Promesse cession de vefa _Charnay Les Macon VALIDE
Transcription
Promesse cession de vefa _Charnay Les Macon VALIDE
RESIDENCE « MARIUS LACROUZE » CHARNAY LES MACON (71) PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE CESSION DE CONTRAT DE VENTE EN L'ETAT FUTUR D'ACHÈVEMENT SOUS CONDITIONS SUSPENSIVES ENTRE LES SOUSSIGNES La société dénommée IMMOBILIERE DOMUSVI, Société par Actions Simplifiées au capital de 267 754 euros, ayant son siège social à SURESNES (92 150) – 1 rue de Saint-Cloud, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 533 025 441, Représentée par [ ] en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par Monsieur Aymar HENIN, domicilié à SURESNES(92150), 1 rue de Saint Cloud, Président de la société DOMUSVI, société par actions simplifiée au capital de 115.877.298,00 euros, sise 1 rue de Saint-Cloud-92150 SURESNES, identifiée au SIREN sous le numéro 519 158 794 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, en date à Suresnes du [ ], dont une copie est demeurée annexée aux présentes. Ledit Monsieur Aymar HENIN, agissant alors en sa qualité de Président de la société DOMUSVI, fonction à laquelle il a été nommé aux termes d’un procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale en date du 1er décembre 2015. Ladite société DOMUSVI anciennement dénommée DOMUSVI DOLCEA PARTICIPATIONS ainsi constaté par une décision unanime des associés en date du 1er décembre 2014, Laquelle société DOMUSVI agissant elle-même en qualité de Président de la IMMOBILIERE DOMUSVI, société par actions simplifiées au capital de 267.754 EUR €, dont le siège est à SURESNES (92150), 1 rue Saint-Cloud, identifiée au SIREN sous le numéro 533 025 441 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE. Laquelle société DOMUSVI nommée à cette fonction suivant procès-verbal des décisions de l'associé unique en date du 23 octobre 2013. Etant ici précisé que la société IMMOBILIERE DOMUSVI était anciennement dénommée SAS IMMOBILIERE DVD ainsi constaté par une décision unanime des associés en date du 1er juillet 2015. Ci-après dénommée le Cédant D'une part ET Civilité / Nom :………………………………………………………………………………………… Prénom :…………………………………………………………………………………………………… Adresse :………………………………………………………………………………………………… Ville: …………………………………………………………………………………………… Code Postal …………………………………………………………………………………………… Avec la faculté de se substituer ultérieurement toute personne physique ou morale. Ci-après dénommé le Cessionnaire D'autre part 2 IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE CE QUI SUIT : Aux termes d'une d’un contrat de réservation signé le 10 septembre 2015, le Cédant a acquis sous diverses conditions suspensives et en l'état futur d'achèvement, un ensemble immobilier à usage d’EHPAD, situé sur la commune de Charnay Les Macon (71850), Résidence « Résidence Marius Lacrouze », lieudit les Terres de Malcus, (ciaprès dénommé L’Ensemble Immobilier). Le vendeur à cette vente au profit du Cédant est la société BOUYGUES IMMOBILIER (ci-après dénommée le Promoteur). L’Ensemble Immobilier destiné à la vente par lot sera soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis conformément à la loi du 10 juillet 1965, notamment modifiée par celles des 31 décembre 1985 et 13 décembre 2000, et à ses décrets d’application. Ceci exposé, les Parties ont convenues de ce qui suit : TITRE 1 - CONDITIONS GENERALES ARTICLE 1 — DEFINITIONS ET INTERPRETATION Pour l'application et l'interprétation de la présente Promesse, les mots et expressions figurant ci-après auront respectivement le sens suivant : Acte Authentique de Cession désigne l'acte authentique constatant la cession du contrat de vente en l'état futur d'achèvement en ce qu'elle portera sur les Biens ciaprès désignés. Cet acte sera établi dans les conditions décrites à l'article 10 (condition de la cession en cas de réalisation) ; Biens désigne les biens et droits immobiliers objet de la Promesse et décrits à l'article 3 ; Contrat de VEFA désigne l'acte par lequel le Cédant acquerra en l’état futur d’achèvement l’immeuble à usage d’’EHPAD auprès du Promoteur. Ensemble Immobilier désigne l’Ensemble Immobilier qui sera édifié par le Promoteur, dans le cadre de l’opération de construction tel que plus amplement décrit à l’article 3.4. Frais désigne les taxes et droits de toutes natures (notamment les droits d'enregistrement, frais de cession d'antériorité et la taxe sur la valeur ajoutée), émoluments du notaire, remboursement de la quote part de frais de mise en copropriété et frais de publication auxquels donnera lieu notamment l'Acte Authentique de Cession de contrat de vente en l'état futur d'achèvement et le règlement de copropriété, et le cas échéant les frais de prêt auquel donnera lieu notamment l'acte authentique constatant la réalisation des présentes; Locataire désigne la société LES VERGERS DE LA COUPEE Meubles désigne les meubles et équipements mobiliers garnissant les Biens acquis par le Cessionnaire directement auprès du Cédant Notaires Associés désigne la SCP GERARD, GUIBERT, FOUCAULT, VAILLANT, EROUT, de LA TAILLE LOLAINVILLE et PIETRINI, Notaires, 32, Avenue Raymond Poincaré, 75116 PARIS Prix de Cession désigne le prix de cession tel que fixé à l'article 11. Promesse désigne la présente promesse synallagmatique de cession partielle de VEFA; Promoteur désigne la société BOUYGUES IMMOBILIER, société anonyme à conseil d’administration au capital de 138 577 320.00 Euros, dont le siège est à ISSY LES MOULINEAUX (92130), 3 boulevard Gallieni , identifiée au SIREN sous le numéro 532091546 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE 3 ARTICLE 2 - PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE CESSION PARTIELLE DE CONTRAT DE VENTE EN L'ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT SOUS CONDITION SUSPENSIVE Le Cédant promet de céder partiellement, aux charges et conditions stipulées aux présentes, le Contrat de VEFA en ce qu'il porte sur les Biens ci-dessous décrits, au Cessionnaire qui accepte cette promesse et promet d'acquérir. Le Cessionnaire pourra se substituer toute personne physique ou morale de son choix de son choix à condition de rester garant et solidaire de son substitué pour le paiement du prix et des frais dans les conditions ci-après stipulées. La Promesse est consentie et acceptée sous réserve de la réalisation des conditions suspensives stipulées. Toutefois il est dès à présent précisé que le transfert de propriété des Biens est subordonné à la signature de l'Acte Authentique de Cession, une fois les conditions suspensives tant au profit du Cessionnaire qu'au profit du Cédant réalisées, et au paiement du Prix de cession qui sera alors exigible compte tenu de l'état d'avancement des travaux, et des Frais. Le Cessionnaire s'engage à acquitter le solde du prix de cession au fur et à mesure de l'avancement des travaux et des appels de fonds qui lui seront faits. Cette cession inclura le transfert partiel du Cédant au Cessionnaire du contrat de Vente en l'Etat Futur d'Achèvement en ce qu'il porte sur les Biens et droits immobiliers objet des présentes. ARTICLE 3 – DESIGNATION 3.1 Les Biens La désignation des Biens objet de la présente Promesse figure à l’article 2 des conditions particulières. Ces Biens s’intégreront dans un Ensemble Immobilier ciaprès décrit. 3.2 L'Assiette foncière Les Biens dépendront d'un Ensemble Immobilier situé sur la commune de CHARNAY LES MACON (71850), réalisé sur une surface utile de 3.563,43 m² prélevée sur la parcelle cadastrée Section AN sous le numéro 75. Le Cessionnaire est d’ores et déjà informé de la construction future par le Cédant, d’une extension de l’EHPAD en R+1 d’environ 1200 m² de surface de plancher sur une assiette foncière de 1255m² lui appartenant et matérialisée sur le planmasse annexé à la présente, Le Prix de cession du Bien en tient compte. 3.3 Permis de construire Un arrêté de permis de construire délivré par Monsieur le Maire de Charnay-LesMacon, le 14 septembre 2015 sous le numéro PC n° 07110515S0008, autorise l’opération de construction décrit au paraphe 3.4. Le dit arrêté a été régulièrement affiché suivant procès-verbal de constats d’huissier en date des 16 septembre 2015 et 16 octobre 2015. Toute demande de permis de construire modificatif concernant la configuration des bâtiments, leur implantation et leur destination pourra être déposée si nécessaire. 3.4 Ensemble Immobilier L’Ensemble Immobilier objet des présentes comprendra à son achèvement : 4 - Un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) comprenant : 75 chambres réparties sur trois niveaux, du rez-de-chaussée au R+2 ; locaux techniques et administratifs ; espaces de vie, salles d’activité ; locaux affectés aux soins ; - 35 places de stationnement privées dont 26 en bordure de voie publique et 9 à l’intérieur des clôtures ; - Espaces verts, jardin paysager, voie logistique. 3.5 Caractéristiques techniques Un plan côté des Biens objet de la cession de contrat et la notice descriptive sommaire que le Cessionnaire déclare avoir reçus et bien connaître, sont joints aux présentes (annexes 1 et 2). ARTICLE 4 - DESTINATION DES LOTS - VENTE INCLUSE EN SECTEUR PROTEGE Conformément à l’arrêté de permis de construire la construction projetée sera un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D). Au sens de l’article R 123-9 du Code de l’urbanisme et du PLU en vigueur, un EHPAD n’entre pas dans la catégorie des biens immobiliers à destination d’habitation. Néanmoins, les Parties entendent soumettre conventionnellement la Promesse aux dispositions du Code de la Construction et de l'Habitation relatives au secteur protégé uniquement s’agissant de la faculté de rétractation de l’article L 27-1 du Code de la Construction et de l’Habitation et de la condition suspensive d’obtention de prêt. ARTICLE 5 – REGLEMENT DE COPROPRIETE / ASL L’ensemble immobilier sera soumis au régime de la copropriété et fera l'objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété, lequel sera établi aux termes d'un acte qui sera reçu par Maître Jean Marie GUIBERT, notaire à Paris 16ème, 32, avenue Raymond Poincaré. Il est ici précisé que l’ensemble immobilier, dont dépendent les Biens, est inclus dans un lotissement dénommé LES JARDINS D’AVICENNE (lot numéro 2). Pour gérer les voiries et espaces communs, une Association Syndicale Libre sera constituée aux termes de statuts sous seings privés dont une copie sera déposée au rang des minutes de Maître Didier CRAYTON, Notaire à MACON, et publiée au service de la publicité foncière de MACON. Le Cédant, en suite de la réitération des présentes par acte authentique deviendra membre de plein droit de cette association syndicale libre. Il devra respecter les dispositions des statuts de l’Association Syndicale Libre dont il déclare avoir parfaite connaissance, il en recevra une copie, préalablement à la signature de l’Acte authentique de vente. ARTICLE 6 – LIVRAISON PREVISIONNELLE Le Cessionnaire sera substitué au Cédant dans les droits et obligations que ce dernier tenait en vertu de son Contrat de VEFA à compter du jour de la signature à l'Acte Authentique de Cession. En ce qui concerne les droits immobiliers objet du contrat considéré, le Cessionnaire deviendra propriétaire des fractions déjà construites au jour de la signature de l'Acte Authentique de Cession. 5 Le Cessionnaire deviendra propriétaire des ouvrages à venir et en aura la jouissance dans les conditions prévues au contrat présentement cédé. Le Promoteur s'est engagé à mener les travaux lui incombant de telle manière que l’EHPAD soit achevée et livrée au plus tard le 31 OCTOBRE 2017. Ce délai est convenu sous réserve de survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension de délai de livraison. Pour l'application de cette disposition pourront être considérées comme causes légitimes de suspension dudit délai que les événements suivants : - les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d'œuvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier, - les injonctions administratives ou judiciaires ou les décisions assimilables ayant pour conséquence de ne pas commencer, de suspendre ou d'arrêter les travaux en tout ou partie, sauf s’ils sont la conséquence du Promoteur - les troubles résultant d'hostilités, révolutions, cataclysmes ou accidents de chantier, incendies, inondations, - la recherche et/ou la découverte de vestiges archéologiques dans le terrain d'assiette et plus généralement la découverte dans le sol et le sous-sol de tous éléments non détectés dans le cadre des sondages lors des études et générant des travaux non prévus et nécessitant un délai complémentaire, - les grèves (qu'elles soient générales, particulières au secteur du bâtiment, à ses industries annexes, à ses fournisseurs ou spéciales aux entreprises travaillant sur le chantier ainsi que celles imputables aux compagnies concessionnaires ou aux transporteurs), cette cause légitime de suspension de délai étant limitée à trois (3) mois. - les éventuels travaux modificatifs qui seraient demandés par le Cédant ou le Cessionnaire, - le non-paiement ou les retards de paiement du Cessionnaire dans le règlement des appels de fonds, - les retards résultant de la liquidation des biens, l'admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou sauvegarde des ou de l'une entreprise, cette cause légitime de suspension de délai étant limitée à quatre (4) mois. - les retards résultant de la mise en arrêt de travail des intervenants pour cause de pandémie provoquant l'arrêt du chantier, - les retards imputables aux compagnies cessionnaires (électricité, eau, gaz, etc), cette cause légitime de suspension de délai étant limitée à trois (3) mois. En cas de survenance d'une ou de plusieurs causes légitimes de suspension de ces délais, la date de livraison sera différée d'autant. Le Cessionnaire reconnaît en avoir été parfaitement informé. ARTICLE 7 SITUATION LOCATIVE Le Locataire qui a pour activité d'exploiter des résidences immobilières meublées pour Personnes Agées avec services, s'est obligé à signer à l’Acte authentique de cession, avec chaque Cessionnaire d'un ou plusieurs lots de l’EHPAD un bail commercial meublé d’une durée de 11 ans et 11 mois dont 9 ans ferme tel que plus amplement décrit à l’article 7 des condition particulières. Il est ici rappelé que le Cessionnaire s'engage à acquérir le mobilier meublant ses Biens directement auprès du Cédant. ARTICLE 8 - DUREE DE LA PRESENTE PROMESSE La Promesse est consentie et acceptée pour un délai de 4 mois à compter des présentes. 6 Toutefois, dans l’hypothèse où la réitération des présentes par acte authentique dans ce délai ne peut avoir lieu en raison d’une impossibilité juridique ou administrative de la part du Cédant, alors le délai de réitération s’entendra d’un délai maximum de 45 jours à compter de la réception de la notification de l'acte authentique devant réitérer les présentes, sans que le délai total de réitération des présentes puisse pouvoir excéder une durée de 12 mois à compter de ce jour . Le contrat sera caduc passé ce délai de 12 mois. ARTICLE 9 - CONSTATATION DE LA CESSION PAR ACTE AUTHENTIQUE Les Parties subordonnent formellement la perfection de la cession et le transfert de propriété à la constatation de la cession de contrat de VEFA par acte notarié, au paiement du Prix de cession alors exigible et des Frais. L'Acte Authentique de Cession sera reçu par les Notaires Associés. Dans le cas où le Cessionnaire ne se déplacerait pas en l'Etude de Maître Jean-Marie GUIBERT l’un des Notaires Associés, pour la réitération de l'acte authentique, et si une procuration authentique est nécessaire, le Cessionnaire s'engage à prendre à sa charge les frais y afférents. La Promesse aura un caractère définitif au sens de l'article 1589 du Code civil en cas de réalisation des conditions suspensives, étant ici précisé que la réalisation des conditions suspensives n'aura aucun effet rétroactif par dérogation aux dispositions de l'article 1179 du Code civil. ARTICLE 10 - CONDITIONS DE LA CESSION EN CAS DE REALISATION La cession par le Cédant au Cessionnaire emportera le transfert au Cessionnaire des droits et obligations contenus dans la vente du Promoteur au Cédant. Cette cession sera régularisée dans le cadre des dispositions de l'article 1601-4 du Code Civil. Dès la réitération par Acte Authentique de la cession, le Cessionnaire aura donc les mêmes droits et les mêmes obligations vis-à-vis du Promoteur que s'il avait acquis les Biens directement auprès de ce dernier. Il est ainsi convenu que le Cédant ne sera tenu responsable vis-à-vis du Cessionnaire que de la seule existence du Contrat de VEFA présentement cédé et que la responsabilité du Cédant ne pourra être recherchée pour le cas où le Promoteur serait défaillant ou, d'une façon quelconque, n'aurait pas exécuté ou n'exécuterait pas t'intégralité des obligations dont il est tenu à l'égard de son acquéreur initial, Cédant aux présentes. Le Cessionnaire bénéficiera donc des garanties et assurances mises en place par le Promoteur, garanties et assurances qu'il mettra en jeu directement si nécessaire : Garantie financière d'achèvement extrinsèque Garantie de parfait achèvement Garantie de l'isolation phonique Garanties biennale et décennale - Assurance Dommage-Ouvrage Assurance de responsabilité décennale des Constructeurs Non Réalisateurs Assurance incendie durant la construction et jusqu'à la mise à disposition Sans limiter, à quelque titre que ce soit le transfert au Cessionnaire de l'ensemble des droits et obligations contenus dans la vente du Promoteur au Cédant, mais dans le seul but de faciliter le déroulement du chantier et la mise à disposition de la Résidence au Locataire, le Cessionnaire : 1. Donnera mandat au Cédant : Pour donner tout éventuel accord au Promoteur conformément aux dispositions du paragraphe « CARACTERISTIQUES TECHNIQUES » dans l'hypothèse d'éventuelles modifications de structure et/ou d'agencement intérieur ayant pour but de résoudre un problème technique, de compléter ou de parfaire soit l'effet architectural, soit l'harmonie de l'immeuble, et qui seraient apportés par le Promoteur en accord avec l'architecte. Pour participer au comité de suivi et de coordination s'il y a lieu 7 2. Donnera mandat au Locataire ou une société tierce choisie par le Locataire Pour le représenter aux opérations de constatation d'achèvement et de livraison des Biens. Pour le représenter aux opérations de levée des éventuelles réserves. ARTICLE 11 - PRIX DE CESSION a) Biens Immobiliers REMARQUE : Il est ici précisé que les conditions financières de la vente du Promoteur au Cédant ont été déterminées en considération de l'unicité de l'acquéreur. En conséquence, 1. Le Prix de cession du Cédant au Cessionnaire a été fixé en tenant compte notamment, outre le prix de la vente en bloc, des frais financiers de portage et des honoraires de commercialisation. 2. Le Cédant restant responsable du paiement du prix de vente global envers le Promoteur, et ce dernier n'entendant pas assumer la charge des appels de fonds individuels auprès des différents Cessionnaires, le Cédant procédera lui-même à ces appels de fonds sur la base des prix de cession. Le Cessionnaire paiera donc au Cédant le prix de cession suivant les appels de fonds, le Cédant assurant directement le paiement du prix global de la vente au Promoteur. Les appels de fonds au Cessionnaire seront effectués conformément à l'échéancier prévu à l’article 4 des conditions particulières. La cession visée au présent contrat aura lieu moyennant le prix principal indiqué à l’article 3 des conditions particulières. Il est précisé que le Prix de Cession est assujetti à la T.V.A au taux en vigueur (actuellement 20%). Ce prix est ferme et définitif sauf modification du taux de la TVA, et ne sera susceptible d'aucune révision ou variation. En cas de modification du taux de la TVA, le prix sera calculé sur la base du prix HT mentionné aux conditions particulières majoré de la TVA calculée au nouveau taux en vigueur. Les paiements à effectuer en fonction de l'avancement des travaux devront intervenir dans les huit jours de la notification correspondante. Toute somme qui ne serait pas payée à l'échéance exacte serait de plein droit et sans mise en demeure passible d'une pénalité de 1 % par mois de retard, tout mois commencé étant dû en totalité. b) Biens mobiliers Le prix du mobilier est précisé dans le « Bon de commande du mobilier » ci-joint à l’annexe 4 de la Promesse. Il est précisé que ce prix est assujetti à la T.V.A au taux en vigueur (actuellement 20 %). Le prix du mobilier sera payable par le Cessionnaire au Cédant conformément à l’article 5 des Conditions Particulières. ARTICLE 12 - ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES Demeurera ci-joint et annexé aux présentes un état des risques naturels, miniers et technologiques (annexe 3). Il résulte de cet état que l'Ensemble Immobilier n’est pas situé dans les périmètres des plans de prévention des risques naturels, miniers et technologiques. L’Ensemble Immobilier est situé dans une commune de sismicité faible. 8 Déclaration de sinistre - Conformément aux dispositions de l'article L.125-5 IV du Code de l'environnement, le Cédant déclare, qu'à sa connaissance, l'immeuble objet des présentes n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles ou technologiques en application des articles L.125-2 ou L.128-2 du Code des assurances. ARTICLE 13- CONDITIONS SUSPENSIVES 13.1 Conditions suspensives particulières stipulées au profit du Cédant : Le Cédant a régularisé un contrat de réservation au terme duquel il a acquis en l’état futur d’achèvement L’Ensemble Immobilier précédemment décrits sous les conditions suspensives suivantes : 1°) Réalisation de l’acquisition par le Promoteur du terrain objet des présentes, 2°) Un permis de construire n° 07110515S0008 purgé de tout recours. 3°) Obtention d’une garantie financière d’achèvement par le Promoteur 4°) Justification par le Promoteur de la souscription de toutes les assurances habituelles en la matière, et la production des polices et des quittances de paiement des primes provisionnelles. 5°) Justification d’une propriété régulière du bien, de l’absence de servitudes, de l’absence de charges hypothécaire supérieur au prix, de l’absence de contrainte d’urbanisme. En conséquence, la Promesse est consentie sous la condition suspensive de la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives bénéficiant au Cédant au titre du contrat de réservation lui bénéficiant. 13.2 Conditions suspensives stipulées au profit du Cessionnaire (Condition suspensive légale d'obtention d'un prêt) : Pour satisfaire aux prescriptions des articles L 312-1 et L 312-36, Chapitre II du Livre III du Code de la consommation, il est ici indiqué que le Prix de cession sera payé à l'aide d'un ou de plusieurs prêts, qui ne sont pas encore "obtenus" par le Cessionnaire et qui sont définis conformément à l’article 9 des Conditions Particulières. En conséquence, la Promesse se trouve soumise à la condition suspensive instaurée par les articles : L 312-1 à L 312-36 susvisés. Pour l'application de cette condition suspensive, il est convenu : (a) - Qu'elle sera réalisée par l'obtention d'un ou plusieurs prêts dont les montants, établissements bancaires, durées et conditions sont décrits à l’article 9 des conditions particulières. (b) - Que ces prêts seront considérés comme "obtenus" et la présente condition suspensive comme réalisée, quand une ou plusieurs offres couvrant le financement prévu auront été remises au Cessionnaire ; (c) - Que "l'obtention" du ou des prêts devra, pour réaliser la condition suspensive instaurée par les articles L 312-1 à L 312-36 susvisés, intervenir au plus tard dans les soixante (60) jours à compter des présentes ; (d) - Que "l'obtention" du ou des prêts demandés devra être transmise par le Cessionnaire au Cédant ou au Notaire Associé, par mail adressé au plus tard dans les dix (10) jours calendaires suivant l'expiration du délai ci-dessus. Il est expressément convenu entre les Parties qu'à défaut de notification de l'obtention de l'offre par le Cessionnaire au Cédant dans le délai ci-dessus, soit dans les 60 jours des présentes, la présente condition suspensive est réputée non réalisée. En conséquence de quoi, les présentes étant considérées comme caduques, le Cédant aura toute liberté de remettre les Biens en vente, sauf si les Parties conviennent d'une prorogation des Présentes dans laquelle toutes les modalités de la ou des conditions suspensives seront à nouveau précisées. 9 (e) - Que le Cessionnaire pourra, s'il le juge à propos, renoncer au bénéfice de la présente condition suspensive instaurée par les articles L 312-1 à L 312-36 susvisés, dès lors que cette renonciation interviendrait avant l'expiration du délai fixé au point (d) qui précède à l'issue duquel la condition serait réputée accomplie. (f) - Le Cessionnaire s'oblige à effectuer sans délai toutes les démarches nécessaires à l'obtention du ou des prêts, et à déposer sa demande de prêt dans les 10 jours à compter de la fin du délai de rétractation, et à en justifier à première demande du Cédant par tout moyen de preuve écrite. 13.3 Défaut de réalisation des Conditions Suspensives (a) - A défaut de réalisation, dans les conditions et délais prévus à la présente Promesse, des Conditions Suspensives ci-dessus stipulées la Promesse sera caduque et de nul effet, chacune des parties se trouvant déliée de ses engagements, sans indemnité de part ni d'autre, (b) - En cas de réalisation des Conditions Suspensives, mais de refus par le Cessionnaire de réitérer les présentes par Acte Authentique de cession, le Cédant aura le choix entre : i. soit poursuivre l'exécution forcée de la cession en justice, ii. soit considérer le présent accord comme nul, les Parties reprenant alors leur entière liberté, sans préjudice de tous dommages et intérêts que le Cédant pourrait réclamer en justice. (c) - En cas de réalisation des Conditions Suspensives et de refus par le Cédant de réitération des présentes, le Cessionnaire pourra contraindre le Cédant par voie judiciaire à intervenir à l'Acte Authentique de cession. 13.4 Non-recours à un prêt (OPTION) APPLICATION DES ARTICLES L. 312-1 et suivants du code de la consommation (anciennement loi du 13 JUILLET 1979) : Le Cessionnaire déclare qu'il paiera le prix de la présente vente en totalité de ses deniers personnels ou assimilés, et sans l'aide d'un prêt. Il apposera ci-après la mention manuscrite prévue par l'article L. 312-17 du code de la consommation. Par suite le présent acte n'est pas soumis à la condition suspensive d’obtention d’un prêt, prévu par l'article 312-16 du code de la consommation. MENTION MANUSCRITE Reproduire ici de manière manuscrite, la mention suivante : « Je soussigné M………………….............déclare ne pas vouloir recourir à un prêt pour financer l'acquisition, objet des présentes, et reconnais avoir été informé que si, contrairement aux indications portées dans le présent acte, je recours néanmoins à un prêt, je ne pourrai me prévaloir de la condition suspensive prévue par l’article L. 31216 du code de la consommation. » …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 10 …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ARTICLE 14 - ELECTION DE DOMICILE Election de domicile est faite aux adresses respectives des soussignés. ARTICLE 15 – FRAIS Les Frais, comprenant le remboursement, au prorata des millièmes, du coût de l’établissement de l’état descriptif de division contenant règlement de copropriété, les suites et les conséquences de la Promesse seront à la charge du Cessionnaire. Ces frais seront exigibles au jour de signature de l'Acte Authentique de Cession, et leur paiement devra intervenir entre les mains du Notaire rédacteur de l'acte, par virement émis par une banque ayant son siège ou une succursale en France. ARTICLE 16 - LOI APPLICABLE ET COMPETENCE DES TRIBUNAUX A défaut d'accord amiable entre les parties, toutes les contestations qui pourront résulter des présentes seront soumises au Tribunal de Grande Instance compétent. ARTICLE 17 — REPRODUCTION DE TEXTES Pour satisfaire aux prescriptions de l'article R. 261-27 du Code de la construction et de l'habitation, les dispositions des articles R. 261-28 à R. 261-31 sont reproduites littéralement ci-après : « Article R. 261-28 : Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5 % du prix prévisionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n'excède pas un an ; ce pourcentage est limité à 2 % si ce délai n'excède pas deux ans. Aucun dépôt ne peut être exigé si le délai excède deux ans » « Article R. 261-29 : Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du Réservataire dans une Banque ou un Établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un Notaire. Les dépôts des Réservataires des différents locaux composant un même immeuble ou un même ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte unique comportant une rubrique par Réservataire ». « Article R. 261-30 : Le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte ». « Article R. 261-31 : Le dépôt de garantie est restitué sans retenue ni pénalité au réservataire : - a) si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire, - b) si le prix de vente excède de plus de 5 % le prix prévisionnel, révisé, le cas échéant, conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les autres causes de l'augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l'immeuble ou à une amélioration de sa qualité, - c) si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur à 10 % aux prévisions dudit contrat, - d) si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé, - e) si l'immeuble ou la partie d'immeuble ayant fait l'objet du contrat présente dans sa consistance ou dans la qualité des ouvrages prévus, une réduction de valeur supérieure à 10 %. 11 Dans les cas prévus au présent article, le réservataire notifie sa demande de remboursement au vendeur ou au dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande ». ARTICLE 18 — NOTIFICATION — RETRACTATION En vertu des dispositions de l’article L. 271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation ci-après reproduit, s’agissant d‘une vente d’immeubles à construire et le Cessionnaire étant un non-professionnel de l’immobilier, ce dernier bénéficie conventionnellement ainsi qu’il a été indiqué à l’article 4 de la faculté de se rétracter dans un délai de dix (10) jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre de notification ou du lendemain de la remise en mains propres. A cet effet, le présent acte lui sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge. Le Cessionnaire pourra exercer cette faculté de rétractation et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moyen du formulaire de rétractation ci-joint ou d’un courrier sur papier libre exprimant sans ambigüité sa volonté de se rétracter. A cet égard, le Cédant donne mandat à CPIM INVEST – 19 Bis Quai de l’Oise – 95 290 L’ISLE ADAM aux fins de recevoir la notification de l’exercice éventuel de cette faculté. Reproduction de l’article L271-1 du Code de la construction et de l’habitation « Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes. Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l'acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret. Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse. Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n'est pas précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la notification ou de la remise du projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de dix jours. » A ……………………………………. A ……………………………………. 12 Le …………………………… 1 Le …………………………… En 3 exemplaires originaux LE CEDANT LE(S) CESSIONNAIRES(S) Mention(s) manuscrite(s) « Lu et approuvé » (Signatures) 1 Art. L 121-18-1 du code de la consommation : l’exemplaire du contrat hors établissement fourni par le professionnel au consommateur doit impérativement être daté. 13 FORMULAIRE A CONSERVER Conditions : Compléter et signer ce formulaire L’envoyer par lettre recommandée avec avis de réception dans le cadre de la faculté de rétractation de l’article L 271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. A l’adresse suivante : SARL CPIM INVEST / Résidence Marius Lacrouze / CHARNAY LES MACON – 19 Bis Quai de l’Oise– 95 290 L’ISLE ADAM. Courriel : www.cpiminvest.fr …………………………………………………………………………………………………………… ……………........................... Annulation de la commande – Faculté de rétractation Usant de la faculté qui m’(nous) est offerte dans le cadre de l’article L 271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoyant un délai de rétractation de dix (10) jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre de notification ou du lendemain de la remise en mains propres Je (nous) soussigné((e)s) : ……………………………………………………………………………… Demeurant : ……………………………………………………………………………………………… Cessionnaire (s) du(des) lot(s) n° …………………………………………… Programme : EHPAD « RESIDENCE MARIUS LACROUZE » Adresse : CHARNAY LES MACON Date de la promesse de cession de contrat de vente en l’état futur d’achèvement : …………… Déclare(ons) ne pas vouloir donner suite à la promesse de contrat de vente en l’état futur d’achèvement du bien ci-dessus désigné. Date et Signature(s) du (des) Cessionnaires 14 TITRE II CONDITIONS PARTICULIERES 1 – CESSIONNAIRE (Merci de remplir lisiblement et en totalité) Monsieur Nom Prénoms (tous, dans l’ordre de l’état-civil) Adresse N° et rue Téléphone Code Postal Commune Pays Domicile Professionnel Portable Nationalité Profession Naissance Date Commune Département Pays de naissance Situation matrimoniale Célibataire, marié, divorcé, veuf, pacsé Mariage Date du mariage Commune Département Pays Contrat de mariage Oui ou Non ? Si, oui, régime adopté? Si oui, date du contrat ? Si oui, nom du notaire ? Ville du Notaire ? Changement matrimonial de régime Oui ou Non ? Si oui, régime adopté ? PACS Oui ou Non ? Si oui, lieu du Tribunal ? Date d'enregistrement ? Numéro d'enregistrement Divorce Oui ou Non ? Nom de l'ancien conjoint Son prénom Date jugement divorce Lieu du Tribunal Adresse internet Madame (nom de jeune fille) ou Melle 15 LE CÉSSIONNAIRE aura la faculté de se substituer toute société créée par lui pour l'acquisition des Biens visés ci-après qui sont réputés acquis dans les cadres fiscaux LMP LMNP ou CENSI-BOUVARD. Observation étant faite qu’en cas de pluralité de Cessionnaires, il y aura solidarité et indivisibilité entre eux. 2 - BIENS PRESENTEMENT VENDUS Biens immobiliers indiqués ci-dessous, et mobiliers équipant ces logements N° de plan de vente N° de lot de copropriété Surface La surface habitable, la description et la situation de ces lots dans l'Ensemble Immobilier sont précisés sur les plans ci-annexés. S’agissant de la surface habitable du lot, il est convenu entre le Cédant et le Cessionnaire qu’une différence de moins de trois pour cent (3%) sera tenue pour admissible et ne pourront fonder aucune réclamation. 3 - MONTANT DE LA PRESENTE VENTE N° plan de vente Prix HT immobilier TVA Total TTC Total 4 - PAIEMENT DU PRIX DES BIENS IMMOBILIERS Le prix de vente TTC de l'immobilier sera payable par le CÉSSIONNAIRE devenu ACQUEREUR, dans le délai de huit jours calendaires suivants la réception par lui de la notification LR/AR de l’appel de fonds émanant du VENDEUR et ce de la manière suivante : Avancement des travaux % % Cumulé 16 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Déclaration d’ouverture du Chantier Démarrage des fondations A l’achèvement des fondations A L’achèvement du plancher haut du RDC A l’achèvement du plancher haut du R+1 Achèvement du gros œuvre A la mise hors d’eau des ouvrages A la mise hors d’air des ouvrages A l’achèvement des cloisonnements A la finition et achèvement des ouvrages A la livraison de l’immeuble 10 % 15 % 10% 10 % 10% 10% 5% 10% 10 % 5% 5% 10 % 25 % 35 % 45 % 55% 65% 70 % 80% 90 % 95 % 100 % Ce prix est taxé sur la valeur ajoutée (TVA) incluse au taux actuellement en vigueur. En cas de modification de ce taux, le prix sera majoré ou minoré en fonction de sa variation. A toutes fins utiles et en tant que de besoin, le CÉSSIONNAIRE déclare que l'échelonnement ci-devant déterminé, respecte les paliers de paiement fixés par la Loi du 3 Janvier 1967, qui ne peuvent dépasser : - 35 % à l'achèvement des fondations - 70 % à la mise hors d'eau - 95 % à l'achèvement de l'immeuble La ventilation du prix qui figure ci avant, résulte de l'avancement des travaux et l'achèvement des biens vendus lesquels seront attestés par l’homme de l’art conformément aux articles R. 262-7 et R. 262-9 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette attestation d'avancement des travaux accompagnera chacun des appels de fonds sus mentionnés. Les fractions de prix payables à terme ne porteront pas intérêt, mais tout retard de paiement donnera lieu à une indemnité de 1% par mois de retard, tout mois commencé étant dû en entier, et le versement de l’indemnité devant intervenir préalablement à tout autre paiement. 5 - PAIEMENT DU PRIX DES BIENS MOBILIERS Le prix de vente des biens mobiliers sera payable par le Cessionnaire de la manière suivante : 100 % à la signature de l’Acte authentique de cession Le Bon de commande sera signé par le Cessionnaire concomitamment à la présente Promesse et sera annexé aux présentes 6 - DEPOT DE GARANTIE A titre de dépôt de garantie, le Cessionnaire a déposé ce jour auprès de SARL CPIM INVEST, un chèque d’un montant de cent euros toutes taxes comprises (100,00 € T.T.C.) représentant moins de 5 % du prix TTC mentionné ci-dessus, à l'ordre de Maître GUIBERT, Notaire, qui le portera à un compte spécial selon les termes de l'article R 261-29 du CCH au terme du délai légal de rétractation. 7 - BAIL COMMERCIAL MEUBLE PAR LOT Le Cessionnaire s’oblige à régulariser à la signature de l’acte authentique de vente un bail commercial en meublé pour chacun des lots objet du contrat, ainsi que l’ensemble des annexes règlementaires dont les différents diagnostics, au profit de la société VERGERS DE LA COUPEE, société d'exploitation de l’EHPAD. Ce bail sera 17 conclu pour une durée initiale maximale de onze (11) ans et onze (11) mois dont neuf (9) ans ferme, avec une prise d’effet à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’obtention des autorisations administratives d’ouverture et d’exploitation des locaux conformément à l’article 3 du modèle-type de bail annexé aux présentes (Annexe 5). 8 - CABINET COMPTABLE Le Cessionnaire confirme le mandat qu’il a donné au cabinet comptable - A l’effet d’effectuer les formalités de demande de remboursement de crédit de TVA et de faire pendant cette période les déclarations nécessaires, recevoir les demandes de l’Administration et y répondre. 9 – FINANCEMENT MONTANT TOTAL à FINANCER FINANCEMENT Prix du (des)logement(s) TTC Apport Personnel Prix du mobilier TTC Estimation des frais de vente Estimation d'emprunt des frais Emprunts (à reporter dessous) ci- Honoraires du cabinet de gestion fiscale TOTAL TOTAL CREDIT à CONTRACTER Montant Durée minimale Taux maximum ETABLISSEMENT PRETEUR Nom de l'établissement prêteur :…………………………………………………………… Personne à contacter :…………………………………………………………………… Téléphone: ………………………………………………………………………………… Fait à …………………………………… A, 18 Le ………………………2 Le ……………………… ² En 3 exemplaires, LE CÉDANT LE(S) CESSIONNAIRES Mention(s) manuscrite(s) « Lu et approuvé » (Signatures) ANNEXE 1 ANNEXE 2 ANNEXE 3 ANNEXE 4 ANNEXE 5 ANNEXE 6 - PLAN / CESSION DE TERRAIN A VENIR E.R.N.M.T. PLANS / LOT RESERVE BON DE COMMANDE DU MOBILIER MODELE DE BAIL MANDAT / CABINET COMPTABLE 2 Art. L 121-18-1 du code de la consommation : l’exemplaire du contrat hors établissement fourni par le professionnel au consommateur doit impérativement être daté