www . steinbauer . cc
Transcription
www . steinbauer . cc
The Emotion of Motion Guide d’installation pour système d’augmentation de puissance Opel Astra 1.9 CDTI 110 kW STEINBAUER Tuning Technologies est une société innovatrice qui produit des composants électroniques ainsi que des systèmes additionnels pour le marché mondial des véhicules. Notre but est de fournir des résultats et non seulement des produits. Nous vous remercions pour l’achat d’un produit STEINBAUER. The Emotion of Motion. www.steinbauer.cc FR 06/06 3 Information(s) importante(s) Afin de pouvoir profiter à long terme des avantages techniques de ce boîtier électronique STEINBAUER, nous vous prions de bien vouloir suivre les conseils suivants. N’utilisez le boîtier électronique STEINBAUER que lorsque vous aurez lu et compris les instructions. L’installation du dispositif confirme que l’acheteur a lu et approuvé les instructions. Ne jamais brancher le boîtier électronique STEIN- Nous vous garantissons ce boîtier électronique additi- BAUER quand le contact est mis. Après avoir enlevé le onnel STEINBAUER pendant une période de 3 ans à par- contact, il faut attendre parce que le boîtier de gestion tir de la date de livraison dans le cas d’une installation du moteur nécessite encore quelques minutes jusqu’à appropriée. Nous vous prions de lire attentivement toutes les instructions avant de commencer le montage. ce qu’il soit complètement éteint. Pour certains véhicules il est nécessaire de retirer la clef et de fermer la porte côté conducteur. En cas de doute, n’hésitez pas de contacter STEINBAUER Tuning Technologies Autriche ou votre partenaire le plus proche. Fixez le faisceau électrique STEINBAUER à l’aide de serre câbles afin d’éviter des détériorations et des prob- En tant que fabricant du boîtier électronique additi- lèmes de fonctionnement qui pourraient en résulter. onnel STEINBAUER, nous sommes obliges de vous met- Veillez surtout à ce que le faisceau STEINBAUER ne tre en garde, que chaque modification effectuée sur un touche pas ou bien ne frotte pas contre des objets véhicule immatriculé, doit être approuvée par le service métalliques. des mines et de ce fait être annoté dans la carte grise le En cas de problèmes de fonctionnement dus à des cas échéant. câbles non fixés ou au non respect des consignes de Les lois peuvent différer selon les pays. De ce fait nous montage, la garantie constructeur est annulée et la so- vous invitons à vous informer auprès des organismes ciété STEINBAUER Tuning Technologies Austria GmbH de votre pays. ne pourrait en aucun cas être responsable pour les Veuillez prendre note de nos conditions générales de vente. NOTE : En cas de montage, la garantie du constructeur est annulée. dommages qui pourraient en résulter. www.steinbauer.cc Guide d’installation Opel Astra 1.9 CDTI 110 kW FR 06/06 220125 STT-LSDP-100747-150 4 Installation Ne pas utiliser le dispositif d’augmentation de puissance STEINBAUER avant d’avoir lu et compris les instructions importantes. Voir „Informations Importantes“ Fonctionnement Le dispositif d’augmentation de puissance STEINBAUER prolonge si nécessaire la durée de l’injection principale suivant une cartographie élaborée par nos ingénieurs. La quantité de carburant injectée d’origine est décelée, puis le régime et le débit d’injection sont calculés, ensuite l’état de charge est calculé à partir de ces résultats et des valeurs de la cartographie. En dépendance de la charge et des valeurs de la cartographie, la quantité supplémentaire à injecter est calculée. Installation Faisceau d’origine Câble SELECT : Pour enclencher/débrancher le dispositif d’augmentation de puissance STEINBAUER, voir le chapitre „Accessoires“. Batterie Câbles d’alimentation Fil SELECT Fil du signal de référence Injecteurs Ne pas croiser les branchements. NOTE : En cas de montage, la garantie du constructeur est annulée. Souder le fil du signal de référence (fil blanc du dis positif d’augmentation de puissance STEINBAUER) sur la borne du signal de référence. (voir „Branche- ment pour le signal de référence“.) Fixer le dispositif d’augmentation de puissance STEINBAUER dans le compartiment moteur. Remonter les caches moteur. Symbole Enlever les caches moteur. Débrancher les prises aux injecteurs. Brancher les prises du faisceau STEINBAUER entre les raccordements d’origine. ATTENTION ! Respecter l’ordre ; ne pas croiser les branchements. Brancher le fil rouge à la borne plus (+) et le fil noir à la borne moins (-) de la batterie. www.steinbauer.cc Guide d’installation Opel Astra 1.9 CDTI 110 kW FR 06/06 220125 STT-LSDP-100747-150 5 Branchement pour le signal de référence Le branchement d’un signal de référence est absolument nécessaire pour le calcul de la quantité à injecter. Branchement Souder le fil électrique pour le signal de référence sur le fil du capteur électronique de la pédale. La couleur du fil du capteur électronique de la pédale peut varier. Il est nécessaire de mesurer la tension des fils. Pour trouver le bon fil, il faut mettre le contact et mesurer latension. (Voir la procédure de mesure) Fil du signal de référence Boîtier électronique additionnel STEINBAUER Capteur électronique de la pédale Procédure de mesure Exemple de mesure Mesurer la tension à la prise de branchement à l’aide d’un multimètre. Le signal de charge fournit une tension au ralenti entre 0.4 et 1.0. Volt et la tension augmente en position plein gaz (3.0 - 4.9 Volt). Exemple de mesure Batterie Capteur électronique de la pédale NOTE : En cas de montage, la garantie du constructeur est annulée. Multimètre www.steinbauer.cc Guide d’installation Opel Astra 1.9 CDTI 110 kW FR 06/06 220125 STT-LSDP-100747-150 6 Affinage du réglage du boîtier additionnel STEINBAUER Du aux tolérances de finition des constructeurs, il peut s’avérer que la cartographie STEINBAUER puisse produire trop ou bien pas assez d’augmentation de puissance. Une cartographie excessive provoque une forte production de fumée noire, des ratés du moteur, un ralenti instable, des à-coups, Coupure du moteur, mise en sécurité (puissance très réduite) ou allumage du témoin d’avertissement d‘erreur sur le tableau de bord. Ces inconvénients peuvent être réglés à l’aide d’un contacteur DIL se trouvant dans le boîtier additionnel STEINBAUER. Le réglage au moyen du contacteur DIL a plus d’incidence sur les fumées d’échappement que sur la puissance. Réglage de la cartographie L’affinage du réglage fin peut se faire à l’aide d’un contacteur DIL. Le graphique montre le réglage des contacteurs DIL de puis l’usine. (Réglage standard – tous sur OFF = cartographie std) Augmentation de la cartographie Mettre DIL 4 sur position OFF. Avec DIL 1 et DIL 2 (voir position contacteurs dans tableau), augmentation de la cartographie de 10% Faire un essai Répéter la procédure jusqu’à satisfaction. Réduction de la cartographie Mettre DIL 4 sur position ON. Avec DIL 1 et DIL 2 (voir position tacteurs dans tableau), réduction de la cartographie de 1 0 % . Faire un essai Répéter la procédure jusqu’à satisfaction. Ouvrir le boîtier STEINBAUER avec un outil approprié. NOTE : En cas de montage, la garantie du constructeur est annulée. www.steinbauer.cc Guide d’installation Opel Astra 1.9 CDTI 110 kW FR 06/06 220125 STT-LSDP-100747-150 7 Accessoires Activer/Désactiver le boîtier additionnel STEINBAUER. Interrupteur Installation Interrupteur STEINBAUER Raccorder l’interrupteur avec le fil SELECT (fil gris du boîtier additionnel STEINBAUER). Masse Fil SELECT L’interrupteur peut être commandé séparément. Référence : 200086 . Le fil noir est à raccorder à la masse. Augmentation de la puissance : Interrupteur ouvert Puissance d’origine : Interrupteur fermé Boîtier électronique additionnel STEINBAUER Télécommande Installation Télécommande Raccorder le fil rouge à la borne plus(+) et le fil noir à STEINBAUER la borne moins (-) de la batterie. Batterie Le fil gris de la télécommande est à raccorder au fil Câbles SELECT (fil gris du boîtier additionnelSTEINBAUER). La trélécommande peut être commandée séparément. Référence : 200089. d’alimentation Boîtier électronique additionnel STEINBAUER Augmentation de puissance LED Augmentation de puissance : Presser le bouton noir Puissance d’origine : Presser le bouton vert Puissance d’origine NOTE : En cas de montage, la garantie du constructeur est annulée. Fil SELECT Télécommande STEINBAUER www.steinbauer.cc FR 04/06 8 Conditions générales de vente France, BeLux 1. Définitions Vous (le Client): personne morale et/ou physique achetant ou utilisant des Produits STEINBAUER Tuning Technologies. Consommateur: particulier achetant des Produits pour son usage privé. Nous (STEINBAUER Tuning Technologies): STEINBAUER Tuning Technologies S.A., 20 rue Mathias Cungs, L-3446 Dudelange. Ou nos prestataires. Produit: décrit sur le site Internet ou dans nos brochures commerciales. Prestataires: STEINBAUER Tuning Technologies ou ses prestataires de services agréés Logiciels: logiciels d’exploitation ou logiciels applicatifs. 2. Avertissement Les optimiseurs de performances vendus par STEINBAUER Tuning Technologies sont des produits non homologués par les constructeurs automobiles. Leur utilisation sur route ouverte pourrait être susceptible de faire perdre la garantie du constructeur automobile. Dans le même ordre, nous vous conseillons vivement de déclarer à votre assurance le montage et l’utilisation sur route ouverte de notre produit. En cas de non déclaration, votre assurance pourrait ne pas couvrir les sinistres. Bien que la majorité de nos produits disposent d’une homologation allemande ou autrichienne TÜV, il vous appartient également de contacter le service des mines auprès de la préfecture de votre département afin de faire homologuer votre véhicule avec ce dispositif. Le fait de ne pouvoir faire homologuer son véhicule avec notre optimiseur ne donne en aucun cas le droit au consommateur d’annuler la vente. Notre société décline toute responsabilité qu’elle soit concernant, la remise en cause d’une garantie constructeur, la casse mécanique, électronique ou la couverture d’assurance. Par ailleurs, il est à noter que les augmentations de puissance générées par nos optimiseurs sont variables en fonction des moteurs et de l’état des véhicules. Les chiffres d’augmentation de puissance figurant dans nos documents commerciaux et sur Internet présentent un caractère indicatif et ne constituent pas un engagement contractuel. 3. Champ d’application Ce contrat s‘applique aux ventes ou prestations décrites dans nos publicités, catalogues tarifaires et devis, sur Internet ou par oral. Toute modification de ce contrat doit être faite à STEINBAUER Tuning Technologies par écrit. Toutes autres conditions d‘achat sont exclues. En passant votre commande vous acceptez expressément ce contrat. Nous nous réservons la possibilité de le modifier. 4. Commandes Nous réceptionnons les commandes par Internet, téléphone, courrier ou fax. Elles seront acceptées après ouverture d’un compte. 5. Prix et conditions de paiement Les prix sont stipulés selon les supports hors taxes ou toutes taxes comprises. En raison de notre politique de mise à jour continue, les Produits peuvent être modifiés à tout moment, nous ne pouvons donc vous assurer des fonctionnalités ou performances au moins équivalentes. Les taux de change, frais douaniers, d‘assurance, de transport et coûts d‘achat des composants et services peuvent nous conduire à ajuster les prix à tout moment. Vous devez effectuer le paiement des factures à la commande ou, si nous l’acceptons, dans les 30 jours suivant la date de facture. STEINBAUER Tuning Technologies peut suspendre les livraisons ou prestations jusqu‘au paiement complet du prix. Si vous payez en retard, les frais de recouvrement seront à votre charge et vous nous devrez des pénalités sur le montant dû, calculées sur la base de deux fois le taux d’intérêt légal en vigueur. Les chèques et les LCR sont acceptés sous réserve d’encaissement définitif. 6. Livraison-Propriété-Risques Les délais de livraison sont indicatifs. Les livraisons peuvent être échelonnées. Le lieu de livraison est indiqué sur le bon de commande. La propriété des Produits vous est transférée après paiement intégral du prix. Jusque là, vous devez assurer et entreposer nos Produits séparément, sans les modifier, les mettre en gage ou les vendre; et STEINBAUER Tuning Technologies peut venir les reprendre. Si vous les vendiez avant transfert de propriété, vous deviendriez notre mandataire et le fruit de cette vente nous reviendra. Le transfert des risques a lieu dès livraison du Produit. Pour les seules ventes aux Consommateurs de Produits d’un montant supérieur à 450 Euros, la livraison est effectuée trente jours au maximum après Confirmation de commande. En cas de dépassement excédant sept jours le Consommateur dispose, conformément à la loi, de soixante jours après la date de livraison prévue pour dénoncer la vente. 8. Responsabilité Sauf disposition d’ordre public contraire, STEINBAUER Tuning Technologies ne sera pas responsable de la survenance de tous dommages, de quelques nature qu’ils soient, résultant directement ou indirectement de l’utilisation ou de l’impossibilité d’utilisation des produits et notamment. 9. Propriété Intellectuelle STEINBAUER Tuning Technologies conserve ses droits de propriété intellectuelle dans les Produits. Vous devez nous notifier immédiatement toute réclamation pour contrefaçon ou usage non autorisé du Produit ou des droits de propriété intellectuelle qu’il contient. Vous nous indemnisez pour toute contrefaçon de droits de propriété intellectuelle spécifiés par vous ou sur lesquels vous avez des licences et intégrés dans les Produits. 10. Force majeure Nous ne sommes pas responsables des retards d‘exécution des livraisons ou prestations causés par des événements échappant à notre contrôle raisonnable et aurons droit à un délai supplémentaire en cas par exemple de: grèves, problèmes affectant nos fournisseurs, les transports ou notre production, fluctuations des taux de change, actes des autorités publiques, catastrophes naturelles. Si une telle situation dure plus de 2 mois, ce contrat pourra être résolu par l‘une ou l‘autre partie, sans indemnité. 11. Confidentialité Chaque partie doit traiter les informations confidentielles reçues de l’autre avec la plus stricte confidentialité. 12. Résiliation Nous pouvons résilier ce contrat si vous: ne payez pas à la date prévue, cette résiliation étant effective 14 jours après préavis écrit, violez ou si STEINBAUER Tuning Technologies soupçonne que vous avez violé des lois sur le contrôle des exportations. Chaque partie peut résilier le contrat si l’autre: commet un manquement grave ou persistant à ses obligations contractuelles et ne le répare pas dans les 30 jours suivant notification écrite, ou devient insolvable ou incapable de payer ses dettes. 13. Vos obligations En tant que Client, vous êtes responsables : (1) de votre propre choix du Produit et de son adéquation à l’usage que vous en ferez, (2) de vos frais téléphoniques et postaux lorsque vous nous contactez, (3) de l’entretien de votre véhicule selon les recommandations du constructeur. (4) des déclarations réglementaires vous incombant. Vous devez à nos personnels toute la courtoisie raisonnable, les informations, la coopération et les facilités d’accès propres à permettre l’exécution rapide de nos engagements; faute de quoi nous en serions libérés. 14. Protection des données Vous acceptez que les informations vous concernant soient conservées ou transférées conformément aux lois applicables sur la protection des données personnelles, et aux traitements informatiques gérés par Steinbauer Tuning Technologies. Vous pouvez nous demander de ne pas utiliser les informations vous concernant dans un but commercial. 15. Droits du Consommateur Ce contrat ne modifie pas les droits législatifs impératifs accordés aux Consommateurs. 16. Litiges #224; la loi nationale est à la seule compétence du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel se situe notre siège social. La Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises n’est pas applicable à ce contrat. 17. Divers Si une clause du contrat est déclarée nulle par un tribunal, le reste s’applique. STEINBAUER Tuning Technologies peut sous-traiter ses engagements. A part cela, ce contrat ne peut être cédé ou transféré. Les notifications doivent être envoyées à un représentant légal de l‘autre partie par écrit remis en mains propres, message électronique, télécopie ou courrier postal urgent réputé reçu 48 heures après, le cachet de la poste faisant foi. 7. Acceptation La livraison est réputée effectuée dès mise à disposition du Produit par notre transporteur, matérialisée par son système de preuve de livraison. Vous devez vérifier les colis à l’arrivée et indiquer au transporteur toutes réserves justifiées, par lettre recommandée avec avis de réception dans les trois jours ouvrables après livraison. Si les Produits livrés ne sont pas conformes en nature ou en quantité au descriptif de la Confirmation de commande, vous devez nous adresser vos réclamations dans les huit (8) jours suivant la livraison. Si le retour du Produit est accepté, vous devez le remettre dans son emballage, avec bon de retour et preuve d’achat. Vous supportez les frais de retour. www.steinbauer.cc The Emotion of Motion. USA 08/08 Subject to change. Copyright © 2008 STEINBAUER Tuning Technologies. All rights reserved. Design and Concept © STEINBAUERMEDIA.com w w w . s t e i n b a u e r . c c HEAD QUARTER: STEINBAUER Tuning Technologies Austria GmbH Neu Gablonz 5 4470 Enns T: +43 / (0)7223 / 811 75-0 F: +43 / (0)7223 / 811 75-40 E: [email protected]