Commune de Saint Germain du Puy AVIS D`APPEL PUBLIC A LA
Transcription
Commune de Saint Germain du Puy AVIS D`APPEL PUBLIC A LA
Commune de Saint Germain du Puy AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Fourniture de végétaux pour le fleurissement d'été 2012 Identification de l'organisme qui passe le marché: Commune de Saint Germain du Puy – 18390 Saint Germain du Puy Objet du Marché: Fourniture de végétaux pour le fleurissement d'été 2012. Procédure: Marché à procédure adaptée selon article 28 du code des marchés publics Marché à prix unitaires et forfaitaires nets, fermes, non actualisables et non révisables. Critères d'attributions: Critères : • Prix des fournitures 60% • Valeur technique de l'offre 40% Durée du marché: La livraison est demandée pour le 14 mai 2012. Marché Fleurissement été 2012 / St Germain du Puy page1/4 Date limite de réception des offres: Mercredi 29/02/2012 à 12h00 Lieu de remise des offres: Commune de Saint Germain du Puy Pôle technique Mairie Rue Joliot Curie 18390 SAINT GERMAIN DU PUY Retrait de dossiers: • Par téléchargement sur le site internet de la ville (www.saintgermaindupuy.fr), rubrique « marchés publics ». Ce site n'assurant pas la traçabilité des retraits, les candidats ne pourront être informés des modifications éventuelles du dossier de marché que sous réserve d'avoir signalé leur retrait de dossier par un mail d'information à l'adresse suivante : [email protected]. • Sous format papier directement en mairie. Contacts pour informations administratives : M. Gédoux – responsable du pôle technique municipal – tél: 02 48 30 84 18 Contacts pour informations techniques: Melle Bediou – services techniques municipaux - tél : 02 48 30 63 59 Date d'envoi à la publication: 22/02/2012 www.saintgermaindupuy.fr Marché Fleurissement été 2012 / St Germain du Puy page2/4 Cahier des charges de la consultation I Présentation des offres et conditions de candidature: Les offres sont à remettre en mairie de Saint Germain du Puy sous forme papier par courrier (recommandé avec accusé de réception conseillé). Chaque candidat devra présenter son ou ses offres dans une enveloppe unique comportant la mention « Fleurissement été 2012 – ne pas ouvrir » en haut et à gauche du recto de l'enveloppe d'expédition. A l'appui de leur candidature les candidats produiront: • • • Un exemplaire dûment rempli du document de marché simplifié, Le présent cahier des charges daté et signé, Le bordereau des prix/détail estimatif renseigné, daté et signé, pour chaque lot ou une offre est présentée par le candidat II Jugement des offres Le marché est attribué pour chaque lot selon les critères suivants : • • le prix des fournitures (60%) : les prix comparés résulteront de la comparaison des références communes aux différents candidats dans le cas d'offres incomplètes, complétés des frais divers de gestion et de port ; la valeur technique des offres (40%) : jugée sur le respect des caractéristiques des produits demandés, les conditions de livraison, sur la présentation des offres (notamment l'utilisation stricte des documents du marché). La collectivité se réserve la possibilité d'attribuer sur ce critère une valeur nulle à une offre ne présentant pas un minimum de 80% des références demandées. Marché Fleurissement été 2012 / St Germain du Puy page3/4 III Caractéristiques et modalités d'exécution des fournitures a) Propositions incomplètes: Dans le cas ou le titulaire aurait fourni une offre incomplète en terme de références, la collectivité se portera acquéreur des produits manquants par mise en concurrence simple sous forme de devis comparatifs. b) Livraison : • La livraison est a effectuer pour le 14 mai 2012 aux ateliers municipaux sur rendezvous uniquement pris avec la réceptionnaire 8 jours à l'avance au minimum : Mme Bediou au 02 48 30 63 59 Rue des Lauriers 18390 Saint Germain du Puy • La livraison comprendra une répartition par roll conforme au document de répartition par roll du lot 1. En cas de non respect de cette modalité de livraison, la collectivité se réserve le droit de refuser la réception des fournitures, le report de livraison ainsi généré étant susceptible d'entraîner l'application des pénalités de retard. c) Pénalités de retard : Conformément au document de marché simplifié, les pénalités journalières de retard sont fixées à 50€ TTC . Ces pénalités sont applicables sans exonération dès le premier jours. d) Résiliation : En cas de retard de livraison, la collectivité se réserve le droit de résilier le marché pour les fournitures non livrées avant le 19 mai 2012 et d'en demander l'exécution par un tiers aux frais et risques du titulaire. IV Dérogations du CCAG : L'article III-c) déroge aux articles 14.1.1 et 14.1.3 du CCAG fournitures courantes et services. Marché Fleurissement été 2012 / St Germain du Puy page4/4 MARCHE SIMPLIFIE N° Marché passé en procédure adaptée, article 28 du Code des Marchés Publics OPERATION Maître d’ouvrage Ville de Saint-Germain du Puy Titulaire Objet du marché Référence de l’offre Prix fermes et non révisables Délais Fournitures de végétaux pour le fleurissement d’été 2012 Fleurissement été 2012 Lot 1………………… Lot 2………………… Lot 3………………… € HT soit Lot 1…………………... Lot 2…………………... Lot 3…………………... € TTC (taux TVA= %) 14 mai 2012 SUIVANT CONDITIONS GENERALES D’ACHAT CI-JOINTES SUIVANT CONDITIONS PARTICULIERES SUIVANTES Pièces constitutives Par ordre de priorité: présent document, cahier des charges, bordereau des prix/détail estimatif, du marché : documents du titulaire Pénalités de retard : Avances – retenue de garantie : Réception – Admission : Garanties : Suivant conditions générales d’achat Aucune avance n’est appliquée (marché < 50 000 €HT). Aucune retenue de garantie n’est prévue. Suivant conditions générales d’achat Sans objet Marché Fleurissement été 2012 – page 1 / 4 CONDITIONS GENERALES D’ACHAT DU MAITRE D’OUVRAGE c Article 6 – RECEPTION – DELAI DE GARANTIE – ADMISSION – PENALITES DE RETARD 6.1 - Réception des travaux : La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage reçoit avec ou sans réserve, les prestations exécutées. 6.2 - Admission des fournitures La personne responsable du marché effectue au moment même de la livraison de la fourniture ou de l’exécution du service, les opérations de vérification conformément aux articles 20 et 21 du CCAG Fournitures courantes et services. 6.3 – Réception des prestations intellectuelles Les articles 32 à 34 du CCAG prestations intellectuelles s’appliquent. Le stockage est à la charge exclusive du titulaire. La marchandise est acheminée jusqu'au lieu de livraison indiqué dans le marché à ses seuls frais et risques. Les livraisons sont effectuées franco de port aux lieux et pendant les périodes horaires mentionnés dans le marché. La prestation n'est admise qu'après qu'un contrôle qualitatif et quantitatif ait été opéré Article 2 - DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC par le représentant du Maître d’Ouvrage dans les conditions prévues au Le titulaire, et le cas échéant ses éventuels sous- traitants, sont soumis CCAG, sauf convention contraire. Les délais de garantie légale ou dans l'exécution du présent contrat aux obligations résultant des lois et contractuellement consenties par le titulaire courent à compter de la date règlements d'admission. relatifs à la protection de la main d'oeuvre et aux conditions de travail. Ils 6-4 - Pénalités de retard respectent les conventions collectives, codes et chartes de déontologie ainsi que l'ensemble des normes réglementant leur profession. Le titulaire devra être en règle au regard de ses obligations sociales et fiscales Par dérogation au CCAG, les pénalités sont fixées à 50 € TTC par jour de retard pour les marchés de travaux et de fourniture. pendant toute la durée d'exécution du contrat. Tout manquement à ces Il sera fait application des dispositions de l’article 16 du C.C.A.G./PI pour engagements pourra être sanctionné par la résiliation du contrat à ses les prestations intellectuelles. seuls frais et risques. Article 1 - CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXÉCUTION Sauf stipulation contractuelle différente, l'exécution du présent contrat est réglée par les dispositions du CCAG applicable, à savoir : - Pour les achats de fournitures courantes et de services: le CCAG Fournitures Courantes et Services, - Pour les achats de travaux : le CCAG Travaux, - Pour les prestations de services intellectuelles : le CCAG Prestations Intellectuelles, option A. En tout état de cause, aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés par le titulaire ne pourra s'intégrer au présent contrat. Il en est ainsi sans que cette liste soit exhaustive, des conditions d'achat, des conditions de vente, des conditions figurant sur ses factures, devis, des conditions énoncées dans ses documents commerciaux. Les prix sont unitaires ou forfaitaires fermes, non révisables et non actualisables pour le marché. Article 3 - SOUS-TRAITANCE Le titulaire est habilité à sous-traiter pour partie son contrat dans les conditions prévues aux articles 112, 113 et 114 du Code des Marchés Publics. L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement être acceptée et ses conditions de paiement agréées par le Maître d’ouvrage. Toute soustraitance occulte pourra être sanctionnée par la résiliation du contrat aux frais et risques de l'entreprise titulaire. Article 7 - FACTURATION Le paiement des sommes dues par le Maître d’Ouvrage s'effectuera après service fait. Les factures libellées à l'ordre du Maître d’Ouvrage seront fournies en deux exemplaires et devront être adressées par le titulaire à la Mairie de Saint Germain du Puy 18390 Saint Germain du Puy. La facture devra reprendre, en plus des mentions légales obligatoires, les références et éléments du marché. Article 4 - ASSURANCES Le titulaire et ses éventuels sous - traitants devront pouvoir justifier, à tout moment, et sur simple demande du Maître d’Ouvrage avoir contracté une assurance garantissant leur responsabilité, notamment à raison des dommages que leurs préposés auraient pu engendrer à l'égard des tiers, des usagers et de la personne publique, qu'il s'agisse d'accidents ou de dommages causés par la conduite des prestations ou les modalités de leur exécution. La garantie devra être suffisante. Article 8 – PAIEMENT Le délai global et maximal de paiement (Mandatement ville et paiement trésor public) est fixé à 30 jours à réception de la facture, conformément à la réglementation en vigueur. Les modalités de règlement des avances et acomptes sont fixées dans les conditions particulières ou par le CCAG applicable. Le taux des intérêts moratoires appliqués aux acomptes et au solde est égal au taux de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de deux points. Article 5 - DÉMARRAGE DE LA PRESTATION ET DÉLAIS D'EXÉCUTION Le marché est notifié au titulaire par tout moyen à la convenance du Maître d’ouvrage permettant de donner date certaine à son envoi. Sa réception par le titulaire vaut ordre de démarrage de la prestation. Sauf stipulation contractuelle différente, la prestation devra être exécutée dans les délais indiqués dans les conditions particulières du marché. Le Titulaire s'engage en outre à exécuter le contrat conformément aux normes homologuées en vigueur et aux règles de l'art. Article 9 - INAPPLICABILITÉ DE LA CLAUSE EXCEPTIO NON ADIMPLÉTI CONTRACTUS En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, les litiges entre le Maître d’Ouvrage et le Titulaire du contrat ne pourront être avancés comme justifiant la suspension - même temporaire- des prestations prévues au présent contrat. Article10 JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR LE RÈGLEMENTDES LITIGES Dans le cas ou un accord ne pourrait intervenir après une tentative de règlement à l'amiable entre les parties, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’Orléans. En cas de litige, le droit français est seul applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents. L’entreprise reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales d’achat ci-dessus et les acceptent. Fait à …………………………………. Le ..………………… Cachet de l’entreprise, nom et signature de son représentant : Marché Fleurissement été 2012 – page 2 / 4 DECLARATION SUR L’HONNEUR J’atteste sur l’honneur : 1. Redressement judiciaire (1) Ne pas être en redressement judiciaire Etre en redressement judiciaire (joindre la copie du jugement). 2. Ne pas faire l’objet d’une condamnation à une peine d’exclusion des marchés publics. 3. Etre, à ce jour, en situation régulière vis-à-vis des administrations fiscales et sociales mentionnées à l’article 46 du Code des Marchés Publics, ainsi que des obligations personnelles. 4. Etre en situation régulière en ce qui concerne la législation relative à la main d’œuvre, les travailleurs étrangers, les handicapés et l’emploi régulier de salariés au regard des articles L.143-3, L.143-5 et L.620-3 du Code du Travail. 5. N’avoir pas fait l’objet, au cours des cinq dernières années, de condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour infractions visées aux articles L.125-1, L.125-3, L.324-4, L.324-9, L.324-10 et L.341-6 du Code du Travail. 6. Etre titulaire : − D’une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourues vis-à-vis des tiers et du maître d’ouvrage à la suite de tous les dommages corporels, matériels ou immatériels survenant du fait des prestations. − Pour les travaux de bâtiment, d’une assurance couvrant la responsabilité décennale résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du Code Civil. (1) Cocher la case correspondante à la situation Fait à …………………………………. Le ..………………………………… Cachet de l’entreprise, nom signature de son représentant : et Marché Fleurissement été 2012 – page 3 / 4 DECISION DU POUVOIR ADJUDICATEUR Mise au point du marché : Lot 1 : □ non attribué □ attribué pour un montant de …………….. € HT Lot 2 : □ non attribué □ attribué pour un montant de …………….. € HT Lot 3 : □ non attribué □ attribué pour un montant de …………….. € HT Montant total du marché : ………………………………………………€ HT ………………………………………………€ TTC Dont TVA à 7% : Accepté à Saint-Germain du Puy, le Le Maître d'Ouvrage Le Maire, Maxime CAMUZAT Notification du marché par courrier : • Date d’envoi recommandé avec accusé réception: • Date de notification (1ère présentation) : Notification directe par remise en main propre : Date : Cachet de l’entreprise, nom et signature de son représentant Marché Fleurissement été 2012 – page 4 / 4 n°lot 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Références produits demandés agastache urticifolia blanca ageratum bavaria bicolore ageratum bleu horizon ageratum leilani bleu alternanthera party time rose alternanthera raspberry rum amarante tricolore aurora ammi visnaga artemesia schmidtiana nana basilic osmin pourpre begonia dragon wing rouge begonia senator F1 écarlate feuillage bronze begonia stara blanc begonia stara pink begonia summerwings blanc begonia summerwings deep red begonia summerwings vanilla begonia super olympia bicolour begonia super olympia rose bidens pirates pearl bidens solaire star compact calibrachoa blanc calibrachoa grape punch calibrachoa yellow canna indica tropical bronze scarlet canna indica tropical jaune canna jaune richard wallace canna rouge feuillage pourpre 1m celeri percel chou popof variegata cinéraire maritime cirrus cléome senorita blanca coleus Mme bauché coleus kong mosaïc coleus or des pyrennées cosmos new choco cosmos sonata blanc pur cuphea llavea fire cracker cuphea llavea white cyperus papyrus akhenaton dichondra silver falles diplandenia blanc diplandenia rouge euphorbe diamond frost Diamètre Ou Quantité totale Litrage souhaité par référence 10,5 3 8 97 8 26 8 36 10,5 8 10,5 8 10,5 10 8 7 10,5 26 10,5 19 8 169 8 7 8 33 8 9 8 19 8 6 8 91 8 15 8 15 8 51 8 22 8 19 8 5 8 31 2l 3 2l 2 2l 3 2l 4 8 5 14 8 3 10,5 13 8 27 10,5 41 8 101 8 73 8 13 8 123 8 25 10,5 6 8 32 10,5 25 10,5 25 10,5 24 Appellation en cas de produit de substitution Diamètre Ou Litrage proposé Quantité totale par référence Proposée prix Unitaire €HT prix Total € HT page 1/3 n°lot 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Références produits demandés euryops sonnenschein gaura lindheimeri blanc geranium lierre blanc geranium lierre cascade feuer geranium lierre dark red blizzard geranium mosaïc purple (zonal) geranium mosaïc red (zonal) geranium zonal blanc geranium zonal contrast geranium zonal exotica bicolor red geranium zonal graffiti rouge geranium zonal rouge geranium zonal toscana magnus glechoma nepeta ipomée marguerite ipomée sweet cardine bronze ipomée sweet heart purple lantana crème à œil jaune 0,60m lantana droit golden sun lantana droit rouge lantana lucky lemon glow lantana lucky rose sunrise lantana lucky white lantana lucky yellow imp lantana retombant ferracci lantana retombant jaïpur laurencia axillaris bleu lysimachia aurea molucella laevis muflier F1 annabel red/white muflier F1 pirouette F. scarlet muflier F1 snapshot F. white muflier F1 speedy sonnet F. white œillet d'inde triploide zenith jaune orysa black madras pennisetum fireworks pennisetum setaceum rubrum pétunia mystical black velvet pétunia mystical F1 phanom pétunia niagara tentation gin fiz pétunia niagara tentation violet vein plectranthus coleoïdes variegata poirée bright yellow rose d'inde jubilée jaune Diamètre Ou Quantité totale Litrage souhaité par référence 10,5 7 8 143 8 49 8 53 8 116 8 27 8 216 8 63 8 14 8 12 8 18 8 39 8 36 8 116 8 82 8 16 8 40 10,5 4 10,5 3 10,5 5 10,5 207 10,5 9 10,5 66 10,5 182 10,5 39 10,5 48 8 45 8 254 10,5 15 8 49 8 27 8 21 8 10 8 63 10,5 25 10,5 10,5 66 8 79 8 92 8 35 8 80 8 6 10,5 5 8 46 Appellation en cas de produit de substitution Diamètre Ou Litrage proposé Quantité totale par référence Proposée prix Unitaire €HT prix Total € HT page 2/3 n°lot 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Références produits demandés rose d'inde perfection jaune rose d'inde vanilla rudbeckia hirta goldilocks rudbeckia hirta prairie sun sauge coccinea coral nymph sauge coccinea lady in red sauge coccinea snow nymph sauge farinacea cirrus sauge farinacea fairy queen sauge farinacea ivoire sauge farinacea victoria bleue sauge gregii violet sauge patens cambridge sauge patens patio blanc sauge splendens dancing flame scaevola aemula blue scaevola suntastic yellow sun patiens compact blanc sun patiens compact rouge sun patiens vigourous blanc sun patiens vigourous rouge surfinia amethyste surfinia table dark red tabac langsdorfii lemon tree tabac perfume F1 blue tabac perfume F1 Lime tabac saratoga lime green tabac saratoga rouge tabac sylvestris tagetes signata lulu (jaune citron) thunbergia jaune verveine bonariensis verveine rigida polaris mauve verveine tapissante bleu/violet verveine tapissante blanc verveine tapissante lavender étoilée verveine tapissante rouge zinnia elegans pompon blanc zinnia profusion blanc Diamètre Ou Litrage souhaité 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10,5 8 8 10,5 10,5 10,5 10,5 8 8 8 8 8 8 8 10,5 8 10,5 8 8 8 8 8 8 8 8 Quantité totale par référence 59 21 60 20 109 34 20 21 28 13 123 104 14 7 5 12 12 80 26 30 50 6 42 3 5 21 33 5 14 15 3 34 36 95 317 295 184 12 21 Appellation en cas de produit de substitution Diamètre Ou Litrage proposé Quantité totale par référence Proposée prix Unitaire €HT prix Total € HT Total du lot € HT TVA 7% Total du lot € TTC page 3/3 n°lot 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Références produits demandés ajuga reptans atoprupurea andropogon scoparius prairie blues carex buchananii red rooster euphorbe amygdaloïdes purpurea euphorbe characia black Pearl euphorbe griffithii euphorbe helena euphorbia black bird euphorbia myrsinite euphorbia polychroma fétuque elijah blue geranium pratense Midnight Reiter geranium vivace à feuilles cendrées purple pillow geranium vivace sanguin vision geum coccineum koi geum lady stratheden geum Mrs Bradshow heliopside loraine sunshine herbe du japon stipe it rich heuchère lime rickey heuchère vénus hosta big daddy hosta captain kirk hosta fortunei gold standard hosta orange marmalade imperata cylindrica red baron kniphofia citrina kniphofia wrexham buttercup libertia ixioides goldfinger libertia ixioides Taupo blaze miscanthus kaskade miscanthus zebrinus molinia caerulea arundinacea transparent bleue panicum heiliger hain panicum virgatum heavy metal pennisetum alopecuroïdes pennisetum macrourum tail feathers phormium cream delight rosmarinus officinalis salvia microphylla hot lips salvia nemorosa blawkonigin salvia officinalis icterina schizachyrium scoparium prairie blues sédum téléphium red cauli stippa tennuissima pony tailes Diamètre Ou Litrage souhaité 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l 1,3l Quantité totale par référence 117 5 18 3 16 4 11 37 7 36 34 3 3 3 3 3 3 13 5 24 14 1 1 3 5 17 1 1 6 6 1 1 12 12 3 5 9 2 1 1 1 13 1 4 8 Appellation en cas de produit de substitution Diamètre Ou Litrage proposé Quantité totale par référence Proposée prix Unitaire €HT prix Total € HT Total du lot € HT TVA 7% Total du lot € TTC page 1/1 n°lot 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Références produits demandés abutilon mégapotomicum grimpant cassia didymobotrya cassia didymobotrya ½ tige cassia didymobotrya tige 1,50m Canne à sucre datura variegata dipladenia pallissé dark red 1,50m lantana tige blanc 1,20m lantana tige jaune 1,50m musa basjoo 0,80/1m phoenix 1m plumbago colonne 1/1,20m plumbago grimpant plumbago tige 1,50m solanum jasminoides grimpant blanc trachycarpus wagnerianus 0,90/1,10m ou Excelsa Diamètre Ou Litrage souhaité Quantité totale par référence 14 1 3 2 3 5 2 2 5 2 8 7 5 2 6 3 Appellation en cas de produit de substitution Diamètre Ou Litrage proposé Quantité totale par référence Proposée prix Unitaire €HT prix Total € HT Total du lot € HT TVA 7% Total du lot € TTC page 1/1 Répartition par Roll du lot 1 n°lot 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Références produits demandés Diamètre Ou Litrage souhaité agastache urticifolia blanca ageratum bavaria bicolore ageratum bleu horizon ageratum leilani bleu alternanthera party time rose alternanthera raspberry rum amarante tricolore aurora ammi visnaga artemesia schmidtiana nana basilic osmin pourpre begonia dragon wing rouge begonia senator F1 écarlate feuillage bronze begonia stara blanc begonia stara pink begonia summerwings blanc begonia summerwings deep red begonia summerwings vanilla begonia super olympia bicolour begonia super olympia rose bidens pirates pearl bidens solaire star compact calibrachoa blanc calibrachoa grape punch calibrachoa yellow 2l canna indica tropical bronze scarlet 2l canna indica tropical jaune 2l canna jaune richard wallace 2l canna rouge feuillage pourpre 1m celeri percel chou popof variegata cinéraire maritime cirrus cléome senorita blanca coleus Mme bauché coleus kong mosaïc coleus or des pyrennées cosmos new choco cosmos sonata blanc pur cuphea llavea fire cracker cuphea llavea white cyperus papyrus akhenaton dichondra silver falles diplandenia blanc diplandenia rouge euphorbe diamond frost euryops sonnenschein gaura lindheimeri blanc geranium lierre blanc geranium lierre cascade feuer geranium lierre dark red blizzard geranium mosaïc purple (zonal) geranium mosaïc red (zonal) Quantité totale par référence 10,5 8 8 8 10,5 10,5 10,5 8 10,5 10,5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10,5 8 10,5 8 8 8 8 8 10,5 8 10,5 10,5 10,5 10,5 8 8 8 8 8 8 3 97 26 36 8 8 10 7 26 19 169 7 33 9 19 6 91 15 15 51 22 19 5 31 3 2 3 4 5 14 3 13 27 41 101 73 13 123 25 6 32 25 25 24 7 143 49 53 116 27 216 Appellation en cas de produit de substitution Diamètre Ou Litrage proposé Quantité totale par référence Quant. Proposée Roll1 Quant. Roll2 21 5 14 3 5 3 25 3 7 7 7 Quant. Roll3 0 14 0 0 0 0 0 0 12 10 26 0 0 0 0 0 32 0 0 26 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 30 0 0 18 0 0 12 0 0 0 0 25 0 15 30 0 62 Quant. Roll4 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 3 0 0 0 29 0 0 19 0 0 5 13 0 0 0 0 0 0 0 6 0 23 17 20 0 63 0 0 0 0 0 0 0 25 0 12 41 0 77 Quant. Roll5 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 8 0 0 0 30 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 13 27 0 45 0 75 Quant. Roll6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 12 0 0 15 15 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0 0 0 0 0 20 25 25 3 0 14 22 20 0 27 2 Quant. Roll7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 19 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18 0 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 6 0 0 0 Quant. Roll8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 Quant. Roll9 0 15 5 15 3 3 0 0 7 0 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 9 0 12 15 5 0 0 0 0 0 0 7 0 18 0 0 0 0 0 Quant. Roll10 0 0 0 21 0 5 5 0 0 0 18 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 21 0 6 0 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 page 1/3 Répartition par Roll du lot 1 n°lot 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Références produits demandés geranium zonal blanc geranium zonal contrast geranium zonal exotica bicolor red geranium zonal graffiti rouge geranium zonal rouge geranium zonal toscana magnus glechoma nepeta ipomée marguerite ipomée sweet cardine bronze ipomée sweet heart purple lantana crème à œil jaune 0,60m lantana droit golden sun lantana droit rouge lantana lucky lemon glow lantana lucky rose sunrise lantana lucky white lantana lucky yellow imp lantana retombant ferracci lantana retombant jaïpur laurencia axillaris bleu lysimachia aurea molucella laevis muflier F1 annabel red/white muflier F1 pirouette F. scarlet muflier F1 snapshot F. white muflier F1 speedy sonnet F. white œillet d'inde triploide zenith jaune orysa black madras pennisetum fireworks pennisetum setaceum rubrum pétunia mystical black velvet pétunia mystical F1 phanom pétunia niagara tentation gin fiz pétunia niagara tentation violet vein plectranthus coleoïdes variegata poirée bright yellow rose d'inde jubilée jaune rose d'inde perfection jaune rose d'inde vanilla rudbeckia hirta goldilocks rudbeckia hirta prairie sun sauge coccinea coral nymph sauge coccinea lady in red sauge coccinea snow nymph sauge farinacea cirrus sauge farinacea fairy queen sauge farinacea ivoire sauge farinacea victoria bleue sauge gregii violet sauge patens cambridge sauge patens patio blanc Diamètre Ou Litrage souhaité 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 8 8 10,5 8 8 8 8 8 10,5 10,5 10,5 8 8 8 8 8 10,5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Quantité totale par référence 63 14 12 18 39 36 116 82 16 40 4 3 5 207 9 66 182 39 48 45 254 15 49 27 21 10 63 25 66 79 92 35 80 6 5 46 59 21 60 20 109 34 20 21 28 13 123 104 14 7 Appellation en cas de produit de substitution Diamètre Ou Litrage proposé Quantité totale par référence Quant. Proposée Roll1 Quant. Roll2 18 15 50 18 6 44 3 21 7 10 7 7 Quant. Roll3 18 0 0 0 0 0 28 33 2 12 0 0 0 10 0 0 0 16 20 17 0 0 14 10 0 0 0 5 6 17 0 26 2 34 2 0 5 13 0 20 0 18 6 6 0 6 0 35 28 0 0 Quant. Roll4 3 0 0 0 0 3 32 17 12 7 0 0 0 0 0 0 0 11 16 3 0 0 0 0 0 0 3 11 5 13 0 30 21 16 4 0 0 11 0 22 3 34 0 0 0 0 0 43 0 0 0 Quant. Roll5 0 0 0 0 0 6 50 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 18 0 24 12 30 0 0 0 16 0 6 0 6 0 0 0 0 0 18 59 0 0 Quant. Roll6 12 0 0 0 0 0 3 0 0 18 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 12 0 12 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 Quant. Roll7 0 0 12 0 0 27 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 78 0 35 17 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 14 0 0 0 13 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 182 0 66 182 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 Quant. Roll8 Quant. Roll9 0 14 0 0 24 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 32 0 0 0 21 10 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 5 7 0 0 0 19 0 7 21 7 0 10 0 0 0 Quant. Roll10 0 0 0 0 15 0 3 6 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 20 15 0 0 0 0 21 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 0 0 15 0 17 0 7 7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 15 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 21 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 page 2/3 Répartition par Roll du lot 1 n°lot 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Références produits demandés sauge splendens dancing flame scaevola aemula blue scaevola suntastic yellow sun patiens compact blanc sun patiens compact rouge sun patiens vigourous blanc sun patiens vigourous rouge surfinia amethyste surfinia table dark red tabac langsdorfii lemon tree tabac perfume F1 blue tabac perfume F1 Lime tabac saratoga lime green tabac saratoga rouge tabac sylvestris tagetes signata lulu (jaune citron) thunbergia jaune verveine bonariensis verveine rigida polaris mauve verveine tapissante bleu/violet verveine tapissante blanc verveine tapissante lavender étoilée verveine tapissante rouge zinnia elegans pompon blanc zinnia profusion blanc Diamètre Ou Litrage souhaité 10,5 8 8 10,5 10,5 10,5 10,5 8 8 8 8 8 8 8 10,5 8 10,5 8 8 8 8 8 8 8 8 Quantité totale par référence 5 12 12 80 26 30 50 6 42 3 5 21 33 5 14 15 3 34 36 95 317 295 184 12 21 Appellation en cas de produit de substitution Diamètre Ou Litrage proposé Quantité totale par référence Quant. Proposée Roll1 Quant. Roll2 5 10 15 5 5 10 21 35 64 49 Quant. Roll3 0 12 0 8 0 5 10 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 18 6 0 0 0 Quant. Roll4 0 0 0 5 1 0 12 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 37 0 0 0 Quant. Roll5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 24 0 0 0 Quant. Roll6 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 30 0 0 0 Quant. Roll7 0 0 0 19 5 3 11 0 0 3 0 11 26 5 0 0 0 0 0 0 71 0 65 0 0 Quant. Roll8 0 0 0 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 5 21 Quant. Roll9 0 0 0 19 5 0 5 0 0 0 5 10 7 0 0 10 0 15 15 35 15 95 35 7 0 Quant. Roll10 0 0 0 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 9 0 0 21 39 35 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0 0 0 0 35 0 0 0 0 page 3/3