Je vous remercie tous d`être venus aussi nombreux à cette

Je vous remercie tous d'être venus aussi nombreux à cette traditionnelle
cérémonie des vœux c’est un moment de convivialité à partager.
C’est avec beaucoup de plaisir et d’honneur que le Conseil municipal et moimême nous vous accueillons.
Traditionnellement le mois de janvier est l’occasion d’adresser les vœux à
ceux qui nous sont chers.
En vous adressant mes bons vœux pour 2014, j’ai un petit pincement au
cœur.
Je tiens à -réaffirmer ma fierté d’être ici devant vous,
-réaffirmer ma gratitude à ceux qui m’ont donnée leur confiance
depuis 13 ans,
j’espère ne pas les avoir déçue.
Je souhaite
-que chacun d’entre vous ait pu trouver, dans ce petit village, sa place et la
qualité de vie que je souhaite à tous.
-que chacun puisse trouver dans sa famille et auprès de ses amis, dans son
travail ou dans ses loisirs sa part de bonheur.
Vous avez répondu présent à mon invitation et je vous remercie sincèrement.
j’ai l’honneur et le plaisir de saluer les personnalités présentes :
Tout d’abord LES ELUS :
M. Spada Conseiller Général, représentant le Pdt du CG
Mes Chers Collègues Maires,
Voisins et ceux de l’intercommunalité du Golfe de St Tropez
Vous êtes venus en renfort, accompagnés de vos adjoints et conseillers
municipaux et une partie de votre staff et vous en remercie chaleureusement :
o
Madame Annick NAPOLEON,
Conseillère Régionale , Maire Cavalaire,
o Monsieur Yvon ZERBONNE, Maire de Gassin,
son bon sens, l’expérience de la vie et son accent provençal me manquera
ainsi qu’ aux collègues de l’ Intercommunauté prochaine !
o Monsieur BENEDETTO, Maire de Grimaud
o Monsieur Roland BRUNO, Maire de Ramatuelle
o Monsieur CIARIMBOLI, Maire de la Mole,
o Monsieur le Dr GIMMIG, Maire de Croix-Valmer
1
o Monsieur Vincent MORISSE , Maire de Ste Maxime
o Monsieur Gil BERNARDI, Maire du Lavandou,
Vice Président de l’ANEL et Pdt du SCLV
o M. Foucher, Maire HONORAIRE de Cavalaire,
o Monsieur Jaulend, secrétaire Général de la Sous préfecture de Draguignan
Mesdames et messieurs des corps constitués
 Le Capitaine Picalausa, Commandant en s° du groupement de gendarmerie
Gassin-Saint Tropez
Représentant le Colonnel Damien Choutet, excusé
 L’Adjudant Chef Bergier de la gendarmerie de Croix-Valmer
 Le Lieutenant de la Caserne des pompiers de Saint Tropez/Cavalaire
Je la félicite pour son avancement tout récent au grade de Capitaine
 Le garde Chasse
 Le garde du Littoral
 La police municipale
 Les pompiers de la caserne du Rayol Canadel
Je n’oublie pas de saluer les anciens combattants et le toujours vaillant
Commando d’Afrique Pierre Velsch
je salue aussi les Directeurs ou Responsable, techniciens de sociétés, présents ce
soir, avec qui nous avons travaillé en bonne intelligence sur nos gros projets
structurants : et notamment la RD 559
 VEOLIA: je salue M. Laurent BORREAU, nouveau Directeur, bienvenue
dans notre beau pays
 SAUR: pour l’assainissement
 EIFFAGE: les routes
 DEGREANE: (Eclairage Public de la traversée du Rayol) qui a des difficultés
à finir, ERDF se faisant tirer l’oreille,
 DONNET: (entre autres, pour les murs de soutènement) et il y en a ici
 SIGNATURE: (Panneau lumineux d'information, radars pédagogique et
borne arrêt minute)
 les bureaux d’études d’aide à Maitrise d’œuvre : ARTELIA:
 PIZZORNO: Laurent CURIAT
 les directeurs de services techniques des communes voisines
et veuillez m’excuser j’ai sûrement oublié quelqu’un
2
j’ai à vous présenter les excuses
- M. le Sous-Préfet, qui regrette bcp, il se devait d’assister aux vœux de M. le
Préfet ce soir
- M. le Docteur Jean Michel COUVE, député du Var
- M. LANFRANCHI, Président du Conseil Général,
- M. Albert VATINET Maire de Bormes,
- M. Jacques SENEQUIER, Président de la communauté de communes, qui
nous représente aux vœux de M. le Préfet
M. TUVERI, Maire de St TROPEZ,
- Monsieur COURCHET, Maire de la Garde Freinet, représenté par son
premier adjoint
- Le Colonel Damien CHOUTET
- Et quelques élus, M. Stern, ayant un décès dans sa famille
M. Biescas, qui va mieux, toujours en service rééducation
cardiaque
M. Del Monte
- Monsieur Lemoine, Responsable de routes au Conseil Général
Monsieur Alain Trampoglieri,
Secrétaire Général des Marianes d’Or
Qui m’a remis, à titre personnel, il y a quelques jours
la Mariane d’or d’Honneur.
Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens, Chers Amis,
A 2 mois de la fin d’un double mandat, que je ne renouvellerais pas,
je suis assez fière de ce bilan.
Cette soirée est l’occasion de faire le point sur les principales actions que
nous avons menées avec les élus qui m’ont accompagnée et qui ont fait tout le
chemin à mes cotés durant ces deux mandats.
Par rapport à nos programmes de 2001 beaucoup de choses ont été faites,
parfois plus lentement que prévu, mais nous avons du faire face aux principes et
aux difficultés de réalisation,
mais aussi à la dette héritée de l’affaire EMPAIN, lourd héritage de 1988 qui a
plombé notre budget de fonctionnement pendant 5 ans .
3
Les nouveaux élus pourront bénéficier, à nouveau, à partir de 2014 de fonds
que nous avions dû bloquer pendant ces 5 dernières années, 253.000 € pour
transférer la dette du fonctionnement en investissement, ils pourront aussi
bénéficier du remboursement conséquent de la FCTVA des travaux effectués en
2013 : 300.000€ ce qui représente, quand même, un plus dans le budget de
fonctionnement !
Il ne leur sera pas difficile, aux nouveaux élus, de promettre une diminution
des impôts !
Ce que nous avons déjà fait malgré tout en 2013, en diminuant nos impôts
locaux de 2 %, pour tenter d’équilibrer les frais engendrés par l’intercommunalité !
La quasi totalité des propositions que nous avions faites en 2001 et en 2008
a été réalisée à ce jour et nous sommes allés bien au-delà !
N’ayez crainte, je ne vais pas tout détailler !
Pour l’essentiel
 Achat d’immeubles avec création de logements sociaux
 Le Canadélia
 la propriété MOREL
 le bâtiment de la poste
 Constructions de logements pour les saisonniers et une salle
réservée aux associations
 à l’école Installation d’une salle informatique dès 2001-2002 avec
climatisation et menus travaux chaque année.
 Réhabilitation du Patec et de « l’escalier fleuri » classés à
l’inventaire des monuments historiques,= parcours magnifique de la mer au
point culminant de la commune, pour les touristes ou randonneurs
courageux ! ces travaux ont été subventionnés par le Ministère de la Culture,
le Conseil Général et les « Amis du Rayol » qui ont participé à l’achat de
jarres et des traverses en bois pour les escaliers du sommet.
 Création de l’ éclairage public sur la major partie des voiries,
 Extension des réseaux d’assainissement collectif en priorité des
propriétés en bord de mer,
 Réfection de la quasi-totalité des voiries communales ( 4 M. d’€) , nous
allons finir les voies du haut Rayol votées au budget 2013. (corniche de
Genève, et de Nancy)
 Travaux de murs de soutènement,
 clôtures réglementaires du cimetière et gros travaux de soutènement
4
 Création d’un columbarium
 mise aux normes de la D.Z. « drop zone » pour permettre l’évacuation des
blessés en hélicoptère,
 Travaux d’entretien et d’aménagements divers autour de l’église du
Rayol, espace culturel où vous avez plaisir à venir écouter de beaux concerts
l’été.
 Et, bien sur,
la traversée du Rayol par le Départementale, empruntée par beaucoup
d’entre-vous
Le projet portait sur l’aménagement d’un petit village touristique et son centre
commercial, traversé, sur 1.3 km, par la route départementale 559,
Après 7 ans
- d’études, d’abord en collaboration avec « feu » la DDE ,
et ensuite reprises avec le Conseil Général
la commune a donc mis en œuvre le grand chantier de la traversée du Rayol, afin
-d’embellir,
-de sécuriser la circulation piétonne
-de rétrécir les voies (effet de paroi) ayant pour but de faire ralentir la circulation,
qui en pleine saison touristique dépasse les 12.000 véhicules / jour.
-de créer une petite place,
-d’étendre les zones de stationnement,
La commune a financé ce projet à hauteur de 3.7 M. d’€, incluant les intérêts de
l’emprunt contracté pour seulement 540.000 €.
avant d’entreprendre la réfection de la chaussée et des trottoirs neufs,
la commune a vérifié
- le bon état de fonctionnement tous les réseaux souterrains, eau,
ERDF, télécom, assainissement, et les réseaux pluviaux !
Vous ne pouvez pas vous imaginer de tout ce qui passe sous une route !!!
Nous avons donc réalisé =
- la création de trottoirs inexistants de chaque coté de la voirie pour une
circulation piétonne sécurisée et pour personnes à mobilité réduite, en accord avec
un centre villageois et de ses commerces,
- une petite place conviviale rappelant que nous sommes en Provence, avec sa
fontaine, ses bancs et son traditionnel jeu de boules.
- des arrêts bus accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ils permettront aux
piétons d’aller d’un commerce à l’autre en toute facilité.
- un éclairage et un mobilier urbain des plus appropriés à une petite commune
touristique.
5
Ce chantier devait être terminé en juin 2012. Il a subi des retards bien
indépendants de notre volonté :
-retards à cause des conditions météorologiques très pluvieuses à partir de l’hiver
2007- 2008 après 6 années de sécheresse
- retards dus à l’effondrement de la chaussée suite à l’inconséquence d’un
constructeur en contrebas de la route.
Ces travaux importants ont été pris en charge par le Conseil Général au
détriment de l’aménagement de la « voie verte » dont la signature de la
convention avec le C.G. pour son aménagement date de 2004 !!!
Certains pluviaux, et notamment les grands bassins sous la place de l’O.T,les très
belles bordures et les revêtements de la voirie faits d’un nouveau bitume très
silencieux, ont été réalisés par le Conseil général pour un montant de plus de 2 M€
je salue le courage des commerçants riverains qui étaient les premiers à
pâtir de ces aléas et je comprends qu’ils puisent avoir eu, par le passé, certaines
inquiétudes.
Mais maintenant, il est évident qu’ils seront les premiers à bénéficier d’une
circulation ralentie,d’une meilleure possibilité de se garer et d’un centre villageois
digne de ce nom, qui donnera l’envie aux touristes de passage de s’y arrêter
°°°°°
D’autres projets sont toujours à l’étude…. Notamment avec le Conseil
Général
Comme la réhabilitation de la voie verte, convention signée je vous le
rappelle en 2004,
et l’aménagement du carrefour de la RD 559 et la RD 27.
°°°°°
Depuis le début de ce mandat, depuis 2001 nous aurons investi plus de 12 M. d’€
euros, acquisitions et travaux, en n’augmentant le taux des impôts locaux que du
montant de l’inflation, nous les avons même baissés de 2 % en 2013
Rassurez-vous, la commune n’est que très modérément endettée
6
Même dans les années difficiles lorsqu’il a fallu payer la dette d’Empain nous
n’avons pas suivi les recommandations des services de l’Etat,le Préfet m’avait
conseillée, alors, de les augmenter de 30 à 50 %.
Ce que je n’ai pas voulu faire !
Ce qui veut dire que nos finances sont saines et ont été bien gérées.
°°°°°
Je ne peux, à propos du village, m’arrêter ici, sans parler du terrain de boules,
occupé provisoirement par un bâtiment modulaire temporaire aménagé qui
permettra d’accueillir provisoirement l’officine de la pharmacie.
En effet, la commune, bailleresse du bâtiment actuel de la pharmacie a été mise en
demeure, afin de permettre la poursuite de l’exploitation du fonds de commerce de
pharmacie dans le bâtiment actuel : je cite :
« la nature des désordres constatés ainsi que leur ampleur, ne permettent pas au
Bailleur d’y remédier sans mettre en œuvre des travaux de rénovation importants
qui remettraient en cause l’occupation de ces locaux par la pharmacienne »
- Donc les dispositions à caractère transitoire sont sont en cours de réalisation
pour le déplacement temporaire de la pharmacie répondant aux normes
réglementaires afin d’éviter une interruption de l’exploitation de cette activité qui
serait, autant pour la pharmacienne que pour la population,une catastrophe.
Je tiens à vous rappeler que depuis 19 juillet 2010, par délibération du CM, le
projet de mise à disposition de nouveaux locaux pour la pharmacie avait été voté
par 13 voies pour et 2 abstentions.
Mais un personnage, sous couvert d’une société ou œuvrant dans des
associations n’a de cesse de faire recours sur recours, contre le projet « cœur de
village » la commune a gagné, en appel, en novembre dernier.
Je vous invite à prendre connaissance de ce triste feuilleton sur le site de la
commune !
Les personnes qui ont vu la maquette en Mairie, ont reconnu la qualité
architecturale du projet du cabinet Xavier Bohl, bien connu dans le Golfe de St
Tropez.
Ce projet consiste en une programmation
- dans un des 2 bâtiments, de logements prioritairement réservés aux jeunes
actifs de la commune
et permet le retour
-d’une officine de pharmacie conforme à son activité
- et d’un cabinet médical à ses cotés.
7
A ce jour la situation est encore bloquée.
Le promoteur, malgré les désinformations qui courent,est prêt à commencer
les travaux dès que les recours seront purgés.
Ceux qui regrettent, aujourd’hui, que l’on ait pas suffisamment dynamisé le
cœur villageois sont les mêmes qui n’ont de cesse de faire des recours qui aurait pu
apporter aux commerçants, par le projet dit « cœur de village » la clientèle
supplémentaire de 18 appartements
°°°°°
Un mot au sujet de nos plages, une saison ensablée, l’autre un peu moins.
Des études ont été engagées depuis plusieurs années avec différents bureaux
d’études sous couvert de l’OBS. Marin.
Des solutions ont été proposées : très chères, comme aller chercher le sable là
où il est et le réinjecter sur les plages, solutions non pérennes et coûteuses.
J’attendais de voir ce qui a été fait sur la plage de Cavalière.
Mais il m’aurait fallu un troisième mandat !
Il ne faut pas oublier que nous sommes tributaires des changements climatiques
avec des coups de mer importants et l’élévation du niveau des mers.
La Plage de Pramousquier.
J’ai entendu dire que je n’étais pas d’accord avec les propositions des
services de l’Etat ! c’est une information tronquée, il faut aller jusqu’au bout de
ma démarche,
Un mot au sujet de l’historique de cette plage : après de longues tractations,
10 ans environ, l’Etat qui a repris tous ses droits sur cette plage qui était une des
rares plages privées en France.
Je souhaitais que l’Etat gère cette plage et attribue l’exploitation de bains de
mer à un particulier. Mais non, nous devons la lui louer !
Pour votre information, j’ai pu obtenir un RDV, certes très difficilement,
étant donner le renouvellement des responsables, du Directeur de la DDTM et
aussi tous les services Mer.
Dans un premier temps nous allons passer une convention avec l’Etat
et ensuite par DSP, la commune attribuera son exploitation à un particulier.
Je laisse deuxième cette démarche aux successeurs.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La communauté de communes du Golfe de ST Tropez
C’était un peu l’Arlésienne ! depuis plus de 13 ans nous en débattions et aussi bien
avant,
8
En décembre 2012, après de longues années de résistances de certaines
communes, il a fallu recommencer à prendre en compte les désirs de certaines
communes, et établir un consensus entre nous les douze maires.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré a décidé d’approuver le
périmètre de la communauté de communes, périmètre fixé par Monsieur le Préfet
du Var.
Le périmètre retenu correspond à un bassin de vie cohérent pour les
habitants,
Ainsi la majorité des syndicats existants (cohérence territoriale, le tourisme,
la gestion des déchets, les forêts, les affaires scolaires, les rivières, le littoral,
l’habitat… )
Ces syndicats se sont fondus dans un organisme unique, qui s’appuiera sur
les moyens humains et matériels existants.
Nous devrions nous orienter, je le souhaite dans le courant des deux années à
venir, vers une économie de moyen.
Il est difficile de porter un jugement hâtif ce soir après seulement une année
dans laquelle il a fallu installer tous les services et organiser la douzaine de
compétences citées plus haut ………
Je félicite Jacques Sénéquier, Président et la directrice et ses collaborateurs
l’administratif de la communauté qui sont ici ce soir, ils n’ont pas compté leur
temps et sont arrivées à obtenir une bonne coordination entre tous les différents
services des 12 communes.
C’est donc Monsieur le Préfet qui a tracé le périmètre incluant nos deux
cantons de St Tropez et Grimaud.
Vous avez bien entendu : cantons de St Tropez et Grimaud !!!
Et quelques mois plus tard, plouf…. Plus de cantons de St Tropez et de Grimaud .
Un seul canton : Sainte Maxime d’où sont exclues les deux communes,
- le Rayol Canadel qui part à l’Ouest, vers « la Crau »et l’autre, la Garde Freinet,
au Nord vers le Luc
- l’intercommunalité du Golfe de St Tropez est maintenant dans le Golfe de Ste
Maxime !
Un beau matin, dans le journal, ce fut une découverte fortuite.
De qui se moque-t-on ?
Quel manque de respect pour les élus que nous sommes !
Comme des pions sur un échiquier, l’État, représenté par son Préfet dans le
Département décide de l’avenir des communes.
Je viens de prononcer encore deux mots :
Département et Commune ……….
Je ne voudrais pas être trop pessimiste ce soir, ce n’est pas mon tempérament,
mais j’ai peur d’une réalité à venir dans peu de temps.
Que vont devenir le Département et son Conseil Général……….. ?
9
dans deux ans nous aurons à élire les conseillers territoriaux…
Que vont devenir les communes, leurs Maires et les élus communaux, proches de
la population et de leurs besoins ?
Les communes vont-elles être phagocytées dans les intercommunalités qui
elles-mêmes le seront par des structures de plus en plus grandes comme « une
communauté d’agglomération » ou même dans une des « Métropoles » Nice ou
Marseille ? !
Je tiens à réaffirmer publiquement, ce soir,
notre opposition ferme à ce nouveau découpage territorial dont la seule
finalité est d’éloigner les centres de décisions des citoyens, de retirer des pouvoirs
aux élus au profit d’une administration et d’une technocratie toute puissante.
Faisons, aussi, en sorte que les 36 566 communes et leurs 375 000
conseillers municipaux continuent d’exister et d’être le poil à gratter des préfets et
des gouvernements.
Ballotté d’un canton à l’autre, devrons nous être rattachés à TPM Toulon à
l’Ouest ? quelle sera notre Sous –Préfecture ? Draguignan ou Toulon ?
°°°
le PLU, a été engagé en janvier 2009 avec pour objectif prioritaire : protéger la
commune, en y inscrivant une politique de gestion globale de l’espace qui devait
permettre une maîtrise exacte de l’environnement,
-des aménagements et de l’urbanisation, en accord avec les objectifs du Scott.
Notre PLU visait, pour l’essentiel,
- à renforcer le développement urbain et économique par l’augmentation de 20 %
du COS et de 50 % en zone urbaine,
- favoriser la création de secteurs d’activités, et notamment
- les changements de destination au Domaine du Rayol en faveur d’activités
commerciales…
Ce qui aurait déjà, sur le plan économique, fourni du travail à nos différentes
petites entreprises locales.
Le PLU soumis à l’approbation du Conseil Municipal le 21 juin 2013 n’a pas
recueilli la majorité.
La procédure n’est toutefois pas annulée.
L’enquête publique et l’avis des PPA sont toujours valides.
Compte tenu de la loi « GRENELLE II » le PLU aurait du être approuvé
avant le 01 juillet 2013. Il l’est donc soumis maintenant.
Cela aura un coût non négligeable…….sans compter les contraintes
environnementales qui vont suivre…
10
QUID du PLU.I. PLU intercommunal ?
obligation de transmettre cette compétence à l’intercommunalité
L'Association des maires de France (AMF), et celle des maires ruraux ont
réaffirmé leur opposition catégorique au transfert de compétence des plans locaux
d'urbanisme (PLU) aux intercommunalités,prévu par la loi Alur (accès au
logement et à l’urbanisme renouvelé) :les communes seraient dessaisies d’une
compétence fondamentale qui traduit le projet local sur lequel les équipes
municipales ont été élues.
Mis en route avant le loi « ALUR » je ne pense pas que nous y soyons
contraints avant 3 ans, si elle passe en février, comme annoncé.
Il est bien évident que toutes les communes de France s’étaient élevées contre ce
projet.
Quel sera l’avenir de notre commune ? Il s’agira à mes successeurs
-d’afficher notre identité, petite commune rurale,
-de valoriser et montrer ce qui nous caractérise aujourd’hui
Je leur demande “ quels qu’ils soient “de travailler à l’unité du RCP qui a été
ces derniers temps mis à mal par certains individus, plus soucieux de leur propres
intérêts que de l’intérêt général.
- oublions tous les ressentiments, les problèmes d’égo ou de carriérisme
œuvrons ensemble pour ce qui doit nous réunir :
La qualité de vie au Rayol Canadel Pramousquier
Travaillons pour faciliter, au quotidien, la vie de nos concitoyens
résidents permanents et secondaires.
Nous sommes certes une commune touristique, et cela participe d’une manière
indispensable à l’économie locale, mais prenons garde à ne pas encourager,
comme certains le voudraient, un tourisme de masse qui détruirait
irrémédiablement notre identité qui fait, aujourd’hui, le charme unique de notre
commune et sa valeur.
Telles ont été mes principales préoccupations au cours de mes deux mandats. Je
souhaite qu’il en soit de même pour les nouveaux prochains élus.
°°°°°
Je voudrais mettre à l’honneur ce soir les associations qui dans un esprit
altruiste et non partisan ont animé la commune
-Tout d’abord le Comité des fêtes, je souhaite que vous applaudissiez Christine
Martinez, qui, bien souvent seule, s’est donnée, à fond durant tout le mandat, les
feux d’artifice, le Noel des enfants et aloïne, les lotos, les apéritifs à la sortie des
plages, dîners dansants….et j’en oublie
11
-l’association culturelle, avec Bernard Stern qui a organisé, lui aussi tout seul,
les concerts gratuits de Jazz et d’hommages à la chanson française, dans les
jardins de la Mairie les soirs d’Été, à lui aussi : bravo
- l’association multisports dont la salle bien connue au-delà des frontières
communales est ouverte tous les jours. Je salue et regrette les problèmes de santé
d’André Picard, Président et éminent professeur de sport. Je lui adresse mes
meilleurs vœux de rétablissement.
- le Club Rencontre et Amitié (anciennement nommé club du 3 ème âge) et sa
présidente très dynamique, Monique Wulcezer, qui organise goûters, repas,
voyages à la découverte de notre belle région et parfois un peu plus loin ! Tous les
mercredis vous pouvez jouez aux jeux de société, et même le mardi, prendre des
cours particuliers d’informatique.
- l’atelier de peinture, créé l’hiver 1998-99, M. Goy, m’avait autorisée pour 6
mois d’occuper cette salle, le mardi, toute la journée,! cela fait 15 ans qu’œuvre la
quarantaine d’artistes chevronnés ou débutants, mais tous talentueux, sous la
palette de Paule Macquart-Moulin
et le regard
bienveillant du Maitre Jacques Gatti.
- l’office du tourisme, avec ou sans étoile ! un peu chahuté par les derniers
travaux, mais très actif, au service des tourismes recherchant locations, hôtels
ou simplement l’heure du bus. Maryse et les bénévoles dirigées par une maîtressefemme, Michelle Nallin.
Pour l’essentiel, je vous ai présenté les associations qui dépendent des subventions
communales qui œuvrent de façon altruiste et en toute neutralité. Au nom de tous,
un grand merci.
J’allai oublier « les chasseurs »……… !
°°°°°
Quant à l’ADORA , association du Domaine du Rayol !
Il m’est revenu aux oreilles que je n’aimais pas le Domaine : ragot de bistro !
quelle contre-vérité !
Je connais très bien les jardins pour y avoir été Présidente pendant 4 ans, et que
je considère comme exceptionnels ! j’en suis fière pour la commune.
12
Et c’est justement parce que je l’aime, ce domaine, que je me permets de critiquer
un mode de gestion que je n’apprécie pas.
N’oublions pas que le projet de PLU intégrait le Domaine dans le patrimoine de
la commune, incluant la possibilité de construire une serre tant attendue,
la mise aux normes de certains bâtiments comme le restaurant de « la ferme »,
le Bastidon avec sa vente de végétaux, les parkings…
Malheureusement ceci a été rejeté avec le reste, en partie par ses responsables.
°°°°°
Comment ne pas aborder ce soir le problème de la zac de la Tessonière
(affaire Empain), dont je vous ai si souvent parlé ici.
Notamment, L'autorité de la chose jugée attachée à la décision définitive du
Conseil d’État de 1994 et qui a été mise en cause dès la mise en route de notre
PLU en 2009, par des agitateurs qui ont réussi à détruire notre cohésion sociale.
Les mêmes qui avaient voté en conseil municipal contre le PLU à cause de
son volet concernant la Zac, disent maintenant qu’ils se soumettront à la décision
du Conseil d’État.
Ceux qui leur ont fait confiance vont être bien déçus !
Il est bien évident que la Commune ne pouvait se lancer dans un procès
perdu d’avance contre l’État aux frais des contribuables…. pour défendre des
intérêts privés, et ils sont nombreux,
°°°°°
Pavillon bleu, label international, 144 communes en France l’ont obtenu. Nous
en avons bénéficié en 2013, pour la 1ère fois au RC. Ce label est lié à
-l’environnement,
- la qualité d’eau de mer, (nous avons eu ce label il y a trois ans, )
- la gestion des déchets et à
-la sensibilisation à l’environnement des jeunes et des moins jeunes !
c’est aussi un plus dans notre politique touristique.
°°°°°
Nous aurons une pensée toute particulière ce soir pour Mme Miraillet qui va
on ne peut mieux, sur ses 106 ans, A qui j’ai présentée mes meilleurs vœux il y a
quelques jours. Le climat du Rayol lui va fort bien.
C’est avec un réel plaisir que j’ai appris que notre commune, après plusieurs
année de décroissance démographique, « Rayol Canadel sur Mer » connaît un
regain de sa population !
Nous perdions des habitants depuis le début des années 95 ; La population
légale en 2006 était de 587 habitants et le 1er janvier de cette année l’INSEE a
13
révélé une croissance positive de
habitants pour 1.200 habitations. !
24 % entre 2006 et 2011, soit 729
Durant mes deux mandat il a été construit 29.000 m² d’habitation
avec 200 permis de construire accordés.
Je ne saurai trop rappeler que nous sommes une petite commune de 700 ha, dont
les 2/3 sont en espaces boisés classés, et nous avons souhaité la développer dans le
respect de son environnement la protéger dans son écrin de verdure, ce qui en fait
sa valeur aujourd’hui et sa qualité de vie tant recherchée.
C’était notre engagement et celui de mes colistiers,
°°°°°
Je remercie particulièrement l’équipe qui m’entoure au quotidien, pour son
dévouement, ses compétences et son investissement.
Mes remerciements vont aux adjoints et aux conseillers municipaux qui apportent
leur pierre à l’édifice, conscients qu’ils sont de participer à une expérience unique
et tellement enrichissante.
Mais cette équipe d’élus, et j’insiste là-dessus, ne serait que peu de chose sans la
compétence du personnel communal qui s’investit pleinement, au quotidien, dans
leur difficile mission de service public,
-
Les investissements dont je vous parlais plus haut ont été réalisés avec une
mobilisation sans faille des services municipaux je pense principalement
au service comptable, véritable cheville ouvrière de nos actions,
celui de l’urbanisme
au responsable des services techniques qui, de plus, s’est vu octroyer la
responsabilité des marchés publics
à la responsable du CCAS qui en plus de ce service, a en charge de multiples
services comme la gestion du cimetière, l’Ecole, et la lourde responsabilité surtout
cette année de l’organisation des élections
Je pense aussi à tous les agents administratifs, des services techniques et
jardiniers, je n’oublie pas les agents qui travaillent à l’école, à la cantine, et au
centre aéré……….
Et bien évidemment, pour votre sécurité, et à votre écoute la police municipale
dont l’effectif s’est vu augmenté cette année avec une ASVP, ils sont ainsi 3 pour
répondre à vos besoins.
14
Au cours de ces mandats, j’ai été fière et heureuse de travailler avec les agents de la
collectivité : je voudrais rendre hommage publiquement à ces hommes et à ces
femmes qui se dévouent à votre service et de tous ceux qui ont besoin d’eux.
c’est cela aussi être maire et j’ai beaucoup appris à leur contact. _
J’ai également été heureuse de travailler plus récemment avec les responsables
administratives intra-communautaires, elles sont ici, ce soir. Je les salue et
reconnais tout le travail effectué durant cette année pour mettre en place tous les
services.
_ Quand on est maire, on rencontre une multitude de personnes qui vous confient
leurs problèmes, leurs difficultés…
Que de secrets et de confidences à garder.
On rencontre et on travaille avec des personnes qu’on n’aurait jamais eues
l’occasion de croiser autrement :j’ai été heureuse de rencontrer, de travailler,
d’échanger avec l’ensemble des professionnels qu’il soit
-des agents et des élus d’autres collectivités locales,
-des entreprises, je les ai citées plus haut
-des pompiers, ensemble pour des occasions tragiques ( incendie d’un camion
d’essence en 2008), des accidentés et pour d’autres plus positives,
-les enseignants,
Inévitablement, ces multiples rencontres, dans des cadres très différents, nous
amènent à porter un autre regard sur la société.
°°°°
Mes souhaits de bonne année, de réussite dans vos projets, vont à chacun de vous,
à vos familles, ainsi qu’à l’ensemble de la population du Rayol Canadel et
Pramousquier avec une pensée particulière pour les plus démunis ou qui souffrent
de solitude.
Nous aurons une pensée particulière pour les familles endeuillées par ceux qui
nous ont quittés trop nombreux cette année, j’adresse à ces familles nos
sentiments attristés de votre part et ainsi que ceux de la municipalité.
Ces vœux ont une couleur particulière puisque ce sont les derniers que les
Rayolais Canadéliens sans oublier les Pramousquiérins,m’ont confié depuis 2001
Au terme de ce mandat, je voudrais vous dire très sincèrement la joie que j’ai eue à
vos cotés,de servir le Rayol Canadel Pramousquier pendant ces 13 années.
Voilà deux mandats bien remplis, très denses et que nous n’avons pas vu passer
certains de mes colistiers et moi-même.
15
Ce fut 13 années de débats, de réunions, de rencontres, de temps passé à trouver
des solutions et aussi de très bons moments.
C’est avant tout une grande aventure de confiance et de solidarité et finalement
d’amitié.
J’ai souhaité exercer ce mandat pour vous tous, sans exclusive,
sans parti pris, dans l’intérêt de la commune, dans l’intérêt général.
Mais comme, j’ai voulu le dire dans cette longue intervention, - j’aurai encore
tellement de choses à vous dire.
Nostalgique ce soir, je tiens à vous avouer que mon cœur est serré :
 J’aime le Rayol-Canadel, avec mon mari nous avons choisi en 1967
cette petite commune rurale où nous avons trouvé une grande qualité de vie
 Je vous aime tous, enfin, presque tous !
 Je remercie ce qui m’ont fait confiance, et qui m’ont permis de démarrer une
deuxième vie après 30 ans passés au chevet des malades, maintenant une
nouvelle vie va commencer ………..
 Continuons d’aimer notre village de l’intérieur
autant que nous l’aimons et la défendons à l’extérieur
Mesdames et Messieurs, chers Amis,
Avant de vous inviter à déguster le buffet qui a été entièrement confectionné par
notre équipe municipale.je vous présente à nouveau mes vœux de bonheur, de
santé, de réalisation de vos projets et de construire une excellente année 2014.
Vive le Rayol-Canadel,
Vive la France
Vive la République
Merci
16