CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES MARCHÉ PUBLIC D
Transcription
CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES MARCHÉ PUBLIC D
Communauté de Communes des Trois Rivières Marché de Diagnostic Amiante et Plomb CCP CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES MARCHÉ PUBLIC D’ETUDES Diagnostic amiante et plomb pour la construction d’une station d’épuration de 1 300 EH, d’un poste de refoulement, d’un bassin d’orage, des réseaux associés et de la destruction d’une station d’épuration dont le montant est estimé à 1 600 000 € HT Marché n° 2015-00005 MAITRE D’OUVRAGE Assistant à Maîtrise d’Ouvrage Communauté de Communes des 3 rivières BFIE 1 Place Gambetta BP 20015 28220 CLOYES SUR LE LOIR 14 Rue du Bois Musquet 28300 CHAMPHOL Communauté de Communes des Trois Rivières Marché de Diagnostic Amiante et Plomb CCP SOMMAIRE 1 - Dispositions générales du contrat ............................................................................................ 3 1.1 - Objet du contrat .................................................................................................................. 3 1.2 - Décomposition du contrat .................................................................................................. 3 2 - Pièces contractuelles ................................................................................................................. 3 3 - Missions ......................................................................................................................................... 3 4 - Durée et délais d'exécution ....................................................................................................... 3 4.1 - Durée globale prévisionnelle des prestations ................................................................. 3 4.2 - Délai d'exécution ................................................................................................................. 3 5 - Prix ................................................................................................................................................. 4 5.1 - Caractéristiques des prix pratiqués.................................................................................. 4 5.2 - Modalités de variation des prix ......................................................................................... 4 6 - Garanties Financières ................................................................................................................. 4 7 - Avance ........................................................................................................................................... 4 8 - Modalités de règlement des comptes ...................................................................................... 4 8.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs ...................................................................... 4 8.2 - Présentation des demandes de paiement ....................................................................... 4 8.3 - Délai global de paiement ................................................................................................... 5 8.4 - Paiement des cotraitants ................................................................................................... 5 8.5 - Paiement des sous-traitants .............................................................................................. 5 9 - Conditions d'exécution des prestations ................................................................................... 5 9.1 - Présentation des livrables .................................................................................................. 5 9.2 - Modifications techniques .................................................................................................... 5 9.3 - Décision de poursuivre ........................................................................................................ 5 10 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle ................................................................. 6 11 - Constatation de l'exécution des prestations ........................................................................ 6 11.1 - Vérifications ....................................................................................................................... 6 11.2 - Décision après vérification .............................................................................................. 6 12 - Garantie des prestations .......................................................................................................... 6 13 - Pénalités ..................................................................................................................................... 6 13.1 - Pénalités de retard............................................................................................................ 6 13.2 - Pénalité pour travail dissimulé ....................................................................................... 6 14 - Assurances .................................................................................................................................. 6 15 - Résiliation du contrat ............................................................................................................... 7 15.1 - Conditions de résiliation .................................................................................................. 7 15.2 - Redressement ou liquidation judiciaire ........................................................................ 7 16 - Règlement des litiges et langues ........................................................................................... 7 17 - Clauses complémentaires ........................................................................................................ 7 18 - Dérogations ................................................................................................................................ 7 19 - Clauses techniques particulières ............................................................................................ 8 19.1 Accréditations ....................................................................................................................... 8 19.1 Ouvrages concernés ............................................................................................................. 8 19.2 Organisation préalable ........................................................................................................ 9 19.3 Diagnostic amiante .............................................................................................................. 9 19.4 Diagnostic plomb ................................................................................................................ 10 19.5 Dispositions diverses .......................................................................................................... 12 Communauté de Communes des Trois Rivières Marché de Diagnostic Amiante et Plomb CCP 1 - Dispositions générales du contrat 1.1 - Objet du contrat Les stipulations du présent Cahier des clauses particulières (CCP) concernent : Diagnostic Amiante et Plomb de la station d'épuration d'Arrou Lieu(x) d'exécution : Station d'épuration d'Arrou 28290 ARROU 1.2 - Décomposition du contrat Il n'est pas prévu de décomposition en lots. 2 - Pièces contractuelles Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité : - L'acte d'engagement (AE) et ses annexes - Le cahier des clauses particulières (CCP) - La note méthodologique rapide pour chaque étape de la mission 3 - Missions Le détail des missions est le suivant : Mission(s) Amiante Pb Désignation Diagnostic Amiante Diagnostic plomb 4 - Durée et délais d'exécution 4.1 - Durée globale prévisionnelle des prestations La date prévisionnelle de début des prestations est fixée au 9 mars 2015. 4.2 - Délai d'exécution L'acte d'engagement fixe le délai d'exécution. L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de l'article 13.3 du CCAG-PI. Consultation n°: Diag_Amiante_Pb Page 3 sur 12 Communauté de Communes des Trois Rivières Marché de Diagnostic Amiante et Plomb CCP 5 - Prix 5.1 - Caractéristiques des prix pratiqués Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires et prix unitaires selon les stipulations de l'acte d'engagement. 5.2 - Modalités de variation des prix Les prix sont fermes et non actualisables. 6 - Garanties Financières Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée. 7 - Avance Aucune avance ne sera versée. 8 - Modalités de règlement des comptes 8.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-PI. Le montant de chaque acompte relatif à la mission considérée sera déterminé sous forme de pourcentage du montant initial du marché. 8.2 - Présentation des demandes de paiement Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues à l'article 11.4 du CCAG-PI et seront établies en un original et 2 copies portant, outre les mentions légales, les indications suivantes : - le nom ou la raison sociale du créancier ; - le cas échéant, la référence d'inscription au Répertoire du commerce ou des métiers ; - le cas échéant, le Numéro de SIREN ou de SIRET ; - le Numéro du compte bancaire ou postal ; - le numéro du marché ; - la désignation de l'organisme Débiteur ; - la date d'exécution des prestations ; - le montant des prestations admises, établi conformément à la décomposition des prix forfaitaires, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ; - le montant des prestations admises, établi conformément au détail des prix unitaires, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions - les montants et taux de TVA légalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ; - le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le montant de la TVA des travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ; - la date de facturation. - en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par l'opérateur économique ; - le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché. Consultation n°: Diag_Amiante_Pb Page 4 sur 12 Communauté de Communes des Trois Rivières Marché de Diagnostic Amiante et Plomb CCP 8.3 - Délai global de paiement Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. 8.4 - Paiement des cotraitants En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire. Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-PI. 8.5 - Paiement des sous-traitants Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande, ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant. Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné ci-dessus. Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au soustraitant. En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement. 9 - Conditions d'exécution des prestations Les prestations devront être conformes aux stipulations du marché (les normes et spécifications techniques applicables étant celles en vigueur à la date du marché). 9.1 - Présentation des livrables Les livrables sont adressés dans les conditions suivantes : Le diagnostic sera remis à la CC3R en version physique et numérique Ils sont remis selon les formats et sur les supports suivants : Papier (dont 1 exemplaire reproductible), pdf. Le titulaire devra remettre 3 exemplaire(s) de chaque livrable demandé dans le cadre du présent contrat. Chaque livrable devra être remis dans un délai de 10 jours. 9.2 - Modifications techniques Pendant l'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur peut prescrire au titulaire des modifications de caractère technique ou accepter les modifications qu'il propose. La formulation de ces modifications suite à l'acceptation par le pouvoir adjudicateur du devis détaillé du titulaire donne lieu à un avenant. 9.3 - Décision de poursuivre La poursuite de l'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée à la conclusion d'un avenant ou à l'émission d'une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur. Consultation n°: Diag_Amiante_Pb Page 5 sur 12 Communauté de Communes des Trois Rivières Marché de Diagnostic Amiante et Plomb CCP 10 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle L'option retenue concernant l'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du pouvoir adjudicateur et du titulaire est l'option B telle que définie au chapitre 5 du CCAG-PI. 11 - Constatation de l'exécution des prestations 11.1 - Vérifications Par dérogation à l’article 26.2 et au 1er alinéa de l’article 27 du CCAG-PI, le maître d’ouvrage dispose, pour procéder à la vérification des prestations et pour notifier sa décision, d’un délai de quinze jours à compter de la date de l’accusé de réception par le Maître d’ouvrage du document d’étude à réceptionner. Les vérifications seront effectuées par M BUSSON ou par le pouvoir adjudicateur si la mission de l’AMO n’est pas prolongée au-delà de la désignation des titulaires. 11.2 - Décision après vérification Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 27 du CCAG-PI, si cette décision n’est pas notifiée au titulaire dans les délais ci-dessus, la prestation est considérée comme reçue, avec effet à compter de l’expiration du délai (acceptation tacite). Pour les rapports faisant l’objet de réserves, observations ou rejet, le délai imparti pour la modification des documents sera fixé par décision du Maître d’Ouvrage ou par ordre de service. En cas de rejet ou d’ajournement, le Maître d’Ouvrage dispose alors pour donner son avis, après présentation par le titulaire des documents modifiés, des mêmes délais que ceux indiqués ci-dessus. 12 - Garantie des prestations Aucune garantie n'est prévue. 13 - Pénalités 13.1 - Pénalités de retard Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée à 10,00 €. 13.2 - Pénalité pour travail dissimulé Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité correspondant à 10.0 % du montant TTC du marché. Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre de sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé. 14 - Assurances Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-PI, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie. Consultation n°: Diag_Amiante_Pb Page 6 sur 12 Communauté de Communes des Trois Rivières Marché de Diagnostic Amiante et Plomb CCP 15 - Résiliation du contrat 15.1 - Conditions de résiliation Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 29 à 36 du CCAG-PI. En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra à titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 5.0 %. En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 44 et 46 du code des marchés publics, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du Code du travail conformément à l'article 46-I.1° du code des marchés publics, le contrat sera résilié aux torts du titulaire. 15.2 - Redressement ou liquidation judiciaire Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché. Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l'article L622-13 du Code de commerce. En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut être prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court. La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer à poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité. 16 - Règlement des litiges et langues En cas de litige, seul le Tribunal Administratif d'Orléans est compétent en la matière. Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. 17 - Clauses complémentaires 18 - Dérogations - L'article 11.1 du CCP déroge à l'article 26 du CCAG - Prestations Intellectuelles - L'article 11.2 du CCP déroge à l'article 27 du CCAG - Prestations Intellectuelles - L'article 13.1 du CCP déroge à l'article 14.1 du CCAG - Prestations Intellectuelles Consultation n°: Diag_Amiante_Pb Page 7 sur 12 Communauté de Communes des Trois Rivières Marché de Diagnostic Amiante et Plomb CCP 19 - Clauses techniques particulières 19.1 Accréditations Le titulaire du marché devra posséder les accréditations nécessaires pour la réalisation des missions. 19.1 Ouvrages concernés La mission de diagnostic porte sur l’ensemble de la station actuelle, localisée dans le bourg d’ARROU. Cela inclus : les ouvrages, les équipements, les canalisations, etc… Bassin d’aération/digestion Clarificateur Consultation n°: Diag_Amiante_Pb Page 8 sur 12 Communauté de Communes des Trois Rivières Marché de Diagnostic Amiante et Plomb CCP Le premier bassin est constitué d’une partie d’aération et d’une partie digesteur. Ses dimensions sont les suivantes : 13,5 m * 6,75 m * 2,40 m, soit 218 m3. Le clarificateur mesure quant à lui 7 m de diamètre, pour un volume approximatif de 71 m 3. 19.2 Organisation préalable Avant la réalisation du diagnostic, une réunion préalable aura lieu en présence du maitre d’ouvrage, ou de son représentant. Cette réunion visera : A visiter le site, A définir des modalités d’accès, A identifier si nécessaire des moyens d’accès aux matériaux à mettre en œuvre. Les moyens de visite (échelles, nacelles …) ainsi que le matériel nécessaire à la réalisation des prélèvements et sondages destructifs sont à la charge du titulaire, Etablir le calendrier et le délai de réalisation de la mission. 19.3 Diagnostic amiante 19.3.1 Textes de références Les prestations sont exécutées sous l’entière responsabilité du titulaire qui doit se conformer aux textes réglementaires et autres documents en vigueur à la date du marché et notamment les suivants : Code de la santé publique (Partie législative) – Livre III : protection de la santé et de l’environnement – Titre III : prévention des risques sanitaires liés à l’environnement et au travail – Chapitre IV : lutte contre la présence de plomb ou d’amiante – Articles L1334-1 à L1334-13 Code de la santé publique (Partie réglementaire) – Livre III : protection de la santé et l’environnement – Titre III : prévention des risques sanitaires liés à l’environnement et au travail – Chapitre IV : lutte contre la présence de plomb ou d’amiante et contre les nuisances sonores – Articles R1334-14 à R1334-29 – Chapitre VII : Dispositions pénales – Articles R1337-2 à R1337-5 Code du travail (Partie réglementaire) – Livre II : Réglementation du travail – Titre III : Hygiène et sécurité – Section V bis : mesures particulières de protection contre les risques liés à l’amiante – Articles R231-59 à R231-59-16 Décret n°2003 – 462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du Code de la santé publique, Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante et modifiant le Code du travail, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, Décret n° 2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d'exposition à l'amiante, Arrêté du 2 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant démolition, Arrêté du 2 décembre 2002 relatif à l’exercice de l’activité et à la formation des contrôleurs techniques et techniciens de la construction effectuant des missions de repérage et de diagnostic de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante, Arrêté du 6 mars 2003 relatif aux compétences des organismes procédant à l’identification d’amiante dans les matériaux et produits, Arrêté du 8 avril 2013 relatif à l’amiante. Consultation n°: Diag_Amiante_Pb Page 9 sur 12 Communauté de Communes des Trois Rivières Marché de Diagnostic Amiante et Plomb CCP La méthodologie d’intervention sera effectuée en application des textes suivants : Norme NF X 46.020 – Décembre 2008 – Diagnostic amiante – Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie ; Norme expérimentale XP X46-023 – Octobre 2005 – Eléments de cartographie du repérage de matériaux contenant et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis. 19.3.2 Prestations incluses dans la mission La mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis porte sur l’ensemble des produits et matériaux listés en annexe 1 de l’arrêté du 2 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant démolition. Les modalités de repérage devront être conformes aux prescriptions décrites dans l’annexe 2 de l’arrêté du 2 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant démolition. La mission comprend les prestations suivantes : - Les déplacements, La rédaction d’un plan de prévention, L’analyse des documents existants communiqués par le maître d’ouvrage (rapports, plans, …), La recherche exhaustive et le constat de visu de la présence de produits et matériaux qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l’arrêté du 2 janvier 2002, Les prélèvements et sondages destructifs nécessaires, Les analyses en laboratoire agréé, L’établissement d’un rapport de repérage conformément à l’annexe C de la norme NF XC 46.020 de décembre 2008 (« Diagnostic amiante – Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie ») et intégrant les recommandations de la Norme expérimentale XP X 46-023 – Octobre 2005 (Eléments de cartographie du repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis) pour ce qui concerne la localisation des matériaux et produits contenant ou susceptibles de contenir de l’amiante. Les éléments de cartographie du repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante doivent permettre l’identification absolue du lieu et du matériau. Le rapport intégrera un quantitatif estimatif (m², ml) des matériaux et produits contenant de l’amiante sans engagement contractuel de la part du titulaire. 19.4 Diagnostic plomb 19.4.1 Textes de références Les prestations sont exécutées sous l’entière responsabilité du titulaire qui doit se conformer aux textes réglementaires et autres documents en vigueur et notamment les suivants : Code de la santé publique (Partie législative) – Livre III : protection de la santé et l’environnement – Titre III : prévention des risques sanitaires liés à l’environnement et au travail – Chapitre IV : lutte contre la présence de plomb – Articles L1334-1 à L1334-13 Code de la santé publique (Partie réglementaire) – Livre III : protection de la santé et l’environnement – Titre III : prévention des risques sanitaires liés à l’environnement et au travail – Chapitre IV : lutte contre la présence de plomb ou d’amiante et contre les nuisances sonores – Articles R1334-1 à R1334-13 Code du travail (Partie réglementaire – Décrets en Conseil d’Etat) – Livre II : Réglementation du travail – Titre III : Hygiène et sécurité – Section V : protection du risque chimique – Sous section 8 : Dispositions spécifiques à certains agents chimiques dangereux – Articles R231-58-4 à R231-58-6 Consultation n°: Diag_Amiante_Pb Page 10 sur 12 Communauté de Communes des Trois Rivières Marché de Diagnostic Amiante et Plomb CCP Décret n°2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme et modifiant les articles R1334-1 à R1334-13 du Code de la santé publique, protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante et modifiant le Code du travail, circulaire DGS/SD7C/2001/27 n°2001-27 et UHC/QC/1 n°2001-1 du 16 janvier 2001 relative aux états des risques d’accessibilité au plomb réalisés en application de l’article L1334-5 de la loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions. 19.4.2 Prestations incluses dans la mission Le diagnostic plomb a pour objectif de : d’Identifier les zones présentant des peintures chargées au plomb afin de permettre aux entreprises d’établir les mesures de prévention pour réduire les risques des ouvriers lors des travaux de démolition. De prévoir les filières d’élimination des déchets recouverts de ces peintures. La mission comprend les prestations suivantes : - Les déplacements, - La rédaction d’un plan de prévention, - L’analyse des documents existants communiqués par le maître d’ouvrage (rapports d’états des risques d’accessibilité au plomb, plans, …), - L’analyse par appareil portable à fluorescence X des unités de diagnostic. Chaque unité de diagnostic fera l’objet d’au moins deux analyses, - L’établissement d’un rapport de repérage. - Le rapport de repérage sera fait avec un souci de clarté et comprendra les informations et documents suivants : - La liste complète des pièces constituant le rapport, annexes comprises, et le nombre total de pages, - L’identification et les coordonnées du maître d’ouvrage, - L’identification et les coordonnées de l’organisme chargé de la mission, - L’identification de l’inspecteur et sa signature, - La ou les date(s) d’inspection et la date du rapport, - L’adresse et la localisation du bien immobilier qui a fait l’objet de la mission, - Un plan d’ensemble du site et des croquis des locaux diagnostiqués, - Le type d’appareil XRF utilisé le cas échéant, - Pour charge unité de diagnostic du bâtiment : - Les résultats en mg/cm² de la ou des mesures(s) XRF réalisé(es) - Des photographies numériques de l’unité de diagnostic avec un repérage sur plan ou schéma, pour permettre l’indication absolue du lieu et du matériau. - L’indication du dépassement ou du non dépassement du seuil réglementaire de concentration en plomb. Les offres seront établies en considérant un minimum de 10 prélèvements pour analyse qui ne pourront pas être facturés s’ils ne sont pas réalisés. Consultation n°: Diag_Amiante_Pb Page 11 sur 12 Communauté de Communes des Trois Rivières Marché de Diagnostic Amiante et Plomb CCP 19.5 Dispositions diverses 19.5.1 Moyens d’accès et d’investigations Le prestataire devra tenir informé 72h à l’avance, la Communauté des Communes des Trois Rivières, qui préviendra la Mairie d’Arrou. Par dérogation aux articles 3.24.1 et 3.3 de la Norme X 46.020, le maître d’ouvrage ne fournit aucun autre moyen d’accès que ceux permettant d’entrer dans les locaux par les ouvertures existantes. De même, le maître d’ouvrage, ne fournit aucun moyen de démontage, ni ne fait procéder a aucun démontage préalable de structures, machines, capots ou protections. A cet effet, le prestataire s’équipera des outils manuels ou motorisés dont il aura besoin. En cas de perforations, carottages ou sciages, ces outils seront équipés d’aspiration à la source, afin d’éviter la propagation de fibres d’amiante. 19.5.2. – Reprise ou complément des investigations En cas de contestation des résultats de ses investigations, par quiconque ayant un droit de regard sur le contenu de son rapport (administration, CARSAT, …), ou par toute personne physique ou morale en ayant l’utilisation (maître d’œuvre, entreprise de travaux, …) le prestataire est tenu d’assister le maître d’ouvrage et de justifier ses résultats. En cas de manquement, de lacune ou d’omission, il devra la reprise complète de ses investigations et de son rapport sans complément tarifaire (sauf prélèvements). Lu et approuvé (signature) Consultation n°: Diag_Amiante_Pb Page 12 sur 12