1/1 Aménagement du Rez-de-chaussée du centre Gérard Philipe

R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
–
L I B E R T É
–
É G A L I T É
–
F R A T E R N I T É
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
AVIS D’APPEL A CONCURRENCE
Aménagement du Rez-de-chaussée du centre Gérard Philipe pour la Police
Municipale (Rénovation et construction neuve)
MAPA 2012/4387
Date limite de réception des offres : 30 janvier 2012 à 12 h 00
Adresse de téléchargement du DCE et de remise des plis électroniques :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_oLl9DAoGz7
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Noisy-le-Sec
Correspondant : Service Marchés publics, Service marchés publics, Place du Maréchal
Foch, 93130 Noisy le sec, tél. : 01 49 42 64 29, courriel :
[email protected], adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_oLl9DAoGz7
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Aménagement du Rez-de-chaussée du centre Gérard Philipe
pour la Police Municipale (Rénovation et construction neuve)
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45000000
Lieu d'exécution des travaux : Centre Gérard Philipe 115 rue Jean Jaurès, 93130
Noisy-le-sec
Code NUTS : FR106
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les
marchés publics de l'OMC.
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Aménagement du Rez-de-chaussée du centre Gérard Philipe pour la Police Municipale
1/1
(Rénovation et construction neuve)
• Descriptions concernant les achats complémentaires : Prestation supplémentaire :
LOT n°3 : habillage bois. Cf article 2.2 du CCTP
Prestations similaires : cf Règlement de consultation et CCAP
Prestations divisées en lots : oui
Durée du marché ou délai d'exécution : 9 mois à compter de la notification du marché
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 19 mars
2012
Cautionnement et garanties exigés : Clause de garantie financière de 5% du montant
initial du marché et Avance forfaitaire de 5% dans les conditions du Cahier des Clauses
Administratives Particulières du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : Articles 86 à 111 du CMP. Prix global et forfaitaire, révisable
suivant la périodicité des acomptes, par application d'une formule. Modalités de règlement
des comptes : CCAG-TVX; financement : budget communal, pas de financement par les
fonds européens. Délai global de paiement : 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire
du marché : Groupement conjoint avec mandataire solidaire. Il est interdit aux candidats
de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
- En qualité de membres de plusieurs groupements.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
• Critères de sélection des candidatures : Capacité technique professionnelle et financière
• Situation juridique - références requises : DC1 dûment complété et signé par la
personne habilitée à engager l'entreprise
(lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses co-traitants)
DC2 Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement dûment
complétée
(téléchargeables à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesdeclaration-candidat )
OU
Une lettre de candidature du candidat et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants
le cas échéant.
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
2/2
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas
mentionnés à l'article 43 du CMP ;
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à L. 5212-1 à L. 521211 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés;
• Capacité économique et financière - références requises : Déclaration concernant le
chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat,
réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
• Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Liste des
travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant,
l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les
règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
• Valeur technique au vu mémoire technique (60 %)
• Montant de l'offre (40 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 30 janvier 2012 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
2012/4387
Renseignements complémentaires : Procédure adaptée passée en application de
l'art.28 du CMP
Période de préparation de chantier : 30 jours. Délai d'exécution de l'ensemble des lots : 8
mois. Le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai d'ensemble,
conformément au calendrier prévisionnel d'exécution joint en annexe du C.C.A.P.
Pondération des sous critères de la valeur technique :
Organisation proposée pour cette opération (moyens humains et matériels affectés à ce
chantier) en tenant compte de l'environnement immédiat (20%)
Dispositions relatives à la gestion, à la revalorisation et à l'élimination des déchets de
chantier (20 %)
Délais d'exécution (20 %)
Visite : obligatoire pour les lots 1 et 6 cf règlement de consultation, contact M. Kullab 01
49 42 69 32
Dossier de consultation gratuit, remis contre récépissé, envoyé après demande par fax
0149426770 ou par mail : [email protected] ou téléchargé par les
candidats à l'adresse du profil d'acheteur indiquée rubrique ci-dessus.
Transmission de l'offre sous pli cacheté portant les mentions :
Offre pour : MAPA n°12/4387
3/3
Aménagement du Rez-de-chaussée du centre Gérard Philipe pour la Police Municipale
(Rénovation et construction neuve)
Lot nº..........
NE PAS OUVRIR
Remis contre récépissé ou par pli recommandé avec avis de réception postal avant le
30/01/2012 à 12h à l'adresse suivante :
Ville de Noisy-le-Sec
Service des Marchés Publics
Place du Maréchal Foch
93134 NOISY-LE-SEC Cedex
Transmission électronique
Pli adressé par voie électronique à l'adresse du profil d'acheteur indiquée ci-dessus.
L''utilisation d'un mode de transmission différencié entre la candidature et l'offre n'est pas
autorisée.
la transmission sur un support physique électronique interdite.
Fuseau horaire de référence : (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.
Transmission d'une copie de sauvegarde sur support physique électronique ou sur
support papier autorisée dans les conditions du règlement de la consultation du marché.
Formats électroniques acceptés : word, excel, pdf
Niveau mini signature électronique : Niveau II (équivalent classe 3) de la PRIS V1.
Renseignements administratifs :Ville de Noisy-le-Sec, Service des Marchés Publics, Place
du Maréchal Foch93134 NOISY-LE-SEC Cedex Mme VICTORIN Tél. 01 49 42 64 29
[email protected]
Techniques :Ville de Noisy-le-Sec Service Bâtiment Place du Maréchal Foch93134
NOISY-LE-SEC Cedex M. KULLAB Tél : 01 49 42 69 32 [email protected]
Date d'envoi du présent avis à la publication : 06 janvier 2012
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_oLl9DAoGz
7
Informations complémentaires :
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et
additionnels :
Date limite d'obtention : 30 janvier 2012 à 12 h 00
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montreuil, 7
rue Catherine Puig, 93100 Montreuil sous bois, tél. : 01 49 20 20 00
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Montreuil, 7 rue Catherine Puig,
93100 Montreuil sous bois, tél. : 01 49 20 20 00
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Terrassements, Gros oeuvre, Carrelage, Faïences
4/4
Installation de chantier- Terrassement- Fondation -Elévations en maçonnerie- Planchers
en béton armé- Ouvrages divers- Carrelage, Faïences
C.P.V. - : Objet principal : 45112500
• Objets complémentaires : 45262300
Lot(s) 2 Etanchéité
Les travaux du présent lot comprennent la réalisation de l'étanchéité et des travaux
annexes, tels que les relevés, pénétrations, dilatations, etc...
C.P.V. - : Objet principal : 45261420
Lot(s) 3 Ravalement, Peinture, Sol souple
Les travaux du présent lot comprennent- Peinture extérieure, sur enduit ciment,
ravalement façades existant en peinture, peinture intérieure fourniture et pose sol souple
C.P.V. - : Objet principal : 45261220
• Objets complémentaires : 45442100
• Objets complémentaires : 45432210
Informations complémentaires :
Prestation supplémentaire : habillage en bois
Lot(s) 4 Plomberie/ Sanitaires
Installation, Fourniture et pose appareils et accessoires de plomberie.
C.P.V. - : Objet principal : 45330000
• Objets complémentaires : 45232460
Lot(s) 5 Electricité, courants forts, faibles, chauffage, alarme incendie, alarme anti
intrusion
Installation, Fourniture et pose appareils électriques.
C.P.V. - : Objet principal : 45315000
• Objets complémentaires : 31680000
• Objets complémentaires : 45312000
• Objets complémentaires : 32551100
• Objets complémentaires : 45314200
Lot(s) 6 Menuiserie extérieure - Serrurerie
Les travaux du présent lot comprennent : Fourniture et pose Menuiserie extérieure en
PVC + Serrurerie
C.P.V. - : Objet principal : 44220000
• Objets complémentaires : 44316500
Lot(s) 7 Menuiserie intérieure - Cloisons - isolation - doublage - faux - plafonds
Fourniture et pose Menuiserie intérieure. Cloisons - isolation - doublage - faux - plafonds
C.P.V. - : Objet principal : 44220000
• Objets complémentaires : 45421141
• Objets complémentaires : 45321000
5/5