CCAP. Marché de contrôle technique
Transcription
CCAP. Marché de contrôle technique
MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES Université de Strasbourg Direction du Patrimoine Immobilier 18, Rue Goethe CS 90032 67081 STRASBOURG Cedex MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE RELATIVE AUX TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE DU BATIMENT FACULTE DE DROIT CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Page 1 sur 13 Marché de Contrôle Technique C.C.A.P. SOMMAIRE ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES 4 1.1. Objet du marché - Emplacement des travaux 4 1.2. Titulaire du marché 4 1.3. Sous-traitance 4 1.4. Type de la mission 4 1.5. Contenu des éléments de mission 4 1.6. Conduite d’Opération 4 1.7. Assistant à Maître d’Ouvrage 5 1.8. Maîtrise d’œuvre 5 1.9. Ordonnancement, pilotage, coordination 5 1.10. Coordination S.P.S. 5 ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 5 2.1. - Pièces particulières 5 2.2. - Pièces générales 5 ARTICLE 3 - RETENUE DE GARANTIE 6 ARTICLE 4 - PROTECTION DE LA MAIN-D'OEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 6 ARTICLE 5 - PRIX 6 5.1. Détermination des prix de règlement 6 5.2. Forme du prix 6 5.3. Mois d'établissement des prix du marché 6 5.4. Choix de l'index de référence 7 5.5. Modalités de révision du prix forfaitaire 7 5.6. Application de la taxe à la valeur ajoutée 7 ARTICLE 6 - REGLEMENT DES COMPTES 7 6.1. Avance 7 6.2. Répartition des comptes 8 6.3. Modalités de règlement des comptes 8 ARTICLE 7 - EXECUTION DU MARCHE 9 ARTICLE 8 - DELAIS D'EXECUTION 12 ARTICLE 9 - PENALITES POUR RETARD 12 Page 2 sur 13 Marché de Contrôle Technique C.C.A.P. ARTICLE 10 - ARRET ET SUSPENSION DE L'EXECUTION DE LA PRESTATION12 – Arrêt de l’exécution des prestations 12 – Suspension de l’exécution des prestations 12 ARTICLE 11 - ACHEVEMENT DE LA MISSION 12 ARTICLE 12 - RESILIATION DU MARCHE 12 ARTICLE 13 – PLATEFORME D’ECHANGE DE DONNEES INFORMATIQUES 13 ARTICLE 14 - CLAUSES DIVERSES 13 ARTICLE 15 - DEROGATIONS AU CCAG-PI 13 Page 3 sur 13 Marché de Contrôle Technique C.C.A.P. ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES 1.1. Objet du marché - Emplacement des travaux Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières concernent la mission de contôle technique pour les Travaux de rénovation énergétique du bâtiment Faculté de Droit Le coût prévisionnel des travaux est fixé à 2 700 000,00 Euros H.T. valeur avril 2015. La surface SHON du bâtiment est de 9 666 m². Le projet est actuellement en phase Appel d’offres restreint de maîtrise d’œuvre. 1.2. Titulaire du marché Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent C.C.A.P. sous le nom de "contrôleur technique", sont précisées à l'article I de l'acte d'engagement. 1.3. Sous-traitance Le contrôleur technique peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants par le maître d'ouvrage et de l'agrément par lui des conditions de paiement de chaque sous-traitant. 1.4. Type de la mission Le présent marché a pour objet de confier au titulaire une mission de contôle technique dans les conditions définies à l'article L111-23 du Code de la Construction et de l'Habitation. 1.5. Contenu des éléments de mission La prestation de contrôle technique portera sur les missions suivantes : LP LE SEI Hand ATT Hand Th GTB Solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables Solidité des existants Sécurité des personnes dans les ERP et IGH Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées Fourniture de l'attestation de conformité à la réglementation relative à l'accessibilité des constructions aux personnes handicapées Isolation thermique et économies d’énergie Gestion technique du bâtiment Le contrôle intervient pendant la conception et l'exécution des ouvrages jusqu'à la fin de la période de garantie de parfait achèvement pendant laquelle des interventions du contrôleur technique seront demandées par le maître d'ouvrage. 1.6. Conduite d’Opération Direction du Patrimoine Immobilier de l’Université. Page 4 sur 13 Marché de Contrôle Technique C.C.A.P. 1.7. Assistant à Maître d’Ouvrage Cabinet ATEREA 3 rue Rondelet 75012 PARIS 1.8. Maîtrise d’œuvre Phase Appel d’Offres Restreint en cours. 1.9. Ordonnancement, pilotage, coordination Mission complémentaire confiée à la maîtrise d’œuvre. 1.10. Coordination S.P.S. Marché non encore attribué. ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 2.1. - Pièces particulières Les pièces particulières constitutives du marché sont, par ordre de priorité décroissante : - l'Acte d'engagement (AE) et son annexe « Temps prévisionnels d’intervention et répartition des honoraires par phase de mission », - le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP). A l’exception des documents à rendre par les candidats dans leur offre, seuls les originaux des pièces, concervés par l’administration, font foi. 2.2. - Pièces générales Les pièces générales constitutives du marché sont, par ordre de priorité décroissante : Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de Prestations Intellectuelles (CCAG-PI) en vigueur ; Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés de contrôle technique approuvé par décret n° 99-443 du 28 mai 1999. Les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux (CCTG) ; Les textes techniques de caractère normatif notamment : normes françaises, y compris les normes transposant les normes européennes, règles et prescriptions techniques DTU, avis techniques, agréments européens et appréciations techniques d'expérimentation (ATEX), règles professionnelles. Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est défini à l'article 5.3. du présent CCAP. Page 5 sur 13 Marché de Contrôle Technique C.C.A.P. Observations générales : Les pièces générales ne sont pas envoyées aux candidats, mais elles sont réputées être connues et approuvées par ces derniers. Seuls les documents originaux, conservés par l’administration font foi. En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l’ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus. Toute clause portée dans le(s) barème(s) ou documentation quelconque du titulaire et contraire aux stipulations des pièces constitutives du marché est réputée non écrite. ARTICLE 3 - RETENUE DE GARANTIE Il n’est pas prévu de retenue de garantie. ARTICLE 4 - PROTECTION DE LA MAIN-D'OEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL Conformément à l'article 6 du CCAG-PI, le titulaire assure le rôle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matière de protection de la main-d'oeuvre, d'hygiène, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier. ARTICLE 5 - PRIX 5.1. Détermination des prix de règlement Les prestations faisant l'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire. Conformément à l'article 10.1.3 du C.C.A.G.-P.I., les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, l'ensemble des frais afférents ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l'exécution des prestations (y compris les frais de déplacement et d'hébergement des intervenants). Le prix est décomposé en plusieurs phases de prestations dont le montant est indiqué à l'acte d'engagement. Chacune de ces phases donne droit à règlement après exécution des prestations correspondantes et approbation par le maître d'ouvrage. 5.2. Forme du prix Le prix est révisable suivant les modalités fixées à l’article 5.5. ci-après. 5.3. Mois d'établissement des prix du marché Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de la signature de l’offre par le candidat. Page 6 sur 13 Marché de Contrôle Technique C.C.A.P. 5.4. Choix de l'index de référence L'index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter l'évolution du prix des prestations du contrôleur technique faisant l'objet du marché est l'index ingénierie I (base 100 en janvier 1973) publié au Bulletin Officiel du Service des Prix et au Moniteur des Travaux Publics. 5.5. Modalités de révision du prix forfaitaire Le prix est révisable par application au prix du paiement d'un coefficient (C) de révision donné par la formule : C = 0,15 + 0,85 Im/I0 dans laquelle : I0 Index ingénierie du mois d'établissement des prix du marché Im Index ingénierie du mois m : ce mois est déterminé comme suit : pour le contrôle des conceptions APS, APD, PROJET il convient de prendre en compte l’index du mois au cours duquel les contrôles définis à l’article 6.2. ont été transmis au maître d’ouvrage pour le contrôle des documents d’exécution il convient de prendre en compte l’index du mois au cours duquel la part la prestation concernée a été exécutée conformémént à l’article 6.2. pour le contrôle sur chantier de la réalisation des ouvrages il convient de prendre en compte l’index du mois au cours duquel la prestation concernée a été exécutées conformémént à l’article 6.2. pour les vérifications finales en vue de la réception, et pour les contrôles en période de parfait achèvement il convient de prendre en compte l’index du mois au cours duquel les documents définis à l’article 6.2. ont été transmis au maître d’ouvrage Les coefficients de révision seront arrondis au millième supérieur. 5.6. Application de la taxe à la valeur ajoutée Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de l'établissement des pièces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements. ARTICLE 6 - REGLEMENT DES COMPTES 6.1. Avance Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l’acte d’engagement, lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 €.HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à 2 mois. Le montant de l’avance est fixé à 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si sa durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l’avance est égale à 5,00 % d’une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois. Page 7 sur 13 Marché de Contrôle Technique C.C.A.P. Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en oeuvre d’une clause de variation de prix. Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il doit être terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché. Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d’acompte ou de solde. Nota : Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mêmes dispositions (taux de l’avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées à l’article 115 du Code des marchés publics. 6.2. Répartition des comptes Les sommes dues au titulaire pour l’exécution des prestations de chaque phase feront l’objet d’un règlement en fonction de l’avancement des études ou des travaux, sous forme d’acomptes, de la manière suivante : pour le contrôle des conception APS, APD, PROJET : après la validation des études APS, APD, PROJET par le maître d’ouvrage pour le contrôle des documents d’exécution : en fonction de l’avancement de la production des documents par le acomptes trimestriels maître d’oeuvre par pour le contrôle sur chantier de la réalisation des ouvrages : en fonction de l’avancement des travaux proportionnellement au montant des travaux effectués par acomptes trimestriels pour les vérifications finales en vue de la réception : à la fin des opérations de réception pour les contrôles et vérifications des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achèvement : en fonction de l’avancement des travaux proportionnellement au montant des travaux effectués par acomptes trimestriels 6.3. Modalités de règlement des comptes Le contrôleur technique adressera au Conducteur d’Opération, par lettre recommandée avec avis de réception postal, une note d'honoraires pour chaque règlement prévu à l'article 6.2. du présent CCAP. Le règlement du solde ne pourra intervenir avant la réception des prestations du titulaire pour chaque phase du marché, prévue à l'article 11 du présent CCAP. Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. Page 8 sur 13 Marché de Contrôle Technique C.C.A.P. Les factures sont à envoyer à l’adresse suivante : DIRECTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER 18 rue Goethe CS 90032 67081 STRASBOURG Cedex Le taux des intérêts moratoires sera celui du taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. ARTICLE 7 - EXECUTION DU MARCHE Dès notification du marché, le contrôleur technique fera connaître au maître d'ouvrage le responsable du chantier qualifié pour signer les avis d'information. Les prestations de contrôle technique sont continues et font l'objet de rapports réguliers sur demande du maître d'ouvrage, ou à tout moment sur initiative du contrôleur technique. Le tableau ci-après indique pour chaque étape du projet les éléments de mission minimum (les éléments de mission intègrent les prestations de contrôle relatives à la partie SSI) pour lesquels il devra être produit un rapport de contrôle : Phase de contrôle Contrôle conception APS APD Projet LP LE SEI Hand ATT Hand Th GTB X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Contrôle sur chantier X X X X X X Vérification finale en vue de la réception X X X X X X Période de garantie X X X X X X Contrôle documents d'exécution X Toutes les communications du contrôleur technique au maître d'ouvrage se feront par actes d'information ou comptes rendus transmis au Maître d’Ouvrage, ainsi qu’à tous les intervenants concernés. Le contrôleur technique assistera à toutes les réunions auxquelles il est convoqué ; en cas d’absence, le titulaire encourra les pénalités prévues à l’Article 9 du présent CCAP. En phase études, il sera tenu de participer à au moins 1 réunion d’étude par mois avec le Maître d’œuvre et le maître d’ouvrage, et ce, à chacune des phases d’étude (APS - APD - Projet - DCE). A titre indicatif, en phase travaux, il devra assister au minimum à une réunion de chantier hebdomadaire sur 2, et à toutes les réunions auxquelles il est convoqué. Les avis sur plans d’exécution en phase travaux seront transmis au Maître d’Ouvrage, au Maître d’Oeuvre, à l’OPC et aux entreprises concernées. En phase de réception des travaux, le contrôleur technique assistera aux opérations préalables à la réception, ainsi qu’à l’ensemble des essais préalables à la mise en service du bâtiment (SSI…). Page 9 sur 13 Marché de Contrôle Technique C.C.A.P. Actes techniques Les actes techniques correspondant à chacune de ces phases sont fixés à l’annexe B du CCTG et sont complétés par les actes suivants : rédaction d’une note de présentation et d’analyse qui est transmise à l’appui du dossier d’avis sur travaux à la commission de sécurité. Cette note de présentation doit préciser la caractéristique du projet en regard de la sécurité, sa conformité aux règlements ou à défaut les dérogations demandées et leurs justifications examen et avis sur la liste des documents techniques de référence listés par la maîtrise d’œuvre dans les CCTP (CCTG, normes NF et européennes, DTU, etc.) examen des plans d’exécution, des plans de phasage, de P.V. et avis techniques et des notes de calcul participation à certains essais fourniture des documents établissant la conformité des ouvrages construits aux dispositions présentées à la commission de sécurité et fourniture à la personne publique d’un rapport complet destiné notamment à la commission de sécurité préalablement à l’ouverture des locaux au public. Examen des documents et prestations D’une manière générale, le contrôleur technique doit examiner les dispositions prises, les calculs effectués et les plans fournis par tous les intervenants dans la conception et la réalisation de l’ouvrage. Tout au long de la conception, jusque et y compris les calculs et détails d’exécution, les interventions du contrôleur technique comportent l’examen critique des documents, pièces écrites ou dessins fournis par les constructeurs, par leurs sous-traitants et éventuellement par les fabricants d’équipements rendus solidaires par l’article 1792-4 du Code civil et en particulier : examen des dispositions du programme pouvant avoir une incidence d’ordre technique sur les ouvrages et les équipements examen des hypothèses retenues pour la détermination des caractéristiques techniques des ouvrages et des éléments d’équipement soumis au contrôle et destinés à la consultation des entreprises examen des conditions d’appel d’offres pouvant avoir une incidence d’ordre technique sur les ouvrages et les équipements notamment la qualification exigée pour les entreprises examen des modifications apportées au dossier d’appel d’offres et retenues par la maîtrise d’ouvrage L’intervention du contrôleur technique pendant l’exécution des travaux comporte autant de visites de chantier qu’il est nécessaire pour renseigner la personne responsable du marché sur le respect, par les entreprises, des clauses concernant le calcul, le dessin des détails d’exécution, sur la qualité de l’exécution et les dispositions prises pour l’assurer, notamment lors des phases particulièrement importantes de celle-ci. La mission du contrôleur technique peut le conduire à s’assurer que la qualité des produits utilisés dans la construction a été normalement surveillée et qu’elle est appropriée au projet ; dans ce but il doit notamment signaler à la personne responsable du marché les essais qu’il estime nécessaires. Le contrôleur technique s’engage à agir avec toute la diligence souhaitable et à mettre en œuvre les moyens qui permettent d’éviter autant que faire se peut les surcoûts et les retards évitables qui peuvent découler de son intervention. Page 10 sur 13 Marché de Contrôle Technique C.C.A.P. Transmission des avis techniques Le contrôleur technique s’engage à accomplir tous les actes qui apparaissent nécessaires, compte tenu des natures et domaines d’intervention qui lui sont confiés par le présent contrat, pour mettre en garde la personne responsable du marché contre les conséquences fâcheuses de dispositions prises par l’entrepreneur pour assurer la qualité de l’exécution. Le contrôleur est juge, sous sa responsabilité, du caractère de nécessité des actes en cause. Les examens et vérifications se concrétisent par des avis rédigés dans une forme accessible au Maître d’Ouvrage à qui ils sont destinés et signés par le responsable technique autorisé. Ils seront remis sous format informatique. Si le contrôleur technique n’a pas reçu les documents qu’il estime nécessaires à son intervention, il est tenu de le signaler au maître d’ouvrage. Les avis donnés au fur et à mesure sur l’exécution sont signés ou contresignés par le responsable du contrôle de l’opération, personne physique désignée à cet effet. Le contrôleur, informé de la date à laquelle il est procédé aux opérations préalables à la réception, fournit avant cette date à la personne responsable du marché, un rapport récapitulatif signalant en particulier ceux de ses avis qui n’ont pas été suivis d’effet. Durant la période de parfait achèvement qui suit la réception, le contrôleur continue à fournir ses avis comme ci-dessus. À la fin de cette période, il établit un second rapport récapitulatif selon un plan identique au premier. Pour ce qui concerne la sécurité des personnes, le contrôleur technique donne son avis sur l’application des divers règlements de sécurité. Lorsque de tels règlements n’existent pas, il attire l’attention de la personne publique sur les dispositions du projet qui risquent de mettre en cause la responsabilité du maître d’ouvrage et des constructeurs en cas d’accidents corporels survenant aux occupants. Le contrôleur technique doit dans ses avis, se référer aux documents relatifs au domaine de la construction (ou motiver les raisons pour lesquelles il s’en écarte) tels que : textes législatifs et réglementaires fascicules du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux les textes techniques de caractère normatif suivants : . normes françaises, y compris les normes européennes transposées . règles et prescriptions techniques DTU . avis techniques, appréciations techniques d’expérimentation et agréments techniques européens . règles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes précités Toutefois, dans les domaines où il n’existe pas de règles ou de connaissances précises, il est admis que dans ses avis le contrôleur technique se borne à attirer l’attention de la personne responsable du marché sur les risques encourus. Il est interdit au contrôleur technique de participer à la conception des ouvrages, à l’exécution des travaux, à leur métré, et de donner des ordres aux constructeurs. Cette disposition ne fait pas obstacle à la proposition de solutions par ce dernier pour contribuer à la résolution de problèmes techniques, tant en phase de conception que d’exécution. Page 11 sur 13 Marché de Contrôle Technique C.C.A.P. ARTICLE 8 - DELAIS D'EXECUTION La durée des délais d'établissement des documents d'étude est fixée dans l'acte d'engagement. Toutes les notes d'informations ou rapports à l'initiative du contrôleur technique seront fournis pour permettre une information du maître d'ouvrage dans les meilleurs délais. ARTICLE 9 - PENALITES POUR RETARD En cas de retard dans la présentation des documents d'études, les pénalités prévues au CCAG-PI seront appliquées, avec un minimum de 100 Euros HT par jour de retard. Ce montant minimum est une dérogation à l’article 14 du CCAG-Prestations Intellectuelles. Le titulaire du marché encours également des pénalités pour absence aux réunions auxquelles il aura été convoqué par le Maître d’ouvrage : - absence aux réunions techniques et réunions de chantier : 100 € HT - absence aux commissions de sécurité : 1 000 € HT ARTICLE 10 - ARRET ET SUSPENSION DE L'EXECUTION DE LA PRESTATION – Arrêt de l’exécution des prestations Conformément à l’article 20 du C.C.A.G.-P.I., le maître de l’ouvrage se réserve la possibilité d’arrêter l’exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques éléments de missions telles que définies à l’acte d’engagement. – Suspension de l’exécution des prestations Le maître de l’ouvrage se réserve la possibilité de suspendre, à la fin de chaque phase, par une décision notifiée au titulaire, l’exécution des prestations. La décision de suspension ne délie pas le prestataire de ses autres obligations contractuelles. Le maître de l’ouvrage met fin à la suspension de l’exécution des prestations en notifiant au prestataire une décision de reprise de l’exécution ou une décision de résiliation du marché. En cas de reprise de l’exécution, le délai d’exécution initial est automatiquement prolongé d’une durée au moins égale à la période de suspension. ARTICLE 11 - ACHEVEMENT DE LA MISSION La mission du contrôleur technique s’achève à la fin de la période de garantie de parfait achèvement. ARTICLE 12 - RESILIATION DU MARCHE Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 à 36 inclus du CCAG-PI. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur résilie le marché, en tout ou partie, sans qu’il y ait faute du titulaire (article 33 du CCAG-Prestations Intellectuelles), le titulaire percevra à titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant hors TVA, non révisé, de la partie résiliée du marché, un pourcentage égal à 1,00 %. Page 12 sur 13 Marché de Contrôle Technique C.C.A.P. ARTICLE 13 – PLATEFORME D’ECHANGE DE DONNEES INFORMATIQUES Le maître d‘ouvrage pourra mettre en place une plateforme d’echange de données Informatiques, afin de permettre à tous les intervenants (maîtrise d’œuvre, prestataires, entreprises,…) de communiquer, diffuser et stocker toutes les informations du projet en ligne, dans un objectif d’efficacité, de traçabilité et d’économie. Le contrôleur technique s’engage, le cas échéant, à utiliser cette plateforme de données, et à en respecter les modalités d’usage. Il s’engage à déposer tous les documents définis par le présent marché de maîtrise d’œuvre sur ce support, dans les délais impartis dans l’acte d’engagement. ARTICLE 14 - CLAUSES DIVERSES Avant notification de son marché et avant tout commencement d'exécution, le contrôleur technique (en la personne de chacune de ses composantes) doit justifier qu'il est titulaire d'une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont s'inspirent les articles 1382 à 1384, 1792, 1792-2 et 1792-4-1du Code Civil. Le contrôleur technique devra fournir, avant notification de son marché, une attestation de son assureur justifiant qu'il est titulaire d'une police d'assurance de présomption de responsabilité décennale. Cette attestation fera apparaître également les renseignements suivants : - date limite de validité de la police; - numéro de la police; - montant de la garantie; - montant de la franchise; - activités assurées. Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existante n'est pas considérée comme suffisante par le maître de l'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés à cette opération. L'attestation devra être renouvelée à chaque échéance annuelle. En application de l’article 35.II 5° et 6° du code des marchés publics, des travaux complémentaires ou ayant pour objet des prestations similaires à celles faisant l’objet du présent marché pourront être passés avec le titulaire, sous la forme de marchés passés selon les procédures adaptées sans publicité ni mise en concurrence. Dans ce dernier cas, Les conditions d’exécution de ce nouveau marché similaire seront identiques aux conditions du marché initial. Ce nouveau marché devra être conclu dans les trois ans à compter de la notification du présent marché. Conformément à l'article 5.1 du C.C.A.G.-P.I., le titulaire, son personnel ainsi que ses éventuels sous-traitants sont tenus de respecter la confidentialité qui s’attache à la réalisation de la prestation et de faire preuve de discrétion professionnelle. ARTICLE 15 - DEROGATIONS AU CCAG-PI L’article 9 déroge à l’article 14 du CCAP-PI Page 13 sur 13