Cahier des charges achat et installation d`un serveur

Achat et installation d’un serveur
MARCHE N°2011/M0002
POUVOIR ADJUDICATEUR :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE NOZAY
CAHIER DES CHARGES
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
Conformément à l’article 28 du code des marchés publics
er
(en application du décret n°2006-975 du 1 août 2006 portant sur le code des marchés publics)
LOT 1 : ACHAT D’UN SERVEUR
LOT 2 : INSTALLATION D’UN SERVEUR
1) POUVOIR ADJUDICATEUR :
Communauté de Communes de la Région de Nozay – 9 rue de l’église – 44170 NOZAY
2) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Lot 1 – Achat d’un serveur
- 1 serveur : 8 giga de ram, DD au moins 300 Go, Raid 5, 2 alimentations
- 1 onduleur
- Garantie 3 ans (option 5 ans) remplacement matériel défectueux en moins de 6 heures
- 1 lot de 10 K7 sauvegarde ultrium 200-400 LTO
- 2 DD réseau (avec gestion des droits d’accès domaine) de 2 à 4 To
- Licence VMware vSphere
- Licence windows serveur 2003
- Agent Brightstore Arcserve
- 1 licence antivirus Kaspersky serveur (3 ans)
Les variantes ne sont pas autorisées.
Communauté de communes de la Région de Nozay
1/3
Achat et installation d’un serveur
Lot 2 – Installation d’un serveur
- Virtualisation de l’ancien serveur sur le nouveau
- Augmentation de la taille de C : et D :
- Installation et configuration des 2 DD réseau (A et B). Ces 2 DD serviront à stocker :
> Images et vidéos : Le disque A sera accessible par lecteur réseau aux utilisateurs
du domaine. Le disque B recevra une copie de A, 2 fois par semaine (le disque B ne sera
accessible qu’à l’administrateur).
> Copie automatique semaines paires des fichiers bureautiques sur le disque A et
copie automatique semaines impaires des fichiers bureautiques sur le disque B.
> 1 image du serveur virtualisé semaines paires sur le disque A et 1 image du
serveur semaines impaires sur le disque B.
- Configuration de l’ancien serveur pour qu’il devienne serveur de sauvegarde. Chaque nuit
de la semaine copie des données bureautiques sur l’ancien serveur puis sauvegarde des
données bureautiques sur K7 ultrium 200-400 LTO (lecteur de K7 déjà installé sur l’ancien
serveur géré par le logiciel Brightstore Arcserve Backup. Envoi d’un mél à l’administrateur en
cas d’échec de la sauvegarde.
- Vérification du bon fonctionnement de l’ensemble de l’installation (fonctionnement de la
gestion du domaine, des sauvegardes, de l’application Magnus)
- Préciser la durée et le délai d’installation.
Les variantes ne sont pas autorisées.
3) DELAI :
Début des prestations (lots 1 et 2) : Fin février 2011.
4) PENALITES DE RETARD :
Conformément à l’article 14 du CCAG des techniques de l’information et de la
communication, les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu’il soit nécessaire de
procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution
des prestations est expiré. Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V x R / 1 000 ;
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur de la commande sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale
au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la
TVA.
R = le nombre de jours de retard.
5) PRÉSENTATION DES OFFRES :
Le candidat devra fournir au minimum dans son offre (en précisant le lot) :
- Le cahier des charges paraphé, daté et signé ;
- Un devis par lot,
- Un planning d’intervention (lot 2),
- Les renseignements tels que prévus aux articles 44 et 45 du Code des marchés
publics.
Communauté de communes de la Région de Nozay
2/3
Achat et installation d’un serveur
6) REMISE DES OFFRES :
La date limite de remise des offres est fixée au vendredi 11 février 2011 à 12H00.
Les offres sont à envoyer ou à remettre à la Communauté de Communes de la Région de
Nozay – 9, rue de l’église – B.P. 27 – 44170 NOZAY, en précisant la mention « Achat et
installation d’un serveur » ainsi que le numéro du lot ou par transmission électronique à
l’adresse suivante : [email protected].
Communauté de communes de la Région de Nozay
3/3