conditions generales de vente de clean air
Transcription
conditions generales de vente de clean air
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE CLEAN AIR ENGINEERING EUROPE Article1 - Champ d'application Les présentes conditions générales s’appliquent à toute vente de produits ou de services conclue par CleanAir Europe. En conséquence, toute relation commerciale avec CleanAir Europe vaut acceptation sans réserve des présentes conditions générales de vente par l’Acheteur. Nos conditions générales de ventes prévalent sur toutes conditions générales d’achat de l’Acheteur, sauf en cas d’accords spéciaux de notre part dûment précisés par écrit. Article 2 - Commandes- Tarifs Les ventes de produits ou de services ne sont parfaites qu'après acceptation expresse et par écrit de la commande du client, par notre société, qui s'assurera notamment, de la disponibilité des produits demandés, matérialisée par l’émission d’un accusé réception de commande. Les commandes doivent être confirmées par écrit, au moyen d’un bon de commande. Les tarifs indiqués sur le devis sont fermes et non révisables pendant leur période de validité. Les devis ont une durée de validité de 30 jours à compter de la date de leur remise au Client. La validité du prix est limitée à la validité de l’offre correspondante. Si la commande est reçue au-delà de la date limite de validité de l’offre, la société CleanAir Europe s’octroie le droit de refuser la commande et de faire éventuellement une nouvelle offre. Les éventuelles modifications demandées par l'acheteur ne pourront être prises en compte, dans la limite des possibilités de CleanAir Europe et à sa seule discrétion, que si elles sont notifiées par écrit. Aucune commande d'un montant inférieur à 90 euros HT ne pourra être acceptée. Dans le cas contraire, une majoration sera précisée sur l’accusé de réception de commande et sera appliquée sur la facture correspondante. En cas d'annulation de la commande par l'Acheteur après son acceptation par CleanAir Europe, pour quelque raison que ce soit hormis la force majeure, une pénalité sera acquise à CleanAir Europe (voir conditions spécifiques), au titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice ainsi subi. Les produits ou services sont fournis aux tarifs en vigueur au jour de la passation de la commande, et, le cas échéant, dans la proposition commerciale spécifique adressée à l’Acheteur. Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant la période de validité, telle qu’indiquée par la société CleanAir Europe. Ces prix sont nets et HT, (EXW : départ entrepôt. Ils ne comprennent ni le transport, ni les frais de douanes éventuels ni les assurances qui restent à la charge de l’acheteur). Des conditions tarifaires particulières peuvent être pratiquées en fonctions des spécificités demandées par le client concernant, notamment, les modalités, les délais de livraison, ou les conditions de règlement. Une offre commerciale particulière sera alors adressée à l'Acheteur par la société CleanAir Europe. Article 3 : Lieu de vente Selon les modalités de fait de livraison de nos fournitures, celles-ci sont de droit considérées comme réceptionnées et vendues lorsqu’elles sont enlevées par le Client ou son mandataire. Dans l’hypothèse où le Client est livré par CleanAir Europe ou son mandataire, les fournitures seront réceptionnées à la livraison au lieu indiqué par le Client. Article 4 : Lieu de retour Nos fournitures sont de droit considérées comme réceptionnées et restituées lors de leur livraison dans nos locaux. Article 5 : Conditions de paiement Les factures sont payables à trente (30) jours nets date de facture. Pour les nouveaux clients, les factures sont payables en totalité dès la passation de la commande. Dans ce cas, la société CleanAir Europe n’est pas tenue de procéder à la livraison des produits ou services commandés par l'Acheteur si celui-ci ne lui en paye pas le prix dans les conditions et selon les modalités ci-dessus indiquées. CleanAir Europe se réserve le droit d’appliquer des conditions de paiement particulières suivant les cas. En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues par l'Acheteur au-delà du délai ci-dessus fixé, et après la date de paiement figurant sur la facture adressée à celui-ci, des pénalités de retard calculées sur la base de 4 fois le taux d’intérêt légal, seront automatiquement et de plein droit acquises à CleanAir Europe, sans formalité aucune ni mise en demeure préalable - et entraînera l'exigibilité des sommes dues, sans préjudice de toute autre action que la société CleanAir Europe serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre du client. En cas de non respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, CleanAir Europe se réserve en outre le droit - de suspendre ou d'annuler la livraison des commandes en cours de la part de l'Acquéreur- de suspendre l'exécution de ses obligations. Les commandes soumises à l’exportation sont soumises à l’accord mutuel et explicite du service financier de CleanAir Europe et de son Client en ce qui concerne les modalités d’expédition et de règlement. Sauf accord exprès, préalable et par écrit de la société CleanAir Europe, et à condition que les créances et dettes réciproques soient certaines, liquides et exigibles aucune compensation ne pourra être valablement effectuée entre d'éventuelles pénalités pour retard dans la livraison ou non-conformité des produits ou services commandés par l'Acheteur d'une part, et les sommes dues, par ce dernier, à la société CleanAir Europe, au titre de l'achat desdits produits ou services. Aucun escompte ne sera pratiqué par la société CleanAir Europe pour paiement comptant, ou dans un délai inférieur à celui figurant aux présentes Conditions Générales de Vente, ou sur la facture émise par la société CleanAir Europe. Article 6 : Transport Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et ne sont pas garantis. Le transport de nos fournitures est effectué aux frais du Client, sans que notre intervention puisse, en aucun cas nous donner la qualité de transporteur ou de commissionnaire de transport. En cas de retard de livraison, le Client est tenu de prévenir CleanAir Europe qui vérifiera le statut de la commande. Le Client est tenu de vérifier l’exactitude du bordereau de livraison et de formuler ses contestations éventuelles à la livraison. Les mentions comme « sous réserve de dommages » n’ont aucune valeur. Aucune contestation se rapportant au bulletin de livraison ne pourra être prise en considération au-delà de vingt-quatre (24) heures après la livraison. Le Client est tenu d’utiliser un emballage approprié pour le transport du matériel adressé à CleanAir Europe. Article 7 – Livraisons et fournitures de prestations SEPTEMBRE 2012 Les produits ou services demandés par l’Acheteur seront livrés selon les délais indiqués dans l’offre et ce à compter de la réception par la CleanAir Europe du bon de commande signé et accompagné du montant de l'acompte éventuelle exigible à cette date. Pour les services demandés, ils seront livrés en fonction des délais indiqués sur l’accusé de réception de commande selon les demandes du Client. Ce délai ne constitue pas un délai de rigueur et CleanAir Europe ne pourra voir sa responsabilité engagée à l'égard du client en cas de retard de livraison. Le délai indiqué n’a qu’une valeur indicative, la seule obligation de CleanAir Europe étant d’informer le client de tout retard et de la date préalable de livraison. Le vendeur pourra procéder à des livraisons partielles, en fonction de la disponibilité des produits et des services commandés. La responsabilité de la société CleanAir Europe ne pourra en aucun cas être engagée en cas de retard ou de suspension de la livraison imputable à l’Acheteur ou en cas de force majeure. L’Acheteur est tenu de vérifier l'état apparent des produits lors de la livraison. A défaut de réserves expressément formulées par écrit, par celuici, dans un délai de 48 h à compter de la livraison, les produits délivrés par la société CleanAir Europe seront réputés conformes en quantité et qualité à la commande. L'Acheteur reconnaît que c'est au transporteur qu'il appartient d'effectuer la livraison, CleanAir Europe étant réputé avoir rempli son obligation de délivrance dés lors qu'il a remis les marchandises vendues au transporteur qui les a acceptées sans réserves. L'Acheteur ne dispose donc d'aucun recours en garantie contre le chargeur, fût-il le Fournisseur en cas de défaut de livraison des marchandises transportées. En cas de demandes particulières de l’Acheteur concernant les conditions d'emballage ou de transport des produits commandés, dûment acceptées par écrit par la société CleanAir Europe, les coûts liés feront l'objet d'une facturation spécifique complémentaire. Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non respect de ces formalités par le client. Article 8 : Garantie des équipements CleanAir Europe garantit que les équipements fournis satisfont aux spécifications techniques du fabricant et que les équipements sont en condition de fonctionnement au départ de ses locaux à moins qu’autrement signalé. En cas de panne supposée ou réelle le Client doit aviser CleanAir Europe sans délai pour bénéficier d’une assistance ou du renvoi de l’équipement avec le consentement de CleanAir Europe. La responsabilité de CleanAir Europe se limite à la seule réparation ou remplacement de l’équipement défaillant à ses frais, sous réserve de disponibilité. Cette garantie ne s’applique pas en cas de mauvais usage des équipements. Le droit de recevoir une telle garantie constitue le seul et unique recours du Client. Lorsque CleanAir Europe n’est pas le fabricant des équipements, tout autre garantie expresse ou implicite liée à une limitation technique de l’équipement est rejetée et ne pourra faire l’objet d’aucun marchandage. CleanAir Europe ne sera pas tenu responsable pour aucun droit de brevet ou de propriété envers un tiers. CleanAir Europe ne se substitue pas à la garantie des autres constructeurs ou fournisseurs. Les appareils d’occasion sont vendus en l’état, sans autre garantie que celle du constructeur, si applicable. Article 9 : Transfert de risques Le transfert de risques, de pertes ou de détériorations s’effectue dès livraison de nos fournitures ou à réalisation de nos prestations. Le Client supporte la totalité des risques liés à la garde, au transport, à l’usage et à la jouissance de nos fournitures ainsi qu’aux risques éventuels que nos fournitures font courir aux tiers. Article 10 : Taxes et frais Tous les frais et taxes dus pour l’utilisation des fournitures ou aux services fournis et plus généralement de l’exécution des présentes sont à la charge entière et exclusive du Client. Article 11 : Force Majeure Sont assimilés à des événements de force majeure, les avaries, grèves, pannes de machine ou de matériel de transport, les sinistres ou événements graves indépendants de la volonté de CleanAir Europe, qui entraveraient ou empêcheraient l’exécution de ses obligations. Article 12 : Préjudice CleanAir Europe ne sera pas tenu responsable en cas de retard ou d’absence de livraison dû au fait du transporteur, à l’indisponibilité d’une fourniture défaillante ou de main d’œuvre, ni en cas de force majeure. Le Client agissant tant en son propre nom qu’en celui de ses assureurs, renonce à tout recours contre CleanAir Europe et garantit CleanAir Europe contre tout recours émanant de tiers, pour les dommages et notamment perte d’exploitation, de l’interruption d’activité de service ou tout autre dommage dérivé ou indirect. Aucune somme ne pourra être réclamée pour ces motifs au titre d’un préjudice estimé. Article 13 : Attribution de juridiction Tout différend entre parties qui n’aurait pas pu être réglé à l’amiable, sera de la compétence du Tribunal de Commerce de Marseille, nonobstant toute stipulation contraire figurant dans les documents de l’une ou l’autre des parties. Article 14 : Loi applicable Seule la loi française est applicable aux transactions commerciales entre le Client et CleanAir Europe. Article 15 : Divers Aucune modification de ces conditions générales de vente ne sera valable si elle n’a fait l’objet d’un écrit entre CleanAir Europe et le Client. La nullité éventuelle d’une partie des dispositions des présentes conditions générales de vente ne pourra porter atteinte à la validité des autres conditions. La non-application par CleanAir Europe ou par le client des droits spécifiés dans ces conditions générales de vente ne saurait constituer une renonciation à ces droits. page 1/2 CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE CLEAN AIR ENGINEERING EUROPE CONDITIONS SPECIFIQUES DE LOCATION Article 1 : Propriété Nos fournitures sont, où qu’elles se trouvent, notre propriété incessible et insaisissable et qui ne peuvent faire l’objet d’aucune convention avec des tiers. Article 2 : Durée de location La durée de location est égale au nombre de jours calendaires entre le premier jour ouvré suivant le jour d’expédition de nos locaux et le dernier jour ouvré précédant le jour de retour dans nos locaux, inclus. La durée minimale de location est de trois jours calendaires. Article 3 : Loyers Les loyers sont fermes et définitifs pendant toute la durée de la location telle que définie dans les contrats et les éventuels avenants, sauf variation du taux de TVA. Au-delà de 30 jours la tarification forfaitaire reprend au tarif initial. Article 4 : Annulation En cas d’annulation de commande, aucun frais ne sera facturé au Client si CleanAir Europe est avisé plus de quarante-huit (48) heures avant la date d’expédition. Toute annulation de commande moins de quarante-huit (48) heures avant la date d’expédition sera facturée trente (30) pour-cent du montant correspondant à la durée minimale de location. Toute annulation de commande après expédition sera facturée du montant correspondant au temps d’immobilisation d’un minimum de trois (3) jours majoré des frais de transport. Article 5 : Retour des équipements A l’expiration de la période de la location contractuelle, le Client doit restituer à ses frais l’intégralité des équipements, accessoires et documentation dans les mêmes conditions qu’à l’aller en utilisant l’emballage mis à sa disposition par CleanAir Europe. A réception, CleanAir Europe dispose d’un délai de cinq (5) jours pour communiquer au Client la liste des objets manquants (matériel d’emballage, raccords, tubes, accessoires, notices, supports de logiciel, etc.…). A réception de cette liste, le Client dispose d’un délai de huit (8) jours pour retrouver et restituer les fournitures manquantes. Passé ce délai, le Client sera facturé aux prix de remplacement de ces fournitures. Article 6 : Transfert de risque Pendant toute la durée de la location, le Client est responsable en cas de destruction totale ou partielle, de détérioration, de perte ou de vol des fournitures, quelle qu’en soit la cause, y compris s’il s’agit d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit. L’usager des fournitures louées est réputé avoir la compétence technique requise pour utiliser et exploiter l’équipement loué. Tout dommage du fait du Client ou de son mandataire constaté au retour des fournitures donnera lieu à une remise en état ou, le cas échéant, à un remplacement au frais du Client. CONDITIONS SPECIFIQUES DE MAINTENANCE Article 1 : Sécurité Le client est tenu de livrer, dans un emballage adapté à l’appareil et au mode de transport, des équipements ne présentant aucun risque pour nos intervenants (notamment risques bactériologique, radioactif…). Les risques connus doivent être explicitement notifiés avant la livraison. Article 2 : Obligation de résultat Le service maintenance n’est tenu à aucune obligation de résultat quant à la conformité d’un analyseur par rapport à des spécifications attendues. Il pourra au mieux se rapprocher des performances décrites dans les spécifications techniques (sous réserve de leurs véracités). CleanAir Europe ne peut être tenu responsable de quelconques incidents liés à un vice caché non visible ou non constaté lors de la maintenance. Toute indication de retour du matériel est donnée à titre estimatif. CleanAir Europe ne pourra être responsable du retard lié aux imprévus (de réparation, de transport, de fournisseurs…) ou en cas de force majeure définie à l’article 11 des présentes conditions générales de vente. Article 3 : Restitution équipement CleanAir Europe se réserve le droit de refuser une demande de réparation partielle sollicitée par le client, si elle juge que l’appareil représente un danger pour ses opérateurs malgré l’intervention. Le matériel sera alors restitué au Client sans aucune intervention de CleanAir Europe sur ledit appareil, mais avec une mise en garde écrite. Article 4 : Garantie CleanAir Europe ne peut garantir dans le temps le bon fonctionnement de l’équipement suite à son intervention. Seules, les pièces remplacées peuvent faire l’objet d’une garantie contractuelle (dans la limite de la garantie du fabricant), et ce à l’exception des pièces d’usures (consommables, éléments chauffants, batteries…). DU CONDITIONS SPECIFIQUES LABORATOIRE D’ETALONNAGE Article 1 : Analyseurs non-conformes Tout défaut d'accessoire indispensable au bon déroulement des travaux (documentations, cordons et raccords spécifiques, sources d'alimentation, moyens d'ajustage), dysfonctionnement du matériel confié par le Client ou écart par rapport à nos critères d'acceptation pourra entraîner un arrêt des travaux. Article 2 : Annulation, report, arrêt des travaux Les travaux ne pourront débuter qu'après réception d'un bon de commande validé par CleanAir Europe. En cas d’annulation de tout ou partie de la commande et/ou d’arrêt des travaux, les travaux réalisés ainsi que les travaux entamés seront entièrement facturés au Client. Les travaux non entamés et/ou reportés seront facturés 30% du montant convenu. Quelles que soient les circonstances qui conduisent à l’annulation et/ou le report et/ou l’arrêt des travaux et même en cas de force majeure, CleanAir Europe ne pourra être tenu pour responsable des éventuelles conséquences pécuniaires ni d’aucun retard par rapport au délai initialement prévu. Article 3 : Obligation de résultat Le laboratoire n’est tenu à aucune obligation de résultat quant à la conformité d’un analyseur par rapport à des spécifications attendues. Le laboratoire n’émet ni avis ni interprétation sur les résultats. Article 4 : Travaux hors accréditation Lorsque les travaux sont réalisés hors portée d’accréditation, ils ne reçoivent pas la mention COFRAC sur le rapport. Article 5 : Documentation – Aide en ligne Le Client doit communiquer au laboratoire toutes les informations nécessaires au bon déroulement des travaux d'étalonnage ainsi qu'à une bonne utilisation du matériel confié. Le laboratoire n'autorise aucun accès distant de ses machines et n'accepte aucune communication surtaxée pour obtenir une aide en ligne. Article 6 : Rapports sur les résultats Lorsque le rapport doit être adressé à une autre entité que le Client, le bon de commande doit le stipuler. Les rapports sur les résultats (certificats d'étalonnage ou constats de vérification) ne sont pas transmis sous forme dématérialisée. L'original signé est envoyé au Client par courrier postal. Sauf mention expresse, les rapports ne sont pas joints au matériel en retour. CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTE DE MATERIEL Article 1 : Propriété La société CleanAir Europe se réserve, jusqu'au complet paiement du prix par l’Acheteur, un droit de propriété sur les produits vendus, lui permettant de reprendre possession desdits produits. Tout acompte versé par le client restera acquis à la société à titre d'indemnisation forfaitaire, sans préjudice de toutes autres actions qu'il serait en droit d'intenter de ce fait à l'encontre de l'Acquéreur. Article 2 : Délais et expédition Les expéditions sont faites dès que la totalité du matériel demandé est rassemblé et par le moyen de transport que nous jugeons le mieux adapté. Article 3 : Annulation Aucune annulation de commande reçue après l’émission de l’accusé de réception de commande n’est acceptée. Article 4 : Retours Une autorisation de retour doit être demandée auprès de nos services préalablement à tout retour de fourniture en précisant le motif de retour, votre référence de bon de commande et le numéro de facture. Les fournitures réalisées ou modifiées à la demande du Client ainsi que celles utilisées ne sont ni reprises ni échangées. Article 5 : Garantie Les produits livrés par la société CleanAir Europe bénéficient d'une garantie d'une durée de 1 an à compter de la date de livraison, couvrant la nonconformité des produits à la commande et tout vice caché, provenant d'un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à l'utilisation. Cette garantie est limitée au remplacement ou au remboursement des produits non conformes ou affectés d'un vice. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'Acheteur, comme en cas d'usure normale du bien ou de force majeure. Afin de faire valoir ses droits, l'Acheteur devra, sous peine de déchéance de toute action s'y rapportant, informer la société CleanAir Europe, par écrit, de l'existence des vices dans un délai maximum de "5 jours" à compter de leur découverte. CleanAir Europe remplacera ou fera réparer les produits ou pièces sous garantie jugés défectueux. Cette garantie couvre également les frais de main d'œuvre. Le remplacement des produits ou pièces défectueux n'aura pas pour effet de prolonger la durée de la garantie ci-dessus fixée. CleanAir Europe ne se substitue pas à la garantie des autres constructeurs ou fournisseurs. Les appareils d’occasion sont vendus en l’état, sans autre garantie que celle du constructeur, si applicable. Article 6 : Modification de conception Afin de garantir les meilleures performances de nos fournitures, leur conception peut légèrement varier par rapport aux modèles présentés dans notre documentation commerciale. SEPTEMBRE 2012 page 2/2