Complexe Sportif - Saint-Clément-de-la

Transcription

Maître de l’Ouvrage :
Commune de SAINT CLEMENT DE LA PLACE
Hôtel de Ville
9, place de l’Eglise
49370 SAINT CLEMENT DE LA PLACE
Objet de l’Appel d’Offres :
AMENAGEMENT D’UN BATIMENT
A USAGE DE LOCAUX ASSOCIATIFS
Complexe Sportif
route de la corderie
49370 SAINT CLEMENT DE LA PLACE
A- CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES (C.C.T.G.)
B- LISTE DES CORPS D’ETAT
C- LISTES DES DOCUMENTS GRAPHIQUES
D- CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERS (C.C.T.P.)
Maître d’Œuvre :
Cabinet P.H.I. sarl
3, rue Pierre Lise
49100 ANGERS
Tél. : 02 41 25 77 25 - Fax : 02 41 25 77 26
Email : [email protected]
Dossier : 11005
29 avril 2011
YC
Aménagement de locaux Associations à St Clément de la Place
A - CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES GENERALES (C.C.T.G.)
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 2 sur 101
PRESCRIPTIONS COMMUNES
A TOUS LES CORPS D'ETAT
1 - Toutes les entreprises devront lire le descriptif en totalité.
En effet, des travaux pouvant leur incomber peuvent être en description partielle dans un autre
lot.
Dans la description qui suit, le Maître d’Œuvre s'est efforcé de renseigner les entrepreneurs
sur la nature et les dimensions des ouvrages à exécuter. Ce devis descriptif n'étant pas
limitatif, les entrepreneurs devront prévoir tous les travaux indispensables pour assurer le
parfait achèvement des travaux, conformément aux règles de l'Art, et ce, sans qu'ils puissent
prétendre à une plus-value pour raisons d'omission ou d'imprécision. D'une manière générale,
les ouvrages à exécuter devront satisfaire aux conditions techniques et le matériel aux
spécifications des Normes Françaises.
2 – Réglementation
Les entrepreneurs devront réaliser leurs ouvrages en conformité avec la réglementation pour
les établissements recevant du public TYPE L de cinquième catégorie. Ils devront signaler au
Maître d’œuvre tout ouvrage décrit dans le présent devis ou sur les plans qui n’apparaîtraient
pas conforme.
Cet établissement est soumis aux dispositions du code de la construction et de l’habitation
(articles R 123.1 à R 123.55) ainsi qu’à l’arrêté ministériel du 25 juin 1980 modifié, portant
approbation des dispositions générales du règlement de sécurité et de l’arrêté ministériel du
23 mai 1989 modifié relatif aux dispositions particulières des types L.
Les entreprises doivent au minimum respecter les prescriptions suivantes :
a) S’assurer que les matériaux, éléments de construction et installations techniques répondent
aux dispositions du règlement de sécurité. A cet effet, les procès-verbaux desdits
matériaux et rapports de vérifications devront être présentés à la commission de sécurité
dans le cas où le maire de la commune solliciterait un contrôle (articles R 123.44 du code
de la construction et de l’habitation et GN 12).
b) Utiliser, pour l’aménagement intérieur des locaux des matériaux classés au moins M1 en
plafond, M2 en parois latérales et M4 au sol (article PE 13).
c) Réaliser les installations électriques conformément aux normes en vigueur (article PE 24).
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 3 sur 101
d) Réaliser les installations de chauffage conformément aux dispositions des articles PE 20,
21 et 22 de l’arrêté ministériel du 22 juin 1990 et des documents techniques unifiés
e) Assurer la défense intérieure contre l’incendie de la façon suivante :
-
par des extincteurs à eau pulvérisée de six litres minimum à raison d’un appareil pour
300 mètres carrés avec un minimum d’un appareil par niveau ;
-
par des extincteurs appropriés aux risques existant dans les locaux à risques particuliers
(chaufferie, tableau électrique, parking, etc…).
Ces appareils seront facilement accessibles et maintenus en bon état de fonctionnement
(article PE 26).
3 - Pendant la durée des travaux, chaque entrepreneur est tenu, sous sa responsabilité, de
garantir par tous les moyens possibles, ses matériaux et ses ouvrages des dégradations et
destructions de toute nature. Il devra également prendre toutes précautions pour ne causer
aucun dégât aux matériaux et aux ouvrages des autres corps d'état.
4 - Les dégradations pouvant résulter de la non-intervention des prescriptions de l'article 2
seront imputables à l'entrepreneur reconnu responsable. Il en subira toutes les conséquences et
dépenses nécessitées par la réfection des ouvrages détruits.
Les matériaux et fournitures qui ne présenteraient pas les qualités requises seront refusés et
devront être enlevés du chantier.
5 - Les entrepreneurs des corps d'état du second œuvre devront indiquer, en temps utile, à
l'entrepreneur de Gros-Oeuvre, les emplacements des scellements, trous, fourreaux à réserver
dans les murs, planchers et cloisons afin que celui-ci puisse les réserver à la mise en œuvre du
béton ou de la maçonnerie. Tous les trous dans le béton armé devront être faits par le maçon.
6 - Il est bien précisé qu'avant la remise de leur offre, les entrepreneurs sont tenus de faire une
reconnaissance des lieux et ne peuvent invoquer une méconnaissance de ceux-ci pour se
dégager de leurs obligations ou réclamer un supplément au prix soumissionné.
D'autre part, en aucun cas les cotes ne doivent être prises à l'échelle métrique sur les plans.
L'entrepreneur devra, en outre, s'assurer, sur place, avant tout commencement d'exécution des
travaux de la possibilité de suivre les cotes et indications des plans. Aucune modification ne
peut être apportée sans l'accord de l'Architecte.
Les erreurs ou imprécisions, les non concordances du C.C.T.P. devront lui être signalées en
temps utile ainsi que les changements provoqués par les nécessités de calcul.
7 - Les entrepreneurs devront se conformer à tous les ordres donnés par le Maître d’Œuvre en
cours de travaux mais aucun ouvrage ne pourra donner lieu à un supplément s'il n'a été, au
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 4 sur 101
préalable, sanctionné par un ordre de service délivré par le Maître d’Œuvre et accepté par le
Maître de l'Ouvrage sur production d'un devis.
Sauf indications contraires, toutes les parties de la construction sont traitées en accord avec les
normes en vigueur et avec les documents du R.E.E.F. et du D.T.U. Les entrepreneurs sont
tenus d'appliquer scrupuleusement les prescriptions qui figurent dans les textes ainsi que les
indications des schémas et dessins qui y sont contenus.
8 - Le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit de procéder à des prélèvements d'échantillon de
béton armé et également de faire présenter tout échantillon de matériaux ou matériel qu'il
jugerait nécessaire, ceci étant valable pour tous les corps d'état.
9 - Le chantier devra être constamment tenu en état de propreté. En conséquence,
l'entrepreneur de Gros-Oeuvre fera, à ses frais, chaque semaine le nettoyage ainsi que
l’enlèvement des gravois et autres débris provenant de ses travaux.
Les autres corps d'état feront le nettoyage et l’enlèvement de leurs gravats et débris aussitôt
après leur intervention, et cela, aussi souvent qu'il sera nécessaire.
Mise à disposition par l’entreprise de gros œuvre de bennes à déchets, tri sélectif des gravats
et déchets pour chaque entreprise et évacuation par l’entreprise de gros œuvre, les frais seront
supportés par compte prorata.
Pour le jour de la réception, chaque entrepreneur doit livrer ses ouvrages dans un parfait état
de propreté.
Chaque entrepreneur doit le nettoyage de son chantier, la sortie et l’évacuation de ses gravats.
Si nécessaire, il y sera fait procéder d’office et la dépense sera passée sur attachement au
compte de l’entrepreneur ou au compte prorata, sur appréciation du Cabinet PHI.
Les gravats seront transportés à la décharge publique par le maçon.
Si au cours des travaux ou à l’occasion d’une des réceptions, une réparation ou une mise au
point est la source d’une altération d’ouvrages d’autres corps d’état, les rectifications
exécutées par ces derniers seront au compte de l’entreprise auteur du dommage, à moins
d’entente directe entre entreprises, la valeur des réfections sera retenue au compte de
liquidation de cette dernière.
10 - Plan d’exécution des ouvrages
Les entrepreneurs devront fournir, à la demande du Maître d’œuvre, tous les dessins
d’exécution et les notes de calculs nécessaires à la bonne compréhension de leur projet,
l’appréciation des matériaux, sections, circuits, etc… qu’ils se proposent d’employer.
Ces plans et calculs devront être exécutés par un ingénieur ou calculateur spécialisé. Les
entrepreneurs resteront malgré le visa du Cabinet PHI, responsables de toutes les erreurs
ultérieures qui pourraient être commises dans l’exécution des ouvrages. Le Cabinet PHI, se
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 5 sur 101
réserve le droit de s’adjoindre le concours d’un ingénieur conseil ou d’un calculateur de son
choix, qui assistera aux rendez-vous de chantier, procédera à toutes les vérifications ou
contrôles qui lui sembleront nécessaires.
Les honoraires de ce technicien étant à la charge des entrepreneurs intéressés, ceux-ci seront
tenus de les régler préalablement à l’encaissement par eux des acomptes correspondant aux
travaux supervisés par ce technicien.
Avant tout commencement des travaux d’exécution, les entrepreneurs attributaires devront
vérifier toutes les cotes des dessins qui leur seront soumis, devront signaler en temps utile au
Cabinet PHI, les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire. Faute de se conformer à ces
prescriptions, ils seront tenus responsables de toutes les erreurs relevées en cours d’exécution
et des conséquences qui en résulteront.
Tous les ouvrages seront livrés en parfait état d’achèvement, de finition et de propreté.
Ils devront être nets de toutes épaufrures, fissures, etc… débarrassés de toutes souillures,
traces de mortier et de toutes natures. Ils seront, au besoin, sur simple demande du
Cabinet PHI, refaits, remplacés, retouchés, repris, nettoyés, dans tous les cas livrés propres à
l’habitation et à l’utilisation des locaux.
Documents techniques
Pour l’exécution de ses ouvrages, l’entrepreneur devra respecter les règles de construction et
normes imposées par la législation en vigueur à la date de l’appel d’offres, applicables au
présent projet, en particulier :
- Cahier des clauses techniques D.T.U. et cahier des clauses spéciales D.T.U. (insérés dans
le REEF),
- Code de la construction,
- Documents techniques unifiés D.T.U.,
- Règles de calculs D.T.U.,
- Normes techniques du bâtiment publiées par l’A.F.N.O.R.,
- Avis techniques de la commission du S.T.A.C. (Service Technique de l’Assurance
Construction) ou tous autres organismes le substituant pour le compte des compagnies
d’assurances,
- Aux règles générales de construction.
Les matériaux seront mis en œuvre suivant les règles de l’art et de la bonne construction.
Les calculs de béton armé seront conformes aux dernières circulaires ministérielles en
vigueur.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 6 sur 101
Les installations de gaz seront exécutées conformément au Code des Conditions minima en
vigueur.
Les travaux d’électricité seront exécutés conformément aux prescriptions de l’E.D.F., normes
et décrets en vigueur.
11 – Essais de fonctionnement des installations
Toutes les installations techniques seront soumises aux essais de bon fonctionnement suivant
les documents COPREC n° 1.
Les résultats de ces essais, effectués par les entreprises seront transcrits sur les procès verbaux
établis suivant les modèles figurant dans le document technique COPREC n° 2.
Les documents COPREC à prendre en compte sont ceux de DECEMBRE 1982 (publiés dans
le MONITEUR du 17/12/82, Supplément n° 82 et 51 bis).
Les fiches de tests des installations sont à fournir au Maître de l’Ouvrage
Les lots concernés sont les suivants : VRD – GROS ŒUVRE – FLUIDES – ELECTRICITE
COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES –
12 – En début de chantier tous les échantillons des entrepreneurs seront présentés. Les
entrepreneurs ne peuvent employer des matériaux autres que ceux prévus au C.C.T.P., sauf
approbation de l'Architecte et accord écrit du Maître de l'Ouvrage. L'inobservation de cette
règle peut entraîner la démolition des ouvrages et leur réfection aux frais de l'entrepreneur. Il
en va de même pour le matériel indiqué dans ce descriptif qui doit répondre aux exigences
N.F.
Les entrepreneurs sont donc tenus de s'assurer de la possibilité d'avoir, en temps utile, tous les
matériaux et fournitures nécessaires à la marche du chantier et de se rendre compte de
l'importance réelle des travaux. Aucune carence de la part des fournisseurs ne pourra être
invoquée pour justifier un retard sur le planning ou une modification des prestations.
L'Architecte pourra demander aux entrepreneurs de justifier la passation des commandes de
matériels ainsi que la provenance et la qualité des matériaux approvisionnés ou mis en œuvre.
13 - Les clôtures, le bureau de chantier, la mise en place de bennes pour évacuation des
gravats pour la durée du chantier, la surveillance de l’hygiène et la sécurité du chantier sont à
la charge de l'entrepreneur du LOT N° 2 - GROS OEUVRE.
Doivent y être également compris dans le prix de cette entreprise :
- Les aménagements nécessaires au personnel, à l’hygiène et à la sécurité du chantier,
- L'entretien et le remaniement des clôtures provisoires,
- Les dispositifs de sécurité communs aux entreprises :
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 7 sur 101
-
La fermeture provisoire des locaux terminés et en cours de finition,
Les branchements provisoires d’alimentation en eau du chantier.
A la charge de l’entreprise d’électricité :
-
L'installation électrique réglementaire du chantier mise à disposition des
entreprises tous corps d'état pendant la durée du chantier.
L’installation téléphonique du chantier.
14 - Droit de voirie et de décharge
Les entrepreneurs de chacun des lots feront leur affaire personnelle des droits et taxes de
voirie ou de décharge publique afférents à ce chantier. Ceux-ci seront implicitement inclus
dans le marché.
15 - Rendez-vous de chantier
L'entrepreneur devra assister aux rendez-vous de chantier hebdomadaires prescrits. Il pourra
se faire représenter mais son représentant devra avoir été préalablement agréé par le Maître
d’Œuvre et devra être capable de prendre, en son nom, toutes décisions utiles.
Le C.C.A.P. prévoit des pénalités en cas d’absences ou de retards aux rendez-vous de
chantier.
16 - Documents à fournir dans le cadre du D.O.E. et D.I.U.O.
L'entrepreneur devra fournir, au titre du "Dossier des Ouvrages Exécutés" les documents
suivants (en quatre exemplaires obligatoirement dont deux destinés au Maître de l'Ouvrage,
un à l'Architecte et un au Coordonnateur SPS.) :
-plans d'exécution établis par ses soins- notices de fonctionnement de toutes les installations à
caractère mécanique, hydraulique, aéraulique ou électrique effectuées par ses soins ainsi que
les notices d'entretien et les certificats de garantie,
- les plans des installations conformes à l’exécution et plans de recollements, en trois
exemplaires papier et sur un calque, ainsi que les fichiers informatiques, classés dans des
répertoires structurés en fonction des différentes parties du projet, fournis sur disquettes 3.5 au
format DWG d’origine, compatible avec AUTOCAD.
- liste détaillée des prestations mises en œuvre, qui comportera : marque, nature, modèle,
référence, garantie pour chaque prestation,
- La documentation rassemblant toutes informations techniques de nature à faciliter la
prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures sur les ouvrages.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 8 sur 101
1. ORGANISATION ET PHASAGE DU CHANTIER
Il est indiqué aux entreprises les contraintes suivantes :
- les travaux seront réalisés dans l’enceinte du terrain de sport de Saint Clément de la Place,
avec toutes les incidences et précautions que les entreprises devront prendre tant en
organisation de chantier que pour la sécurité des personnes du chantier ;
- l’entrepreneur devra prévoir un personnel en nombre suffisant afin de respecter les délais
pour l’avancement des phases dans le respect du délai global ;
Afin de permettre le bon déroulement et pour satisfaire aux besoins du chantier, différents
travaux sont à prévoir par certaines entreprises, conformément au C.C.A.P.
Matériel de chantier
Les entrepreneurs devront avoir tout le matériel dont ils pourront avoir besoin pour les
travaux, ainsi que la force pour les actionner.
Compte prorata
Consulter le C.C.A.P.
Le compte prorata sera tenu par l’attributaire du lot GROS ŒUVRE avec l’aide d’un
représentant des lots techniques et un représentant des lots de finition.
Tous les corps d’état feront partie prenante du compte prorata.
PHASAGE DU CHANTIER
Le chantier sera réalisé en une seule phase
2.0 HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER
2.1. OBLIGATIONS GENERALES
Chaque entrepreneur est tenu de se conformer aux obligations en matière d’hygiène et de
sécurité sur chantier.
La notice rappelle les principales instructions qui devront être retranscrites dans l’élaboration
du plan particulier de sécurité et protection santé (P.P.S.P.S.).
Les entreprises devront établir le P.P.S.PS. Conformément à la loi.
Les travaux faisant l’objet du présent appel d’offres sont soumis à l’obligation d’établir un
P.P.S.P.S. quel que soit le corps d’état et quelle que soit l’importance des lots.
Dans le cas de sous-traitance, le P.P.S.P.S. doit également être fourni par le sous-traitant.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 9 sur 101
Les entreprises devront établir le P.P.S.P.S. en 5 exemplaires de sorte d’en fournir,
1 exemplaire à l’Inspection du Travail, 1 exemplaire à la médecine du travail, 1 exemplaire à
l’O.P.P.B.T.P., 2 exemplaires au Maître d’œuvre dont 1 exemplaire sera retourné signé à
l’entreprise.
Le P.P.S.P.S. sera établi et remis au Maître d’œuvre, dans un délai maximum de 20 jours
suivant la date de la signature des marchés.
En cas de non remise du P.P.S.P.S. à cette date limite, l’entrepreneur s’expose à une pénalité
(non restituée) de 3,00 Euros par jour calendaire de retard.
2.2. INSTALLATION PROVISOIRE ELECTRIQUE DU CHANTIER
L’installation électrique provisoire du chantier doit être réalisée selon les conditions prévues
par la Direction de l’O.P.P.B.T.P., relative aux installations électriques de chantier.
Le financement de cette installation ressort des indications figurant dans la Directive pour
l’établissement et la gestion du compte prorata de l’O.P.P.B.T.P.
Il n’en demeure pas moins que conformément à la loi, chaque entreprise reste responsable de
la sécurité de son propre personnel, ainsi que du matériel utilisé par celui-ci. Dans la remise
de son offre, l’entrepreneur devra inclure à ses prix unitaires, les frais correspondants.
2.3. SECURITE SUR CHANTIER
La sécurité sur le chantier devra être scrupuleusement observée, et sera conforme aux derniers
règlements en vigueur.
Conformément à la loi n° 93.1418 du 31 décembre 1993 et des décrets d’application
n° 94-1159 du 26 décembre 1994, tous les intervenants doivent se soumettre aux obligations
de sécurité formulées par le maître de l’ouvrage et de son coordinateur de sécurité santé.
Il sera établi un plan de prévention conformément au décret de 20 février 1992, établi et signé
entre les parties le Maître de l’ouvrage et l’entrepreneur. La signature devra intervenir avant
toute intervention pour travaux dans l’établissement.
3.0. NOTE IMPORTANTE
Afin d’éviter les omissions et doubles emplois, l’entrepreneur est invité à consulter les devis
descriptifs particuliers des autres corps d’état susceptibles de le renseigner sur les travaux
qu’il doit réellement prévoir.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 10 sur 101
Les travaux complémentaires consécutifs à des réserves éventuelles dues à l’imposition des
Services de Sécurité feront l’objet d’un avenant diffusé ultérieurement.
4.0 REGLEMENT A OBSERVER
Tout le personnel ou tout véhicule des entreprises attributaires ou de leurs sous-traitants ou
fournisseurs devra impérativement emprunter les accès réservés au chantier suivant le PGC.
LE PORT DUT CASQUE, DES CHAUSSURES DE SECURITE ET DE GANTS APPROPRIES AUX
TRAVAUX DOIT ETRE APPLIQUE.
Tout contrevenant responsable des dégâts éventuels causés tant aux bâtiments qu’aux voiries
existantes sera tenu aux remises en état imposées par le Maître de l’Ouvrage.
5.0 VISITE DES LIEUX
Avant le commencement des travaux, chaque entrepreneur peut se rendre sur place afin de
noter la configuration des lieux, l’importance et la nature des ouvrages qu’il aura à exécuter et
les incidences sur les existants, afin qu’il puisse prévoir toutes les sujétions et prestations en
découlant.
Visite des lieux : Les entreprises devront impérativement avant visite prendre contact avec la
mairie de Saint Clément de la Place (Tél. : 02 41 77 94 04). pour être accompagné lors de la
visite.
6.0 INSTALLATION DE CHANTIER
6.0.1. ACCES
Zones d’accès au chantier – Parkings de chantier
(A la charge du compte prorata).
L’accès au chantier pourra être effectué par le portail existant situé sur la rue de la Corderie
6.1. INSTALLATION DE CHANTIER
Bureau de chantier (à la charge du lot gros œuvre)
Voir lot N°2 – Gros œuvre
Sanitaires du chantier (dans les locaux sanitaires existants)
Voir lot N°2 – Gros œuvre
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 11 sur 101
6.2. PANNEAU DE CHANTIER
Tout affichage autre que le panneau de chantier sera interdit sur le site de construction. Tout
affichage sauvage sera enlevé par le prestataire du compte prorata aux frais du contrevenant.
En application de l’article 31 du décret 61.1036 datant du 13 septembre 1961, l’entreprise de
gros œuvre devra la fourniture et la pose d’un panneau de chantier, suivant le plan modèle en
respectant la charte graphique ci-jointe et comprenant les indications suivantes :

le nom du maître de l’ouvrage et le nom de l’opération (zone B),

le nom du maître d’œuvre (zone A),

le nom et l’adresse de l’organisme de contrôle (zone D),

le nom et l’adresse du coordinateur de sécurité protection santé (zone D),

les informations réglementaires du panneau de permis de construire conformément à
l’arrêté du 30 mai 1975 (zone C),

les noms et les adresses de toutes les entreprises qui seront présentes sur le chantier
conformément au décret 79.492 du 13 juin 1979 (zone D).
Les frais de réalisation et d’entretien pour la durée du chantier seront imputés au compte
prorata.
Le panneau de chantier sera implanté place de la liberté, à côté du cimetière (Voir plans DCE
02).
En fin de chantier, l’entreprise de gros œuvre devra la dépose et l’évacuation du panneau de
chantier ainsi que la remise en état du terrain
Constitution du panneau de chantier :
En tout état de cause, il devra résister à tous intempéries pour toute la durée du chantier :

terrassement et fondations en béton armé si nécessaire,

poteaux et jambes de force en madriers et bastaings poncés et peints de couleur noire,

panneaux en contre plaqué marine de dimensions suivant plan, poncés, peinture des
fonds en blanc sur les panneaux zones A – B – C, peinture des fonds en bleu foncé
(PHI) sur les panneaux zone D. Lettres blanches sur fond bleu foncé (PHI) et lettres
noires sur fond blanc. Les logos du Maître de l’Ouvrage et du Maître d’œuvre seront
peints suivant leur charte de couleurs respectives (pour PHI : bleu RAL 5013, gris
RAL 7038 et blanc).
La partie la plus basse du panneau de chantier devra se situer au moins à 0,80 m du sol.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 12 sur 101
Charte graphique du Logo P.H.I.
1 Références dimensionnelles
Le logo est inscrit dans une surface de 10x17.5 cm.
Tout changement de dimension devra obligatoirement être répercuté de manière
homothétique.
Les dimensions du logo sont précisées sur le schéma ci-après.
2 Références de polices
La lettre  est issue du type de police « Symbol » en tapant le caractère « f »
majuscule.
Les inscriptions « CABINET » et « P.H.I » sont inscrites
 en majuscules
 et dans le caractère de police Swiss 721 Blk Cn BT.
Il est à noter que ces inscriptions remplissent la largeur du logo.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 13 sur 101
3 Références couleurs.
Gamme PANTONE couché :
Gamme PANTONE quadri :
Gamme PANTONE ProSim :
Gamme PANTONE non couché :
bleu 662 CVC
Gris 424 CVC
bleu 186-1 process
Gris 326-4 process
bleu 274 CVP
Gris froid 8 CVP
bleu 2758 CVU
Gris chaud 8 CVU
Description :
Le fond du logo est blanc.
La couleur bleue s’utilise dans la partie droite du carré recevant la lettre  et la
couleur grise sur sa partie gauche de telle sorte que la lettre  semble posée sur un carré
cloisonné verticalement en 2 parties.
La lettre  est de couleur blanche.
Les inscriptions « cabinet et P.H.I » sont quant à elles noires.
Bleu
Gris
Blanc
Bleu
Gris
Noir
Noir
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 14 sur 101
6.3.3 Charte graphique des panneaux de chantier.
a Typographie.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
VWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwx
yz
!?;&(‘°,.)
1234567890
b Disposition générale du panneau.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 15 sur 101
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 16 sur 101
c Zone A
L’ensemble du schéma A est écrit en « Swiss 721 Blk Cn BT » hormis la signature
« L’ingénierie des bâtiments » qui est inscrite en Time new roman italique souligné.
Il est à noter que les inscriptions « Cabinet P.H.I » et « L’ingénierie des bâtiments »
devront remplir la largeur du rectangle qui les délimite soit 13 cm.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 17 sur 101
d Zone C
e Zone D
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 18 sur 101
7 - DESTINATION DES DEPOSES ET DEMOLITIONS
Chaque entrepreneur doit le nettoyage de son chantier, la sortie et l’évacuation de ses gravats.
Si nécessaire, il y sera fait procéder d’office et la dépense sera passée sur attachement au
compte de l’entrepreneur ou au compte prorata, sur appréciation du Cabinet PHI.
Les gravats seront transportés à la décharge publique par le lot Gros-œuvre.
Si au cours des travaux ou à l’occasion d’une des réceptions, une réparation ou une mise au
point est la source d’une altération d’ouvrages d’autres corps d’état, les rectifications
exécutées par ces derniers seront au compte de l’entreprise auteur du dommage, à moins
d’entente directe entre entreprises, la valeur des réfections sera retenue au compte de
liquidation de cette dernière.
Les entrepreneurs de chacun des lots feront leur affaire personnelle des droits et taxes de
voirie ou de décharge publique afférents à ce chantier. Ceux-ci seront implicitement inclus
dans le marché.
8 - NETTOYAGE
Chaque entreprise doit après chaque intervention laisser ses ouvrages et son environnement
chantier propre de tous déchets et surtout pendant ses travaux du fait de l’occupation des
locaux par des locataires.
Chaque entreprise devra à sa charge évacuer quotidiennement et de préférence en fin de
journée tous les gravats de ses travaux.
Pour les abords et accès du chantier, en cas de non-nettoyage par l’entreprise qui a provoqué
les salissures, l’entreprise de gros œuvre fera cette prestation en accord avec le Maître
d’œuvre et aux frais de l’entreprise. Il peut en être ainsi pour tous les travaux en cas de nonrespect de cette close.
Les bennes à gravats sont à prévoir en nombre suivant les besoins. Chaque entreprise devra
veiller quotidiennement à l’évacuation de ses gravats dans ces bennes.
Le nettoyage des accès, du cantonnement du chantier devra être assuré quotidiennement ainsi
que pour toutes les installations de la base vie par l’entreprise de gros oeuvre.
09 - CLOTURES DE CHANTIER
A la charge du lot Gros œuvre :
- L’entrepreneur de ce lot devra clore le chantier pour délimiter celui-ci.
- Cette clôture devra rester en place pendant la durée du chantier. Sa tenue, son état seront
sous la responsabilité de l’entreprise de Gros oeuvre.
- Dans la zone extérieure du bâtiment
- Pour la zone de base vie extérieure et le pourtour du projet, une clôture de chantiers
sera mise en place suivant plan .Il sera installé une clôture de chantier type HERAS,
des panneaux de signalisation réglementaire, d’information et de mise en garde
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 19 sur 101
seront installés et réparti en fonction de la nature des travaux en cours d’exécution
notamment en d’utilisation de la circulation information des piétons.
NOTA : Les clôtures seront déplacées selon les besoins des différents phasages de travaux.
10 - GARDIENNAGE
Le gardiennage devra être assuré si nécessaire. Les clôtures, la surveillance de l’hygiène et la
sécurité du chantier sont à la charge de l'entrepreneur du LOT gros œuvre.
11- SIGNALISATION DU CHANTIER (ET ENTRETIEN)
A la charge du lot gros œuvre.
En particulier, l’entrepreneur devra la signalisation réglementaire, le long des voies publiques.
12 - PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement.
Il est rappelé à toutes les entreprises que les matériaux inflammables doivent être stockés dans
les conditions définies sur la fiche de sécurité du produit, pour le chantier il ne sera admis que
la quantité journalière.
Tous travaux par points chauds sont soumis à un permis de feux délivré par le responsable de
l’entreprise et doit pouvoir être présenté sur demande du coordonnateur.
Des extincteurs en nombres suffisants seront mis en place sur le site et pendant toute la durée
des travaux aux frais et la charge de l’entreprise de démolition.
Assurer la défense intérieure contre l’incendie de la façon suivante :
-
par des extincteurs à eau pulvérisée de six litres minimum à raison d’un appareil pour
300 mètres carrés avec un minimum d’un appareil par niveau,
-
par des extincteurs appropriés aux risques existant dans les locaux à risques particuliers
(chaufferie, tableau électrique, parking, etc…).
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 20 sur 101
B) LISTE DES CORPS D’ETAT
LOT n°01: ............................. Abord - V.R.D.
LOT n°02 : ............................ Terrassements / Maçonnerie / Gros Œuvre
LOT n°03 : ............................ Charpente bois
LOT n°04 : ............................ Bardage
LOT n°05 : ............................ Couverture / Etanchéité
LOT n°06 : ............................ Menuiseries Extérieures
LOT n°07 : ............................ Menuiseries bois
LOT n°08 : ............................ Cloisons sèches
LOT n°09 : ............................ Plafonds
LOT n°10 : ............................ Plomberie - Sanitaire
LOT n°11 : ............................ Chauffage gaz - VMC
LOT n°12 : ............................ Electricité
LOT n°14 : ............................ Peinture
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 21 sur 101
C) LISTE DES DOCUMENTS GRAPHIQUES
Documents graphiques établis par Cabinet PHI en date du 27/04/11 :
- DCE 01 - ETAT EXISTANT
-
Plans Masse – Etat Actuel
- DCE 02 - ETAT FUTUR
-
Plans Masse – Réseaux - Voirie
-
Plans RDC - Démolitions
-
Plans RDC – Cotations
- DCE 05
- ETAT FUTUR
-
Plan RDC - Electricité – Plafonds
-
Plan RDC - Chauffage - VMC
-
Plan RDC - Plomberie - Réseaux
-
Plans de façades
-
Plans de façades
-
Plans de coupes
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 22 sur 101
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 23 sur 101
D - CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 24 sur 101
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 25 sur 101
LOT N° 01 – DESAMIANTAGE
Lot en attente de rapport du contrôleur technique APAVE
01 – SPECIFICATIONS GENERALES
01 01 – DOCUMENTS CONTRACTUELS
Les études et travaux seront effectués dans le respect des textes législatifs et réglementaires concernant
les matériaux et produits contenant de l’amiante et leur élimination, et notamment :

Circulaire DGS/VS3/94/n°70 du 15 SEPTEMBRE 1994 relative aux procédures et règles de
travail à mettre en œuvre pour procéder au déflocage, au retrait et à l’élimination de l’amiante ou
de matériaux friables contenant de l’amiante dans les bâtiments.

Décret n° 96-97 du 7 FEVRIER 1996 relatif à la protection de la population contre les risques
sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis.

Décret n° 96-98 du 7 FEVRIER 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à
l’inhalation de poussières d’amiante, modifié par les décrets n° 96.1132 du 24/12/96 et n° 97.855
du 12/09/97.

Arrêté du 7 FEVRIER 1996 relatif à la modalité d’évaluation de l’état de conservation des
flocages et des calorifugeages contenant de l’amiante et aux mesures d’empoussièrement dans les
immeubles bâtis.

Arrêté du 14 MAI 1996 relatif aux modalités du contrôle de l’empoussièrement dans les
établissements où les travailleurs sont exposés à l’inhalation des poussières ambiantes.

Arrêté du 14 MAI 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises
effectuant des activités de confinement et de retrait de l’amiante.

Circulaire n° 96-60 du 19 JUILLET 1996 relative à l’élimination des déchets générés lors des
travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages contenant de l’amiante dans le bâtiment.

Décret n° 96-668 du 26 JUILLET 1996 modifiant le décret n° 88.446 du 28 AVRIL 1988.

Circulaire n° 9671 du 18 SEPTEMBRE 1996.

Arrêté du 6 DECEMBRE 1996 portant application de l’article 16 du décret n° 96-98 du 7/02/96
(attestation d’exposition à remplir par l’employeur et le médecin de travail).

Décret n° 96-1132 du 24 DECEMBRE 1996.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 26 sur 101

Circulaire n° 95-17 du 9 JANVIER 1997 relative à l’élimination des déchets d’amiante-ciment
générés lors des travaux de réhabilitation et de démolition du bâtiment et des travaux publics, des
produits amiante-ciment retirés de la vente et provenant des industries d’amiante-ciment et des
points de vente ainsi que tous autres stocks.

Recommandation de la CNAM du 5 NOVEMBRE 1996 relative aux travaux de réparation de
canalisations en amiante-ciment.

Circulaire du 12 MARS 1997 relative à l’élimination des déchets concernant l’amiante.
01 02 – SPECIFICATIONS GENERALES COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT
Les travaux du présent lot doivent être prévus et exécutés en totale conformité avec le document ciaprès, joint en tête du présent CCTP :
 « SPECIFICATIONS GENERALES COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT »
01 03 – PLAN GENERAL DE COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA
SANTE
L’entrepreneur du présent lot doit prendre connaissance du P.G.C.S.P.S. joint au dossier d’appel
d’offres, afin de prévoir dans son forfait les travaux d’investissement prévu dans ce document s’il y a
lieu et d’en assurer les obligations légales et contractuelles.
01 04 – PHASAGE
L’entrepreneur intégrera dans son offre, le phasage et les différentes interventions ponctuelles fixées
par le Maitre d’Œuvre et le CSPS, définis dans les documents au dossier de consultation.
01.1 – PLAN DE CONFINEMENT
A l’appui de sa soumission, l’entreprise devra joindre obligatoirement un projet de plan de retrait
précisant :







La qualification, les moyens d’intervention, le matériel et l’équipement de l’entreprise,
La nature et la durée probable des travaux,
Les lieux où les travaux sont effectués,
Les méthodes mises en œuvre pour les déposes, démolitions, manipulations des matériaux et
produits devant être éliminées,
Les caractéristiques des équipements qui doivent être utilisés pour la protection et la
décontamination des travailleurs ainsi que celles des autres personnes qui se trouvent sur les lieux
des travaux ou à proximité,
La fréquence et les modalités des contrôles effectuées sur le chantier,
La nature et les caractéristiques des récipients et emballages des matériaux et produits issus des
déposes et démolitions,
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 27 sur 101



Le mode d’évacuation de ceux-ci,
Les nom, adresse et agrément de la décharge agréée où ils seront évacués,
La méthode de nettoyage et de décontamination des lieux d’intervention de l’entreprise du présent
lot.
Ce plan, au besoin précisé et complété en accord avec le Coordonnateur SPS, devra, dès notification
du marché, être soumis préalablement, pour avis, au médecin du travail, pour être transmis ensuite à
l’inspecteur du travail et aux agents des services et organismes de prévention, un mois avant le
démarrage des travaux.
L’entreprise remettant une offre est réputée s’être rendue sur place pour relever et obtenir tous
renseignements qui lui sont nécessaires pour établir ce projet de plan et son prix forfaitaire.
Pour chaque type de travaux, devront être nettement précisés :







La préparation et l’installation de chantier,
Le dépoussiérage préliminaire de la zone d’intervention,
Le principe des confinements statiques et dynamiques adaptés,
La dépose et le conditionnement des matériaux concernés,
Les contrôles divers,
Le repli du chantier et l’évacuation des déchets pour traitement,
La réception.
01 .2 – NATURE DES TRAVAUX
01 2.0 – DOCUMENTS D’ETUDE
Les travaux du présent lot comprennent la dépose ou la démolition, le conditionnement et le transport
dans une décharge agréée de matériaux et produits contenant de l’amiante tels qu’ils ressortent des
documents d’étude suivants :
a) Diagnostic relatif à la présence d’amiante établi par APAVE dans son rapport de– mission de
repérage et d’identification de la présence d’amiante sous forme de flocage et de calorifugeage
dans les bâtiments.
b) Recherche de la présence d’amiante dans les ouvrages et éléments de construction établie par
APAVE les plaques de couvertures et éventuellement les isolants des réseaux
01 2.1 – PRESENCE DE TRACES D’AMIANTE DANS LES COUVERTURES DU
BATIMENT

Mode opératoire :
- Déposes des plaques de couvertures contenant de l’amiante
- conditionnement des conduits dès dépose de ceux-ci
- application d’un surfactant en parallèle à la dépose,
- nettoyage des zones à l’avancement
- confinements et SAS.
Localisation : sur toute les couvertures du bâtiment existant
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 28 sur 101
01 .3 – CONTROLES ET ANALYSES
Les opérations de contrôle et d’analyse en cours de travaux et à l’issue de ceux-ci sont à la charge de
l’entreprise du présent lot.
Les opérations d’élimination des fibres, d’aspiration et de nettoyage seront poursuivies jusqu’à
l’obtention de résultats satisfaisants aux normes suite aux analyses de l’air effectuées dans les
conditions définies par les règlements en vigueur.
01.4 – CONTENU DU PRIX FORFAITAIRE
L’offre de l’entreprise doit comprendre :

Les études et l’établissement du plan de confinement et de retrait, jusqu’à l’obtention du visa du
Médecin du Travail et de l’accord de l’Inspecteur du Travail.

La fourniture de tous matériaux, emballages, matériels et équipements nécessaires à l’exécution
des travaux et à la protection des travailleurs dont confinements.

La main d’œuvre qualifiée pour l’exécution des travaux.

Le conditionnement des déchets et le transport à la décharge.

Les frais de contrôle et d’analyse.

Les frais de dépoussiérage et de décontamination des sites où l’entreprise aura travaillé.

Les sujétions diverses pour difficultés d’accès ou d’évacuation (vide sanitaire et galerie
technique).

Et toutes sujétions nécessaires au parfait achèvement des travaux dans le respect des règlements en
vigueur.

Les confinements et SAS nécessaires pour chaque phase ou zone d’intervention.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 29 sur 101
LOT N° 02 : ABORDS – VRD
02.01. GENERALITES
Les travaux seront exécutés conformément aux normes, règlements, prescriptions en vigueur,
et notamment :
- D.T.U. n°12
- Cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux,
- Guide pour la conception des structures des voiries
- Travaux de dallage, recommandations professionnelles provisoires (annales de ITBTP de
janvier 1980).
Le terrain sera pris dans l’état où il se trouve actuellement. Le titulaire aura à sa charge, toutes
les sujétions de protection des ouvrages existants conservés pendant ses travaux. Toutes
remises en état des ouvrages abîmés seront à la charge de l’entreprise.
Le lieu de décharge des déblais excédentaires reste libre à l’entreprise. Chargements et
transports à la charge de l’entreprise.
L’entrepreneur devra la signalisation du chantier et l’entretien des voies publiques empruntées
avec l’accord des services municipaux.
Exécution des terrassements dans toutes natures de sols, y compris présence d’eau éventuelle
ou rochers.
Les corps de chaussée seront réalisés en fonction de la charge portant du terrain et des
remblais.
L’entrepreneur peut faire exécuter à ses frais tous sondages complémentaires qui lui
sembleraient nécessaires.
L’entrepreneur ne pourra, en aucun cas, par la suite, prétendre à une révision de son marché.
Limite des prestations :
- nettoyage complet du terrain, zone projetée- décapage terre végétale sous voies projetées.
- terrassements généraux pour exécution des plates-formes sous les voies projetées remaniées.
- assainissement et réseaux divers suivant plans (tous réseaux extérieurs aux bâtiments)
compris raccordement aux réseaux de l’entreprise de gros œuvre.
- voies et cheminements projetés et remaniés suivant plans.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 30 sur 101
Niveau et implantation :
Les niveaux de terrains des plans sont des niveaux NGF normal.
Le niveau RDC fini du bâtiment Asso sera inchangé et défini au premier RDV de chantier
(Voir plan masse et plan de RDC).
Les différentes plates-formes seront livrées avec pentes pour écoulement des eaux pluviales
de ruissellement.
Dans le principe de conception des voies défini ci-après, l’entrepreneur du présent lot devra
exécuter ces travaux en une phase.
02.02. TERRASSEMENTS
Décapage terre végétale suivant rapport de sol sur 0.40m mini, dans l’emprise des voiries
projetées et stockage sur place.
Régalage de la terre végétale sur les espaces verts et évacuation des excédants en fin de
chantier ;
Terrassements en déblais et remblais dans terrain de toute nature (terre, gravillons etc.) pour :
- mise à niveau des plates-formes : cheminements, parking, suivant définition des platesformes.
- Purge des éventuelles poches inconsistantes et/ou détériorées
- compactage des fonds de forme à 95% de l’optimum Proctor Normal.
Ces travaux comprennent toutes purges nécessaires, par apport de remblais sains de
substitution, et en accord avec le Maître d’Oeuvre pour obtenir un résultat satisfaisant.
Les niveaux de fond de forme à réaliser seront fonction de l’aptitude du terrain en place pour
recevoir les corps de chaussée, tous travaux de ce lot.
Evacuation des excédents.
02.03. VOIES ET CHEMINEMENTS (suivant indications plan de masse)
Prescriptions de principe pour l’ensemble.
L’entreprise devra s’assurer que l’indice de qualité du support est au moins égal à 3. Les
matériaux seront mis en œuvre par couches successives de 0.20 max. et sérieusement
compacté, de plus, les épaisseurs données dans la conception correspondant aux épaisseurs
après cylindrage. Prévoir pentes et fils d’eaux pour écoulement des eaux de ruissellement.
Surcharge au droit des différentes sorties de bâtiment pour éviter toutes marches.
02.03.01 Voiries
02.03.01.1 Voiries et parkings à créer
Construction de voirie comprenant :
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 31 sur 101
-
mise à niveau des fonds de forme y compris compactage
Film géotextile anticontaminant sur toute la surface
Couche de base en GNT 0/31.5 ep : 20cm mini sur voirie existante ou 30cm de 0/80 et 30
cm de 0/31.5 de fondation sur zone neuve à créer
Couche de finition en bicouche constitué d’une émulsion de bitume et gravillons
concassés 4/6, 6.3/10, compacté
Localisation : Sur voies à créer suivant plan masse
2.03.01.2 Bordures de voirie et espaces vert
- Les bordures seront de type préfabriqués, conforme à la norme NFP 98302. Elles seront
posées sur une fondation de 10 cm de béton min. et joint de 2 cm max.
- Fourniture et pose de bordures P1 entre cheminement piéton et espaces verts.
- Fourniture et pose de bordures T2 au pourtour des voiries.
Localisation : au pourtour du repliement du portail coulissant
2.03.01.3 - Panneaux de signalisation
Fourniture et pose de panneaux réglementaires :
- Panneaux Stop sur poteau de 2,00ml de haut sur accès au parking du projet et bande au sol
réglementaire.
- Une place de stationnement pour handicapés avec panneaux interdiction de stationner
réglementaires, suivant plan masse.
2.03.01.4 - Peinture de sol
Marquage des places de stationnement des véhicules légers à la peinture thermoplastique
Sigle handicapé pour la place indiquée au plan.
Bande de stop en limite de propriété aux deux accès du projet.
2.03.01.5 – Barrières anti Véhicules
Dépose de barrières existantes
Fourniture et pose de 4 barrières en acier prélaqué empêchant le passage de véhicules entre les
deux terrains mais permettant le passage de piétons. Compris terrassement et socles béton
Localisation : entre place stationnement et voie devant le bâtiment
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 32 sur 101
02.04. ASSAINISSEMENT
02.04. 01 Assainissement Eaux Usées
Le réseau EU existant sera prévu conservé dans son ensemble mais en partie non réutilisé
(voir plans de réseaux)
Création d’un réseau EU en parallèle au bâtiment et création d’un regard sur le collecteur EU
existant, compris siphon disconnecteur et toutes sujétions de parfaite réalisation.
Fourniture du plan de récolement (3 exemplaires).
Les canalisations seront constituées par des tuyaux et accessoires en PVC rigides et
nécessairement renforcées par un enrobage en gros béton sous les circulations dans le cas où
les charges dépasseraient la résistance normale du tuyau.
Nota : Le tracé altimétrique et planimétrique du réseau Eu existant sera à déterminer avec
précision par le titulaire.
02.04 .02. Assainissement Eaux Pluviales
Construction du réseau de collecte extérieure des eaux pluviales du bâtiment sortie à 0,50 ml
de la façade du bâtiment compris tous ouvrages annexes, et rejet dans le puits existant suivant
plan de canalisation. Tracé réseau et emplacement ouvrages à définir en fonction des cotes de
niveau des aménagements. Les tampons et grilles devront être de série légère sur espace vert
et cheminement piéton et de série lourde lorsque situés sur voirie. Les tampons devront être
un modèle agréé par la commune.
L’entrepreneur devra la réalisation du rejet des EP sur le puits existant, compris mise en place
de regards de branchements
Nota : Le tracé altimétrique et planimétrique du réseau EP existant sera à déterminer avec
précision par le titulaire.
Les canalisations seront constituées par des tuyaux et accessoires en PVC rigides et
nécessairement renforcées par un enrobage en gros béton sous les circulations dans le cas où
les charges dépasseraient la résistance normale du tuyau.
Etablissement et fourniture du plan de récolement, en trois exemplaires, conforme à
l’exécution.
02.04.03. Regards
De ce lot, tous les regards extérieurs au bâtiment projeté.
Ils seront de type préfabriqués de chez SOAF ou similaire ou façonnés sur place, et devront
respecter les règles suivantes :
- radier en BA
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 33 sur 101
-
parois en béton banché de 0.15 m d’épaisseur
feuillures pour pose des dispositifs de fermetures
enduit étanche sur fond et parois avec gorges dans les angles
cunette traversant en fond de regard de même section que les canalisations en demidiamètre pour le réseau d’eau usée et eaux vannes.
Les regards d’eaux pluviales comporteront des fonds de décantation pour une facilité de
nettoyage.
Echelons de visite fer rond galvanisé de 25 mm de diamètre pour regard de plus 1.00 ml
de profondeur.
Tampon en dalle de fermeture étanche sur les eaux usées et eaux vannes en fonte sur les
canalisations de 40 kda N à la rupture, série lourdes pour les EP, résistance dito.
Dimensions minimales des regards :
- Diam. 60 ou 60 x 60 jusqu’à 1 ml de profondeur
- Diam. 80 ou 80 x 80 au-delà de 1 ml de profondeur
02.05 - RESEAUX DIVERS
Les réseaux devront être implantés en respectant les espacements indiqués dans le tableau cidessous :
Distances en
m
Eau
Electricité
Electricité
Courant faible
E. U.
E. P.
HT 0.60
BT 0.20
0.20
P 0.50
C 0.30
P 0.50
C 0.30
0.20
0.20
P 0.50
C 0.20
P 0.50
C 0.30
P 0.50
C 0.20
P 0.50
C 0.30
Courant faible
P = parallèlement - C = croisement
Il conviendra par ailleurs de veiller à ce que les végétations ne soient pas trop près des
canalisations pour éviter tout risque de détérioration de ces canalisations mini 1,50 ml.
Pour chaque réseau il convient de prévoir le terrassement des tranchées, lit de sable de 10cm
fourniture et pose de grillage avertisseur de couleur conventionnel.
02.05.01Gaz propane. :
Fouille en tranchée à partir de la cuve gaz enterrée projetée, jusque dans le bâtiment (pose de
la canalisation par le chauffagiste) compris remblai en sable et grillage avertisseur. Les
réseaux devront être mis en place suivant les règles de distance conforme aux règles en
vigueur.
02.06. ESPACES VERTS
Sans objet
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 34 sur 101
02.07. CLOTURES
02.07.01. PORTAIL COULISSANT SUR RAIL
Sur accès rue des Corderies :
Au présent poste l'entrepreneur devra la fourniture et mise en œuvre d’un portail coulissant
sur rail, conçu avec système de guidage et de fermeture.
Portail coulissant sur rail hauteur 2.00 m, largeur de passage, 4.00 m constituée de :



un battant comprenant :
- un soubassement acier rectangle
- un profil guide supérieur
- recoupements verticaux et cadre
- barreaudage vertical 35 x 20 x 1.5
- remplissage partie basse en plaque acier galvanisé, suivant plan
- roulettes de guidage, incorporées dans le soubassement.
- Rail de guidage
- poignées de tirage
poteaux de guidage tubes acier carrés avec plaques de base. Les roulettes de guidage
verticales sont fixées sur les poteaux de guidage
un poteau d'arrêt, en acier.
Ensemble cadre et poteaux laqués Ral. Coloris à définir.
L'entrepreneur inclura au présent poste toutes les sujétions de mise en œuvre du portail
coulissant :
- socle de fondation des poteaux compris terrassement
- longrine BA de scellement du rail
02.08. OPTIONS
02.08.01. Enrobé sur voiries initialement prévues en bicouche
L’entrepreneur devra chiffrer en variante la mise en œuvre d’une couche d’accrochage et la
réalisation d’un revêtement en enrobé 100 kg/m2, sur une épaisseur de 5 cm en remplacement
de la couche de finition décrite précédemment.
Localisation : Sur voies décrites précédemment (voir plan masse)
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 35 sur 101
LOT N°03 GROS-ŒUVRE - DEMOLITION
3.01 - GENERALITES
Les travaux seront exécutés conformément aux normes, règlements, prescriptions techniques
en vigueur et notamment aux :
- D.T.U. applicables aux travaux du présent lot,
- Règles pour le calcul des fondations superficielles D.T.U. 13.1),
- Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et construction en béton armé
(B.A. 68 BAEL),
- Règles de calcul pour les parois et murs en maçonnerie (D.T.U. 20.11) - règles de calcul des
parois et murs en béton banché (D.T.U. 23.1),
- Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (NV 65 et annexes),
- Normes AFNOR,
- Recommandations professionnelles de l’Union Nationale de la Maçonnerie (U.N.M.),
- Annales de l’Institut Technique du Bâtiment et des Travaux Publics (I.T.B.T.P.).
L’entreprise attributaire devra, au préalable, reconnaître les lieux, faire son affaire personnelle
des raccordements électricité, eau etc., nécessaires.
L’entreprise attributaire devra supporter toutes les servitudes de voirie, conditionnement du
sous-sol qui pourraient être imposées par les administrations publiques ou le Maître
d’Ouvrage, notamment interdiction formelle lui est faite, (sous peine d’être tenue responsable,
des poursuites pouvant être faites par les Services Municipaux et les Ponts & Chaussées).
- De rejeter à l’égout ou au fossé de la rue, des corps solides ou eaux chargées de laitance de
ciment, chaux ou plâtre.
- De brasser ou déposer mortier ou béton à même la chaussée.
- D’établir des grues de chantier dont les charges seraient susceptibles de se développer audessus de la voie publique (ou privée) en dehors des limites des encloisonnements.
- En cas d’installation de centrale à béton ou bétonnière sont les eaux de lavage seront
évacuées au fossé, l’entrepreneur sera tenu d’établir un dispositif de décantation qui devra
recevoir l’agrément préalable des services de l’assainissement.
L’entrepreneur restera entièrement et personnellement responsable de tous accidents qui
pourraient se produire même aux tiers, par suite d’absence de précautions, de cas fortuits et
des préjudices en résultant ; ceci sans exception ni réserve.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 36 sur 101
Démolitions :
Les travaux seront exécutés conformément aux normes, règlements, prescriptions en vigueur,
et notamment :
- D.T.U. n°12,
- Cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux,
- D.T.U. applicables aux travaux du présent lot,
- Normes AFNOR,
- Recommandations professionnelles de l’Union Nationale de la Maçonnerie (U.N.M.),
- Annales de l’Institut Technique du Bâtiment et des Travaux Publics (I.T.B.T.P.),
- Recommandations N°T2-2000du GPEM,
- Recommandations du guide de gestion des déchets de l’ADEME.
La zone de travaux sera prise dans l’état où il se trouve actuellement. Le titulaire aura à sa
charge, toutes les sujétions de protection des ouvrages existants conservés pendant ses
travaux. Toutes remises en état des ouvrages abîmés seront à la charge de l’entreprise.
Le lieu de décharge des déblais reste libre à l’entreprise sous réserve de décharge agréée.
Chargements et transports à la charge de l’entreprise.
Limite des prestations :
-
-
Démolition intégrale des murs et cloisons intérieures du bâtiment existant (voir plan
de démolition), compris démolition, purge et évacuation des fondations des
cloisonnements réseaux enterrés et dallages.
Démolition du lave-chaussure
Construction d’un nouveau mur de refend
Fondation pour poteau de reprise de la poutre à créer
Rebouchage et ouverture de murs maçonnés suivant plans DCE
L’entreprise devra assurer l’entretien des circulations indispensables pour desservir le
chantier.
Les installations personnelles, dépôts de matériaux, abris, déblais, bureaux grues etc., ne
devront en aucun cas, faire obstacle aux injonctions administratives et du Maître d’Ouvrage.
Elle gardera les responsabilités de l’état, de l’entretien, de l’efficacité de cette clôture et
également, les droits de voirie s’il y a lieu.
L’entreprise prendra en charge la remise en état des éventuelles dégradations que pourraient
provoquer aux propriétaires voisins et aux ouvrages existants, son intervention.
L’entreprise devra, en outre, la remise en état des voiries municipales et privées dans le cas où
celles-ci auraient subi des dégradations et que la réfection en serait imposée.
La réalisation des ouvrages décrits aux articles du devis comprend toutes fournitures et
énergies, prestations et sujétions générales ou particulières (transport, manutention, stockage,
déchets, occupations de voirie, signalisation, clôture, enlèvement des gravats, nettoyage,
protection et entretien des ouvrages, échafaudages et engins de toutes sortes nécessaires à la
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 37 sur 101
mise en œuvre et à assurer la sécurité sur le chantier, frais consécutif aux opérations de
contrôle des matériaux et ouvrages etc.).
L’entrepreneur du présent lot doit inclure dans ses prix, toutes les sujétions inhérentes à la
réservation des trous, niches, rainures, feuillures, prises, tampons etc., ainsi qu’aux
bouchements et scellements de ces réservations et aux raccords qui en résulteraient.
Protections - sécurité
A prévoir dans ce lot, conformément aux règlements de sécurité, tous éléments nécessaires
pour assurer une protection efficace contre la chute des personnes ou de matériaux et pour
éviter tout accident. Le Maître d’Œuvre pourra à tout moment demander à l’entreprise de
compléter ou d’améliorer les mesures de protection si elles sont jugées insuffisantes (bien que
la responsabilité du Maître d’Œuvre ne puisse en aucun cas être mise en cause à ce titre et
ceci à la charge et aux frais de l’entreprise).
3.01.1 - NIVEAUX
Avant tout commencement des travaux, exécution des travaux préparatoires.
Le niveau de référence sera le sol du bâtiment existant qui sera à définir au premier RDV de
chantier.
Exécution de l’implantation et du nivellement par l’entreprise attributaire du présent lot qui
sera personnellement responsable de celle-ci.
3.01.2 - ETUDE BETON ARME
L’entreprise pourra si elle le juge nécessaire réaliser une étude BA.
L’étude B.A. sera établie par un Ingénieur B.A. - patenté, au choix de l’entrepreneur.
Les honoraires d’étude B.A. sont à la charge de l’entreprise retenue et comprendront la
fourniture de tous les plans de B.A. ainsi que la participation aux rendez-vous de chantier.
3.01.3 - ETUDE DE SOL
Les travaux étant forfaitaires, l’entrepreneur exécutera à ses frais, tous sondages éventuels
qu’il juge nécessaires afin de prévoir dans son offre toutes les adaptations au sol en fonction
de la nature du terrain.
3.01.4 - INSTALLATION DE CHANTIER
- Prévoir, eau pour chantier à partir des installations actuelles dans le bâtiment existant à
proximité. Fourniture et mise en œuvre d’un compteur divisionnaire pour répartition des
charges au compte prorata
- Baraquements à implanter en accord avec le Maître de l’ouvrage et le Maître d’œuvre.
- Clôture périphérique de chantier et panneau de chantier défini par le Maître d’Oeuvre.
(Voir plan d’installation de chantier)
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 38 sur 101
03.01.04.01. Bureau de chantier
Le titulaire fera l’installation d’un bungalow de 20m2 pour les réunions de chantier constitué
d’une table 8 chaises avec téléphone, plans du chantier et consignes de sécurité suivant le
PGC affichés.
03.01.04.02. Sanitaires – Vestiaires de chantier
Les sanitaires et vestiaires dans le bâtiment existant seront utilisés en tant que sanitaires de
chantier par les entreprises intervenant sur le chantier
L’entretien de ces installations sanitaires sera sous la responsabilité du lot Gros Œuvre, à la
charge du compte prorata.
Le titulaire installera un vestiaire dimensionné pour 15 personnes (surface minimum 1,25 m2
par personne).
- une rangée d'armoires double compartiment
cadenassé.
- en vis-à-vis, des patères et des bancs.
Le titulaire devra détailler dans son PPSPS, son effectif prévisionnel, et préciser si il utilise ou
non les installations vestiaires que le lot installation de chantier met en place sur le chantier.
Suivant PGC et cahier des charges générales :
- Prévoir électricité, téléphone, eau pour l’installation de chantier à partir des installations
actuelles,
- Baraquements à implanter en accord avec le Maître de l’ouvrage et le Maître d’œuvre sur
la zone intérieure indiquée au plan,
- Clôture périphérique de chantier et panneau de chantier.
- Installation d’un escalier provisoire de sécurité en lieu et place de l’escalier de secours
futur pour permettre l’accès aux différents niveaux du chantier pendant tout sa durée.
3.02 - TRAVAUX
3.02.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES
Electricité :
Dépose des installations de réseau électrique des locaux existants, par l’entreprise concernée
et mise en consignation. Dés le démarrage des travaux après neutralisation électrique par
l’entreprise concernée.
Plomberie :
Dépose des installations et appareils sanitaires suivant plans de démolition, par l’entreprise
concernée et vannes d’arrêt. Coupure des réseaux d’eau dés le démarrage des travaux par
l’entreprise concernée.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 39 sur 101
Désamiantage :
Le Maître de l’Ouvrage fournira au préalable le rapport de diagnostique amiante, joint au
présent dossier précisant qu’il n’y a pas de présence d’amiante dans la zone de travaux
Charpente et couverture :
Les entreprises de découverture, désamiantage et de charpente bois feront la dépose des
ouvrages existants avant l’intervention du présent lot, l’entreprise de charpente fera la
récupération des pannes existantes pour réemploi.
03.02.3 - TRAVAUX DE DEMOLITIONS EXTERIEURES
En façade des bâtiments projetés dans le cadre du projet.
Nota : Les bâtiments à démolir seront livrés par le maître d’ouvrage à l’entreprise vide de tout
mobilier ou équipement intérieur.
-
Modifications et remise en état des tableaux et linteau pour mise en place des
cloisons sèches.
Création des feuillures de portes projetées.
Création des tableaux et linteaux sur la porte d’entrée pour recevoir les menuiseries
suivant plan et chaufferie.
Remise en état des sols après démolition.
Evacuation des gravats suivant le respect de l’environnement dans les décharges agrées pour
être recyclés ou revalorisés.
En application des règles environnementales, l’entreprise sera tenue de procéder à un tri
sélectif par bennes séparées (DIB). Il sera demandé à l’entreprise de fournir un bordereau de
suivi de déchet à l’appui lors de la réception.
03.02.4 - TRAVAUX DE DEMOLITIONS INTERIEURES
03.02.4.1 – DEMOLITIONS GENERALES
Canalisation EU/EV :
Démolition et/ou bouchonnage des réseaux EU/EV et EP existants non réutilisés des
bâtiments dans le cadre du projet, compris remblaiement et bonne finition des abords.
Cloisonnement :
Démolition intégrale de l’ensemble des cloisons et murs indiqués sur les plans de démolition
dans les bâtiments compris tout gros œuvre, fondation, dallage et réseaux propres au bâtiment
compris évacuation des gravats suivant les règles environnementales de décharges publiques
agrées.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 40 sur 101
03.03. STABILITE DES OUVRAGES
- prévoir de cette section, tous les travaux nécessaires pour assurer la stabilité des ouvrages,
pendant les travaux de démolition et de construction.
- tous sondages peuvent être effectués par le titulaire, son offre étant forfaitaire.
02.04. TERRASSEMENTS
Terrassements nécessaires dans toutes natures de sol :
- fouilles ponctuelles sous massifs
- fouilles en rigoles pour longrines, profondeurs, largeurs, empattements suivant étude B.A. et
en fonction du taux de travail en sol.
- fouilles en rigoles pour réseaux de canalisations, regards.
03.04.01. Remblais
Utilisation des déblais provenant des terrassements si ces derniers sont sains, au droit intérieur
et extérieur des fondations. Dans le cas de déblais argileux altérés, ou compressibles, prévoir
de cette section, les remblais d’apport nécessaires par matériaux concassés.
Ces remblais seront mis en œuvre par couches successives soigneusement compactées,
arasées au niveau des fonds de formes nécessaires pour recevoir les bétons complémentaires
(niveau dallage).
Volume suivant empattement des semelles, longrines, fûts, suivant étude B.A.
03.04.02. Evacuation
Tous déblais excédentaires en provenance des terrassements ci-dessus, seront évacués par le
titulaire en décharge publique.
03.05. FONDATIONS
Appui de la ferme ou poutre implantée dans la salle de convivialité
Reconnaissance parfaite du bon sol à faire vérifier avant coulage par l’Ingénieur B.A. et
organisme de contrôle, définition du taux de travail du sol et exécution de tous les travaux de
fondation suivant plan B.A.
Hypothèses de calcul :
Surcharges climatiques :
. Neige : région 1A - < 200 m
. Vent : région 2
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 41 sur 101
Les sections, profondeurs, armatures, dosages, coffrages seront conformes à l’étude B.A. et
respecteront l’étude du bon sol, les niveaux et les charges.
Aucune saillie en soubassement ne sera acceptée. Prévoir toutes surprofondeurs, surlargeurs
ou fondations spéciales.
Le principe des fondations sera de reporter les charges développées par la structure par
l’intermédiaire de longrine en béton armé sur massifs isolés descendus et ancrés au bon sol.
Dilatations suivant normes et conformément à l’étude B.A.
Béton de propreté en fond de fouilles.
Béton de propreté à 200 Kg/M3
Béton cyclopéen 300 Kg/M3
Longrines et seuils à 350 Kg/M3
Semelles filantes à 350 Kg/M3
Poteau BA murs banchés à 350 Kg/M3
Garnissage après pose charpente.
Arases étanches par chape hydrofugée à la SIKALITE ou similaire au départ de chaque
élévation.
Réservations pour toutes pénétrations (canalisations, fourreaux etc.)
03.06. ELEVATION

Maçonnerie en agglos creux de 0.20 d’épaisseur, hourdés au mortier de ciment y compris
chaînage, linteaux, raidisseurs, échafaudage
- Arasement suivant plans, jusqu’en sous-face de couverture pour les murs indiqués suivant
plans et pose des pannes bois de couverture. Pour les autres murs, arasement à 10 cm au
dessus des faux plafonds
- Toutes réservations
Localisation :
au pourtour du local chaufferie
Mur intérieur de refends notés 20 suivant plans et servant d’appuis à la couverture
Rebouchage des ouvertures suivant plans
03.07. OSSATURE BETON ARME
Béton armé dosé à 350 kg pour ouvrage en élévation
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 42 sur 101
Sections et armatures suivant indications du Bureau d'études béton armé.
LOCALISATION : pour poutres, linteaux, chaînages, soutien de la charpente, renforts...
Chainage périmétrique du bâtiment pour appui de la charpente et acrotère en bois
Renforts et réservation à prévoir pour boulons et accessoires de fixation de la charpente.
Massifs à prévoir pour appuis des nouveaux poteaux de charpente au droit des anciens murs
de refends démolis.
03.08. JOINTOIEMENT
Jointoiement intérieur :
- Jointoiement des agglos soignées à plat
Localisation : sur le murs maçonné de la chaufferie
03.09. DALLAGE (surcharge 350 Kg/m²)
Après découpage des fondations et tranchées pour passage de canalisations
Exécution suivant étude BA sur plate-forme.
Empierrement de 15 cm
Forme en béton dosé à 350 Kg/M3 de 0,15 M d’épaisseur minimum armée d’un treillis soudé
en plaques, exécutée à la règle vibrante.
Finition :
- finition surfacée pour recevoir un revêtement de sol collé
Localisation : sous cloisons démolies et passages de réseaux
03.10. ASSAINISSEMENT
De ce lot, prévoir tous réseaux suivant plans :
Eaux pluviales :
-
Tous réseaux intérieurs au bâtiment et les coudes en attente sous les chutes E.P.
Tous réseaux EP sortie à 0.50m mini du bâtiment pour raccordement sur le réseau décri au
lot VRD.
Eaux usées - Eaux vannes
- Tous réseaux intérieurs au bâtiment compris attentes sous chaque point d’évacuation,
ventilation primaire et regards intérieurs. Raccordement des WC créés suivant plans de
réseaux intérieurs.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 43 sur 101
Toutes sujétions de fourniture et de pose conformément aux prescriptions techniques en
vigueur, seront de ce lot ainsi que les tranchées, lit de sable, remblaiement soigneusement
compacté, branchements sur réseaux existants, etc.
L’entrepreneur restera seul responsable de la bonne tenue et du bon fonctionnement de ces
réseaux.
Les réseaux eaux pluviales seront réalisés en béton à mi-emboîtement et les réseaux E.U./E.V.
seront en ciment ou PVC série sanitaire.
L’entrepreneur doit également toutes les sorties à 0.50m min. à l’extérieur du bâtiment ainsi
que tous les raccordements sur les regards extérieurs du lot V.R.D.
Les regards seront réalisés en béton armé avec feuillures pour recevoir les tampons et cunettes
en fond.
Dimensions des regards : principe
0.40 X 0.40 jusqu’à 0.60 de profondeur.
0.60 X 0.60 jusqu’à 1.20 de profondeur.
0.80 X 0.80 avec échelons de descente au-delà de 1.20.
Couverture de ces regards par tampons en béton armé dans double cornière en acier galvanisé
et conçu pour recevoir les surcharges admissibles sur les sols et pour recevoir un revêtement
de sols scellé.
03.10.01. Réseaux E.P.
Coudes en attente sous chute E.P. compris branchements sur les regards en attente.
Canalisation  suivant plan.
Regards avec tampon béton.
Pour l’ensemble : accessoires divers de branchements de raccordements, d’assemblages, etc.
03.10.02. Réseaux E.U. / E.V.
Prévoir attentes sous chaque chute (appareils sanitaires etc.) ainsi que pour toutes les
ventilations primaires de chute à prévoir jusque sous toiture.
03.11. SEUILS ET MARCHES
Seuils et marches en béton coffré, enduit lissé vertical glacis et arrête nez arrondi au fer façon
de rejingots sous les seuils. Les hauteurs de seuil devront respecter la réglementation
concernant l’accès des personnes handicapées.
Localisation : au droit des portes à créer
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 44 sur 101
03.12. AMENAGEMENT DIVERS
03.12.01. Enterrement de la cuve Gaz.
Prestations à définir précisément avec le concessionnaire gaz avant les travaux.
A la charge du lot chauffage :
- Toutes sujétions de raccordement à la cuve gaz enterrée projetée
- réalisation du ceinturage d’ancrage aux berceaux ba et tout accessoires nécessaires à la
conformité de l’installation.
A la charge du présent lot :
- fouilles, évacuation ou mise en dépôt pour remblai,
- radier en BA dont le poids résistera aux poussées d’Archimède,
- réalisation de berceaux de maintien de la cuve en béton armé compris réservations pour
ceinturage de la cuve
- remblaiement en sable autour de la cuve,
- réalisation d’un tampon fonte série lourde pour accès au regard de la cuve
- Fourniture et pose de fourreaux en attente de la cuve jusqu’à la chaufferie pour
alimentation de la chaudière.
03.12.02. Isolation périmétrique du sous bassement du bâtiment.
Au pourtour du bâtiment suivant plan entre le bardage et le sol extérieur
Fournir ture et pose d’un isolant en mousse de polyuréthane de 60 mm d’épaisseur compris
enduit de finition.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 45 sur 101
LOT N°04 :
- CHARPENTE BOIS -
04.01. - SPECIFICATIONS GENERALES
Documents contractuels de référence
Les travaux sont exécutés conformément aux normes, réglementations et prescriptions en
vigueur au moment de leur mise en œuvre et précisées au REEF et notamment :
DTU, Normes A.F.N.O.R et règles de calculs DTU :
Guide pratique de conception et de mise en œuvre de charpente en bois lamellé collé
Règles de construction bois du CSTB
Réglementation incendie des bâtiments recevant du public et des bâtiments d'habitation
Règles CM 66.
04.01.1 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Hypothèses de calcul :
- Surcharges climatiques :
. Neige : région 1A - < 200 m
. Vent : région 2
-
Charges permanentes
. Réseau de chauffage
. Extracteur – ventilation
. Équipement électrique
. Plafond suspendu
- Surcharges de sécurité : 100 kg ponctuels appliqués au milieu de la portée des différents
éléments de charpente.
Matériaux
Nature des bois massifs :
- en sapin du Nord ou de Pays
- résineux de catégorie 3 de la Norme NF P 52.001
- bois à l'état de "bois sec à l'air"
- humidité à 15 %
- variation de l'humidité prise en compte dans les calculs : 5.
Nature des bois lamellés collés :
idem ci-dessus mais l'humidité avant encollage doit être stabilisée à un maximum de 8%.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 46 sur 101
Ferrures métalliques :
Les ferrures métalliques sont en acier E 24.1 et seront protégées par galvanisation 80 microns.
Toutes les soudures sont réalisées à cœur après chanfreinage des bords.
Boulons et pointes :
Boulons en acier mi-dur, munis de rondelles normalisées de diamètre 3.5 fois le diamètre du
boulon. Pointes torsadées.
Scellements de charpente :
Pour le scellement des éléments courants, l'entreprise utilise des boulons d'ancrage à
expansion, à ancrer dans du béton dosé à 350 kg/m3. Pour les éléments principaux, les
scellements sont réalisés par ferrures spéciales munies de pattes d'ancrage disposées dans des
réservations prévues dans la section technique Gros œuvre.
Tolérances dimensionnelles sur les implantations :
- sur la portée : + ou - 1 cm
- sur la travée : + ou - 0,05 cm
- sur le niveau : + ou - 1 cm
- sur l'équerre du bâtiment : + ou - 0,05 cm.
Préparation des ouvrages
Qualité :
La qualité technologique des bois ne doit pas être inférieure à celle de la 2ème catégorie
définie par la Norme NF P. 52001. En outre, la qualité d'aspect des bois, lorsqu'ils doivent
rester apparents, ne doit pas être inférieure au 2ème choix de la Norme NF.P 53.503 pour le
pin maritime.
Préservation :
Tous les bois doivent être traités préventivement avec un enduit homologué CTBF,
insecticide et fongicide, non délavable ou difficilement délavable (P1 ou P2). Les produits
utilisés pour le traitement des bois destinés à rester apparents doivent, en outre, être efficaces
contre le bleuissement (homologation CTBF, catégorie 03). Les bois traités par aspersion sous
tunnel doivent être empilés bois sur bois pendant au moins 24 heures. Le choix du produit
doit encore être compatible avec la finition ultérieure. Tous les éléments de bois apparents
sont traités après rabotage.
Mise en œuvre
Elle se fait suivant les règles de l'art et conformément au DTU 30 et aux règles 08.71. Les
dispositions prises pour la ventilation des parois comportant des isolants thermiques, toiture
ou bardage (vide de 3 cm au minimum) doivent être effectivement réalisées.
L'entrepreneur adjudicataire doit, dans le cadre de sa prestation :
- transport des pièces de charpente sur le chantier, y compris autorisation de transport
exceptionnel si nécessaire.
- stockage sur le chantier en prenant toutes précautions pour éviter toute déformation des
éléments, en particulier des éléments élancés en L.C. L'entrepreneur doit également prévoir
une protection contre l'humidité et les salissures durant ce stockage.
- levage et stabilité provisoire dans le respect des règles de sécurité
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 47 sur 101
04.02 TRAVAUX
04.02.1 – Travaux préparatoires
Après dépose de la couverture par l’entreprise de désamiantage, dépose des pannes de
couverture pour récupération et utilisation pour la couverture projetée.
04.02.2 – Charpente assemblée
Charpente assemblée en sapin du Jura massif traité pour une demi ferme constituée
d'arbalétriers, entraits jumelés, contrefiches, liens de faîtage, échantignoles, etc…
Poinçons en chêne.
Sections des bois suivant calculs du charpentier à déterminer selon portées, charges et règles
de calcul du DTU.
LOCALISATION : pour les fermes à mettre en place suivant plans dans le local AJIC et au
droit des anciens murs de refends démolis (voir poutres futures sur plans DCE)
L’entrepreneur chiffrera une solution en poutre passante lamellé collé ou bois massif si les
charges développées par la couverture le permettent
04.02.3 - Charpente non assemblée
Charpente non assemblée en sapin du Jura massif traité pour toutes les pannes, arbalétriers
etc.
Récupération des pannes déposées.
Sections des bois suivant calculs du charpentier à déterminer selon portées, charges et règles
de calcul du DTU et règles en vigueur.
Pannes en sapin massif ou lamellé collé si nécessaire classe 2 en appui sur les murs
périphérique, sur les murs de refend.
Sections des bois suivant calculs du charpentier.
Ossature bois à prévoir pour réalisation de la structure au pourtour du bâtiment pour création
d’acrotère servant d’appui au bardage et contre bardage en façade principale et façade arrière,
compris toutes sujétions.
LOCALISATION : pour ensemble de la charpente
04.02.4 - Boulons d’accrochage
Fourniture des boulons nécessaires à la fixation des ouvrages à la section technique de GROS
OEUVRE qui assure le scellement dans le béton des chaînages.
04.02.5 bardages
Fourniture et pose du bardage due au lot bardage / couverture
04.02.6 - Travaux divers
04.02.6.1 - Traitement des bois
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 48 sur 101
Imprégnation à l'aide d'un produit présentant une efficacité fongicide et insecticide. Produit
homologué au C.T.B.F. Il devra permettre l'application d’un traitement de la charpente
apparente.
LOCALISATION : tous les bois de charpente.
04.02.6.2 - Nettoyage
Nettoyage des ouvrages du présent lot.
Chargement et évacuation des gravats.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 49 sur 101
LOT N°05 : BARDAGE EXTERIEUR
05.01. GENERALITES
Tous les travaux seront exécutés conformément aux :
- D.T.U. en vigueur se rapportant aux travaux du présent lot et notamment 31.1 et 43.3
- Clauses et prescriptions techniques, normes de l’AFNOR notamment NFP 84-206 et
prescriptions du REEF.
- Règles pour le calcul et l’exécution des constructions métalliques (dites CM 66)
- Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les bâtiments (règles NV 65 révisées
67, 70, 74 et annexes en vigueur à ce jour).
- Règles professionnelles pour la fabrication et la mise en oeuvre des façades rideaux et de
façades panneaux métalliques éditées par la S.N.F.A. – C.I.T.A.G. – S.N.P.P.A.
- Règles professionnelles pour la pose de bardages bois
- Recommandations professionnelles éditées par le S.N.J.F. (Syndicat Nationale des Joints et
Façades).
- Recommandations professionnelles éditées par le S.N.R.E.R. (Syndicat National des
Fabricants d’Eléments de Remplissage)
- Cahier des spécifications C.C.2
Les travaux du présent lot comprennent tous les travaux et fournitures nécessaires à la
réalisation de la couverture et des bardages compris toute étanchéité nécessaire à l’eau et à
l’air.
Coloris suivant indications des plans et légendes.
Pose sur mur maçonné du lot GO.
Prévoir une surcharge de service pour entretien de 100 kg/m².
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 50 sur 101
05.02. BARDAGE
De ce lot, tous les bardages du projet suivant indications des plans.
Fixations apparentes dans le ton des bardages.
05.02.01. Bardages bois massif
Sur toutes les façades du bâtiment, bardage en
constituée de :
bois massif type infineo ou similaire
-
Film pare-pluie, perméance minimum : 0.5g/m2.h.mm Hg
ossature secondaire à base de chevrons fixés au mur maçonné par vis acier inoxydable et
de tasseaux
- Laine de verre semi-rigide type PANOLAINE ou similaire épaisseur 160mm sur la
hauteur des locaux chauffés.
- Lames de bois en pin type infineo ou similaire couleur identique au bâtiment vestiaires
existant du complexe sportif en partie courante pose horizontale ou verticale par
embrèvement (attention deux couleurs à prévoir en bardages suivant façades, bandeau au
dessus des menuiseries prévues en rouge dito vestiaires existants)
Tous les accessoires :
- Bavette au-dessus des châssis et menuiseries métalliques, bavettes d’appuis des châssis,
les coiffes de rive en couverture du bâtiment atelier et stockage : bavettes goutte d’eau tôle
plane prélaqué contre bardage sur acrotère.
- Habillage des jambages et sous faces de linteaux en raccordement avec les différentes
baies, habillage des grilles de ventilation.
Toutes ossatures complémentaires à celles de la section technique CHARPENTE à prévoir de
ce lot.
05.02.02. Tôles métalliques
Tous les accessoires :
- Toutes les coiffes de rive en couverture du bâtiment: bavettes goutte d’eau tôle plane
prélaqué contre bardage sur acrotère.
- Habillage des grilles de ventilation
Toutes ossatures complémentaires à celles de la section technique CHARPENTE à prévoir de
ce lot.
05.02.03. Accessoires de finition
Les accessoires de finition seront livrés laqués dans le ton de la qualité des bardages
correspondants.
Coiffes d’étanchéité sur acrotères..
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 51 sur 101
Bavettes en pied de bardages et en linteau des ouvertures pour l’ensemble, y compris au droit
des chêneaux et en rives du bâtiment.
Larmier en partie basse faisant office de jet d’eau.
Façonnés d’angles saillants et rentrants à chaque angle et jambage des ouvertures.
Profilés en tôle laquée pour raccordement entre les bardages entre eux, entre bardages et
maçonneries, entre bardages et couvertures avec complément d’isolation nécessaire.
Habillage pour bandeau de liaison en bardage type bois massif classe 4 ou similaire suivant
plan façade, compris toutes sujétions de raccordement et d’étanchéité.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 52 sur 101
LOT N°06 :
COUVERTURE - ETANCHEITE
06.01. GENERALITES
Tous les travaux seront exécutés conformément aux :
- D.T.U. en vigueur se rapportant aux travaux du présent lot et notamment 31.1 et 43.3
- Clauses et prescriptions techniques, normes de l’AFNOR notamment NFP 84-206 et
prescriptions du REEF.
- Règles pour le calcul et l’exécution des constructions métalliques (dites CM 66)
- Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les bâtiments (règles NV 65 révisées
67, 70, 74 et annexes en vigueur à ce jour).
- Règles professionnelles pour la fabrication et la mise en oeuvre des façades rideaux et de
façades panneaux métalliques éditées par la S.N.F.A. – C.I.T.A.G. – S.N.P.P.A.
- Règles professionnelles pour la pose de bardages bois
- Recommandations professionnelles éditées par le S.N.J.F. (Syndicat Nationale des Joints et
Façades).
- Recommandations professionnelles éditées par le S.N.R.E.R. (Syndicat National des
Fabricants d’Eléments de Remplissage)
- Cahier des spécifications C.C.2
Les travaux du présent lot comprennent tous les travaux et fournitures nécessaires à la
réalisation de la couverture et des bardages compris toute étanchéité nécessaire à l’eau et à
l’air.
Coloris suivant indications des plans et légendes.
Pose sur mur maçonné du lot GO.
Prévoir une surcharge de service pour entretien de 100 kg/m².
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 53 sur 101
06.02. NATURE DES TRAVAUX
06.02.01. COUVERTURE MULTICOUCHES
Localisation : Bâtiment projeté
Platelage support d’étanchéité
Bacs nervurés en acier galvanisé de 75/100 d’épaisseur, pose en continuité sur la charpente
bois.
Fixation par vis autotaraudeuses conformes et protégées contre la corrosion.
Exécution réglementaire des recouvrements transversaux et longitudinaux.
Découpes à tous emplacements nécessaires.
Isolation
Ecran pare-vapeur type Arkoplus ou similaire conforme au D.T.U.
Laine minérale épaisseur : 100mm (suivant calcul thermique).
Fixations par vis autotaraudeuses
Complexe d’étanchéité
- membrane synthétique d’étanchéité type Arkoplan ou similaire donnant un aspect d’ardoise
grésée, pose par fixation mécanique suivant recommandations du fabricant.
Relevé d’étanchéité contre acrotères en rives et en égouts, costière en tôle d’acier galvanisé,
étanchéité conforme au D.T.U. ou à l’avis technique suivant système retenu.
Chéneaux à créer au droit de la façade
- En bas de pentes des rampants suivant plan, exécution des chéneaux non encaissés en
continuité de l’étanchéité, exécution conforme au D.T.U. ou à l’avis technique suivant
système retenu compris renforcement par chape armée et calage pour exécution des pentes.
- Cuvette eaux pluviales au droit des descentes E.P., dimensions et sections à calculer de ce
lot.
Platines plomb et moignons tronconiques en raccordement sur les descentes E.P. crapaudines
en acier galvanisé.
Pour l’ensemble des versants.
Trop-pleins, exécution par platine et manchons en plomb, sortie en façades compris toutes
sujétions d’étanchéité et de découpe.
Descentes eaux pluviales intérieures, tuyaux PVC M1 de ce lot, de section appropriée aux
surfaces à évacuer, bout droit, jeux de coudes, colliers de fixations et raccordement sur les
attentes du maçon.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 54 sur 101
Costière de raccordement en relevé d’acrotère
- costière en tôle d’acier galvanisé, étanchéité conforme au D.T.U. ou à l’avis technique
suivant système retenu, posée en sur le mur maçonné de façade ou sur ossature d’acrotère au
droit du projet au pourtour du bâtiment et arasée sous coiffe, pour assurer une parfaite
étanchéité suivant normes DTU.
Ventilation
Sortie de ventilation de décompression de chutes et ventouse et VMC
Gouttières en bas de pente de couverture existant
Sur le bâtiment mitoyen côté Est du terrain, les EP s’évacuent aujourd’hui sur la couverture
fibro existante. La couverture projetée étant plus haute que l’actuelle, le présent lot devra la
mise en place de gouttière nantaise en bas de pente (voir détail coupe)
Fournitures et mise en place de gouttières zinc de type nantaise avec crochets de sécurité de
garde-corps, sur doublis ZINC compris toutes suggestions de fixation.
Relevé d’étanchéité à prévoir jusque sous couvertine en bandeaux arrière.
Fond de dalles, naissances, coudes etc
06.02.02. COUVERTURE BACS SECS,
Sur toute la surface de couverture de la chaufferie, dont la pente est dirigée vers le terrain
voisin.
- Platelage constitué de bacs nervurés en tôle d’acier prélaqué qualité super acrylique sur
l’extérieur et primer 5microns intérieur teinte à définir épaisseur 63/100, écartement appui
au moins sur 3 pannes admettant une surcharge de service de 100 kg/m²,
- Application d’un film anti-condensation en sous face, y compris les parties recouvrantes et
les bas de pentes sur l’ensemble des couvertures,
- Isolation laine de roche entre pannes de 200mm
- Pose conforme au DTU 40-35,
- Fixation des bacs par vis autotaraudeuses et boulons en acier inoxydable. Toutes sujétions
d’étanchéité conforme aux DTU et norme en vigueur,
- Toutes les pièces de raccordement latéral et accessoires en tôles prélaquées 75/100 suivant
norme NF A 34-301.
Zinguerie
Gouttière sur couverture chaufferie
Gouttière galvanisée en bas de pente, naissance dimensions et sections de ce lot, moignon
tronconique en raccord des descendants compris crapaudine.
Raccordement sur descendant existant
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 55 sur 101
06.03.03. CROCHETS DE SECURITE
Pour l’ensemble du bâtiment.
Le titulaire devra prévoir au pourtour de la toiture des crochets de sécurité permettant la
fixation de garde corps pour l’entretien de la toiture.
Nota : ces crochets devront être résistant à l’usage prévu suivant les normes et finition
galvanisée.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 56 sur 101
LOT N° 07:
MENUISERIES EXTERIEURES
07.01. GENERALITES
Les travaux seront exécutés conformément aux normes et règlements en vigueur et
notamment :
- D.T.U. menuiseries PVC et avis technique C.S.T.B.
- D.T.U. n°37.1 et 39 - vitrerie, miroiterie
- Règles AI, CM 66 et NV 65
- Normes de l’AFNOR
- Avis technique du C.S.T.B. etc.
Il sera prévu de cette section, des couvre-joints de même nature que les menuiseries en
raccordement sur les murs cloisons isolantes, les structures métalliques, les bardages etc...,
afin d’assurer une finition parfaite. Seront également prévus des profils jet d’eau sur traverses
basses des portes, des allèges, des châssis et des parecloses pour vitrage.
Tous les joints d’assemblage seront réalisés au mastic THIOKOL.
Les parties ouvrantes comporteront les joints nécessaires à garantir une parfaite étanchéité à
l’eau et à l’air, en respectant la classe imposée en fonction de l’exposition des façades.
Toutes les portes battantes seront équipées de joints d’étanchéité et d’amortisseur antibruit.
L’étanchéité entre menuiserie et le gros oeuvre ou le second oeuvre, sera réalisée par cordon
plastique PRESTICK BOSTON ou équivalent.
Les profils de seuils et d’appuis recueilleront et évacueront les eaux de condensation.
Toutes les menuiseries seront prévues avec feuillures auto-drainantes et réservation pour la
pose des grilles d’entrée d’air aux emplacements nécessaires.
Les quincailleries devront comporter l’estampille du label de qualité NF SNFQ.
La vitrerie des ouvertures sera de ce lot.
L’épaisseur des vitrages sera conforme aux normes et règlements en vigueur.
La pose se fera à parecloses avec joints préformés spéciaux.
L’entrepreneur devra assurer les protections de ces ouvrages et un nettoyage complet pour la
réception des travaux.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 57 sur 101
Les serrures seront à combinaison et passe général, les barillets et clés seront fournies et
posées par le présent lot y compris pour les portes du lot métallerie.
L’entrepreneur devra se référer au DTU 39 partie 5 d’octobre 2006 pour déterminer les
gammes de vitrage à mettre en œuvre en fonction de leur localisation.
Les serrures seront avec combinaison et passe général, elles seront de même marque sur les
menuiseries métalliques, PVC et bois.
Le titulaire fera l’achat de tous les barillets des serrures des portes extérieures et
intérieures.
Les clés seront regroupées sur un tableau en contre-plaqué avec numérotation des locaux.
L’organigramme devra respecter les préconisations ci-dessous :
-
Un passe général pour tous les canons
Une clé pour les WC public
Une clé pour chaque association
L’organigramme devra faire l’objet s’une validation par le maitre d’œuvre avant commande
des canons
L'entrepreneur du présent lot doit :
- la fourniture et la pose de toutes les pattes à scellements
- trous tamponnés nécessaires
- tous scellements.
Protection des menuiseries pendant le chantier
Pendant toute la durée des travaux, les ouvrages présentant des risques d'épaufrures sont
protégés sur leurs rives par des tringles de protection en sapin brut compris dépose avant
peinture.
Les menuiseries recevront une couche d'impression avant la pose.
Entretien des ouvrages
L'entrepreneur doit l'entretien de ses ouvrages pendant un an à compter de la réception des
travaux.
Au cas où pendant l'année de garantie, des défectuosités apparaîtraient et notamment le
gauchissement des bâtis, châssis, croisées, etc. les menuiseries concernées doivent être
remplacées.
L'entrepreneur doit, avant la fin de l'année de garantie, remédier à ses frais aux inconvénients
signalés jusqu’à ce que ses ouvrages soient reconnus comme donnant entière satisfaction.
Divers
Fournir à la fin du chantier 3 clés par canon
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 58 sur 101
7.2 – NATURE DES TRAVAUX
7.2.1 - MENUISERIES EXTERIEURES PVC
7.2.1.1 - Généralités
Les menuiseries bénéficieront d'un avis technique à fournir et d'un classement A3 E3 et V2.
L'étanchéité entre dormant et ouvrant se fera à l'aide d'un joint périphérique élastomère EPT
(joint central de préférence).
Le vitrage sera maintenu dans les montants grâce à des pare-closes démontables.
Les dormants auront la largeur suffisante pour servir de tapées d'isolation et de jet d'eau.
Le ferrage sera assuré par 4 paumelles pour les ouvrants supérieurs à 1,20 m. Les paumelles
seront à deux points de fixation sur dormant et un point sur ouvrant.
Fermeture à trois points (pour les grands ouvrants) avec crémone à mortaiser.
Réservations dans les tapées horizontales pour entrée d'air autoréglable fournies par le présent
lot. Pose assurée par le présent lot.
Pattes à scellement. Paumelles ou fiches bichromatées. Crémone à larder à 3 points.
Pose des menuiseries sur dressage périphérique des baies du maçon avec joint type
Compriband ou similaire.
En fin de chantier, l'entrepreneur devra le nettoyage complet de ses ouvrages.
7.2.1.2 - Quincaillerie
Manœuvre par béquilles doubles pour les portes-fenêtres et boutons pour les châssis et
fenêtres type PARAPHE de chez Bezault.
Manœuvre intérieure des baies coulissantes par ailettes alu ou profil PVC renforcés
7.2.1.3 - Nomenclature des menuiseries extérieures PVC
*Ensembles châssis quatre vantaux sur APE et MALLACADABRA
Châssis ouvrant à la française 2 vantaux ouvrants et deux fixes de part et d’autre pour
le local MALLACADABRA et 2 ouvrants deux vantaux pour le local APE.
Menuiserie profils PVC multichambres, poignée de manœuvre intérieure,
Dimensions 307/110 suivant plans (2 ensembles)
* Porte à créer sur WC public
Porte PVC 1 vantail ouvrant à la Française avec oculus, fermeture 3 points, âme
isolante et joint périphériques.
Dimensions 93/210 suivant plans.
* Porte à créer sur MALLACADABRA
Porte pleine PVC 1 vantail ouvrant à la Française, fermeture 3 points, âme isolante et
joint périphériques.
Dimensions 93/210 suivant plans.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 59 sur 101
7.2.1.4 - Bavettes d'appuis
Rien à prévoir sur les seuils de portes-fenêtres qui sont prévus avec finition et rejingot par le
Lot GROS-OEUVRE.
7.2.1.5. - VITRERIE
- Double Vitrage isolant
Double vitrage clair isolant 4/16/44-2 sécurit, basse émissivité de chez ST GOBAIN, monté
en usine sous pare-closes PVC avec garniture d'étanchéité appropriée.
LOCALISATION :
toutes les menuiseries extérieures décrites précédement.
7.2.2 - MENUISERIES EXTERIEURES METALLIQUES
7.2.2.1. PORTES PLEINES un vantail CF 1h
Comprenant dormants en cornières, battants par cadres en U assemblés, revêtus de tôle
prélaquée couleur RAL à définir, remplissage en isolant, ensemble schoopé. Ensemble
Coupe-feu 1h.
Fermeture par béquille intérieure et extérieure, compris serrure. Modèle de béquille à
présenter au maitre d’œuvre avant commande.
Ferme-porte automatique
Dimensions : 0,90 x 2,10.
Localisation : Porte d’accès SAS chaufferie
07.03. METALLERIE
07.03.01. FIGURINES et SIGNALETIQUE
Sur porte de WC et vestiaires, fourniture et pose de figurines, moulé et teinté dans la masse de
chez HEWY ou similaire, pose collée ou vissée.
L’entrepreneur du présent lot devra se mettre en relation avec l’entreprise du lot Menuiserie
bois afin de proposer une signalétique extérieure reprenant les mêmes codes de formes et
couleurs que la signalétique des portes intérieures.
07.03.02. GRILLES DE VENTILATION
Grille de ventilation en attente, lames persiennées en aluminium naturel, compris encadrement
avec pare pluie, anti-moustiques, dimensions suivant plan.
Localisation :
- ventilation haute et basse du local technique
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 60 sur 101
-
grilles d’entrée d’air pour VMC (4 unités)
Réservation en Façade côté chaufferie pour sortie de ventouse chaudière, compris costière
et raccordement d’étanchéité
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 61 sur 101
LOT N°08 : MENUISERIES BOIS
08.01. GENERALITES
en vigueur et notamment :
- D.T.U. n°36.1 - menuiseries bois, décembre 1984 et annexes connues Janvier/Février 1985.
Normes de l’AFNOR.
Menuiseries bois
Tous les bois employés seront livrés soigneusement poncés.
Tous les bois employés seront de première qualité et traités fongicides et insecticides.
Les portes auront le label NF - C.T.B.
La quincaillerie aura la qualité N.F.Q.
Toutes les sujétions de fourniture, façon et pose compris percements et scellements feront
partie intégrante du marché.
Serrures
Toutes les pièces métalliques seront protégées contre la corrosion.
08.02. TRAVAUX
08.02.01. TRAVAUX PREPARATOIRES
Dépose des portes existantes conservées pour être réutilisées remise en jeux et ajustées en fin
de chantier.
Evacuation des portes non réutilisées
08.02.02. BLOCS PORTES NEUFS
Portes Courantes :
- huisserie ou dormant sapin du Nord suivant positionnement
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 62 sur 101
- baguette couvre-joint 30/6, pose à coupe d’onglet
- porte isoplane en feuillures à âme pleine, parements, 2 faces prépeintes 9/10 mm, 40 mm
d’épaisseur
- quincaillerie série «grand CONFORT BRICARD » ou équivalent :
 3 paumelles renforcées par vantail
 1 ensemble béquilles et entrées en type JAZZ ou similaire
 1 butoir caoutchouc
 1 bec de cane à mortaiser.
 1 serrure de sûreté sur porte bureau
 condamnation voyant « libre et occupé » et décondamnation extérieure par
carré sur serrure.
Localisation : sur les WC
Portes CF 1h :
Porte dito mais coupe-feu 1h compris ferme-porte, joints intumescents en périphérie et toutes
sujétions.
Localisation : Porte chaufferie
08.02.03. AMENAGEMENTS
08.02.03.01 MIROIR
Au dessus du lavabo dans les sanitaires
Fourniture et pose d’un miroir de 0,60x1,20m.
08.02.03.02 FIGURINES et SIGNALETIQUE
Sur chaque porte de WC, fourniture et pose de figurines moulé et teinté dans la masse de chez
HEWY ou similaire
L’entrepreneur du présent lot devra se mettre en relation avec l’entreprise du lot Menuiseries
extérieures afin de proposer une signalétique intérieure reprenant les mêmes codes de formes
et couleurs que la signalétique des portes extérieures
08.02.03.03Portes manteaux
Portes manteaux constitués de :
- Barre murale en profilés aluminium fixé au mur de section ovale avec patères
08.02.03.04 COFFRES
Constitués :
- châssis en sapin traité
- façade en panneau de contreplaque de 10 mm hydrofuges, démontable fixé par vis
cuvettes
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 63 sur 101
-
bourrage en laine de verre
Localisation : habillage des conduits de ventilation de chute dans les sanitaires.
Habillage des réservoirs des canalisations de chasse et support des cuvettes de WC
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 64 sur 101
LOT N°09 :
CLOISONS SECHES – DOUBLAGE
09.01. GENERALITES
- D.T.U. n°25-41 - ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas d’enduit au plâtre.
Cloisons sèches
La mise en œuvre devra se réaliser conformément aux recommandations des fabrications et
règles professionnelles.
Les matériaux employés seront de 1er choix et agréés par le C.S.T.B.
Les travaux du présent lot comprennent toutes sujétions de fourniture et pose (préparation des
supports, coupes, nettoyage du fait de son intervention etc.)
Dans le cadre de son forfait, le titulaire devra tous les raccords divers après le passage des
différents corps d’état.
09.02.1 - DOUBLAGE ISOLANT
Les doublages sur toute hauteur seront réalisés en "Placostil" de chez "Placoplâtre" ou
équivalent comprenant :
* une ossature verticale en profils métalliques galvanisés composée de rails et de montants
simples ou doublés dos à dos implantés à 60 cm d'entraxe,
* un parement en plaques de plâtre cartonné, type "BA 13", de type standard et une seule
plaque de parement,
* isolation intérieure, par panneaux acoustique roulé, type "Telstar P.A.R." de chez "Isover"
ou équivalent, épaisseur 160 mm. Pontage des panneaux par bande adhésive,
* points singuliers pour dispositions particulières pour canalisations électriques, fluides, etc...,
* appuis intermédiaires "F 530" et pattes à scellements pour relier l'ossature au mur support
pour grandes hauteurs,
* les joints traités suivant la technique et avec les produits "Placoplâtre",
* La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 65 sur 101
Localisation : Sur les murs extérieurs ne comportant pas d’isolation par l’extérieur suivant
plan, du sol jusqu’à 20cm au dessus des plafonds
09.02.2 - DOUBLAGE EN PLAQUES
Sur parois préalablement nettoyées par le présent corps d'état, fourniture et mise en place d'un
parement en plaques de plâtre standard ou autre type suivant quantitatif de chez "Placoplâtre"
ou équivalent.
Pose collée sur les parois en maçonnerie au plâtre adhésif (ADH) ou au mortier adhésif
"Placoplâtre" (MAP) à raison de 11 plots au m² pour les plaques de 10mm et 8 plots au m²
pour les autres plaques.
Protection en pied de cloison pour les locaux humides
Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits "Placoplâtre".
La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant.
Hauteur comptée des parements jusque sous plancher ou couverture.
Localisation :
- Sur les murs extérieurs faces intérieurs et linteaux après démolition,
- Mur de refend autre que la chaufferie et local technique
09.02.03. CLOISONS DE DISTRIBUTION
Angles renforcés pour angles cloisons.
Cloisons de distribution PLACOSTIL / PLACOPLATRE (côté 10 sur plan) type STIL 98/48
avec parement double en plaques standard de 13 mm et isolant interne en laine de verre de 45
mm, compris joints et toutes préparations.
Plaque BA 13 à haute résistance à l’humidité avec semelle plastique en pied dans WC et
sanitaire.
Arasement au moins à + 10 cm au-dessus des plafonds et suivant plans.
Localisation :
- WC projetés
09.02.04. PLAFONDS CF 1H
Réalisation de plafonds CF1h. Mise en œuvre de plaque de plâtres CF1h suspendues sur
ossature métallique, compris joints et toutes préparations.
Fourniture et mise en place de laine de roche épaisseur 300mm
Localisation :
- SAS chaufferie
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 66 sur 101
09.02.05. PLAFONDS CF 2H
Réalisation de plafonds CF2h. Mise en œuvre de plaque de plâtres CF2h suspendues sur
ossature métallique, compris joints et toutes préparations.
Fourniture et mise en place de laine de roche épaisseur 300mm
Localisation :
- au dessus de la chaufferie
09.02.06. OUVRAGES DIVERS
09.02.06.1 - Angles saillants
Protection de tous les angles saillants par bandes armées.
LOCALISATION : pour tous les angles saillants verticaux et horizontaux.
09.02.06.2 - Prestations diverses
Réservations dans cloisons sèches pour collerettes VMC.
Incorporation dans les cloisons des descentes de câbles de l'électricien.
Pose seule des huisseries, poteaux, cadres dormants pour trappes, etc. incorporés dans les
cloisons de distribution ou dans les plafonds.
LOCALISATION : pour l'ensemble du projet.
09.02.06.3 - Raccords
L'entrepreneur du présent lot devra effectuer tous les raccords de plâtre après le passage des
autres corps d'état.
09.02.06.4 - Nettoyage
Nettoyage complet après intervention du présent lot.
Evacuation des gravats à la décharge.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 67 sur 101
LOT N°10 :
PLAFONDS SUSPENDUS
10.01. GENERALITES
- D.T.U. n° 58.1 - plafonds suspendus.
Plafond
L’entrepreneur tiendra compte des cotes d’arase des cloisons, ainsi que des sujétions
particulières d’exécution.
Toutes les sujétions et réservations particulières nécessaires, pour les autres corps d’état feront
partie intégrante du forfait.
Hauteur sous plafond suivant plans et coupes.
Pose axée dans chaque pièce.
Toutes ossatures primaires et sujétions de pose et finitions à prévoir de ce lot.
Ossature primaire par profilés d’acier galvanisé pour l’ensemble des plafonds suspendus du
projet
10.02.01 PLAFONDS 600 x 600
Plafond constitué :
- Ossature primaire sur toute la surface des salles de réunion
- profils porteurs en T de 20mm disposés tous les 1.20 ml suspendus par tiges filetées à
l’ossature primaire face inférieure ton blanc pour ossature semi-apparente
- profils secondaires perpendiculaires aux porteurs distants de 0.60 ml de même constitution
que les porteurs face inférieure ton blanc pour ossature semi-apparente.
- remplissage en dalles de fibre minérale classée M1 600 x 600 x 15 mm type SONAR de
chez ROCKFON ou similaire
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 68 sur 101
-
Fourniture et pose d’une isolation en laine de roche de 200 mm d’épaisseur en deux
couches, compris pare vapeur.
Compris réservations pour passage de VMC, luminaires...
Accessoires : clips antisoulèvement, cornière de rive
Localisation : sur tous les locaux sauf locaux technique, chaufferie
10.02.02 PLAFONDS 600 x 600 HYDROFUGE
Plafond constitué :
- Ossature primaire sur toute la surface des locaux bureaux et vestiaires
- profils porteurs en T de 20mm disposés tous les 1.20 ml suspendus par tiges filetées à
l’ossature primaire face inférieure ton blanc pour ossature apparente
- profils secondaires perpendiculaires aux porteurs distants de 0.60 ml de même constitution
que les porteurs face inférieure ton blanc pour ossature apparente.
- remplissage en dalles de fibre minérale classée M1 600 x 600 x 15 mm bords feuillures
traité hydrofuge genre ROCKFON ou similaire
- Fourniture et pose d’une isolation en laine de roche de 200 mm d’épaisseur en deux
couches, compris pare vapeur.
Compris réservations pour passage de VMC, luminaires...
Accessoires : clips antisoulèvement, cornière de rive
Localisation : sur l’ensemble des locaux WC et sanitaires
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 69 sur 101
LOT N°11 :
PLOMBERIE – SANITAIRE
11.01. GENERALITES
Les travaux seront exécutés conformément aux normes, règlements, prescriptions et
recommandations professionnelles en vigueur.
Le titulaire aura l’entière responsabilité de la mise en œuvre et de fonctionnement de ses
installations. Il devra tenir compte dans son étude des informations indiquées dans le dossier
complet de tous les corps d’état et obligatoirement du présent CCTP.
L’offre de prix sera net forfaitaire pour les travaux demandés dans le présent dossier,
l’entreprise ne pourra obtenir un supplément de prix pour erreur ou omissions.
Le prix comprenant notamment le nettoyage des ouvrages à livrer et évacuation des gravats
dus au corps d’état ainsi que tous frais de main d’œuvre et de transport nécessaire à la mise en
œuvre des ouvrages.
11.02. OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES
Tous les travaux seront exécutés conformément aux clauses des prescriptions techniques et
normes applicables, aux règles des D.T.U., aux prescriptions, normes générales de
construction, toute réglementation applicable par les directives européennes, lois, décrets
d’application et code du travail en vigueur.
Les travaux de plomberie sanitaire devront respecter au minimum :
-
Normes NF P 41.201 à 41.204
Normes NFA 49.111 et NFA 53.100
D.T.U. N° 60.1 (octobre 1959) et aux additifs I (juillet 1969), IV (février 77), V
(décembre 79) - D.T.U 60.11 (octobre 88), 60.2 (juillet 84), 60.31/60.32/60.33 (novembre
81) - D.T.U. 60.5 (septembre 87) – DTU 61.1 – l’arrêté du 4 août 1977 concernant les
conditions imposées par GDF.
Les installations seront parfaitement étanches, de fonctionnement silencieux, sans vibrations
ni coup de bélier.
Alimentation de tous les appareils en tenant compte des débits à garantir et des simultanéités
prévues aux normes et règles de l’art.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 70 sur 101
Réseaux des évacuations assurant les vidanges sans désamorçage, sans refoulement et sans
bruits anormaux.
Aucune mauvaise odeur ne sera admise dans les locaux.
11.03. GARANTIES
La garantie sur les matériels appareils et installation est applicable à partir de la date du
procès verbal de réception des installations, hors réserves éventuelles indiquées.
Cette garantie s’applique pour une durée définie par la loi Spinetta contre les vices de
construction.
La garantie ne couvre pas les conséquences d’usure normale ou d’utilisation anormale des
installations. Par contre, pendant la période précédent la réception, l’entrepreneur devra à ses
frais, les remises en état ou remplacement d’installation dus aux dégradations subies par les
intempéries des tiers ou de son propre fait.
11.04. PLANS D’EXECUTION
Les plans de principe des installations projetées sont joints au présent dossier.
Aucune modification par l’entreprise ne sera prise en compte sans accord préalable du maître
d’œuvre.
Les plans d’installations et détails nécessaires aux travaux seront fournis par Le titulaire et
devront recevoir l’approbation du maître d’œuvre avant toute réalisation.
Les plans de réservation dans les ouvrages tous corps d’état sont à fournir par le titulaire en
temps utile, toutes réservations non prévues restent à sa charge, ainsi que leurs incidences
éventuelles.
11.05. DOCUMENTS COPREC
Au préalable de la réception des travaux Le titulaire devra la fourniture des documents
COPREC N°2, établis suivant les prescriptions du COPREC N°1. Contrôle technique des
ouvrages publiés dans le numéro spécial 82.51 bis de décembre 1982 du moniteur des travaux
publics et bâtiment.
11.06. RECEPTION DES INSTALLATIONS
L’installation donnera lieu à une réception de travaux avec fourniture de tous les résultats
d’essais et mesures, certificats, procès verbaux à la charge de l’entreprise pour le maître de
l’ouvrage.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 71 sur 101
Cette réception sera prononcée par le Maître de l’Ouvrage en présence du maître d’œuvre et
de l’entrepreneur. Elle constatera le bon fonctionnement des appareils et de leurs organes de
commande et de contrôle et la circulation correcte des fluides.
Le réglage des installations sera effectué dès les essais, avant réception.
Toutes les pièces défectueuses seront remplacées et remises en place gratuitement.
L’adjudiciaire utilisera son personnel pour les essais et réception.
11.07. TRAVAUX PREPARATOIRS
-
Dépose des installations sanitaires, réseaux et appareillages existants sur le site et non
réutilisées suivant plans de démolition, compris évacuation en décharge agrée.
Les alimentations EF/EC pouvant être conservées et alimentant des appareils existants ou
à créer ne seront pas déposées
11.08. ALIMENTATION ET DISTRIBUTION D’EAU FROIDE
A partir de l’arrivée en attente du PEHD à l’intérieur du bâtiment, dans la chaufferie
Mise en place des éléments au départ de l’installation :
- limiteur de pression
- Clapet anti-retour
- Vanne d’arrêt générale
11.08.01. ALIMENTATION ET DISTRIBUTION D’EAU FROIDE INTERIEURE
Les tuyauteries de distribution seront réalisées en tube acier galvanisé tarif 1 pour les 
jusqu’à 50 X 60 et tarif 10 pour les  supérieurs, et en tube cuivre pour les raccordements
terminaux, y compris assemblages par brasures et raccords.
Les canalisations seront posées sur colliers contrepartie avec interposition de bagues
isophoniques en caoutchouc et suivront un tracé rigoureusement rectiligne.
Des robinets de vidange seront prévus à tous les points bas, de façon à permettre notamment
la vidange totale de l’installation par l’exploitant en cas de gel.
Aux passages des murs, cloisons et planchers, il sera prévu des fourreaux qui dépasseront de 1
cm au moins le nu des parois verticales ou du dessous des planchers. Un joint en polymousse
sera interposé entre fourreau et canalisation pour assurer l’insonorisation.
Chaque réseau ou dérivation devra pouvoir être isolé séparément.
Les raccordements terminaux aux appareils sanitaires seront réalisés en tube cuivre. Chaque
appareil indépendant ou groupe d’appareils devra pouvoir être isolé séparément par des
robinets d’arrêt situés au même niveau que les appareils qu’ils isolent.
Toutes les canalisations d’alimentation en eau froide seront calorifugées « anti-condensation »
ou « antigel » dans les faux plafonds par coquilles type ARMAFLEX ou similaire.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 72 sur 101
Epaisseur 19 mm classe M1 type FC H avec revêtement PVC.
Prévoir vanne d’arrêt et de purge pour les réseaux risquant le gel avec étiquette
d’identification portant la mention « A VIDANGER EN CAS DE GEL ».
NOTE IMPORTANTE :
Toutes les tuyauteries dans les combles seront placées entre le matelas de laine de verre et le
plafond, afin d’éviter tous risques de gel (mise en relation avec le poseur de faux plafonds).
Vanne d’isolement à tournant sphérique à passage intégral DN 20 pour isoler chaque cellule
ou groupe d’appareils.
11.09. PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU CHAUDE
Origine branchement à prévoir production eau chaude par ballons électrique 20 litres pour
chaque évier (soit 4 unités, le ballon de MALLACADABRA étan également utilisé pour les
sanitaires) de ce lot.
Distribution en eau chaude en tube cuivre, y compris brasures, raccords colliers et toutes
sujétions de pose, prestations identiques au réseau eau froide (voir ci-dessus).
Dans la mesure du possible, les deux réseaux emprunteront des trajets communs.
Les canalisations de distribution transitant dans les faux plafonds seront calorifugées par
coquilles type ARMAFLEX.
11.10. EVACUATIONS – VENTILATIONS DE RESEAU
Evacuation du siphon des appareils sanitaires jusqu’aux attentes aménagées par le maçon sur
les réseaux enterrés.
Réalisation en tube plastique série évacuation, y compris raccords, collier et toutes sujétions.
La mise en oeuvre imposera le choix de raccords femelles de préférence aucun façonnage
n’étant autorisé sur le chantier.
Les ventilations primaires seront réalisées en tube plastique de même  que les chutes et
évacuations correspondantes.
Mise en oeuvre comprenant raccords, tés de visite, colliers pour ventilation dans les combles
11.11. DESCRIPTION ET MISE EN OEUVRE DU MATERIEL
11.11.01. APPAREILS SANITAIRES
Les modèles d’appareils décrits ci-dessous sont donnés à titre indicatif. Le titulaire pourra
proposer des appareils de qualité égale ou supérieure, mais devra obligatoirement recevoir
l’accord du maître d’ouvrage lors d’une présentation de matériel en début de chantier.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 73 sur 101
Sur les parties où il est prévu une intervention après la pose des appareils, Le titulaire devra
les protéger et faire constater leur parfait état avant cette intervention.
Les appareils sanitaires seront protégés efficacement et leurs évacuations strictement obturées
afin d’éviter leurs dégradations jusqu’à la mise en service. Les robinetteries seront recouvertes
d’une enveloppe plastique jusqu’à la réception.
Les appareils sanitaires ne seront pas raccordés dans des diamètres inférieurs aux valeurs cidessous :
- eau froide et eau chaude - cuivre :
. Lavabo, évier, W.C.  10 X 12
. WC :  26 X 34
Chaque appareil ou groupe d’appareils d’un même local pourra être isolé du reste de
l’installation.
- évacuations - P.V.C. :
. Lavabo évier  33.6 X 40
. W.C.  93.6 X 100
Les appareils seront de marque PORCHER ou au moins équivalent en porcelaine vitrifiée de
couleur blanche.
Les robinets seront chromés et de première qualité. Ils devront porter de façon apparente un
nom ou une marque permettant d’identifier leur fabricant.
11.10.02. APPAREILS
Les appareils seront blancs.
11.10.02.1. Fourniture et pose de WC rehaussé KHEOPS ou similaire pour handicapées,
équipement silencieux, mécanisme à bouton poussoir chrome type PRESTO ECLAIR TC de
chez PRESTO ou similaire, robinet d'arrêt, abattant double blanc OLFA.
Barre de relevage 2 unités en nylon (coloris au choix du maître d’ouvrage) fixées sur mur
conforme à la règle handicapée.
Localisation : WC handicapés femme, homme (2 unités)
11.10.02.3. Fourniture et pose de lavabos type ULYSSE 2 50x44 ou similaire posé en
consoles, compris robinetterie mitigeuse monotrou chromé à bec fixe type PRESTO, aérateur,
bonde en laiton alimentation part flexible, siphons PVC et fixations.
Localisation : sanitaires des WC
11.10.02.05. Fourniture et pose d’un évier un bac, un égouttoir en inox de 100 x 60 compris
vidange en polypropylène, bonde inox bouchon et chaînette,
Robinetterie mélangeuse monotrou avec bec orientable, fixations au mur, compris joint à la
pompe sur mur.
Mise en place d’un meuble sous évier, compris toutes sujétions d’installation.
Localisation : 3 unités suivant plans
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 74 sur 101
11.10.02.6. Robinet d’arrêt en attente dans chaufferie en 15 x 21, prévoir évacuation en tube
plastique et siphon.
11.11. MISE EN SERVICE - ESSAIS - REGLAGES
Epreuve des canalisations.
Rebouchage des percements, raccords de toute nature.
Nettoyage du chantier.
Dès les premiers essais, réglage soigné de l’ensemble des installations effectuées par le
personnel de l’entreprise.
Fourniture des plans de récolement, notices techniques et de maintenance en 3 exemplaires.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 75 sur 101
LOT N°12 :
CHAUFFAGE GAZ – VMC
12.01. GENERALITES
Les travaux seront exécutés conformément aux normes, règlements, prescriptions et
recommandations professionnelles en vigueur.
Le titulaire aura l’entière responsabilité de la mise en œuvre et de fonctionnement de ses
installations. Il devra tenir compte dans son étude des informations indiquées dans le dossier
complet de tous les corps d’état et obligatoirement du présent CCTP.
L’offre de prix sera net forfaitaire pour les travaux demandés dans le présent dossier,
l’entreprise ne pourra obtenir un supplément de prix pour erreur ou omissions.
Le prix comprenant notamment le nettoyage des ouvrages à livrer et évacuation des gravats
dus au corps d’état ainsi que tous frais de main d’œuvre et de transport nécessaire à la mise en
œuvre des ouvrages.
12.02. OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES
Tous les travaux seront exécutés conformément aux clauses des prescriptions techniques et
normes applicables, aux règles des D.T.U., aux prescriptions, normes générales de
construction, toute réglementation applicable par les directives européennes, lois, décrets
d’application et code du travail en vigueur.
Les travaux chauffage, ventilation devront respecter au minimum :
-
Normes NF P 41.201 à 41.204
Normes NFA 49.111 et NFA 53.100
D.T.U. N° 60.1 (octobre 1959) et aux additifs I (juillet 1969), IV (février 77), V
(décembre 79) - D.T.U 60.11 (octobre 88), 60.2 (juillet 84), 60.31/60.32/60.33 (novembre
81) - D.T.U. 60.5 (septembre 87) – DTU 61.1 – l’arrêté du 4 août 1977 concernant les
conditions imposées par GDF.
Les installations seront parfaitement étanches, de fonctionnement silencieux, sans vibrations.
Alimentation de tous les appareils en tenant compte des débits à garantir et des simultanéités
prévues aux normes et règles de l’art.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 76 sur 101
12.03. GARANTIES
La garantie sur les matériels appareils et installation est applicable à partir de la date du
procès verbal de réception des installations, hors réserves éventuelles indiquées.
Cette garantie s’applique pour une durée définie par la loi Spinetta contre les vices de
construction.
La garantie ne couvre pas les conséquences d’usure normale ou d’utilisation anormale des
installations. Par contre, pendant la période précédent la réception, l’entrepreneur devra à ses
frais, les remises en état ou remplacement d’installation dus aux dégradations subies par les
intempéries des tiers ou de son propre fait.
La réception de base fonctionnement des installations notamment de chauffage ne sera
acceptée qu’après la période de chauffe suivant la réception.
12.04. PLANS D’EXECUTION
Les plans de principe des installations projetées sont joints au présent dossier.
Aucune modification par l’entreprise ne sera prise en compte sans accord préalable du maître
d’œuvre.
Les plans d’installations et détails nécessaires aux travaux seront fournis par Le titulaire et
devront recevoir l’approbation du maître d’œuvre avant toute réalisation
Les plans de réservation dans les ouvrages tous corps d’état sont à fournir par le titulaire en
temps utile, toutes réservations non prévues restent à sa charge, ainsi que leurs incidences
éventuelles.
12.05. DOCUMENTS COPREC
Au préalable de la réception des travaux l’entrepreneur de ce lot devra la fourniture des
documents COPREC N°2, établis suivant les prescriptions du COPREC N°1. Contrôle
technique des ouvrages publiés dans le numéro spécial 82.51 bis de décembre 1982 du
moniteur des travaux publics et bâtiment.
12.06. RECEPTION DES INSTALLATIONS
L’installation donnera lieu à une réception de travaux avec fourniture de tous les résultats
d’essais et mesures, certificats, procès verbaux à la charge de l’entreprise pour le maître de
l’ouvrage.
Cette réception sera prononcée par le Maître de l’Ouvrage en présence du maître d’œuvre et
du titulaire. Elle constatera le bon fonctionnement des appareils et de leurs organes de
commande et de contrôle et la circulation correcte des fluides.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 77 sur 101
Le réglage des installations sera effectué dès les essais, avant réception.
L’adjudiciaire utilisera son personnel pour les essais et réception.
12.07. VENTILATION MECANIQUE
Les installations devront être conformes aux dernières règles.
L’air vicié des sanitaires et vestiaires sera extrait par des bouches assurant les débits, les
entrées d’air correspondantes étant constituées par des infiltrations.
Bouches d’extraction :
Les bouches d’extraction seront de marque ALDES auto-réglables ou similaire et seront
prévues avec viroles de fixations et toutes sujétions de raccordement sur les gaines. Débits
suivant utilisations soit :
Débit 30 m3/H dans chaque WC,
Localisations : suivant plan DCE.
Bouches d’extraction salle de convivialité :
Bouches d'extraction auto-réglables à raison de 25m3/H par personne et 10 personnes par
chaque salle de réunion, marque ATLANTIC Type DFZ 600x600 ou produit similaire, mises
en place dans les plafonds suspendus en remplacement d’une dalle, montées sur des
manchettes en polypropylène, diamètre 150, avec liaison acoustique, longueur 1,10 ml, piège
à son cylindrique galvanisé
LOCALISATION :
Dans chaque local suivant plans
Bouche de 60 et 90m3/h suivant plan DCE
Bouches d’entrée d’air :
Bouches d’entrées auto-réglables 30m3/h à fournir, mises en place dans menuiseries.
Localisation : fenêtre salles de réunion et porte des WC.
Réseaux de gaines d’extraction en tôle d’acier galvanisé agrafés en spirale y compris toutes
sujétions de raccordement, d’assemblages, fixations sur faux plafond.  et linéaire à préciser.
Grilles d’entrée d’air supplémentaires mises en place par le lot métallerie.
Extracteur zone AJIC et FAMILLES RURALES :
Caisson d’extraction insonorisé. Mise en place au-dessus du faux-plafonds des locaux,
marque ALDES ou équivalent, compris toutes sujétions de fixations sur support avec
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 78 sur 101
interposition de plot anti-vibratile. Rejet d’air en toiture en gaine galvanisée cheminée de
ventilation. Etanchéité au lot couverture
Groupe moto-ventilateur d'extraction Marque ALDES ou similaire d’une puissance de
500m3/h, 2 vitesses, placés dans les faux plafonds, (voir plan DCE).
Minuterie 0/1 heure pilotant allure de pointe du groupe.
Raccordement électrique depuis attentes à proximité avec interposition de discontacteurs y
compris filerie de liaison et support.
Mise en fonctionnement de la VMC sur un détecteur de présence
Raccordement électrique depuis armoire de distribution.
Extracteur zone WC :
Caisson d’extraction insonorisé. Mise en place au-dessus du WC , marque ALDES ou
équivalent, compris toutes sujétions de fixations sur support avec interposition de plot antivibratile. Rejet d’air en toiture en gaine galvanisée cheminée de ventilation. Etanchéité au lot
couverture
100m3/h, placé dans les faux plafonds, au-dessus du local WC (voir plan DCE).
Minuterie 0/1 heure pilotant la durée de ventilation et démarrage sur détecteur de présence.
Extracteur zone comité des fêtes, APE, MALLACADABRA :
Caisson d’extraction insonorisé. Mise en place au-dessus du bar, marque ALDES ou
équivalent, compris toutes sujétions de fixations sur support avec interposition de plot antivibratile. Rejet d’air en toiture en gaine galvanisée cheminée de ventilation.
300m3/h 2 vitesses, placé dans les faux plafonds, au-dessus de la zone APE (voir plan DCE).
Minuterie 0/1 heure pilotant allure de pointe du groupe démarrage sur détecteur de présence.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 79 sur 101
12.08. CHAUFFAGE
12.08.01. TEMPERATURE A MAINTENIR ET CONCEPTION DES INSTALLATIONS
La chaudière gaz à mettre en œuvre dans la chaufferie devra assurer le chauffage des locaux
et bâtiments suivants :
Chauffage et radiateur à mettre en œuvre
- Ensemble du bâtiment Association suivant plans
Dimensionnement de la chaudière pour Chauffage futur
- Local rue du milieu, en RDC de 45 m2 environ, HSP : 3.00m
- Locaux « troisième âge » en RDC de 60 m2 environ, HSP : 3.10m
- Local VIVAL en RDC de 77 m2 environ, HSP : 3.00m
Le présent lot devra impérativement visiter l’ensemble des locaux afin de calculer les
déperditions et dimensionner la chaudière en fonction.
Chauffage Locaux Association :
Radiateurs à eau chaude dans toutes les salles ASSO sauf la chaufferie, local technique, pour
maintenir des températures : + 11°C
Le circuit des radiateurs sera alimenté à partir d’une eau à température régulée en fonction de
la température extérieure
Convecteur électrique d’appoint « anti-gel » dans le local technique
Convecteurs électriques complémentaire pour obtenir +19°C à la charge du lot électricité.
Conditions climatiques extérieures : hiver –7°C
L'entrepreneur prendra connaissance des lots : Couverture, Bardage, et Faux plafonds, pour
connaître les natures et les épaisseurs d'isolants prévus.
Les calculs thermiques du bâtiment seront conduits afin d'obtenir les coefficients GB et BV
réglementaires des logements les plus défavorables, suivant la réglementation en vigueur.
12.08.02. CUVE GAZ
A la charge du lot Gros-Oeuvre :
- fouilles, évacuation
- radier BA et berceaux BA de maintien
- réalisation d’un tampon fonte série lourde pour accès au regard de la cuve
A la charge du lot chauffage :
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 80 sur 101
Pose d’une citerne gaz (fournie en location par le concessionnaire Gaz, à confirmer) à
l’extérieur du bâtiment (voir plan) comprenant, ceinturage d’ancrage, fourreaux, rehausse
pour regard trou d’homme 80 x 80, fermeture par tampon hydraulique, évent ramené en
façade et sortie au dessus du toit, mise à la terre etc., compris tout accessoires et toutes
sujétions nécessaires à la conformité et au bon fonctionnement de l’installation.
La bouche d’empotage comportera 1 demi-raccord symétrique avec bouchon et chaînette et
une vanne d’arrêt.
La cuve sera munie d’une jauge électrique avec cadran en chaufferie, d’une vanne
d’isolement, sur l’aspiration et sur le retour.
Fourniture et mise en place d’une vanne police en façade de la chaufferie sous coffret à verre
dormant avec indication de la vanne.
Protection mécanique de l’arrivée du réseau en façade sur 1,50 ml de hauteur sous coffret
12.08.03 - CHAUDIERE
Fourniture et installation d'une chaudière VENTOUSE à condensation mixte fonctionnant au
gaz propane 21mbar assurant le chauffage, allumage électronique, sans veilleuse.
Régime de fonctionnement radiateur : 75/60 à -7°C ext
Emplacement suivant indications portées sur les plans.
La production d’énergie nécessaire au chauffage et à l’eau chaude sanitaire sera assurée par
un générateur à CONDENSATION de marque VIESSMANN, VAILLANT ou similaire,
pour un fonctionnement à température variable sans limite basse des températures de retour,
avec brûleur modulant à faible niveau sonore, d’une valeur de rejet Oxyde d’azote < 35
mlg/KWh et de Monoxyde de carbone < 3 mlg/KWh.
La puissance variera entre 40 et 100 % de la valeur nominale.
La chaudière sera conforme à la Directive Rendement CE 92/42, label 4 étoiles CE.
Puissance à déterminer par le Bureau d'étude de l'entreprise en fonction des besoins.
Cette chaudière sera conçue pour être raccordée en gaz propane.
La chaudière devra comporter les éléments suivants :
 Corps de chauffe garanti 5 ANS qui assura une transmission de chaleur
optimale, une résistance à la corrosion garantissant fiabilité et longévité.
 Les températures de fonctionnement pourront être variables avec un départ
minimum, et un retour sans limite basse.
 Isolation par calorifugeage monté, sur habillage laqué.
 Brûleur de type modulant avec ventilateur sur l’admission d’air. Le pré
mélange air/gaz sera régulé pour maintenir constant le rapport entre les volumes de
gaz et d’air. Avec allumage électronique et contrôle de flamme par ionisation.
 Le système de diagnostic intégré permettra la surveillance de fonctionnement,
états du système, fonctions, défaillances.
 Le contrôle sera assuré sur la pression d’air, la pression de gaz et la pression
d’eau dans l’installation.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 81 sur 101
 Chambre de combustion hermétique pour un fonctionnement sur l’air ambiant
prélevé dans le local chaufferie.
 La régulation digitale de la chaudière, du brûleur et du circuit de chauffe, sera
assujettie à la température extérieure. Elle intègrera la fonction de régulation de la
température du ballon ECS.
 Les conduits d’évacuation des gaz de combustion seront du type ventouse avec
double tube concentrique débouchant en toiture
 Pression de service 4 bars.
Le tableau de commande sera évolutif pour gérer une cascade jusqu’à quatre
générateurs et de plusieurs réseaux sur vannes de mélange, il sera pourvu de :

interrupteur marche-arrêt avec témoin lumineux de mise sous tension

témoin lumineux de sécurité brûleur

témoin lumineux de fonctionnement du brûleur

témoin lumineux de sécurité d’eau

protection électrique par disjoncteur

bouton poussoir pour tester le fonctionnement du thermostat de sécurité

interrupteur marche-arrêt de pompe

thermostat de sécurité 100° C réarmement maxi

connecteur pour raccordement électrique des régulations

emplacement pour les régulations

thermomètre de température chaudière

écran diagnostic
Raccordement eau froide sur attente prévue au lot PLOMBERIE.
Vidange : raccordement de la soupape de sécurité chaudière avec entonnoir en tube cuivre,
diamètre 14/16, écoulement sur siphon. Vidange générale de l'installation par robinet à
boisseau et clé de manoeuvre, écoulement sur siphon.
Branchement électrique sur attente prévue au lot ELECTRICITE (inter bipolaire) implantée à
côté de la chaudière.
12.08.04. Gaz brûlés
Ensemble évacuation de gaz brûlés pour une chaudière à ventouse verticale comprenant :
- Terminal complet (livré avec la chaudière)
- Récupération de condensas
- Sortie en façade au dessus du auvent en relation avec le lot Bardages / Couverture.
- Rallonge coude
La récupération de condensas doit être impérativement relié à un siphon raccordé à l’égout, ce
siphon doit être rempli d’eau à la mise en service de l’appareil.
Le lot chauffage devra également la fourniture et mise en œuvre d’un ensemble d’évacuation
en ventouse pour le chauffe-eau instantané à gaz, et toutes les sujétions liées à son
raccordement au réseau gaz.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 82 sur 101
12.08.05. Expansion
La chaudière sera protégée par 1 soupape adaptée à la puissance, avec entonnoir et
raccordement au réseau E.U.
L’expansion est du type maintien de pression par un vase d’expansion type Flexcon ou
similaire raccordé sur le collecteur retour.
Un séparateur d’air avec purgeur automatique sera prévu au point haut du ballon tampon.
Un pressostat de sécurité manque d’eau arrêtera les appareils en cas de baisse anormale du
niveau d’eau dans l’installation.
Prévoir les bouteilles de purge et purgeur nécessaires sur l’installation avec vannes ramenées
au sol.
12.08.06. Circulation
Le circuit sera mis en circulation par une pompe double.
Cette pompe sera équipée de 2 vannes d’isolement et d’un clapet de non retour.
Manomètre avec robinet d’isolement à l’aspiration et au refoulement sur chaque circuit.
Thermomètre sur départ et sur retour.
12.08.07. Régulation (circuit radiateurs)
Régulation en fonction de la température extérieure comprenant :
-Fourniture et mise en place dans la salle de réunion d'un thermostat d'ambiance, régulations
hebdomadaires et journalière avec horloge 220 volts, admis à la marque NF, catégorie B,
THEBEN ou équivalent, différentiel inférieur à 0,5íC. Il sera raccordé sur la filerie laissée en
attente par l'électricien.
Programmation journalière et hebdomadaire.
- sonde extérieure
- sonde de départ
- vanne motorisée 3 voies à clapet
Le thermostat sera placé à 1,50 de hauteur.
Le type de thermostat à horloge retenu devra être compatible avec la régulation électronique
de la chaudière
12.08.08. Radiateurs
Réseau de distribution en cuivre avec une vanne 4 voies situées dans le local chaufferie.
Ensemble de radiateurs type REGGANE de chez FINIMETAL ou similaire finition laquée
Fixation par console scellée ou vissée dans la maçonnerie, fonctionnant au régime 90/70°C
Chaque radiateur sera équipé de :
- robinet thermostatique de marque DANFOSS ou équivalent
- coude de réglage
- robinet de vidange
- purgeur à carré ou à vis
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 83 sur 101
Localisation : suivant plans DCE
12.08.09. Tuyauterie
Les canalisations seront en tube fer noir tarif 1 jusqu’au Ø 50 x 60 et tarif 10 au dessus.
Les tuyauteries seront accrochés en charpente par supports élastiques type traxiflex ou
similaire, tiges filetées et colliers.
Toutes les canalisations seront protégées par une couche de peinture anti-rouille. Toutes
dispositions seront prises pour permettre la libre dilatation, compensateurs, guides, joints
fixes.
Sur les collecteurs des files centrales, il sera installé des vannes 3 voies manuelles, afin de
permettre l’arrêt de l’alimentation.
12.08.10. Calorifuge
En chaufferie, les tuyauteries seront calorifugées avec des coquilles de laine minérale,
ligaturées au fil de fer galvanisé et entoilées avec revêtement aluminium.
12.08.11. ELECTRICITE
Les commandes et la protection de chaque appareil seront regroupées sur un tableau
synoptique en chaufferie qui regroupera tout le matériel nécessaire pour le chauffage :
- fourniture et pose des contacteurs et voyants
- raccordement du matériel de chauffage
- chaque câble sera repéré, étiqueté et amené sur un bornier numéroté
- un plan de câblage sera fourni avec le pupitre
- tous les appareils seront raccordés en câble de série normalisée
- l’ensemble de l’installation sera contrôlé par un dispositif de coupure extérieur à la
chaufferie prévu au lot électricité.
- Les schémas conformes à l’exécution seront disposés dans des porte-documents rigides
prévus à cet effet et solidement fixés. Un exemplaire sera tapissé sur la porte interne du
coffret électrique et sur lequel figureront les caractéristiques techniques du circuit.
12.08.12. Protection incendie
Fourniture d’un bac de rétention sous le brûleur, d’un bac à sable avec pelle et d’un extincteur
à poudre de 9 kg.
Localisation : local technique
12.09. MISE EN SERVICE - ESSAIS - REGLAGES
Rebouchage des percements, raccords de toute nature.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 84 sur 101
Dès les premiers essais, réglage soigné de l’ensemble des installations effectuées par le
personnel de l’entreprise.
Fourniture des plans de récolement, notices techniques et de maintenance en 3 exemplaires.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 85 sur 101
LOT N°13 :
ELECTRICITE - CHAUFFAGE ELECTRIQUE
13.01. GENERALITES
L’adjudicataire du présent lot aura à réaliser les installations complètes d’électricité et de
CHAUFFAGE ELECTRIQUE pour un établissement recevant du public suivant les
prescriptions définies :
- dans le dossier tous corps d’état (Cahier des Charges Particulières),
- dans le présent descriptif.
- Conforme aux établissements recevant du public types W de 5ème catégorie
L’exécution des travaux et le parfait fonctionnement des installations resteront sous l’entière
responsabilité de l’entreprise retenue.
L’entrepreneur devra tous les transports de marchandises à pied d’œuvre, ainsi que les frais
éventuels de pension et de déplacements de ses ouvriers.
Il devra enlever, à ses frais, tous les gravats et laisser tous les locaux dans un état de propreté
absolue.
Le prix à remettre sera net et forfaitaire : aucun supplément (concernant les travaux compris
dans le présent descriptif) ne pourra être accepté par la suite.
13.02. CONDITIONS D’EXECUTION
Tous les travaux seront exécutés dans les règles de l’art et seront conformes aux normes et
règlements en vigueur et notamment : norme NF C 20.010 - NF C 71 800 - NF C 14 100 - NF
C 15 100 - édition 1991 Recueil 1996 - installations B.T. du 14 novembre 1988 concernant la
protection des travailleurs et établissement recevant du public.
Le matériel proposé devra être conforme aux normes U.T.E. d’un type agréé et posé suivant
les prescriptions et recommandations des constructeurs.
L’entrepreneur pourra proposer du matériel de qualité  à celui du descriptif, à condition qu’il
ait des caractéristiques identiques.
L’entreprise retenue devra obtenir l’accord sur le matériel qu’elle se propose d’installer.
L’installation complète comprend la fourniture et la pose du matériel, ainsi que tous les
travaux nécessaires à la parfaite exécution et finition des installations, à savoir :
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 86 sur 101
- les scellements, percements, saignées, rebouchages des trous, les fixations, les fourreaux, les
raccords de peinture,
- les percements autres que ceux prévus à la construction,
- les raccords divers résultant de la pose de l’appareillage,
- la protection antirouille des matériaux ferreux.
L’entrepreneur de ce lot devra tenir compte de la réglementation en vigueur et
notamment pour les établissements recevant du public de type W 5ème catégorie
13.03. OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE
L’entreprise apportera un soin tout particulier à l’exécution des raccords qui seront réalisés
avec les mêmes matériaux.
L’entreprise reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité
des constructions, des trous et fissures qui pourraient en résulter par la suite.
Les perçages et clouages en charpente ou sur poteaux seront strictement interdits, sauf
autorisation écrite spéciale du Bureau d’Etudes.
L’entreprise assurera l’information du personnel chargé de l’exploitation et de l’entretien de
l’installation.
Les plans de réservation dans les ouvrages en béton armé, toiture, seront à fournir par
l’entreprise en temps utile, les percements non prévus restant à sa charge, ainsi que les
incidences éventuelles sur les autres corps d’état.
Une présentation de matériel sera à prévoir en début de chantier pour accord du client sur
celui-ci.
L’entreprise est censée connaître les lieux et s’être rendue compte de l’importance, de la
consistance des travaux à exécuter et de toutes les difficultés, sujétions de mise en œuvre,
pouvant résulter de leur exécution et du planning des travaux.
13.04. RECEPTION DES INSTALLATIONS - CONTROLE OBLIGATOIRE
L’installation donnera lieu à une réception des travaux avec essais et mesures. Cette réception
sera prononcée par le Maître de l’Ouvrage, en présence du Bureau d’Etudes et de
l’entrepreneur.
Elle constatera le bon fonctionnement des appareils et de leurs organes de commande et de
contrôle. Un réglage soigné sera effectué dès les premiers essais.
L’adjudiciaire fera son affaire du contrôle technique des travaux, de la mise en service de
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 87 sur 101
l’installation B.T. et fournira les P.V. COPREC n° 2 ainsi que les P.V. des essais et mesures
faits sur ces installations, avec les résultats obtenus.
Un certificat de conformité CONSUEL sera à prévoir dans ce devis. L’entrepreneur le
remettra dès réception au Bureau d’Etudes.
La réception des travaux ne sera prononcée qu’après réception de tous les documents
demandés.
Documents à fournir :
Tous les documents seront fournis en langue française.
Document des ouvrages exécutés :
Le titulaire du lot fournira tous les documents nécessaires à l’exploitation et à l’entretien du
projet et plus particulièrement :
 les plans des installations conformes à l’exécution et plans de recollements, en trois
exemplaires papier et sur un calque, ainsi que les fichiers informatiques, classés dans des
répertoires structurés en fonction des différentes parties du projet, fournis sur disquettes 3.5 au
format DWG d’origine, compatible avec AUTOCAD.
Ces plans feront figurer très clairement :
Les localisations et repérages des boîtes de dérivations,
la répartition des circuits entre les différentes phases,
les repérages des câbles et la section des conducteurs,
les valeurs des protections, les courants nominaux et les valeurs de réglages,
le cheminement des canalisations, chemins de câbles, conduits ou goulottes etc…
 Les schémas synoptiques ou de principes offrants une vision globale des installations et
permettant une compréhension rapide du fonctionnement pour leur dépannage et leur
exploitation. Ces documents devront être affichés proprement et durablement sur place et
fournis en trois exemplaires sur papier et sur un calque, ainsi que les fichiers informatiques
sur disquette 3.5 au format DWG d’origine, compatible avec AUTOCAD.
 Une notice précise et détaillée donnant les consignes et les instructions nécessaires à
l’exploitation, à la maintenance préventive et curative et au dépannage de l’installation. Il
devra y figurer notamment :
une description du fonctionnement de chacun des organes principaux et dispositifs
particuliers.
la liste de toutes les pièces ou appareils utilisés avec leur quantité, leur prix.
la liste des pièces de rechange de première urgence et éventuellement leur prix.
les coordonnées des services après-vente.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 88 sur 101
Garantie :
La garantie sera totale pendant 2 ans à compter de la réception. Pendant cette période, tout
équipement défectueux dont la cause ne proviendrait pas d’une utilisation anormale devra être
remplacé gratuitement par l’entreprise.
Ainsi, même réceptionné, après la durée de garantie, il reste bien entendu que tout vice de
l’installation même décelé postérieurement à cette période et ayant entraîné des accidents
(incendie, électrocution, etc …) sera considéré comme imputable au titulaire du présent lot.
Celui-ci devra la réparation des dommages tant à l’installation qu’aux tiers.
Les modalités de garantie de l’installation devront être clairement définies dans l’offre.
Cette garantie devra couvrir les défauts de qualité du matériel, les défauts de fonctionnement
de l’ensemble, les déplacements et la main d’œuvre nécessaire à la remise en état de
l’installation. Il devra être précisé notamment la durée de cette garantie, son étendue ainsi que
le délai d’intervention.
Toute révision ou visite d’entretien indispensable à la validité de la garantie ne fera l’objet
d’aucune facturation.
Dans le cadre de la garantie, l’entrepreneur devra effectuer un contrôle et un resserrage de
toutes les connexions électriques et fixations mécaniques dans les coffrets et armoires
électriques.
13.05. REMISE DES OFFRES
Les offres seront décomposées suivant un bordereau à fournir. Toutes les propositions devront
être conformes au projet de base.
Toutefois, des variantes pourront être proposées séparément au projet de base (en complément
à celui-ci).
Documents à remettre avant réalisation :
-
tous les plans d’exécution, schémas diagrammes, plans de réservations dans les ouvrages
de génie civil,
Les schémas électriques devront comporter marque et type de matériel, le calibrage des
protections, les intensités de court circuits, la section et longueur de câbles
la liste des matériels avec références et marques (fiches techniques),
un planning d’intervention décomposé par tâche en accord avec le planning général des
travaux,
les notes de calculs, toutes les notes de calculs seront accompagnées de schéma
les cahiers de câblages avec indication pour chaque liaison des sections, natures
longueurs, chute de tension, intensité maxi, calibre de la protection, repères.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 89 sur 101
13.06 DIMENSIONNEMENT DES INSTALLATIONS
Base de calculs :
Les calculs seront joints aux schémas et devront faire apparaître :
- les facteurs de correction pour déterminer les courants admissibles
- la section et longueurs de circuits
- les valeurs de court circuit.
Les chutes de tension maximales autorisées pour les circuits, considérées depuis les bornes
« aval » du départ principal du poste de transformation jusqu’au point d’utilisation le plus
défavorisé, sont les suivantes :
pour les circuits « lumière » et « prises de courant 10/16 A » : 6% dont 4% dans les
colonnes principales et 2% dans les dérivations,
pour les circuits « force motrice » : 8% dont 5% dans les colonnes principales et 3% dans
les dérivations.
Les intensités maximales admissibles dans les conducteurs seront conformes aux tableaux de
la norme NFC 15-100 majorés d’un coefficient de 1.25 (+25%) pour extension.
Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits devront être
compatibles avec les courants de court-circuit possibles en régime de crête.
Le choix des protections et leur positionnement sur le réseau se fera de tel sorte que la
sélectivité soit totale et en aucun cas un défaut sur un circuit ne devra engendrer de
perturbation sur les autres circuits.
L’alimentation des armoires et coffrets se fera par la partie inférieure des coffrets avec
utilisation de presse étoupe.
13.07. GENERALITES SUR LE MATERIEL
13.07.01 Tableau de protection générale basse tension :
Ce tableau sera constitué par un ensemble métallique tôle sur toutes ses faces, l’épaisseur de
la tôlerie sera minimum de 1,5 mm. Cette armoire sera de type modulaire et extensible par
adjonction de caissons supplémentaires.
La face avant sera constituée d’un ou plusieurs panneaux ouvrants montés sur charnières
invisibles. Ces panneaux seront rigides et seront munis d’une fermeture par poignée et serrure
RONIS ou similaire. Un joint assurera l’étanchéité.
Indices de protection suivant prescriptions spéciales et NF C 20 010 et NF C 15 100 - IP 445
minimum.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 90 sur 101
Une tresse de terre assurera la liaison au châssis intérieur. L’ensemble sera recouvert, après
traitement, de trois couches de peinture, dont deux antirouille et une couche de finition
martelée ou laquée d’une couleur à définir par l’utilisateur.
Le câblage sera réalisé aux couleurs conventionnelles et repéré par bagues numérotées, genre
STERLING ou similaire.
Tous les départs seront ramenés sur bornes étiquetées, aussi bien pour les conducteurs actifs
que pour les conducteurs de protection (terre).
Les dimensions de ces bornes seront déterminées en fonction de la section du câble (un seul
départ par borne sera autorisé).
Les appareils de signalisation ou de commande seront fixés soit sur un fronton, quand le
tableau en est muni, soit sur les portes.
Tous les appareils et les départs seront repérés par étiquettes gravées genre DILOPHANE et
suivant les schémas.
Toute la visserie employée sera cadmiée ou bichromatée.
Les tableaux seront dimensionnés en prévoyant une extension possible d’au moins 30 % de la
surface utilisée, aussi bien pour les puissances que pour les emplacements.
Dans chacune des armoires électriques, les schémas conformes à l’exécution seront disposés
dans des porte-documents rigides prévus à cet effet et solidement fixés (type LEGRAND ou
équivalent)
La reprise des schémas comprendra un exemplaire tapissé sur la porte interne des coffrets
électriques et sur lequel figureront les caractéristiques techniques du circuit.
Sur le tableau il y aura donc :
 Le numéro du câble,
 Le repère du disjoncteur,
 Son libellé,
 Les numéros de repère des bornes ou du circuit, s’il y a lieu,
 Le nom du local desservi, à défaut sa fonction,
 Le numéro de porte du local desservi.
Un étiquetage des prises de courant fera figurer le repère du circuit.
En règle générale, l’utilisation de fusibles ne sera pas admise.
13.07.02 Distribution et câblages :
Les liaisons à créer sont réalisées en câbles classés C1 non propagateur de l'incendie. Elles
sont supportées par des chemins de câbles ou des goulottes et plinthes. Les câbles sont classés
C1 non propagateur de l'incendie jusqu’aux points à alimenter.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 91 sur 101
Câbles et conducteurs
Dans un souci de rendre pérenne les installations de câblage Basse tension et VDI et en
accord avec une démarche HQE (Haute Qualité Environnementale), les câbles constituant les
alimentations BT seront au minimum de catégorie classés C1 non propagateur de l'incendie au
sens de la norme NF C 32-070, sans halogène suivant les normes IEC 60754 et EN 50267, à
faible émission de fumée (normes IEC 61034 et EN 50268) et non corrosive suivant la
normalisation européenne EN 50267.
D'autre part, ils seront classés B2 ou C au sens de la table des EUROCLASSE validée en date
du 4 avril 2006 et ratifiée le 27 octobre 2006.
Caractéristiques Des Câbles
- Câble basse tension industriel :
- UTE NF C 32-323 , CEI 60502-1 et CEI 60228
- Âme cuivre
- Isolant PR (Polyéthylène réticulé)
- Gaine de bourrage facultatif
- Gaine extérieure POLYOLEFINE SANS HALOGENE vert
- Tension nominale 1000 V
- Température maximale de l’âme 90°C en permanence et 250° en court-circuit
- Marquage extérieur NF USE U 205 FR N1 X1 G1R
- Rayon de courbure, 6 fois le diamètre extérieur
- Intensités : valeurs suivant IEC 60364-5-52 (2001) ou NF C 15-100 (2002)
Le câble BT ne doit pas être déroulé et posé lorsque la température est inférieure à - 20°C.
Cette remarque prévaut lorsque le câble est déstocké de l’extérieur vers l’intérieur
puis posé.
Les repérages de ces câbles seront faits, en fonction des origines et destinations et des
tensions, par étiquettes plastiques fixées solidement sur les câbles, à chaque extrémité,
maximum 11 caractères par repère, suivant un organigramme qui sera fourni.
Dans toutes les armoires, les conducteurs seront repérés par étiquettes genre Sterling. Le
conducteur de protection PE ou PEN sera exclusivement de couleur vert/jaune, le conducteur
neutre exclusivement bleu clair.
Tous les câbles seront fixés en sous face de toiture, en plenum des faux plafonds, parois par
colliers ou RILSAN et seront regroupés au maximum dans des cheminements métalliques,
galvanisés, inox de marque TOLARTOIS (TOLFIL). Les fixations des cheminements seront
suffisamment rapprochées pour éviter toutes flèches. Les fixations se feront par ferrures à
serrages mécaniques. La capacité de cheminements (place) ainsi que la charge admissible
seront calculées avec une réserve de 30% pour extensions futures. Des supports seront à créer
conformément aux plans et coupes pour le cheminement de certains chemins de câble.
13.07.03 Couleurs conventionnelles :
La coloration des phases devra être conforme aux normes en vigueur et rester identique pour
toute l’installation. En aucun cas, le conducteur vert jaune sera utilisé comme conducteur
actif, même scotché.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 92 sur 101
 Circuit Basse Tension
 Circuits de commande
 Signalisation, Alarmes
Marron, noir, rouge, bleu
Rouge et commun Ivoire
Violet
Les voyants de signalisation seront de couleur :
 Jaune/orange pour les défauts,
 Verte pour la marche,
 Rouge pour l’arrêt normal et
 Blanche pour les autres types de signalisation.
Les étiquettes seront :
 Noires, gravure blanche pour le marquage courant,
 Rouges, gravure blanche pour les alarmes ou les défauts,
 Les étiquetages d’information ou de notice de fonctionnement seront de
couleur blanc gravure noire.
Ces travaux comprendront :
13.08.01. TRAVAUX PREPARATOIRES
Mise en consignation de l’installation actuelle pour travaux de dépose des luminaires et
câblage pour démolition
L’entrepreneur devra la fourniture et mise en œuvre du coffret électrique provisoire de
chantier, branchement sur le réseau existant d’alimentation au bâtiment existant à proximité,
compris toutes sujétions.
Fourniture et mise en œuvre d’un compteur divisionnaire pour répartition des charges au
compte prorata
L’installation électrique provisoire du chantier doit être réalisée selon les conditions prévues
par la Direction de l’O.P.P.B.T.P., relative aux installations électriques de chantier.
13.08.02. ALIMENTATION A PARTIR DU TGBT EXISTANT
Alimentation à partir du TGBT existant dans le SAS Chaufferie
Disjoncteur de puissance à calibrer en fonction de la nouvelle puissance compris liaisons,
raccordement et toutes sujétions.
Câblage de liaison U 1000 ARO 2V en aluminium entre disjoncteur et le TGBT compris
liaison pilote, prévoir une chute de tension maxi de 1.5 % sur la longueur de câble.
Liaison pilote U 1000 RO 2V 4X2,5mm²
Compris raccordement
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 93 sur 101
Le présent lot prévoira l’ajout de protections sur le TGBT pour les nouveaux départs
divisionnaires.
13.08.03. CHEMIN DE CABLE
Fourniture et mise en œuvre de chemin de câbles dans le bâtiment projeté depuis le TGBT
13.08.04. TABLEAU DIVISIONNAIRE
Un tableau divisionnaire sera créé pour chaque zone
Coffret Chaufferie
- 1 coffret type modulaire genre PRISMA IP 547
- une coupure générale commande de l’extérieur
- un voyant de mise sous tension
- un disjoncteur différentiel pour l’éclairage intérieur
- un disjoncteur pour les PC
- un disjoncteur pour la chaudière gaz
- Un disjoncteur pour alimentation comité des fêtes
- Un disjoncteur pour alimentation centrale incendie
- un disjoncteur pour alimentations divers
Coffret AJIC
- 1 coffret type modulaire genre PRISMA IP 547
- une coupure générale commande de l’extérieur
- un voyant de mise sous tension
- un disjoncteur différentiel pour l’éclairage intérieur et extérieur du bâtiment
- un disjoncteur différentiel pour groupe de ventilation
- un disjoncteur pour les PC
- un disjoncteur pour chaque ballon d’eau chaude électrique
- un disjoncteur pour le chauffage électrique
- un disjoncteur pour alimentations divers
Coffrets Familles rurales / APE et MALLACADABRA
- Coffrets dito AJIC pour chaque zone
13.08.05. PROGRAMME D’EQUIPEMENT
Le présent lot comprend tous les travaux nécessaires au bon fonctionnement des installations
décrites ci-dessus, en particulier :
- Réseau de terre.
- Equipements bureaux.
- Eclairage, prises de courant, chauffage.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 94 sur 101
13.08.05.1. Prise de terre
Câblage cuivre 25 mm² à fond de fouilles, barrette de mesures près du TGBT et liaison
équipotentielle des structures métalliques et des canalisations métalliques et huisseries
métalliques.
13.08.05.2. Tensions mises en œuvre
Les tensions mises en œuvre seront celles délivrées par l’EDF, à savoir :
- 380 V. entre phases.
- 220 V. entre phases et neutre.
Le régime du neutre sera celui de l’E.D.F., à savoir :
- le conducteur neutre de l’installation BA sera directement relié à une prise de
terre distincte de la prise de terre des masses BT (installation dit à schéma TT) ce
qui implique la coupure au premier d’isolement par dispositif à courant DB au
regard des prescriptions du décret du 14 novembre 1962.
13.08.05.3. Eclairage intérieur
Niveaux d’éclairement suivant les recommandations minimales de l’AFE et prescriptions
particulières ci-après.
Le niveau moyen d’éclairement sera calculé à 0.85m du sol avec une dépréciation de 20%
dans les bureaux.
Les facteurs de réflexion des parois seront de 7.3.1 pour les bureaux. L’uniformité sera de 0.8.
Les niveaux d’éclairement à obtenir sont les suivants :
- APE
- AJIC / FAMILLES RURALES / MALLACADABRA :
- sanitaire- local technique
500 lux.
350 lux.
150 lux
Luminaires encastrés Ø215 IP20, fluo 2x18 W type Josselin de chez EPSILON ou similaire.
Allumage double en va et vient en salle de convivialité
Localisation : locaux asso suivant plans DCE
Nota : pour les grandes salles, il sera prévu deux zones d’éclairage
Luminaire hublot sailli IP 54 avec lampe fluo
Localisation : chaufferie
Eclairage par hublots étanches type MONTSERRAT de chez PRISMA,
IP447 avec lampes fluo compactes 2x18w
Commande des éclairages par boutons poussoirs lumineux temporisés, détecteur de
mouvement ou interrupteur simple suivant plan DCE
Localisation : WC, sanitaires.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 95 sur 101
13.08.05.4. Eclairage extérieur
Fourniture et pose de Hublots 2x18w fluo, type MONTSERRAT de chez EPSILON ou
similaire compris toutes sujétions de pose.
Allumage depuis détecteurs de présence implantés en façade. Prévoir possibilité de couper les
éclairages extérieurs par un interrupteur intérieur
Localisation : en façade suivant plans
13.08.05.5. Eclairage de sécurité
Sans objet
13.08.05.6. Prises de courant
- Prise de courant 2 x 10/16 A + T type plexo 55 ou similaire.
Localisation : suivant plans, dans tous les locaux (implantation suivant plan DCE-06),
13.08 05 7. Installation force motrice
Alimentation de :
Chauffages électriques suivant plans
2 attentes de 10 A +T pour le téléphone fax
3 attente Tétrapolaire pour les Ballon d’eau chaude électrique
4 attentes Tétrapolaire de 1 kva pour centrales de ventilation
13.08.06. COURANTS FAIBLES
13.08.06.1 Alarme incendie
Fourniture et mise en œuvre d’un dispositif d’alarme incendie, pose d’un tableau type T4 dans
le local technique, compris bris de glace et sirène dans les locaux et câblages.
Fourniture et pose de sirènes pour évacuation en cas d’alarme. Les diffuseurs sonores seront
implantés pour être entendu dans tous les locaux du bâtiment
Déclencheurs manuels
Fourniture et mise en oeuvre des bris de glace de type saillie étanche et normal suivant le
local et risques avec contact NF te NO placés à 1,20 du sol.
13.08.06.2 Téléphone
Le réseau projeté sera raccordé au réseau existant dans le regard prévu au lot VRD
Le câblage transitera par les fourreaux prévus au lot VRD
Prévoir conjoncteur téléphonique dans le local technique, prise RJ45 suivant plans
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 96 sur 101
13.08.06.3 Prises Télévision - divers
Télévision :
Mât fixé sur pignon Nord (ou parabole), compris fixations, avec antennes TV et FM pour
réception des chaînes Françaises.
Amplificateurs et préamplificateurs nécessaires, compris alimentation 220 V et toutes
sujétions.
Câblage en câbles normalisés sous conduits encastrés, compris raccordements.
Prise TV, marque identique au petit appareillage, sous boîtier encastré.
Localisation : AJIC
13.08.07. CHAUFFAGE ELECTRIQUE
Régulation programmée.
Type direct par chauffages rayonnants électriques
Conditions climatiques extérieures : hiver - 7 ° C.
Température intérieure : maintien des locaux hors-gel
Localisation : ensemble des locaux pour appoint aux radiateurs eaux chaudes
13.08.07.2. Convecteurs électrique pour appoint chauffage eau chaude
Température intérieure : maintien des locaux à 19°C
Panneau rayonnant, à régulation électronique Façade nid d'abeille. Modèle et puissance à
définir
Appareils montés sur support mural, puissance en fonction des locaux à définir de ce lot.
Une régulation à prévoir pour chaque asso
Alimentation à partir de l’armoire électrique par câble sur chemin de câbles ou sous fourreau
en cloison.
Localisation : suivant plans DCE
13.08.08 - MISE EN SERVICE - ESSAIS - REGLAGES
Rebouchage des percements.
Réglage soigné de toute l'installation du présent lot et essais.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 97 sur 101
LOT N° 14 : PEINTURE
17.01 - SPECIFICATIONS GENERALES
Documents contractuels de référence.
Les travaux sont exécutés conformément aux normes, réglementations et prescriptions
techniques en vigueur au moment de leur mise en œuvre et précisées au REEF et notamment :
DTU, Normes A.F.N.O.R, Directives de l'UNPVF.
et notices publiées par les fabricants concernés.
17.01.1 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Choix des matériaux
Les produits utilisés pour la peinture proviennent uniquement de fabriquant notoirement
connus et de réputation solidement établie.
Les récipients livrés sur le chantier comportent les marques distinctes permettant
l'identification du produit.
Les types d'étiquettes sont conformes aux normes et à la législation en vigueur et comportent
au moins :
- nom du fabricant, nom du produit, classification AFNOR, marque NF ou agrément,
- identification du lot, domaine d'emploi ou destination,
- référence à la fiche technique,
- volume ou masse du produit (net et tare), diluant à utiliser.
Mise en œuvre
Toutes les conditions énumérées dans les DTU et les notices des fabricants sont requises afin
de garantir une grande qualité de mise en œuvre.
La reconnaissance préalable des subjectiles, les précautions à prendre pour la protection des
ouvrages non peints, les règles générales d'emploi de peinture ainsi que les règles générales
d'exécution sont conformes aux documents contractuels.
Les ouvrages préparatoires et accessoires, les enduits, la succession des opérations sur les
différents subjectiles neufs ainsi que les opérations de Contrôle sont également strictement
suivis.
Les règles d'exécution des papiers de tenture ainsi que ceux des revêtements muraux textiles,
celle de la mise en oeuvre de la vitrerie miroiterie sont particulièrement suivies.
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 98 sur 101
Réception des subjectiles
Avant l'application des enduits ou peintures, l'entrepreneur s'assure que les subjectiles sont
conformes aux dispositions du marché et à celles des documents approuvés par le Maître
d'Oeuvre. Il s'assure également que l'état du chantier est conforme aux dispositions de l'article
3.1. du DTU.
Il note tous les défauts constatés et les cas de non-conformité avec les documents particuliers
du marché et les prescriptions du CCTP et les particularités devant entraîner l'exécution des
travaux préparatoires.
En regard de ces constatations, il mentionne, dans chaque cas, la nature des travaux
complémentaires nécessaires de sa spécialité.
Il avise, par écrit, le Maître d'Oeuvre qui, avant tout début d'exécution des travaux, décide
après un examen contradictoire avec les corps d'état intéressé, de la mise en conformité
éventuelle, laquelle doit faire l'objet d'un ordre de service.
Conditions de température et d'hygrométrie.
Si, au début ou en cours d'exécution, l'entrepreneur constate que les conditions
hygrométriques ou de température de l'air ambiant ne sont pas conformes aux dispositions de
l'article 4.1. du Cahier des Charges DTU 59.1, il en avise par écrit le Maître d'Oeuvre qui
prescrira :
- soit l'ajournement des travaux jusqu’à ce que les conditions conformes d'hygrométrie et de
température soient obtenues en proposant le délai d'exécution en fonction de la date à
laquelle l'application des enduits et peinture pourra s'effectuer normalement,
- soit la mise en service de chauffage permettant l'exécution des travaux selon les dispositions
de l'article 4.1. du DTU 59.1
Impression antirouille
Les ouvrages métalliques (sauf les canalisations) sont prévus imprimés à la peinture
antirouille par leur fabricant. Au cas où cette impression antirouille serait défectueuse, non
adhérente, etc. elle devrait être grattée à la brosse métallique et remplacée avant la suite des
travaux.
Echantillons
Tous échantillons et catalogues nécessaires sont présentés au Maître d'Oeuvre pour
l'approbation avant commande des peintures, verres, etc.
Toutes les peintures sont d'un ton préalablement choisi par le Maître d'Oeuvre.
L'entrepreneur doit fournir tous les échantillonnages qui lui sont demandés, la valeur de ce
travail étant implicitement comprise dans son forfait.
Les différentes couches sont d'une tonalité légèrement différente et chaque couche n'est
commencée qu’après accord du Maître d'Oeuvre.
Toutes plus-values pour adjonction de couleurs fines et polychromies seront inclues.
Coordination de l'ensemble des travaux
Les travaux seront exécutés selon les nécessités du calendrier d'exécution et les besoins des
autres corps d'état sur simple lettre ou ordre de service du Maître d'Oeuvre et dans le délai de
48 heures :
- impression des bois dès l'acceptation des menuiseries livrées sur le chantier,
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 99 sur 101
- nettoyage exécuté plusieurs fois si nécessaire à une finition parfaite des travaux.
L'entrepreneur devra se référer aux autres lots du présent CCTP pour la nature et la
localisation des ouvrages à peindre.
Préparation :
Les travaux comprendront la dépose, l'arrachage de revêtements de revêtements muraux
(tapisserie, moquette murale, tissus, etc...) réalisés avec soins pour éviter toutes dégradations
aux ouvrages existants conservés ainsi que l'élimination des parties adhérentes par ponçage,
décapage, etc...
L'outillage utilisé pour ces travaux devra être adapté.
Localisation : dans tous les locaux remaniés.
14.02 TRAVAUX
14.02.01- PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS
Finition , il sera prévu :
* brossage,
* couche d'impression
* rebouchage,
* enduit repassé,
* ponçage à sec finition par deux couches de peinture laque alkyde thixotrope satinée.
Localisation : portes des WC
14.02.02 - PEINTURE SUR OUVRAGES DIVERS
Préparation, 1 couche d’accrochage antirouille adapté aux supports 2 couches glycéro sur :
- consoles des lavabos,
- tuyauterie apparentes plomberie.
14.02.03 - SUR PAROIS INTERIEURES DES LOCAUX
14.02.03.1 – PEINTURE
Sur support en cloisons et doublages en panneaux ou carreaux de plâtre lisses neufs ou
existants, les travaux comprendront :
* élimination des particules non adhérentes par brossage, grattage, lavage,
* rebouchage des trous au plâtre à modeler,
* couche d'impression "Hydroprim" de chez "Gauthier" ou équivalent,
Localisation : ensemble des cloisons et doublages prévus au lot cloisons sèches
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 100 sur 101
13.02.01 FAIENCE MURALE :
Fourniture et pose de revêtement mural en grès émaillé format 15 x 15 en partie courante,
frises possibles en 5 x 15, couleur à définir (deux couleurs pourront être retenues).
Calepinage au choix du maitre d’ouvrage. Joint coulé au ciment blanc.
Les carreaux périphériques seront à bords émaillés
Hauteur sous plafond de 2.60m dans les locaux à traiter
Prévoir joint au silicone incolore le long des appareils sanitaires
Localisation : 4 rangs au dessus des éviers et lavabos avec débordement de un carreau de
chaque coté
Cabinet PHI -
CCTP –Avril 2011
Page 101 sur 101

Complexe Sportif - Saint-Clément-de-la

Transcription

Documents pareils

THAILANDE Trésors de Thaïlande et Koh Phi Phi

Marchés publics de travaux REGLEMENT DE CONSULTATION

(cctp) lot n° 12 – façades

DPGF - LOT N°5 MENUISERIE METALLIQUE

DÉCOUVREZ LE CLUB MED PHUKET EN THAïLANDE

inscription gasco

LOT 5 QUESTIONS REPONSES au 21-07-2015

piece 2.7 bordereau des prix unitaires - Forcalquier-lure

DPGF - Saint

CCTP LOT 2 - Ville de Cadaujac