Conditions Générales du Partenariat entre SynerCiel et ses associés
Transcription
Conditions Générales du Partenariat entre SynerCiel et ses associés
Conditions Générales du Partenariat entre SynerCiel et ses associés sur le marché de la rénovation de l’habitat et des locaux professionnels COM-IMP-01a Conditions Générales du Partenariat – Septembre 2013 Page 1 sur 22 PREAMBULE SynerCiel est la concrétisation de la volonté des acteurs du confort et de la performance énergétique des bâtiments sur les marchés de l’habitat, du tertiaire, des entreprises et des collectivités locales, de disposer d’une entité de nature à assurer leur développement, en produisant des prestations qui leur permettent de s’adapter efficacement aux attentes et aux évolutions desdits marchés. SynerCiel a plus particulièrement pour objet de développer et de mettre en œuvre des actions autour de l’utilisation de l’énergie (sécurité, confort et performance) sur ces marchés afin de favoriser l’activité de ses associés. Pour pouvoir rejoindre le réseau SynerCiel, l’Entreprise doit notamment disposer de compétences professionnelles reconnues (qualifications professionnelles, chantiers références) et d’une éthique de vente respectueuse de ses clients (qualité des relations commerciales, traitement des réclamations) afin de partager les valeurs fondatrices de SynerCiel que partagent l’ensemble des associés déjà présents dans le réseau. Il est de convention expresse entre les Parties que la condition essentielle et déterminante des présentes, sans laquelle les Parties ne se seraient pas approchées, est la qualité d’associé de l’Entreprise au sein de SynerCiel. L’Entreprise, étant devenue associée de SynerCiel, a sollicité la signature du présent contrat, ci-après « le Contrat », démontrant sa volonté de s’intégrer dans une logique d’adhésion aux valeurs portées par SynerCiel et l’ayant conduit à devenir associé de SynerCiel. Le Contrat désigne les Conditions Générales du Partenariat ainsi que les Conditions Particulières du Partenariat qui forment un tout indissociable et sont accessibles à tout moment sur le portail internet de SynerCiel. En signant les Conditions Particulières du Partenariat, l’Entreprise accepte expressément les Conditions Générales du Partenariat en vigueur à la date de la signature des Conditions Particulières du Partenariat et dont l’Entreprise a reçu communication. En cas de contradiction entre les dispositions des Conditions Générales du Partenariat et celles des Conditions Particulières du Partenariat, les Conditions Particulières du Partenariat prévaudront. Des annexes pourront être ajoutées ou des avenants pourront être conclus au cours de l’exécution du présent Contrat. Le Contrat a vocation à définir les relations commerciales que SynerCiel va entretenir avec chacun de ses associés, y compris l’Entreprise, et qui se déclinent de plusieurs manières et notamment par : - la contribution de SynerCiel dans la mise en œuvre de moyens commerciaux permettant à l’Entreprise d’accroître sa notoriété et in fine sa part de marché (salons, opérations commerciales, ...), - la mise à disposition à l’Entreprise par SynerCiel de fonctions support et d’apports mutualisés (secrétariat délocalisé, prise d’appels, comptabilité, hot-line technique, ...), - la mise à disposition d’offres commerciales, ci-après « les Offres », pouvant répondre aux besoins de l’Entreprise dans le cadre de son activité, - la mise à disposition à l’Entreprise par SynerCiel des marques « Professionnel associé SynerCiel » et « Partenaire Bleu Ciel » d’EDF par le biais d’une licence de Marque, - l’accès à des prospects pouvant intéresser l’Entreprise via la Base Contacts d’EDF, - l’accès aux financements à taux bonifiés de Domofinance pouvant intéresser les clients de l’Entreprise, - l’incitation des clients de l’Entreprise à réduire leurs consommations énergétiques par le biais d’actions afférentes à la performance énergétique, - la communication par l’Entreprise à SynerCiel de tous documents et justificatifs permettant de constituer un dossier de dépôt de Certificats d’Economie d’Energie (ci-après « CEE ») via le Portail CEE d’EDF, - enfin, la mise en place d’un programme de fidélisation, SynerPlus, dont bénéficiera l’Entreprise sous conditions. Par ailleurs, l’entreprise est tenue de respecter les Conditions Générales pour être Partenaire Bleu Ciel d’EDF disponibles sur le Portail Partenaire d’EDF. Les Parties entendent se référer expressément au Lexique (annexe 1) afin de déterminer le sens des termes commençant par une majuscule s’ils ne sont pas définis par ailleurs ou dans les Conditions Particulières du Partenariat. COM-IMP-01a Conditions Générales du Partenariat – Septembre 2013 Page 2 sur 22 ARTICLE 1 OBJET Le Contrat définit les conditions et modalités générales de la coopération commerciale entre SynerCiel et l’Entreprise telles que décrites dans le préambule, étant précisé que des Conditions Particulières du Partenariat sont également signées entre les Parties. ARTICLE 2 ENGAGEMENTS DE SYNERCIEL 2.1. Licence de Marque SynerCiel concède à l’Entreprise une licence pour la Marque décrite en annexe 3, sans droit de sous-licencier à des tiers et pour une utilisation et selon des modalités définies à l’annexe 2. 2.2. Accompagnement Commercial SynerCiel s’engage à promouvoir les économies d’énergie dans le cadre des Offres et ce en conformité avec la réglementation en vigueur en faveur du développement de l’activité de l’Entreprise. A ce titre (et sous réserve d’évolutions ultérieures), Synerciel : - lui donnera accès à la ligne du Service Relation Associé (0 805 850 450) mis en place par SynerCiel, un numéro d’appel dédié pour l’accompagner, en tant que de besoin, dans ses diverses démarches administratives et commerciales. - pourra aider l’Entreprise dans ses Actions Commerciales notamment dans le cadre de journées portes ouvertes, de salons professionnels, de foires, etc. - donnera à l’Entreprise un accès privilégié à Domofinance via le Pôle Relation SynerCiel (0 820 363 313) mis en place par Domofinance, un numéro d’appel spécifiquement attribué aux associés de SynerCiel pour les aider dans leur démarche de montage de prêts. - facilitera l’accès de l’Entreprise aux modules de formation du dispositif FEEBAT (formation aux économies d’énergie des entreprises et artisans du Bâtiment) qui visent à adapter et renforcer les compétences de l’Entreprise dans le sens d’une approche plus globale de la rénovation des bâtiments et pourraient lui donner accès au label Reconnu Grenelle de l’Environnement. - mettra à sa disposition des outils de communication. Ces outils de communication (stylos, blocs papier, autocollants…) incarnent le partenariat Bleu Ciel d’EDF et permettent à l’Entreprise notamment de bénéficier de la notoriété et de l’image de la marque Bleu Ciel d’EDF, d’y associer son nom, d’avoir de la visibilité, de remettre un cadeau à leurs clients… - lui donnera accès à la Base Contacts d’EDF. Cet espace réservé aux Partenaires Bleu Ciel d’EDF leur permet de connaître des Prospects qui ont demandé à être contactés par des professionnels pour la réalisation de travaux, étant précisé que le nombre de Prospects sera défini dans les Conditions Particulières du Partenariat signées entre les Parties. Les modalités de mise à disposition de ces Prospects sont définies dans les annexes 4 et 5 du Contrat. - lui donnera accès au Portail CEE d’EDF. Cet espace réservé aux Partenaires Bleu Ciel d’EDF leur permet de remplir tous les éléments permettant de constituer les dossiers de dépôt des CEE et d’accéder au programme de fidélisation d’EDF lié à la production de CEE. 2.3. Accès au Partenariat Bleu Ciel d’EDF Dans le cadre du partenariat Bleu Ciel d’EDF (et sous réserve d’évolutions ultérieures), SynerCiel informe l’Entreprise qu’EDF : - lui apportera une formation initiale aux offres EDF et à la Démarche « Construire et Rénover » ; en cas d’évolution des offres et de la démarche pendant l’exécution du Contrat, EDF informera l’Entreprise, - lui remettra la Charte de qualité informant les clients des engagements pris par l’Entreprise en tant que partenaire Bleu Ciel d’EDF pour leur apporter pleinement satisfaction dans la réalisation de leurs travaux, - lui donnera accès au Portail Partenaire. Cet espace réservé permet notamment de s’informer, de développer leur portefeuille clients (prospection par publipostages personnalisables), COM-IMP-01a Conditions Générales du Partenariat – Septembre 2013 Page 3 sur 22 - lui donnera accès à la ligne Conseil Partenaires (0 810 333 787), un numéro d’appel dédié pour trouver les réponses à toute question concernant le Partenariat Bleu Ciel d’EDF, la commande d’outils de communication ou toute autre question technique ou commerciale. 2.4. Offres destinées à l’Entreprise En plus des Offres déjà existantes au jour des présentes, dès qu’une ou plusieurs Offres auront été validées, si besoin est, par le Conseil d’Administration et mises au point par SynerCiel, elles seront proposées à l’Entreprise qui pourra ainsi en prendre connaissance. Si cette Offre correspond aux attentes et besoins de l’Entreprise, cette dernière devra participer à une éventuelle formation pour prendre en main cette Offre. Les frais inhérents à cette formation seront à la charge de l’Entreprise. 2.5. Services destinés à l’Entreprise En plus des Services déjà existants au jour des présentes, dès qu’un ou plusieurs Services auront été validés, si besoin est, par le Conseil d’administration et mis au point par SynerCiel, ils seront proposés à l’Entreprise qui pourra ainsi en prendre connaissance. Si ce service correspond aux attentes et besoins de l’Entreprise, cette dernière pourra y souscrire et sera mise en contact avec les prestataires fournisseurs du Service. 2.6. Programme de fidélisation SynerPlus Le règlement du programme de fidélisation SynerPlus est disponible sur le site www.synerciel.fr. ARTICLE 3 ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE A titre d’engagement général, l’Entreprise respectera (i) les valeurs liées au partenariat avec SynerCiel telles que rappelées au préambule du présent Contrat et (ii) les termes des présentes Conditions Générales. De la même manière, l’Entreprise s’engage à respecter scrupuleusement les « Conditions Générales pour être Partenaire Bleu Ciel d’EDF ». 3.1. Conditions à satisfaire par l’Entreprise 3.1.1. A la signature des Conditions Particulières du Partenariat Il est de convention expresse entre les Parties que l’Entreprise devra avoir la qualité d’associé de SynerCiel tout au long de l’exécution du Contrat. En tant que condition essentielle et déterminante des présentes, les Parties reconnaissent que le statut d’associé est la cause de la conclusion du Contrat. De plus, les Parties ont également convenue que l’Entreprise doit satisfaire à l’ensemble des conditions suivantes : 3.1.1.1. Être dûment immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (personne physique ayant le statut de commerçant ou personne morale) ou au Répertoire des Métiers (personne physique ayant le statut d’artisan) et, à ce titre, présenter respectivement un extrait Kbis datant de moins de trois mois (ou, le cas échéant, un extrait Info-Greffe) ou un certificat d'inscription au Répertoire des Métiers (certificat D1). 3.1.1.2. Exercer une activité référencée sous l’un des codes NAF ou APE se rapportant explicitement à la rénovation de logements. Dans le cas contraire, l’Entreprise devra justifier d’une activité de rénovation thermique. 3.1.1.3. Avoir été créée depuis au moins 2 (deux) ans à la date de signature des Conditions Particulières du Partenariat. 3.1.1.4. Ne pas être soumise, lors de la signature des Conditions Particulières du Partenariat à une procédure collective (de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire) et ne pas l’avoir été au cours des 2 (deux) années précédant la signature des Conditions Particulières du Partenariat. 3.1.1.5. Disposer de toutes les qualifications et certifications professionnelles ainsi que des assurances professionnelles se rapportant aux activités énumérées dans les Conditions Particulières du Partenariat. 3.1.1.6. Ne pas avoir souscrit, lors de la signature des Conditions Particulières un engagement qui lui interdirait de présenter et de proposer à ses clients particuliers les Offres de SynerCiel ou d’EDF ainsi que les offres de fourniture d’énergie.. 3.1.1.7 Remplir les conditions pour pouvoir proposer les Offres SynerCiel et EDF et les solutions de financement proposées par Domofinance. COM-IMP-01a Conditions Générales du Partenariat – Septembre 2013 Page 4 sur 22 3.1.2 Pendant l’exécution du Contrat L’Entreprise doit satisfaire aux mêmes obligations que celles requises lors de la signature des Conditions Particulières du Partenariat. En sus, l’Entreprise s’engage à informer SynerCiel, par lettre recommandée avec accusé de réception, de toute procédure collective (de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire), de toute cession totale ou partielle d'activités, de fusion ou de scission ou de changement de contrôle, dans un délai de 8 (huit) jours maximum à compter de la réalisation de l'évènement. L’Entreprise s’engage par ailleurs à respecter les dispositions de l’article 10 relatives à la cession du Contrat. Le non-respect des conditions du présent article 3.1 par l’Entreprise est susceptible d’entraîner de la part de SynerCiel une résiliation de plein droit du Contrat dans les conditions de l’article 5.3. 3.2. Contenu commercial de la prestation de l’Entreprise envers son client De manière générale, l’Entreprise fera preuve d’éthique commerciale envers ses clients et répondra dans les meilleurs délais aux questions et à toutes demandes de SynerCiel ou d’EDF concernant les engagements susvisés et l’exécution du Contrat. 3.2.1. Formation L’Entreprise s’engage à suivre les formations visées aux points 2.3 et 2.4 et à informer son personnel des termes du Contrat et du contenu des formations. Si elle estime nécessaire d’obtenir des formations supplémentaires soit sur des Offres soit pour d’autres membres de son personnel, l’Entreprise pourra demander à SynerCiel l’octroi d’une formation payante. L’Entreprise maintiendra et actualisera ses compétences et ses connaissances, et celles de ses collaborateurs sur les équipements, processus ou interventions dans les domaines la concernant dans le cadre du Contrat. 3.2.2. Traitement des prospects L’Entreprise devra traiter les Prospects de la Base Contacts visés à l’article 2.2 selon les modalités définies en annexes 4 et 5 du Contrat. 3.2.3. Actions Commerciales L’Entreprise s’engage, par ailleurs à participer à la conception des Actions Commerciales (foires, salons, portes-ouvertes, etc …) organisées collectivement au sein de l’Antenne Locale dont elle dépend en se rendant notamment à toutes les réunions organisées par les associés Leaders de l’Antenne Locale. 3.2.4. Déontologie commerciale Enfin l’Entreprise ne devra pas se présenter aux clients comme un agent ou un représentant d’EDF (éléments de langage, supports de communication, tenue vestimentaire, …). Toute usurpation de l’identité d’EDF et de ses représentants est susceptible d’entraîner de la part de SynerCiel une résiliation de plein droit du Contrat sans mise en demeure préalable, dans les conditions de l’article 5.3 du Contrat et ce, sans préjudice de toute action en justice dont SynerCiel ou EDF pourraient avoir l’initiative. 3.3. Respect de la Marque L’usage de la Marque est lié à la validité du Contrat et est soumis à des chartes que l’Entreprise devra respecter strictement. Ces chartes sont disponibles respectivement sur www.synerciel.fr et sur le Portail Partenaire. Enfin, l’Entreprise devra respecter strictement les droits et obligations de la licence de Marque définie en annexe 2. 3.4. Garanties professionnelles L’Entreprise doit disposer des qualifications professionnelles correspondant aux lots de travaux énumérés dans les Conditions Particulières du Partenariat pendant toute la durée du Contrat. Elle doit, à ce titre, informer SynerCiel dans les meilleurs délais et par écrit en cas de modification de ses qualifications professionnelles et domaines de compétences (acquisition ou pertes de qualifications,...). L’Entreprise doit justifier à SynerCiel à tout moment et sur simple demande de contrats d’assurances Responsabilité Civile Générale et Responsabilité Civile Décennale en cours de validité. Les contrats d’assurance COM-IMP-01a Conditions Générales du Partenariat – Septembre 2013 Page 5 sur 22 doivent garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’elle peut encourir en cas de dommages de toutes natures (matériels, corporels, immatériels consécutifs ou non consécutifs) causés aux tiers et aux clients par la conduite et les modalités d’exécution du contrat conclu avec les clients. L’Entreprise doit produire au jour de la prise d’effet du Contrat et à chaque renouvellement de ses contrats d’assurances une copie de (ou des) attestation(s) d’assurances. Les attestations devront mentionner (outre les coordonnées complètes de l’assureur et les numéros de contrat) : - les coordonnées de l’assuré, - les activités garanties (par référence à la nomenclature commune aux assureurs pour les activités BTP) en adéquation avec les lots de travaux aux solutions techniques sur lesquelles l’Entreprise s’engage dans le cadre du Contrat, - les conditions d’application de ces garanties (nature des travaux couverts), - les garanties souscrites, - le montant des garanties et des franchises. En outre, l’Entreprise devra justifier à SynerCiel le règlement de ses primes d’assurances pour chaque échéance des contrats et informer sans délai SynerCiel de toute suspension ou résiliation de garanties d’assurances. L’Entreprise autorise SynerCiel à communiquer aux clients les coordonnées de son (ou ses) assureur(s) dans le cadre du Contrat. Pour la manipulation des fluides frigorigènes des systèmes thermodynamiques, l'Entreprise fournira à SynerCiel son Attestation de Capacité ou celle de son sous-traitant, dans le respect des conditions prévues aux articles R. 543-99 et R. 543-107 du Code de l'environnement. Cette attestation est notamment requise pour les activités de mise en service, entretien, maintenance, charge et récupération des fluides frigorigènes. 3.5. Contenu technique de la prestation de l’Entreprise envers son client De manière générale, l’Entreprise respectera les normes réglementaires en vigueur et répondra dans les meilleurs délais aux questions et à toutes demandes de SynerCiel ou d’EDF concernant les engagements susvisés et l’exécution du Contrat. 3.5.1. Réalisation Lors de la réalisation des travaux, l’Entreprise devra respecter les règles de l’art, les normes réglementaires, Documents Techniques Unifiés (DTU) et Avis Techniques, dans le respect du Référentiel EDF en vigueur durant l’exécution du Contrat. Elle devra également respecter la réglementation en vigueur relative au traitement des déchets des chantiers et privilégier le recours aux matériaux et matériels recyclables. Elle devra respecter le contenu du Devis et réaliser les travaux dans les délais convenus avec le client. L’Entreprise ne pourra recourir à des sous-traitants que pour la partie des travaux demandés par son client ne relevant pas du Contrat. 3.5.2. Travaux supplémentaires L’Entreprise s’engage à alerter le client en cas de travaux supplémentaires non prévus dans le Devis et de lui demander son accord préalable en établissant un nouveau Devis (ou un avenant au premier Devis) avant d’engager lesdits travaux. 3.5.3. Contrôle de la qualité des prestations techniques et commerciales Conformément aux annexes 4 et 7, l’Entreprise accepte la réalisation de contrôles par sondage par un organisme indépendant sur les chantiers réalisés conformément au Référentiel EDF et s’engage à prendre toute disposition utile pour faciliter la réalisation de ces contrôles. L’Entreprise en informera ses clients. En cas de réserves constatées après un contrôle de chantier, l’Entreprise s’engage : o à lever, dans un délai maximum de 48 (quarante-huit) heures à compter du contact avec SynerCiel, les réserves concernant l’installation électrique, o à lever, sous 10 (dix) jours, les autres réserves. Par ailleurs, l’Entreprise accepte la réalisation par EDF et/ou SynerCiel d’enquêtes de satisfaction auprès de ses clients. L’Entreprise devra informer ses clients qu’ils pourront faire l’objet d’enquêtes de COM-IMP-01a Conditions Générales du Partenariat – Septembre 2013 Page 6 sur 22 satisfaction à la fin de la réalisation des travaux, menées par EDF et/ou SynerCiel. SynerCiel ou EDF fourniront à l’Entreprise, à sa demande, les résultats de ces enquêtes de satisfaction. L’Entreprise s’engage à respecter, sur la durée du Contrat, pour les travaux réalisés, les critères de qualité suivants : o présenter des taux de réserves inférieurs à 10 (dix) % sur les chantiers transmis dans le cadre du Suivi de l’Offre Efficacité Energétique, ci-après « SOEE », o ne pas faire l’objet, par année civile, de la part des clients de plus de 2 (deux) réclamations, ou de plus de 1 (un) % de réclamations à partir de 200 (deux cents) Attestations de Travaux transmises dans le cadre du SOEE, que ces réclamations aient un caractère commercial, technique ou autre. En cas de réclamations orales ou écrites d’un client, que les réserves de ce dernier aient un caractère commercial ou technique, l’Entreprise s’engage à y répondre dans les meilleurs délais et à informer SynerCiel du traitement de ces réclamations. En cas de malfaçon avérée, l’Entreprise s’engage notamment à intervenir dans les meilleurs délais et à prendre les actions correctrices nécessaires au titre de ses obligations définies dans les présentes et des garanties contractuelles et légales dont bénéficient les travaux effectués. 3.6. Procédure de constitution des dossiers de demande de CEE L’Entreprise s’engage à : - Inscrire le chantier du client en amont des travaux dans le « Portail CEE » en y renseignant notamment les coordonnées du client, du chantier, les caractéristiques du logement et le type de matériel. - Proposer au client le ou les avantage(s) accordé(s) par EDF et /ou les fabricants pour le matériel choisi. - Imprimer l’Attestation Travaux et Avantages Client, ci-après « Attestation Travaux » ; les feuillets attenants ainsi que, le cas échéant, le document commercial (brochure, dépliant…) et/ou le contrat portant sur l’avantage et les porter à la connaissance du client. - Faire signer l’Attestation Travaux au client et apposer sa propre signature. - Transmettre à SynerCiel ou à Promotelec, l’Attestation Travaux accompagnée de la copie de la facture. Les inscriptions des chantiers des clients dans le Portail CEE permettront – après confirmation de la validité des dossiers CEE par l’Administration, dans le cadre de l’annexe 6 – à l’Entreprise de cumuler des points, fonction du nombre de MWh générés par les chantiers acceptés, lui permettant de choisir des avantages partenaires listés dans le Portail CEE. 3.7. Communication sur les chantiers réalisés par l’Entreprise L’Entreprise autorise SynerCiel à exploiter : - l’image du bien immobilier rénové dans le cadre du Contrat, - l’image et le logo de l’Entreprise, - le témoignage du client et de l’Entreprise. A cet effet, l’Entreprise recueillera l’autorisation écrite du client, voire celle de l’architecte quand elle est requise. 3.8. Redevance et rémunération 3.8.1. Montants Les Conditions Particulières du Partenariat décrivent les dispositions de la rémunération due par l’Entreprise à SynerCiel au titre des présentes. 3.8.2. Modalités de calcul La redevance est calculée sur la base des effectifs de l’Entreprise, en Équivalent Temps Plein, pris en compte au 31 décembre de l’année précédant celle de la signature des Conditions Particulières du Partenariat. L’Entreprise devra fournir un document officiel précisant son nombre d’effectifs lors de la signature des Conditions Particulières du Partenariat. Les documents officiels acceptés sont : une Déclaration Automatisée des Données Sociales (DADS) ou une Déclaration Unifiée de Cotisations Sociales (DUCS) ou une notification de changement de périodicité de versement des cotisations (tous documents URSSAF, version synthétisée) ou une attestation de COM-IMP-01a Conditions Générales du Partenariat – Septembre 2013 Page 7 sur 22 l’expert-comptable de l’Entreprise arrêtée au 31 décembre de l’année précédant celle de la signature des Conditions Particulières du Partenariat. Dans le cas où des Conditions Particulières du Partenariat ont été signées en année N-1, si le nombre d’effectif est identique entre l’année N et l’année N-1, l’Entreprise pourra fournir un courrier attestant sur l’honneur le nombre de ses effectifs de l’année précédant celle de la signature des Conditions Particulières du Partenariat. Cette disposition s’applique également dans le cas où le nombre d’effectifs indiqué dans les Conditions Particulières du Partenariat signées en année N est supérieur à celui de l’année N-1 mais sans que cela entraîne une modification du montant de la redevance (même tranche d’effectifs). 3.8.3. Modalités de règlement La redevance est réglée par l’Entreprise à SynerCiel selon les modalités précisées dans les Conditions Particulières du Partenariat. En cas de résiliation des présentes, pour quelque motif que ce soit, le solde des sommes dues par l’Entreprise à SynerCiel fera l’objet d’un dernier prélèvement. ARTICLE 4 SUIVI DU CONTRAT - ÉLECTION DE DOMICILE SynerCiel et l’Entreprise désigneront un interlocuteur chargé du suivi du Contrat, dont les coordonnées figurent dans les Conditions Particulières du Partenariat. Les Parties s’informeront dans les meilleurs délais en cas de remplacement de ces personnes ou des modifications de leurs coordonnées. Toute modification des présentes fera l’objet d’un avenant spécifique signé par les Parties. SynerCiel vérifiera régulièrement l’atteinte des engagements spécifiés dans les Conditions Particulières du Partenariat, rapportés sur une année. A cette occasion SynerCiel pourra, si l’objectif n’est pas atteint, suspendre l’accès de l’Entreprise à la Base Contacts. Les Parties font élection de domicile à leurs sièges sociaux respectifs. ARTICLE 5 DATE D'EFFET – DURÉE – RESILIATION – SUSPENSION 5.1. Durée Les présentes prennent effet au 1er janvier 2014 (ou à compter de la date de sa signature par les Parties pour les nouveaux partenaires) pour une durée maximum de 12 mois et expirent, au plus tard, le 31 décembre 2014. 5.2. Renouvellement Les Conditions Générales et Particulières du Partenariat sont renouvelables chaque année par tacite reconduction et prendront alors effet au 1er janvier de l’année suivante, dans le cadre des dispositions détaillées dans les Conditions Particulières du Partenariat. 5.3. Résiliation 5.3.1. Avec mise en demeure En cas de non-respect par l'une des Parties de l'un de ses engagements contractuels, l’autre Partie la met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de prendre les mesures correctrices nécessaires pour mettre fin aux manquements constatés. En cas de persistance des manquements à l’issue du délai d’1 (un) mois de la réception de la lettre recommandée visée ci-dessus, la Partie victime des manquements peut résilier le Contrat de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation prendra effet à compter de la date de réception de ladite lettre recommandée ou, à défaut, à la première présentation de ladite lettre à la Partie responsable des manquements. 5.3.2. Sans mise en demeure préalable SynerCiel pourra mettre fin de plein droit, sans mise en demeure préalable, au Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception dans les cas où : • l’Entreprise ne respecte pas ou plus les conditions prévues à l’article 3.1 ; COM-IMP-01a Conditions Générales du Partenariat – Septembre 2013 Page 8 sur 22 • l’Entreprise ne respecte pas les clauses de l’article 3.2.4. • l’Entreprise ne respecte pas les clauses de l’article 3.3 ; • l’Entreprise ne remplit pas, ou plus, les conditions pour bénéficier de la licence de Marque ; • une déclaration faite par l’Entreprise, dans le cadre de l’exécution du Contrat s’avère délibérément et volontairement fausse ou trompeuse ; • l’Entreprise est l’auteur ou la complice d’actes - notamment vis-à-vis des clients - nuisant à l’image de marque de SynerCiel ou d’EDF; • l’Entreprise atteint le plafond maximum des réserves ou des réclamations visées à l’article 3.5.3 ; • l’Entreprise ne lève pas les réserves dans les délais impartis à l’article 3.5.3 ; • l’Entreprise ne traite pas les réclamations des clients dans un délai de trois (3) mois La résiliation prendra effet à compter de la date de réception de ladite lettre recommandée ou, à défaut, à la première présentation de ladite lettre à la Partie responsable des manquements. 5.3.3. Cas particuliers Le Contrat peut aussi prendre fin dans le cas de l’article 10. SynerCiel pourra résilier le Contrat à l’égard de l’Entreprise de plein droit en cas de modification de la politique du groupe EDF ou de SynerCiel ou de modification de la stratégie relative à la Marque, 1 (un) mois après notification écrite adressée à l’Entreprise. Le Contrat sera automatiquement résilié en cas de dépôt de bilan de l’Entreprise. En cas de résiliation pour manquement(s) de l’Entreprise ou pour les motifs énumérés ci-dessus, l’Entreprise ne pourra prétendre à aucune indemnité ni au remboursement des sommes versées le cas échéant à SynerCiel au titre de la licence de Marque et des autres apports de SynerCiel. 5.4. Résiliation par l’Entreprise Dans les conditions du présent article, si l’Entreprise souhaite résilier le partenariat avec SynerCiel au 31 décembre de l’année en cours, elle en informera SynerCiel au plus tard trois (3) mois avant par lettre recommandée avec accusé réception au siège social de SynerCiel. 5.5. Suspension En cas de constat de retard de paiement à bonne date du prix visé à l’article 3.8 ci-dessus, SynerCiel pourra de plein droit suspendre l’ensemble des droits de l’Entreprise et notamment son accès à la Base Contacts d’EDF. 5.6. Modalités pratiques A la date de résiliation ou d’expiration du Contrat, l’Entreprise s’engage à cesser immédiatement l’usage de la Marque sous quelque forme que ce soit, pour quelque produit et/ou service que ce soit, et à quelque titre que ce soit. L’Entreprise s’engage ainsi à restituer et/ou remettre à SynerCiel tous les documents en sa possession relatifs aux produits/services commercialisés sous la Marque et en particulier tous les supports et visuels de communication. Elle s’engage également à supprimer sans délai toute utilisation de la Marque sur tous les supports existants et en particulier de son site Internet, de tous ses papiers à lettre, ses documents administratifs, commerciaux et promotionnels, de ses véhicules et d’en justifier à SynerCiel par la remise de pièces prouvant la suppression de la Marque ou, à défaut, prouvant l’apposition de stickers occultant la Marque. ARTICLE 6 ENGAGEMENT DE COLLABORATION L’Entreprise s'engage à toujours se comporter vis-à-vis de SynerCiel comme un partenaire loyal et de bonne foi, et notamment à porter sans délai à la connaissance de SynerCiel tout différend ou toute difficulté qu'elle pourrait rencontrer dans le cadre de l'exécution du Contrat. A ce titre, en cas de non atteinte ou de dépassement des engagements réciproques définis dans les Conditions Particulières du Partenariat, les Parties se réuniront au plus tard dans les 3 (trois) mois du constat de cet état de fait afin de trouver une solution amiable à cette difficulté. Elles procéderont alors par voie d’avenant. COM-IMP-01a Conditions Générales du Partenariat – Septembre 2013 Page 9 sur 22 ARTICLE 7 RESPONSABILITÉ Chaque Partie est responsable envers l’autre en cas de non-exécution ou de mauvaise exécution des obligations mises à sa charge au titre du Contrat. L’Entreprise est entièrement et exclusivement responsable des prestations qu’elle réalise ou fait réaliser au profit de ses clients. Il est entendu que l’Entreprise reste seule responsable du choix des actions et des prestataires retenus et des conséquences éventuelles sur son activité. Par conséquent, l’Entreprise renonce d’ores et déjà à tout recours contre SynerCiel du fait de la mise en œuvre des actions pour lesquelles cette dernière aura apporté son concours commercial ou financier. A ce titre, l’Entreprise garantit SynerCiel contre les réclamations de toute nature (amiable, judiciaire,...) des clients et des tiers relatifs à ses conseils, prestations et travaux. Les Parties déclarent expressément qu'elles sont et demeureront pendant toute la durée du présent Contrat des partenaires commerciaux et professionnels indépendants, assumant chacun les risques de sa propre exploitation. ARTICLE 8 NON EXCLUSIVITÉ Le Contrat est conclu sans exclusivité. Chaque Partie peut conclure des accords de nature similaire avec des tiers, sous réserve du respect des dispositions de l’article 3.1 et de l’annexe 6. ARTICLE 9 CONFIDENTIALITÉ Chaque Partie convient de maintenir confidentiels les informations et documents transmis par l’autre Partie, de quelque nature qu’ils soient (commerciale, technique, etc.) ainsi que le contenu du Contrat pendant son exécution et pendant 1 (une) année après sa résiliation ou son expiration, sauf accord préalable écrit de l’autre Partie. Ces obligations ne s’appliquent cependant pas si le destinataire de l’information apporte la preuve que cette information, au moment de sa communication, est déjà en sa possession ou accessible au public. ARTICLE 10 CESSION DU CONTRAT Le présent Contrat étant conclu intuitu personae, il ne pourra être cédé ou transféré de quelque manière, à quelque titre et à quelque personne que ce soit et notamment sous forme de cession de fonds de commerce, de mise en location-gérance de fonds de commerce ou fusion, scission, cession de titres ou d'apport en société de l'entreprise exploitée par l’Entreprise sans l'accord exprès, préalable et écrit, de SynerCiel. ARTICLE 11 CONTESTATIONS En cas de différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution du Contrat, les Parties s’efforceront de parvenir à un accord à l’amiable. En cas d’échec de cette tentative, la Partie la plus diligente pourra saisir le tribunal du siège social de SynerCiel. ARTICLE 12 REFERENTIEL TRAVAUX HABITAT ET LOCAUX PROFESSIONNELS D’EDF L’Entreprise reconnaît avoir pris connaissance du Référentiel EDF en vigueur au jour de la signature des présentes et téléchargeable dans l’Espace Pro du site internet www.synerciel.fr. COM-IMP-01a Conditions Générales du Partenariat – Septembre 2013 Page 10 sur 22 ANNEXES Annexe 1 : Lexique Annexe 2 : Licence de Marque Annexe 3 : Marque concédée Annexe 4 : Démarche Construire et rénover d’EDF Annexe 5 : Modalités de mise à disposition des informations relatives aux clients ayant un projet de travaux Annexe 6 : Procédure de constitution de dossiers de demande de CEE Annexe 7 : Modalités de calcul des taux de réserve Annexe 8 : Périmètre des travaux éligibles au prêt Rénovation Bleu Ciel d’EDF COM-IMP-01a Conditions Générales du Partenariat – Septembre 2013 Page 11 sur 22 ANNEXE 1 LEXIQUE Antenne Locale : regroupement des associés d’un même département ou d’un même bassin économique. Ils ont vocation à désigner 3 associés Leaders pour les animer et construire ensemble un Plan d’Actions Commercial annuel Attestations de Travaux : document établi par l’Entreprise permettant, sous certaines conditions et accompagné de la facture des travaux, de satisfaire aux exigences concernant la production des Certificats d’Economies d’Energie. Base Contacts d’EDF : plateforme informatique d’EDF dédiée aux Partenaires Bleu Ciel d’EDF leur permettant d’accéder à des Prospects. Les obligations de l’Entreprise liées à l’utilisation de cette Base Contacts sont détaillées dans les annexes 4 et 5. Certificats d’Économie d’Énergie : certificat délivré par la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement Ile de France (DRIRE - IDF), conformément à la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et les textes pris pour son application. Conditions Générales du Partenariat : les présentes. Conditions Générales pour être Partenaire Bleu Ciel d’EDF : cadre général du Partenariat Bleu Ciel d’EDF que l’Entreprise doit respecter en tant que Partenaire Bleu Ciel d’EDF. Conditions Particulières du Partenariat : conditions particulières que l’Entreprise doit signer en application des Conditions Générales du Partenariat. Démarche « Construire et Rénover » : démarche qu’EDF met en place avec ses Partenaires Bleu Ciel d’EDF pour accompagner les Prospects. Cette démarche est explicitée en annexe 4. Devis : les devis établis par l’Entreprise devront être cohérents, détaillés, clairs et adressés au plus tard 8 (huit) jours après la date du rendez-vous. Ils tiendront compte des informations et des préconisations éventuellement fournies par les Prospects et préciseront, si besoin est, les matériels bénéficiant d’une extension de garantie accordée par les fabricants desdits matériels. Domofinance : société financière au capital de 53.000.010 €uros, ayant son siège social au 1 boulevard Haussmann - 75009 Paris, inscrite au RCS de Paris sous le n°450 275 490 et proposant des crédits aux particuliers. Entreprise : entité mentionnée dans la comparution en tête des Conditions Particulières du Partenariat et signataire de ces dernières, en ce compris ses établissements secondaires n’ayant pas la personnalité morale. Espace Pro : partie du site internet www.synerciel.fr réservée aux associés actifs Leader : associé de l’Antenne Locale élu par ses pairs pour animer l’Antenne Locale en relation avec les salariés de SynerCiel. Il est assisté de deux coleaders. Marque : ensemble des marques liées au Contrat que l’Entreprise peut mettre en avant dans sa communication envers ses clients. Il s’agit des marques liées à SynerCiel (SynerCiel, Professionnel Associé SynerCiel) et de la marque Bleu Ciel, objet des annexes 2 et 3. Offre : ensemble répondant au besoin d’un client constitué d’une proposition technique (machine, installation de chauffage, disposition d’isolation, etc.) assortie de services tels que financement, extension de garantie, contrat d’entretien, etc. On parle souvent d’offre packagée. Partie : l’Entreprise ou SynerCiel Plan d’Actions Commercial local : plan construit par les associés d’une antenne locale pour structurer leurs actions pendant une année. Ce plan doit être validé par le responsable régional de SynerCiel. Portail CEE d’EDF : plateforme informatique d’EDF dédiée aux Partenaires Bleu Ciel d’EDF leur permettant d’inscrire les chantiers de leurs clients et de leur faire accéder à des offres ou services accordés par EDF et/ou les fabricants de matériels et matériaux respectant le Référentiel EDF et éligibles aux CEE. La configuration minimale requise pour avoir accès à ce portail est Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 14, Google Chrome 20, Apple Safari 5.1.7 ou leurs versions ultérieures. COM-IMP-01a Conditions Générales du Partenariat – Septembre 2013 Page 12 sur 22 Portail Partenaire d’EDF (www.partenaires.edf.fr) : plateforme informatique d’EDF dédiée aux Partenaires Bleu Ciel d’EDF leur permettant de s’informer, de développer leur portefeuille clients (prospection par publipostages personnalisables) Prospect : personne qui souhaite améliorer la performance énergétique de son habitat et qui a joint directement ou non SynerCiel ou EDF afin d’être contactée par un Partenaire Bleu Ciel d’EDF. Référentiel EDF : renvoie au Référentiel « Travaux Habitat et Locaux Professionnels » d’EDF qui désigne le cadre technique que l’Entreprise s’engage à respecter dans la limite de l’applicabilité du Référentiel aux travaux effectués. Le Référentiel est disponible dans l’Espace Pro sur le site internet www.synerciel.fr. Services : SynerCiel propose à ses associés une gamme variée de services. Ils peuvent être gratuits ou mis à disposition à des tarifs négociés. COM-IMP-01a Conditions Générales du Partenariat – Septembre 2013 Page 13 sur 22 ANNEXE 2 LICENCE DE MARQUE 2.1. Objet SynerCiel et EDF sont titulaires des marques et modèles listés en annexe 3, ci-après collectivement désignées « la Marque ». La Marque couvre notamment un ensemble de produits et de services favorisant l’obtention de solutions thermiques confortables, et soucieuses du respect de l’environnement. L’Entreprise étant intéressée à utiliser la Marque, SynerCiel concède à l’Entreprise l’autorisation d’utiliser une partie de la Marque dans le cadre d’une licence dans les conditions définies ci-après. 2.2. Territoire SynerCiel concède à l’Entreprise, qui accepte, le droit d’utiliser, d’apposer, d’exploiter une partie de la Marque en France métropolitaine à l’exception de la Corse. 2.3. Conditions d’utilisation de la Marque SynerCiel concède une partie de la Marque pour la seule commercialisation des produits et services définis ci-après sous les conditions suivantes : 2.3.1. L’Entreprise s’engage à n’utiliser que la dénomination « Professionnel Associé SynerCiel » et « Partenaire Bleu Ciel d’EDF du millésime en vigueur », exclusivement dans le cadre d’opérations conformes au Référentiel EDF en cours à la date de signature, et exclusivement sur les supports suivants : • papier à en-tête (devis, facture, PV de réception), • annonces publicitaires presse, media et Pages Jaunes, • publicité sur ses lieux de ventes, • pages de son site Internet, • panneaux de chantier, • fiches référence, • véhicule(s) de l’Entreprise. 2.3.3. L’Entreprise s’interdit en particulier d’utiliser la dénomination Partenaire Bleu Ciel d’EDF sans indication du millésime, et d’utiliser la dénomination Partenaire Bleu Ciel d’EDF avec l’indication d’une année autre que l’année en cours. 2.3.2. La Marque ne pourra être utilisée par l’Entreprise que dans le cadre de la bonne exécution du Contrat, pour les Offres et Services se rapportant strictement au(x) lot(s) de travaux déclaré(s) dans les Conditions Particulières du Partenariat. 2.3.4. Le Contrat ne donne en aucun cas le droit à l’Entreprise d’utiliser et/ou d’incorporer la Marque, seule ou en association avec quelque élément que ce soit, dans sa dénomination sociale ou son nom commercial, dans un nom de domaine, dans une marque ou tout autre élément de l’identité visuelle et/ou commerciale de l’Entreprise. 2.3.5. SynerCiel conserve tous droits d’utiliser elle-même et d’autoriser quiconque à utiliser la Marque, seule ou en association avec quelque élément que ce soit, à quelque titre que ce soit, sous quelque forme que ce soit, dans quelque pays que ce soit, pour quelque produit et service que ce soit. 2.3.6. Le Contrat ne donne en aucun cas à l’Entreprise le droit de sous-licencier à des tiers c'est-à-dire d’autoriser quiconque à utiliser la Marque, seule ou en association avec quelque élément que ce soit, à quelque titre que ce soit, sous quelque forme que ce soit, dans quelque pays que ce soit, pour quelque produit et service que ce soit. 2.3.7. L’Entreprise informe SynerCiel, dans les meilleurs délais, de son intention d’utiliser d’autres marques, dénominations ou appellations correspondant à des offres de fourniture, de confort ou de services fournis à destination du marché résidentiel par des tiers énergéticiens. 2.3.8. L’Entreprise s'engage à communiquer systématiquement à SynerCiel, dans un délai d’un mois avant la date de diffusion, tout support dans lequel figure la Marque, pour accord préalable et écrit de SynerCiel. COM-IMP-01a Conditions Générales du Partenariat – Septembre 2013 Page 14 sur 22 Le défaut de réponse se SynerCiel dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du courrier de l’Entreprise (le cachet de la Poste faisant foi) vaut approbation du projet de support de l’Entreprise. 2.3.9. SynerCiel se réserve le droit d’exercer un contrôle a posteriori des supports diffusés. Si, suite aux contrôles définis dans le présent article, SynerCiel relève des cas de non-respect des obligations définies dans la présente licence, SynerCiel pourra exiger de l’Entreprise, par décision motivée envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, que l’Entreprise retire les documents concernés. L’Entreprise s’engage à retirer lesdits documents dans les meilleurs délais. 2.3.10. L’Entreprise s’engage à se conformer à toutes les lois et réglementations relatives à l’utilisation et à la désignation des marques de façon à ce que l’usage qu’elle fera de la Marque ne puisse pas nuire aux droits de SynerCiel sur la Marque. SynerCiel se réserve le droit de modifier l'autorisation d'utiliser la Marque telle qu’elle est définie par le présent article, et peut demander à l’Entreprise de modifier ou supprimer toute utilisation de la Marque qui, à la seule discrétion de SynerCiel, ne respecterait pas les conditions d'utilisation précédemment énoncées, ou porterait atteinte aux droits de SynerCiel sur sa Marque. 2.4 Protection de la marque 2.4.1. L’Entreprise s’engage à ne pas contester, faire contester ou aider à contester la validité des droits que SynerCiel détient ou détiendra sur la Marque, sous quelque forme que ce soit, pour quelque produit que ce soit, et l’Entreprise accepte que tous droits qui pourraient naître de son utilisation de la Marque ne profitent finalement qu’à SynerCiel uniquement. 2.4.2. L’Entreprise s’interdit de déposer, en son nom la Marque, seule ou en combinaison avec quelque élément que ce soit, et toute marque semblable à la Marque, seule ou combinée avec quelque élément que ce soit, sous quelque forme que ce soit, à quelque titre que ce soit, notamment mais de façon non exhaustive, nom commercial, dénomination sociale, nom de domaine, pour quelque produit et/ou service que ce soit. 2.4.3. L’Entreprise s’engage à ne pas utiliser toute marque identique ou semblable à, ou qui pourrait être confondue avec, la Marque, seule ou combinée avec quelque élément que ce soit, sous quelque forme que ce soit, à quelque titre que ce soit, notamment mais de façon non exhaustive, à titre de nom commercial, dénomination sociale, nom de domaine, pour quelque produit et/ou service que ce soit. 2.5. Défense de la marque 2.5.1. L’Entreprise s’engage, dès qu’elle en aura connaissance, à informer SynerCiel par écrit, de tout acte présumé de contrefaçon ou d’imitation illicite de la Marque, pour les Produits. 2.5.2. Les actions en contrefaçon à l'encontre de tiers ou les actions en défense de la Marque seront intentées par EDF en son nom et à ses frais avec, à la demande de SynerCiel, l'assistance de l’Entreprise. SynerCiel sera seule juge des actions à engager à l’encontre des contrefacteurs. 2.6. Prix Le prix de la présente licence est intégré dans la redevance annuelle que l’Entreprise s’engage à verser à SynerCiel, à la date de signature du Contrat, et telle que précisée dans l’article 3.8 du Contrat. 2.7. Transfert La présente convention est strictement personnelle et ne pourra être transférée directement ou indirectement, totalement ou partiellement, à qui que ce soit, sans le consentement exprès et par écrit d’EDF. 2.8. Garanties EDF et SynerCiel ne donnent pas d'autre garantie que celle résultant de leur fait personnel et de l'existence matérielle de la Marque. Au cas où la Marque viendrait à être déclarée nulle ou déchue par décision judiciaire, l'Entreprise ne pourra prétendre à aucune indemnité. 2.9. Durée – Résiliation La présente licence prend effet au jour de la signature du Contrat par les Parties (ou au plus tôt le 1er janvier de l’année de signature). Elle expire à la date d'échéance ou de résiliation du Contrat. COM-IMP-01a Conditions Générales du Partenariat – Septembre 2013 Page 15 sur 22 En cas de non-respect par l'Entreprise de l'un des engagements pris dans le cadre de la présente licence, SynerCiel notifiera par lettre recommandée à l'Entreprise les carences constatées, et l'Entreprise devra y remédier dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de cette notification. Si l'Entreprise n'y remédie pas dans le délai requis, SynerCiel pourra résilier immédiatement la présente licence par le simple envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'Entreprise. La résiliation prendra effet à compter de la date de réception de ladite lettre recommandée. L'Entreprise ne pourra prétendre à aucune indemnité. En cas de modification de la charte de communication de la Marque et/ou de changement radical de la Marque, la présente licence sera résiliée de plein droit, sans que l'Entreprise ne puisse prétendre à aucune forme d'indemnité, quelle qu'elle soit. La présente licence sera automatiquement résiliée en cas de dépôt de bilan de l'Entreprise. A la date de résiliation ou d'expiration du Contrat contenant la présente licence, l'Entreprise s'engage à cesser immédiatement l'usage de la Marque, ou de marques similaires, sous quelque forme que ce soit, pour quelque produit et/ou service que ce soit, et à quelque titre que ce soit. Elle s'engage notamment à ne plus utiliser la Marque ou des appellations voisines ou une partie de la Marque à titre de nom commercial, dénomination sociale, enseigne ou nom de domaine Internet, à moins qu'elle en ait obtenu l'autorisation écrite préalable de la part de SynerCiel. 2.10. Loi applicable - litiges En cas de litige relatif à l'interprétation, la validité, l'exécution ou la résiliation de la présente licence, les Parties s'efforceront tout d'abord de le régler à l'amiable. A défaut d'accord amiable, tout litige sera interprété selon la loi française et soumis aux juridictions territorialement compétentes. COM-IMP-01a Conditions Générales du Partenariat – Septembre 2013 Page 16 sur 22 ANNEXE 3 MARQUE 2014 La partie de la Marque concédée figure en grisé dans le tableau. Marque et Modèle PARTENAIRE BLEU CIEL Pays / Zone de protection N° de dépôt/ d’enregistrement Date de dépôt ou/et d’enregistrement France 3 556 216 15-02-2008 France 3 556 216 15-02-2008 France 3 478 736 02-02-2007 France 3 935 133 18-07-2012 France 3 551 250 24-01-2008 France 3 940 099 10-08-2012 Union Européenne 0013390630001 10-08-2012 Union Européenne 0013390630008 10-08-2012 COM-IMP-01a Conditions Générales du Partenariat – Septembre 2013 Page 17 sur 22 ANNEXE 4 LA DEMARCHE « CONSTRUIRE ET RENOVER » D’EDF Dès le premier contact avec un particulier susceptible d’être intéressé, l’Entreprise ou EDF, selon le cas, engage la Démarche « Construire et Rénover ». La Démarche « Construire et Rénover » repose sur 7 modes d’accompagnement du client. 1. Une écoute réelle du client Réalisée par l’Entreprise ou par EDF, l’écoute du client est destinée à découvrir et bien comprendre ses attentes (besoins, moyens, motivation…) afin de lui proposer la solution de la gamme des Offres EDF répondant au mieux à ses besoins. 2. Une réponse répondant à son besoin Le rôle d’EDF, de l’Entreprise et de ses associés est d’informer le client, le guider, l’aider à identifier les solutions adaptées à son projet et l’accompagner dans la réalisation de ce projet. Cette action de proximité s’exerce aux moments clés du projet, lorsque le client souhaite être aidé dans les choix d’ordre technique ou financier. 3. Une recommandation éventuelle d’EDF pour guider le choix du client Éventuellement réalisée en amont des travaux par EDF la recommandation a trois objectifs : • fournir au client un état objectif sur la qualité de l’ensemble de ses équipements (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage ou autre) sur la sécurité de son installation électrique, sur sa tarification et sur la performance thermique de son logement ou local (isolation, ventilation), • prendre en compte les attentes et les contraintes du client, • proposer les solutions les mieux adaptées aux besoins du client, en fonction du contexte technique et économique, pour améliorer sa satisfaction globale qualité de la réalisation/facture d’énergie. Ces recommandations doivent être conformes au Référentiel EDF. A l’issue de chacune de ces prestations, le client a toute latitude pour : • demander à EDF d’être mis en relation avec des Partenaires Bleu Ciel d’EDF, • choisir les travaux à réaliser, • choisir les prestataires chargés de la réalisation des travaux. 4. Une mise en relation avec les Partenaires Bleu Ciel d’EDF Si un client souhaite être mis en relation avec des Partenaires Bleu Ciel d’EDF pour la réalisation de ses travaux, EDF introduira, dans la base Contacts, les coordonnées de ce client et les caractéristiques de son projet, en fonction des souhaits et des services envisagés par le client. En fonction de ses droits d’accès définis dans les Conditions Particulières du Partenariat et des souhaits des clients, l’Entreprise pourra prendre connaissance de ces informations via la base Contacts et manifester son intérêt pour le projet du client. Les Partenaires Bleu Ciel d’EDF prendront alors contact avec le client pour fixer une date de rendez-vous, afin de proposer au client un devis. Les devis doivent être conformes au Référentiel EDF et cohérents avec la recommandation du Conseiller EDF éventuellement consulté initialement par le client. L’Entreprise s’engage à jalonner le suivi commercial du client dans la base Contacts. 5. Des financements spécifiques pour faciliter le projet du client Pour faciliter la réalisation des travaux des offres EDF sur le marché des particuliers, Domofinance (marché de la rénovation) et le Crédit Foncier de France (marché du neuf), partenaires financiers d’EDF, proposent des solutions de financement. 6. Des services pour mieux vivre son confort L’Entreprise fait la mise en service des installations et la mise en main des équipements mis en place. Pour assurer à ses propres clients la maîtrise de leurs factures d’énergie, EDF réalise, à leur demande, une optimisation tarifaire. 7. Un contrôle qualité, par sondage, des prestations réalisées par les Partenaires Bleu Ciel d’EDF. COM-IMP-01a Conditions Générales du Partenariat – Septembre 2013 Page 18 sur 22 ANNEXE 5 MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX PROSPECTS Les coordonnées et la description des projets des clients porteurs de projets de travaux ayant donné leur accord exprès à EDF pour être contactés par des Partenaires Bleu-Ciel d’EDF sont répertoriées dans une base de données, propriété d’EDF, dite « Base Contacts ». 1.1. Limitation des droits d’accès aux prospects à la Base Contacts L’Entreprise s’engage à respecter la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dite loi Informatique et Libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 et la déclaration effectuée auprès de la CNIL. L’Entreprise s’engage à utiliser les coordonnées des clients issus de la Base Contacts exclusivement dans le cadre de projets de travaux réalisés dans le cadre des « Offres EDF Construire et Rénover » ou des « Offres SynerCiel » pour lesquels ils ont explicitement demandé à EDF ou SynerCiel d’être contactés. 1.2. Conditions d’accès L’Entreprise dispose d’un accès à la Base Contacts matérialisé par une adresse e-mail et un mot de passe. Cet accès est limité en quantité et en qualité. L’Entreprise prélève dans la Base Contacts les prospects qui lui sont nécessaires selon dans les critères définis dans les Conditions Particulières du Partenariat : - zone géographique déclarée par l’Entreprise, - compétence de l’Entreprise reconnue par une qualification, - nombre de prospects contractuellement mis à disposition de l’Entreprise. Ces prélèvements de Prospects ne confèrent à l’Entreprise aucun droit ou privilège sur les projets des clients, ces derniers étant libres de retenir le prestataire de leur choix pour réaliser leurs travaux. Les clients issus de la Base Contacts doivent être traités de manière similaire aux clients approchés par les moyens propres de l’Entreprise. 1.3. Modalités d’accès Il convient de distinguer deux niveaux d’accès : - un premier niveau : accès libre à un descriptif sommaire des projets des Prospects (nature du projet, techniques souhaitées et localisation géographique, - un second niveau : accès aux coordonnées des Prospects ainsi qu’au descriptif détaillé des travaux. 1.4. Modalités de prise de contact avec les Prospects par l’Entreprise : L’Entreprise s’engage à contacter les clients, dont elle a obtenu les coordonnées dans les meilleurs délais et en tout état de cause en moins de 48 heures. COM-IMP-01a Conditions Générales du Partenariat – Septembre 2013 Page 19 sur 22 ANNEXE 6 PROCEDURE DE CONSTITUTION DE DOSSIERS DE DEMANDE DE CEE 6.1. Inscription par l'Entreprise des chantiers des clients dans le Portail CEE L'Entreprise doit enregistrer les chantiers des clients dans le Portail CEE. La date d'enregistrement des coordonnées des clients dans le Portail CEE doit matérialiser l’antériorité du rôle actif et incitatif d'EDF dans le déclenchement des travaux des clients permettant à cette dernière de valoriser ces opérations au titre du dispositif des CEE. 6.2. Transmission de documents par l'Entreprise à SynerCiel L’Entreprise s’engage à transmettre exclusivement à SynerCiel et a minima, à concurrence du nombre fixé dans les Conditions Particulières du Partenariat : - Les « Attestations de Travaux et Avantages Client » (feuillet 1 daté et signé par les clients et feuillet 2 daté et signé par l’Entreprise à l’issue des travaux) éditées à partir du Portail CEE. L’Entreprise doit vérifier que le nom du client est mentionné sur les deux pages de l’Attestation de Travaux pour permettre le rapprochement des deux volets. L’Entreprise doit inviter le client à faire précéder sa signature de la mention « lu et approuvé » et à faire de même pour sa propre signature. L’Annexe 1 de l’Arrêté du 29 décembre 2010 fixant la liste des éléments d’une demande de Certificats d’Economies d’Energie et la composition d’une demande d’agrément d’un plan d’actions d’économie d’énergie stipule que : « Afin de s’assurer de ne pas délivrer plusieurs fois des Certificats d’Economies d’Energie pour l’opération concernée » la demande doit comporter, pour chaque opération d’économies d’énergie, « une attestation sur l’honneur signée par le professionnel mettant en œuvre ou assurant la maîtrise d’œuvre de l’opération, précisant son engagement à fournir exclusivement au demandeur les documents permettant de valoriser cette opération au titre du dispositif des Certificats d’Economies d’Energie ». L’Entreprise s’engage à établir une attestation pour une opération d’économies d’énergie. En cas de doublon avéré par le Pôle National Certificats d’Economies d’Energies (PNCEE), dont l’Entreprise serait à l’origine, SynerCiel se réserve le droit de résilier le Contrat et d’introduire tout recours contre l’Entreprise qu’elle jugerait nécessaire en réparation de son préjudice. - Les copies des factures relatives aux chantiers de rénovation réalisés conformément au Référentiel EDF (y compris celles relatives aux chantiers ayant fait l’objet d’un Prêt Rénovation Bleu Ciel d’EDF). Les factures doivent mentionner la marque et le modèle des matériels ou matériaux utilisés et être en cohérence avec les Attestations de Travaux (même nom de client, même chantier…). L’Attestation de Travaux et Avantages Client et la facture matérialisent la réalisation des travaux et permettent de tracer l’ensemble des paramètres nécessaires au calcul des économies d’énergie tels que définis par les « fiches d’opérations standardisées ». Le cas échéant, l’Entreprise fournira à SynerCiel tout autre document nécessaire à la constitution des dossiers pour la délivrance des Certificats d’économies d’énergie par le PNCE conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur pendant la période d’application du Contrat. En tout état de cause, les documents ci-dessus doivent être transmis par l’Entreprise à SynerCiel dans un délai maximal de 12 semaines courant à l’issue du chantier pour permettre à SynerCiel de répondre à la règlementation relative aux demandes de CEE qui ne peuvent porter que sur des actions achevées moins d’un avant la date de ces demandes (Décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux CEE). Les clauses de cet article sont substantielles. Leur non-respect total ou partiel peut donner lieu à résiliation du Contrat dans les conditions de l’article 5.3 des Conditions Générales du Partenariat. 6.3. Modalités de transmission des documents Les documents de l’article 6.2 doivent être adressés à l’adresse précisée sur le Portail CEE lors de l’édition de l’Attestation Travaux et Avantages Client. COM-IMP-01a Conditions Générales du Partenariat – Septembre 2013 Page 20 sur 22 ANNEXE 7 MODALITES DE CALCUL DES TAUX DE RESERVE Après en avoir informé l’Entreprise, SOR, prestataire d’EDF, procèdera par sondage aux contrôles de la conformité au Référentiel EDF, de certains des travaux déclarés par l’Entreprise. Ces contrôles sont effectués par CONSUEL, prestataire d’EDF. Ces contrôles peuvent porter sur les éléments techniques figurant sur l’Attestation de Travaux, dans la facture ou lors de la visite sur les chantiers, ainsi que la pertinence des renseignements administratifs. A l’occasion de ces contrôles, des réserves majeures ou mineures peuvent être émises par SOR. On entend par réserves majeures : Mise en œuvre d’un matériau ou d’un matériel non conforme au Référentiel EDF (suite à vérification sur l’Attestation de Travaux ou suite à visite de chantier), non-respect des règles de l’art définies dans le Référentiel EDF, écart de plus de 20% entre les données inscrites dans l’Attestation de Travaux (surface, produits, longueur, quantité…) et la réalité, travaux nécessaires pour la levée des réserves et non réalisés par l’Entreprise dans des délais acceptables. On entend par réserves mineures : écart de moins de 20% entre les données inscrites dans l’Attestation de travaux (surface, produits, longueur, quantité…) et la réalité, écart sur le niveau de performance du produit mis en œuvre entre l’Attestation de travaux et la réalité, erreur sur les informations administratives transmises dans l’Attestation de travaux. Le taux de réserve de l’Entreprise se calcule alors de la manière suivante : T=(R+0,5.r)/ N P R : nombre de dossiers ayant au moins une réserve majeure, P r : nombre de dossiers n’ayant que des réserves mineures, P N : nombre total de dossiers contrôlés. COM-IMP-01a Conditions Générales du Partenariat – Septembre 2013 Page 21 sur 22 ANNEXE 8 PERIMETRE DES TRAVAUX ELIGIBLES AU PRET RENOVATION BLEU CIEL D’EDF Ventilation Isolation toiture ou combles ECS Solaire Chauffage Électrique avec Programmation* Pompes à Chaleur, et émetteurs associés PAC** Air/Air (avec split ou multisplit) Chaudières gaz naturel basse température ou à condensation, et émetteurs associés Chauffage Bois Isolation Ouvrants Isolation Murs Isolation Planchers Isolation Plafonds * Programmation temporelle centralisée avec horloge hebdomadaire ** Pompe à chaleur Avec des matériaux et équipements respectant le Référentiel EDF Pour des travaux réalisés par un Partenaire Bleu Ciel d’EDF -------------------------------------------------TRAVAUX NON ELIGIBLES AU PRET RENOVATION BLEU CIEL D’EDF LOT CHAUFFAGE CONFORT D’ÉTÉ ECS SECURITE ELECTRIQUE TOUT AUTRE TYPE DE TRAVAUX TRAVAUX - Chauffage électrique sans programmation centralisée - Radiateur à accumulation, plancher chauffant à accumulation - Soufflant salle de bains, sèche-serviettes non associés à un chauffage électrique avec programmation centralisée - Chaudière en dehors des chaudières à condensation ou basse température - Chaudière fioul - Chaudière électrique sans programmation centralisée - Climatisation - Sur-ventilation nocturne - Puits provençal - Chauffe-eau électrique non associé à un chauffage électrique avec programmation centralisée - Installation électrique non associée à un chauffage électrique avec programmation centralisée - Travaux intégrant des matériels ou équipements ne respectant pas le Référentiel EDF - Travaux non réalisés par des Partenaires Bleu Ciel d’EDF COM-IMP-01a Conditions Générales du Partenariat – Septembre 2013 Page 22 sur 22