7 – faux plafonds

Transcription

7 – faux plafonds
7 – FAUX PLAFONDS
CHAPITRE 1 - GENERALITES
1.1 – Objet du marché
Le présent chapitre concerne la description des travaux du lot n°07 pour l’ensemble des
ouvrages de « Faux plafonds / Cloisons Isothermes », nécessaires à l’extension et au
réaménagement du restaurant administratif de la délégation CNRS Aquitaine Limousin à Pessac.
Le C.C.T.P. du présent lot ne peut être dissocié de celui des différents corps d’état qui
contribuent à la réalisation de l’ensemble du projet. L’entrepreneur se reportera donc à ces autres
C.C.T.P. ainsi qu’à l’ensemble des documents qui définissent les prestations de chacun.
S’il le juge utile, l’entrepreneur demandera au maître d’ouvrage les documents complémentaires
et renseignements qui lui paraissent indispensables à l’établissement de son offre.
Dans le cas où l’entreprise du présent lot redistribuerait, à son initiative, la prestation entre
plusieurs intervenants, elle assumera la responsabilité de l’organisation logique des interventions
et du parfait achèvement de la totalité des ouvrages.
1.2 – Limite de prestations
Il est rappelé que l’entreprise du présent lot devra prévoir à sa charge tous les travaux
nécessaires à une parfaite exécution de l’ensemble des ouvrages concernant ses prestations.
Les remarques contenues dans les rapports du bureau de contrôle et du coordonnateur SPS
devront être prises en compte dans la remise d’offre de l’entreprise.
1.3 – Engagement de l’entrepreneur
L’entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier
de consultation. Au vu des documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les
ouvrages des autres corps d’état pourraient avoir sur ses propres ouvrages.
L’entrepreneur est réputé s’être assuré qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les
prestations fournies au titre de chaque chapitre du lot dont il est responsable afin d’assurer un
achèvement complet des travaux dans les règles de l’art et pour la bonne construction.
L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans
le prix d’une construction à forfait pour les travaux du présent lot.
1.4 – Consistance des travaux
Pour l’essentiel les travaux portent sur :
 Faux plafond en plâtre non démontable,
 Faux plafond démontable.
1.5 – Moyens à mettre en œuvre
L’entrepreneur prévoira forfaitairement dans son prix tous les moyens nécessaires à une bonne
exécution des travaux. Il aura, entre autre, la charge des échafaudages, moyen de levage,
protection des ouvriers travaillant sur le chantier, conformément aux mesures décrites dans le
PGC en matière de sécurité et de protection de la santé.
Affaire n°0617 – Extension et réaménagement du Restaurant Administratif du C.N.R.S. – PRO/DCE – Mai 2007
Page 1/8
1.6 – Coordination
L’entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres corps d’état pour toutes incidences de
ses propres travaux avec les ouvrages sur lesquels il s’appuie ou se raccorde.
Particulièrement, il précisera à l’entrepreneur de gros-œuvre toutes les réservations dont il a
besoin ou lui fournira toutes les pièces à incorporer. Il devra pour ces dernières en contrôle la
mise en œuvre et l’implantation.
1.7 – Sécurité sur le chantier
Le prix forfaitaire du présent lot comprendra toutes les dispositions à prendre et ouvrages à
réaliser pour assurer dans tous les cas, la protection contre les chutes du personnel amené à
travailler ou à circuler sur la toiture, conformément à la réglementation en vigueur.
1.8 – Réception des supports
Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur devra réceptionner les supports sur
lesquels il vient s’appliquer. En l’absence de réserves faites par écrit, à ce stade, il ne saura se
prévaloir d’aucune sujétion dans l’exécution de ses propres travaux.
1.9 – Sécurité incendie
Le rapport initial du bureau de contrôle, joint au présent dossier, fixe les conditions de CF et SF à
respecter, et notamment :
1.9.1 – Exigences courantes
Pas de stabilité au feu pour les structures et planchers.
1.9.2 – Locaux à risques moyens
Les parois seront coupe-feu de degré 1 H.
Et notamment :
 Local ménage,
 Local poubelles,
Affaire n°0617 – Extension et réaménagement du Restaurant Administratif du C.N.R.S. – PRO/DCE – Mai 2007
Page 2/8
CHAPITRE 2 – SPECIFICATIONS TECHNIQUES
2.1 – Normes et réglements
Les travaux, objets du présent lot, seront exécutés conformément aux clauses et conditions
générales des documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir :
 Les documents techniques applicables aux travaux de plâtrerie, cloisons sèches
et faux plafonds,
 Les normes françaises homologuées (NF),
 Le REEF édité par le CSTB et en particulier aux prescriptions des cahiers des
clauses techniques (CCT) et cahiers des clauses spéciales (CCS).
2.1.1 – Plafonds suspendus
 Norme NFP 68-203-1 travaux de mise en œuvre – plafonds suspendus
(référence DTU 58.1 – CCT),
 Norme NFP 68-203-2 travaux de mise en œuvre – plafonds suspendus –
marchés privés (référence DTU 58.1 – CCS).
2.2 – Réglementation incendie
 Arrêté du 30/06/1983 relatif à la classification des matériaux en matière de
réaction au feu et annexes,
 Arrêté du 21/04/1983 relatif à la détermination du degré de résistance au feu des
éléments de construction,
 Arrêté du 31/01/1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments
d’habitation,
 Circulaire du 13/12/1983 relative à la sécurité des personnes en cas de travaux
de réhabilitation et d’amélioration des bâtiments d’habitation,
 Arrêté du 25/06/1980 modifié « nouveau règlement de sécurité ERP » et additifs,
 Arrêté du 18/10/1987 relatif à la protection incendie des immeubles de grande
hauteur,
 Le guide l’isolation par l’intérieur des bâtiments d’habitation du point de vue des
risques en cas d’incendie (cahier CSTB n°206),
 Le cahier des clauses administratives particulières,
 Le présent cahier des clauses techniques particulières.
2.3 – Raccords / Calfeutrements / Etc…
Au droit des ouvrages, l’entrepreneur du présent devra implicitement :
 L’exécution de tous les raccords de percements, scellements, tranchées,
etc…afférents aux ouvrages des autres corps d’état,
 Tous les calfeutrements, garnissages, solins, etc… nécessaires au droit des
menuiseries, huisseries, canalisations ou autres,
 Tous les raccords de finition en rives après exécution des plinthes et revêtements
verticaux scellés, le cas échéant.
Ces raccords, calfeutrements, … font implicitement partie des prestations du marché du présent
lot, ceci par dérogation aux clauses de l’article 2.3 du CCS 25.1, dernier alinéa.
Sur les cloisons et plafonds, le présent lot aura également à sa charge l’exécution des raccords
des percements, scellements, rebouchages, … exécutés par les autres corps d’état.
Dans le cas toutefois, ou ces travaux sont consécutifs à des erreurs d’exécution à des malfaçons
ou à des retards d’exécution d’autres corps d’état, le présent ne pourra se refuser à les exécuter,
mais les frais en seront supportés par le ou les corps d’état responsable.
Affaire n°0617 – Extension et réaménagement du Restaurant Administratif du C.N.R.S. – PRO/DCE – Mai 2007
Page 3/8
2.4 – Protections et nettoyages
L’entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les dispositions pour protéger lors de
l’exécution de ses travaux, tous les ouvrages pouvant être tâchés par le plâtre ou la colle.
Après finition et après exécution des raccords, tous les ouvrages qui n’auraient pas ou
imparfaitement été protégés seront parfaitement nettoyés. Dans le cas d’ouvrages en bois
apparent, les protections devront être absolument efficaces, aucune projection ni souillure n’étant
tolérée.
Dès finition des travaux, les locaux dans lesquels le présent lot aura exécuté des travaux ainsi
que ceux salis durant leur traversée seront immédiatement nettoyés, les sols seront grattés et
soigneusement nettoyés de tous déchets de plâtre pouvant nuire à une parfaite adhérence des
revêtements de sols prévus.
Tous les déchets de plâtre et autres décombres en provenance des travaux seront sortis du
bâtiment.
2.5 – Qualité des matériaux
2.5.1 – Qualité des faux plafonds
Les dalles acoustiques seront conformes aux prescriptions techniques portées dans les
articles ci-dessous du présent CCTP.
La qualité des dalles proposées en référence devra être respectée. En cas de changement
de matériaux par l’entreprise, le matériau proposé en remplacement devra avoir des
qualités techniques au mois égales à celles du matériau proposé en base.
Toutes les précautions seront prises lors de la mise en œuvre pour éviter toutes
détériorations des peintures.
Toutefois, si certaines dégradations venaient à se produire à la pose, il sera procédé :
 Soit au remplacement des éléments défectueux,
 Soit aux retouches de peinture sur place avec les mêmes peintures que celles
prévues en usine.
Tous les matériaux en plâtre seront stockés à l’abri des intempéries et de l’humidité.
Les plaques devront être exempts de toute fissure ou cassure pouvant mettre en cause la
stabilité ou la durabilité des ouvrages.
Elles seront mises en place en parfait état, toutes faces et arêtes.
2.5.2 – Profil en tôle pliée
Les profils apparents et profils de calfeutrement en rives seront réalisés en tôle pliée
prélaquée d’usine.
2.5.3 – Assemblages
Les plus grandes précautions seront prises pour la réalisation des assemblages
notamment au niveau des changements de directions et coupes biaises.
Des précautions seront prises au niveau des contacts métal sur métal différents pour éviter
les phénomènes électrolytiques pouvant être à l’origine de corrosion accélérée.
2.5.4 – Protection des profils primaires
Affaire n°0617 – Extension et réaménagement du Restaurant Administratif du C.N.R.S. – PRO/DCE – Mai 2007
Page 4/8
Les profilés primaires non apparents seront protégés par galvanisation à chaud. Le produit
zinc déposé sera au minimum de 300g / m2 double face.
L’entrepreneur soumissionnaire devra indiquer dans sa proposition, le procédé de
galvanisation prévu pour les profils proposés.
Les éléments seront protégés sur toute leur largeur et notamment à l’intérieur des parties
tubulaires ainsi que dans les plis et sertissages.
2.6 – Tenue au feu
L’entreprise est astreinte à se soumettre aux conditions de la réglementation en vigueur
concernant la sécurité et protection incendie tant en ce qui concerne les matériaux utilisés qu’en
accessoires et notamment les fixations.
L’entrepreneur ne saurait se prévaloir d’indications du présent document pour ne pas assurer
toute mise en conformité aux réglements susvisés.
2.7 – Réservations
Toutes les réservations à prévoir au niveau des faux plafonds pour les autre entreprises
intervenant sur le chantier seront à la charge du présent lot.
Affaire n°0617 – Extension et réaménagement du Restaurant Administratif du C.N.R.S. – PRO/DCE – Mai 2007
Page 5/8
CHAPITRE 3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1 – Faux plafonds fibre démontables
Plafond suspendus démontables de type TONGA des Ets EUROCOUSTIC ou similaire
constitués :
 Panneaux rigides autoportants en laine de roche volcanique à forte absorption
acoustique, revête d’un voile de verre de couleur sur la face apparente et d’un voile de
verre naturel sur la contreface,
 Teinte au choix du maître d’ouvrage sur présentation de la palette de coloris LES
TONIQUES. Dimensions 600 x 600 mm,
 Epaisseur : 15 mm,
 Réaction au feu : Mo suivant PV du CSTB n°8929190,
 La pose des panneaux s’effectuera sur une ossature apparente facilement
démontable conformément aux prescriptions du DTU 58.1 et autres DTU en vigueur
selon la nature des locaux. Cette ossature de type EUROSYSTEM sera composée de
profils en acier galvanisé et sera modulée au format demandé. La pose s’effectuera
par calepinage de panneaux entiers,
 Une cornière de rive du même blanc assurera la finition périphérique,
 Toutes sujétions pour réservations des luminaires isolés ou filants (suivant lot
Electricité), cornières, suspentes, entretoises, profilés porteurs, à charge du présent
lot,
 Calepinage à soumettre à l’approbation du maître d’œuvre.
Localisation : bureau du chef cuisine.
3.2 – Faux plafonds démontables « hygiène » clipsés
Plafond suspendus démontables de type ECOPHON Gamme Hygiène de chez ECOPHON
Performance A, ou similaire constitués :
 Panneaux rigides autoportants en laine de verre haute densité, revêtus d’une surface
lisse et étanche spécialement traitée pour être facilement désinfectée et nettoyée.
Renforcement par un voile de verre naturel sur la contreface, bords scellés par une
peinture,
 Teinte blanc,
 Dimensions 600 x 600 mm,
 Epaisseur : 20 mm, classe d’absorption acoustique A, coef W de 0,95.
 Réaction au feu : M0.
 La pose des panneaux s’effectuera sur une ossature apparente T24 facilement
démontable La mise en oeuvre sera conforme aux prescriptions de la norme NFP 68
203 1 & 2; DTU 58.1 et autres DTU en vigueur selon la nature des locaux,
 L’ossature sera composée de profils en acier galvanisé T24 et sera modulée au
format demandé, avec semelle blanche en sous face epoxy.
 Montage sur système d’ossature avec joints silicone et maintien par clips anti
soulèvement, permettant un nettoyage haute pression ( distance 30cm, pression maxi
80 bars, jet diffus 30°),
 Une cornière de rive du même blanc assurera la finition périphérique,
 Plafond de classe d’absorption acoustique A.
 Toutes sujétions pour réservations des luminaires isolés ou filants (suivant lot
Electricité), cornières, suspentes, entretoises, profilés porteurs, à charge du présent
lot,
 Trappes de visite cadre en alu laqué acrylique avec joint EPDM fixation étanche,
fermeture type ¼ de tour pour accès plénum plafond,
 Calepinage à soumettre à l’approbation du maître d’œuvre.
Recommandations de mise en œuvre :
 La mise en oeuvre sera conforme aux prescriptions de la norme NFP 68 203 1 & 2;
DTU 58.1 et autres DTU en vigueur selon la nature des locaux.
 Tenir compte du sens de pose des panneaux.
Affaire n°0617 – Extension et réaménagement du Restaurant Administratif du C.N.R.S. – PRO/DCE – Mai 2007
Page 6/8
Intégration de grille dans le plafond afin d'équilibrer les pressions et températures de part et
d'autre du plafond.
Localisation : zone « Cuisson », « laverie », « légumerie », chaîne de distribution », « Vestiaires »
2.3 – Plafonds en bac acier
Plafond de type « PM » des Ets PLAFOMETAL ou équivalent constitués de bacs autoportants en
tôle d’acier galvanisé plein recouverts sur l’une des faces d’une peinture laquée de couleur au
choix de l’architecte.
 Bords des bacs chanfreinés,
 Largeur : 300 mm,
 Epaisseur : 0,6 mm,
 Réaction au feu : MO,
 La pose des bacs s’effectuera jointive suivant les prescriptions du fournisseur et
conformément au DTU 58.1,
 Un soin tout particulier sera apporté au traitement des rives, par l’utilisation des
accessoires et raidisseurs assurant une parfaite planéité,
 Toutes sujétions pour réservations des luminaires isolés ou filants (suivant lot
Electricité) appareils de chauffage et de traitement d’air, cornières, suspentes,
entretoises, porteurs, etc,
 Fixation vissée pour pose extérieure( auvent)
Localisation :
Circulations zone « cuisines »
Vestiaires des cuisines
Sanitaires « Extension »
Sous face et avants toits de l’auvent extérieur.
3.4 – Faux plafonds décoratifs
Plafond en plaques de plâtre perforé type « Gyptone line 4 » format 60 x 60, démontable,
recouvertes en usine d’une peinture blanche en phase aqueuse.
Mise en œuvre sur ossature semi-apparente encastrée, de largeur 15mm.
Classement M1.
Conditions de mise en œuvre conformes à la norme NFP 68-203-1 (DTU 58.1).
Ces plafonds seront mis en œuvre en continuité d’un plafond plâtre placostyl périphérique (lot
plâtrerie).
Localisation :
Hall d’accueil,
Cafétéria,
Salle de réception « Extension »
3.5 – Faux plafonds démontables acoustiques
Soffites sous faitage de la salle à manger existante, constitué par :
Lames de plafond de type « NEEVA BOARD » des Etablissements ARMSTRONG, ou équivalent,
constitué de panneaux de laine de roche, recouverts d’un voile fibre de verre, finition peinture
blanche.
Voile de verre en face arrière.
 Ossature : T24
 Epaisseur : 18 mm,
 Largeur :300 mm,
 Réaction au feu : M0,
 Performance acoustique Xw = 1,00 à 500 Hz,
Mise en œuvre avec débords latéraux, finition de rives filantes par profil métal laqué.
Retombés verticales latérales en têle pliée (h=50cm).
Affaire n°0617 – Extension et réaménagement du Restaurant Administratif du C.N.R.S. – PRO/DCE – Mai 2007
Page 7/8
Localisation : salle à manger existante, zones sous faîtage (3 unités, selon plan et coupe de
détail).
3.6 - Plans d’exécution et de synthèse
L’entreprise du présent lot aura à sa charge tous les plans, toutes les études, les dessins
d’exécution et de détails conformément à ses propres méthodes d’exécution.
L’entrepreneur établira et soumettra à l’agrément du maître d’œuvre et du bureau de contrôle
tous les dessins et notes d’études.
Ces plans devront tenir compte de toutes les réservations, feuillures, etc… de tous les corps
d’états et faire également l’objet de vérification et visa par toutes les entreprises avant exécution.
L’entreprise devra également en coordination avec tous les lots pouvant avoir un lien avec ses
prestations, un plan de synthèse des limites de prestations.
3.7 – Dossier des ouvrages exécutés
Fourniture d’un dossier des ouvrages exécutés en quatre exemplaires plus un exemplaire sur CD
(formats dwg pour les plans et pdf pour les notices techniques).
Ce dossier sera présenté sur un classeur parfaitement répertorié.
Affaire n°0617 – Extension et réaménagement du Restaurant Administratif du C.N.R.S. – PRO/DCE – Mai 2007
Page 8/8