dce fcs 2014-013 acquisition d`un tracteur neuf
Transcription
dce fcs 2014-013 acquisition d`un tracteur neuf
Département de la GIRONDE Arrondissement de LIBOURNE Commune de ST SEURIN SUR L’ISLE FCS 2014-013 Acquisition d’un tracteur neuf pour le service des Espaces Verts Maîtrise d’ouvrage : Commune de ST SEURIN SUR L’ISLE Date limite de remise des offres : le mardi 1er juillet 2014 à 12 h Publication : le vendredi 6 juin 2014 FCS 2014-013 Acquisition d’un tracteur neuf pour le service des Espaces Verts 1/27 SOMMAIRE N° de Marché FCS 2014-013 1- Règlement de consultation p 3 à 11 2- Acte d’engagement p 12 à 17 3- CCAP p 18 à 23 4- CCTP p 24 à 25 5- Annexe 1 p 26 à 27 FCS 2014-013 Acquisition d’un tracteur neuf pour le service des Espaces Verts 2/27 1- Règlement de consultation N° de marché RC.1 FCS 2014-013 MAÎTRISE D’OUVRAGE Maître d’ouvrage Commune de Saint-Seurin sur l’Isle Espace Charles de Gaulle Adresse BP26 33 660 Saint Seurin sur l’Isle Mandataire Adresse Personne habilitée à signer le marché M Berthomé, pouvoir adjudicateur Espace Charles de Gaulle Adresse Conducteur d’opération Adresse BP26 33 660 Saint-Seurin sur l’Isle Stéphanie Lacour, service des Affaires financières du contentieux et de la commande publique Olivier Delcroix, Responsable des Services Techniques et Espaces Verts Carine Vignol , Secrétaire des Services techniques Mairie 05.57.56.01.04 Services techniques : 05.57.49.77.93 FCS 2014-013 Acquisition d’un tracteur neuf pour le service des Espaces Verts 3/27 RC.2 OBJET DU MARCHE Le présent marché a pour objet l’acquisition d’un tracteur neuf pour le service des Espaces Verts, capable de relever, tracter et faire tourner un tondo balai Peruzzo modèle Panther. RC.3 PROCEDURE La présente consultation est soumise aux dispositions des articles 28 du code des marchés publics : il s’agit d’un marché passé sous la forme d’une procédure adaptée. RC.4 STRUCTURE DE LA CONSULTATION Nous n’acceptons pas les variantes. 2.1 Délai de validité des offres Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours. Il court à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. 2.2 Délai d’exécution du marché Le marché prend effet à compter de la date de notification 2.3 Modifications de détails au dossier de consultation Le maître d’ouvrage se réserve le droit d’apporter au plus tard 5 jours avant la date limite fixée pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n’élever aucune réclamation à ce sujet. Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite ci-dessus est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. RC.5 LA PUBLICITE Une publicité a été réalisée par Internet : - Site de la Commune de Saint-Seurin sur l’Isle : http://www.stseurinsurlisle.com - Site Marchés Publics d’Aquitaine : https://www.marchespublics-aquitaine.org - L’avis a été publié le vendredi 6 juin 2014 et affiché dans le hall de la mairie. FCS 2014-013 Acquisition d’un tracteur neuf pour le service des Espaces Verts 4/27 RC.6 CRITERE DE SELECTION Les critères de pondération retenus sont 1 – valeur technique : 60% 2 – prix : 40% RC.7 LES DELAIS Les offres sont à envoyer avant le mardi 1er juillet 2014 à 12 h , heure de Paris à la Commune de Saint-Seurin sur l’Isle, Espace Charles de Gaulle BP 26, 33 660 Saint-Seurin sur l’Isle. Dépôt des offres par courrier ou par voie de dématérialisation sur le plate-forme Marchés Publics d’Aquitaine Les candidats transmettent leur proposition sous pli cacheté portant la mention : NE PAS OUVRIR FCS 2014-013 Acquisition d’un tracteur neuf en recommandé avec AR ou remise contre récépissé à l’adresse suivante : Mairie de ST SEURIN SUR L’ISLE Espace Charles de Gaulle – BP 26 33660 ST SEURIN SUR L’ISLE Parmi les pièces administratives constituant l’offre et que doit fournir le candidat, il est exigé : L’acte d’engagement signé Le Cahier des charges paraphé Les pièces techniques de l’article 45 du code des marchés publics détaillées ci-après. Une fois retenue, le titulaire du marché s’engage à fournir les certificats administratifs justifiant qu’il est à jour de ses obligations légales et fiscales. RC.8 PRESENTATION DES DOSSIERS Il est rappelé que la totalité du dossier remis par le candidat devra être rédigée en langue française et que le ou les signataires doivent être habilités à engager juridiquement le candidat. FCS 2014-013 Acquisition d’un tracteur neuf pour le service des Espaces Verts 5/27 RC.9 RENSEIGNEMENTS D’ordre administratif Mme Stéphanie LACOUR, Service des Affaires financières, du contentieux et de la commande publique Tel : 05.57.56.01.04 [email protected] D’ordre technique M Olivier Delcroix Responsable des Services Techniques et Espaces Verts Mme Carine VIGNOL, Secrétaire des Services techniques Tél. : 05.57.49.77.93 [email protected] FCS 2014-013 Acquisition d’un tracteur neuf pour le service des Espaces Verts 6/27 Pièces techniques de l’article 45 du Code des Marchés Publics, permettant d’évaluer l’expérience, les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat (arrêté du 28 août 2006) Seules les pièces cochées sont demandées : ⌧ Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; ⌧ Une déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels ; Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l’établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi ; ⌧ Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années Présentation d’une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur économique ; ⌧ Présentation d’une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années appuyée d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l’époque et le lieu d’exécution des travaux et précisent s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin ; Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou des cadres de l’entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché ; (certificat de l’ordre des architectes) Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ; En matière de fournitures et services, une description de l’équipement technique, des mesures employées par l’opérateur économique pour s’assurer de la qualité et des moyens d’étude et de recherche de son entreprise ; FCS 2014-013 Acquisition d’un tracteur neuf pour le service des Espaces Verts 7/27 ⌧ Certificats de qualifications professionnelles. Le pouvoir adjudicateur dans ce cas précise que la preuve de la capacité du candidat peut-être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d’identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l’opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat ; Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques. Le pouvoir adjudicateur acceptera toutefois d’autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les candidats, si ceux n’ont pas accès à ces certificats ou n’ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés ; FCS 2014-013 Acquisition d’un tracteur neuf pour le service des Espaces Verts 8/27 Déclaration sur l’honneur Article 44-2 du Code des Marchés Publics A renseigner par le candidat En cas de candidatures groupées, remplir une déclaration par membre du groupement Seule cette déclaration est obligatoire au stade de la candidature Je soussigné (nom – prénom) : …………………………………………………………………. Agissant en qualité de : ………….……………………………………………………………….. Agissant pour le compte de : …………………………………………………………………….. Nom ou dénomination : ......................................................................................................... ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Adresse sociale : ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. FCS 2014-013 Acquisition d’un tracteur neuf pour le service des Espaces Verts 9/27 …………………………………………………………………. Raison sociale : …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. Se portant candidat au marché suivant (indiquer l’objet du marché ci-dessous) : Déclare sur l’honneur ne pas être interdit de soumissionner aux marchés et accords cadres (Article 43 du Code des Marchés Publics) conformément à l’ordonnance du 6 juin 2005 et à l’article 29 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 dont le détail vous est donné ci-dessous. Interdictions de soumissionner (ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005) 1- Les personnes qui ont fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le deuxième alinéa de l’article 421-5, par l’article 433-1, par le deuxième alinéa de l’article 434-9, par les articles 435-2, 441-1 à 441-7, par les premier et deuxième alinéas de l’article 441-8, par l’article 441-9 et par l’article 450-1 du code pénal, ainsi que le deuxième alinéa de l’article L. 152-6 du code du travail et par l’article 1741 du code général des impôts ; 2- Les personnes qui ont fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 324-9, L.324-10, L 341-6, L 125-1 et L 125-3 du code du travail ; 3- Les personnes en état de liquidation judiciaire au sens de l’article L 620-1 du code de commerce et les personnes physiques dont la faillite personnelle, au sens de l’article L. 6252 du même code, a été prononcée ainsi que les personnes faisant l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger. Les personnes admises au redressement judiciaire au sens de l’article L.620-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger doivent justifier qu’elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible d’exécution du marché ; FCS 2014-013 Acquisition d’un tracteur neuf pour le service des Espaces Verts 10/27 4- Les personnes qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou n’ont pas acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date. Toutefois, sont considérées comme en situation régulière les personnes qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n’avaient pas acquitté les divers produits devenus exigibles à cette date, ni constitué de garanties, mais qui, avant la date du lancement de la consultation, ont, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable ou de l’organisme chargé du recouvrement , soit acquitté lesdits produits, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé du recouvrement. Les personnes physiques qui sont dirigeants de droit ou de fait d’une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux alinéas précédents ne peuvent être personnellement candidates à un marché. Interdictions de soumissionner (article 29 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées) : 1- Ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes assujetties à l’obligation définie à l’article L. 323-1 du code du travail qui au cours de l’année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n’ont pas souscrit la déclaration visée à l’article L 323-8-5 du même code ou n’ont pas, si elles en sont redevables, versé la contribution visée à l’article L 323-8-2 de ce code ; A , le Signature et cachet du candidat FCS 2014-013 Acquisition d’un tracteur neuf pour le service des Espaces Verts 11/27 MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES DC3 2-ACTE D’ENGAGEMENT A - Objet de la consultation et de l’acte d’engagement. Objet de la consultation : Le présent marché a pour objet l’acquisition d’un tracteur neuf pour le service des Espaces Verts, capable de relever, tracter et faire tourner un tondo balai Peruzzo modèle Panther Code CPV principal : 16700000 Cet acte d'engagement correspond : 1. à l’ensemble du marché public ou de l’accord-cadre (en cas de non allotissement). 2. à la variante suivante : aux prestations supplémentaires ou alternatives1 suivantes : 1 Jusqu’en 2009, les « prestations supplémentaires ou alternatives » étaient désignées sous les termes « options techniques ». FCS 2014-013 Acquisition d’un tracteur neuf pour le service des Espaces Verts 12/27 B - Engagement du candidat. B1 - Identification et engagement du candidat : (Cocher les cases correspondantes.) Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public ou de l’accordcadre suivantes, CCAP n°…………………………………………………………………………………………. . CCAG :………………………………………………………………………………… ………… CCTP n°…………………………………………………………………………………………. . Autres : au cahier des charges annexé au présent acte d’engagement et conformément à leurs clauses et stipulations, Le signataire s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ; [Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.] engage la société ……………………… sur la base de son offre ; [Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.] L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement ; [Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. Identifier le mandataire désigné pour représenter l’ensemble des membres du groupement et coordonner les prestations.] FCS 2014-013 Acquisition d’un tracteur neuf pour le service des Espaces Verts 13/27 aux prix indiqués ci-dessous ; Taux de la TVA : Montant hors taxes2 : Montant hors taxes arrêté en chiffres à : ………………………………………………………………………………. Montant hors taxes arrêté en lettres à : ………………………………………………………................................... Montant TTC3 : Montant TTC arrêté en chiffres à : …………………………………………………………....................................... Montant TTC arrêté en lettres à : ……………………………………………………………………………………….. OU aux prix indiqués dans l’annexe financière jointe au présent document. B2 - Répartition des prestations (en cas de groupement conjoint) : (Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations que chacun d’entre eux s’engage à réaliser.) Prestations exécutées par les membres Désignation des membres du groupement conjoint du groupement conjoint Nature de la prestation Montant HT de la prestation 2 Le montant de l’offre établie à partir de prix unitaires est calculé par référence à la quantité estimée dans l’avis d’appel public à la concurrence. 3 Ne pas remplir lorsque les règles de TVA intracommunautaire prévoient le paiement de la TVA par l’acheteur. Dans ce cas, celui-ci doit indiquer son numéro d’identification au titulaire avant la date de facturation. FCS 2014-013 Acquisition d’un tracteur neuf pour le service des Espaces Verts 14/27 B3 - Compte (s) à créditer : (Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal.) Nom de l’établissement bancaire : Numéro de compte : B4 - Avance (article 87 du code des marchés publics) : NON CONCERNE B5 - Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre : La durée d’exécution du marché public ou de l’accord cadre prend effet à compter de (Cocher la case correspondante.) la date de notification du marché public ou de l’accord-cadre ; la date de notification de l’ordre de service ou du premier bon de commande ; la date de début d’exécution prévue par le marché public ou l’accord-cadre lorsqu’elle est postérieure à la date de notification. B6 - Délai de validité de l’offre : Le présent engagement me lie pour le délai de validité des offres indiqué dans le règlement de la consultation, la lettre de consultation ou l'avis d'appel public à la concurrence. B7 - Origine et part des fournitures : (Indications à fournir pour les seuls marchés ou accords-cadres de fournitures des entités adjudicatrices : article 159 du code des marchés publics.) L’offre présentée au titre du présent marché public ou accord-cadre contient des fournitures en provenance de : (Cocher la case correspondante et indiquer le pourcentage.) Pays de l'Union européenne, France comprise : ………%. Pays membre de l'Organisation mondiale du commerce signataire de l'accord sur les marchés publics (Union européenne exclue) : ………%. Autre : ………%. C - Signature de l’offre par le candidat. FCS 2014-013 Acquisition d’un tracteur neuf pour le service des Espaces Verts 15/27 Nom, prénom et qualité du signataire (*) Lieu et date de signature Signature (*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. D - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). Désignation du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice) : COMMUNE DE SAINT SEURIN SUR L’ISLE ESPACE CHARLES DE GAULLE BP 26 33660 SAINT SEURIN SUR L’ISLE Tel : 05.57.56.01.01 Fax : 05.57.56.01.09 Contact marchés publics : Stéphanie Lacour Courriel : [email protected] Nom, prénom, qualité du signataire du marché public ou de l’accord-cadre : M. BERTHOME Marcel, Maire de la Commune de Saint-Seurin sur L’Isle Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du code des marchés publics (nantissements ou cessions de créances) : M. BERTHOME Marcel, Maire de la Commune de Saint-Seurin sur L’Isle FCS 2014-013 Acquisition d’un tracteur neuf pour le service des Espaces Verts 16/27 Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire : Trésorerie de Coutras Monsieur Franck L’HEUREUX, Trésorier 2 Place du 19 Mars 1962 33230 COUTRAS Tel : 05.57.49.02.04 Imputation budgétaire : Article 2182 Budget Commune E - Décision du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). La présente offre est acceptée. Elle est complétée par les annexes suivantes : (Cocher la case correspondante.) Annexe n°… relative à la présentation d’un sous-traitant (ou DC4) ; Annexe n°… relative aux demandes de précisions ou de compléments sur la teneur des offres (ou OUV4) ; Annexe n°… relative à la mise au point du marché (ou OUV5) ; Autres annexes (A préciser) ; A: …………………… , le ………………… Signature (représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice habilité à signer le marché public ou l’accordcadre) FCS 2014-013 Acquisition d’un tracteur neuf pour le service des Espaces Verts 17/27 Hôtel de Ville Espace Charles de Gaulle BP 26 – 33660 Saint Seurin sur l’Isle Tél : 05.57.56.01.01. Fax : 05.57.56.01.09. PARTIE 3 Affaire suivie : Responsable du service des Affaires Financières et de la Commande Publique Mme Juliette PETYT, 05 57 56 01 05 [email protected] Mle Stéphanie LACOUR 05 57 56 01 04 [email protected] Contact technique : Responsable des Services Techniques et Espaces Verts M Olivier Delcroix, 05 57 49 77 93 [email protected] MARCHE PASSE SELON UNE PROCEDURE ADAPTEE Art 28 du Code des marchés publics ____________________ CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Relatif à : l’acquisition d’un tracteur neuf pour le service des Espaces Verts FCS 2014-013 Acquisition d’un tracteur neuf pour le service des Espaces Verts 18/27 ARTICLE 1 : TEXTES DE REFERENCE établi en application : - du Code des Marchés Publics du Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et services ARTICLE 2 : OBJET ET NATURE DU MARCHE 2.1 - Objet du marché Le présent marché a été passé en application de l’article 28 du code des marchés publics et a pour objet l’acquisition d’un tracteur neuf pour le service des Espaces Verts, capable de relever, tracter et faire tourner un tondo balai Peruzzo modèle Panther conformément au tableau des conditions de prix selon annexe 1 jointe au CCTP. 2.2 - Nature du marché Le présent marché est un marché à passer en application de l’article 28 du code des marchés publics. ARTICLE 3 : CONDITIONS ET LIEU DE LIVRAISON D’EXECUTION DES PRESTATIONS Les prestations de services, objet du présent marché, s’exécuteront à l’adresse suivante : Atelier des Services Techniques de la Mairie de Saint Seurin sur l’Isle Route Margueritte DURAS 33660 Saint Seurin sur l’Isle Tél : 05 57 49 77 93 ARTICLE 4 : DELAI D’EXECUTION DES PRESTATIONS Les prestations seront effectuées comme suit : La livraison devra être de 15 jours à compter de la date de notification du marché La période de congés payés sera neutralisée dès lors qu’elle est comprise dans le délai d’exécution. Seront également neutralisés les retards éventuels dus à l’Administration. Le titulaire ne peut procéder à des livraisons anticipées qu’avec l’accord de l’Administration. FCS 2014-013 Acquisition d’un tracteur neuf pour le service des Espaces Verts 19/27 ARTICLE 5 : DOCUMENTS CONTRACTUELS Le marché est constitué par les seuls documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante : - l’acte d’engagement, - le tableau des conditions de prix et de réalisation joint en annexe 1 - le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) - le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) - Annexe 1 Cadre de réponse Seuls les exemplaires originaux des trois premiers documents conservés dans les archives de l’Administration font foi. Toute autre stipulation conventionnelle (conditions générales du titulaire…) n’est pas applicable au présent marché. ARTICLE 6 : CONDITIONNEMENT, MARQUAGE ET EMBALLAGE 6.1 Conditionnement - Emballage Le titulaire du présent marché est responsable du conditionnement et de l’emballage. A ce titre, les avaries survenues au cours du transport lui seront imputables si elles sont reconnues être la conséquence d’un non respect de ses obligations. Les emballages seront conçus de façon telle qu’ils permettent d’éviter toute détérioration au cours du transport. Le conditionnement et l’emballage seront conformes aux dispositions des spécifications techniques du titulaire. ARTICLE 7 : TRANSPORT Le matériel devra être livré à l’adresse indiquée à l’article 3 du CCAP et les conditions générales selon l’annexe 1 du CCTP Si certaines fournitures étaient refusées lors de la prise en compte par l’établissement destinataire du matériel, les frais de transport et de manutention entraînés par le retour des fournitures non acceptées seraient imputés au titulaire au même titre que ceux des fournitures livrées en remplacement. ARTICLE 8 : PRISE EN COMPTE ET ADMISSION DES PRESTATIONS La prise en compte des prestations est effectuée par la Commune de Saint Seurin sur l’Isle Dans le cadre de cette commande, le document à transmettre au Service finances est le bon de livraison du matériel en 2 exemplaires, sur laquelle sera obligatoirement mentionné le numéro du présent marché, la date réelle de livraison et des prestations de définies conformément au tableau des conditions de prix, et la signature lisible du réceptionnaire. FCS 2014-013 Acquisition d’un tracteur neuf pour le service des Espaces Verts 20/27 Si des anomalies sont constatées par l’utilisateur lors de la mise en service et que le matériel doit être renvoyé chez le titulaire, les frais de transport et de manutention de ce matériel et du matériel de remplacement seront à la charge du titulaire. ARTICLE 9 : GARANTIE DU MATERIEL ET NORMES Le matériel est garanti selon le descriptif de l’annexe 1 du CCTP Le matériel ainsi que les prestations, objet du présent marché respectent les normes ainsi que la règlementation en vigueur liée à ce type d’infrastructure. ARTICLE 10 : REGIME DES PRIX Les prix indiqués par le titulaire s’entendent : - unitaires - hors taxes et TTC, - libellés en euros, - réputés établis aux conditions économiques de la dernière proposition de prix, - fermes, conformément aux prescriptions de l’article 18 du code des marchés publics. Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents à l'assurance, y compris les frais liés à l'installation et à la mise en œuvre de la prestation. ARTICLE 11 : MODALITES DE REGLEMENT Les factures afférentes au marché seront établies en un original et 2 copies portant, outre les mentions légales, les indications suivantes : • • • • • • • • • le nom, n° Siret et adresse du créancier, le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé au présent cahier des charges, le numéro et la date du marché et de chaque avenant, la prestation exécutée, le montant hors T.V.A. de prestation exécutée, éventuellement ajusté ou remis à jour, le prix des prestations accessoires, le taux et le montant de la T.V.A., le montant total des prestations exécutées, la date. Le paiement des prestations sera déclenché sur présentation de factures et après constatation du service fait Le paiement se fera par virement. Au cas où les références bancaires seraient différentes de celles fournies initialement (indiquées sur le présent marché), le fournisseur sera tenu de fournir le nouveau RIB. Conformément à l’article 98 du code des marchés publics, le défaut de paiement dans le délai de 30 jours, fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant direct, des intérêts moratoires. Ceux-ci sont calculés selon le taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du FCS 2014-013 Acquisition d’un tracteur neuf pour le service des Espaces Verts 21/27 semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 7 points. ARTICLE 12 : PENALITES DE RETARD 12.1) Livraison du matériel La livraison du matériel devra être réalisée sous 15 jours à compter de la date de notification Par dérogation à l’article 14 du CCAG/FCS, lorsque le délai contractuel d’exécution est dépassé par le fait du titulaire, celui-ci encourt sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée par application de la formule suivante : P = 100 euros par jour de retard P = le montant de la pénalité En cas de résiliation prononcée en vertu de l’article 32 du CCAG/FCS, les pénalités de retard sont applicables de la date prévue de fin d’exécution de la prestation jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation. ARTICLE 13 : RESILIATION DU MARCHE La personne publique peut résilier le marché dans les conditions prévues aux articles 29 à 36 du CCAG/FCS L’attention du titulaire est attirée sur le fait que l’Administration pourra résilier le marché aux torts du titulaire conformément à l’article 32 du CCAG/FCS Par ailleurs, conformément à l’article 47 du code des marchés publics, la personne publique peut également résilier le marché aux torts du titulaire, sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité, en cas d’inexactitude des renseignements fournis à l’appui des candidatures et des offres. La personne publique invitera préalablement le titulaire à présenter ses observations. ARTICLE 14 : REDRESSEMENT JUDICIAIRE OU LIQUIDATION JUDICIAIRE En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le marché peut être résilié dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée. ARTICLE 15 : PROTECTION DU TRAVAIL La personne habilitée à représenter la société atteste sur l’honneur que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L.1221-10, L.3243-2 et R.3243-1 du Code du Travail (ou règles d'effet équivalent pour les candidats étrangers). FCS 2014-013 Acquisition d’un tracteur neuf pour le service des Espaces Verts 22/27 ARTICLE 16 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur. En cas d’évolution de la législation sur la protection de l’environnement en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché. ARTICLE 17 : DEROGATION AU CCAG L’article 12 du présent CCAP relatif aux pénalités de FCS 2014-013 Acquisition d’un tracteur neuf pour le service des Espaces Verts 23/27 PARTIE4 Cahier des Clauses TECHNIQUES Particulières (CCTP) Acquisition d’un Tracteur Neuf Date et signature de l’entreprise FCS 2014-013 Acquisition d’un tracteur neuf pour le service des Espaces Verts 24/27 Article 1 : Objet du marché Le présent marché a pour objet l’acquisition d’un tracteur neuf pour le Service Espaces verts, capable de relever, tracter, et faire tourner un tondo balais Peruzzo modèle panther. Article 2 : Caractéristiques techniques demandés -Puissance entre 60 et 65 Chevaux -Largeur avec pneus : inférieure ou égale à 1520 mm -Dispositif d’aide au démarrage pour basse température -Echappement Horizontal -Boite de vitesse 16 AV et 16 AR ou moins -Inverseur synchronisé -Embrayage mécanique -Freins : Blocage différentiel, freins à disque à bain d’huile. -Prise de force : totalement indépendante, 540 et 540E tours/minute -Direction : Hydrostatique, vérin de direction, pompe indépendante -2 Roues motrices -Hydraulique : Circuit hydraulique à centre ouvert, refroidisseur -Relevage : à contrôle mécanique, contrôle d’effort par bras inférieurs, capacité de relevage maxi 2040 Kg mais pas inférieure. -Equipement : -Arceau de sécurité -Ceinture de sécurité -Gyrophare -Attelage 3 points à rotule -Barre à trous -Chandelle hydraulique à droite -Portes masses, 4 masses de 25 Kg, ainsi que masse centrale de 48 Kg avec chape avant intégrée -Equipé pneumatiques gazon -Garantie : garantie de 1000 Heures pièce et main d’œuvre -Condition de garantie au mieux disant -Livraison gratuite, sous 15 jours D’autres caractéristiques peuvent différer de celles demandées, elles seront à l’étude pour être en adéquation à la capacité de travail demandé. Article 3 : Pièces techniques à fournir - Fiche technique précisant les caractéristiques du véhicule - Devis descriptif du véhicule ANNEXE 1 FCS 2014-013 Acquisition d’un tracteur neuf pour le service des Espaces Verts 25/27 Cadre des critères techniques ANNEXE 1 : Acquisition d’un tracteur neuf à compléter par le candidat Caractéristiques Réponse du candidat Marque du véhicule Type de véhicule Nombre de chevaux Système de roues motrices Relevage Hydraulique Roues motrices Direction Equipement Gazon Arceaux de sécurité Ceinture de sécurité Gyrophare Attelage 3 points Barre à trou Chandelle hydraulique à droite Portes masses Prise de force Freins Embrayage Inverseur synchronisé Boite de vitesse FCS 2014-013 Acquisition d’un tracteur neuf pour le service des Espaces Verts 26/27 Echappement Dispositif d’aide au démarrage Délai de livraison Coût de livraison Franco de port Garantie 1000 Heures minimum Largeur maxi avec pneus Détail de la garantie pièces et main d'œuvre et déplacement Montant total HT du matériel Montant de la Tva Montant total TTC du matériel *Garantie au mieux disant Livraison gratuite Délais de livraison : 15 jours Date et signature de l’entreprise FCS 2014-013 Acquisition d’un tracteur neuf pour le service des Espaces Verts 27/27