CC Mise en conformité électrique marché de travaux 2016
Transcription
CC Mise en conformité électrique marché de travaux 2016
Marché n° : 971-PREF-SATPN 2016-MAPA-AI-07 Mise en conformité des installations électriques de la police nationale 2016 Fiche jointe à la lettre de consultation faisant office de Cahier des Charges valant acte d’engagement OBJET DU MARCHE Sites de la Police Nationale de Guadeloupe 97100 BASSE-TERRE Mise en conformité des installations électriques de la police nationale Marché à procédure adaptée selon l'article 27 du décret n°2016-360 du 25/03/2016 et de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics BOP EJ CHORUS 309 DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES PLIS : Le jeudi 13/10/2016 avant 12 h00 - Heure locale précise CCP CTRL GALAYA 10/2016 1 Marché n° : 971-PREF-SATPN 2016-MAPA-AI-07 Mise en conformité des installations électriques de la police nationale 2016 CLAUSES ADMINISTRATIVES 1 – OBJET DU MARCHE– CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES Le marché régi par le présent cahier des charges est un marché de travaux concernant la mise en conformité des installations électriques des locaux de la police nationale ayant fait l'objet en 2016 d'un rapport de vérification électrique par le bureau de contrôle APAVE. Les sites suivants sont répartis en lots: Région de Basse-Terre • Lot 1:Hôtel de police de Basse-Terre • Lot 2:Commissariat de Basse-Terre • Lot 3:Commissariat de Capesterre-Belle-Eau Région de Grande-Terre • Lot 4:Hôtel de police du Morne Vergain • Lot 5:Commissariat central PAP-ABYMES-GOSIER • Lot 6:Morne Boissart Dépendance de Saint-Martin • Lot 7:Service de police aux frontières et de l'air 1.1 – Conditions générales Un exemplaire daté et signé du présent marché, accompagné d’une décomposition de prix global et forfaitaire (sous forme d’un devis détaillé), devra être retourné au BAIMP à l’adresse indiquée ci-dessous : L’enveloppe sera close par tout moyen permettant d’assurer sa confidentialité. Elle portera l’adresse et la mention suivantes : Service Administratif et Technique de la Police Nationale Bureau des affaires immobilières et des marchés publics Allée Maurice Micaux BP 466 97108 BASSE-TERRE CEDEX Marché n° : 971-PREF-SATPN 2016-MAPA-AI-07 Offre pour SATPN– BAIMP : Mise en conformité des installations électriques de la police nationale Mention :"NE PAS OUVRIR avant la séance d'ouverture des plis" En application de l’article R-237-8 du code du travail ,un plan de prévention devra être établi par l’assistant de prévention du service et l’entreprise titulaire sera tenue de se conformer aux exigences de ces textes. CCP CTRL GALAYA 10/2016 2 Marché n° : 971-PREF-SATPN 2016-MAPA-AI-07 Mise en conformité des installations électriques de la police nationale 2016 Les travaux devront être réalisés dans le délai imparti indiqué ci-après. Le délai commence de la date fixée par l’ordre de service. Si la date de fin de travaux n’est pas respectée, il sera appliqué une pénalité journalière de 300 euros HT par jour de retard par dérogation de l’article 20.1 du CCAG/T. Les mesures coercitives relatives au présent marché sont applicables selon les articles 48 et 50 du CCAG/T. Les litiges qui ne recevront pas de solution amiable relèveront de la compétence du Tribunal administratif de Basse-Terre-sis, 6 rue Victor Hugues - 97100 BASSE-TERRE CedexTél : 0590.81.47.38 -Télécopie : 0590.81.96.70. Dans le cas où la réception des travaux ne fait pas l’objet d’un document explicite, elle est réputée acquise le jour de la réception par l’administration, de la facture de l’entreprise qui donne lieu au paiement après vérification du service fait. Le maître d’ouvrage dispose d’un délai de 8 jours pour vérifier la bonne réalisation des travaux à compter de la fin contractuelle du marché ou après réception d’un courrier de l’entreprise adressé au représentant du maître d’ouvrage. Les travaux sont garantis par la garantie de parfait achèvement de un an. Pendant ce délai l’entreprise remédiera à tous les désordres signalés par le maître d’œuvre, de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de sa réception. 1.2 - Conditions particulières 1.2.1 Contraintes relatives au lieu d’exécution Les travaux, objet de la présente lettre de consultation, intéressant des sites sensibles, l’entrepreneur titulaire de la commande devra fournir une liste des personnels et véhicules de l’entreprise pour le contrôle inopiné à l’intérieur du site. Une clause de confidentialité est exigée pour l'exécution de ces travaux. 1.2.2 - Contraintes particulières au lieu d’exécution Le bâtiment sera réputé occupé, avec un passage intensif de personnel lors des travaux. Une planification des interventions sera indispensable pour la bonne exécution des travaux. 1.2.3 - Visite des lieux La visite des lieux est obligatoire. Toute visite sera soumise à un rendez-vous fixé au jeudi 06 octobre 2016 à 9h00 précises au site police du Morne Vergain- 97139 Les Abymes Pour ce faire, les entreprises devront prendre contact, à partir du 05/10/2016, avec : Monsieur André GALAYA au 06-90-58-83-79 ou au 05-90-94-20-22. mail:[email protected] ou au secrétariat du BAIMP tél : 0590.99.11.55 – 0590.99.11.16- 0590.99.29.93 Le PV de visite des lieux sera à fournir avec l’offre sous peine de nullité de cette dernière, hormis pour la dépendance de Saint-Martin ou sa visite n'est pas obligatoire. Toutefois, vous pouvez prendre contact avec Mr BERTOLI correspondant local au Tél :05.90.87.57.13 1.2.4 - Remise de l’offre Les offres devront être remises pour le jeudi 13 octobre 2016 avant 12h00 locales précises à l’adresse indiquée au 1.1 du présent document. Possibilité de répondre en lots séparés et à l'ensemble des lots. CCP CTRL GALAYA 10/2016 3 Marché n° : 971-PREF-SATPN 2016-MAPA-AI-07 Mise en conformité des installations électriques de la police nationale 2016 1.2.5 - Jugement de l’offre L’offre sera jugée sur les critères prix et valeur technique. L’offre retenue sera celle qui obtiendra le maximum de points sur 100. S’agissant du prix, chaque offre se verra attribuer un nombre de points: 1.2.5.1. Prix : (55 %) S’agissant de la valeur technique, chaque offre se verra attribuer un nombre de points: 1.2.5.2.Valeur technique : (45%) Moyens matériels : (20 %) • Equipements spécifiques d'identification des conducteurs • Logiciel de schémas et plans électriques Pondération Moyens humains: (10%) • Chef d'équipe • Avancement selon planning d'exécution Planning d'exécution : (10 %) • 45 jours maximum tous sites à compter de la notification de l'ordre de service Méthodologie : (5 %) • But à atteindre 1.3 – Délais d’exécution Le délai d’exécution est de 45 jours. Une pénalité de retard journalière égale à 300 € HT sera appliquée en cas de non-respect des délais d’exécution. 2 - DOCUMENTS 2.1 – Documents contractuels Le candidat sera soumis pour l’exécution de sa mission aux pièces constitutives du marché suivantes, par ordre de priorité décroissant : • le cahier des charges valant acte d’engagement par le candidat retenu; • l’acte de sous-traitance DC4 ; • la liasse administrative DC1 et DC 2 sur • • • • http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/DC/imprime_dc/dc1.rtf le DPGF sous forme de devis détaillé ; le planning d'exécution des travaux selon l'allotissement; le cadre de mémoire justificatif; les certificats de visite des sites. CCP CTRL GALAYA 10/2016 4 Marché n° : 971-PREF-SATPN 2016-MAPA-AI-07 Mise en conformité des installations électriques de la police nationale 2016 2.2 - Documents à fournir par le titulaire avant le début d’exécution • • • • • • • • l’acte d’engagement ATTRI1 du titulaire police d’assurance garantissant les tiers en cas de dommage causé par l’exécution des contrôles ; police d’assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792.2 et 2270 du code civil ; un RIB ; un KBIS ; un planning d’exécution des travaux validé par le maitre d'ouvrage ; les notices techniques, avis techniques ou certificats sur les matériaux et produits mis en œuvre;. les titres d'habilitation électrique des intervenants correspondant au domaine utilisé BT et/ou HT. 2.3 - Documents à fournir par le titulaire en cours de chantier • les schémas électriques des tableaux de distribution électrique 2.4 - Documents à fournir par le titulaire en fin de travaux • l'attestation d'intervention sur les tableaux de distribution électrique reportés sur les registres de sécurité des sites par les titulaires. 3 - REGLEMENT DES COMPTES 3.1 - Généralités Les prestations du titulaire seront rémunérées par l’application d’un prix global forfaitaire. 3.1.1 - Contenu du prix Le prix sera réputé complet et comprendra toutes les charges fiscales, parafiscales, ou autres frappant obligatoirement la prestation et tiendra compte notamment : • de la complexité de l’opération • de l’organisation de la maîtrise d’oeuvre. 3.2 – Prix du marché Les prix du présent marché seront fermes. Le paiement sera effectué sur la base du forfait de la présente commande. La facture sera produite en trois (3) exemplaires après achèvement complet des prestations. 3.3. Paiements Le maître de l’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte dont les données figurent sur le RIB joint par le titulaire Les travaux, objet du présent marché, seront rémunérés dans les conditions fixées par les règles de la comptabilité publique. Le règlement de ce marché se fera sur présentation à la personne responsable du marché d’une facture détaillée en trois (3) exemplaires faisant ressortir obligatoirement les informations suivantes : CCP CTRL GALAYA 10/2016 5 Marché n° : 971-PREF-SATPN 2016-MAPA-AI-07 Mise en conformité des installations électriques de la police nationale 2016 • • • • • • Nom ou raison sociale et adresse complète Numéro de SIRET – RC – APE Numéro de compte bancaire ou postal (13 chiffres avec clé RIB) avec IBAN Numéro et date de la facture Objet du présent marché avec ses références Quantités, prix d’unités, montant HT, TVA et montant TTC La facture sera rejetée au tort du créancier, si elle ne comprend pas les renseignements ci-dessus. Les intérêts moratoires susceptibles d’être imputés à l’administration au bénéfice du titulaire ne le seront que dans le cadre prévu par la règlementation en vigueur. 3.4. Avance Une avance sera versée au titulaire lorsque le montant fixé dans le marché sera supérieur à 50 000 € HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à 2 mois. Les modalités de remboursement de l’avance s’effectueront conformément aux dispositions de l' article 110.1 du décret précité. Le remboursement se fera sur la somme du règlement définitif. Le remboursement de l’avance est pris en compte (si elle existe). Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des travaux dont ils sont chargés est au moins égal au seuil fixé par le code des marchés publics pour le versement de l’avance. Ce montant n’est pas révisé. Le versement de cette avance, dont le montant doit être au plus égal à 5% du montant des travaux sous-traités, et son remboursement sont effectués à la diligence de l’entrepreneur ayant conclu le contrat de sous-traitance; cet entrepreneur prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire l’objet d’un paiement direct au sous-traitant. L’entreprise (les entreprises) désignée(s) ci-après : ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………… refuse(ent) de percevoir l’avance ou accepte(ent) de percevoir l’avance 3.5 – Réception des travaux La réception des travaux sera effectuée par la certification de la facture par le maître d’œuvre après achèvement complet des prestations. La liasse de réception des travaux EX6 sera transmise au titulaire à l’issue. CCP CTRL GALAYA 10/2016 6 Marché n° : 971-PREF-SATPN 2016-MAPA-AI-07 Mise en conformité des installations électriques de la police nationale 2016 3.6 – Dérogations aux documents généraux Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du CC dérogent aux articles suivants du CCAG/TVX : Paragraphe1.3 du CC déroge à l’article 20.1 du CCAG/TVX CLAUSES TECHNIQUES : Bâtiment N° Services Essais obligatoires Lot 1: HDP de Basse-Terre SATPN CDI SRT Dispositifs Différentiels Résiduels 59 Lot 2: Commissariat de Basse-Terre Sécurité publique Dispositifs Différentiels Résiduels 28 Lot 3: Commissariat de Capesterre-BelleEau Sécurité publique Dispositifs Différentiels Résiduels 16 Bâtiment N° Services Essais obligatoires Lot 4: HDP du Morne Vergain 97139 ABYMES SATPN CRA DIPJ CDI/GIPN DIRF Restaurant Administratif Dispositifs Différentiels Résiduels Lot 5: Sécurité publique Commissariat central ou Hôtel de police de PAPABYMES-GOSIER 97139 Lot 6: SDRT du Morne Boissard 97139 ABYMES Sécurité publique CCP CTRL GALAYA 10/2016 Remarques du bureau de contrôle Remarques du bureau de contrôle 116 Attentes Identification des circuits et schémas unifilaires d'armoires de distribution électrique Essais du groupe électrogène en charge Identification des circuits et schémas unifilaires d'armoires de distribution électrique Essais du groupe électrogène en charge Identification des circuits et schémas unifilaires d'armoires de distribution électrique Essais du groupe électrogène en charge Attentes Identification des circuits et schémas unifilaires d'armoires de distribution électrique Essais des groupes électrogènes en charge Dispositifs Différentiels Résiduels 36 Identification des circuits et schémas unifilaires d'armoires de distribution électrique Essais du groupe électrogène en charge Dispositifs Différentiels Résiduels 20 Identification des circuits et schémas unifilaires d'armoires de distribution électrique Essais du groupe électrogène en charge 7 Marché n° : 971-PREF-SATPN 2016-MAPA-AI-07 Mise en conformité des installations électriques de la police nationale 2016 Bâtiment N° Services Essais obligatoires Lot 7: Dépendance de SAINT-MARTIN Police aux frontières et de l'air Dispositifs Différentiels Résiduels Remarques du bureau de contrôle 4 Attentes Identification des circuits et schémas unifilaires d'armoires de distribution électrique Essais du groupe électrogène en charge 4 – DESCRIPTION DES TRAVAUX Les travaux consistent : • à la préparation du chantier sur les bâtiments ; • au respect du calendrier d'exécution ; • à la mise en conformité électrique des installations selon les rapports du bureau de contrôle ; • au raccordement électrique de l'appareillage vers un tableau de distribution spécifique; • essais et réglages des DDR; • essais en charge des GE; • identifier et fournir les schémas unifilaires des coffrets de distribution; • nettoyage de chantier et mise au rebut des matériels. 4.1 – Préparation du chantier Les travaux seront réalisés selon le planning d'exécution fourni par le titulaire avant le démarrage des travaux et validés par le maitre d'ouvrage. Ces travaux doivent être achevés dans le délai imparti du marché soit tout au plus 45 jours sous peine de pénalités de retard. Celui-ci remettra au maître d’ouvrage un bordereau de suivi de déchets pour ces matériaux. 4.2 – Reprise des remarques du bureau de contrôle : Les observations des rapports de visite définissent avec précision les actions à mener. Les installations sont établies suivant les règles de l'art, les prescriptions des lois, décrets, arrêtés préfectoraux en vigueur, circulaires et instructions ministérielles, les règles et les guides des normes UTE, AFNOR, les DTU conformément à l'article 23.1 du CCAG. Pour mémoire: (classement UTE) - la norme NF C 12-101 - textes officiels relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques, - la norme NF C 14-100 - installations de branchement à basse tension, - la norme NF C 15-100 - installations électriques à basse tension et tous ses guides d’accompagnement UTE C 15-xxx. Une campagne de levée de réserves par le bureau de contrôle APAVE sera lancée par le maitre d'ouvrage, dans les quatre mois suivant la réception des lots. 4.3 – Fourniture des matériels électriques : Le titulaire du présent marché sera tenu de fournir du matériel neuf, revêtu d'estampilles nationales de conformité aux normes NF.USE ou d'estampilles de qualité USE ou d'estampilles NFELECTRICITE. Le matériel sera également marqué CE en conformité à la législation européenne. CCP CTRL GALAYA 10/2016 8 Marché n° : 971-PREF-SATPN 2016-MAPA-AI-07 Mise en conformité des installations électriques de la police nationale 2016 Si sur un matériel déterminé, les normes ne prévoient pas l'attribution de l'une des marques, la qualité de ce matériel doit être garantie par la présentation d'un procès-verbal de conformité aux normes, délivré à cet effet par un organisme agréé. Le constructeur devra fournir une attestation engageant sa responsabilité sur la conformité aux normes. S'il n'existe pas de réglementation UTE, le titulaire du présent marché proposera au maître d’œuvre le matériel qu'il jugera approprié et lui remettra toutes les justifications permettant d'apprécier la bonne qualité du matériel (procès-verbaux, essais, références, attestation du fournisseur). Les coffrets de distribution de remplacement comprendront une réserve de 20% sur le matériel à fournir notamment (coffret salle informatique du SATPN, coffret SDRT inverseur). Cette énumération n'est pas exhaustive. La responsabilité de cette action est à la charge du titulaire qui fera l'objet de levées de réserves par le bureau de contrôle dans les quatre mois suivant la réception du marché alloti. 4.4 – Essais et réglage des DDR Les disjoncteurs devront avoir un pouvoir de coupure en rapport avec le courant de court-circuit susceptible de se développer à l’origine du circuit. Les déclencheurs sont du type magnétothermique. Tous les circuits sont protégés par des disjoncteurs adaptés à leur environnement (déclassement, immunité, type…). La sélectivité des protections doit être assurée. L’appareillage fixe respecte au minimum les catégories de tenue aux surtensions III (4kV) ou IV (6kV) définies par la NF C 15-100 ( § 443-2) en fonction de sa place dans l’installation. . 4.5 – Essais en charge des GE Le titulaire devra essayer les GE en charge afin de préciser les schémas unifilaires de l'installation. Le planning d'exécution devra identifier cette prestation afin de se faire accompagner par le prestataire de service en charge de l' équipement sur le site considéré. L'identification des circuits devra aboutir à une connaissance précise des circuits secourus et non secourus. 4.6 – Identification des circuits force, éclairage et éclairage de sécurité : Le titulaire fournira les documents suivants : les schémas unifilaires des différents tableaux de distribution du TGBT aux armoires de niveau. Les plans seront remis suivant un reproductible, 3 tirages papier de l'ensemble du dossier et un jeu de CD au format DWG "Autocad" à insérer dans le registre de sécurité des sites. 4.7– Nettoyage de chantier: Le titulaire sera responsable du nettoyage de la zone de chantier après les travaux. Ils comprendront : • le retrait de tous déchets lié à la prestation; • l’évacuation des matériaux détériorés; • l’aspect de la zone devra être exempt de toute remarque. CCP CTRL GALAYA 10/2016 9 Marché n° : 971-PREF-SATPN 2016-MAPA-AI-07 Mise en conformité des installations électriques de la police nationale 2016 5 – ORGANISATION DE LA SECURITE 5.1 Hygiène et sécurité du travail L’entrepreneur devra être en conformité avec la réglementation en vigueur et fournira un plan de prévention propre à son entreprise avant le démarrage des travaux. 6 - DEVIS ESTIMATIF DETAILLÉ DES TRAVAUX Art. DESIGNATION DES OUVRAGES Unité Quantité 4.1 Préparation de chantier Ens Forfait 4.2 Reprise des remarques du bureau de contrôle Heures 100 4.3 Fourniture des matériels électriques Ens Forfait 4.4 Essais et réglage des DDR Heures 20 4.5 Essais en charge des GE Heures 6 4.6 Fourniture des schémas unifilaires Ens Forfait 4.7 Nettoyage de chantier Ens Forfait Prix unitaire TOTAL H.T EUROS T.V.A TOTAL T.T.C EUROS ANNEXE N°1 Lots 1-2-3 Récapitulatif des observations du bureau de contrôle Région Basse-Terre ANNEXE N°2 Lots 4-5-6 Récapitulatif des observations du bureau de contrôle Région Grande-Terre ANNEXE N°3 Lot 7 Récapitulatif des observations du bureau de contrôle Dépendance de Saint-Martin ANNEXE N°4 Procès-verbal de visite des sites CCP CTRL GALAYA 10/2016 10 MONTANT HT