de l’Association Bordeaux Aquitaine Cobaty était très présent aux premières Assises nationales des risques naturels Les premières Assises nationales des risques naturels se sont tenues à Bordeaux les 19 et 20 janvier 2012. Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, les a ouvertes devant quelque 600 personnes, essentiellement des représentants de l’Etat et des collectivités territoriales. Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, a ouvert ces Assises devant quelque 600 personnes Inscriptions closes le 15 mai. Cette date doit être tenue pour permettre une bonne organisation. Contacts Michel Guillermic : 06 03 85 57 28 [email protected] Stéphane Richard : 06 07 13 51 56 Pierre Laude : 06 61 81 83 70 Soutenu par le Bureau national, Cobaty Haute-Savoie Annecy organise, le 4 mai 2012, la 2ème Cobaty Golf Club. Disputée en scramble à 2 (les golfeurs comprendront…), cette compétition se déroulera sur le parcours d’Aix-les-Bains, un superbe golf entre lac et montagnes. Une initiation au golf est proposée. Chaque participant recevra un cadeau à l’accueil. Bulletin d’inscription à renvoyer au plus tard le 18 avril. Il est prévu que la Cobaty Golf Cup soit organisée chaque année par un District différent. L’occasion pour les nombreux Cobatystes golfeurs de se réunir en découvrant des parcours différents. formulaire d’inscription sur le site www.cobaty.org Contacts Henri Degryse : 06 08 93 75 47 [email protected] Le bulletin de Cobaty_Avril 2012_page 5 Grâce au fort engagement de l’Association Bordeaux Aquitaine, Cobaty était largement représenté lors de ces journées. Pour la Commission « Technique et Prospective », Alain Merlaud, son Président, et Armand Manseau, responsable du «Trait bleu», tous deux très chaleureusement accueillis par les Cobatystes locaux. Pour le District 7 (Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes), Philippe Prados, son Président. Pour l’Association de Bordeaux Aquitaine, Christine Mathieu, Présidente, Jean Siaut, François Guyader, Benoit Deltrieu et Jean-François Van de Putte. L’occasion pour tous de présenter Cobaty, l’opuscule sur le « Trait bleu » et le récent numéro des Cahiers du Cobaty: «L’urbanisme à l’épreuve des risques». Après les discours d’ouverture de la ministre, de Margareta Walhström du secrétariat général des Nations-Unies pour la réduction des risques de catastrophe et d’Erik Orsenna de l’Académie française, la première table ronde avait pour thème : «Dépasser les contradictions pour mieux agir ensemble». Croire qu’un pays est sans risque est illusoire. Les aléas augmentent en Europe et représentent 15% des pertes mondiales. 14 millions de Français vivent en zones inondables… Il faudrait intégrer les risques dans l’urbanisme, l’éducation… L’homme est amnésique : risques et catastrophes sont vite oubliés… Deux volets sont donc à étudier : le risque et la résilience (l’après catastrophe). Mais comme la France est peu exposée aux risques par rapport à d’autres pays, la culture du risque est peu présente. Mieux connaître les risques pour mieux les supporter Les travaux étaient organisés autour de neuf ateliers. Difficile ici de rendre compte en détail de tous les riches échanges. Néanmoins, voici quelques grandes idées et décisions. >>> e de La vi y t a b o C n Atelier 1 « Risques naturels et aménagement du territoire : comment concilier développement des territoires et prévention des risques ? » Pour aménager le territoire, l’acceptabilité du risque est fonction de sa récurrence. Or la connaissance de cette récurrence est-elle suffisante avec un constat portant sur une période de quelques années ? Boites à outils : GBS (« Grand Bon Sens ») ; PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui sert à la construction et non à limiter les risques ; SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) qui relève de la compétence des collectivités ; PPR (Plans de Prévention des Risques) qui relèvent de celle de l’Etat. Il faut un dialogue entre Etat et collectivités, un changement d’état d’esprit pour intégrer le risque dans un « urbanisme de projet », une stratégie d’aménagement du territoire qui intègre le risque. n Atelier 2 « Comment réduire les conséquences des inondations et la vulnérabilité de son territoire ? » Partage des expériences à l’échelle du territoire nécessitant un portage politique et le « GBS » au plan local après le sinistre: aide « psy » pour les victimes et travaux de reconstruction adaptés (carrelage au lieu du parquet, prises électriques en hauteur…). L’avis de l’assureur : respect de la réglementation, inconstructibilité dans les zones à risques, formation pour vivre avec l’aléa. n Atelier 3 « Gestion du littoral : quelles stratégies d’aménagement des territoires soumis aux risques littoraux de subversion marine et d’érosion côtière ? » Comment partager le diagnostic sur les aléas du littoral ? Par la création d’un observatoire collectant toutes les données. Comment prévenir les risques de submersion marine et l’érosion côtière ? Les PAPI (Programmes d’Actions de Prévention des Inondations) apparaissent inadaptés. Une règlementation plus rigoureuse est demandée, notamment pour les campings en bord de mer. Création d’un volet maritime dans les SCoT ? Clarification des responsabilités, notamment celles des élus. n Atelier 4 « Recherche, décision et gestion des risques naturels : quelles interactions entre décideurs et chercheurs ? » Le bulletin de Cobaty_Avril 2012_page 6 n Atelier 5 « Comment sensibiliser à la prévention des risques sismiques ? » Incompatibilité entre certains risques : maisons sur pilotis pour lutter contre l’inondation mais effondrement par manque de rigidité des structures lors d’un séisme. Le nouveau zonage a fait passer de 24% à 72% le territoire métropolitain en zone sismique. Incompatibilité entre les règles thermiques et parasismiques au niveau des liaisons planchers-structures (ponts thermiques). Dans les zones concernées par le sismique : obligation de réaliser des études de sol avec, pour les zones 3 à 5, la nécessité de vérifier le risque de liquéfaction des sols (Sud-Ouest par exemple). n Atelier 6 « Quelle clarification de la gouvernance pour une action plus efficace ? » L’engagement des élus au plan local est une réalité. Connaissance, information, éducation sont impératifs : observatoire à créer pour en faire un centre de ressources. Confiance et dialogue : Etat, élus, associations, assurances. Des outils et structures au service d’objectifs clairs ; difficultés pour les petites communes avec la disparition des services de l’Equipement. Echanges de bonnes pratiques au niveau européen. n Atelier 7 « Economie et risques : la prévention, levier d’une maîtrise du coût des risques naturels ? » Mesure des risques et des effets de la prévention à l’échelle individuelle et collective. Coûts et bénéfices de la prévention ? Peut-on utiliser l’analyse économique pour mesurer le risque acceptable ? n Atelier 8 « Quelle culture du risque pour une adaptabilité du territoire ? » Cadre d’action de Hyogo 2005-2015. Les curseurs d’intervention sur les risques : services de l’Etat, rôle du maire pour sensibiliser, informer, éduquer, permettre la résilience. n Atelier 9 « Quand les risques naturels rencontrent les risques technologiques ? » Un risque naturel peut générer un risque technologique ; d’où le besoin de décloisonner les administrations. Tout faire pour rendre les villes résilientes L’Etat n’est pas seul en termes de responsabilités. Besoins d’outils au plan local : le réglementaire est un moyen et non un objectif de conformité. Partage des connaissances avec la population, via le DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs). L’alerte, élément important pour la réduction de la vulnérabilité. Des souhaits pour la mise en place d’un observatoire avec chiffres et photos : l’Europe est en retard. Objectif final : « Rendre les villes résilientes ». Commission « Technique et Prospective » Le « Trait bleu » sur les risques se poursuit Sur 2010-2011, et en préparation du Congrès de Tours, les Associations ont travaillé sur les risques à partir du thème proposé : « L’homme et sont bâti face aux risques, de la prévention au principe de précaution ». Les travaux ont fait l’objet d’un premier document synthétique de 4 pages. Actuellement, Armand Manseau, responsable « Trait bleu », est mobilisé pour publier l’intégralité des contributions dans un numéro spécial des « Cahiers du Cobaty ». Sur 2012-2013, les travaux sur les risques se poursuivent avec une approche « locale » pour les Associations qui nécessitera de rencontrer les services de l’Etat et les Elus. Le thème : « Comment concilier Plan de Prévention des Risques (PPR), aménagement du territoire et constructions durables ? Quelle acceptabilité du risque ? ». Ou comment ne pas aller trop loin dans l’application du principe de précaution. y t a b o C l a n o i rnat Inte 26 janvier 2012 Forum Cobaty Genève Développement de l’Arc lémanique : Lausanne Vaud vers une gouvernance commune ? Professeur émérite à l’Université de Genève, agrégé de géographie - il a reçu en 2011 le Prix Vautrin Lud, l’équivalent du Nobel pour cette branche - Antoine Bailly aime également parler d’histoire. Surtout quand cela lui permet, le 26 janvier 2012, de présenter l’Arc lémanique à une importante assemblée de délégués invités lors du dernier Forum des Associations Cobaty vaudoise et genevoise, dans un petit village des bords du Lac vite envahi par près de 200 Cobatystes et invités. Avec brio, l’émérite universitaire a rappelé la genèse de la notion d’Arc lémanique, apparue au siècle dernier. « C’est la fameuse Regio Genevensis, avec son bassin économique entourant Genève et tout l’ouest du Lac, bordée par les rives suisse et française ». Pour Antoine Bailly, s’il ne fait aucun doute que la capitale économique de cette zone territoriale est Genève, la région au sens politique du terme - n’est perçue que par ceux qui y habitent ou y travaillent, et encore est-ce plutôt comme un bassin d’emplois et non une vraie communauté. Pour le démontrer, le géographe montre, à l’aide de quelques exemples glanés parmi des scolaires genevois et français, leur confusion ou leur ignorance totale dans l’emplacement des principales localités de l’Arc lémanique en fonction de leur éloignement les unes des autres. « Il y a encore un gros travail de communication et d’éducation à entreprendre », lance-t-il avec humour, tout en se félicitant de l’excellente image qu’a Genève en France. Le bulletin de Cobaty_Avril 2012_page 7 Affirmer l’unicité de la région « Le développement politique de l’Arc lémanique, englobant le Projet d’agglomération franco-valdo-genevoise, ne pourra s’effectuer sans une gouvernance commune entre les cantons de Vaud et Genève et les départements français de la Haute-Savoie et de l’Ain », martèle Antoine Bailly. Ces propos, Etienne Blanc, le DéputéMaire de Divonne-les-Bains (Ain), les reprend à son compte. Invité à parler des relations transfrontalières, l’élu du Pays de Gex a toujours dénoncé les blocages administratifs français dans les relations de coopération entre le canton de Genève, le canton de Vaud et la France voisine. « Quand je vois, depuis le col de la Faucille, tout ce développement urbain en constante augmentation autour de Genève, je cherche vainement le contour des frontières. On est bien loin du paysage bucolique de Jean-Jacques Rousseau ». Se déclarant fièrement « girondin » et non « jacobin », Etienne Blanc « déplore l’anarchie du mitage rural que l’on constate actuellement, dont une des conséquences est la pénurie d’eau en été dans notre région ». Des solutions existent, mais faut- il encore une volonté politique affirmée, ne serait-ce que dans les échanges de services comme la santé ou la formation scolaire et professionnelle. Etienne Blanc y voit une excellente occasion, pour les habitants, de réaliser au quotidien l’utilité de la région. Une belle démonstration de la force cobatyste Brillamment animée par Thierry Oppikofer, journaliste et Cobatyste genevois, cette réunion a, en tout cas, beaucoup fait pour démontrer le rôle de laboratoire d’idées de Cobaty et sa capacité de mobilisation. Politiciens, bâtisseurs, économistes et professionnels de toutes branches ont pu dialoguer dans cette convivialité qui fait la force des Cobatystes. D’où qu’ils soient. Une tribune de grande qualité. De gauche à droite : le DéputéMaire de Divonne-les-Bains Etienne Blanc, le professeur Antoine Bailly, Thierry Oppikofer, Cobatyste et modérateur, le conseiller d’Etat genevois Mark Muller et l’élu local vaudois Olivier Fargeon Avec près de 200 Cobatystes et invités, Cobaty a pu, une fois de plus, prouver son rôle de laboratoire d’idées n o i t a i soc s A e Un à y Cobat pe u o l la La discrète et efficace Association de Jean-Claude Eisnitz, le dynamique Président du District 8, le sait bien : pour toutes sortes de raisons qui tiennent pour l’essentiel à la géographie et au rythme de vie de ses habitants, être Cobatyste en Ile-de-France est beaucoup plus difficile qu’ailleurs. Les 10 Associations - bientôt 11 - de ce District particulier n’en ont que plus de mérite (*). C’est pourquoi, la rédaction de « Cobatynfo » est allée rendre visite à l’une d’entre elles à une quarantaine de kilomètres à l’Est de Paris : la discrète et efficace Association de Meaux (Seine-et-Marne). La création d’une Association est toujours un pari qui est loin d’être gagné d’avance. Michel Villaume n’en a peut-être pas eu tout à fait conscience quand il se lance dans l’aventure. Exerçant à Nancy son métier de notaire, il décide de reprendre une étude à Meaux en 1984. Il se souvient: « Quand je suis parti de Nancy, le patron que je quittais m’a dit « Puisque tu ne connais personne à Meaux, Cobaty Nancy propose de te parrainer pour créer une Association ». C’est ainsi que nous sommes nés en 1986. Notre second parrain était Paris Rive Gauche et son Président Robert Daussy qui nous a bien aidés. Au début nous étions six membres, puis très vite une quinzaine ». Faire vivre Cobaty auprès des décideurs locaux L’une des difficultés auxquelles se trouvent confrontées une nouvelle Association est de bien faire comprendre aux forces vives locales ce qu’est Cobaty. D’autant plus qu’à Meaux, le contexte politique de l’époque n’était pas simple. « Pour la Fédération BTP 77, on était une émanation de la gauche », se souvient en souriant Michel Villaume, « tandis que pour la Le bulletin de Cobaty_Avril 2012_page 8 Municipalité meldoise de gauche on était un sous-marin de la droite… Il a donc fallu expliquer qu’on ne « roulait » pour personne mais tout simplement des professionnels de l’acte de construire prenant plaisir à se rencontrer, à s’informer, à échanger ». Et pour bien marquer les esprits en ce sens, la remise de la Charte Cobaty à l’Association est très vite organisée en présence du Maire de Meaux de l’époque et du Député de la circonscription. Le tout devant 150 personnalités et amis, Robert Daussy ayant été très précieux. Autre évènement qui a contribué à faire connaître la démarche de l’Association : l’organisation en 1996 d’un colloque sur la protection des entrées de ville. A l’époque, le sénateur Ambroise Dupont avait fait un remarquable rapport sur la question. Un rapport qui l’avait incité à déposer un amendement au projet de loi (adoptée le 2 février 1995) relatif au renforcement de la protection de l’environnement (article 111-1-4 du Code de l’urbanisme). Intitulé « L’amendement Dupont un an après » et en présence du sénateur, ce colloque a eu un retentissement important avec 300 personnes présentes au théâtre de Meaux, surtout des élus des communes proches. « En fait, on s’est très vite rendu compte que pour exister il fallait avoir une forte visibilité locale », insiste Yves DurisMauger, past-Président. « C’est maintenant chose faite et les élus et décideurs Meaux répondent à nos invitations en toute confiance. Car ils n’ont pas peur d’être prisonniers d’un lobby… » Un Bureau, témoin de la diversité Président Sandrine Hurtaux (Architecte) Vice-Président Thierry Robquin (Agence immobilière) Trésorier Elysée Cacho (Automatisme de contrôle d’accès) Trésorier Adjoint Pierre-Alexandre Brossel (Plomberie-Chauffage-Couverture) Secrétaire Antoine Benard (Assurances) Secrétaire Adjointe Christine Dell’Angelo (Contrôle technique) Chef du Protocole Antoine Canard (Bâtiment) Membre Philippe Damiens (Métallerie-Serrurerie) De gauche à droite : Jean-Claude Eisnitz, Président du District 8 Paris/Ile-de-France ; Michel Villaume, Président fondateur de Cobaty Meaux ; Sandrine Hurtaux, Présidente en exercice ; Yves Duris-Mauger, past-Président ; Jean Beslier, past-Président Une grande assiduité aux réunions Participer à la vie de Cobaty Actuellement, l’Association compte 32 membres dont seulement trois retraités mais que deux femmes (dont la Présidente quand même…). Et la moyenne d’âge est d’à peine 50 ans, le plus jeune ayant 35 ans. « Nous ne faisons pas la chasse au recrutement », explique Jean Beslier, pastPrésident. « En revanche, il nous importe que l’Association soit l’exact reflet local de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. Dans l’exercice de nos métiers, nous nous connaissons tous très bien. Et si, à chaque réunion le troisième mercredi du mois, nous sommes 25 Cobatystes présents, ce n’est pas un hasard.» En revanche, conformément à l’éthique de Cobaty, il n’y a pas de numerus clausus et s’il éclate un conflit ouvert entre deux Cobatystes, ils sont tout simplement invités à ne plus apparaître lors des réunions… Voulant profiter de la richesse de Cobaty et ne pas vivre sur elle-même, Cobaty Meaux cherche à avoir des relations avec d’autres Associations. C’est le cas avec Sud-Seineet-Marne pour des raisons de proximité. Mais c’est beaucoup plus complexe pour les autres Associations du District 8… « C’est pourquoi, quand le District organise des évènements, comme récemment sur le logement social au Sénat, nous en sommes très heureux », se félicite Sandrine Hurtaux, la Présidente. « De même, certains de nos membres participent aux différents Congrès et celui de Tours a été une grande réussite. Enfin, chacune de nos réunions commence par des informations sur les activités de la Fédération. Ainsi, tout en veillant à avoir une vie par nous-mêmes, nous avons bien conscience - et en sommes fiers d’appartenir à la grande famille Cobaty. » (*) Les 10 Associations du District 8 sont : Essonne, Hauts-de-Seine, Meaux, Paris Doyen, Paris Rive Droite, Paris Rive Gauche, Seine-Saint-Denis, SudSeine-et-Marne, Val-de-Marne, Val d’Oise. Une onzième, Plaine-de-France, devrait naître prochainement. « Tout s’est fait naturellement » Sandrine Hurtaux Architecte Présidente de l’Association Comment es-tu devenue Cobatyste ? Je connaissais Cobaty depuis longtemps puisque mon ex-associé Jean Beslier, pastPrésident lui-même, m’en avait souvent parlé. Et quand il a commencé à réduire son activité, c’est tout naturellement qu’il m’a proposé de devenir Cobatyste. Cela s’est fait d’autant plus aisément que la grande majorité des membres de l’Association me connaissait déjà. L’accueil a donc été excellent. Bientôt un évènement au Musée de la Grande Guerre Inauguré le 11 novembre 2011 par le Président de la République, le Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux (7 000 m2, une architecture en porte à faux) propose une vision nouvelle du premier conflit mondial à travers une scénographie interactive illustrant les grandes mutations de la société qui en ont découlé. Un musée d’histoire et de société pour découvrir des épreuves passées, mieux comprendre la société d’aujourd’hui et construire le monde de demain. Avec l’aide du past-Président Philippe Damiens dont l’entreprise de métallerie-serrurerie a participé à la construction, l’Association a le projet d’organiser un évènement dans ce lieu de mémoire. Et ce en présence des forces vives locales dont le Député-Maire Jean-François Copé. Outre la visite du Musée, le moment fort serait une conférence historique et technique sur l’apport du béton armé dans la fabrication des tranchées. Les récents invités de marque • Philippe Leterme, directeur du Service de l’urbanisme de la ville et secrétaire du syndicat intercommunal en charge du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) de Meaux. Le bulletin de Cobaty_Avril 2012_page 9 • Artur-Jorge Bras, maire adjoint, délégué au logement et à la rénovation urbaine de Meaux. • Elisabeth Detry, Présidente de la Chambre des métiers et de l’artisanat de Seine-et-Marne. Cobatyste depuis trois ans et déjà Présidente de l’Association. Une explication ? Après six mois de mon engagement à Cobaty, le nouveau Président Philippe Damiens m’a proposé d’assurer le secrétariat de l’Association. J’ai alors travaillé en collaboration avec Christine Dell’Angelo qui avait elle-même été secrétaire. J’ai fait ce travail pendant deux ans, ce qui m’a permis de bien connaître l’Association et son fonctionnement. Parallèlement, Antoine Canard, le VicePrésident de Philippe Damiens, avait toujours dit qu’il ne souhaitait pas devenir Président. Les anciens ne voulant pas reprendre le flambeau, au Bureau personne à part moi n’était volontaire. Je tiens à préciser qu’après Claudine Mirolo, je suis la deuxième femme à être Présidente de Cobaty Meaux. En tant que femme ne te sens-tu pas un peu « isolée » ? Franchement non. En tant qu’architecte, je connais l’ambiance masculine des chantiers, même si certains métiers se féminisent (maîtrise d’ouvrage, bureau de contrôle…). En fait, avec l’expérience, il me semble qu’un groupe essentiellement composé d’hommes est plus facile à « gérer ». L’idéal restant bien sûr d’arriver à un bon dosage… 4 4 8 6 1 6 9 10 2 Martinique Réunion 5 3 3 10 Guadeloupe Guyane Martinique Guadeloupe Haute-Savoie Annecy Trois réunions diverses et riches ict 2 distrgne Auver Alpes Rhône Dates ir à reten district 1 Nancy y • 24 mai / Nancy-Esse éropôle de a l’ à il e u cc A etz • 2 juin / M trict is D u d Journée district 1/ Lors de sa réunion du 12 décembre 2011, Cobaty Haute-Savoie Annecy a reçu Jean-Pierre Scotton, Directeur du SYANE (Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique de la Haute-Savoie). Lors de sa présentation, il a développé les thèmes suivants : • la réalisation du plan de traitement des « zones blanches » non desservies par le haut débit internet ; • la réalisation du réseau d’initiative publique très haut débit pour l’ensemble de la Haute-Savoie ; • la sécurisation des réseaux électriques aériens en fil nu de faible section ; •la préparation d’un plan d’actions pour « éclairer mieux, moins cher et plus juste ». 2/ Cobaty Haute-Savoie Annecy a lancé le thème « Comment vivre nos territoires ensemble » comme fil rouge de ses réunions. Objectif : être force de proposition dans l’aménagement du territoire et assurer des liens entre les représentants élus, entre les départements et avec le pays voisin suisse. 2 Grenoble • 2 avril / uane sur le Roland Kao alités » Accueil de ouvelles fisc n s e L « e thèm renoble • 4 juin / G rry Leroy Thie novation Accueil de ème : « Ré th le r su ) (projet EDF anche » s de la Rom le a tr n ce s e d Valence • 23 juin / trict Dis Journée du Le bulletin de Cobaty_Avril 2012_page 10 Pour Claude Haegi, Président de la FEDRE, les régions plus proches des citoyens sont l’échelon optimum de valorisation du territoire et de son développement. > Guyane 1 9 5 Réunion 8 2 7 7 y t a b o C ns o i t a i c o s nt s e A m s e uv No o m en < Jean-Pierre Scotton, Directeur du Syane, a expliqué comment la Haute-Savoie s’équipe en matière de haute technologie > Le Cobatyste Patrice Edwards a présenté les récentes évolutions de l’assurance dommages ouvrage En liaison avec ce fil rouge et pour sa première réunion de 2012, l’Association a invité Claude Haegi, Président de la FEDRE (Fondation Européenne pour le Développement durable des Régions), pour aborder le thème des bassins d’Annecy et de Genève ainsi que de l’emploi transfrontalier (sur ce sujet voir également le présent numéro p.7). Il a rappelé que, pour la FEDRE, les régions proches des citoyens sont l’échelon optimum de valorisation du territoire et de son développement économique, social, culturel et environnemental. JeanLuc Rigaut, Maire d’Annecy, participait au débat. 3/ Le 6 février 2012, la réunion a été animée par un Cobatyste de l’Association, Patrice Edwards, sur le thème de l’assurance dommages ouvrage. Après un rappel du contexte des obligations d’assurance (responsabilité civile - RC - décennale et dommages ouvrage) pour les maîtres d’ouvrages et constructeurs, Patrice a présenté la nouvelle démarche d’ensemble de la profession de l’assurance qui a conduit à la mise en place des CCRD (Contrats Collectifs de Responsabilité Décennale). Patrice a mis en garde les 80 Cobatystes présents sur deux phénomènes à risques pour les professionnels de la construction : • la multiplication des fausses attestations d’assurance en RC (notamment pour la sous-traitance) ; • l’arrivée récente de compagnies d’assurances étrangères (Islande, Gibraltar, Lituanie…) intervenant en LPS (Libre Prestation de Service) dans le cadre européen et proposant des garanties d’assurance dommages ouvrage (sur 10 ans). Promenade nocturne à La Féclaz Savoie Chambéry Une année qui commence… au sommet 9 janvier 2012 : l’année commence fort pour Cobaty Savoie Chambéry, avec une première réunion festive sur les sommets de La Féclaz, avec promenade en raquettes et découverte de la croix du Nivolet, symbole phare pour les Chambériens. Une pleine lune favorable, une ascension mémorable, un peu arrosée de bulles au sommet grâce aux bons soins du pastPrésident, Patrick Pelletier. Une poursuite de la soirée avec passation de pouvoir entre Patrick et Mireille Paget, la nouvelle Présidente. Et bien sûr un menu savoyard approprié. VALENCE Handicap et solidarité Lors de sa réunion du 8 février 2012, Cobaty Valence a reçu Marc Fouard, Président du Comité départemental Handisport Drôme, pour une conférence sur la réglementation relative au handicap et ses conséquences sur le bâtiment. Chef d’une entreprise de chauffageclimatisation et lui-même handicapé, Marc Fouard a dressé une autre vision du handicap. Un débat animé s’est vite engagé autour des textes règlementaires et de leurs applications dans le monde Lors de cette réunion, Philippe Borel, Président de l’Association, a remis un chèque de 5 000 euros à Marc Fouard, Président du Comité départemental Handisport Drôme Le bulletin de Cobaty_Avril 2012_page 11 de la construction. Dans le cadre de la Commission « Accessibilité Bâtiment » créée sur le thème directeur de la Fédération du BTP Drôme Ardèche, le Président de Cobaty Valence Philippe Borel a remis un chèque de 5 000 euros à Marc Fouard. Il servira à acheter un fauteuil roulant tout terrain pour la pratique du VTT Handicap. DISCTRICT 2 23-24 juin 2012 : Journées du District 2 organisées par Cobaty Valence Cobaty Valence accueillera, les 23 et 24 juin 2012, les Journées du District 2 Auvergne Rhône-Alpes. Voici quelques un des temps forts de ces journées. Samedi 23 juin : à la Maison du BTP Drôme-Ardèche, conférence et visite des locaux du bâtiment fraichement rénové et labellisé « BEPOS » (bâtiment à énergie positive) ; visite du château de Grignan, forteresse dont l’origine remonte au XIIIème siècle ; soirée au golf de la Valdaine. Dimanche 24 juin : visite des canaux de Valence et du centre ancien ; « gigot bitume » à Montvendre, village niché dans les collines. Cobaty Valence vous attend très nombreux. La visite du château de Grignan (XIIème siècle), un des temps forts de ces journées Un traditionnel « gigot bitume » clôturera cette rencontre des Cobatystes du District 2 nt e uvem o m y obat tions en Cos Associa N 16 m de diamètre, 1 818 m de long, 35 m de profondeur, la construction de ce second tube a été une grande aventure ict 3 distrnce-Alpes Gilles Boyer, Directeur technique chez Solétanche Bachy, a expliqué les très grandes difficultés qu’il a fallu résoudre pour percer le second tube du tunnel Prove Azur / Corse ’ Côte d Var Second tube du tunnel sous Toulon : un superbe exploit technique A l’initiative du Cobatyste André Bonifay, DG de l’entreprise éponyme, des Cobatystes varois ont visité le 30 janvier 2012, sous 40 m de profondeur, le second tube du tunnel traversant Toulon. Débutés en novembre 2006, les travaux de percement de ce second tube, qui permettra de terminer la liaison entre l’A50 et l’A57, ont été achevés fin 2011. Avant de pénétrer dans le tube, Gilles Boyer, Directeur technique chez Solétanche Bachy, a fait un exposé sur les différentes phases du percement du tunnel. Ses explications ont permis de bien comprendre les difficultés d’un tel projet et de mesurer l’importance de la collaboration de l’entreprise Bonifay qui a livré quelque 400 000 m3 de béton, nuit et jour y compris parfois le dimanche. Il s’agissait d’alimenter : • les terrassements dans une géologie perturbée ; • les soutènements en béton projeté ; • les ouvrages étanches en béton armé ; • les dalles pour la ventilation de l’air vicié et frais ; • les chaussées et les rameaux de communication pour les secours et les évacuations avec portes coupe- feu ; • la création de caniveaux et d’un bac pour récupération des eaux. Gilles Boyer a particulièrement attiré l’attention des Cobatystes sur les problèmes de sécurité des 350 personnes présentes sur le site et des engins hors normes qui sont intervenus dans ce tube de 16 m de diamètre et 1 818 m de long. 80 types de soutènements et l’utilisation de 1 400 cintres posés à l’aide d’ une machine Le bulletin de Cobaty_Avril 2012_page 12 < Pilotés par le Cobatyste André Bonifay (casque rouge), DG de l’entreprise éponyme, les Cobatystes ont pu découvrir ce superbe ouvrage allemande GTA (spécialisée pour les galeries de charbon) ont permis une avancée journalière de 1,50 m dans un marécage de boue et de débris, sous des voûtes parapluie pour éviter des chutes de blocs. Après ces explications, les Cobatystes sont allés sur le site où, après avoir vu les photos pharaoniques du percement, ils ont trouvé un ouvrage d’art magnifique. Le tunnel est dans sa phase finale en gros œuvre et laisse place aux travaux de finition, signalisation et chaussée. Livraison prévue en juin 2013. La visite s’est terminée autour d’un agréable repas qui a permis à Gilles Boyer de répondre à diverses questions. Fiche technique du chantier Maître d’ouvrage : Dreal Provence Alpes Côte d’Azur Maître d’œuvre : Setec-Terrasol Groupement constructeurs : Bouygues Travaux Publics et Solétanche Bachy (génie civil) ; Colas et Screg (réseaux et chaussées) Longueur de l’ouvrage : 1 818 m Tranchées couvertes : 411 m qui accompagnent la jonction aux routes existantes Début des travaux du second tube : 15 novembre 2006 Fin des travaux de génie civil : fin 2011 Mise en service : mi-2013 Côte d’Azur-Nice 40 ans de pur état d’esprit cobatyste 21 octobre 2011 : tous sont venus… du national, du régional, du district. Tous, Présidents, membres et leurs invités, avaient répondu à l’invitation du Président de Cobaty Côte d’Azur-Nice Roland Guffanti et de son épouse pour fêter dignement le 40 ème anniversaire de la création de l’Association : le Président national Jean-Louis Augereau et son épouse, le Président du District 3 André Wegmann et Mme, le Président de Cobaty Marseille Alain Bellotti et son fils Cédric également Cobatyste , la Présidente du Pays d’Aix-Vitrolles, Corinne Appéré et son époux, le Président des Alpes-de-Haute-Provence Pierre Feid accompagné du pastPrésident Joseph Nesci, Ludovic Coulle de Gap accompagné de Boris Perdigon et de son épouse. Le restaurant de l’hippodrome Côte d’Azur à Cagnes-sur-Mer, présidé par un Cobatyste François Forcioli Conti, était le cadre de cette fête de la mémoire et de l’amitié. Après l’accueil des participants et la présentation des invités et des personnalités par Roland Guffanti, ce furent André Wegmann et Jean-Louis Augereau qui rappelèrent, avec concision mais conviction, le parcours local et international de Cobaty, ses ie ict 4 mand distret Basse Nosr/Picardie Haute as-de-Calai Nord-P idéaux et ses principes. Puis, dans leurs allocutions, le Sénateur-Maire de Cagnes, Louis Nègre, Lionel Lucas, Député des Alpes-Maritimes, et JeanMichel Drevet, Préfet des AlpesMaritimes, surent témoigner de leur attachement à la place de Cobaty dans la cité et de leur reconnaissance pour sa contribution remarquée, sans oublier de féliciter les dirigeants et les Cobatystes pour leur engagement et leurs actions sur la durée. Après la remise par Jean-Louis Augereau du Trophée Cobaty à Roland Guffanti et à Jean-Michel Drevet, la soirée, animée par l’orchestre « Carnaby Street », s’est poursuivie, tout au long d’un savoureux dîner, dans la convivialité des échanges et des souvenirs partagés. Les Cobatystes invités à adopter la « démarche BDM » Les Cobatystes Côte d’Azur-Nice se sont retrouvés, le 19 janvier 2012, autour d’un thème d’une brûlante actualité : la construction durable. L’association « Bâtiments Durables Méditerranéens - BDM » créée en mai 2008 et labellisée PRIDES (Pôle Régional d’Innovation et de Développement Economique et Solidaire), représentée par son Président Marc Gambonnet, accompagné comme « grand témoin » d’un Cobatyste Daniel Halik, a invité les Cobatystes à adopter la « démarche BDM » et à profiter de ses services, à savoir : • une veille sur les marchés de la construction durable ; • une formation à l’étanchéité à l’air des bâtiments ; • un accompagnement pour le montage des dossiers innovants. Les projets bénéficiant de la reconnaissance BDM portent sur le tertiaire, l’habitat collectif et individuel. Concrètement, la démarche BDM comprend un appui humain et technique dès la programmation du projet (basé sur un référentiel de qualité environnementale adapté à la culture méditerranéenne et sur une évaluation et une mise en valeur des projets) et se décline en trois phases : conception, réalisation, fonctionnement. La découverte et l’approfondissement d’une telle démarche a ainsi permis à la Le bulletin de Cobaty_Avril 2012_page 13 vingtaine de Cobatystes présents de partager les expériences « terrain » des uns et des autres et de prendre la mesure du marché du bâtiment durable en plein développement. Flandre Artois sur le chantier d’extension du CHRU de Lille Le 13 février 2012, Hervé de Colombel, Directeur commercial chez Nord France Constructions (Groupe Fayat), a organisé pour Cobaty Flandre Artois la visite du chantier de Centre de réanimation et du Service de grands brulés du CHRU (Centre Hospitalier Régional Universitaire) de Lille. Bruno Rossetti, responsable du « Projet Sud » du CHRU, un vaste programme de plus de 250 millions d’euros, a exposé aux Cobatystes les principales caractéristiques de l’opération. Seul CHRU pour les 4 millions d’habitants de la région Nord-Pas-deCalais, ce campus hospitalouniversitaire exceptionnel est totalement dédié à la santé. Le CHRU Bruno Rossetti, responsable du « Projet Sud » du CHRU, un programme de plus de 250 millions d’euros, a exposé aux Cobatystes la genèse et les principales caractéristiques de l’opération Photo aérienne du chantier du Centre de réanimation de Lille s Date enir à ret ict 3 distr es ril / Arl remise • 17 av iversaire avec ème nn 20 a obaty harte C de la C on / Avign • 9 juin u District d Journée ict 4 distr uet e Touq L / n i u • 16 j u District d Journée s’ouvre sur l’environnement de l’agglomération lilloise, métropole européenne de 1,5 million d’habitants. Nord France Constructions a construit l’hôpital cardiologique en 1978, nt e uvem o m y obat tions en Cos Associa N ict 5ussillon distr o edoc-R Langu rénées y Midi-P l’hôpital Roger Salengro en 1982, la pharmacie et le parc Eurasanté à Loos. En 2010, l’entreprise a démarré la réalisation du Centre de réanimation dont la conception et l’exécution ont été confiées à l’Atelier d’Architecture Alain Janiaud, associé au cabinet lillois Atlante Architectes. Montant de l’opération : 43 millions d’euros. Le bâtiment de 23 000 m² abritera 80 lits de soins intensifs avec le centre des grands brûlés et une unité de soins hyperbares. Ce site sera le plus important centre de réanimation du nord de Paris. L’ensemble, complété par des plateaux techniques, viendra en extension de l’hôpital Roger Salengro. CHRU de Lille carte d’identité Quatrième CHRU de France Premier CHRU au nord de l’Europe 170 ha dédiés à la santé 11 600 professionnels, dont 2 150 médecins, internes et étudiants en médecine et 9 450 professionnels non médicaux 10 établissements de soins organisés autour de plateaux techniques performants 1 centre de soins dentaires 28 cliniques et instituts 3 000 lits Plus de 1 million de personnes soignées chaque année (environ 94 000 en hospitalisation et 957 000 en consultation). Montauban Assurances décennale et DO : un utile rappel Le 9 février 2012, Cobaty Montauban recevait Fabrice Bertin, responsable du centre de gestion de Toulouse de la SMABTP (Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics). C’est autour de la thématique de l’assurance décennale et dommages ouvrage (DO) que Fabrice Bertin a centré son exposé pour les Cobatystes présents. Petit historique de cette règlementation, acteurs concernés, cas particuliers du sous-traitant et du fabricant (contrat de vente ou contrat de travaux), ouvrages de génie civil, réception des travaux, garantie de bon fonctionnement : tels ont été les thèmes abordés. Petit résumé et mémo (bien utile…). Pour tous les ouvrages exécutés en France, l’assurance de responsabilité civile, souscrite par tout constructeur (art. L 241-1 du Code des assurances) est obligatoire et doit être gérée en capitalisation par l’assureur. Cela revient à dire que les primes ou cotisations payées lors d’un exercice annuel doivent servir à régler tous les sinistres susceptibles de survenir pendant 10 ans sur les travaux exécutés dans l’année et qui ont servi d’assiette pour le calcul de cette prime ou cotisation. En conséquence, en cas de résiliation de la police, les garanties subsistent pendant 10 ans pour les travaux exécutés avant la date de cette résiliation : ce sont les garanties obligatoires de la responsabilité visée aux articles 1792 et suivants du Code civil. La loi du 4 janvier 1978, dite « loi Spinetta », a instauré des obligations en matière d’assurance construction tant pour le constructeur que pour le particulier : • le constructeur doit être assuré pour sa responsabilité décennale ; • le particulier doit souscrire une assurance DO. L’assurance DO a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages subis de la nature de ceux évoqués aux articles 1792 et suivants du Code civil. Cette assurance de l’immeuble est valable non seulement pour le propriétaire de l’ouvrage qui a souscrit l’assurance, mais aussi pour tous les propriétaires successifs. Seul l’Etat, lorsqu’il construit pour son compte, échappe à cette obligation d’assurance. Les professionnels (constructeurs promoteurs, syndics de copropriété…) qui contreviennent à cette obligation sont passibles de sanction pénale. En revanche, le particulier qui construit pour son compte est soumis à la même obligation d’assurance mais son absence n’est pas pénalement sanctionnée. Fabrice Bertin, responsable du centre de gestion de Toulouse de la SMABTP, a rappelé aux Cobatystes les principes de l’assurance décennale et dommages ouvrage Chambre témoin des soins intensifs avec son robot Le bulletin de Cobaty_Avril 2012_page 14 ict 6 distr / Pays-de-Loire tagne Bre D’entrée la façade du Musée Joseph Denais intrigue le visiteur. Et ce n’est qu’un début… Sophie Weygand, conservateur adjoint des musées de Maine-et-Loire, a fait découvrir aux Cobatystes la superbe salle égyptienne avec sa momie pharaonique Anjou Perpignan Bienvenue à Ghislaine Garcia, la nouvelle Présidente Au début de l’année, belle cérémonie dans les locaux de la Chambre de commerce et d’industrie de Perpignan : Ghislaine Garcia devient Présidente de Cobaty Perpignan, succédant ainsi à Marc Bousquet, élu Délégué régional du District 5. Thierry Simonet, VicePrésident national de Cobaty, assistait à cette émouvante passation de pouvoir. Bien connue dans la région (elle a été notamment Présidente de la Jeune Chambre économique), Ghislaine Garcia a bien l’intention de contribuer au rayonnement de l’Association qui compte une quarantaine de membres. Le bulletin de Cobaty_Avril 2012_page 15 Musée Joseph Denais à Beaufort-en-Vallée : un cabinet de curiosités bien nommé Beaufort-en-Vallée est le site d’une forteresse édifiée sous Foulques Nerra. Propriété du roi René d’Anjou au XVème siècle, Jeanne de Laval y finira ses jours. Jusqu’à la fin du XVIII ème siècle, la production de chanvre et de toile pour les voiles de la marine assurent sa richesse. Aujourd’hui, l’horticulture a pris le relais. Parmi les superbes édifices dont les halles et l’église, un bâtiment intrigue : le Musée Joseph Denais. C’est pourquoi, les Cobatystes Anjou s’y sont retrouvés, le 18 janvier 2012, pour la soirée des vœux. Accueillis par Serge Maye, le premier adjoint de Beaufort, et Sophie Weygand, conservateur adjoint des musées de Maine-et-Loire, ils ont pu visiter ce cabinet de curiosités, un des rares de France, récemment rénové et ré-ouvert en juillet 2011. Le rez-dechaussée est consacré aux expositions temporaires et l’étage aux collections permanentes. 2 500 objets sont présentés sur les 8 000 de la collection. Car Joseph Denais, journaliste (18511916), était un extraordinaire collectionneur. Il commence à collectionner à l’âge de 15 ans une pièce romaine à l’effigie de Néron. En 1895, il fait don de ses collections à la mairie de Beaufort. C’est la Caisse d’épargne qui en 1898 réservera pour le musée son premier étage ouvert en 1905. Les travaux de rénovation, auxquels ont participé des Cobatystes angevins, ont permis de créer une circulation claire par l’ajout d’un accueil aux beaux volumes et d’une passerelle ultramoderne. Bruno Panz, l’architecte, et Sophie Thomas, muséographe, ont accompli un travail remarquable dans un espace restreint et complexe. Ils ont d’ailleurs reçu le Prix d’architecture départemental en 2011. La Fondation nt e uvem o m y obat tions en Cos Associa N Crédit agricole a cofinancé le projet. Parmi les originalités de la visite : un ensemble archéologique égyptien et copte. « Le musée aux momies » comprend une salle égyptienne avec une momie pharaonique. Et « la sépulture de la prêtresse isiaque », provenant de la ville d’Antinoë, fait actuellement l’objet d’une étude par le Musée du Louvre. L’accumulation de statues, de tableaux et d’objets les plus divers donne à ce musée une âme et une poésie toute particulière. ANGERS Restauration du château : un chantier de… haut niveau Le 3 février 2012, une vingtaine de Cobatystes angevins invités par Renaud Bonnel, gérant de l’entreprise Bonnel, spécialisée dans le gros œuvre et la restauration de monuments historiques, ont découvert un imposant chantier. Par un temps ensoleillé mais glacial, apparaissent les 8 500 m² d’échafaudage qui habillent une partie des tours du château d’Angers, forteresse médiévale de Saint Louis, symbole de la ville et de la région, qui s’impose par la masse de ses 17 tours en schiste et tuffeau. La visite s’est déroulée en deux groupes pilotés par deux guides de l’entreprise Bonnel, Olivier Viaux, directeur de travaux « Patrimoine », et Alexis Parpaillon, conducteur de travaux, avec les commentaires de Joël Guérin, représentant le Centre des monuments nationaux, maître d’ouvrage. L’objet du marché concerne la restauration du front sud, des remparts de la tour 17 aux deux tours de la Porte des Champs, intégrant le bastion sudImposante forteresse médiévale, le château d’Angers est devenu le symbole de la ville Le bulletin de Cobaty_Avril 2012_page 16 D’une durée de 24 mois, les travaux consistent à restaurer les élévations composées de maçonneries de schistes, de pierres calcaires, dans le respect des matériaux d’origine (pavés de grès, chaux aérienne, sable de Loire…) ouest et ses casemates d’artilleries. Les travaux d’une duré de 24 mois consistent à restaurer les élévations composées de maçonneries de schistes, de pierres calcaires, dans le respect des matériaux d’origine (pavés de grès, chaux aérienne, sable de Loire…). Pour cela, huit types de pierres sont utilisés. Certaines trop altérées sont remplacées par des pierres similaires. Les difficultés à surmonter sont notamment l’approvisionnement des matériaux et matériels à plus de 42 m de haut et la mise en œuvre du départ de l’escalier du XIVème siècle avec un passage restreint pour les pierres. Satisfaction : l’élévation d’un édicule en schiste ayant pour modèle une gravure d’époque retrouvée au Musée des Beaux-Arts d’Angers. Brest Iroise L’atelier « Nature & Bois » : des maisons MOB prêt à poser BBC Le 8 février 2012, de nombreux Cobatystes de l’Association Brest Iroise ont participé à la visite du très moderne atelier « Nature & Bois » (groupe Trecobat) située à Lannilis (25 km de Brest). Ils ont été très chaleureusement reçus par Marcel Treguer, le PDG du groupe, entouré de son staff. L’atelier « Nature & Bois » est spécialisé dans la fabrication de maisons en mur à ossature bois (MOB) prêt à poser BBC (bâtiment basse consommation). Les Cobatystes ont donc pu découvrir les chaînes de montages des panneaux avec la découpe assistée par ordinateur et l’assemblage réalisé par les menuisiers. Puis une série de projections présentant des fabrications issues de cet atelier a complété cette passionnante visite. Avant que tous poursuivent les échanges autour d’un pot offert par Trecobat et d’un dîner très cobatyste… Les Cobatystes ont pu découvrir les chaînes de montages des panneaux avec la découpe assistée par ordinateur et l’assemblage réalisé par les menuisiers Dates à retenir district 6 • 9 mai / Anjou Cholet Visite du théâtre de juin) (fin des travaux en tuaire • 24 mai / Loire Es enterie Kercim cim Visite du site de la aire • Juin / Loire Estu on du cti tru ns Visite de la co Saint-Nazaire de T l’IU de laboratoire district 7 ux Aquitaine • 10 mai / Bordea tion » Matinale « Innova rdeaux Aquitaine • 24-25 mai / Bo nal 3ème Challenge natio rable » Du t « Développemen ux Aquitaine • 28 juin / Bordea de la Rencontre autour rdeaux » Bo s « LGV Poitier • 25 août / Brive Journée du District ict 7 distarine / Limousin Aquit Charente Poitou Bordeaux Aquitaine Agrément, formation, risques : les encouragements de Patrick Stefanini, Préfet de la Région Aquitaine Le 26 janvier 2012, pour la première réunion de la nouvelle équipe, Cobaty Bordeaux Aquitaine et sa Présidente Christine Mathieu ont reçu Patrick Stefanini, Préfet de la Région Aquitaine, en présence du Président national JeanLouis Augereau. En accord avec l’invité, trois grands sujets ont été traités : l’agrément au Code de l’environnement ; la formation des jeunes ; les risques naturels. Ces thèmes avaient été choisis pour leurs relations avec les préoccupations de Cobaty France, selon le programme annoncé par l’Association pour ces deux prochaines années et l’intérêt porté à Cobaty par le Préfet de Région. • Agrément. Le Président Augereau a d’abord rappelé l’intérêt de l’obtention de l’agrément préfectoral au titre du Code de l’environnement qui permet aux Associations d’être « personnes privées associées » aux décisions importantes. De son côté, le Préfet a vivement encouragé l’Association bordelaise à faire cette demande, ce qui lui permettrait de mettre son expérience au service de sujets qui sont sensibles en Aquitaine. Les collectivités territoriales s’emparent des SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) et autres documents d’urbanisme sur lesquels, par l’agrément, les professionnels de Cobaty pourraient s’exprimer. Christine Mathieu a précisé que le dossier est à l’étude. Béatrice del Corte, avocate et administratrice de l’Association, en est en charge. Le moment venu, il sera présenté aux Cobatystes bordelais pour qu’ils se prononcent, car les avis sont partagés. • Formation. En Aquitaine, la situation est paradoxale: un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale et un manque de main d’œuvre qualifié ; un paradoxe qui montre la faiblesse du système de formation professionnelle. Le Préfet a donc suggéré à Cobaty de se rapprocher des branches professionnelles pour peser sur le contenu des accords en matière de formation. Le bulletin de Cobaty_Avril 2012_page 17 Que Cobaty mette son expérience au service de la Région, tel a été le message du Préfet. De gauche à droite : Jean-Louis Augereau, Président de Cobaty ; Patrick Stefanini, Préfet de la région Aquitaine ; Christine Mathieu, Présidente de l’Association Bordeaux Aquitaine ; Béatrice del Corte, avocate, en charge du dossier agrément En recevant le Préfet pour sa première réunion, la nouvelle équipe de l’Association a fait très fort En 2012, Cobaty Bordeaux Aquitaine s’engage avec l’Université et les CFA, parraine la promotion de l’IUT « Génie Civil », accompagne le Challenge Développement Durable. Cobaty, en tant que groupe de veille aux compétences transversales et source de savoir-faire, est un lieu d’échange et d’expérience. • Dernier thème traité : les risques naturels. Le Cobatyste François Guyader, en charge de l’opération « Trait Bleu » lancée par la Commission « Technique et Prospective », rappelle qu’un tiers de la Communauté urbaine de Bordeaux est en-dessous du niveau du fleuve. La plupart des projets bordelais sont donc concernés. Le PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation) est en révision, certains projets sont suspendus. Le Préfet a rappelé que la région Aquitaine est exposée à de nombreux risques naturels majeurs. Il est conscient de l’étendue des préoccupations de Cobaty, car de nombreuses questions se posent, notamment : - les études de révision du PPRI sontelles en cohérence avec le plan des risques naturels ? - les services de l’Etat sont-ils mobilisés par les directives et le plan d’action des inondations ? Le Préfet estime que Cobaty pourrait apporter son expertise pour l’élaboration du référentiel inondation. A Bordeaux, la Communauté urbaine a la compétence inondation, les digues, les cours d’eau et les rivières relevant des communes et intercommunalités. PSR (Plan Submersions Rapides) et PAPI (Programmes d’Actions de Prévention des Inondations) sont des outils à venir. « Les seules règles de bon sens ne peuvent pas s’appliquer », a souligné le Préfet, « car le travail est long et complexe ». C’est pourquoi, il encourage Cobaty Bordeaux Aquitaine à participer aux réflexions en amont et propose la création d’un Comité de concertation « où Cobaty aurait toute sa place ». Puis, les Cobatystes se sont largement exprimés avant de poursuivre leurs échanges lors d’un déjeuner. Une matinée au contenu très riche qui dépassait largement les frontières bordelaises ! Périgord Périgueux Plein succès pour le colloque sur les BEA Le colloque organisé le 10 février 2012 par l’Association Périgord Périgueux a été un vrai succès. Bien que portant sur un sujet ardu, le bail emphytéotique administratif (BEA), ce succès a été dû notamment à un partenariat original entre l’Union des maires (UDM) de la Dordogne et Cobaty. Un partenariat qui a très vite entraîné l’adhésion du Conseil Général et de la Préfecture qui se sont mobilisés pour faire venir élus locaux et forces vives socioprofessionnelles de la Dordogne concernées par l’acte de construire. nt me ouve m y t n e oba ations Cos Associ N Objectif de ce colloque : montrer qu’un BEA - qui porte sur 2 à 10 millions d’euros - n’est réservé ni aux grandes villes, ni aux grands groupes de BTP. Ce colloque, parfaitement mené par Didier Adès, journaliste bien connu des Cobatystes, a réuni quelque 150 participants (au lieu des 80 prévus à l’origine). Et la vague de froid qui sévissait alors n’a pas découragé les Cobatystes de Bayonne, Agen, Bordeaux, Brive, Poitiers, et…Tours de venir y assister. Un froid qui avait provoqué une panne de chauffage dans la salle, ce qui a contraint l’assistance à rester… très couvert. Après l’accueil de François Boudy, conseiller municipal représentant le Maire de Périgueux, le Président de l’UDM Jacques Monmarson, et Bernard Mousnier, Président de Cobaty Périgord Périgueux, présentèrent les raisons de ce colloque : le besoin, pour les collectivités territoriales, d’avoir des équipements comme des casernes de gendarmerie ou de pompiers, des maisons de retraites, des équipements sportifs… et ce alors qu’elles n’en ont pas toujours les moyens. En effet, même si ces équipements ne sont pas d’un coût pharaonique, ils dépassent les possibilités habituelles des collectivités. De même les élus sont devenus « frileux » sur leurs emprunts. Le BEA est donc une solution tout à fait adaptée dès lors qu’elle est surveillée et contrôlée. La présentation technique et juridique fut faite par Patricia Grelier-Wickoff, chef du service Marchés/Direction juridique et fiscale de la FFB (Fédération Française du Bâtiment). L’aspect financier fut traité par Michel Boccanfuso, responsable des montages et financements à la BTP Banque, et Norbert Coudon d’Auxifip (groupe Crédit Agricole). Pour sa part, Jean Paul Goubie, Président de la Fédération Régionale du Bâtiment de l’Aquitaine, a précisé les apports de ce type de montage pour le tissu industriel et artisanal local, pour des opérations sommes toutes modestes comparées aux contrats de partenariat « géants ». Rien ne valant les retours d’expérience, l’ex-maire de Gençay (Vienne) André Rousseau expliqua pourquoi et comment il a réalisé un EHPAD (maison de retraite) avec un BEA porté par Le bulletin de Cobaty_Avril 2012_page 18 l’entreprise locale Jacques Vinet (Cobatystes à Poitiers) et dont le financement a été réalisé par la BTP Banque. Cette opération a été une première en France pour les partenaires. Un précieux témoignage ! D’autres exemples furent évoqués. Celui de la gendarmerie de Chasseneuilsur-Bonnière présenté par son maire Adrienne Simon et Gérard Sutre, entrepreneur (et Cobatyste) en Charente (financement par la BTP Banque). De même, le Colonel François Colomès a présenté le centre d’appel téléphonique des pompiers à Boulazac (Dordogne). Le colonel fit remarquer que, vu la taille de son chantier, le BEA financé par Auxifip lui a coûté même moins cher qu’une solution classique. Enfin, trois intervenants firent part de leurs expériences en matière de montages d’opérations BEA : Eric Chapuis, directeur de Semiper (Société d’Economie Mixte du Périgord) ; Ernest Le Bras, responsable du Patrimoine public au Groupement SNI Aquitaine (Caisse des dépôts) ; Jean-François Auby, ancien sous préfet. Tout le monde s’accorda à reconnaître les atouts d’un BEA. Seule exception : François Guibert, architecte urbaniste (et Cobatyste) à Bordeaux. Son opposition est déontologique : l’architecte est un « sachant » alors que l’entreprise n’est qu’un « exécutant »… La clôture du colloque fut faite par Jacques Billant, Préfet de la Dordogne, qui confirma tout l’intérêt que l’Etat attache à des solutions de financement permettant aux collectivités de réaliser leurs projets générant ainsi de l’activité pour les entreprises. L’ensemble des échanges de cette matinée furent d’un excellent niveau. Et d’ailleurs, ses « retombées » ont été immédiates : l’UDM de la Dordogne a demandé à Cobaty de réaliser un petit mémento « Comment réussir son BEA ? » qui serait remis aux élus ; quatre participants ont manifesté leur désir de rejoindre Cobaty PérigordPérigueux. Autant d’encouragements pour poursuivre le partenariat avec l’UDM du département… Jacques Monmarson, Président de l’Union des maires de la Dordogne, Jacques Billant, Préfet de la Dordogne, et Bernard Mousnier, Président de Cobaty Périgord Périgueux : un trio gagnant pour un passionnant colloque sur les BEA Qu’est-ce qu’un BEA ? Instauré par la loi n˚ 88-13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation et codifié à l’article L.1311.1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, le BEA autorise les collectivités locales et leurs établissement publics à consentir au profit d’une personne privée, sur leurs biens relevant du domaine public, des baux emphytéotiques au sens de l’article L. 451-1 du Code rural d’une durée minimale de 18 ans et maximale de 99 ans. Cette formule constitue un mode de financement des équipements publics. Ce bail emphytéotique permet à une personne privée de financer des équipements publics sur terrains publics et à la collectivité de rester maîtresse de la totalité de l’opération. Animé par Didier Adès (à gauche), ce colloque a fait découvrir ce qu’est un BEA. Ici : le directeur régional du Crédit Agricole Charentes/Périgord Quelque 150 personnes ont assisté à ce colloque malgré le grand froid qui régnait dehors et… dedans y Cobat e r i a t emen gl é r e Veill Chronique de l’actualité législative, juridique et technique en matière de Construction, d’Urbanisme, d’Environnement et de Développement Durable (*) PUP : produire davantage d’offres foncières au profit d’une urbanisation maîtrisée Richard Trapitzine Cobaty Aix Vitrolles Directeur d’Urban Consult Le Projet Urbain Partenarial (PUP) a été créé par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 et intégré dans le Code de l’urbanisme à l’article L 332-11-3. C’est une initiative mixte, public/privé, destinée à débloquer l’offre foncière, grâce à une procédure de financement d’équipements publics par des personnes physiques ou morales privées en partenariat avec une collectivité (commune, EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale). Une convention prévoit le financement de partie ou totalité des équipements d’infrastructures et de superstructures nécessaires à la desserte des terrains que ces personnes souhaitent aménager ou construire. Cette procédure de PUP se différentie de celle de la ZAC qui relève d’une maîtrise d’ouvrage publique, alors que la procédure de PUP relève d’une initiative mixte, publique/privée. Elle doit permettre le déblocage de situations foncières, souvent complexes, sans que la collectivité soit obligée d’effectuer des portages fonciers, et d’inciter les propriétaires fonciers à se regrouper pour aménager eux-mêmes ou à confier les aménagements à un opérateur immobilier. Le bulletin de Cobaty_Avril 2012_page 19 Christian Gelu Ex-chef du Bureau de la fiscalité de l’urbanisme Ministère de l’Equipement L’article L 332-11-4 précise que, dans Dans la pratique, pour prévenir de les communes où la taxe telles situations, les communes d’aménagement a été instituée, les devront organiser en amont la constructions édifiées dans le coordination des différents PUP pour périmètre délimité par une convention de multiples raisons : prévue à l’article L. 332-11-3 sont • Organiser l’urbanisation par des exclues du champ d’application de orientations d’aménagement et de cette taxe pendant un délai fixé par la programmation, concertées avec les convention, qui ne peut excéder dix propriétaires, les candidats à l’aménagement et les futurs usagers. ans. La loi de Finances 2010, en instituant Ces orientations pouvant être la taxe d’aménagement qui remplace intégrées au PLU (plan local l’ancienne TLE (taxe locale d’urbanisme). d’équipement) à compter du 1er mars • Définir et chiffrer le coût global des 2012, simplifie les modes de équipements nécessaires à la desserte financement des équipements publics. des zones d’enjeux et aux besoins des Dans le futur, les financements futurs usagers. d’équipements publics ne pourront • Etablir une clef de répartition des s’effectuer qu’au travers des dépenses d’équipements publics entre procédures de ZAC, de PUP et de la les futurs pétitionnaires du PUP, en général au prorata de la surface de taxe d’aménagement. plancher théorique admise pour chacun d’eux par rapport à la surface Objectifs et mode d’emploi constructible admise sur l’emprise de Dans les secteurs où le développement la zone de PUP. La connaissance du urbain se heurte à l’immobilisme des montant de la participation est propriétaires, le PUP est un outil essentielle pour peser sur les valeurs incitatif de déblocage. Mais la foncières et éviter une spéculation cohérence et la bonne fonctionnalité des propriétaires à l’occasion de la urbaine ne doivent pas être guidée par signature des promesses de vente, les initiatives des propriétaires ou de pour que les opérateurs intègrent ce leurs mandants, au risque de voir se montant dans les bilans prévisionnels consommer l’espace de manière de leur projet et puissent négocier en anarchique. y antaire t a b o C e règlem Veill connaissance de cause l’achat des opérationnelle des projets. Le PUP est une nouvelle modalité de financement emprises de PUP. • Phaser la réalisation des équipements qui se heurte à l’hostilité de certains en fonction des impératifs techniques, propriétaires qui n’acceptent pas d’être de manière que la commune ouvre de associés au financement d’équipements façon rationnelle l’urbanisation, en ne publics qui pourtant valorisent leurs signant des conventions de PUP terrains. qu’après s’être assurée que les Cette attitude résulte soit du fait qu’ils participations mises à la charge des ne disposent pas des ressources opérateurs couvriront la part de nécessaires, soit, et très généralement, dépense des équipements qui seront parce que bien informés de l’état du nécessaires à la desserte du projet, la droit actuel, leur attentisme leur permet collectivité prenant sa part du coût des d’obtenir ultérieurement le bénéfice équipements bénéficiant aux usagers d’autorisations d’occuper le sol sans avoir à payer une contribution égale à extérieurs au périmètre du PUP. Les études préalables organisant celle acquittée par ceux qui acceptent l’urbanisation future et le déblocage de signer une convention de PUP. des PUP dans le temps seront lancées Le dispositif actuel du PUP génère ainsi à l’initiative de la commune mais une situation inique qui constitue un pourront être préfinancées par les réel frein à la mise en œuvre de ce propriétaires ou les opérateurs, et leur mode de financement appelé à faciliter montant intégré dans le bilan des l’aménagement urbain. Pour permettre le respect du principe équipements publics. d’égalité devant les charges publiques, il pourrait être proposé de compléter Difficultés de mise en œuvre l’article L 331-3 du Code de l’urbanisme L’attentisme de certains propriétaires par un alinéa organisant, dans les est un frein à la mise en œuvre secteurs où le financement conventionnel des équipements publics est mis en œuvre, le paiement d’une participation due par les bénéficiaires de permis d’aménager ou de construire sur les terrains pour lesquels la commune n’obtient pas la signature de convention de PUP. Il est à observer qu’une telle législation existe déjà dans le régime de la participation pour voirie et réseaux (PVR - article L 332-2 du Code de l’urbanisme) : la participation des propriétaires fonciers peut être acquittée par voie de convention préalablement à la délivrance des autorisations d’occuper le sol, ou, en l’absence de convention et au plus tard, par voie de prescription dans les permis d’aménager ou de construire. A l’éclairage des réformes d’urbanisme qui vont entrer en vigueur en 2012, il sera intéressant de dresser un bilan d’expériences pratiques de PUP pour évaluer si le système mis en place en 2009 répond à son objectif, celui de produire davantage d’offres foncières au profit d’une urbanisation maîtrisée. Petit abécédaire règlementaire A comme « affichage » L’affichage du permis de construire doit comporter la mention de l’obligation de notifier tout recours contre ce permis à l’auteur de l’acte et aussi au pétitionnaire. Or l’obligation de cette mention de la notification dans l’affichage des permis est applicable depuis le 1er octobre 2007. Mais quid des permis affichés avant le 1er octobre 2007 mais toujours en cours de réalisation ? Le Conseil d’Etat a jugé le 17 février 2012 (arrêt 337567) que cette obligation était applicable à ces situations. A comme « architecte » Un architecte n’est pas partie au marché de l’entreprise. Dés lors, il est étranger aux obligations qu’a pu souscrire l’entrepreneur à l’égard du maître de l‘ouvrage, notamment pour les pénalités de retard. La Cour de cassation vient de rappeler ce principe en indiquant que même si l’architecte a visé le CCAP qui contient les clauses Le bulletin de Cobaty_Avril 2012_page 20 de pénalités de retard, cette signature n’est pas celle d’un cocontractant, mais celle d’un maître d’œuvre en charge de l’assistance à la passation des marchés. (Cass. civ. 30 novembre 2011. n° 0912.300). intervenues depuis quelques mois : disparition de la SHOB et de la SHON au profit de la surface de plancher, réforme de la fiscalité avec la disparition de la TLE et de ses taxes annexes au profit de la taxe d’aménagement, accompagnée de la taxe pour sous densité. B comme « bâches » A compter du 1er juillet 2012, les bâches de chantier pourront servir de supports G comme « géomètre » publicitaires (cette possibilité n’était Un arrêté du 20 février 2012 (JO du 29 octroyée qu’aux chantiers de février) détermine les critères relatifs à restauration de monuments historiques). la reconnaissance de qualification La loi Grenelle 2 a étendu cette préalable à l’inscription au tableau de possibilité à tous les chantiers mais l’ordre des géomètres. Par ailleurs, un avec des conditions. Par exemple, cette arrêté du 22 novembre 2011 (JO du 15 possibilité est interdite dans les décembre) précise pour les communes de moins de 10 000 ressortissants d’un autre pays les habitants ou dans toutes les communes conditions de la demande d’inscription si la bâche est visible des routes, au tableau de l’ordre des géomètres autoroutes et bretelles. Décret du 30 experts. janvier 2012 (JO du 31/1/2012). F comme « formulaire » Depuis le 1er mars 2012, les formulaires d’autorisation d’urbanisme ont été actualisés pour intégrer les réformes I comme « IGH » Pour les IGH, un arrêté du 30 décembre 2011 prévoit un nouveau règlement de sécurité incendie applicable aux demandes de permis de construire y Cobat de s e l Paro teurs lec Alain Merlaud Président de la Commission « Technique et Prospective » La Commission «Technique et Prospective» tacle l’inflation de sigles… Efficacité énergétique du bâtiment : petit glossaire à l’usage des nuls… déposées après le 1er avril 2012. Ce texte remplace l’arrêté du 18 octobre 1977, modifié en 1982. Le classement des IGH en 10 catégories est maintenu et la sécurité des immeubles de très grande hauteur (ITGH) est renforcée.’ M comme « marchés publics » Le Code des marchés publics fait régulièrement l‘objet de modifications de sorte qu’il assez difficile de préciser dans quel contexte réglementaire s’inscrit tel ou tel marché régularisé par le passé et d‘apprécier les conditions d’application des nouvelles règles à l’occasion de la passation d’un marché. Ceci étant, après un décret du 25 août 2011, une circulaire d’application est parue le 14 février 2012 qui remplace la précédente de 2009. (*) Cette rubrique est réalisée avec le concours de la Commission « Technique et Prospective » et du Comité de Veille. Le bulletin de Cobaty_Avril 2012_page 21 Le secteur de la construction et de l’urbanisme a toujours été très friand des sigles. Il suffit de se reporter aux pages introductives du dictionnaire permanent de la construction pour s’apercevoir que ce qu’on appelle pudiquement des abréviations remplissent quelque cinq pages de cet éminent ouvrage… Parler en sigle, sera bientôt dans le domaine du normal. Exemple (*) : voulant réhabiliter une vieille MOB, j’envisage de réaliser une HLL à des fins locatives. Je m’inquiète tout d’abord de la situation de mon terrain. Ayant sollicité un CU, je constate que le PLU le situe en dehors de la PAU et que, non seulement, il est situé dans une ZPPAUP (désormais AVAP), mais aussi, dans une ZERMOS incluse dans un PER. Le PC ne va pas être un long fleuve tranquille… Et mon opération s’analysant en fait en une ORIL, pourrais je bénéficier d’une PALULOS ?... Allez….Bon courage ! Aujourd’hui, de nouveaux sigles issus de la préoccupation environnementale et du développement durable ont fait leur apparition : BBC, HQE, HPE, THPE. Objectif : diminuer les émissions de gaz à effet de serre (CO 2) par la réduction de la consommation d’énergie (25%). Désormais, les bâtiments se répartissent ainsi : BBC : bâtiment basse consommation. Ce sigle devient incontournable après le 1er janvier 2013. Le bâtiment doit être conforme à la réglementation thermique (RT 2005) et bientôt à la RT 2012. BBC signifie que la facture d’énergie primaire est divisée par trois (mais à 19 °C le jour et 16 °C la nuit). BBC permet également une exonération totale ou partielle de la taxe foncière pendant cinq ans. Le prêt à taux zéro (PTZ) devient dans ce cas un PTZ+. RT 2005 : elle s’applique à toutes les constructions dont le permis a été déposé après le 31 août 2006. RT 2012 : toute construction résidentielle neuve dont le permis sera déposé à compter du 1er janvier 2013. HPE : haute performance énergétique. Elle certifie que le bâtiment présente une consommation énergétique inférieure de 10% aux normes exigibles (RT 2005). HPE EnR : haute performance énergétique - énergie renouvelable au visa de la RT 2005. A condition d’utiliser un système de chauffage à biomasse à hauteur de 50% de la consommation du bâtiment ou être relié à un réseau de chaleur alimenté à plus de 60% par des énergies renouvelables. THPE : très haute performance énergétique. Pour les bâtiments dont la consommation énergétique est 20% moindre que celle des bâtiments BBC. HQE : haute qualité environnementale. Pour en bénéficier, il faut réunir 14 cibles qualifiant des bâtiments plus respectueux de l’environnement. BEPAS : bâtiment à énergie passive qui consomme 15 kWhep/m2/an. BEPOS : bâtiment à énergie positive qui produit de l’énergie. A quand le BSD - bâtiment sans désordres - ou le BSP - bâtiment sans problèmes… (*) MOB : maison à ossature bois ; HLL : habitation légère de loisir ; CU : certificat d’urbanisme ; PLU : plan local d’urbanisme ; PAU : partie actuellement urbanisée; ZPPAUP : zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager ; AVAP : aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ; ZERMOS : zone exposée aux risques liés à des mouvements du sol et du sous sol ; PER : zone d’exposition aux risques ; PC : permis de construire ; ORIL : opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir ; PALULOS : prime à l’amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale. yecteurs t a b o C les de l Paro Georges Lambrecq Membre de la Commission « 109 » Anniversaire de Reine et Jean Siaut au Sénat Cobatystes : voici deux gestes citoyens qui peuvent sauver bien des vies Bien connu des Cobatystes, Georges Lambrecq a notamment présidé la Commission «Citoyenneté» qui a donné naissance à la Charte de la Citoyenneté de Cobaty. Dans ce texte, il explique deux gestes citoyens souvent méconnus et qui pourtant sont simples et peuvent sauver de nombreuses vies. Geste pour les urgences Les ambulanciers ont remarqué que très souvent, lors d’accidents de la route, les blessés ont un téléphone portable sur eux. Toutefois, lors des interventions, on ne sait jamais qui contacter dans ces listes interminables de contacts. Les ambulanciers ont donc lancé l’idée que chacun d’entre nous entre dans son répertoire la personne à contacter en cas d’urgence sous le même pseudonyme. Le pseudonyme international connu est « ICE » (In Case of Emergency). C’est sous ce nom qu’il faut entrer le numéro de la personne à contacter utilisable par les ambulanciers, la police, les pompiers ou les premiers secours Lorsque plusieurs personnes doivent être contactées on peut utiliser ICE1, ICE2, ICE3… Un geste facile à faire, qui ne coûte rien et peut apporter beaucoup… Geste pour les accidents vasculaires cérébraux (AVC) En lisant ces quelques lignes, les Cobatystes peuvent contribuer à faire connaître le danger que représente l’AVC et peut-être sauver des vies… Lors d’un barbecue, Julie trébuche et fait une chute. Elle affirme aux autres invités qu’elle va bien et qu’elle s’est accroché les pieds à cause de ses nouvelles chaussures. Les amis l’aident à s’asseoir et lui apportent une nouvelle assiette. Même si elle a l’air un peu secouée, Julie profite joyeusement du reste de l’aprèsmidi... Plus tard, le mari de Julie téléphone à tous leurs amis pour dire que sa femme a été transportée à l’hôpital… Julie meurt à 18h. Elle avait eu un AVC lors du barbecue. Si les personnes présentes avaient été en mesure d’identifier les signes d’un tel accident, Julie aurait pu être sauvée. Un neurologue dit que s’il voit rapidement une victime d’AVC, il peut annihiler les effets de la crise. Il affirme que le plus difficile est que l’AVC soit identifié, diagnostiqué et que le patient soit vu en moins de trois heures par un médecin. Pour reconnaître les symptômes d’un AVC, il faut demander trois choses très simples à la personne en crise : sourire ; lever les deux bras ; prononcer une phrase très simple (par exemple : « Le soleil est magnifique aujourd’hui »). Si elle a de la difficulté à faire l’une de ces trois choses, appelez le 15 et décrivez les symptômes au répartiteur. Merci à tous, chers Cobatystes. Ces propos sont publiés sous la propre responsabilité de leurs auteurs. La bulletin de Cobaty_Avril 2012_page 22 Le 23 janvier 2012, lors d’un superbe dîner au Sénat organisé par Cobaty, tous les membres du Bureau, Présidents de Districts et d’Associations étaient présents pour fêter les 90 ans de Reine et de Jean Siaut, nés la même année… Et « c’aurait pu être dans la même famille tant ils sont indissociables » pour reprendre les mots du Président Jean-Louis Augereau. Celui-ci, après un discours bref destiné à permettre à Jean de s’exprimer, a néanmoins rappelé qu’il a porté et porte toujours au plus haut les valeurs de Cobaty, y compris celle de la tolérance dont chacun sait qu’elle est la charité de l’intelligence. Jean ne manque ni de l’une ni de l’autre… Impossible de résumer la vie de cet extraordinaire couple que les années ne marquent pas et qui garde cet esprit et ce sens de l’humour qui les maintient jeunes. Un poète a pu dire que la jeunesse, ce sont les années qui nous restent à vivre… y Cobat s e n i e P Nos Cobat y BORDEAUX Jo ies COBATY N os AQUITAINE Cobaty Valence Gérard Coq restera un superbe exemple pour Cobaty Valence Le Président de Cobaty Jean-Louis Augereau remercie Reine et Jean Siaut pour tout ce qu’ils ont apporté à Cobaty Tu as été militant, présent dans la vie de la cité, dans le quartier, dans les organisations syndicales, à la Fédération BTP 26/07 (Drôme et Ardèche), administrateur à la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) de la Drôme, administrateur de l’Union départementale et de l’Union régionale des Foyers des Jeunes Travailleurs (FJT La Manu). Christian Frémont, Chef de Cabinet du Président de la République, reçoit la Médaille de Cobaty des mains de Jean Siaut Président d’un groupement d’entreprise pour l’insertion, Chevalier de la Légion d’honneur, tu as également géré ton entreprise avec compétence mais surtout avec humanité et justice. Dès ton arrivée à Cobaty Valence en 2005, tu t’es impliqué dans la vie de l’Association et tu as été très vite élu au Bureau. Tu étais présent chaque année au Congrès Cobaty où tu appréciais les débats mais aussi la convivialité des échanges. Malgré la maladie, tu as su mobiliser tes réseaux et être présent le long de ton dernier projet : la création du Foyer de Jeunes Travailleurs à Aubenas. Tu as combattu ta maladie avec courage et, jusqu’à la fin, tu nous as envoyé des messages plein d’humour. Tu nous as quittés le 6 février 2012. Pour Cobaty Valence, ce fût un plaisir de t’avoir comme membre et ami. Nous ne t’oublierons jamais. De Cobaty, Jean Siaut en sait tout. De sa genèse - il y a plus de 50 ans - à aujourd’hui. Président de Cobaty France, de Cobaty International, cet infatigable jeune homme est toujours très écouté par les Présidents qui se succèdent. Il suffit de l’entendre parler avec passion de « son » Cobaty pour comprendre que c’est l’œuvre de sa vie à qui il a tout donné. Merci de tout cœur Jean pour ce que tu es. Et merci à Reine qui nous supporte… Parmi les personnalités invitées à cette émouvante soirée : Christian Frémont, Chef de Cabinet du Président de la République, à qui Jean a remis la médaille de Cobaty, et Pierre Chemillier, ancien Président du CSTB (Centre Scientifique du Bâtiment) et de Qualibat. Cobaty Strasbourg Avec le décès de Pierre Stenger, Cobaty Strasbourg perd une grande figure Lui-même ancien compagnon du Devoir du Tour de France, Pierre Stenger s’est toujours intéressé à la formation des jeunes, via notamment les meilleurs ouvriers de France. Cet ancien directeur général de l’entreprise familiale la Maison Guillaume Stenger (85 compagnons) fut l’un des piliers de l’Association Cobaty Strasbourg dont il était membre fondateur et le représentant auprès des instances nationale et régionale. Tous les Cobatystes garderont de lui un souvenir ému quant à son engagement en faveur des jeunes et son implication dans la défense des métiers du bâtiment. Ils s’associent à la douleur de sa famille et tout particulièrement de son fils Philippe. La bulletin de Cobaty_Avril 2012_page 23 fo n y t a Cob r de é t letie i l v e n P i ’ L ilippe Ph s la r e v route trielle n e est ndus t i n ment n e o i im t rincipale e t u p l â e c o r b e x Le sition d lletier e e rév m ippe Pe ques de propo ropriété il h è i P r, s Pelletie s publi ionale de la p troi 008, mission t Lefèvre na es et à2 u cabin a mené divers l’Union e 1998 ique a d e ) d ié H c t A o n s e N Il as id nergét itat (A Avocat e l’immobilier. mobilier. Prés de l’hab la rénovation é lle de le d im a n it p o io r m cha en d e nat ) sur Grene l’Agenc mité s dans le ions du (COMOP réforme re (UNPI) et de opérationnel emières réflex r préside le Co iale iè pr ar tie ité immobil n 2008 le Com l’occasion des , Philippe Pelle marche parten e é 9 à d 0 e s n 0 t e io s 2 n il anim janvier ur la base d’un re les disposit s exista t 3 n 1 e le im t v is S nelle. en œu des bâ ement. Depu r ie ent Gre loie à mettre nn im o t tion. â ir v B l’ in d u s t r, n p n e l’ onstruc s’em e de u Pla c s t te d o n u la e h e o u e p d r d t im iq o m é t a m re. A n’en poin est en stratég ée, le Plan Bât ecteurs le des s rs du iliè rt b b ie e t o c m é n m truction e m s o im c n et des s l’e e la cons i o n : l a n ère d ls li a r e fi d u n n la te e c r, ll io e le se utat rofess e mobilie du Gren nde m t de l’im io n p r g é t iq u rer ces “ t g fo te e éne re du le m e n t a bâtimen o r m e r e t in t é a t i o n s p r o m a t iq u lé f e ll e r é g erformante, p b v u e c u lt u u o s r c o p c n d o it réo notre 2. P une p 1 0 à T le 2 itoires, s R u T c e R l s e bou ue, la les terr , les uvel fossil u v e ll e o iq o r ie n n u t rm rg S e e e e . t n là th t t . e e jà es uis né bâtimen n se développ t à t ie ll e, c issante ergétiqu ce est dé tion dep ources e Les ress la demande cro t le s e x ig e n ue par anticipa ureaux et én rise de conscien ultiplient : la atio lien v ip o lt n u in m l’ e nt, tions se s’appliq bre 2011 aux b A N RU La p rmations se m mble, doit rmes gents s’épuise e se collabora d e s p la t e s - f o e, fo to s é m e r ales tendant n n c y s e o o a z le 8 p n u 2 d o n s e s le e ll on s de rture ans l’ im a g e - E n e r g ie G r e n t, p o u r la gement internati atières . L’ouve lière, d t n tensions ter le coût des m nelle a u x lo e N a t io n a le elle sera fi rsuivre sa mue ormation aux âtimen im e re c u n ; (F s B â t es par le Plan B seaux e s ri p à augme Les débats du G is en ( A g e n tion Urbaine) r 2013 à po ositif FeeBat e tr ré éré en s. ie m a disp x féd onstituent des rgie des première onnement ont ssions Rénov sée le 1er janv c ies d’Ene B â t im e n t ) a u e et i c m u o n q n e li . u o ir t s c c v ra é n E is é n x o p d e u n u ti é s l’ d c a m e g u o fi L e , s tr é c d t. an ent icacité étique les cons autre d ce consta e t a r t is t s e t , r é c e m m vre est d e ertise sur l’eff nt. la lumière sur le mix énerg nergie toutes izon 2020, un : u e d’exp r timent é s é g o c ia n rise d’œ u bâtim actuelle ays remettent l’ t io n s. A l’ho la filière du bâ im e n t s à n urs de la maît st également étique d rg e n é t p a te ’e â c d p de notre d e s p r é o c c u c ’ e s t atten li s a t io n d e s b O S ) , q u i a ourageante. C e s s io n s d e ose P r , of nc tamorph n é m la a u c œ u le n u c lé a ir e utres g é n é ra p o s it iv e ( B E e pour le e t e s le s p r nt s’approprier tio Ainsi, e ie nc e ou s a mobilisa r e D e r r iè r t de toutes le Toute é n e r g ent une cha é n e r g ie s t mobilier qui doiv u t il s : D P E ère. La è p i l ’o i s f u n o it im . la ance égaleme dont on parle e s e const p p e m e n t d e s bâtiments, l’ veaux de st réelle, Pe r f o r m u s nou lo rs s nnelle e io énergie è r e é c o n o m iq e d’un d é v e lables. Ces futu entations le g n o s t ic d e ert, contrat de s s s fe ro p t o u s le ( D ia enc ouve ail v tie xpérim n à rg b e n e re s s ), ra e m e a re t g ra n d e lu é u r g p l’ iè : q e , t io n : ouv s prem s en tique étique se par nergéti d e l’ a c ue, s caractéri uilibre énergé d ’u n e dont le s s o n t d e p lu nouvelles E ormance énerg étique… p m a ch étiq rg éq e s ie de n perf rformance éne est long mais on énerg ble, ti nouvel io à l’ a u b strielle r é u s uses, posent a t v c o s u n e d e ré o m pr re ep u dura urir om n o u s s révolution ind a r le nomb m a t iq u e s : la n stockage d chemin à parco véritablement ruction velopt s n o c p e Le b lé t so et dé on t est troisièm a r q u é e n e r g ie s p r o de l’énergie e it o ir e , le mouvemen aluer l’implicati t innovation r r it o r ia l. m r r e t a r é e le loca x d’un q u i s ement des ent te il faut s reuve, ce h e ll e ouveau rmation p lancé et s acteurs. Pour p ention p e m c o n s t r u is o n s à l’ é c t io n d e n s id d é v e lo p les et la transfo m o e s p un ra lab résolue d nt, que traduit la n v ir o n - N o u m b l e l’ in t é g e s c o m m e le rt. renouve mobilier. e e E s m e n e o r g de t e p ll a s è e g le n n n m im è a e e tr en Gr a ra mod du parc e, p one, la santé, le les contours connu m o n t e r et nouveau e u e d R q e t i ir n t a « e é f m rb e ca p-pe ions , de t lo dessin récédent qui énerg agée » a e t c v e é n fi é s t e li d i i a il m c a ne tr e s qu osp Ainsi, L’effic bition part n d u s sûrs ence le p r in c ip e d ’é c tion san nsformer nos i t é ’ lu p o l v m é o e m , er timent d’un lu s c d h é r e r a u ent tra une a obilière ir du 1 Plan Bâ c e t t e va profondém s v il le s e t p d ’a : à part s l e s imm l’ e f f ic a c it é le é , t 9 li 0 a o 0 . n l n 2 e n le ensemb Depuis conditio 2 0 1 4 , s e u ourront q u e g é t i q u e ic ip e d im e n t s, e p a r t récédent et du b â t ent notre vivre r ll e e i és p n éner v e n r a m G j e nos ls qualifi ncés par des u v e l large ans p e o s e n l n n l n i io io rticipe d e s n u s t a s u q a p ’ fe n n d fi ro a évolu x p r t u t ts ibr pemen tion âtimen es trava é q u i l ues et d é v e lo p fondé sur des b e r g i e . La révolu re réaliser d t. s n a d iq , én filiè é aides d’Eta tite révolution sont économ équilibre b r e s e n été d’une me port e x de a p ig u e l d s o a e i ra s ra n s é c a u n n o p é t s io e s t g n d ’e t io ra t t plus n C é n i t a e e d bu nt et 2 qu nancem e les fé changem main. dans le é g le m e L’ordon s lois Grenelle 1 la Le la n o u v e ll e r t é r i s e u n laquell s avec courage ans cette de e d % le 8 c e d cara fixé par réduction de 3 horizon p a r rge : engagé les entreprises t.fr l’ rmique r l plus la ne nnemen o visent u tion d’énergie à t , l e s t h e ement culture se de toute d’insére ir v n e a n ho ng enelle consomm s m a i n t e n a umises cha e la métamorp o g è n e e t ent.legr im o d r è s t i é t a D t lu . n b é e o 0 c s H n 2 e s d 0 2 uve illions il iè r e . www.pla tions ne u n e f nt près de 4 m construc la b rassem Le bulletin de Cobaty_Avril 2012_page 24 Papier recyclé