cite scolaire des flandres – hazebrouck marche de conduite
Transcription
cite scolaire des flandres – hazebrouck marche de conduite
CITE SCOLAIRE DES FLANDRES – HAZEBROUCK MARCHE DE CONDUITE, ENTRETIEN, DEPANNAGE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE (TYPE P2) PROCEDURE ADAPTEE (Article 28.III du CMP) REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) MAITRE DE L'OUVRAGE : LYCEE DES FLANDRES HAZEBROUCK PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHE : LE PROVISEUR DU LYCEE 2-4 avenue des Flandres Hazebrouck téléphone : 03.28.43.76.76 – télécopie : 03.28.43.76.97 [email protected] OCTOBRE 2015 Article premier : Objet du marché – Dispositions générales Le présent marché a pour objet la conduite des installations de chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, de la Cité Scolaire des Flandres d’Hazebrouck, leur entretien courant, préventif et curatif, et leur conduite ainsi que leur dépannage. Le titulaire sera réputé connaître les ouvrages et installations objet du présent marché. Il les prendra en charge dans l'état où ils se trouvent à la prise d'effet du marché, sans pouvoir invoquer, à aucun moment, leurs configurations pour se soustraire aux obligations du présent marché. Le présent marché est un marché à lot unique. Les prestations ne sont pas décomposées en tranches. Concernant le système de GTC, les candidats souscriront un contrat d’assistance technique constructeur, si nécessaire. Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous par ordre de priorité décroissante : _ le présent règlement de consultation, _ l’Acte d’Engagement, _ le Cahier des Clauses Particulières ci-joint et ses annexes. _ le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures et de services publié au Journal Officiel du 13 mars 2009 (Arrêté du 19 janvier 2009) en vigueur lors de la remise des offres ou lors du mois d’établissement des prix (mois Mo), et suivant les prescriptions du guide de rédaction des clauses techniques marchés publics d’exploitation de chauffage avec ou sans gros entretien des matériels (décision n° 2007-17 du 04 mai 2007 (GEM/CC)). Les prestations devront être conformes aux stipulations du marché (les normes et spécifications techniques applicables étant celles en vigueur à la date du marché). Article 2 : Présentation des propositions Le délai de validité des propositions est de 90 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des propositions à l’article 8 du présent règlement. Les entreprises doivent produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 1) documents relatifs à la candidature : un mémoire de présentation de l’entreprise, de ses moyens humains et techniques, de ses références, de son chiffre d’affaire sur les 3 dernières années. Le candidat devra aussi se conformer à l’article 44 du CMP en produisant le ou les jugements prononcés s’il est en liquidation judiciaire et une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article 43 du CMP. Le DC7, les certificats fiscaux réglementaires seront exigibles si l’offre est retenue. Ils peuvent être fournis à la remise de l’offre. une copie de l’extrait KBIS une attestation d’assurance pour 2010 2) documents relatifs à l’offre : l’acte d’engagement (Le prix sera présenté sous forme forfaitaire et obligatoirement décomposé dans un document annexé à la proposition du candidat sous le titre « état de décomposition du prix global forfaitaire » (DPGF). le CCP paraphé et signé, y compris la liste détaillée des matériels annexée avec la mention « Approuvé sans réserve » un engagement de souscrire un contrat d’assistance technique constructeur pour la GTC et d’en fournir la justification dans le mois suivant la notification du marché. Les signatures seront à chaque fois accompagnées du cachet de l’entreprise. Article 3 : critères de sélection des offres Les critères de choix des offres seront pondérés comme suit : prix des prestations pour 50% valeur technique et fiabilité des prestations offertes (à partir des éléments présentés par le candidat) pour 40% références dans des établissements comparables au lycée pour 10% Article 4 : variantes Sans objet Article 5 : durée du marché La durée du marché est de trois ans à compter du premier janvier 2016. Au terme de cette période le contrat pourra être renouveler par voie d’avenant pour une durée d’un an. Article 6 : délai de validité des offres Le délai de validité des offres est de 90 jours à compter de la date limite de dépôt. Article 7 : délai de confirmation et d’attribution du marché Le candidat dont la proposition sera classée première pour l’attribution du marché recevra une lettre recommandée l’invitant à fournir les pièces exigées par l’article 46 du CMP, à savoir le DC7 s’il ne l’a pas déjà remis. Si le candidat pressenti ne fournit par les pièces demandées dans les 7 jours à compter de la réception de la lettre de demande, le marché ne pourra lui être attribué, conformément à l’article 46-III du CMP. Article 8 : conditions d’envoi des offres Les rendez-vous de visite seront pris à partir du 1 novembre 2010 auprès de Mr GREGOIRE Hervé – gestionnaire au 0328437658 ou 0328437676 (standard). Les offres seront placées sous pli cacheté indiquant : la mention « offre pour les prestations d’exploitation et de maintenance des installations thermiques de la Cité Scolaire des Flandres d’Hazebrouck » le nom du candidat Le pli contiendra : les documents relatifs à la candidature les documents relatifs à l’offre économique. Le pli sera transmis par porteur ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Il devra parvenir au : le 25/11/2015 à 16hrs Cité Scolaire des Flandres Service Intendance 2-4 Avenue des Flandres 59190 HAZEBROUCK au plus tard le mercredi 25 novembre 2010 à 16 heures. Les dossiers qui parviendraient après la date et l’heure indiqués ne seront pas examinés. Date : le « Lu et Approuvé sans réserve » L’entreprise Le Proviseur F.JEDNAK CITE SCOLAIRE DES FLANDRES MARCHE DE CONDUITE, ENTRETIEN, DEPANNAGE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE (TYPE P2) PROCEDURE ADAPTEE (Article 28.III du CMP) Cahier des Clauses Particulières (CCP) MAITRE DE L'OUVRAGE : LYCEE DES FLANDRES HAZEBROUCK PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHE : LE PROVISEUR DU LYCEE 2-4 avenue des Flandres Hazebrouck téléphone : 03.28.43.76.76 – télécopie : 03.28.43.76.97 [email protected] OCTOBRE 2015 MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES SOMMAIRE Article premier : Objet du marché – Dispositions générales page 3 Article 2 : Pièces constitutives du marché A) Pièces particulières B) Pièces générales page 3 Article 3 : Obligations de l’Exploitant 3.1 Conduite 3.2 Entretien 3.3 Dépannage page 3 Article 4 : Délais d’exécution des prestations 4.1 Délai d’intervention 4.2 Prolongation des délais 4.3 Décompte des délais page 8 Article 5 : Conditions d’exécution des prestations page 8 Article 6 : Garantie de température A) Chauffage B) Eau chaude sanitaire page 9 Article 7 : Retard – Insuffisance de la fourniture 7.1 Retard – Interruption 7.2 Insuffisance de fourniture page 9 Article 8 : Obligation du Maître d’Ouvrage page 11 Article 9 : Assurances page 11 Article 10 : Révision de prix page 11 Article 11 : Paiement page 12 Article 1 : Objet du marché – Dispositions générales Le présent marché a pour objet la conduite des installations de chauffage, production d’eau chaude sanitaire de la Cité Scolaire des Flandres d’Hazebrouck 59190, leur entretien courant, préventif et curatif, et leur conduite ainsi que leur dépannage. Le titulaire sera réputé connaître les ouvrages et installations objet du présent marché. Il les prendra en charge dans l'état où ils se trouvent à la prise d'effet du marché, sans pouvoir invoquer, à aucun moment, leurs configurations pour se soustraire aux obligations du présent marché. Ces installations sont principalement constituées de : 1 échangeur à plaques 3 pompes de recyclage SALMSON 1 pot à boue 1 pompe d’alimentation 1 ensemble sécurité expansion 1 armoire électrique de commande 17 sous stations comprenant (dont une en création Pöle médico-social): Pompe de circulation Régulation par vannes trois voies Armoire de commande électrique Désemboueurs ou pot à boue (bâtiment K-H-C-B-O-N-D-P-A) Chaudière relais avec rampe atmosphérique fonctionnant au gaz naturel (bâtiment L1, L2, P, A) Production d’ECS bâtiment K et D 3 CTA bâtiment D 33 Aérothermes régulation GTC TREND sur l’ensemble de l’installation 4 chaudières murales logement de fonction (qui ne seront pas reprises dans ce marché). et sont détaillées en annexe. Le présent marché est un marché à lot unique. Les prestations ne sont pas décomposées en tranche. La durée du présent marché est de trois ans (3 ans) à compter du 01 JANVIER 20106 Au terme de cette période le contrat pourra être renouveler par voie d’avenant pour une durée d’un an. Les prestations devront être conformes aux stipulations du marché (les normes et spécifications techniques applicables étant celles en vigueur à la date du marché) Article 2 : Pièces constitutives du marché Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : 2.1 Pièces particulières : l’acte d’engagement le présent cahier des clauses particulières contresigné par l’entreprise la liste des matériels contresignée par l’entreprise le mémoire de présentation de l’entreprise, de ses moyens humains et techniques, de ses références, de son chiffre d’affaire sur les 3 dernières années. Le candidat devra aussi se conformer à l’article 44 du CMP en produisant le ou les jugements prononcés s’il est en liquidation judiciaire et une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article 43 du CMP. Le DC7 les certificats fiscaux réglementaires seront exigibles si l’offre est retenue. Ils peuvent être fournis à la remise de l’offre. une copie de l’extrait KBIS une attestation d’assurance pour 2010 l’engagement de souscription d’un contrat de d’assistance technique constructeur pour la GTC. Les signatures seront à chaque fois accompagnées du cachet de l’entreprise. 2.2 Pièces générales : les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix tels que ce mois est défini dans les articles suivants. le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures et de services publié au Journal Officiel du 13 mars 2009 (arrêté du 19 janvier 2009) en vigueur lors de la remise des offres ou lors du mois d’établissement des prix (mois Mo). Article 3 : Obligations de l’Exploitant L’Exploitant maintiendra une permanence téléphonique afin d’assurer, de jour comme de nuit, dimanches et jours fériés inclus, une astreinte par agent responsable en mesure d’intervenir immédiatement pour procéder à tous dépannages, mettre si nécessaire, l’installation en sécurité et faire commencer les travaux en moins de 4 heures. L’Exploitant fournira la main d’œuvre qualifiée nécessaire à l’exécution du présent marché et en conservera la direction. Il assurera les prestations définies ci-dessous, dans la limite technique des installations : 3.1 – Conduite la mise en route et l’arrêt des installations prises en charge, sur simple demande Téléphonique ou par télécopie du maître d’ouvrage, confirmée par écrit ultérieurement le contrôle régulier du fonctionnement normal des installations la gestion de l’utilisation des différents équipements en fonction de la saison, de la puissance appelée, de l’usure des matériels la surveillance des paramètres de conduite (températures, comptage…) et les réajustements, si nécessaire, des points de consigne des régulateurs. L'équilibrage des installations est une obligation permanente de l’exploitant qui doit en assurer le suivi technique dans le cadre du présent marché de manière à assurer l'uniformité des températures et empêcher des écarts supérieurs à 2°C les opérations de service des installations, purges d’air, appoints d’eau,… le maintien de l’équilibre des installations et le contrôle des systèmes de régulation automatique. la tenue régulière du livret de chaufferie la liste des matériels fera l’objet d’une validation et d’une mise à jour par le prestataire lors de la prise en charge et pendant toute la durée du contrat. 3.2 – Entretien L’Exploitant assurera l’entretien courant tel que défini dans le programme ci-après : ÉQUIPEMENTS Prestations OBSERVATIONS PÉRIODICITÉ H M B T S A COMBUSTIBLE Poste de détente gaz : Surveillance des postes de détente et de comptage Contrôle d’étanchéité Réseau après poste de détente : Contrôle d’étanchéité Surveillance de la pression de détente X X X X GÉNÉRATEURS mise en service et au repos inspection et contrôle général contrôle des régulations et des sécurités relevé des températures et des pressions sur demande du maitre d’ouvrage X X X contrôle de l'embouage, purge et chasse X X ramonage des surfaces d'échange et conduits BRÛLEURS contrôle de bon fonctionnement nettoyage turbine, électrodes, contrôle de flamme contrôle et réglage de la combustion X X X Contrôle de l’ensemble des instruments de mesures et de sécurité (thermostats, pressostats, soupapes, détendeurs, purgeurs etc…) inspection des canalisations de combustible contrôle des sécurités, nettoyage des filtres entretien complet des organes X X X X CHAUDIERES Contrôle des pressions et températures départ et retour X X Contrôle des niveaux d’eau et de purge des réseaux Contrôle de l’encrassement des surfaces d’échange Ramonage des surfaces d’échange X X X Contrôle de l’ensemble des instruments de mesures et de sécurité (thermostats, pressostats, soupapes, détendeurs, purgeurs etc…) Ramonage des carneaux de fumées et des cheminées Contrôle de l’étanchéité des circuits de fumées Contrôle de l’étanchéité des circuits d’eau X X X X X X X Contrôle de l’état général (casing, jaquette, etc…) Nettoyage complet des générateurs (mécanique, chimie) Opérations conservatoires de mise à l’arrêt Nettoyage des glaces de regard des flammes ARMOIRES ÉLECTRIQUES DE COMMANDE vérification, remplacement des voyants resserrage des borniers X X X X contrôle des intensités, vérification des sécurités dépoussiérage, nettoyage des contacts POMPES ET CIRCULATEURS contrôle général visuel et acoustique contrôles hydrauliques, pressions, débits, étanchéité permutation de fonctionnement contrôles électriques, resserrage des borniers X X x X RÉGULATIONS vérification des températures et points de consigne réglage des horloges de programmation ajustement des courbes de chauffe X X X essais et contrôles des vannes motorisées X PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE relevé des compteurs contrôle des températures contrôle de l'étanchéité, manœuvre des vannes Sur demande du maitre d’ouvrage X X X ÉQUIPEMENTS Prestations OBSERVATIONS PÉRIODICITÉ H M B T S A ÉQUIPEMENTS GÉNÉRAUX relevé des compteurs (énergie, appoints d'eau,,,) X contrôle et manœuvre des vannes de barrage X X X X contrôle d'étanchéité des soupapes de sécurité contrôle du vase d'expansion essai de la pompe et nettoyage du puisard vérification de l'alimentation d'appoints X X X nettoyage général de la chaufferie contrôle du disconnecteur ECHANGEURS contrôle des températures et pressions contrôle de l'étanchéité des brides et raccords resserrage des tiges de fixation X X X X ouverture, nettoyage et détartrage TRAITEMENTS DE L'EAU mise en place des produits, contrôle général hors fourniture X nettoyage de bacs, entretien des vannes vérification des organes de commande X X X analyse de l'eau avant et après traitement LOCAUX DESSERVIS contrôle des températures, purges et réglages contrôle de la robinetterie (corps de chauffe) X X X X purges et réglages contrôle des sondes d'ambiance VENTILO-CONVECTEURS contrôle de bon fonctionnement vérification du ventilateur, nettoyage des filtres X X X X contrôle des régulations et volets nettoyage de la batterie Sur demande du maitre d’ouvrage AEROTHERMES contrôle de bon fonctionnement X vérification des moteurs, ventilateurs, courroies X X X X X contrôle des caissons et des batteries nettoyage ou remplacement des filtres contrôle des régulateurs, sécurités et volets motorisés vérification de l'armoire de commande nettoyage des caissons, dépoussiérage des batteries X ÉQUIPEMENTS Prestations OBSERVATIONS PÉRIODICITÉ H M B T CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR contrôle de bon fonctionnement X S A inspection des caissons et des batteries vérification des joints d'étanchéité (portes, gaines…) X X X X X contrôle des moteurs, ventilateurs, courroies… contrôle des régulateurs, sécurités et volets motorisés dépoussiérage ou remplacement des filtres dépoussiérage des caissons et des batteries X X X entretien et réglage des moteurs et biellettes vérification et dépoussiérage de l'armoire de commande AUTOMATES DE CONTRÔLE vérification générale resserrage des connections essais de fonctionnement X X X X sauvegarde des informations CHAUDIERES MURALES hors marché 2010 révision générale ramonage X X INTERVENTIONS SUR APPEL dépannages 24 heures sur 24 PRESTATIONS DIVERSES consommables d'un coût inférieur à tenir à jour le livret de maintenance mettre à jour et afficher les schémas des installations dégraissage hottes cuisines nettoyage des filtres hottes cuisines mensuellement, en dehors des heures de fonctionnement de la cuisine X X X Hors marché Hors marché Concernant la GTC, le prestataire produira la souscription d’un contrat d’assistance technique constructeur incluant la mise à jour du logiciel et au minimum une visite préventive annuelle pour la sauvegarde et le contrôle des programmations. 3.3 – Dépannage L’Exploitant s’engage à intervenir, sur appel téléphonique (n° à préciser) ou sur alarme du maître d’ouvrage par tous moyens que celui-ci estimera nécessaire pour opérer le dépannage des installations prises en charge. Par dépannage, il y a lieu d’entendre les opérations pouvant être effectuées par un seul agent, permettant de localiser, sans outillage lourd, encombrant ou spécifique, les causes des anomalies de fonctionnement, de les supprimer ou à défaut de prendre les mesures conservatoires utiles au fonctionnement normal des installations, compte tenu de leur état. Sur simple appel téléphonique justifié ou alarme émanant du Maître d’ouvrage ou son représentant, l’Exploitant s’engage à intervenir sous 4 heures. Les interventions pour dépannage se feront sous réserve de la possibilité d’accès du personnel de l’Exploitant aux locaux. L’Exploitant est tenu d’avoir en permanence à proximité immédiate un stock de pièces de rechange lui permettant d’assurer tous les dépannages et opérations d’entretien à sa charge. Sont exclus des dépannages, les gros travaux de remise en état des installations, ceux nécessitant le changement de pièces importantes non disponibles ou non accessibles, ceux nécessitant l’intervention d’une main d’œuvre relevant d’autres spécialités. Dans ce cas, l’Exploitant adressera dans les plus brefs délais au Maître d’ouvrage, un devis détaillé des travaux à réaliser, de manière à ce que l’intervention ait lieu à réception du devis accepté et signé par le Maître d’ouvrage. Article 4 : Délais d’exécution des prestations 4.1 - Délais d’intervention Le délai d’intervention maximum requis est de 12 heures et de 2 heures pour un dépannage. Le candidat peut proposer des délais inférieurs dans son offre. 4.2 – Prolongation des délais Une prolongation du délai d’exécution peut être accordée par la personne responsable du marché dans les conditions de l’article 13.3 du C.C.A.G.-F.C.S. 4.3 – Décompte des délais Tout délai commence à courir le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai, lorsque le délai est fixé en jours de calendriers et il expire le dernier jour de la durée prévue. Fax, mail ou courrier pourront être utilisés comme moyen de transmission des notifications, décisions, constats et marquer le début du décompte d’un délai. Article 5 : Conditions d’exécution des prestations Toute dépense de remplacement d’un équipement dont la valeur unitaire selon le barème fournisseur est inférieure à 100 € hors taxes, est incluse dans le montant forfaitaire du P2. Le coût de la main d’œuvre nécessaire au remplacement est inclus dans le montant forfaitaire du P2. Si un sous-ensemble d’un équipement doit être changé ou réparé, seul le prix de ce sous-ensemble valorisé comme précisé ci-dessus doit être pris en compte. A chaque réception de facture de travaux exclus du P2, le Maître d’ouvrage se réserve la possibilité de vérifier ou faire vérifier la valeur des coûts unitaires des équipements facturés, leur montant unitaire figurera impérativement sur la facture. Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de vérifier la qualité des matériaux et équipements utilisés dans le cadre du P2. Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de se faire assister pour toutes les opérations et contrôles relatifs au marché d’exploitation par la personne de son choix. L’exploitant titulaire s’engage à toujours prêter son concours pour que la mission de contrôle puisse s’accomplir dans les meilleures conditions. Chaque fois que l’exploitant titulaire aura à effectuer des interventions spécifiques ou délicates nécessitant un appareillage de contrôle spécifique ou des connaissances spéciales, le gestionnaire pourra imposer à l’exploitant titulaire d’être assisté, les coûts résultant seront à la charge de l’exploitant titulaire. L’exploitant titulaire doit réaliser intégralement l’ensemble des prestations définies dans l’annexe 1 du cahier des clauses techniques particulières avec un niveau de qualité normalement attendu d’un professionnel de l’exploitation chauffage. L’exploitant fournira la main d’œuvre qualifiée nécessaire à l’exécution du présent marché et en conservera la direction. Si pendant la durée d’exécution du contrat l’exploitant titulaire met en place une démarche qualité au sein de son entreprise, il devra la proposer et la mettre en œuvre dans le cadre du présent marché. Article 6 : Garantie de température A) Chauffage La température extérieure minimale de base est fixée à : - 11° C. En période d’occupation, l’exploitant titulaire maintiendra dans les locaux la température moyenne de 18° C, sauf internats, douches 20° C. En période de ralenti, la température sera définie par le maître d’ouvrage. Le régime antigel est fixé à 10° C. La saison de chauffe est la période pendant laquelle l’exploitant titulaire doit être en mesure de mettre en service ou d’arrêter le chauffage à la demande du maître d’ouvrage et dans les conditions fixées au présent marché. Elle est définie par le Maître d’ouvrage suivant les conditions climatiques et les textes en vigueur. Les dates de mise en route et d’arrêt du chauffage souhaitées par le Maître d’ouvrage seront transmises à l’Exploitant par ordre de service. Plusieurs mises en route et arrêts successifs pourront être exigés par le Maître d’ouvrage au cours de la même année. L’Exploitant bénéficiera de 12 heures pour que la mise en route ou l’arrêt du chauffage soient effectifs, complété d’une période de mise en température de 24 heures. L’exploitant titulaire maintiendra dans les locaux chauffés les températures intérieures prévues tant que la température extérieure ne sera pas inférieure à la température extérieure de base. Lorsque la température s’abaissera en dessous de la température extérieure de base prévue, l’exploitant titulaire assurera le meilleur chauffage compatible avec la puissance de l’installation et la sécurité de marche. Ces températures ne pourront évidemment excéder les possibilités calorifiques de l’installation. B) Eau chaude sanitaire L’exploitant titulaire maintiendra les conditions de consommations prévues pour l’installation, et sous réserve de ses possibilités techniques, une température située entre 55° C et 60° C à la sortie des organes de production. Afin de limiter les risques de légionellose, le stockage de l’eau chaude desservant les douches sera maintenu à + 60° C. Le service sera assuré toute l’année. Une fois par an au 1er trimestre de l’année scolaire, l’exploitant effectuera une analyse bactériologique de recherche de légionella sur les retours de boucle ECS des dortoirs du bâtiment H, cuisine, vestiaires personnels. Article 7 : Retard – Insuffisance de la fourniture 7.1 RETARD – INTERRUPTION Le retard ou l’interruption sera sanctionné par une pénalité, indépendamment de la non facturation de la prestation non exécutée. A) Chauffage Si dans les termes définis ci-dessus, le chauffage des locaux est mis en route avec un retard de plus de 12 heures ou, si au cours de la période effective de chauffage, la fourniture de chaleur est interrompue anormalement pendant plus de 12 heures consécutives, ce retard ou cette interruption sera sanctionné par une pénalité d’un montant journalier égal à 2 millièmes du prix H.T. annuel du P2, par dérogation à l’article 11-1 du C.C.A.G. – F.C.S. Le montant total de la pénalité sera calculé pour un nombre entier de journées étant convenu que le nombre d’heures consécutives de retard ou d’interruption sera transformé en nombre de jours, par arrondissement à l’entier supérieur le plus proche. Les retards ou interruptions d’une durée, pris au cas par cas, inférieurs ou égaux à 12 heures seront comptabilisés en fin de saison de chauffage. Si le montant obtenu est égal ou supérieur à 24 heures, une pénalité égale à 2 millièmes du prix H.T. annuel du P2 sera appliquée par tranche de 24 heures. B) Eau chaude sanitaire En dehors des périodes d’entretien, toute autre interruption de la fourniture, pendant plus de 24 heures consécutives sera sanctionnée par une pénalité journalière, dont le montant est égal au tiers de la pénalité prévue pour interruption de chauffage. 7.2 INSUFFISANCE DE FOURNITURE A) Chauffage La fourniture sera considérée comme insuffisante dans les cas suivants : - si la température intérieure moyenne diffère au moins de 2° C de celle demandée par le Maître d’ouvrage au cours d’une période continue de 24 heures - si la température intérieure moyenne diffère pendant une période de 14 jours, de 2° C au moins de celle fixée à l’article 5 Les températures intérieures seront constatées contradictoirement dans les locaux témoins choisis d’un commun accord, et équipés pour la circonstance de thermomètres enregistreurs. Les températures relevées pendant les délais prévus éventuellement pour le passage d’un régime à un autre ne sont pas prises en considération pour l’application du présent article. B) Eau chaude sanitaire La fourniture sera considérée comme insuffisante lorsque les conditions d’exploitation diffèreront d’au moins 5°C de celle garantie, et pendant 24 heures consécutives. Le montant des pénalités pour insuffisance sera égal au tiers du montant des pénalités prévues pour retard ou interruption totale indiquée ci avant. Les manquements de l’exploitant à ses obligations lui seront signalés par le Maître d’ouvrage dès leur constatation, soit directement au personnel sur place, soit téléphoniquement et confirmés par lettre recommandée avec accusé de réception. Ces manquements feront l’objet d’une constatation contradictoire. Les pénalités prévues au titre de l’article 6 seront calculées au prorata des locaux ou service faisant l’objet d’un défaut de fourniture. Le montant de ces éventuelles pénalités sera plafonné pour chaque exercice annuel à 10 % du montant annuel hors taxes des prestations P2. Aucune des pénalités prévues au présent article ne sera appliquée dans les cas suivants : - insuffisance de l’installation - température extérieure inférieure à la température minimale de base - arrêt de l’installation en cas d’urgence, après en avoir avisé le maître d’ouvrage - cas de force majeure - fait d’un tiers ou du maître d’ouvrage mettant l’Exploitant dans l’impossibilité matérielle d’exécuter ses prestations - insuffisance de la quantité ou de la qualité du combustible livré, celui-ci étant à la charge du maître d’ouvrage. Article 7bis : Variantes Sans objet Article 8 : Obligations du Maître d’Ouvrage Le maître d’ouvrage prend à sa charge de manière générale tous travaux et prestations autres que ce qui est prévu ci-dessus, toute mise en conformité avec la réglementation, ainsi que toutes visites et contrôles réglementaires actuels et à venir et notamment : - la fourniture et les dépenses d’énergie concernant le fonctionnement des installations ainsi que l’éclairage - la fourniture d’eau froide et les produits de traitements éventuels en chaufferie ainsi que leur mise en œuvre le maître d’ouvrage fera son affaire personnelle des risques inhérents à sa qualité de propriétaire ou d’occupant des bâtiments et des installations objet des présentes, notamment les risques d’incendie, foudre, explosion, dégâts des eaux, et responsabilité civile. Il mettra gratuitement les installations à la disposition de l’Exploitant, ainsi que les locaux qui les abritent, et garantit à ce dernier le libre accès aux dits locaux. Le maître d’ouvrage adapte au moyen de la GTC la programmation des horaires et des températures souhaitées des locaux en fonction des besoins. Article 9 : Assurances L’exploitant est responsable pendant toute la durée d'exécution du présent marché, des dommages qui pourraient être causés soit aux personnes, soit aux biens, soit aux installations dont il assure le contrôle, la conduite ou l'exploitation dans les termes du présent marché. L’exploitant prend à sa charge tous les risques de responsabilité civile (accidents, incendie, explosions, vols, dégâts des eaux) découlant de l'exécution des prestations de ce marché et garantit l'Etablissement contre tout recours à cette occasion. Il doit justifier à tout moment et sur simple demande de l'Etablissement, qu'il est titulaire d'une assurance individuelle de responsabilité civile de chef d'entreprise couvrant les risques qu'il encourt du fait de son activité, au titre des articles 1382 et suivants du code civil, et notamment des conséquences pécuniaires de tous dommages corporels, matériels, causés par lui-même ou par ses préposés. Article 10 : Révision de prix Le prix indiqué dans le bordereau des prix correspond aux conditions économiques du 1er novembre 2010 et sont fermes pour la première année du contrat. Pour les années suivantes et sauf en cas de dispositions réglementaires nouvelles, le prix de base sera ensuite mis à jour par application de la formule suivante: P = Po (0,15 + 0,70 ICHT’ / ICHTo + 0,15 FSD1’ / FSD1o) P : Prix de règlement de l'année n. Po : Prix de base de l'année, après rabais prévu à l'Acte d'Engagement. ICHT’: indice du coût de la main d’œuvre année n. ICHTo: indice du coût de la main d’œuvre année o. FSD1’: Indice frais et services divers - année n FSD1o: Indice frais et services divers - année o. Les mises à jour ont lieu à chaque début d'année contractuelle lors de l'émission de la première facture trimestrielle. Article 11 : Paiement Le prix est payé à terme échu à la fin de chaque trimestre, c'est-à-dire qu'il sera émis chaque année par le titulaire 4 factures, chacune égale au montant de 25 % de la redevance annuelle. Chaque facture est adressée par le titulaire au maître d’ouvrage, au plus tôt à la date d'échéance, selon les règles de la comptabilité publique. Le paiement doit être effectué dans les 30 jours de la réception de la facture. A défaut, les intérêts moratoires prévus par la réglementation sont automatiquement dus au titulaire. En cas d'erreur ou de contestation visant les éléments de calcul figurant sur la facture présentée, seul le montant non erroné ou non contesté de la facture sera mandaté. Le mandatement sera suspendu pour la part litigieuse de la facture. Le candidat atteste avoir reconnu les équipements qui font l’objet du marché lors d’une visite du lycée. Le présent document devra être signé par le candidat avec la mention « Approuvé sans réserve ». Date : le « Lu et Approuvé sans réserve » L’entreprise Le Proviseur Fréderic JEDNAK MARCHES PUBLICS ACTE D’ENGAGEMENT N° VARIANTES / OPTIONS Cet acte d'engagement : correspond à la solution de base unique de la consultation ; correspond à une ou des option(s) ; correspond à une ou des variante(s). Préciser laquelle ou lesquelles : A - Identification de la personne morale de droit public qui passe le marché DC8 Ministère, ou collectivité territoriale, ou établissement : CITE SCOLAIRE DES FLANDRES 2-4 AVENUE DES FLANDRES 59190 HAZEBROUCK Nom, prénom, qualité du signataire du marché : Fréderic JEDNAK, PROVISEUR Personne responsable du marché : Fréderic JEDNAK, PROVISEUR Etat : elle a été nommée personne responsable du marché (PRM) par arrêté du (JO du ………) Collectivités territoriales, établissements publics : le signataire, est le représentant de la collectivité ou de l’établissement, compétent pour signer le marché a reçu délégation de compétence, par .......................... (arrêté, décision ou délibération de l’organe délibérant) en date du ................................................... Objet du marché : MARCHE DE CONDUITE, ENTRETIEN, DEPANNAGE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE (TYPE P2) Désignation et téléphone de la personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 108 du code des marchés publics : Hervé GREGOIRE, Gestionnaire, 0328437658, [email protected] Désignation, adresse, téléphone du comptable assignataire : AGENT COMPTABLE du LYCEE des FLANDRES D’HAZEBROUCK Imputations budgétaires : Le présent marché ALO 615 CGC est passé en vertu de l’article 28 du code des marchés publics B - Engagement du candidat DC8 Nom, prénom et qualité du signataire : Adresse professionnelle et téléphone : agissant pour mon propre compte ; agissant pour le compte de la société (indiquer le nom et l'adresse ) agissant pour le compte de la personne publique candidate (indiquer le nom, l’adresse) agissant en tant que mandataire du groupement solidaire pour l'ensemble des entrepreneurs du ................................. du groupement conjoint groupés qui ont signé la lettre de candidature Après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (ou cahier des clauses particulières) n°................... du ................................et des documents qui y sont mentionnés, 1. Je m'engage, conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-dessus, à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées aux prix ci-dessous (1) : Je m’engage ou j’engage le groupement dont je suis mandataire, sur la base de mon offre ou de l’offre du groupement (rayer les mentions inutiles): Cette offre, exprimée en euros, porte : - sur le ou les lots suivants: Montant de l’offre pour le lot n°……..: Montant hors TVA(2) ................................................................................... Taux de la TVA(3) ....................................................................................... Montant TTC(3) ........................................................................................... Montant (TTC) arrêté en lettres à : (1) Si les prix doivent prendre la forme d'une liste, créer une annexe financière. (2) Le montant est indicatif si le marché comporte des prix unitaires. (3) Ne pas remplir lorsque les règles de TVA intracommunautaire prévoient le paiement de la TVA par l’acheteur. Dans ce cas, celui-ci doit indiquer son numéro d’identification au titulaire avant la date de facturation. 17 ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... .................................................. B. Engagement du candidat ( suite ) DC8 Montant de l’offre pour le lot n°……..: Montant hors TVA(4) ................................................................................... Taux de la TVA(5) ....................................................................................... Montant TTC(2) ........................................................................................... Montant (TTC) arrêté en lettres à : ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... .................................................. Montant de l’offre pour le lot n°……..: Montant hors TVA(1) ................................................................................... Taux de la TVA(2) ....................................................................................... Montant TTC(2) ........................................................................................... Montant (TTC) arrêté en lettres à : ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... .................................................. - sur l'ensemble des travaux, fournitures ou prestations de services : Montant de l’offre Montant hors TVA(1).................................................................................... Taux de la TVA(2) ....................................................................................... Montant TTC(2) ........................................................................................... (4) Le montant est indicatif si le marché comporte des prix unitaires. (5) Ne pas remplir lorsque les règles de TVA intracommunautaire prévoient le paiement de la TVA par l’acheteur. Dans ce cas, celui-ci doit indiquer son numéro d’identification au titulaire avant la date de facturation. 18 Montant (TTC) arrêté en lettres à : ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... .................................................. B. Engagement du candidat ( suite ) 2. DC8 Compte à créditer – joindre un relevé d’identité bancaire ou postal Numéro : Banque : Centre de chèques postaux de : Trésor public : 3. Mode de règlement virement 4. Délai maximum de paiement - taux des intérêts moratoires. Le délai maximum de paiement est de 30 jours. En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires applicable est le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé de courir. 5. Bénéfice de l'avance forfaitaire: je ne renonce pas au bénéfice de l'avance forfaitaire je renonce au bénéfice de l'avance forfaitaire Le bénéficiaire de l'avance forfaitaire est informé que la collectivité territoriale ne demande pas la constitution d'une garantie à première demande pour tout ou partie du remboursement de l'avance forfaitaire. NB: conformément à l'article 105 du CMP les deux parties peuvent d'un commun accord substituer à la constitution d'une garantie à première demande celle d'une caution personnelle et solidaire 6. Délai d’exécution Le délai d’exécution du marché est de ...................mois ou jours 7. (rayer la mention inutile). Durée de validité de l’offre L'engagement figurant au 1° me lie pour la durée de validité des offres indiquée au règlement de la consultation ou dans l'avis d'appel public à la concurrence. 8. Origine des fournitures (marchés de fournitures seulement) Pays de l'Union européenne, France comprise ; 19 Pays membre de l'Organisation mondiale du commerce signataire de l'accord sur les marchés publics (Union européenne exclue) ; Autre A , le Le candidat (représentant habilité pour signer le marché) 20 C. Réponse de l’administration DC8 La présente offre est acceptée : en ce qui concerne le lot unique : en ce qui concerne les lots ci-après seulement : Le présent acte d’engagement comporte les annexe(s) énumérée(s) ci-après : IMPRIME DC4 DC5 DC11 DC12 DC13 AUTRE : Préciser NOMBRE Etat et ses établissements : visa ou avis du contrôleur financier ou du contrôleur d’Etat A , le Signature (de la personne responsable du marché) 21 D. Cadre pour formule de nantissement ou de cession de créances DC8 (6) Formule d'origine Copie certifiée conforme à l'original délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance consenti conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée facilitant le crédit aux entreprises en ce qui concerne : la totalité du marché. la totalité du bon de commande n° ...... afférent au marché. (indiquer le montant en chiffres et en lettres) ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................... la partie des prestations évaluées (indiquer le montant en chiffres et en lettres ) à.......... ................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct. la partie des prestations évaluées(indiquer le montant en chiffres et en lettres ) à ............................................................. ................................................................................................................................................................................ ......... et devant être exécutées par ......................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................ .........................................................................................en qualité de : co-traitant sous-traitant A (7) , le Signature Annotations ultérieures éventuelles La part de prestations que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct est ramenée (indiquer l’unité monétaire d’exécution du marché et le montant en lettres) à : ..................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .............................................................................. A (2) , le Signature (6) A remplir par l’administration (personne responsable du marché ou représentant de la collectivité ou de l’établissement compétent pour signer le marché) en original sur une photocopie. (7) Date et signature originales. 22 D. Cadre pour formule de nantissement ou de cession de créances (suite) DC8 (8 ) Annotations ultérieures éventuelles (suite) La part de prestations que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct est ramenée (indiquer le montant en chiffres et en lettres) à : ...................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .............................................................................. A (9) , le SignaturE La part de prestations que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct est ramenée (indiquer le montant en chiffres et en lettres) à : ...................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .............................................................................. A (2) , le Signature (8) A remplir par l’administration (personne responsable du marché ou représentant de la collectivité ou de l’établissement compétent pour signer le marché) en original sur une photocopie. (9) Date et signature originales. 23 E. Notification du marché au titulaire DC8 La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire. Elle consiste en la remise d'une photocopie du marché au titulaire. Cette remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire. En cas de remise contre récépissé, le titulaire signera la formule ci-dessous. Reçu à titre de notification une copie du présent marché A (2) , le Signature du titulaire 24