CCh Final -Terra Nova - Les Jardins de Luxembourg
Transcription
CCh Final -Terra Nova - Les Jardins de Luxembourg
CAHIER DES CHARGES Immeuble à appartements Les Jardins de Luxembourg - LOT A RESIDENCE TERRA NOVA Vendeur - Promoteur Bureau de contrôle Les Jardins de Luxembourg S.A. 2 rue Marie Curie L-8049 Strassen [email protected] www.lesjardinsdeluxembourg.lu AIB-Vinçotte Luxembourg Mühlenweg, 74 L-2155 Luxembourg Constructeur Bureau d’études stabilité Thomas & Piron SA La Besace, 14 B-6852 Our-Paliseul www.thomas-piron.be Gerec Engineering s.a. Avenue Mathieu 35-37c B-6600 Bastogne Architectes Bureau d’études énergétiques Steinmetz de Meyer architectes urbanistes 8, rue Malakoff L- 2114 Luxembourg PROgéna s.a 2, rue d’Arlon L-8399 Windhof SIA S.A. 2 rue Marie Curie L- 8049 Strassen Paysagiste Coordinateur sécurité Sprl Vincent Leidgens Rue Lucien Defays, 113 B-4800 Verviers Les Jardins de Luxembourg S.A. SIXCO sàrl 23 A, Grand-Rue L-8372 Hobscheid CAHIER DES CHARGES / Lot A Résidence TERRA NOVA 01/07/2008 page 1/23 TABLE DES MATIERES GENERALITES............................................................... 3 PERFORMANCES ENERGETIQUES ................................ 4 1. GROS OEUVRE ...................................................... 5 INSTALLATION DU CHANTIER...................................................... 5 TERRASSEMENT ...................................................................... 5 NIVELLEMENT DES ABORDS........................................................ 5 STABILITE ............................................................................. 5 FONDATIONS ......................................................................... 5 Boucle de terre ........................................................... 5 Semelles de fondation, pieux, faux puits, radier,… ........ 5 Maçonneries du sous-sol.............................................. 5 VENTILATION DES SOUS-SOLS .................................................... 5 ETANCHEITE DES SOUS-SOLS ..................................................... 5 Membranes d’étanchéité.............................................. 5 Etanchéité des murs contre terre ................................. 5 Drainage horizontal ..................................................... 5 EVACUATION ET EPURATION DES EAUX ......................................... 5 STRUCTURE ........................................................................... 6 Béton armé................................................................. 6 Métallique................................................................... 6 DALLE DE SOL ........................................................................ 6 PLANCHERS ........................................................................... 6 MURS EXTERIEURS .................................................................. 6 Maçonneries des murs de parement bois ...................... 6 Maçonneries des murs de parement crépi..................... 6 Etanchéité des murs extérieurs .................................... 6 Balcons ...................................................................... 7 Terrasses en toiture .................................................... 7 Terrasses au rez ......................................................... 7 MURS INTERIEURS .................................................................. 7 Murs porteurs ............................................................. 7 Murs non porteurs....................................................... 7 Murs mitoyens porteurs ............................................... 7 Murs mitoyens non-porteurs ........................................ 7 LINTEAUX ET SEUILS ................................................................ 7 Linteaux extérieurs...................................................... 7 Seuils ......................................................................... 7 CHEMINEE ............................................................................. 7 Chaudière centralisée en cave...................................... 7 2. TOITURE.............................................................. 7 ISOLANT THERMIQUE ............................................................... 7 BETON DE PENTE .................................................................... 7 REVETEMENT D'ETANCHEITE ...................................................... 7 LESTAGE ............................................................................... 7 DESCENTE D'EAUX PLUVIALES ..................................................... 7 EXUTOIRE DE FUMEE ................................................................ 7 Carrelage des appartements.................................... 9 Parquet dans les appartements ............................... 9 LES MURS ............................................................................10 Faïences murales .......................................................10 6. MENUISERIE INTERIEURE ................................. 10 PORTE D'ENTREE DES APPARTEMENTS (PORTES PALIERES) ...............10 PORTES INTERIEURES DES APPARTEMENTS ...................................10 PORTE DES COMMUNS .............................................................10 PORTES DU SOUS SOL (CAVE, GARAGE……)..................................10 PLAFOND DU HALL D'ENTREE. ...................................................... GAINES TECHNIQUES (DE DECHARGES ET DE VENTILATION)..............11 ESCALIER DES DUPLEX ............................................................... BOITE AUX LETTRES ...............................................................11 7. SANITAIRE ......................................................... 11 GENERALITES .......................................................................11 APPAREILS SANITAIRES ...........................................................12 HABILLAGE VERTICAL DE BAIGNOIRE ET DE DOUCHE. ......................12 RESEAU INCENDIE .................................................................15 8. ELECTRICITE...................................................... 15 INSTALLATION ELECTRIQUE DES COMMUNS...................................15 INSTALLATION ELECTRIQUE DE LA PARTIE PRIVATIVE (PAR LOGEMENT)15 9. CHAUFFAGE........................................................ 17 GENERALITE .........................................................................17 CHAUFFERIE CENTRALISEE. ......................................................17 CHAUDIERE A CONDENSATION...................................................17 Tuyauteries ...............................................................17 Radiateurs.................................................................17 Régulation individuelle. ................................................. 10. VENTILATION DOUBLE FLUX............................. 17 11. ASCENSEUR........................................................ 18 12. PEINTURE .............................................................. PARTIES COMMUNES ...............................................................18 PARTIES PRIVEES ...................................................................18 GENERALITES....................................................................18 13. RACCORDEMENTS .................................................. TELEDISTRIBUTION – TELEPHONIE .............................................19 ELECTRICITE ........................................................................19 GAZ ...................................................................................19 EAU ...................................................................................19 CHAUFFAGE ..........................................................................19 14. AMENAGEMENTS EXTERIEURS........................... 19 15. CUISINE EQUIPEE.............................................. 20 MENUISERIE EXTERIEURE..................................... 16. CLAUSES ADMINISTRATIVES……………………. . 21 GENERALITES......................................................................... 8 CHASSIS EN ALU ..................................................................... 8 VITRAGE ............................................................................... 8 FERRONNERIE ........................................................................ 8 PORTES DE GARAGE ................................................................. 8 Porte sectionnelle ................................................................ 8 SYSTEMES PARE-SOLEIL EN ALUMINIUM ........................................ 8 DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX .............................................21 RECEPTION PROVISOIRE DES PARTIES PRIVATIVES .........................21 EXECUTION ET MODIFICATION DES TRAVAUX PRIVATIFS...................22 MODIFICATION DES FOURNITURES EN PARACHEVEMENT...................22 DIVERS ...............................................................................22 3. 4. SIGNATURES.............................................................. 23 PLAFONNAGE ....................................................... 9 ENDUIT MONOCOUCHE DES MURS ET PLAFONDS .............................. 9 PLAFONDS SOUS CHARPENTE........................................................ TABLETTES ............................................................................ 9 5. CARRELAGES ET CHAPES ..................................... 9 SOLS ................................................................................... 9 Sol des caves.............................................................. 9 Sols du rez et des étages............................................. 9 Isolation thermique des dalles du rez de chaussée .... 9 Isolation acoustique des dalles (des bruits de chocs). 9 Chapes................................................................... 9 Carrelages des communs......................................... 9 Les Jardins de Luxembourg S.A. CAHIER DES CHARGES / Lot A Résidence TERRA NOVA 01/07/2008 page 2/23 n’est pas compris dans le prix, sauf s’il figure explicitement dans le présent cahier de charges. GENERALITES Préambule : DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE Le présent cahier des charges porte sur la construction de la résidence Terra Nova (Lot A) située à Luxembourg, entre les rues Louis XIV, Guillaume de Machault et Boulevard Marcel Cahen. La résidence comporte 63 appartements réalisés sur 4 niveaux hors sol (un rez-de-chaussée, 2 étages et un étage en retrait). Les sous-sols (-1 et –2) comprennent l'ensemble des parkings couverts, les garages fermés, les caves, le local "poubelles", le local vélos et poussettes ainsi que les locaux techniques (eau/gaz, électricité, chaufferie, cabine à Moyenne Tension). L’immeuble s’inscrit en conformité avec les nouvelles normes énergétiques en vigueur depuis le 01/01/2008. Classe D/C/C. Un certificat, rédigé par un bureau d’études agréé, accompagnera l’acte de vente. Les implantations et les choix liés aux techniques spéciales et aux matériaux seront déterminés par le vendeur - promoteur pour les appartements invendus lors de la phase d’encastrement. Les études statiques, thermiques et autres équipements techniques seront confiés à des hommes de l’Art possédant des expériences reconnues. Seules les entreprises de premier ordre seront chargées des travaux pour les différents corps de métier. CHARGES ET OBLIGATIONS A charge du vendeur - promoteur Les assurances de la résidence jusqu’au jour de la première réception ou de l’occupation du premier appartement. A partir de cette date, les primes sont à charge de la copropriété. Le vendeur – promoteur précise que le bâtiment est couvert par une assurance « Tous Risques Chantier » jusqu’à cette date. Les frais de la garantie bancaire d’achèvement et de remboursement pour la période de construction prévue Les frais de l’assurance décennale Les frais de nettoyage final avant la réception (le nettoyage final soigné des parties privatives incombe à chaque acquéreur) Les taxes du permis de bâtir GENERALITES Le but du présent cahier des charges est de décrire l’exécution et la finition du logement vendu ainsi que celles de l’immeuble dans lequel il se trouve. L’acquéreur, conformément à l’article 8 du compromis de vente, accepte de confier au constructeur, de manière exclusive et par un contrat d’entreprise séparé, les travaux relatifs à la réalisation de toute modification par rapport au présent descriptif. En concertation avec l’acquéreur, le constructeur jugera de la possibilité et de la faisabilité d’apporter une modification au présent descriptif. En fonction de l’état d’avancement des travaux, certaines options sont impossibles à mettre en œuvre. Toute dérogation aux stipulations du cahier des charges doit faire l’objet d’un accord écrit entre l’acquéreur et le constructeur. Le constructeur précisera l’incidence éventuelle sur le prix et les délais supplémentaires que certains choix pourraient engendrer. Toute modification devra permettre le respect des règles de l’art et il ne sera permis aucune modification perturbatrice au bon déroulement du chantier. L’architecte veillera au respect des règles urbanistiques et sera seul habilité à accepter une modification portant sur l’aspect extérieur de l’immeuble. Le bureau d’études en stabilité sera le seul habilité à accepter une modification concernant la stabilité de l’immeuble. Si l’état d’avancement des travaux le permet, certains choix, comme les revêtements de sols et de murs ou les menuiseries intérieures peuvent être effectués par l’acquéreur dans la gamme présentée dans la salle d’exposition du constructeur. L’acquéreur sera contacté pour confirmer ses choix et déterminer l’emplacement des cloisons, sources d’électricité, radiateurs et sanitaires. Le vendeur - promoteur se réserve le droit d’adapter certaines spécifications décrites dans le présent cahier des charges pour des raisons techniques apparaissant en cours de réalisation pour autant que les matériaux proposés soient de qualité équivalente à ceux décrits ci-après. De même, seul le vendeur - promoteur pourra apporter des changements aux parties communes, s’il le juge nécessaire, dans l’intérêt général de l’immeuble. Aucun changement aux communs ne peut être envisagé par les propriétaires des parties privatives. Il est à noter que tout élément composé de produits naturels est susceptible d’être affecté de nuances inhérentes au caractère naturel des matériaux mis en œuvre. L’acquéreur est tenu d’acheter et conserver une réserve d’environ 5% de chaque type de carrelage posé. Si le carrelage n’existe plus sur le marché et qu’il n’y a pas de réserve lors d’une réparation à exécuter par le constructeur dans le cadre de la garantie, le constructeur ne pourra être tenu responsable des frais de remplacement de l’intégralité du carrelage concerné. A charge des acquéreurs L’impôt foncier à partir de l’acte notarié Les frais d’installation et de raccordement des compteurs (eau, électricité, chauffage) La taxe et les frais de raccordement à l’antenne collective La taxe et les frais de raccordement au réseau des P&T En cas de changements accordés et confirmés par écrit par le constructeur dans la partie privative d’un acquéreur, les frais et honoraires y relatifs Les frais de raccordement des appareils ménagers A charge de la Communauté des Copropriétaires A charge de la Communauté des Copropriétaires sous le régime de la Copropriété à partir de la première réception ou de l’occupation du premier appartement : Tout appareil ou meuble (armoire, placard, cuisine, …) éventuellement indiqué sur les plans n’est donné qu’à titre indicatif et Les Jardins de Luxembourg S.A. CAHIER DES CHARGES / Lot A Résidence TERRA NOVA Toutes les taxes (taxes communales et autres) Les primes d’assurance. La copropriété a l’obligation de souscrire une assurance incendie prenant cours à partir de la première réception ou de l’occupation du premier appartement Les frais de toute nature des parties communes (nettoyage, entretien, …) Les frais communs pour chauffage, eau, électricité et autres Les frais d’entretien des extérieurs (plantations, chemins, luminaires, etc …) Le nettoyage, l’entretien, la réparation des éléments constituant l’ensemble des façades, en dehors des ouvrants et porte-fenêtres donnant sur balcon, sont à réaliser par la collectivité Les frais de Syndic et de constitution de la copropriété 01/07/2008 page 3/23 Calculés, répartis et supportés par chaque acquéreur au prorata des millièmes de chaque copropriété suivant tableau visé par l’administration du cadastre. PERFORMANCES ENERGETIQUES Cette résidence respecte les nouvelles contraintes énergétiques Luxembourgeoises, qui sont prévues à l’application pour toute demande de permis de bâtir rentrée à partir de janvier 2008. Nouvelle norme énergétique Grand-Ducale La nouvelle norme impose de calculer 3 valeurs qui rentrent en ligne de compte pour le classement des bâtiments au point de vue énergétique : a) Consommation d’énergie primaire totale : Qp Consommation estimée de la résidence par m² pour la production d’énergie pour le chauffage, sanitaire, ventilation. Cette énergie tient également compte du type de combustible utilisé pour produire la quantité d’énergie nécessaire. b) Consommation Qp,H d’énergie spécifique chauffage : Ce coefficient ne tient compte que de la production pour le chauffage au m² pour la résidence et du type de combustible utilisé. c) Production totale de CO² : Qco² Ce coefficient tient compte de la production de CO² totale au m² pour fournir l’énergie nécessaire à la résidence aussi bien pour le chauffage, que le sanitaire et la ventilation. Chaque bâtiment sera ainsi classifié suivant 3 critères, avec une valeur maximale à ne pas dépasser pour chacun de ces critères. Ce certificat accompagnera chaque acte notarié concernant la résidence. Il en est en quelque sorte la carte d’identité énergétique. Notre bâtiment respecte ces nouvelles normes. Vous pourrez trouver les valeurs des différents critères dans le certificat énergétique annexé (Energiepass). Ce certificat a été rédigé par le bureau d’études agréé PROgéna s.a.. Comparaison entre un bâtiment classique et notre bâtiment sur le plan énergétique Principaux changements : - La ventilation simple flux classique est remplacée par une ventilation double flux avec récupérateur d’énergie . - L’ isolation thermique est renforcée aux sols, murs et toitures. - Une attention particulière a été portée pour traiter tous les ponts thermiques. - L’étanchéité à l’air du bâtiment est améliorée. Des protections solaires extérieurs sont prévues. (non occultantes) des châssis Suivant les estimations réalisées, la consommation habituelle pour le chauffage est diminuée de l’ordre de 60%. Ces estimations de consommation tiennent compte d’une occupation rationnelle des appartements. Nous vous convions à lire attentivement le guide de l’utilisateur annexé à ce cahier des charges. Il est certain que si les occupants ne respectent pas les quelques règles élémentaires expliquées dans ce manuel, ils devront supporter un surcoût de consommation. Les Jardins de Luxembourg S.A. CAHIER DES CHARGES / Lot A Résidence TERRA NOVA 01/07/2008 page 4/23 soupiraux (partie enterrées) avec coque en polyester et grille caillebotis placée au niveau du sol fini. Les eaux de pluie pénétrant éventuellement dans les soupiraux sont évacuées vers le drainage horizontal. 1. GROS OEUVRE INSTALLATION DU CHANTIER L’installation de chantier comporte le tracé des ouvrages sur le terrain, en collaboration avec le technicien de la Ville, ainsi que les frais divers d’aménagement et de replis du chantier. TERRASSEMENT L’extraction des airs de sous-sol est de type mécanique et les moteurs sont placés aux endroits prescrits et indiqués sur les plans selon étude du bureau d’études responsable. Le système comprend une détection CO suivant normes ITM. ETANCHEITE DES SOUS-SOLS Les terrassements comprennent tous les travaux de déblais et de remblais qui sont nécessaires à la réalisation des fondations du bâtiment. En général et suivant la nature du terrain, il est prévu le décapage d’une couche de terre arable de +/- 20 cm d’épaisseur : • de toutes les parties du terrain destinées à former l’assiette du bâtiment ; • de la rampe éventuelle d’accès ; • de l’aire de dépôt des terres. Une partie de cette terre arable peut être mise en dépôt sur le site pour réaliser, éventuellement, les espaces verts. NIVELLEMENT DES ABORDS Le nivellement comprend le remblayage en périphérie du bâtiment contre les murs de fondation et le profilage du terrain. STABILITE La stabilité de l’ensemble de l’immeuble est calculée exclusivement par un bureau d’étude indépendant du vendeur - promoteur et du constructeur. Membranes d’étanchéité Une membrane en polyéthylène souple, étanche et imputrescible de type « DIBA » ou similaire est placée à tous les endroits jugés nécessaires et conformément aux règles de l’art. Etanchéité des murs contre terre Les ouvrages enterrés sont réputés étanches suivant bureau conseil. Une bande d’étanchéité est soudée au niveau des joints verticaux dans le cas de l’utilisation de pré-mur (mur industrialisé). Avant remblai, une protection mécanique complémentaire des murs de sous-sol est assurée à l’aide d’un matelas « Platon » ou similaire fixé à l’aide d’attaches spéciales contre l’arrachement. Ce matelas assure également la fonction de drainage vertical vers le massif drainant horizontal. Ces dispositifs peuvent être adaptés en cas de techniques de fondation particulières. Drainage horizontal FONDATIONS Boucle de terre Suivant les normes en vigueur, la boucle de terre est composée d’un fil en cuivre plombé placé dans les semelles de fondation. Semelles de fondation, pieux, faux puits, radier,… Les fondations sont exécutées suivant les directives exclusives du bureau d’étude en stabilité qui a effectué l’étude sur base des essais de sol. Maçonneries du sous-sol Les murs du sous-sol sont réalisés suivant les études de stabilité : soit de façon traditionnelle en blocs de béton lourd creux, ou plein, à plein bain de mortier rejointoyé en montant (leur épaisseur est définie au plan) ; soit en voile de béton armé ; soit en blocs coffrant type « STEPOC » ou similaire. Soit en pré-murs en béton armé surfacé lisse. Les linteaux des baies sont réalisés soit en béton armé, soit en béton précontraint, soit en acier suivant les études de stabilité. VENTILATION DES SOUS-SOLS La ventilation des caves est assurée suivant la réglementation en vigueur. Libre (ou forcée si nécessaire) elle est assurée grâce à des profils d’aération en PVC dimensionnés et placés suivant les plans. La pénétration de petits rongeurs y est empêchée par une grille appliquée sur les ouvertures. Les profils d’aération des caves sont raccordés par un tuyau en PVC au drain périphérique pour éviter tout écoulement d’eau dans cellesci. Un système de drainage est placé en périphérie du soussol. Il est constitué d’un tuyau en PVC perforé entouré d’une membrane type coco ou d’un profilé en PVC récoltant et évacuant les eaux vers le réseau d’égouttage et d’un massif drainant constitué de concassés (épaisseur à déterminer en fonction de la perméabilité du sol), enrobé d’une natte non tissée, inaltérable et imputrescible assurant le filtrage de l’eau. EVACUATION ET EPURATION DES EAUX Le système d’épuration à mettre en œuvre (s'il est exigé) dépend toujours de l’équipement public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales mis en place par les autorités communales du lieu de construction et des législations en vigueur. Le système de collecte des eaux résiduaires est généralement le suivant : un réseau de canalisations collecte les eaux usées ménagères (cuisine, salle de bains, machine à laver le linge, …) et les eaux vannes (WC). En fonction du système d’épuration imposé, il est possible de devoir séparer les réseaux de collecte des eaux ménagères et des eaux vannes; un deuxième réseau de canalisations collecte les eaux de pluie. Un collecteur d’eau de parking passant par un séparateur d’hydrocarbures enterré en polyéthylène Les canalisations de collecte d’eaux sont du type PEHD. Le diamètre est adapté en fonction de leur destination. La ventilation mécanique des garages collectifs est assurée, suivant les besoins, par des grilles de ventilation placées dans les parties dégagées (soubassement, murs, portes de garage…) et/ou par des Les Jardins de Luxembourg S.A. CAHIER DES CHARGES / Lot A Résidence TERRA NOVA 01/07/2008 page 5/23 b) Murs avec parement en panneaux bois/verre type OKALUX STRUCTURE Béton armé La mise en œuvre des ouvrages en béton armé (radier, semelles, poutres, colonnes, voiles, dalles, escaliers,…) est exécutée suivant les directives exclusives du bureau d’étude en stabilité. Ces ouvrages seront coulés sur place ou industrialisés. Métallique Des profils standards métalliques revêtus d’un antirouille peuvent être destinés à supporter les murs porteurs, de refend, les prédalles, les charpentes en bois, …. DALLE DE SOL La dalle de sol ou radier est réalisée de la manière suivante : le coffre est constitué d’un empierrement parfaitement compact; il est recouvert d’une couche de sable ou de poussier qui évitera le déchirement de la membrane d’étanchéité en plastique dont l’épaisseur sera d’au moins 0,2 mm ; la dalle proprement dite est coulée en béton, sa stabilité est accrue grâce à des armatures métalliques ou par l’emploi de fibres métalliques et/ou synthétiques; le revêtement du sol est constitué d’une chape industrielle ou assuré par le polissage de la dalle de béton au choix du vendeur - promoteur avec pente vers les caniveaux. Des joints de mouvement seront créés, à la demande du bureau de stabilité, aux endroits appropriés pour éviter au maximum les fissures. Les murs extérieurs ont généralement une épaisseur de 41 cm. La paroi d’élévation est mixte, elle est composée : d’un bardage en panneaux bois/verre de la marque OKALUX ou similaire; d’une structure secondaire accrochée au mur porteur ; de panneaux isolants en polyuréthane de 10cm d’épaisseur posés entre les éléments de structure secondaire; d’un mur porteur réalisé en voile de béton armé, en maçonnerie traditionnelle en blocs de béton lourd posés à plein bain de mortier, ou en blocs de béton cellulaire ( étage en retrait). La dimension des panneaux sera donnée par le calepinage de l’architecte. La pose se fera suivant les prescriptions du fabricant et les normes en vigueur. Une attention particulière sera apportée au placement de l’isolation, afin de limiter au maximum les ponts thermiques. Les détails de fabrication et de pose seront soumis à l’approbation de l’architecte. Pour des raisons liées à des contraintes techniques, normatives ou de délai, le parement initialement préconisé pourrait faire l’objet d’un autre choix du type : panneaux de bois, pierre naturelle ou tout autre produit de qualité similaire à définir par l’architecte. PLANCHERS Les planchers hors sol sont réalisés soit en pré-dalles, soit en hourdis en béton posés jointivement, soit en béton coulé . Ces pré-dalles, dont la face inférieure est lisse, reprennent l’ensemble des armatures métalliques nécessaires à la parfaite stabilité du plancher. D’autres techniques peuvent être appliquées en fonction de la destination des niveaux et des impératifs de stabilité. MURS EXTERIEURS a) Murs avec parement en panneaux fibrociment type Eternit ETERCOLOR Les murs extérieurs ont généralement une épaisseur de 41 cm. La paroi d’élévation est mixte, elle est composée : d’un bardage en panneaux fibrociment ; d’une structure secondaire, en bois et/ou aluminium, accrochée au mur porteur ; de panneaux isolants en polyuréthane de 10cm d’épaisseur posés entre les éléments de structure secondaire; d’un mur porteur réalisé en voile de béton armé, en maçonnerie traditionnelle en blocs de béton lourd posés à plein bain de mortier, ou en blocs de béton cellulaire ( étage en retrait). La dimension des panneaux sera donnée par le calepinage de l’architecte. La pose se fera suivant les prescriptions du fabricant et les normes en vigueur. Une attention particulière sera apportée au placement de l’isolation, afin de limiter au maximum les ponts thermiques. Les détails de fabrication et de pose seront soumis à l’approbation de l’architecte. Pour des raisons liées à des contraintes techniques, normatives ou de délai, le parement initialement préconisé pourrait faire l’objet d’un autre choix du type : panneaux de bois, pierre naturelle ou tout autre produit de qualité similaire à définir par l’architecte. Les Jardins de Luxembourg S.A. CAHIER DES CHARGES / Lot A Maçonneries des murs de parement crépi La maçonnerie d’élévation est mixte, elle est composée: d’un crépi bi couche dressé sur ; un panneau de polystyrène expansé de 14 cm d’épaisseur ; un mur porteur réalisé en voile de béton armé ou en maçonnerie traditionnelle en blocs de béton de 24 cm d’épaisseur posés à plein bain de mortier ou en bloc de béton cellulaire (étage en retrait). En raison de sa fabrication à partir de matières premières naturelles, le crépi résiste parfaitement aux intempéries. Les enduits minéraux sont perméables aux vapeurs d’eaux. Cette propriété importante favorise la migration de l’humidité intérieure produite par la condensation (cuisine, salle de bains,…) vers l’extérieur de la construction. De plus le matériau utilisé est stable à la lumière, lavable, teinté dans la masse et ne contient aucun produit néfaste à la santé. La large palette des couleurs disponibles permet d’adapter l’architecture à son environnement. Le ton et le type de finition sont définis par l’architecte en conformité avec les règles urbanistiques. En pied de mur et en périphérie du bâtiment, réalisation d’un soubassement en crépis bi-couche sur panneau isolant de 12 cm d’épaisseur (comme décrit ci-avant). Le ton est également défini par l’architecte. Une bande périphérique de graviers, délimitée par une bordure en béton, est prévue au niveau du sol afin d’éviter les éclaboussures dues à la pluie sur le soubassement. Etanchéité des murs extérieurs Une membrane en polyéthylène souple de type « Diba », étanche et imputrescible est placée à tous les endroits Résidence TERRA NOVA 01/07/2008 page 6/23 nécessaires pour assurer l’étanchéité des maçonneries contre les remontées capillaires. Dans le cas d’une façade enduite d’un crépi, les seuils sont rainurés latéralement sur la face supérieure pour éviter les salissures sur le crépi produites par les coulées d’eau aux deux extrémités du seuil. Balcons Les balcons sont réalisés en béton armé apparent coulé sur place ou en béton armé de type architectonique apparent réalisé en usine. Les bétons seront hydrofugés dans la masse lors de leur réalisation. Le choix est fonction des impératifs techniques et notamment des problèmes de pont thermique. Le ton est choisi par l’architecte en fonction de l’esthétique générale de l’immeuble. La finition du sol et l’étanchéité sont assurées par ce béton. La teinte de ceux-ci est définie par l’architecte. Les garde-corps sont réalisés en panneaux de verre Securit supportés par une ossature en aluminium. La teinte de ceux-ci est définie par l’architecte. CHEMINEE Chaudière centralisée en sous-sol La cheminée du chauffage central est exécutée en fonction du type de chaudière installée. Sa section intérieure est déterminée par l’étude de chauffage réalisée selon les plans définitifs et les prescriptions du fabricant. La cheminée comprend également les pièces de finition en toiture (solin, cône de finition, etc …). Terrasses des étages Les sols des terrasses sont recouverts d’un béton de pente hydrofuge, d’une étanchéité, d’un isolant de 16 cm en polystyrène extrudé haute densité et de dalles sur plots. Terrasses au rez Les sols des terrasses du rez sont recouverts de pavés de béton. 2. TOITURE Isolant thermique des toitures plates Des panneaux en polystyrène extrudé haute densité d’une épaisseur de 16 cm sont prévus, permettant d’assurer une excellente isolation thermique. Béton de pente MURS INTERIEURS Murs porteurs Les murs porteurs sont réalisés en maçonnerie traditionnelle de blocs creux de béton lourd, ou en voiles en béton armé, ou en blocs type Stepoc. Leur épaisseur est renseignée sur les plans. Les bétons de pente sont réalisées au moyen de béton léger (type foamcem), avec une pente pour écoulement des eaux de toiture là où c’est nécessaire. Certains système (type Pluvia) demandent une zone plate autour de leur crépine d’évacuation. Murs non porteurs Revêtement d'étanchéité : Les cloisons sont réalisées en blocs de plâtre d’une épaisseur de 10 cm à emboîtement présentant deux faces parfaitement lisses. La première rangée ainsi que les cloisons des locaux humides sont réalisées en blocs hydrofugés. Les baies sont renforcées en linteau par des profils métalliques spécifiques. Le revêtement est du type bitumineux avec double couche croisée. Murs mitoyens Lestage La protection est constituée de substrat végétal et/ou de gravier roulé, suivant plan d’architecture. Descentes d’eau pluviale Les murs mitoyens (privatifs et communs) entre deux appartements sont réalisés en en maçonnerie traditionnelle de blocs pleins de béton lourd , ou en voiles en béton armé, ou en blocs type Stepoc. Leur masse assure une bonne isolation acoustique. Leur épaisseur minimale est de 24 cm et est renseignée sur les plans. LINTEAUX ET SEUILS Les tuyauteries de descente des toitures plates sont réalisées en PEHD. La section est circulaire, elle est adaptée à la surface de la toiture. Elles sont intégrées dans les gaines techniques quand c’est possible, conformément aux plans de l’architecte. Pour l’évacuation des eaux des terrasses des penthouses et des balcons, les descentes sont apparentes en saillie de la façade, en zinc et circulaires. EXUTOIRE DE FUMEE Linteaux extérieurs Un exutoire de fumée est placé au sommet des cages d’escalier conformément au règlement d’incendie. Il sera équipé d’un système d’ouverture par bouton poussoir et par détecteur de fumée suivant imposition du Service Incendie. Les linteaux des baies extérieures sont réalisés en béton. Seuils Toutes les fenêtres en aluminium auront un seuil en aluminium ( avec rejet d’eau latéral) de même teinte que le châssis. Les portes et porte-fenêtres (y compris portes de garage) sont munies d’un seuil en calcaire crinoïdique dit “ petit granit ” ou “ pierre bleue ” posé au mortier d’une épaisseur de 5 cm. Finition adoucie avec larmier inférieur et dépassant de +/- 5 cm par rapport au nu de la maçonnerie. Les pierres destinées aux portes sont munies d’un talon rejet d’eau. Les Jardins de Luxembourg S.A. CAHIER DES CHARGES / Lot A Résidence TERRA NOVA 01/07/2008 page 7/23 3. MENUISERIE EXTERIEURE Les portes de garage peuvent être équipées d’un système d’ouverture électrique avec adaptation du prix dans la mesure où l’état d’avancement du chantier le permet. GENERALITES Le jointoiement extérieur des châssis est exécuté avec un mastic souple. Le choix des portes extérieures, le ton des menuiseries extérieures (portes et fenêtres) et le modèle des garde-corps sont choisis par l’architecte conformément au permis de bâtir. Les types de châssis sont définis sur les plans (ouvrant simple, double ouvrant, tombant intérieur, porte-fenêtre ou porte coulissante,...). La porte d'entrée principale (entre le hall d'entrée et l'extérieur) est réalisée en aluminium laqué (teinte suivant indication de l’architecte). Elle est équipée : d’un ferme-porte automatique avec bras intégré dans appareillage d’une grille de décompression avec système de serrure à bouton en cas d’incendie La porte d'entrée entre le hall d'entrée et le hall de distribution est réalisée en aluminium laqué (teinte suivant indication de l’architecte). Elle est équipée : d'une gâche électrique raccordée sur le système de parlophonie / vidéophone ; d'un ferme-porte automatique avec bras intégré dans appareillage ; d'une serrure à clé commune ; d’une grille de décompression. Porte sectionnelle Dans le cas de parkings collectifs, la porte de garage est de type sectionnel et de ton assorti aux châssis. Elle est constituée de panneaux galvanisés à double paroi, la face extérieure est structurée et la face intérieure est lisse rainurée horizontalement à intervalles réguliers. L’ isolation thermique est réalisée par injection de mousse. Une motorisation permet l’ouverture et la fermeture automatique de la porte, une télécommande est prévue par emplacement de parking intérieur. La fermeture automatique de la porte (avec sécurité) est prévue X minutes après chaque passage. L’assujettissement de l’ensemble au gros-œuvre est réalisée avec interpositions de joints spécifiques antivibratoires en néoprène acoustique ou équivalents. Cette porte peut-être, selon les nécessités, équipée d'une grille de ventilation. SYSTEMES PARE-SOLEIL EN AMULINIUM CHASSIS EN ALUMINIUM LAQUE Volets coulissants à lamelles TON : A définir par l’architecte Suivant la localisation sur les plans. Le volet coulisse le long d’un rail intégré dans la façade. La couleur est au choix de l’architecte. . Les volets coulissants peuvent être munis d’une motorisation électrique moyennant adaptation du prix et l’avancement du chantier. Les menuiseries extérieures en aluminium sont constituées de profilés à coupure thermique. Ces profilés se composent de 2 parties métalliques solidarisées par une liaison en résine synthétique coulée ou injectée formant une rupture de pont thermique après suppression de la liaison entre les surfaces extérieures et intérieures. L’étanchéité au vent est assurée au moyen d’un joint périphérique. L’ensemble châssis (profilés +vitrages) présentera un U global<ou= à 1,5 W/m²K. QUINCAILLERIES SECURISEES Des quincailleries sécurisées de type "gâche champignon" ou équivalant sont disponibles en option , pour autant que l’état d’avancement du chantier le permette. Stores extérieurs à lamelles Concerne les portes-fenêtres. En position rentrée, le store est logé dans une réservation extérieure comprenant une isolation thermique appropriée. Les stores, dont la couleur est choisie par l’architecte, sont étudiés pour les dimensions proposées aux plans, ainsi que pour leur exposition extérieure, soumises aux intempéries. Une motorisation électrique est prévue pour l’ouverture et la fermeture des stores, et pour le choix de la position horizontale ou verticale des lamelles. VITRAGE Les vitrages sont à haute performance d’isolation thermique (U=1.1 W/m²K), et composés de 2 feuilles de glace polie avec un minimum de 15 mm d’air déshydraté entre les feuilles. Des types de vitrage retardateurs d’effraction peuvent être proposés avec adaptation du prix et dans la mesure où l’état d’avancement du chantier le permet. PORTES DE GARAGE Porte débordante pour les « box » Les portes des garages individuels sont débordantes avec rails de glissement au plafond. La fermeture est à double verrouillage (2 fermetures latérales basses). Elle est équipée d’une serrure cylindre avec 2 clefs ainsi que d’une poignée. Les dimensions sont indiquées aux plans. Le recouvrement de la porte est métallique de teinte suivant les standards du fabricant. La porte de garage sera conforme aux demandes du service incendie (en partie ou complètement grillagée). Les Jardins de Luxembourg S.A. CAHIER DES CHARGES / Lot A Résidence TERRA NOVA 01/07/2008 page 8/23 Isolation acoustique des dalles (des bruits de chocs) 4. PLAFONNAGE Une membrane souple , ayant un haut pouvoir d'absorption des bruits d'impacts, une faible rigidité dynamique et une déformation minimum est déroulée sur la chape d'isolation thermique. L’isolation acoustique remonte sur tout le périmètre du local et sur toute l’épaisseur de la chape et du carrelage. GENERALITES Les travaux préparatifs aux peintures définitives des espaces privés (enduisage, ponçage,…) ne font pas partie des travaux et restent à charge de l'acquéreur. Chapes flottantes Dans les premières années des micro-fissures peuvent apparaître dans les enduits, elles sont dues soit à des mouvements de stabilisation de l'immeuble ou à des retraits et/ou dilatations entre matériaux de natures différentes. Ces micro-fissures sont normales et sans conséquences structurelles. Il est conseillé d'attendre entre 3 et 5 ans (idéalement lors du rafraîchissement des peintures) pour procéder à leurs réparations. Ces réparations sont à charge du propriétaire. Les chapes de finition sont réalisées à l’aide d’un mélange de ciment et de sable de rivière. Les chapes d’une épaisseur de 6cm rapportées directement sur la membrane souple sont du type flottantes . Elles sont renforcées par un treillis en acier galvanisé 50/50/2/2 disposé à mi-épaisseur. ENDUIT MONOCOUCHE DES MURS ET PLAFONDS Carrelages des communs Le choix des revêtements de sols est réalisé par l’architecte. Le hall d’entrée, les escaliers et les dégagements sont carrelés avec une pierre naturelle (marbre, granit ou similaire), les plinthes sont assorties. Un enduit intérieur mono couche est projeté sur les murs et plafonds des pièces habitables. Ne sont pas repris comme pièces habitables; les parkings, les caves, les locaux techniques et assimilés. La finition est lisse, à grain fin et non effritable, suivant les règles de l’art et les normes en vigueur. Des cornières d'angles sont prévues. Il s’agit de profilés spéciaux galvanisés scellés dans le plafonnage à tous les angles saillants des baies non destinées à recevoir un chambranle ou un carrelage mural. La transition entre revêtements de sols des communs et des appartements est réalisée par un entre-porte en pierre naturelles, posé légèrement en saillie. Carrelage des appartements TABLETTES Les carrelages et les plinthes des appartements sont à choisir par l’acquéreur dans toute la gamme existante, de format, de régularité et de planéité courante présentée dans la salle d'exposition de Thomas et Piron. Les carrelages sont collés sur la chape, en mode de pose orthogonal. La remontée périphérique de la membrane acoustique permet la dilatation du revêtement de sol. Les tablettes de fenêtre (épaisseur 2cm ) sont en pierre naturelle. Les angles sont chanfreinés et les faces vues sont polies. Elles sont posées dans les locaux plafonnés, en saillie sur les enduits finis et avec un léger débordement de part et d’autre des baies (encastrement latéral). Les éventuelles tablettes des salles de bain et salles de douche sont réalisées en faïence du même type que celle retenue pour les murs. Un carrelage d’une valeur achat de 45,00 €/M² hors TVA est prévu au sol dans toutes les pièces de l’appartement. La pose est prévue orthogonale. Le bas des murs des locaux carrelés reçoit une plinthe d’une valeur achat de 9,00 €/MCT hors TVA assortie au carrelage. Le montant de ce poste sera adapté en fonction du type de carrelage choisi par l’acquéreur (pierre naturelle, terre cuite,...) et du mode de pose particulier (diagonale, cabochon, etc). 5. CARRELAGES ET CHAPES SOLS Sol des sous-sols Le revêtement du sol est constitué par le polissage de la dalle de béton. (voir aussi corps d’état « Gros-œuvre », article « Dalle de sol »). Concerne : tous les sous-sols, sauf les communs suivants : sas d’escalier, sas d’ascenseur, cage d’escalier, qui seront carrelés. Parquet dans les appartements En lieu et place du carrelage, un parquet et plinthes assorties pourront être prévus en variante du carrelage. Le montant de ce poste sera adapté en fonction du type de parquet choisi par l’acquéreur ainsi que du mode de pose particulier (collée sur chape, flottante, sur lambourdes, etc …). Sols du rez-de-chaussée et des étages Isolation thermique des dalles du rez-de-chaussée L’isolation thermique de la dalle du rez-de-chaussée est assurée par une sous-chape en polyuréthane projeté d’une épaisseur de 10 cm présentant une très bonne résistance à la compression et offrant un haut pouvoir isolant . Ces caractéristiques assurent une stabilité des chapes et des revêtements de sol dans le temps. Les tuyauteries et tubages sont enrobés dans cette sous-chape. • • Isolation thermique des dalles des étages Il est à noter que les parquets sont à déconseiller pour les salles d'eau. Pour les options "parquet" l’attention des acquéreurs est attirée sur le fait que : les délais de livraison pourraient être prolongés pour des raisons de séchage de chape; certains choix de parquet ne sont plus possibles si les chapes sont réalisées. L’isolation thermique est assurée par une sous-chape en béton léger d’une épaisseur de 10 cm présentant une très bonne résistance à la compression. Cette caractéristique assure une stabilité des chapes et des revêtements de sol dans le temps. Les tuyauteries et tubages sont enrobés dans cette sous-chape. Les Jardins de Luxembourg S.A. CAHIER DES CHARGES / Lot A Résidence TERRA NOVA 01/07/2008 page 9/23 L’huisserie est en panneaux de particules de même revêtement que celui de la feuille de porte et est munie d’un joint périphérique en PVC. LES MURS Faïences murales Les carrelages muraux des salles de bains et salles de douches sont à choisir par l’acquéreur dans la salle d’exposition de Thomas et Piron. La valeur du carrelage est de 35,00 € /m² hors TVA. Les salles de bains et de douches sont indiquées sur les plans des appartements. Les faïences sont posées sur toute la hauteur des murs. A l’endroit de faïences murales, il n’est pas prévu la pose de plinthes. Les faces vues des habillages de baignoires et de douches sont carrelées. Il n’est pas prévu de carrelages muraux dans les WC séparés, ni dans les buanderies, ni dans les cuisines. Le montant de ce poste sera adapté en fonction du type de carrelage choisi par l’acquéreur et du mode de pose particulier. La quincaillerie est constituée de charnières renforcées (vissées et collées) réglables et d’une serrure à double pêne ; la clenche est nickel satin avec rosace référence 774 (choix présenté dans la salle d’exposition de Thomas & Piron). Pour faciliter une libre circulation d’air entre les différents locaux, les portes sont posées de façon à obtenir un jour de +/- 8 mm en partie inférieure. Moyennant adaptation du prix ou non, l’acquéreur a la faculté de choisir d’autres portes parmi la large gamme présentée dans la salle d’exposition de Thomas et Piron. Dans le cas de portes en bois massif, la préparation et le traitement sont à charge de l’acquéreur. Une porte en verre sécurit type PLANILUX CLAIR dans huisserie bloc porte laqué blanc type TB naturel, avec clenche et paumelles en alu est prévue dans certains appartements entre le hall d’entrée et le séjour, suivant les plans 6. 6. MENUISERIE INTERIEURE CLES Comme la porte d’entrée de l’appartement est une porte de haute sécurité, la clé qui permet l’accès à l’appartement ne commande que cet accès. Une deuxième clé permet d’ouvrir la porte d’entrée de l’immeuble ainsi que les portes de la cave privative et du garage (exclusivement privatif). Une porte coulissante est prévue aux endroits jugés nécessaires par l’architecte. Elles sont indiquées sur les plans. La feuille est de type duo verre opale de 7 mm, avec profils en alu. En position ouverte, la feuille est rentrée entre le mur et une double cloison en MDF peinte. La gestion des clés des locaux communs (locaux compteurs, locaux poubelles et vélos-poussettes notamment) est du ressort du syndic de l'immeuble. Remarque : les cotations sur les plans sont les dimensions des baies avant pose des blocs portes et non celles de passage. Les clés donnant accès aux locaux chaufferie et nettoyage sont spécifiques et destinées au syndic ou aux personnes désignées par la copropriété. PORTE DES COMMUNS PORTE D'ENTREE DES APPARTEMENTS (PORTES PALIERES) Afin d’assurer une sécurité maximale aux occupants, les appartements sont équipés de portes palières blindées anti-effractions, d’une hauteur de 210 cm. Ces portes, dont la pose est effectuée par un placeur agréé, ont une résistance au feu imposée par la réglementation. Elles sont également agrées ANTI-EFFRACTION CLASSE 3 suivant les normes européennes (NBN-ENV 1627 – 1628 – 1629 et 1630). Elles présentent une très grande durabilité et sont classées M4 pour leur résistance mécanique (épreuve ouvertures - fermetures de 200.000 cycles). Le ventail de ces portes est équipé d’une serrure à cylindre à points de fermetures multiples et d’un œil espion. Elle est composée d’une tôle en acier de chaque côté afin d’assurer une protection accrue. Le revêtement extérieur est déterminé par l’architecte. Le revêtement intérieur est à peindre. La quincaillerie est en aluminium de couleur argentée du côté des dégagements des communs et de couleur bronze du côté de l’appartement. La clé de la porte blindée anti-effraction est accompagnée d’une carte à code indispensable pour la reproduction de double. PORTES INTERIEURES DES APPARTEMENTS Blocs portes à battée, à âme tubulaire modèle TB standard laquée blanche, aux endroits indiqués sur les plans. La feuille de porte a une épaisseur de 3.9 cm et d’une hauteur de 211 cm. Les Jardins de Luxembourg S.A. CAHIER DES CHARGES / Lot A Ces portes, dont la pose est effectuée par un placeur agréé, ont une résistance au feu conforme au règlement incendie. La feuille de porte présente une épaisseur de 4 cm et une hauteur de 210 cm, les chants sont plats. Le revêtement de la feuille de porte est en stratifié, la finition est choisie par l’architecte. Si la résistance au feu demandée doit être de 1 heure, l'huisserie à peindre est composée d'un ébrasement en multiplex WBP d'une épaisseur de 25 mm et de chambranles en sapin de 12 mm sur 68 mm. Si la résistance au feu demandée est inférieure à 1 heure, l’huisserie en MDF à peindre est composée d'un ébrasement de 18 mm d ‘épaisseur et de chambranles de 12 mm sur 68 mm. Dans tous les cas, les paumelles sont en inox, la serrure à cylindre est à double pêne. Le modèle de la clenche en inox est défini par l'architecte. Ces portes seront munies d’un ferme-porte automatique avec bras intégré dans l’appareillage. PORTES DU SOUS SOL (CAVE, GARAGE……) La feuille de porte présente une épaisseur de 4 cm et une hauteur de 201,5 cm, les chants sont plats. Le revêtement de la feuille de porte est en stratifié, la finition est choisie par l’architecte. L’huisserie en MDF à peindre est composée d'un ébrasement de 18 mm d ‘épaisseur et de chambranles de 12 mm sur 68 mm. Les paumelles sont en aluminium naturel, la serrure à cylindre est à double pêne. Le modèle de la poignée est défini par l'architecte. Remarque : Il est interdit d’entreposer des produits dangereux ou inflammables dans les caves, garages et greniers ainsi que dans les parties communes (locaux poubelles, locaux vélos, cage d’escalier, dégagement,…). Résidence TERRA NOVA 01/07/2008 page 10/23 PLAFOND DU HALL D'ENTREE Le plafond du hall d'entrée est réalisé conformément aux choix de l’architecte d’intérieur (plafonnage, bois, spots encastrés,…) l’alimentation avec robinet double service en eau froide et la décharge pour la machine à laver le linge, tel que représenté sur les plans de l’appartement. double service en eau froide et une décharge pour la buanderie commune, une alimentation avec robinet pour la machine à laver le linge. Les appartements disposant d’une buanderie privative (si indiquées sur plans) seront également équipées de ces points de raccordement. l’ alimentation en eau froide pour le lave-mains dans les WC séparés GAINES TECHNIQUES Les gaines techniques sont fermées au moyen de carreaux de plâtre. Des précautions toutes particulières seront prises pour assurer une bonne isolation acoustique. ESCALIER DES DUPLEX La structure de l’escalier sera en béton, les marches, contremarches et plinthes seront carrelées avec un carrelage d’une valeur achat de 45€/m² HTVA. L’escalier est muni d’une côté d’une main courante en inox fixée au mur. Tous les appareils sanitaires, alimentations et décharges sont indiqués sur les plans (types et emplacements). Il est entendu que la possibilité de choisir les emplacements et les appareils sanitaires dépendra de l’état d’avancement des travaux. La production d’eau chaude et son raccordement font partie du corps d’état chauffage. Une ventilation primaire assure la ventilation du réseau sanitaire. HABILLAGE DES AUVENTS, PASSAGES, ETC L’ habillage des auvents sera réalisé suivant indications de l ‘architecte. BOITE AUX LETTRES L’ensemble boîte aux lettres est réalisé conformément spécifications de l’architecte et des prescriptions de la Poste. Si l’alimentation en eau doit faire l’objet d’un traitement particulier (adoucisseur, ...), les travaux complémentaires feront l’objet d’une adaptation de prix. Dans la mesure où la pression d’eau de la distribution serait trop élevée, un réducteur de pression est placé en aval du compteur d’eau et après le clapet anti-retour. aux 7. SANITAIRE GENERALITES Installation complète en aval du compteur d’eau général posé par la société distributrice. Elle comprend : les colonnes d’alimentation sanitaire en acier galvanisé y compris une boucle d’eau chaude sanitaire garantissant un délai de puisage d’eau chaude confortable ; les compteurs individuels de consommation d’eau chaude et d’eau froide (compteur en achat ou location); suivant implantation, les éventuels collecteurs sanitaires seront positionnés dans les appartements (local buanderie ou hall) ; les tuyauteries d’alimentation en tubes synthétiques ; les décharges en P.V.C. qualité “ sanitaire ”. Lorsque des prescriptions locales l’imposent, des décharges en polyéthylène haute densité (PE) sont utilisées ; la fourniture et la pose des appareils définis aux plans signés accompagnant le compromis de vente; leur position définitive sera fixée de commun accord avec l’acquéreur et l’installateur. Ces appareils (lavabo, WC, lave-mains, baignoire, douche, ...) sont choisis par l’acquéreur dans la salle d’exposition de Thomas & Piron pour un budget précisé ci-dessous, budget qui comprend aussi tous les accessoires (robinets d’arrêts, siphons, ...). Les tuyauteries sont apparentes en cave de même que dans les locaux non plafonnés et encastrées dans les murs et chapes dans les autres locaux. Dans ce dernier cas, si l’encastrement s’avère techniquement impossible, elles seront intégrées dans un caisson en plaques de plâtre. En outre, sont également prévus : l’alimentation en eau chaude et froide et la décharge pour l’évier de la cuisine, y compris les robinets d’arrêt de type « schell » dont un à double usage pour le raccordement d’un lavevaisselle ; Les Jardins de Luxembourg S.A. CAHIER DES CHARGES / Lot A Résidence TERRA NOVA 01/07/2008 page 11/23 APPAREILS SANITAIRES -porte de douche 2 battants IBIZA 2000 80/185 argent/ESG. Les caractéristiques des appareils en version standard (quantifiés sur les plans par le dessin du mobilier et des appareils en trait continu) sont les suivantes (prix fixes établis sur base du catalogue de la salle d'exposition de Thomas & Piron en date du 31/12/2007) : VERSION STANDARD Prix HTVA -Baignoire acrylique 180/80 RELAX/COMET, 648 ,7 -vidange à câble simplex chromé, -mitigeur thermostatique GROHE 1000, avec flexible 1,25 m et douchette. -Baignoire acrylique 170/80 COMBI, -vidange à câble simplex, 645,7 -mitigeur thermostatique GROHE 1000, avec flexible 1,25 m et douchette. -Baignoire acrylique 170/80 JACOB DELAFON ULTIMATE E60256, -vidange à câble simplex, -mitigeur GROHE 1000 avec flexible 1,25 m et douchette. 914,3 (Lorsque la configuration du local salle de bain ne permet pas de placer l’écoulement de la baignoire COMBI 170/80 à droite ). -Lave-main en porcelaine blanche de marque VILLEROY&BOSCH SAVAL , -robinet eau froide GROHE série ATLANTA chromé, -vidange automatique à tirette, siphon chromé, -miroir diam 40 cm. -Meuble lavabo DELPHY / EVOLUTION de 70 cm de large avec plan vasque moulée en résine blanche , -mitigeur GROHE série Eurodisc , -miroir et bandeau lumineux, -prise et interrupteur compris dans le meuble Meuble lavabo C40, 120 cm, finition blanc avec double vasque intégrée dans plan de travail en résine, -mitigeur GROHE série Eurodisc , -miroir de 120 cm avec luminaires intégrés WC suspendu monobloc en porcelaine blanche à chasse encastrée VILLEROY&BOCH OMNIA CLASSIC, réservoir avec mécanisme à bouton poussoir à touche économique, siège WC PRESSALIT 2000 . -Receveur de douche 80/80/16 cm acrylique BLANC TONUS III, -mitigeur douche THERMO FG 1000, -garniture de douche HG UNICA’S+CASETTA’S, Les Jardins de Luxembourg S.A. en € € € FT FT 601 FT 600 -Receveur de douche 90/90/16 cm acrylique BLANC TONUS III, mitigeur douche THERMO FG 1000, -garniture de douche HG UNICA’S+CASETTA’S, -porte de douche 2 battants IBIZA 2000 90/185 argent/ESG. -Receveur de douche acrylique 80/100 cm extra plat JACOB DELAFON E6737, mitigeur douche THERMO FG 1000, -garniture de douche RELAXA GROHE, -porte de douche coulissante 3 panneaux KERMI IBIZA 2000 ossature alu, vitrage transparent (ESG) référence I2STD100181AK 993,6 € FT 501 FT 515 1247,4 € FT 626 Seuls les éléments décrits au cahier de charges sont prévus dans le prix de base de l’appartement. Les plans peuvent proposer, à titre purement indicatif et non contractuel, des aménagements possibles de disposition des appareils. Vous trouverez dans le tableau ci-dessous le détails des sanitaires compris, appartement par appartement. € 105,3 € 902,89 € FT 300 FT426 Si, pour des raisons exceptionnelles et indépendantes de la volonté de Thomas & Piron (augmentation des matières premières entrant dans la fabrication des appareils sanitaires), le prix de ces appareils venait à augmenter, la différence entre le budget repris ci-dessus et le prix réel est à charge des acquéreurs. La pose des appareils est comprise dans le prix à concurrence du budget alloué. Si l’acquéreur opte pour du sanitaire hors standard, la somme dépassant le prix de base sera augmentée de 10 % pour couvrir les frais de garantie et de pose complémentaire. HABILLAGE VERTICAL DE BAIGNOIRE ET DE DOUCHE. 1704.48 € FT 453 554 ,3 € FT 150 Dimensions adaptées au modèle d’appareil utilisé. Il est réalisé en carreaux de plâtre de 5 cm d’épaisseur. Un regard de visite est incorporé pour accéder au siphon de la baignoire. L’accès à la vidange des receveurs de douche se fait par la crépine. FT 500 960,6 € CAHIER DES CHARGES / Lot A Résidence TERRA NOVA 01/07/2008 page 12/23 Appartement LaveWC FT main 150 FT 300 Baignoire FT 600 Meuble Baignoire Baignoire Meuble lavabo lavabo Douche Douche Douche FT 601 FT 626 FT 426 FT 453 FT 500 FT 501 FT 515 Niv 0 AA0001 AA0002 AA0003 AA0004 AB0005 AB.0006 AB0007 AB0008 AB0009 AB0010 AC0011 AC0012 AC0013 AC0014 AD0015 AD0016 AD0017 Appartement 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LaveWC FT main 150 FT 300 1 1 1 1 1 1 Baignoire FT 600 1 Meuble Baignoire Baignoire Meuble lavabo lavabo Douche Douche Douche FT 601 FT 626 FT 426 FT 453 FT 500 FT 501 FT 515 NIV 1 AA0101 AA0102 AA0103 AA0104 AB0105 AB0106 AB0107 AB0108 AB0109 AB0110 AC0111 AC0112 AC0113 AC0114 AD0115 AD0116 AD0117 AD0118 AD0119 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Les Jardins de Luxembourg S.A. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CAHIER DES CHARGES / Lot A 1 1 1 1 Résidence TERRA NOVA 01/07/2008 page 13/23 Appartement LaveWC FT main 150 FT 300 Meuble Meuble Baignoire Baignoire Baignoire lavabo FT lavabo FT Douche Douche Douche FT 600 FT 601 FT 626 426 453 FT 500 FT 501 FT 515 NIV 2 AA0201 AA0202 AA0203 AA0204 AB0205 AB0206 AB0207 AB0208 AB0209 AB0210 AC0211 AC0212 AC0213 AC0214 AD0215 AD0216 AD0217 AD0218 AD0219 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Appartement LaveWC FT main 150 FT 300 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Meuble Meuble Baignoire Baignoire Baignoire lavabo FT lavabo FT Douche Douche Douche FT 600 FT 601 FT 626 426 453 FT 500 FT 501 FT 515 NIV 3 AA0301 AA0302 AB0303 AB0404 2 2 1 2 2 2 1 1 AB0404 ETAGE AC0305 AC0306 AD0307 AD0308 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 107 68 TOTAUX Les Jardins de Luxembourg S.A. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 45 9 1 1 1 4 50 CAHIER DES CHARGES / Lot A 2 Résidence TERRA NOVA 01/07/2008 1 1 1 1 1 1 3 page 14/23 5 POMPES DE RELEVAGE En fonction du niveau du réseau d’égouttage public un système de relevage des eaux usées et/ou de pluie peut être nécessaire. Le système de relevage est muni d’un système de sécurité « no break » ( batteries de secours). Les pompes de relevage doivent faire l’objet d’un entretien trimestriel par une entreprise spécialisée, aux frais de la copropriété. 8. ELECTRICITE Deux robinets double services à commande par clé carrée avec protection contre le gel sont prévus par résidence, à implanter en pied de façade à des endroits à déterminer avec l'architecte. L’installation est réalisée conformément aux directives du Règlement Technique en vigueur au moment de l’élaboration des plans. Les travaux débutent par le tracé de l’installation, en collaboration avec l’acquéreur si l’état d’avancement des travaux le permet, sur les parois des locaux. Les tracés ont pour but de déterminer l’emplacement définitif souhaité, des appareils et des équipements détaillés ci-dessous. L’installation est encastrée dans les murs et sols des locaux plafonnés. L’installation aux plafonds sera réalisée au moyen de câbles plats noyés dans l’épaisseur du plafonnage. Elle est apparente et sous tube dans les locaux du sous-sol (caves, garages, chaufferie, ...) et dans les locaux non plafonnés. RESEAU INCENDIE INSTALLATION ELECTRIQUE DES COMMUNS Installation complète en aval du compteur d’eau général posé par la société distributrice (hors entreprise). Elle comprend : les colonnes d’alimentation en acier galvanisé ; des dévidoirs à alimentation axiale avec dérouleur, en nombre adapté aux normes incendies, un hydrant (système de connexion) sous chaque dévidoir, si exigé par service incendie L'ensemble des parties communes est équipé de luminaires dont le nombre et le type sont définis par l’architecte. Des détecteurs de présence commandent l'allumage des points lumineux, l'extinction est assurée par une temporisation automatique. Des prises sont prévues en nombre suffisant pour pouvoir assurer le fonctionnement des appareils d'entretien des communs (y compris une prise monophasée dans le local poubelles). Les points lumineux extérieurs sont commandés par des interrupteurs crépusculaires avec une temporisation. ROBINETS EXTERIEURS L’installation est mise en conformité et en fonction des remarques reprises dans le rapport du service incendie. INSTALLATION ELECTRIQUE DE LA PARTIE PRIVATIVE (PAR LOGEMENT) L’installation commence au coffret divisionnaire et comprend : 1 tableau général du type armoire en matière isolante, la protection de ces circuits est réalisée par des coupecircuits à fusibles automatiques et par deux disjoncteurs différentiels ; les interrupteurs du type à bascule placés en général à 1 m du sol près des huisseries, côté serrure de la porte ; les prises avec sécurité du même type que les interrupteurs ; les arrivées de courant pour les points lumineux ; les tubages câblés depuis la boîte de dispersion pour le circuit intérieur de téléphone le tubage câblé depuis la boîte de dispersion pour le circuit intérieur de la télédistribution. Il permet de recevoir les programmes par satellite moyennant un avenant de prix ainsi que les accords des copropriétaires pour l’installation de la parabole. Les antennes paraboliques privées sont interdites. le système de parlophonie est composée d’un poste intérieur avec commande de l'ouverture de la porte d'entrée secondaire et d'un bouton poussoir dans le hall d'entrée avec porte étiquette. L’ installation d’un poste vidéo intérieur est connecté à la caméra prévue dans le hall d'entrée principal. Le câblage vidéo dans les appartements ainsi que le vidéophone étant systématiquement prévu au hall d’entrée de l’appartement. la liaison équipotentielle principale réalisée en fil V.O.B. reliant à la terre la structure métallique restant accessible, les canalisations de départ et de retour de chauffage, la chaudière et les canalisations sanitaires ; la liaison équipotentielle secondaire réalisée en fil V.O.B. reliant à la terre pour chaque salle d’eau, les parties métalliques des canalisations en eau chaude et eau froide, les canalisations de départ et de retour de chauffage ainsi que la broche de terre des prises ; la réception de l’installation par un organisme agréé ; le compteur de la régie de distribution d’électricité est placé dans une pièce commune définie par le vendeur promoteur Les Jardins de Luxembourg S.A. CAHIER DES CHARGES / Lot A Résidence TERRA NOVA 01/07/2008 page 15/23 Les caves, les garages privés, ainsi que les prises de la buanderie commune sont raccordés aux tableaux des appartements auxquels ils appartiennent. Description Hall de jour Point lumineux à 2 interrupteurs Prise monophasée Sonnette de palier Hall de nuit Point lumineux à 2 interrupteurs Prise monophasée Séjour Point lumineux à 1 interrupteur Point lumineux à 2 interrupteurs Prise monophasée Tubage câblage téléphone Tubage câblage TV Cuisine Point lumineux à 1 interrupteur Prise monophasée Prise cuisinière Prise Four Prise Frigo Prise Hotte Prise Micro-onde Prise lave-vaisselle Débarras (si indiqué sur le plan des appartements) Point lumineux à 1 interrupteur Prise monophasée Dressing (si indiqué sur le plan des appartements) Point lumineux à 1 interrupteur Salle de bains Point lumineux à 1 interrupteur Prise monophasée Salle de douche Point lumineux à 1 interrupteur Prise monophasée WC Point lumineux à 1 interrupteur Par chambre ou bureau Point lumineux à 2 interrupteurs Prise monophasée Tubage câblage télévision Tubage câblage téléphone Cave Hublot lumineux à 1 interrupteur Prise monophasée Garage fermé Point lumineux à 1 interrupteur Prise monophasée Terrasse/Balcon Luminaire à 1 interrupteur bipolaire, d’une valeur achat de 50 Eur/pce htva, modèle choisi par l’architecte. Prise extérieure Buanderie privée (si indiqué sur le plan des appartements) Point lumineux à 1 interrupteur Prise monophasée Prise machine à laver* Prise séchoir (uniquement à condensation)* Cage d’escalier des duplex Point lumineux à 2 interrupteurs Buanderie commune Les Jardins de Luxembourg S.A. Appartement Studio 1 1 1 - 1 - 1 - 1 1 6 1 1 1 1 6 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Prise à clé pour machine à laver* Prise à clé pour séchoir à condensation* 1 1 1 1 * la position des prises pour la machine à laver et le séchoir est décidée par l’architecte et est indiquée sur le plan des appartements A noter que l'équipement décrit ci-avant pour les séjours des appartements vaut pour la pièce séjour-chambre des studios. VIDEO/PARLOPHONIE CAHIER DES CHARGES / Lot A le système de vidéo-parlophonie est composé d’un poste intérieur dans chaque appartement avec commande de l'ouverture de la porte d’entrée secondaire de l'immeuble. Le poste vidéo intérieur de l'appartement est connecté à la caméra prévue dans le hall d'entrée principal de l'immeuble. L’objectif est de sécuriser le hall d’entrée. TELEPHONE Le câblage est compris : depuis les prises prévues jusque la boîte de dérivation prévue à l’intérieur de l’appartement et depuis cette boîte de dérivation jusqu’à à proximité du coffret répartiteur posé par la société distributrice dans le local technique commun pour raccordement par cette dernière après demande de raccordement de la part du propriétaire. TV Une boîte de dérivation est prévue sur le parcours du tubage pour le câble de télédistribution (généralement dans le local rangement ou buanderie) de sorte que, si nécessaire, il soit aisé d'installer un amplificateur de signal. Le câblage est compris et laissé en attente à proximité du coffret répartiteur posé par la société distributrice dans le local technique pour raccordement par cette dernière après demande de raccordement de la part du propriétaire. De manière à capter la plupart des chaînes télévisées étrangères émettant par satellite, un tubage supplémentaire pour raccordement à une antenne parabolique commune est également prévu. NB : les câblages des prises TV et téléphone seront valorisées dans le décomptes des frais de raccordement. Si les câblages, les prises TV et téléphones doivent être placées par les sociétés distributrices, elles seraient également valorisées dans le décomptes des frais de raccordement. Résidence TERRA NOVA 01/07/2008 page 16/23 collaboration avec les acquéreurs tant que l’état d’avancement des travaux le permet. . Des vannes thermostatiques à débit (Kv) réglable permettent d’équilibrer les différents circuits. 9. CHAUFFAGE GENERALITE La puissance, le nombre, les dimensions et les emplacements des corps de chauffe seront déterminés en fonction des équipements standards existants sur le marché et par l’étude de chauffage établie après l’élaboration des plans définitifs. Le calcul des déperditions s’effectue suivant les normes en vigueur. Le calcul des besoins énergétiques est basé sur les données suivantes : température des locaux salle de bains + 24°C living, salle à manger, bureau + 22°C cuisine + 20°C chambre + 18°C hall + 16°C Température extérieure de base suivant la norme en vigueur. Le service technique de l’entreprise assure la mise en service de l’installation de chauffage et la mise à feu de la chaudière. La garantie du matériel correspond à la garantie du fabricant moyennant un entretien régulier de l’installation par un technicien agréé. Cet entretien est à charge de l’acquéreur à partir de la réception provisoire. CHAUFFERIE CENTRALISEE. Dans la salle de bains et dans la salle de douche , est placé un radiateur décoratif sèche serviette de la marque « Radson » série « FLORES M » ( à raccordement central) ou similaire. La teinte est blanche et la dimension est adaptée à la configuration et au volume à chauffer. A la demande de l’acquéreur et avec adaptation de prix, d’autres marques de radiateurs (Acova, Jaga, Thermic...) peuvent être proposés en variante. Régulation générale Les Jardins de Luxembourg S.A. se réserve le droit du choix de la régulation globale de la résidence. Régulation individuelle. Le module de régulation par unité de logement est composé : Soit d'une vanne de zone 2 voies; soit d'un circulateur individuel; une commande par un thermostat d'ambiance; un gabarit de compteur. CHAUDIERE GAZ A CONDENSATION Chaudière gaz à condensation avec préparation d’eau chaude sanitaire par boiler séparé. La chaudière est pilotée par un tableau de régulation de type basse température à sonde extérieure. Ce principe de régulation a pour principe d’adapter la température d’eau du circuit de chauffage à la température extérieure. Le sanitaire reste prioritaire par rapport au chauffage. Les avantages qui en découlent sont : un meilleur confort, une économie d’énergie. Si le service incendie l’impose, une centrale de détection gaz permet via une électrovanne de couper l’alimentation de la chaudière à la moindre fuite de gaz. Tuyauteries Installation complète en aval de la chaudière comprenant : les colonnes de chauffage calorifugées en acier ; les tuyaux seront isolés suivant les normes en vigueur, Les tuyauteries d’alimentation de chauffage en tube synthétique, Suivant implantation, les éventuels collecteurs de départ et de retour de chauffage seront positionnés dans les appartements, les tuyauteries d’alimentation des radiateurs en tube synthétique. L’installation est apparente dans les caves, chaufferies, locaux techniques et locaux non plafonnés et encastrée dans les autres locaux ou mise dans un faux plafond si l’environnement ne le permet pas. Radiateurs A part dans les salles de bain et dans les salles de douche, sont posés des radiateurs de marque STELRAD série NOVELLO RAL 9010, ils sont en acier à panneaux avec grilles d’habillage, ils sont équipés de vannes thermostatiques. L’alimentation du radiateur se fait par encastrement d’un sabot d’alimentation dans les murs, dégageant ainsi complètement le sol de toute tuyauterie (esthétique et facilité de nettoyage). L’emplacement définitif des corps de chauffe est déterminé en Les Jardins de Luxembourg S.A. CAHIER DES CHARGES / Lot A La régulation est assurée par un thermostat d’ambiance à programmation journalière de type Danfoss ou similaire avec deux programmes distincts : un premier pour les 5 jours de la semaine et un second pour le week-end. Chaque programme peut contenir jusqu'à 6 instructions différentes. D’autres types de thermostats peuvent être proposés en variante suivant adaptation du prix. 10. VENTILATION DOUBLE FLUX VENTILATION DOUBLE FLUX La ventilation est de type double flux avec récupération d’énergie : D’une part, l’alimentation des locaux dits « secs » (séjour, living, chambre, bureau,…) assuré par un système de pulsion mécanique (grille ou similaire) intégré dans les plafonds ou les murs (penthouses). et d’autre part, l’extraction de l’air vicié pour les locaux dits « humides » (salle de bains, cuisine, buanderie, W-C,…) réalisé par un système d’extraction mécanique. L’installation comporte un échangeur double flux à haut rendement pour récupérer un maximum d’énergie avant de rejeter l’air extrait dans les locaux humides directement à l’extérieur. L’air pulsé dans les appartements sera donc préchauffé par l’air extrait dans les appartements via l’échangeur. Ce système permet une économie d’énergie importante par rapport à un système classique d’extraction mécanique, tout en assurant une bonne ventilation des appartements. Les bouches de pulsion et d’extraction sanitaires sont de type auto-régulantes. Pour un bon équilibre du système, les fenêtres et portes extérieures doivent restées fermées. Le système double-flux est collectif pour les appartements, sauf pour ceux de l’étage en retrait où un système Résidence TERRA NOVA 01/07/2008 page 17/23 appartement par appartement est prévu. Les groupes, qu’ils soit collectifs ou individuels, nécessitent un entretien qui restera à charges de la copropriété ou des acquéreurs. Un clapet coupe-feu est placé à chaque passage de gaine technique si cela est imposé par le service incendie. Les hottes sont à rejet en façade lorsque la disposition de la cuisine le permet. Lorsque le rejet en façade n’est pas envisageable, la hotte de cuisine sera raccordée sur des conduits individuels prévus à cet effet et situés dans les gaines techniques. Dans les deux cas la hotte sera de type motorisée. L'utilisation de la hotte peut engendrer un déséquilibre momentané du système de ventilation. Les utilisateurs sont, dans ce cas, invités à limiter la puissance de la hotte. Si des grilles d'extraction sont prévues en façade elles sont de type à vantelles fixes en aluminium thermolaqué dans un ton choisi par l’architecte. Thomas & Piron se réserve le droit d'opter pour le type de système d'extraction qu'il juge le plus approprié. Les bouches d’extraction et/ou de pulsion posées dans les locaux sanitaires sont de type auto-régulantes. Un clapet coupe-feu est placé à chaque passage de gaine technique si cela est imposé par le service incendie. Remarque : Le système de ventilation ne permet pas le raccordement d’un sèche linge, seule l’utilisation d’un sèche linge à condensation est possible dans l’immeuble L'installation de cheminées individuelles pour tous système de chauffage, poêle, inserts... est prohibée au vu des choix techniques et énergétiques ayant sous tendu la conception même du bâtiment. 12. PEINTURE PARTIES COMMUNES Tous les choix des coloris sont définis par l’architecte . Les murs des espaces communs plafonnés sont peints au latex (2 couches) sur fibre de verre. Les plafonds de ces espaces communs sont peints au latex (primer + 2 couches). Les dégagements des communs non plafonnés seront peints au latex (2 couches). Toutes les menuiseries, les huisseries et les ferronneries communes sont peintes , sauf au sous-sol où seules les portes métalliques sont peintes des deux côtés. Les portes et huisseries métalliques des ascenseurs sont peintes, sauf au rez-de-chaussée où elles sont en inox. PARTIES PRIVEES Les murs des appartements (à l’exception des murs des locaux salle de bain et de douches qui sont carrelés) sont revêtus d’une fibre de verre avec peinture en latex appliquée en deux couches. Les plafonds des espaces privés sont peints au latex (primer + 2 couches). Toutes les menuiseries et les ferronneries privées sont peintes, (primer- s’il n’est déjà présent-+2 couches), sauf si la porte est demandée en bois naturel (moyennant supplément à charge de l’acquéreur). Dans le cas où ce poste ne serait pas réalisé par le corps de métier désigné par le vendeur - promoteur et que l’acquéreur souhaite réaliser ce poste lui-même ou par une tierce personne désignée par lui, tous les travaux préparatifs aux peintures définitives des espaces privés (enduisage, ponçage,…) ne font pas partie des travaux et restent à charge de l’acquéreur. 11. ASCENSEUR Ascenseur de type électromécanique desservant le ou les niveaux de sous-sol et tous les étages, y compris l’étage supérieur du duplex. L’accès à l’étage supérieur du duplex est privatif, il se fera à l’aide d’une clé ou d’un code. Ce type d’ascenseur ne nécessite pas de salle des machines, la machinerie étant intégrée à la trémie. L’ascenseur a une charge utile de 630 kg pour 8 (huit) personnes et est conforme aux normes et prescriptions en vigueur. Il est accessible aux personnes à mobilité réduite. (passage libre de 90/200Ht) La finition intérieure luxueuse de la cabine comporte les points suivants : les parois intérieures sont constituées de tôles galvanisées recouvertes d’un film PVC ; le sol est de type plastifié ou en pierre naturelle y compris plinthe périphérique ; les portes sont coulissantes à ouverture latérale et de finition intérieure et extérieure inox pour le rez-dechaussée ; les portes palières coulissantes sont de type métalliques et peinte pour les étages et les sous-sols, la cabine est équipée d’un miroir et d’une barre d’appui ; la signalisation intérieure est composée d’un indicateur de position, d’un indicateur de direction, et d’un éclairage de secours ; système de télé service permettant d’assurer les prestations liées au service 24 h/24. Ces prestations sont assurées lors de la prise d’un contrat de maintenance. Les frais liés à ce contrat ainsi qu’à l’ouverture d’une ligne téléphonique spécifique sont à charge de la copropriété. Les différents choix de teintes liés à la finition de l’ascenseur sont réalisés par l’architecte. Les Jardins de Luxembourg S.A. CAHIER DES CHARGES / Lot A Résidence TERRA NOVA 01/07/2008 page 18/23 Une cabine moyenne tension est prévue pour l’alimentation de la résidence en électricité. 13. RACCORDEMENTS Les travaux de raccordement général extérieur de l’immeuble (eau, gaz, électricité, télédistribution, téléphone, égouttage, …) sont prévus et réalisés suivant les directives imposées par les distributeurs. Les frais de branchements aux différents impétrants et réseaux d’énergie sont exclus du prix de vente. Les prix indicatifs des frais et taxes actuellement présentés par les distributeurs avoisinent les 3.500 € par acquéreur. Ces prix sont imposés au vendeur – promoteur. Le vendeur – promoteur ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute modification de prix par rapport aux prix indicatifs communiqués. Les frais de branchements et des taxes y relatives seront calculés. Sur le prix des travaux, un coefficient de 15% pour frais généraux et administratifs sera appliqué. Un décompte sera établi pour chaque acquéreur en divisant le montant global des frais par le nombre de logements prévus initialement dans l’acte de base. L’acquéreur payera le montant du décompte au Vendeur - Promoteur. Les branchements individuels, les locations des compteurs, les taxes et autres redevances sont à charge des acquéreurs. De même, les taxes diverses restent à charge de chaque acquéreur au prorata de leurs acquisitions. Les frais d’abonnement, d’installation, de raccordements privatifs et d’ouverture des divers compteurs pour le gaz, l’électricité et l’eau sont à charge de l’acquéreur en sus du prix convenu. Les frais d’abonnement, d’installation et de raccordement privatifs pour le téléphone, et la télédistribution sont à charge de l’acquéreur en sus du prix convenu. Les contrats d’abonnements, tels que ceux relatifs à l’eau, au gaz et à l’électricité, qui auront été souscrits par le vendeur promoteur concernant l’ensemble du bâtiment où sont situés les locaux vendus, seront continués par le syndicat des copropriétaires, et les sommes payées en exécution de ces contrats figureront parmi les charges de la copropriété ou des propriétaires individuels. La vente ne comprend pas les canalisations, appareils et compteurs qui appartiendraient à des régies, sociétés de distribution et cætera. Les frais d’installation des compteurs dans les parties communes seront répartis forfaitairement entre les acquéreurs des différentes entités. Il en sera de même pour les taxes de raccordement. Ces frais seront facturés forfaitairement lors du décompte final. GAZ Un compteur général de gaz est placé dans un local technique prévu à cet effet. La reprise du compteur général se fera par la co-propriété dès l’occupation du 1° appartement, avec redistribution des coûts via les charges aux divers occupants. Les frais d’ouverture, de taxes et de location de ce compteur sont à charge des acquéreurs. EAU Un compteur général pour l’eau est placé dans un local technique prévu à cet effet. Un compteur eau froide et un compteur eau chaude sont prévus pour chaque appartement. Ces compteurs sont à lecture à fréquence. La location de ces compteurs et les taxes sont à charge de l’acquéreur via le syndic d’immeuble. La reprise du compteur général se fera par la co-propriété dès l’occupation du 1° appartement, avec redistribution des coût via les charges aux divers occupants. CHAUFFAGE Un compteur de passage (type intégrateur) à lecture à fréquence est prévu pour chaque appartement. La location de ce compteur et les taxes sont à charge de l’acquéreur via le syndic d’immeuble. 14. AMENAGEMENTS EXTERIEURS Les abords seront réalisés suivant les plans de l’architecte, de l’architecte paysagiste et des prescriptions urbanistiques. Les accès véhicules aux parkings sont réalisés en béton strié. Ensemencement de gazon sur toute la surface verte du site et plantation d’arbres ou arbustes et fleurs suivant les instructions de l’architecte paysagiste. Ces travaux sont liés aux saisons et, de ce fait, pourraient ne pas être réalisés lors de la réception. TELEDISTRIBUTION – TELEPHONIE Le vendeur - promoteur fait raccorder l’immeuble au réseau de télédistribution et de téléphonie jusqu’à la boîte de dispersion située dans le local commun des compteurs. Ce raccordement (abonnement annuel et taxes) est à charge des acquéreurs. Les tubages avec câbles sont prévus jusqu’à la boîte d’encastrement. Les prises sont placées par les sociétés distributrices lors des raccordements. Les tubages avec câbles sont prévus pour la télédistribution et pour une antenne parabolique commune, suivant choix de la copropriété, l’antenne est à charge de la copropriété. Il est interdit d’installer une antenne individuelle. Des jardins à jouissance privative sont affectés à certains des appartements du rez-de-chaussée. L’entretien de ces jardins privatifs est à charge des appartements correspondants ELECTRICITE Les compteurs d’électricité sont regroupés dans le local commun des compteurs afin de faciliter les opérations de comptage annuel sans devoir déranger les occupants. Les frais d’ouverture, de taxes et de location de ces compteurs sont à charge de l’acquéreur. Un tableau divisionnaire est placé dans chaque appartement et est relié au compteur. Un compteur commun est prévu pour l’ensemble des parties communes. Le frais d’ouverture, de taxes et de location de ce compteur sont à charge des acquéreurs. Les Jardins de Luxembourg S.A. CAHIER DES CHARGES / Lot A Résidence TERRA NOVA 01/07/2008 page 19/23 Différents choix sont disponibles avec ou sans adaptation de prix: 15. CUISINE EQUIPEE Cuisine équipée Les cuisines ne sont pas prévues dans le prix de base de l’appartement. Les plans proposent, à titre purement indicatif et non contractuel, des dispositions possibles des équipements de cuisine. Cependant, nous avons choisi un partenaire de confiance avec qui nous travaillons en étroite collaboration « MODISTA SPRL». Lors de la réception de votre bien, cette collaboration vous permet de bénéficier directement de votre cuisine. Lors du choix de sa cuisine, l’acquéreur tiendra compte qu’ une hotte centrale entraîne automatiquement la création d’un caisson ou faux-plafond pour amener le conduit d’évacuation en façade. Dans le cas où l’acquéreur déciderait de ne pas confier la fourniture et le montage de la cuisine au constructeur, l’acquéreur s’engage néanmoins à déterminer son choix de cuisine auprès de son fournisseur et à transmettre son dossier technique dans un délai compatible avec le planning de chantier afin de pouvoir déterminer en temps utile les emplacements des divers raccordements (alimentation eau, évacuation eaux usées, électricité). Pour l’implantation des éviers et équipements nécessitant une évacuation d’eaux usées, l’acquéreur tiendra compte de l’implantation des gaines techniques du bâtiment. Les travaux d’installation de la cuisine par un fournisseur tiers ne peut intervenir qu’après la réception provisoire afin d’éviter tout problème de responsabilité et afin d’optimiser la gestion des travaux. Le cuisiniste Modista se trouve en annexe de la salle d’exposition Thomas et Piron à Our. SERVICE ET GARANTIE La conception de la cuisine équipée est élaborée en collaboration avec l’acquéreur et le conseiller spécialisé et fait l’objet d’un avant-projet personnalisé. Le placement de la cuisine équipée fait partie intégrante des travaux de l’immeuble, dès lors ces travaux (de la prise de mesure à la réception des travaux) sont organisés et coordonnés conjointement avec le constructeur. Il organise l’intervention des différents corps de métier (plombiers, carreleurs, plafonneurs, électriciens et menuisiers). Les appareils électroménagers sont soumis à la garantie du fabricant et les meubles ont une garantie de 7 ans. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Les corps des meubles Les corps, y compris les tablettes sont constitués de panneaux de particules surfacés mélaminé de 19 mm d’épaisseur, d’une haute densité. Un vide sanitaire de 71 mm à l’arrière des éléments bas profondeur 56 cm permet une passage des tuyauteries et une bonne circulation de l’air. Les meubles hauts disposent d’un vide sanitaire de 16 mm qui permet le passage des fils électriques. Les dos des meubles sont en panneaux de fibres moyenne densité (MDF) de 4 mm, laqués sur les surfaces intérieures. Tous les chants (avant, dessus et dessous) sont plaqués en mélaminé. Le chant arrière est protégé contre l’humidité par un placage en kraft. Les façades Les Jardins de Luxembourg S.A. Mélaminés : Surfaçage mélaminé sur panneaux de particules de 19 mm d’épaisseur avec chants en PVC. Stratifiées : Surfaçage stratifié sur panneaux de particules de 19 mm d’épaisseur avec chants en PVC ou stratifié. Polymères : Surfaçage intégral (y compris les chants) polymère sur panneaux de fibre moyenne densité (MDF) de 19 mm d’épaisseur. Le polymère est une matière à effet de métamérisme important (qui change de teinte en fonction de l’éclairage). L’assortiment avec d’autres matières (corps de meuble en mélaminé par exemple) dans un même contretype de teinte peut donc varier en fonction de la nature de l’éclairage (fluorescent, halogène ou incandescent). Postformées : Surfaçage intégral (y compris les chants) mélaminé ou stratifié sur panneaux de particules de 19 mm d’épaisseur. Les chants verticaux sont arrondis. Bois massif : Elles sont traitées avec des vernis polyuréthanes anti-jaunissants. Les façades en bois massif sont toujours sélectionnées et teintées à la contremarque afin d’obtenir une unité d’aspect et de teinte optimale. Le bois reste une matière naturelle et malgré une sélection rigoureuse nous ne garantissons pas une uniformité absolue des tons, veinage, placage. De légères variations peuvent exister d’une porte à l’autre. Des nœuds sont acceptés en fonction du choix du bois et du modèle. Les plinthes De 12 ou 15 cm de hauteur, elles sont constituées d’un profil surfacé dans la même finition que la façade. Elles sont pourvues d’un profil en matière synthétique en partie basse pour éviter la rétention d’eau. Montage et démontage par simple clipsage pour faciliter l’entretien. Les charnières Ouverture à 110°, réglables en 3 dimensions, entièrement métallique finition nickelé mat. Equipées d’un amortisseur de fin de course. Les tiroirs Les côtés entièrement métalliques, enveloppent les glissières et les rendent invisibles (protection contre les poussières). L’ouverture des tiroirs est totale. Ils sont équipés du système Bluemotion (amortisseur de fin de course). La capacité de charge est de 35 kg, les faces sont réglables latéralement et en hauteur. Dans le cas de cuisines en bois massif, les tiroirs sont composés d’une structure en hêtre massif et d’un fond plaqué vernis de 8 mm, assemblés à queue d’aronde et montés sur un système de coulisses invisibles supportant une charge de 30 kg avec ouverture totale. Les plans de travail Les plans de travail sont constitués d’un panneau de particules à haute densité stratifié de 38 mm d’épaisseur. Le chant est soit post formé (stratifié) ou en PVC. Le panneau est hydrofugé dans la masse. Autres choix possibles avec adaptation de prix ; pierre naturelle, bois massif, matière synthétique,… Les appareils électroménagers CAHIER DES CHARGES / Lot A Résidence TERRA NOVA 01/07/2008 page 20/23 En fonction du budget alloué l’acquéreur aura la faculté de choisir son matériel parmi les meilleures marques du marché. Le placement et le raccordement des différents appareils sont inclus dans le budget cuisine. Les caractéristiques de la hotte devront répondre aux normes de ventilation de l’appartement. 16. Clauses administratives peuvent résulter de leur placement et s’engage à ne les entraver d’aucune manière. Lorsque, par ordre ou par le fait de l’acquéreur, l’exécution du marché est interrompue pour une période d’au moins quinze jours calendrier, une avance sur la tranche en cours, à concurrence de la valeur des travaux exécutés, est due au vendeur - promoteur. Si cette interruption, de ce chef, est prolongée, le vendeur promoteur est fondé à introduire un décompte d’indemnisation dont le montant est convenu de commun accord, mais il ne peut se prévaloir des discussions en cours à ce sujet pour ne pas reprendre l’exécution de la convention. A) Délai d’exécution des travaux B) Réception des parties privatives Le vendeur - promoteur s’oblige à faire mener les travaux de telle manière que les ouvrages des parties privatives soient achevés dans un délai défini au compromis de vente et stipulé en nombre de jours ouvrables à compter de la date de début des travaux, sauf survenance d’un cas de force majeure ou, plus généralement, d’une cause légitime de suspension du délai de livraison. Ne sont pas considérés comme jours ouvrables : les samedis, dimanches et jours fériés légaux, les jours de vacances suivant la convention collective de la construction du Grand Duché du Luxembourg, les jours d’intempérie. Les jours d’intempérie sont établis par rapport aux données de la station météorologique de l’aéroport de Luxembourg et correspondent aux jours où le relevé de la température à 8h00 est inférieure ou égale à 2° Celsius ou pendant lesquels quatre heures de pluie et plus sont enregistrées ou au cours desquels la vitesse du vent dépasse la vitesse de 70 km/h. Pour l’application de cette disposition, seraient notamment considérés comme des causes légitimes de suspension du délai de livraison, la grève (qu’elle soit générale, particulière au bâtiment et à ses industries annexes, ou spéciale aux entreprises travaillant sur le chantier), le lock-out, la faillite, la déconfiture, la mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux, les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux (à moins que ces injonctions ne soient fondées sur des fautes ou négligences imputables au vendeur - promoteur), les procédures judiciaires qui auraient pour conséquence l’arrêt des travaux (à moins que ces dernières ne soient fondées sur des fautes ou négligences imputables au vendeur - promoteur), les troubles résultant d’hostilités, révolutions, cataclysmes, accidents de chantier, ou tout autre événement indépendant de la volonté du vendeur - promoteur. La suspension temporaire des travaux pour cas de force majeure, cause légitime de suspension ou retard de paiement de l’acquéreur entraîne de plein droit et sans indemnité la prorogation du délai d’exécution initialement prévu d’une période égale à la durée de la suspension, augmentée du laps de temps normalement nécessaire à la remise en route du chantier. Si l’acquéreur commande, par le biais d’un contrat d’entreprise le liant au constructeur, des travaux supplémentaires en cours d’exécution ou s’il modifie la nature des travaux commandés, le constructeur se réserve le droit de prolonger le délai initialement prévu. La prolongation du délai sera proportionnelle à l’importance du travail supplémentaire ou des modifications. Certains produits de finition ( tels que cuisines équipées, parquets, portes intérieures, menuiserie intérieure en général) doivent être installés dans des conditions d’hygrométrie qui ne sont pas toujours remplies au moment de la fin du chantier. Le temps d’attente nécessaire pour ces éléments prolonge le délai d’achèvement des travaux sans indemnités. Néanmoins, l’acquéreur pourra demander la remise des clés avant la pose de ces éléments de finition en accordant la réception de l’ouvrage avec des réserves pour lesdits produits de finition. Dans ce cas, l’acquéreur accepte tous les inconvénients qui Pour rendre la réception possible, les travaux privatifs dans l'appartement vendu doivent dans leur ensemble être terminés, nonobstant des imperfections mineures réparables durant le délai de garantie, et le bien doit être en état d'être utilisé conformément à sa destination. Les imperfections mineures sont des imperfections dont le coût de réfection est inférieur à 5% du prix des travaux de construction. Le vendeur-promoteur demande cette réception par écrit en invitant, par lettre recommandée à la poste, l'acquéreur d'y procéder dans un délai de douze jours calendrier suivant la date d'envoi de cette demande. Les travaux sont présumés être en état de réception, jusqu'à preuve du contraire, à la date d'achèvement qu'a indiquée le vendeur - promoteur dans la demande de réception. La réception emporte l'agrément de l'acquéreur sur les travaux qui lui sont délivrés et exclut tout recours de sa part pour les vices apparents, à condition toutefois que l'état des ouvrages n'empire pas pendant le délai de garantie. La date de la réception des parties privatives, objet des présentes, constitue le point de départ de la responsabilité biennale et décennale. La réception de l'appartement sera effectuée contradictoirement entre l'acquéreur et le vendeur-promoteur et en présence du constructeur pour les éventuels travaux modificatifs réalisés par celui-ci. Seul un acte écrit et contradictoire des parties fera la preuve de la réception de l'ouvrage. La dernière tranche de paiement est intégralement due par l'acquéreur au vendeur - promoteur, dès la date de réception, les clefs ne pouvant être remises qu’après paiement intégral au vendeur – promoteur du prix de vente et, le cas échéant, du prix des travaux modificatifs au constructeur. Des réfections à effectuer par le vendeur - promoteur peuvent avoir été constatées et seront dès lors actées, le cas échéant, lors de l'établissement du procès-verbal de réception. Celle-ci sera considérée comme accordée à cette date, nonobstant la réserve de l'exécution de ces travaux. Le refus éventuel de l'acquéreur de procéder à la réception devra être notifié, avec ses motifs, par une lettre recommandée à la poste et adressée au vendeur - promoteur avant l'expiration du délai de huit jours suivant l'envoi par ce dernier de la demande de réception. Cette lettre sera accompagnée d’un relevé complet et définitif des griefs de l’acquéreur quant aux vices apparents. Le refus éventuel de l'acquéreur d'accepter la réception devra être notifié, avec ses motifs, par une lettre recommandée et adressée au vendeur - promoteur dans les huit jours calendrier qui suivent la date de la réception. Lorsque le refus motivé de procéder à la réception ou d'accepter la réception a été notifié au vendeur - promoteur, celui-ci peut : - soit admettre les motifs du refus et demander à nouveau la réception après avoir procédé aux travaux de réfection demandés; - soit solliciter, à l'amiable ou à défaut en justice, la nomination d'un expert chargé de constater la réalité ou l'inexistence des motifs du refus de réception et de fixer le coût éventuel des travaux de réfection. L’expert dispose du pouvoir d’accorder ou de refuser la réception et de statuer sur la prise en charge des frais d’expertise. Les Jardins de Luxembourg S.A. CAHIER DES CHARGES / Lot A Résidence TERRA NOVA 01/07/2008 page 21/23 Toutefois, et sauf preuve contraire, si l'acquéreur occupe ou utilise le bien avant la réception, il est présumé avoir accepté tacitement cette réception : la prise de possession vaut réception. Est considéré comme utilisant le bien, l'acquéreur qui fait exécuter des travaux (notamment décoratifs) dans les parties privatives par des corps de métier autres que ceux choisis par le vendeur - promoteur ou sans l'accord exprès de celui-ci. Si l'acquéreur laisse sans suite la requête écrite du vendeur promoteur d'effectuer la réception dans le délai de douze jours déterminé ci-dessus, le vendeur - promoteur le sommera par exploit d'huissier et l'acquéreur sera présumé accepter la réception, sans remarques, si dans les douze jours calendrier qui suivent cette sommation, il omet de comparaître à la date fixée dans cet exploit, aux fins de réception. Les fissures dues aux retraits ou aux dilatations des matériaux qui peuvent survenir dans les bâtiments ne peuvent donner lieu à aucune contestation ni à aucun retard dans les paiements de la part de l’acquéreur, ni à un dommage-intérêt quelconque. Les réparations qui seraient à effectuer par le vendeur promoteur du fait du tassement du bâtiment notamment, sont limitées aux travaux qu’il a lui-même réalisés. C) Travaux modificatifs L’acquéreur peut demander au constructeur la réalisation de travaux modificatifs. Sont considérés comme « travaux modificatifs », toutes modifications par rapport au cahier des charges annexé à l'acte de base, que ces modifications concernent les budgets ou les travaux qui y sont mentionnés. A cette fin, un contrat d’entreprise séparé sera conclu entre l’acquéreur et le constructeur. Ces travaux modificatifs seront exécutés par le constructeur et pour compte de l’acquéreur sous leur seule responsabilité. Il est précisé que la suppression d'un poste nécessite l’accord exprès et préalable du constructeur et du vendeur – promoteur. La suppression d’un poste ne faisant pas l’objet d’un remplacement sera porté au crédit de l’acquéreur à raison de 75 % de sa valeur. L’ensemble des travaux modificatifs feront l'objet d’un décompte global, en plus ou en moins selon que les prix des travaux, fournitures et main d’œuvre choisis par l'acquéreur sont supérieurs ou inférieurs aux budgets prévus. Une facture séparée sera établie par le constructeur pour le solde restant dû par l’acquéreur en vertu du décompte. Le vendeur – promoteur remboursera le solde négatif restant dû à l’acquéreur en vertu du décompte, moyennant établissement d’une note de crédit. Le payement par l’acquéreur ou le remboursement à celui-ci sera réalisé à l'échéance de la tranche contractuelle en cours, sauf dérogation expresse préalable. L'acquéreur n'est pas autorisé à se charger lui-même, ni à charger un tiers de l'exécution de tout ou partie des travaux prévus. Si, dans le cadre des travaux modificatifs, l'acquéreur impose au constructeur des matériaux d'une qualité, origine ou type déterminé, et ce en dépit des réserves écrites et motivées du constructeur, le constructeur est déchargé de toute responsabilité du fait des défectuosités ayant pour origine le choix desdits matériaux ou procédé y afférant, à condition qu'aucune faute de mise en œuvre ne puisse être reprochée au constructeur. Pour être valables, les communications entre parties relatives à l'exécution des travaux et à la présente convention devront être faites par écrit. Dans la mesure où la modification projetée par l'acquéreur est considérée par le constructeur comme : - soit trop importante - soit trop tardive par rapport à l'état d'avancement du chantier - soit trop perturbatrice pour le bon déroulement du chantier, Les Jardins de Luxembourg S.A. CAHIER DES CHARGES / Lot A le constructeur dispose de la faculté de refuser l'exécution de ladite modification, moyennant notification écrite motivée préalable. L'acquéreur ne pourra pas invoquer la rupture du contrat d'entreprise, ni se prévaloir de dommages consécutivement à ce refus. D) Fournitures en parachèvement Les budgets mentionnés au cahier des charges annexé à l'acte de base pour certains équipements et matériaux de parachèvement déterminent les prix inclus dans le prix total mentionné dans la présente convention. L’acquéreur a la faculté de choisir ces équipements et matériaux, exclusivement auprès des fournisseurs agréés et désignés par le constructeur. Si l'acquéreur devait choisir des matériaux et équipements qui ne sont pas de stock et/ou qui ne sont pas livrables en date utile compte tenu du planning de chantier, le constructeur dispose de la faculté de refuser ledit choix moyennant, si nécessaire, notification écrite motivée à l’acquéreur. Pour des raisons de bonne coordination et de bonne finition des travaux, tous les travaux de parachèvement prévus ainsi que toutes les acquisitions de fournitures et matériaux seront faites à l'intervention exclusive du constructeur. E) Garantie bancaire d’achèvement Comme prévu à l’article 1605-1 du Code Civil, le vendeur – promoteur constituera une garantie bancaire d’achèvement, qui sera fournie par une banque de la place financière de Luxembourg. F) Garantie biennale et décennale Après réception, la responsabilité du vendeur - promoteur ne peut plus être engagée que sur base des articles 1642-1, 1646-1 et 1648 du Code Civil. Les réceptions emportent l’agrément de l’Acquéreur sur le bien qui lui est délivré et exclut tout recours de sa part pour les vices apparents qu’il n’a pas formellement contestés lors de la réception, à condition toutefois que l’état du bien n’empire pas pendant le délai de garantie. La construction ainsi que les matériaux utilisés seront contrôlés en permanence par les délégués du bureau de contrôle agréé par la Compagnie d’Assurances. G) TVA Si l’Acquéreur peut bénéficier du taux super-réduit de TVA de 3% (conformément à la législation applicable précitée), le Vendeur - Promoteur s’engage à introduire une demande d’autorisation auprès de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, pour autant que l’Acquéreur en fasse la demande. Le taux super-réduit sera appliqué dans les limites de la législation applicable précitée et uniquement sur la quote-part du prix correspondant aux travaux non encore réalisés au moment de l’obtention de l’autorisation de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. A défaut d’autorisation, le taux de 15 % sera appliqué pour ces travaux. L’Acquéreur ne pourra réclamer aucune indemnité de quelque nature que ce soit aux Propriétaire et Vendeur – Promoteur pour tout dommage résultant d’un éventuel refus de l’autorisation. Dans ce cadre, l’intervention du Vendeur – Promoteur est strictement limitée à l’introduction d’une demande sur base des instructions et renseignements obtenus par écrit et au préalable de la part de l’Acquéreur. L’Acquéreur s’engage à tenir le Vendeur - Promoteur quitte et indemne de tout montant à verser par lui à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et résultant d’un supplément de TVA dû pour quelque cause que ce soit, même pour cause d’oubli, d’erreur ou de communication de données incorrectes, Résidence TERRA NOVA 01/07/2008 page 22/23 en telle sorte que la responsabilité du Vendeur - Promoteur ne puisse à aucun moment être mise en cause. Pour cette raison, les taux de TVA et les montants correspondants, repris à l’article 1 de la présente sont renseignés à titre indicatif et le Vendeur – Promoteur se réserve le droit d’appliquer le taux légalement prescrit. H) Divers L’acquéreur s’interdit de faire réaliser, avant la réception, des travaux dans les parties privatives par des corps de métier autres que ceux choisis par le vendeur - promoteur ou sans l'accord exprès de celui-ci. Cet accord est à la libre discrétion du vendeur – promoteur. Il est expressément stipulé que les cotes et mesures inscrites dans les plans sont les cotes de la maçonnerie brute et sans enduits. Les mesures peuvent subir de légères modifications. Une différence inférieure ou égale à un maximum de 3 % (trois pour cent) entre les mesures indiquées dans les plans et les mesures finales effectives ne peut en aucun cas donner lieu à des contestations, ristournes, suppléments ou retenues de paiement. Le vendeur - promoteur se réserve le droit d’apporter au projet de base des modifications de détail suivant nécessité et conditions d’avancement des travaux. La ventilation régulière des locaux est impérative afin d’éviter tout risque de condensation ou de moisissures. Des variations de teintes sont possibles dans les bétons architectoniques et pierres naturelles et ne peuvent être sujets à des réductions du prix. L’acquéreur s’engage à adhérer aux règlements et réglementations ultérieures concernant la participation à l’entretien, ainsi qu’à toutes les autres dépenses prévues au règlement d’ordre intérieur de la copropriété et de gérer le bien acquis « en bon père de famille ». L’entretien et le nettoyage régulier des écoulements de balcons et de terrasses sont obligatoires. I) Développement Luxembourg » du projet « Les Jardins de L’acquéreur est informé que la Résidence s’inscrit dans un projet d’envergure constitué de plusieurs immeubles et de parkings en sous-sol et que leur construction se fera par phases. Il déclare expressément avoir pris connaissance de l’ensemble du projet. Il est renvoyé à ce sujet à titre purement informatif au site Internet www.lesjardinsdeluxembourg.lu. J) Nullité d’une clause Si une stipulation prévue dans le présent cahier des charges devait être contraire à une disposition impérative ou d’ordre public ou encore si une stipulation devait demeurer sans effet pour une quelconque autre raison, une telle stipulation nulle et/ou sans effet ne pourra en aucun cas affecter la validité des autres dispositions de la présente convention. La stipulation nulle ou dépourvue d’effet sera remplacée pour autant que possible par une disposition opérante préservant l’économie contractuelle et reflétant l’esprit initial qui se trouve à la base du présent cahier des charges. Dans l’intérêt de sa clientèle et dans un but constant d’amélioration de ses constructions, le vendeur - promoteur se réserve le droit d’apporter, sans préavis, des modifications aux données du présent descriptif. Fait à Strassen, le sous réserves de toutes modifications ultérieures des lois et prescriptions régissant les constructions, ainsi que les prescriptions urbanistiques qui découlent de l’application des réglementations luxembourgeoises. Pour le vendeur - promoteur Les Jardins de Luxembourg S.A. L’acquéreur CAHIER DES CHARGES / Lot A Résidence TERRA NOVA 01/07/2008 page 23/23