convention Cormontreuil - Les panneaux autoroutiers français
Transcription
convention Cormontreuil - Les panneaux autoroutiers français
Convention relative au financement de l'achèvement du réaménagement de l'échangeur autoroutierA4/A34 de Cormontreuil Entre: • L’ETAT, ministère de l'Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire, représenté par Monsieur Gérard MOISSELIN, Préfet de la région Champagne-Ardenne, faisant élection de domicile, 1 rue de Jessaint, 51036 Châlons en Champagne cedex, ci-après dénommé « l’État », D’une part, Et : • LA REGION CHAMPAGNE-ARDENNE, dont le siège est situé 5, rue de Jéricho, 51 037 Châlons-en-Champagne cedex, ci-après dénommée "La Région" représentée par Monsieur Jean-Paul BACHY, Président du Conseil régional de Champagne-Ardenne agissant en vertu de la décision de la commission permanente du Conseil régional en date du… • LE DEPARTEMENT DE LA MARNE dont le siège est situé 40, rue Carnot, 51 038 Châlons en Champagne cedex, ci-après dénommée "Le Département" représenté par Monsieur René Paul SAVARY, Président du Conseil général de la Marne agissant en vertu de la délibération de l’assemblée départementale en date du 17 janvier 2008. • LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE REIMS, dont le siège est situé 3 rue Eugène Desteuque, 51100 Reims, représenté par Madame Adeline HAZAN, Présidente de la communauté d’agglomération de Reims agissant en vertu de la délibération du conseil de la communauté d'agglomération de Reims en date du 6 juillet 2009, **** Vu les décisions du comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire du 18 décembre 2003, Vu la circulaire du 30 décembre 1987 relative aux modalités de recouvrement des fonds de concours des collectivités participant aux opérations d’investissement routier, Vu la décision de la Commission permanente du Conseil régional en date du .......... approuvant la convention et autorisant le Président du Conseil régional à signer la convention, Vu la délibération de l’assemblée départementale du Conseil général de la Marne du 17 janvier 2008 autorisant le Président du Conseil Général à signer la convention. Vu la délibération du Conseil de la Communauté d'agglomération de Reims en date du 6 juillet 2009, approuvant la convention et autorisant la Présidente de la Communauté d'agglomération de Reims à signer la convention. Étant préalablement exposé que : L'objet de la présente convention est d'arrêter les modalités de financement de l'achèvement de l'opération « Echangeur de Cormontreuil » (présentée succinctement en annexe). L'opération du réaménagement de l'échangeur autoroutier A4/A34 de Cormontreuil s'inscrit dans la programmation générale de l'aménagement autoroutier A34 (Reims – Charleville-Mézières). Elle a été initiée lors du 3ème CPER pour 13,64 M€ (engagement des études et réalisation d'une première bretelle (Reims – Charleville-Mézières) et poursuivie au titre du 4ème CPER pour 22,41 M€ (sous l'intitulé Barreau Est de Reims – 2ème tranche). Dans ces conditions, il est convenu ce qui suit : Article 1 : Objet de la convention La présente convention a pour objet de définir le montant et les modalités de versement de la participation financière de l'État, du Conseil régional de Champagne-Ardenne, du Conseil général de la Marne et de la Communauté d'agglomération de Reims pour l'achèvement du réaménagement de l'échangeur autoroutier A4-/A34 de Cormontreuil. Le programme de l'opération est indiqué dans l'annexe à la présente convention. La maîtrise d’ouvrage de cette opération est assurée par l’État. Article 2 : Réalisation de l’opération L’État s’engage pour l’opération de l'échangeur de Cormontreuil : • A associer, les différents cofinanceurs à tous les stades du déroulement des procédures, lors de l’élaboration du projet technique, du lancement du dossier de consultation des entreprises, de la dévolution des travaux, de l’établissement de l’évaluation, etc. Des réunions techniques d’information régulières seront tenues avec les différents cofinanceurs afin de faire le point sur l’état d’avancement des études ou du chantier. Ces réunions feront l’objet de comptes rendus détaillés qui seront transmis aux Préfets de région et de département et aux cofinanceurs, • A adresser pour avis aux cofinanceurs le dossier technique des études de projet, • A consulter les collectivités participant au financement de l’opération sur son avancement, sur les décisions techniques prises localement ou à l’échelon central et sur toute difficulté de nature à retarder ou à modifier l’opération telle qu’elle a été définie à la date de la signature de la présente convention, • A mettre en place des panneaux d’information à l’attention du public, précisant la participation financière des différents cofinanceurs. Ces panneaux dont la dépense est imputée dans le coût de l’opération feront l’objet d’une définition concertée avec les cofinanceurs. Article 3 : Modalités de suivi L’état d’avancement financier de l’opération sera communiqué à l’ensemble des cofinanceurs sous forme d’un compte-rendu annuel. Les modalités spécifiques de cette communication seront arrêtées conjointement avec les cofinanceurs. Article 4 : Participations financières Le montant de cette convention s’élève à trente huit millions d'euros (38 000 000 € TTC) en valeur janvier 2008. Les participations de l’État et des collectivités sont précisées en montant et en pourcentage, suivant le tableau ci-dessous : Financeurs Participation Taux de participation 20,90 M€ (*) 55,00 % Région Champagne-Ardenne 5,70 M€ 15,00 % Département de la Marne 5,70 M€ 15,00 % Reims Métropole 5,70 M€ 15,00 % Totaux 38,00 M€ 100,00 % État (*) dont 6 M€ mis en place par anticipation dès 2009 (5 M€ au titre du plan de relance Etat et 1 M€ par anticipation sur le Programme de Modernisation des Itinéraires PDMI) Compte tenu des prévisions de variation économique, le coût plafond de l'opération est fixé à 42 M€ TTC en coût à terminaison, (soit une participation plafond de 23,10 M€ pour l'Etat et 6,30 M€ pour chacune des trois collectivités locales). Au delà de ce plafond, le montant de cette convention ne pourra être révisé que par avenant à la présente convention. Article 5 : Modalités financières Les participations de la Région, du Département et de la Communauté d'agglomération de Reims seront versées, sous forme de fonds de concours à l’État, maître d’ouvrage de l’opération. Chaque collectivité s’engage à inscrire en temps utile, dans ses budgets successifs, les crédits de paiement correspondant à la part des dépenses qui lui incombent. La participation annuelle de chaque collectivité sera définie au moment de la mise en place de l’autorisation d’engagement relative à cette opération. Un titre de perception, complété par un échéancier prévisionnel, sera émis à l’encontre de chaque collectivité. Cet échéancier, que chaque collectivité s’engage à respecter, sera compatible avec le rythme de déroulement prévisible des travaux. Chaque collectivité veillera à verser ses fonds de concours annuels avant le 1er juillet de chaque année. L’échéancier défini lors de l’émission du titre de perception, pourra être modifié. Toutefois, ces modifications ne pourront intervenir qu’en cas de retard pris dans l’exécution des travaux ou d’incidents indépendants de la volonté des collectivités. Les fonds de concours versés par les collectivités sont éligibles au FCTVA en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Article 6 : Obligation d’information mutuelle Les signataires ou leurs représentants s'obligent à s'informer mutuellement dans les meilleurs délais de tout acte ou événement porté à leur connaissance et susceptible d'affecter significativement le montant ou le calendrier des versements à effectuer au titre de la présente convention. Lorsque les travaux de l’opération visée par la présente convention seront soldés, l’État adressera au Conseil régional de Champagne-Ardenne, au Conseil général de la Marne et à la Communauté d'agglomération de Reims sous trois mois, un état de clôture justifiant par une notice explicative de l’achèvement des procédures, de l’apurement des comptes y afférents et notifiant l’extinction des droits et obligations du Conseil régional de Champagne-Ardenne, du Conseil général de la Marne et de la communauté d'agglomération de Reims au titre de la présente convention. Article 7 : Entrée en vigueur La présente convention prend effet à la date de signature du dernier signataire. Elle prend fin à réception par le Conseil régional de Champagne-Ardenne, le Conseil général de la Marne et par la Communauté d'agglomération de Reims, en bonne et due forme, de l’état de clôture visé à l’article 6. Article 8 : Nombre d’exemplaires La présente convention est établie en 4 exemplaires. Fait à Châlons-en-Champagne, le Le Président du Conseil général de la Marne La Présidente de la communauté d'agglomération de Reims René Paul SAVARY Adeline HAZAN Le Préfet de la région Champagne-Ardenne Le Président du Conseil régional de Champagne-Ardenne Gérard MOISSELIN Jean-Paul BACHY Annexe 1 à la Convention relative au financement de l'achèvement du réaménagement de l'échangeur autoroutierA4/A34 de Cormontreuil PROGRAMME DE L'OPERATION La partie sud de l’autoroute A34, dite Barreau Est de Reims, est constituée par deux tranches : - la première tranche : de la déviation de Witry-lès-Reims à la R.D.944 (du Nord vers le Sud). Cette tranche est réalisée, et en service. - la deuxième tranche, de la R.D.944 à l’échangeur de Cormontreuil inclus : cette tranche est constituée de deux parties : La partie Nord, de la R.D.944 à l’ouvrage dit OA3 (ouvrage sur le canal) inclus, qui a fait l’objet d’un projet approuvé en date du 24/09/1996 et pour laquelle les travaux sont terminés. La partie sud, dite échangeur de Cormontreuil, qui consiste en la transformation complète de la sortie 'Reims-Cormontreuil' sur A4 en un nœud autoroutier assurant les fonctions d'échanges inter-autoroute A4 – A34 et les fonctions de diffusions locales vers la commune de Cormontreuil, le pôle technologique Farman et la Zone d'Activités de Cora-Cormontreuil, plus importante zone commerciale de la Région. Cette partie a fait l'objet d'un projet approuvé en date du 24/10/2008. Une partie de cet échangeur a été financée dans le cadre du 4ème CPER. Il reste à financer dans le cadre de la présente convention, les travaux suivants (terrassements, chaussées, assainissement, équipements, éclairage public, ouvrages d'art, signalisation, paysagement, ...) identifiés par − − − − − la bretelle H (Cormontreuil – Charleville-Mézières) la bretelle B (Cormontreuil – Reims) la bretelle E (Charleville-Mézières – Châlons-en-Champagne) la bretelle G (Châlons-en-Champagne – Cormontreuil) l'aménagement de la liaison entre la voie Daguerre et la traversée urbaine de Reims. Annexe 2 Plan des travaux