Avis d appel d`offre - Ind B

COMMUNE D’AUDINCOURT
Ancienne caserne des pompiers
Aménagement de cellules commerciales
Phase : D.C.E.
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX
24/07/2015
Pouvoir adjudicateur, Maître d'ouvrage
Mairie d'Audincourt
8 Avenue Aristide Briand
25400 AUDINCOURT
Maître d’Œuvre
SARL GIROLIMETTO Architectes
63 Faubourg de Besançon
25200 MONTBELIARD
Bureau de Contrôle
Alpes Contrôles
6 Avenue des Usines
90000 BELFORT
Coordination SPS
Alpes Contrôles
6 Avenue des Usines
90000 BELFORT
AVIS D'APPEL D'OFFRE
Avis d appel d'offre - Ind B
MAITRE D’OUVRAGE
MAITRE D’ŒUVRE
Page 1/4
Mairie d'Audincourt
SARL GIROLIMETTO
8 Avenue Aristide Briand
63, faubourg de Besançon
25400 AUDINCOURT
25200 MONTBELIARD
AVIS D’APPEL PUBLIC D’OFFRES
Marché de travaux
1. Identification de l’organisme qui passe le marché :
Type d’organisme: Commune
Nom et adresse officiels de la personne publique :
Commune d’Audincourt
8 Avenue Aristide Briand
25400 AUDINCOURT
Personne responsable du marché : M. le Maire d’Audincourt
2. Objet et caractéristiques du marché :
Nature des prestations :
Ancienne Caserne des Pompiers, Aménagement de cellules commerciales à Audincourt (25400)
Caractéristiques principales : Réhabilitation de l'ancienne caserne des pompiers en surfaces commerciales
comprenant les travaux de Gros-œuvre, VRD, menuiseries extérieures alu, métallerie/serrurerie,
plâtrerie/peinture/menuiseries intérieures, faux plafonds, carrelage/faïences, électricité et
plomberie/sanitaires/ventilation
Type de marché de travaux : Exécution
L’avis concerne un marché public : Oui
Type de procédure : Procédure adaptée dans les conditions définies par les articles 28 et 72 du code des
marchés publics (CMP).
Décomposition des lots :
Lot 01 – GROS – ŒUVRE - VRD
Lot 02 – MENUISERIES EXTERIEURES ALU
Lot 03 – METALLERIE – SERRURERIE
Lot 04 – PLATRERIE – PEINTURE – MENUISERIES INTERIEURES
Lot 05 – FAUX PLAFONDS
Lot 06 – CARRELAGE – FAIENCES
Lot 07 – ELECTRICITE
Lot 08 – PLOMBERIE – SANITAIRES – VENTILATION
Lot 09 – NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER
- Tranche ferme :
Gros-œuvre : Démolition - VRD - Maçonnerie,
Menuiseries extérieures Alu : Vitrines cellules 1, 2 & 3
Métallerie - Serrurerie : Auvents
Faux-plafonds : Flocage CF de planchers hauts existants
Electricité : Neutralisation installation existante, alimentation électrique des cellules + tableaux
Plomberie - Sanitaires - Ventilation : Neutralisation installation existante
- Tranches conditionnelles (par cellules 1, 2 et 3) :
Plâtrerie - Peinture - Menuiseries intérieures : Doublages intérieurs, cloisons, menuiseries intérieures et peinture
Faux-plafonds : Faux-Plafonds suspendus
Carrelage - Faïence : Carrelage de sol, compris préparation, faïence murale dans sanitaires
Electricité : Eclairage des locaux, chauffage des locaux et appareillages
Plomberie - Sanitaires - Ventilation : Adduction eau potable, appareils sanitaires et VMC
Nettoyage de fin de chantier
- Option 1 : Ensemble menuisé extérieur - Escalier de secours
Gros-Œuvre : Dépose ensemble menuisé extérieur (Alu)
Métallerie - Serrurerie : Clôture et portillon d'accès à escalier de secours
Plâtrerie - Peinture - Menuiseries intérieures : mise en peinture cage d'escalier alu si conservée
- Option 2 - Tranches conditionnelles (par cellules 1, 2 et 3) : Ventilation de la cuisine
Métallerie - Serrurerie : Capotage gainage extraction hotte statique de cuisine
Plomberie - Sanitaires - Ventilation : Extraction hotte statique de cuisine
Avis d appel d'offre - Ind B
MAITRE D’OUVRAGE
MAITRE D’ŒUVRE
Page 2/4
Mairie d'Audincourt
SARL GIROLIMETTO
8 Avenue Aristide Briand
63, faubourg de Besançon
25400 AUDINCOURT
25200 MONTBELIARD
L'exécution du marché comporte une clause d'insertion par l'activité économique obligatoire.
Lieu d’exécution des travaux : 1 Rue Duvernoy 25400 Audincourt
Délai d’exécution des travaux :
- Tanche ferme : 12 semaines (y compris préparation chantier de 3 semaines)
- Tranches conditionnelles 1, 2 et 3 : L'affermissement des TC est soumis à l'occupation des cellules;
l'absence d'affermissement n'entraine pas d'indemnité de dédit
3. Conditions relatives au marché : le mode de règlement est le mandat administratif.
Modalités de paiement et de variation des prix suivant les dispositions du cahier des clauses administratives
particulières. Des variantes limitées sont prévues au marché.
4. Conditions de participation : situation juridique, références requises:
le candidat produit à l’appui de sa candidature les déclarations et attestations visées aux articles 43 et 44 du
Code des marchés publics (imprimés DC1,DC2, DC3).
5. Délai de validité des offres :
120 jours à compter de la date limite de remise des offres.
6. Critères d’attribution :
La candidature sera appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :
Garanties et capacités techniques et financières
Capacités professionnelles
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous, avec
leur pondération :
Valeur technique :
40%
Prix des prestations : 60%
7. Dépôt des dossiers de candidature :
Les candidatures seront remises :
- sous enveloppe cachetée portant la mention :
"Ancienne Caserne des Pompiers, Aménagement de cellules commerciale à Audincourt (25400)"
"Ne pas ouvrir"
- ou envoyées en recommandé avec accusé de réception à l’adresse de la mairie (cf. point 1).
L’enveloppe comportera les justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat.
La transmission des candidatures et des offres par voie électronique est autorisée pour cette consultation. Site
de téléchargement : agysoft.marcoweb.fr
8. Date d’envoi du présent avis à la publication :
24 Juillet 2015
9. Date limite de remise des offres :
31 Août 2015
Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites précitées,
ainsi que ceux qui seraient remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. Ils seront renvoyés à
leurs auteurs.
10. Demande de renseignements :
- pour des renseignements d’ordre administratif, s’adresser à :
La mairie d’Audincourt, tél. 03.81.36.37.06, fax 03.81.81.36.37.39,
Mme Ilhame AOUAD
e-mail [email protected]
Avis d appel d'offre - Ind B
MAITRE D’OUVRAGE
MAITRE D’ŒUVRE
Page 3/4
Mairie d'Audincourt
SARL GIROLIMETTO
8 Avenue Aristide Briand
63, faubourg de Besançon
25400 AUDINCOURT
25200 MONTBELIARD
- pour des renseignements d’ordre technique, s’adresser à :
SARL GIROLIMETTO ARCHITECTES,
Maître d’œuvre, 63, faubourg de Besançon, 25200 Montbéliard,
tél. 03.81.91.23.72, fax 03.81.91.76.22,
e-mail [email protected]
11. Retrait des dossiers :
- par mail à Mme Ilhame AOUAD e-mail [email protected]
- possibilité de télécharger gratuitement le DCE sur le site du profil acheteur : agysoft.marcoweb.fr
12. Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Besançon, 30 rue charles Nodier F-25044 Besançon Cedex
E-Mail : [email protected]
Téléphone : 03 81 82 60 00
Télécopie : 03 81 82 60 01
13. Visite obligatoire sur site :
Le jeudi 30 Juillet 2015 de 11 à 12h00 ou le mardi 25 Aout 2015 de 11 à 12h00 sur place, justificatif de
présence transmis sur place par le Maître d’œuvre.
14. Clause d’insertion :
L’exécution du marché comporte une clause d’insertion par l’activité économique obligatoire.
Avis d appel d'offre - Ind B
MAITRE D’OUVRAGE
MAITRE D’ŒUVRE
Page 4/4
Mairie d'Audincourt
SARL GIROLIMETTO
8 Avenue Aristide Briand
63, faubourg de Besançon
25400 AUDINCOURT
25200 MONTBELIARD