renovation du sol sportif du gymnase jacques

Transcription

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
MAITRE D'OUVRAGE :
COMMUNE DE QUINCAMPOIX
Place de la mairie BP 3
76230 QUINCAMPOIX
RENOVATION DU SOL SPORTIF DU GYMNASE
JACQUES ANQUETIL
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES
Marché à procédure adaptée
En vertu de l’article 28 du code des marchés publics
Commune de Quincampoix – Place de la Mairie – 76230 QUINCAMPOIX – Tél : 02.35.34.70.15 – Fax : 02.35.34.65.52
Mail : [email protected]
Rénovation du sol sportif du gymnase Jacques Anquetil
C.C.A.P.
TABLE DES MATIERES
A-
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES ................................................................... 4
1-
ARTICLE 1er - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES ............................................................. 4
1.1 -
Objet du Marché - Emplacement des travaux - Domicile de l'Entrepreneur ............................................................. 4
1.2 -
Tranches et lots .......................................................................................................................................................... 4
1.3 -
Modification de détail au dossier de consultation ..................................................................................................... 4
1.4 -
Procédure de passation du marché ............................................................................................................................ 4
1.5 -
Travaux intéressant la défense................................................................................................................................... 4
1.6 -
Contrôle des prix de revient ....................................................................................................................................... 4
1.7 -
Maîtrise d'Œuvre ........................................................................................................................................................ 4
1.8 -
Contrôle Technique .................................................................................................................................................... 5
1.9 -
Coordination SPS ........................................................................................................................................................ 5
2-
ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ................................................................................. 5
3ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT
DES COMPTES................................................................................................................................................. 5
3.1 -
Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des comptes ................................................. 5
3.1.1 -
L'Entrepreneur et ses cotraitants sont réputés avoir pris connaissance ................................................................ 5
3.1.2 -
Les prix du marché sont hors TVA et sont établis................................................................................................... 6
3.1.3 -
Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés .................................................................... 6
3.2 -
Répartition des dépenses communes de chantier ..................................................................................................... 6
3.3 -
Mode de règlement des comptes .............................................................................................................................. 6
3.3.1 -
Décomptes mensuels ............................................................................................................................................. 6
3.3.2 -
Approvisionnements .............................................................................................................................................. 6
3.4 -
Variation dans les prix ................................................................................................................................................ 6
3.4.1 -
Marché à prix global et forfaitaire, actualisable mais non révisable. ..................................................................... 7
3.4.2 -
Mois d'établissement des prix du marché .............................................................................................................. 7
3.4.3 -
Choix de l'Index de référence ................................................................................................................................. 7
3.4.4 -
Modalités d'actualisation des prix. ......................................................................................................................... 7
3.4.5 -
Révision des frais de coordination .......................................................................................................................... 7
3.4.6 -
Modalité de révision des prix ................................................................................................................................. 7
3.5 -
Paiements des cotraitants et des sous-traitants ........................................................................................................ 7
3.5.1 -
Désignation de sous-traitants en cours de marché ................................................................................................ 7
3.5.2 -
Modalités de paiement direct ................................................................................................................................ 7
4-
ARTICLE 4 - DELAIS D'EXECUTION - PENALITES RETENUES .................................................................... 8
4.1 -
Délais d'exécution des travaux ................................................................................................................................... 8
4.1.1 -
Calendrier prévisionnel d'exécution ....................................................................................................................... 8
4.1.2 -
Calendrier détaillé d'exécution ............................................................................................................................... 8
Page 2 sur 14
C.C.A.P.
4.2 -
Prolongation des délais d'exécution - Intempéries .................................................................................................... 8
4.3 -
Pénalités pour retard - Primes d'avance .................................................................................................................... 8
4.4 -
Prime d’avance ........................................................................................................................................................... 8
4.4.1 -
Pénalités particulières ............................................................................................................................................ 8
4.5 -
Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux ........................................................................ 9
4.6 -
Délai et retenues pour remise des documents fournis après exécution ................................................................... 9
4.7 -
Acomptes.................................................................................................................................................................... 9
5-
ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE ......................................................................... 9
5.1 -
Retenue de garantie ................................................................................................................................................... 9
5.2 -
Avance ...................................................................................................................................................................... 10
5.3 -
Avances sur matériels............................................................................................................................................... 10
6-
ARTICLE 6 - PROVENANCE/QUALITE/CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS ..10
6.1 -
Provenance des matériaux et produits .................................................................................................................... 10
6.2 -
Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt ................................................................................................. 10
6.3 -
Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits .......................................... 10
6.3.1 -
Caractéristiques .................................................................................................................................................... 10
6.3.2 -
Matériaux ............................................................................................................................................................. 11
6.4 -
Essais ........................................................................................................................................................................ 11
7-
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES.......................................................................................11
8-
ARTICLE 8 - PREPARATION/COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX ..........................................11
8.1 -
Période de préparation - Programme d'exécution des travaux ............................................................................... 11
8.2 -
Plans d'exécution - Notes de calcul - Études de détail ............................................................................................. 11
8.3 -
Mesures d'ordre social, Application de la réglementation du travail ...................................................................... 11
8.4 -
Organisation, sécurité et hygiène des chantiers ...................................................................................................... 11
8.5 -
Coordination des travaux ......................................................................................................................................... 12
9-
ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX ........................................................................13
9.1 -
Essais et contrôles des ouvrages .............................................................................................................................. 13
9.2 -
Réception ................................................................................................................................................................. 13
9.3 -
Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages ............................................................................... 13
9.4 -
Documents fournis après exécution......................................................................................................................... 13
9.5 -
Délai de parfait achèvement .................................................................................................................................... 13
9.6 -
Garanties particulières ............................................................................................................................................. 13
9.7 -
Assurances ................................................................................................................................................................ 14
9.8 -
Solde du marché ....................................................................................................................................................... 14
10 -
ARTICLE 10 - DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX ..................................................................14
11 -
ARTICLES 11- LITIGES .........................................................................................................................14
Page 3 sur 14
A-
C.C.A.P.
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
1 - ARTICLE 1ER - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES
1.1 - Objet du Marché - Emplacement des travaux - Domicile de l'Entrepreneur
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) concernent chacun des marchés
relatifs la rénovation du sol sportif du gymnase Jacques Anquetil sur la commune de QUINCAMPOIX.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques
Particulières (C.C.T.P.).
A défaut d'indication, dans l'Acte d'Engagement, du domicile élu par l'Entrepreneur à proximité des travaux, les
notifications se rapportant au marché seront valablement faites à la Mairie de QUINCAMPOIX, jusqu'à ce que
l'Entrepreneur ait fait connaître au Maître de l'ouvrage l'adresse du domicile qu'il aura élu.
1.2 - Tranches et lots
Les travaux sont répartis en 1 lot, qui sera traité en marchés séparé à savoir :
N° du lot
Désignation du lot
Lot 01 – REVETEMENT DE SOL SPORTIF
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.
1.3 - Modification de détail au dossier de consultation
Le maître d’ouvrage se réserve le droit d’apporter au plus tard 7 jours avant la date limite fixée par la remise des
offres, des modifications au dossier de consultation. Les candidats doivent alors répondre sur la base du dossier
modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.
1.4 - Procédure de passation du marché
Le marché est passé sous forme d’une procédure adaptée, en vertu de l’article 28 du code des marchés publics.
1.5 - Travaux intéressant la défense
Sans objet.
1.6 - Contrôle des prix de revient
Sans objet.
1.7 - Maîtrise d'Œuvre
Page 4 sur 14
C.C.A.P.
La mission confiée au maître d'œuvre est une « Mission de base" avec EXE partielle limitée aux quantités ».
Tous les plans dus au titre de la mission de la Maîtrise d’œuvre sont ceux fournis au Dossier de Consultation des
Entreprises.
Tous les plans d’exécution, notes de calculs, plans de détails et d’assemblages, de réservations ou autres plans,
nécessaires à l’exécution de ses ouvrages, sont dus par les entreprises.
1.8 - Contrôle Technique
Les travaux faisant l’objet du présent marché sont soumis au contrôle technique dans les conditions prévues par le
titre II de la loi du 4 Janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction.
Le bureau de contrôle n’est pas encore désigné :
A cet effet, l’entreprise est tenue de fournir au Contrôleur Technique et au Maître d’Ouvrage tous les documents tels
que plans, schémas, détails de mise en œuvre, spécifications et notices des matériaux, avis techniques ou attestations
d’assurances spéciales concernant les matériaux ou procédés non traditionnels, PV de classement et d’essais, etc.
1.9 - Coordination SPS
Sans objet
2 - ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les pièces constitutives du Marché sont les suivantes :
Pièces Particulières :
Acte d'Engagement (A.E.)
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) assorti des documents ci-après :
 Plans Architecte,
 Calendrier sommaire,
 décomposition de prix global et forfaitaire (DPGF),
Pièces Générales :
Les documents applicables étant ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce
mois est défini au 3.4.2.
Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux.
Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux publics de l'État
(Arrêté du 8 Septembre 2009 et son rectificatif).
Cahiers des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCSDTU) énumérés à l'annexe n° 1 de la
circulaire du Ministre de l'Économie et des Finances compte tenu des modifications qui leur sont apportées
par l'annexe n° 2 de ladite circulaire.
3 - ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES
COMPTES
3.1 - Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des comptes
3.1.1 - L'Entrepreneur et ses cotraitants sont réputés avoir pris connaissance
Des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux.
Il reconnaît avoir, notamment, avant la remise de son acte d'engagement :
Page 5 sur 14
C.C.A.P.
pris connaissance complète et entière du terrain et de ses abords ainsi que des conditions d'accès et des
possibilités de desserte, voirie et réseaux divers et de tous éléments généraux ou locaux en relation avec
l'exécution des travaux ;
apprécié toute difficulté inhérente au site, aux moyens de communication, aux ressources en main d'œuvre.
contrôlé les indications des documents du dossier d'appel à la concurrence ;
s'être entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires auprès du Maître d'œuvre et auprès de
tous services ou autorités compétentes ; les erreurs de quantités, divergences ou ambiguïtés de toute sorte
pouvant apparaître dans la décomposition du prix des travaux traités à prix forfaitaires ne peuvent en aucun
cas conduire à une modification du prix forfaitaire porté dans l'acte d'engagement ; les entrepreneurs devant
vérifier les quantités lors de la mise au point du marché.
3.1.2 - Les prix du marché sont hors TVA et sont établis
Les prix du marché sont établis hors T.V.A
.
3.1.3 - Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés
Au prix global forfaitaire stipulé à l'article 2.2 de l'acte d'engagement.
L'acte d'engagement indique ce qui doit être réglé respectivement à l'entrepreneur titulaire et à ses sous-traitants.
3.2 - Répartition des dépenses communes de chantier
SANS OBJET
3.3 - Mode de règlement des comptes
3.3.1 - Décomptes mensuels
Les projets de décomptes mensuels du mois m seront soumis à l’architecte pour contrôle des avancements. Le
décompte une fois visé par l’OPC est corrigé par l’entreprise et remis au Maître d'Œuvre en 5 exemplaires avant la
date m + 2 jours. (Dérogation à l’article 13.1.1 du CCAG).
Les décomptes seront transmis après vérification au Maître d'Ouvrage qui en fera assurer le paiement dans le délai de
30 Jours à compter de la date de dépôt du projet de décompte.
Les projets de décomptes déposés après cette limite seront transmis au Maître d'Ouvrage
(Commune de Quincampoix – Place de la mairie – 76230 Quincampoix) avec les décomptes du mois m + 1, dans ce
cas le délai de 30 Jours commencera à courir à partir de la date limite du mois m + 1.
3.3.2 - Approvisionnements
Sans objet
3.4 - Variation dans les prix
Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des travaux sont réputées
réglées par les stipulations ci- après.
Page 6 sur 14
C.C.A.P.
3.4.1 - Marché à prix global et forfaitaire, actualisable mais non révisable.
3.4.2 - Mois d'établissement des prix du marché
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date limite de
remise des offres ; ce mois est appelé "Mois Zéro" soit, JUIN 2015.
3.4.3 - Choix de l'Index de référence
Lot 01 – REVETEMENT DE SOL SPORTIF BT10
Les index normalisés correspondants à chaque nature (électricité, bois de charpente, etc.)
3.4.4 - Modalités d'actualisation des prix.
L'actualisation est effectuée par application aux prix du marché du lot considéré d'un coefficient donné par la
formule :
Id - 3
Cn x
..........
Io
Dans laquelle Io et Id - 3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d-3) par l'index de référence I
du lot considéré, sous réserve que le mois d du début du délai contractuel d'exécution des travaux soit postérieur de
plus de 3 mois au mois zéro.
3.4.5 - Révision des frais de coordination
Sans objet.
3.4.6 - Modalité de révision des prix
Sans Objet.
3.5 - Paiements des cotraitants et des sous-traitants
3.5.1 - Désignation de sous-traitants en cours de marché
L'avenant ou l'acte spécial indique en outre pour les sous-traitants à payer directement (suivant article 114 du CMP) :
les renseignements mentionnés à l'article 2.43 du cahier des clauses administratives générales ;
le compte à créditer ;
la personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 108 du Code des Marchés Publics ;
le comptable assignataire des paiements.
Il précise tous les éléments contenus dans la décision prévue à l'article 2.41 du CCAG travaux.
3.5.2 - Modalités de paiement direct
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché,
sous pli recommandé avec accusé de réception, ou dépose auprès du titulaire contre récépissé.
Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accusé de réception ou du récépissé pour
donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, au pouvoir adjudicateur ou à la
personne désignée par lui dans le marché.
Page 7 sur 14
C.C.A.P.
Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée dans
le marché par le pouvoir adjudicateur, accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé
attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été
réclamé.
Le pouvoir adjudicateur ou la personne désignée par lui dans le marché adresse sans délai au titulaire une copie des
factures produites par le sous-traitant.
Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant dans le délai prévu à l'article 98 du CMP. Ce délai court
à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement
demandé, ou de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun
accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné au troisième
alinéa.
Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.
4 - ARTICLE 4 - DELAIS D'EXECUTION - PENALITES RETENUES
4.1 - Délais d'exécution des travaux
4.1.1 - Calendrier prévisionnel d'exécution
Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est fixé à l'article 2.6 de l'acte d'engagement.
Le délai global d'exécution de l'ensemble des lots est de 7 (SEPT) SEMAINES, compris période de préparation.
Date prévisionnelle de démarrage des travaux : le jour de la notification valant 0.S.
4.1.2 - Calendrier détaillé d'exécution
Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par l’architecte, après consultation de l'entrepreneur titulaire du
marché, dans le cadre du calendrier prévisionnel d'exécution figurant au 4.1.1.
Après acceptation par l'entrepreneur, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le maître d'œuvre à
l'approbation de la personne responsable des marchés, le jour de la signature du marché.
4.2 - Prolongation des délais d'exécution - Intempéries
Sans objet
4.3 - Pénalités pour retard - Primes d'avance
La pénalité prévue à l'article 20.1 du C.C.A.G. est fixée à 1/3000ème du montant total du marché par jour calendaire
de retard sur le planning travaux.
4.4 - Prime d’avance
Il n'est pas prévu de prime pour avance.
4.4.1 - Pénalités particulières
En cas de retard :
pendant la préparation de chantier et en cours de travaux,
de présentation de devis modificatifs,
des D.O.E.,
Page 8 sur 14
C.C.A.P.
-
de non respect de décisions du Maître d’ouvrage, pour le nettoyage, le stockage des matériaux, la
modification d’ouvrages,
L’Entrepreneur subira une pénalité égale à 150.00 € H.T. par jour calendaire.
NOTA : IL EST INTERDIT DE STOCKER DES MATERIAUX DANS LE BATIMENT, sauf accord particulier du Maître d’œuvre.
4.5 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux sont compris dans le délai d’exécution, le
retard de repliement provoquera l’application des pénalités calculées de la même manière que le retard d’exécution.
4.6 - Délai et retenues pour remise des documents fournis après exécution
Les plans, notice de fonctionnement et d’entretien seront fournis au Maître d’œuvre, obligatoirement le jour de la
réception (par dérogation à l’article 40 du C.C.A.G.).
En cas de retard, une pénalité définitive de 150.00 Euros HT par jour calendaire de retard sera appliquée, sans mise en
demeure préalable sur le décompte final des travaux (par dérogation de l’article 20.5 du C.C.A.G.).
Cette pénalité de 150.00 Euros est applicable par lot et par jour calendaire.
Cette pénalité de 150.00 Euros est applicable pour tout document fourni mais non conforme aux attentes, par jour
calendaire.
4.7 - Acomptes
Le droit de percevoir des acomptes est reconnu au titulaire d’un marché dès lors que la durée d’exécution du marché
est supérieure à trois mois et que les prestations sont commencées.
5 - ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
5.1 - Retenue de garantie
Le titulaire du marché est dispensé de fournir un cautionnement.
Une retenue de garantie de 5 % sur le montant des acomptes sera appliquée jusqu’à l’expiration du délai de garantie
de 1 an et après dépôt du décompte définitif, levée des réserves éventuelles et fourniture des quitus tels que :
dépense commune de chantier, etc.
La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si les deux
parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire. Le montant de la garantie à première demande ou
de la caution personnelle et solidaire ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie qu'elles remplacent. Leur
objet est identique à celui de la retenue de garantie qu'elles remplacent.
La garantie à première demande ou la caution personnelle et solidaire est établie selon un modèle fixé par un arrêté
du ministre chargé de l'économie.
L'organisme apportant sa garantie doit être choisi parmi les tiers agrées par le ministre chargé de l'économie ou par le
comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionné à l'article L.612-I du code
monétaire et financier. Lorsque cet organisme est étranger, il doit être choisi parmi les tiers agréés dans son pays
d'origine.
Les personnes responsables du marché conservent la liberté d'accepter ou non les organismes apportant leur
garantie.
Cette garantie ou cette caution doit être constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la
demande de paiement correspondant au premier acompte. En cas d'avenant, elle doit être complétée dans les mêmes
conditions.
Page 9 sur 14
C.C.A.P.
Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce délai, la retenue de
garantie correspondant à l'acompte est prélevée.
5.2 - Avance
Une avance est accordée au titulaire du marché lorsque le montant initial du marché (ou de la tranche affermie) est
supérieur à 50 000 € H.T et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois. Cette avance n'est due
au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas l'objet de sous-traitance.
Le montant de l’avance est fixé à 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché ou de la tranche affermie
si leur durée est inférieure ou égale à douze mois ; Si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5 %
d'une somme égale à douze fois le montant initial du marché TTC (ou de la tranche affermie) divisé par cette durée
exprimée en mois.
Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix.
Le remboursement de l’avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence
lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint ou dépasse 65 % du montant initial du
marché ou de la tranche.
Le remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80 % du montant initial,
toutes taxes comprises, du marché ou de la tranche.
Le titulaire indiquera dans son offre s’il renonce au paiement de l’avance.
Nota : Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les
mêmes dispositions (taux de l'avance et conditions de versement et de remboursement, …) que celles applicables au
titulaire du marché, avec les particularités détaillées à l'article 115 du Code des Marchés Publics.
5.3 - Avances sur matériels
Aucune avance sur matériels de chantier n'est versée à l'entrepreneur.
6 - ARTICLE 6 - PROVENANCE/QUALITE/CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS
6.1 - Provenance des matériaux et produits
Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction, dont le choix n'est pas laissé à
l'entrepreneur ou n'est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions
desdites pièces.
6.2 - Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt
Sans objet.
6.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits
6.3.1 - Caractéristiques
Le CCTP définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG concernant les
caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi
que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.
Sauf accord intervenu entre le Maître d'Œuvre et l'Entrepreneur sur des dispositions différentes, les vérifications de
qualité qui seront assurées, sont fixées au CCTP.
Page 10 sur 14
C.C.A.P.
6.3.2 - Matériaux
Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font l'objet de vérifications ou de
surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrières de l'entrepreneur ou de ses fournisseurs ainsi que
les modalités correspondantes.
Sauf accord intervenu entre le Maître d'Œuvre et l'Entrepreneur sur des dispositions différentes, les vérifications de
qualité qui seront assurées, sont fixées au CCTP.
6.4 - Essais
Le Maître d'Œuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché.
7 - ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES
Sans objet
8 - ARTICLE 8 - PREPARATION/COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
8.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
Il est fixé une période de préparation qui est comprise dans le délai d'exécution de l'ensemble des lots. Elle commence
à courir à compter de la réception de l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur titulaire du lot n° 1 de commencer
l'exécution des travaux lui incombant.
Il est procédé au cours de cette période, conformément à l'article 28.2 et 28.3 du CCAG, aux opérations énoncées ciaprès :
Élaboration par le Maître d'Œuvre, après consultation de l'entrepreneur, du calendrier détaillé d'exécution
visé au 4.1.2 ci-dessus ;
Établissement par l'entrepreneur sous la coordination du Maître d'œuvre et présentation au visa de celui-ci,
un mois au plus tard après la notification du marché par dérogation à l'article 28.2 du CCAG, du programme
d'exécution des travaux auquel est annexé le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
Achèvement des plans d'exécution des ouvrages, spécifications techniques détaillées, notes de calculs et
études de détail dans les conditions prévues à l'article 29.2 du CCAG.
8.2 - Plans d'exécution - Notes de calcul - Études de détail
Sans objet
8.3 - Mesures d'ordre social, Application de la réglementation du travail
La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés sur le chantier est
celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux.
La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au dessous du taux normal des
salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie sur le chantier ne peuvent excéder 10 % (dix
pour cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé à 10 % (dix pour cent).
8.4 - Organisation, sécurité et hygiène des chantiers
Les travaux prévus au présent marché devront satisfaire aux obligations relevant de la loi n° 93 - 1418 du 31/12/93 et
des décrets n° 94-1159 du 26/12/94 et n° 95-543 du 4/03/95 sur la sécurité et l'hygiène des chantiers.
Les responsabilités incombant aux intervenants ne sont en rien modifiées par l'intervention d'un coordonnateur de
sécurité sur le chantier, celui-ci n'assurant que la coordination entre les intervenants.
Page 11 sur 14
C.C.A.P.
Le coordonnateur de sécurité sera invité aux réunions de chantier et visites de pré-réception, en phase de préparation
de chantier et de réalisation.
Les entreprises et le Maître d'Ouvrage devront fournir au coordonnateur tous documents et éléments nécessaires au
bon déroulement de sa mission.
Les entreprises doivent tenir compte dans le chiffrage de leur offre, de toutes les dispositions demandées au PGC
(Plan Général de Coordination), fourni à l'appel d'offre, rédigé par le coordonnateur de sécurité.
En phase de préparation de chantier, les intervenants devront se concerter afin d'appliquer les dispositions prévues au
PGC. Chaque entreprise, ainsi que ses sous-traitants, devront fournir au coordonnateur un PPSPS (Plan Particulier de
Sécurité et de Protection de la Santé), avant de commencer les travaux.
Toute entreprise n'ayant pas remis son PPSPS se verra interdire l'accès au chantier. De plus, l'entreprise se devra de
maintenir à disposition sur le chantier un exemplaire de son PPSPS.
Les entreprises devront notamment fournir au coordonnateur toutes les études de conception, notes sur les
méthodologies d'exécution et d'intervention, ainsi que tous documents permettant de présager les interférences
entre les différents intervenants sur la sécurité et la santé des travailleurs.
Durant la phase d'exécution des travaux, le coordonnateur de sécurité consignera toutes ses observations et comptes
rendus de visites d'inspection sur un registre journal. Les entrepreneurs sont tenus de prendre connaissance de ses
remarques.
Ils doivent viser toutes observations ou comptes rendus à leur attention et noter leur réponse, sur ce registre.
L'entrepreneur doit alors remédier aux problèmes exposés dans les meilleurs délais et prendre toutes dispositions afin
que le problème ne se repose pas ultérieurement.
Le coordonnateur de sécurité aura tout pouvoir pour faire appliquer toutes mesures, relatives à la sécurité et à la
santé des travailleurs, prévues aux marchés. Il pourra aussi faire prendre toute mesure d'urgence nécessaire à la
sécurité et la protection de la santé des travailleurs.
Il pourra même, en cas d'absence du Maître d'Ouvrage, prendre les mesures qui s'imposent, voire à faire arrêter et
évacuer le chantier si nécessaire. Il pourra faire engager les dépenses correspondantes par la Maîtrise d'Œuvre, ces
frais seront imputés ultérieurement aux entreprises responsables.
Tous retards et frais supportés par les intervenants après des mesures d'urgences prises par le coordonnateur de
sécurité (mise en sécurité, arrêt de chantier, accès interdit temporairement d'une zone ou toute autre perturbation),
seront imputées aux intervenants fautifs (cet arbitrage sera exercé par le Maître d'Ouvrage suite à l'examen des
circonstances ayant conduit à ces mesures).
8.5 - Coordination des travaux
Elle sera réalisée par la Maîtrise d'œuvre.
Page 12 sur 14
C.C.A.P.
9 - ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX
9.1 - Essais et contrôles des ouvrages
Les essais et contrôle d’ouvrages sont prévus par les fascicules des Cahiers des Clauses Techniques Générales et le
C.C.T.P.
L’entrepreneur est tenu de fournir tous les échantillons et d’effectuer les essais prévus au marché, à ses frais.
Le Maître d’œuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrôles en sus de ceux définis par le marché.
Les essais complémentaires sont à la charge du Maître de l’Ouvrage, s’ils sont favorables à l’Entrepreneur, à la charge
de l’Entrepreneur si le résultat conduit à un refus de la partie d’ouvrage.
9.2 - Réception
Par dérogation à l'article 41.1 à 41.3 du CCAG :
la réception a lieu à l'achèvement des travaux ; elle prend effet à la date de cet achèvement ;
l'entrepreneur est chargé d'aviser la personne responsable du marché et le maître d'œuvre de la date à
laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés.
Postérieurement à cet avis, la procédure de réception se déroule simultanément pour tous les lots considérés comme
il est stipulé à l'article 41 du CCAG.
9.3 - Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Le Maître de l’Ouvrage prendra possession des lieux après la réception définitive des travaux.
9.4 - Documents fournis après exécution
Les plans et autres documents à remettre par l'entrepreneur au Maître de l'Ouvrage dans les délais prévus à l'article
4-5 ci-dessus seront présentés :
certificats de conformité.
notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, établies conformément aux prescriptions et
recommandations des normes françaises en vigueur afin d'établir un dossier d'intervention ultérieure sur
l'ouvrage.
les plans de recollement et autres documents conformes à l'exécution des ouvrages.
9.5 - Délai de parfait achèvement
Le délai de parfait achèvement est fixé à 1 (UN) an pour l'ensemble des ouvrages.
9.6 - Garanties particulières
Les garanties afférentes à certains ouvrages ainsi que les garanties de fonctionnement de certaines installations sont
définies le cas échéant par le C.C.T.P.
Si l'entrepreneur propose dans son offre, d'utiliser des matériaux et fournitures de type nouveau, l'entrepreneur
devra garantir le Maître de l'Ouvrage contre la mauvaise tenue des matériaux et fournitures mis en œuvre sur sa
proposition pendant le délai de 10 ans à partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants. Cette
garantie engage l'entrepreneur dans le cas où, pendant ce délai, la tenue des matériaux et fournitures ne serait pas
satisfaisante, à les remplacer à ses frais sur simple demande du Maître d'Œuvre ou du Maître d'Ouvrage par des
matériaux et fournitures proposés par l'entrepreneur et acceptés par le Maître d'œuvre et ce, jusqu'à obtention d'un
résultat satisfaisant et définitif.
Page 13 sur 14
C.C.A.P.
9.7 - Assurances
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution,
l'Entrepreneur ainsi que les cotraitants doivent justifier qu'ils sont titulaires :
D'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux;
D'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 17922 et 2270 du Code Civil.
9.8 - Solde du marché
Le Maître d’ouvrage prévoit la possibilité de subordonner le règlement du solde du marché :
à la justification par les entrepreneurs du versement des sommes dont ils seraient redevables au
titre du compte inter-entreprises.
à la réception du procès-verbal de levée des réserves établis par le maître d’œuvre.
10 - ARTICLE 10 - DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX
Article 13.1.1 du C.C.A.G. par art. 3.3.1. du C.C.A.P.
Article 41.1 à 3 du C.C.A.G. par art. 9.2 du C.C.A.P.
Article 44.1 du C.C.A.G. par art. 9.5 du C.C.A.P.
Article 19.2.3 du C.C.A.G. par art. 4.1.2 et 4.2 du C.C.A.P.
Article 20 du C.C.A.G. par art. 4.3 du C.C.A.P.
Article 40 du C.C.A.G. par article 4.5 du C.C.A.P.
Article 20.5 du C.C.A.G. par article 4.5 du C.C.A.P.
Article 11.3 du C.C.A.G. par article 3.3.2 du C.C.A.P.
11 - ARTICLES 11- LITIGES
Toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution de la présente consultation ressort de l’instance chargée
des procédures de recours et service, auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours :
Tribunal Administratif
53 avenue Gustave Flaubert
76000 ROUEN
Tél 02.32.08.12.70
[email protected]
Lu et Accepté pour être joint à mon
Acte d’engagement en date du :
LU ET APPROUVE
L’ENTREPRENEUR
LE MAITRE DE L’OUVRAGE
Le
Page 14 sur 14

renovation du sol sportif du gymnase jacques

Transcription

Documents pareils

COMPLEXE DE LA PRAILLE Stade – Centre Commercial

Sélection d`expositions

SDS | Madame Tharin en Ballotage: réfléchissez

CCAP Travaux type - Marchés publics des collectivités d`Eure et Loir

communique de presse

LOT N°2 Maçonnerie CCTP - Mairie de Blaye-Les

CCTP - Nouba

DÉPLIANT- guide de l`entrepreneur.cdr:CorelDRAW