MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX
Transcription
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX
Agence Iséroise de Diffusion Artistique 7 avenue des Maquis du Grésivaudan 38700 La Tronche MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX CONFORTEMENT, MONTAGE, DEMONTAGE DU CHAPITEAU DU FESTIVAL BERLIOZ – SAISON 2016 LA COTE SAINT ANDRE Acte d’Engagement Page 1 sur 10 ACTE D’ENGAGEMENT Maître de l’ouvrage : Agence Iséroise de Diffusion Artistique 7 avenue des Maquis du Grésivaudan 38700 La Tronche Objet du marché : Confortement, montage, démontage du chapiteau du Festival Berlioz – Saison 2016 – La Côte Saint André Mode de passation et forme de marché : MARCHE PUBLIC passé en PROCEDURE ADAPTEE en application de l’article 28-I du Code des marchés publics. Maîtrise d’oeuvre : ABACA 5 rue Marceau 34000 Montpellier Représentée par : M. Nicolas PAULI (Sous réserve de changement ultérieur par décision du maître de l’ouvrage) Ordonnateur : Le Directeur de l’Agence Iséroise de Diffusion Artistique Comptable public assignataire des paiements : L’agent comptable de l’Agence Iséroise de Diffusion Artistique SOMMAIRE ARTICLE PREMIER : CONTRACTANT 4 ARTICLE 2 : PRIX 6 ARTICLE 3 : DELAIS D’EXECUTION 7 ARTICLE 4 : PAIEMENT 7 ANNEXE N° 1 : DESIGNATION DES CO-TRAITANTS ET REPARTITION DES PRESTATIONS 10 Article premier : Contractant Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l’article «pièces contractuelles» du cahier des clauses administratives particulières qui fait référence au CCAGTravaux et conformément à leurs clauses et stipulations ; Le signataire (Candidat individuel), M ............................................................................................................................................................................................ Agissant en qualité de ............................................................................................................................................................ m’engage sur la base de mon offre et pour mon propre compte ; Nom commercial et dénomination sociale ............................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................... ......... Adresse ................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ......... Adresse électronique .............................................................................................................................................................. Numéro de téléphone ......................................................... Télécopie ................................................................................... Numéro de SIRET .............................................................. Code APE ................................................................................. Numéro de TVA intracommunautaire .................................................................................................................................... engage la société ............................................................. sur la base de son offre ; Nom commercial et dénomination sociale ............................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................... ......... Adresse ................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ......... Adresse électronique .............................................................................................................................................................. Numéro de téléphone ......................................................... Télécopie ................................................................................... Numéro de SIRET .............................................................. Code APE ................................................................................. Numéro de TVA intracommunautaire .................................................................................................................................... Le mandataire (Candidat groupé), M ............................................................................................................................................................................................ Agissant en qualité de ............................................................................................................................................................ désigné mandataire : du groupement solidaire solidaire du groupement conjoint non solidaire du groupement conjoint Nom commercial et dénomination sociale ............................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................... ......... Adresse ................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ......... Adresse électronique .............................................................................................................................................................. Numéro de téléphone ......................................................... Télécopie ................................................................................... Numéro de SIRET .............................................................. Code APE ................................................................................. Numéro de TVA intracommunautaire .................................................................................................................................... S’engage, au nom des membres du groupement1, sur la base de l’offre du groupement, 1 L'annexe relative à la désignation des co-traitants est à dupliquer en autant d'exemplaires que nécessaire. Elle est recommandée dans le cas d'un groupement conjoint. Le co-traitant, M ............................................................................................................................................................................................ Agissant en qualité de ............................................................................................................................................................ désigné co-traitant : du groupement solidaire solidaire du groupement conjoint non solidaire du groupement conjoint Nom commercial et dénomination sociale ............................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................... ......... Adresse ................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ......... Adresse électronique .............................................................................................................................................................. Numéro de téléphone ......................................................... Télécopie ................................................................................... Numéro de SIRET .............................................................. Code APE ................................................................................. Numéro de TVA intracommunautaire .................................................................................................................................... S’engage, au nom des membres du groupement2, sur la base de l’offre du groupement, à exécuter, sans réserve, les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ; L’offre ainsi présentée n’est valable toutefois que si la décision d’attribution intervient dans un délai de 90 jours à compter de la date limite de réception des offres fixée par le règlement de la consultation. Article 2 : Prix L’ensemble des travaux définis au C.C.A.P. sera rémunéré par application d’un prix global forfaitaire égal à : Montant H.T. : Euros ................................................................................................ TVA (taux de .........%) : Euros ................................................................................................ Montant T.T.C. : Euros ................................................................................................ Soit en toutes lettres : .................................................................................................................. . ...................................................................…...................................................................................... .... 2 L'annexe relative à la désignation des co-traitants est à dupliquer en autant d'exemplaires que nécessaire. Elle est recommandée dans le cas d'un groupement conjoint. Article 3 : Délais d’exécution Le délai d’exécution des travaux est de 7 semaines pour les travaux de confortement et montage, 2 semaines pour le démontage. Le début d’exécution du marché et le délai d’exécution des travaux partent de la date fixée par l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Article 4 : Paiement Le maître de l’ouvrage se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants3 : Ouvert au nom de : ................................................................................................................... pour les prestations suivantes : .................................................................................................. Domiciliation : .......................................................................................................................... Code banque : .............. Code guichet : .............. N° de compte : ........................ Clé RIB : ....... IBAN : ...................................................................................................................................... BIC : ......................................................................................................................................... Ouvert au nom de : ................................................................................................................... pour les prestations suivantes : .................................................................................................. Domiciliation : .......................................................................................................................... Code banque : .............. Code guichet : .............. N° de compte : ........................ Clé RIB : ....... IBAN : ...................................................................................................................................... BIC : ......................................................................................................................................... En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur4 : un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire; les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en annexe du présent document. NB : Si aucune case n’est cochée, ou si les deux cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur considérera que seules les dispositions du C.C.A.P. s’appliquent. Avance : Je renonce au bénéfice de l’avance : (Cocher la case correspondante.) 3 4 Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal. Cocher la case correspondant à votre situation NON OUI ENGAGEMENT DU CANDIDAT Fait en un seul original A .......................................... Le .......................................... Signature du candidat Porter la mention manuscrite Lu et approuvé ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR Est acceptée la présente offre pour valoir marché Signature du représentant du pouvoir adjudicateur habilité par la délibération en date du .................... A .......................................... Le .......................................... Elle est complétée par l’annexe suivante : Annexe n°1 relative à la désignation et répartition des cotraitants en cas de groupement NOTIFICATION DU MARCHE AU TITULAIRE (Date d’effet du marché) En cas de remise contre récépissé : Le titulaire signera la formule ci-dessous : « Reçu à titre de notification une copie du présent marché » A ……………………………………… le ………………………………5 Signature 5 Date et signature originales ANNEXE N° 1 : DESIGNATION DES CO-TRAITANTS ET REPARTITION DES PRESTATIONS Désignation de l’entreprise Prestations concernées Montant H.T. Taux T.V.A. Montant T.T.C. Dénomination sociale : SIRET : ………………………….….Code APE………… N° TVA intracommunautaire : Adresse : Dénomination sociale : SIRET : ………………………….….Code APE………… N° TVA intracommunautaire : Adresse : Dénomination sociale : SIRET : ………………………….….Code APE………… N° TVA intracommunautaire : Adresse : Dénomination sociale : SIRET : ………………………….….Code APE………… N° TVA intracommunautaire : Adresse : Dénomination sociale : SIRET : ………………………….….Code APE………… N° TVA intracommunautaire : Adresse : Totaux Page 10 sur 10 A.E.