CSC 5753415102 Cahier spécial des charges - e
Transcription
CSC 5753415102 Cahier spécial des charges - e
Infrabel SA de droit public Direction Asset Management 1, rue Ernest Solvay 4000 LIEGE CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° 57/53/4/15/102 Adjudication ouverte Marché de travaux Ligne 34 – Liège-Guillemins / Hasselt Ville de Herstal (Milmort) Construction d’un passage supérieur de type bow-string au km 11.249 et de deux couloirs sous voies aux km 11.090 et 11.483 2016 CSC 57/53/4/15/102 Page 1 INFRABEL SA de droit public Direction Asset Management CAHIER SPECIAL DES CHARGES N°57/53/4/15/102 Marché de travaux Adjudication ouverte Marché de travaux Ligne 34 - Liège-Guillemins / Hasselt Ville de Herstal (Milmort) Construction d’un passage supérieur de type bow-string au km 11.249 et de deux couloirs sous voies aux km 11.090 et 11.483 Agréation des entrepreneurs : Catégorie E, classe 7 ou supérieure. Il sera procédé le 06 février 2017 à 14 heures, dans la salle de la Direction Asset Management située au 4ème étage du bâtiment Infrabel, rue E. Solvay 1 à 4000 Liège, par devant Monsieur Olivier Philippe, Head of area ou son délégué, assisté d'un autre fonctionnaire d'Infrabel, à l'ouverture publique des offres pour les travaux précités. Sont applicables à la présente entreprise, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les prescriptions du présent cahier spécial des charges : 1. Les dispositions des textes légaux suivants : - La loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services; - La loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics; CSC 57/53/4/15/102 Page 2 - La loi du 2 août 2002 relative à la lutte contre le retard de paiement; - L’Arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux; L’Arrêté royal du 14 janvier 2013 relatif aux règles générales d’exécution. Il sera dérogé aux articles suivants des Règles générales d’exécution (RGE) : article 80 : Modifications au marché (concerne les prestations en régie pour travaux non initialement définis) - La loi du 04 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail; - Le code sur le bien-être au travail et ses arrêtés d'exécution; - Le "Règlement Général pour la protection du Travail" (RGPT); - L'arrêté royal du 25.01.2001 concernant les chantiers temporaires et mobiles; - Le décret du 23.12.2011 concernant la gestion durable des cycles des matériaux et des déchets; - La circulaire du ministère de la Région Wallonne du 23.02.1995 relative à l'organisation de l'évacuation des déchets dans le cadre des travaux publics en région wallonne; - L’arrêté du 14 juin 2001 du Gouvernement Wallon favorisant la valorisation de certains déchets; - Le règlement général sur les installations électriques (RGIE); - La directive Basse Tension – transcrite en droit belge par l’AR du 23.03.1977 – MB du 31/03/1977; - La directive Machines – transcrite en droit belge par l’AR du 12.08.2008 – MB du 01.10.2008; - La directive EMC – transcrite en droit belge par l’AR du 28.02.2007 – MB du 14.03.2007. 2. Les Règles de Sécurité en matière d’Exploitation de l’Infrastructure Ferroviaire (RSEIF) : Fascicule 7.1 (La conduite) et Fascicule 7.2 (L'escorte). Ces fascicules sont consultables auprès du fonctionnaire dirigeant. 3. Le Fascicule 61 Version 3 édité par Infrabel et contenant les dispositions complémentaires relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services. Le Fascicule 61 Version 3 peut être consulté sur notre site Internet www.infrabel.be sous la rubrique "Professionnels - Entrepreneurs - Travaux par entreprise - domaine ferroviaire". 4. Le Fascicule 63 édité par Infrabel et reprenant les mesures de sécurité et de santé applicables lors de l’exécution de travaux gérés par Infrabel. Le Fascicule 63 Version 3 peut être consulté sur notre site Internet www.infrabel.be sous la rubrique "Professionnels - Entrepreneurs - Travaux par entreprise - domaine ferroviaire". CSC 57/53/4/15/102 Page 3 5. La brochure "Travailler et circuler en sécurité à la SNCB". Un exemplaire de la brochure sera envoyé gratuitement à l'adjudicataire en même temps que la lettre de notification du marché ou demandée par e-mail à [email protected]. 6. CCT Qualiroutes (version 2016 consolidée) édité par le Ministère de la Région Wallonne. 7. RW 99-A-5 : «Le Code de bonne pratique pour la prévention des dégâts aux installations souterraines à l'occasion de travaux effectués à proximité de celles-ci», édité par le Ministère de la Région Wallonne. 8. Les prescriptions légales ou réglementaires en matière de signalisation des chantiers et des obstacles - Lois, Arrêtés Royaux et Arrêtés Ministériels relatifs à la Police de la Circulation Routière; - A.M. du 07/05/1999 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique (MB du 21/05/1999); - RW 99-A-4 : "Le guide pratique de la signalisation des chantiers" édité par "la Direction Générale des Autoroutes et Routes du SPW de la Région Wallonne". 9. Le Règlement pour l’exécution de travaux sur le domaine communal, édité par la Ville de Herstal. 10. Les documents auxquels il est référé dans le présent Cahier Spécial des Charges. CSC 57/53/4/15/102 Page 4 CONTENU 1ÈRE PARTIE (AR 16.07.2012) – PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS 5 2EME PARTIE (AR 14.01.2013) – RÈGLES GÉNÉRALES D’EXÉCUTION 10 3EME PARTIE – PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 27 Articles additionnels 47 MÉTRÉ DESCRIPTIF 98 Formulaire d'offre et métré récapitulatif ANNEXES : - Annexe 1 : Annexe 12bis au Plan de Sécurité et de Santé (PSSa) - Annexe 2 : Modèle de déclaration sur l’honneur - Annexe 3 : Liste des plans - Annexe 4 : Modèle d’attestation de visite des lieux - Annexe 5 : Essais de sol CSC 57/53/4/15/102 Page 5 PREMIERE PARTIE – ARRETE ROYAL DU 16.07.2012 – PASSATION DES MARCHES PUBLICS Les numéros des articles rappelés ci-après sont ceux de l'arrêté royal et du Fascicule 61 Version 3 CHAPITRE 1 – Règles générales Pouvoir adjudicateur Infrabel Direction Asset Management Area Sud-Est rue Ernest Solvay, 1 à 4000 LIEGE Objet de l'entreprise L'entreprise a pour objet l'exécution des travaux tels qu'ils sont définis par les plans déposés, le métré ci-annexé et les divers documents du marché de référence. Elle comprend, en ordre principal : - la réalisation et l'aménagement de deux couloirs sous voies et de leurs accès; - la réalisation d’un passage supérieur (type bow-string) métallique avec culées en béton armé et pieux de fondation; - divers travaux de terrassement (en particulier, réalisation des rampes d’accès au pont); - la création de nouvelles voiries (fondations, trottoirs, revêtement, …), y compris réseau d’égouttage et pose de gaines pour impétrants, …; - L’assainissement des voies (entre bk 11.460 et 11.765) à Milmort et la réalisation d’un drain pour l’évacuation des eaux ; - parachèvements divers. Renseignements et visite des lieux S'adresser au fonctionnaire dirigeant dont question à l'article 11 de la deuxième partie (Règles générales d’exécution) ci-après. Une visite des lieux accompagnée est obligatoire. Elle doit avoir été convenue (voir article 11 ci-après). Une attestation de visite des lieux (voir annexe 4) sera signée par le représentant d’Infrabel. Infrabel décline toute responsabilité en cas d’accident qui pourrait survenir lors de la visite sur place. CSC 57/53/4/15/102 Page 6 Section 9 – Détermination, composantes et révision des prix ARTICLE 13 – DÉTERMINATION DES PRIX L'entreprise constitue un marché mixte comprenant une partie à prix global (première partie du métré) et une partie à bordereau de prix (deuxième partie du métré). ARTICLE 17 – LICENCES D’EXPLOITATION L’adjudicataire conserve la propriété intellectuelle de tous les plans, enquêtes, études, projets, documents et données en général. Les documents que l'adjudicataire remet au pouvoir adjudicateur pourront néanmoins être utilisés par ce dernier, sans compensation complémentaire, pour autant qu’ils ne soient pas utilisés à une autre fin que celle pour laquelle ils étaient prévus initialement. L'adjudicataire s’engage à ne pas attribuer de licences ou droits analogues à des tiers sans l’accord préalable du pouvoir adjudicateur. Il est interdit de communiquer à des tiers les résultats pouvant découler du présent marché sans l’accord écrit préalable du pouvoir adjudicateur. Tous les brevets et licences sont considérés comme étant inclus dans le prix soumissionné. Les soudures aluminothermiques peuvent uniquement être réalisées par des soudeurs agréés par Infrabel et avec un procédé de soudure accepté par Infrabel. ARTICLE 19 – ELÉMENTS INCLUS DANS LES PRIX ARTICLE 19 § 1 – MARCHÉS DE TRAVAUX 19.1.2 Déchets, gravas et terres de déblais Voir l’article 79.2.3 ci-après ainsi que le chapitre 3.10. du fascicule 52 (troisième partie du présent cahier spécial des charges). 19.1.3 Câbles, égouts, conduites et lignes aériennes 19.1.3.1. Prescriptions générales L’attention de l’adjudicataire est attirée sur l’obligation de vérifier la présence et d’établir la position exacte des câbles et conduites non visibles dans la zone des travaux. L'adjudicataire prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer, en tout temps et à ses frais, la continuité de l'écoulement des eaux usées et des eaux de pluie. Le cas échéant, l'adjudicataire mettra en œuvre des pompes et des conduites d'évacuation provisoires. La protection contre le gel des conduites mises à découvert doit également être assurée. CSC 57/53/4/15/102 Page 7 Lors des déplacements de câbles effectués par l’adjudicataire, celui-ci prend toute mesure utile pour ne pas mettre en contact les câbles avec les rails, les poteaux caténaires et toutes les pièces ou structures reliées au circuit de retour ou à la terre caténaire. Lorsque des câbles doivent être posés provisoirement à proximité des rails ou des structures reliées au circuit de retour ou à la terre caténaire, il appartient à l’adjudicataire de les protéger mécaniquement et électriquement par l’interposition entre câbles et structure d’un matériau isolant; le matériau et la méthode de mise en œuvre seront agréés préalablement par le fonctionnaire dirigeant. Lorsque les câbles doivent être soutenus par un ou des liens fixés aux rails ou poteaux caténaires ou structures caténaires, l’adjudicataire utilisera des sangles isolantes tout en évitant le contact avec le circuit de retour et le circuit de terre. L’adjudicataire ne peut en aucun cas utiliser des fils de fer ou des câbles métalliques pour manipuler ou soutenir les câbles. 19.1.3.2 Installations d’Infrabel Les prescriptions reprises dans le présent paragraphe concernent aussi les installations de la SNCB. Les plans des installations présentes dans la zone concernée par les travaux sont disponibles chez Infrabel (obligatoirement via le Bureau M – Espace Solvay local 307 – rue E. Solvay,1 à 4000 Liège). L’adjudicataire est, quoiqu’il en soit, tenu de vérifier la présence éventuelle des câbles électriques non visibles dans la zone des travaux. Cette opération sera effectuée à l'aide d'un appareil de détection fourni par l’adjudicataire qui devra permettre de localiser de façon précise les câbles en plan et en profondeur. Exigences minimales de l’appareil de détection : une marge d’erreur à hauteur de 2,5 % pour des profondeurs de 10 cm à 3 m. En cas de travaux mécaniques de terrassement ou de battages de pieux, il faudra toujours rester à une distance minimale de 0,5 m des câbles. La zone dangereuse ainsi définie sera délimitée au moyen de piquets et de ruban coloré à fournir et à poser par l’adjudicataire. Remarques générales : 1. Les câbles électriques et à fibres optiques servent aussi bien à la téléphonie qu'à la signalisation ferroviaire et à la télécommande des interrupteurs de la caténaire. Toute avarie est donc susceptible de perturber fortement les circulations ferroviaires. Le maintien de l'intégrité de ces câbles est donc PRIMORDIAL. 2. Tout heurt de la caténaire mise hors tension, ainsi que des câbles de terre et fibres optiques accrochés aux poteaux caténaires ou passages supérieurs est interdit. L’adjudicataire doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute partie de ses engins mécaniques de s’approcher à moins de 30 cm de ces installations. En cas de heurt même léger de ces dernières, outre les frais de réparation éventuels qui seront facturés à l’adjudicataire, la pénalité reprise à l’article 45 – point 45.3.19 de la deuxième partie ci-après sera appliquée. CSC 57/53/4/15/102 Page 8 Il appartient à l'adjudicataire de vérifier l'emplacement précis (en plan et en profondeur) de ces installations, et de prendre les mesures nécessaires pour éviter tout heurt par des engins mécaniques ou autres pendant toute la durée du chantier. Installations de téléphonie L'attention de l'adjudicataire est spécialement attirée sur la présence d'un câble à fibres optiques accroché aux poteaux caténaires sur toute la longueur du chantier. 19.1.3.2.2 Dispositions prévues pour le maintien, la protection des installations ou leur déplacement Infrabel ne prévoit, généralement, pas l’adaptation (allongement, interruption provisoire, …) de ses installations qui doivent, par conséquent, systématiquement être repérées et protégées par et aux frais l’adjudicataire. Ces opérations ainsi que les déplacements et/ou soutènement nécessaires à la réalisation des aménagements projetés et, à terme, la repose en caniveaux sont portées en compte au poste n° 3 du métré. Les seules adaptations à effectuer par Infrabel concernent les câbles assurant l’alimentation de la loge du PN21 (au départ du caniveau longeant les voies). Vu la réalisation de la rampe d’accès au CSV, le tracé de ces câbles devra être adapté (moyennant allongement) pour contourner la nouvelle structure. La réalisation de ce nouveau tracé (pose de caniveaux, …) est également portée en compte au poste n° 3. 19.1.3.3 Installations appartenant à des tiers Diverses installations peuvent se trouver dans la zone de chantier (parfois à l'insu d'Infrabel). Il appartient donc à l’adjudicataire d'effectuer systématiquement les démarches nécessaires auprès des sociétés gestionnaires et autorités concernées pour obtenir les renseignements relatifs à la totalité des installations concernées par le chantier. Il incombe à l’adjudicataire de se faire confirmer la position des câbles et conduites auprès des sociétés gestionnaires responsables. L’adjudicataire protège et soutient à ses frais les câbles et conduites déplacés ou maintenus. Il indemnise tout dégât qu'il occasionne à ces câbles et conduites. Diverses adaptations sont à apporter aux installations tiers pour permettre la réalisation des aménagements projetés. Cela concerne, en particulier (liste non exhaustive) : - Résa (électricité) : déplacements de câbles nécessaires au droit de la culée du PS (rue des Martyrs), de la zone de parking au PANG de Milmort (côté voie A) et à l’extrémité de la rue de la petite Doucette; Résa (gaz) : déplacement de conduite nécessaire au droit de la culée du PS (rue des Martyrs); Proximus : déplacement de câbles nécessaire au droit de la culée du PS (rue des Martyrs); SWDE : déplacement de conduite nécessaire au droit de la culée du PS (rue des Martyrs). CSC 57/53/4/15/102 Page 9 Ces travaux d’adaptations seront en partie confiés à l’adjudicataire (pour mise à disposition de tranchées, …) et impliquent également des périodes d’interruption des travaux (voir article 89 de la deuxième partie du CSC) afin de permettre l’intervention des différents concessionnaires. ARTICLE 20 – RÉVISION DE PRIX ARTICLE 20 § 1 La révision de prix sera calculée selon les formules du Fascicule 61 Version 3. 20.1.1. Révision générale des prix des travaux 1. Travaux de voie (postes 23 bis, 83 ainsi que 84 a et b ) Valeur de a = 0,80 b = 0,00 c = 0,20. 2. Autres travaux, à l’exception des travaux d’ossatures métalliques Valeur de a = 0,40 b = 0,40 c = 0,20. La valeur de i correspond : au mois de calendrier précédant celui auquel se rapporte l'acompte. 20.1.2 Révision de prix pour les postes « ossatures métalliques usinées en atelier » 1. Pour les postes n°29, 30, 40 et 52, la formule de révision est : s m p = P × 0.40 × + 0.40 × + 0.20 S M Index d’application pour la fluctuation des prix de l’acier : TP 217 2. Pour les postes n° 41 à 43, la formule de révision est : s m p = P × 0.40 × + 0.40 × + 0.20 S M Index d’application pour la fluctuation des prix de l’acier : TP 212 3. Pour les postes n° 44 à 47, la formule de révision est : s m p = P × 0.20 × + 0.60 × + 0.20 S M CSC 57/53/4/15/102 Page 10 Index d’application pour la fluctuation des prix de l’acier inoxydable : indice relatif à l’inox AISI 316 L (TP210). 4. Pour le poste n° 5, la formule de révision est : s i p = P × 0.70 × + 0.10 × + 0.20 S I CHAPITRE 4 – Dépôt des demandes de participation et des offres Section 6 – Délai d’engagement ARTICLE 62 Le délai d’engagement est porté à 150 (cent cinquante) jours de calendrier. CHAPITRE 6 – Attribution en adjudication et en appel d’offres Section 1 – Forme, contenu et signature des offres ARTICLE 79 L’offre et le métré récapitulatif peuvent être rédigés sur les formulaires annexés au présent cahier spécial des charges. S’ils sont rédigés sur des documents autres que les formulaires prévus, le soumissionnaire supporte l’entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu’il a utilisés et le formulaire. Les conditions de vente générales des soumissionnaires ne sont pas d’application. ARTICLE 80 Le soumissionnaire joint les documents suivants à son offre : - un planning d'exécution des travaux; l'annexe 12bis au Plan de Sécurité et de Santé COMPLETEE et SIGNEE, et qui reprend les documents dont question à l’article 30 de l'AR du 25.01.01 (MB du 07.02.01); une attestation fiscale en règle dans le cadre des marchés publics (délivré par la SPF Finances, Administration générale de la Perception et du Recouvrement) comme prévu à l'article 68 de l’AR du 16/07/2012; une attestation en règle relative à la possession d’un système de gestion de la qualité; une attestation en règle relative à la possession d’un système de gestion de la sécurité; une déclaration sur l’honneur signée (voir annexe 2); CSC 57/53/4/15/102 Page 11 - une déclaration de visite des lieux (voir annexe 4). Section 5 – Dépôt des offres ARTICLE 89 L'offre doit être glissée sous pli définitivement scellé, portant l'indication de la date de la séance d'ouverture des offres et la mention : « offre du cahier spécial des charges n° 57/53/4/15/102». En cas d’envoi par service postal, ce pli scellé contenant l'offre est glissé dans une seconde enveloppe, fermée et affranchie, laquelle portera l'adresse suivante : Infrabel - Direction Asset Management - Area SE Rue E. Solvay, 1 à 4000 Liège et la mention "Offre - CSC n°57/53/4/15/102". Section 9– Conclusion du marché La lettre notifiant à l'adjudicataire l'approbation de son offre doit être signée par Monsieur Olivier PHILIPPE, Head of Area South-East ou par son délégué. CSC 57/53/4/15/102 Page 12 DEUXIÈME PARTIE – ARRÊTÉ ROYAL DU 14.01.2013 – RÈGLES GÉNÉRALES D’EXÉCUTION Les numéros d’articles ci-dessous sont ceux de l’Arrêté royal et du Fascicule 61 Version 3 CHAPITRE 2 – Dispositions communes aux marchés de travaux, de fournitures et de services Section 1 — Cadre général ARTICLE 11 – FONCTIONNAIRE DIRIGEANT Monsieur Jean-François LENAERS, ingénieur civil est chargé de la direction du marché. Adresse : Infrabel Direction Asset Management, Area SE Rue E. Solvay, 1 à 4000 Liège Tél.: 04/241 23 43 Gsm: 0499/80 33 58 Téléfax : 04/241 22 80 e-mail : [email protected] Monsieur Jean-François LENAERS sera assisté par Massimo MIGOTTO, ingénieur civl, pour les travaux relatifs à la voie. Adresse : Infrabel Asset Management, Area SE Arrondissement Maintenance Liège CLI d’Ans, rue Aily 1 à 4431 LONCIN Tél. : 04/ 241 63 49 GSM : 0490/651510 Fax : 04/ 241 63 59 e-mail : [email protected] CSC 57/53/4/15/102 Page 13 ARTICLE 12 – SOUS-TRAITANTS Le sous-traitant chargé des travaux de voie, doit être inscrit dans la catégorie H et dans la classe correspondant à la valeur totale soumissionnée des travaux qu’il exécute. Le sous-traitant chargé des travaux de construction métallique, doit être inscrit dans la catégorie F et dans la classe correspondant à la valeur totale soumissionnée des travaux qu’il exécute. ARTICLE 18 – FRAIS DE RÉCEPTION Les frais de réception technique préalable comprennent les indemnités de parcours, de séjour (repas et logement) et de vacation du personnel réceptionnaire. - Si l'endroit où s'effectue la réception se trouve dans un rayon de 250 km autour de Bruxelles, ces frais sont à charge d'Infrabel. - Si l'endroit où s'effectue la réception se trouve en-dehors d'un rayon de 250 km autour de Bruxelles, sauf si précisé autrement, les frais de réception sont toujours à charge de l'entrepreneur aux tarifs repris ci-dessous. Si le personnel désigné pour la réception doit se déplacer inutilement (parce que la production a été refusée ou que le produit présenté n'est pas dans les conditions requises pour être examiné), ces frais sont à charge de l'adjudicataire aux tarifs repris ci-dessous. Infrabel désignera au maximum deux personnes pour assister aux réceptions. Les indemnités de vacation sont calculées sur base des tarifs publiés par la FABI Conditions d'intervention des ingénieurs-conseils - Rémunération au temps presté. Les tarifs appliqués sont ceux de la limite inférieure de la fourchette de la catégorie considérée. Les catégories suivantes sont appliquées : - ingénieur civil : - sous-chef de secteur technique : niveau 3B niveau 5B Les indemnités de déplacement sont calculées sur base des tarifs suivants : - déplacement en voiture : 0,35 EUR/km - déplacement en train : billet de 2e classe - déplacement en avion : billet en classe économique Les indemnités de séjour sont calculées sur base des frais d'hôtel réellement utilisé. Les frais propres à l'adjudicataire pour présenter les produits à la réception technique sont à sa charge. CSC 57/53/4/15/102 Page 14 Les frais liés aux essais qui doivent être effectués selon les cahiers des charges, fascicules et normes d'application sont à charge de l'adjudicataire (entre autres : essais de traction, de résilience et analyse chimique sur les aciers, essais d'écrasement de cubes de béton, ...). Ces essais doivent être effectués dans un laboratoire accrédité suivant la norme EN ISO 17025. S'il n'existe pas de laboratoire accrédité pour un ou plusieurs essais prévus, Infrabel et l'adjudicataire choisiront un laboratoire de commun accord. Section 3 — Garanties financières ARTICLE 25 – CAUTIONNEMENT ARTICLE 25 § 2 – MONTANT DU CAUTIONNEMENT Le cautionnement est fixé à 5 % du montant du marché. ARTICLE 33 – LIBÉRATION DU CAUTIONNEMENT Un montant correspondant à 2,5 % de la somme des postes concernés, arrondi à la dizaine supérieure, sera conservé comme garantie pour les postes n° 5, 23 bis f, 29, 40, 41, 44 à 47, 51, 52, 59 à 71 et 83h. Cette somme est retenue sur la deuxième moitié du cautionnement jusqu'à la réception définitive à effectuer à l'expiration des délais de garantie fixés aux articles 65 § 1 et 91 § 2 ci-après. Section 4 — Documents du marché ARTICLE 35 – PLANS, DOCUMENTS ET OBJETS ÉTABLIS PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR ARTICLE 35 § 1 Les plans approuvés suivants sont déposés : Voir la liste des plans en annexe 3. Remarques : - Les plans déposés sont établis sur base de levés sur place; - Toutes les cotes doivent en tout cas être vérifiées et si nécessaire, adaptées par l'adjudicataire; - L’adjudicataire ne peut en aucun cas se prévaloir de cotes erronées des plans déposés pour réclamer des indemnités ou des prolongations de délai. Documents d'application : Les prescriptions techniques, plans types et documents de la SNCB et d’Infrabel. CSC 57/53/4/15/102 Page 15 Les prescriptions techniques du service "Voies et Ouvrages d’art" publiées dans les fascicules ou extraits de fascicules suivants : Prescriptions Techniques Réglementaires Ouvrages d'art et Bâtiments - PTR OA01 Fascicule 1 : Construction des ouvrages d'art et bâtiments - Version 1.0 Fascicule 30.2 : Construction de ponts et autres ouvrages d'art – Bâtiments - Chapitre 30.2.3. : Constructions en béton - Edition 1992 Fascicule 34.4 : Constructions en acier – édité par l’avis 53 I-AM/2015 Fascicule 33 : Ouvrages d'art - Chapitre 331 - Matériaux de base - Edition de 1977 et ses addenda de 1979 et 1981 Chapitre 332 - Terrassements et fondations - Edition de 1977 et ses addenda de 1979 et 1981 Chapitre 337 - Travaux de parachèvement et travaux divers - Edition de 1982 Chapitre 339 - Travaux de réfection et d'entretien - Edition de 1979 et son addendum de 1981 Fascicule 52 : Travaux de voie – Edition 2008 Fascicule 30.6.2 : Prescriptions générales assainissements - Edition 1995 et ses suppléments En cas de contradiction entre les chapitres et articles parus avant 1992 et les chapitres PTR OA01, 30.2.3., 34.4. et 30.6. ces derniers font foi. Remarque importante : Lorsqu’il est fait référence à un cahier spécial des charges-type d’une autre direction, ce renvoi ne s’applique qu’à l’aspect technique. Il en est ainsi pour les méthodes d’évaluation, de nature, de fabrication et d’emploi des matériaux. En aucun cas, les prescriptions relatives aux questions administratives ou financières (paiements, amendes, réfactions, bonifications) ne sont d’office d’application. En conséquence, les règles générales d’exécution complétées par le cahier spécial des charges est d’application et toute disposition administrative ou financière qui est d’application auprès d’une autre autorité ne peut seulement être appliquée que si le présent cahier spécial des charges le mentionne explicitement ou une disposition formelle reprise dans un des fascicules techniques des entreprises ferroviaires. L’essai mécanique du sol est annexé au cahier spécial des charges – voir annexe 5. CSC 57/53/4/15/102 Page 16 Remarques : - L’essai mécanique du sol a pour objectif de connaître la nature et les caractéristiques géophysiques des couches de sol sondées; le pouvoir adjudicateur ne donne, par conséquent, aucune garantie quant aux interprétations des problèmes mécaniques du sol; - Le soumissionnaire doit baser son offre sur ses propres résultats et d’éventuels forages complémentaires. ARTICLE 36 – PLANS DE DÉTAIL L’ADJUDICATAIRE 36.1 ET D’EXÉCUTION ÉTABLIS PAR PLANS, NOTES DE CALCUL ET DOCUMENTS L'adjudicataire est, le cas échéant, tenu de dresser, suivant les modalités définies par les prescriptions techniques et à ses frais, au-delà de ce qui est prévu et porté en compte aux postes du métré, les plans relatifs : - Blindage provisoire; - Eléments de soutènement; - Accès aux ouvrages (échafaudages, …); - … Ces plans doivent être soumis à l'approbation préalable du fonctionnaire dirigeant. Les plans sont accompagnés de notes de calculs dans lesquelles l'adjudicataire est tenu de justifier les hypothèses adoptées et de mentionner les références bibliographiques des méthodes de calculs appliquées. Le dossier complet « as-built » (plans, fiches techniques, fiches d’anomalies,…) doit, également, être livré en version électronique (format DXF et PDF). Remarques importantes : Les énumérations ci-dessous ne sont pas limitatives. Elles ont pour objectif d’attirer l’attention de l’adjudicataire sur des points importants. - Les plans modifiés, adaptés ou livrés par l’adjudicataire sont toujours accompagnés de notes de calculs dans lesquelles l’adjudicataire doit justifier les hypothèses adoptées et indiquer les références bibliographiques des méthodes de calcul utilisées; - Tous les plans, notes de calculs et documents relatifs aux éléments qui ont été étudiés ou adaptés par le(s) sous-traitant(s), ne peuvent seulement être soumis à l’approbation du fonctionnaire dirigeant qu’après vérification et signature d’un ingénieur civil qui représente l’adjudicataire et qui est chargé par ce dernier de la vérification des plans, des notes de calculs et des documents, de la coordination de tous les problèmes en relation avec les travaux de construction. Cet ingénieur civil en construction est désigné avant le début des travaux et les suit jusqu’à la réception provisoire; CSC 57/53/4/15/102 Page 17 - Sauf dispositions contraires, les plans, les notes de calculs et documents sont fournis au fonctionnaire dirigeant selon les dispositions prévues par les prescriptions techniques (voir PTR OA01 Fascicule 1) en six exemplaires imprimés, au minimum 45 jours ouvrables avant le début prévu de l’exécution des travaux. Ils seront adaptés en tenant compte de ses remarques et lui seront soumis aussi souvent que nécessaire pour approbation; - Les travaux pour lesquels l’adjudicataire doit fournir les plans, notes de calculs et documents ne peuvent commencer qu’après approbation, par le fonctionnaire dirigeant, de ces plans, notes de calculs et documents. Il peut stopper les travaux s’il n’est pas en possession des documents, s’il ne les a pas correctement approuvés, ou s’ils n’ont pas été approuvés par les gestionnaires des installations concernées. Tous les coûts résultant d’un tel arrêt sont à charge de l’adjudicataire; - Les prestations pour la livraison d’études, plans de détail et calculs de contrôle sont supposés être inclus dans les prix soumissionnés du métré; - A la fin des travaux, tous les plans, les dessins d’exécution et notes de calculs introduits et approuvés sont regroupés et annexés au dossier « as-built » qui doit être introduit dans les 30 jours de calendrier qui précèdent la réception provisoire. 36.2 PLANNING La fourniture du planning sur support informatique est imposée (Projet MS ou équivalent). La version approuvée du planning est déposée sur le chantier dès le début des travaux et est tenue à jour. Ce planning est adapté aux moyens techniques que l’adjudicataire peut mettre en œuvre et tient compte des délais d'exécution et du phasage imposé au cahier spécial des charges (article 76). Le planning doit être conçu de manière suffisamment détaillée et doit comprendre, entre autres, les données suivantes : - un aperçu global des travaux; - avec un marquage spécial : tous les travaux ayant une incidence sur le trafic ferroviaire, avec indication des éventuelles mises hors service et mises hors tension; - les périodes de vacances; - les numéros des postes du métré et leur description; - la période d’exécution et la durée pour chaque poste; - les prévisions des livraisons à exécuter par Infrabel; - les prévisions pour les éventuels trains de travaux et wagons fournis par Infrabel; - les limites et marges; - le chemin critique; - la liste des moyens à mettre en œuvre; CSC 57/53/4/15/102 Page 18 - les interactions entre les données des entreprises ferroviaires et celles des tiers; - les dates auxquelles les plans de Sécurité et de Santé spécifiques doivent être introduits par le(s) (sous)-traitant(s) (voir PSSa); − des moyens techniques que l'adjudicataire peut mettre en œuvre ainsi que des facilités qui lui sont offertes par Infrabel en ce qui concerne les mises hors service de voie et les mises hors tension de fils de contact, la mise à disposition de matériel roulant, les ralentissements comme mentionné aux articles 79.4, 79.5 et 79.6 ci-après. Le planning doit être conçu de manière suffisamment détaillée et doit comprendre, entre autres, les données suivantes : − les mises hors services et mises hors tension demandées; − les moyens techniques et logistiques fournis par Infrabel (trains de route, wagons et prestations de factionnaires). Par poste du CSC, une liaison sera établie avec le montant de la soumission correspondant. Sur base d’une répartition linéaire au niveau du poste, un modèle de dépenses jusqu’à la fin de l’exécution des travaux doit pouvoir être généré, mensuellement ou sur simple demande du fonctionnaire dirigeant, d’après le planning, sur support informatique précité. Environ un mois avant leur exécution réelle, les travaux seront déterminés définitivement en concertation et le PSSa spécifique/type devra être introduit par l’adjudicataire ou le sous-traitant (au plus tard 2 semaines avant l’exécution) et discuté. Pour ce faire, une réunion de chantier sera organisée avec le fonctionnaire dirigeant et le responsable des travaux de l’adjudicataire. Si nécessaire, d’autres services techniques ou adjudicataires concernés par l’exécution pourront y être conviés. Les coûts de prestations relatifs à la livraison et à l’adaptation au moins mensuelle du planning d’exécution des travaux à faire approuver, à chaque fois, par le pouvoir adjudicateur sont compris dans les prix soumissionnés du métré. 36.3 PLAN D'ASSURANCE DE LA QUALITÉ La mise en œuvre d’un plan d'assurance de la qualité est imposée. Voir les dispositions du Fascicule 61 Version 3. Remarques importantes : - A la proposition/présentation des fiches techniques de produits ou de procédés d’exécution, il convient toujours de faire une comparaison entre le produit ou procédé proposé et les descriptions des fascicules ou articles techniques complémentaires de ce CSC. Lors de cette comparaison, toutes les propriétés ou caractéristiques prescrites sont testées, une à une, par rapport au produit ou procédé proposé. Toute modification par rapport aux caractéristiques imposées est reprise dans une conclusion clairement motivée. Ce dossier est présenté au fonctionnaire dirigeant pour approbation; CSC 57/53/4/15/102 Page 19 - A la proposition de nouvelles fiches techniques, plans, notes de calculs, PSSa type/spécifique, constats de manquements, l’adjudicataire doit en même temps joindre une liste détaillée avec un aperçu sur tous les documents introduits précédemment et leur état au niveau approbation, remarques, versions précédentes… Les nouveaux documents ne sont pas acceptés sans ces listes; - Les travaux imprévus complétés d’un rapport complet et d’un minimum de 10 photos sont présentés au fonctionnaire dirigeant pour approbation. Ce rapport doit être soigneux et détaillé. S’il ressort de cette description que, certains travaux ou engins qui y sont mentionnés, ne sont, en réalité, pas exécutés ou employés; le rapport est renvoyé sans délai pour amendement sans aucune participation aux frais ou intérêt de retard : le rapport est considéré comme non réceptionné; - Pour toute faute, erreur ou manquement de la part de l’adjudicataire dans les textes ou plans du CSC, dans l’application des fascicules et textes/documents types ou même des « règles de bonne exécution », l’adjudicataire doit, spontanément et dans les 3 jours ouvrables à dater des faits, rédiger un rapport circonstancié. Ce rapport (appelé constat de manquement) est remis au fonctionnaire dirigeant. L’adjudicataire fait également mention dans ce rapport des actions entreprises dans le but de modifier ou d’améliorer la situation. Section 6 – Contrôle en surveillance du marché ARTICLE 42 – RÉCEPTION PRÉALABLE ARTICLE 42 § 1 Les produits prévus dans le présent cahier spécial des charges qui bénéficient d'une marque de conformité BENOR ou ATG et accompagnés d'un certificat de conformité adéquat sont exempts de la réception technique préalable. Toutefois, Infrabel se réserve le droit d'effectuer des contrôles lors de la livraison. Ceux-ci sont à charge de l'adjudicataire lorsque le résultat n'est pas satisfaisant, sauf prescription contraire dans le présent cahier spécial des charges. Section 7 — Moyens d’action du pouvoir adjudicateur ARTICLE 45 – PÉNALITÉS 45.1 PONCTUALITÉ DU TRAFIC FERROVIAIRE Les pénalités pour entrave au trafic ferroviaire sont reprises dans le Fascicule 61 Version 3. 45.1.4.3 Dégradations aux câbles d’Infrabel Pour la ligne 34, le coefficient multiplicateur 4 est d’application. CSC 57/53/4/15/102 Page 20 45.1.4.6 Dépassement de la durée de mise hors service autorisée Dans le fascicule 61 version 3, le texte « 20 § 4.1.4.1 » doit être remplacé par « 45.1.4.1 ». 45.1.4.7 Dépassement du nombre de week-ends de travail autorisés Le nombre de week-ends de travail autorisés correspond à ceux évoqués à l’article 79.4.3. En cas de dépassement du nombre de week-ends de travail autorisés, une pénalité de 5000 € est appliquée par week-end de travail complémentaire. 45.2 RESPECT DES PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 45.2.8 (complémentaire au fascicule 61) - Divers a) Avertisseur sonore de manœuvre. Chaque fois qu’il est constaté qu’un camion ou un engin motorisé effectue des manœuvres en marche arrière sans être équipé d’un avertisseur sonore ni d’aucun moyen permettant à l’opérateur de s’assurer de l’absence de personnes dans la zone de manœuvre, il est appliqué une pénalité de 50 € (cinquante euros) par jour et par engin. 45.3 DÉGÂTS MATÉRIELS OU AUTRES 45.3.14 DEGATS AUX TRAVERSES ET AUX RAILS Dans le cas où l’adjudicataire effectue une manutention de rail suivant une méthode non conforme au fascicule 52, complété par la troisième partie du présent cahier spécial des charges, une pénalité de 100 € (cent euros) est appliquée chaque fois que cette constatation est faite. De plus, dans le cas où une dégradation des rails serait constatée par Infrabel, la pénalité du fascicule 61 (50 €) sera appliquée. Pour le comptage des dégradations, les rails manipulés sont examinés par tronçons successifs de 6 m. Chaque tronçon de 6 m qui comporterait une ou plusieurs dégradations entraîne l’application de la pénalité précitée. Dans le cas où l’utilisation ou réutilisation ultérieure de ces rails s’avérerait impossible, ce dont Infrabel est seul juge, la valeur du préjudice subi de ce fait sera facturée à l’adjudicataire. Seul l’atelier Infrabel de Schaerbeek est habilité pour l’expertise des rails dégradés. CSC 57/53/4/15/102 Page 21 45.3.15. L’intitulé du paragraphe 45.3.15 du fascicule 61 version 3 doit être interprété comme suit : « Nettoyage et remise en état de la voirie publique ». 45.3.19 (additionnel) – HEURT D’INSTALLATION ACCROCHEE AUX POTEAUX CATENAIRES OU AUX PASSAGES SUPERIEURS En cas de heurt de la caténaire mise hors tension ou d’un câble de terre ou fibre optique, une pénalité de 200 € (deux cents euros) sera appliquée chaque fois qu’une infraction sera constatée. (Voir point 19.1.3.2. de la première partie ci-avant) Section 10 – Fin du marché ARTICLE 65 – GARANTIES ARTICLE 65 § 1 Le délai de garantie est de 2 ans pour les postes n° 5, 23 bis f, 29, 40, 41, 44 à 47, 51, 52, 59 à 71 et 83 h. CHAPITRE 3 – Dispositions propres aux marchés de travaux Section 1 – Dispositions applicables à tous les marchés de travaux ARTICLE 76 – DÉLAIS D’EXÉCUTION ARTICLE 76 § 1 1° Le délai d'exécution est fixé à 250 (deux cent cinquante) jours ouvrables. 2° Le travail de nuit, de samedi et de dimanche n’est autorisé que pour les travaux nécessitant des coupures de voies. Aucun supplément pour travaux en-dehors des heures normales n'est accepté. L'adjudicataire doit tenir compte, dans le calcul de ses prix, des périodes de mises hors service des voies indiquées (voir art. 79.4 ci-après). CSC 57/53/4/15/102 Page 22 Lors de travaux de jour, de nuit ou de week-end, effectués en équipes successives, les prescriptions de la législation sur la durée du travail doivent être respectées. Les dérogations à la législation réglant la durée du travail doivent être accordées préalablement par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, sans intervention d'Infrabel. ARTICLE 76 § 2 – COMMENCEMENT DES TRAVAUX La date de commencement des travaux sera fixée entre le 30ème et le 75ème jour de calendrier qui suit la notification de l'approbation de la soumission. ARTICLE 76 § 6 (COMPLÉMENTAIRE) – MARCHÉS À EXÉCUTER SIMULTANÉMENT Divers travaux peuvent être effectués simultanément sur le chantier (intervention impétrants, travaux divers aux infrastructures ferroviaires, …). L'adjudicataire se conforme aux directives du fonctionnaire dirigeant en matière de coordination de ces travaux. ARTICLE 77 – MISE À DISPOSITION DE TERRAINS ET DE LOCAUX 77.1 MISE À DISPOSITION DE TERRAINS Infrabel ne met pas de terrain à la disposition de l'adjudicataire. ARTICLE 78 – CONDITIONS RELATIVES AU PERSONNEL L’attention de l’adjudicataire est, dans le cadre de sa fonction de maître d’œuvre chargé de l’exécution, spécialement attirée sur ses obligations résultant de la réglementation relative à l’enregistrement électronique des présences et en particulier sur le chapitre V, section 4 de la Loi sur le Bien-être, l’AR du 11/02/2014 (MB du 21/02/2014) et l’article 131 du code pénal social. Ainsi, l’adjudicataire est entre autres responsable de la mise à disposition d’un système électronique d’enregistrement des présences dans le cas où ce système est exigé en vertu du chapitre V, section 4 de la Loi sur le Bien-être et de l’AR du 11/02/2014 (MB du 21/02/2014). Dans ce cas, l’adjudicataire doit veiller à ce que ce système électronique d’enregistrement des présences permette à tous ceux qui sont soumis à l’obligation légale de s’enregistrer, de s’enregistrer. Dans ce cas également, l’adjudicataire doit informer le fonctionnaire dirigeant du numéro d’identification de la déclaration des travaux, directement après la déclaration des travaux 30 bis. Les coûts de mise à disposition de ce système doivent être compris dans les prix globaux et unitaires de l’offre. CSC 57/53/4/15/102 Page 23 ARTICLE 78 § 8 (COMPLÉMENTAIRE) – VÊTEMENTS ET ÉQUIPEMENTS PROTECTION INDIVIDUELLE DE Dans le cadre d’interventions dans ou à proximité des installations ferroviaires, le personnel doit porter un vêtement de signalisation à haute visibilité de couleur jaune fluorescent, de classe 2 au moins, selon la norme EN 20471. En cas d'infraction à ces dispositions, la pénalité prévue à l'article 45.2.3 du fascicule 61 – version 3 sera appliquée. ARTICLE 79 – ORGANISATION DU CHANTIER 79.1 SÉCURITÉ, CIRCULATION ROUTIÈRE ET VOIRIE 79.1.1 Mesures de sécurité et de santé Sécurité sur le chantier : voir Fascicule 61 Version 3, articles 79.1.1.1 et 79.1.1.2. a) Coordination sécurité Etude du projet : Conformément à l’article 5 de l'AR du 25.01.01, Infrabel a, au cours de la phase d'étude du projet, désigné comme coordinateur projet de l'ouvrage : Monsieur Maxime DI BARTOLOMEO Direction Asset Management Area SE – Espace Solvay Rue E. Solvay,1 à 4000 Liège Le Plan de Sécurité et de Santé a été rédigé conformément aux articles 25 à 28 inclus de l’AR du 25.01.01 et fait partie de ce cahier spécial des charges en annexe 1. Il sera adapté en fonction d’éléments repris à l’article 29 de l’AR du 25.01.01. Conformément à l'article 30 de l'AR du 25 janvier 2001, les soumissionnaires sont tenus de joindre à leur offre l’annexe 12bis du plan de sécurité et de santé dans laquelle ils décrivent la manière dont ils comptent réaliser l'ouvrage eu égard à ce plan de sécurité et de santé. A défaut d'un tel document, l'offre pourra être déclarée irrégulière. D'autre part, si le coordinateur projet estime que les mesures que les soumissionnaires ont prévues, sont insuffisantes ou ne sont pas conformes au plan de sécurité et de santé, il doit, conformément à l'article 11, 4° de l'AR du 25.01.01, porter ces discordances à la connaissance du pouvoir adjudicateur. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur a la possibilité de déclarer l'offre irrégulière. Le coût des mesures et des moyens de prévention que le soumissionnaire projette de prendre, doit être inclus dans les postes du métré auxquels ils se rapportent. CSC 57/53/4/15/102 Page 24 Néanmoins, et ce conformément à l'article 30 § 2, 2° de l'AR du 25 janvier 2001, les soumissionnaires sont tenus de joindre à leur offre un calcul de prix séparé en rapport avec les mesures et les moyens déterminés par le plan de sécurité et de santé, y compris les mesures et les moyens extraordinaires de protection individuelle. A défaut d'un tel document, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de déclarer l'offre irrégulière. Phase de réalisation Conformément aux articles 14 et 15 § 1er de l'AR du 25/01/2001, Infrabel nommera un coordinateur-réalisation avant le début des travaux. Entreprises simultanées Dans le cas où plusieurs entreprises auraient lieu simultanément sur le chantier, les différents adjudicataires et Infrabel doivent : − coopérer à la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé; − coordonner leurs activités en vue de la protection et de la prévention des risques professionnels; − s'informer mutuellement de ces risques et informer leurs travailleurs respectifs et leurs représentants. Remarques générales Le soumissionnaire est censé remettre prix en tenant compte de tous les éléments en rapport avec la sécurité et à la santé. L’adjudicataire doit exécuter les travaux conformément au plan de sécurité et de santé. L’adjudicataire doit aussi respecter scrupuleusement les obligations spécifiques découlant de la section VI, sous-section IV de l’AR du 25.01.2001. L'adjudicataire doit, à la requête du fonctionnaire dirigeant d'Infrabel et/ou du coordinateur réalisation, prendre toutes mesures complémentaires qui lui seraient imposées dans le but de garantir la sécurité du chantier et le bon déroulement des travaux. Ces mesures sont à charge de l'adjudicataire. MESURES DE SÉCURITÉ EN CAS DE TRAVAUX DANS OU A PROXIMITÉ DES VOIES (voir aussi le PSSa) CSC 57/53/4/15/102 Page 25 Remarques préalables Surveillance des travaux Outre la vérification de la bonne exécution du travail suivant les règles de l'art, le délégué du fonctionnaire dirigeant sur le chantier a délégation pour : − − − surveiller l'application des mesures de sécurité imposées à l'adjudicataire; interdire le travail si le personnel de l'adjudicataire ne respecte pas ces impositions; appliquer ou faire appliquer les mesures immédiates de sécurité en cas d'accident occasionnant un obstacle à la libre circulation des trains (implantation des signaux mobiles d'arrêt ou de passage à vitesse réduite...). Les mesures de prévention typiquement ferroviaires (placement de signaux mobiles ferroviaires d’arrêt, dispositifs d’immobilisation d’aiguillage, perches de mise à la terre de la caténaire…) seront appliquées par chacun des services concernés d'Infrabel suivant les réglementations et/ou les prescriptions particulières reprises à l’Instruction Locale Temporaire relative aux travaux (ILT), ainsi que dans le présent cahier spécial des charges et le PSSa. TYPE D’EMPIÉTEMENT DANS LA ZONE DANGEREUSE Complémentairement au fascicule 63 (point 3.1.4) : Travaux nécessitant des empiétements de type II permanents ou intermittents dans la zone dangereuse d'une voie en service, créés par un engin ou de l'outillage de l'adjudicataire, ou par la manutention de matériaux par l'adjudicataire (voir aussi le PSSa) La notion de zone dangereuse est définie au § 3.1.1 du fascicule 63. Pour ces travaux, soit la mise hors service de la voie (voir le paragraphe 4 du présent article), soit l'application d'un des systèmes de protection de la circulaire 21I/94 constituant un supplément au chapitre IV du titre V - partie IV du RGDG 06 est obligatoire. MESURES DE SÉCURITÉ - SYSTÈME DE PROTECTION Uniquement à l’occasion des travaux avec risque d’empiétement dans la zone dangereuse des voies restées en service par du matériel lourd de l’adjudicataire ou d'Infrabel (empiétement de type II) et/ou pour assurer la sécurité du personnel d'Infrabel et le protéger contre les atteintes des véhicules ferroviaires circulant sur les voies voisines en service durant l’exécution des travaux, Infrabel met en place et fournit le personnel (factionnaires) et le matériel nécessaires pour le système d'annonce de ces trains. Voir aussi les dispositions de l’article 79.4 (complémentaire) ci-après. CSC 57/53/4/15/102 Page 26 b) Mesures de sécurité particulières Les dispositifs de sécurité suivants doivent être implantés par l'adjudicataire : - c) la clôture de la zone de chantier; la clôture des accès au domaine Infrabel créés par l’adjudicataire pour les besoins du chantier, afin d’empêcher tout accès aux voies en dehors des heures de travail; l'éclairage de l'ensemble du chantier à l'occasion des travaux exécutés la nuit; un dispositif matérialisant la zone de danger qui ne peut être engagée par les travailleurs, l'outillage et le matériel manipulé; ce dispositif peut être un filet ou grillage de balisage et de signalisation d'une hauteur minimale d'un mètre, et doit être agréé préalablement par le fonctionnaire dirigeant. Acquisition d’équipements de travail Prévention des accidents de travail et lutte contre les nuisances au travail L’installation (ou la machine ou l’engin) sera en tout point conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de sécurité et d’hygiène des travailleurs et d’environnement. Cet équipement de travail doit également répondre aux prescriptions minimales figurant à l’annexe du code sur le bien-être au travail (Titre VI – Chapitre I) relatif aux équipements de travail. Le respect strict des exigences minimales imposées ci-dessus est une condition essentielle de recevabilité des soumissions. − Tous les travailleurs (d'Infrabel, ainsi que les entreprises externes) qui exécutent des travaux dans les voies ou à proximité directe (zone dangereuse) des voies : classe 2 pour la partie supérieure du corps et classe 2 pour la partie inférieure du corps. − Toute personne qui, dans l'exercice de ses tâches/sa fonction, est amenée à circuler dans les voies ou à leur proximité immédiate, notamment : (le personnel du mouvement (PSG); les responsables ou les personnes chargées du contrôle en cas d'incident ou d'accident; les personnes chargées de la surveillance des passages à niveau, du contrôle des défaillances ou du bon état de l'infrastructure ferroviaire, les personnes chargées de tâches d'inspection; les visiteurs, toute personne qui se déplace sur les traversées : classe 2 pour la partie supérieure du corps. 79.1.2 Circulation routière Les passages à niveau n°21 et 22 devront rester parcourables en toute sécurité durant l’entièreté du chantier (jusqu’à suppression définitive après mise en service du nouvel itinéraire). Les autorisations de principe suivantes, relatives aux entraves à la circulation routière, ont été négociées avec les autorités gestionnaires des voiries : 1 semaine de fermeture du passage à niveau n°22 pour raccordement de la nouvelle voirie. CSC 57/53/4/15/102 Page 27 79.1.4 Réparation du revêtement Voir Fascicule 61 Version 3. 79.2 PROTECTION DES ABORDS ET DE L’ENVIRONNEMENT 79.2.2 Protection des constructions existantes et des travaux Voir Fascicule 61 Version 3 Blindages L'attention de l'adjudicataire est attirée sur les blindages nécessaires pour assurer la stabilité des voies en exploitation pendant l'exécution des travaux. L'attention de l'adjudicataire est attirée tout spécialement sur la proximité des voiries en service et des immeubles à préserver. 79.2.3 Protection du milieu Voir Fascicule 61 Version 3. En cas de travail de nuit : les prescriptions du Fascicule 61 Version 3, article 79.2.3.1.3. 79.2.3.8 Déchets, déblais et sol Infrabel n’a pas fait procéder à des reconnaissances de sol dans la zone concernée par les travaux. Les matériaux recyclables, tels que, par exemple, déchets de ballast, de cendrées, sont réutilisés en remblais dans la rampe du passage supérieur. 79.2.3.8.5 Matériaux de démolition L’adjudicataire traite tous les matériaux, provenant des travaux et à évacuer, en conformité avec la législation en vigueur en matière de déchets. Voir le Fascicule 61 Version 3, article 79.2.3.8. Les frais relatifs à cette procédure sont inclus dans les prix soumissionnés de l’adjudicataire et ne font pas l’objet d’un poste séparé. 79.3 LOCAUX MIS À LA DISPOSITION DU POUVOIR ADJUDICATEUR Ce local possède un frigo et un micro-ondes. Une connexion internet est à prévoir. CSC 57/53/4/15/102 Page 28 79.4 TRAVAUX NÉCESSITANT UN EMPIÈTEMENT OU PRÉSENTANT UN RISQUE D'EMPIÈTEMENT TEMPORAIRE DANS LA ZONE DANGEREUSE 79.4.1 Généralités Les dispositions suivantes sont imposées pour les engins de levage fixes ou circulant sur un chemin de roulement établi à proximité des voies : 1. Les grues-tours et mobiles, fixes ou placées sur une voie, dont une partie de l'engin de levage ou la charge elle-même peut se trouver au-dessus ou empiéter dans le gabarit de sécurité d'une voie en service et/ou sous tension d'Infrabel, doivent être munies d'un limiteur de mouvement efficace. Ce limiteur de mouvement doit empêcher qu'une partie de l'engin de levage ou la charge transportée puisse empiéter dans le gabarit de sécurité de cette voie ou le surplomber. 2. Le limiteur de mouvement peut être muni d'un système de pontage - qui est verrouillable avec une clé spéciale; - qui, après être lâché, annule automatiquement le pontage (voir NBN E 52.010). Le pontage du limiteur de mouvement ne peut être réalisé par l'opérateur de la grue que dans des circonstances de travail exceptionnelles, sous la surveillance du responsable en fonction qui, de surcroît, garde la clé spéciale. 79.4.2 Mesures de sécurité en cas de travaux dans ou à proximité de voies restées en service 79.4.2.3 Protection des l'adjudicataire circulations ferroviaires vis-à-vis des activités de Uniquement à l’occasion des travaux avec risque d’empiétement dans la zone dangereuse des voies restées en service par du matériel lourd de l’adjudicataire ou d'Infrabel (empiétement de type II) et/ou pour assurer la sécurité du personnel d'Infrabel et le protéger contre les atteintes des véhicules ferroviaires circulant sur les voies voisines en service durant l’exécution des travaux, Infrabel met en place et fournit le personnel (factionnaires) et le matériel nécessaires pour le système d'annonce de ces trains, et ceci gratuitement et uniquement dans le cadre des mises hors service évoquées au point 79.4.3. L’adjudicataire peut utiliser ce système d’annonce pour y intégrer son propre dispositif de protection de son personnel. Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué est seul juge de la nécessité de la mise en place du système d’annonce des trains. Pour les travaux de l’adjudicataire sans risque d’empiétement dans la zone dangereuse des voies restées en service par du matériel lourd et sans présence de personnel d'Infrabel, Infrabel ne met en place aucun système d’annonce des trains. CSC 57/53/4/15/102 Page 29 Dans tous les cas, il appartient donc à l’adjudicataire d’assurer lui-même et à ses frais la protection de son personnel et le cas échéant de celui de ses soustraitants, notamment contre les atteintes des véhicules ferroviaires en mouvement. 79.4.2.4 Facturation des dispositifs d'annonce Après épuisement du quota dont question au § 79.4.2.3 ci-dessus, l'indemnité forfaitaire journalière due par l’adjudicataire pour la mise en place de ce système d’annonce s’élèvera au taux de base de 1 000 € (mille euros) par prestation d’équipe supplémentaire. Les coefficients multiplicateurs repris au fascicule 61 seront appliqués si les prestations supplémentaires sont effectuées en dehors de la période normale de travail. Toutes ces prestations d’équipe de factionnaires d'Infrabel, nécessitées par l’activité du chantier sont comptabilisées, dès que le personnel et/ou les engins de l’adjudicataire se situent dans la zone couverte par le système d’annonce des trains mis en place par Infrabel. Toute prestation non décommandée, par écrit, 24 heures à l'avance par l'adjudicataire est portée en compte. 79.4.3 Mise hors service de la voie Les travaux impliquant un risque d’empiétement dans le gabarit ou un risque d’instabilité doivent être exécutés à la faveur de mises hors service de voies. L'adjudicataire peut disposer gratuitement des mises hors service de voie suivantes : Deux WE de coupure totale (48h) pour permettre notamment la mise en place du couloir sous voies (pertuis) à proximité du PN 22, de la structure métallique du passage supérieur, des dalles préfabriquées et des éléments architectoniques sur le bow-string Une semaine en continu de la voie A (pour permettre, notamment, l’assainissement de la voie, …) suivi d’une semaine en continu de la voie B ainsi que les 3 WE associés de coupure totale (pour permettre, notamment, l’exécution des fouilles (et blindages) nécessaires à la réalisation des accès au CSV, le renouvellement du quai, l’assainissement de la voie …) 15 nuits (en semaine) de mise hors service d’une seule voie (de 23h à 5h) avec coupure totale de la ligne de min. 3h30 pour divers travaux préparatoires ou de parachèvement. En cas de dépassement du nombre de mises hors service gratuites, l'adjudicataire peut obtenir des mises hors service supplémentaires moyennant le paiement d’une somme de 250 eur par mise hors service (pour les nuits) et 2500 € (pour les WE – hors coupure totale de la ligne et en plus de la pénalité évoquée au point 45.1.4.7). CSC 57/53/4/15/102 Page 30 Les intervalles indiqués ci-dessus sont donnés à titre indicatif et comprennent les temps nécessaires pour remplir les formalités de coupure et de remise en service de la voie. L'adjudicataire fait connaître par écrit ses demandes de coupures de voies au fonctionnaire dirigeant au minimum 40 jours de calendrier avant le début de la mise hors service. Par suite de circonstances d'exploitation qu'elle n'a pu raisonnablement prévoir, il peut arriver qu'Infrabel se trouve dans l'obligation de déplacer les interruptions de circulation fixées vers une autre date ou d'en modifier la durée. Si les coupures demandées en temps utile par l'adjudicataire et programmées par Infrabel devaient être supprimées à la demande de l'adjudicataire, ce dernier doit en faire la demande écrite (fax ou envoi express) auprès du fonctionnaire dirigeant au moins 3 jours ouvrables à l'avance. Si ce délai n'était pas respecté, les prestations inutiles des agents INFRABEL seraient portées en compte à l'adjudicataire. 79.4.4 Vitesse de la ligne La vitesse normale de la ligne est de 90km/h. Un ART (avis de ralentissement temporaire) sera implanté suite à la mise en place du pertuis (PN22) et à la réalisation des travaux d’assainissement des voies à la gare de Milmort pour permettre la stabilisation des voies. Les autres travaux s'exécutent sans réduction de vitesse. Les signaux de ralentissement nécessaires sont posés, entretenus et déposés par l’adjudicataire et font l’objet de postes au métré. 79.5 TRAVAUX 79.5.2 Mise hors tension des installations de traction électrique À ÉLECTRIQUE PROXIMITÉ DES INSTALLATIONS DE TRACTION Les installations de traction électrique pourront être mises hors tension au cours des mêmes intervalles que les mises hors service des voies correspondantes (voir article 79.4 ci-avant). L'adjudicataire introduit ses demandes écrites auprès fonctionnaire dirigeant, en même temps que les demandes de coupures de voies (voir article 79.4 ci-avant). Si les mises hors tension demandées en temps utile par l'adjudicataire et programmées par Infrabel devaient être supprimées à la demande de l'adjudicataire, ce dernier doit en faire la demande écrite (fax ou envoi express) auprès du fonctionnaire dirigeant au moins 3 jours ouvrables à l'avance. Si ce délai n'était pas respecté, les prestations inutiles des agents INFRABEL seraient portées en compte à l'adjudicataire. CSC 57/53/4/15/102 Page 31 79.6 MISE À DISPOSITION DE MATÉRIEL ROULANT 79.6.1 Généralités Des trains de route peuvent être mis à la disposition de l’adjudicataire. Infrabel met gratuitement à la disposition de l'adjudicataire 24 (vingt-quatre) prestations de six heures d'engin de traction avec conducteur et agent d'escorte, pour : − − − − la formation des trains de travaux et le déplacement des wagons en gare de Bressoux, Ans et Liers; le déchargement à pied d'œuvre des matériaux fournis par Infrabel sur wagons plats en gare de Milmort (ballast, sous-couche, rails courts, etc.); le chargement sur wagons des terres et déblais, puis leur déchargement à hauteur de l’ancienne cour aux marchandises de Milmort; le déchargement à pied d'œuvre des matériaux et du matériel que l'adjudicataire approvisionne par chemin de fer. Comptage des heures d'engin de traction Chaque heure entamée est considérée comme terminée. L’adjudicataire ne peut demander une prestation inférieure à 5 heures, ou à l’amplitude de la mise hors service de la voie lorsque celle-ci est inférieure à 5 heures. Les prestations réservées et non utilisées sont portées en compte sauf si l'adjudicataire les décommande par écrit (ou par téléfax) chez le fonctionnaire dirigeant au moins 72 heures avant le début de la prestation. Toutefois, si, pour des raisons indépendantes de l'adjudicataire, le temps de présence du matériel sur le chantier était raccourci, les heures comptabilisées seraient celles du temps de présence réel. Remarques 1. 2. 3. 4. La rame de wagons tractée par l'engin de traction fourni par Infrabel est limitée à 550 tonnes; Infrabel peut fournir au maximum deux prestations d’engin totalement ou partiellement simultanées. Dans le cas où l'adjudicataire estimerait que le nombre d'heures d'engin de traction prévues au présent article est insuffisant pour la bonne réalisation des travaux, il peut soit demander des prestations supplémentaires d'engin de traction Infrabel (voir le § 79.6.2. ci-après), soit fournir lui-même les engins qu'il juge nécessaires (voir l’article 79. 7 ci-après). Voir aussi l'article 79.12 (complémentaire) ci-dessous. CSC 57/53/4/15/102 Page 32 79.6.2 Facturation des engins de traction et du personnel de desserte Voir Fascicule 61 Version 3. 79.6.2.1. Engins de traction payants fournis par Infrabel La réservation et l'annulation éventuelle de ces engins et du personnel de conduite et d'accompagnement sont faites par l'adjudicataire auprès du fonctionnaire dirigeant, dans les mêmes délais et conditions que pour les engins fournis gratuitement par Infrabel. Le prix de base d’une prestation de jour en semaine est fixé à 890 €, et le taux horaire pour les heures supplémentaires est fixé à 111,25 €. Ces montants ne comprennent pas le personnel de conduite et d’accompagnement. 79.6.2.2. Personnel de conduite et d’accompagnement Les prestations du personnel de conduite et d’accompagnement commencent et finissent à la même gare d’attache que l’engin de traction. Complémentairement au fascicule 61, les taux horaires de base du personnel de conduite et du personnel d’accompagnement sont fixés chacun à 53,62 €. Si, pour des raisons indépendantes de l'adjudicataire, le temps de présence du matériel sur le chantier était raccourci, les frais facturés seraient diminués d’un montant égal aux taux horaire (matériel + personnel) multipliés par le nombre d’heures de réduction de la prestation et par le facteur 1,33. 79.6.3 Wagons 79.6.3.2 Wagons destinés à l'approvisionnement des matériaux fournis par Infrabel ou au rechargement des matériaux restant la propriété d'Infrabel Ces wagons sont mis gratuitement à la disposition de l'adjudicataire en gare de Bressoux. En ce qui concerne les wagons destinés à l’approvisionnement des matériaux, il s’agit uniquement des wagons de matériaux fournis par Infrabel et chargés par ses soins sur wagons. Ils doivent être respectivement déchargés ou chargés et remis à la disposition d'Infrabel endéans les 48 heures qui suivent. Au-delà, les frais de chômage dont question ci-après ainsi que la pénalité dont question à l‘article 45.3.12 du fascicule 61, version 3 seront facturés à l'adjudicataire. Ces frais sont indépendants des amendes pour retard dans l'exécution des travaux. Le déchargement comprend aussi le nettoyage des wagons. Les wagons vides doivent être demandés par écrit au fonctionnaire dirigeant au plus tard le lundi de la semaine A pour les besoins de la semaine D. CSC 57/53/4/15/102 Page 33 79.6.3.3 Wagons de chantier mis à la disposition de l'adjudicataire Infrabel met gratuitement à la disposition de l'adjudicataire un quota de 900 (neuf cents) wagons x jours. Au-delà de ce quota, les frais de location dont question ci-dessous lui seront portés en compte (voir aussi l'article 79.12 (complémentaire) ci-après). Les autres wagons vides que l'adjudicataire jugera nécessaires pour l'exécution des travaux doivent être demandés par écrit au fonctionnaire dirigeant au plus tard le lundi de la semaine A pour les besoins de la semaine D, en spécifiant la gare et la date de mise à disposition, le nombre et le type de wagons (wagons plats à 4 essieux type remms, res ou rs; bacs à 2 ou 4 essieux; wagons fermés), et la date présumée de restitution. Les frais de location de ces wagons seront facturés à l'adjudicataire à partir du jour de mise à disposition, jusqu'au jour de restitution inclus. Ces frais sont fixés, par jour de calendrier et par wagon, TVA non comprise, aux montant suivants : • 1 wagon-plat ou 1 trémie : 25 €. L'adjudicataire ne peut prétendre à indemnité au cas où des wagons ne seraient pas fournis à la date demandée. Le délai d'exécution des travaux serait toutefois prolongé d'un nombre de jour égal au retard provoqué par ce fait. Les matériaux disposés sur le plateau d'un wagon plat ne peuvent, en aucun cas, déborder du gabarit de chargement statique tel qu'il est défini au plan type n° 1 du fascicule 52. Le scindement du train de travaux sur la ou les voies mises hors service est interdit sans l'accord écrit préalable du fonctionnaire dirigeant. 79.7 UTILISATION DU MATÉRIEL ROULANT FOURNI PAR L’ADJUDICATAIRE Prescriptions constructives et d’utilisation de « matériel lourd » : voir le Fascicule 61 Version 3, article 79.7.2.3.4. 79.7.2 CIRCULATION D’ENGINS MOTEURS SUR LA VOIE 79.7.2.1 Circulation sur voies hors service ou sous couvert d’une procédure S431 ou S432. Frais relatifs à l’accompagnement Les frais de prestations de l’agent d’accompagnement d’Infrabel sont pris intégralement en charge par Infrabel tant que le délai d’exécution du marché n’est pas atteint. Au-delà, ces frais sont facturés à l’adjudicataire sur base du taux horaire de 53,62 €/heure. Toute prestation inférieure à 8 heures est comptée pour 8 heures, ou pour la prestation réellement effectuée dans le cas où le personnel est réutilisé pour d'autres tâches, ce dont Infrabel est seule juge. La prestation de cet agent commence et finit au siège de l’arrondissement Infrabel concerné. En cas de prestation en dehors de la période normale de travail, des coefficients seront appliqués. CSC 57/53/4/15/102 Page 34 79.7.2.2 Circulation sur voies en service Frais de pilotage Les frais de prestations du pilote (conducteur) sont facturés à l’adjudicataire sur base du taux horaire de 53,62 €/heure. Toute prestation inférieure à 8 heures est comptée pour 8 heures, ou pour la prestation réellement effectuée dans le cas où le personnel est réutilisé pour d'autres tâches, ce dont Infrabel est seule juge. La prestation du pilote commence et finit à Angleur, Ronet ou Libramont, au choix d’Infrabel. 79.12 PRESTATIONS GRATUITES D’INFRABEL Voir aussi les articles 79.4.2 (système d’annonce des trains) et 79.6 (engins de traction et wagons) du présent article, l'article 79.4.3 (mises hors service de la voie) et l'article 79.5.2 (mises hors tension). L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que les quantités gratuites prévues au présent cahier spécial des charges en ce qui concerne les mises hors service de voie, les engins de traction, les wagons, les factionnaires, etc., ne correspondent pas nécessairement aux besoins réels de l'adjudicataire, puisque ces besoins peuvent varier en fonction notamment de la méthode de travail utilisée, du matériel de chantier utilisé, des aléas de chantiers, etc. Les coûts des quantités qui seront utilisées au-delà des quotas prévus au présent cahier spécial des charges seront intégralement supportés par l'adjudicataire. Infrabel ne fournit pas d'énergie électrique. 79.13 MATÉRIAUX FOURNIS PAR INFRABEL Travaux OA Ces matériaux sont le ballast et les caniveaux à câbles (+ couvercles). Le transport à pied d'œuvre est à charge de l'adjudicataire et est compris dans le prix de la mise en œuvre. Les matériaux dont question doivent être demandés par écrit au fonctionnaire dirigeant au plus tard le lundi de la semaine A pour les matériaux à mettre en œuvre durant la semaine E. Travaux Voie Les matériaux suivants sont fournis gratuitement par Infrabel : - les rails et les traverses; les nouveaux accessoires de fixation des rails aux traverses pour remplacer les éventuels anciens accessoires non réutilisables; le ballast en pierrailles de calibre 31,5/50 pour les travaux de voie; l'empierrement composé de matériaux durs et concassés à granulométrie continue 0/32 mm, destiné à réaliser une sous-couche anticontaminant entre plate-forme et ballast; CSC 57/53/4/15/102 Page 35 - l'empierrement composé de matériaux durs et concassés à granulométrie continue 0/200 mm, destiné à renforcer la plate-forme; le matériau en grès 20/32 lavé à mettre en œuvre dans les massifs drainants; les connexions "Cadweld", câbles de 95 mm², inserts CEMBRE et accessoires divers nécessaires pour rétablir définitivement le circuit de retour de courant de traction. Déchargement et mise en dépôt des matériaux fournis par Infrabel Le déplacement des matériaux ne pourra causer obstacle aux trains, au personnel du chemin de fer ou à des tiers. En cas de contradiction entre le présent article et la troisième partie du présent cahier spécial de charges, au sujet du ou des lieu(x) de mise à disposition des matériaux, ou au sujet de la prise en charge ou non des frais d’acheminement à pied d’œuvre des matériaux par l’adjudicataire, le présent article fait foi. a) Matériaux déchargés par Infrabel à proximité du lieu de mise en œuvre Néant. b) Matériaux entreposés par Infrabel avant le début du chantier à un endroit éloigné du lieu de mise en œuvre - rails 50kg en 18m, traverses M41, accessoires de fixation, connexions disponible au CLI d’Ans ou à la gare de Bressoux. c) Matériaux chargés sur wagons et amenés gratuitement par Infrabel en gare de Bressoux. Ces matériaux peuvent être déchargés par l'adjudicataire à pied d'œuvre, éventuellement au moyen des trains de travaux prévus à l'article 79.6 ci-avant : ballast 31,5/50, 0/32 pour sous-couche, 0/200 couche de forme. L’adjudicataire devra préciser au fonctionnaire dirigeant le tonnage de chaque matériau désiré par type de wagon (trémie, wagon plat), en tenant compte des capacités et quotas de chaque type de wagon mis à disposition (cf. art. 79.6.3 ci-avant). d) Matériaux fournis par Infrabel en carrière L’empierrement 20/32 lavé en grès (drainant) pour drain est fourni en carrière. Une partie du ballast 315/50, de l’empierrement 0/32 et 0/200 pourrait être fourni en carrière. L’adjudicataire va chercher ces matériaux lui-même à la carrière en camions, et l’amène sur chantier à ses frais (liste des carrières ci-dessous). − − Carrière CBA du Bois d'Anthisnes Sart 47 POULSEUR Carrière SECY d'Yvoir Rue du Redeau 12 5530 YVOIR CSC 57/53/4/15/102 Page 36 e) Remarques Le procès-verbal de réception des matériaux est rédigé dans le journal des travaux, et immédiatement signé par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué, et par l’adjudicataire ou son délégué. Les matériaux dont question en c) et d) ci-avant doivent être demandés par écrit au fonctionnaire dirigeant au plus tard le lundi de la semaine A pour les matériaux à mettre en œuvre durant la semaine E. Les quantités sont déterminées par l'adjudicataire et approvisionnées sur chantier au fur et à mesure des besoins et des possibilités de mise en œuvre. Les matériaux approvisionnés et non mis en œuvre sur chantier du fait de l'adjudicataire, ne seront pas portés en compte et seront facturés par Infrabel à l'adjudicataire. Il sera tenu attachement dans le journal des travaux des quantités de ballast nettes introduites sur chantier (wagons ou camions), sur base des bons de pesage des wagons ou camions. Les dates de réception et de renvoi des wagons y seront inscrites. L’adjudicataire assure la garde et est responsable des matériaux fournis jusqu’au moment de leur mise en œuvre. ARTICLE 80 – MODIFICATIONS DU MARCHÉ ARTICLE 80 § 1 Infrabel se réserve le droit de ne pas exécuter entièrement ou partiellement les postes n°81 a) à e) (travaux divers, prestations en régie), 83 i1) et i2) (réglage des contraintes) ainsi que 83j) (transport d’empierrement); sans que l’adjudicataire puisse réclamer une indemnité. Cela n’a pas d’incidence sur le délai d’exécution. Justification : Ces postes concernent : - les prestations en régie qui seront notamment nécessaires pour permettre le déplacement des impétrants concernés par le projet (mise à disposition de tranchées, …); - le réglage des contraintes : un de ces deux postes pourra être totalement ou partiellement supprimé, en fonction des conditions de température au moment de la réalisation de ces travaux. Dans ce cas, la quantité soustraite de ce poste sera toutefois ajoutée à l’autre poste. En fin des travaux, la somme des quantités réalisées pour ces deux postes sera donc sensiblement égale à la somme des quantités présumées figurant au métré descriptif; - le transport d’empierrement : dépend de la méthodologie d’exécution. CSC 57/53/4/15/102 Page 37 Travail de nuit, du samedi et du dimanche Pour des raisons d'exploitation, le fonctionnaire dirigeant peut décider que certains travaux seront exécutés la nuit, le samedi et/ou le dimanche. Aucun supplément ne sera accordé pour les travaux nocturnes ou de week-end : l'adjudicataire doit tenir compte, dans le calcul de ses prix, des périodes de mises hors service des voies indiquées (cf. article 79.4.3 du présent CSC). ARTICLE 80 § 2 En cas de travaux pour lesquels de nouveaux prix unitaires doivent être convenus, Infrabel n’accepte que l’application de pourcentages pour frais généraux, risques et gains remis, par l’adjudicataire, dans son offre. Afin de pouvoir analyser les nouveaux prix unitaires, Infrabel peut demander à l’adjudicataire de communiquer une subdivision des prix unitaires en prix des matériaux, coûts salariaux… Infrabel n’accepte que les justifications de prix sur base des factures effectives et prix des catalogues. Lors de justifications de prix pour des travaux imprévus ou complémentaires, Infrabel n’accepte que l’application des récents tarifs de CMK pour le matériel et les salaires, éventuellement adaptés par la multiplication de tous les tarifs par un coefficient de 0,7. ARTICLE 83 – JOURNAL DES TRAVAUX ARTICLE 83 § 1 Les réunions de chantier doivent faire l’objet de rapports rédigés par le fonctionnaire dirigeant ou un adjoint qu’il aura désigné et ces rapports font partie intégrante du journal des travaux. L’adjudicataire ou son représentant doit contresigner ces rapports de chantier. § 5 (Complémentaire) L’adjudicataire tient un registre et un journal de prestations des travaux de terrassements en rapport avec les instructions déterminées par les organisations agréées de gestion du sol. La transformation de matériaux non recyclables doit être prouvée par les certificats délivrés par les installations de transformation et/ou d’élimination. Une copie de ces certificats doit être insérée au journal des travaux. CSC 57/53/4/15/102 Page 38 ARTICLE 84 – RESPONSABILITÉ DE L’ADJUDICATAIRE ARTICLE 84 § 1 84.1.2 Etendue de la responsabilité de l’adjudicataire L'entrepreneur est responsable des dégâts ou accidents survenant à l'occasion de son activité sur le domaine du chemin de fer. Il veillera particulièrement entre autres : 1. 2. 3. à éviter la projection de pierres de ballast ou d'autres éléments lors de travaux effectués à hauteur des passages inférieurs. à éviter de porter dommage aux biens ou au domaine du chemin de fer ou de ses riverains. à maintenir en permanence les pistes de circulation le long des voies parcourables par le personnel. ARTICLE 89 – INCIDENTS LORS DE L’EXÉCUTION 89.2 INTERRUPTION TEMPORAIRE DES TRAVAUX Des interruptions d'une durée totale de 16 semaines de calendrier sont prévues pour permettre l'exécution par des tiers des travaux d’adaptation des impétrants. Ces interruptions ne donnent lieu ni à un dédommagement ni à une prolongation des délais d’exécution. Pendant les interruptions, l'adjudicataire doit suspendre toute activité sur le chantier, sauf accord du fonctionnaire dirigeant, à l'exception des interventions nécessaires pour assurer la sécurité des travaux. ARTICLE 91 – RÉCEPTIONS Le fonctionnaire dirigeant peut refuser la réception provisoire si le dossier « as-built » (voir article 4) est incomplet. ARTICLE 91 § 2- Réception provisoire Infrabel se réserve le droit de faire procéder à une épreuve de l'ouvrage suivant les dispositions du § 12 du PTR OA 01. Voir article 65 § 1 en ce qui concerne la garantie. . CSC 57/53/4/15/102 Page 39 ARTICLE 95 – PAIEMENTS ARTICLE 95 § 1 – PAIEMENT DES TRAVAUX 95.1.1 Généralités Les paiements sont effectués selon cet article et les prescriptions de la loi du 2 août 2002 relative à la lutte contre le retard de paiement. Le paiement du montant dû à l’adjudicataire est effectué dans un délai de trente jours de calendrier à partir de l’échéance du délai de vérification visé à l’article 95 § 2 ci-dessous. Les dispositions générales de l’article 95.1.1 du Fascicule 61 Version 3 sont d’application. 95.1.2 Modalités de paiement La déclaration de créance et l'état détaillé des travaux doivent être introduits en 3 (trois) exemplaires. Les travaux sont totalement payés par Infrabel Introduction des déclarations de créance : Infrabel Direction Asset Management Bureau des Entreprises rue E. Solvay,1 à 4000 Liège Remarque importante : L’introduction des déclarations de créance par l’adjudicataire doit avoir lieu au plus tard le 15ème jour de calendrier du mois qui suit celui de l’exécution, de manière à ce qu’Infrabel puisse assurer une bonne gestion financière. Introduction des factures : Infrabel Accounts Payable Department Place M. Broodthaers 2 1060 Bruxelles Remarque importante : Les factures doivent impérativement comporter le numéro spécifique SAP. CSC 57/53/4/15/102 Page 40 ARTICLE 95 § 2 Infrabel dispose d’un délai de vérification de trente jours à partir de la date de réception de la déclaration de créance et de l’état détaillé des travaux réalisés. Le délai de vérification est prolongé à concurrence du nombre de jours : - de dépassement du délai de cinq jours qui est accordé à l’adjudicataire pour introduire sa facture; - qui est nécessaire, dans le cadre de la responsabilité solidaire des entrepreneurs, pour recevoir la réponse de l’adjudicataire lorsque le pouvoir adjudicateur doit l’interroger sur le montant réel de sa dette sociale ou fiscale au sens de l’article 30 ter, § 4, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que de l’article 400, 1°, du Code des impôts sur les revenus de 1992. CSC 57/53/4/15/102 Page 41 TROISIÈME PARTIE– PRESCRIPTIONS TECHNIQUES FASCICULE 30.2. - CONSTRUCTION DE PONTS ET D'AUTRES OUVRAGES D'ART - BATIMENTS NB : Le chapitre 30.2.0 du fascicule 30.2 est désormais remplacé par le PTR 0A01 - fascicule 1 de l'avis 16I-I/2012. Chapitre 30.2.3. - Constructions en béton 1. Généralités 1.1. Documents qui sont d'application Sont également d'application : 1.2. la NBN-B15-001 de 2012; la NBN-EN206-01 de 2004. Prix de la soumission L'épaisseur du film de polyéthylène est de 0,3 mm (voir art. 5.3.). L'adjudicataire ne peut prétendre à indemnité quelles que soient les adaptations qu'il aurait à apporter aux armatures du fait de l'exécution des travaux en phases. Il suivra scrupuleusement les directives qui lui seront fournies dans ce but par le fonctionnaire dirigeant au cours de l'exécution des travaux. 1.3. Mesures en cas de malfaçons visibles Les amendes sont remplacées par des pénalités. Ces pénalités sont appliquées conformément à l'article 45 de la 2ème partie du présent cahier spécial des charges. Contrairement à ce qui est mentionné, celles-ci seront appliquées en cas de malfaçons nonobstant les travaux de remise en état et d'amélioration d'aspect qui seront imposés à l'adjudicataire. Le mode d'exécution (y compris produits) de ces travaux est soumis à l'agrément préalable du fonctionnaire dirigeant. Les produits et systèmes proposés devront être agréés par l'UBAtc ou être homologués par le SPW. Même en cas d'acceptation par Infrabel du mode d'exécution proposé, l'adjudicataire reste responsable des résultats à obtenir et obtenus. Toutefois, si les réfections exécutées sont jugées satisfaisantes par le fonctionnaire dirigeant, le montant des pénalités à appliquer sur les malfaçons initiales, sera réduit de 50 % hormis celui relatif aux nids de gravier. CSC 57/53/4/15/102 Page 42 Pour ce dernier cas, le montant de la pénalité sera entièrement appliqué malgré les réfections auxquelles l'adjudicataire aura procédé, en accord avec le fonctionnaire dirigeant. Si plusieurs types de malfaçons sont constatés en une même zone, il y a cumul des pénalités, chacune étant calculée en fonction de l'étendue réelle de la malfaçon pour laquelle elle est appliquée. Par ailleurs, une pénalité de 500 € (cinq cents euros) sera appliquée pour toute tentative de réfection d'une malfaçon sans en avoir reçu l'autorisation écrite du fonctionnaire dirigeant. 1.3. (additionnel) - Mesures en cas de non-respect de la résistance à la compression et/ou de la porosité des bétons a) Si un béton de qualité imposée n'atteint pas la résistance à la compression requise, une pénalité par m³ de béton non conforme, égale à (1 - Ra/Rr) x 250 €, est appliquée. Ra et Rr sont respectivement les résistances à la compression moyenne atteinte (Ra) et requise (Rr). b) Si un béton à porosité limitée présente une absorption d'eau par immersion supérieure à celle prescrite, une pénalité par m³ de béton non conforme, égale à (Aa - Ar)² x 125 €, est appliquée. Aa et Ar sont les absorptions d'eau par immersion exprimées en %, atteinte (Aa) et requise (Ar). Ces caractéristiques sont mesurées à 28 jours. Lorsque les écarts constatés sont trop importants, ce dont le fonctionnaire dirigeant est seul juge, ce dernier se réserve le droit de faire démolir les bétons qui n'ont pas atteint la résistance à la compression et/ou l'étanchéité prescrite(s) ou encore de faire appliquer un revêtement étanche sur les bétons dont la porosité requise est dépassée. Dans ces cas (démolition ou protection étanche), les pénalités ci-dessus ne sont pas appliquées, mais ces frais ainsi engendrés sont à charge de l'entreprise. CSC 57/53/4/15/102 Page 43 2. Béton 2.1. Détermination de la spécification du béton Les prescriptions suivantes sont imposées : - pour les bétons de propretés : BNA C16/20 E0; - pour les bétons armés sans présence d'agent de déverglacage (par exemple l'infrastructure de passages supérieurs, l'infrastructure avec parement et la superstructure de passages inférieurs, mur de soutènement, ...) : BA C30/37 EE3 avec WAI (0,45) A suivant annexe 0 de la NBN B15-001 de 2012, éventuellement avec granulométrie maximum de 8 mm suivant les indications du métré; - pour les bétons armés avec présence d'agent de déverglaçage (par exemple : la superstructure de passages supérieurs, l'infrastructure sans parement de passages inférieurs, ...) : BA C35/45 EE4 avec WAI (0,45); - pour les bétons précontraints avec présence d'agent de déverglaçage (par exemple : hourdis , ...) : BA C50/60 EE4 avec WAI (0,45). Des essais d'absorption d'eau par immersion (NBN B 15.215) sont réalisés à raison de 2 carottages par phase de bétonnage. Pour les essais de compression, 9 cubes sont prélevés par phase de bétonnage. L'adjudicataire assure, à ses frais, tous les carottages, essais et rebouchages au moyen de mortier sans retrait à base de liant hydraulique modifié (LHM). 2.2. Classes d'exposition en fonction des conditions d'environnement Voir aussi article 5.5.5.1.du PTROA 01 Les enrobages suivants sont imposés : - pour les bétons armés sans présence d'agent de déverglaçage : 45 mm; pour les bétons armés et précontraints avec présence d'agent de déverglaçage : 55 mm. 3. Coffrage 3.2. Formes et raideurs 3.2.1. Ecarteurs de coffrage Le bouchage des trous se fait au moyen de mortier à base de liant hydraulique modifié, agréé par l'UBAtc ou homologué par le MET/LIN, de même teinte que le béton. CSC 57/53/4/15/102 Page 44 3.7. Surfaces de béton restant apparentes ou destinées à être peintes 3.7.1. Prescriptions générales L'attention de l'adjudicataire est attirée sur l'importance de ces prescriptions. En ce qui concerne le point c), l'adjudicataire fournira au préalable un schéma de répartition des écarteurs. 3.7.2. Coffrage lisse En plus des coffrages décrits en 3.7.2.1. à 3, l'adjudicataire est autorisé à employer des panneaux de fibres de bois dur, agglomérés et traités à la résine phénolique ainsi que des voliges rabotées jointives. 4. Armatures 4.2. Transport, mise en dépôt et façonnage des armatures Les supports d'armatures doivent être ponctuels. Les réglettes continues (en fibrobéton ou en matière plastique, même pourvues de découpes) sont interdites. 4.3. Soudages des armatures 4.3.2. Treillis soudés Les treillis en fils à nervures de nuance DE 500 AS et DE 500 BS sont strictement interdits. 5. Bétonnage Le délai entre le moment d'introduction de l'eau de gâchage (à la centrale) et l'achèvement de la mise en œuvre du béton ne peut jamais dépasser 100 minutes (cent minutes). Passé ce délai, le béton est refusé. 5.5. (add.) Bétonnage en période hivernale Cas des chantiers d'Infrabel : le bétonnage est poursuivi jusqu'à la température minimum de 0°C. 7. Finition 7.1. Béton étanche Les bétons de classe de résistance C 25/30 ou supérieure sont à porosité limitée. CSC 57/53/4/15/102 Page 45 On procède à l'essai d'absorption d'eau par immersion pour contrôler la porosité du béton. L'absorption d'eau par immersion mesurée suivant NBN B 15.215 sur éprouvettes prélevées dans l’ouvrage doit être inférieure à 6,5 % en moyenne et à 7 % pour tout résultat individuel (voir articles 1.3. - additionnel - et 2 ci-avant). En cas d'essai sur éprouvettes moulées ou prélevées dans un échantillon moulé, l'absorption d'eau par immersion mesurée suivant NBN B 15.215 doit être inférieure à 6 % en moyenne et à 6,5 % pour tout résultat individuel. Fascicule 34.4 (édité par l’avis 53 I-AM/2015) - Constructions en acier 1. ACIERS LAMINES 1.12. CLAUSES TECHNIQUES POUR LA RECEPTION DES MATIERES (prescriptions complémentaires) Toutes les pièces d’acier laminé sont contradictoirement pesées. L’adjudicataire au moment de la commande des aciers, prévoira les surlongueurs nécessaires à la confection des éprouvettes d’essais. 12. FABRICATION EN ATELIER. NOTES COMPLEMENTAIRES 12.7. MONTAGE PROVISOIRE 12.7.1. Généralités Le montage provisoire en atelier peut se faire à plat. L’acceptation du montage provisoire ne dispense pas du fait qu’en montage définitif, les contre-flèches imposées soient respectées sans forcer les pièces. Le montage définitif doit pouvoir se réaliser sans introduire des tensions parasites autres que celles produites par le poids de la construction. CSC 57/53/4/15/102 Page 46 FASCICULE 33 - Ouvrages d’Art Chapitre 331 - Matériaux de base 4. Briques 4.1.2. Caractéristiques imposées - type : pleine (à 100 %); module et teinte : M65 teinte rouge avec nuances foncées; provenance : régionale; résistance moyenne à la compression > 20 N/mm²; résistance au gel : Classe Euro F2 – très résistant au gel; porosité ≤ 8%; absorption d'eau par immersion : maximum 15 % du poids sec. En outre, les briques sont à soumettre avec échantillon, à l'agrément de l’ingénieur dirigeant. 4.3.5. Essais. Pour les briques ordinaires, les essais suivants doivent être effectués : - efflorescence; absorption d'eau; gélivité. Ces essais sont à charge de l'adjudicataire. Ils peuvent, moyennant accord de l’ingénieur dirigeant, être remplacés par des procès-verbaux d'essais effectués dans des laboratoires agréés. 9.3. Boulons, écrous, écrous borgnes en acier inoxydable. Les écrous borgnes et les rondelles pour fixation des garde-corps et tôles inox sont en acier inoxydable AISI 316 L. 9.3.2. Qualité. A4. 9.4. Aciers pour béton armé. 9.4.2.1. Nuances et types des aciers BE 500 S à adhérence améliorée, pour barres principales et de répartition. CSC 57/53/4/15/102 Page 47 Chapitre 332 - Terrassements et fondations 332.4. Remblais 332.4.3.2. Réception technique préalable B. Produits acceptés sous conditions Les sables argileux et limons additionnés de chaux sont exclus. 332.4.4. Exécution 332.4.4.2. Compactage Le contrôle du degré de compaction est une charge de l'entreprise. Dans tout le corps du remblai à l'intérieur de l'ouvrage, la courbe de charge est située au-dessus de la ligne OC (voir aussi art. 332.10.1.). L'exécution du compactage a lieu avec le fonctionnaire dirigeant (ou son délégué) présent ou prévenu au minimum 48 heures ouvrables à l'avance. 332.5. Fouilles 332.5.2. Exécution 332.5.2.1. Ouverture des fouilles Si les fouilles sont poussées trop loin, le volume situé sous le niveau inférieur prévu sera comblé au moyen de béton C 16/20 tandis que les surlargeurs seront comblées au sable stabilisé (150 kg ciment/m³ sable) compacté. 332.5.2.2. Remplissage des fouilles Le remplissage des fouilles est réalisé au moyen de sable stabilisé (150 kg ciment/m³ sable) compacté. Compléments Les fouilles ouvertes et les tas de déblais doivent être protégés. Le creusement des fouilles doit s’accompagner des précautions indispensables pour éviter tout affaissement de la voie ou d’autres ouvrages (route, murs, poteaux caténaires, etc.) au voisinage de ces fouilles. En aucun cas, les déblais ne peuvent être rejetés sur le ballast. Le cas échéant, les frais de remise en état (ou le remplacement) du ballast seront à charge de l’entrepreneur. Les matériaux que l’entrepreneur devra décharger à pied d’œuvre devront être déposés de manière à laisser libres les pistes de circulation longeant les voies. CSC 57/53/4/15/102 Page 48 332.5.3. Fouilles en terrain rocheux et en terrain non rocheux Les fouilles dans des roches friables ou déconsolidées ne sont comptabilisées comme fouilles en terrain rocheux que si elles nécessitent réellement des moyens supplémentaires importants ou entraînent une perte de rendement significative par comparaison aux fouilles réalisées en terrain effectivement non rocheux. 332.7. Fondations directes 332.7.2. Etanchéité des surfaces en contact avec les terres 332.7.2.1. Composition Les trois couches d'émulsion de bitume peuvent être remplacées par deux couches d'un enduit-peinture d'imperméabilisation à base de brai de pétrole. Description Cet enduit est une solution de brai de pétrole contenant des solvants pétroliers avec moins de 5 % de solvants aromatiques. Le produit se présente sous forme d'un liquide, noir et fluide, y compris à basse température. Il est non-miscible à l'eau. Sa densité est d'environ 0,91. Mise en œuvre Le produit doit être appliqué sur support sec et dépoussiéré. Le béton doit avoir au moins 28 jours d'âge. L'enduit est appliqué en couches minces (0,2 l par m² et par couche) - à la brosse, au rouleau ou au pistolet - afin de former un film continu et homogène. 8. Fondations profondes 8.1. Objet 8.1.2. Classification 8.5 (additionnel) 1. Pieux forés Documents de référence Les pieux sont conformes aux procédés de fondations profondes décrits par le C.S.T.C. (Centre Scientifique et Technique de la Construction - Belgique) dans sa note d’information technique NIT 129 (décembre 1979), à la norme française P 11212 (référence DUT 13.2) publiée par l’AFNOR en septembre 1992 et au "Recueil des Règles de l’Art des Pieux Forés” édité par le L.C.P.C. et SETRA (France) en décembre 1978. CSC 57/53/4/15/102 Page 49 2. Objet des travaux Pour chaque poste, la liste des travaux est en général précisée au métré ou aux paragraphes ci-dessous. Les opérations suivantes ne sont pas reprises dans des postes particuliers. Elles doivent être imputées sur l’ensemble des postes relatifs à la réalisation des pieux : - l’implantation des pieux sur le terrain; - le comblement provisoire éventuel après bétonnage du volume compris entre le niveau d’arase et le niveau de la plate-forme de travail à l’aide d’un matériau laissé au choix de l’adjudicataire (si le niveau d’arase est inférieur au niveau de la plate-forme de travail); - l’établissement des états des lieux avant et après les travaux. 3. Terminologie Niveau fini de la plate-forme de travail : Niveau à partir duquel le pieu est réalisé. Arase : Niveau supérieur du béton du pieu après sa mise en œuvre et avant recépage. Le niveau d’arase est situé à au moins 65 cm au-dessus du niveau de recépage. L’arase se situe au niveau ou en dessous du niveau fini de la plate-forme de travail. Fût : Corps du pieu depuis la tête jusqu’à la base. Niveau de la base, niveau d’assise : C’est le niveau le plus bas atteint suivant le cas par : ♦ la partie inférieure du tube provisoire qui sert à confectionner le pieu; ♦ l’outil de forage. Lorsque plusieurs moyens différents sont utilisés successivement, c’est le niveau le plus bas qui est atteint qui entre en ligne de compte. Longueur totale : Distance entre le niveau de la base et l’arase, mesurée dans l’axe du pieu. CSC 57/53/4/15/102 Page 50 Niveau de recépage : C’est le niveau au-dessus duquel le béton du pieu est décapé pour laisser à nu les armatures qui assurent la liaison avec le massif de fondation. Le niveau de recépage est situé 5 cm au-dessus de la surface inférieure du massif sauf mauvaise qualité du béton du pieu à ce niveau. Longueur utile : Distance entre le niveau de la base et le niveau de recépage mesurée dans l’axe du pieu. 4. Code de mesurage et modalités de paiement Pour déterminer les longueurs à payer pour les pieux proprement dits, seule la longueur utile des pieux entre en ligne de compte. Par contre pour les autres postes, les longueurs réellement mises en œuvre sont portées en compte. 5. Plate-forme de travail Le travail consiste en la réalisation d’une aire de travail efficace permettant notamment l’accès, la circulation et le travail des engins pour l’exécution des pieux et la réalisation des essais, l'évacuation pratique des déblais de forage, les manutentions et le stockage dans de bonnes conditions des cages d'armatures préfabriquées. Le travail comprend : - les sujétions pour la réalisation des terrassements en phase pour permettre la réalisation des pieux et du massif de fondation; - les suppléments de terrassements nécessaires pour la réalisation et le recépage des pieux et pour la réalisation du massif de fondation, et la remise en œuvre de matériaux de bon remploi compactés; - les empierrements provisoires éventuellement nécessaires; - les drainages pour permettre un support stable et sec pour les engins, équipements et matériaux propres à l'exécution des pieux et des essais. 6. Implantation - Piquetage - Tolérances L’implantation des pieux sur le terrain est une charge d’entreprise, à répartir sur les différents postes du métré. Tous les frais d’études et d’exécution découlant d’une erreur d’implantation sont à charge de l’adjudicataire. CSC 57/53/4/15/102 Page 51 Tolérances : La déviation maximale admissible du centre du pieu par rapport au centre théorique indiqué sur le plan d’implantation ne peut excéder 50 mm quelle que soit la direction de cette déviation. L’inclinaison maximale permise par rapport à la verticalité d’un tronçon de pieu, mesurée sur toute base de longueur supérieure ou égale à 1,00 mètre, est de 2 %. La tolérance dans le diamètre d’un pieu est de – 5 cm/+7 cm. Tout pieu pour lequel au moins l’une des tolérances citées ci-dessus n’est pas respectée, est refusé. Toutes les adaptations nécessaires qui en résultent (pieux supplémentaires, agrandissement et/ou renforcement du massif de fondation, démolition partielle, reprofilage de pieux,...) sont à charge de l’adjudicataire. Seul le fonctionnaire dirigeant est mandaté pour porter un jugement sur les renforcements résultant du refus d’un pieu. 7. Exécution 7.1. Généralités Longueur des pieux : étant donné la dispersion des mesures obtenues par les essais de sol, les pieux ont été dimensionnés sans tenir compte de la présence éventuelle du substratum rocheux. Si ce substratum n’est pas rencontré au-dessus des niveaux d’assises définis aux plans, alors ces niveaux d’assises seront réalisés. Par contre, si le substratum est rencontré au-dessus des niveaux d’assises prévus, alors Infrabel pourra réduire la longueur des pieux. Dans ce cas, une fiche de longueur minimale 2,00 mètres dans le banc rocheux (fiche située entièrement sous le niveau de fondation) sera réalisée. Pour les pieux sous les culées, le niveau d'assise est défini comme le niveau du bon sol augmenté d'une fiche de 1 m. Les travaux d'excavation ne peuvent ni décomprimer ni mettre en suspension le terrain. Sont utilisés uniquement pour le forage des machines et outils qui ameublissent le sol aussi peu que possible. L'adjudicataire utilisera les outils les plus performants en accord avec le fonctionnaire dirigeant. Etant donné la nature de la couche supérieure du terrain, on doit s’attendre à rencontrer des massifs pendant le forage. Lors du passage de ces obstacles, l’adjudicataire prendra soin de décompacter le sol aussi peu que possible. En aucun cas, un pieu ne peut reposer sur un obstacle se trouvant au-dessus du niveau d’assise présumé du pieu. Le comportement du fond est contrôlé soigneusement lors du forage. CSC 57/53/4/15/102 Page 52 Les boues de forage éventuelles et les déblais pourront être mis en remblai sur les zones mises à disposition par Infrabel à proximité des travaux, après décantation des boues. L'évacuation sera assurée de manière permanente pour éviter la pollution de la (des) plate(s)-forme(s) de travail. Pour contrôler et compléter les résultats des essais de sol, la nature des sols traversés est régulièrement vérifiée. Pour chaque pieu, l'adjudicataire procédera à l'établissement d'une coupe des terrains rencontrés qui comporte la description des matériaux extraits (voir paragraphe “Fiches d’exécution des fondations profondes - Journal pour fondations profondes” ci-après). Un échantillon de terrain, même très remanié mais caractéristique de chaque couche traversée, doit être conservé, dans un emballage étanche numéroté, jusqu'à la fin des travaux. La protection du trou de forage est assurée par un tubage enfoncé jusqu'à la profondeur finale par le procédé le mieux adapté à la nature du sol rencontré (par havage, par louvoiement, par fonceurs-extracteurs, etc.) au fur et à mesure du forage. Le tubage peut être d'une seule pièce ou constitué d'éléments soudés au fur et à mesure du forage. Les assemblages entre les divers éléments du tubage sont de toute façon étanches. La géométrie du tubage ne peut être modifiée pendant le forage. La base du tubage est toujours située en dessous du fond de forage. Pendant le forage, la garde de sol et d'eau à l'intérieur du tubage compte tenu de l'aspiration de l'outil, doit permettre d'obtenir une pression suffisante à la base du tubage. Cette garde dépend de la profondeur, de la nature et de la résistance du sol, du diamètre du tube et de la pression du liquide stabilisateur éventuellement présent dans le tube. Le cas échéant le tubage peut être arrêté au niveau supérieur du substrat rocheux. L'adjudicataire doit prendre les dispositions pour assurer une étanchéité satisfaisante aux terrains meubles à la jonction du travelage et du rocher. Le tube ne peut pas être enfoncé par lançage. Afin de minimiser les perturbations au terrain, les manchons éventuels de raccord des éléments de tubage jusqu'à 1 m de diamètre ne peuvent dépasser de plus de 20 mm le diamètre du tubage. Pour des diamètres de tube supérieurs à 1 m, cette valeur ne peut dépasser 2 % du diamètre. 7.2. Armatures Avant de procéder à la mise en place de la cage d'armatures, l'adjudicataire doit s'assurer que le curage du fond du forage ait été correctement réalisé et de la stabilité des parois du forage. Le curage (y compris le renouvellement de l'eau chargée par de l'eau claire) ne peut en aucun cas provoquer un remaniement des terrains à la base du pieu. CSC 57/53/4/15/102 Page 53 Les déblais, non seulement situés dans le fond, mais se trouvant également en suspension dans l'eau du forage, doivent être éliminés par régénération jusqu’à une teneur en sable inférieure à 3 % et une eau claire. Les armatures forment une cage qui doit être placée d'une manière parfaitement centrée dans le puits de forage de telle façon que les barres extérieures soient recouvertes par au moins 7 cm de béton sur le périmètre et sur toute la longueur du pieu. Les écarteurs, en nombre suffisant, doivent présenter une résistance à la corrosion au moins égale à celle du béton du pieu. Il y a lieu de veiller à ce que les armatures ne changent pas de position pendant le bétonnage et qu'elles ne soient pas entraînées par le relèvement du tube de protection du forage. L'adjudicataire fournit la preuve que les armatures sont telles que les opérations d'assemblage éventuel par soudure ne diminuent en rien les caractéristiques mécaniques minimales garanties par la norme NBN-A24-302 (limite d'élasticité, charge de rupture, allongement). Les manutentions des cages au cours de leur chargement, déchargement et mise en place dans les forages doivent être conduites avec le souci de limiter le plus possible les déformations et d'empêcher la rupture des soudures. La cage d’armatures est munie d’un panier pour éviter sa remontée pendant l’extraction du tubage. La géométrie du panier ne peut pas nuire à la qualité du contact sol-pieu. Lorsque la cage d'armatures d'un pieu est constituée de plusieurs tronçons, l'assemblage de ces tronçons doit être effectué, avant ou pendant leur descente dans le forage, en tenant compte des recouvrements nécessaires. Le soudage et le pointage au chalumeau sont interdits. Le soudage et le pointage à l'arc électrique sont admis dans les conditions fixées par la fiche d'identification des aciers utilisés. Des tubes métalliques avec bouchons étanches (voir § 11) doivent être fixés à la cage d'armatures. Ils doivent avoir une longueur telle qu'ils soient accessibles après bétonnage depuis la plate-forme de travail. Leur diamètre doit permettre l’auscultation du pieu (voir § 12 ci-après). 7.3. Bétonnage Le bétonnage suit immédiatement la mise en place de la cage d’armatures. En cas d'utilisation d'un liquide stabilisateur, les trois actions de curage du fond de forage, mise en place de la cage d’armatures et des équipements, début du bétonnage doivent se succéder sans retard afin de limiter le temps de sédimentation au maximum (maximum deux heures entre le curage et le début du bétonnage, sauf mesure spéciale pour éviter la sédimentation). CSC 57/53/4/15/102 Page 54 La mise en œuvre du béton se fait au moyen d'une colonne de bétonnage. Cette colonne est un tube métallique constitué de plusieurs éléments et surmonté d'un entonnoir ou d'une goulotte. Les joints entre éléments sont étanches. Le diamètre intérieur de la colonne est au moins égal à quatre fois le diamètre des agrégats du béton et n'est jamais inférieur à 15 cm. Son diamètre extérieur doit être inférieur à la moitié du diamètre nominal du pieu. La colonne de bétonnage a au moins la longueur totale du pieu. Avant bétonnage, la colonne doit toucher le fond, puis être relevée de 15 cm au plus. Le délavage et la pollution du béton doivent être évités. L'amorçage du bétonnage sera particulièrement soigné, cette opération est déterminante pour la qualité du béton se trouvant au contact sol-pieu. Cet amorçage est effectué en interposant un bouchon provisoire ou un ballon poussé par ce premier béton. L'amorçage "à la pelle" est interdit. Après l'amorçage, le pied de la colonne de bétonnage ne doit jamais se trouver à moins de 2 m sous le niveau atteint par le béton frais dans le pieu. Le tubage provisoire est extrait sans que le pied du tubage puisse se trouver à moins de 1 m sous le niveau du béton frais. L'adjudicataire prend toutes les dispositions nécessaires afin de garantir la garde minimum citée ci-dessus entre bas du tube et niveau du béton frais. Ce niveau sera suivi en permanence par tout moyen adéquat. Le niveau d'eau dans le forage pendant le bétonnage doit être en permanence supérieur au niveau statique le plus élevé des nappes traversées. Le béton nécessaire au bétonnage d'un pieu devra être approvisionné en continu, aucune interruption de bétonnage ne sera tolérée. Après bétonnage d’un pieu, il sera procédé au contrôle du volume de béton mis en œuvre par comparaison avec le volume du forage. A cet effet, une courbe de bétonnage est établie pour chaque pieu. Si les consommations de béton sont anormales (sous profils ou plus de 30 % de hors profils), des dispositions spéciales seront imposées par le fonctionnaire dirigeant. Les bétons sont de classe C 30/37 (voir art. 2.1. du chap. 30.2.3). Le diamètre maximum des granulats est la plus petite des dimensions suivantes : - 25 mm; - 1/4 du diamètre intérieur de la colonne de bétonnage; - 1/2 de l'enrobage des armatures; - 1/4 du maillage de la cage d'armatures. CSC 57/53/4/15/102 Page 55 Le dosage en ciment est au minimum de 300 kg par m³ de béton. L'ouvrabilité du béton au moment du bétonnage est mesuré au cône d'Abrams : l'affaissement au cône, après ajout des adjuvants, correspond à l’affaissement de la classe de consistance S4. Le rapport E/C est en tout cas inférieur à 0,60. 8. Recépage Le recépage a pour but d’éliminer tout béton pollué ou de caractéristiques médiocres en tête de pieu. Si, après recépage, la tête des pieux présente un béton de qualité douteuse, au moins 3 cylindres sont carottés verticalement dans la tête selon un diamètre de 10,3 cm et une hauteur de 20 cm. Les carottages sont à exécuter aux endroits désignés par le fonctionnaire dirigeant. Si les essais sur carottes ne sont pas satisfaisants, le pieu est recépé 50 cm plus bas et 3 nouveaux cylindres sont carottés et essayés (et ainsi de suite). Toutes les sujétions et frais liés à la non-conformité du béton sont à charge de l’adjudicataire. De même, les pieux doivent être reconstitués ou remplacés aux frais de l’adjudicataire. Le bétonnage du massif de fondation ne peut être entamé qu'après recépage des pieux. 9. Dommages L'adjudicataire doit prendre toutes les précautions nécessaires et adapter ses méthodes d'exécution de façon à éviter tout dommage aux constructions voisines, occasionné par exemple : - par la décompression du terrain occasionnée par le forage; - par ondes de choc ou vibrations en cas de trépanage. La gêne pendant l'exécution doit être réduite au minimum (vibrations). Les états des lieux spécifiques, leur règlement et les frais liés aux dommages éventuels causés par l'exécution des pieux, sont à charge de l'adjudicataire qui est pleinement responsable de tous dégâts survenant à des constructions quelconques par suite de l'exécution des fondations. CSC 57/53/4/15/102 Page 56 10. Fiches d’exécution des fondations profondes Journal pour fondations profondes Des fiches d’exécution doivent être tenues pour chaque pieu par le personnel de l'adjudicataire présent à pied d’œuvre. Un exemplaire mis à jour est remis journellement au fonctionnaire dirigeant au fur et à mesure de l'exécution des fondations profondes. Les fiches sont consignées dans un “Journal pour fondations profondes”. Elles reprennent notamment les points suivants : - numéro du pieu correspondant à celui mentionné sur le plan d'implantation (un numéro par pieu et par ouvrage); - diamètre, type du pieu, longueur de virole pour pieu foré sous boue; - planning de forage, de bétonnage du pieu, date et heure de début et fin d'exécution de chaque opération; - niveau à partir duquel le pieu est foré (niveau de la plate-forme de travail); - niveau de la base du pieu (assise); - niveau supérieur du pieu bétonné avant recépage; - longueur utile du pieu; - matériel utilisé (outils de forage et bétonnage); - diagnostics du curage en fond de pieu avant descente des armatures et avant bétonnage avec indication des heures et des moyens de curage; - nature des terrains extraits lors du forage (établissement de la coupe de terrain et prise d’échantillons); - origine du béton et composition; - volume de béton mis en œuvre et volume théorique (courbes de bétonnage mesurées); - apparence du béton, résultats des essais sur cubes et des essais d’affaissement (cône Abrams); - niveau de l'eau dans le forage avant bétonnage; - incidents d'exécution et observations diverses; - les fiches d'exécution des injections éventuelles; - caractéristiques des boues de forage; - trépanage éventuel ou mise en œuvre d’une scie à cloche : outil utilisé, longueur trépanée. CSC 57/53/4/15/102 Page 57 11. Tubes de réservation métalliques Quatre pieux doivent être chacun équipés de quatre tubes métalliques diamètre 50/60 mm pour auscultation éventuelle du fût; ces tubes sont arrêtés à 5 cm du fond de forage. Les pieux à équiper seront désignés par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué, après forage. Ces tubes sont répartis uniformément sur la circonférence de la cage d'armatures, suivant le schéma suivant : Si nécessaire, ces tubes doivent être nettoyés avant leur pose avec un produit dégraissant. Les tubes sont obligatoirement raccordés entre eux par des manchons vissés. Ils sont obligatoirement étanches. Des bouchons doivent fermer hermétiquement les tubes de réservation à leur extrémité inférieure : bouchons coiffants en PVC vissés par exemple qui devront être résistants à la pression du béton et perforables. L’extrémité supérieure des tubes dépasse d’une longueur suffisante pour être accessible de la plate-forme de travail. Ils doivent également être fermés pour éviter que des débris ou du béton n’obstruent les tubes. Les systèmes de fixation des tubes à la cage d'armature doivent être solides pour résister à la poussée du béton lors du bétonnage et suffisamment proches les uns des autres pour limiter les déformations des tubes tant au cours de la descente de la cage d'armatures que pendant le bétonnage. Les tubes de réservation équipant ces pieux sont remplis au coulis de ciment (à la pompe) à partir du bas des tubes après réalisation des contrôles, sur instruction du fonctionnaire dirigeant. 12. Auscultation des pieux forés L'auscultation des pieux doit être exécutée avant recépage selon le procédé de l’auscultation sonique en transparence (conformément à la norme française NFP94.160-1 mai 1993). CSC 57/53/4/15/102 Page 58 Les contrôles proprement dits sont effectués par un laboratoire spécialisé, à agréer par le fonctionnaire dirigeant. Ces essais sont portés en compte au pieu ausculté. Ils ne sont pas portés en compte si les résultats conduisent au refus, à la démolition ou à la réfection d'un pieu. Le recépage ne peut être exécuté en aucun cas avant les mesures. Les mesures ne peuvent avoir lieu qu'au minimum sept jours après la fin du bétonnage. Pour l’intervention du laboratoire spécialisé, les tubes sont remplis d’eau claire par l’adjudicataire. Les résultats de ces contrôles constituent un point d’arrêt à lever avant toute phase de bétonnage succédant à la réalisation des pieux. Le prix comprend la rédaction et la fourniture en double exemplaire du rapport d’auscultation. Chapitre 339 – Travaux de réfection et d’entretien 339.1. Généralités 339.1.1. Mesures générales. • Les travaux décrits dans le chapitre 339 comprennent toujours : - la pose, le déplacement et l'enlèvement de tous les moyens d'accès à toutes les parties des ouvrages (échafaudages, pistes, échelles, nacelles, etc...), des cintres et des soutènements, y compris l'exécution des fouilles et des remblais nécessaires à cet effet; NB : ces moyens d’accès doivent en outre être mis à la disposition du personnel Infrabel pour le mesurage et le contrôle des zones traitées. - la pose, le déplacement et l’enlèvement de tous les ouvrages provisoires destinés à faciliter l’exécution des travaux et leur contrôle (batardeaux, …), y compris l’exécution des fouilles et des remblais nécessaires à cet effet et l’épuisement des eaux; - l'évacuation en-dehors des dépendances d’Infrabel et la gestion conformément à la législation en vigueur des décombres éventuels. Pour les travaux de réfection et d'entretien à exécuter en recherche, l'auscultation des ouvrages ou parties d'ouvrages intéressés par ces travaux est comprise dans les prix soumissionnés pour leur exécution (y compris tous les moyens à mettre en œuvre). CSC 57/53/4/15/102 Page 59 En l'absence d'indications particulières au métré, les travaux de réfection et d'entretien sont prévus sur toutes les parties de l'ouvrage. • Les travaux de réfection et de rejointoiement de maçonneries, ainsi que les travaux de remise en place de pierres descellées, ne peuvent être réalisés lorsqu’une température inférieure à 0 °C est prévisible dans les 48 h suivant l’exécution de ces travaux. De même, les travaux de réfection de béton au moyen de mortier LHM ne peuvent être réalisés lorsqu’une température inférieure à +5 °C est prévisible dans les 48 h suivant l’exécution de ces travaux. Pour les travaux de remise en peinture, se référer aux prescriptions de l’article technique additionnel ci-après. • L’ensemble des travaux de réfections et d’entretien devront être réalisés suivant la procédure suivante: 1. Avant toute intervention à un ouvrage : Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué définit les zones à traiter et si nécessaire, délimite celles-ci à la craie. Il utilise pour ce faire les moyens d’accès à toutes les surfaces concernées de l’ouvrage mis à disposition par l’adjudicataire. Ces surfaces sont mesurées d’un commun accord (contradictoirement) et indiquées au journal des travaux. 2. L’adjudicataire procède aux travaux définis au point 1. Si en cours ou après ces travaux, les quantités prévues initialement s’avèrent insuffisantes, l’adjudicataire ne dépassera pas d’initiative la zone définie au point 1), mais en informera le fonctionnaire dirigeant ou son délégué qui viendra constater l’état de l’ouvrage. Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué sont les seuls habilités à déterminer si la quantité des réfections doit être augmentée compte tenu de la situation. NB : Dans le cas de travaux de réfection de maçonneries, l’adjudicataire préviendra systématiquement le fonctionnaire dirigeant ou son délégué après réalisation des démolitions et un mesurage contradictoire des profondeurs traitées sera réalisé. Infrabel ajoute que si l’adjudicataire prend le parti de réfectionner une zone non prévue initialement (au point 1) sans l’accord du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué, ce supplément sera à sa charge. 3. Après avoir réalisé l’entièreté des travaux à un ouvrage, l’adjudicataire en informe le fonctionnaire dirigeant ou son délégué. Les quantités réalisées seront alors remesurées contradictoirement. Les quantités prises en compte seront au maximum celles qui sont mentionnées au point 1 additionnées de celles éventuellement ajoutées au point 2. CSC 57/53/4/15/102 Page 60 339.3. Travaux de réfection 339.3.1. Réfection de maçonnerie de briques, de moellons et de pierres de taille. Le travail comprend : − l’établissement et l’enlèvement des échafaudages et cintres éventuellement nécessaires (pour l’exécution du travail, ainsi que pour la détermination préalable et le mesurage final des zones); − l'appropriation, le décapage et le nettoyage de matériaux provenant des démolitions en vue de leur réutilisation; − la fourniture des matériaux neufs de complément, agréés par le fonctionnaire dirigeant, de même nature, même taille et teinte que ceux existants; − les fouilles et remblais éventuellement nécessaires pour le dégagement des maçonneries à réparer; − la démolition des maçonneries indiquées par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué et la confection d'amorce pour relier les maçonneries nouvelles aux maçonneries maintenues. − le soutènement des maçonneries conservées en parement et en profondeur; − le décapage du mortier adhérent aux maçonneries découvertes et le lavage à l'eau sous pression de celles-ci; − la reconstruction, suivant l'appareillage existant des maçonneries au moyen de matériaux de bon remploi et/ou de matériaux de maçonneries neufs de compléments − le jointoiement des maçonneries nouvelles; − le remplissage au mortier de ciment du vide éventuel qui subsisterait après réfection entre les maçonneries maintenues et le nouveau parement; − la fourniture et la pose d'ancrages pour relier le parement à l'arrière du mur. Les ancrages sont en acier inoxydable, d'un modèle à agréer par le fonctionnaire dirigeant. Quatre ancrages par mètre carré de parement sont exigés. Ces ancrages seront scellés dans le parement au moyen d'un mortier prêt à l'emploi à forte adhérence (produit à soumettre à l'accord préalable du fonctionnaire dirigeant). − la fourniture et l'application d'un enduit au mortier de ciment de 1,5 cm d'épaisseur sur les surfaces en contact avec les terres; − l’évacuation en-dehors du domaine Infrabel et la gestion conformément à la législation en vigueur des produits de démolition. Le cube porté en compte est celui réellement exécuté (dans les limites des travaux demandés : voir chapitre 339.1.1), y compris les amorces de liaison. NB : pour les matériaux, se référer aussi au chapitre 331. CSC 57/53/4/15/102 Page 61 339.5. Travaux d'entretien 339.5.3. Coupe de taillis et débroussaillement. Le travail comprend l'enlèvement des mousses et des végétations sur l'ensemble de l’ouvrage. Les souches et les racines d'arbustes doivent également être enlevées. Le nettoyage des barbacanes est, en outre, à prévoir. La réfection et/ou le rejointoiement des maçonneries consécutifs à cet enlèvement sont portés en compte dans un poste séparé du métré. Ce poste comprend également tout dégagement de terre masquant certaines parties de l’ouvrage normalement apparentes. Ce dégagement présente une largeur min. de 50cm afin de permettre l’auscultation et l’entretien éventuel des parties concernées. Le curage des barbacanes est, en outre, à prévoir. En plus de ce qui est prévu dans le chapitre 339.5.3., le travail comprend dans les zones précisées ci-après : 1. la coupe des arbres, l'enlèvement des souches et racines lorsqu'elles se trouvent à moins de deux mètres de l'ouvrage d'art; 2. l'application d'un produit à soumettre au fonctionnaire dirigeant en vue de faire crever les racines lorsqu'elles se trouvent à plus de deux mètres de l'ouvrage d'art mais à moins de cinq mètres de celui-ci; 3. la fourniture et l’application d’un herbicide total (conforme à la législation en vigueur) garantissant l’absence de repousse de végétation pour une durée minimale de 6 mois (l’attention de l’adjudicataire est attirée sur le fait que cette condition suppose plusieurs interventions successives au même endroit); 4. l'évacuation (incinération sur place interdite) et la gestion conformément à la législation en vigueur des produits de coupe et débroussaillement y compris ceux provenant de travaux antérieurs ainsi que l'évacuation des objets divers et détritus déversés clandestinement sur le domaine du chemin de fer. L'adjudicataire notera qu'il assume seul la responsabilité en ce qui concerne les incendies et feux de broussaille éventuels provoqués par l'exécution du travail. L'adjudicataire veille spécialement à ce qu'aucun déchet ou produit de coupe n'empiète dans le gabarit des obstacles (contour limite). Le texte du dernier alinéa de cet article 339.5.3 du chapitre 339 est remplacé par le texte suivant : « Le travail de coupe de taillis et débroussaillement est effectué dans les surfaces entourant les maçonneries apparentes de l’ouvrage. Chacune de ces surfaces est délimitée : - par deux parallèles aux voies situées chacune à cinq mètres au-delà de ces maçonneries apparentes; - par deux perpendiculaires aux voies situées chacune à cinq mètres au-delà de ces maçonneries apparentes. Si une de ces surfaces ou une partie de ces surfaces se situe en-dehors du domaine du chemin de fer, elle n’est pas à traiter. » CSC 57/53/4/15/102 Page 62 FASCICULE 52 – Travaux de voie CHAPITRE 1 – PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX TRAVAUX DE VOIE 1.1. CONNEXIONS DE RETOUR DU COURANT DE TRACTION 1.1.4. Exécution Pour les connexions définitives, Infrabel fournit tous les matériaux nécessaires, en gare d’Ans ou Liège-Guillemins. 1.2. 1.2.4. MANUTENTION DES MATÉRIAUX DE VOIE Manutention des rails Complémentairement au fascicule 52, les dispositions suivantes sont toujours d’application : Il est interdit d’utiliser un grappin de grue pour manutentionner des rails neufs ou de remploi destinés à être posés dans le cadre du chantier en cours ou lors d’un chantier ultérieur. Pour la manutention de ces rails, l’adjudicataire utilise des pinces agréées spécialement destinées à cet effet. La méthode de travail et l’outillage utilisé devront être approuvés préalablement par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué. Pour éviter toute déformation permanente, la distance entre deux points de levage est limitée à 18 m; la distance entre le point de levage et l’extrémité ne peut dépasser 9 m. Dans le cas de rails dont la longueur dépasse 18 m, l’utilisation d’un palonnier est obligatoire. Lors des travaux de dépose de rails avec leur mise en dépôt provisoire le long de la voie, et lors des travaux de mise en place de rails mis préalablement en dépôt provisoire le long de la voie, l’adjudicataire est tenu de prendre toutes les mesures utiles pour éviter l’apparition de plis permanents dans les rails lors des déplacements dans le sens latéral. En particulier, les rails seront soulevés du minimum nécessaire, et déplacés d’une amplitude de 40 cm à la fois au maximum; si un déplacement latéral plus important est nécessaire, il devra être réalisé en plusieurs fois, de manière à ne pas jamais dépasser cette valeur limite. Le deuxième déplacement peut éventuellement immédiatement suivre le premier, à condition qu’une distance d’au moins 100 m soit maintenue en permanence entre l’engin qui effectue le premier déplacement et celui qui effectue le second, ceci dans le but d’éviter l’apparition de contraintes excessives dans le rail. Présence de balises TBL1+ ou ETCS Sur les tronçons de voie équipés du système TBL1+ ou ETCS, il est interdit d’entreposer plus de 4 rails entre les deux rails existants de la voie. Lors de la comptabilisation des rails entreposés, il faut tenir compte de la présence éventuelle de rail(s) de garde. En présence de deux contre-rails dans la voie, il est donc interdit de mettre plus de 2 rails à poser ou déposer en dépôt à l’intérieur de la voie. CSC 57/53/4/15/102 Page 63 Au droit des balises TBL1+ ou ETCS, pour garantir leur fonctionnement correct, l’entreposage des rails doit obligatoirement être effectué sur les têtes de traverses, donc à l'extérieur de la voie, et ceci dans une zone de 6 m centrée sur la balise. Cette mesure est à respecter en tout temps et s’applique tant pour les rails neufs en attente de pose qu’aux rails déposés en attente de rechargement. Lors d’un renouvellement, les rails à poser seront donc obligatoirement déchargés sur les têtes de traverses tandis que les rails déposés situés à proximité des zones de balises devront donc être découpés sur une longueur minimale de 6 m, déplacés immédiatement vers les têtes de traverses et entreposés de préférence en-dehors de la zone d’équipement de signalisation. Ces coupes et déplacements sont à charge de l’adjudicataire. 1.4. Dépose des éclisses et des fixations des rails sur les traverses et pièces de bois Les matériaux de fixation à réutiliser sont du type clips pandrol et isolateurs en plastique pour traverses M41. CHAPITRE 3 – DÉPOSE DE VOIE ET D'APPAREILS DE VOIE 3.2. DÉPOSE DE VOIE 3.2.1. Description Les voies à déposer sont composées de : • rails 50E2 sur traverses en béton monobloc M41 (en dehors des PN) • rails 50E2T1 + traverses en bois (PN) Les composants doivent être déposés, déplacés, stockés provisoirement à proximité et manipulés avec soin pour être successivement mises en œuvre. Les composants comprennent : les rails, les jic, les traverses, les accessoires de fixation,… Ces opérations sont comprises dans le poste de dépose de voie. Les composants (PN) seront déplacés et stockés à la Gare de Liers. 3.2.2. Méthodologie Voir aussi la rubrique 1.2 ci-dessus. 3.2.3. Conditions particulières Traverses et rails Les traverses déposées seront à reposer lors du remontage de la voie. CSC 57/53/4/15/102 Page 64 3.10. TRAITEMENT DES DÉBLAIS 3.10.X1. Description Transbordement des terres ou de ballast valorisables depuis des wagons/camions et mise en dépôt. Les terres ou le ballast valorisables doivent être déplacés et mis en oeuvre pour la réalisation du PS objet du marché (en conformité aux prescriptions du présent cahier spécial des charges) éventuellement au moyen d’un train de travaux (voir 79.6 de la deuxième partie). CHAPITRE 4 – CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DE MATÉRIAUX DE VOIE 4.12. DÉCHARGEMENT DE BALLAST FOURNI SUR WAGONS 4.12.1. Description Le ballast complémentaire est déchargé dans la voie. L’acheminement du ballast par chemin de fer s’effectue à l’aide de wagons trémies. Le ballastage complémentaire sera exécuté par trémies. CHAPITRE 5 – POSE DE VOIE ET APPAREILS DE VOIE 5.3 POSE DE VOIE La voie sera posée en conformité au plan. L’entrevoie sera modifié à niveau des quais de la gare de Milmort 2.25 m. Le plan « tracé des voies » avec les valeurs du ripage sera fourni à la première réunion de chantier. 5.3.1 Description En-dehors des PN : les traverses, les rails, les jic et les accessoires de fixation sont à réutiliser. PN : nouveaux composants (mis à disposition à la gare de Bressoux et/ou Ans) : • les traverses (M41) • les rails (50E2) en 18 m • les accessoires de fixation. L'amenée à pied d'oeuvre éventuellement par train est à charge de l'adjudicataire et est compris dans le prix de pose. CSC 57/53/4/15/102 Page 65 CHAPITRE 8 – TRAITEMENT DU BALLAST, BOURRAGE, NIVELLEMENT ET DRESSAGE 8.1. PRÉBALLASTAGE DES VOIES ET APPAREILS DE VOIE 8.1.1. Description La confection de rampes permettant d’accéder à la plate-forme et de la quitter est comprise dans le préballastage des voies et appareils de voie. Le préballastage est exécuté en une couche de 25 cm. Contrairement au fascicule 52, le ballast doit être amené à pied d’œuvre par trains de travaux (cf. art. 79.6.3 de la deuxième partie du présent CSC). 8.2. BOURRAGE, NIVELLEMENT ET DRESSAGE DES VOIES ET APPAREILS DE VOIE 8.2.1. Description Le bourrage, le nivellement et le dressage se font pour la vitesse de 60 km/h. 8.6. ADAPTATION DU TRACÉ ET/OU DU DÉVERS DES VOIES ET APPAREILS DE VOIE 8.6.1. Description Le travail sera réalisé afin de respecter les indications du plan « tracé de la voie ». Après ripage, la voie doit être dans les tolérances pour vitesse réduite à 60 km/h L’éventuel déchargement du ballast complémentaire fait l'objet d'un poste séparé du métré. Le reprofilage des banquettes est compris dans l’adaptation du tracé. CHAPITRE 9 – SOUDURES ALUMINOTHERMIQUES DE RAILS 9.3. EXÉCUTION DES SOUDURES ALUMINOTHERMIQUES 9.3.2. Méthodologie 10. Marquage de la soudure Les procédés permis et les marquages correspondants des soudures sont : − − Elektrothermit SOW5 - code B Railtech PLA. – code C. CSC 57/53/4/15/102 Page 66 CHAPITRE 12 – TRAVAUX DE VOIE DIVERS 12.3. SIGNAUX DE VITESSE TEMPORAIRES 12.3.1. Description La prise en charge des composants (poteaux, panneaux, lampes, fixations, etc.) et des crocodiles et balises se fait au CLI (Centre Logistique Infrastructure) d’Ans, sur présentation d’un bon d’enlèvement dressé par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué. Lors de cette prise en charge, un procès-verbal contradictoire actant la liste du matériel fourni et son bon état sera dressé par l’agent d’Infrabel responsable de celui-ci, et signé pour accord par le représentant de l’adjudicataire désigné pour son enlèvement. Après dépose, la restitution du matériel se fait au même CLI précité. Les pertes ou dégradations de matériel constatées à ce moment par Infrabel seront actées dans un procès-verbal de constat, et les frais de remplacement ou de remise en état seront facturés à l’adjudicataire. Si, par suite de l’implantation de la signalisation temporaire de ralentissement, des signaux de vitesse existants (permanents, ou temporaires) devaient être masqués ou transformés en signaux temporaires, ils sont comptabilisés au métré comme respectivement « pose de signal » ou « démontage de signal » dans la proportion de 5 masquages ou transformations pour un signal. Particularité pour les lignes équipées de la TBL1+ Sur ces lignes, la pose d’un signal d’annonce doit s’accompagner de la pose de deux balises KVW : la première à hauteur du panneau d’annonce, et la deuxième à 3 m en aval de la première. Les balises et tout le matériel nécessaire sont fournis par Infrabel. La pose de l’ensemble des deux balises fait l’objet d’un poste au métré. Il en est de même pour la dépose. Le montage d’une balise KVW comprend : − Le placement d’une latte de support sous les rails. − Le placement d’un intercalaire en caoutchouc entre la latte de support et le rail. − Dans le cas de rails posés au 1/20, le placement entre latte de support et rail d’une calle de compensation de l’inclinaison du rail. − La fixation de la latte de support à l’aide de 4 plaques de serrage. − L'installation de la balise et sa fixation à la latte de support par l’intermédiaire de vis à tête hexagonale, avec serrage à la clé dynamométrique (20 Nm). La mise en service de la balise est effectuée par le personnel d’Infrabel. CSC 57/53/4/15/102 Page 67 12.3.5. (additionnel) Particularités des ART pour travaux de voie (voir également l'article 79.4.4 de la 2e partie ci-avant) a) Généralités Chaque phase de chantier comporte l’installation d’une signalisation de ralentissement temporaire (ART) dans la voie de chantier (ralentissement de chantier), et une signalisation destinée au ralentissement temporaire des trains circulant dans la voie longeant le chantier et qui demeure en service durant les travaux. Ce dernier ralentissement de protection n'est mis en vigueur que durant les prestations du personnel de l'adjudicataire. Ces zones de ralentissement ne seront pas déplacées pendant l'exécution des travaux. b) Ralentissement de chantier La longueur maximum de ralentissement est reprise à l’art 79.4.4 de la deuxième partie du présent cahier spécial des charges. Le maintien de ce ralentissement doit être assuré pendant la période de stabilisation de la voie. Le ralentissement doit couvrir toute la zone de travail de l'adjudicataire (n’est pas comprise dans la zone de travail le point de mise à rail des grues). c) Ralentissement de protection Le ralentissement doit couvrir toute la zone de travail de l'adjudicataire. Il doit être mis en vigueur (démasqué) avant le début de la prestation de l’adjudicataire et suspendu (masqué) après sa fin. Ces opérations de masquage et de démasquage sont effectuées par l'adjudicataire. Le cas échéant, un poste est prévu au métré pour ces opérations; un masquage respectivement démasquage - de l’ensemble de la signalisation de protection, y est comptabilisé comme une « prestation ». Une prestation de masquage ou démasquage comprend le démasquage – respectivement masquage – éventuel des signaux de vitesse permanents concerné par la zone de ralentissement. Elle comprend également l’adaptation éventuelle de la signalisation du ralentissement de chantier, ainsi que le cas échéant, la pose ou dépose d’un dispositif métallique (fourni par Infrabel) sur les balises KVW. La modification éventuelle de la signalisation de ralentissement de protection et/ou de chantier pour passage de la vitesse de 40 à 60 km/h ou inversement est assimilée à une prestation de masquage. La vitesse de ralentissement est de 60 km/h. CSC 57/53/4/15/102 Page 68 d) Mise en vigueur ou suppression (suspension) d'un ralentissement Les opérations de première mise en vigueur ou de suppression finale d’un ralentissement sont comprises dans les postes du métré repris sous les rubriques 12.3.1 et 12.3.5; elles ne sont donc pas assimilées à un masquage ou démasquage. Une pénalité est prévue à l'article 45.1.4.8 de la deuxième partie du fascicule 61 version 3 en cas de mise en vigueur ou de suppression tardive d'un ralentissement. L’ART sera retiré après l’exécution du bourrage de révision. CHAPITRE 13 – PRESTATIONS LOGISTIQUES 13.3. FOURNITURE DE PRESTATIONS AVEC GRUE HYDRAULIQUE RAIL-ROUTE 13.3.1. Description Les équipements auxiliaires suivants sont également fournis : − − un groupe de bourrage hydraulique; un wagonnet sur lorries. 13.3.2. Méthodologie Infrabel garantit à l'adjudicataire 8 heures de prestations par journée de travail commandée. Toutefois, si l'engin commandé travaille déjà pour l'adjudicataire durant la même prestation, Infrabel pourra réduire le nombre d'heures commandé par prestation. 13.5. FOURNITURE DE PRESTATIONS D'OUVRIERS 13.5.2. Méthodologie Infrabel garantit à l'adjudicataire 8 heures de prestations par journée de travail commandée. Toutefois, si les ouvriers travaillent déjà pour l'adjudicataire durant la même prestation, Infrabel pourra réduire le nombre d'heures commandé par prestation. 13.6. FOURNITURE DE PRESTATIONS AVEC UN CAMION ÉQUIPÉ D'UN BRAS HYDRAULIQUE 13.6.2. Méthodologie Infrabel garantit à l'adjudicataire 8 heures de prestations par journée de travail commandée. Toutefois, si l'engin commandé travaille déjà pour l'adjudicataire durant la même prestation, Infrabel pourra réduire le nombre d'heures commandé par prestation. CSC 57/53/4/15/102 Page 69 13.8. TRANSPORT DU BALLAST PAR CAMIONS 13.8.1. Description Acheminement à pied d'œuvre par camions depuis la carrière d'empierrement type: 31,5/50, 0/32, 0/200, 20/32 drainant. L’adjudicataire doit prendre livraison du ballast à la carrière désignée par le fonctionnaire dirigeant parmi les carrières désignées à l'article 79.13 de la 2ème partie du présent cahier spécial des charges. Le transport est payé en tonne x km. Le kilométrage à prendre en compte est le trajet normal par route entre la carrière désignée et le chantier, arrondi à l’unité supérieure. Les trajets à vide des camions ne sont pas pris en considération. * * * Articles additionnels 1. Déplacement de câbles 2. Peinture de surfaces métalliques 3. Géotextiles 4. Chape d’étanchéité en bitume armé et asphalte coulé gravillonné 5. Matelas drainant étanche 6. Drain 7. Pompe de relevage 8. Joint routier 9. Appareil d'appui à pot 10. Suspente en acier inoxydable 11. Socle pour luminaire 12. Clôture en panneaux rigides de grillages soudés 13. Glissière de sécurité 14. Plantations 15. Dalles préfabriquées en béton armé et précontraint 16. Soutènement en enrochements 17. Eléments préfabriqués en béton armé 18. Travaux de terrassement, de pose de sous-couche et de sous-fondation 19. Drainage sous le quai (VB) CSC 57/53/4/15/102 Page 70 Article additionnel n° 1 – Déplacement de câbles Le travail comprend : a) Câbles posés à même le sol ou enterrés sans protection - le soutènement provisoire des câbles et leur protection; l'approvisionnement à pied d'œuvre des caniveaux à câbles avec couvercles fournis gratuitement par Infrabel; les fouilles; la mise en place des caniveaux; la pose des câbles dans les caniveaux; la pose des couvercles. - Les caniveaux et couvercles doivent être posés aux emplacements désignés sur place par le fonctionnaire dirigeant de telle façon que le niveau du couvercle se trouve au même niveau que le niveau final de la piste. b) Câbles posés en caniveaux - la dépose des couvercles et leur mise en dépôt provisoire; la dépose des câbles, leur soutènement provisoire et leur protection; la dépose des caniveaux et leur mise en dépôt provisoire. Après exécution des travaux : - les fouilles nécessaires; la remise en place des caniveaux; l'approvisionnement à pied d'œuvre de caniveaux neufs fournis par Infrabel en remplacement des caniveaux brisés ou manquants avant tout travail de l'adjudicataire; la mise en place des caniveaux; la mise en place des câbles dans les caniveaux; la remise en place des couvercles. Les caniveaux et couvercles doivent être posés de telle façon que le niveau du couvercle se trouve au niveau final de la piste. Les caniveaux et couvercles brisés ou perdus du fait de l'adjudicataire, lui sont facturés. c) Câbles enterrés sur lit de sable et recouverts de couvre-câbles - la dépose des couvre-câbles et leur mise en dépôt provisoire; la dépose des câbles, leur soutènement provisoire et leur protection. CSC 57/53/4/15/102 Page 71 Après exécution des travaux : - les fouilles nécessaires; la fourniture et la pose d'un lit de sable jaune de 10 cm d'épaisseur; la mise en place des câbles; la repose des couvre-câbles, y compris la fourniture et la pose des éléments manquants (le niveau supérieur des couvre-câbles doit être à 60 cm sous le niveau de la piste); la fourniture et la mise en œuvre de sable jaune de couverture sur 20 cm d'épaisseur; la fourniture et la pose d'un ruban en PVC rouge marqué de l'inscription "CABLE", au-dessus de chaque câble; d) Câbles hors service - la dépose et l'évacuation des câbles, caniveaux et couvercles, couvre-câbles, etc. Sur l’ensemble de la zone du chantier, lorsque seuls des couvercles de caniveaux à câbles manquent ou sont brisés, l'adjudicataire procède à leur remplacement. Les couvercles neufs sont fournis gratuitement par Infrabel. Article additionnel n° 2 – Peinture des surfaces métalliques (en acier uniquement) SYSTEMES DE PEINTURE DEPOURVUS DE PIGMENTS CONTENANT DU PLOMB OU DES CHROMATES. 0. REMARQUE PRÉALABLE IMPORTANTE : COMPOSITION OBLIGATOIRE ET MODALITÉ DE LIVRAISON DES PEINTURES Les substances chimiques suivantes ne sont pas autorisées dans les formulations de produits de peinture à fournir à Infrabel: benzène, toluène, plomb sous toutes ses formes et quelle que soit sa valence, cadmium sous toutes ses formes et quelle que soit sa valence, chromate (VI+) sous toutes ses formes, amiante et toutes ses variantes et carbonate de calcium. Les peintures qui sont reprises dans la spécification technique L 8 éditée par Infrabel (dans laquelle elles sont indiquées avec leurs n° code), doivent répondre en composition et en qualité aux prescriptions de ladite spécification technique. Pour les autres peintures, la composition doit correspondre aux compositions détaillées ci-après. L'adjudicataire a l'obligation d'acheter les peintures préparées auprès des fournisseurs agréés par Infrabel. La liste de leurs noms peut être consultée auprès du fonctionnaire dirigeant. CSC 57/53/4/15/102 Page 72 L'étiquette de l'emballage des peintures comportera clairement le nom du fabricant et le cas échéant le n° de code suivant la spécification technique L 8. Les produits et peintures appartenant à un même système de peinture doivent être fournis par le même fabricant. Toutes les peintures doivent être réceptionnées par Infrabel, pour autant que la quantité par produit soit supérieure à 100 kg. 1. EXECUTION DES TRAVAUX DE PEINTURE 1.1 GÉNÉRALITÉS L'adjudicataire organise son travail de telle manière que tous les travaux de montage et toutes les retouches aux premières couches de peinture soient terminées avant d'appliquer la couche de finition. Cette couche de finition doit être appliquée sur les plus grandes surfaces possibles. Pour les peintures époxydiques (à deux composants), les travaux de peinture ne peuvent être autorisés que si la température est d'au moins 5° C, sauf exigence plus sévère dans les fiches techniques du fabricant. Pour les peintures PU à 2 composants, il faut se référer aux prescriptions des fiches techniques des fabricants. En outre, aucun recouvrement ne peut être appliqué sur un support métallique dont la température n'est pas d'au moins 3° C supérieure à la température de condensation (ou de rosée). D'autre part les notices techniques, précisant les conditions de mise en œuvre des peintures, doivent accompagner les produits. Elles doivent entre autres indiquer respectivement les températures maximales admissibles du support à peindre, de l'air ambiant et du rayonnement solaire, ainsi que les limites correspondantes d'humidité relatives, au-delà desquelles la mise en œuvre des peintures est interdite. L'adjudicataire doit fournir, à ses frais, les appareils permettant de mesurer en continu la température de l'air, l'humidité relative et le point de rosée, ainsi que la température du support à peindre et celle du rayonnement solaire. CSC 57/53/4/15/102 Page 73 Dans le tableau ci-dessous figure la relation entre l'humidité relative de l'air, la température de l'air et le point de rosée. T° de l'air En ° C 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Humidité relative de l'air 50 % - 4,1 - 3,2 - 2,4 - 1,6 - 0,8 0,1 1,0 1,9 2,8 3,7 4,7 5,6 6,5 7,4 8,3 9,3 10,2 11,1 12,0 12,9 13,8 14,8 15,7 16,6 17,5 18,4 55 % - 2,9 - 2,1 - 1,3 - 0,4 0,4 1,3 2,3 3,2 4,2 5,1 6,1 7,0 7,9 8,8 9,7 10,7 11,6 12,5 13,5 14,4 15,3 16,2 17,2 18,1 19,1 20,0 60 % - 1,8 - 1,0 - 0,2 0,8 1,7 2,6 3,5 4,5 5,4 6,4 7,3 8,3 9,2 10,2 11,1 12,0 12,9 13,8 14,8 15,7 16,7 17,6 18,6 19,5 20,5 21,4 65 % - 0,9 - 0,1 0, 1,8 2,7 3,7 4,6 5,6 6,6 7,5 8,5 9,5 10,4 11,4 12,3 13,3 14,2 15,2 16,1 17,0 17,9 18,8 19,8 20,8 21,7 22,7 70 % 0,0 0,9 1,8 2,8 3,8 4,7 5,6 6,6 7,6 8,6 9,5 10,5 11,5 12,4 13,4 14,4 15,3 16,3 17,2 18,2 19,1 20,1 21,1 22,0 22,9 23,9 75 % 0,9 1,8 2,8 3,8 4,7 5,7 6,7 7,7 8,6 9,6 10,6 11,6 12,5 13,5 14,5 15,4 16,4 17,4 18,4 19,3 20,3 21,2 22,2 23,2 24,1 25,1 80 % 1,8 2,8 3,7 4,7 5,7 6,7 7,6 8,6 9,6 10,6 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,4 17,4 18,4 19,4 20,3 21,3 22,3 23,2 24,2 25,2 26,2 85 % 2,7 3,7 4,6 5,6 6,6 7,6 8,6 9,6 10,6 11,5 12,5 13,5 14,5 15,4 16,4 17,4 18,4 19,4 20,3 21,3 22,3 23,3 24,3 25,2 26,2 27,2 90 % 3,6 4,5 5,5 6,5 7,5 8,4 9,4 10,4 11,4 12,4 13,4 14,4 15,3 16,3 17,3 18,3 19,3 20,3 21,3 22,3 23,2 24,2 25,2 26,2 27,2 28,2 Exemple : - Température de l'air 20° C - Humidité relative de l'air 60 % - Le point de rosée donné sur le tableau est de 12° C Donc, la température minimum du support pendant l'application d'un revêtement devra être de 12° C + 3° C = 15° C. On constate en outre qu'à partir d'une humidité relative de 85 %, la température de condensation de l'eau est toujours trop élevée pour peindre sur un support qui est à la température ambiante. CSC 57/53/4/15/102 Page 74 Exemple : - Température de l'air et du support : 20° C - Humidité relative de l'air : 85 % - Point de rosée donné par le tableau : 17,4° C 17,4° C + 3° C = 20,4° C Le support devrait être à 20,4° C pour pouvoir peindre. Si, au cours de l'exécution des travaux de peinture, les conditions climatiques changent au point que les couches fraîchement appliquées sont attaquées, l'adjudicataire doit, à ses frais, remettre une couche supplémentaire ou si nécessaire les remplacer (c'est-à-dire éliminer les couches de peinture et en appliquer de nouvelles). Les éventuelles retouches de peinture abîmées doivent être faites avec le plus grand soin et suivant les règles de l'art, afin de ne pas diminuer la qualité ou l'aspect esthétique de la peinture. De toute façon, les couches de peinture doivent être, partout et toujours, présentes dans le bon ordre. Si, pour quelque raison que ce soit, la première couche de fond doit être réparée, celle-ci doit être totalement éliminée et l'acier doit être de nouveau nettoyé jusqu'à Sa 2½ (sauf pour les garde-corps protégés). L'intérieur des trous pour les boulons ordinaires doit également être peint avec la première couche de fond. 1.2 MODALITÉS D'EXÉCUTION L'utilisation du pistolet, aussi bien en atelier que sur chantier, est interdite sauf pour certaines peintures (à 2 composants notamment) et avis favorable du fabricant. Tout doit être peint à la brosse. L'utilisation du rouleau sur le chantier n'est autorisée que pour les couches intermédiaires et de finition sur de grandes surfaces unies et moyennant accord préalable de l’ingénieur dirigeant. Les peintures doivent être homogénéisées avec des agitateurs mécaniques. 1.3 PRÉTRAITEMENT DES STRUCTURES MÉTALLIQUES 1.3.1 GRENAILLAGE A l'aide de grenaille sèche, à angles vifs, par ex. corindon, après élimination des graisses, huiles et autres impuretés. La première couche de peinture est appliquée au plus tard 4 heures après le début du grenaillage. CSC 57/53/4/15/102 Page 75 Sous atmosphère contrôlée (caisson étanche climatisé), cette durée peut être prolongée jusqu’à 20 jours de calendrier en maintenant le taux d’humidité en continu inférieur ou égal à 50 %. Si à un quelconque moment le taux d’humidité passe audelà de 50 %, l’adjudicataire devra grenailler à nouveau l’entièreté des surfaces sablées. Prétraitement avant mise en peinture : Sa 2½ (minimum) selon l'échelle suédoise ISO 8501/SIS 05-5900 ("avec élimination complète de la calamine et de la peau de laminage" ou "grenaillage extrêmement soigné, jusqu'au métal pur sans calamine"). Rugosité superficielle : N9 (Ra 6,5 u) - N10 (Ra 12,5 u) selon ISO/Dis/2532. Préparation avant métallisation: Sa 3 ("grenaillage extrêmement soigné, jusqu'au métal pur"). Rugosité superficielle : N9 (Ra 6,5 u) - N10 (Ra 12,5 u) selon ISO/Dis/2532. NB : En cas de litige au sujet du prétraitement des structures métalliques, l'adjudicataire mettra à la disposition d’Infrabel (uniquement durant les travaux de peinture) un exemplaire de la norme suédoise ISO 8501/SIS 05-5900 et un de la norme ISO/Dis/2532. Ces documents seront restitués à l'adjudicataire dès que le litige aura été levé. 2. PEINTURE ET PROTECTION DES SURFACES METALLIQUES EN ACIER 2.1 PEINTURE DE SURFACES NEUVES NON PROTÉGÉES AU ZINC 2.1.1 PRÉPARATION DES SURFACES : Grenaillage complet jusqu'à Sa 2,5 (minimum). 2.1.2 SYSTÈMES DE PEINTURE POUR PIÈCES COURANTES Système époxy, polyuréthane (en 3 couches) 1ère couche 2ème couche 3ème couche 2.2 : époxy phosphate de zinc - épaisseur 70 µm sec min. : époxy - fer micacé - épaisseur 70 µm sec min. : peinture de finition polyuréthane - épaisseur 60 µm sec min. (à mettre en œuvre de préférence en atelier + retouches sur chantier). PEINTURE DE SURFACES GALVANISÉES Sont concernés : les garde-corps. CSC 57/53/4/15/102 Page 76 2.2.1 PRÉPARATION DE SURFACES Après galvanisation (450 gr/m²), une des méthodes suivantes de nettoyage des surfaces doit être utilisée. Ce nettoyage doit être vérifié par Infrabel avant application de la peinture. 1. Dégraissage avec Solvisso 100 et nettoyage mécanique Cette méthode peut être utilisée sur pièces nouvellement galvanisées, qui sont alors débarrassées d'huiles et graisses. Cette méthode est utilisable aussi longtemps que les pièces ne sont pas exposées à une atmosphère humide, car la rouille blanche n'est pas éliminée par le solvant. Pour vérifier que le dégraissage est suffisant, on peut mouiller avec de l'eau : une surface bien dégraissée est mouillée uniformément tandis qu'en présence de restes graisseux, il se forme des gouttes. 2. Phosphatation Les phosphates de zinc empêchent l'apparition de rouille blanche sous la couche de peinture : la rouille blanche nuirait à l'adhérence. 3. Récurage avec une solution ammoniacale Cette méthode qui s'impose pour le moment élimine toutes les impuretés de la couche de zinc. Il s'agit d'un récurage avec une éponge type scotchbrite et une solution ammoniacale à 5 %. On y ajoute des agents mouillants. On récure la surface de zinc. On laisse réagir quelques minutes. On récure à nouveau et on rince à l'eau pure. On obtient une surface mate dont toute rouille blanche a été éliminée. De plus, l'ammoniaque servira à la saponification des graisses. Cette méthode est utilisée pour de petites pièces. 4. Nettoyage au jet de vapeur C'est la méthode indiquée pour de grandes surfaces de zinc. A l'eau, servant de produit de nettoyage, sont ajoutés des produits mouillants. Cette eau est pulvérisée sur la structure à nettoyer; elle se condense et enlève toutes les impuretés (restes graisseux, rouille blanche et sels solubles). Etant donné que des produits mouillants pourraient subsister, il faut rincer à grande eau. Il est possible que toute la rouille blanche ne soit pas éliminée car elle est insoluble dans l'eau. CSC 57/53/4/15/102 Page 77 Dans ce cas, il faut l'éliminer à l'aide d'une brosse. 5. Sablage Meilleure méthode. Tous les sels sont éliminés. La perte d'épaisseur du film est faible. On ne sable pas excessivement. Le matériau utilisé pour le sablage ne peut être des grains métalliques. La méthode de nettoyage à utiliser est déterminée par le fonctionnaire dirigeant en fonction de l'état des pièces galvanisées. 2.2.2 SYSTÈME DE PEINTURE 2.2.2.2. Système époxy - polyuréthane 1ère couche 2ème couche 3ème couche 2.3 : époxy phosphate de zinc - épaisseur 50 µm sec min. : époxy - fer micacé - épaisseur 70 µm sec min. : peinture de finition polyuréthane - épaisseur 60 µm sec min. (à mettre en œuvre de préférence en atelier + retouches sur chantier). PEINTURE DE SURFACES MÉTALLISÉES Z 100 (ZN AL 85/15) Sont concernés : les garde-corps et les appuis. 2.3.1 AVANT MÉTALLISATION, LES PIÈCES DOIVENT AVOIR UN DEGRÉ DE NETTOYAGE SA 3 ET UNE RUGOSITÉ SUPERFICIELLE N9-N10 La couche de métallisation doit avoir une épaisseur minimale de 100 microns et être appliquée au plus tard 2 à 4 h (selon la T° et le degré d'humidité) après le début du grenaillage. 2.3.2 SYSTÈMES DE PEINTURE 2.3.2.1. Système époxy-fer micacé, vinylique fer-micacé (en 4 couches) Pour mémoire. 2.3.2.2. Système époxy-fer micacé, polyuréthane (en 3 couches) 1ère couche 2ème couche 3ème couche : époxy-fer micacé à deux composants - épaisseur 20 µm sec. min. (au plus tard 4 h après métallisation) : idem mais 70 µm sec d'épaisseur min. : peinture de finition polyuréthane - épaisseur 60 µm sec. min. (à mettre en œuvre de préférence en atelier + retouches sur chantier). CSC 57/53/4/15/102 Page 78 2.3.2.3. Système époxy-brai (en 3 couches) 1ère couche 2ème couche 3ème couche : époxy-zinc à deux composants (riche en zinc) - épaisseur 50 µm sec min. : époxy-brai deux composants - épaisseur 150 µm sec min. : idem que 2ème couche. Epaisseur totale du film sec : 350 µm min. 3. SORTES DE PEINTURES A APPLIQUER 3.1 PEINTURES ET MASTICS À UTILISER 3.1.1 PEINTURES VINYLIQUES (À UN COMPOSANT). POUR MÉMOIRE 3.1.2 PEINTURES ÉPOXYDIQUES ET POLYURÉTHANES (À 2 COMPOSANTS) a. Généralités Tous les produits repris sous cette rubrique doivent avoir les propriétés suivantes : - point éclair ≥ 21° C un pot life ≥ 3 heures délai de recouvrement b. Primaires époxydiques 1. Primaire époxydique riche en zinc min < 16 heures (H.R. 60 ± 5 % et 20 ° C) max > 3 mois. Nature : primaire à deux composants riche en zinc à base de résines époxydiques (A) et d'un durcisseur (B) polyamide. Utilisation : primaire pour pièces neuves non protégées au zinc. Caractéristiques : - extrait sec (A+B) : ≥ 80 % en masse le film sec doit contenir au minimum 90 % en poids de zinc métal avec une pureté de 96 % de zinc. Propriétés - mise en œuvre : - sur support sec, sablé Sa 2 ½ minimum, rugosité N9-N10, exempt de graisse et huile; au pistolet sauf stipulation contraire au métré ou ordre du fonctionnaire dirigeant (éventuellement brosse pour retouches); CSC 57/53/4/15/102 Page 79 - sur support ayant une température minimale de 10° C; application au plus tard 02h00 après le début du grenaillage de l'aire à peindre; épaisseur sèche recommandée : 50 µm sec. min.; les couches primaires sont appliquées en usine. 2. Primaire époxy anticorrosion à base de phosphate de zinc Nature : primaire à deux composants à base de résines époxydiques et contenant du phosphate de zinc comme pigment anticorrosion actif (A) et d'un durcisseur (B) polyamide. Utilisation : primaire pour pièces protégées ou non au zinc. Caractéristiques : - extrait sec (A+B) : ≥ 74 % en masse pigmentation : phosphate de zinc : ≥ 10 % du mélange Propriétés - mise en œuvre : - sur support sec, sablé min Sa 2½ rugosité N9-N10, exempt de graisse et huile; à la brosse; sur support ayant une température minimale de 5° C; application au plus tard 4 h 00 après le début du grenaillage de l'aire à peindre; épaisseur sèche recommandée : 70 µm min.; les couches primaires sont appliquées en usine pour les éléments neufs. c. Peinture époxydique - fer micacé Nature : peinture à deux composants. Utilisation : couche intermédiaire compatible avec le primaire, ayant pour but d'assurer une liaison intime entre les couches primaire et de finition. Composition : A : résine époxy et B : durcisseur polyamide, oxydes de fer micacé, Ti O2, charges inertes. Caractéristiques : - extrait sec (A+B) : épaisseur sèche recommandée : pigment : CSC 57/53/4/15/102 ≥ 75 % en masse 70 à 100 µm ≥ 45 % dont minimum 50 % de fer micacé Page 80 Propriétés : - excellente résistance aux chocs et bonne élasticité; applicable jusqu'à une température minimale de 5° C. d. Peinture intermédiaire et de finition : époxy-brai (2 composants) Nature : à deux composants : époxy-brai (A) et polyamine (B) à haut pouvoir couvrant pigmentée avec des charges inertes. Utilisation : pour les zones à forte condensation ou sur les parties d'ouvrage particulières. Caractéristiques : - extrait sec (A+B) épaisseur sèche recommandée pigment liant : : : : ≥ 80 % en masse 150 à 200 µm 25 à 40 % 45-55 % dont 40 à 50 % époxy et polyamine ou polyamide, et 50 à 60 % de brai. Propriétés : - excellente résistance aux chocs et bonne élasticité; applicable jusqu'à une température minimale de 5° C. e. Finition polyuréthane (2 composants) Composition Base : (A) Liant Pigments Solvants : résine acrylique modifiée avec groupes hydroxyles libres. : pigments colorants, charges inertes. : acétates, hydrocarbures aromatiques et aliphatiques. Durcisseur : (B) polyisocyanate aliphatique Extrait sec du mélange : ≥ 70 % en masse Propriétés de la peinture : Aspect Teinte : semi-brillant (70 ± 5 %) : RAL 5003 pour les éléments métalliques équipant les CSV RAL 7036 pour le bow-string. CSC 57/53/4/15/102 Page 81 3.1.4 MASTIC RESTANT ÉLASTIQUE POUR LE REMPLISSAGE ET LE BOUCHAGE DES TROUS ET POUR LE REMPLISSAGE DES JOINTS Le choix entre les mastics suivants est laissé à l'adjudicataire, en fonction du choix du fabricant des peintures. Le produit doit avoir été testé avec le système de peinture utilisé (essais de compatibilité, recouvrabilité, adhérence et stress-cracking (- 20 à + 65° C)). L'adjudicataire doit fournir les procès-verbaux d'essai à l’ingénieur dirigeant. 3.1.4.1. Mastic monocomposant Le mastic polymérise sous l'influence de l'humidité de l'air. PROPRIÉTÉS - Teinte : - Brillance : - Viscosité : - Densité : - Température de mise en œuvre : - Résistance : - Déformabilité : - Hors poussière : - Durée de conservation : 3.1.4.2. blanc ou gris satiné pâteux 1,2 / 1,6 g/cm³ + 5° C à + 40° C de – 20° C à + 70° C min. 10 % 4h min. 6 mois fermé après livraison Mastic polyuréthane à 2 composants Les deux composants doivent être prédosés et leur mélange effectué jusqu'à obtention d'une teinte uniforme. Le pot-life est de une à deux heures. PROPRIÉTÉS - Teinte : - Brillance : - Viscosité : - Densité : - Température de mise en œuvre : - Résistance : - Déformabilité : - Hors poussière : - Durée de conservation : blanc ou gris satiné pâteux 1,2 / 1,5 g/cm³ + 5° C à + 40° C de – 20° C à + 70° C min. 20 % 4h min. 6 mois fermé après livraison 4 RECEPTIONS ET ESSAIS 4.1 ESSAI PRÉALABLE DES PEINTURES La réception des produits comporte une première réception chez le fournisseur et une analyse dans les laboratoires d’Infrabel; ce n'est qu'après cette dernière et ultime réception que les peintures peuvent être employées sur chantier. CSC 57/53/4/15/102 Page 82 L'adjudicataire est tenu d'aviser le fournisseur que les produits sont destinés à Infrabel. Pour la réception, l'adjudicataire doit adresser une demande écrite au service de réception I-AM344- Technical Acceptance, rue de France, 85 à 1060 Bruxelles. Le réceptionnaire apposera son cachet sur chaque récipient plombé faisant partie de la fourniture. 4.2 RÉCEPTION INTERMÉDIAIRE L’ingénieur dirigeant ou le fonctionnaire chargé de la supervision des travaux pourra, en tout temps, à l'occasion de sondage ou à l'occasion du décompte mensuel, procéder : - au prélèvement d'un échantillon de peinture (2 x 1 litre) pour analyse en laboratoire; - une enquête, chaque fois qu'il le juge nécessaire, pour contrôler si l'exécution des travaux (préparation des surfaces, travaux de peinture proprement dits) se déroule conformément aux prescriptions du cahier spécial des charges. Article additionnel n° 3 - Géotextile Les textiles mis en œuvre sont non tissés et imputrescibles. Ils résistent à la plupart des agents chimiques, aux acides et aux bases. Ils sont perméables à l'eau et possèdent un pouvoir élevé de filtration vis-à-vis des sols fins. Caractéristiques : Le géotextile est conforme aux prescriptions de la norme NBN EN 13249 complétée par le PTV 829, il possède les propriétés suivantes (pour renforcement et séparation) : - - résistance à la traction ≥ 20 kN/m dans toutes les directions allongement à la rupture ≥ 20 % résistance à la perforation ≤ 17 mm perméabilité ≥ 20 l/m²s critère de filtration 090 ≤ 100 µm ou 090/D90 ≤ 2 (si D90 est connu) (D90 = largeur de maille du tamis correspondant à 90 % de passant) masse surfacique > 300 g/m². NB : Les géotextiles sont à stocker à l'abri de la lumière. CSC 57/53/4/15/102 Page 83 Le géotextile est déroulé (relevé sur les côtés) sur la plate-forme avec des recouvrements de 50 cm au moins, il faut éviter l'apparition de plis et déformations trop importants. Les circulations des engins sur la plate-forme sont strictement interdites. Le prix remis comprend les recouvrements d'au moins 50 cm et l'assemblage des diverses largeurs ainsi que 5 cm de sable de pose. Article additionnel n° 4 – Chape d'étanchéité en bitume armé et asphalte coulé gravillonné A. Généralités La chape d'étanchéité est constituée par : - Une couche d'accrochage au béton : C'est un enduit d'imprégnation à froid (vernis bitumineux) à appliquer à la brosse ou par pulvérisation à raison de 250 g/m2. - Une couche d'étanchéité préfabriquée en bitume armé. Cette couche de 4 mm d'épaisseur minimale sera : - soit un bitume armé de fibres de verre autoprotégé par une feuille d'aluminium gaufrée de 16/100 mm d'épaisseur; - soit une combinaison de la membrane ci-dessus et d'un bitume élastomère armé de polyester non tissé (bitume élastomère autoprotégé). L'emploi d'une membrane non autoprotégée est autorisé en variante pour autant qu'il s'agisse de bitume élastomère armé de polyester non tissé et que l'épaisseur soit de 5 mm. La mise en œuvre est réalisée par collage à chaud de la face inférieure à l'aide d'un chalumeau à gaz. Des bandes de papier crêpe autocollantes dures, de 8 cm de largeur sont placées à cheval sur les joints en vue d'éviter la migration du bitume au droit des recouvrements d'aluminium. - Une couche d'asphalte coulé gravillonné : - une couche d'asphalte coulé gravillonné de 30 mm d'épaisseur minimum est mise en œuvre à la main, à la palette ou au finisseur (dans les parties obliques et verticales, cette couche est remplacée par un cimentage armé). Cette couche sert de protection et d'étanchéité complémentaire. CSC 57/53/4/15/102 Page 84 B. Matériaux 1. Vernis bitumineux C'est un vernis à base de bitume et de solvant. Les solvants utilisés seront des solvants légers dont la température d'ébullition sera nettement plus faible que la température d'application des couches d'étanchéité. 2. Chape préfabriquée a. Bitume armé autoprotégé alu - Armatures : grille/voile de verre de 120 gr/m² (± 8 %) - Masse bitumineuse au bitume oxydé T° de ramollissement bitume : > 90° (± 5°) Pénétration du bitume à 25° C: entre 25/10 et 45/10 mm Ductibilité à 25° C : > 2 cm Perte au réchauffement : < 1 % Quantité de charges minérales : < 40 % Masse : 4 kg/m² (± 15 %) - Feuille d'aluminium type A5 avec 99,5 % d'aluminium pur, épaisseur 0,16 mm (± 0,015 mm), soit ± 0,41 kg/m². - Protection contre l'adhérence au déroulage : grès (0,100 kg/m²) ou film de polyéthylène thermofusible. b. Bitume élastomère fillerisé (variante en 5 mm) - Epaisseur : 5 mm Armature : polyester non tissé positionné au voisinage de la surface de 200 gr/m² (± 8 %) - Masse bitumineuse au bitume élastomère T° de ramollissement bitume : > 120 ° (± 5°) Quantité de charges minérales : < 40 % Masse : > 4.5 kg/m² - Protection contre l'adhérence au déroulage : film de polyéthylène thermofusible. - Caratéristiques : - résistance à la rupture à 20° C : en longueur : > 14 da N/cm en largeur : > 13 da N/cm CSC 57/53/4/15/102 Page 85 - allongement à la rupture à 20° C : dans les deux sens : > 30 % - souplesse sur mandrin diamètre 20 mm lors d'un enroulement en 5 sec. : < 10°C - poinçonnement statique : > 25 da N c. Bitume élastomère auto-protégé - Armature : fibres de verre (grille/voile) et/ou de polyester (poids: min. 160 gr/m²) - Masse bitumineuse au bitume élastomère T° de ramollissement bitume : > 120° (± 5°) Quantité de charges minérales : < 40 % Masse : > 3.5 kg/m² - Face supérieure : la feuille d'autoprotection consiste en un aluminium type A5 avec 99,5 % d'aluminium pur, épaisseur 0,16 mm (± 0,015 mm) - Sous-face: bitume à fusion rapide recouvert d'un film de polyéthylène perforé thermofusible. 3. Asphalte coulé - Constitué de mastic d'asphalte et de granulats. - Teneur en bitume : 7,5 à 9,5 % avec un minimum absolu de 7 % Filler : 20 à 30 % Sables : 30 à 45 % Gravillons : calibre 2/7 : 35 à 55 % Indentation suivant NF-T 66-002 suivant essai type B compris entre 15/10 et 40/10 mm. L'entrepreneur soumettra la composition choisie à l'approbation de l' ingénieur dirigeant. C. Mise en œuvre 1. Age du béton La teneur en eau du béton ne dépasse pas 5 %. 2. Préparation des surfaces Le support ne peut pas présenter d'aspérités ou d'arêtes vives pouvant blesser l'étanchéité lors de sa mise en place. Il doit, d'autre part, être propre. CSC 57/53/4/15/102 Page 86 Pour satisfaire à ces prescriptions, les opérations suivantes sont à faire : - élimination des matières sans adhérence: argile, terre, produit de cure; - nettoyage par balayage, par aspiration et, au besoin, par lavage à l'eau propre et sous pression; - l'élimination des matériaux durs (laitance superficielle non adhérente, défauts du bétonnage et de lissage du béton, ....); - élimination des souillures dues au gasoil ou aux huiles. Dans le cas où certaines matières ne pourraient être éliminées, un sablage pourra être prescrit par Infrabel. Les aspérités peuvent être enlevées : - soit au marteau à main et au burin lorsqu'elles sont très peu nombreuses et peu importantes (gravillon, par exemple); - soit à la meule; - soit à l'aide de machines-rabots ou par bouchardage. Le bouchardage n'est autorisé que sur ordre écrit d'Infrabel Pour combler les trous d'origines diverses (traces de bottes, de madriers, flaches importantes), un ragréage doit être effectué. A cet effet, la surface de reprise sera soigneusement préparée par repiquage et enlèvement total de la laitance. Pour permettre un bon accrochage du produit de ragréage, des arêtes vives sont à rechercher. Le produit d'accrochage et le produit de ragréage sont soumis à l'acceptation d'Infrabel. Tous les travaux résultant de la mise en état du support devant recevoir l'étanchéité, y compris le sablage lorsqu'il est nécessaire, sont à la charge et aux frais de l'adjudicataire. Aucune plus-value n'est accordée par Infrabel pour ces travaux. Toute opération de pose de n'importe quelle partie du complexe d'étanchéité est interrompue en temps de pluie et ne peut être reprise que lorsque le support a repris son aspect initial. 3. Couche d'accrochage Application au moyen d'une brosse à poils souples ou par pulvérisation. L'usage de la raclette "mousse" sera toléré quand elle sera complétée par un passage de balai à poils souples. CSC 57/53/4/15/102 Page 87 4. Première couche d'étanchéité - Les surfaces à traiter doivent être sèches et les solvants de l'enduit d'imprégnation complètement évaporés. Un délai de 24 heures entre le vernis d'adhérence et la première couche d'étanchéité est imposé. - Le travail ne peut être entrepris si la température ambiante est inférieure à + 5°C. - Le réchauffage doit être uniforme sur toute la largeur du rouleau pour permettre de créer un bourrelet de bitume fondu au pied du rouleau; il ne doit cependant être excessif au point de risquer de détériorer la chape. - Le recouvrement des rouleaux est d'environ 8 cm. Les joints sont ensuite repris au moyen d'une spatule et d'un chalumeau de façon à parfaire leur soudure et à leur donner un profil biais adoucissant le changement d'épaisseur au droit du recouvrement. Des recouvrements de plus de 3 couches sont interdits. 5. Deuxième couche d'étanchéité - Des bandes de papier crêpe autocollantes, de 8 cm de largeur, sont mises en place, centrées sur les joints des lés. Juste avant la mise en œuvre de l'asphalte coulé, la feuille d'aluminium éventuelle est séchée. - L'asphalte coulé gravillonné est mis en œuvre à l'épaisseur minimum de 30 mm, généralement à la palette. - La réutilisation de matériaux déposés est interdite. - La température de mise en œuvre est comprise entre 235° et 255° C. Pendant sa fabrication, la température ne doit jamais dépasser 260° C. Le cimentage armé, pour les parties obliques et verticales, a une épaisseur minimale de 25 mm. L'armature, treillis antifissuration, est un métal déployé galvanisé (à 275 g/m²) de minimum 1,2 kg/m². Ce treillis est posé à mi-épaisseur et est fixé à la structure par des ancrages étanches. 6. Protection solaire Pour éviter l'apparition de gonflements en période très chaude, une étanchéité soumise à une forte insolation, alors qu'elle n'est pas protégée par le revêtement routier ou par le ballast, doit être recouverte d'une couche de peinture blanche spéciale compatible avec le béton. L'entreprise soumettra la peinture choisie à l'approbation de l’ingénieur dirigeant. CSC 57/53/4/15/102 Page 88 D. Essais L'adjudicataire présente les résultats des essais décrits ci-après et attestés d'un procès-verbal récent. Le fonctionnaire dirigeant se réserve le droit : - de procéder à des essais sur des éprouvettes indépendantes confectionnées lors de la mise en œuvre, en présence du fabricant et du poseur; - de procéder à des essais d'adhérence mécanique sur des éprouvettes prélevées par carottage dans l'ouvrage. Adhérence On utilise un dispositif de traction en collant des pastilles de 9 cm² sur l'étanchéité. La chape est sectionnée autour de la base jusqu'au support. L'essai est effectué par arrachage de 5 éprouvettes. L'essai est satisfaisant si la force de traction est supérieure à 360 N (= valeur moyenne). E. Code de mesurage. Surface projetée horizontalement, sans supplément pour les recouvrements et les aménagements des extrémités, les surlongueurs, les remontées, pour engravures dans les rehausses latérales, les protections métalliques,… Article additionnel n° 5 - Matelas drainant étanche Il s’agit d’un panneau à excroissances en PEHD avec géotextile. Composition Couches successives en allant de l'extérieur (côté terre) sur l'intérieur (côté béton) : Un géotextile non tissé, thermosoudé faisant office de filtre et présentant les caractéristiques suivantes : - Résistance à la traction (selon EN ISO 10319) : min. 8 kN/m Allongement à la traction (selon EN ISO 10319) : 60 % Porométrie O90 w (selon NBN 29/001) : 120 m Poids (selon EN 965- : min. 130 g/m² Un panneau à excroissances en PEHD - Epaisseur : 0,6 mm min. Hauteur des noppes : 10 mm Nombre de noppes : min. 3300/m² CSC 57/53/4/15/102 Page 89 - Poids : 750 g/m² min Résistance à la pression : 400 kN/m² Capacité de drainage : min. 4,5 l/s.m Les instructions et détails de construction, surtout au niveau des joints, doivent être rigoureusement suivis. Article additionnel n° 6 – Drain 1. Composition Le drain est composé de : a) une masse drainante; b) un géotextile anticontaminant protégeant la masse drainante contre le colmatage par les particules fines des matériaux de remblais situés derrière le drainage; c) un tuyau drainant en PEHD, prolongé par un tuyau d’évacuation en PEHD. 2. Matériaux a) Masse drainante Il s’agit d’un granulat 20/40 conforme aux prescriptions de la ST L-11. b) Géotextile anticontaminant Les textiles mis en œuvre dans la constitution des drains sont non tissés et imputrescibles. Ils résistent à la plupart des agents chimiques, aux acides et aux bases. Ils sont perméables à l'eau et possèdent un pouvoir élevé de filtration vis-à-vis des sols fins. Caractéristiques Le géotextile est conforme aux prescriptions de la norme NBN EN 13250 et au PTV 829; il possède les propriétés suivantes : - résistance à la traction ≥ 10 kN/m'; allongement à la rupture ≥ 10 %; résistance à la perforation ≥ 27 mm; perméabilité ≥ 40 l/m²s; CSC 57/53/4/15/102 Page 90 - critère de filtration D90 ≤ 100 um ou D90/d90 ≤ 2 (si D90 est connu) (D90 = diamètre des grains du sol à filtrer correspondant à 90 % de passant); - masse surfacique > 200 g/m². NB : Les géotextiles sont à stocker à l'abri de la lumière. Les recouvrements sont d'au moins 20 cm. La mise en œuvre du géotextile et du matériau drainant se fait immédiatement après ouverture de la tranchée, un léger compactage du matériau drainant est obligatoire. Le prix remis comprend les recouvrements d'au moins 20 cm et l'assemblage des diverses largeurs. c) Tuyaux Tuyau et emboîtement Les tuyaux d’évacuation ou de drainage sont en polyéthylène haute densité (PEHD), de la série 12,5 et conformes à la NBN T 42-112. Au polyéthylène, il est ajouté notamment des antioxydants. Les tuyaux sont lisses, opaques et de couleur noire. L'assemblage entre éléments se fait par manchons à emboîtement munis d'une bague d'étanchéité torique; l'autre extrémité des tuyaux est chanfreinée. L'emploi d'un lubrifiant (spray silicone ou similaire) est nécessaire lors de l'emboîtement. Les tuyaux doivent faire l'objet d'un agrément technique de l’UBAtc. Les tuyaux de drainage sont réalisés à partir des tuyaux décrits ci-avant. Des ouvertures (fentes transversales) sont réalisées sur la moitié supérieure du tuyau afin de dégager une surface d'environ 120 cm² par mètre de tuyau. Les raccords peuvent être en PVC conformes à la NBN T 42-108. Sauf stipulation contraire au métré, le drain est prolongé par un tuyau d’évacuation vers le filet d’eau de la voirie. 3. Mise en œuvre des drains transversaux La pente minimum est de 2 % dans la partie sous la voie et les pistes. Les parties derrière les murs en aile ou en retour ont une pente identique à celle du talus. Sauf stipulation contraire au métré, le drain se termine au pied du mur par une longueur de tuyau en PEHD étanche (sans fentes transversales) traversant le mur et déversant les eaux au pied de celui-ci dans le filet d’eau de la voirie passant sous l’ouvrage. CSC 57/53/4/15/102 Page 91 Ils résistent à la plupart des agents chimiques, aux acides et aux bases. Ils sont perméables à l'eau et possèdent un pouvoir élevé de filtration vis-à-vis des sols fins. Article additionnel n°7 – Pompe de relevage (pour CSV bk 10.090) Cet article est dédié à l’installation d’un dispositif de pompage automatique d’eaux usées et chargées, dans le couloir sous-voies. Il est à remarquer que les eaux drainées vers le puisard peuvent contenir grenailles et déchets filamenteux. Toutes les études, fournitures et prestations de montage pour assurer le fonctionnement irréprochable de l’installation de pompage sont à charge de l’entreprise. Cela concerne notamment : 1) La pompe dont les caractéristiques techniques sont les suivantes : • Pompe électrique triphasée 3x400V; • Déséquilibre max admis sur le courant absorbé : 5 %; • Moteur : A bain d’huile, isolation classe F et degré de protection IP 68; • Corps de pompe en fonte pourvu d’une roue semi-ouverte à effet Vortex prévue pour le relèvement d’eaux chargées de corps solides en suspension ou filamenteux; • Garniture mécanique côté pompe; • Pieds d’assise : en fonte; • Colonne d’eau : Min 5 mètres; • Débit : 45m³ par heure; • Sortie hydraulique : pour tuyau rigide ou souple avec joint de bride; • Bruit en fonctionnement : < 70 dB(A) • Raccordement vers un coffret de commande pour assurer son fonctionnement automatique et la protection thermique et ampèremétrique; • Rondelles écrous, boulons, en acier inoxydable. 2) Le coffret de commande. • Il sera de classe 2; • Degré de protection : Min IP 65 • Complètement équipé des organes de commande et de protections électrique et thermique de la pompe; • Fixation murale; • Entrées de câbles : Pourvues de presse-étoupes métalliques adaptés à l’indice de protection du coffret; • Remarque : Aucune alarme extérieure n’est à prévoir CSC 57/53/4/15/102 Page 92 3) Dispositif de détection de niveaux pour la commande « Marche-Arrêt » automatique. • Système à flotteur pourvu d’un guide et de contacts électriques IP 65 min • Pourvu d’un système de fixation. 4) Câbles d’alimentation électrique. • Longueur : Max 10 mètres. • Pose sous tube PVC ou PEHD de diamètre approprié, avec fixation murale au moyen d’attaches en acier inoxydable; • La fiche de raccordement; • Les câbles adaptés entre le coffret de commande et les contacts électriques de détection de niveau. 5) Tuyau d’évacuation et accessoires de fixation et de raccordement; • Tuyau rigide en acier ou souple (synthétique renforcé), adapté aux caractéristiques techniques de la pompe et de l’orifice de l’installation d’égouttage; • Fixation : tous les 0,75 m. D’éventuels intercalaires sont à prévoir; 6) Accessoires de fixation. • Tous les moyens de fixation utilisés seront prévus pour résister à la corrosion. • Toutes les chevilles expansibles et entretoises seront en acier inoxydable. 7) Approbation de l’étude et du montage. • Avant fourniture et montage sur site, l’adjudicataire remettra au fonctionnaire dirigeant d’Infrabel les notes de calculs et plans de montage. Ces documents étant à soumettre à l’approbation du fonctionnaire dirigeant. 8) Essais et mise en service. • L’adjudicataire à pour charge de démontrer, sur site, au fonctionnaire dirigeant d’Infrabel le fonctionnement irréprochable de l’installation. • Tout le dossier technique sera remis en 3 exemplaires (Plans, notices d’entretien, data sheets des appareils, etc..) • Tous les documents seront remis en langue française. • Les plans seront également remis sous format informatique CSC 57/53/4/15/102 Page 93 Article additionnel n° 8 - Joint routier Le prix remis pour le poste « Fourniture et pose de joints routiers » comprend : - - - Fourniture des dossiers techniques, plan d’exécution et étude complète (profil adapté en fonction des nouveaux aménagements, note de calculs et dimensionnements, essais, …); Fourniture et mise en place des profilés métalliques (continus entre extrémités latérales de l’ouvrage) avec traitement anticorrosion (galvanisation 450g/m²); Fourniture et mise en place du profil d’étanchéité; Ferraillage, ancrages et scellements nécessaires; Dispositions et adaptations nécessaires à la pose au travers des bordures et trottoirs (bétonnage et/ou ancrages complémentaires, …) : interruption des bordures et trottoirs et couverture via tôle inox larmée; Résine pour continuité du plan de roulement; Pièces spéciales et détails divers; Toutes sujétions Voir dispositions du CCT du Qualiroutes 2012 (chap. K.8.3) et détails repris au plan. Détails techniques selon chapitre K.8.3.2.1 du Qualiroutes 2012 : Souffle nominal : 80 mm Classe de trafic : Classe 2 Catégorie de joint : joint à hiatus Voir détails au Article additionnel n° 9 - Appareil d’appui à pot 1. Objet Le présent document décrit les spécifications auxquelles doivent répondre les appareils d'appuis du type "à pot". 2. Généralités - La partie inférieure de l'appui qui assure la fonction de rotation est constituée d'un bloc d'élastomère maintenu dans une enceinte étanche, résistant aux très hautes pressions le sollicitant et sur lequel vient s'appuyer une pièce métallique formant "piston" dans l'enceinte. - Dans le cas d'un appui fixe, la partie supérieure est directement constituée d'une plaque de répartition à laquelle est fixé le "piston". Dans le cas d'un appui glissant, la partie inférieure est coiffée d'une plaque supportant une feuille de Téflon sur laquelle vient glisser la plaque supérieure revêtue d'une tôle en acier inoxydable poli. CSC 57/53/4/15/102 Page 94 - L'adjudicataire doit fournir un descriptif du type d'appui proposé et de son principe de fonctionnement ainsi qu'une note de calculs justifiant les dimensions des différents éléments constitutifs. Il sera en outre tenu compte du problème de la diffusion des contraintes de l'appui dans son support et la superstructure (caractéristique des plaques de répartition, frettage du béton, amélioration éventuelle de sa qualité, etc..). Ces dernières vérifications sont portées en compte dans un poste séparé du métré (poste n°10). - L'adjudicataire prévoit des boîtes d'ancrage destinées à recevoir les éventuels dispositifs d'ancrage de la partie inférieure des appuis qui y seront scellés au mortier sans retrait après bétonnage de l'assise. Les dispositifs d'ancrage doivent être conçus de façon à permettre l'enlèvement et le remplacement éventuel de l'appui. - En cas de structure métallique, la partie supérieure de l’appui est boulonnée aux poutres de la charpente du pont. Le diamètre des boulons sera fixé suivant les indications du fabricant des appuis “à pot”. Ces boulons seront de qualité minimale 8.8. La fourniture et la mise en œuvre de ces moyens d’assemblage sont à charge de l’adjudicataire et les frais y afférents sont compris dans le prix unitaire des appuis. 3. Caractéristiques particulières - Le coussin en élastomère doit être monobloc. Il doit avoir une épaisseur supérieure au 1/15 de son diamètre. - Pour limiter le frottement entre le coussin en élastomère et les surfaces métalliques avec lesquelles il est en contact (parois intérieures de l'enceinte et surface inférieure du piston), celles-ci seront usinées (rugosité CLA Ra < 3,2 µ suivant norme NBN 863) et graissées avec un lubrifiant approprié. - La différence entre le diamètre de la galette en élastomère et le diamètre intérieur de l'anneau constituant l'enceinte ne peut pas être supérieure à 2 ‰ du diamètre intérieur de l'anneau. De même, le jeu entre le diamètre extérieur du piston et le diamètre intérieur de l'anneau ne peut être inférieur à 1 ‰ de ce dernier. - Sur le bord supérieur du bloc en élastomère doit être placé un joint dont la fonction est de maintenir en place la galette en élastomère sous les différentes sollicitations (efforts verticaux, efforts horizontaux et rotation) et d'éviter un fluage de l'élastomère. La conception de ce joint doit être telle qu'il n'occasionne aucune dégradation de l'élastomère lors des mouvements de rotation de l'appui. - La contrainte maximale admise sur le coussin en élastomère est limitée à 30 N/mm² pour les diamètres inférieurs à 800 mm et à 25 N/mm² pour les diamètres supérieurs à 800 mm et inférieurs à 1500 mm CSC 57/53/4/15/102 Page 95 - La tangente de rotation θ de l'appui est limitée à 0,013 rad. - L'adjudicataire est tenu de communiquer le coefficient de frottement inox-téflon des appuis proposés (coefficient de départ et coefficient de service). Le coefficient de frottement en service sera de toute façon inférieur à 3 % sous charge maximale et à 4 % sous charge permanente. - Si une lubrification est prévue pour obtenir les valeurs proposées des coefficients de frottement, l'élément en téflon doit comporter une série de défoncements qui constituent ainsi une réserve pour le lubrifiant. - Les dimensions de la plaque de glissement se déduisent de celles du bloc support en tenant compte des déplacements prévus et d'une marge de sécurité de 25 mm dans toutes les directions. - Les planéités des surfaces de glissement (tôle en acier inoxydable et feuille de téflon) seront telles que la valeur maximale de l'écart entre la surface à vérifier et une règle placée dans n'importe quelle direction sera de 0,05 % de la distance entre deux points de contact. - Dans le cas d'appuis directionnels, les dispositifs de guidage seront conçus dans un matériau ou recouvert d'un matériau destiné à limiter la valeur de frottement des pièces de guidage à une valeur maximale de 5 %. 4. Caractéristiques des différents matériaux 4.1. Aciers au carbone Ceux-ci sont conformes au chapitre I du Fascicule VII "Constructions métalliques" du Cahier Général des Charges Ministère des Travaux Publics - Bureau des Ponts (Edition 1988). 4.2. - Coussin en élastomère L'élastomère utilisé doit répondre aux caractéristiques suivantes : . . . . - Dureté Shore A (NBN T31-002): 53 ± 5 unités; Résistance minimale à la rupture (NBN T31-006) :15 MPa (éprouvettes haltères type 2); Allongement minimal à la rupture (NBN T31-006) : 400 %; Déformation maximale rémanente après compression à 25 % durant 24 heures à 70° C (NBN T31-003): 20 %. Les essais sont répétés après vieillissement à l'étuve (3 jours à 100 ° C); les variations maximales des caractéristiques sont de : . . . pour la dureté Shore A: ± 5 unités; pour la résistance à la rupture: ± 15 %; pour l'allongement à la rupture: ± 20 % relatif. CSC 57/53/4/15/102 Page 96 - Une série complète d'essais est effectuée par charge d'élastomère; les éprouvettes sont prélevées hors d'une galette et non hors d'un échantillon moulé séparément. L'homogénéité des différentes galettes provenant d'une même charge est vérifiée par contrôle de la dureté Shore A. - La tolérance sur le diamètre de la galette sera telle que le jeu entre la galette et le diamètre intérieur de l'anneau soit respecté. − La tolérance sur l'épaisseur de la galette sera de maximum 2,5 mm pour les diamètres inférieurs ou égaux à 750 mm et de 5 % de l'épaisseur pour les diamètres supérieurs à 750 mm. − Le parallélisme des deux faces de la galette sera tel que la différence d'épaisseur entre deux points diamétralement opposés sera de maximum 1,5 mm pour les diamètres inférieurs ou égaux à 750 mm et de 2 ‰ du diamètre pour les diamètres supérieurs à 750 mm. 4.3. PTFE (Téflon) − Le PTFE est pur - désigné P.T.F.E. blanc - sans addition de matériau recyclé, régénéré ou de remplissage. − Les caractéristiques auxquelles il doit répondre sont : . . . . . − 4.4. (température d'essai: 23° C - humidité relative 50 %) Dureté Shore D (ASTM D 2240) : ± 5 unités; Dureté HB 60 (DIN 53456) : 23 à 33 N/mm²; Résistance minimale à la rupture (DIN 53455) : 29 à 40 MPa; Allongement minimal à la rupture (DIN 53455) : 300 %; Masse spécifique: 2.140 à 2.200 kg/m³. Les essais sont effectués par lot de fabrication et par 200 kg maximum. Aciers inoxydables Les tôles en acier inoxydable en contact avec les feuilles en téflon seront de qualité AISI 316 ( X5 Cr Ni Mo 18.10 suivant DIN 17440). La face en contact avec le téflon aura une rugosité CLA inférieure à Ra = 0,15 µ. 4.5. Lubrifiant La matière lubrifiante utilisée est une graisse silicone spéciale, non résineuse, ni agressive pour la plaque de glissement. Elle doit résister au vieillissement et garder ses propriétés même par très basses températures ( -35° C). CSC 57/53/4/15/102 Page 97 Les caractéristiques sont : − − − 5. pénétration (DIN 51804 - "Ruhpénétration" 25° C): 240 à 280 dmm; point de congélation (DIN 51556): < - 50° C; perte en poids (F.T.M.S. 791 - 321.2) 24 h à 150° C: < 3 %. Prescriptions complémentaires La protection contre la corrosion des surfaces extérieures des appuis (zones concernées à préciser sur les plans d'exécution) sera constituée par : − une métallisation Z120; − le système de peinture imposé (voir article additionnel relatif aux peintures). Pour éviter tout risque d'introduction de poussière entre le bloc support et la plaque de glissement ou entre les différents éléments constitutifs de l'appui, il y a lieu de prévoir une protection constituée d'une bavette en élastomère de faible épaisseur fixée sur la tranche de la plaque de glissement ou de la plaque supérieure de répartition. Les appuis sont entièrement assemblés en usine; dans le cas d'appuis glissants, on tient compte à ce moment déjà des préréglages nécessaires. Les différents éléments constitutifs sont ensuite maintenus ensemble au moyen d'un dispositif suffisamment rigide afin d'éviter tout mouvement relatif des différentes parties de l'appui pendant le transport et la mise en place. Sur la face supérieure du couvercle ou de la plaque glissante, un marquage donnera les informations nécessaires pour la pose de l'appui: genre et type d'appui, direction du déplacement, n° de l'appui selon le plan d'implantation. Ces caractéristiques seront indiquées sur une plaquette fixée sur une face latérale de l'appui. 6. Isolation électrique L'attention de l'adjudicataire est attirée sur le fait que les appuis constituent un isolant électrique entre l'infrastructure et la superstructure pour les tensions basses. A cet effet, il y a lieu de prévoir une épaisseur PTFE suffisante pour toutes les pièces en contact (y compris à l'appui fixe). De même, le PTFE débordera des pièces métalliques (minimum 5 mm) pour limiter les fuites de courants superficielles. Infrabel se réserve le droit de procéder à des essais pour vérifier si cette isolation électrique est garantie. La résistance électrique mesurée sur une pièce d'épreuve vaut 2.106 Ω sous une tension d'essai de 500V. 7. Prise en charge du coût des essais de réception divers Le coût des essais de réception sur l'acier, l'élastomère, le téflon, le chromage et le lubrifiant, ainsi que le coût des fournitures supplémentaires, sont à charge de l'adjudicataire. Les frais y afférents sont censés être compris dans le prix remis au poste du métré pour la fourniture et la mise en oeuvre des appareils d'appui. CSC 57/53/4/15/102 Page 98 Article additionnel n° 10 - Suspente en acier inoxydable 1. Introduction Les suspentes sont constituées d'une tige, d'une fixation supérieure, d'une fixation inférieure et de deux axes de transmission. Elles ont pour rôle de transmettre les efforts verticaux amenés par le tablier à l’arc. Leurs systèmes de fixation doivent assurer la continuité structurelle entre les membrures supérieures et inférieures de l’ouvrage, mais sont isolées électriquement de celui-ci. Cet article est consacré aux suspentes de type barres en acier inoxydable fixées tant au tirant qu’à l’arc par un système oreille – axe - fixation. Des caractéristiques complémentaires des suspentes à mettre en œuvre sont précisées aux plans d’adjudication. Les normes et spécifications réglementaires de sécurité doivent être respectées (sécurité du site, des méthodes de travail, de fonctionnement des équipements de réglages, des équipements auxiliaires et des outillages). Les efforts indiqués aux plans correspondent à la traction maximale de service et ultime des suspentes. 2. Documents à soumettre à l’approbation préalable du fonctionnaire dirigeant : • La description du système, avec plans d'exécution comprenant notamment : la description technique détaillée des suspentes (caractéristiques des tiges, oreilles de fixation, écrous, axes,…); la description technique détaillée du système d'isolation électrique; la description technique détaillée des modalités de mise en œuvre; la description des procédés de protection anticorrosion; la note de calculs déterminant la section des suspentes, des oreilles et des axes, avec prise en considération des éventuelles pertes de tensions. les noms des fournisseurs et sous-traitants; la liste de référence des suspentes de même catégorie et de même type; la description de tout le matériel utilisé pour la mise en place, la fixation au tirant et à l’arc, le réglage, la mise en tension, la protection, ainsi que celui destiné à contrôler les efforts dans les suspentes. Les certificats d’étalonnage des appareils de mesures. Les comptes rendus d’essais. • • CSC 57/53/4/15/102 Page 99 Tous ces documents sont complets et répondent aux exigences du présent cahier spécial des charges. L’entrepreneur est tenu de les compléter et de les modifier, à ses frais, jusqu’à ce qu’ils soient conformes aux exigences du présent cahier spécial des charges. 3. • 4. Documents à remettre après exécution Les fiches de comptes rendus, où sont consignés tous les renseignements recueillis pendant l’exécution et notés au fur et à mesure, reprenant notamment : les difficultés de mise en œuvre; la mise en tension; l’allongement; les dates et les durées des différentes opérations. Spécifications techniques 4.1. Acier pour suspentes (barres, fixations, écrous et axe) : Acier inoxydable AISI 316. Portent la marque de conformité BENOR ou équivalente. Leurs caractéristiques mécaniques sont plus élevées que celles des aciers austénitiques et ils présentent une résistance particulièrement bonne à la corrosion sous contrainte. Composition chimique : Minimum C Si Mn Cr Ni Mo Cu 25% 4.5% 1.3% 0% Maximum 0.05% 1.00% 2.00% 28% 6.5% 2% 0% Propriétés mécaniques : Limite élastique Résistance à la traction Allongement à la rupture Module d’élasticité CSC 57/53/4/15/102 Minimum 460 N/mm² 610 N/mm² 15 % 190 kN/mm² Page 100 L’entrepreneur doit fournir un certificat reprenant les analyses chimiques de la coulée d’acier et les propriétés mécaniques de celle- ci. La section des aciers de traction sera telle que la tension dans ces aciers, sous la traction de service, reste inférieure à 60 % de la limite élastique à 0.2 %. Fatigue : la barre et ses fixations doivent pouvoir résister sans rupture à 2.106 cycles de chargement/déchargement. La valeur de la charge est mentionnée aux plans. Résistance des éléments de fixation : la rupture des éléments de fixation aux extrémités ne peut pas se produire pour une résistance inférieure à 100 % de la résistance à la traction des barres. 4.2. Tolérances : Une capacité minimale de rotation transversale de 0.009 radians est demandée à chaque axe de fixation. Défaut de surface : la profondeur des défauts est inférieure à 2 % du diamètre nominal. Rectitude : la déviation maximale admise sur l’axe de la barre s’élève à 1/500. Tolérance d’implantation : maximum 20 mm au niveau des extrémités. 4.3. Protection contre la corrosion Tous les éléments en acier mis directement ou indirectement en traction doivent être protégés contre la corrosion pendant leur durée de vie. Les éléments de protection doivent rester pleinement efficaces sous les sollicitations appliquées à la suspente. Une protection anticorrosion provisoire est imposée lorsqu’il est possible qu’un mois s’écoule entre la fabrication des différents éléments et leur mise en œuvre. Pour les aciers inoxydables, il y a lieu de respecter les facteurs favorables à la lutte contre la corrosion : • • • • le métal doit être d’une très grande homogénéité pour éviter des corrosions locales; les surfaces doivent être décapées pour éliminer tous les oxydes résultant du travail à chaud : laminage, traitements thermiques, assemblage par soudure, …; ne traiter thermiquement que des pièces propres et sèches, si besoin est, pratiquer un nettoyage à l’acide nitrique avant le traitement; l’état de surface doit être particulièrement soigné car il conditionne l’établissement d’un film passivant. CSC 57/53/4/15/102 Page 101 Par ailleurs, il existe un risque de « soudure à froid » lors du montage des assemblages mécaniques basés sur le contact inox/inox rendant quasiment impossible tout démontage ultérieur. Si un tel contact est requis, il y a lieu d’appliquer au préalable une graisse spécifique, ou éventuellement de prévoir un polissage électrolytique. Une protection par métallisation et peinture conformément à l’article additionnel "peinture" est exigée pour les oreilles de fixation supérieures et inférieures. Pour éviter la corrosion électrolytique entre l’oreille en acier noir et l’axe en inox, il faut prévoir un système de protection (à soumettre à l’approbation du fonctionnaire dirigeant) entièrement terminé, y compris durcissement avant la mise en œuvre. 5. Exécution 5.1. Mise en œuvre des suspentes Le transport, les manutentions, les entreposages, et la mise en place des suspentes sont réalisés de manière à ne pas les déformer, ni endommager ses composants ou les éléments de protection contre la corrosion. Tant pendant la fabrication que pendant le stockage, les suspentes sont conservées dans un environnement sec et sont maintenues propres, sans trace de corrosion, ni dommages mécaniques. • • • • • Les suspentes sont mises en place à l’avancement du chantier, au fur et à mesure de l’assemblage. Les fixations supérieures sont livrées montées sur les suspentes et réglées. Mise en place de la suspente sur ses oreilles. Plaquage de l’écrou cylindrique sur la fixation inférieure. Le contre-écrou est laissé libre (non plaqué sur la fixation). 5.2. Réglages des suspentes Le réglage des suspentes se fait en respectant la géométrie théorique de l’ouvrage dans les tolérances de flèches sous charges permanentes prévues lors de la conception. Le réglage permet de connaître les efforts dans les suspentes et donc de contrôler que l’ouvrage se comporte comme dans le calcul. Une fois l’ouvrage entièrement assemblé et soudé, le tablier bétonné, l’ensemble des suspentes monté et préréglé, et l’ouvrage mis en place sur ses appareils d’appuis, l’ensemble des tensions des suspentes sera vérifié. La prétention se fera suivant les indications et en respectant l’ordre défini par le bureau d’études. CSC 57/53/4/15/102 Page 102 Le réglage des suspentes peut se faire au moyen d’une de ces trois techniques : • • • par extensométrie; par vérins; par écrous hydrauliques. Tous les éléments de mises en tension sont assistés de dispositifs de mesurage permettant à tout moment de calculer la traction totale exercée. La mise en tension et l’enregistrement des résultats sont effectués par du personnel expérimenté et sous la direction d’un technicien qualifié, travaillant tous pour le compte d’une entreprise spécialisée en suspentes. Les indications des appareils de mesures doivent pouvoir être comparées à celles d’un appareil de contrôle monté en parallèle. Le réglage et le contrôle se feront jusqu’à l’obtention des tensions désirées, chaque suspente sera contrôlée l’une après l’autre. 6. Essais préalables 6.1 Introduction Il est demandé d’effectuer des essais préalables. Les essais seront évalués (avec remise du rapport) au moins 2 mois avant le début de la mise en œuvre des suspentes, celle-ci ne pourra débuter qu’après approbation par le fonctionnaire dirigeant des travaux des procès-verbaux des essais préalables et (ou) de conformité. 6.2 Description Les essais ont pour but de définir : la résistance de la suspente à la traction; son allongement à la rupture; la résistance de la suspente à l’interface du système de fixation placé à ses deux extrémités; une analyse chimique; sa résilience; La résistance à la fatigue. Ces essais ont pour but d’optimaliser les paramètres de réglage des suspentes, ils doivent être réalisés conformément aux normes. Nombre de suspentes nécessaires pour la réalisation des essais : 3. Les essais sont menés jusqu'à la rupture pour une suspente, y compris dispositifs d'ancrage (oreilles). La fourniture de ces trois suspentes et les contre-essais sont une charge d'entreprise. CSC 57/53/4/15/102 Page 103 En aucun cas, les suspentes et oreilles utilisées pour les essais ne peuvent être utilisées ultérieurement comme suspentes de service sur l'ouvrage. Les deux suspentes de réserve peuvent être utilisées ultérieurement comme suspentes de service sur l'ouvrage, si les essais sur la première suspente ont donné satisfaction. L'exécution, le pilotage et l’évaluation de tous les essais sont effectués par un laboratoire agréé. Article additionnel n° 11 – Socle pour luminaire A. Poteaux tubulaires La position des poteaux tubulaires sur les plans est donnée à titre indicatif, la situation définitive est déterminée, sur le terrain, par le préposé de l’entreprise. B. Socles et passage de câbles Les socles sont à réaliser suivant le plan ci-dessous et en fonction de la hauteur du poteau. L’implantation des niveaux des socles est fonction des niveaux finis du projet. CSC 57/53/4/15/102 Page 104 Socle pour poteau A B C D E F G H I ≤ H 6,30m > H6,30m >H12m 200 mm 85 mm Plaque d’appuis et semelle de verticalité 380 mm M18 800 mm 500 mm 300 mm 15 cm 300 mm 85mm Plaque d’appuis et semelle de verticalité 500 mm M24 900 mm 600 mm 400 mm 15 cm 300 mm 85 mm Plaque d’appuis et semelle de verticalité 500 mm M24 1200 mm 600 mm 400 mm 15 cm Le socle (préfabriqué) est en béton C35/45 EE4 Article additionnel n° 12 – Clôtures en panneaux rigides de grillages soudés H = 1,5 m. Description générale Les panneaux, en treillis soudés, mailles rectangulaires, sont pourvus de renforts horizontaux sous forme de plis qui garantissent une rigidité maximale. Couleur RAL 5003. CSC 57/53/4/15/102 Page 105 Panneaux Linéaires de grillages soudés avec 2 plis de renfort Galvanisé, soudé par point, puis plastifié. Largeur des panneaux : 2.500 mm, avec picots sur une seule lisière dépassant de 30 mm. Dimensions de la maille : 200 x 50 mm. Dimensions du pli de renfort : 100 x 50 mm. Diamètre du fil plastifié : 5,00 mm. Galvanisation - Poids de zinc minimum : 40 g/m². Couche d'adhérence et plastification polyester (épaisseur minimale : 100 microns). Poteaux Poteaux forme en « H » (70 × 44 mm) - galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur. Fixation des panneaux à l’aide de clips métalliques (de sécurité) Avec capuchon en matière synthétique. Poids de zinc minimum : 275 g/m² (2 faces). Couche d'adhérence et plastification polyester (60 microns). Les panneaux sont fixés sur le devant du poteau au moyen de pièces de fixation et de boulons de sécurité adaptés. La boulonnerie est en acier inoxydable. Pose sur béton Platine métallique 150 x 150 x 15 mm + 4 ancrages M 16. Protection identique au poteau. Pose en "terre" Massif en béton C 25/30 de 0,3 x 0,3 x 0,5 m. Y compris, toutes sujétions pour démolition d’une maçonnerie, ou d’un béton existant… Article additionnel n°13 – Glissière de sécurité A. Définition. On appelle glissière de sécurité un dispositif parallèle à l'axe de la chaussée, présentant du côté circulation une surface de contact continue, infranchissable et résistant à l'impact des véhicules. La glissière de sécurité est constituée d'une lisse fixée sur des supports de telle manière que ceux-ci ne puissent être accrochés par les roues d'un véhicule en mouvement. CSC 57/53/4/15/102 Page 106 B. Prescriptions générales. Les glissières de sécurité sont constituées d'éléments préfabriqués de dimensions uniformes. La face exposée à la circulation est continue et dépourvue de toute saillie susceptible d'être accrochée par un véhicule glissant contre la glissière dans le sens d'écoulement de la circulation. Par rapport à la chaussée, les glissières sont placées de manière que la surface de contact dégage un angle minimum de 35° à partir de la verticale du bord de la chaussée. Dans les courbes, l'usage d'éléments rectilignes est toléré pourvu que l'angle formé par deux éléments successifs ne dépasse pas 6°. Au-delà de cette valeur, les éléments doivent être arrondis suivant le rayon de la courbe. C. Dispositions constructives Les glissières et les supports sont en acier. La lisse a une largeur d'au moins 30 cm. Son bord inférieur ne peut se trouver à plus de 40 cm du sol. Les supports sont enfoncés verticalement dans le sol ou présentent de préférence une inclinaison qui éloigne leur pied de la route. La profondeur de l'enfoncement, mesurée verticalement ne peut être inférieure à 80 cm. Dans le but d'éviter le contact avec les roues des véhicules, le pied du potelet est en retrait sur la lisse. Le retrait du pied du potelet au niveau du sol est tel qu'une tangente menée de ce point au profil extérieur de la lisse ne fasse pas avec l'horizontale un angle supérieur à 70°. Au besoin, pour réaliser cette condition, le potelet est incliné ou la lisse est fixée aux potelets à l'aide de blochets ou de consoles; D. Résistance Les éléments de lisse ont une section uniforme sur toute leur portée. En position horizontale, la face exposée au trafic étant tournée vers le haut et soumise en plus de son poids propre à une charge statique verticale appliquée au milieu de la portée, la lisse doit résister à un moment de flexion de 375kgm (kilogramme-mètre), sans que le taux de travail ne dépasse les 2/3 de la limite élastique du métal. Dans les mêmes conditions, la charge de rupture ne peut être inférieure à 1 tonne. CSC 57/53/4/15/102 Page 107 Le fonctionnaire dirigeant apprécie si ces conditions sont remplies. Il peut les vérifier au moyen d'un essai direct effectué avant le commencement des travaux sur 3 éléments de lisse prélevés au hasard. Au cours de cet essai, on enregistre à la fois la charge et la flèche correspondante, par paliers de 100 kg jusqu'à la rupture. Les différents éléments de la lisse doivent être assemblés entre eux de manière à pouvoir résister à une traction longitudinale de 1 tonne pour les barrières de type rigide et de 20 tonnes pour les barrières de type semi-flexible et ce, faisant abstraction de leur appui sur les potelets ou de leur fixation avec eux. La lisse est assemblée aux potelets à l'aide d'au moins 1 boulon de 10 mm de diamètre. Aucune tête de boulon ne peut faire saillie sur la surface de contact. Les supports résistent, en place, à une charge statique horizontale de 1000 kg, appliquée à mi-hauteur de la lisse et dirigée vers l'extérieur de la route. Pour cette charge, le taux de travail du potelet ne peut dépasser les 2/3 de la limite élastique du métal. Sur un potelet parfaitement encastré au niveau du sol, la charge statique appliquée à mi-hauteur de la lisse qui provoque la rupture ne peut être inférieure à 2 tonnes. La partie enterrée du pied des potelets est enrobée de béton maigre sur une épaisseur de minimum 10 cm par face. Autour des potelets, le sol est convenablement raffermi; au besoin, il est consolidé par un blocage au moyen de briquaillons, pierrailles, etc, ou par un béton maigre. Tous les terrassements et toutes les dispositions à prendre pour assurer la résistance des potelets aux charges dont question ci-dessus constituent une charge d'entreprise. Les autres extrémités sont inclinées et enterrées. E. Peinture et protection contre la corrosion Toutes les parties en acier non destinées à être enrobées dans le béton sont galvanisées. La galvanisation sera réalisée par trempage. Le poids moyen de zinc disposé par m² de surface développée est de minimum 350 gr. Le poids de zinc déposé est contrôlé par pesage d'une éprouvette avant et après dissolution du zinc; la régularité du dépôt est contrôlée au moyen de l'essai au sulfate de cuivre, comportant 6 immersions successives. F. Catadioptres sur glissières Des catadioptres sont à fixer sur les glissières au droit de chaque potelet, à l'aide d'un boulon commun à la glissière et au catadioptre. Celui-ci est métallique et en équerre. Les faces sont pourvues de réflecteurs en verre de cristal correspondant aux stipulations reprises au § 81.3 de la circulaire sur la circulation routière. CSC 57/53/4/15/102 Page 108 Article additionnel n° 14 – Plantations Ce travail comprend : - l'ouverture d'une tranchée (et non d'un trou par arbuste) sur toute la longueur de la future haie. Cette tranchée devra être suffisamment large et profonde pour permettre un bon positionnement des racines; la préparation du sol; le placement d'un treillis métallique "anti-rongeurs" pour les espèces menacées; le placement de tourbe et de terreau autour des racines; un arrosage abondant; la remise en place des terres; la réalisation d'une cuvette ramenant les eaux au pied de la haie; l'engrais N-P-K; les tuteurs; le paillage du pied (8 cm d'épaisseur) à l'aide d'écorces de pins des Landes (40/60); la taille de formation. Toutes sujétions pour une reprise parfaite. Périodes de plantation conseillées La saison de plantation recommence en automne lorsque les premières pluies sont tombées. Article additionnel n° 15 – Dalle préfabriquée en béton armé et précontraint 1. Documents d'application 1.1. Brochure FeBe : "Standardisation des poutres préfabriquées en béton précontraint pour ouvrages d'art" 3° édition 1985. 1.2. Circulaire n° 576-A/9 du Ministère des Travaux Publics du 08/04/88 et son addendum du 19/09/89. 1.3. NBN B15-001 (2012) complétée par le chapitre 30.2.3. 2. Conception et fabrication imposées Les dalles en béton armé et précontraint sont totalement exécutées dans une usine de préfabrication dont les performances sont indiquées ci-après. Les bétons mis en œuvre sont de la classe C 50/60 définie à la NBN B15-001 (2012). CSC 57/53/4/15/102 Page 109 Lorsque le béton a acquis une résistance suffisante pour permettre une manutention de la dalle, on procède aux opérations permettant de stocker celle-ci pour effectuer la réception technique préalable et les opérations de parachèvement. Après réalisation des parachèvements, on procède aux opérations nécessaires : - à la réception provisoire partielle; - à la préparation du chargement des dalles sur camion. 3. Performances de l'usine de préfabrication L'usine de préfabrication doit être pourvue d'une installation spécialement conçue pour réaliser les dalles préfabriquées dont question dans le présent article. Cette installation doit présenter une résistance et une raideur suffisantes pour permettre de mettre en œuvre les efforts de précontrainte imposés aux plans. L'adjudicataire doit joindre à sa soumission le nom et l'adresse de l'usine de préfabrication qui réalisera les dalles. Cette usine doit pouvoir présenter des références de réalisations similaires. En outre, l'attention de l'adjudicataire est attirée sur le fait que certaines techniques mises en œuvre dans ce procédé de fabrication font l'objet de brevets. 3.1. Performance particulières 3.1.1 Contrôle de la mise en tension des torons Selon brochure FeBe art. 8.1.1.5., l'usine doit disposer au minimum d'un manomètre de contrôle. 3.1.2. Coffrages Les coffrages du fond de la dalle et des parties latérales sont obligatoirement des coffrages métalliques qui doivent toujours être propres et revêtus d'une couche d'huile neuve pour décoffrage. 3.1.3. Vibration du béton L'installation doit être pourvue d'un nombre suffisant de vibrateurs (système à air comprimé à haute fréquence ou similaire). 3.1.4. Qualité du béton L'usine de préfabrication doit présenter des références de constructions où les performances de la classe C 50/60 ont été atteintes. CSC 57/53/4/15/102 Page 110 3.1.5. Durcissement accéléré du béton par traitement thermique - Etuvage Les prescriptions de l'article 8.5. de la brochure FeBe sont revues comme suit : a) Période d'attente : minimum 4 heures. b) Montée en température maximum 10° C par heure. c) Température maximale : 50° C. d) Refroidissement : maximum 10° C par heure. 4. Eléments compris dans les prix soumissionnés Le prix remis pour la fourniture des dalles comprend : A. La fourniture et la mise en œuvre des bandes continues en teflon et leur fixation dans le béton. B. La fourniture et la mise en œuvre (mise en tension, coupage) des torons de précontrainte, comme indiqué aux plans. C. La fourniture et la mise en œuvre du béton de la classe C 50/60 minimum (à porosité limitée) définie à la NBN B15-001, y compris : - coffrage métallique de toutes les faces (about compris) devant être coffrées; - lissage de la face supérieure de la dalle; - le parachèvement après décoffrage. D. La fourniture et la mise en œuvre des armatures BE 500 S et des accessoires particuliers repris au plan n° 11 (manchons et boulons spéciaux venant s'y fixer), y compris fourniture et mise en œuvre d'un gabarit particulier pour le bon positionnement des manchons, façonnage, pliage, coupage, et des pièces spéciales pour la manutention. E. Toutes les opérations de manutention des éléments préfabriqués jusqu'au chargement du tablier parachevé sur le camion pour le transport. 5. Prescriptions particulières pour le transport et la pose des dalles Si le transport des dalles est effectué par route, il doit être transporté par une firme spécialisée à agréer par le fonctionnaire dirigeant. L'attention de l'adjudicataire est attirée sur le fait que l'acheminement par route de cette pièce indivisible constitue un transport exceptionnel et qu'à ce titre il est subordonné à l'obtention des autorisations requises. CSC 57/53/4/15/102 Page 111 Tous les frais y afférents sont inclus dans les prix remis au poste du métré relatif au transport des tabliers. L'adjudicataire soumet également à l'agrément préalable du fonctionnaire dirigeant les conditions de manutention, de stockage et de mise en place des dalles sur chantier, précisant en particulier : - les dispositifs de renfort de la structure métallique nécessaires à la pose des dalles; - l'emplacement des dalles et des engins; - les caractéristiques des moyens de levage. A la pose, l'adjudicataire doit mettre en œuvre tous les moyens (vérins, cales, etc.) pour éviter toute différence de niveau entre les zones d'appuis. Le mortier de scellement sans retrait doit avoir acquis une résistance suffisante avant qu'il ne soit mis en charge. Lors des différentes manutentions, les dalles ne peuvent subir des sollicitations supérieures aux sollicitations admissibles, compte tenu des armatures prévues aux plans. L'attention de l'adjudicataire est attirée sur les sollicitations de torsions importantes qui se produisent lorsque les dalles ne sont plus supportées sur leurs 4 coins. Les armatures éventuelles de renfort pour ces diverses manutentions sont à charge de l'adjudicataire. L'adjudicataire doit joindre à sa soumission le nom et l'adresse des sous-traitants qui réaliseront : - les dalles préfabriquées; - le transport depuis l'usine de préfabrication jusqu'au chantier; - la pose des dalles préfabriquées. Ces firmes devront posséder des références pour des travaux similaires. Les moyens de levage et de manutention nécessaires jusque la mise en place définitive (chargement en atelier, stockage sur chantier, mise en place sur l'ouvrage) des éléments préfabriqués sont compris dans les prix remis. CSC 57/53/4/15/102 Page 112 Article additionnel n° 16 – Soutènement en enrochements Le travail comprend : - les fouilles en terrain de toutes natures, y compris remblais en sable stabilisé (150 kg/m³); - l'aménagement d'une assise subhorizontale correspondant au niveau inférieur du premier lit d'enrochements mais inclinée vers le terrain à soutenir; - la fourniture et la mise en œuvre des enrochements avec les deux faces d'assise parallèles. Ceux-ci sont constitués de pierres dures et non gélives (porphyre, grès ou calcaire; l'arkose ainsi que les pierres sciées sont interdites). Les pierres présentent les dimensions minimales suivantes : 100 cm (longueur) x 80 cm (profondeur) x 50 cm (hauteur). - le "mariage" et le blocage final de toutes ces pierres sont réalisés au moyen de béton C 25/30 dont la granulométrie maximum est 7 mm de consistance "terre humide". - les joints sont continus, horizontaux et présentent une épaisseur maximale de 15 cm (10 cm de moyenne); - le parement doit représenter un fruit de 70°; - le reprofilage complet des talus concernés; - une note de calculs. Article additionnel n° 17 – Eléments préfabriqués en béton armé Les éléments concernés sont fabriqués en atelier spécialisé et sont de classe min. C30/37 EE3. Au point de vue aspect, les faces éventuellement apparentes seront structurées par un fin brossage. En outre, toutes les arêtes seront chanfreinées. Le fonctionnaire dirigeant se réserve le droit de refuser tout élément qui présenterait des défauts (arête écornée, nid de gravier, arête non rectiligne,...). Le béton est serré dans les coffrages au moyen d'une table vibrante ou de vibrateurs posés sur les coffrages. Chaque élément est muni d'un système en vue de sa manutention sans provoquer de dégradation : soit des logements en vue du scellement d'ancrages, soit des ancrages scellés lors du bétonnage. CSC 57/53/4/15/102 Page 113 La géométrie des armatures des éléments sera déterminée par l'adjudicataire en tenant compte des principes suivants : • • une note de calculs est soumise préalablement au fonctionnaire dirigeant. Elle tient compte de la poussée des terres et de la surcharge ferroviaire se répartissant à 45° par rapport à la tête des traverses les plus proches. Cette note de calculs doit vérifier, entre autres, la stabilité de l’élément concerné (mur de soutènement, CV, …), les déformations du sol et la portance de celui-ci compte tenu des profils du terrain et de ses caractéristiques mécaniques; les épaisseurs vaudront au minimum 15 cm. Le prix remis comprend : - l’établissement et transmission au fonctionnaire dirigeant d'une note de calculs avec plans de coffrage et d'armatures; les fouilles et blindages; les sujétions liées à la présence de câbles, caniveaux, … à protéger et déplacer les cas échéant selon les dispositions de l’article additionnel spécifique. la fourniture, le transport et la pose des éléments; le ragréage des dispositifs de manutention; l'enduit étanche en 3 couches d'émulsion de bitume sur les surfaces en contact avec les terres, le remblai au stabilisé, le système de drainage, …; le géotextile au droit des joints entre éléments; le remblai au sable stabilisé; l’évacuation et la gestion des terres excédentaires. Remarques importantes : • • le décoffrage instantané des pièces moulées est interdit. Un temps minimal de 36 h entre le bétonnage et le décoffrage est imposé, sauf si la résistance sur cube dépasse 15 N/mm²; les éléments badigeonnés sont interdits. Article additionnel n° 18 – 1.1. Travaux de terrassement, de pose de souscouche et de sous-fondation TERRASSEMENT ET DÉBALLASTAGE L34 Voies A et B entre les bk 11.460 et 11.765 Terrassement en voie principale en terrain non rocheux et non contaminé sur une largeur définie aux plans annexés, y compris l'évacuation des caniveaux et câbles hors service situés dans la zone de terrassement, le chargement des déblais, régalage et compactage du fond de fouille. (voir aussi les articles 19 et 79.2.3. de la 2e partie du présent cahier spécial des charges et les plans déposés) Catégorie des déchets valorisables : cas 1, cas 3 et cas 4. CSC 57/53/4/15/102 Page 114 1.1.1. Description et méthodologie Cet article additionnel concerne les zones de chantier dans lesquelles sont prévues des travaux de pose de sous-couche 0/32 et de 0/200. Le terrassement comprend : − un terrassement en terrain de toute nature à une profondeur minimale de 100 cm sous le niveau inférieur de la traverse la plus basse et sur une largeur définie aux plans déposés, la mise sous profil régulier avec une pente de 4 % vers le drain qui sera installé côté voie B et le compactage soigné de la plate-forme; − le toilettage parfait de ladite plate-forme au fur et à mesure de l'avancement des travaux. L'adjudicataire prend toutes les précautions pour ne pas souiller le ballast de la voie restée en service et adopte une méthode de travail ne permettant d'évoluer sur la plate-forme que de façon strictement limitée à des engins équipés de chenilles; − la réalisation de rampes de 6 m de longueur aux extrémités du chantier entre les zones à assainir et les zones non traitées. La profondeur de terrassement y variera de zéro à la valeur maximum de manière continue. Ces rampes seront portées en compte pour la moitié de leur longueur. Les extrémités de chantier où une rampe doit être réalisée sont déterminées par le fonctionnaire dirigeant; − le rechargement des déblais (inclus les éventuelles caniveaux à câbles à évacuer) sur camions et/ou sur wagons. La quantité a été calculée en mètre de voie. La circulation d'engins lourds (camion notamment) directement sur la plate-forme est interdite. Seuls des engins sur chenilles évoluant directement sur la plate-forme seront autorisés mais leurs déplacements sur la plate-forme seront limités de manière très stricte par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué. Leur circulation pourra y être interdite en cas de dégradation (orniérage) trop importante de celle-ci. L’attention de l’adjudicataire est attiré sur : • le terrassement inclut les moyens de protection et pour assurer la stabilité de la voie voisine et le maintien des bordures de quai de la voie A. Les moyens doivent être soumis à l’approbation du fonctionnaire dirigeant, préalablement au début des travaux (note de calculs, plan, type de matériaux/outillages, méthodologie de travail…). Toutes les sujétions relatives à la stabilité d’une des deux voies pendant la pose et pendant la dépose sont à charge de l’adjudicataire. • L’adjudicataire doit porter le plus grand soin aux câbles durant leur manipulation et pendant le chantier (câbles apparents et travaux de terrassement à leur proximité et aux bordures de quais pendant le chantier). Supplément pour déblais en terrain rocheux Les fouilles à exécuter en terrain rocheux donnent lieu à supplément lorsque la roche à enlever fait partie d'un élément rocheux de volume supérieur à 0,50 mètre cube d'un seul tenant. CSC 57/53/4/15/102 Page 115 Par élément rocheux, on entend les déblais à effectuer pour lesquels l'utilisation d'un matériel spécial est requise (marteau-pic, compresseur...). La présence d'éléments rocheux, observée par l'adjudicataire devra être constatée par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué, avant ou pendant l'exécution des déblais. Le fonctionnaire dirigeant doit marquer son accord sur le volume en place estimé de roche à enlever; la présence de rocher peut l'amener à diminuer la profondeur du terrassement, l'emplacement d'une chambre de visite ou le tracé du drain. Tous les déblais d'éléments rocheux ne se trouvant pas dans les limites des terrassements strictement nécessaires à la bonne exécution des travaux ne seront pas pris en compte. Code de mesurage : mètre cube de roche en place avant terrassement, mesuré contradictoirement pendant les travaux. Supplément pour démolition de béton situé dans la zone de terrassement La démolition de béton situé dans la zone de terrassement donne lieu à supplément lorsque le béton à enlever fait partie d'un élément de volume supérieur à 0,50 mètre cube d'un seul tenant. Code de mesurage : mètre cube de béton en place avant terrassement, mesuré contradictoirement pendant les travaux. Supplément pour exécution de purges ponctuelles du fond de coffre L'exécution de purges ponctuelles du fond de coffre suivant les indications du fonctionnaire dirigeant, à réaliser sous la zone de terrassement donne lieu à un supplément de prix. Ce travail comprend le chargement et l’évacuation des déblais, le remblayage des excavations réalisées avec du vieux ballast de bonne qualité et compactage soigné. Code de mesurage : mètre cube en place. 1.2. POSE DE SOUS-FONDATION ET DE SOUS-COUCHE 1.2.1. Description et méthodologie La pose de la sous-fondation 0/200 et/ou de la sous-couche 0/32 comprend : 1.2.1.1. COUCHE DE FORME (SOUS-FONDATION) EN EMPIERREMENT 0/200 Le plan annexé définit le profil transversal à réaliser. L'empierrement 0/200 est fourni gratuitement par Infrabel en carrière : voir l'article 79.13 de la deuxième partie ci-avant. Le code de mesurage est le mètre courant de voie. L'étalement et le compactage de l'empierrement doivent être réalisés en couches d'épaisseur suffisante pour éviter toute dégradation du fond de coffre. Préalablement à la mise en œuvre de l'empierrement, il sera réalisé un profilage et un compactage de la plate-forme. CSC 57/53/4/15/102 Page 116 Chaque couche est compactée au moyen d'un rouleau vibrant (4,150 tour/min et force centrifuge minimale de 50 kN). Le nombre de passe est déterminé par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué. Le passage des engins lourds ne pourra souiller l’empierrement nouvellement posé. Lors des terrassements, il peut arriver que les excavations soient plus profondes que souhaitées suite à l'arrachage de blocs de roche. Ces excavations devront être remblayées par du calibre 0/200 et ne sont pas portées en compte. Les prix remis doivent tenir compte de cette mise en œuvre ponctuelle supplémentaire de souscouche. 1.2.1.2. SOUS-COUCHE EN EMPIERREMENT 0/32 La pose de la sous-couche 0/32 comprend : La sous-couche est constituée d'un empierrement 0/32. Toute manipulation inutile doit être évitée afin de conserver l'homogénéité du mélange. L'aire de stockage éventuelle doit être propre et exempte de toute matière étrangère. Ce matériau est fourni par Infrabel sur wagons, avec une teneur en eau comprise entre 2 et 4 % en poids. Il appartient à l'adjudicataire de maintenir cette teneur en eau, à l'aide de dispositifs de protection (bâches…) fournis par lui, jusqu'au moment de la mise en œuvre, aussi bien par temps de pluie que par temps chaud et sec. Contrairement à l'annexe 1 du fascicule 30.6.2. - § 2.2.1., la densité OPM de 2,18 t/m3 est réalisée pour une teneur en eau comprise entre 6 et 8 %. Lors de la mise en œuvre du matériau 0/32, avant ou lors de son compactage, l'adjudicataire doit régler la teneur en eau en l'humidifiant de manière à atteindre un chiffre conforme à cette spécification (à titre d'exemple, l'ajout de 4 % d'eau représente 40 L/tonne). Le délégué du fonctionnaire dirigeant peut demander un ou plusieurs contrôles du degré d'humidité; ces contrôles sont réalisés sur chantier avec l'appareil ad hoc fourni par l'adjudicataire, préalablement agréé par le fonctionnaire dirigeant. Le réglage de la teneur en eau et les contrôles sont compris dans le travail de mise en œuvre du matériau de sous-couche. Le plan déposé définit le profil transversal à réaliser (épaisseur 10 cm, pente transversale de 4%) La sous-couche doit être parfaitement nivelée, transversalement et longitudinalement. Le compactage sera effectué de manière à atteindre une densité du matériau en place supérieure à 2,1 T/m3. Mise en œuvre de la sous-couche 0/32 directement sur la plate-forme La circulation d'engins lourds directement sur la plate-forme est interdite. La sous-couche 0/32 peut être approvisionnée sur chantier par chemin de fer au départ de la voie voisine. L'adjudicataire peut utiliser le matériel roulant d'Infrabel mis à sa disposition (voir art. 79.6 de la deuxième partie) ou utiliser son propre matériel roulant. CSC 57/53/4/15/102 Page 117 La sous-couche 0/32 sera mise en œuvre par un engin circulant sur chenilles. Toute circulation d'engins lourds sur la sous-couche 0/32 est proscrite. 1.2.2. Contrôles Ces contrôles sont effectués conformément à la rubrique 15.8 du fascicule 52 (fiche de contrôle inclus). Le coût de ces contrôles est compris dans le prix de terrassement. 1.3. POSE DE GÉOTEXTILE 1.3.1. Description Le géotextile non tissé à mettre en œuvre doit être conforme au PTV 829-tableau 3 et notamment satisfaire aux caractéristiques suivantes : Caractéristiques PTV 829-application PTV 829sous la sous-couche application sous la de base substitution (en empierrement) PTV 829-système de drainage a) Résistance à la traction > 20 kN/m > 25 kN/m > 10 kN/m b) Allongement à la rupture > 20 % > 20 % > 10 % c) Résistance à la perforation statique > 2.25 kN > 2,25 kN > 1 kN d) Résistance à la perforation dynamique < 17 mm < 17 mm < 27 mm 090 /d90 < 2 ou 090 < 70 µm 090 /d90 < 2 ou 090 < 70 µm > 16 l/m²s > 34 l/m²s 090 /d90 < 2 ou 090 < 100 µm > 34 l/m²s > 300 g/m² > 300 g/m² e) Critère de filtration f) Perméabilité g) Masse surfacique 1.3.2. > 200 g/m² Méthodologie Le recouvrement des nappes doit être de 50 cm minimum. Le géotextile est posé sur le fond du coffre : sous l’empierrement 0/200. Largeur minimale : 4,0 m. Voir les plans pour la largeur effective La circulation des engins ou véhicules sur le géotextile est interdite. CSC 57/53/4/15/102 Page 118 1.4. POSE D’UNE GÉOGRILLE 1.4.1. Description Les géogrilles destinées à renforcer la fondation de la voie, doivent répondre aux prescriptions techniques suivantes : 1. Les géogrilles destinées au renforcement des structures de fondation sont biorientées en polypropylène ou polymère semblable. L’utilisation du polyester est formellement interdite. Elles sont fabriquées au départ d’un film perforé obtenu par extrusion, qui par la suite est étiré dans le sens longitudinal et transversal de manière à orienter les chaînes polymérisées suivant ces deux directions. Les ouvertures obtenues peuvent être de forme rectangulaire ou carrée (voir point 6 ci-dessous). 2. Les géogrilles sont caractérisées par la présence de nervures rigides et de nœuds indéformables. Les jonctions entre les mailles font donc intégralement partie de la structure de la géogrille et ne peuvent être obtenues par soudage, aiguilletage ou autre procédé. 3. Les géogrilles doivent être résistantes à tous les produits chimiques se trouvant normalement dans le sol et dans l’eau. Elles doivent être résistantes aux solutions salines, acides et alcalines. Elles ne peuvent, en outre, être altérées par les micro-organismes. 4. Les géogrilles doivent être résistantes aux rayons UV par addition optimale de noir de carbone (≥ 2 %). 5. Les processus relatifs à la production des géogrilles doivent être certifiés EN ISO 9001. 6. Spécifications techniques à soumettre au fonctionnaire dirigeant. Les géogrilles font l’objet d’un marquage CE clair et indélébile (EN ISO 103220 et annexe ZA NBN EN 12249 et suivantes) Caractéristiques géométriques Références Direction longitudinale Direction transversale Indépendant de la direction Dimensions des mailles (mm) - entre 27 et 40 entre 27 et 40 - Largeur des nervures (mm)* - ≥ 2.2 ≥ 2.5 - Hauteur des nervures (mm)* - ≥ 2.2 ≥ 1.3 - Epaisseur des noeuds (mm)* - - - ≥ 4.7 Masse surfacique (g/m²)* - ≥ 300 * A titre indicatif. L’adjudicataire fournit les fiches techniques des produits utilisés ainsi que les attestations de conformité délivrées par un organisme indépendant agréé. CSC 57/53/4/15/102 Page 119 Caractéristiques mécaniques Références Direction longitudinale Direction transversale Indépendant de la direction Résistance à la traction (kN/m) ** NBN EN ISO 10319: 1996 ≥ 30 ≥ 30 - Résistance à la traction sous un allongement de 2 % (kN/m) ** NBN EN ISO 10319: 1996 ≥ 10.5 ≥ 10.5 - Allongement moyen à la rupture (%) ** NBN EN ISO 10319: 1996 ≤ 12 ≤ 12 - ** Les valeurs minimales ou maximales correspondant aux propriétés reprises dans le tableau ci-dessus, sont définies comme la valeur moyenne déclarée par le fabriquant moins (ou plus) la tolérance qui correspond à l’intervalle de fiabilité de 95 %. 1.4.2. Méthodologie La géogrille est posée entre le 0/200 et le 0/32 , conformément au plan déposé, et doit être agréée préalablement par le fonctionnaire dirigeant. Le recouvrement entre deux nattes est de 50 cm minimum. Largeur minimale : 4,0 m. Voir les plans pour la largeur effective La circulation des engins ou véhicules sur la géogrille est interdite. Afin d’éviter tout dommage, l’empierrement est mis en place à l’avancement par poussage sur la géogrille. Cette méthode permet la circulation des engins de transport sur la couche de matériau approvisionné et assure en outre la protection immédiate de la géogrille. La géogrille doit être posée légèrement tendue et sans pli, dans le sens longitudinal de la voie. Code de mesurage : mètre courant de voie Article additionnel n° 19 – Drainage sous le quai (VB) Le travail comprend : la fourniture et l'acheminement sur site des caniveaux et des couvercles; les caniveaux auront une longueur unitaire de maximum 3 mètres. Les dimensions des caniveaux sont indiquées aux plans annexés les terrassements en terrain non rocheux et l'évacuation des déblais en-dehors du domaine du chemin de fer le dégagement et l'évacuation des caniveaux à câbles et câbles situés dans la zone de terrassement la dépose d'installations diverses est comprise dans le travail la fourniture et la mise en œuvre du béton C16/20 de fondation la pose des caniveaux suivant la pente de drainage détaillée dans les plans annexés le jointoyage des caniveaux à l'aide de mastic polyuréthane avec un composant à élasticité permanente et se polymérisant au contact de l'humidité de l'air. Le mastic sera de type Sikaflex hp 1 ou similaire CSC 57/53/4/15/102 Page 120 - la fourniture et la mise en œuvre du géotextile et de la géogrille; voir les paragraphes précédents (article n°18) pour les spécifications techniques l'acheminement sur site et la mise en œuvre de la grenaille drainante 20/32 fournie gratuitement en carrière par Infrabel; le comblement des fouilles; le nettoyage des abords; les contournements des massifs des poteaux caténaires. * * * Asset Management Area South-East CSC n° 57/53/4/15/102 Approuvé, Liège, le 10 novembre 2016 Au nom d’Infrabel, (s) ir Olivier Philippe Head of Area South-East CSC 57/53/4/15/102 Page 121 MÉTRÉ DESCRIPTIF CSC n° 57/53/4/15/102 Ligne 34 : Liège-Guillemins / Hasselt Ville de Herstal (Milmort) Construction d’un passage supérieur de type bow-string au km 11.249 et de deux couloirs sous-voies aux km 11.090 et 11.483 Note liminaire Sauf stipulations contraires, les travaux repris aux postes ci-après comprennent les fournitures, main-d’œuvre, matériel de chantier, aléas et difficultés quelconques pour obtenir un travail parfait. Certains postes du métré sont complétés par la mention "y compris" suivie d'une énumération des travaux à effectuer. Cette énumération n'est pas limitative; elle constitue simplement un rappel des principales opérations à effectuer par l'adjudicataire. Il y a toujours lieu de se référer aux descriptions complètes du travail à effectuer figurant dans l'ensemble des documents du marché. L'abréviation "voir e.a. art. ..." signifie : "voir entre autres les articles ...". CSC 57/53/4/15/102 Page 122 PREMIERE PARTIE Travaux à prix global N° d’ordre 1 Désignation et emplacement des travaux Sommes forfaitaires Travaux préparatoires, installation et repli du chantier, y compris : a) Installation du chantier, y compris : - tous travaux en vue d’assurer l’accès au chantier; - tous frais éventuels d'occupation temporaire de terrains privés; - fourniture, mise en place et entretien du pavillon de chantier avec installations d'eau, d'égout et internet nécessaires; - déplacement éventuel et remise en place de clôtures, plantations, signalisation routière, etc.; - fourniture et entretien du matériel de mesure et de contrôle; - autorisations diverses; - repérage et protections des câbles (Infrabel) et impétrants divers; - signalisation routière complète, nettoyage des voiries; - éclairage et clôture du chantier, matérialisation du gabarit des voies, mesures de sécurité; - états des lieux contradictoires avant travaux et récolement après exécution; - implantation générale des ouvrages (en plan et en niveau) sur base des plans fournis par Infrabel; b) Repli du chantier, y compris : - nettoyage complet du chantier; - remise en état des lieux et réparation des dommages éventuellement causés - toutes sujétions 2 Dégagement des terrains, conformément aux dispositions des chapitres 332.1.4 et 339.5.3, y compris : - abattage d’arbres, coupe de taillis, débroussaillement; - ramassage, évacuation et gestion des immondices conformément à la législation en vigueur; - toutes sujétions Zones concernées : jusqu’à 5 m de l’ensemble des aménagements à réaliser. CSC 57/53/4/15/102 Page 123 N° d’ordre 3 Désignation et emplacement des travaux Sommes forfaitaires Déplacement de câbles, au droit des différents ouvrages et aménagement à réaliser, conformément aux dispositions de l’article additionnel n° 1 (voir également art.19 de la première partie du CSC) Le déplacement des câbles liés à l’approfondissement des pistes de circulation fait quant à lui l’objet d’un poste spécifique (poste n°85b) 4 Démolitions nécessaires à la réalisation de l’ensemble des aménagements repris aux plans, y compris : - protection des abords et parties maintenues; évacuation et gestion des décombres et déchets conformément à la législation en vigueur; le cas échéant, arasement jusqu’à 30 cm sous le niveau fini et réappropriation des sols; détails divers (découpe soignée, …); toutes sujétions. a. Voiries existantes (revêtement, linéaires, fondations, …), au droit des PN 21 et 22, des raccordements de voiries, des zones de parking à réaménager, sous remblai pour rampe d’accès au pont (au niveau de l’ancien site Binet), etc; b. Installations (club canin) présentes dans l’ancienne cour aux marchandises; c. Installations (réservoir) présentes sur l’ancien site « Binet »; d. Dépose de l’ensemble des bordures du quai longeant la voie B au PANG de Milmort, conformément aux dispositions du chapitre 11.1 du fascicule 52; e. Revêtement (pavés) du quai et clôtures bordant le quai dont question ci-dessus. f. Rampes, soutènements, revêtements, … dans le cadre de la réalisation du couloir sous-voies au km 11.485 et de ses accès 4 bis Adaptation (mise à niveau, …) de toutes les CV, bornes repères, … existantes dans les zones concernées par les aménagements CSC 57/53/4/15/102 Page 124 N° d’ordre 5 Désignation et emplacement des travaux Sommes forfaitaires Peinture de l’ensemble des surfaces métalliques du bowstring à établir au km 11.249, conformément aux dispositions de l’article additionnel n° 2 (arcs, caissons, diaphragmes, appuis, poutrelles, tubes, entretoises, etc.) NB : Toutes les surfaces en contact avec le béton ne doivent pas être peintes 6 Transport, assemblage et pose de l’ossature métallique complète du passage supérieur, y compris : - chargement, déchargement et réglage; - amenée et repli du matériel nécessaire; - tous moyens de soutien et d’accès provisoires (palées, échafaudages, …); - tous les assemblages métalliques de montage, de construction et de pose (incluant boulons, soudures, …); - toutes sujétions Les études nécessaires sont portées en compte au poste n° 9 tandis que les fournitures sont considérées au poste n° 41. 7 Transport, pose et réglage des éléments constitutifs de la dalle du passage supérieur (hourdis précontraints), y compris : chargement, déchargement et réglage; amenée et repli du matériel nécessaire; mise en place par poussage et dispositions associées; joints étanches entre éléments; suppression des éléments de préhension et ragréage des bétons; - détails divers; - toutes sujétions. - Les études nécessaires (pour poussage, …) sont portées en compte au poste n° 9 tandis que les fournitures sont considérées au poste n° 48. Les hourdis doivent être poussés symétriquement à partir des deux côtés de l’ouvrage. CSC 57/53/4/15/102 Page 125 N° d’ordre Désignation et emplacement des travaux 8 Transport, pose et réglage des éléments architectoniques préfabriqués de rive à positionner sur le passage supérieur, y compris : - Sommes forfaitaires chargement, déchargement et réglage; maintien provisoire; ancrages et scellement; mortier de résine époxy pour pose à plein bain et réglage; joints étanches entre éléments; suppression des éléments de préhension et ragréage des bétons; détails divers; toutes sujétions. Les études nécessaires (pour fixation, mise en œuvre, …) sont portées en compte au poste n° 9 tandis que les fournitures sont considérées au poste n° 50. Il est strictement interdit de souder des attaches sur la structure de l’ouvrage. 9 Etudes par un bureau d’études spécialisé de tous les moyens de mise en œuvre de l’ossature mixte au km 11.249, de son étançonnement provisoire, du système de mise en place des hourdis préfabriqués et de fixation des éléments de rive, … ainsi que des adaptations de structure associées. Les notes de calculs et plans de détails sont signés par un ingénieur civil et soumis à l’approbation d’Infrabel. CSC 57/53/4/15/102 Page 126 N° d’ordre 10 Désignation et emplacement des travaux Sommes forfaitaires Suppression des passages à niveau n°21 et 22 a. Démolition/dépose des revêtements (pièces de bois, dalles béton, tarmac) jusqu’à la limite du domaine Infrabel, y compris évacuation et gestion conformément à la législation en vigueur; b. Démontage, enlèvement et remise en magasin des installations de signalisation liées aux passages à niveau, y compris arasement des fondations jusqu’à 30cm sous le niveau fini, réappropriation des surfaces, préservation et transport jusqu’au CLI d’Ans des équipements électromécaniques, évacuation et gestion des décombres et équipements non récupérés par Infrabel, toutes sujétions. 1. bâtis de manœuvre (4) de barrière; 2. poteaux (10) équipés de feux et cloche; 3. portiques (4) « gabarit camions » (poutrelles métalliques). c. Renouvellement des traverses conformément aux dispositions du fascicule 52, y compris dépose des pièces de bois et mise en dépôt à Liers, mise en place de traverses en béton à fournir par Infrabel au départ d'Ans, transport des matériaux nécessaires, ballastage, profilage, et bourrage pour vitesse réduite, détails divers, toutes sujétions. 11 Déplacement des équipements du quai à renouveler, y compris protections, fouilles nécessaires, bétonnages, toutes sujétions. a. Dépose et repose des sièges, panneaux, horaires, poubelles, … b. Déplacement des abris (2) en béton (les deux quais sont concernés) c. Dépose des candélabres, y compris transport et mise en dépôt au CLI d’Ans. CSC 57/53/4/15/102 Page 127 DEUXIEME PARTIE - Travaux à bordereau de prix Les quantités sont présumées N° d’ordre Désignation et emplacement des travaux Unités Quantités m 200 m 320 A. Renouvellement du quai longeant la voie B au PANG de Milmort 12 Pose de bordures de quai (modèle mi-haut M95 h = 55 cm et L = 1 m) conformément aux dispositions du chapitre 11.2 du fascicule 52, y compris fouilles nécessaires, fondations C16/20, détails divers (éléments en coin, …), enduit étanche à l’arrière des éléments (suivant chapitre 337.7.2), géotextile (200g/m²), toutes sujétions Les bordures de quai sont mises à disposition sur site par Infrabel. Les remblais complémentaires nécessaires sont portés en compte au poste n° 13. 12 bis Fourniture et pose de caniveaux drainants, modèle 50 avec couvercles conformément aux dispositions de l’article additionnel n° 19 (voir détails au plan n° 2) Ces éléments sont à poser sous le nouveau quai VB (200m) et au-delà (120 m) côté Liers sous la piste de circulation. La remise en ordre de cette dernière est prise en compte via les postes 13 Remblais avec matériau de fondation type IIA conformément aux dispositions du chapitre 332.4 pour comblement à l’arrière des bordures et rehausse du quai, y compris compactage et profilage. m³ 250 14 Mise en œuvre de ballast, pour comblement le long des nouvelles bordures, y compris transport au départ de la carrière, profilage de la banquette et toilettage de la voie, détails divers, toutes sujétions t 400 CSC 57/53/4/15/102 Page 128 N° d’ordre Désignation et emplacement des travaux Unités Quantités 15 Fourniture et pose de chambres de tirage préfabriquées de 80 x 80 x 80 cm, (à positionner dans le quai à 2,4 m de la bordure, tous les 24 m), y compris trapillon en fonte 125 kN, enduit étanche sur faces extérieures, fouilles nécessaires, remblais au sable stabilisé (150 kg/m³), raccords avec gaines prévues aux postes n° 17 et 18, détails divers, toutes sujétions. pc 12 16 Fourniture et pose de socles préfabriqués en béton pour candélabre conformes aux dispositions de l’article additionnel n° 11, y compris fouilles nécessaires, remblais au sable stabilisé (150 kg/m³), tiges d’ancrage inox, gaine pour remontée de câbles (diam 80), détails divers, toutes sujétions Poteaux à considérer : h > 6,3 m pc 12 17 Fourniture et pose de gaines annelées en PVC diamètre 160 mm, à placer dans les quais pour liaison entre chambres de tirage, y compris tire-fils, fouilles nécessaires, remblais au sable stabilisé (150 kg/m³), raccords, détails divers, toutes sujétions. m 800 18 Fourniture et pose de gaines annelées en PVC diamètre 80 mm, à placer dans les quais pour liaison entre chambres de tirage et socles, y compris tire-fils, fouilles nécessaires, remblais au sable stabilisé (150 kg/m³), détails divers, toutes sujétions m 100 19 Fourniture et pose de pavés en béton teinté (gris), conformément aux dispositions des articles 337.3.5 et 3410.4.4, épaisseur 6 cm pour revêtement du quai, y compris fondation au sable stabilisé (150 kg/m³, ép. 15 cm), grenaille de pose, sable pour joints, détails divers, toutes sujétions m² 800 20 Pose de dalles podotactiles en béton armé, préfabriquées (ép. 8 cm, dim. 150 x 100 cm) le long des nouvelles bordures, y compris stabilisé de pose (150kg/m³, ép.15cm), détails divers, toutes sujétions m 200 Ces éléments sont mis à disposition sur site par Infrabel. CSC 57/53/4/15/102 Page 129 N° d’ordre Désignation et emplacement des travaux Unités Quantités 21 Fourniture et pose de bordures type ID2, pour contrebutage à l’arrière du quai, y compris fouilles nécessaires, fondation en béton C16/20, joints, détails divers, toutes sujétions. m 200 22 Fourniture et pose d’un géotextile (200 g/m² - voir produit évoqué à l’article additionnel n° 3) sous fondations en stabilisé m² 500 m³ 250 m³ m³ 3100 200 Le géotextile à l’arrière des bordures est porté en compte au poste n°12 B. Réalisation de couloirs sous-voies aux km 11.090 et 11.483 23 Fouilles en terrain non rocheux, conformément aux dispositions du chapitre 332.5, y compris démolitions nécessaires, moyens d’exécution, blindages et dispositions pour soutènement des installations ferroviaires (poteaux, etc), évacuation et gestion conformément à la législation en vigueur des décombres, mise en dépôt pour réutilisation sur site des déblais, remblais au sable stabilisé (150 kg/m³), reconstruction des aménagements (revêtement, soutènement, …) maintenus à terme, détails divers, toutes sujétions. a. Pour pose du pertuis (CSV au km 11.483 uniquement) b. Pour réalisation des rampes et escaliers d’accès c. Supplément pour fouilles en terrain rocheux ou démolition de massifs dont les dimensions excèdent 0,5m³ Le pertuis du couloir sous-voies au km 11.090 est déjà en place CSC 57/53/4/15/102 Page 130 N° d’ordre 23 bis Désignation et emplacement des travaux Unités Quantités a. Dépose des voies (longs rails), conformément aux dispositions du chapitre 3.2, y compris découpe soignée des rails, dépose des rails et traverses, mise en dépôt provisoire en vue de leur réemploi, toutes sujétions m 30 b. Repose des voies, conformément aux dispositions du chapitre 5.3 m 30 c. Préballastage des voies, conformément aux dispositions du chapitre 8.1, y compris transport et mise en œuvre de ballast de calibre 31,5/50, profilage et compactage, toutes sujétions t 300 d. Fourniture et pose d’un géotextile, conformément aux dispositions de l’article additionnel n° 3 m² 300 e. Bourrage, nivellement et dressage des voies pour vitesse réduite à 60 km/h, conformément aux dispositions du chapitre 8.2, y compris transport et mise en œuvre de ballast complémentaire. m 50 f. pc 8 g. Réglage des contraintes, conformément aux dispositions du chapitre 10.2 m 250 h. Bourrage, nivellement et dressage des voies pour vitesse normale à 90 km/h, conformément aux dispositions du chapitre 8.2, y compris transport et mise en œuvre de ballast complémentaire. m 50 i. pc 3 Travaux de voie (liés à la mise en place du CSV au km 11.483), conformément aux dispositions du fascicule 52 Soudures aluminothermiques (profil 50E2), conformément aux dispositions du chapitre 9.3 Ensemble de la signalisation relative au ralentissement temporaire des circulations ferroviaires (sur les 2 voies), conformément aux dispositions du chapitre 12.3 (pour mise en vigueur dès la remise en service des voies), y compris chargement au dépôt (Ans), transport, pose, entretien, démontage et restitution au dépôt des signaux, crocodiles et balises nécessaires, toutes sujétions. Ce poste est valable pour l’ensemble des ART relatifs au chantier (pose CSV, assainissement voies, …). CSC 57/53/4/15/102 Page 131 N° d’ordre Désignation et emplacement des travaux Unités Quantités 24 Béton C16/20 pour béton de propreté et support des drains, y compris profilage. m³ 20 25 Fourniture et pose d’éléments préfabriqués en béton armé de qualité C35/45 EE4 minimum à porosité limitée, pour réalisation du pertuis (CSV au km 11.483), y compris note de calculs (selon dispositions du fascicule 30.2 – reprise de surcharges ferroviaires), armatures (barres à adhérence améliorée BE500S), coffrages, détails divers (emboîtement et joints d’étanchéité, dispositif de resserrage pour solidarisation entre éléments, engravures, …), dispositions liées à la manutention (ancres de préhension, renforcement, …) et ragréage des surfaces, amenée à pied d’œuvre, déchargement et mise en place, toutes sujétions m³ 60 m³ 600 Le remblai au sable stabilisé est pris en compte au poste 23 26 Béton armé vibré de qualité C35/45 EE4 minimum à porosité limitée, pour réalisation des têtes, rampes et escaliers d’accès aux pertuis (pour les 2 CSV), y compris coffrage, ferraillage (armatures BE500S),, détails divers repris aux plans (larmiers, engravures, CV, caniveau, …), toutes sujétions CSC 57/53/4/15/102 Page 132 N° d’ordre 27 Désignation et emplacement des travaux Unités Quantités a. Chape d’étanchéité en bitume armé (sur pertuis dont question au poste n° 25) conformément aux dispositions de l’article additionnel n° 4, y compris, réalisation en 2 phases (traitement des éléments préfabriqués et recouvrement des joints – y compris les joints verticaux - après mise en place du pertuis), détails divers, toutes sujétions m² 55 b. Béton armé C25/30 (ép. min. 8 cm) pour protection de la chape d’étanchéité, y compris armature (treillis 150 x 150 x 8 x 8), profilage, toutes sujétions. m² 55 c. Enduit étanche, sur les faces de béton (parois verticales – pertuis et accès) en contact avec les remblais et/ou le système de drainage, conformément aux dispositions du chapitre 332.7.2 m² 1400 d. Matelas drainant étanche, conformément aux dispositions de l’article additionnel n° 5, y compris fixations, recouvrements, détails divers (solin de fermeture en partie supérieure), toutes sujétions m² 1400 e. Drain, conformément aux dispositions de l’article additionnel n° 6, y compris tuyau drainant en PEHD (Ø110), raccords, pièces, géotextile et empierrement, détails divers, toutes sujétions m 400 f. m³ 8 1. ∅ 110 m 35 2. ∅ 160 m 60 3. ∅ 250 m 75 Etanchéité, drainage, relevage et égouttage Maçonnerie en blocs de béton lourd ép.19 cm pour support du drain g. Tuyaux en PEHD pour évacuation, raccord en PEHD, regards, (voir caractéristiques définies à l’article additionnel n° 6), y compris, fouilles nécessaires (avec remblai au stabilisé 150 kg/m³), blindages, découpe et reconstitution de revêtement, raccords et pièces spéciales, toutes sujétions CSC 57/53/4/15/102 Page 133 N° d’ordre Désignation et emplacement des travaux Unités Quantités h. Raccordements au réseau existant, y compris fouilles, carottage, resserrage, détails divers, toutes sujétions. pc 2 i. Caniveau-grille en polypropylène (classe C 250 kN, largeur 150), y compris grille en fonte (et fixations), raccords, détails divers, toutes sujétions m 40 j. Equipement et aménagement de chambre de visite (60 x 60 – accès CSV), y compris châssis et couvercle classe C en fonte (250 kN), y compris percements, cunette en béton, détails divers, toutes sujétions. La réalisation des CV est comprise dans le prix remis pour le poste n° 26 pc 4 1. Pompe, conformément aux dispositions de l’article additionnel n° 7 pc 1 2. Porte métallique (0,9 x 2,05 – constituée d’une tôle en acier ép. 5 mm et d’une structure de rigidification), y compris étude et plans (à soumettre à l’approbation du fonctionnaire dirigeant), huisseries, accessoires (barillet fourni par Infrabel), galvanisation (450 g/m²) et mise en peinture conformément à l’article additionnel n° 2, détails divers, toutes sujétions. pc 1 28 Maçonnerie de briques pour réalisation d’un parement (murs des accès et têtes du pertuis), conformément aux dispositions du chapitre 331.4, y compris ancrages inox (6/m²), jointoiement, détails divers, toutes sujétions. m² 950 29 Fourniture et pose de garde-corps en acier S185, conformément au plan n° 16, y compris galvanisation (450 g/m²) et mise en peinture conformément aux dispositions de l’article additionnel n° 2, fixations inox (selon chapitre 331.9), ancrages et scellement, isolement électrique et mise à la terre, détails divers, toutes sujétions m 440 k. Equipement du local de relevage (pour CSV bk 11.090) CSC 57/53/4/15/102 Page 134 N° d’ordre Désignation et emplacement des travaux Unités Quantités 30 Fourniture et pose d’une main-courante (simple) en acier conformément aux plans n°14 et 15, y compris galvanisation, mise en peinture conformément aux dispositions de l’article additionnel n° 2, fixations inox (selon chapitre 331.9), ancrages et scellement, détails divers toutes sujétions m 875 31 Fourniture et pose de pavés en béton teinté (gris), épaisseur 6 cm pour revêtement à l’intérieur du pertuis et rampes d’accès, y compris grenaille de pose, sable pour joints, détails divers, toutes sujétions m² 650 Fourniture et pose de filet d’eau type IIA2 y compris grenaille de pose, joints au mortier, détails divers, toutes sujétions m 230 a. Marche (ép. 5 cm – élément en une pièce), y compris bouchardage pour bande antidérapante (5cm de large) pc 79 b. Contre-marche (ép. 3 cm – élément en une pièce) pc 83 c. Palier (ép. 5 cm) pc 4 m³ 1900 31bis 32 Fourniture et pose d’un revêtement en pierre calcaire bleue (petit granit) pour les escaliers d’accès, y compris mortier de pose, jointoiement et mastic élastique (sur les bords latéraux), ancrages (agrafes inox) et scellement, détails divers, toutes sujétions. C. Réalisation du passage supérieur au km 11.249 33 Fouilles en terrain non rocheux nécessaires à la réalisation des culées du passage supérieur et des murs en aile, conformément aux dispositions du chapitre 332.5, y compris démolitions nécessaires, moyens d’exécution, blindages, évacuation et gestion conformément à la législation en vigueur des décombres, mise en dépôt pour réutilisation sur site des déblais, remblais au sable stabilisé (150 kg/m³), détails divers, toutes sujétions. CSC 57/53/4/15/102 Page 135 N° d’ordre 33 bis 34 Désignation et emplacement des travaux Supplément pour fouilles en terrain rocheux ou démolition de massifs dont les dimensions excèdent 0,5m³ Unités Quantités m³ 400 m 816 Pieux de fondation, conformément aux dispositions du chapitre 332.8 a. Pieux de fondation (de diamètre 60 cm) réalisés à l’abri d’un tube de travail, y compris forage, liquide (bentonite) éventuellement nécessaire pour maintenir une pression suffisante au fond du trou, curage du fond du trou, mise en décantation des boues et la mise en remblai sur site des boues de forage et des déblais, béton de classe min. C30/37 EE3, armatures en acier BE500S avec ancrages aux fondations, surlongueur et recépage Attention : Les pieux sont à réaliser jusqu’à 1 ou 2 m de profondeur dans le « bon sol » (voir chap. 332.8.7.1) 35 b. Supplément pour trépanage m 100 c. Auscultation sonique en transparence du pieu foré, y compris tube métallique de réservation et remplissage au moyen de coulis de ciment après réalisation des auscultations. pc 10 d. Etablissement d’une fiche d’exécution de fondation profonde (une fiche par pieu) pc 48 Béton C16/20 (béton de propreté – ép.10 cm) sous les culées et les murs en aile, y compris profilage, toutes sujétions m³ 25 CSC 57/53/4/15/102 Page 136 N° d’ordre 36 37 38 Désignation et emplacement des travaux Unités Quantités a. Semelles de fondation m³ 440 b. Murs de front, murs en retour et en aile, sommiers, murets garde-grève, socles pour appuis, … m³ 550 a. Enduit étanche, sur les faces de béton en contact avec les remblais et/ou le système de drainage, conformément aux dispositions du chapitre 332.7.2 m² 960 b. Matelas drainant étanche, conformément aux dispositions de l’article additionnel n° 5, y compris fixations, recouvrements, détails divers (solin de fermeture en partie supérieure), toutes sujétions m² 700 c. Drain, conformément aux dispositions de l’article additionnel n° 6, y compris tuyau drainant en PEHD (Ø110), raccords, pièces, géotextile et empierrement, détails divers, toutes sujétions m 120 d. Tuyaux d’évacuation en PEHD (Ø110), au travers des culées, conformément aux dispositions de l’article additionnel n° 6, y compris percements, collet étanche, détails divers, toutes sujétions. m 4 Maçonnerie de briques pour réalisation d’un parement (murs de front et en aile), conformément aux dispositions du chapitre 331.4, y compris ancrages inox (6/m²), jointoiement, détails divers, toutes sujétions. m² 325 Béton armé vibré de qualité C35/45 EE4 minimum à porosité limitée, pour réalisation des culées (avec murs en retour), y compris coffrage, ferraillage (armatures BE500S), détails divers repris aux plans (percements et support pour drain, larmiers, engravures, joints de dilatation, …), toutes sujétions Drainage CSC 57/53/4/15/102 Page 137 N° d’ordre Désignation et emplacement des travaux Unités Quantités 39 Sable stabilisé (150 kg/m³) pour remblais à l’arrière des murs des culées et murs au-delà du comblement des fouilles, notamment pour la réalisation d’une transition triangulaire entre les remblais et les culées (bloc technique), y compris compactage (par couches de 30 cm max), détails divers, toutes sujétions m³ 1750 40 Fourniture et pose de garde-corps en acier S185 sur les murs en retour des culées, conformément aux plans, y compris galvanisation (450 g/m²) et mise en peinture conformément aux dispositions de l’article additionnel n° 2, fixations inox (selon chapitre 331.9), ancrages et scellement, isolement électrique et mise à la terre, toutes sujétions m 48 41 Eléments métalliques en acier S355 K2G3 qualité Z25 (ou Z35) pour la réalisation complète (caissons, assemblages, poutrelles, tubes, oreilles, plats divers, …) de la structure métallique, y compris toutes les découpes et réservations, les forages divers, les préparations des surfaces et les soudures de tous types, tous les accessoires d’assemblage (plats, tôles, boulons, …), montage provisoire en atelier, toutes sujétions kg 120000 Les divers frais d’étude sont portés en compte au poste n° 9 ci-avant. La préparation de surface et la peinture de ces éléments sont prévues dans le poste n° 5 ci-avant. Les appareils d’appui (excepté la partie fixée au tablier) et les goujons connecteurs font l’objet des postes spécifiques (voir ci-après). Les joints de raccord, de montage, de construction sont à déterminer et à calculer par l’adjudicataire. Ils sont à soumettre à l’approbation du fonctionnaire dirigeant et sont pris en compte dans le poste n°6. CSC 57/53/4/15/102 Page 138 N° d’ordre Désignation et emplacement des travaux Unités Quantités 42 Appareils d’appui (fixes et mobiles) en caoutchouc dit « appuis à pot », conformément aux dispositions de l’article additionnel n° 9, y compris appuis en néoprène, plats métalliques inférieurs et supérieurs, métallisation et peinture (système époxy-brai, conformément aux dispositions de l’article additionnel n° 2), ancrages et scellement, essais, détails divers, toutes sujétions a. Appui fixe (2 directions) pc 1 b. Appui mobile (2 directions) pc 1 c. Appui unidirectionnel (fixe parallèlement au pont) pc 1 d. Appui unidirectionnel (fixe perpendiculairement au pont) pc 1 pc 570 m 75 Le dimensionnement et la fourniture de la note de calculs de ces éléments sont portés en compte via le poste n° 9. 43 Goujons connecteurs, y compris soudage, protection (capuchon en plastique) lors de la mise en peinture, détails divers, toutes sujétions. Caractéristiques mécaniques : - Limite élastique ≥ 340 N/mm² - Charge de rupture ≥ 420 N/mm² Allongement après rupture (5d) l ≥ 14 % 44 Suspentes en acier inoxydable, conformément aux dispositions de l’article additionnel n° 10, y compris filetage, toutes pièces de raccord, système de réglage (permettant le remplacement ultérieur aisé de suspentes, …), détails divers, toutes sujétions. Le dimensionnement et la fourniture de la note de calculs de ces éléments sont portés en compte via le poste n° 9. CSC 57/53/4/15/102 Page 139 N° d’ordre Désignation et emplacement des travaux Unités Quantités 45 Fixations des suspentes en acier inoxydable, conformément aux dispositions de l’article additionnel n° 10, y compris axe inox, tous systèmes de fixation, protection, isolations électrique et électrochimique (inox - acier), détails divers, toutes sujétions a. Fixations supérieures pc 16 b. Fixations inférieures pc 16 Le dimensionnement et la fourniture de la note de calculs de ces éléments sont portés en compte via le poste n° 9. 46 Couverture en acier inoxydable (tôle d’ép. 3 mm) d’espaces techniques autour d’éléments du tablier, y compris plans d’exécution à soumettre à l’approbation du fonctionnaire dirigeant, systèmes de raidissement et de fixations, détails divers. Matière : acier inoxydable AISI 316L. m² 25 47 Tôle en acier inoxydable (ép.3 mm et largeur 100 mm) à disposer entre éléments architectoniques, y compris plans d’exécution à soumettre à l’approbation du fonctionnaire dirigeant, fixations, détails divers. pc 34 m³ 180 Matière : acier inoxydable AISI 316L. 48 Dalles préfabriquées en béton précontraint C50/60 EE4 à porosité limitée, conformément aux dispositions de l’article additionnel n° 15, y compris torons T15, bétonnage, ferraillage (armatures BE500 S, filetage, manchons, …), ancres de préhension et remplissage des alvéoles au moyen de mortier LHM, fixation aux poutrelles, fermeture des joints entre élément (sécurité vis-à-vis des caténaires), téflon pour poussage, tous détails divers de finition, d’abouts, …, toutes sujétions La mise en place des éléments est prévue au poste n° 7. Les études nécessaires (poussage) et la fourniture de la note de calculs sont prévues au poste n° 9. CSC 57/53/4/15/102 Page 140 N° d’ordre Désignation et emplacement des travaux Unités Quantités 49 Béton armé vibré de classe min. C35/45 EE4 à porosité limitée pour la construction de la dalle de pont, le clavage entre dalles préfabriquées, l’enrobage des poutres de rives, les éléments architectoniques d’about, … y compris coffrage, ferraillage (armatures BE500S), percements et réservations, détails divers, toutes sujétions. m³ 50 50 Béton architectonique de classe min.C35/45 EE4 à porosité limitée pour la réalisation des éléments de parement des rives de la dalle de pont, y compris coffrage (lisse pour face vue et rugueux pour contact avec béton), ferraillage (armatures BE500S), sujétions pour fixations, détails divers (larmier, …), toutes sujétions. m³ 20 La mise en place des éléments est prévue au poste n° 8. Les études nécessaires (fixation, mise en place, …) et la fourniture de la note de calculs sont prévues au poste n° 9. 51 Chape d’étanchéité en bitume armé avec protection en asphalte coulé gravillonné, pour protection du tablier conformément aux dispositions de l’article additionnel n° 4, y compris détails divers, toutes sujétions. m² 380 52 Fourniture et pose de garde-corps en acier inox avec protection caténaire, conformément au plan n° 13, panneaux en polycarbonate, fixations inox (selon chapitre 331.9), ancrages et scellement, isolement électrique et mise à la terre, détails divers, toutes sujétions. m 70 CSC 57/53/4/15/102 Page 141 N° d’ordre Désignation et emplacement des travaux Unités Quantités m³ 6000 a. Au moyen de matériaux présents sur site (produits stockés sur l’ancienne cour aux marchandises de Milmort et produits issus des fouilles) m³ 6000 b. Au moyen des matériaux fournis par Infrabel en gare de Liers (L34) m³ 4000 c. Au moyen de matériaux fournis par Infrabel en gare de Flémalle (L125) m³ 4000 d. Essai à la plaque, conformément aux dispositions du chapitre 332.10 pc 50 55 Fourniture et mise en œuvre de terre arable (ép. 15cm) pour finition des talus et abords, y compris profilage, compactage et engazonnement par ensemencement hydraulique conformément aux dispositions du chapitre 332.6.1.2.2 (incluant entretien selon chapitre 332.6.1.3) m² 2600 56 Fourniture et pose d’un géotextile non tissé (min. 300 g/m²) sur fond de coffre, conformément aux dispositions de l’article additionnel n° 3, y compris recouvrements et détails divers m² 10050 D. Travaux de voiries, d’égouttage et aménagement des abords 53 Fouilles en terrain non rocheux nécessaires à la réalisation des voiries, chemins et parkings (fond de coffre, …), conformément aux dispositions du chapitre 332.5, y compris démolitions nécessaires, moyens d’exécution, blindages, sujétions pour réemploi des terres, compactage (fond de coffre), détails divers, toutes sujétions. 54 Remblais pour réalisation des rampes d’accès au passage supérieur (talus et voirie jusqu’au fond de coffre) suivant les profils prévus aux plans, conformément aux dispositions du chapitre 332.4, y compris chargement et transport à pied d’œuvre, compactage, profilage, détails divers, toutes sujétions. CSC 57/53/4/15/102 Page 142 N° d’ordre Désignation et emplacement des travaux Unités Quantités 57 Sous-fondation – empierrement de type 4 (ép. 45 cm), y compris fourniture et amenée à pied d’œuvre, nivellement, profilage et compactage m³ 3500 58 Fondation – empierrement de type IA (ép. 20 cm), y compris fourniture et amenée à pied d’œuvre, nivellement, profilage et compactage m³ 1050 59 Revêtement hydrocarboné AC-20 base 3-1 pour couches de profilage (ép. 7 cm), y compris fourniture et amenée à pied d’œuvre, profilage et raccords a. Epaisseur constante (7 cm) en-dehors du passage supérieur m² 9550 b. Epaisseur variable (max 7 cm) sur passage supérieur m² 300 60 Revêtement hydrocarboné SMA 10-2 pour couche de roulement (ép. 4 cm), y compris fourniture et amenée à pied d’œuvre, profilage et raccords m² 4800 61 Bordure filet d’eau type III E, y compris fourniture et amenée à pied d’œuvre, fondation en béton C16/20, détails divers, toutes sujétions m 1250 62 Bordure type 4A (sur tablier), y compris fourniture et amenée à pied d’œuvre, fondation en béton C16/20, détails divers, toutes sujétions m 70 63 Bordure type ID2 (contrebutage trottoirs), y compris fourniture et amenée à pied d’œuvre, fondation en béton C16/20, détails divers, toutes sujétions m 1650 63 bis Bordure type 2C1 (zone surélevée), y compris fourniture et amenée à pied d’œuvre, fondation en béton C16/20, détails divers, toutes sujétions m 15 CSC 57/53/4/15/102 Page 143 N° d’ordre Désignation et emplacement des travaux Unités Quantités m³ 420 a. Teinte grise m² 2200 b. Teinte rouge m² 500 66 Supplément pour traçage des emplacements de parking via pavés en béton de teinte différente (gris anthracite) m 250 67 Asphalte coulé (ép. 3 cm, largeur 30 cm) pour filets d’eau sur le passage supérieur, y compris découpe soignée, démolition de revêtement hydrocarboné, détails divers m 70 64 Béton C16/20 pour fondation des zones revêtues de pavés en béton (trottoirs, parkings, accès au CSV, …), y compris profilage, détails divers 65 Fourniture et pose de pavés en béton teinté dans la masse (gris ou rouge) épaisseur 8 cm pour revêtement des trottoirs, parkings, accès au CSV, etc …, y compris grenaille de pose, sable pour joints, détails divers, toutes sujétions CSC 57/53/4/15/102 Page 144 N° d’ordre 68 Désignation et emplacement des travaux Unités Quantités a. Fourniture et pose de canalisation en polyéthylène Øint400 mm (tube annelé avec paroi intérieure lisse) de classe SN16, y compris fouilles, remblai au sable stabilisé (150 kg/m³) jusqu’au niveau du fond de coffre, pièces spéciales et raccords divers, toutes sujétions. m 460 b. Fourniture et pose de canalisation en polyéthylène Øint160 mm (tube annelé avec paroi intérieure lisse) de classe SN8 pour raccordement des avaloirs, y compris fouilles, remblai au sable stabilisé (150 kg/m³), pièces spéciales et raccords divers, toutes sujétions. m 100 c. Fourniture et pose d’avaloir en fonte (750 x 295 x 600) de classe D400, y compris grille plate, fouilles, remblai au sable stabilisé (150 kg/m³), pièces spéciales et raccords divers, toutes sujétions. pc 26 d. Chambre de visite préfabriquée en béton armé (Øint 80), selon dispositions de l’article additionnel n° 18,y compris fouilles nécessaires, remblai au sable stabilisé (150 kg/m³), enduit étanche sur faces extérieures (selon chapitre 332.7.2), béton C16/20 (de propreté sous ouvrage), échelons (300 x 300, Ø 20) en acier galvanisé et détails divers, toutes sujétions. pc 13 e. Trapillon articulé en fonte (φ700mm) de classe D400, y compris châssis, charnière, détails divers, toutes sujétions pc 13 f. Raccordements au réseau existant, y compris fouilles, remblais au stabilisé, découpe soignée et reconstitution du revêtement, percement (carottage) de la CV existante, détails divers, toutes sujétions pc 2 Egouttage CSC 57/53/4/15/102 Page 145 N° d’ordre Désignation et emplacement des travaux Unités Quantités 69 Béton armé de classe C35/45 EE4 à porosité limitée (ép. 15 cm) pour réalisation de la liaison piétonne côté voie B, y compris coffrage, armatures (2 lits de treillis 8 x 8 x 150 x 150), joints (tous les 4 mètres), finition brossée, détails divers, toutes sujétions. m³ 105 70 Travaux préparatoires à la mise en place d’un réseau d’éclairage a. Fourniture et pose de gaine annelée (Ø110 double paroi) en PE, y compris fouilles nécessaires (tranchée profondeur 80 cm min.), sable jaune (25 cm), remblais, tire-fil métallique, remontées au droit des socles pour luminaires (courbes de min. 75 cm), pièces et détails divers, toutes sujétions m 1000 b. Fourniture et pose de socle en béton C35/45 EE4 pour luminaire (h > 6,3 m), conformément aux dispositions de l’article additionnel n° 11, y compris fouilles nécessaires et remblais, ancrages, sujétions pour passage des gaines, détails divers, toutes sujétions. pc 32 71 Fourniture et pose d’un joint routier, conformément aux dispositions de l’article additionnel n° 8 et détails repris aux plans, y compris adaptations au niveau des trottoirs et rives de l’ouvrage, dispositifs de drainage, détails divers, toutes sujétions. m 22 72 Fourniture et pose d’une clôture en panneaux rigides (h = 1,5 m), conformément aux dispositions de l’article additionnel n° 12 m 850 73 Fourniture et pose d’une glissière de sécurité (le long des nouvelles voiries, des emplacements de parking, …), conformément aux dispositions de l’article additionnel n° 13 m 500 CSC 57/53/4/15/102 Page 146 N° d’ordre 73 bis Désignation et emplacement des travaux Unités Quantités pc 20 1. Ligne continue (largeur 15 cm) m 1400 2. Ligne discontinue (largeur 15 cm, L 100 cm, esp. 150 cm) m 700 3. Passage pour piétons (bandes de 0,5 m x 4 m) m² 40 m² 2600 b. Haie champêtre (hauteur min.80 cm), conformément aux dispositions du chapitre 332.6.2 et de l’article additionnel n° 14 (5 plants/m, racines nues, en alignement), y compris entretien. m 100 c. Arbre (fruitier) (hauteur min. 2 m) conformément aux dispositions du chapitre 332.6.2 et de l’article additionnel n° 14, y compris entretien pc 10 Signalisation routière a. Fourniture et pose de panneaux de signalisation définitive (type 700), y compris poteaux tubulaires avec, fouilles, fondations en béton C16/20, calotte, peinture, détails divers, toutes sujétions. NB : Le modèle et l’emplacement exact seront déterminés par le fonctionnaire dirigeant et en accord avec la police locale. Voir dispositions du Qualiroute (2012) chapitre L2 b. Marquages routiers (film épais à haute résistance), y compris travaux préparatoires, microbilles réfléchissantes, détails divers, toutes sujétions Teinte : Blanc Code de mesurage : longueur/surface enduite. Voir dispositions du Qualiroute (2012) chapitre L4 74 Plantations a. Engazonnement par ensemencement hydraulique conformément aux dispositions du chapitre 332.6.1.2.2 (incluant entretien selon chapitre 332.6.1.3), y compris préparation du terrain (pulvérisation, fraisage, compactage, …) Attention : l’engazonnement des nouveaux talus est déjà compris dans le poste n° 55 CSC 57/53/4/15/102 Page 147 N° d’ordre 75 Désignation et emplacement des travaux Unités Quantités a. Démolition (mur et couronnement), y compris protection des abords et des parties maintenues, évacuation et gestion des décombres conformément à la législation en vigueur m³ 25 b. Maçonnerie en moellons, pour reconstruction de l’ouvrage, conformément aux dispositions du chapitre 339.3.1 m³ 25 m³ 4 m² 1000 a. Géotextile, conforme aux dispositions de l’article additionnel n° 3 m² 1400 b. Empierrement calcaire calibre 0/80 (ép. 25 cm min.), y compris compactage et profilage m³ 350 c. Empierrement calcaire calibre 0/31,5 (ép. 5 cm pour finition), y compris compactage et profilage m³ 100 a. Enrochements, conformément aux dispositions de l’article additionnel n° 16 t 300 b. Eléments en L, conformément aux dispositions de l’article additionnel n° 17, y compris fouilles nécessaires, remblai au stabilisé (150 kg/m³), détails divers m³ 5 Renouvellement partiel d’un mur en moellons (parapet) situé au niveau du parking du PANG de Milmort côté voie B c. Béton armé C30/37 EE3 pour réalisation d’un couronnement (ép. 10 cm), y compris coffrage, ferraillage (2 treillis 150 x 150 x 8 x 8), ancrages (Ø12 4/m en quinconce) et scellement, détails divers (débords de 5 cm, goutte d’eau, bords chanfreinés, …), toutes sujétions. 76 Profilage de talus et terrain divers (arrière du quai, le long du chemin en béton, …) 77 Aménagement de la zone de parking empierrée 78 Fourniture et pose de soutènements CSC 57/53/4/15/102 Page 148 N° d’ordre 79 80 Désignation et emplacement des travaux Unités Quantités a. Chambre de visite préfabriquée en béton armé (100 x 100, prof 1m80), selon dispositions de l’article additionnel n° 17, y compris fouilles nécessaires, remblai au sable stabilisé (150 kg/m³), enduit étanche sur faces extérieures (selon chapitre 332.7.2), béton C16/20 (de propreté sous ouvrage), échelons (300 x 300, Ø 20) en acier galvanisé, trapillon et cadre en fonte de classe C (250 kN), percements (carottages) et détails divers, toutes sujétions. pc 4 b. Tuyaux en PEHD (Ø160) pour passage de câbles sous les voies (voir caractéristiques définies à l’article additionnel n° 6), y compris, fouilles nécessaires (avec remblai au stabilisé 150 kg/m³), blindages, dépose / repose traverses, reballastage et remise en ordre des voies (bourrage, …), pièces spéciales, tire-fils métalliques (2/gaine), détails divers, toutes sujétions m 200 a. Pose de caniveaux à câbles (+ couvercles), y compris acheminement à pied d’œuvre (au départ d’Ans), fouilles nécessaires et remblai au stabilisé (150 kg/m³), déplacement des câbles, détails divers m 800 b. Fourniture et pose de dolomie (ép.5 cm) pour piste de circulation, y compris profilage et compactage m² 1000 Réalisation de traversée à câbles (sous voies) Travaux divers CSC 57/53/4/15/102 Page 149 N° d’ordre 81 Désignation et emplacement des travaux Unités Quantités a) grue, mini-pelle ou mini-chargeur, puissance max. 70 kW, avec accessoires et machiniste; h 80 b) grue du type pelle rétro, puissance min. 70 kW, avec accessoires et machiniste; h 80 c) grue rail-route, puissance min. 65 kW avec accessoires et machiniste. h 80 d) camion, charge utile 10 t, avec chauffeur; h 80 e) main-d’œuvre qualifiée avec petit matériel h 150 a) Dépose de voies principales composées de longs rails soudés sur traverses en béton et en bois (suivant chapitre 3.2.3) mv 660 b) Transbordement de terres et de ballast et mise en dépôt (suivant chapitre 3.10.X1) t 5400 c) Déchargement de ballast fourni dans wagons trémies (suivant chapitre 4.12.3) t 1000 d) Pose de voie principale composée de longs rails soudés et traverses en béton (suivant chapitre 5.3.2) mv 660 e) Préballastage des voies avec une couche de 25 cm (suivant chapitre 8.1.3) mv 660 f) Bourrage, nivellement et dressage des voies principales avec 40km/h < V <= 80 km/h (suivant chapitre 8.2.2) mv 780 Prestations en régie (pour déplacement de câbles, travaux divers non repris aux postes ci-dessus, …) E. Assainissement des voies entre km 11.460 et 11.765 83 Travaux de voies, conformément aux dispositions du fascicule 52 CSC 57/53/4/15/102 Page 150 N° d’ordre Désignation et emplacement des travaux Unités Quantités g) Adaptation du tracé et ou du profil en long et/ou du dévers des voies avec traverses en béton avec 80km/h < V <= 120 km/h (suivant chapitre 8.6.7) mv 100 h) Exécution de soudures aluminothermiques h1) Profil 50E2 (suivant chapitre 9.3.1) pc 24 h2) Supplément pour soudure large (suivant chapitre 9.3.4) pc 4 i1) Libération des contraintes par mise en dilatation libre (suivant chapitre 10.2.1) mv 530 i2) Réglage des contraintes avec stressor (suivant chapitre 10.2.2) mv 530 t x km 167200 i) Réglage des contraintes en voie courante j) Acheminement à pied d’œuvre par camions au départ de la carrière d’empierrement type 31,5/50, 0/32 et 0/200 (suivant chapitre 13.8.1) CSC 57/53/4/15/102 Page 151 N° d’ordre Désignation et emplacement des travaux Unités Quantités 84 Travaux de terrassement, de pose de sous-couche et de sous-fondation, conformément aux prescriptions de l’article additionnel n° 18 a1) Profondeur de min. 100cm sous les traverses à poser mv 610 a2) Supplément pour déblais en terrain rocheux m³ 50 a3) Supplément pour démolition de béton m³ 25 a4) Supplément pour purges ponctuelles du fond de coffre m³ 25 b1) Déchargement et mise en œuvre de 0/200 sur min. 60 cm mv 610 b2) Déchargement et mise en œuvre de 0/32 sur min.100 cm mv 610 c) Fourniture et pose de géotextile sous la souscouche sur toute sa largeur mv 610 d) Fourniture et pose de géogrille sous la souscouche sur toute sa largeur mv 610 Déblais pour abaissement des pistes de circulation entre bk 11.480 et 11.070 jusqu’à obtention du profil type, conformément aux dispositions du chapitre 332.3, y compris profilage et compactage, stockage pour réemploi, toutes sujétions. La dépose / repose des caniveaux à câbles ainsi que le revêtement est porté en compte via le poste 80. m³ 400 a) b) 85 Terrassement en voie principale en terrain non rocheux et non contaminé Pose de sous-fondation et sous-couche CSC 57/53/4/15/102 Page 152 CSC 57/53/4/15/102 Page 1