BC-05 – CCTP Charpente métallique

Transcription

www.voscctp.fr
1/20
CCTP Charpente métallique
_____________________________________________________________________________________________
BC-05 – CCTP Charpente métallique
1.
GENERALITES .................................................................................... 2
1.1
Etendue des travaux ..........................................................................................2
1.1.1
Travaux à réaliser........................................................................................2
1.1.2
Prestations à la charge du présent Lot...............................................................2
1.1.3
Type de charpente.......................................................................................3
1.1.4
Spécifications particulières ............................................................................3
1.2
Obligations de l’entrepreneur...............................................................................4
1.2.1
Obligations de l’entrepreneur .........................................................................4
1.2.2
Prix du marché ...........................................................................................4
1.2.3
Obligation de résultat...................................................................................4
1.2.4
REHABILITATION - Reconnaissance de la charpente existante...................................4
1.3
Spécifications et prescriptions générales .................................................................5
1.3.1
Contrôle et réception des matériaux sur chantier .................................................5
1.3.2
Liaisons entre les corps d’état ........................................................................5
1.3.3
Epreuve des ouvrages ...................................................................................6
1.3.4
Dossier d’exécution type ...............................................................................6
1.3.5
Classes d’exécution .....................................................................................6
1.3.6
Implantations - Tolérances.............................................................................6
1.3.7
Protection contre la corrosion des charpentes en acier ..........................................7
1.3.8
Protection contre la corrosion des charpentes en aluminium ou en alliage léger ...........7
1.3.9
Local ou locaux de stockage ...........................................................................8
1.3.10
REHABILITATION - Spécifications et prescriptions particulières pour travaux dans
existants 8
1.4
Prescriptions concernant la mise en œuvre ..............................................................9
1.4.1
Exécution et pose des ouvrages de charpente en acier...........................................9
1.4.2
Spécifications techniques ..............................................................................9
1.4.3
Fixations - Scellements ............................................................................... 10
1.5
Prescriptions concernant les produits et matériaux .................................................. 10
1.5.1
Réglementation européenne - Marquage CE ...................................................... 10
1.5.2
Produits et procédés innovants...................................................................... 10
1.5.3
Nature et qualité des matériaux .................................................................... 11
1.5.4
Certifications et classements ........................................................................ 11
1.6
Documents de référence contractuels................................................................... 11
1.6.1
Généralités.............................................................................................. 11
1.6.2
DTU et normes DTU.................................................................................... 11
1.6.3
Normes................................................................................................... 11
1.6.4
Réglementation thermique........................................................................... 12
1.6.5
Procédés et produits de techniques non courantes.............................................. 13
1.6.6
Règles professionnelles ............................................................................... 13
1.6.7
Documents RAGE (Règles de l’Art Grenelle de l'Environnement 2012)....................... 13
1.6.8
Réglementations concernant les matériaux et produits ........................................ 14
1.6.9
Réglementation sécurité incendie .................................................................. 14
1.6.10
Réglementation concernant la santé et la sécurité des ouvriers sur le chantier ........ 14
1.6.11
Réglementation concernant les déchets et les bruits de chantier ......................... 14
2.
OUVRAGES DE CHARPENTE METALLIQUE..................................................15
2.1
Fourniture et pose de charpente métallique ........................................................... 15
2.1.1
Charpente métallique sans façonnage ............................................................. 15
2.1.2
Charpente métallique simple non assemblée..................................................... 15
2.1.3
Charpente métallique simple, assemblée ......................................................... 15
2.1.4
Charpente métallique assemblée de type "treillis" .............................................. 16
___________________________________________________________________________________________________________
v1.00
voscctp.fr – Tous droits réservés
www.voscctp.fr
2/20
_____________________________________________________________________________________________
2.1.5
Charpente métallique pour portiques .............................................................. 16
2.1.6
Charpente métallique pour structure de halls.................................................... 16
2.2
Fourniture et pose d'ossatures métalliques légères ................................................... 16
2.2.1
Ossatures légères verticales ......................................................................... 16
2.2.2
Ossatures légères horizontales ou rampantes .................................................... 16
2.3
Fourniture et pose d'ossature de vitrages en toiture ................................................. 16
2.3.1
Pour vitrages en toiture, fixes....................................................................... 16
2.3.2
Pour vitrages en toiture, fixes avec parties ouvrantes.......................................... 16
2.3.3
Pour vitrages en sheds, fixes ........................................................................ 17
2.3.4
Pour vitrages en sheds, fixes avec parties ouvrantes ........................................... 17
3.
TRAVAUX SUR CHARPENTES METALLIQUES EXISTANTES ...............................17
3.1
Travaux de réparation de charpentes métalliques existantes....................................... 17
3.1.1
Travaux d’entretien préventif....................................................................... 17
3.1.2
Réfection de la protection anticorrosion de la charpente ..................................... 17
3.2
Travaux neufs sur charpentes métalliques existantes ................................................ 18
3.2.1
Mise en place de suspentes, supports et autres sous la charpente existante............... 18
3.2.2
Mise en place d’ossatures métalliques légères ................................................... 18
3.2.3
Mise en place de fers neufs sur charpente existante ............................................ 18
4.
REMPLACEMENT À NEUF DE LA CHARPENTE METALLIQUE .............................18
4.1
Dépose de la charpente métallique ...................................................................... 19
4.1.1
Démolition de la charpente métallique existante............................................... 19
4.1.2
Dépose pour réemploi de la charpente métallique existante.................................. 19
4.2
Charpente métallique neuve CHARPENTE METALLIQUE NEUVE ..................................... 19
4.2.1
Fourniture et pose de charpente métallique neuve ............................................. 19
5.
REFECTION DE L’ISOLATION SOUS TOITURE DE LOCAUX INDUSTRIELS ..............19
5.1
Remplacement de l’isolation sous toiture .............................................................. 19
5.1.1
Dépose et enlèvement de l’isolation existante sous toiture ................................... 19
5.2
Réparation de l’isolation sous toiture de locaux industriels......................................... 20
5.2.1
Dépose des parties défectueuses de l’isolation existante sous toiture ...................... 20
5.2.2
Fourniture et pose en remplacement de l’isolation sous toiture en feutre isolant ........ 20
5.2.3
Fourniture et pose en remplacement de l’isolation sous toiture en panneaux rigides .... 20
_____________________________________________________________
1. GENERALITES
1.1
1.1.1
Etendue des travaux
Travaux à réaliser
Les travaux à réaliser par le présent Lot sont xxxxxx les suivants :
xxxxxx
1.1.2
Prestations à la charge du présent Lot
Les xxxxxx à la charge de la présente xxxxxx dans le cadre de son marché, xxxxxx xxxxxx :
- xxxxxx la mise en place, la xxxxxx et le repli en fin de travaux des xxxxxx du chantier ;
- la xxxxxx le xxxxxx et la mise en œuvre de tous les xxxxxx produits et xxxxxx de xxxxxx
xxxxxx à la xxxxxx parfaite et complète de tous les ouvrages de son marché, y compris les
pièces xxxxxx et boulons xxxxxx boulons, cales et pièces xxxxxx xxxxxx au montage ;
- la mise en œuvre des matières entrant dans la xxxxxx des ouvrages : usinage,
assemblage, application de la protection contre la corrosion des éléments de structure et
des raccords de protection ;
___________________________________________________________________________________________________________
v1.00
www.voscctp.fr
3/20
_____________________________________________________________________________________________
- la xxxxxx de l’état des supports en présence du maître d’œuvre et de xxxxxx ayant
réalisé les supports ;
ainsi que le cas échéant selon les xxxxxx ci-après :
- les écrans souples ou supports rigides ;
- les xxxxxx ;
- les xxxxxx xxxxxx ;
- le xxxxxx des ouvrages pour la xxxxxx et la xxxxxx ;
- la xxxxxx des ouvrages jusqu’à la xxxxxx ;
- xxxxxx des plans de xxxxxx et des plans de chantier ;
- les dossiers xxxxxx xxxxxx les études, calculs, dessins xxxxxx et de détail et xxxxxx
xxxxxx à xxxxxx du projet ;
- tous les xxxxxx agrès, engins ou xxxxxx de levage (ou xxxxxx xxxxxx à la xxxxxx des
travaux ;
- tous les xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx etc. dans les xxxxxx xxxxxx aux xxxxxx
xxxxxx ;
- la fixation par tous moyens des ouvrages ;
- la main d’œuvre et les xxxxxx xxxxxx pour toutes les xxxxxx xxxxxx xxxxxx etc. des
ouvrages en fin de travaux et après xxxxxx ;
- la mise à jour ou xxxxxx de tous les plans « comme construit » pour être remise au
maître d’ouvrage à la réception des travaux ;
- la xxxxxx de xxxxxx dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas
échéant ;
- et tous les autres frais et xxxxxx même non énumérés xxxxxx mais xxxxxx à la xxxxxx
parfaite et complète des travaux ;.
- les xxxxxx du chantier en cours et en fin de travaux ;
- le xxxxxx et la sortie des déchets et xxxxxx ;
- le tri sélectif des xxxxxx et déchets et xxxxxx hors du xxxxxx dans le respect de la xxxxxx
en vigueur.
1.1.3
Type de charpente
La xxxxxx xxxxxx à réaliser sera de type :
- xxxxxx rivée ou xxxxxx
OU
- xxxxxx soudée.
OU
Le type de xxxxxx xxxxxx à xxxxxx soit rivée ou xxxxxx soit soudée, n’est pas imposé ici.
Il xxxxxx à xxxxxx de proposer à xxxxxx du maître d’œuvre, le type de xxxxxx qu’il
envisage de mettre en œuvre.
1.1.4
Spécifications particulières
A. Tenue au feu
La tenue au feu de la xxxxxx xxxxxx devra être la suivante :
xxxxxx
xxxxxx
Pour obtenir ce xxxxxx les xxxxxx xxxxxx seront à prendre :
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
Ces xxxxxx seront :
- à la charge du présent Lot / non à la charge du présent Lot.
B. xxxxxx xxxxxx
___________________________________________________________________________________________________________
v1.00
www.voscctp.fr
4/20
_____________________________________________________________________________________________
La xxxxxx aura à xxxxxx les xxxxxx xxxxxx par les xxxxxx fixés ou xxxxxx suivants :
- plafond suspendu de type xxxxxx
- xxxxxx de xxxxxx de type xxxxxx
- treuils / palans de force xxxxxx
- xxxxxx
- xxxxxx
- xxxxxx
1.2
1.2.1
Obligations de l’entrepreneur
Obligations de l’entrepreneur
xxxxxx restera toujours xxxxxx des xxxxxx qu’il met en œuvre.
Il lui xxxxxx de choisir les xxxxxx et produits les mieux adaptés aux xxxxxx critères
imposés par la xxxxxx finale des locaux, dont xxxxxx :
- la xxxxxx à la xxxxxx ;
- les xxxxxx xxxxxx des locaux ;
- la nature et le type de xxxxxx xxxxxx aux xxxxxx de xxxxxx ;
- les xxxxxx xxxxxx xxxxxx pour le chantier ;
- la xxxxxx des xxxxxx entre eux ;
- etc.
Pour les xxxxxx et produits proposés par le maître d’œuvre, xxxxxx sera xxxxxx tenu de
xxxxxx qu’ils xxxxxx aux xxxxxx critères imposés par la xxxxxx finale des locaux.
Dans le cas xxxxxx il fera par écrit au maître d’œuvre les xxxxxx qu’il jugera utiles.
Le maître d'œuvre prendra alors toutes xxxxxx à ce sujet.
1.2.2
Prix du marché
Les prix du marché xxxxxx xxxxxx :
- la xxxxxx des ouvrages jusqu’à la xxxxxx ;
- xxxxxx des plans xxxxxx dans le cas où ils sont à la charge de xxxxxx selon le C.C.A.P. ;
- si xxxxxx comporte xxxxxx Lots, la xxxxxx des ouvrages des autres corps d’état pouvant
être xxxxxx ou salis par les travaux du présent Lot ;
- la main d’œuvre et les xxxxxx xxxxxx pour toutes les xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx etc.
de ses xxxxxx en fin de travaux et après xxxxxx ;
- si xxxxxx comporte xxxxxx Lots, la xxxxxx de xxxxxx dans les frais généraux du chantier
et le compte prorata, le cas échéant ;
- la notice xxxxxx s’il y a lieu ;- et tous les autres frais et prestations même non énumérés
ci-dessus, mais nécessaires à la réalisation parfaite et complète des travaux, ainsi que les
travaux suivants :
- le xxxxxx et xxxxxx de toutes xxxxxx sur les parois xxxxxx plafonds et sols, etc.
ainsi que de tous déchets et gravois xxxxxx des travaux et leur xxxxxx aux xxxxxx xxxxxx ;
- les xxxxxx du chantier en cours et en fin de travaux ;
- le xxxxxx et la sortie des déchets et xxxxxx ;
- le tri sélectif des xxxxxx et déchets et xxxxxx hors du xxxxxx dans le respect de la
xxxxxx en vigueur ;
1.2.3
Obligation de résultat
Dans le cadre xxxxxx de son marché, xxxxxx sera soumis à une xxxxxx de résultat : il devra
livrer au maître xxxxxx xxxxxx des ouvrages en complet et parfait état de finition en
xxxxxx avec la xxxxxx et les xxxxxx du présent xxxxxx et il devra mettre à xxxxxx toutes
les xxxxxx et xxxxxx xxxxxx quelles qu’elles soient pour obtenir ce xxxxxx
1.2.4
REHABILITATION - Reconnaissance de la charpente existante
Les xxxxxx sont xxxxxx réputés avoir, avant xxxxxx de leur offre, procédé sur le site à la
xxxxxx de la xxxxxx xxxxxx
___________________________________________________________________________________________________________
v1.00
www.voscctp.fr
5/20
_____________________________________________________________________________________________
Cette xxxxxx à xxxxxx xxxxxx xxxxxx :
- l'état de solidité de la xxxxxx ;
- l'état de xxxxxx des fers ;
- l’état des xxxxxx xxxxxx rivés ou soudés ;
- xxxxxx xxxxxx de flèches ;
- les xxxxxx xxxxxx et plus xxxxxx sur les pieds de poteaux le cas échéant ;
- l’état des xxxxxx et xxxxxx ;
- l’état de la xxxxxx xxxxxx ;
- les xxxxxx et/ou xxxxxx de xxxxxx xxxxxx le cas échéant.
Dans le cas de xxxxxx ou parties de xxxxxx non visibles depuis les combles, les xxxxxx
devront dans la mesure du possible trouver un moyen, soit par sondage, soit par la toiture,
soit par une autre méthode, pour pouvoir xxxxxx tout au moins xxxxxx l'état de la xxxxxx
xxxxxx
Les offres des xxxxxx seront donc xxxxxx réputées tenir compte de toutes les xxxxxx faites
lors de cette xxxxxx et xxxxxx xxxxxx ou xxxxxx tous les travaux xxxxxx et autres xxxxxx
Les xxxxxx pourront lors de cette xxxxxx xxxxxx tous les essais sur xxxxxx qu'ils jugeront
utiles.
1.3
1.3.1
Spécifications et prescriptions générales
Contrôle et réception des matériaux sur chantier
Le maître d'œuvre se réserve le droit de procéder à des xxxxxx de xxxxxx des xxxxxx et
xxxxxx sur chantier avant mise en oeuvre.
Pour les produits et xxxxxx relevant d’un Avis xxxxxx d’une xxxxxx NF ou d’une xxxxxx le
contrôle se bornera à la xxxxxx du marquage et au contrôle de l’aspect et de xxxxxx des
xxxxxx
En ce qui concerne les autres xxxxxx xxxxxx devra xxxxxx leur xxxxxx
Dans le cas xxxxxx le maître d'œuvre pourra faire réaliser des xxxxxx et des essais par un
xxxxxx de son choix, aux frais de xxxxxx
Les xxxxxx de xxxxxx et le cas échéant les essais, se feront dans les xxxxxx définies au
chapitre « Documents de référence contractuels ».
Tous les xxxxxx xxxxxx et ceux non xxxxxx le cas échéant, seront xxxxxx xxxxxx
1.3.2
Liaisons entre les corps d’état
A. xxxxxx
La liaison entre les xxxxxx xxxxxx xxxxxx à la xxxxxx du projet devra être parfaite et xxxxxx
avant et pendant xxxxxx des travaux.
Dans le cadre de cette liaison entre les xxxxxx :
- chaque xxxxxx xxxxxx au maître d'œuvre en temps voulu toutes les xxxxxx utiles qu'il
jugera xxxxxx à la bonne xxxxxx de ses xxxxxx ;
- chaque xxxxxx se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les
travaux sont liés aux siens, afin xxxxxx tous les xxxxxx qui lui sont xxxxxx ;
- chaque xxxxxx devra xxxxxx en bonne xxxxxx avec les autres xxxxxx xxxxxx sur le xxxxxx
dans le cadre de la xxxxxx xxxxxx ;
- tous les xxxxxx seront tenus de prendre toutes xxxxxx utiles pour assurer xxxxxx de leurs
travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.
___________________________________________________________________________________________________________
v1.00
www.voscctp.fr
6/20
_____________________________________________________________________________________________
A aucun moment durant le xxxxxx xxxxxx ne pourra se xxxxxx d'un manque de xxxxxx pour
ne pas xxxxxx des xxxxxx lui xxxxxx ou ne pas fournir des xxxxxx ou des plans ou dessins
xxxxxx aux autres corps d'état pour la xxxxxx de leurs travaux.
xxxxxx du présent Lot sera tenu de fournir, à la date prévue sur le xxxxxx tous les plans
xxxxxx les xxxxxx et les xxxxxx xxxxxx les xxxxxx ayant une xxxxxx sur les autres corps
d’état.
En cas xxxxxx de retard de xxxxxx des xxxxxx ou xxxxxx cet xxxxxx aura à xxxxxx toutes les
xxxxxx qui en xxxxxx tant sur ses propres travaux, que sur ceux des autres corps d’état.
En tout état de cause, xxxxxx du présent marché ne pourra en aucun se xxxxxx ensuite, de
manques de xxxxxx ou autres pour réclamer un xxxxxx aux prix de son marché.
B. xxxxxx avant et pendant les travaux
Au cours de la période de xxxxxx xxxxxx du présent Lot devra :
- remettre à xxxxxx de gros œuvre par xxxxxx du maître d'œuvre, toutes xxxxxx xxxxxx à
l'état de xxxxxx à la xxxxxx etc. des supports destinés aux travaux du présent Lot ;
- remettre aux autres xxxxxx xxxxxx toujours par xxxxxx du maître d'œuvre, tous les xxxxxx
et éléments xxxxxx pour guider les dites xxxxxx dans la xxxxxx ou xxxxxx des ouvrages
pouvant avoir une xxxxxx sur xxxxxx des travaux du présent Lot.
En xxxxxx aux xxxxxx des DTU, xxxxxx sera tenu :
- de xxxxxx auprès du maître d'œuvre des xxxxxx xxxxxx xxxxxx pouvant découler des
xxxxxx xxxxxx des locaux et pouvant avoir une xxxxxx sur ses travaux ;
- de prendre contact en temps opportun avec les xxxxxx des autres corps d'état afin de
prendre xxxxxx toutes xxxxxx pour assurer une parfaite xxxxxx de leurs travaux xxxxxx
1.3.3
Epreuve des ouvrages
Il n’est pas prescrit xxxxxx de la xxxxxx pour la xxxxxx
OU
Pour la xxxxxx xxxxxx aura à faire xxxxxx des épreuves de la xxxxxx xxxxxx
Ces épreuves se feront dans les xxxxxx fixées par les NF DTU 32.1 et NF DTU 32.3.
1.3.4
Dossier d’exécution type
xxxxxx devra établir ou faire établir un dossier xxxxxx :
- le dossier de plans de la xxxxxx ;
- la note de calcul du projet.
Selon les xxxxxx données par le NF DTU 32.3
1.3.5
Classes d’exécution
Quatre classes xxxxxx EXC1 à EXC4 sont données pour les xxxxxx en acier.
Les classes xxxxxx pourront xxxxxx à xxxxxx de la xxxxxx à une partie de la xxxxxx ou à
des détails xxxxxx
xxxxxx devra xxxxxx les xxxxxx xxxxxx à chacune des classes xxxxxx xxxxxx dans la norme
NF EN 1090-2.
1.3.6
Implantations - Tolérances
xxxxxx du présent Lot devra livrer les xxxxxx de ses ouvrages en xxxxxx et xxxxxx entrant
dans les limites des xxxxxx admises pour la mise en œuvre des divers xxxxxx employés à la
xxxxxx du second œuvre.
xxxxxx devra xxxxxx sa propre xxxxxx En cas d'erreur xxxxxx des reprises xxxxxx et retards
du xxxxxx celle-ci xxxxxx en totalité les xxxxxx xxxxxx
___________________________________________________________________________________________________________
v1.00
www.voscctp.fr
7/20
_____________________________________________________________________________________________
1.3.7
Protection contre la corrosion des charpentes en acier
Les ouvrages de xxxxxx xxxxxx seront traités contre la xxxxxx selon le cas, selon xxxxxx ciaprès :
xxxxxx des fers en ateliers
Avant tout xxxxxx contre la xxxxxx les éléments de la xxxxxx devront, en atelier, être
traités comme suit par xxxxxx :
- xxxxxx complet par xxxxxx
OU
- xxxxxx complet par tout autre moyen efficace autre que xxxxxx
- brossage et xxxxxx
Le xxxxxx contre la xxxxxx sera ensuite réalisé comme suit selon le cas :
- avec xxxxxx contre la xxxxxx par xxxxxx du présent Lot xxxxxx :
- En atelier, l’ xxxxxx d'une couche primaire xxxxxx de rouille - xxxxxx 50 microns ;
- Sur xxxxxx la révision de cette couche primaire et xxxxxx de raccords sur toutes les
xxxxxx marques, éléments de fixation et de xxxxxx etc.
OU
- avec xxxxxx contre la xxxxxx et finition peinture à la charge du présent Lot, xxxxxx :
- En atelier :
- xxxxxx d'une couche primaire xxxxxx de rouille - xxxxxx 50 microns ;
- une couche de peinture adaptée - xxxxxx de l'ordre de 120 microns ;
- une couche de finition aux xxxxxx alkydes - xxxxxx 30 microns ;
et
- Sur chantier :
- la révision de la peinture et xxxxxx de raccords sur toutes les xxxxxx marques,
éléments de fixation et de xxxxxx etc.ou la couche de finition xxxxxx sur chantier après
pose.
OU
- avec xxxxxx contre la xxxxxx à la charge du présent Lot, xxxxxx :
- Avant montage en atelier :
- xxxxxx d'une couche primaire xxxxxx de rouille - xxxxxx 50 microns ;
- une couche de peinture adaptée - xxxxxx l'ordre de 120 microns ;
- une couche de finition aux xxxxxx alkydes - xxxxxx 30 microns ;
et
- Sur chantier :
- la révision de la peinture et xxxxxx de raccords sur toutes les xxxxxx marques,
éléments de fixation et de xxxxxx etc.ou la couche de finition xxxxxx sur chantier après
pose.
OU
- avec xxxxxx contre la xxxxxx à la charge du présent Lot, xxxxxx :
- par xxxxxx à chaud, xxxxxx à la Norme NF EN ISO 1461 - xxxxxx minimal Z 350.
OU
- avec xxxxxx contre la xxxxxx par xxxxxx et peinture à la charge du présent Lot, xxxxxx :
- par xxxxxx à chaud, xxxxxx à la norme NF EN ISO 1461 - xxxxxx minimal Z 350.
- Après pose :
- une couche de peinture de finition adaptée au xxxxxx xxxxxx - xxxxxx 50 microns.
OU
- avec xxxxxx contre la xxxxxx réalisé par xxxxxx de xxxxxx soit au sol avant montage, soit
sur la xxxxxx montée, le présent Lot devant livrer la xxxxxx après xxxxxx des fers en
atelier comme spécifié xxxxxx
1.3.8
Protection contre la corrosion des charpentes en aluminium ou en alliage léger
Selon les xxxxxx ci-après au présent xxxxxx la xxxxxx contre la xxxxxx sera traitée par :
___________________________________________________________________________________________________________
v1.00
www.voscctp.fr
8/20
_____________________________________________________________________________________________
- xxxxxx Label xxxxxx xxxxxx d’une garantie de bonne tenue de dix ans.
OU
- xxxxxx par laque xxxxxx Label xxxxxx xxxxxx d’une garantie de bonne tenue de 10 ans
pour le blanc et de cinq ans pour les autres coloris.
1.3.9
Local ou locaux de stockage
La mise à xxxxxx du local ou des locaux xxxxxx au stockage des xxxxxx xxxxxx sur xxxxxx
et les xxxxxx de séchage, de maintien en état de siccité et de xxxxxx si xxxxxx de ce local
ou de ces locaux font partie des xxxxxx du maître xxxxxx
En tout état de cause, les xxxxxx de stockage des xxxxxx xxxxxx devront xxxxxx xxxxxx les
xxxxxx du xxxxxx
1.3.10 REHABILITATION - Spécifications et prescriptions particulières pour travaux dans
existants
A. xxxxxx et xxxxxx des xxxxxx
xxxxxx devra prendre toutes xxxxxx et xxxxxx pour ne causer lors des travaux, aucune
xxxxxx si minime xxxxxx aux xxxxxx
Il sera seul juge des xxxxxx à prendre à cet effet, des xxxxxx à mettre en place, etc.
Les travaux du présent marché seront à réaliser en immeuble occupé.
Toutes xxxxxx seront à prendre par xxxxxx pour garantir la sécurité des xxxxxx pendant les
travaux.
En xxxxxx dans le cas où le xxxxxx de xxxxxx aurait à passer par xxxxxx pour accéder aux
combles ou pour réaliser certains travaux, des xxxxxx xxxxxx seront à prendre par xxxxxx
pour éviter toutes xxxxxx aux xxxxxx de sols et xxxxxx le cas échéant.
Le maître xxxxxx se réserve xxxxxx le droit, si les xxxxxx prises lui semblent xxxxxx xxxxxx
à xxxxxx de réaliser des xxxxxx xxxxxx
Il en sera de même en ce qui concerne les espaces verts et abords qui ne devront en aucun
cas subir des xxxxxx du fait des travaux.
Faute par xxxxxx de se xxxxxx aux xxxxxx du présent article, il en subira toutes les xxxxxx
xxxxxx
B. xxxxxx
Se reporter aux xxxxxx xxxxxx les xxxxxx aux Clauses Communes à tous les Lots.
C. xxxxxx du bâtiment pendant les travaux
xxxxxx devra toujours assurer xxxxxx du bâtiment pendant la durée des travaux.
Il devra à cet effet mettre en place toutes bâches, films xxxxxx ou autres xxxxxx
D. Travaux de xxxxxx de xxxxxx
Lors des travaux de xxxxxx et/ou de xxxxxx de pièces xxxxxx xxxxxx devra prendre toutes
xxxxxx xxxxxx telles xxxxxx et autres pour garantir le maintien de la toiture, sans flexion
ou xxxxxx si minimes xxxxxx
Les plaques, xxxxxx boulons, etc. et les xxxxxx seront toujours de xxxxxx et en nombre
adaptés aux xxxxxx de la xxxxxx
___________________________________________________________________________________________________________
v1.00
www.voscctp.fr
9/20
_____________________________________________________________________________________________
Tous les boulons, xxxxxx plaques et profilés mis en œuvre devront avoir été traités contre
la xxxxxx par une couche primaire + une couche de xxxxxx
Les xxxxxx création de nouveaux trous de xxxxxx les xxxxxx et les xxxxxx de trous xxxxxx
le cas échéant seront xxxxxx à la charge du présent Lot.
E. xxxxxx des xxxxxx déposés et des gravois
Les prix du marché xxxxxx xxxxxx la sortie des xxxxxx déposés, gravois et déchets en
xxxxxx des travaux, ainsi que xxxxxx hors du chantier et le xxxxxx à la décharge publique
à toute xxxxxx
1.4
1.4.1
Prescriptions concernant la mise en œuvre
Exécution et pose des ouvrages de charpente en acier
xxxxxx en atelier de tous les travaux de xxxxxx en acier, ainsi que le montage et la pose,
devront, sauf xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx être réalisés dans les xxxxxx xxxxxx aux NF DTU
32.1 et 32.3 selon le cas.
Dans xxxxxx de ses travaux, xxxxxx devra prévoir et réaliser tous les xxxxxx xxxxxx en
fonction de la xxxxxx des souches et autres xxxxxx Ces xxxxxx seront xxxxxx xxxxxx aux
xxxxxx du NF DTU 32.3
1.4.2
Spécifications techniques
A. Etudes xxxxxx - Notes de calcul - Plans
Les plans xxxxxx des ouvrages seront, selon les xxxxxx du C.C.A.P. :
- soit à la charge du maître d'œuvre ;
- soit à la charge de xxxxxx
Par contre xxxxxx aura à sa charge dans tous les cas xxxxxx des plans xxxxxx et des plans
de montage sur xxxxxx
Les plans et dessins devront faire xxxxxx tous les détails xxxxxx xxxxxx de xxxxxx etc., ils
seront cotés, établis à une échelle en rapport aux xxxxxx des xxxxxx
Tous les plans, dessins, notes de calcul seront remis au Maître d'oeuvre en temps voulu en
fonction du planning xxxxxx
B. xxxxxx de calcul
Les xxxxxx à prendre en compte pour les calculs sont les xxxxxx :
B.1 Charges xxxxxx
Poids propre des xxxxxx plus xxxxxx xxxxxx en fonction des xxxxxx du projet.
B.2 xxxxxx xxxxxx
Les xxxxxx xxxxxx à prendre en compte sont celles imposées par les Normes N.F.
B.3 xxxxxx xxxxxx
Les xxxxxx xxxxxx à prendre en compte sont celles imposées par les règles en vigueur.
B.4 Efforts xxxxxx
___________________________________________________________________________________________________________
v1.00
www.voscctp.fr
10/20
_____________________________________________________________________________________________
Ne sont pas à prendre en compte.
OU
Sont à prendre en compte selon les règles visées xxxxxx
B.5 Les xxxxxx xxxxxx le cas échéant
Ces xxxxxx xxxxxx sont définies xxxxxx
1.4.3
Fixations - Scellements
xxxxxx aura à sa charge toutes les xxxxxx xxxxxx à la fixation des ouvrages de son Lot.
xxxxxx du présent Lot devra fournir en temps utile, à xxxxxx de gros œuvre :
- les plans et croquis des xxxxxx ;
- les pièces xxxxxx de fixation telles que xxxxxx tiges à xxxxxx etc.
Les xxxxxx et xxxxxx des xxxxxx après fixation seront à la charge du présent Lot.
En ce qui concerne la fixation des ouvrages de xxxxxx xxxxxx du présent lot aura à sa
charge :
- le calage de tous ses ouvrages avant xxxxxx et fixation ;
- les xxxxxx des pièces de bois, ainsi que les trous dans le cas où ils ne sont pas réservés
par le gros œuvre ;
- la xxxxxx et mise en place de tous les xxxxxx xxxxxx y compris tous trous de xxxxxx le
cas échéant ;
- toutes autres xxxxxx de fixation xxxxxx pour assurer la tenue des ouvrages dans les
xxxxxx fixées par la xxxxxx en vigueur.
1.5
1.5.1
Prescriptions concernant les produits et matériaux
Réglementation européenne - Marquage CE
Les xxxxxx xxxxxx xxxxxx aux États membres quant à leurs xxxxxx Elles sont xxxxxx aux
travaux du présent marché pour toutes celles qui ont été xxxxxx
Le xxxxxx Produit de xxxxxx (RPC) xxxxxx à un produit de xxxxxx si celui-ci a été ou est
mis à xxxxxx sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité xxxxxx (à titre onéreux
ou xxxxxx et si ce produit est couvert par une norme xxxxxx xxxxxx publiée par la xxxxxx
xxxxxx au Journal officiel de l’UE, ou si une xxxxxx xxxxxx xxxxxx a été délivrée pour ce
produit à la demande du xxxxxx
Les xxxxxx xxxxxx à un produit de xxxxxx sont xxxxxx dans des xxxxxx xxxxxx xxxxxx Ces
xxxxxx xxxxxx xxxxxx sont :
- les normes xxxxxx ;
- les xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx devra xxxxxx que les produits mis en œuvre soumis au RPC et/ou autres xxxxxx «
nouvelle approche » xxxxxx d’un marquage CE.
1.5.2
Produits et procédés innovants
Dès qu’ils sortent du contexte des xxxxxx xxxxxx les xxxxxx doivent établir avec leurs
xxxxxx et leurs xxxxxx un niveau de xxxxxx xxxxxx tenant compte des xxxxxx de risques
xxxxxx des xxxxxx et produits employés xxxxxx des ouvrages xxxxxx
Nombre des xxxxxx xxxxxx ont pour objet de xxxxxx à xxxxxx de ce niveau de xxxxxx sans
lequel xxxxxx des projets, leur xxxxxx leur contrôle et leur xxxxxx seraient beaucoup plus
xxxxxx C’est en xxxxxx le cas de l’Avis xxxxxx (ATec) et de xxxxxx xxxxxx xxxxxx (ATEx).
Ainsi, les produits et procédés sous Avis xxxxxx inscrits en liste « verte » par la xxxxxx
xxxxxx Produits (C2P) de l’Agence Qualité xxxxxx (AQC), xxxxxx xxxxxx de la part des
xxxxxx des mêmes xxxxxx xxxxxx que celles xxxxxx aux domaines xxxxxx tels que ceux par
exemple couverts par une norme et un DTU.
___________________________________________________________________________________________________________
v1.00
www.voscctp.fr
11/20
_____________________________________________________________________________________________
xxxxxx devra pouvoir xxxxxx de l’emploi de produits et procédés xxxxxx xxxxxx d’un Avis
xxxxxx valide.
1.5.3
Nature et qualité des matériaux
Les laminés, profilés et tubes employés devront répondre aux xxxxxx xxxxxx par les
normes de qualité et les normes xxxxxx en vigueur.
Tous les laminés, xxxxxx tubes, etc. devant être mis en œuvre, seront de 1ère qualité,
liants, nerveux, sans xxxxxx crique, gerçure, brûlure ou autre défaut pouvant nuire à
l'aspect ou à la qualité des xxxxxx
Tous les xxxxxx et xxxxxx devront dans tous les cas répondre aux xxxxxx et xxxxxx des NF
DTU 32.1 et NF DTU 32.3
1.5.4
Certifications et classements
Les produits devront répondre à la xxxxxx de l'AFNOR :
- marque NF138 "NF – Acier » ;
- marque NF382 "NF - xxxxxx de xxxxxx xxxxxx
1.6
1.6.1
Documents de référence contractuels
Généralités
Les xxxxxx de xxxxxx xxxxxx xxxxxx aux travaux du présent marché sont xxxxxx les xxxxxx
sans que cette xxxxxx ne soit xxxxxx
Les ouvrages faisant l’objet du présent marché devront répondre à toutes les clauses,
xxxxxx et xxxxxx des xxxxxx xxxxxx et des xxxxxx xxxxxx qui leur sont xxxxxx dont xxxxxx
tous les xxxxxx xxxxxx sans que cette xxxxxx ne soit xxxxxx :
- le Code civil ;
- le Code de la xxxxxx et de xxxxxx ;
- le Code général des xxxxxx xxxxxx ;;
- le Code des communes ;
- le Code de la santé publique ;
- le Code de xxxxxx ;
- le Code de xxxxxx ;
- le Code rural ;
- le Code du travail ;
- tous les autres codes xxxxxx ;
- le xxxxxx xxxxxx national et/ou xxxxxx ;
- la xxxxxx sécurité incendie ;
- les textes xxxxxx les déchets de chantier et les bruits de chantier ;
- les textes xxxxxx le respect de xxxxxx pendant les travaux ;
- les textes xxxxxx les xxxxxx sur xxxxxx des travaux du présent marché ;
- etc.
ainsi que tous les xxxxxx énumérés xxxxxx
1.6.2
DTU et normes DTU
Liste de 2 DTU et NF DTU
avec leurs dates de référence à jour
___________________________________________________________________________________________________________
v1.00
www.voscctp.fr
12/20
_____________________________________________________________________________________________
1.6.3
Normes
Liste de 29 normes
avec leurs dates de référence à jour
1.6.4
Réglementation thermique
xxxxxx devra xxxxxx les xxxxxx fixées par les xxxxxx xxxxxx et ses textes xxxxxx
A. La xxxxxx xxxxxx des xxxxxx neufs (RT 2012)
La RT 2012 est xxxxxx à tous les permis de xxxxxx :
- déposés à compter du 28 octobre 2011 pour certains xxxxxx neufs du secteur xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx primaire et xxxxxx xxxxxx xxxxxx de la petite enfance) et les xxxxxx
à usage xxxxxx xxxxxx en zone ANRU ;
- déposés à partir du 1er janvier 2013 pour tous les autres xxxxxx neufs.
A.1 Décrets en Conseil d’Etat – RT 2012 et xxxxxx de prise en compte de la xxxxxx
xxxxxx
- Décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux xxxxxx xxxxxx et à la xxxxxx xxxxxx
des xxxxxx ;
- Décret n° 2011-544 du 18 mai 2011 relatif aux xxxxxx de prise en compte de la xxxxxx
xxxxxx et de xxxxxx d’une étude de xxxxxx relative aux xxxxxx en énergie pour les xxxxxx
neufs ou les parties xxxxxx de xxxxxx ;
- Décret n° 2012-1530 du 28 décembre 2012 relatif aux xxxxxx xxxxxx et à la xxxxxx
xxxxxx des xxxxxx de xxxxxx
A.2 Arrêtés « xxxxxx » de la RT 2012
- Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux xxxxxx xxxxxx et aux xxxxxx de xxxxxx xxxxxx des
xxxxxx nouveaux et des parties xxxxxx de xxxxxx (+ xxxxxx ;
- Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux xxxxxx xxxxxx et aux xxxxxx de xxxxxx xxxxxx
des xxxxxx nouveaux et des parties xxxxxx de xxxxxx autres que ceux xxxxxx par xxxxxx 2
du décret du 26 octobre 2010 relatif aux xxxxxx xxxxxx et à la xxxxxx xxxxxx des xxxxxx (+
xxxxxx
- Arrêté du 11 décembre 2014 relatif aux xxxxxx xxxxxx et aux xxxxxx de xxxxxx xxxxxx
xxxxxx aux xxxxxx nouveaux et aux parties xxxxxx de bâtiment de petite surface et
diverses xxxxxx ;
- Arrêté du 19 décembre 2014 xxxxxx les xxxxxx de xxxxxx d’une démarche qualité pour le
contrôle de xxxxxx à l’air par un xxxxxx de maisons xxxxxx ou de xxxxxx xxxxxx et relatif
aux xxxxxx xxxxxx et aux xxxxxx de xxxxxx xxxxxx xxxxxx aux xxxxxx xxxxxx nouveaux et
aux parties xxxxxx de bâtiment xxxxxx
A.3 Arrêté xxxxxx de prise en compte de la xxxxxx xxxxxx :
- Arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux xxxxxx de prise en compte de la xxxxxx xxxxxx et
de xxxxxx d’une étude de xxxxxx relative aux xxxxxx en énergie pour les xxxxxx neufs ou
les parties xxxxxx de xxxxxx
B. La xxxxxx xxxxxx des xxxxxx xxxxxx
___________________________________________________________________________________________________________
v1.00
www.voscctp.fr
13/20
_____________________________________________________________________________________________
La xxxxxx xxxxxx des xxxxxx xxxxxx xxxxxx aux xxxxxx xxxxxx et xxxxxx xxxxxx à xxxxxx
de travaux de xxxxxx prévus par le maître xxxxxx
Elle repose sur les articles L. 111-10 et R.131-25 à R.131-28 du Code de la xxxxxx et de
xxxxxx ainsi que sur leurs arrêtés xxxxxx Les mesures xxxxxx sont xxxxxx selon xxxxxx des
travaux xxxxxx par le maître xxxxxx
Pour les xxxxxx très lourdes de xxxxxx de plus de 1000 m², achevés après 1948, la xxxxxx
définit un objectif de xxxxxx globale pour le bâtiment rénové. Ces xxxxxx doivent aussi
faire l'objet d'une étude de xxxxxx des xxxxxx en énergie xxxxxx au dépôt de la demande
de permis de xxxxxx Ce premier volet de la RT est xxxxxx pour les permis de xxxxxx
déposés après le 31 mars 2008. Il s’agit de la « RT existant globale ».
Les deux textes xxxxxx sont :
- le décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de xxxxxx des xxxxxx en
énergie, aux xxxxxx xxxxxx et à la xxxxxx xxxxxx des xxxxxx xxxxxx et à xxxxxx du xxxxxx
de xxxxxx xxxxxx ;
- l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la xxxxxx xxxxxx des xxxxxx xxxxxx de surface xxxxxx à
1 000 mètres carrés, xxxxxx font l'objet de travaux de xxxxxx xxxxxx
Pour tous les autres cas de xxxxxx la xxxxxx définit une xxxxxx minimale pour xxxxxx
remplacé ou xxxxxx Ce second volet de la RT est xxxxxx pour les marchés ou les devis
acceptés à partir du 1er novembre 2007. Il s’agit de la « RT élément par élément ». Le
texte xxxxxx est l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux xxxxxx xxxxxx et à la xxxxxx xxxxxx des
xxxxxx xxxxxx qui liste xxxxxx des travaux visés et donne les xxxxxx xxxxxx
1.6.5
Procédés et produits de techniques non courantes
Pour les Avis xxxxxx et les xxxxxx ATEX xxxxxx les procédés et produits de xxxxxx non
xxxxxx xxxxxx se xxxxxx aux clauses des xxxxxx généraux d’Avis xxxxxx
1.6.6
Règles professionnelles
xxxxxx devra xxxxxx pour les ouvrages xxxxxx les "Règles xxxxxx xxxxxx par la C2P xxxxxx
xxxxxx xxxxxx
La liste de ces règles est publiée xxxxxx sur le site de l'Agence Qualité xxxxxx à xxxxxx
xxxxxx et xxxxxx est xxxxxx réputé en avoir pris xxxxxx
La liste faisant xxxxxx pour le présent marché est celle en cours à la date de xxxxxx du
marché.
Pour les "Règles xxxxxx faisant l'objet d'une "mise en xxxxxx (liste xxxxxx à la même
xxxxxx xxxxxx xxxxxx mettre en œuvre l'un de ces produits ou procédés devra xxxxxx
auprès de son xxxxxx si celui-ci ne fait pas l'objet de xxxxxx xxxxxx de xxxxxx xxxxxx
Il devra, si c'est le cas, faire part, par écrit au maître xxxxxx de xxxxxx concerné par cette
"mise en xxxxxx ainsi que des xxxxxx xxxxxx pour garantir xxxxxx des xxxxxx objet du
présent marché.
En tout état de cause, xxxxxx ne pourra, en aucun cas, mettre en œuvre des ouvrages qui
ne seraient pas couverts par ses xxxxxx
1.6.7
Documents RAGE (Règles de l’Art Grenelle de l'Environnement 2012)
Afin de xxxxxx les xxxxxx issues du Grenelle de xxxxxx xxxxxx xxxxxx du présent marché
devra xxxxxx vérifier si les ouvrages qu'il sera amené à mettre en œuvre font l'objet d'une
ou xxxxxx xxxxxx xxxxxx RAGE ou d'un ou xxxxxx Guides RAGE dont la liste est xxxxxx sur
le site xxxxxx
___________________________________________________________________________________________________________
v1.00
www.voscctp.fr
14/20
_____________________________________________________________________________________________
Si c'est le cas, il devra xxxxxx suivre, pour les ouvrages xxxxxx les xxxxxx et les xxxxxx
xxxxxx dans ces xxxxxx
S'il xxxxxx pour les travaux objet du présent Lot, une xxxxxx xxxxxx à suivre ces xxxxxx il
devra xxxxxx en faire part par écrit au maître d’œuvre.
1.6.8
Réglementations concernant les matériaux et produits
A. Marques de qualité
Pour tous les xxxxxx et xxxxxx entrant dans les xxxxxx du marché, faisant l’objet d’une «
Marque NF », d’un « Label » ou d’une « xxxxxx », xxxxxx ne pourra mettre en œuvre que
des xxxxxx et xxxxxx xxxxxx de la marque de qualité xxxxxx
Ces marques de qualité devront être portées d’une manière xxxxxx sur les xxxxxx et
xxxxxx xxxxxx
1.6.9
Réglementation sécurité incendie
xxxxxx devra xxxxxx les xxxxxx fixées par la xxxxxx xxxxxx xxxxxx :
- la réaction au feu des xxxxxx et produits devant être mis en œuvre ;
- le xxxxxx au feu des ouvrages en place.
1.6.10
Réglementation concernant la santé et la sécurité des ouvriers sur le chantier
Pour la xxxxxx xxxxxx :
- la sécurité et la xxxxxx de la santé sur le chantier ;
- la sécurité des ouvriers contre les chutes ;
- la xxxxxx des xxxxxx contre les risques liés à xxxxxx ;
xxxxxx se xxxxxx aux clauses communes ou clauses xxxxxx ainsi qu’à la xxxxxx en vigueur.
1.6.11
Réglementation concernant les déchets et les bruits de chantier
A. Déchets de chantier
La gestion des déchets de chantier devra xxxxxx la xxxxxx en vigueur à ce sujet, xxxxxx :
A.1 Déchets courants
- xxxxxx cadre xxxxxx 2008/98/CE ;
- xxxxxx déchets : annexe II de xxxxxx R 541-8 du Code de xxxxxx
- principe de xxxxxx du xxxxxx de déchets : articles L 541-2 et L 541-23
du Code de xxxxxx ;
- principe de xxxxxx élargie du xxxxxx (REP) : article L 541-10 du Code de xxxxxx ;
- collecte et xxxxxx de déchets, xxxxxx xxxxxx : article R 541-50 du Code de xxxxxx ;
- xxxxxx de xxxxxx des déchets : article R 541-45 du Code de xxxxxx ;
- registre déchets : arrêté du 29 février 2012 ;
- xxxxxx liées aux xxxxxx : articles R 543-66 à R 543-74 du Code de xxxxxx ;
- xxxxxx déchets avant xxxxxx : décret n° 2011-610 du 31 mai 2011 et arrêté du 19
décembre 2011 ;
- plans xxxxxx de xxxxxx et de gestion des déchets du BTP : article L 541-14 du Code de
xxxxxx ;
- xxxxxx xxxxxx de déchets : note de synthèse du xxxxxx et xxxxxx du 14 juin 2006.
A.2 Déchets xxxxxx
- collecte et xxxxxx de déchets xxxxxx : arrêté du 29 mai 2009 ;
- xxxxxx de xxxxxx des déchets et xxxxxx des déchets xxxxxx : xxxxxx n° 2010-1579 du 17
décembre 2010 ;
- transit, xxxxxx ou tri des déchets xxxxxx : ICPE 2718.
___________________________________________________________________________________________________________
v1.00
www.voscctp.fr
15/20
_____________________________________________________________________________________________
A.3 Déchets xxxxxx
- xxxxxx des déchets xxxxxx : décret n° 88-466 du 28 avril 1988 ;
- stockage des déchets xxxxxx : arrêté du 12 mars 2012.
Il y a lieu de vérifier les textes en vigueur xxxxxx xxxxxx
B. Bruits de chantier
La xxxxxx des bruits de chantier devra être traitée par les xxxxxx dans le strict respect de
la xxxxxx et de la xxxxxx en vigueur à ce sujet, dont xxxxxx :
- xxxxxx R. 1334-36 du Code de la santé publique xxxxxx « les xxxxxx de travaux publics ou
privés, ou les travaux xxxxxx les xxxxxx et leurs xxxxxx soumis à une xxxxxx de xxxxxx ou
xxxxxx ;
- xxxxxx R. 1337-6 du Code de la santé xxxxxx xxxxxx « les bruits de voisinage résultant
des chantiers de travaux publics ou privés » qui sanctionne les infractions suivantes :
- le xxxxxx des xxxxxx fixées par les xxxxxx xxxxxx xxxxxx soit la xxxxxx des travaux, soit
xxxxxx ou xxxxxx de xxxxxx ou xxxxxx
- le fait de ne pas prendre les xxxxxx xxxxxx pour limiter le bruit,
- les xxxxxx xxxxxx bruyants ;
- les arrêtés xxxxxx et xxxxxx xxxxxx dont xxxxxx du présent Lot est réputé avoir pris
xxxxxx avant le début des travaux.
B.1 xxxxxx xxxxxx les xxxxxx de chantier
Les engins de xxxxxx sont soumis à deux régimes xxxxxx limitant leurs niveaux sonores que
xxxxxx du présent Lot sera tenu de xxxxxx :
- le décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 xxxxxx « les émissions sonores des objets et engins
bruyants » ;
- la xxxxxx xxxxxx xxxxxx 2000/14/CE xxxxxx « les exigences relatives aux niveaux
admissibles d'émissions sonores ».
2. OUVRAGES DE CHARPENTE METALLIQUE
2.1
Fourniture et pose de charpente métallique
xxxxxx xxxxxx xxxxxx et montage des ouvrages de xxxxxx xxxxxx xxxxxx toutes coupes,
xxxxxx par rivets, boulons, xxxxxx tous xxxxxx xxxxxx plaques, cales, ferrures xxxxxx etc.
Calage soigné, fixation et xxxxxx aux xxxxxx prévus.
xxxxxx contre la xxxxxx comme précisé ci avant.
xxxxxx dans les xxxxxx définies ci avant aux xxxxxx xxxxxx
2.1.1
Charpente métallique sans façonnage
En fers coupés de xxxxxx
- pour solives de xxxxxx xxxxxx xxxxxx etc.
2.1.2
Charpente métallique simple non assemblée
En fers coupés de longueur avec xxxxxx simple, non xxxxxx
- pour tirants, harpons, xxxxxx xxxxxx etc.
2.1.3
Charpente métallique simple, assemblée
En fers coupés de longueur avec xxxxxx et xxxxxx simples.
- pour xxxxxx avec xxxxxx et xxxxxx pans de fer xxxxxx poutres et linteaux xxxxxx etc.
- pour poteaux de xxxxxx ;
- pour pannes et xxxxxx avec xxxxxx ;
___________________________________________________________________________________________________________
v1.00
www.voscctp.fr
16/20
_____________________________________________________________________________________________
et tous ouvrages xxxxxx
2.1.4
Charpente métallique assemblée de type "treillis"
En fers coupés de longueur avec xxxxxx xxxxxx par tous moyens, compris tous xxxxxx
xxxxxx xxxxxx
- pour fermes de combles, poutres xxxxxx et autres ouvrages en xxxxxx
2.1.5
Charpente métallique pour portiques
En fers coupés de longueur avec xxxxxx et xxxxxx par soudure ou autres.
- pour xxxxxx de halls.
2.1.6
Charpente métallique pour structure de halls
En fers coupés de longueur avec xxxxxx xxxxxx par tous moyens, compris tous xxxxxx
xxxxxx xxxxxx
- pour ensemble de la xxxxxx de halls xxxxxx ou autres, xxxxxx xxxxxx poteaux xxxxxx
pannes, xxxxxx xxxxxx
2.2
Fourniture et pose d'ossatures métalliques légères
xxxxxx xxxxxx xxxxxx et mise en place de xxxxxx et xxxxxx xxxxxx légères.
xxxxxx toutes coupes, xxxxxx par tous moyens avec tous xxxxxx xxxxxx ferrures et xxxxxx
de xxxxxx
Fixation par tous moyens aux xxxxxx prévus.
xxxxxx contre la xxxxxx comme précisé xxxxxx
2.2.1
Ossatures légères verticales
En fers coupés de xxxxxx façonnés et xxxxxx
- pour xxxxxx de bardages ou xxxxxx xxxxxx
2.2.2
Ossatures légères horizontales ou rampantes
En fers coupés de xxxxxx façonnés et xxxxxx avec xxxxxx
- pour xxxxxx de xxxxxx
2.3
Fourniture et pose d'ossature de vitrages en toiture
xxxxxx xxxxxx xxxxxx et montage xxxxxx de toiture vitrée pour xxxxxx
xxxxxx toutes coupes, xxxxxx par tous moyens, toutes ferrures et xxxxxx de xxxxxx
Fixation par tous moyens sur supports de toute nature.
En fers xxxxxx fers té, fers U, avec trous de xxxxxx arrêts de verre, etc.
Sans xxxxxx
2.3.1
Pour vitrages en toiture, fixes
Ensemble xxxxxx par le bâti dormant, avec ou sans petits bois.
2.3.2
Pour vitrages en toiture, fixes avec parties ouvrantes
Ensemble xxxxxx par le bâti dormant et éléments xxxxxx pour former châssis xxxxxx avec
ou sans petits bois.
Ferrage des ouvrants par xxxxxx compas xxxxxx et xxxxxx de xxxxxx
Tous éléments xxxxxx entre dormant et xxxxxx
___________________________________________________________________________________________________________
v1.00
www.voscctp.fr
17/20
_____________________________________________________________________________________________
2.3.3
Pour vitrages en sheds, fixes
Ensemble xxxxxx par le bâti dormant, avec ou sans petits bois.
2.3.4
Pour vitrages en sheds, fixes avec parties ouvrantes
Ensemble xxxxxx par le bâti dormant et éléments xxxxxx pour former châssis xxxxxx avec
ou sans petits bois.
Ferrage des ouvrants par xxxxxx compas xxxxxx et xxxxxx de xxxxxx
Tous éléments xxxxxx entre dormant et xxxxxx
3. TRAVAUX SUR CHARPENTES METALLIQUES EXISTANTES
3.1
Travaux de réparation de charpentes métalliques existantes
3.1.1
Travaux d’entretien préventif
xxxxxx et xxxxxx des toiles xxxxxx s’il y a lieu, pour xxxxxx la xxxxxx de tous les éléments
de la xxxxxx
Contrôle et xxxxxx de l’état de la xxxxxx pièce par pièce.
Dans le cas de xxxxxx de xxxxxx ou défauts, xxxxxx des zones ou points xxxxxx par
brossage xxxxxx ou au jet de sable si xxxxxx pour xxxxxx de xxxxxx la gravité ou la non
gravité des xxxxxx
Dans le cas où les xxxxxx ne xxxxxx aucun xxxxxx de gravité et ne mettent pas en cause la
solidité de la xxxxxx xxxxxx xxxxxx aux travaux de remise en état xxxxxx dont xxxxxx :
- xxxxxx de boulons rivets, xxxxxx ou xxxxxx de xxxxxx etc. ;
- xxxxxx de petits éléments de la xxxxxx (jusque 10 kg par pièce) ;
- xxxxxx des xxxxxx et/ou xxxxxx
Après ces travaux, brossage xxxxxx et xxxxxx d’une couche primaire et d’une couche de
finition sur les éléments réparés.
Dans le cas de xxxxxx plus xxxxxx xxxxxx des xxxxxx plus lourdes, xxxxxx établira un
rapport à xxxxxx du maître xxxxxx xxxxxx les xxxxxx faites et les travaux à xxxxxx
xxxxxx établira un devis xxxxxx de ces travaux à titre xxxxxx
3.1.2
Réfection de la protection anticorrosion de la charpente
Sur les parties de la xxxxxx sur xxxxxx la xxxxxx xxxxxx est xxxxxx et n’assure plus son
rôle, ou sur la totalité de la xxxxxx s’il y a lieu, xxxxxx complète de cette xxxxxx xxxxxx
3.1.2.1
Sur peinture xxxxxx fonds xxxxxx :
- xxxxxx à la brosse à la potasse ou à la lessive diluée selon le cas ;
- xxxxxx sur les parties xxxxxx ;
- couche de peinture aux résines alkydes.
3.1.2.2
Sur peinture xxxxxx fonds xxxxxx avec traces de rouille :
- grattage et brossage au droit des traces de rouille ;
- xxxxxx à la brosse à la potasse ou à la lessive diluée selon le cas ;
- xxxxxx en primaire adapté sur les traces de rouille ;
- une couche de peinture aux résines alkydes.
OU
- deux couches de peinture aux résines alkydes.
3.1.2.3
Sur ancienne xxxxxx fonds mal xxxxxx et écaillés :
- décapage total par tous moyens ;
- grattage de la rouille et brossage ;
___________________________________________________________________________________________________________
v1.00
www.voscctp.fr
18/20
_____________________________________________________________________________________________
- xxxxxx ;
- xxxxxx d’une couche primaire xxxxxx de rouille ;
- une couche de peinture aux résines alkydes.
OU
- deux couches de peinture aux résines alkydes.
3.2
Travaux neufs sur charpentes métalliques existantes
3.2.1
Mise en place de suspentes, supports et autres sous la charpente existante
xxxxxx xxxxxx xxxxxx et mise en place de petites xxxxxx xxxxxx
xxxxxx toutes coupes, xxxxxx par tous moyens avec tous xxxxxx xxxxxx
Fixation à la xxxxxx xxxxxx selon le cas :
- par xxxxxx après xxxxxx des fers xxxxxx ;
- par éclisses ;
- par ferrures xxxxxx
3.2.1.1
Pour xxxxxx de xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx etc.
3.2.1.2
Pour supports xxxxxx de xxxxxx xxxxxx ou autres.
3.2.1.3
Pour xxxxxx
3.2.2
Mise en place d’ossatures métalliques légères
xxxxxx xxxxxx xxxxxx et mise en place de xxxxxx et xxxxxx xxxxxx légères.
xxxxxx toutes coupes, xxxxxx par tous moyens avec tous xxxxxx xxxxxx ferrures et xxxxxx
de xxxxxx
Fixation par tous moyens à la xxxxxx xxxxxx compris tous travaux et xxxxxx xxxxxx
xxxxxx contre la xxxxxx comme précisé xxxxxx
xxxxxx légères xxxxxx
En fers coupés de xxxxxx façonnés et xxxxxx avec xxxxxx
3.2.2.1
Pour xxxxxx de xxxxxx
3.2.2.2
Pour grille xxxxxx
3.2.2.3
Pour xxxxxx
3.2.3
Mise en place de fers neufs sur charpente existante
xxxxxx xxxxxx et mise en place de fers neufs sur la xxxxxx xxxxxx
xxxxxx et fixation sur la xxxxxx xxxxxx par xxxxxx équerre ou autres compris tous xxxxxx
sur xxxxxx
3.2.3.1
Pour xxxxxx de pannes par xxxxxx
3.2.3.2
Pour fers xxxxxx xxxxxx pour fixer les xxxxxx
3.2.3.3
Pour xxxxxx
4. REMPLACEMENT À NEUF DE LA CHARPENTE METALLIQUE
___________________________________________________________________________________________________________
v1.00
www.voscctp.fr
19/20
_____________________________________________________________________________________________
4.1
Dépose de la charpente métallique
4.1.1
Démolition de la charpente métallique existante
xxxxxx sans réemploi de xxxxxx de la xxxxxx xxxxxx descente par tous moyens et xxxxxx
Compris toutes coupes et autres xxxxxx xxxxxx de boulons ou ferrures s’il y a lieu.
xxxxxx avec soins des abouts scellés, et xxxxxx des trous non xxxxxx pour la nouvelle
xxxxxx le cas échéant.
Compris dépose de tous les ouvrages xxxxxx tels que xxxxxx xxxxxx légères, etc. le cas
échéant.
4.1.1.1
xxxxxx xxxxxx par boulons et rivets.
4.1.1.2
xxxxxx en xxxxxx soudée.
4.1.1.3
xxxxxx xxxxxx soudée.
4.1.2
Dépose pour réemploi de la charpente métallique existante
Dépose avec soins pour réemploi de la xxxxxx xxxxxx et descente par tous moyens des
xxxxxx
Compris les coupes xxxxxx
xxxxxx avec soins des abouts scellés, et xxxxxx des trous non xxxxxx pour la nouvelle
xxxxxx le cas échéant.
Compris xxxxxx des boulons, xxxxxx etc. avec soins.
xxxxxx avec soins de tous les ouvrages xxxxxx tels que xxxxxx xxxxxx légères, etc., le cas
échéant.
xxxxxx des fers au sol selon xxxxxx du maître d’œuvre, pour ceux xxxxxx de xxxxxx
xxxxxx des autres fers et xxxxxx
4.1.2.1
xxxxxx xxxxxx par boulons et rivets.
4.1.2.2
xxxxxx xxxxxx et xxxxxx
4.2
Charpente métallique neuve CHARPENTE METALLIQUE NEUVE
4.2.1
Fourniture et pose de charpente métallique neuve
Pour la xxxxxx xxxxxx neuve
- xxxxxx xxxxxx « Travaux neufs ».
5. REFECTION DE L’ISOLATION SOUS TOITURE DE LOCAUX
INDUSTRIELS
5.1
Remplacement de l’isolation sous toiture
5.1.1
Dépose et enlèvement de l’isolation existante sous toiture
Dépose et descente de xxxxxx sans xxxxxx y compris selon le type, xxxxxx et dépose de
tous xxxxxx de fixation et autres.
xxxxxx de toutes xxxxxx
xxxxxx au sol de tous les déchets tombés lors de la dépose et xxxxxx
xxxxxx sortie et xxxxxx de xxxxxx
5.1.1.1
xxxxxx xxxxxx par un feutre isolante déroulé sur les pannes.
Dépose dans le cas de toiture déposée.
OU
Dépose dans le cas de toiture restée en place, compris xxxxxx de xxxxxx
___________________________________________________________________________________________________________
v1.00
www.voscctp.fr
20/20
_____________________________________________________________________________________________
5.1.1.2
xxxxxx xxxxxx par des panneaux rigides disposés entre les pannes
Panneaux non fixés ou collés.
5.1.1.3
xxxxxx xxxxxx par des panneaux rigides avec système de xxxxxx
Panneaux fixés par un système genre « Clipshed » ou analogue, compris démontage et
enlèvement du système de fixation.
5.2
Réparation de l’isolation sous toiture de locaux industriels
5.2.1
Dépose des parties défectueuses de l’isolation existante sous toiture
Contrôle de xxxxxx de la surface de xxxxxx pour xxxxxx les parties xxxxxx et contrôle et
sondage au pourtour de ces parties.
Dépose et descente des parties xxxxxx sans xxxxxx y compris selon le type, de tous xxxxxx
de fixation et autres.
Compris tous xxxxxx xxxxxx
xxxxxx de toutes xxxxxx
xxxxxx au sol de tous les déchets tombés lors de la dépose et du xxxxxx
xxxxxx sortie et xxxxxx de xxxxxx
5.2.1.1
xxxxxx xxxxxx par un feutre isolant déroulé sur les pannes.
Dépose avec la toiture restée en place, compris xxxxxx de xxxxxx
5.2.1.2
xxxxxx xxxxxx par des panneaux rigides disposés entre les pannes.
Panneaux non fixés ou collés.
5.2.1.3
xxxxxx xxxxxx par des panneaux rigides avec système de xxxxxx
Panneaux fixés sur un système genre « Clipshed » ou analogue, compris démontage et
enlèvement du système de fixation.
5.2.2
Fourniture et pose en remplacement de l’isolation sous toiture en feutre isolant
xxxxxx xxxxxx en feutre isolant à disposer entre pannes, compris liaison avec les parties
restées en place par agrafage ou collage.
Feutre isolant de même type et xxxxxx que celui xxxxxx
Compris toutes façons et xxxxxx xxxxxx cordons xxxxxx ou autres en xxxxxx etc.
Après xxxxxx l’écran isolant devra être xxxxxx continu.
5.2.3
Fourniture et pose en remplacement de l’isolation sous toiture en panneaux rigides
xxxxxx xxxxxx en panneaux rigides à disposer entre pannes ou avec un système de xxxxxx
compris xxxxxx xxxxxx avec joints entre xxxxxx
Panneaux isolants de même type et xxxxxx que ceux xxxxxx
Compris toutes façons, xxxxxx joints, xxxxxx etc. et xxxxxx soignées avec les parties
restées en place.
5.2.3.1
Panneaux disposés entre pannes.
5.2.3.2
Panneaux posés avec un système de fixation genre «Cliphed » ou analogue.
___________________________________________________________________________________________________________
v1.00

BC-05 – CCTP Charpente métallique

Transcription

Documents pareils

xxxxxxxxxxxxx NOM Prénom xxxxxxxxxxxxx Né le / / xxxx xxxxxx

Devis obligatoire

Télécharger mon CV

64 Kg 25 - Crédit Agricole

C# DOTNET

Définition de fonction Responsable Laboratoire

Le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées et la Fédération du bâtiment

Fiche modèle travaux peinture pour ERP

Étudiant en première année de BTS MUC