CCTP Lot 01 EPMR 1842013

MAIRIE DE VALMONDOIS
CCTP Lot n° 01 EPMR
CREATION D’UN ELEVATEUR POUR
PERSONNE A MOBILITE REDUITE
« Foyer Honoré Daumier »
Chemin Bescherelle
95760 VALMONDOIS
CCTP EPMR Mairie de Valmondois / Antares Conseil
1
1.
2.
PRESCRIPTIONS GENERALES ________________________________________________________ 3
1.1.
DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE _______________________________________________ 3
1.2.
REGLEMENTATION __________________________________________________________________ 3
1.3.
DESSINS D’EXECUTION _______________________________________________________________ 4
1.4.
DEFINITION DU MATERIEL PROPOSE____________________________________________________ 4
1.5.
QUALITE DES MATERIELS _____________________________________________________________ 5
1.6.
PROTECTION DU MATERIEL ___________________________________________________________ 5
1.7.
CONTROLE DES TRAVAUX ____________________________________________________________ 6
1.8.
ESSAIS ____________________________________________________________________________ 7
1.9.
DOCUMENTS A REMETTRE EN FIN DE TRAVAUX __________________________________________ 7
1.10.
MISE EN SERVICE _________________________________________________________________ 8
1.11.
GARANTIE – ENTRETIEN ____________________________________________________________ 8
DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES________________________________________ 9
2.1.
ELEVATEUR VERTICAL 300 KG POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE _______________________ 9
CCTP EPMR Mairie de Valmondois / Antares Conseil
2
1.
PRESCRIPTIONS GENERALES
1.1.
DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE
Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux prescriptions techniques des documents
suivants :
D.T.U. en vigueur à la date de la consultation et Cahier des Charges et des Clauses Spéciales
(C.C.C.S) propres aux ouvrages du présent lot.
1.2.
Normes Françaises homologuées (NF).
Agréments et avis du C.S.T.B.
Tous les documents officiels connus à ce jour.
Aux règles et techniques de la construction, habituelles à la profession.
Aux règles de sécurité contre l'incendie.
A la réglementation relative à la sécurité et à la santé conformément aux dispositions du Code
du Travail et aux spécifications du P.G.C. - S.P.S.
REGLEMENTATION
LA DIRECTIVE ASCENSEURS
Les ouvrages seront exécutés conformément aux Règlements en vigueur, à savoir la Directive
européenne 95/16/CE transposée en droit français par décret 2000-810 du 24 août 2000.
Les Entreprises soumissionnaires devront justifier d’un système d’assurance qualité production
conformément à l’Annexe 14 module D ou assurance qualité complète conformément à l’annexe 13
module H.
CCTP EPMR Mairie de Valmondois / Antares Conseil
3
1.3.
DESSINS D’EXECUTION
Pour tous les ouvrages, l’Entrepreneur devra établir, en conformité avec les pièces du marché, les
dessins d’ensemble et détails nécessaires à l’exécution des ouvrages et à leur pose, en liaison avec les
autres corps d’état.
Ces dessins devront préciser les emplacements et dimensions de ses ouvrages, les axes et les
dimensions des trous et feuillures éventuelles à réserver.
Ils seront soumis à l’approbation du Maître d’œuvre avant l’exécution des ouvrages, dans un délai
compatible avec le planning d’exécution.
L'entrepreneur du présent lot assurera pendant la durée du chantier, la protection avant, pendant et
après la pose de tous ses ouvrages, ainsi que les nettoyages de fin de chantier précédant les
opérations préalables à la réception.
1.4.
DEFINITION DU MATERIEL PROPOSE
La proposition de l’Entreprise sera considérée comme étant conforme au CCTP.
Toutefois, l’Entreprise fournira un descriptif technique concernant le matériel proposé (caractéristiques
techniques, entraînement, commande, etc., décoration, accessoires), quelques divergences pouvant
paraître avec le CCTP, en raison du caractère propre des fabrications de chaque constructeur.
CCTP EPMR Mairie de Valmondois / Antares Conseil
4
1.5.
QUALITE DES MATERIELS
Toutes les fournitures, matériels, appareillages, etc., seront neufs et de bonne qualité. Ils devront être
conformes à la réglementation en vigueur au moment de l’exécution des travaux, au point de vue de la
fabrication, des caractéristiques, du montage, de la mise en œuvre et de l’emploi.
Il appartient à l’Entreprise qui demeure seule responsable des travaux, de vérifier et de contrôler
l’origine des matériels et appareillages, selon les caractéristiques et les principes de fonctionnement.
L’acceptation d’un matériel par le Maître de l’Ouvrage ou par le Maître d’œuvre ne pourra avoir pour
effet de dégager la responsabilité de l’Entrepreneur.
1.6.
PROTECTION DU MATERIEL
PROTECTION CONTRE LA CORROSION
Les pièces métalliques susceptibles d’être attaquées, seront soit cadmiées et
passivées, soit zinguées à chaud,
Les châssis métalliques supportant l’appareillage seront sablés, métallisés au zinc ou
zingués à chaud, puis recouverts d’une couche de peinture antirouille.
PROTECTION CONTRE LES INDUCTIONS
Les équipements et les liaisons seront protégés contre les signaux parasites :
en utilisant des câbles avec écran relié à la terre pour les circuits d'alarmes, de sécurité
et de téléphone,
en reliant les appareils au même point de masse, en éloignant les circuits de contrôle
des circuits de puissance.
CCTP EPMR Mairie de Valmondois / Antares Conseil
5
1.7.
CONTROLE DES TRAVAUX
Avant l'installation de son matériel sur le site, le titulaire du présent lot réceptionnera les ouvrages
exécutés par le Lot MACONNERIE ainsi que ceux du lot ELECTRICITE et fera
le cas échéant toutes les remarques et réserves nécessaires à une réalisation en conformité avec ses
plans d'exécution.
Le titulaire du présent lot obtiendra en particulier avant son intervention :
une gaine propre et sèche,
une gaine conforme à ses plans d’installation,
les crochets de manutention conformément aux plans transmis,
l’alimentation électrique fournie au dernier niveau haut,
une ligne téléphonique pour assurer la communication bidirectionnelle.
Au cours du chantier, à intervalles réguliers ou autant que nécessaire, le Maître d'œuvre procédera à
des opérations de contrôle portant sur la qualité des matériels et leur mise en œuvre.
Les équipements construits en dehors du chantier seront soumis tant en usine ou atelier qu'après
montage à une série de contrôles destinés à juger de la qualité de leur réalisation, des commodités de
Montage et de maintenance, ainsi que de leurs aptitudes à assurer le service auquel ils sont destinés
CCTP EPMR Mairie de Valmondois / Antares Conseil
6
1.8.
ESSAIS
Après achèvement complet des travaux, il sera procédé aux vérifications et essais conformément aux
exigences de la Directive.
Ces opérations auront pour but de vérifier si toutes les conditions du marché sont remplies.
Elles sont entièrement à la charge de l'Entreprise qui devra également prévoir tout le matériel et la main
l'Œuvre nécessaire (le matériel d'essai restant sa propriété).
1.9.
DOCUMENTS A REMETTRE EN FIN DE TRAVAUX
Conformément aux exigences de la directive Ascenseurs, il sera remis au Maître de l'Ouvrage une
documentation technique comportant au minimum les documents suivants :
• Déclaration de conformité,
• Caractéristiques de base de l’ascenseur,
• Registre,
• Plans de l’ascenseur à l’intérieur de l’immeuble,
• Schémas électriques des circuits de sécurité et du circuit de puissance,
• Liste des composants de sécurité,
• Caractéristiques de base des câbles,
• Instructions générales de maintenance pour l’ascenseur,
• Instructions de maintenance pour les composants de sécurité,
• Instructions d’utilisation normale de l’ascenseur,
• Instructions pour les opérations de secours.
CCTP EPMR Mairie de Valmondois / Antares Conseil
7
1.10.
MISE EN SERVICE
Sauf modalités particulières, la mise en service intervient normalement après réception de l'installation.
Pendant cette période, l'Entreprise doit procéder aux réglages définitifs et informer le personnel
d'exploitation des modalités de mise en route, de conduite et d'arrêt des installations, en liaison avec les
documents d'exploitation fournis à la réception.
1.11.
GARANTIE – ENTRETIEN
L'Entreprise chargée des travaux exercera une garantie pendant les 12 mois qui suivront celui de la
mise en service contre tout vice, quelle qu'en soit la nature, apparent ou non.
Elle assurera gratuitement l'entretien pendant cette période.
L'Entreprise sera ensuite responsable dans les conditions prévues au contrat d'entretien qu'elle devra
proposer en même temps que son offre.
CCTP EPMR Mairie de Valmondois / Antares Conseil
8
2.
2.1.
DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES
ELEVATEUR VERTICAL 300 KG POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE
L'entrepreneur du présent lot devra avant la mise en service de l'élévateur l'examen
D’adéquation et les épreuves réglementaires suivant le code du travail et l'arrêté du 9 juin 1993.
2.1.1.
PRESENTATION
La plate-forme élévatrice verticale pour P.M.R. de capacité 300KG est conçue pour s'adapter aux
bâtiments publics, et ne peut être installée que dans des lieux secs ne présentant aucun facteur
inflammable particulier.
Les émissions sonores produites par la plate-forme en mouvement sont de 70 dB (A) maximum, niveau
enregistré aussi bien sur la plate-forme elle-même qu'à l'extérieur à 1 mètre des portes.
Le nombre d'allers retours par heure, ne doit pas excéder 15, afin d'éviter tout dysfonctionnement.
L'installation est conforme à la directive Machines 98/37/CE. Homologation CE de type d'après le
numéro de certificat N°06-SKM-CM-0510 (Remplace le certificat N° 03-SKM - CM 0505)
CCTP EPMR Mairie de Valmondois / Antares Conseil
9
2.1.2.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Localisation de l’appareil : Foyer Honoré Daumier Hall principal
Capacité de charge nominale : 300Kg
Vitesse d’élévation : 0,10 m/s
Nombre d’arrêts : 2 niveaux (RDC et R+1)
Dimensions utiles plateau : 1400 x 900 mm
Profondeur fosse : 100 mm
2.1.3.
•
•
•
2.1.4.
STRUCTURE DE L’ELEVATEUR
Structure autoporteuse.
Gaine maçonné (Hors lot)
Guidage sut T d’ascenseurs, par coulisseau aluminium et garniture polyuréthane.
MECANISME OLEODYNAMIQUE
Elévation par vérin simple effet, moufflés avec 2 suspentes.
Electrovanne en pied de vérin, piloté électriquement.
Groupe hydraulique comprenant :
Moteur 1500 tours, 1 à 1,5 Kw – 220 V ou 400 V
Limiteur de pression incorporé
Manomètre
CCTP EPMR Mairie de Valmondois / Antares Conseil 10
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
PLATEFORME
Revêtement de sol en dalles pastillées.
Eclairage basse tension.
Eclairage de secours sur batterie.
Pupitre de commande.
Cellules de seuil.
ACCES AUX NIVEAUX
Porte à ouverture et fermeture automatique, avec détection d’obstacles.
Porte grand vitrage stadip (Hauteur 2240 mm)- Passage libre L 900 x H 2000 mm.
Equipées de serrure électriques à sécurité positive.
Seuils inox.
SECURITES
Clapet anti-chute dans le vérin.
Détection mou de chaîne.
Surcourse haut.
Parachute à rupture de suspente.
Descente de secours sur batterie.
CCTP EPMR Mairie de Valmondois / Antares Conseil 11
2.1.8.
MANŒUVRES
Commandes en 24 V.
Bouton d’appel à chaque palier.
Bouton d’envoi en cabine, bouton d’alarme.
Conformément à la réglementation, toutes les commandes sont à appui maintenu. Les dimensions des
boutons sont normalisées (5 cm de diamètre ou de côté minimum) et les inscriptions en braille.
Carte électronique programmable avec gestion et mémorisation des défauts.
Localisation :
Hall Foyer Honoré Daumier : REZ DE CHAUSSEE, 1ER ETAGE, Elévateur pour Personnes à Mobilité
Réduite desservant 2 niveaux.
CCTP EPMR Mairie de Valmondois / Antares Conseil 12