Nom et adresse officiels de l`organisme acheteur 101, Cours Victor

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur
101, Cours Victor Hugo
33074 BORDEAUX CEDEX
Correspondant : Mme Myriam CAPPELIE, 101 cours Victor Hugo, 33074 Bordeaux Cedex
Tél. :05 57 19 38 18, courriel : m.cappelie @ incite-bordeaux.fr
Adresse internet : http://www.incite-bordeaux.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement - Aménagement urbain
Objet du marché: Travaux de construction d’un bâtiment BBC de 36 logements locatifs
sociaux- situé à l’angle des rues Mandron et Schumann à BORDEAUX.
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés)
• Objet principal : 45000000
• Objets complémentaires : 4521 0000
Lieu d’exécution des travaux: Rue Mandron et Schumann, 33300 Bordeaux
Code NUTS: FR612
La procédure d’achat du présent avis n’est pas couverte par l’accord sur les marchés publics de
I’OMC.
Caractéristiques principales
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• La présente consultation concerne les travaux de construction d’un bâtiment BBC R+ 4, 36
logements locatifs sociaux.
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Les travaux sont répartis en 16 lots
définis ci-après. Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé. Les candidats pourront présenter
une offre pour un ou plusieurs lots.
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d’exécution : 18 mois à compter de la notification du marché
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux): 01 mai 2012
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché :
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire. Si
le groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il pourra se voir contraint d’assurer sa
transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu’il est indiqué ci-dessus.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements
- En qualité de membres de plusieurs groupements.
L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières: non
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Les candidats devront fournir :
Une lettre de candidature (formulaire DC1) mentionnant une adresse email
Les renseignements et déclarations du candidat (formulaire DC2). En cas de groupement, ce
document est produit par chacun des cotraitants.
Le pouvoir et le nom de la personne habilitée à engager l’entreprise et ou la société (signature
originale)
Le chiffre d’affaires des 3 dernières années (formulaire DC2)
Une liste des moyens en personnel et matériel dont le candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature.
Une liste de références de même nature de mois de 3 ans attestant de la compétence de
l’entreprise datées, chiffrées et validées par des attestations de bonne exécution (en cas
d’absence de références, le candidat pourra par tout moyen à sa convenance justifier de sa
capacité à réaliser les prestations)
Un extrait Kbis daté de moins de trois mois ou l’enregistrement au Registre des Métiers
Les attestations responsabilité civile et décennale le cas échéant en cours de validité indiquant
le montant garanti et la nature des activités couvertes
La copie des qualifications acquises par le candidat
En cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet (les
personnes physiques ou morales admises au redressement judiciaire devront justifier quelles
ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible du marché)
Attestation sur I’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun cas mentionné à
l’article 8 de l’Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005.
Pièces de l’offre
Un acte d’engagement : imprimé ci-joint à dater et signer
La D.P.G.F dûment libellée au nom d’InCité
Le mémoire permettant d’apprécier la valeur technique de l’offre (cf. critères de jugement).
Le planning de réalisation dûment signé
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation ou
document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Date limite de réception des offres : 26 mars 2012 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des
offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / L’entité adjudicatrice: 21022012
Date d’envoi du présent avis à la publication : 21 février 2012
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus
Mme Julie DEBUNNE, InCité, 101 cours Victor Hugo, 33074 Bordeaux Cedex, tél. : 0557193822,
courriel: j.debunne@ incite-bordeaux.fr
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être
envoyés:
Mme Myriam CAPPELIE, InCité, 101 cours Victor Hugo, 33074 Bordeaux Cedex
Tél. : 0557193818, courriel m.cappelie@ incite-bordeaux.fr
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels
Le dossier de consultation est à commander à InCité auprès de Mme Myriam CAPPELIE
par fax 05 56 43 18 15 ou par email au [email protected].
Il sera fourni sur CD ROM.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de Grande Instance, 30, rue des Frères
Bonie, 33077 Bordeaux Cedex
Nature et désignation des lots
Lot(s) 00 Terrassement – VRD
Lot(s) 01 Fondations spéciales - Gros Œuvre
Lot(s) 02 Ossature - Bardage Bois
Lot(s) 03 Etanchéité
Lot(s) 04 Menuiseries extérieures aluminium
Lot(s) 05 Menuiseries intérieures Bois
Lot(s) 06 Plâtrerie
Lot(s) 07 Isolation
Lot(s) 08 Revêtements de sols durs et faïences
Lot(s) 09 Revêtements de sols souples
Lot(s) 10 Peinture
Lot(s) 11 Serrurerie
Lot(s) 12 Ascenseurs
Lot(s) 13 Chauffage - Plomberie Sanitaire - VMC
Lot(s) 14 Electricité CFO CFA
Lot(s) 15 Espaces Verts