SANCY ARTENSE COMMUNAUTE Réunion du Conseil de
Transcription
SANCY ARTENSE COMMUNAUTE Réunion du Conseil de
SANCY ARTENSE COMMUNAUTE Réunion du Conseil de Communauté Séance du 8 novembre 2007 à Cros Présents : TITULAIRES AVEZE BAGNOLS CROS M. VERDIER Jean Pierre ST-DONAT ST GENES ST JULIEN ST-SAUVES EXCUSES POUVOIRS M. MARION Gérard M. GOIGOUX Jean M. GATIGNOL Jean Louis M. CORNEAU Gérard LARODDE LA TOUR SUPPLEANTS M. SERRE Christophe M. GAYT Paul M. MAYET René M. MARION François M. PERRON Roland Mme FALGOUX Jacqueline M. BELLAIGUE Daniel M. CLAMADIEU Yves M. BALLET Germain M. BRUT Claude M. TATRY René M. DUFAUD Jean M. CORNEAU Gérard M. URLANDE Fernand Mme MARCHE Marie-Hélène M. MARION François M. SOUCHAL Jean Claude M. BALLET Germain SINGLES TAUVES M. URLANDE Fernand Ordre du jour I. PRÉSENTATION DU SITE INTERNET.................................................................................................................................... 3 II. CHARTE FORESTIÈRE DE TERRITOIRE................................................................................................................................ 4 III. PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES................................................................................................................................................... 5 IV. PARC D'ACTIVITÉS « LA COURTINE »............................................................................................................................... 8 V. DIAGNOSTIC DU FONCIER AGRICOLE............................................................................................................................... 9 VI. CONTRAT LOCAL DE DÉVELOPPEMENT........................................................................................................................ 11 VII. JARDIN CONSERVATOIRE À BAGNOLS.......................................................................................................................... 12 VIII. LEADER 4: PROGRAMME POUR LA PÉRIODE 2007-2013............................................................................................. 13 Sancy Artense Communauté – Réunion du Conseil du 8 novembre 2007 à Cros 1 IX. EOLIENNES............................................................................................................................................................................. 14 X. LOGEMENTS SOCIAUX........................................................................................................................................................ 17 XI. PROJET DE MAISON DES SERVICES PUBLICS................................................................................................................ 18 XII. RÉSIDENCE D'ARTISTES.................................................................................................................................................... 20 XIII. MISE EN RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES........................................................................................................................ 21 XIV. DÉCISION MODIFICATIVE................................................................................................................................................ 21 XV. COMPLEXE SPORTIF INTERCOMMUNAL...................................................................................................................... 23 XVI. CENTRE DE GESTION....................................................................................................................................................... 24 XVII. IMMOBILIER PROFESSIONNEL VACANT...................................................................................................................... 24 XVIII. QUESTIONS DIVERSES ................................................................................................................................................... 25 Le Conseil Communautaire s’est déroulé le 08 novembre 2007 à Cros sous la Présidence de Monsieur GAYT. Approbation du Compte Rendu du 20 septembre 2007: Le Compte-rendu du Conseil de Communauté du 20 septembre 2007 est approuvé. Désignation d’un secrétaire de séance : Mme FALGOUX. RAJOUT: Contrats d'assurance des risques statutaires Sancy Artense Communauté – Réunion du Conseil du 8 novembre 2007 à Cros 2 I. PRÉSENTATION DU SITE INTERNET Présentation du site Internet de la Communauté de Communes: Le Président présente le site Internet de la Communauté de Communes mis en ligne depuis plus d'un an. La page d'accueil présente rapidement la Communauté de Communes, ainsi qu'un agenda des activités en cours et les articles "à la une". La page d'accueil offre également deux types de menus: un sur la gauche plus administratif et celui en haut fonction des compétences intercommunales. Sur le menu de gauche, on retrouve: l'organigramme de la Communauté, une présentation des communes, une présentation des associations, les marchés publics en cours, le budget, la taxe de séjour, les ordures ménagères. Chaque thème sur le bandeau en haut se décline comme suit: Services à la personne: Environnement: entretien des rivières, complexe sportif, SPANC, CIAS, Dessertes forestières, enfance / jeunesse, éducation à l'environnement, habitat. jardin conservatoire, Économie: présentation économique du territoire, actualité de l'économie du territoire, créer ou reprendre une activité, une politique d'accueil de nouvelles populations, Culture: médiathèque, ludothèque, résidence d'artistes, Tourisme: aménagements touristiques, Office de tourisme intercommunal: lien vers le site internet de l'Office. Ente 1500et 2000 visiteurs par mois visitent le site, avec une priorité donnée à la rubrique tourisme. Le site Internet est régulièrement mis à jour par les agents de la Communauté. Il est également très bien référencé. Sancy Artense Communauté – Réunion du Conseil du 8 novembre 2007 à Cros 3 Présentation du site Internet de l'Office de Tourisme: La page d'accueil offre à l'internaute des "idées évasion", les "coups de coeur" et des "activités insolites" Les idées évasion correspondent à une offre "packagée" sous forme de thématiques: séjours thématiques proposés par l'OT ou par les prestataires touristiques. Les activités insolites permettent au territoire de se démarquer en proposant des activités originales du territoire organisées soit par l'OT soit par les prestataires touristiques. Enfin, les coups de coeur sont les manifestations culturelles ou sportives (ou activités de l'OT), qui auront un impact fort notamment sur la population locale. M. PERRON note que les informations sur les communes sont très diverses d'une commune à l'autre. Il serait judicieux de réactualiser cette rubrique. Le Président indique que la présentation du site Internet en Conseil, a justement ce rôle là: permettre à chacun des élus de faire des remarques et de proposer d'améliorer l'information. M. SERRE ajoute que sur la partie tourisme, le renvoi des liens vers d'autres sites se fait avec quelques difficultés. Il précise que beaucoup de prestataires touristiques ne se connaissent pas entre eux, et qu'il y a un travail à mener de ce côté là. II. CHARTE FORESTIÈRE DE TERRITOIRE Présentation de la démarche « Charte forestière de territoire ». Monsieur le Président explique que les Communautés de communes composant le Pays du Grand Sancy ont rencontré l'Association des communes forestières du Puy-de-Dôme (COFOR) en vue d'une présentation de la démarche « Charte forestière de territoire ». Monsieur le Président rappelle qu'une Charte forestière, d'après la loi, est « un outil d'aide à la structuration d'un projet d'aménagement et de développement durable des territoires ruraux insérant davantage les forêts dans leur environnement économique, écologique, social ou culturel ». (Loi d'Orientation Forestière de 2001) Monsieur le Président souligne l'intérêt de la démarche « Charte forestière de territoire » au niveau du Pays du Grand Sancy. En effet, la Charte de territoire du Pays accorde une part importante au développement d'une politique de gestion durable et multifonctionnelle (fonctions économiques, sociales, environnementales ou récréatives) de la forêt à l'échelle du territoire. Ainsi, il pourrait être intéressant de demander à l'Association des communes forestières du Puy-de-Dôme de venir faire une présentation de la démarche aux élus. Sancy Artense Communauté – Réunion du Conseil du 8 novembre 2007 à Cros 4 Et ce, dans le but de préciser : • • • les grands enjeux et principes de l'outil Charte forestière de territoire (CFT) ; le fonctionnement général de la Charte forestière ; les réalisations concrètes pouvant être issues de différentes CFT de la région Auvergne. Enfin, Monsieur le Président termine en expliquant que l'Association des communes forestières du Puy-de-Dôme peut organiser, à l'attention des élus, un voyage d'étude vers un territoire auvergnat engagé dans le suivi et l'animation d'une Charte forestière de territoire. III. PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES Rappel du programme de l’opération : Cette opération consiste en la création d'une pépinière d'entreprises de 900 m2 de surface utile. Il va s'agir de l'aménagement d'un bâtiment simple en rez-de-chaussée, de 900 m2 de surface (dont 160 m2 de bureaux et 740 m2 d'ateliers), avec aménagements extérieurs, voiries, parking. Monsieur le Président fait le point sur l'état d'avancement du projet. Il précise que le dépôt du dossier Permis de Construire a eu lieu le 27 septembre 2007. Le dossier est aujourd'hui en cours d'instruction par la DDE. Monsieur le Président ajoute que pour que le dossier Permis de Construire soit déclaré complet par le service instructeur, il convient que le Conseil communautaire prenne une délibération autorisant le Président à déposer la demande. Le Conseil de Communauté autorise le Président à déposer le dossier Permis de Construire pour l'implantation d'une Pépinière d'entreprises sur le Parc d'Activités « La Courtine » à Saint-Julien Puy-Lavèze. Par ailleurs, Monsieur le Président présente les conclusions du rapport d'étude géotechnique complémentaire sur la parcelle (le lot n°7, d'une superficie de 4196 m²) devant accueillir la Pépinière d'entreprises. Les conclusions du rapport mettent en exergue le caractère « marécageux » de la parcelle, dont on remarque également qu'elle constitue un point bas du Parc d'Activités. Monsieur le Président précise que plusieurs hypothèses ont été avancées pour tenter de remédier à cette mauvaise qualité des sols résultat d'infiltrations d'eau. Et notamment, une modification des écoulements liés à des travaux d'aménagement. Outre des difficultés d'ordre technique, ces hypothèses n'ont pas été retenues en raison de leur coût (au moins 50 000 € HT). De fait, au regard de la médiocrité des sols au droit de cette parcelle n°7, du coût d'éventuels travaux d'aménagement, il a été décidé d'étudier un déplacement du projet sur la parcelle amont mitoyenne (la parcelle n°8). Monsieur le Président déclare que les sondages réalisés sur cette nouvelle parcelle (la parcelle n°8) ont permis de confirmer le fait que celle-ci présentait un contexte géotechnique plus favorable. Monsieur le Président tient à rappeler qu'au regard des droits à construire, des caractéristiques du terrain, de son orientation, la parcelle initiale (la parcelle n°7) présentait un intérêt stratégique évident pour l'implantation de l'équipement communautaire. Sancy Artense Communauté – Réunion du Conseil du 8 novembre 2007 à Cros 5 En effet, située à l'angle de la route départementale et de la voie de desserte, les droits à construire sur cette parcelle sont considérablement réduits. En vertu de la réglementation, 47 % de la parcelle sont constructibles, alors que l'occupation maximale au sol est fixée à 60 %, ce qui implique une diminution de la valeur foncière. Donc, il s'agit à priori du lot le moins intéressant pour la commercialisation. Cependant, la surface disponible était (est) suffisante pour envisager l'implantation de la Pépinière, et conserver une réserve de terrain pour la création d'un éventuel quatrième atelier. En outre, la Pépinière devant avoir un effet locomotive sur le Parc d'activités, l'impact du bâtiment est important. Disposée à l'entrée du site, cette parcelle doit remplir ce rôle stratégique. L'implantation en « effet vitrine », le long de la route départementale est également l'opportunité de créer une façade au caractère événementiel qui restera en permanence visible, même après le développement du Parc d'activités. Pour l'ensemble de ces raisons, Monsieur le Président demande au Conseil de Communauté l'autorisation de réserver le lot n°7 (d'une superficie de 4196 m²) et le lot n°8 (d'une superficie de 3951 m²) pour l'implantation de la Pépinière d'entreprises de Sancy Artense Communauté. Il est entendu, que le lot n°7 par l'intermédiaire d'un aménagement paysager adapté servira « d'espace vitrine » à l'entrée du Parc d'Activités; et que, par ailleurs, des travaux d'aménagement simples (système de tranchées) seront entrepris pour tenter de remédier à cette mauvaise qualité des sols résultat d'infiltrations d'eau, en vue d'une commercialisation future du lot n°7. Monsieur SERRE note pour sa part qu'il serait dommage de passer à côté de la vente de la parcelle n°7 si une entreprise est intéressée. Monsieur CLAMADIEU note qu'il serait bien de remettre la parcelle sur le marché une fois que l'on aura remédié à cette mauvaise qualité des sols résultat d'infiltrations d'eau. Le Conseil de Communauté se prononce pour la réservation du lot n°7 (d'une superficie de 4196 m²) et du lot n°8 (d'une superficie de 3951 m²) en vue de l'implantation de la Pépinière d'entreprises de Sancy Artense Communauté. Le lot n°7, par l'intermédiaire d'un aménagement paysager adapté, servira « d'espace vitrine » à l'entrée du Parc d'Activités. Par ailleurs, des travaux d'aménagement simples (système de tranchées) seront entrepris pour tenter de remédier à cette mauvaise qualité des sols résultat d'infiltrations d'eau, en vue d'une commercialisation future du lot n°7. Enfin, afin de tenir compte du changement de parcelle pour l'implantation de la Pépinière, le Conseil de Communauté autorise le Président à déposer une décision modificative de Permis de Construire ou à redéposer un dossier Permis de Construire pour l'implantation d'une Pépinière d'entreprises sur le Parc d'Activités « La Courtine » à Saint-Julien Puy-Lavèze. Présentation du projet en phase APD. Monsieur THUILIER du Cabinet MTA Architectes, maître d'oeuvre de l'opération, présente au Conseil de Communauté le projet en phase APD ESTIMATION APD / Valeur Novembre 2007 Sancy Artense Communauté – Réunion du Conseil du 8 novembre 2007 à Cros 6 CONSTRUCTION D'UN HOTEL D'ENTREPRISE ST JULIEN PUY LAVEZE ESTIMATION APD / VALEUR NOVEMBRE 2007 / EUROS HT DESIGNATION DES LOTS MONTANTS EN EUROS HT valeur novembre 2007 DONT ACTUALISATION +4,10 % depuis janvier 07 suivant indice national BT 01 TERRASSEMENTS GENERAUX / VRD 113 000,00 € 4 633,00 € GROS-ŒUVRE 243 000,00 € 9 963,00 € 75 000,00 € 3 075,00 € 100 000,00 € 4 100,00 € BARDAGE BOIS 22 000,00 € 902,00 € MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM 20 000,00 € 820,00 € SERRURERIE / PORTES EXTERIEURES 35 000,00 € 1 435,00 € 7 000,00 € 287,00 € 35 000,00 € 1 435,00 € CARRELAGE / FAIENCE 8 000,00 € 328,00 € SOLS SOUPLES 5 800,00 € 237,80 € ELECTRICITE / CHAUFFAGE ELECTRIQUE 70 000,00 € 2 870,00 € PLOMBERIE / SANITAIRE / VMC 17 000,00 € 697,00 € ESPACES VERTS / CLOTURES / PORTAILS 30 000,00 € 1 230,00 € 780 800,00 € 32 012,80 € 764 575,98 € 30 112,98 € CHARPENTE METALLIQUE COUVERTURE METALLIQUE / BARDAGE METALLIQUE MENUISERIES INTERIEURES BOIS PLATRERIE / FAUX-PLAFONDS / PEINTURE MONTANT TOTAL HT RAPPEL ESTIMATION PREVISIONNELLE (valeur janvier 07) actualisée à novembre 07 ECART entre ESTIMATION PREVISIONNELLE & ESTIMATION APD OPTION : PORTES COULISSANTES COUPE FEU ENTRE ATELIERS 16 224,02 € 10 000,00 € Calcul de l'actualisation suivant l'indice général tous corps d'état BT01 Indice en Janvier 2007 : 740,50 Dernier indice connu (juillet 2007) : 761,70 Calcul de l'augmentation = 761,70 / 740,50 = 2,87 % sur 7 mois soit 0,41 % par mois environ Augmentation de janvier 2007 à novembre 2007 = 10 mois x 0,41 %/mois = 4,10 % NOTA : Il existe des indices spécifiques propres à chaque corps d'état, mais l'indice BT 01 (indice national officiel), est une moyenne du coût de construction, qui reflête au mieux les augmentations lors des estimations tous corps d'état Sancy Artense Communauté – Réunion du Conseil du 8 novembre 2007 à Cros 7 Le montant estimatif des travaux en phase APD est de : 780 800 € HT. Par rapport à l'estimation prévisionnelle du projet (734 463 € HT, en janvier 2007), la hausse du montant des travaux est de : 46 337 € HT. Monsieur THUILIER explique au Conseil communautaire que cette hausse s'explique essentiellement au regard de l'actualisation des coûts de construction suivant l'indice national BT 01. Sans cette augmentation des coûts de construction, il faut noter que l'écart entre l'estimation prévisionnelle et l'estimation APD, est de : 16 224 € HT. Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire le plan de financement du projet. Il fait remarquer que par rapport au projet initial, et dans le cadre de FRADDT (Fonds Régional à l'Aménagement et au Développement Durable du Territoire) le concours financier du Conseil Régional est passé de 138 000 € à 207 241 €. Par ailleurs, la Communauté est toujours dans l'attente d'une réponse de la part du Député, M. Jean Paul BACQUET, relative à une demande de subvention exceptionnelle. Le Conseil de Communauté décide de valider la phase APD. Le Conseil de Communauté décide d'autoriser le Président à lancer la consultation des entreprises pour les travaux d'aménagement, et d'engager toutes les démarches nécessaires en ce sens. IV. PARC D'ACTIVITÉS « LA COURTINE » Avenants : Lot n° 1 VRD : Total Marché: 911 086, 23 € HT (Tranche ferme: 746 117,28€ HT+ Tranche conditionnelle: 164 968,95€ HT) Opérations supplémentaires à réaliser : Canalisation EP de la voie communale jusqu'au chemin piéton, avec épandage ; Regards pour AEP, reprise des branchements, mise en forme Plus-value: Nouveau montant du marché: +39 459,60€HT (+4,3%) 950 545,83 € HT Lot n° 3 « Espaces Verts » Moins-value : -12 542€HT En raison de l'absence d'aménagement paysager au niveau du « chemin pietons ». Le Conseil de Communauté autorise le Président à signer l'avenant présenté. Sancy Artense Communauté – Réunion du Conseil du 8 novembre 2007 à Cros 8 V. DIAGNOSTIC DU FONCIER AGRICOLE Rappel du contexte : Sancy Artense Communauté a engagé en 2006 la réalisation d’un diagnostic prospectif sur le foncier agricole de la Communauté. La conduite de l’étude a été confiée à l’ADASEA du Puy-deDôme. Notre diagnostic est achevé. Il reprend des informations individuelles sur la situation des exploitations agricoles, ainsi qu'une évaluation des pistes de reprise dès lors que l'exploitant cessera son activité dans moins de dix ans. Nous nous interrogeons aujourd'hui sur la manière de poursuivre la dynamique et le travail engagés. Vers une mission de «Suivi» du diagnostic ... La mission comprendrait cinq domaines qui devraient être conduits en parallèle : − La mise à jour des diagnostics et la mise en forme des données ; − Le suivi des exploitations à enjeu ; − L'appui aux candidats à l'installation ; − L'animation des opérations d'amélioration foncière ; − L'animation de l'ensemble des opérations lancées par les Communautés à la suite des diagnostics initiaux. Présentation des démarches en cours. Monsieur le Président fait un compte-rendu de la réunion (du 15 octobre 2007 à Saint Gervais sous Meymont) de présentation de la démarche engagée au niveau du Parc Livradois Forez. Le contexte local : Une convention liant 6 Communautés de communes et le Parc Livradois Forez pour l’embauche d’un animateur commun. − Le territoire concerné représente 750 exploitations agricoles (dont 1/3 sont des exploitations à enjeux). − Les enjeux principaux suite aux diagnostics fonciers réalisés: Restructuration foncière - Installation / transmission Le rôle de l’animateur : Création, développement, mise à jour d'une base de données (Extranet) : • Base de données unique • Volet technique • Volet cartographique • Mise à jour uniquement par l’animateur réseau • Accessible via extranet – Actualisation immédiate Développement en interne – investissement spécifique nul Quelques éléments de fonctionnement : Suivi et envoi des appels à candidature SAFER Réalisation de comités techniques ADASEA-SAFER-PRA-Communautés de communes-élus Contact téléphonique régulier Rencontre avec agriculteurs Rappel des enjeux et suivi des échéances Support cartographique − − − − − − Sancy Artense Communauté – Réunion du Conseil du 8 novembre 2007 à Cros 9 − − − − Suivi d’actions en cours : Intervention SAFER – Rétrocession Échanges amiables – Animation et appui techniques Appui technique – Remise en état de sectionnaux Étude remise en culture berges de rivières Monsieur le Président explique qu'il y a un réel intérêt à envisager une animation sur le modèle de l'expérience conduite au niveau du Livradois-Forez. Malgré tout, Monsieur le Président souligne qu'il est difficile d'appréhender la taille critique du périmètre pertinent pour envisager l'intervention d'un animateur foncier. Concernant l'expérience du Livradois-Forez, si le travail réalisé la première année était conséquent (mise en place des partenariats, conception et développement d'une base de donnée (commune) en ligne) ; il est aujourd'hui plus difficile d'évaluer l'activité, sur une année, d'un animateur foncier. Et ce, alors même que le territoire concerné regroupe six Communautés de communes. Monsieur le Président rappelle que les Combrailles ont fait le choix, à titre expérimental, pour une année, de sous-traiter la prestation « animateur foncier » à un organisme agricole. Monsieur François MARION rappelle que l'ADASEA du Puy-de-Dôme est intéressée par ce type d'intervention. Monsieur le Président indique qu'il convient à présent d'évaluer les avantages et les inconvénients des deux formules : recrutement ou sous-traitance à un organisme externe. Le Conseil Général du Puy de Dôme qui finance ce type de démarche pourrait être associé à la réflexion. En tout état de cause, Monsieur le Président met en avant que pour continuer d'avancer sur la question, il conviendra de s'associer avec d'autres Communautés de communes. Et ce, afin que, financièrement et techniquement, une solution convenable et cohérente soit trouvée. Plusieurs Communautés de communes pourraient être intéressées par un suivi de leur diagnostic du foncier agricole. Outre notre Communauté, Ardes Communauté, Lembron Val d’Allier Communauté, voire la Communauté de Rochefort Montagne s'interrogent dans ce sens. Sancy Artense Communauté – Réunion du Conseil du 8 novembre 2007 à Cros 10 VI. CONTRAT LOCAL DE DÉVELOPPEMENT Préparation de l'année 2008 Compte rendu de la réunion du 12 octobre 2007, au Conseil Général. Tableau récapitulatif des fiches de la Communauté et des communes: TABLEAU CLD 2007 - 2012 SANCY ARTENSE COMMUNAUTE Maître d'Ouvra ge Année de réalisation Estimation du Coût de l'opération HT Avis Technique donné en 2007 Sancy Artense Communauté 2007 – 2008 30 000,00 € Avis favorable pour un document de promotion, 1ère édition Mise en place d'un service de transport pendant le temps scolaire Sancy Artense Communauté 2008 40 000,00 € Avis favorable – enveloppe transport à hauteur de 6 000€ OPAH, aide aux privés sancy Artense Communauté mi 2006 à mi 2009 Action Axe n° : I – Favoriser et organiser le développement économique Création d'outils de communication et d'accueil Axe n°: V - Optimiser l'offre de services, développer un mode de transport adapté et souple Avis favorable TABLEAU CLD 2007 - 2012 PROJETS COMMUNAUX Année de réalisation Action Estimation du Coût Avis Technique donné en de l'opération HT 2007 Actions façades La Tour d'Auvergne, Tauves, Bagnols, Saint Julien Puy Lavèze, Saint Genès Champespe, Cros, Larodde, Saint Sauves Bagnols Bascule à Bétail Durée du CLD Avis favorable 2008 33 000,00 € Avis favorable 2008 21 000,00 € Avis réservé / ligne classique Sport, sinon CLD 2008 7 000,00 € 2008 33 000,00 € 2008-2009 210 800,00 € Avis favorable 2008 120 100,00 € Ligne classique Larodde Aménagement d'un site d'escalade à la roche servière La Tour d'Auvergne Aménagement d'un parcours permanent de Course d'Orientation Chemin piéton le long de RD 213 Aménagement Parking Centre bourg Acquisitions foncières Avis réservé / ligne classique Sport, sinon CLD Si inscrit dans un PAB, avis favorable Saint Donat Saint Genès Champespe PAB Rénovation Façades Eglise Saint Julien Puy Lavèze PAB 2008 et suivantes 102451€ en 2007 Avis favorable Saint Sauves PAB Aménagement abords MARPA 2008 et suivantes 111 936,50 € Avis favorable Tauves Petit patrimoine, remise en état de fours à pain PAB 2ème tranche 2008 Ligne classique 2008 – 2009 Avis favorable Sancy Artense Communauté – Réunion du Conseil du 8 novembre 2007 à Cros 11 VII. JARDIN CONSERVATOIRE À BAGNOLS Compte-rendu de la Commission d'Appel d'Offres du 23 octobre 2007 Type de marché: marché de travaux, non alloti, Procédure: marché à procédure adaptée selon l'article 28 du Code des marchés publics, Consultation lancée le: 10 septembre 2007, Publicité dans La Montagne, Réception des offres le: 8 octobre 2007 à 16h00 Offres reçues: 2 offres Entreprise BOYER Entreprise RMCL Analyse des offres: Entreprise Estimation offre de base Offre de base Options Estimation des options 1: 1 000€ 1: marquage parking/pavé = 675€ 129 499,60€ HT BOYER 2: 5 040€ 3: 600€ 4: 2 025€ 127 785,50€ HT 5: 3 825€ RMCL 209 333,50€ HT 2: plus value pour remplacement planche de rive par des pavés = 2 700€ 3: 2 blocs sièges pierre= 640€ 4: passerelle bois = 1 875€ 5: embossage pour support pédagogique en braille = 675€ 1: 1 875€ 2: 9 900€ 3: 1 100€ 4: 6 000€ 5: 5 400€ La Commission d'Appel d'Offres décide de se prononcer favorablement quant à l'offre de BOYER, sans option. Cet avis est confirmé par l'analyse des offres faite par le maître d'oeuvre. Les options pourront être prises en cours de chantier en cas de nécessité, via des avenants. Le Conseil de Communauté décide de se prononcer favorablement quant à l'offre de l'entreprise Boyer pour le projet de jardin conservatoire à Bagnols. Sancy Artense Communauté – Réunion du Conseil du 8 novembre 2007 à Cros 12 VIII. LEADER 4: PROGRAMME POUR LA PÉRIODE 2007-2013 En 2007, la question de la continuité du Programme LEADER se pose. Notre Conseil de Communauté a émis, le 31 janvier 2007, un avis favorable au renouvellement de la constitution d'un GAL « Parc des Volcans d'Auvergne », comprenant le territoire de Sancy Artense Communauté, en vue de déposer un dossier de candidature concernant l'appel à projets pour la programmation LEADER 2007-2013. Et ce, en précisant que cette candidature du GAL « Parc des Volcans d'Auvergne » devrait tenir compte des propositions de notre territoire, et de celles des autres territoires inclus dans le projet, quant au choix du thème fédérateur, sa définition, sa déclinaison opérationnelle, et la stratégie de mise en oeuvre. Présentation du dossier GAL Parc des Volcans d'Auvergne, en vue de la prochaine programmation Leader. Monsieur le Président expose que le thème retenu pour la prochaine programmation Leader « Parc des Volcans d'Auvergne » est : Territoire d'entreprise. Monsieur le Président précise que la philosophie de ce programme (en cours de rédaction par les services du Parc) sera de favoriser l'accueil d'actifs sur le territoire, et de permettre la valorisation des ressources naturelles présentes. Pour ce faire, le programme Leader aura comme objectifs, d'accompagner l'élaboration d'une offre d'activités économiques, et de concrétiser les pistes de développement pressenties par les territoires. Les activités accompagnées pourront être : des activités classiques (commerces, services, bâtiment ...), intéressantes en termes de création d'emplois comme de conditions de vie, pour le maintien et l'accueil de population ; mais également, des activités plus innovantes, destinées à concrétiser les démarches plus qualitatives des territoires (bois énergie, filières agricoles courtes etc.). Monsieur le Président termine en expliquant que le plan de développement de la programmation devrait se matérialiser de la façon suivante : Le plan de développement : Axe 1: Un territoire à potentiel Action n° 1 : Matériaux locaux et écoconstruction Action n° 2 : Une économie touristique rénovée Action n° 3 : Agriculture et filière bois Action n° 4 : Maintien du tissu commercial et artisanal Axe 1I : Mobilisation et attractivité du territoire Action n° 5 : Mobilisation du territoire pour son développement Action n° 6 : Dispositifs d’accueil Action n° 7 : Environnement de l’entreprise Sancy Artense Communauté – Réunion du Conseil du 8 novembre 2007 à Cros 13 Axe III : Dynamisme des entreprises Action n° 8 : Installation et développement d’entreprises Action n° 9 : Réseaux et filières Le Conseil de Communauté approuve le thème retenu ( Territoire d'entreprise) pour la prochaine programmation Leader, GAL « Parc des Volcans d'Auvergne », ainsi que la déclinaison opérationnelle de cette programmation. IX. EOLIENNES Rappel du contexte : « Schéma éolien » et mise en place d'une ou de « Zone(s) de Développement Éolien ». Le Parc des Volcans d'Auvergne va élaborer d'ici la fin de l'année 2007 un Schéma éolien à l'échelle de son territoire. Ce document, mis à disposition des collectivités adhérentes, devra permettre de déterminer les zones où il est objectivement possible d'installer des éoliennes, en respectant naturellement un certain nombre de préconisations. Cet outil devant également permettre de réfléchir à la mise en place de Zones de Développement de l'Eolien (ZDE), obligatoires, à partir de juillet 2007, pour pouvoir bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité par EDF. Concernant le territoire du « Grand Sancy », l'étude « Schéma éolien » préalable à la mise en place d'une ou de Zone(s) de Développement de l'Eolien sur le secteur devrait être achevée à la fin de l'année 2007. Point sur les démarches en cours; Présentation des conclusions du premier Comité de Pilotage ( du Lundi 22 octobre 2007, à Rochefort Montagne), avec : une présentation de la cartographie des contraintes techniques, urbaines, environnementale et réglementaires, une présentation de l'analyse des sensibilités paysagères du territoire vis-à-vis de l'éolien, réalisée par un paysagiste conseils. − − Monsieur le Président, ainsi que Monsieur BELLAIGUE et Monsieur MAYET, présents le 22 octobre 2007, font un compte-rendu de la réunion du premier Comité de Pilotage. Monsieur le Président rappelle que la zone d'étude s'étend au-delà du territoire Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne, sur 37 communes, soit 108 730 ha. Concernant l'analyse des contraintes (contraintes techniques, urbaines, environnementale et réglementaires) Monsieur le Président indique qu'au regard des conclusions du rapport intermédiaire de l'étude « Schéma éolien », en superposant les zones jugées incompatibles des trois classes de données (contraintes techniques, urbaines, environnementale et réglementaires,) et sans ajouter les conclusions de l'étude paysagère du BE Paysager, on obtient une surface jugée incompatible de 84 034 ha soit 77 % de la surface, en grande partie due à la contrainte technique et urbaine du bâti, très dispersé sur la majorité des communes. Sancy Artense Communauté – Réunion du Conseil du 8 novembre 2007 à Cros 14 Monsieur le Président précise que les cartes présentées le 22 octobre étant difficilement lisibles, il a été demandé au Parc des Volcans de communiquer rapidement aux Communautés de communes (en vue d'un débat en Conseil communautaire), les « zones blanches », par Communauté, qui apparaissent sur les cartes et considérées comme sans contrainte « à priori ». Les Communautés devant faire remonter au Parc des Volcans toutes les remarques formulées en Conseil communautaire. Monsieur le Président explique que dans le cadre de l'analyse des contraintes à l'échelle du Parc des Volcans (et donc à l'échelle du Grand Sancy), subsiste le débat sur la définition des contraintes. En effet, concernant la définition des contraintes à intégrer (contraintes techniques et urbaines ; écologiques et patrimoniales), il ressort que celle-ci est bien supérieure à ce qu'exige le cadre réglementaire en la matière. Cela est particulièrement vrai pour la définition de « distances tampon ». Monsieur le Président précise que cette donnée technique n'est pas à négliger. Aussi, dans le cadre de la définition de ces « préconisations » à respecter, il semble nécessaire et pertinent que l'étude du Parc intègre une option « contraintes légales », en plus de l'option « préconisations Parc des Volcans ». Monsieur BELLAIGUE précise que ce problème a été encore mis en avant, lors de la réunion du 22 octobre 2007, par le représentant de la DRIRE Auvergne. Monsieur le Président rappelle qu'un courrier a été adressé dans ce sens au Parc des Volcans d'Auvergne, le 2 avril 2007. Et que par la suite, M. Jean François DUBOURG, au titre du Pays du Grand Sancy, a formulé une demande similaire auprès du Parc. Il ressort que jusqu'à maintenant cette demande n'a pas été prise en compte par les services du Parc des Volcans d'Auvergne. Monsieur BELLAIGUE regrette sincèrement que l'étude du Parc des Volcans n'intègre pas dans ses conclusions les études déjà réalisées sur le secteur. Il rappelle qu'une Zone de Développement de l'Eolien a été accordée, par Monsieur le Préfet, sur la commune de Saint-Julien Puy-Lavèze. Monsieur BELLAIGUE explique qu'il a rencontré à plusieurs reprises les services du Parc pour présenter les études déjà réalisées sur le secteur de Saint-Julien Puy-Lavèze, ainsi que l'état d'avancement du projet éolien sur la Commune de Saint-Julien Puy-Lavèze. Monsieur BELLAIGUE déplore qu'aucune des données communiquées n'ait été prise en compte par les services du Parc des Volcans d'Auvergne. Concernant le classement des données paysagères en entités paysagères cartographiées, auxquelles est attribué un niveau de contrainte (nulle, modéré, fort, incompatible). Monsieur MAYET souligne que l'appréhension d'un paysage est très subjective. Par conséquent, le classement tel qu'il est proposé est nécessairement source de débats. Monsieur BELLAIGUE, pour compléter et illustrer le propos de Monsieur MAYET, tient à faire remarquer que l'appréciation des entités paysagères du secteur de Saint-Julien Puy Lavèze / Laqueuille par BET Paysage est radicalement différente de celle proposée par le Bureau d'Etudes Paysager qui est intervenu au moment de prévoir l'arrivée de l'autoroute A 89. Monsieur BELLAIGUE ajoute que le classement des données paysagères en entités paysagères, telles qu'elles sont cartographiées, est très discutable. Sancy Artense Communauté – Réunion du Conseil du 8 novembre 2007 à Cros 15 Concernant la définition du rôle du Comité de Pilotage « Schéma Eolien ». Monsieur MAYET rappelle la composition du Comité de Pilotage. Il est composé d'élus locaux (trois élus par Communauté + le Président de chaque Communauté; + le Président du Pays du Grand Sancy; + un représentant pour les communes isolées (c'est à dire les communes appartenant au Pays mais en dehors d'une Communauté de communes). A côté de ce collège d'élus, les services de l'Etat, partenaires associés, forment un groupe d'experts. Monsieur MAYET fait remarquer que suite à la réunion du 22 octobre, il semblerait qu'une clarification du rôle du Comité de Pilotage soit nécessaire. En effet, le Comité de Pilotage ne peut pas se prononcer au nom et pour le compte des 37 communes. Il doit forcément y avoir, au préalable, un débat au sein des Conseils communautaires en vue d'une prise de décision. D'après le schéma présenté par le Parc des Volcans d'Auvergne, le Comité de Pilotage peut sélectionner les sites à retenir pour le développement de l'éolien sur le secteur « Grand Sancy », et ensuite faire les proposition aux Conseils communautaires. Or, il y a là un problème manifeste de légitimité. Le Comité de Pilotage ne peut pas se prononcer au nom et pour le compte des 37 communes. Le Conseil de Communauté, suite à la présentation, par cartes, des résultats intermédiaires, sur le territoire de la Communauté, du Schéma éolien du Grand Sancy, formule les observations suivantes : Le Conseil communautaire rappelle que le Schéma éolien apparaît comme un bon outil pour déterminer les zones où il est objectivement possible d'installer des éoliennes, en respectant un certain nombre de préconisations. Néanmoins, il ressort de la présentation faite que, concernant la définition des contraintes à intégrer (contraintes techniques et urbaines; écologiques et patrimoniales), celle-ci soit bien supérieure à ce qu'exige le cadre juridique en la matière. Cela est particulièrement vrai pour la définition de « distances tampon ». Cette donnée technique n'est pas à négliger. Aussi, dans le cadre de la définition de ces « préconisations » à respecter, il semble, au Conseil communautaire, nécessaire et pertinent que l'étude du Parc intègre une option « contraintes réglementaires», en plus de l'option « préconisations Parc des Volcans d'Auvergne». Et ce, conformément à ce qui avait été demandé par le Conseil de Communauté, par courrier, le 2 avril 2007, avant validation de la méthodologie de l'étude, le 13 avril 2007, par le Bureau du Parc. Par ailleurs, le Conseil communautaire souhaite qu'à l'occasion de l'élaboration du Schéma éolien du Grand Sancy, les études déjà réalisées sur le secteur soient intégrées, ainsi que l'état d'avancement du projet éolien sur la Commune de Saint-Julien PuyLavèze. En outre, le Conseil de Communauté ne souhaite pas que, systématiquement, les « zones blanches » de moins de 30 ha, qui apparaissent sur les cartes et considérées comme sans contrainte « à priori », ne soient pas à considérer comme potentielles pour du développement éolien. Concernant le classement des données paysagères en entités paysagères cartographiées, auxquelles est attribué un niveau de contrainte (nulle, modéré, fort, incompatible), le Conseil communautaire émet de nombreuses réserves concernant ce Sancy Artense Communauté – Réunion du Conseil du 8 novembre 2007 à Cros 16 classement. Le Conseil reconnaissant que l'appréhension et l'appréciation d'un paysage sont très subjectives. Concernant la définition du rôle du Comité de Pilotage « Schéma Eolien ». Le Conseil communautaire souhaite une clarification du rôle du Comité de Pilotage. Ce dernier ne pouvant pas se prononcer au nom et pour le compte des 37 communes (ou des 3 Communautés concernées). X. LOGEMENTS SOCIAUX Singles Nouvelle consultation pour le lot 11, assainissement: Procédure: négociée, Consultation lancée le: 01 octobre 2007 Réception des offres: le 19 octobre 2007 à 12h00, Candidats consultés: M. VEYSSEYRE, (Saint Genès Champespe), Entreprise ACML, Entreprise LE MONNIER, Entreprise BOYER. 1 Offre reçue: Entreprise LE MONNIER. Ouverture des plis en Commission d'Appel d'offres, le 23 octobre 2007. Analyse des offres: Offre de base: 23 204€ HT (même offre que lors de la 1ère consultation) Proposition d'une variante: 16 435,50€ HT Cette variante modifie le cahier des charges. Le Maître d'oeuvre va donc étudier cette nouvelle proposition, en concertation avec VEOLIA dans le cadre de l'assainissement non collectif et en étudiant le zonage d'assainissement de la commune de Singles. Sous toute réserve de l'analyse des offres qui sera faite, d'une part en étudiant le zonage d'assainissement de la commune de Singles et d'autre part, en consultant VEOLIA pour un contrôle de l'installation proposée, la Commission d'Appel d'Offres propose de retenir l'offre de l'entreprise LE MONNIER avec variante. Après vérification auprès du Bureau d'étude (équipe de la Maîtrise d'oeuvre): Besoin d'un drainage supplémentaire: Montant total HT 17 862,84€ TVA 5,5% 982,46€ Montant TTC 18 845,30€ Le Conseil de Communauté décide de se prononcer quant au choix d'un prestataire pour le lot 11, assainissement, pour le projet de logements sociaux à Singles. Sancy Artense Communauté – Réunion du Conseil du 8 novembre 2007 à Cros 17 Bagnols Par courrier en date du 19 octobre 2007, l'OPHIS du Puy de Dôme nous informe que les loyers de Bagnols peuvent être augmentés. A titre indicatif, l'OPHIS augmente les loyers de l'ensemble de son parc de 2,25% en moyenne. Le Conseil de Communauté décide de se prononcer favorablement quant à l'augmentation de 2,25% des loyers de la Résidence les Myosotis à Bagnols. Cros Consultation Assurance Dommage ouvrage. Consultation lancée le: 23 octobre 2007, Réception des offres le: 16 novembre 2007, Candidats consultés: SMABTP, AREAS CMA, SMACL. Les consultations pour les chantiers de Singles et de Saint Donat sont lancées par l'OPHIS Puy de Dôme. XI. PROJET DE MAISON DES SERVICES PUBLICS Partenaires semblant intéressés par la Maison des services publics Structures sollicitées en juillet 2007: Structures sollicitées Défavorable Favorable Besoins matériels Monsieur ARCHIMBAUD, conciliateur de justice Favorable Un bureau pour tenir ses permanences DDE, service aménagement et développement des territoires Pas de réponse écrite officielle, en cours de réflexion Circonscription Action médicosociale d'Issoire Pas de réponse écrite officielle, mais à priori avis plutôt favorable Un bureau de permanences, un accès internet, une ligne téléphonique. Trésorerie Le Mont Dore - La Tour Pas de réponse écrite officielle. Restructuration en cours: pourront faire des permanences. Un bureau de permanences, un accès internet, une ligne téléphonique. Mission Locale Aucune réponse CAUE Aucune réponse CAF, URSAFF et MSA Favorable via la borne de visioconférence ANPE Favorable (nouvelle organisation de l'anpe en cours) via la borne de visioconférence, mais également intéressé par un bureau de permanences. besoin d'une ligne téléphonique, prise internet, UDAF Aucune réponse CPAM Aucune réponse CRAM Sancy Artense Communauté – Réunion du Conseil du 8 novembre 2007 à Cros En cours d'une étude pour connaître les besoins, politique de déploiements d'agences de proximité 18 M. MAYET indique qu'il va adresser un courrier à la mission locale et à la circonscription d'action médico-sociale d'Issoire afin de les inciter à utiliser la Maison des services publics. M. MARION Gérard ajoute qu'il serait judicieux de contacter également le CLIC Sénior Montagne, ainsi que les conciliateurs juridiques. Concernant une permanence de la Trésorerie, Le Président précise qu'une permanence s'avère nécessaire sur le territoire regroupant 2 cantons. Consultation pour le choix d'un maître d'oeuvre Marché à procédure adaptée, Consultation lancée le: 21 septembre 2007, Réception des offres le: 04 octobre 2007, Candidats consultés: SARL BRUNO BRUN, Architecte Mme CHANET, Architecte Mme DIF PUECH, Architecte Mme LANG. Réception des offres: SARL BRUNO BRUN, Architecte Mme DIF PUECH Architecte Mme LANG Architecte Mme CHANET, enveloppe non reçue dans les délais. Analyse des offres: Rappel estimation des travaux: 100 000€ HT. CANDIDAT CAPACITES REMUNERATION TECHNIQUES Mme LANG Architecte d'intérieur, 8 000€ HT, soit Indépendante 8% du montant de travaux prévisionnel. Architecte non DPLG, La Maîtrise d'ouvrage ne peut retenir un architecte d'intérieur au sens de la loi MOP. Mme DIF PUECH Architecte DPLG 9 500€ HT, soit 9,5% du montant de travaux prévisionnel. 2 cotraitants: - BETALM (BET Fluide) - SEEC (économiste) Proposition de l'architecte: Pour l'organisation du chantier, les travaux en régie directe seront intégrés au planning d'exécution des travaux au même titre qu'une entreprise. La personne représentant le Maître d'ouvrage sera nécessairement présente aux réunions de chantier. L'architecte sera le lien entre les entreprises et la régie directe. M. BRUN Architecte 13 000€ HT, soit 13% du montant prévisionnel de travaux. Option OPC: 1% 3 cotraitants: - ECIB PROJECT, économiste, - SECOBA (BET structure) - BETALM (fluides) Pas de remarques particulières dans la proposition. DPLG EQUIPE Sancy Artense Communauté – Réunion du Conseil du 8 novembre 2007 à Cros REMARQUES 19 Suite à l'analyse des offres, la Commission d'Appel d'Offres propose de retenir la proposition de Mme DIF PUECH. Le Conseil de Communauté décide de se prononcer favorablement quant à l'offre de Cécile DIF PUECH pour le projet de maison des services publics et locaux de la Communauté de communes. Convention passée avec l'EPF SMAF La convention passée avec l'EPF SMAF a pour objet: mise à disposition des locaux pour travaux. L'EPF SMAF autorise Sancy Artense Communauté à prendre possession du bien mis à sa disposition gratuite et immédiate pendant la durée de la convention. La convention se termine de plein droit à la date d'achèvement des travaux. Le Conseil de Communauté valide la présente convention. XII. RÉSIDENCE D'ARTISTES Etat d'avancement des subventions attribuées à l'investissement: rappel du conseil de communauté du 11 juillet 2007, SUBVENTIONS SOLLICITEES Etat DGE Refus pour 2007, à solliciter en janvier 2008, Etat Ministère de la culture Crédits attribués fin 2007: réponse printemps 2008, Leader Refus, Conseil régional Dossier déposé dès signature du contrat Auvergne+ (20%) CP en novembre Conseil Général (35%) Notification de la subvention reçue pour un montant de 199938,90€ Concernant la demande de subvention auprès de la Région, le projet a reçu un avis favorable au niveau du Pays du Grand Sancy. Il est donc possible d'atteindre un montant de subventions de 55% d'ici la fin de l'année. Le Conseil de Communauté de juillet avait néanmoins délibéré pour attendre d'avoir un plan de financement bouclé, soit atteindre environ 70% de subventions en sollicitant à nouveau l'Etat pour la DGE. Participation aux coûts de fonctionnement: rappel conseil de communauté du 31 janvier 2007, NB: Coûts de fonctionnement après 6 ans d'existence: Bilan prévisionnel de la résidence de Dompierre en 2007, en fonctionnement: un artiste par an sur une durée de trois mois, un agent de développement culturel recruté. Total dépenses 59 300,00€ Aide DRAC: 11 000,00€ Aide Conseil Général: 2 400,00€ Commune de Dompierre: 45 900,00€ Sancy Artense Communauté – Réunion du Conseil du 8 novembre 2007 à Cros 20 Estimations financières pour Sancy Artense les 1ères années: Poste agent de développement culturel (25h ?) 20 000€ (charges sociales incluses) sur 35h, prévoir 26 000€ Recrutement d'un artiste sur 3 mois Frais de communication (édition catalogue...) Services extérieurs télécommunication, courrier, frais déplacement assurances, fêtes et cérémonies transports ? honoraires autres artistes? etc. TOTAL 6 000€ (bourse, 2000€ par mois) 6 000€ 4 000€ 36 000€ Participation de la DRAC aux coûts de fonctionnement: La DRAC va transmettre un courrier très prochainement à la Communauté, indiquant qu'elle ne sera pas partenaire de la résidence d'artistes. Pas de participation aux frais d'investissement ni de fonctionnement. Le Conseil considère que d'autres financements complémentaires tant en investissement dans un premier temps, qu'en fonctionnement dans un second temps, sont nécessaires à la mise en oeuvre du projet. XIII. MISE EN RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES Projet d'aménagement d'une bibliothèque à Saint Genès La commune de Saint Genès souhaite aménager des locaux en vue d'accueillir une bibliothèque municipale. Les objectifs du projet répondent aux critères de mise en réseau des bibliothèques. Aussi, il est possible d'accepter d'intégrer cette future bibliothèque du territoire au réseau Sancy Artense. Le Conseil de Communauté décide d'intégrer le projet de bibliothèque municipale à Saint Genès Champespe au réseau Sancy Artense. XIV. DÉCISION MODIFICATIVE 1. Logements sociaux: Suite aux retards de paiement dus à la Maîtrise d'oeuvre, la Communauté doit régler des intérêts moratoires à certaines entreprises pour les logements de BAGNOLS. Aucun crédit n'ayant été prévu au BP 2007 sur le chapitre 2007, il y a lieu de prendre une DM. Afin de régulariser, il est proposé d’effectuer les virements de crédits suivants : Articles D 6711 D 60628 Intitulés Intérêts moratoires Divers Augmentation 14,06 € Diminution 14,06 € Le Conseil de Communauté autorise le Président à réclamer cette somme auprès la Maîtrise d'oeuvre. Sancy Artense Communauté – Réunion du Conseil du 8 novembre 2007 à Cros 21 2. Budget Principal: Investissement : Foncier agricole (opération 45) : les crédits prévus au BP n'ont pas intégré la numérisation du cadastre. Or, celle ci étant terminée, les paiements doivent être réalisés avant la fin de l'année. Fonctionnement : service jeunesse : Une facture concernant la gestion des camps pour l'année 2006 a été reçue après le vote du budget. Par conséquent les crédits prévus sur ce service s'avèrent insuffisants pour régler les factures concernant les intervenants du programme “Remue ménage sur la Dordogne”. Afin de régulariser, il est proposé d’effectuer les virements de crédits suivants : Articles D 205-456 D 2183-13 D 6226 D 022 Intitulés Foncier agricole Dépenses imprévues investissement Honoraires Dépenses imprévues fonctionnement Augmentation 15 650 € Diminution 15 650 € 1 400 € 1 400 € Le Conseil de Communauté entérine la présente décision modificative. 3. Travaux Maison des Services : virement de crédits Estimation des travaux: Les premiers devis réalisés s'élevaient à 159 819€ HT, En prenant en compte les travaux du chantier en régie directe, le montant des travaux devrait être réduits, notamment le lot Plâtrerie Peinture. Lot Plâtrerie Peinture: 80 759€ HT Il est donc proposé de prendre une décision modificative afin d'abonder l'opération 40 "maison des services": Articles D 2313 D 2313 Intitulés Maison des services Résidence d'artistes opération 40 Augmentation 120 000€ Diminution 120 000€ Le Conseil de Communauté entérine la présente décision modificative. 4. CIAS Le CIAS connaît depuis quelques mois des difficultés de trésorerie, en raison d'un retard de versement de certaines subventions. D'ici la fin de l'année, près de 40 000€ de recettes devraient être versées. Mais sur un court terme, il n'est pas possible de régler toutes les dépenses. Il est donc proposé de prendre une décision modificative afin d'abonder ce budget: (avance remboursable) Articles D 654 D 022 Intitulés subvention d'équilibre Dépenses imprévues Augmentation 15 000€ Diminution 15 000€ Le Conseil de Communauté entérine la présente décision modificative. Sancy Artense Communauté – Réunion du Conseil du 8 novembre 2007 à Cros 22 XV. COMPLEXE SPORTIF INTERCOMMUNAL Compte-rendu de la commission occupation des salles du 30 septembre 2007: Ordre du jour: l'augmentation des demandes de manifestations culturelles ou artistiques au sein du complexe sportif. Le Président expose les conclusions de la commission occupation des salles: le complexe sportif est un équipement sportif intercommunal; les seules manifestations qui peuvent s'y dérouler sont les manifestations sportives et/ou de compétence intercommunale. De ce fait, seule la foire aux loisirs et la fête du livres organisée conjointement entre la Communauté et la commune de La Tour sont possibles. Le Président sollicite le Conseil pour savoir si le projet intercommunal des écoles primaires qui a lieu le 15 décembre, peut constituer une exception pour l'année 2007. M. GOIGOUX indique qu'il s'agit d'un cas particulier à la règle que l'on souhaite mettre en application. M. BRUT mentionne que sur le territoire Sancy Artense, il existe un réel manque de salle de spectacle. Les salles des fêtes des communes ne permettent pas l'accueil de plus de 200 personnes. Les associations sont contraintes de se rendre à La Bourboule ou Messeix, ce qui est tout à fait regrettable pour notre territoire. Il ajoute que, pour un projet scolaire, il serait dommage de refuser l'accès à la halle des sports. M. MAYET précise que les manifestations culturelles ou de loisirs sont nouvelles et ponctuelles. Il propose que chaque année avant le 1er septembre, la Communauté connaisse précisément les dates de ces événements. Le Président répond que cette règle ne suffit pas dans la mesure où le nombre de week end concerné par des manifestations culturelles ajoutées aux manifestations sportives officielles sera trop important et lésera systématiquement les mêmes associations. M. BRUT insiste pour que les événements présentés par les écoles ne soient pas exclus. A titre exceptionnel, le Conseil de Communauté autorise le Réseau des Écoles de La Tour d'Auvergne à réaliser la manifestation prévue pour le 15 décembre, au complexe sportif. La décision prise par le Conseil ne prendra effet qu'au 1er janvier 2008. A l'exception de M. BRUT, le Conseil de Communauté autorise les manifestations exclusivement sportives et/ou intercommunales au sein du complexe sportif intercommunal, à compter du 1er janvier 2008. Sancy Artense Communauté – Réunion du Conseil du 8 novembre 2007 à Cros 23 XVI. CENTRE DE GESTION Contrats d'assurance des risques statutaires: Le Président expose: - l'opportunité pour la Communauté de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d'assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l'application des textes régissant le statut de ses agents, - que le centre de gestion peut souscrire un tel contrat pour le compte de la Communauté, en mutualisant les risques. Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré: DECIDE: Article 1er: La communauté de communes Sancy Artense charge le Centre de gestion à négocier un contrat groupe ouvert à adhésion facultative et se réserve la faculté d'y adhérer, auprès d'une entreprise d'assurance agréée. Cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées. Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants: agents affiliés à la CNRACL: décès, accident du travail et maladie professionnelle, maladie ordinaire, longue maladie/longue durée, maternité, agents non affiliés à la CNRACL: accident du travail et maladie professionnelle, maladie ordinaire, maladie grave, maternité. Pour chacune de ces catégories d'agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la Communauté de Communes une ou plusieurs formules. Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes: durée du contrat: 5 ans, à effet au premier janvier 2009, régime du contrat: capitalisation. Article 2: La Communauté de Communes Sancy Artense autorise Le Président à signer les conventions en résultant. XVII.IMMOBILIER PROFESSIONNEL VACANT Mise à jour de l'Observatoire intercommunal de l'Immobilier Professionnel vacant. La Communauté souhaite pouvoir mettre en relation les offres du territoire, la demande des candidats à l’installation et les connaissances sur ces derniers. Aussi, dans le but de constituer une offre territoriale aussi riche que possible, à destination des porteurs de projets, et de promouvoir ensemble le territoire de Sancy Artense, il est proposé aux élus du Conseil de communauté de participer, au moins lors de chaque réunion du Conseil, à la mise à jour des données. Sancy Artense Communauté – Réunion du Conseil du 8 novembre 2007 à Cros 24 XVIII.QUESTIONS DIVERSES Chemins de randonnées: tourisme équestre Sur le territoire de Sancy Artense Communauté, il existe actuellement 2 randonnées équestres: la Ronde équestre de Monteaux, la Jonction équestre La Stèle/Cros. Le Comité Départemental de Tourisme Équestre, le CDTE, refuse d'entériner ces deux randonnées en l'état. Le CDTE est la structure départementale du Centre National de tourisme équetre , missionnée par le Conseil Général pour se charger du développement touristique équestre. La validation des projets par le CDTE consiste en une vérification de l'adaptation du sentier au passage sécurisé des chevaux et en une vérification du bien fondé du projet au niveau touristique. Après concertation avec le CDTE, la Ronde équestre de Monteaux ne justifie pas son classement en randonnée équestre. Une partie de la Ronde passe sur la Jonction ce qui induit le cavalier en erreur. C'est pourquoi il est proposé de la reclasser en randonnée pédestre avec un balisage différencié. Ce reclassement permettra de se recentrer sur la Jonction équestre La Stèle/Cros, en réalisant quelques aménagements nécessaires à la sécurité des cavaliers. Enfin, la jonction est déjà reliée à la boucle Dôme Sancy très reconnue dans le monde équestre, à la piste des Combrailles en cours de valorisation par le CDTE et bientôt la boucle de Bort les Orgues. Une fois ces aménagements faits, dont le montant ne devrait pas excéder les 600€ HT de travaux, nous pouvons espérer une forte publicité au niveau départemental, via notamment le guide officiel des randonnées équestres puydômoises. Compte-rendu du Conseil de développement culturel du Pays du Grand Sancy Objectifs de ce conseil culturel territorial et attentes du Conseil Régional: Il s’agit de refondre le système d’allocation des subventions en matière culturelle pour la Région : reprendre, en concertation avec des représentants de chaque territoire à même de porter un jugement objectif et argumenté, toutes les manifestations des trois territoires qui répondaient, répondent ou répondront à certains critères de qualité nécessaires au subventionnement : Qualité artistique incontestable, Proposition d’activités pérennes, Originalité de la thématique par rapport aux manifestations existantes sur le territoire, Contribution à l’attractivité du territoire, Politique d’ouverture en direction des nouveaux publics, Opération s’appuyant sur la création et non uniquement sur la diffusion, Prochaine étape: Un état des lieux doit être dressé par chacun, qui devra par la suite faire remonter les manifestations et projets reconnus à l’échelle du territoire. Cet avis sera ou non suivi par le Conseil Régional, selon l’enveloppe allouée. La prochaine réunion est prévu pour janvier 2008. Sancy Artense Communauté – Réunion du Conseil du 8 novembre 2007 à Cros 25 Organisation du Bus de noël le vendredi 21 décembre 2007: Monsieur le Président informe le Conseil que dans le cadre du Bus des Montagnes, une sortie à destination du marché de Noël à Clermont-Ferrand est organisée le vendredi 21 décembre 2006 par le Conseil Général du Puy de Dôme. Tarif : 3€ aller/retour Transporteur conventionné dans le cadre du Bus des Montagne. Prise en charge du déficit : 50% par le Conseil Général et 50% par Sancy Artense Communauté Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, approuve l’organisation de cette manifestation et la prise en charge par la Communauté de 50% du déficit et autorise le Président à effectuer toutes les démarches nécessaires à sa mise en œuvre. Logement social à Cros Monsieur GATIGNOL indique que la commune de Cros n'est pas convié aux réunions de chantier. Il ajoute que la demande de l'architecte d'enlever les pierres communales devant le bâtiment, ne peut être satisfaite par la commune. En effet, il faut nécessairement l'intervention d'une entreprise pour enlever ces pierres d'environ 1,5 tonne chacune. Sancy Artense Communauté – Réunion du Conseil du 8 novembre 2007 à Cros 26