marche public de contrôle technique

COMMUNE DE GUINES
REQUALIFICATION DU SITE DE LA MINOTERIE BOUTOILLE
MARCHE PUBLIC DE CONTRÔLE TECHNIQUE
(C.T.)
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)
Procédure adaptée (art.28 du Code des Marchés Publics)
MAITRE D’OUVRAGE
Communauté de Communes des Trois
Pays
Monsieur Marc MEDINE, Président
Hôtel Communautaire
BP15
14 rue Clémenceau
62340 GUINES
Tél. : 03 21 00 83 33
Fax : 03 21 00 83 30
EQUIPE A.M.O.
CAP PROJET
53, rue Saint Albin
59500 DOUAI
Tél. 03 27 95 45 45
Mail : [email protected]
Page 1
Sommaire
1.
ARTICLE 1 – ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE ............................................................................................ 3
1.1.
POUVOIR ADJUDICATEUR ...................................................................................................................................... 3
1.2.
CONDUCTEUR D’OPERATION : ............................................................................................................................... 3
2.
ARTICLE 2 - OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES ........................................................................................ 4
2.1.
OBJET DU MARCHE ................................................................................................................................................. 4
2.2.
TITULAIRE DU MARCHE – SOUS TRAITANCE .......................................................................................................... 4
2.3.
TYPE DE MISSION ................................................................................................................................................... 4
2.4.
MAITRISE D’OEUVRE .............................................................................................................................................. 4
3.
ARTICLE 3 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ........................................................................................................... 5
3.1.
PIECES PARTICULIERES ........................................................................................................................................... 5
3.2.
PIECES GENERALES ................................................................................................................................................. 5
4.
ARTICLE 4 – INTERVENTION DU CONTROLEUR TECHNIQUE ........................................................................................... 5
5.
ARTICLE 5 – CONDITIONS D’EXECUTION DU CONTROLE ................................................................................................. 6
6.
ARTICLE 6 – RESPONSABLE TECHNIQUE DU CONTROLE .................................................................................................. 6
7.
ARTICLE 7 – DUREE DES INTERVENTIONS ........................................................................................................................ 6
8.
ARTICLE 8 – DELAIS, PENALITES POUR LE RETARD, RECEPTION DES RAPPORTS ............................................................ 7
8.1.
DELAIS ..................................................................................................................................................................... 7
8.2.
PENALITES POUR RETARD ...................................................................................................................................... 7
8.3.
RECEPTION DES RAPPORTS .................................................................................................................................... 7
9.
ARTICLE 9 – REMUNERATION DES PRESTATIONS ............................................................................................................ 7
9.1.
MODIFICATIONS EN COURS D’EXECUTION ............................................................................................................ 7
9.2.
VACATIONS ............................................................................................................................................................. 8
10.
ARTICLE 10 – REGLEMENT DES COMPTES ................................................................................................................... 8
10.1
REGLEMENT DU TITULAIRE .................................................................................................................................... 8
10.2
DELAIS DE MANDATEMENT ................................................................................................................................... 8
10.3
REGLEMENT EN CAS DE SOUS-TRAITANTS PAYES DIRECTEMENT ......................................................................... 9
10.4
ACTION DIRECTE D’UN SOUS-TRAITANT .............................................................................................................. 10
11.
ARTICLE 11 – PRIX DU MARCHE ................................................................................................................................ 10
11.1
FORME DE PRIX .................................................................................................................................................... 10
11.2
MOIS D’ETABLISSEMENT DU PRIX........................................................................................................................ 10
11.3
CHOIX DE L’INDEX DE REFERENCE ........................................................................................................................ 10
11.4
MODALITES DE REVISION DES PRIX ..................................................................................................................... 10
12.
ARTICLE 12 – CAUTIONNEMENT ............................................................................................................................. 111
13.
ARTICLE 13 – ASSURANCE ....................................................................................................................................... 111
14.
ARTICLE 14 – UTILISATION DES RESULTATS ............................................................................................................ 111
15.
ARTICLE 15 – ARRET DE L’EXECUTION DES INTERVENTIONS ................................................................................. 111
16.
ARTICLE 16 – RESILIATION DU MARCHE .................................................................................................................. 11
17.
ARTICLE 17 – DEROGATION AUX DOCUMENT GENERAUX .................................................................................... 122
Page 2
1. ARTICLE 1 – ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE
1.1. POUVOIR ADJUDICATEUR
1.1.1. NOM ET ADRESSE DU POUVOIR ADJUDICATEUR
Communauté de Communes des Trois Pays
Monsieur Marc MEDINE, Président
Hôtel Communautaire
BP 15
14 rue Clémenceau
62340 GUINES
Tél. : 03 21 00 83 33
Fax : 03 21 00 83 30
Le Maître d’Ouvrage est représenté par
Monsieur Marc MEDINE, Président
1.1.2. TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Collectivité Territoriale
1.2. CONDUCTEUR D’OPERATION :
Cap Projet, Assistant au maitre d’ouvrage, Conducteur d’opération
53, rue Saint Albin
59500 DOUAI
Téléphone : 03 27 95 45 45
Courriel : [email protected]
Page 3
2. ARTICLE 2 - OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES
2.1. OBJET DU MARCHE
Le marché régi par le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières
(C.C.A.P.) est un marché de contrôle technique et d’assistance technique pour les
études et travaux de :
La réhabilitation des bâtiments 1 et 9 en R+2 + combles : en Espace multiservices
communautaire, Accueil MDS (PMI et permanences sociales), relai de services
publics et office de tourisme.
Les études d’Avant-projet du bâtiment 2 : en accueil des services du Centre
Intercommunal d’Action Sociale.
2.2. TITULAIRE DU MARCHE – SOUS TRAITANCE
Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent C.C.A.P.
sous le nom de « Contrôleur Technique » sont précisées à l'article 1 de l'Acte
d'Engagement.
Le titulaire du marché peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son
marché, sous réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants par le Pouvoir
Adjudicateur et de l'agrément par lui des conditions de paiement de chaque soustraitant. Les conditions de l'exercice de cette sous-traitance sont définies à l'article
3.2 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de
Prestations Intellectuelles (C.C.A.G-P.I.).
2.3. TYPE DE MISSION
Le présent marché a pour objet de confier au Contrôleur Technique une
mission normalisée type :
L + LE + P1 + SEI + PS + HAND + Attestation HAND + PV + F
2.4. MAITRISE D’OEUVRE
Le choix de la maîtrise d'œuvre est en cours de consultation. La maîtrise d'œuvre
sera chargée d'une mission de base au sens du décret n° 93.1268 du 29 Novembre
1993 et son arrêté d'application du 21 Décembre 1993.
Les études d'exécution seront intégralement réalisées par les entreprises.
Page 4
3. ARTICLE 3 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité
décroissante.
3.1. PIECES PARTICULIERES
 l'Acte d'Engagement (A.E.) et ses annexes
 le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.)
 le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
3.2. PIECES GENERALES
 décret n°9-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques
générales applicables aux marchés publics de contrôle technique
 le Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux Marchés de
Contrôle Technique (approuvé par le décret n° 92.1186 du 30 Octobre
1992) et ses annexes
 le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux Marchés de
Prestations Intellectuelles approuvé par le décret n° 78.1306 du 26
Décembre 1978 modifié (C.C.A.G. P.I.) en vigueur au premier jour du mois
d'établissement du prix du marché (mois Mo études)
 norme AFNOR : NFP-03-100
 Code de la construction et de l'habitation
4. ARTICLE 4 – INTERVENTION DU CONTROLEUR TECHNIQUE
Les missions confiées au titulaire sont celles fixées à l'article 2.3. du présent C.C.A.P.
Ces interventions concernent les natures d'aléas définies en annexe 1 du C.C.T.G. pour
les missions concernées et portent sur les domaines d'intervention suivants : en
totalité, conformément à l'annexe 1 du C.C.T.G. et les précisions apportées par le
C.C.T.P. pour les missions normalisées et missions d’aide technique sur les parties à
déconstruire et existants conservés.
Le contrôle intervient pendant la conception et l'exécution des ouvrages jusqu'à la fin
des levées de réserves pendant laquelle les interventions du Contrôleur Technique
sont demandées par le Pouvoir Adjudicateur.
Page 5
5. ARTICLE 5 – CONDITIONS D’EXECUTION DU CONTROLE
Le contrôle interviendra dans les conditions fixées par le Cahier des Clauses
Techniques Particulières et le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables
aux prestations de contrôle technique.
Les conditions suivantes seront en outre appliquées :
 si le Contrôleur Technique n'a pas reçu les documents qu'il estime
nécessaires à son intervention, il est tenu de le signaler au Pouvoir
Adjudicateur.
 la mission du Contrôleur Technique peut le conduire à s'assurer que la
qualité des produits utilisés est appropriée au projet ; dans ce but il
doit notamment signaler au Pouvoir Adjudicateur, les essais qu'il
estimerait nécessaires.
 le Contrôleur Technique participera aux réunions techniques de mise au
point et aux visites organisées avec la Commission de Sécurité et sera
chargé de la rédaction et diffusion des comptes rendus
correspondants.
 les avis donnés au fur et à mesure sur l'exécution sont signés ou
contresignés par le responsable du contrôle de l'opération, personne
physique désignée à cet effet dans l'acte d'engagement.
 le Pouvoir Adjudicateur prendra les dispositions nécessaires pour
informer, dès l'origine, le Maître d'œuvre, les entreprises, et d'une
manière générale, tous les intervenants concernés par les travaux.
6. ARTICLE 6 – RESPONSABLE TECHNIQUE DU CONTROLE
Le Contrôleur Technique désigne dans l'acte d'engagement le responsable
technique qualifié pour signer au cours de l'exécution du marché les avis prévus à
l'article 12 du C.C.T.G. et à l'article 1 de son annexe 2. Faute d'une telle
désignation, le signataire du présent Marché sera seul reconnu compétent pour
émettre des avis.
Le changement de responsable technique
immédiatement au Pouvoir Adjudicateur.
qualifié
devra
être
notifié
7. ARTICLE 7 – DUREE DES INTERVENTIONS
Les interventions du Contrôleur Technique s'achèvent à l'expiration du délai de levées
des réserves et prononcé de la réception des travaux, telle qu'elle est définie à l'article
44.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics
de travaux (C.C.A.G. Travaux).
Page 6
8. ARTICLE 8 – DELAIS, PENALITES POUR LE RETARD, RECEPTION DES RAPPORTS
8.1. DELAIS
Les délais de remise des différents rapports, ainsi que le point de départ de ces
délais sont fixés à l'article 5 de l'Acte d'Engagement.
8.2. PENALITES POUR RETARD
En cas de retard dans la remise des rapports, le Contrôleur subit sur ses créances,
des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé à CENT
CINQUANTE EUROS hors taxes (150€ H.T.).
Par dérogation à l'article 16.4 du C.C.A.G.-P.I., le titulaire du Marché ne pourra
prétendre à exonération des pénalités telle que prévue dans ledit article.
8.3. RECEPTION DES RAPPORTS
Le titulaire du Marché fournira les différents rapports en cinq exemplaires, selon les
modalités ci-après :
 deux exemplaires seront transmis directement au Pouvoir Adjudicateur.
 un exemplaire sera transmis au Conducteur d'opération.
 deux exemplaires seront transmis directement aux représentants de la
Maîtrise d'Œuvre.
9. ARTICLE 9 – REMUNERATION DES PRESTATIONS
Les prestations du Contrôleur Technique seront rémunérées par application d'un prix
forfaitaire basé sur les conditions économiques du mois "Mo Contrôle technique". Ce
mois "Mo Contrôle technique" et ce prix forfaitaire sont fixés à l'article 3 de l'Acte
d'Engagement.
Les annexes à l'Acte d'Engagement précisent la décomposition de ce forfait par
phases techniques.
9.1. MODIFICATIONS EN COURS D’EXECUTION
Ce forfait de rémunération est indépendant de la vacation et de la masse des
travaux. Il ne sera pas modifié si le phasage et le délai d'exécution des travaux
changent au cours des études.
Si, pendant l'exécution du Marché, le Pouvoir Adjudicateur prescrit au titulaire
des modifications portant sur les domaines d'intervention qui lui sont confiés, la
modification de la rémunération sera déterminée par négociation entre le
Pouvoir Adjudicateur et le titulaire du présent Marché. En application de l'article
Page 7
17 du C.C.A.G.- P.I., la modification du montant de la rémunération et de la
décomposition suivant Les phases techniques sera fixée par avenant.
9.2. VACATIONS
Cette rémunération comprend notamment un nombre de 3 vacations et les
déplacements correspondants pendant la période de garantie de parfait
achèvement. Si le Pouvoir Adjudicateur demande des vacations el des
déplacements supplémentaires pendant cette période, ils seront rémunérés par
application du prix global et forfaitaire figurant à l'article 3.2. de l'Acte
d'Engagement.
10. ARTICLE 10 – REGLEMENT DES COMPTES
10.1 REGLEMENT DU TITULAIRE
MONTANTS ET ÉCHÉANCES :
Pendant la période de contrôle des documents de conception, le règlement des
sommes dues au Contrôleur Technique fera l'objet d'acomptes dès l'approbation
par le Pouvoir Adjudicateur des rapports remis pour chacune des phases
techniques suivantes : A.P.S. (Avant-Projet Sommaire), A.P.D. (Avant-Projet
Détaillé), PRO (projet), le montant du forfait de rémunération, établi en prix de
base et correspondant à chacune de ces phases techniques est fixé à J'annexe
1 de l'Acte d'Engagement.
Pendant la période de contrôle d'exécution, l'intervalle entre deux acomptes
successifs sera égal à un mois (le premier paiement intervenant un mois après le
début des travaux et le dernier à la réception de l'ouvrage).
Le Pouvoir Adjudicateur notifiera au titulaire du Marché le montant du solde
accompagné du Décompte Général.
Après acceptation par le titulaire du Marché, le décompte général deviendra le
décompte général et définitif.
10.2 DELAIS DE MANDATEMENT
Les délais dont dispose la personne publique pour procéder au paiement des
acomptes, du solde et des paiements partiels définitifs sont fixés comme suit :
 Le paiement d’un acompte doit avoir lieu dans les trente (30) jours
comptés à partir de la réception par la personne chargée de la
gestion du marché de la demande du titulaire accompagnée des
justificatifs nécessaires.
 Le paiement du solde ou des paiements partiels définitifs doit
Page 8
intervenir dans les trente (30) jours à compter de la plus tardive des
dates suivantes : date de publication de l’index de référence
permettant la révision du solde ou date de réception par la personne
chargée de la gestion du marché du projet de décompte.
Lorsque, en application des règles de la comptabilité publique, le comptable
assignataire de la dépense suspend le paiement, la personne responsable du
marché en informe le titulaire.
En cas de contestation sur le montant de la somme due, la personne responsable du
marché fait mandater, dans les délais prévus au deuxième alinéa, les sommes
qu’elle a admises. Le complément est mandaté, le cas échéant, après règlement
du désaccord ; ce complément donne lieu à des intérêts moratoires au profit du
titulaire.
Toutefois, si la personne responsable du marché est empêchée du fait du titulaire ou
d’un de ses sous-traitants, de procéder à une opération nécessaire au
mandatement, les délais sont suspendus pour une période égale au retard qui en est
résulté.
La suspension de délai ne peut intervenir qu’une seule fois et par l’envoi par la
personne responsable du marché au titulaire, huit jours au moins avant l’expiration
du délai de paiement, d’une lettre recommandée, avec demande d’avis de
réception postal, lui faisant connaître les raisons, qui, imputables au titulaire ou l’un
de ses sous-traitants, s’opposent au paiement, et précisant notamment les pièces à
fournir ou à compléter.
Cette lettre doit indiquer qu’elle a pour effet de suspendre le délai de paiement.
La suspension débute au jour de réception par le titulaire de cette lettre
recommandée.
Elle prend fin au jour de réception par la personne responsable du marché de la
lettre recommandée, avec demande d’avis de réception postal, envoyée par le
titulaire comportant la totalité des justifications qui lui sont réclamés ainsi qu’un
bordereau des pièces transmises.
Si le délai de paiement à courir, à compter de la fin de la suspension, est inférieur à
quinze jours, l’ordonnateur dispose toutefois pour payer d’un délai de trente jours.
10.3 REGLEMENT EN CAS DE SOUS-TRAITANTS PAYES DIRECTEMENT
Il sera effectué conformément aux dispositions de l'article 12.4 du C.C.A.G. Pi.
Page 9
10.4 ACTION DIRECTE D’UN SOUS-TRAITANT
Il sera fait application de l'article 12.8 du C.C.A.G. Pi.
11. ARTICLE 11 – PRIX DU MARCHE
11.1 FORME DE PRIX
Le prix du présent marché est un prix forfaitaire ferme et révisable suivant les
modalités fixées à l'article 11.4 ci-après.
11.2 MOIS D’ETABLISSEMENT DU PRIX
Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois
M0 (contrôle technique) fixé dans l'Acte d'Engagement.
11.3 CHOIX DE L’INDEX DE REFERENCE
L'index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter
l'évolution du prix des prestations du Contrôleur Technique faisant l'objet du
marché est l'index Ingénierie 1 (Base 100 en Janvier 1973) publié au B.O.C.E.
11.4 MODALITES DE REVISION DES PRIX
La révision prévue par l’article 5.1 ci-dessus est effectuée par application d’un
coefficient (C) révision donné par la formule :
C. 0.15 + 0.85 lm / Io
Dans laquelle :
- Io est l’index Ingénierie du mois Mo CT (mois d’établissement du prix du marché)
- Im est l’index Ingénierie du mois m (mois de révision). Ce mois m est celui où se
situe la date à compter de laquelle le titulaire peut présenter sa demande
d’acompte en application de l’article 6.2.1 du CCAP. Toutefois, ce mois m ne
pourra être postérieur au mois d’exécution de la prestation tel qu’il résulte de
l’application des délais d’exécution contractuels.
Lorsque la valeur finale de l’index n’est pas connue au moment du
mandatement, le Pouvoir Adjudicateur procède au règlement provisoire sur la
base de la valeur révisée en fonction du dernier index connu ; il n’est procédé à
aucune autre révision avant la révision définitive qui interviendra sur la base de
demande d’acompte suivant la publication de l’index définitif.
Les coefficients de révision sont arrondis au millième supérieur.
Page 10
12. ARTICLE 12 – CAUTIONNEMENT
Le Contrôleur Technique est dispensé de fournir un cautionnement.
13. ARTICLE 13 – ASSURANCE
Assurance souscrite par le Contrôleur Technique
Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du Marché et
avant tout commencement d'exécution, le Contrôleur Technique doit justifier qu'il est
titulaire d'une assurance de responsabilité obligatoire en application de l'article L.
241.1 du Code des Assurances.
Le défaut d'assurance entraîne la résiliation du Marché aux frais et risques du
Contrôleur Technique.
14. ARTICLE 14 – UTILISATION DES RESULTATS
L'option applicable pour l'utilisation des résultats des prestations est l'option A définie
aux articles A20, A21, A22 et A27 du C.C.A.G. P.I.
15. ARTICLE 15 – ARRET DE L’EXECUTION DES INTERVENTIONS
En application de l'article 18 du C.C.A.G. P.I., le Pouvoir Adjudicateur se réserve la
possibilité d'arrêter l'exécution des interventions qui font l'objet du présent Marché à
l'issue de chacune des phases techniques suivantes : A.P.S., A.P.D., PRO, EXE.
Cette décision ne donne lieu à aucune indemnité.
16. ARTICLE 16 – RESILIATION DU MARCHE
Il sera fait, le cas échéant, application des articles 35 à 40 inclus du C.C.A.G.P.I.
avec les précisions suivantes :
1.1 En cas de non-renouvellement ou de perte de l'agrément du Contrôleur
Technique portant sur les domaines concernés par le présent Marché,
celui-ci sera résilié sans indemnité.
1.2 La décision d'arrêter l'exécution des prestations prévues à l'article 14
emporte résiliation du Marché sans indemnité.
1.3 Résiliation du Marché aux torts du titulaire ou cas particuliers
Si le présent marché est résilié dans l'un des cas prévus aux articles 37 et 39 du
C.C.A.G. P.I., la fraction des prestations déjà accomplie par le Contrôleur
Page 11
Technique et acceptée par le Pouvoir Adjudicateur est rémunérée avec un
abattement de 10 %. Toutefois dans le cas de résiliation suite aux décès ou à
l'incapacité civile du titulaire (article 39.1. du C.C.A.G.P.I.), les prestations sont
réglées sans abattement.
17. ARTICLE 17 – DEROGATION AUX DOCUMENT GENERAUX
Les dérogations figurant aux articles du présent Marché sont apportées aux
articles correspondants du C.C.A.G. P.I. et du C.C.T.G. comme indiqué ci-dessous :
Articles du présent Marché
7-2
Articles du C.C.A.G.-P.I.
16-4
Articles du présent Marché
Néant
Articles du C.C.T.G.
Néant
Fait à ………….., le ………………..
Le Pouvoir Adjudicateur
représenté par
A…………………………., le…………….
(mention manuscrite « Lu et
approuvé »)
Signature de l'Opérateur
économique,
Page 12