03 maison de retraite saint-remy extension : création d` une unite
Transcription
03 maison de retraite saint-remy extension : création d` une unite
DUMONT-HENNEQUIN sarl d'architecture 306 Avenue de Boufflers 54000 NANCY téléphone 03.83.98.98.00 télécopie : 03.83.98.98.01 Email : [email protected] CONGREGATION DES SŒURS DE SAINT-CHARLES 58 Rue des Quatres Eglises 54000 NANCY MAISON DE RETRAITE SAINT-REMY EXTENSION : CRÉATION D' UNE UNITE ALZHEIMER RÉAMÉNAGEMENT SECTEURS MEDICAL & ADMINISTRATIF 03 COMPTE RENDU N° PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Réunion de chantier du 14 décembre 2010 le Mardi 11 janvier 2011 - 14h30 REPRÉSENTANT MAÎTRISE D'OUVRAGE Congrégation des Soeirs St Charles MO délégué Association de Gestion de la Maison de Président Retraite Saint- Remy Directeur Responsable Technique Maison de Retraite TÉLÉPHONE FAX 03 83 30 95 00 03 83 30 95 95 P C D M. SIMONIN X X M. PAQUIN X X M. MESSEIN X X M. LAHSAINI 06 37 61 79 12 MAÎTRISE D'ŒUVRE s.a.r.l. d' architecture DUMONT-HENNEQUIN AM DUMONT-HENNEQUIN 03 83 98 98 00 03 83 98 98 01 X B. HENNEQUIN BET ADAM - G.O. M. CANTIGET 03 83 27 33 22 03 83 27 46 90 BET LOUVET - Fluides M. PERNOT 03 83 27 85 85 03 83 27 67 10 SOCOTEC M. MERRIAUX 03.83.35.48.86 03.83.32.31.16 COORDINATION SPS M. RUBEGUE 06 71 57 41 68 03 83 93 59 81 QUALICONSULT M. LAMOUCHE 06 76 48 46 30 X X X CONTRÔLE TECHNIQUE 03 26 36 76 00 COORDINATION SSI X X X 03 26 06 52 31 QUALICONSULT M. HELIAS ENTREPRISES REPRÉSENTANT TÉLÉPHONE FAX XARDEL M. XARDEL 03 83 49 36 68 03 83 49 04 77 A B M M. BISSLER 03 83 23 36 00 03 83 23 38 00 0100-1300 - Gros-œuvre - VRD - Espaces verts M. CADARIO Damien 06 07 99 22 75 MEUSE ETANCHE M. KIEFFER 03 29 90 24 74 X 06 78 03 08 72 P A C D abs Pén X 0001 - Démolitions - Désamiantage X 14h30 X 03 29 90 24 74 X 03 83 20 27 54 03 83 29 35 28 X M. MAIREL 03 83 63 81 61 03 83 63 83 97 DURAND M. DURAND 03 83 72 50 53 03 83 72 46 07 M. DEMIRANDA X 0600 - Plomberie-sanitaire KAUFFMANN M. BLAISE 03 83 29 30 31 03 83 20 19 92 X 03 83 26 17 34 0304 - Etanchéité 06 75 30 74 79 TECHNI PLAFOND 0400- Plâtrerie Fx Plafonds MAIREL & FILS X 14h30 X 0501-0502 - Menuiserie Ext Int Bois 0700 - Génie électrique SOLOREC M. ISLER 03 83 26 13 13 0800 - Génie climatique M. GAESTEL 06 06 70 12 48 LES METALLIERS LORRAINS M. HERMON 03 83 37 18 04 0900 - Menuiserie métallique - Serrurerie Mr CESAR ROBEY PERE & FILS M. PAGLIARIN 03 29 65 71 05 03 29 65 84 93 M. BIEGEL 03 83 93 93 00 03 83 93 93 09 X M. COLLINO 03 29 35 50 70 03 29 35 73 13 X M. PONGE 03 83 96 33 36 03 83 98 32 95 X X X 03 83 37 15 18 X X X 1001-1002 -Revt sols & murs scelles LAGARDE MEREGNANI 1100 - Peinture COLLINO Chape liquide FELLER Appareil élévateur 06 50 86 68 32 Sans observations ou remarques formulées au plus tard pour la prochaine réunion de chantier, le présent compte rendu est accepté par l'ensemble des intervenants et devient contractuel . P : Présent A : Absent C : Convoqué D : Diffusion Pén : Pénalités (suivant art 9.6 du CCAP) pour 1 absence non excusée ou 3 absences excusées . 100 € par absence - 70 € pour retard Pén : Pénalités (suivant art 9.6 du CCAP) pour non présentation de documents demandés 300 € 06001-10-cr 03-page1/3 1- INTEMPÉRIES : Neige et verglas : 14/12 au 21/12 2- EFFECTIFS : ce jour XARDEL 0 MAIREL 0 METALLIERS 0 ABM 1 DURAND 0 ROBEY 0 MEUSE ETANCHE 0 KAUFFMANN 0 LAGARDE 0 TECHNI PLAFOND 0 SOLOREC 0 FELLER 0 3.1 - PLANNING - AVANCEMENT : ABM Mise en place clôtures de chantier et installations de chantier XARDEL Démolitions terminées 3.2 - PLANNING - PREVISIONS ABM Implantation, fonction météo BET ADAM Plans EXE fondations 4.1 - DOCUMENTS TRANSMIS : ABM planning, Plan installation chantier SOLOREC Réservation : 14 cm pour plancher chauffant, hors revt de sol temps de tâches : SOLOREC, MEUSE ETANCHE, MAIREL, ROBEY, LAGARDE, FELLER, METALLIERS LORRAINS, TECHNI PLAFONDS, COLLINO, 4.2 - DOCUMENTS A TRANSMETTRE : KAUFFMANN, DURAND dernier RAPPEL : Temps de tâches XARDEL Copie constat d'huissier TCE à ARCHI et BET ADAM Réservations - Carnets matériels, plans d'EXE 5.1 - MAITRE D'OUVRAGE : OBSERVATIONS - DECISIONS - APPROBATIONS - CHOIXMise en attente marché LIKO en fonction du choix balnéothérapie LOCAL BALNEO : GO- Structure et équipements : en attente du choix du maître d'ouvrage Vu ce jour : Accord Maître d'ouvrage sur modification sur plan : Brique MONOMUR 37,5 remplacée par MONOMUR 30 + enduit isolant extérieur chaux-chanvre : offrant une meilleure résistance thermique totale. 6.1 - ENTREPRISES - OBSERVATIONS GENERALES : CANTONNEMENT 1° ETAGE au 12 rue Chanoine Jacob : Locaux mis à la disposition de la M.R. aux entreprises 1 salle de réunion pour le chantier (protection parquet : OK par ABM) 1 pièce pour vestiaire salle du personnel + 1 grande entrée 1 cuisine avec évier EC EF pour réfectoire 1 wc 1 salle d' eau 2 vasques EC EF Les autres pièces seront condamnées par lot GO Consommables Eau Electricité à la charge du chantier SITUATION DE TRAVAUX 3 ex pour le 25 du mois en cours chez Architecte . A près cette date report au mois suivant Prévoir 1 ex de plus si l' entreprise veut un retour après visa Architecte Présentation des situations suivant tableau DPGF avec avancement % du mois et cumul Tenir compte des taux de TVA 5,5% ou 19,6% : voir vos marchés de travaux Une situation non conforme sera retournée sans même être vérifiée . CR de Chantier Diffusion uniquement par Email Observation sur CR = prise en compte si elle parvient par écrit et dans la semaine qui suit CR validé à la réunion suivante Présence aux réunions Obligatoire suivant convocation par CR précédent Absences & retards pénalisés suivant CCAP Absence excusée : tolérée si exceptionnelle et information écrite au plus tard la veille Rappel : 3 absences excusées = 1 pénalité 06001-10-cr 03-page2/3 6.2 - ENTREPRISES - OBSERVATIONS PARTICULIERES : ABM PE Préparations de chantier Démarches pour DICT : récipissé CUGN Demande des autorisations diverses auprès de la Mairie . Voir avec BET ADAM : plans EXE à commencer (hors zone balnéo : en attente) Mettre en place le compte PRORATA Fermeture du chantier : portail chantier à fermer chaque soir. Afficher les plans. PE : Chiffrer la modification vue ce jour : remplacement des briques MONOMUR 37,5 par des briques de 30 (roulé) et remplacement de l'enduit extérieur prévu par un enduit isolant chaux-chanvre de 2,5cm d'épaisseur. : afin d'obtenir un meilleur coef résistance thermique et de meilleures performances acoustiques et d'étanchéité à l'air. Voir avec l'entreprise BARBAUX, spécialiste des enduits chaux-chanvre (coordonnées diffusées ce jour) Vérifier niveaux -2,95 Implantation dès que possible (intempéries) DURAND PE Vérifier les installations existantes et préparer la distribution EC EF du cantonnement : prévoir un robinet de puisage ext (au pied de l'escalier) pour le chantier Préparer vos plans EXE: transmettre vos réservations à BET ADAM Mr CANTIGET Permis de feu obligatoire = voir M. LAHSAINI KAUFFMANN PE Vérifier les installations existantes et préparer la distribution élec. du cantonnement Préparer vos plans EXE: transmettre vos réservations à BET ADAM Mr CANTIGET Fournir carnet matériels SOLOREC PE Procéder au sondage de la cheminée : dès que possible Préparer vos plans EXE: transmettre vos réservations à BET ADAM Mr CANTIGET Fournir carnet matériels SOCOTEC PE Transmettre avis sur chaufferie, suivant visite sur place : Confirmer possibilité de conserver l'alimentation gaz en l'état METALLIERS LORRAINS PE Vu sur place : porte sortie secours - chiffrer dépose et repose porte 1 vantail plein + fixe en retour - ouverture sur ext. suivant plan détail modifié MAIREL Inversion sens de portes pour préparations des sorties secours : à voir sur place à la prochaine réunion Réservations menuiseries ext : à voir en fonction du calpinage Monomur 06001-10-cr 03-page3/3