Commune de Saint Germain du Puy AVIS D`APPEL PUBLIC A LA

Commune de Saint Germain du Puy
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Fourniture de végétaux
pour le fleurissement d'été 2012
Identification de l'organisme qui passe le marché:
Commune de Saint Germain du Puy – 18390 Saint Germain du Puy
Objet du Marché:
Fourniture de végétaux pour le fleurissement d'été 2012.
Procédure:
Marché à procédure adaptée selon article 28 du code des marchés publics
Marché à prix unitaires et forfaitaires nets, fermes, non actualisables et non révisables.
Critères d'attributions:
Critères :
• Prix des fournitures 60%
• Valeur technique de l'offre 40%
Durée du marché:
La livraison est demandée pour le 14 mai 2012.
Marché Fleurissement été 2012 / St Germain du Puy
page1/4
Date limite de réception des offres:
Mercredi 29/02/2012 à 12h00
Lieu de remise des offres:
Commune de Saint Germain du Puy
Pôle technique
Mairie
Rue Joliot Curie
18390 SAINT GERMAIN DU PUY
Retrait de dossiers:
•
Par téléchargement sur le site internet de la ville (www.saintgermaindupuy.fr),
rubrique « marchés publics ». Ce site n'assurant pas la traçabilité des retraits, les
candidats ne pourront être informés des modifications éventuelles du dossier de
marché que sous réserve d'avoir signalé leur retrait de dossier par un mail
d'information à l'adresse suivante : [email protected].
•
Sous format papier directement en mairie.
Contacts pour informations administratives :
M. Gédoux – responsable du pôle technique municipal – tél: 02 48 30 84 18
Contacts pour informations techniques:
Melle Bediou – services techniques municipaux - tél : 02 48 30 63 59
Date d'envoi à la publication: 22/02/2012
www.saintgermaindupuy.fr
Marché Fleurissement été 2012 / St Germain du Puy
page2/4
Cahier des charges de la consultation
I Présentation des offres et conditions de candidature:
Les offres sont à remettre en mairie de Saint Germain du Puy sous forme papier par
courrier (recommandé avec accusé de réception conseillé).
Chaque candidat devra présenter son ou ses offres dans une enveloppe unique
comportant la mention « Fleurissement été 2012 – ne pas ouvrir » en haut et à gauche du
recto de l'enveloppe d'expédition.
A l'appui de leur candidature les candidats produiront:
•
•
•
Un exemplaire dûment rempli du document de marché simplifié,
Le présent cahier des charges daté et signé,
Le bordereau des prix/détail estimatif renseigné, daté et signé, pour chaque lot ou
une offre est présentée par le candidat
II Jugement des offres
Le marché est attribué pour chaque lot selon les critères suivants :
•
•
le prix des fournitures (60%) : les prix comparés résulteront de la
comparaison des références communes aux différents candidats dans le cas
d'offres incomplètes, complétés des frais divers de gestion et de port ;
la valeur technique des offres (40%) : jugée sur le respect des
caractéristiques des produits demandés, les conditions de livraison, sur la
présentation des offres (notamment l'utilisation stricte des documents du
marché). La collectivité se réserve la possibilité d'attribuer sur ce critère une
valeur nulle à une offre ne présentant pas un minimum de 80% des
références demandées.
Marché Fleurissement été 2012 / St Germain du Puy
page3/4
III Caractéristiques et modalités d'exécution des fournitures
a) Propositions incomplètes:
Dans le cas ou le titulaire aurait fourni une offre incomplète en terme de références, la
collectivité se portera acquéreur des produits manquants par mise en concurrence simple
sous forme de devis comparatifs.
b) Livraison :
•
La livraison est a effectuer pour le 14 mai 2012 aux ateliers municipaux sur rendezvous uniquement pris avec la réceptionnaire 8 jours à l'avance au minimum :
Mme Bediou au 02 48 30 63 59
Rue des Lauriers
18390 Saint Germain du Puy
•
La livraison comprendra une répartition par roll conforme au document de
répartition par roll du lot 1. En cas de non respect de cette modalité de livraison, la
collectivité se réserve le droit de refuser la réception des fournitures, le report de
livraison ainsi généré étant susceptible d'entraîner l'application des pénalités de
retard.
c) Pénalités de retard :
Conformément au document de marché simplifié, les pénalités journalières de retard sont
fixées à 50€ TTC . Ces pénalités sont applicables sans exonération dès le premier jours.
d) Résiliation :
En cas de retard de livraison, la collectivité se réserve le droit de résilier le marché pour
les fournitures non livrées avant le 19 mai 2012 et d'en demander l'exécution par un tiers
aux frais et risques du titulaire.
IV Dérogations du CCAG :
L'article III-c) déroge aux articles 14.1.1 et 14.1.3 du CCAG fournitures courantes et
services.
Marché Fleurissement été 2012 / St Germain du Puy
page4/4
MARCHE SIMPLIFIE
N°
Marché passé en procédure adaptée, article 28 du Code des Marchés Publics
OPERATION
Maître d’ouvrage
Ville de Saint-Germain du Puy
Titulaire
Objet du marché
Référence de l’offre
Prix fermes et non
révisables
Délais
Fournitures de végétaux pour le fleurissement d’été 2012
Fleurissement été 2012
Lot 1…………………
Lot 2…………………
Lot 3…………………
€ HT soit
Lot 1…………………...
Lot 2…………………...
Lot 3…………………...
€ TTC
(taux TVA=
%)
14 mai 2012
SUIVANT CONDITIONS GENERALES D’ACHAT CI-JOINTES
SUIVANT CONDITIONS PARTICULIERES SUIVANTES
Pièces constitutives Par ordre de priorité: présent document, cahier des charges, bordereau des prix/détail estimatif,
du marché : documents du titulaire
Pénalités de retard :
Avances – retenue
de garantie :
Réception –
Admission :
Garanties :
Suivant conditions générales d’achat
Aucune avance n’est appliquée (marché < 50 000 €HT). Aucune retenue de garantie n’est
prévue.
Suivant conditions générales d’achat
Sans objet
Marché Fleurissement été 2012 – page 1 / 4
CONDITIONS
GENERALES D’ACHAT
DU MAITRE D’OUVRAGE
c
Article 6 – RECEPTION – DELAI DE GARANTIE – ADMISSION –
PENALITES DE RETARD
6.1 - Réception des travaux :
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage reçoit avec ou
sans réserve, les prestations exécutées.
6.2 - Admission des fournitures
La personne responsable du marché effectue au moment même de la
livraison de la fourniture ou de l’exécution du service, les opérations de
vérification conformément aux articles 20 et 21 du CCAG Fournitures
courantes et services.
6.3 – Réception des prestations intellectuelles
Les articles 32 à 34 du CCAG prestations intellectuelles s’appliquent.
Le stockage est à la charge exclusive du titulaire. La marchandise est
acheminée jusqu'au lieu de livraison indiqué dans le marché à ses seuls
frais et risques. Les livraisons sont effectuées franco de port aux lieux et
pendant les périodes horaires mentionnés dans le marché. La prestation
n'est admise qu'après qu'un contrôle qualitatif et quantitatif ait été opéré
Article 2 - DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC
par le représentant du Maître d’Ouvrage dans les conditions prévues au
Le titulaire, et le cas échéant ses éventuels sous- traitants, sont soumis CCAG, sauf convention contraire. Les délais de garantie légale ou
dans l'exécution du présent contrat aux obligations résultant des lois et contractuellement consenties par le titulaire courent à compter de la date
règlements
d'admission.
relatifs à la protection de la main d'oeuvre et aux conditions de travail. Ils 6-4 - Pénalités de retard
respectent les conventions collectives, codes et chartes de déontologie
ainsi que l'ensemble des normes réglementant leur profession. Le titulaire
devra être en règle au regard de ses obligations sociales et fiscales Par dérogation au CCAG, les pénalités sont fixées à 50 € TTC par jour de
retard pour les marchés de travaux et de fourniture.
pendant toute la durée d'exécution du contrat. Tout manquement à ces
Il sera fait application des dispositions de l’article 16 du C.C.A.G./PI pour
engagements pourra être sanctionné par la résiliation du contrat à ses les prestations intellectuelles.
seuls frais et risques.
Article 1 - CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXÉCUTION
Sauf stipulation contractuelle différente, l'exécution du présent contrat est
réglée par les dispositions du CCAG applicable, à savoir :
- Pour les achats de fournitures courantes et de services: le CCAG
Fournitures Courantes et Services,
- Pour les achats de travaux : le CCAG Travaux,
- Pour les prestations de services intellectuelles : le CCAG Prestations
Intellectuelles, option A.
En tout état de cause, aucune condition générale ou spécifique figurant
dans les documents envoyés par le titulaire ne pourra s'intégrer au
présent contrat.
Il en est ainsi sans que cette liste soit exhaustive, des conditions d'achat,
des conditions de vente, des conditions figurant sur ses factures, devis,
des conditions énoncées dans ses documents commerciaux.
Les prix sont unitaires ou forfaitaires fermes, non révisables et non
actualisables pour le marché.
Article 3 - SOUS-TRAITANCE
Le titulaire est habilité à sous-traiter pour partie son contrat dans les
conditions prévues aux articles 112, 113 et 114 du Code des Marchés
Publics.
L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement être acceptée et ses
conditions de paiement agréées par le Maître d’ouvrage. Toute soustraitance occulte pourra être sanctionnée par la résiliation du contrat aux
frais et risques de l'entreprise titulaire.
Article 7 - FACTURATION
Le paiement des sommes dues par le Maître d’Ouvrage s'effectuera après
service fait. Les factures libellées à l'ordre du Maître d’Ouvrage seront
fournies en deux exemplaires et devront être adressées par le titulaire à la
Mairie de Saint Germain du Puy 18390 Saint Germain du Puy. La facture
devra reprendre, en plus des mentions légales obligatoires, les références
et éléments du marché.
Article 4 - ASSURANCES
Le titulaire et ses éventuels sous - traitants devront pouvoir justifier, à tout
moment, et sur simple demande du Maître d’Ouvrage avoir contracté une
assurance garantissant leur responsabilité, notamment à raison des
dommages que leurs préposés auraient pu engendrer à l'égard des tiers,
des usagers et de la personne publique, qu'il s'agisse d'accidents ou de
dommages causés par la conduite des prestations ou les modalités de
leur exécution. La garantie devra être suffisante.
Article 8 – PAIEMENT
Le délai global et maximal de paiement (Mandatement ville et paiement
trésor public) est fixé à 30 jours à réception de la facture, conformément à
la réglementation en vigueur. Les modalités de règlement des avances et
acomptes sont fixées dans les conditions particulières ou par le CCAG
applicable.
Le taux des intérêts moratoires appliqués aux acomptes et au solde est
égal au taux de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts
moratoires ont commencé à courir, majoré de deux points.
Article 5 - DÉMARRAGE DE LA PRESTATION ET DÉLAIS
D'EXÉCUTION
Le marché est notifié au titulaire par tout moyen à la convenance du
Maître d’ouvrage permettant de donner date certaine à son envoi. Sa
réception par le titulaire vaut ordre de démarrage de la prestation. Sauf
stipulation contractuelle différente, la prestation devra être exécutée dans
les délais indiqués dans les conditions particulières du marché. Le
Titulaire s'engage en outre à exécuter le contrat conformément aux
normes homologuées en vigueur et aux règles de l'art.
Article 9 - INAPPLICABILITÉ DE LA CLAUSE EXCEPTIO NON
ADIMPLÉTI CONTRACTUS
En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, les litiges entre le Maître
d’Ouvrage et le Titulaire du contrat ne pourront être avancés comme
justifiant la suspension - même temporaire- des prestations prévues au
présent contrat.
Article10
JURIDICTIONS
COMPÉTENTES
POUR
LE
RÈGLEMENTDES LITIGES
Dans le cas ou un accord ne pourrait intervenir après une tentative de
règlement à l'amiable entre les parties, le litige serait porté devant le
tribunal administratif d’Orléans. En cas de litige, le droit français est seul
applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents.
L’entreprise reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales d’achat ci-dessus et les acceptent.
Fait à
………………………………….
Le ..…………………
Cachet de l’entreprise, nom et signature de son
représentant :
Marché Fleurissement été 2012 – page 2 / 4
DECLARATION SUR L’HONNEUR
J’atteste sur l’honneur :
1. Redressement judiciaire (1)
‰
Ne pas être en redressement judiciaire
‰
Etre en redressement judiciaire (joindre la copie du jugement).
2. Ne pas faire l’objet d’une condamnation à une peine d’exclusion des marchés publics.
3. Etre, à ce jour, en situation régulière vis-à-vis des administrations fiscales et sociales mentionnées à
l’article 46 du Code des Marchés Publics, ainsi que des obligations personnelles.
4. Etre en situation régulière en ce qui concerne la législation relative à la main d’œuvre, les travailleurs
étrangers, les handicapés et l’emploi régulier de salariés au regard des articles L.143-3, L.143-5 et
L.620-3 du Code du Travail.
5. N’avoir pas fait l’objet, au cours des cinq dernières années, de condamnation inscrite au bulletin n° 2 du
casier judiciaire pour infractions visées aux articles L.125-1,
L.125-3, L.324-4, L.324-9, L.324-10 et
L.341-6 du Code du Travail.
6. Etre titulaire :
− D’une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourues
vis-à-vis des tiers et du maître d’ouvrage à la suite de tous les dommages corporels, matériels ou
immatériels survenant du fait des prestations.
− Pour les travaux de bâtiment, d’une assurance couvrant la responsabilité décennale résultant
des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du Code Civil.
(1)
Cocher la case correspondante à la situation
Fait à
………………………………….
Le
..…………………………………
Cachet de l’entreprise, nom
signature de son représentant :
et
Marché Fleurissement été 2012 – page 3 / 4
DECISION DU POUVOIR ADJUDICATEUR
Mise au point du marché :
Lot 1 : □ non attribué
□ attribué pour un montant de …………….. € HT
Lot 2 : □ non attribué
□ attribué pour un montant de …………….. € HT
Lot 3 : □ non attribué
□ attribué pour un montant de …………….. € HT
Montant total du marché : ………………………………………………€ HT
………………………………………………€ TTC
Dont TVA à 7% :
Accepté à Saint-Germain du Puy, le
Le Maître d'Ouvrage
Le Maire,
Maxime CAMUZAT
‰
Notification du marché par courrier :
• Date d’envoi recommandé avec accusé réception:
• Date de notification (1ère présentation) :
‰
Notification directe par remise en main propre :
Date :
Cachet de l’entreprise, nom et signature de son représentant
Marché Fleurissement été 2012 – page 4 / 4
n°lot
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Références produits demandés
agastache urticifolia blanca
ageratum bavaria bicolore
ageratum bleu horizon
ageratum leilani bleu
alternanthera party time rose
alternanthera raspberry rum
amarante tricolore aurora
ammi visnaga
artemesia schmidtiana nana
basilic osmin pourpre
begonia dragon wing rouge
begonia senator F1 écarlate feuillage bronze
begonia stara blanc
begonia stara pink
begonia summerwings blanc
begonia summerwings deep red
begonia summerwings vanilla
begonia super olympia bicolour
begonia super olympia rose
bidens pirates pearl
bidens solaire star compact
calibrachoa blanc
calibrachoa grape punch
calibrachoa yellow
canna indica tropical bronze scarlet
canna indica tropical jaune
canna jaune richard wallace
canna rouge feuillage pourpre 1m
celeri percel
chou popof variegata
cinéraire maritime cirrus
cléome senorita blanca
coleus Mme bauché
coleus kong mosaïc
coleus or des pyrennées
cosmos new choco
cosmos sonata blanc pur
cuphea llavea fire cracker
cuphea llavea white
cyperus papyrus akhenaton
dichondra silver falles
diplandenia blanc
diplandenia rouge
euphorbe diamond frost
Diamètre
Ou
Quantité totale Litrage souhaité
par référence
10,5
3
8
97
8
26
8
36
10,5
8
10,5
8
10,5
10
8
7
10,5
26
10,5
19
8
169
8
7
8
33
8
9
8
19
8
6
8
91
8
15
8
15
8
51
8
22
8
19
8
5
8
31
2l
3
2l
2
2l
3
2l
4
8
5
14
8
3
10,5
13
8
27
10,5
41
8
101
8
73
8
13
8
123
8
25
10,5
6
8
32
10,5
25
10,5
25
10,5
24
Appellation en cas de produit de substitution
Diamètre
Ou
Litrage proposé
Quantité totale par référence Proposée
prix
Unitaire €HT
prix
Total € HT
page 1/3
n°lot
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Références produits demandés
euryops sonnenschein
gaura lindheimeri blanc
geranium lierre blanc
geranium lierre cascade feuer
geranium lierre dark red blizzard
geranium mosaïc purple (zonal)
geranium mosaïc red (zonal)
geranium zonal blanc
geranium zonal contrast
geranium zonal exotica bicolor red
geranium zonal graffiti rouge
geranium zonal rouge
geranium zonal toscana magnus
glechoma nepeta
ipomée marguerite
ipomée sweet cardine bronze
ipomée sweet heart purple
lantana crème à œil jaune 0,60m
lantana droit golden sun
lantana droit rouge
lantana lucky lemon glow
lantana lucky rose sunrise
lantana lucky white
lantana lucky yellow imp
lantana retombant ferracci
lantana retombant jaïpur
laurencia axillaris bleu
lysimachia aurea
molucella laevis
muflier F1 annabel red/white
muflier F1 pirouette F. scarlet
muflier F1 snapshot F. white
muflier F1 speedy sonnet F. white
œillet d'inde triploide zenith jaune
orysa black madras
pennisetum fireworks
pennisetum setaceum rubrum
pétunia mystical black velvet
pétunia mystical F1 phanom
pétunia niagara tentation gin fiz
pétunia niagara tentation violet vein
plectranthus coleoïdes variegata
poirée bright yellow
rose d'inde jubilée jaune
Diamètre
Ou
Quantité totale Litrage souhaité
par référence
10,5
7
8
143
8
49
8
53
8
116
8
27
8
216
8
63
8
14
8
12
8
18
8
39
8
36
8
116
8
82
8
16
8
40
10,5
4
10,5
3
10,5
5
10,5
207
10,5
9
10,5
66
10,5
182
10,5
39
10,5
48
8
45
8
254
10,5
15
8
49
8
27
8
21
8
10
8
63
10,5
25
10,5
10,5
66
8
79
8
92
8
35
8
80
8
6
10,5
5
8
46
Appellation en cas de produit de substitution
Diamètre
Ou
Litrage proposé
Quantité totale par référence Proposée
prix
Unitaire €HT
prix
Total € HT
page 2/3
n°lot
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Références produits demandés
rose d'inde perfection jaune
rose d'inde vanilla
rudbeckia hirta goldilocks
rudbeckia hirta prairie sun
sauge coccinea coral nymph
sauge coccinea lady in red
sauge coccinea snow nymph
sauge farinacea cirrus
sauge farinacea fairy queen
sauge farinacea ivoire
sauge farinacea victoria bleue
sauge gregii violet
sauge patens cambridge
sauge patens patio blanc
sauge splendens dancing flame
scaevola aemula blue
scaevola suntastic yellow
sun patiens compact blanc
sun patiens compact rouge
sun patiens vigourous blanc
sun patiens vigourous rouge
surfinia amethyste
surfinia table dark red
tabac langsdorfii lemon tree
tabac perfume F1 blue
tabac perfume F1 Lime
tabac saratoga lime green
tabac saratoga rouge
tabac sylvestris
tagetes signata lulu (jaune citron)
thunbergia jaune
verveine bonariensis
verveine rigida polaris mauve
verveine tapissante bleu/violet
verveine tapissante blanc
verveine tapissante lavender étoilée
verveine tapissante rouge
zinnia elegans pompon blanc
zinnia profusion blanc
Diamètre
Ou
Litrage souhaité
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10,5
8
8
10,5
10,5
10,5
10,5
8
8
8
8
8
8
8
10,5
8
10,5
8
8
8
8
8
8
8
8
Quantité totale par référence
59
21
60
20
109
34
20
21
28
13
123
104
14
7
5
12
12
80
26
30
50
6
42
3
5
21
33
5
14
15
3
34
36
95
317
295
184
12
21
Appellation en cas de produit de substitution
Diamètre
Ou
Litrage proposé
Quantité totale par référence Proposée
prix
Unitaire €HT
prix
Total € HT
Total du lot € HT
TVA 7%
Total du lot € TTC
page 3/3
n°lot
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Références produits demandés
ajuga reptans atoprupurea
andropogon scoparius prairie blues
carex buchananii red rooster
euphorbe amygdaloïdes purpurea
euphorbe characia black Pearl
euphorbe griffithii
euphorbe helena
euphorbia black bird
euphorbia myrsinite
euphorbia polychroma
fétuque elijah blue
geranium pratense Midnight Reiter
geranium vivace à feuilles cendrées purple pillow
geranium vivace sanguin vision
geum coccineum koi
geum lady stratheden
geum Mrs Bradshow
heliopside loraine sunshine
herbe du japon stipe it rich
heuchère lime rickey
heuchère vénus
hosta big daddy
hosta captain kirk
hosta fortunei gold standard
hosta orange marmalade
imperata cylindrica red baron
kniphofia citrina
kniphofia wrexham buttercup
libertia ixioides goldfinger
libertia ixioides Taupo blaze
miscanthus kaskade
miscanthus zebrinus
molinia caerulea arundinacea transparent bleue
panicum heiliger hain
panicum virgatum heavy metal
pennisetum alopecuroïdes
pennisetum macrourum tail feathers
phormium cream delight
rosmarinus officinalis
salvia microphylla hot lips
salvia nemorosa blawkonigin
salvia officinalis icterina
schizachyrium scoparium prairie blues
sédum téléphium red cauli
stippa tennuissima pony tailes
Diamètre
Ou
Litrage souhaité
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
1,3l
Quantité totale par référence
117
5
18
3
16
4
11
37
7
36
34
3
3
3
3
3
3
13
5
24
14
1
1
3
5
17
1
1
6
6
1
1
12
12
3
5
9
2
1
1
1
13
1
4
8
Appellation en cas de produit de substitution
Diamètre
Ou
Litrage proposé
Quantité totale par référence Proposée
prix
Unitaire €HT
prix
Total € HT
Total du lot € HT
TVA 7%
Total du lot € TTC
page 1/1
n°lot
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Références produits demandés
abutilon mégapotomicum grimpant
cassia didymobotrya
cassia didymobotrya ½ tige
cassia didymobotrya tige 1,50m
Canne à sucre
datura variegata
dipladenia pallissé dark red 1,50m
lantana tige blanc 1,20m
lantana tige jaune 1,50m
musa basjoo 0,80/1m
phoenix 1m
plumbago colonne 1/1,20m
plumbago grimpant
plumbago tige 1,50m
solanum jasminoides grimpant blanc
trachycarpus wagnerianus 0,90/1,10m ou Excelsa
Diamètre
Ou
Litrage souhaité
Quantité totale par référence
14
1
3
2
3
5
2
2
5
2
8
7
5
2
6
3
Appellation en cas de produit de substitution
Diamètre
Ou
Litrage proposé
Quantité totale par référence Proposée
prix
Unitaire €HT
prix
Total € HT
Total du lot € HT
TVA 7%
Total du lot € TTC
page 1/1
Répartition par Roll du lot 1
n°lot
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Références produits demandés
Diamètre
Ou
Litrage souhaité
agastache urticifolia blanca
ageratum bavaria bicolore
ageratum bleu horizon
ageratum leilani bleu
alternanthera party time rose
alternanthera raspberry rum
amarante tricolore aurora
ammi visnaga
artemesia schmidtiana nana
basilic osmin pourpre
begonia dragon wing rouge
begonia senator F1 écarlate feuillage bronze
begonia stara blanc
begonia stara pink
begonia summerwings blanc
begonia summerwings deep red
begonia summerwings vanilla
begonia super olympia bicolour
begonia super olympia rose
bidens pirates pearl
bidens solaire star compact
calibrachoa blanc
calibrachoa grape punch
calibrachoa yellow
2l
canna indica tropical bronze scarlet
2l
canna indica tropical jaune
2l
canna jaune richard wallace
2l
canna rouge feuillage pourpre 1m
celeri percel
chou popof variegata
cinéraire maritime cirrus
cléome senorita blanca
coleus Mme bauché
coleus kong mosaïc
coleus or des pyrennées
cosmos new choco
cosmos sonata blanc pur
cuphea llavea fire cracker
cuphea llavea white
cyperus papyrus akhenaton
dichondra silver falles
diplandenia blanc
diplandenia rouge
euphorbe diamond frost
euryops sonnenschein
gaura lindheimeri blanc
geranium lierre blanc
geranium lierre cascade feuer
geranium lierre dark red blizzard
geranium mosaïc purple (zonal)
geranium mosaïc red (zonal)
Quantité totale par référence
10,5
8
8
8
10,5
10,5
10,5
8
10,5
10,5
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10,5
8
10,5
8
8
8
8
8
10,5
8
10,5
10,5
10,5
10,5
8
8
8
8
8
8
3
97
26
36
8
8
10
7
26
19
169
7
33
9
19
6
91
15
15
51
22
19
5
31
3
2
3
4
5
14
3
13
27
41
101
73
13
123
25
6
32
25
25
24
7
143
49
53
116
27
216
Appellation en cas de produit de substitution
Diamètre
Ou
Litrage proposé
Quantité totale par référence Quant.
Proposée
Roll1
Quant.
Roll2
21
5
14
3
5
3
25
3
7
7
7
Quant.
Roll3
0
14
0
0
0
0
0
0
12
10
26
0
0
0
0
0
32
0
0
26
0
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
30
0
0
18
0
0
12
0
0
0
0
25
0
15
30
0
62
Quant.
Roll4
0
32
0
0
0
0
0
0
0
0
41
0
3
0
0
0
29
0
0
19
0
0
5
13
0
0
0
0
0
0
0
6
0
23
17
20
0
63
0
0
0
0
0
0
0
25
0
12
41
0
77
Quant.
Roll5
0
36
0
0
0
0
0
0
0
0
36
0
8
0
0
0
30
0
0
6
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
36
0
0
0
0
0
0
0
13
27
0
45
0
75
Quant.
Roll6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
9
12
0
0
15
15
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
12
0
0
0
0
0
20
25
25
3
0
14
22
20
0
27
2
Quant.
Roll7
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
19
0
6
0
0
6
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
18
0
17
3
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
6
0
0
0
Quant.
Roll8
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
2
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
7
0
0
0
0
0
Quant.
Roll9
0
15
5
15
3
3
0
0
7
0
15
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3
0
0
9
0
12
15
5
0
0
0
0
0
0
7
0
18
0
0
0
0
0
Quant.
Roll10
0
0
0
21
0
5
5
0
0
0
18
0
7
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
5
0
0
0
21
0
6
0
3
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
7
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
page 1/3
Répartition par Roll du lot 1
n°lot
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Références produits demandés
geranium zonal blanc
geranium zonal contrast
geranium zonal exotica bicolor red
geranium zonal graffiti rouge
geranium zonal rouge
geranium zonal toscana magnus
glechoma nepeta
ipomée marguerite
ipomée sweet cardine bronze
ipomée sweet heart purple
lantana crème à œil jaune 0,60m
lantana droit golden sun
lantana droit rouge
lantana lucky lemon glow
lantana lucky rose sunrise
lantana lucky white
lantana lucky yellow imp
lantana retombant ferracci
lantana retombant jaïpur
laurencia axillaris bleu
lysimachia aurea
molucella laevis
muflier F1 annabel red/white
muflier F1 pirouette F. scarlet
muflier F1 snapshot F. white
muflier F1 speedy sonnet F. white
œillet d'inde triploide zenith jaune
orysa black madras
pennisetum fireworks
pennisetum setaceum rubrum
pétunia mystical black velvet
pétunia mystical F1 phanom
pétunia niagara tentation gin fiz
pétunia niagara tentation violet vein
plectranthus coleoïdes variegata
poirée bright yellow
rose d'inde jubilée jaune
rose d'inde perfection jaune
rose d'inde vanilla
rudbeckia hirta goldilocks
rudbeckia hirta prairie sun
sauge coccinea coral nymph
sauge coccinea lady in red
sauge coccinea snow nymph
sauge farinacea cirrus
sauge farinacea fairy queen
sauge farinacea ivoire
sauge farinacea victoria bleue
sauge gregii violet
sauge patens cambridge
sauge patens patio blanc
Diamètre
Ou
Litrage souhaité
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
8
8
10,5
8
8
8
8
8
10,5
10,5
10,5
8
8
8
8
8
10,5
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Quantité totale par référence
63
14
12
18
39
36
116
82
16
40
4
3
5
207
9
66
182
39
48
45
254
15
49
27
21
10
63
25
66
79
92
35
80
6
5
46
59
21
60
20
109
34
20
21
28
13
123
104
14
7
Appellation en cas de produit de substitution
Diamètre
Ou
Litrage proposé
Quantité totale par référence Quant.
Proposée
Roll1
Quant.
Roll2
18
15
50
18
6
44
3
21
7
10
7
7
Quant.
Roll3
18
0
0
0
0
0
28
33
2
12
0
0
0
10
0
0
0
16
20
17
0
0
14
10
0
0
0
5
6
17
0
26
2
34
2
0
5
13
0
20
0
18
6
6
0
6
0
35
28
0
0
Quant.
Roll4
3
0
0
0
0
3
32
17
12
7
0
0
0
0
0
0
0
11
16
3
0
0
0
0
0
0
3
11
5
13
0
30
21
16
4
0
0
11
0
22
3
34
0
0
0
0
0
43
0
0
0
Quant.
Roll5
0
0
0
0
0
6
50
9
2
0
0
0
0
0
0
0
0
12
12
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
18
0
24
12
30
0
0
0
16
0
6
0
6
0
0
0
0
0
18
59
0
0
Quant.
Roll6
12
0
0
0
0
0
3
0
0
18
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
12
0
12
0
0
0
0
0
12
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
Quant.
Roll7
0
0
12
0
0
27
0
9
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
78
0
35
17
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
14
0
0
0
13
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
182
0
66
182
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
Quant.
Roll8
Quant.
Roll9
0
14
0
0
24
0
0
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
32
0
0
0
21
10
0
0
4
3
0
0
0
0
0
0
5
7
0
0
0
19
0
7
21
7
0
10
0
0
0
Quant.
Roll10
0
0
0
0
15
0
3
6
0
0
4
0
3
0
0
0
0
0
0
0
20
15
0
0
0
0
21
0
0
0
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7
7
0
0
15
0
17
0
7
7
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
15
0
0
0
0
0
0
49
0
0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
21
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
page 2/3
Répartition par Roll du lot 1
n°lot
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Références produits demandés
sauge splendens dancing flame
scaevola aemula blue
scaevola suntastic yellow
sun patiens compact blanc
sun patiens compact rouge
sun patiens vigourous blanc
sun patiens vigourous rouge
surfinia amethyste
surfinia table dark red
tabac langsdorfii lemon tree
tabac perfume F1 blue
tabac perfume F1 Lime
tabac saratoga lime green
tabac saratoga rouge
tabac sylvestris
tagetes signata lulu (jaune citron)
thunbergia jaune
verveine bonariensis
verveine rigida polaris mauve
verveine tapissante bleu/violet
verveine tapissante blanc
verveine tapissante lavender étoilée
verveine tapissante rouge
zinnia elegans pompon blanc
zinnia profusion blanc
Diamètre
Ou
Litrage souhaité
10,5
8
8
10,5
10,5
10,5
10,5
8
8
8
8
8
8
8
10,5
8
10,5
8
8
8
8
8
8
8
8
Quantité totale par référence
5
12
12
80
26
30
50
6
42
3
5
21
33
5
14
15
3
34
36
95
317
295
184
12
21
Appellation en cas de produit de substitution
Diamètre
Ou
Litrage proposé
Quantité totale par référence Quant.
Proposée
Roll1
Quant.
Roll2
5
10
15
5
5
10
21
35
64
49
Quant.
Roll3
0
12
0
8
0
5
10
2
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
18
6
0
0
0
Quant.
Roll4
0
0
0
5
1
0
12
4
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
37
0
0
0
Quant.
Roll5
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
24
0
0
0
Quant.
Roll6
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
30
0
0
0
Quant.
Roll7
0
0
0
19
5
3
11
0
0
3
0
11
26
5
0
0
0
0
0
0
71
0
65
0
0
Quant.
Roll8
0
0
0
7
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
0
0
5
21
Quant.
Roll9
0
0
0
19
5
0
5
0
0
0
5
10
7
0
0
10
0
15
15
35
15
95
35
7
0
Quant.
Roll10
0
0
0
7
0
7
7
0
0
0
0
0
0
0
5
0
3
9
0
0
21
39
35
0
0
0
0
0
5
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
9
5
0
0
0
0
35
0
0
0
0
page 3/3