prorogation de delai
Transcription
prorogation de delai
PROROGATION DE DELAI MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET E LA REFORME HOSPITALIERE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'ANNABA AVIS DE PROROGATION DES DELAIS L'administration du CHU ANNABA informe les soumissionnaires intéressés par l'appel d'offre national ouvert N°011/2012 ayant pour objet l'approvisionnement du CHU ANNABA en Consommables Médicaux en 27 lots, durant l'année budgétaire 2012, paru dans les quotidiens : SAOUT EL AHRAR le : 23/07/2012. LE JOUR D'ALGERIE le : 25/07/2012. Que les délais de dépôt des offres sont prorogés de Dix (10) jours. A cet effet, le dépôt des offres aura lieu le : Jeudi 09/08/2012 de 09h00 à 14h00, Et par conséquent l'ouverture des plis se fera le même jour à 14h00 ANEP N°937672 MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ETABLISSEMENT PUBLIC DE TÉLÉDIFFUSION D'ALGÉRIE ROUTE DE BAÏNEM - BOUZARÉAH- ALGER (ALGÉRIE) N° D'IDENTIFIANT FISCAL : 001 160 016 341 876 AVIS DE PROROGATION DE DELAI AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL ET INTERNATIONAL RESTREINT N° 480/E FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D'ÉQUIPEMENTS DE RADIODIFFUSION POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA STATION ONDES LONGUES AM/DRM D'UNE PUISSANCE DE 1500KW POUR LE DU CENTRE DE TIPAZA L'Établissement Public de Télédiffusion d'Algérie (T.D.A) informe l'ensemble des sociétés ayant retiré le cahier des charges relatif à l'appel d'offres N° 480/E paru dans les quotidiens nationaux El Massa du 08 Mai 2012 et El Moudjahid du 17 Mai 2012 , que la date de dépôt des offres prévue pour le 19 Septembre 2012 de 9 heures à 12 heures est prorogée jusqu'au 17 Octobre 2012 à la même heure. L'ouverture des plis techniques et financiers aura lieu le 17 Octobre 2012 à 14 heures. ANEP N° 938064 SOCIÉTÉ DE RÉALISATION D'INFRASTRUCTURES SPA AU CAPITAL DE : 350 000 000 DA INERGA SOCIÉTÉ DU GROUPE SONELGAZ AVIS DE PROROGATION DE DELAI AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL ET INTERNATIONAL N°59/DA/2012 Les soumissionnaires intéressés par l'avis d'appel d'offres national et international N°59/DA/2012 ayant pour objet de : La fourniture d'une pompe à béton automotrice (38 à 40 M de portée horizontale). Publié sur la presse nationale ECHAAB du 10/06/2012, sont informés que la date limite, fixée initialement au 23/08/2012 à 10h00, est prorogée au 20/09/2012. L'ouverture publique des plis aura lieu le même jour et à la même heure. ANEP N°937591 SOCIÉTÉ DE RÉALISATION D'INFRASTRUCTURES SPA AU CAPITAL DE : 350 000 000 DA INERGA SOCIÉTÉ DU GROUPE SONELGAZ AVIS DE PROROGATION DE DELAI AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL N°64/DA/2012 Les soumissionnaires intéressés par l'avis d'appel d'offres national N°64/DA/2012 ayant pour objet de : La fourniture de Trois groupes à eau glacée Publié sur la presse nationale 08/08/2012 ECHAAB, sont informés que la date limite, fixée initialement au 06/09/2012 à 10h00, est prorogée au 20/09/2012. L'ouverture publique des plis aura lieu le même jour et à la même heure. ANEP N°937616 MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE DE LA WILAYA DE KHENCHELA NUMÉRO IDENTIFICATION FISCALE : 0985 400 190 436 19 AVIS DE PROROGATION DE DELAI LʼOffice de Promotion et de Gestion immobilière de Khenchela informe lʼensemble des Entreprises concernées par lʼAppel d'Offre Restreint N°008/2012 relatif la Réalisation dʼun Programme de LOGEMENTS SOCIAUX LOCATIFS TYPE F3 En tous corps d'Etat (Sans VRD), Que le délai de Dépôt des offres est prorogé de -08- Huit Jours, lʼOuverture des plis sera en séance publique le 04 Septembre 2012 à 14.00 h au siège de lʼOPGI de Khenchela. ANEP N°937871 SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE IMMOBILIER DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES SOPIEG/SPA DÉPARTEMENT VALORISATION DU PATRIMOINE IMMOBILIER NIF : 000916097918989 AVIS DE PROROGATION PREQUALIFICATION NATIONALE OUVERTE N°01/SOPIEG/2012 La Société du Patrimoine Immobilier des Industries Electriques et Gazières SOPIEG.Spa, Département Valorisation du Patrimoine Immobilier, informe l'ensemble des entreprises intéressées par l'avis de pré qualification national ouvert N°01/SOPIEG/2012, publié au BAOSEM N°886 du 28/08/2012, et aux quotidiens EL CHAAB du 16/08/2012, et LE JEUNE INDEPENDANT du 16/08/2012 et portant sur les lots suivants : Lot A: Etude d'engineering immobilier (avant projets et dossier d'exécution tout corps d'état). Lot B : Etablissement y compris visa des plans de dossier de permis de construire et dossier de conformité jusqu'à obtention des différents permis. Lot C : Etablissement de levé topographique. Lot D : Contrôle et inspection des travaux, établissement des métrés. Lot E : Etude aménagement intérieur et design. Lot F : Etablissement de vues 3 D- Promenades architecturales et recherche infographique. Lot G: Expertise des biens immobiliers TCE. Lot H : Etudes géotechniques du sol (sondage, rapports d'analyse Etc...). Lot I : Etude et suivi des travaux en électricité courant fort et courant faible. Lot J: Etudes et suivi des travaux HVAC climatisation et chauffage. Lot K : Etudes et suivi des travaux plomberie sanitaire. Lot L : Etudes et suivi des travaux lutte contre l'incendie. Que la date limite de dépôt et ouverture des plis prévue initialement pour le lundi 17/09/2012 à 10h00 est reportée au mardi 02/10/2012 à 10h00. ANEP N°938027 MINISTÈRE DES RESSOURCES EN EAU OFFICE NATIONAL DE UASSAINISSEMENT NIF: 000116180849545 AVIS DE PROROGATION DE DÉLAI APPEL D'OFFRES NATIONAL ET INTERNATIONAL RESTREINT N°16/DG/ONA/2012 L'Office National de lʼAssainissement, informe l'ensemble des entreprises ayant retiré le dossier d'appel d'offres relatif au projet de réalisation et d'exploitation de la station dépuration de la ville de Tébessa (wilaya de Tébessa), paru dans le BOMOP de la semaine du 10 Juin 2012 et les quotidiens nationaux suivants : - ECH-CHAAB du 29 Mai 2012. - HORIZONS du 29 Mai 2012. Que le délai de dépôt des offres est prorogé de trente (30) Jours. A cet effet, la date de dépôt des offres est fixée au mercredi 24 Octobre 2012 à 09h30 au niveau du siège de la Zone d'Alger de l'ONA. L'ouverture des plis se fera le même jour, mercredi 24 Octobre 2012 à 10h00. ANEP N°937990 MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE DE LA WILAYA DE TIPASA ADRESSE : CITÉ ADMINISTRATIVE AU1 (TIPASA) TEL : 024.47.78.11 N.I.F: 099742260337519. AVIS DE PROROGATION DE DÉLAI DE L'AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT N°98/2012 Office de Promotion et de Gestion Immobilière de la Wilaya de Tipasa informe les entreprises intéressées par l'avis d'appel d'offres national restreint Pour l'étude et la Réalisation de: 1 100 Logements Promotionnels Aidés reparties en 03 lots comme suit : LOT 01 : 600 Logements Promotionnels Aidés + locaux commerciaux et services à BOUISMAIL. LOT 02 : 300 Logements Promotionnels Aidés + locaux commerciaux et services à FOUKA. LOT 03 : 200 Logements Promotionnels Aidés + locaux commerciaux et services à KOLEA. Paru dans les quotidiens ci-dessous : MON JOURNAL du 28 Août 2012. El Salem du 28 Août 2012. Que la date limite de dépôt des offres initialement fixée au 18/09/2012 a été prorogée au 30/09/2012. ANEP N°937903 BOMOP N°1308- AVIS DIVERS - Semaine du 30 Septembre au 06 Octobre 2012 - page 423 DIRECTION DU LOGEMENT ET DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE SIDI BEL ABBES NIF N° : 228 224 29 54 APPEL D'OFFRE N°19/2012 AVIS DE PROROGATION DE DELAI La Direction du Logement et des Équipements Publics de la wilaya de Sidi Bel Abbés informe les soumissionnaires intéressés par l'avis d'appel d'offre relatif à : ETUDE D'ADAPTATION POUR LA CONSTRUCTION D'UN LYCEE TYPE 800 à ZHUN NORD à SIDI BEL ABBES. Que la durée de préparation des offres prévue initialement pour 40 jours est prorogée de 10 jours à compter de la première publication sur le BOMOP ou les quotidiens de la presse nationale. ANEP 935727 DIRECTION DU LOGEMENT ET DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE SIDI BEL ABBES NIF N° : 228 224 29 54 APPEL D'OFFRE N°18/2012 AVIS DE PROROGATION DE DELAI La Direction du Logement et des Équipements Publics de la wilaya de Sidi Bel Abbés informe les soumissionnaires intéressés par l'avis d'appel d'offre relatif à : ETUDE D'ADAPTATION POUR LA CONSTRUCTION D'UN LYCEE TYPE 800 à SFISEF. Que la durée de préparation des offres prévue initialement pour 40 jours est prorogée de 10 jours à compter de la première publication sur le BOMOP ou les quotidiens de la presse nationale. ANEP 935705 MINISTÈRE DE LʼHABITAT ET DE L'URBANISME OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE DE LA WILAYA DE TIPASA ADRESSE : CITÉ ADMINISTRATIVE AU1 (TIPASA) TEL : 024.47.78.11 N.I.F: 099742260337519. AVIS DE PROROGATION DE DÉLAI DE LʼAVIS DʼAPPEL DʼOFFRES NATIONAL RESTREINT N°97/2012 Office de Promotion et de Gestion Immobilière de la Wilaya de Tipasa informe les entreprises intéressées par lʼavis d'appel d'offres national restreint Pour l'étude et la Réalisation de : • LOT n°01 : 500 Logements Promotionnels + locaux commerciaux et services site extension ACL POS AU3 ILOT n°04 commune de TIPASA / W-TIPASA • LOT n°02 :100 Villas promotionnels site POS n°02 lieu dit CHAIG commune de CHAIBA /W-TIPASA Paru dans les quotidiens ci-dessous : • DK NEWS du 28 Août 2012. • El Massar El Arabi du 28 Août 2012. Que la date limite de dépôt des offres initialement fixée au 18/09/2012 a été prorogée au 30/09/2012. ANEP N°937904 SOGEPORTS ENTREPRISE PORTUAIRE DE BEJAIA CERTIFIEE ISO 9001/2000- ISO 14001/2004OHSA518001/2007 NIF N°000006018358299 RC N°O6/00-0183582B00 S.P.A AU CAPITAL DE 1.700.000.000 0A BP.94. AVENUE DES FRERES AMRANI - BEJAIA TEL : (034) 21.18.07 /088 - FAX : (034) 2014 88 HYPERLINK "HTTP://WWW.PORTDEBEJAIA.DZ"WWW.PORTDEBEJAIA.DZ Lot N°06 : Six (06) camions bennes carrière. Lot N°07 : Une (01) Centrale à béton 60 m3/h. Lot N°08 : Une (01) Centrale à béton mobile 30 3/h Paru dans le quotidien L'HORIZON du 22/08/2012, que les délais sont prorogés de huit (08) jours et ce à compter du 10/09/2012. La date limite de dépôt des offres sera désormais le 17/09/2012 à 12h00 et l'ouverture des plis se fera à la même date à 14h00. ANEP N°3335/23 AVIS DE PROROGATION DE DELAI AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°07 / DG/ 2012 FOURNITURE ET INSTALATION DE DEUX MOTEURS POUR VEDETTE DE PILOTAGE MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE UNIVERSITÉ D'ORAN B.P1524ELM'NAOUR-ORAN BUREAU DES MARCHES L'Entreprise Portuaire de Bejaia informe l'ensemble des soumissionnaires intéressés par l'Avis d'Appel d'Offres National Ouvert n°07/DG/2012 relatif à la fourniture et installation de deux moteurs pour vedette de pilotage, que la date limite de remise des offres prévue initialement le 11 Septembre 2012 est prorogée au 25 Septembre 2012 à 12h00, l'ouverture des plis se fera en séance publique le même jour à 13h00 au SIEGE DE L'ENTREPRISE PORTUAIRE DE BEJAIA SISE 13, AVENUE DES FRERES AMRANI - BEJAIA. ANEP N°938228 AVIS DE PROROGATION DE DÉLAI CONCOURS NATIONAL D'ARCHITECTURE ET DE SUIVI N°33/BM/VRDPO/UO/2012 SOCIETE DES TRAVAUX MARITIMES DE LʼEST EPE SOTRAMEST SPA AU CAPITAL SOCIAL : 675.900.000 DA NIF: 099923036271870 AVIS DE PROROGATION DES DELAIS L'E.P.E - SOTRAMEST (SOCIÉTÉ DES TRAVAUX MARITIMES DE L'EST) INFORME L'ENSEMBLE DES SOUMISSIONNAIRES INTÉRESSÉS PAR L'AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL N°L3/DEM/DG/L2 RELATIF À LA FOURNITURE DE : 78 (Soixante dix huit) Défenses Cylindriques en caoutchouc Ø 400 x Ø 300 x 1000 mm 28 (Vingt huit) Défenses Cylindriques en caoutchouc Ø 400 x Ø 380 x Ø 190 x 1000 mm 34 (Trente quatre) Défenses Cylindriques en caoutchouc Ø 450 x Ø 225 x 1000 mm Paru dans le quotidien L'HORIZON du 22/08/2012, que les délais sont prorogés de huit (08) jours et ce à compter du 10/09/2012. La date limite de dépôt des offres sera désormais le 17/09/2012 à 121i00 et l'ouverture des plis se fera à la même date à 14h00. ANEP N°3335 SOCIETE DES TRAVAUX MARITIMES DE L'EST E.P.E- SOTRAMEST S.P.A AU CAPITAL SOCIAL : 675.900.000 DA NIF: 099923036271870 AVIS DE PROROGATION DES DELAIS L'E.P.E - SOTRAMEST (Société Des Travaux Maritimes De L'Est) informe l'ensemble des soumissionnaires intéressés par l'avis d'appel d'offres national N°12/DEM/DG/12 relatif à l'acquisition du matériel des travaux publics : Lot N°01 : Un (01) Bulldozer. Lot N°02 : Deux (02) Pelles Hydrauliques sur chenilles. Lot N°03 : Un (01) Semi remorque Porte engins 60 T. Lot N°04 : Un (01) Semi remorque Porte engins 90 T. Lot N°05 : Deux (02) Tracteurs Routiers. Portant «Etude et Suivi de la Réalisation d'un Bio-Incubateur à l'Université d'Oran» L'Université d'Oran informe l'ensemble des bureaux d'études intéressés par Concours N a t i o nal d'Architecture et de Suivi N°33/BM/VRDPO/UO/2012 relatif à l'étude et Suivi de la Réalisation d'un Bio-Incubateur à l'Université d'Oran, que la date de dépôt des offres technique fixée totalement au Mercredi 15 août 201.2 à 10h()0 est reportée au Mercredi 29 Août 2012 à 10h00. L'ouverture des plis aura lieu le même jour le au Mercredi 29 Août 2012 à 11h30. Le présent avis tient lieu 1d'invitation aux bureaux d'études pour assister à lʼouverture des plis. ANEP N°934232 MINISTÈRE DE LA CULTURE DIRECTION DE LA CULTURE DE LA WILAYA D'ORAN 21, RUE ABDERRAHMANE MIRA TEL/FAX : 041 . 39 . 75 . 18 / 041.39.82.85 AVIS DE PROROGATION DE DÉLAI La Direction de la Culture de la Wilaya d'Oran porte à la connaissance des soumissionnaires intéressés par l'avis d'appel d'offres national restreint n°05/2012 relatif à «L'élaboration de l'étude du Plan de Protection et de Mise en Valeur du Site Archéologique Abri Alain» portant sur : N° dʼavis dʼappel dʼoffres national restreint : 05/2012 Opération : Elaboration de l'étude du Plan de Protection et Mise en Valeur du Site Archéologique Abri Alain» La date de la parution : 11/06/2012 Le délai de remise des offres est prorogé jusqu'au 08/08/2012 à 12h. L'ouverture des plis se tiendra le même jour à 14h au siège de la Direction de la Culture de la Wilaya d'Oran. ANEP N°934086 SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE DE PRODUCTION DE LʼELECTRICITÉ POLE TV-TG CENTRE UNITE DE SKIKDA ZONE INDUSTRIELLE DE SKIKDA B.P. 89 - ALGERIE TÉL. :038.74.56.28 FAX : 038.74.56.29 AVIS DE PROROGATION DE DÉLAI La Société Algérienne de Production de L'électricité informe l'ensemble des soumissionnaires que la date de remisse des offres de l'avis d'appel BOMOP N°1308- AVIS DIVERS - Semaine du 30 Septembre au 06 Octobre 2012 - page 424 d'offres national et international N°023/2012/SPE/PC/SK relatif à l'Acquisition de deux compresseurs ouverts d'hydrogène à pistons avec un lot de pièces de rechange pour la Centrale Thermique de Skikda » Parue sur le Baosem N° 874 du 08/07/2012 initialement pour le 05/09/2012 à 10h00 et prorogée au 08/10/2012 à 10h00. ANEP N°937058 MINISTERE DE LA JUSTICE DIRECTION GENERALE DES FINANCES ET DES MOYENS NUMERO DʼIDENTIFICATION FISCAL : 408004000000082 PROLONGATION DE DELAI DE DEPOT DES OFFRES Le Ministère de la justice, Direction générale des finances et des moyens informe les soumissionnaires intéressés, ainsi que les soumissionnaires ayant participé à la relance du concours national dʼarchitecture n° 05/2012 ayant pour objet la prise en charge des prestations de maîtrise dʼœuvre relatives au projet de réalisation du siège du conseil supérieur de magistrature inséré dans les quotidiens nationaux ECH CHOUROUK, EL ECHAAB et LʼEXPRESSION le 14/08/2012 et le BOMOP, que la date de dépôt des offres prévue initialement le 07 septembre 2012 a été prorogée de vingt quatre (24) jours ramenant ainsi la date et heure de dépôt des offres au 30 septembre 2012 de 08h00 à 12h00 et la date et heure dʼouverture des plis le même jours à 14h00 en séance publique, les soumissionnaires sont invités à assister. ANEP 937626 ENTREPRISE NATIONALE DES GRANULATS AVIS DE PROROGATION DE DELAI AONIN°05/DG/DEX/12 L'Entreprise Nationale des Granulats (ENG) informe l'ensemble des entreprises intéressées par l'appel d'offres national et international N° 05/DG/DEX/12 portant sur la fourniture de bandes transporteuses en caoutchouc, que la date limite de remise des offres a été prorogée au lundi 24 septembre 2012. L'ouverture des plis publique se déroulera le mardi 25 Septembre à 10h00 à l'adresse : ENG - DIRECTION GENERALE Zone industrielle de Gué de Constantine Alger – ALGERIE ANEP N° 303939 E.P.E ROUIBA ECLAIRAGE S.P.A-FILIALE SONELGAZ TEL / FAX COMMERCIAL : 021 81 20 66 - 021 81 17 87 NIF : 099916000611143 ENTREPRISE NATIONALE DE REALISATION DʼOUVRAGES SOUTERRAINS SOCIETE PAR ACTION AU CAPITAL DE 620.000.000 DA FILLALE SAPTA AVIS DE PROROGATION DE DELAI ( AVIS D'APPEL D'OFFRES N°02/DRH/2012) L'Entreprise Nationale de Réalisation d'Ouvrages Souterrains EPE ENROS SPA, sise zone industrielle Rouïba BP 77 Réghaia informe les organismes d'assurance que l'Avis d'Appel d'offres National N°02/DRH/2012 relatif aux assurance du patrimoine de l'Entreprise Exercice 2012/2013 fixé initialement pour le 06/09/2012 est prorogé pour une durée de Dix (10) jours à partir de la date de parution dans les quotidiens nationaux « El moudjahid » et « Echaab » ainsi que le BOMOP. ANEP N° 303940 SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE LʼÉLECTRICITÉ ET DU GAZ DE LʼOUEST DIRECTION DE DISTRIBUTION DE RELIZANE AVIS DE PROROGATION DE DÉLAI La direction de la distribution de Relizane, informe les soumissionnaires intéressés par lʼappel dʼoffres n° 049/2012/SDO/DD-RL/DEET, relatif au raccordement en EE/MT/BT des 40 logements LSP à Zemmoura, que la date limite de retrait des cahiers de charges est fixée au lundi 17/09/2012 à 16h30, et que la date dʼouverture des plis prévue initialement le mercredi 01/08/2012, est reportée au mercredi 19/09/2012 à 09h30. ANEP 938298 SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE LʼÉLECTRICITÉ ET DU GAZ DE LʼOUEST DIRECTION DE DISTRIBUTION DE RELIZANE AVIS DE PROROGATION DE DÉLAI La direction de la distribution de Relizane, informe les soumissionnaires intéressés par lʼappel dʼoffres n° 039/2012/SDO/DD-RL/DEET, relatif au raccordement en EE/MT/BT des 160 logements OPGI à Zemmoura, que la date limite de retrait des cahiers de charges est fixée au lundi 17/09/2012 à 16h30, et que la date dʼouverture des plis prévue initialement le mercredi 01/08/2012, est reportée au mercredi 19/09/2012 à 09h30. ANEP 938299 SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE LʼÉLECTRICITÉ ET DU GAZ DE LʼOUEST DIRECTION DE DISTRIBUTION DE RELIZANE AVIS DE PROROGATION DE DELAI AVIS DE PROROGATION DE DÉLAI Rouiba Eclairage, Direction Commerciale, porte à la connaissance de l'ensemble des présélectionnés que : La date limite de dépôt des offres de l'appel d'offres international restreint N°01/ERE/DC/2012 portant sur la réalisation d'une ligne de candélabres et supports MT et BT paru le 23/05/2012 est prorogée jusqu'au 26/09/2012 à 10H00. Les plis doivent être remis séance tenante. Les soumissionnaires présents doivent être mandatés ANEP N° 303947 La direction de la distribution de Relizane, informe les soumissionnaires intéressés par lʼappel dʼoffres n° 053/2012/SDO/DD-RL/DEET, relatif au raccordement en EE/MT/BT des 80 logements LSP à Bendaoud, que la date limite de retrait des cahiers de charges est fixée au lundi 17/09/2012 à 16h30, et que la date dʼouverture des plis prévue initialement le mercredi 01/08/2012, est reportée au mercredi 19/09/2012 à 09h30. ANEP 938297 SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE DE PRODUCTION DE LʼÉLECTRICITÉ POLE DE PRODUCTION TV/TG EST UNITE DE MʼSILA AVIS DE PROROGATION DE DELAI AO N° 16/2012/SPE/PPE/MS LA SOCIETE ALGERIENNE DE PRODUCTION DE L'ELECTRICITE SPE/SPA, POLE TVTG EST, UNITE DE M'SILA informe les candidats Concernés par l'avis d'appel d'offre national et international ouvert N° 16/2012/SPË/PPE/MS, ayant pour objet : Fourniture de pièces de rechange pour les turbines à Gaz Frame 5 et Frame 9 de l'unité de M'sila réparti en trois lots. Lot N ° 1 : pièce dé rechange TG 5001P pour les inspections. Lot N°2: pièce de rechange TG 9001E Pour les inspections. Lot N°3: pièce de rechange réducteur de vitesse Graffenstaden type ZA302A. Que la date limite de remise des offres technico-commerciales fixée initialement au 02/10/2012 est prorogée Au 20/11/2012 Le reste demeure sans changement. ANEP N° 938694 SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE DE PRODUCTION DE L'ELECTRICITÉ POLE DE PRODUCTION TV/TG EST UNITE DE M'SILA AVIS DE PROROGATION DE DELAI AO N° 14/2012/SPE/PPE/MS LA SOCIETE ALGERIENNE DE PRODUCTION DE L'ELECTRICITE SPE/SPA, POLE TVTG EST, UNITE DE M'SILA informe les candidats Concernés par lʼavis d'appel d'offres national et international ouvert N° 14/2012/SPE/PPE/MS, ayant pour objet «ACQUISITION DES BOUTEILLES C02 45 KG POUR L'UNITÉ DE M'SILA», que la date limite de remise des offres technico-commerciales fixée initialement au 18/09/2012 est prorogée au 13/11/2012. Le reste demeure sans changement. ANEP N° 938691 ENTREPRISE DE RECUPERATION OUEST-EPEERO AU CAPITAL 1.000.000.000,00 DA SIÈGE SOCIAL : 01 RUE LATRACHE MOHAMED - ORAN TEL : 041 .39.34.27 & 88 - 39.45.83 - 39.91.62 FAX : 041.39.53.96 - 041.39.91.62 EMAIL : [email protected] AVIS DE PROROGATION DE DELAI LʼEntreprise de Récupération Ouest (EPEERO-SPA) porter à la connaissance des entreprises intéressées par lʼavis d'appel d'offre national et international N° 06/DG/2012 ayant pour objet la fourniture d'équipements d'étalonnage, publié dans les quotidiens EL-Djemhouria du 31/07/2012, L'Echo d'Oran du 30/07/2012, et BOMOP que le délai de dépôt des offres y afférent, initialement prévu pour le 28/08/2012 est prorogé au 30/09/2012 à 16 Heures. ANEP N° 009839 BOMOP N°1308- AVIS DIVERS - Semaine du 30 Septembre au 06 Octobre 2012 - page 425 SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE LʼÉLECTRICITÉ ET DU GAZ DE LʼOUEST DIRECTION TECHNIQUE DE LʼELECTRICITÉ 02, RUE DES SŒURS BENSLIMANE - ORAN TEL : 041 29 62 22 - FAX : 041 29 62 58 AVIS DE PROROGATION DE DELAI APPEL DʼOFFRES N°01/DTCR/DTE/SDO/2012 La société de distribution de lʼélectricité et du gaz de lʼouest, informe lʼensemble des soumissionnaires intéressés par lʼavis dʼappel dʼoffres n°01/DTCR/DTE/SDO/2012, relatif à la fourniture et livraison récepteurs GPS portatifs Outdoor, paru dans : LʼEcho dʼOran le 18/03/2012, El Djoumhouria le 17/03/2012 que la date limite de dépôt prévus initialement au 04/04/2012 est prorogée jusquʼau 18/04/2012. ANEP N°915160 MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU DE LA WILAYA D'ILLIZI NIF 0991330119000141 PROLONGATION DES DELAIS OPERATION : RENFORCEMENT DE LʼAEP DE DJANET La direction des ressources en eau de la wilaya d'Illizi annonce la prolongation des délais de préparation des offres de l'appel d'offre relatif à : PROJET : Réalisation du renforcement de l'alimentation en eau potable de Djanet Lot n ° 01 / I- EQUIPEMENTS DES FORAGES II- RESEAU DE COLLECTE. III-STATION DE POMPAGE. IV-CONDUITES D'ADDUCTIONS V- RESERVOIR D'EAU POTABLE 2000 M3 ET CHAMBRE DES VANNES Le dépôt des offres aura lieu le jeudi : 17 Mai 2012 avant 12H00. L'ouverture des plis techniques et financiers aura lieu le même jour en séance publique au siège de la direction des ressources en eau de la wilaya d'Illizi à partir de 14H 00. ANEP N°916446 WILAYA DE BOUIRA DIRECTION DE LʼADMINISTRATION LOCALE SERVICE DE LʼANIMATION LOCALE BUREAU DES MARCHES ET PROGRAMMES AVIS DE PROLONGATION DE DELAI DE L'AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT N°: 30 /DAL/2012 La direction de l'administration locale de la wilaya de Bouira porte à la connaissance des entreprises intéressées par l'avis d'appel d'offre n° 30/DAL/2012 paru au quotidien: COMPETITION le 01/09/2012 relatif à la « LA REALISATION D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF A BOUIRA » en lot : LOT N°01/ -TERRASSEMENT GENERAUX. LOT N°02/ INFRASTRUCTURE~SUPERSTRUCTURE~MACONNERIES, ENDUITS, REVETEMENTS, MENUISERIES, DIVERS-ETANCHEITE-CHARPENTE METALLIQUE-PLOMBERIE SANITAIRE-PEINTURE VITRERIE. LOT N°03/ - LOCAUX TECHNIQUE, MUR DE CLOTURE. LOTN°04/-VRD Que le délai de l'appel d'offre est prolongé au 24/09/2012 à 11 H. Les offres doivent être déposées sous double enveloppe au siège de la direction de l'administration locale de la wilaya de Bouira. ANEP 938191 MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILE DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DES INFRASTRUCTURES NUMÉRO D'IDENTIFICATION FISCALE (NIF) : 408002002000030 AVIS DE PROROGATION DE DELAI DE L'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 06/2012/DGSPC La Direction Générale de la Protection Civile informe l'ensemble des soumissionnaires intéressés par l'Appel d'Offres national Restreint n° 06/2012/DGPC ayant pour objet l'assurance des nouvelles unités aérienne, courant notamment : Les dommages pouvant survenir aux corps aéronefs. Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile à lʼégarer des passages, bagages, fret et tiers à la surface. Que La date et l'heure limite de dépôt des offres fixées initialement au 22 mai 2012 est prorogée jusqu'au 05 JUIN 2012. L'heure limite de dépôt des offres entre 09h00 mn à 12h00 mn L'ouverture des plis sera effectuée en séance publique le même jour de dépôt des offres à 13H00. ANEP N° 918879 SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE IMMOBILIER DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE IMMOBILIER DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES SOPIEG/SPA SERVICE AFFAIRES GÉNÉRALES NIF: 000916097918989 AVIS DE PROROGATION PRE QUALIFICATION NATIONALE OUVERTE N°03/SOPIEG/2012 La Société du Patrimoine Immobilier des Industries Electriques et Gazières SOPIEG.Spa, Service Affaires Générales, informe l'ensemble des entreprises intéressées par l'avis de pré qualification national ouvert N°03/SOPIEG/2012, publié au BAOSEM N° 886 du 28/08/2012, et aux quotidiens EL CHAAB du 16/08/2012, et LE JEUNE INDEPENDANT du 16/08/2012 et portant sur les lots suivants : Lot 01 : Fourniture de mobilier de bureau. Lot 02 : Fourniture de consommable informatique. Lot 03 : Fourniture de matériel de bureau. Lot 04 : Fourniture d'articles de bureau. Lot 05 : Fourniture du matériel et outillages nécessaires pour les travaux d'intervention dans les domaines suivants (Electricité, Plomberie sanitaire, Menuiserie, Vitrerie, Climatisation, ETC.). Lot 06 : Entretien et maintenance de matériel informatique et matériel de bureau. Lot 07 : Prestations de Transport et Déménagement. Que la date limite de dépôt et ouverture des plis prévue initialement pour le mercredi 19/09/2012 à 10h00 est reportée au jeudi 04/10/2012 à 10h00. ANEP N°938029 SOCIÉTÉ DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTIONS DE BÉJAIA ENTREPRISE PUBLIQUE ECONOMIQUE – SPA AU CAPITAL DE 350 000 000,00 DA SIÈGE SOCIAL : ZONE INDUSTRIELLE IHADDADEN B.P. N°159 BEJAIA 06000 C.B. BDL N° : 005 00152 401 7405561 12 NIS : 0 979 0601 00 18246 R.C- N°01830 36 B 99 TÉL. : +213 (034) 21 28 59 À 61 FAX : 213 (034) 20 28 66 N° ART. D'IMP. ; 0 601 440 2891 E-MAIL : [email protected] - DIRECTION GENERALE AVIS DE PROROGATION DE DELAI AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL RESTREINT N°003/2012 La société des matériaux de construction de la wilaya de Bejaia SOMACOB EPE/SPA informe les entreprises intéressées par l'appel d'offre concernant : Fourniture et pose de machines de menuiserie du bois comportant : Moulurière à 05 arbres Tenonneuse araseuse & Toupie tenonneuse toupie simple Scie circulaire équarrisseuse Défonceuse entailleuse mortaiseuse Combinée 02 opérations (rabot - dégau) mortaiseuse à mèche Presse oléopneumatique à plateaux chauds Lot d'outils de menuiserie Paru dans les quotidiens nationaux : LIBERTE du 29/07/2012 CHOUROUK du 31/07/2012 EL NAHAR du 31/07/2012 EL MOUDJAHED du 01/08/2012 Est prorogé de vingt (20) jours à partir de la première parution. ANEP N°937812 SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE IMMOBILIER DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE IMMOBILIER DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES SOPIEG/SPA DIRECTION D'EXPLOITATION IMMOBILIÈRE NIF: 000916097918989 AVIS DE PROROGATION PRE QUALIFICATION NATIONALE OUVERTE N°02/SOPIEG/2012 La Société du Patrimoine Immobilier des Industries Electriques et Gazières SOPIEG.Spa, Direction d'Exploitation Immobilière, informe l'ensemble des entreprises intéressées par l'avis de pré qualification national ouvert N°02/SOPIEG/2012, publié au BAOSEM N° 886 du 28/08/2012, et aux quotidiens EL CHAAB du 16/08/2012, et LE JEUNE INDEPENDANT du 16/08/2012 et portant sur les lots suivants : Lot 01 : Travaux et services d'électricité générale et groupes électrogènes. Lot 02 : Entretien et maintenance des Postes Électriques. Lot 03 : Travaux et services de Plomberie sanitaire. Lot 04 : Entretien et maintenance des installations de climatisation. Lot 05 : Entretien et maintenance des installations de télésurveillance, contrôle d'accès, anti intrusion et portiques. Lot 06 : Travaux et services de contrôle de moyens de lutte contre incendie. Lot 07 : Travaux et services de menuiserie bois, aluminium, métallique, volets roulants et stores vénitiens, peinture vitrerie, voilage et capitonnage. BOMOP N°1308- AVIS DIVERS - Semaine du 30 Septembre au 06 Octobre 2012 - page 426 Lot 08 : Entretien et maintenance des ascenseurs. Lot 09 : Entretien et maintenance du réseau téléphonique. Lot 10 : Travaux TCE. Lot 11 : Entretien - nettoyage + 3 D. Lot 12 : Entretien des espaces verts. Lot 13 : Entretien du réseau d'assainissement. Lot 14 : Transport à la décharge publique et manutention. Que la date limite de dépôt et ouverture des plis prévue initialement pour le mardi 18/09/2012 à 10h00 est reportée au mercredi 03/10/2012 à 10h00. ANEP N°938032 . MINISTÈRE DE LA CULTURE DIRECTION DE LA CULTURE DE LA WILAYA D'ORAN 21, RUE ABDERRAHMANE MIRA TEL/FAX :041.39.75.18/ 041.39.82.85: RÉF : /D.C.W. O/S. P/2012 . AVIS DE PROROGATION DE DÉLAI La Direction de la Culture de la Wilaya d'Oran porte à la connaissance des soumissionnaires intéressés par l'avis d'appel d'offres national restreint n°04/2012 relatif à «L'élaboration de l'étude du Plan de Protection et de Mise en Valeur du Site Archéologique (P. P.M.V. S .A) Portus Magnus (Bethioua) » portant sur : N° dʼavis dʼappel dʼoffres national restreint :04/2012 Opération : « Elaboration de l'étude du Plan de Protection et Mise en Valeur du Site Archéologique (P.P.M.V.S.A) Portus Magnus (Bethioua) » La date de la parution :12/06/2012 -Le délai de remise des offres est prorogé jusqu'au 09/08/2012 à 12h : 00. -L'ouverture des plis se tiendra le même jour à 14h :00 au siège de la Direction de la Culture de la Wilaya d'Oran. ANEPN°934088 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS WILAYA DE SKIKDA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS NIF:408015000021078 AVIS DE PROROGATION DES DELAIS DE L'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT N°73/2012 Conformément a l'article 16 de l'instruction aux soumissionnaires du cahier de charges, la direction des travaux publics de la wilaya de Skikda informe l'ensemble des soumissionnaires ayant retiré le cahier des charges relatif a; L'assistance technique pour le suivi des travaux de la protection du rivage maritime Larbi ben M'hidi Skikda contre l'action érosive de la mer Paru sur les journaux suivants : EL BILED le 07/08/2012 en arabe Et LE JOUR D'ALGERIE le 08/08/2012 en français Que la durée de préparation des offres initiales de 15 jours est prorogée de 15 jours et la nouvelle date de dépôt des offres sera le 05/09/2012 de 08Het00mn 12Het00mn et que la date d'ouverture des plis techniques et financiers au même jour de dépôt des offres à l4h00mn en séance publique. ANEPN°938380 MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION ETABLISSEMENT PUBLIC DE TÉLÉDIFFUSION D'ALGÉRIE ROUTE DE BAÏNEM - BOUZARÉAH- ALGER (ALGÉRIE) N° D'IDENTIFIANT FISCAL : 001 160 016 341 876 NOTICE OF EXTENSION OF TIME RESTRICTEP NATIONAL AND INTERNATIONAL INVITATION TO TENDER N°480/E THE SUPPLY, INSTALLATION AND COMMISSIONING OF BROADCASTING EQUIPMENTS FOR THE REFURBISHMENT OF THE (1500KW) LONG WAVES STATION OF TIPAZA CENTRE L'Établissement Public de Télédiffusion d'Algérie (T.D.A) informs the whole of the tenderers having withdraw hereafter the tender document N° 480/E published on the following nationals dailies El Massa of 08 May 2012 and El Moudjahid of 17 May 2012, that the date for submission of tenders fixed at 19 September 2012 from 9.00 am to 12.00 am is extended an another time at 17 October2012 at the same hour. The opening of the technical and financial folds will begin place the same day at 14:00 AM. ANEP N°938064 SOCIETE DES TRAVAUX MARITIMES DE L'EST E.P.E- SOTRAMEST S.P.A AU CAPITAL SOCIAL : 675.900.000 DA NIF: 099923036271870 AVIS DE PROROGATION DES DELAIS L'E.P.E - SOTRAMEST (Société Des Travaux Maritimes De L'Est) informe l'ensemble des soumissionnaires intéressés par l'avis d'appel d'offres national N°12/DEM/DG/12 relatif à l'acquisition du matériel des travaux publics : Lot N°01 : Un (01) Bulldozer. Lot N°02 : Deux (02) Pelles Hydrauliques sur chenilles. Lot N°03 : Un (01) Semi remorque Porte engins 60 T. Lot N°04 : Un (01) Semi remorque Porte engins 90 T. Lot N°05 : Deux (02) Tracteurs Routiers. Lot N°06 : Six (06) camions bennes carrière. Lot N°07 : Une (01) Centrale à béton 60 m3/h. Lot N°08 : Une (01) Centrale à béton mobile 30 3/h Paru dans le quotidien L'HORIZON du 22/08/2012, que les délais sont prorogés de huit (08) jours et ce à compter du 10/09/2012. La date limite de dépôt des offres sera désormais le 17/09/2012 à 12h00 et l'ouverture des plis se fera à la même date à 14h00. ANEP N°3335/23 Ministère de lʼHabitat de lʼUrbanisme Office de promotion et de gestion immobilière De a wilaya de Khenchela Avis de prorogation de délai Lʼoffice de promotion et de gestion immobilière de Khenchela informe lʼensemble des entreprise concernés par lʼappel dʼoffre national n° 007 /2012 relatif la réalisation et lʼachèvement dʼun programme de logements sociaux locatifs type F en tous corps dʼEtat (sans VRD). Que le délai de dépôt des offre et prorogé de 8 huit jours lʼouverture des plis sera en séance publique le 7 septembre 2012 à 14h00 au siège de lʼOPGI de Khenchela. 937875 ANEP MINISTRY OF WATER RESOURCES NATIONAL SANITATION UTILITY NIF: 000116180849545 NOTICE OF EXTENSION OF DEADLINE TO TENDER OF THE RESTRICTED NATIONAL AND INTERNATIONAL CALL TO TENDER N°16/DG/ONA/2012 The National Sanitation Utility, informs all bidders that withdrew the case bidding on the Project : Design and Operation of the wastewater treatment plant in city of Tébessa (wilaya of Tébessa), published in the BOMOP the week of 10th June 2012, and in the national newspapers - ECH-CHAAB, May 29, 2012 - HORIZONS, May 29, 2012 The deadline for submission of bids originally scheduled is extended by thirty (30) days. For that purpose, the date of submission of bids is fixed at Wednesday, October 24, 2012 at 09h30 AM, at the National Office of Sanitation Utility "Algiers's Zone". The opening of Technical and Financial bids will take place on same day. Wednesday, October 24, 2012 at 10h00 AM. ANEP N°937982 MISE EN DEMEURE SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE DE GESTION DU RÉSEAU DE TRANSPORT DE L'ELECTRICITÉ DIRECTION RÉGION DE TRANSPORT DE L'ELECTRICITÉ D'ORAN ADRESSE : 15, AVENUE ABDELHAMID BESSAOUD SEDDIKIA- ORAN TÉL. : 041-53-15-78 FAX : 041.53,17.83 MISE EN DEMEURE Suite à l'absence totale au chantier ouvert depuis le 05/08/2012, par l'entreprise SARL BATIPECH sise Cité 11 Décembre 1960 Coop Ennassim Bt 25 - BOUMERDES -, Attributaire de la lettre de commande n° L049/12/DTE-OR du 23/07/2012, ayant pour objet les travaux de réhabilitation d'un abri véhicules au niveau du siège DTE-OR, GRTE / Direction de Transport de l'Electricité région d'Oran sise 15 avenue BESSAOUD Abdelhamid Seddikia - ORAN, décide de mettre en demeure cette entreprise pour une deuxième foi afin de rejoindre son chantier et d'activer les travaux en le renforçant en moyens humains et matériels. Faute de quoi, il sera appliqué des mesures coercitives conformément aux clauses contractuelles. ANEP N° 938301 MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DE LʼURBANISME OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE PREMIÈRE MISE EN DEMEURE L'entreprise Moufak Deraji domiciliée à Djelfa cité Belghazel bloc 410 n° 05 titulaire du marché N°22/2011 du 29/11/2011 relatif à la réalisation de 68 logements (68F3) + Aménagement extérieur de 68 logts + Assainissement de 68 logts + AEP de 68 logts + éclairage extérieur de 68 logts à Ain Ouessera ( programme destiné a la résorption de l'habitat précaires tranche 1260 logts) est mise en demeure pour renforcer le chantier en moyens humains et matériels nécessaires pour rattraper BOMOP N°1308- AVIS DIVERS - Semaine du 30 Septembre au 06 Octobre 2012 - page 427 le retard enregistré, et ce dans un délai de sept (07) jours à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP. Faute de ne pas satisfaire au délai prescrit il lui sera fait application des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur, notamment la résiliation aux torts exclusifs de l'entreprise. ANEP N°938649 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA DE SETIF ADRESSE : CITÉ ADMINISTRATIVE AIN TBINET SETIF NIF : 40.80.150.000.19,003 MISE EN DEMEURE N°01 La Société Algérienne des Travaux Routiers (ALTRO) représentée par son directeur général Monsieur BEN KABYLES ABDELRAHMEN/ élisant domicile à zone dʼactivité Hamadi Krouma BP 189 SKIKDA, titulaire de marché n°38/2010 souscrit en date du 14/02/2010 visé par le comité des marchés en date du 23/12/2009 sous le n°187 et visé par le contrôleur financier le 16/03/2010 sous le n°06 approuvé par le directeur des travaux publics en date du 14/02/2010, notifié par ordre de commencement des travaux en date du 16/03/2010, et ayant pour objet aéroport 08 mai 1945 -Sétif Travaux d'Extension de la piste principale 09/27 côtés Est * Vu le marché indiquer ci-dessous * Vu lʼengagement tenu au niveau du ministère des travaux publics (DIA) en date du 10/06/2012 pour finaliser les travaux à la fin du mois de juin, * Vu la faible cadence des travaux terrassent ainsi que les travaux de génie civil restants confites au sous traitant EMIVAR * Vu lʼabondement du chantier et lʼarrêt des travaux de génie civil ce qui retarde lʼétablissement du dossier dʼhomologation * Vu la non instruction de votre sous-traitant EMIVAR pour renforcer le chantier en la matière * Vu les diverses correspondances transmises à maintes reprises, aucun acte nʼa été remarqué - Notre envoi N°2029/SDIB/2012 du 04/07/2012 - Notre envoi N°2097/SDIB/2012 du 17/07/2012 - Notre envoi N°2152/SDIB/2012 du 29/07/2012 lʼentreprise est mise en demeure de renforcer le chantier en moyens humains et matériels dans un délai de 8 jours à compter de la date de Publication du présent avis dans les journaux nationaux et le bulletin officiel des marchés de lʼopérateur public (Bomop). Faute de quoi l'administration sera dans lʼobligation de prendre routes les mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur. ANEP N°937996 MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME DIRECTION DU LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE BLIDA NIF: 411024000009010 MISE EN DEMEURE N°01 L'entreprise KESSI AKLI demeurent à Tamassit - Aghribs - Tizi Ouzou titulaire du marché réalisation de 2000 places pédagogiques A l'université Saad Dahleb Soumaa, Wilaya de Blida : Lot n°06 : au marché CMWN° 176/2010 du 18/08/2010 - Suite au visa C.F N°l 106 du 15/09/2010 EST MISE EN DEMEURE - Renforcer le chantier en moyens humains et matériels. Accélérer la cadence des travaux afin de livrer le projet dans les plus brefs délais. Et ceci dans un délai de huit jours à compter de la date de parution du présent avis sur les quotidiens nationaux et BOMOP. Faute de quoi il sera procédé aux mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur. ANEP N°937786 MINISTÈRE DE LʼINTÉRIEUR ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES DE LA WILAYA DE BISKRA DIRECTION DE LA PROTECTION CIVILE MISE EN DEMEURE N° 01 Cette mise en demeure est destinée à lʼentreprise des travaux de construction Bachar Bachir résident à Rezouk Ammar Rue N° 21 Cité El Boukhari, qui a obtenu le marché N° 128/2012 du 15/03/2012 visé par le contrôleur financier sous le N° 353 du 09/04/2012 lié au projet de réalisation dʼune unité secondaire de la protection civile à Sidi Khaled. Lot N° 01 : UNite (remise + dortoirs + administration + tour de manœuvre + réfectoire + foyer) Dans ce cadre, il est nécessaire de doubler les efforts pour rattraper le retard, et de commencer à fournir les matériaux de construction et de fournir la main dʼœuvre de personnel qualifié et suffisante et dʼassister personnellement au strict respect des engagements dans un délai qui ne dépasse pas au plus tard huit (08) jours, à compter de la date de publication de cette mise en demeure dans les quotidiens nationaux et le Bomop. Dans le cas contraire, des procédures juridiques vous seront appliquées. ANEP N° 937961 WILAYA DE DJELFA DAÏRA DE DJELFA COMMUNE DE DJELFA MISE EN DEMEURE - Vu le marché N° 26/2011 du 26/12/2011 concernant : Réalisation dʼun marché à la Cité Belghezal 1ère tranche. - Vu lʼarrêt des travaux sur site Lʼentreprise Houari Ahmed Boumedienne, sise à Djelfa, est mise en demeure afin de : - Renforcer le chantier en moyens humains et matériels. - Renforcer le cadence des travaux sous 08 huit jours à compter de la parution de la présente dans la pesse, faute de quoi des mesures coercitives seront prises notamment à la résiliation unilatérale. ANEP N° 937960 MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE DE LA WILAYA DE SOUK-AHRAS LOT BEHIDJI MANSOUR À SOUK-AHRAS A MONSIEUR : ATAMNIA FATEH ENTREPRISE DES TRAVAUX DE BÂTIMENT À SOUK-AHRAS LOT DIAR ZERGUA 03 N°140 SOUK-AHRAS MISE EN DEMEURE N° 01 `Lʼentreprise Atamnia Fateh titulaire du marché n°21 approuvé le 29/04/2010 portant Réalisation en Tous Corps d'Etat des 30/250/2000 Logements Sociaux Locatifs Type F3 (02 Blocs de 15 Logements en R+4) + Aménagement Extérieur des 60 Logements à Sedrata Lot n° 01 Programme Complémentaire Destiné a la Résorption Progressive de l'Habitat Précaire eit mise en demeure pour : Renforcer le chantier en moyens humains et matériels Approvisionner le chantier en matériaux de construction Assurer un travail posté (2*8 heures) pour livrer le projet dans les meilleures délais (article 12 du marché) Faute de ne pas satisfaire à ces obligations dans un délai de huit (08) jours à compter de la date de sa première parution dans le «BOMOP'» ou dans la presse des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur seront prises à lʼencontre de l'entreprise ANEP N°937712 WILAYA DE KHENCHLA DIRECTION DU LOGEMENT ET DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS NOUVEAU SIÈGE A ACCOTÉ DU LYCÉE CHIHANI BACHIR 1ERE MISE EN DEMEURE Vu le marché n°17/2011 du 10/05/2011 paraphé par le contrôleur financier sous le n°710/201 du 12/07/2011 portant construction d'une école supérieur de forets (1000 places) a khenchla lot : amphithéâtre 200 places + 2 amphithéâtres 150 + galerie des amphithéâtres+sanitaires Vu l'ods n°01 du 13/07/2011 Vu le délai de réalisation de 12 mois Vu le taux d'avancement des travaux de 30 % qui ne correspond par aux délais expirés de 11 mois Vu la correspondance relative au renforcement du chantier en moyens humains et matériels sous le n°2116/2012 du 17/06/2012. Vu les visites sur site ou il a été constaté l'abandon du chantier Vu le respect de la correspondance L'entreprise laouar abdellatif sise a Alger est mise en demeure de renforcer le chantier en moyens humains et matériels dans un délai de 07 jours a compter de la date de parution du présent avis dans la presse. Faute de quoi il lui sera fait application des mesures coercitives ANEP 935118 WILAYA D'OUM EL BOUAGHI DIRECTION DU LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS MISE EN DEMEURE Vu l'urgence et l'importance du projet et suite à maintes visites effectuées par nos services sur le lieu. L'entreprise dénommée GESI-BAT/OUM EL BOUAGHI, titulaire d'un marché n°29/2005 relatif au projet d'Achèvement d'un centre de rééducation 500 détenus à Oum El Bouaghi, approuvé par C.M. W sous n°142/2005 du 05/06/2005 et visé par C.F sous n°1234 du 204/09/2005 d'un montant de: 249.982.763,90 DA, est mise en demeure pour lever toutes les réserves énumérées précédemment par différant P.V de chantiers. Faute de quoi, nous nous verrons dans l'obligation de recourir à l'application des mesures coercitives prévues par la réglementation. ANEP 935025 BOMOP N°1308- AVIS DIVERS - Semaine du 30 Septembre au 06 Octobre 2012 - page 428 MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME DIRECTION DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE BATNA MISE EN DEMEURE N°01 L'entreprise LOUCHENE MOIIAMED demeurant à Rue Chikhi Abdelmadjid 3eme Bouakal Batna- , titulaire de la convention N° 30 /2012 du 17/05/2012, relative à la réalisation du lot Mobilier urbain (bancs- fontaines- Bornes- Corbeilles) au niveau de l'aménagement de l'espace couvert de l'oued de la commune de Batna entre le pont 21 et le pont 30 .dans le cadre de l'amélioration urbaine à travers la wilaya, VRD primaires et secondaires des POS et résorption du déficit en VRD (2eme tranche), est mise en demeure â reprendre les travaux dans un délai de quarante huit (48) heures à compter de la 1ere parution de la présente sur quotidiens nationaux . Passe ce délai des mesures coercitives seront prises à l'encontre de l'entreprise conformément à la réglementation en vigueur. ANEP 935452 DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU DE LA WILAYA DE RELIZANE SERVICE ALIMENTATION EN EAU POTABLE N°/DRE//AEP/2012 2EME MISE EN DEMEURE Vu la première mise en demeure parue dans le quotidien National « EL ADJWAA » en date du 25/06/2012 d'entamer les travaux cités ci-dessous. Vu l'abondance du chantier. La Société SHAOLIN sise à la Cité Ibn Rochd Rue « B »Point du Jour - ORAN- titulaire du marché N'32/2012 DU 27/03/2012 et O.D.S DU 27/05/2012. Une 2eme mise en demeure est adressée à la Société SHAOLIN d'entamer les travaux du projet «RENOVATION DE LA COND'ATE DE REFOULEMENT D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA ZONE D'AMMI MOUSSA ET MN TARIK, Y COMPRIS LES EQUII'EMENTS SPECEIQUES » (LOT N° 4 PARTIE GENIE CIVIL). Dans un délai de 48 heures (Quarante Huit), faute de quoi la résiliation sera prononcer aux tords exclusives de la Société - SHAOLINANEP 935971 MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES MOYENS NIF : 410011000000012 MISE EN DEMEURE N° 001. VU LE DÉCRET PRÉSIDENTIEL N° 10-236 DU 07 OCTOBRE 2010, PORTANT RÉGLEMENTATION DES marchés publics modifié et complété et notamment ses articles 112 et 113. Vu les dispositions contractuelles régissant le marché n°02/2010, relatif au projet d'élaboration de l'étude de dépollution industrielle du Bassin Versant de l'Oued El Harrach. Vu le non respect des délais contractuels relatif à la transmission de l'étude de dépollution industrielle du Bassin Versant de l'Oued El Harrach. Le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement sis : rue des 04 canons Alger, met en demeure le Bureau d'Etudes SAFEGE France, sis 15/27 rue du port 92022 Nanterre, titulaire du marché n°02/2010 du 24 01 2010 pour : Mobiliser l'ensemble du personnel conformé- ment au contrat ; Renforcer l'équipe chargée de l'élaboration de l'étude par un personnel qualifié et des experts en la matière, afin de garantir un travail de qualité ; Remettre le rapport de la Mission 2 portant « Etudes de prétraitement des effluents liquides des unités les plus polluantes dans le bassin versant de l'Oued El Harrach» le 16 Septembre 2012. Prendre les dispositions nécessaires, afin de rattraper le retard enregistré dans la réalisation des travaux prévus dans le marché susvisé. Faute de quoi, le Bureau d'Etudes sera soumis aux dispositions réglementaires en vigueur. ANEP N°938459 MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME WILAYA DE SKIKDA DIRECTION DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION MISE EN DEMEURE N°01 L'entreprise de travaux d'hydraulique (TCE) boulahlouba achour sise ilot n°02 lot 105 sidi mezghiche wilaya de skikda titulaire de l'ods n°170/2012 du 03/06/2012 relatif au marché n°70/2012 approuvé en date du 28/03/2012 relatif au projet de réalisation des travaux d'aménagement primaire et secondaire du POS n°02 a tamalous tranche sud lot 02 assainissement des eaux usées et eaux pluviales et vu le rapport du BET charge du suivi portant non renforcement du chantier en moyens humains et matériels A cet effet l'entreprise est mise en demeure de renforcer le chantier en moyens humains et matériels en prenant les mesures nécessaires dans un délai de 03 jours a compter de la date de 1ere parution du présent avis dans la presse Faute de quoi il lui sera fait application des mesures coercitives en vigueur ANEP 935012 MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES MOYENS NIF : 410011000000012 MISE EN DEMEURE N° 001. Vu le décret présidentiel n° 10-23 6 du 07 Octobre 2010, portant réglementation des marchés publics modifié et complété et notamment ses articles 112 et 113. Vu les dispositions contractuelles régissant le marché n°08/2010, relatif au projet d'élaboration de l'étude de dépollution industrielle du Bassin Versant de l'Oued Seybouse. Vu le non respect des délais contractuels relatif à la transmission de l'étude de dépollution industrielle du Bassin Versant de l'Oued Seybouse. Le îylinistère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement sis : rue des 04 canons Alger, mis en demeure le Bureau d'Etudes SAFEGE France sis 15/27 rue du port 92022 Nanterre, titulaire du marché n°08/2010 du 06 06 2010 pour : Mobiliser l'ensemble du personnel conformément au contrat ; Renforcer l'équipe chargée de l'élaboration de l'étude par un personnel qualifié et des experts en la matière, afin de garantir un travail de qualité Remettre le rapport de la Mission 2 portant « Etudes de prétraitement des effluents liquides des unités les plus polluantes dans le bassin versant de l'Oued Seybouse» le 16 octobre 2012 ; Prendre les dispositions nécessaires, afin de rattraper le retard enregistré dans la réalisation des travaux prévus dans le marché susvisé. Faute de quoi, le Bureau d'Etudes sera soumis aux dispositions réglementaires en vigueur. ANEP N°938462 MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE D'ORAN 08 PLACE BOUDALI HASNI SIDI EL HOUARI - ORANMISE EN DEMEURE Le Bureau d'Étude BOURAS RIAD au 15 rue du 20 août Oran, titulaire de la convention N°03/2012 notifié le 29/03/2012 relatif à la mission du suivi et contrôle des travaux Bâtiment du projet des 70..logts à TAFRAOUI est mise en demeure sous 48 heure d'honorer le contrat de suivi en respectant toutes les clauses de ce dernier. Passé ce délai des mesures coercitives seront prise à l'égard du bureau d'étude. ANEP 935062 WILAYA DʼALGER CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE SIDIMʼHAMED ASSEMBLEE POPULAIRE DE LA COMMUNE DʼALGER-CENTRE DIRECTION DE LʼURBANISME & EQUIPEMENTS RÉF N° : 152/DUE/2012 MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE L'APC D'ALGER CENTRE 03, PLACE EMIR ABDELKADER ALGER CENTRA A MONSIEUR BELKACEMI GÉRANT DE LA SARL ATEP 02, RUE ABDEREZAK BELIDEM -ALGER‑ OBJET : 1er Mise en Demeure Monsieur ; La SARL ATEP, titulaire du marché N°29109 du 14/03/2009, d'un ODS N°18109 du 23/03/2009, portant fourniture est pose de tissu et moquette à la salle cinéma EL-KHEYAM (ex DEBUSSY) Alger - Centre, est mise en demeure sous huitaine de renforcé en moyen humain et d'approvisionné en THIBAUDE pour moquette Faute de quoi il sera procédé à la résiliation du marché aux tors exclusifs de lʼentreprise. ANEP 935857 WILAYA DE TAREF DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE MISE EN DEMEURE N°1 La directrice de la formation professionnelle de la wilaya de Taref met en demeure pour la première fois, l'entreprise EURL DAGUIANI, gérée par Monsieur Salah Daguiani, sise à :28 rue 19 Mars cité Essaada, El Alia, wilaya de Biskra, titulaire du marché n°01/2011, relatif à l'aménagement du centre de formation professionnelle à El Kala, vu le retard dans les travaux, et ce afin de prendre toutes les mesures nécessaires et d'approvisionner le chantier en moyens matériels et humains pour parachever les travaux. Faute d'obtempérer à la présente mise en demeure dans un délai de 24 heures, à partir de sa parution, des mesures réglementaires en vigueur seront prises. ANEP 935494 BOMOP N°1308- AVIS DIVERS - Semaine du 30 Septembre au 06 Octobre 2012 - page 429 MINISTER DE L'HABITAT ET DE LʼURBANISME AUL'NCE NATION ALE DE' AM MO RAT IO N DU AGENCE NATIONALE DE LʼAMELIORATION ET DU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT (AADL) DIRECTION DE L'AGENCE RÉGIONALE D'ORAN CITÉ 1377 LOGTS BLOC 14 FACE USTO-ORAN‑ 1ÈRE MISE EN DEMEURE Vu le Marché n°03/12/11 du 19/02/2012 notifié a l'entreprise SARI, DIAR SAFAMI-P- le 28/02/2012, relatif à la réalisation en tout corps d'état du projet des 125 bungalows en R+1 avec, locaux annexes (salle de conférence, restaurant et bloc administratif) à SabletteMostaganem pour un délai de 18 mois. Vu l'ordre de service N°01/PI du 19/02/2012 prescrivant le démarrage des travaux à l'entreprise en date du 28/02/2012. Vu le retard constaté dans l'avancement des travaux par rapport au planning de réalisation. Vu l'état d'avancement du projet d'un taux de 02% après écoulement de 20% des délais contractuels lors de la visite du chantier en date du 11/06/2012. L'entreprise SARI, DIAR SAFAMI-P- faisant élection domicile a la zone industrielle, voie N°18, BP 26 Oued Samar-Alger. EST MISE EN DEMEURE DE ; Prendre toutes les dispositions nécessaires pour redynamiser le chantier. Mettre en place les moyens humains, matériels et assurer un approvisionnement normal du chantier. Mettre en place l'organisation et la planification appropriées de nature à rattraper les retards enregistrés par rapport au planning de réalisation. Et ce dans un délai de huit (08) jours à compter de la date de publication de la présente mise en demeure. Faute par l'entreprise de satisfaire aux prescriptions ci-dessus, les mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur et dans les clauses contractuelles de son marché seront prises à son encontre. ANEP 935202 WILAYA DʼOUM EL BOUAGHI DIRECTION DU LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS N° 59006/DLEP/SEP/2012 MISE EN DEMEURE Vu l'urgence et l'importance du projet et suite à maintes visites effectuées par nos services sur le lieu. L'entreprise dénommée HAMLI YACINE / KASR SBAHI, titulaire d'une convention relatif au projet : Achèvement d'un centre de rééducation 500 détenus à Oum El Bàuaghi, lot : Extraction d'air avec ventilation et des humidification , visé par C.F sous n°2434 du 29/12/2011 d'un montant de 1.719.900.00 DA, est mise en demeure pour entamer les travaux. Faute de quoi, nous nous verrons dans l'obligation de recourir à l'application des mesures coercitives prévues par la réglementation. ANEP 935023 MINISTÈRE DES RESSOURCES EN EAU DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU DE LA WILAYA DE SKIKDA MISE EN DEMEURE N° 01 La direction des ressources en eau de la wilaya de Skikda sise cité frères Chebel Skikda, met en demeure, L'entreprise Sarl Frères Kalkala, siège social cité du 05/07/62 bloc 13 N° 105 ANNABA , titulaire du marché N° 206/2011 relatif à la réalisation de réhabilitation des berges des oueds endommagés par les inondations lot N°01 oued FENDEK Azzaba 2ème tranche dans le cadre de lʼopération N° N.F 5.333.4.262.121.07.01 de reprendre les travaux et de renforcer le chantier en moyens humains et matériels dans les 48 heures qui suivent la parution de la présente dans la presse ou le BOMOP. Dans le cas contraire, lʼadministration sera dans lʼobligation de prendre les dispositions qui s'imposent. ANEP N° 937765 WILAYA DE BLIDA DAIRA DE MEFTAH COMMUNE DE MEFTAH LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE COMMUNALE DE LA COMMUNE DE MEFTAH A MONSIEUR / DIRECTEUR DE L'ENTREPRISE BEN BAKHMA RACHID (ECMB/TCE) BAB EZZOUAR - ALGER OBJET : MISE EN DEMEURE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 112 DU DÉCRET PRÉSIDENTIEL N° 10/236 DU 07/10/2010, MODIFIÉ ET COMPLÉTÉ PAR LE DÉCRET PRÉSIDENTIEL N° 12/23 DU 18/01/2012, PORTANT RÉGLEMENTATION DES MARCHÉS PUBLICS. Le président de l'assemblée populaire communale de la commune de Meftah met en demeure pour la deuxième fois l'entreprise Ben Bakhma Rachid (ECMB/TCE) Bab Ezzouar – Alger , chargée de la réalisation du projet de réalisation et équipement d'un groupe scolaire 06 classes avec logement de fonction au centre ville, suite au marché conclu et l'ordre de service n° 16/2012 du 14/03/2012 Vu l'absence totale de l'entreprise et l'arrêt des travaux. Afin d'approvisionner le chantier en moyens humains et matériels nécessaires, dans un délai de 8 jours. Faute de quoi, la commune sera dans l'obligation de prendre des mesures coercitives notamment la résiliation unilatérale du marché. ANEP N°934907 WILAYA DE MASCARA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS MISE EN DEMEURE L'ENTREPRISE SARL EGTPH DENNOUNI / TLEMCEN, SISE ZONE INDUSTRIELLE CHETOUANE, DESSERTE N°09, LOCAL N°02 / TLEMCEN TITULAIRE DU MARCHE N° 23 E 2012 APPROUVE LE 17/01/2012 RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA RN 97 ENTRE DOUAR HOUADJIA ET L'INTERSECTION RN 97/CW26 SUR 11,50 KM (LOT N°5). EST MISE EN DEMEURE AVANT RESILIATION DE PRENDRE AU SERIEUX L'EXECUTION DU PROJET CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DU CPS, AUGMENTER LA CADENCE DES TRAVAUX QUI DEMEURE INSUFFISANTE EN RENFORÇANT LE CHANTIER PAR LES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS, ASSURER UNE SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER APPROPRIEE ET S'APPROVISIONNER REGULIEREMENT EN MATERIAUX. UN DELAI DE 08 JOURS EST ACCORDE A L'ENTREPRISE A COMPTER DE LA DATE DE LA PREMIERE PARUTION DE LA PRESENTE MISE EN DEMEURE DANS LÀ PRESSE NATIONALE. AUQUEL CAS, DES MESURES COERCITIVES PREVUES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR SERONT PRISES A L'ENCONTRE DE L'ENTREPRISE NOTAMMENT LA RESILIATION AUX TORS EXCLUSIFS. ANEP N°934303 WILAYA DE BLIDA DAIRA DE MEFTAH COMMUNE DE MEFTAH LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE COMMUNALE DE LA COMMUNE DE MEFTAH A MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'ENTREPRISE EURLETRAK/TCE DRARIA - ALGER OBJET : MISE EN DEMEURE N°2 Conformément à l'article 112 du décret présidentiel n° 10/236 du 07/10/2010, modifié et complété par le décret présidentiel n°12/23 du 18/01/2012, portant réglementation des marchés publics. Le président de l'assemblée populaire communale de la commune de Meftah met en demeure pour la deuxième fois l'entreprise des travaux et des grosses réalisations EURL-ETRAK/TCE Draria - Alger, chargée de la réalisation du projet d'aménagement urbain au centre de Maftah, suite au marché conclu n°43 et l'ordre de service n° 17/2011 du 17/11/2011 Vu l'absence totale de l'entreprise et l'arrêt des travaux. Afin d'approvisionner le chantier en moyens humains et matériels nécessaires, dans un délai de 8 jours. Faute de quoi, la commune sera dans l'obligation de prendre des mesures coercitives notamment la résiliation unilatérale du marché. ANEP N°934909 MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE WILAYA DE TIPASA LE NIF : 099042019662317 01 AVIS D'ANNULATION DE LʼAPPEL D'OFFRES N° 06/2012 Conformément à l'article n° 44 du décret présidentiel n° 10/236 du 07/10/2010 modifié et complété portant réglementation des marchés publics. La Direction de la Formation Professionnelle de la Wilaya de Tipaza, informe que l'appel d'offre n° 06/2012 paru le 14/07/2012 relatif à la réalisation d'un INSFP à Cherchell est annulé. ANEP N°937919 BOMOP N°1308- AVIS DIVERS - Semaine du 30 Septembre au 06 Octobre 2012 - page 430 MINISTÈRE DE LʼHABITAT ET DE LʼURBANISME OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE DE NAAMA CITÉ DES 40 LOGEMENTS NAAMA MISE EN DEMEURE N° 02 Le maître de lʼouvrage principal FNPOS Tlemcen sise à la cité 110 logements Chetouane Tlemcen par le biais de lʼOPGI Naama maître de lʼouvrage délégué sise à la cité 40 Logts à Naama et conformément aux dispositions du marché, approuvé le 11 Août 2007 sous N° 125/CCM/FNPOS/2007, portant réalisation des 06/90/200 logements FNPOS à Ain Sefra (W. Naama). - Vu lʼordre de service de démarrage des travaux enregistré sous le N° 077/2008 - Vu la mise en demeure N° 01 en date du 16/08/2012, - Vu le PV de carence en date du 21/08/2012, - Vu le retard considérable dans lʼavancement des travaux, - Vu le constat de lʼabandon total du chantier par lʼentreprise - Vu lʼarrêt des travaux sans motif valable par lʼentreprise. Met lʼentreprise EETB TCE SEBBAHI MOHAMED, domicilié à « Place C » Lotfi Centre ville Cité 20 Août 1955 Ain Sefra W. Naama », en demeure sous huitaine de redémarrer le chantier, en le renforçant en moyens humains qualifiés, matériels et matériaux de construction. Faute de quoi la résiliation aux torts exclusifs de lʼentreprise sera prononcée conformément à la réglementation en vigueur. ANEP N° 938672 MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME AGENCE NATIONALE DE L'AMELIORATION ET DU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT (A.A.D.L) DIRECTION DE L'AGENCE RÉGIONALE D'ORAN CITÉ 1377 LOGTS BLOC 14 FACE USTO-ORAN1ÈRE MISE EN DEMEURE VU LE MARCHÉ N°02/12/PI DU 08/01/2012 NOTIFIÉ À L'ENTREPRISE SARL SOPRILAND LE 06/02/2012, RELATIF A LA RÉALISATION EN TOUT CORPS D'ÉTAT DE 07/16 VILLAS PROMOTIONNELLES «LOT II» EN (R+2) À ZHUN 3 ILOT 26-SALAMANDRE-MOSTAGANEM POUR UN DÉLAI DE 12 MOIS. Vu l'ordre de service N°01/PI du 08/01/2012 prescrivant le démarrage des travaux à l'entreprise en date du 06/02/2012. Vu le retard constaté dans l'avancement des travaux par rapport au planning de réalisation par huissier de justice en date du 23/05/2012. Vu l'état d'avancement du projet d'un taux de 08% après écoulement de 30% des délais contractuels. L'entreprise SARL SOPRILAND sise (siège sociale) : Cité Administrative MAZOUNA wilaya de RELIZANE. EST MISE EN DEMEURE DE : Prendre toutes les dispositions nécessaires pour redynamiser le chantier. Mettre en place les moyens humains, matériels et assurer un approvisionnement normal du chantier. Mettre en place lʼorganisation et la planification appropriées de nature à rattraper les retards enregistrés par rapport au planning de réalisation. Et ce dans un délai de huit (08) jours à compter de la date de publication de la présente mise en demeure. Faute par l'entreprise de satisfaire aux prescriptions ci-dessus, les mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur et dans les clauses contractuelles de son marché seront prise à son encontre. ANEP N° 935209 EPE/STARR/SPA LA SOCIETE DE TERRASSEMENT, D'AMENAGEMENT ET DE REVETEMENT ROUTIER AU CAPITAL DE 1.630.000.000 DA SIEGE SOCIAL : ABOU –TACHFINE - B.P 104 TLEMCEN NIF N°:099913026221746 TEL : (043) 38.91.53/38.90.80/38.93.60 FAX : 043-38-93-07/06 HYPERLINK "HTTP://WWW.STARRDZ.NET"WWW.STARR-DZ.NET-E -MAIL : HYPERLINK "[email protected]"[email protected] MISE EN DEMEURE N°01 LA SOCIÉTÉ EPE/SPA/SNVI, SISE À Z.I CHETOUANE -TLEMCEN ATTRIBUTAIRE DU marché N° 105/2011 et du marché de gré à gré 2012 relatifs à la fourniture de deux semi remorque cocotte à ciment est mise en demeure de livrer [le matériel objet du marché à la Société de Terrassement, d'Aménagement et de Revêtement routier « STARR » , sise: à Abou-Tachfine -Tlemcen dans un délai de dix (10) jours et ce à partir de la première parution du présent avis sur la presse nationale . A défaut, la STARR se réserve le droit de résilier les marchés aux torts exclusifs du co-contractant. ANEP N°0009810 MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE DE BLIDA 2, RUE MOHAMED BOUDIAF BLIDA. MISE EN DEMEURE N°1 PROJET : RAR 72/196 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIFS A MEFTAH, WILAYA DE BLIDA. PROGRAMME: PROGRAMME QUINQUENNAL 2005-2009. ENTREPRISE : SARL COGERITALIA RI COSTRUIRE ALGERIE, REPRESENTEE PAR MR DJELLOULI SLIMANE, DEMEURANT AU 138, BOULEVARD KRIM BELKACEM ALGER CENTRE. - Vu le décret présidentiel n° 10-23 6 du 07 octobre 2010 modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, notamment son article 112. - Vu l'arrêté de Mr le ministre des finances du 28 mars 2011, fixant les mentions à porter dans la mise en demeure et les délais de sa publication. - Vu le marché N°l 12/2010 du 30/03/2011 conclu avec l'entreprise SARL COGER ITALIA RI COSTRUIRE ALGERIE pour la réalisation du RAR des 72/196 logements publics locatifs à Meftah, wilaya de Blida. - Vu l'ODS N°01 du 31/03/2011 portant démarrage des travaux. Vu les envois adressés à l'entreprise SARL COGER ITALIA RI COSTRUIRE ALGERIE, n°1909/DMO du 27/07/2011, n°2918/DMO/2011 du 04/12/2011 et n°896/DMO/2012 du 17/04/2012, demandant à l'entreprise de renfor- cer le chantier en moyens humains et matériaux, et de respecter ses engagements portés sur le planning d'avancement des travaux. Vu les procès verbaux de chantier du 23/07/2012, du 25/07/2012, du 30/07/2012, du 02/08/2012, du 05/08/2012 et du 30/08/2012, sommant l'entreprise pour reprendre les travaux et renforcer le chantier en moyens humains et matériaux. DECIDE Conformément à l'article 112 du décret Présidentiel N° 10-236 du 07/10/2010 modifié et complété , portant réglementation des marchés publics , l'entreprise SARL COGER ITALIA RI COSTRUIRE ALGERIE, représentée par Mr DJELLOULI Slimane, demeurant au 138, Boulevard KRIM Belkacem Alger centre, titulaire du marché N°1 12/2011 du 30/03/2011 portant la réalisation des travaux du RAR 72/196 LPL à MEFTAH, wilaya de Blida, est mise en demeure pour remédier au retard accusé dans l'exécution des travaux en mobilisant les moyens humains, matériels et matériaux et respecter ses obligations contractuelles dans un délai de dix (10) jours , à compter de la date de sa première publication dans le BOMOP ou les quotidiens nationaux, passé ce délai et en cas de carence, le marché sera résilié unilatéralement aux torts exclusifs de l'entreprise. Les mesures coercitives prévues à l'article 35 du C.C.A.G seront appliquées. ANEP N°938642 MINISTÈRE DE LʼHABITAT ET DE LʼURBANISME OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE DIRECTION GÉNÉRALE N° 586/DMO/DG/OPGI/2012 MONSIEUR TAHAR ABIDINE HAY RAMADINE TINDOUF OBJET : MISE EN DEMEURE LʼETB Tahar Abidine titulaire du marché N° 09/2010 du 24/10/2010 ayant pour objet la réalisation de 14/206/500 logements publics locatifs POS El Moustakbal, Tindouf, est mise en demeure dʼaccélérer les travaux objet de son marché, de renforcer le chantier en moyens humains et matériels afin de rattraper le retard considérable du délai dʼexécution Un délai de huit (08) jours lui est accordé à partir de la parution dans les quotidiens nationaux. Faute de quoi, les mesures prévues par la réglementation en vigueur seront appliquées. ANEP N° 937937 MINISTÈRE DE LʼHABITAT ET DʼURBANISME OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE DIRECTION GÉNÉRAL N° 585 /DMO /DG /OPGI/2012 MISE EN DEMEURE LʼETB LEGRARI ABDELKADER titulaire du marché ° 08/2011 du 07 /04/2011 ayant pour objet la réalisation de 26/168/500 logement publics locatifs POS EL MOUSTAKAL Tindouf, est mise en demeure dʼaccélérer les travaux objet de son marché, de renforcer en chantier le moyen humains et matériels afin de rattraper le retard considérable du délai dʼexécution. Un délai de huit (08) jours lui est accordé à partir de la parution dans les quotidiens nationaux Faute de quoi les mesures prévues par la réglementation en vigueur seront appliquées. ANEP 937946 BOMOP N°1308- AVIS DIVERS - Semaine du 30 Septembre au 06 Octobre 2012 - page 431 WILAYA DE GUELMA DIRECTION DE LA SANTE N° 121/2012 MISE EN DEMEURE N° 1 -Suite à mon envoi du 22/03/2012. -Suite à mon envoi du 22/04/2012. -Suite à mon envoi du 25/07/2012. Le BET CETAM, sis à CONSTANTINE, bâtiment 13 N°121, cité du 05 juillet, titulaire de la convention d'étude et suivi de la réalisation de la polyclinique / POS SUD GUELMA est mis en demeure de modifier les plans d'étude pour l'adapter au terrain dans un délai de 10 jour à partir de la publication de la présente mise en demeure dans la presse quotidienne et le BOMOP. Faute de quoi l'administration se réserve le droit d'appliquer la réglementation en vigueur. ANEP N° 937647 WILAYA DE BLIDA DAIRA DE MEFTAH COMMUNE DE MEFTAH MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE L'APC DE MEFTAH A MONSIEUR DE DIRECTEUR DE L'ENTREPRISE BERI MAAYOUF AIN OUSSARA DJELFA OBJET : MISE EN DEMEURE conformément a l'article 112 du décret présidentiel n°10/236 du 07/10/2010 modifié et complété par le décret présidentiel n° 12/23 du 18/01/2012 portant réglementation des marchés publics vu l'absence de l'entreprise et l'arrêt des travaux le président de l'APC de la commune de Meftah met en demeure l'entreprise Beri Maayouf Ain oussara-Djelfa chargée de réalisation et de l'équipement d'un groupe scolaire type D avec logement de fonction (1 er site ) a 4239 logements Meftah suite au marché conclu et l'ods sous le n°15/2012 du 14/03/2012 pour la dernière fois de renforcer le chantier en moyens humains et matériels dans un délai de 08 jours faute de quoi il lui sera fait application des mesures coercitives et le marché sera résilié unilatéralement ANEP N° 934906 WILAYA DE BLIDA DAIRA DE MEFTAH COMMUNE DE MEFTAH MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE L'APC DE MEFTAH A MONSIEUR DE DIRECTEUR DE L'ENTREPRISE BOURKIZA NOURREDINE AIN DEFLA OBJET : MISE EN DEMEURE conformément a l'article 112 du décret présidentiel n°10/236du 07/10/2010 modifié et complété par le décret présidentiel n° 12/23 du 18/01/2012 portant réglementation des marchés publics vu l'absence de l'entreprise et l'arrêt des travaux le président de l'APC de la commune de Meftah met en demeure l'entreprise Bourkiza Nourredine Ain Defla chargée de réalisation du projet de construction et d'équipement de 05 classes pour l'extension de l'école Souaadia-meftah suite au marché conclu et l'ods sous le n° 18/2012 du 14/03/2012 pour la dernière fois de renforcer le chantier en moyens humains et matériels dans un délai de 08 jours faute de quoi il lui sera fait application des mesures coercitives et le marché sera résilié unilatéralement ANEP N° 934897 MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME DIRECTION DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION WILAYA DE SIDI BEL ABBES N° 776/DUC/SBA/2012 MISE EN DEMEURE L'entreprise des travaux, hydrauliques ETH SADDOUKI LARBI, sise au 02, Rue Kaab Ibn Malek - HAI EL BADR - SIDI BEL ABBES, titulaire du Contrat DU 02/03/2011 portant TRAVAUX D'AMELIORATION URBAINE (VRDET AMEN A G E M E N T ) S I T E « KECHARBOUMEDIEN»SFISEF-LOT .ASSAINISSEMENT+AEP. -Vu les différentes visites de chantier sur site effectuées par mes services. -Vu les rapports du BET et les services techniques signalant l'abandon de chantier. - Vu la 1ère mise en demeure en date du 19/02/2012 afin de renforcer le chantier en moyen humains et matériel -Vu la 2eme mise en demeure en date du 02/07/2012 afin de reprendre et achever les travaux. -Vu le non respect dé l'engagement pris lors de la visite de chantier en date du 05/07/2012 Vous êtes mis en demeure de reprendre les travaux et lever toutes les réserves émises dans un délai de 72 heures à Faute de quoi les mesures coercitives prévues compter de la publication du présent avis dans la presse national par la réglementation en vigueur seront prises à l'encontre de votre entreprise. ANEP N °934099 MINISTÈRE DE LʼHABITAT ET DE LʼURBANISME OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE DE LA WILAYA DE SOUK-AHRAS LOT BEHIDJI MANSOUR À SOUK-AHRAS A MONSIEUR BOUKARAA YACINE ENTREPRISE DES TRAVAUX DE BÂTIMENT À SEDRATA CITÉ EL MOSTAKBEL - ROUTE AIN BEIDA SEDRATA MISE EN DEMEURE N°04 Suite aux mises en demeures adressées à votre entreprise de la part de l'office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de SoukAhras: - N° 3132/2011 du 12/04/2011 - N° 2649/2011 du 14/09/2011 - N° 480/2012 du 15/07/2012 L'entreprise Boukaraa Yacine titulaire du marché n°22 approuvé le 29/04/2010 portant Réalisation en Tous Coups d'Etat de 30/250-/2000 Logements Sociaux Locatifs à Sedrata - Lot n°06 Programme Complémentaire Destiné à la Résorption Progressive de lʼHabitat Précaire est mise en demeure pour : - Renforcer le chantier en moyens humains et matériels - Approvisionner le chantier en matériaux de construction - Assurer un travail posté (2x8 heures) pour livrer le projet dans les meilleurs délais (article 12 du marché). Faute de ne pas satisfaire à ces obligations dans un délai de huit (08) jours à compter de la date de sa première parution dans le « BOMOP » ou dans la presse des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur seront prise à l'encontre de l'entreprise. ANEP 937728 MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE DE LAGHOUAT NIF : 09830301005814 PREMIERE MISE EN DEMEURE L'Office de Promotion et de Gestion Immobilière de la wilaya Laghouat, Vu la faible cadence d'avancement des travaux. Vu l'absence de la main d'oeuvre qualifiée sur chantier. Vu le manque d'approvisionnement en matériaux de construction. Vu les différents procès verbaux invitant l'entreprise pour renforcer le chantier en tous moyens. L'entreprise HADREB AHMED dont le siège social sis - cité la CELIS - OUAREGLA Titulaire du marché N°70/2011 approuvé en date du : 13/09/2011 relatif à la réalisation des travaux des 60 Logements à LAGHOUA (Programme Quinquennal -tranche 2010), est mise en demeure de mettre en place tous les moyens humains et matériels est d'approvisionner Le chantier d'une façon convenable et durable pour relancer les travaux et ce d'ans un délai de (08) jour à compter de la première publication de la présente mise en demeure dans les quotidiens nationaux et BOMOP. Faut de quoi des mesures coercitives prévues dans la réglementation en vigueur lui seront appliquées. ANEP N°938465 MINISTERE DE LʼHABITAT ET DE L'URBANISME WILAYA DE GUELMA DIRECTION DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION MISE EN DEMEURE N°01 L'entreprise Boudour Ali dont le siège Cité Mohamdatni Ali commune el fedjoudj wilaya Guelma, titulaire du marché n°67/2012 du 25/04/2012 relatif à la réalisation des travaux d'aménagement lotissement 19 juin commune Hammam debegh. Suite à lʼabonnement de chantier et lʼarrêt des travaux sans motif. L'entreprise est mise en demeure pour relancer les travaux et le renforcement de chantier en moyens humains et matériels, dans un délai de 48 heurs. Faute par elle d'y satisfaire dans les délais prescrits, il lui sera fait application des mesures correctives prévues par la réglementation en vigueur. ANEP N°938305 MINISTRRE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE DE NAÂMA CITÉ DES 40 LOGEMENTS NAÂMA DERNIERE MISE EN DEMEURE Conformément aux dispositions du marché, approuvé le 07 Mars 2011 sous N°12/2011, portant réalisation des 12/100/200 logements RHP Programme : 2007 à Mécheria (- W - Naâma). - Vu l'ordre de service de démarrage des travaux enregistré sous le N° 012/2011 notifier le 08 Mars 2011. - Vu le retard considérable dans l'avancement des travaux - Vu la constatons l'abandon du chantier par l'entreprise. BOMOP N°1308- AVIS DIVERS - Semaine du 30 Septembre au 06 Octobre 2012 - page 432 - Vu le dépassement des délais de 05 mois. L'entreprise ETB TCE RAFAF Abderrahim, élisant domicile à « N°15, Hai Zeriguette 139 logts Béchar Djedid -W- Béchar », est mise en demeure de reprendre les travaux et de renforcer son chantier en moyens humains et matériels Un délai de Huit (08) jours lui est accordé à partir de la première parution dans les quotidiens nationaux de la présente mise en demeure pour s'y conformer, faute de quoi, la résiliation aux tort exclusifs de l'entreprise sera prononcée conformément à l'article n° 43 du marché. ANEP N°934851 MINISTRE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE DIRECTION GENERALE OBJET : MISE EN DEMEURE L'ETB SAHLI REDHA titulaire du marché N°02/2011 du 22/02/2011 ayant pour objet la réalisation de 16/70/200 logements Publics Locatifs Destines Aux Enseignants De L'éducation POS EL NAHDA TINDOUF , est mise en demeure d'accélérer les travaux objet de son marché , de renforcer le chantier en moyen humains et matériels afin de rattraper le retard considérable du délai d'exécution . Un délai de Huit (08) jours lui est accordé à partir de la parution dans les quotidiens nationaux. Faute de quoi, les mesures prévues par la réglementation en vigueur Seront appliquées. ANEP N°937948 MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME WILAYA DE SKIKDA DIRECTION DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION SERVICE BÂTIMENT MISE EN DEMEURE AVANT RÉSILIATION Vu le marché n°552/2008 relatif à la réalisation des travaux de l'unité de sûreté de daira a el hadaik avec acquisition d'un groupe électrogène lot 01 : bloc principal et lot 02 : mur de clôture + abri de véhicules + abri groupe électrogène+local chaufferie conclu avec l'entreprise Bourchek Mohamed salah sise à Ramdane Djamel Skikda Vu l'ods n°77/2009 du 10/05/2009 Vu la mise en demeure n°01 du 08/10/209 de renforcer le chantier en moyens humains et matériels dans un délai de 48 h et relancer la cadence de réalisation Vula2eme mise en demeure du 14/01/2010 de reprendre les travaux dans un délai de 48 h et renforcer le chantier en moyens humains et matériels Vu le non respect des instructions adressées lors des visites Vu l'ods n°171/2012 du 03/06/2012 Vu la visite effectuée le 26/06/2012 ou il a été constaté l'abandon du chantier et la non reprise du reste a réaliser : local chaufferie-abri groupe électrogène-abri vehicules - poste de contrôle et le reste du bloc principal L'entreprise est mise en demeure pour la dernière fois de reprendre les travaux sérieusement dans un délai de 08 jours à compter de la date de 1ère parution du présent avis dans la presse Faute de quoi il lui sera fait application des mesures coercitives envigueur ANEP N°934091 MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME DIRECTION DU LOGEMENT ET DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE TAMANRASSET MISE EN DEMEURE N°01/2012 Le BET « MINARET » représenté par son gérant BOURAHLA SAID élisant domicile à place 1er novembre Tamanrasset, titulaire de la convention n ° 114/2010 du 20/12/2010 portant sur l'étude et suivi construction d'un collège type 5 Fouggaret Ezzoua (Fouggaret Laarab) - Vu l'O.D.S n° 97/2010 de 20/12/2010 notifié le 20/12/2010. - Vu l'absence non Justifié du représentant du BET sur chantier pour une période plus d'un mois et demi. -Vu l'absence de réponse pour les correspondances envoyés durant les trois mois précédents -Vu l'absence de présentation des rapports mensuels concernant le suivi du chantier de deux derniers mois. -Vu la fermeture permanente du bureau durant le mois d'Août Est mise en demeure d'avoir à : - Respecter les engagements contractuels et la séduite dans le travail. - Reprendre le suivi et la désignation d'un représentant permanant sur chantier et ce dans un délais de Quarante huit ( 48 ) heurs à compter de la 1ère parution de la présente mise en demeure dans les quotidiens nationaux afin de livrer le projet dans les délais contractuels. Faute de quoi, les mesures cœrcitives prévues par la réglementation en vigueur seront prises à lʼencontre de votre bureau. ANEP N° 938233 MINISTERE DE L'HABITAT ET DE LʼURBANISME OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE DIRECTION GENERALE A MONSIEUR : GARAH SOUFYANE CHETTIA-CHELF OBJET : MISE EN DEMEURE L'ETB GARAH SOUFYANE titulaire du marché N°10/2011 du 11/04/201 ayant pour objet la réalisation de 36/70/200 logements publics locatifs destinés aux enseignants de l'éducation POS EL MOUSTAKBAL TINDOUF, est mise en demeure d'accélérer les travaux objet de son marché, de renforcer le chantier en moyen humains et matériels afin de rattraper le retard considérable du délai d'exécution. Un délai de Huit (08) jours lui est accordé à partir de la parution dans les quotidiens nationaux. Faute de quoi les mesures prévues par la réglementation en vigueur seront appliquées. ANEP N° 937939 MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME DIRECTION DU LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS WILAYA DE GUELMA MISE EN DEMEURE - Vu le marché N° : 13 du 17/02/2011confié à l'entreprise BOURENANE MESSOUAD. visé par la commission des marchés publics en date du 14/02/2011sous le N° 31/2011 et visé par le contrôleur financier sous N° 91 du 31/03/2011 relatif à la réalisation du Lot N° 04 : Local technique +13 Salles ordinaires +escalier – Guelma, pour un délai d'exécution de 12 mois. - Vu la notification de l'ordre de démarrage N°13 du 31/03/2011. - Conformément aux articles N°112 et 113 de décret présidentiel N°10-236 du 07/10/2001 modifié et complété, portant réglementation des marchés publics. - Vu le non respect du planning d'exécution des travaux. Une mise en demeure est infligée à l'entreprise BOURENANE MESSOUAD élisant domicile Cité Aïn Defla N°02 Lot 280 à Guelma, titulaire du marché cité ci-dessus, de la part du maître de l'ouvrage mandaté et ce pour : - Améliorer la qualité des travaux. - Accélérer le rythme d'avancement de chantier en le dotant de moyen humains, matériels et matériaux à lʼeffet d'achever les travaux, et ce dans un délai maximum de Huit (08) jours. Faute de quoi, des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur vous seront appliquées. ANEP N° 937699 MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME OFFICE DR PROMOTION HT DE GESTION IMMOBILIERE 08 PLACE BOUDALI HASNI SIDI EL HOUARI - ORAN TEL : 39/85/80 FAX : 39/30/39 TELEX: 22907 MISE EN DEMEURE L'entreprise MOBIL ART, sise au 03 rue BAGHDADI LARBI - DELMONTE / ORAN, titulaire du marché N° 30/2006, ODS N° 360/2006 notifié le 15/11/2006 pour la réalisation des travaux de bâtiment du projet de 429 logements LSP à MISSERGHINE, est mise en demeure sous 48h00 de renforcer le chantier en tous moyens (humains, matériaux et matériels) nécessaires à lʼachèvement des travaux restants et rattraper le retard enregistré. A défaut, lʼoffice se réserve le droit de résilier le marché aux torts exclusifs de lʼentreprise. ANEP N° 910763 MINISTERE DE LʼHABITAT ET DE L'URBANISME DIRECTION DU LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS WILAYA DE MASCARA MISE EN DEMEURE Vu la convention relative à la mission étude et suivi du projet réalisation d'un service Inter Wilaya de Matériel (S.I. Mascara) Vu la négligence totale dans votre mission. Vu la lenteur de régler les problèmes techniques, Vu la négligence de maîtrise dʼétablissement des quantitatifs par rapport aux plans d'exécution dressés par vos services techniques Le Bureau d'Etudes BETIN (Gérant ZERGOUG Kaddour) dont le siège social est sis 01 Rue IBBOU Ahmed à Mascara est mis en demeure de : Affecter des cadres techniques (Architecte et métreur vérificateur) hautement qualifié pour le bon déroulement des travaux, Assurer un suivi rigoureux et permanant Respecter les invitations et les heures des réunions de travail Maîtriser la mission d'étude et suivi pour établir des devis quantitatif et estimatif Idem que les plans dʼexécutions dressées par vos services techniques (contradiction des devis par rapport aux plans), Prendre sérieusement la mission étude et suivi, et ce conformément aux clauses contractuelles contenues dans la convention. Honorer vos engagements, Un délai de quatre « 08 » jours vous est accordé à compter de la date de parution de la mise BOMOP N°1308- AVIS DIVERS - Semaine du 30 Septembre au 06 Octobre 2012 - page 433 en demeure Passé ce délai, les mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur vous seront appliquées. ANEP N°913923 MAINTENANCE PRESTATIONS VÉHICULES DIRECTION RÉGIONALE CENTRE ADRESSE : 7, CHEMIN FERNANE HANAFI HAMMA - ALGER TÉLÉPHONE : (021) 67 24 16 - FAX (021) 67 71 19 SOCIETE DE GESTION DES PARTICIPATIONS « TRAVAUX PUBLICS » ENTREPRISE DE VIABILISATION DE SIDIMOUSSA E.P.E / S.P.A AU CAPITAL DE 2,5 MILLIARDS DA MISE EN DEMEURE AVIS D'INSERTION L'entreprise de Viabilisation de Sidi-Moussa EPE/SPA E.V.S.M, lance le deuxième avis d'appel d'offres national et international n°13/EVSM/DG/DMR/2011 pour l'acquisition d'un finisseur à béton largeur 5 mètres. Les entreprises intéressées par le présent avis appel d'offres national et international sont invitées à retirer le cahier des charges auprès du Bureau des marchés de l'entreprise sis à Route de Dar El Beida Sidi Moussa (W) d'ALGER, contre paiement de la somme de Dix mille dinars (10 000 DA). La date limite de dépôt des offres est fixée le 24/05/2012 à 10 heures. L'ouverture des plis est prévue le même jour, soit le 24/05/2012 à 10.30 heures en présence des soumissionnaires ou leurs représentants qui souhaitent y assister et procéder à l'ouverture simultanée des plis des offres techniques et financières. ANEP N°915931 MINISTÈRE DE LʼHABITAT ET DE LʼURBANISME OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE DIRECTION GÉNÉRALE OBJET : MISE EN DEMEURE LʼETB Yahiaoui Noureddine titulaire du marché N°01/2011 du 22/02/2011 ayant pour objet la réalisation de 16/70/200 logements publics locatifs destinés aux enseignants de lʼéducation POS El Moustakbal Tindouf, est mise en demeure dʼaccélérer les travaux objet de son marché, de renforcer le chantier en moyens humains et matériels afin de rattraper le retard considérable du délai dʼexécution. Un délai de huit (08) jours lui est accordé à partir de la parution dans les quotidiens nationaux. Faute de quoi, les mesures prévues par la réglementation en vigueur seront appliquées. ANEP N°937950 MINISTÈRE DE LʼHABITAT ET DʼURBANISME OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE DIRECTION GÉNÉRAL N° 584 /DMO /DG /OPGI/2012 MISE EN DEMEURE LʼETB BEN DAHANE DJILLALI titulaire du marché n° 04/2011 du 06 /03/2011 ayant pour objet la réalisation de 11/206/500 logement publics locatifs POS EL MOUSTAKBAL Tindouf, est mise en demeure dʼaccélérer les travaux objet de son marché, de renforcer le chantier le moyen humains et matériels afin de rattraper le retard considérable du délai dʼexécution. Un délai de huit (08) jours lui est accordé à partir de la parution dans les quotidiens nationaux Faute de quoi les mesures prévues par la réglementation en vigueur seront appliquées. ANEP 937952 L'EtablissementDEGHICHE BOUMEDIENNNE, Pièces de Rechanges Véhicules Groupe Electrogènes et Réparation sis route de BOU SAADA M'SILA, est mis en reprendre la réparation du véhicule Hyundai N° 07803.307.15, objet de la lettre commande n°67/MPV/DRC du 12/4/2011 dans un délai de 5 jours à compter de la parution du présent avis dans le BAOSEM. Faute de quoi, il sera fait application de la réglementation en vigueur dans le groupe Sonelgaz. ANEP N°934923 DIRECTION DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE TIZI OUZOU MISE EN DEMEURE N°02 Additivement à la première mise en demeure, parue le 31 07 2012 sur le quotidien «Le Soir d'Algérie» L'entreprise SARL A.T.R.B. AHMED ALI ABDENASSER, domiciliée à Ain El Hammam, titulaire du marché N°12.721.13 du 08/05/2012, visé par la commission de wilaya des marchés publics en date du 20/03/2012 sous le N°61 et visé par le contrôleur financier sous le N°337 en date du 08/05/2012, notifié à l'entreprise en date du 08/05/2012, relatif au travaux de revêtement voirie dans la commune de Ain El Hammam est mise en demeure de reprendre les travaux et de renforcer le chantier en moyens humains et matériels dans un délai de huit (08) jours à compter de la publication de la présente mise en demeure. Faute de quoi ce marché sera résilié à ses torts exclusifs. ANEP N°934649 WILAYA DE NAAMA DIRECTION DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION MISE EN DEMEURE L'entreprise des travaux hydraulique et bâtiment SARL FRERES MILOUDI sise à hai Salem Mecheria Wilaya de NAAMA titulaire du marché relatif aux travaux de réparation des dégradation causées par les intempéries au VRD à travers la wilaya de Naama / Localisation; ville de Naama. Lot N°01 : Assainissement d'un Montant de 16 509 672.00 DA est mise en demeure sous les 72 Heures qui suivent l'apparition de cet avis dans les quotidiens nationaux de relancer les travaux et renforcer le chantier en moyens humains et matériels. Faute de quoi la résiliation du marché sera prononcée au tors de l'entreprise. ANEP N°934567 MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE D'ORAN MISE EN DEMEURE Le bureau dʼétudes M.H.T sise au Boulevard de LʼALN (ex : Front de Mer) ORAN, titulaire des contrats relatifs à la mission de suivi et contrôle des travaux de bâtiment des projets sus cités : - 4400/5100 logts à BIR EL DJIR (Marchés 55/2012, ODS N°186 du 07/06/2012) - 1430/1600 logts à BELGAID (Marché N°60/2012, ODS N°193 du 14/06/2012) - 444/850 logts à EL MOHGOUN (Marché N°32/2012, ODS N°151 du 29/05/2012) - 138/850 logts à EL MOHGOUN (Marché N°49/2012, ODS N°180 du 07/06/2012). 260/500 logts à BOUTLELIS (Marché :N°56/2012, ODS N°187 du 10/06/2012) est mis en demeure sous 48 heures de reprendre la mission de suivi et contrôle des projets en respectant toutes les clauses des contrats. Passé ce délai, des mesures coercitives feront prises à l'égard du bureau d'étude. ANEP N°934126 MINISTÈRE DES RESSOURCES EN EAU DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU DE LA WILAYA DE SOUK-AHRAS ADRESSE : RUE MOULOUD FERAOUN SOUK-AHRAS NIF DRE: 0983 41019000141 AVIS DE MISE EN DEMEURE Lʼentreprise de réalisation de forages et travaux hydrauliques "TRAP MESSAOUD" titulaire du marché N° 232/2011 du 30/01/2012 relatif au Projet "Lot N° 01 : La Réalisation de 1000 ml de forages a travers les communes de Taoura, Drea, et Zaarouria" est mise en demeure d'entamer les travaux de ce marché dans un délai de Huit (08) Jours à compter de la première parution de la présente mise en demeure dans les quotidiens nationaux. Faute de quoi des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur seront appliquées. ANEP 937581 MINISTÈRE DE LʼHABITAT ET DE LʼURBANISME OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE DE LA WILAYA DE SOUK AHRAS LOT BEHIDJI MANSOUR À SOUK AHRAS A MONSIEUR : SAAIDIA RABEH ENTREPRISE DES TRAVAUX DE BÂTIMENT 9, CITÉ ESSAADA SEDRATA WILAYA DE SOUK AHRAS MISE EN DEMEURE N° 01 LʼEntreprise Saaidia Rabeh titulaire du marché N) 72 approuvé le 12/11/2009 portant réalisation en tous corps dʼétat des 25/250/2000 logements sociaux locatifs type F3 (01 Bloc de 15 logements + 01 bloc de 10 logements) + éclairage extérieur + assainissement extérieur et AEP des 60 logements à Sedrata Lot N° 07 Programme complémentaire destiné à la réalisation progressive de lʼhabitat précaire est mise en demeure pour : - Renforcer le chantier en moyens humains et matériels - Approvisionner le chantier en matériaux de construction - Assurer un travail posté (2x8 Heures) pour livrer le projet dans les meilleurs délais (article 12 du marché). Faute de ne pas satisfaire à ces obligations dans un délai de huit (058) jours à compter de la date de sa première parution dans le BOMOP ou dans la presse des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur seront prises à lʼencontre de lʼentreprise. ANEP N° 937709 BOMOP N°1308- AVIS DIVERS - Semaine du 30 Septembre au 06 Octobre 2012 - page 434 MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE DE LA WILAYA DE SOUK-AHRAS LOT BEHIDJI MANSOUR À SOUK-AHRAS A MONSIEUR : SAAIDIA RABEH ENTREPRISE DES TRAVAUX DE BÂTIMENT 9, CITÉ ESSAADA SEDRATA WILAYA DE SOUK-AHRAS MISE EN DEMEURE N° 01 L'entreprise Saaidia Rabeh titulaire du marché n° 73 approuvé le 12/11/2009 portant Réalisation en Tous Corps d'Etat des 35/250/2000 Logements Sociaux Locatifs TypeF3 (02 Blocs de 10 Logements + 01 Bloc de 15 Logements) + Aménagement Extérieur des 60 Logements à Sedrata Lot n° 08 Programme Complémentaire destiné à la Résorption Progressive de l'Habitat Précaire est mise en demeure pour : - Renforcer le chantier en moyens humains et matériels - Approvisionner le chantier en matériaux de construction - Assurer un travail posté (2x8 heures) pour livrer le projet dans les meilleurs délais (article 12 du marché) Faute de ne pas satisfaire à ces obligations dans un délai de huit (08) jours à compter de la date de sa première parution dans le « BOMOP » ou dans la presse des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur seront prises à rencontre de l'entreprise. ANEP N° 937710 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA DE SETIF ADRESSE: CITÉ ADMINISTRATIVE, AIN TBINET, SETIF NIF :40.80.150.000.19.003 MISE EN DEMEURE N° 02 L'entreprise de travaux publics, de l'habitat et hydraulique Algérienne représentée par Monsieur moussaoui yahia , élisant domicilié à Iguil larabaa commune de Barbacha wilaya de béjaia, titulaire du marché N°97/2011 du 25/08/2011, visé par le comité des marchés de la wilaya de Sétif en date du 08/08/2011 sous le n° 266 visé par le contrôleur financier le 24/0/2011 sous le n°1310, ayant pour objet: RN 75 réhabilitation entre tizi N'brahem et Ain roua sur 11 kms du Pk 89+000 au pk 100+000 Vu le marché des travaux indiquer ci-dessus Vu l'ordre de commencement des travaux en date du 07/09/2011. Vu l'écoulement du délai de plus de 90% par rapport au taux d'avancement des travaux qui ne dépasse pas 50%. Vu l'importance économique et social du projet. Vu mon envoi N° 2142jSDIB! DTP/12 du 26/07/2012. Vu la mise en demeure N°C1 parue dans le journal: Nouvelle République du 13/08/2012 et Es-salam du 12/08/2012 Vu les engagements de lʼentreprise mais sans résultats sur terrain. Lʼentreprise est mise en demeure de renforcer le chantier en moyens humains et matériels dans un délai de Trois (03) jours à compter de la date de publication du présent avis dans les Journaux Nationaux et le bulletin officiel des marchés de l'opérateur public (BOMOP). Faute de quoi, l'administration sera dans lʼobligation de prendre toutes les mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur. ANEP 937995 SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE LʼELECTRICITÉ ET DU GAZ DE LʼOUEST DIRECTION DE DISTRIBUTION DE SAIDA MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA DISTRIBUTION A LʼENTREPRISE SARL ZEGHDI GTS CITE ENNOUR 39 000 EL OUED OBJET : 3 EME Mise En Demeure REF : notre envoi n° 1638 du 12/06/2012 (Convocation). - listing des affaires n° 02/2012 do 27/05/2012. - 1ER MISE EN DEMEURE N°1725 DU 25/06/2012. - 2 EME MISE EN DEMEURE N°1936 DU 08/07/2012. Nous attirons votre attention que malgré nos envois sus- référenciés et nos mises en demeure, nous n 'avons constaté aucune réaction de votre part et vous ne vous êtes pas présenté à notre Direction De Distribution de SAIDA (5A venue Ahmed MEDEGHRl) pour la signature des ordres de service relatif des affaires QLS GAZ ci après: O/BRAHIM: PARTJE RESTANTE DES 106 LOTS O/BRAHIM: PARTIE RESTANTE DES 171 LOTS (HAI EL KHIR) HASSASNA : LOTlSSEMENT 84 LOTS A cet effet, nous vous mettons pour la dernière fois en demeure de procéder à la signature des ordres de service et démarrer les travaux dans un délai de 48 heures et nous vous demandons de nous faire parvenir de la caution de bonne exécution représentant les 5% du montant hors taxe des affaires citées ci-dessus. Faute de quoi nous serions dans l'obligation de prendre les mesures nécessaires qui s'imposent, à savoir la résiliation. ANEP 938313 MINISTRE DE L'HABITAT ET D'URBANISME OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE DIRECTION GENERAL N° 582/ DMO/DG/OPGI/2012 MONSIEUR: HAIDAS MOHAMED LAMINE HAY NASR TINDOUF OBJET : MISE EN DEMEURE L'ETB HAIDAS MOHAMED LAMINE titulaire du marché N°07/2011 du 06/04/2011 ayant pour objet la réalisation de 22/206/500 logements Publics Locatifs POS EL MOUSTAKBAL TINDOUF, est mise en demeure d'accélérer les travaux objet de son marché, de renforcer le chantier en moyen humains et matériels afin de rattraper le retard considérable du délai d'exécution. Un délai de Huit (08) jours lui est accordé à partir de la parution dans les quotidiens nationaux. Faute de quoi les mesures prévues par la réglementation en vigueur Seront appliquées. ANEP 937941 MINISTRE DE L'HABITAT ET D'URBANISME OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE DIRECTION GENERAL N° 587/ DMO/DG/OPGI/2012 MONSIEUR: HENNOUNE ABDELKRIM HAIMOUSSANI TINDOUF OBJET: MISE EN DEMEURE L'ETB HENNOUN ABDELKRIM titulaire du marché N°03/2011 du 22/02/2011ayant pour objet la réalisation de 08/70/200 logements Publics Locatifs Destines Aux Enseignants De l'éducations POS EL NAHDA TINDOUF, est mise en demeure d'accélérer les travaux objet de son marché, de renforcer le chantier en moyen humains et matériels afin de rattraper le retard considérable du délai d'exécution. Un délai de Huit (08) jours lui est accordé à partir de la parution dans les quotidiens nationaux. Faute de quoi les mesures prévues par la réglementation en vigueur Seront appliquées. ANEP 937943 SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE DE GESTION DU RÉSEAU DE TRANSPORT DE L'ELECTRICITÉ GRTE DIRECTION RÉGION DE TRANSPORT DE L'ELECTRICITÉ D'ORAN ADRESSE : 15, AVENUE ABDELHAMID BESSAOUD -SEDDIKIA- ORAN TÉL.: 041-5315-78 FAX : 041.53.17.83 MISE EN DEMEURE (DEUXIÈME) Suite au procès verbal du 18/06/2012, les réserves ne sont pas levées au niveau de la plate forme qui nécessite de refaire les travaux au poste de Sidi Bel Abbes, par l'entreprise ; SAID AHMED sise cité 50 logts Bt C22 Gdyel ORAN, attributaire de la commande N° C015/10/DTE-OR du 19/04/2010 , ayant pour objet la réalisation d'air de stockage pour les fûts d'huile lot N°02 au niveau des postes de Sidi Bel Abbes et Petit Lac, GRTE/ Direction de Transport de l'Electricité région d'Oran sise 15 avenue BESSAOUD Abdelhamid Seddikia - ORAN ,décide de mettre en demeure cette entreprise pour une deuxième fois afin de lever les réserves et d'activer les travaux en renforçant son chantier en moyens humains et matériels . Faute de quoi, il sera appliqué des mesures coercitives conformément aux clauses contractuelles. ANEP N°937617 MINISTERE DES RESOURCES EN EAU DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU DE WILAYA DE SETIF CITE LE CAIRE SETIF NIF N° 21 304 107 190 TEL N° 036 84 30 21 FAX N° 036 93 71 05 MISE EN DEMEUR N°02 - vue le marché N°21/2011 approuvé en date du 25/07/2011 - vue l'ordre de service de démarrage' des travaux du 06/07/2011 - vue les dispositions de l'article 112 du décret présidentiel N° 236/10 du 07/10/2010 L'entreprise nationale de l'équipement HYDROEQUIPEMENT sis ANNABA titulaire du marche relatif aux travaux de réalisation du projet : réalisation de réservoir sidi Mansour BABOUR avec Equipement Électromécanique, est mite en demeure sous huitaine de : 1- Installer le chantier 2- Présenter un planning détaillé des travaux suivant le restant du délai, 3- doter le chantier par le moyens matériels et travaux. 4- D'approvisionner le chantier et activer les travaux d'aménagement pour rattrapage du délai écoulé. 5- Démarrer les travaux objet du marché. Faute de non satisfaction à la présentation mise en demeure, l'administration se réserve le droit d'appliquer les mesures coercitives par la réglementation en vigueur. ANEP 938323 BOMOP N°1308- AVIS DIVERS - Semaine du 30 Septembre au 06 Octobre 2012 - page 435 SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE LʼELECTRICITÉ ET DU GAZ DE LʼOUEST SDO DIRECTION DE DISTRIBUTION DE SAIDA MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA DISTRIBUTION A L'ENTREPRISE SARL SORGEL 16 CITE DES 29 LOGTS ZONE 8- MASCARA OBJET ; 2ÉME MISE EN DEMEURE REF.- notre envoi n° 1637 du 12/06/2012 (Convocation). listing des affaires n° 02/2012 du 27/05/2012. listing des affaires n° 03/2012 du 27/05/2012. 1ERE Mise En Demeure n°1937 du 08/07/2012. Suite à notre envoi de référence, nous avons constaté que vous ne vous êtes pas présenté à la Direction De Distribution De SAIDA (5, Avenue Ahmed MEDEGHRI ) pour la signature des ordres de service relatif des affaires QLS GAZ A cet effet, nous vous mettons en demeure de procéder à la signature des ordres de service et démarrer les travaux dans un délai de 48 heures. Aussi, nous vous demandons de nous faire parvenir la caution de bonne exécution représente les 5% du montant hors taxe de l'affaire cité ci-dessus. Faute de quoi, nous serions dans l'obligation de prendre les mesures nécessaires qui s'imposent. ANEP N°938312 SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE DE GESTION DU RÉSEAU DE TRANSPORT DE LʼELECTRICITÉ GRTE DIRECTION RÉGION DE TRANSPORT DE L'ELECTRICITÉ D'ORAN ADRESSE : 15, AVENUE ABDELHAMID BESSAOUD - SEDDIKIA- ORAN TÉL.: 041-53-15-78 ` FAX : 041.53.17.83 MISE EN DEMEURE Suite à la mauvaise gestion du chantier, et qui est mal entretenu, par l'entreprise; SADOUKI Abderahmane sise 16, Bd Si Salah les Planteurs - ORAN, attributaire de la commande n° C019/12/DTE-OR du 20/06/2012, ayant pour objet les Travaux d'aménagement des bureaux de la division études et du service SFCO au niveau du siège DTE-OR, GRTE/Direction de Transport de l'Electricité région d'Oran sise 15 avenue BESSAOUD Abdelhamid Seddikia ORAN, décide de mettre en demeure cette entreprise pour renforcer son chantier en moyens humains, le nettoyer et de bien entretenir le lieu de son travail. Faute de quoi, il sera appliqué des mesures coercitives conformément aux clauses contractuelles. ANEP N°937657 SOCIÉTÉ DE RÉALISATION DʼINFRASTRUCTURES SPA AU CAPITAL DE : 350 000 000 PA I N E R G A SOCIÉTÉ DU GROUPE SONELGAZ SIÈGE SOCIAL : ROUTE NATIONALE N°01. BP 104. 09400- BOUFARIK. TÉL: (213) (25). 47.33.08 - FAX : 025.47.33.84 MISE EN DEMEURE À SARI GTPCH DJENAH ADRESSE : 30 SI-EL-HAOUES AIN TAYA WILAYA D'ALGER Objet : Retards des travaux. Contrat : N°26/DT/CT/11 Délai d'exécution : Trente (30) jours. Travaux : Espace vert. Protêt : Station de service Sidi Zitouni Wilaya de Bordj-Bou-Arreridj, L'entreprise Sarl GTPCH DJENAH est mise en demeure pour : Reprendre les travaux indiqués, Renforcer le chantier en personnel et matériel, Approvisionner le chantier en matériaux. Au niveau du projet : « Station de service Sidi Zitouni Wilaya de Bordj-Bou-Arreridj »; Et cela, dans un délai de quarante huit (48) Heures, à défaut et en cas de refus d'exécution, INERGA se verra le devoir de recourir aux mesures coercitives contractuelles. ANEP N°938425 SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE DE GESTION DU RÉSEAU DE TRANSPORT DE L'ELECTRICITÉ GRTE DIRECTION RÉGION DE TRANSPORT DE L'ELECTRICITÉ D'ORAN ADRESSE : 15, AVENUE ABDELHAMID BESSAOUD -SEDDIKIA- ORAN TÉL.: 041-53-15-78 FAX : 04153.17.83 MISE EN DEMEURE Suite à l'arrêt des travaux depuis le 08/07/2012, par l'entreprise : SARL BCTPF sise Rue Hamidi Mohamed Rahmania - Alger, attributaire de la commande n° C017/12/DTE-OR du 04/06/2012, ayant pour objet travaux de génie civil de la clôture du magasin de stockage de Naâma, et malgré nos rappels l'entreprise n'a pas repris les travaux à ce jour. GRTE/Direction Région de Transport de l'Electricité d'Oran sise 15 avenue BESSAOUD Abdelhamid Seddikia - ORAN, décide de mettre en demeure cette entreprise pour reprendre les travaux dans les plus brefs délais et de renforcer son chantier en moyens humains et matériels. Faute de quoi, il sera appliqué des mesures coercitives conformément aux clauses contractuelles. ANEP N°937633 MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE WILAYA DE ANNABA CITÉ 600 LOGTS SAF SAF PLAINE OUEST ANNABA N° D'IDENTIFICATION FISCAL : 098523019121233 1ÈRE MISE EN DEMEURE L'entreprise ETB /TCE Boudebza Hacene, demeurant à la Cité Frères Lakhel Bt 25 N°05 Filfila - Wilaya de Skikda, titulaire du marché n°201/2011, relatif à la réalisation en TCE de 20/50 Logements Publics Locatifs à Eulma Commune à Eulma Daïra Ain Berda - Wilaya Annaba - Lot n°01 : Programme Quinquennal 2010-2014. L'entreprise ETB /TCE Mehadjebi Mehdi, demeurant à Cité 128 Logts et 31 Locales Commercial Local N°05 Annaba, titulaire du marché n°03/2012, relatif à la réalisation en TCE de 24/50 Logements Publics Locatifs à Treat Daïra Berrahal - Wilaya Annaba - Lot n°01 : Programme Quinquennal 2010-2014. Sont mises en demeure de renforcer le chantier en moyens humains, matériels et matériaux, dans un délai de 08 jours à compter de la date de parution de ce présent avis dans les quotidiens nationaux et le BOMOP. Faute de quoi, des mesures coercitives seront prises selon la réglementation en vigueur. ANEP N°937756 SGP« INDJEB » GROUPE DES ENTREPRISES DE PROMOTION ET DE LA CONSTRUCTION « GREPCO » SOCIETE DES TRAVAUX DE ANNABA « STA BATIMENT EPE /SPA AU CAPITAL SOCIAL DE : 960 000 000.00 DA ADRESSE : CITÉ 240 LOGTS PLAINE OUEST ANNABA TÉL: (038) 51 77 13 FAX: (038) 51 79 12 EMAIL: HYPERLINK "MAILTO:[email protected]" [email protected] NIF: 099 72 303 620 31 39 AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 06/STA/2012 La société des travaux de Annaba par abréviation (STA) lance un appel d'offres national ouvert pour la réalisation des travaux de CES 150 logts sociaux locatifs au niveau du projet 500 logts Ben M'hidi répartis par bloc comme suit : Bloc 8 Bloc 9 Bloc 10 Bloc 11 Bloc 14 Bloc 15 Bloc 18 Les soumissionnaires intéressés par le présent avis d'appel d'offres peuvent retirer le cahier des charges auprès de : Société des travaux de Annaba STA BATIMENT Secrétariat de la commission des marchés Cité 240 Logts Plaine Ouest Annaba. Les offres accompagnées de tous les documents énumérées dans le cahier des charges exigés par la réglementation en vigueur doivent comporter une offre technique et une offre financière; chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée, portant la mention « offre technique » ou « offre financière ». Les deux enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme, portant en plus de l'intitulé la mention suivante : AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°06/STA/2012 « A NE PAS OUVRIR » Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou plusieurs Blocs. La date limite de dépôt des offres est fixée à Dix (10) jours, à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou le bomop. Les offres doivent être déposées au secrétariat de la commission des marchés de l'entreprise STA Bâtiment à l'adresse suivante : Cité-240 Logts Plaine Ouest Annaba. Les soumissionnaires sont invités à assister à l'ouverture des plis le jour de la date limite de dépôt des offres à 13H 30 au siège de la Société « STA BATIMENT ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 120 joucs à compter de la date de dépôt des offres. ANEP N°3327 BOMOP N°1308- AVIS DIVERS - Semaine du 30 Septembre au 06 Octobre 2012 - page 436 CONCOURS MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE UNIVERSITÉ D'ORAN B.P1524 EL M'NAOUR - ORAN 31000 NIF 412020000310472 BUREAU DES MARCHES CONCOURS NATIONAL OUVERT N°31//BM/VRDPO/UO/2012 L'Université d'Oran lance un concours National Ouvert portant : Étude et Suivi de la Réalisation d'une Unité de Recherche d'Aide au Diagnostic à l'Université d'Oran. Les candidats admis à concourir peuvent retirer le cahier des charges auprès du Bureau des marchés sis au Vice Rectorat du Développement de la Prospective et de l'Orientation, Site Taleb Mourad Salim Ex IGMO, contre paiement de la somme de 2.500,00 DA à l'agence comptable principale de 1ʼUniversité d'Oran. L'offre technique doit être présentée sous doubles plis fermés et anonymes et comprendra les pièces suivantes : Offre technique : Déclaration à souscrire remplie et signée, Cahier des charges rempli, signé et paraphé, Le numéro d'identification fiscale (NIF), Attestation de mise à jour délivrée par l'ordre des architectes en cours de validité, Agrément ministériel pour les BET Nationaux ou les attestations d'inscription dans le tableau national de l'ordre des architectes, Copies du registre de commerce et l'immatriculation fiscale légalisée, Mises à jour CNAS-CASNOS- CACOBATH en cours de validité, Casier judiciaire du gérant ou du mandataire du BET dûment désigné par acte notarié datant moins de 03 mois, Extrait de rôle apuré en cours de validité, Références Bancaires (Attestation de solvabilité),Bilans fiscaux des 03 dernières années visés par l'administration fiscale ou par le commissaire aux comptes, État des moyens humains et matériels logistiques, Références professionnelles justifiants les capacités du bureau d'études à concevoir l'ouvrage demandé (attestations de références exigées et doivent être justifiées par une attestation délivré par les maîtres d'ouvrages), CV des personnes désignées pour prendre en charge la conception des études et le suivi des travaux de l'ouvrage et leurs affiliations, Attestations de travail démontrant l'expérience professionnelle des personnes affectées au projet, Déclaration de probité, Attestation de dépôt des comptes sociaux, Annexe 3 du délai d'étude. L'enveloppe extérieure devra porter la mention « CONCOURS NATIONAL OUVERT » « N°31//BM/VRDPO/UO/2012» Étude et Suivi de la Réalisation d'une Unité de Recherche d'Aide au Diagnostic à l'Université d'Oran. « Offre technique » « Soumission à ne pas ouvrir » Les offres doivent être déposées l'adresse ciaprès : Université d'Oran BP 1524 El M'Naouer Es Senia 31000 Vice Rectorat du Développement de la Prospective et de l'Orientation Bureau Des Marchés Sis campus Taleb Mourad Salim Ex IGMO La date limite de dépôt des offres est fixée à quinze (15) jours à 10h00 à compter de la date de la 1ère publication du concours sur les quotidiens nationaux. L'ouverture publique des plis, s'effectue à l'adresse citée ci-dessus, en présence des soumissionnaires, le jour coïncidant avec la date limite de dépôt des offres à 11h00.Cette date est reportée au (1er ) jour ouvrable au cas ou celleci coïncide avec des jours fériés et /ou des repos hebdomadaire légaux (vendredi, samedi). La validité des offres est fixée à quinze (15) jours augmentée de 90 jours, le présent avis tient lieu d'invitation aux soumissionnaires pour assister à l'ouverture des plis. ANEP N°935477 WILAYA DE TIZI OUZOU DIRECTION DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION AVIS D'APPEL D'OFFRES DE CONCOURS NATIONAL D'ARCHITECTURE N°31/DUC/2012 NIF : 905 01 15 0998 8902 La Direction de l'Urbanisme et de la Construction de la Wilaya de Tizi-Ouzou lance un avis d'appel d'offres National Ouvert N°31/2012 relatif au concours d'architecture de maîtrise d'œuvre en études et suivi, pour la réalisation d'un centre de repos à Azzefoun. Les Bureaux d'études inscrits à l'ordre des architectes et les BET autorisé par le ministère de l'habitat et de l'urbanisme, sont invités à retirer les cahiers des charges accompagnés d'un levé topo auprès de La Direction de l'Urbanisme et de la Construction bureau n°66. Le dossier de soumission comprendra : une offre technique (pièces administratives réglementaires) : La déclaration à souscrire bien remplie datée et signée (selon modèle ci-joint). La déclaration de probité dûment renseignée (datée, cachetée et signée). Le récépissé de dépôt légal du/ou des comptes sociaux pour les BET régis sous forme de société ayant qualité de Personnes morales auprès du CNRC. La liste des moyens humains avec production d'une attestation de mise à jour délivrée par la CNAS ou figure la liste exhaustive du personnel du BET et leurs profils justifié avec des diplômes, CV ou attestations. Inscription à l'ordre des architectes (mise à jour). Casier judiciaire en cours de validité du signataire de la soumission. Extrait de rôle apuré ou avec échéancier. Mise à jour CNAS et CASNOS. Autorisation d'exercice, agrément et mise à jour de l'ordre des architectes. Références professionnelles du BET avec production des attestations dûment visée par les différents maîtres d'ouvrages des projets à leur actif (Les ODS des travaux en cours ne seront pas pris en considération). Les bilans financiers des trois dernières années. Le statut juridique du BET. N.I.F (N° d'identification fiscale). Le registre de commerce. Le présent cahier des charges daté, signé et cacheté. NB : Tous les documents joints sous forme de photocopies doivent être conformes à l'original et légalisés par les autorités compétentes. 02une offre architecturale : A - Dossier graphique : Plan de masse au 1/200 avec coupes schématiques et façades + Volumétrie. Plan des VRD au 1/500. Plans des différents niveaux au 1/100 ou 1/200. Coupes, Façades et présentation volumétrique, croquis de perspective et d'ambiance au 1/100 ou 1/200. B - Pièces écrites : Rapport sur le choix du parti architectural (Système constructif, Intégration au site et à l'environnement immédiat et tout autre document qui peut expliciter le projet). Le programme surfacique joint au présent cahier des charges dûment renseigné par le bureau d'étude. C- Présentation du rendu : - Les pièces graphiques doivent être établies sur du papier de qualité supérieure. Les contres - calques et les tirages bleus ne sont pas acceptés. Le format A0 ainsi que l'utilisation des couleurs est recommandé. - Les documents écrits doivent être rédigés en longue française et avec une police lisible . En plus de ces documents les soumissionnaires ayant utilisé le logiciel d'architecture AUTO CAD ou autres , doivent fournir le projet sur CD. 03- une offre financière : La soumission bien rempli, datée et signée selon modèle ci-joint. L'offre financière de la partie fixe. L'offre financière de la partie variable. Les soumissionnaires sont tenus de présenter au préalable une offre technique sous double enveloppe cachetée et anonyme adressé à MONSIEUR LE DIRECTEUR DU DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION CITE ADMINISTRATIVE WILAYA DE TIZI OUZOU, portant la mention : OFFRE TECHNIQUE A NE PAS OUVRIR APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT DU CONCOURS D'ARCHITECTURE ETUDES ET SUIVI N°31/2012 RELATIF AU CONCOURS DʼARCHITECTURE DE MAITRISE D'ŒUVRE EN ETUDES ET SUIVI, POUR LA REALISATION D'UN CENTRE DE REPOS A AZZEFOUN Le soumissionnaire est tenu de remettre l'offre technique en deux exemplaires dont l'une portera mention (originale) dans un délai de 15 jours à partir de la première parution dans le BOMOP ou l'un des quotidiens nationaux au plus tard à 10h00. L'ouverture des plis technique aura lieu le même jour à 10h30m Si ce jour ce coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres e prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant. Après évaluation de l'offre technique, les candidats retenus dont le nombre ne doit pas être inférieur trois (03) conformément aux dispositions du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 modifié et complet par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 portant réglementation des marchés publics seront invités déposer le plis concernant l'offre architecturale et l'offre financière sous double enveloppes cachetées et anonyme portant mention : CONCOURS D'ARCHITECTURE POUR LA MAITRISE D'ŒUVRE EN ETUDE ET SUIVI N°31/2012 RELATIF AU CONCOURS D'ARCHITECTURE DE MAITRISE D'ŒUVRE EN ETUDES ET SUIVI, POUR LA REALISATION D'UN CENTRE DE REPOS A AZZEFOUN. L'offre architecturale et l'offre financière doivent être distinctes dans deux (02) enveloppes séparées portant respectivement offre architecturale et offre financière dont les contenus sont définis respectivement dans l'article 12 du cahier des charges. L'ouverture des plis prestations (architecturale) n'est pas publique, et ce tiendra le dernier jour de la durée de préparation des offres à 10 heures, si BOMOP N°1308- AVIS DIVERS - Semaine du 30 Septembre au 06 Octobre 2012 - page 437 ce jour ce coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant. La durée de préparation des offres est fixée à 60 jours à compter de la première publication dans le BOMOP ou un des quotidiens nationaux. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 60 jours augmentée de 3 mois à compter de la date de dépôt des offres. ANEP N°938606 DIRECTION DE LA PROTECTION CIVILE DE LA WILAYA D'ORAN CONCOURS D'ARCHITECTURE D'ÉTUDE ET SUIVI POUR LA RÉALISATION D'UNE UNITÉ PRINCIPALE DE LA PROTECTION CIVILE AU CHEF LIEU La Direction de la protection civile de la Wilaya d'Oran, lance un Avis d'appel d'offre national pour le concours en vue de la réalisation de l'unité Principale de protection civile à Oran au chef lieu. Les soumissionnaires intéressées par le présent avis, peuvent retirer le cahier des charges auprès du siège de la Direction de la protection Civile d'Oran, sise Rond point Hai Emir abdelkader. Le dossier de soumission doit être accompagné des pièces réglementaires suivantes: L'offre technique : Déclaration à souscrire (à remplir selon le modèle joint en annexe du présent CDC) datée et signée La déclaration de probité (à remplir selon le modèle joint en annexe du présent CDC), datée et signée et renseignée Attestation de mise a jour délivré par l'ordre des architectes en cours de validité Attestation d'inscription dans le tableau national de l'ordre des architectes ou agrément pour les BET publics. Copies du registre de commerce et l'immatriculation fiscale légalisée Mises à jour CNAS-CASNOS- en cours de validité Casier judiciaire du gérant ou du mandataire du BET dûment désigné par acte notarié datant moins de 03 mois. Copie légalisée de l'attestation fiscale en cours de validité Références Bancaires (Attestation de solvabilité) Attestation de dépôt des comptes sociaux délivrée par les services du registre de commerce Bilans fiscaux des 03 dernières années visés par la direction des impôts ou le commissaire aux comptes. État des moyens humains et matériels logistiques signée et paraphée. Références professionnelles justifiées par des attestations de bonnes exécutions délivrées par les maîtres d'ouvrages justifiants les capacités du bureau d'études à concevoir et suivre l'ouvrage demandé. Diplômes et CV des personnes désignées pour prendre en charge la conception des études et le suivi des travaux de l'ouvrage et leurs affiliations. Attestations de travail démontrant l'expérience professionnelle des personnes affectées au projet. Lʼoffre financière : La soumission datée et signée. Le bordereau des prix unitaires. Le détail estimatif et quantitatif. Le présent cahier des charges dûment rempli, paraphé et signé y compris-les annexes 1 et 2. Le dossier de l'offre doit être présenté sous doubles plis anonymes comportant à lʼintérieur, deux enveloppe lesquelles il est distingué : L'enveloppe n°01 : comportant l'offre technique, L'enveloppe n°02 : comportant l'offre financière, Ces deux enveloppes doivent êtres placées dans une autre enveloppe adressée à Monsieur le Directeur de la protection civile de la Wilaya d'Oran, au rond point Hai Emir Abdelkader ORAN, avec la mention : Avis dʼappel dʼoffres national pour l'étude et suivi pour la réalisation d'une unité principale de la Protection Civile. (Soumission à ne pas ouvrir) Lʼouverture des plis des offres, techniques et financières est publique et se fera le jour même correspondant à la date limite de dépôt des offres, fixée à 45 jours avant 12 :00h à partir de la première parution de cet avis dans les quotidiens nationaux et /ou BOMOP en séance publique à 14h00, au siège de la Direction de la Protection Civile, sise Rond point Haï Emir Abdelkader Oran et en présence des soumissionnaires désireux y assister. Le délai de validité des offres est fixé à 135 jours, à compter de la première parution de cet avis. Toute offre parvenue en retard, ou nonconforme à la réglementation, ne sera pas prise en considération, Le soumissionnaire préparera : Une enveloppe (01) destinée à l'offre technique sur laquelle il sera porté la mention « offre technique », avec L'identification et l'adresse du soumissionnaire. Une enveloppe (02) destinée à l'offre financière sur laquelle il sera porté !a la mention « offre financière » avec L'identification et l'adresse du soumissionnaire. Une enveloppe externe va contenir les deux enveloppes (01) contenant l'offre technique et (02) contenant lʼoffre financière, elle doit être anonyme et ne devra comporter que la mention : « A ne pas ouvrir » Concours d'architecture pour étude et suivi pour la réalisation Dʼune unité principale de la Protection Civile L'Enveloppe externe pli anonyme, sera adressée à Monsieur le Directeur de la Protection Civile de la Wilaya dʼOran, Sise Rond point Haï El Emir Abdelkader Oran. ANEP 935013 MINISTÉRE DE LʼENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE UNIVERSITÉ D'ORAN B.P1524 EL M'NAOUR - ORAN 31000 NIF : 412020000310472 BUREAU DES MARCHES CONCOURS NATIONAL OUVERT N°33//BM/VRDPO/UO/2012 L'Université d'Oran, lance un concours National Ouvert portant : Étude et Suivi de la Réalisation d'un Bio-Incubateur à l'Université d'Oran. Les candidats admis à concourir peuvent retirer le cahier des charges auprès du Bureau des marchés sis au Vice Rectorat du Développement de la Prospective et de l'Orientation, Site Taleb Mourad Salim Ex IGMO, contre paiement de la somme de 2.500,00 DA à l'agence comptable principale de l'Université d'Oran. L'offre technique doit être présentée sous doubles plis fermés et anonymes et comprendra les pièces suivantes : Offre technique : Déclaration à souscrire remplie et signée, Cahier des charges rempli, signé et paraphé, Le numéro d'identification fiscale (NIF), Attestation de mise à jour délivrée par l'ordre des architectes en cours de validité, Agrément ministériel pour les BET Nationaux ou les attestations d'inscription dans le tableau national de l'ordre des architectes, Copies du registre de commerce et l'immatriculation fiscale légalisée, Mises à jours CNAS-CASNOS-CACOBATPH en cours de validité, Casier judiciaire du gérant ou du mandataire du BET dûment désigné par acte notarié datant moins de 03 mois, Extrait de rôles apuré en cours de validité, Références Bancaires (Attestation de solvabilité),Bilans fiscaux des 03 dernières années visés par l'administration fiscale ou par le commissaire aux comptes, État des moyens humains et matériels logistiques, Références professionnelles justifiants les capacités du bureau d'études à concevoir l'ouvrage demandé (attestations de références exigées et doivent être justifiées par une attestation délivré par les maîtres d'ouvrages),CV des personnes désignées pour prendre en charge la conception des études et le suivi des travaux de l'ouvrage et leurs affiliations,Attestations de travail démontrant l'expérience professionnelle des personnes affectées au projet, Déclaration de probité, Attestation de dépôt des comptes sociaux, Annexe 3 du délai d'étude. L'enveloppe extérieure devra porter la mention « CONCOURS NATIONAL OUVERT » « N°33//BM/VRDPO/UO/2012» Étude et Suivi de la Réalisation d'un Bio-Incubateur à l'Université d'Oran. « Offre technique » « Soumission à ne pas ouvrir » Les offres doivent être déposées à l'adresse ciaprès : Université d'Oran BP 1524 El M'Naouer Es Senia 31000 Vice Rectorat du Développement de la Prospective et de l'Orientation Bureau Des Marchés sis campus Taleb Mourad Salim Ex IGMO La date limite de dépôt des offres est fixée à quinze (15) jours à 10h00 à compter de la date de la 1ère publication du concours sur les quotidiens nationaux. L'ouverture publique des plis, s'effectue à l'adresse citée ci-dessus, en présence des soumissionnaires, le jour coïncident avec la date limite de dépôt des offres à 11h00. Cette date est reportée au (1er) jour ouvrable au cas ou celle-ci coïncide avec des jours fériés et / ou des repos hebdomadaire légaux (vendredi, samedi). La validité des offres est fixée à quinze (15) jours augmentée de 90 jours, le présent avis tient lieu d'invitation aux soumissionnaires pour assister à l'ouverture des plis. ANEP N°935478 WILAYA DE ANNABA DIRECTION DE L'ADMINISTRATION LOCALE SERVICE DE L'INFORMATIQUE DES MARCHÉS ET DES PROGRAMMES NIF DE LA WILAYA : 095923019136718 ARTICLE : 23010519400 RAISON SOCIAL : WILAYA DE ANNABA COLLECTIVITÉ LOCALE ADRESSE : 1, RUE ZIGHOUD YOUCEF 2ÈME AVIS DE CONCOURS NATIONAL OUVERT N° 13/2012 Portant Etude, Suivi et Contrôle de la Réalisation d'une Brigade Mobile de la Police Judiciaire à El Bouni Le Wali de la Wilaya d'Annaba, Direction de l'Administration Locale, lance un Concours National Ouvert portant Etude, Suivi et Contrôle de la Réalisation d'une Brigade Mobile de la Police Judiciaire à El Bouni. Les Bureaux d'Etudes intéressés par le présent concours peuvent retirer le cahier des charges auprès du Service de l'Informatique, des Marchés BOMOP N°1308- AVIS DIVERS - Semaine du 30 Septembre au 06 Octobre 2012 - page 438 et des Programmes au niveau du siège de la Wilaya de Annaba, Direction de l'Administration Locale (3ème étage). Les offres doivent être accompagnées par des pièces suivantes : I- Offre Technique : Dossier administratif : 01. Instructions aux Soumissionnaires dûment signées et paraphées. 02. La Déclaration à souscrire remplie et signée. 03. La Déclaration de probité remplie et signée. 04. Le Cahier des Prescriptions Spéciales paraphé et signé. 05. L'Agrément du Bureau d'études ou le Registre de Commerce Copie Conforme et en cours de validité. 06. Les Statuts du Bureau d'étude, ainsi que la liste des actionnaires ou associés. 07. Les attestations fiscales (extrait de rôle moins de 03 mois légalisé). 08. Numéro d'immatriculations fiscales, copie conforme et légalisée. 09. La situation à l'égard des organismes de sécurité sociale (mise a jours CNAS et CASNOS copie légalisée en cours de validité). 10. Les bilans financiers des deux dernière années, certifier par un commissaire aux comptes et visé par les services des impôts. 11. Les Moyens Humains (joindre CV des intervenants+diplômes) à justifier par une liste nominative et les attestations d'affiliation de l'année en cours (Dans le cas d'une collaboration avec un BET de GC cette dernière doit être justifié par un Acte Notarié et joindre le CV de l'intervenant+diplôme ainsi que la liste nominative de son personnel et les attestations d'affiliation de l'année en cours. 12. La liste des références professionnelles du soumissionnaire dans le domaine des études (joindre des attestations de bonne exécution) légalisée. 13. Les moyens matériels à mettre en place pour le projet (listes + Justification établi par un PV de constat d'un huissier de justice) de l'année en cours. 14. Planning d'avancement de l'étude. 15. Extrait du casier judicaire du soumissionnaire signataire du contrat copie original et en cours de validité. 16. Attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les sociétés commerciales. II- L'Offre des Prestations et l'Offre Financière contiennent les documents suivants : 1. Offre des Prestations; contient les documents suivants : Pièces écrites : 1. Un descriptif détaillé du projet et méthodologie proposée. 2. Une fiche technique détaillée du projet contenant : - Surface foncière. - Surface d'emprise au sol. - Surface bâtie. 3. Une estimation du coût du projet au mètre carré (m2) en superstructure, infrastructure et le coût objectif total en toutes taxes comprises avec (devis quantitative et estimation détaillé) et délais de réalisation prévisionnel (planning détaillé). 4. Une notice explicative du projet qui ne doit pas dépasser les 05 pages. Un dossier graphique : (Format A3) Comprenant au minimum : - Un plan d'aménagement (à lʼéchelle approprier). - Un plan de masse (l/200ie). - Les différentes vues en plan (1/100 ou l/200ie). - Façades d'ensemble (urbaines). - Façades par bâtiment (1/100 ou 1/50). - Profile sur terrain avec les différentes cotes (terrassement) (1/200) minimum 02 coupes (1/200) minimum 02. Le dossier graphique peut être éventuellement complété par : - Une Maquette. - Une Axonométrie. Ces documents doivent être anonymes et ne comportent aucune indication sur le soumissionnaire. 2. Offre Financière : - La lettre de soumission datée et signée, selon le modèle fourni en annexe du projet du contrat. - L'estimation détaillée des Coûts des différentes missions de maîtrise d'œuvre, avec décomposition par phases pour la mission étude. - Le montant mensuel de la mission Suivi de réalisation et désignation du personnel par fonction pour le suivi doit être conforme au tableau de la partie variable de l'offre financière. - Un récapitulatif général. - Le coût prévisionnel détaillé de l'ouvrage classé dans la catégorie « B ». L'Offre Technique est déposée dans une enveloppes, adressé à Mr le Wali de la Wilaya de Annaba - Direction de l'Administration Locale Annaba Siège de la Wilaya de Annaba 3ème étage. L'enveloppe anonyme comporte la mention suivante : 2ème Avis de Concours National Ouvert N° 13/2012 Portant Etude, Suivi et Contrôle de la Réalisation d'une Brigade Mobile de la Police Judiciaire à El Bouni Offre Technique « Ne pas ouvrir ». Seuls les candidats pré qualifiés suite à l'évaluation techniques seront invites à remettre les plis des prestations et de l'offre financière. L'offre des prestations et l'offre financière chaque une est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée indiquant la référence et l'objet de l'avis d'appel d'offre ainsi que la mention « plis des prestations » « plis financier », les deux enveloppes sont mises dans une autre enveloppe extérieure, totalement anonyme portant la mention : 2ème Avis de Concours National Ouvert N° 13/2012 Portant Etude, Suivi et Contrôle de la Réalisation d'une Brigade Mobile de la Police Judiciaire à El Bouni Plis des Prestations - Plis Financier « Ne pas ouvrir ». Les plis Techniques et les plis des Prestations et Financiers seront remis en deux fois. Les plis Techniques seront remis directement à la Direction de l'Administration Locale Service de l'Informatique des Marches et des Programmes 3ème étage au Siège de la Wilaya de Annaba. La date accordée aux concurrents pour la remise des soumissions accompagnées des pièces énumérées ci-dessus (Plis Technique), est fixé à 21 jours à partir de la date de la première apparition de l'Avis du concours dans les Journaux Nationaux et le BOPOM, le dépôt se fera le dernier jour entre 08h30 à 13h30 après lequel aucune offre ne sera acceptée. L'ouverture des plis techniques se fera le même jour du dépôt à 14h00. La séance est publique. Seuls les candidats pré qualifiés suite a l'évaluation techniques dont le nombre ne doit pas être inférieur à trois (03) seront invités à remettre les plis des prestations et de l'offre financière. Les candidats pré qualifiés seront informés par un écrit officiel émanant du Maître de l'Ouvrage. La date accordée aux soumissionnaires qui ont été qualifiés techniquement pour le dépôt des plis des prestations et les plis financiers est de 30 jours à partir de la date de signature de la convocation. Les Plis des Prestations et les Plis de l'Offre Financière seront remis directement à la Direction de l'Administration Locale Service de l'Informatique des Marches et des Programmes 3ème étage au Siège de la Wilaya de Annaba. Les Soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de Cent Vingt (120) jours à compter de la date d'ouverture des Plis. ANEP N°937604 WILAYA DE ANNABA DIRECTION DE L'ADMINISTRATION LOCALE SERVICE DE L'INFORMATIQUE DES MARCHÉS ET DES PROGRAMMES NIF DE LA WILAYA : 095923019136718 ARTICLE : 23010519400 RAISON SOCIAL : WILAYA DE ANNABA COLLECTIVITÉ LOCALE ADRESSE : 1, RUE ZIGHOUD YOUCEF AVIS DE CONCOURS NATIONAL OUVERT N° 14/2012 Portant Etude, Suivi et Contrôle pour la Réalisation d'un Bassin d'Entraînement au profit de la Direction de la Protection Civile de Annaba Le Wali de la Wilaya de Annaba, Direction de l'Administration Locale, lance un Concours National Ouvert portant Etude, Suivi et Contrôle pour Réalisation d'un Bassin d'Entraînement au profit de la Direction de la Protection Civile. Les Bureaux d'Etudes intéressés par le présent Concours peuvent retirer le Cahier des Charges auprès du Service de l'Informatique, des Marchés et des Programmes, Direction de l'Administration Locale (3ème étage Bureau 203) Siège de la Wilaya de Annaba. Les offres doivent être accompagnées par les pièces suivantes : I- Offre Technique : Dossier administratif : 01. La Déclaration à souscrire remplie et signée. 02. La Déclaration de probité remplie et signée. 03. Le Cahier des Prescriptions Spéciales paraphé et signé avec mention « lu et approuvé ». 04. L'Agrément du Bureau d'études établies par l'ordre des architectes ou le Registre de Commerce Copie Conforme et en cours de validité. 05. Les Statuts du Bureau d'étude. 06. Les attestations fiscales (extrait de rôle moins de 03 mois légalisé). 07. Numéro d'immatriculation fiscale, copie conforme et légalisée. 08. La situation à l'égard des organismes de sécurité sociale (mise à jours CNAS et CASNOS copie légalisée en cours de validité). 09. Les bilans financiers des deux dernières années, certifiés par un commissaire aux comptes et visés par les services des impôts. 10. Les moyens humains (joindre CV des intervenants+diplômes) à justifier par une déclaration de l'employeur de chaque employé déclaré et actualisée à la CNAS de l'année en cours. 11. La liste des références professionnelles du soumissionnaire dans le domaine des études (joindre des attestations de bonne exécution). 12. Les moyens matériels à mettre en place pour le projet (Justification établi par un PV de constat d'un huissier de justice) de l'année en cours y compris cartes grises. 13. Planning d'avancement de l'étude (délais des études). BOMOP N°1308- AVIS DIVERS - Semaine du 30 Septembre au 06 Octobre 2012 - page 439 14. Extrait du casier judicaire du soumissionnaire signataire du contrat copie original et en cours de validité. 15. Attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les EURL-SPA-SARL-SNC. II- L'Offre des Prestations et l'Offre Financière contiennent les documents suivants : a) Documents écrits (présentés de manière anonyme) : Un rapport écrit format A4 sous forme de document unique composé de : a) Un rapport descriptif détaillé du projet choix de la structure et système constructif (principe et logique de réalisation sur chantier). b) Une fiche technique détaillée du projet contenant le programme projeté avec surfaces et tableaux comparatifs avec le programme surfacique arrêté par le maître d'ouvrage (surface foncière - surface d'emprise au sol - surface bâtie). c) Description des travaux à réaliser et matériaux utilisés. d) Estimation des délais des différentes missions de maîtrise d'œuvre avec décomposition par phases, exprimés en jours (planning des tâches). e) Une présentation du projet sur fond numérique (CD) tous les plans+3D+Animation. f) Engagement signé sur les délais de réalisation de la mission Etude. g) Une Estimation du coût objectif total du projet classé à la catégorie (B) en toutes taxes comprises. h) Délai et planning prévisionnel de réalisation. Ces documents doivent être anonymes et ne comportent aucune indication sur le soumissionnaire. b) Documents graphiques (présentés de manière anonyme) : Comprenant au minimum : - Un plan d'aménagement (à l'échelle approprié). - Un plan de masse (l/200ie). - Les différentes vues en plan (1/100 ou l/200ie). - Façades d'ensemble (urbaines). - Profil sur terrain avec les différentes côtes (terrassements) (1/200) minimum 02 coupes (1/200) minimum 02. Le dossier graphique peut être éventuellement complété par : - Une Maquette. - Une Axonométrie. NB : 1- La proposition architecturale ne doit comporter aucune référence ou indication au montant ou indication au soumissionnaire ou code sous peine le rejet de l'offre. - Les aspects paysagers (traitement des espaces, mobilier urbain, revêtement des sols....) Perspectives et croquis d'ambiance faisant ressortir l'image du projet avec des zooms sur ses éléments. 1. Offre Financière : 1- La lettre de soumission datée et signée, selon le modèle fourni en annexe du projet du contrat. 2- L'estimation détaillée des Coûts des différentes missions de maîtrise d'œuvre, avec décomposition par phases pour la mission étude. 3- Le montant mensuel de la mission Suivi de réalisation et désignation du personnel par fonction pour le suivi doit être conforme au tableau de la partie variable de l'offre financière. 4- Un récapitulatif général 5- Le coût prévisionnel détaillé de l'ouvrage classé à la catégorie « B » en toutes taxe comprises. La date accordée aux concurrents pour la remise des soumissions accompagnées des pièces énumérées ci-dessus (Plis Technique), est fixe à 21 jours à partir de la date de la première apparition de l'Avis du concours dans les Journaux Nationaux et le BOMOP. L'Offre Technique est déposée dans une enveloppe, serait remise à la Direction de l'Administration Locale Service de l'Informatique des Marches et des Programmes 3ème étage, Siège de la Wilaya de Annaba. L'enveloppe anonyme comporte la mention suivante : Avis de Concours National Ouvert N° 14/2012 Portant Etude, Suivi et Contrôle pour la Réalisation d'un Bassin d'Entraînement « 12.50x25.00 » à El Kalitoussa – Berrahal au profit de la Direction de la Protection Civile de Annaba. Plis Technique « Ne pas ouvrir ». Le dépôt se fera le dernier jour entre 08h30 à 13h30 après lequel aucune offre ne sera acceptée. L'ouverture des plis techniques se fera le même jour du dépôt à 14h00. La séance est publique. Seuls les candidats pré qualifiés suite à l'évaluation techniques dont le nombre ne doit pas être inférieur à trois (03) seront invites par un écrit officiel à remettre les plis des prestations et de l'offre financière. L'offre des prestations et l'offre financière chaque une est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée indiquant la référence et l'objet de l'avis d'appel d'offre ainsi que la mention « plis des prestations » « plis financier », les deux enveloppes sont mises dans une autre enveloppe extérieure, totalement anonyme portant la mention suivante : Avis de Concours National Ouvert N° 14/2012 Portant Etude, Suivi et Contrôle pour la Réalisation d'un Bassin d'Entraînement « 12.50x25.00 » à El Kalitoussa – Berrahal au profit de la Direction de la Protection Civile de Annaba. Plis des Prestations et Plis Financier « Ne pas ouvrir ». La date accordée aux soumissionnaires pour le dépôt des plis des prestations et les plis financiers est de 30 jours à partir de la date de signature de la convocation. Les Plis des Prestations et les Plis Financier seront remis directement à la Direction de l'Administration Locale Service de l'Informatique des Marchés et des Programmes 3ème étage, au Siège de la Wilaya de Annaba. Les Soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de Cent Vingt (120) jours à compter de la date d'ouverture des Plis des prestations et plis financiers. ANEP N°937600 WILAYA DE BLIDA DAÏRA DE BLIDA COMMUNE DE BLIDA DIRECTION DES FINANCES ET DES AFFAIRES PUBLICS BUREAU DES MARCHÉS PUBLICS CONCOURS NATIONAL DʼARCHITECTURE La Commune de Blida, lance un concours national d'architecture a pour objet : Elaboration d'une Etude et Suivi pour la Réalisation d'un Parking Autos à Etages et Locaux Commerciaux au niveau de la Gare Routière Marché Guessab Blida. Seules les Bureaux d'Etudes Agrées intéressés par ce concours sont invitées à se rapprocher auprès de la Commune de Blida - Bureau des Marchés Publics – 1ère Etage - Rue Tayeb Djoughlali (Blida), en vue de prendre possession du cahier des charges correspondant, contre paiement d'une somme de 1.000,00 DA. Les offres devront être accompagnées des pièces réglementaires suivantes (légalisés en triples exemplaires). 1)- Offre Technique : Une enveloppe sera réservée pour l'offre technique, l'enveloppe contiendra le dossier administratif suivant : a)- La déclaration de probité. b)- Le N.I.F. c)- Les délégations de signatures nécessaires. d)- La déclaration à souscrire selon le modèle annexé. e)- La copie certifiée de la convention liant les divers bureaux d'études en cas de groupement. f)- L'Agrément. g)- Les diplômes et expériences du personnel clé conforme à la déclaration des cotisations CNAS au titre de l'année en cours. h)- Extrait de rôle en règle. i)- Attestation de mise à jour des cotisations CNAS et CASNOS. j)- Original du casier judiciaire n°03 du Gérant. k)- Bilans des trois (3) dernières années visés par un commissaire aux comptes. l)- Attestation de bonne exécution de projet équivalent ou de même nature, délivrées par des maîtres de l'ouvrage publique. 1)- Plis des Prestations : Comprenant a)- Dossier Graphique : - Levé topographique à l'échelle. - Plan de situation à l'échelle. - Levé topographique à l'échelle. - Plan de situation à l'échelle. - Plan de Masse à l'échelle. - Une Esquisse à l'échelle 1/200 comportant le plan des aménagements extérieurs à l'échelle, deux variantes de façades, vue, perspectives. - Plan des V.R.D. - Plan des différents niveaux. - Coupes et façades et présentation volumétrique, croquis de perspective d'ambiance maquette. b)- Pièces Ecrites : - La méthodologie pour l'étude. - Une note explicative sur la partie architecturale et le procédé structural adopté. - Estimation approximative du coût de l'opération à partir d'un devis quantitatif sommaire y compris V.R.D. - Fiches Techniques. - Rapport sur le choix de la partie architecturale (système constructif, intégration au site et à l'environnement immédiat et tout autre document qui peut expliciter le projet). - Le programme surfacique joint au présent cahier des charges dûment renseigné par le Bureau d'Etude. En plus de ces documents, les soumissionnaires ayant utilisé le logiciel d'architecture doivent fournir le projet sur support numérique. NB : Le dossier Techniques ne doit comporter aucune référence ou indication au moment de l'offre. 2- Lʼoffre financière : Le dossier de l'offre financière doit comprendre ce qui suit : - La lettre de soumission. - Les honoraires des phases d'études et de suivi. Elles devront être envoyées au siège de la : NB : Chaque support de présentation doit comporter le numéro de l'anonymat qui se compose de six (6) chiffres en bas et à droite. Commune de Blida (Bureau des Marchés Publics) 02, Rue Tayeb Djoughlali - Blida – Sous doubles enveloppes cachetées, l'enveloppe extérieure doit porter la mention : Concours National dʼArchitecture BOMOP N°1308- AVIS DIVERS - Semaine du 30 Septembre au 06 Octobre 2012 - page 440 Elaboration d'une Etude et Suivi pour la Réalisation d'un Parking Autos à Etages et Locaux Commerciaux au niveau de la Gare Routière Marché Guessab Blida. « A ne pas ouvrir ». L'enveloppe intérieure doit être cachetée portant les renseignements des soumissionnaires pour permettre de retourner la soumission au cas de l'offre serait déclarée irrecevable en raison d'un retard de dépôt ou autre qui portera également : - Une enveloppe appelée Offre Technique pour les documents Techniques. - Une enveloppe appelée Offre Financière portera l'Offre Financière. La durée de préparation des offres est fixée à 21 jours à compter de la première parution du présent avis de concours dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP. Les offres doivent être déposées le, 21ème jour à compter de la 1ère parution de l'appel d'offre avant 12h00. La séance d'ouverture des plis sera faite le jour de la date limite de dépôt des offres à 14h00 au niveau du siège de la Commune de Blida. La séance d'ouverture des plis est publique, les Bureaux d'Etudes soumissionnaires y sont cordialement invitées, si le jour de l'ouverture des plis coïncide avec un jour férié où un Week-end, l'ouverture se fera le jour qui suit. Les offres resteront valide pendant la durée de préparation des offres augmenté de trois (03) mois, conformément aux dispositions de l'article n°65 du décret présidentiel n°10-236 du 07/10/2012, modifié et complété. ANEP N°938059 WILAYA DʼEL OUED DIRECTION DU LOGEMENT ET DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS NIF : 39010106020 CONCOURS NATIONAL DʼARCHITECTURE POUR LʼÉLABORATION DE LʼÉTUDE ET LE SUIVI TECHNIQUE ET DE LA RÉALISATION DU PROJET DʼUN LYCÉE 800/200 R À EL-MʼGHAIER (ANSIGHA)N° 20/2012 La direction du logement et des équipements publics de la wilaya dʼEl Oued lance un concours national dʼarchitecture pour lʼélaboration de lʼétude et le suivi technique de la réalisation du projet dʼun lycée 800/200 R à El Mʼghaier (ANSIGHA) Conditions de participation au concours Le concours national dʼarchitecture faisant lʼobjet du présent cahier des charges sʼadresse aux bureaux dʼétudes publics et privés, seuls ou constitués en groupement, ainsi quʼaux architectes agréés, inscrits au tableau national de lʼordre des architectes. Les offres présentées par un Groupement de bureaux dʼétudes doivent répondre aux conditions suivantes : 1. Lʼoffre sera signée de telle sorte quʼelle engage légalement tous les membres du groupement. 2. Le chef de file du groupement doit être agréé et majoritaire. Celui-ci devra apporter la preuve que cette désignation a été préalablement autorisée en présentant un pouvoir signé par les membres du groupement. 3. Seul le chef de file sera autorisé à assumer les responsabilités et recevoir les instructions du service contractant ou de son représentant à lʼoccasion de lʼexécution du contrat. 4. Tous les membres du groupement seront responsables conjointement et solidairement de lʼexécution du contrat. Un exemplaire de la convention notariée liant les membres du groupement devra être joint à lʼoffre. Cette convention devra préciser la part du Chef de file et des membres du groupement. RETRAIT DU DOSSIER DʼAPPEL DʼOFFRES Le dossier du concours national peut êtr retiré à compter de la première date de la première parution du présent avis dans le BOMOP ou sur les quotidiens nationaux de lʼadresse suivante : Direction du logement et des équipements publics/ Bureau des marchés – Cité 19 mars El Oued DÉPÔT DES OFFRES TECHNIQUES Durée de préparation : La durée de préparation des offres techniques est fixée à vingt un (21) jours à compter de la date de la première parution de lʼavis dʼappel dʼoffres dans le Bulletin officiel des marchés de lʼopérateur public (BOMOP) ou la presse. Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire légal (Vendredi ou Samedi), la durée de préparation des offres sera prorogée jusquʼau jour ouvrable suivant. Date et heure de dépôt : La date de dépôt des offres techniques et fixées au dernier jour de la préparation de ces offres tel quʼindiqué ci-dessus, de 8h00 à 12h00. Lieu de dépôt : Les offres techniques doivent être déposées à lʼadresse suivante : Direction du logement et des équipements publics de la wilaya dʼEl Oued Cité 19 mars El Oued Validité des offres Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres financières pendant une durée de cent cinquante 150 jours à compter de la date de dépôt des offres financières et des plis des prestations. PRÉSENTATION DES OFFRES TECHNIQUE 1- Contenu des offres technique : conformément aux dispositions du décret présidentiel n° 10/236 du 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics, notamment son article 34, alinéa 3, les candidats procèdent uniquement au dépôt dʼune offre technique qui doit comprendre les pièces suivantes : Déclaration à souscrire selon le modèle joint au présent cahier des charges remplie, signée, cachetée et datée. Déclaration de probité selon le modèle joint au présent cahier des charges remplie, datée, cachetée et signée. Le présent cahier des charges paraphé, signé et daté qui contient : Partie I : Instruction aux soumissionnaires (sans aucune indication sur le montant de la soumission). Partie II : Cahier des prescriptions spéciales (sans aucune indication sur le montant de la soumission). Partie III : Règlement du concours (sans aucune indication sur le montant de la soumission). Copie légalisée de lʼagrément délivré par lʼordre des architectes. Copie légalisée de lʼextrait du registre du commerce pour les sociétés. Copie légalisée du statut dans le cas où le soumissionnaire est une société. Numéro dʼidentification fiscale. Copie légalisée de lʼattestation de dépôt des comptes sociaux auprès du centre national du registre du commerce dans le cas où le soumissionnaire est une société. Attestation de mise à jour vis-à-vis des organismes de sécurité sociale (CNAS et CANOS). Lʼextrait du casier judiciaire du soumissionnaire lorsquʼil sʼagit dʼune personne physique et du gérant ou du directeur général de lʼentreprise lorsquʼil sʼagit dune société. Une attestation de situation fiscale délivrée par les services des impôts compétents. Les bilans des deux (02) dernières années (2009, 2010) certifiés par un commissaire aux comptes visés par les services des impôts compétents. Un état des moyens humains avec justifications de leur déclaration la CNAS. Un état des moyens matériels logistiques avec justifications. Références professionnelles justifiés par des attestations de bonne exécution délivrées par les maître dʼouvrages concernés (réalisation dʼétudes du projet) dʼun lycée ou dʼétudes similaires des catégories « C » ou plus. Délai dʼélaboration de lʼétude (Annexe 03 à compléter) + délai relatif au suivi technique. En cas de groupement, le protocole dʼaccord de constitution du groupement indiquant le chef de file ainsi que la responsabilité solidaire et conjoint des bureaux dʼétudes en faisant partie, avec la part que détient chaque membre du groupements (en pourcentage). NB. : Lʼoffre technique ne doit en aucun cas comporter des indications sur le prix de la soumission sous peine de rejet de lʼoffre. Toute pièce non légalisée donnera lieu au rejet de lʼoffre correspondante. Lʼoffre technique doit être insérée dans une enveloppe fermée et cachetée ne comportant que les mentions suivantes : CONCOURS NATIONAL DʼARCHITECTURE N° 20/2012 AYANT POUR OBJET LʼÉLABORATION DE LʼÉTUDE ET LE SUIVI TECHNIQUE DE LA RÉALISATION DU PROJET DʼUN LYCÉE 800/200 R À EL MʼGHAIER (ANSIGHA) OFFRE TECHNIQUE Important ! Lʼensemble des pièces doivent être valides le jour de lʼouverture des plis CONTENU DE LʼOFFRE FINANCIÈRE ET DU PLI DES PRESTATIONS OFFRE FINANCIÈRE Lʼoffre financière doit comprendre ce qui suit : 1- Lettre de soumission remplie, signée, cachetée et datée 2- Lʼannexe 1 (Offre financière – partie fixe). 3- Lʼannexe 2 (Offre financière – partie variable). Lʼoffre financière doit être insérée dans une enveloppe fermée et cachetée ne comportant que les mentions suivantes : Concours national dʼarchitecture n° 20/2012 Ayant pour objet lʼélaboration de lʼétude et le suivi technique de la réalisation du projet dʼun lycée 800/200 R à El Mʼghaier (Ansigha) «Offre financière» Pli de prestations : Le pli des prestations doit contenir ce qui suit a) dossier graphique Doit être impérativement anonyme et porte le code du bureau dʼétudes composée de trois (03) chiffre et contient : Un plan de situation ; Un plan de masse au 1/500 ou 1/1000 avec les aménagements. Les différentes vues en plan (1/100 eme ) pour les différents niveaux. Le plan des toitures éventuellement (1/100 eme) plus façade dʼensembles (urbaine). Les coupes transversales longitudinales nécessaires à la compréhension du projet (1/100 eme). Vue en 3 D (perspectives et axonométries). B) Pièces écrite Doit être impérativement anonyme et porte le code du bureau dʼétudes composé de trois (03) chiffres et contient : Rapport sur le choix architectural (Système constructif, intégration au site et à lʼenvironnement immédiat et tout autre document qui peut expliciter le projet). BOMOP N°1262 - AVIS DIVERS - Semaine du 30 Septembre au 06 Octobre 2012 441 Descriptions de lʼouvrage. Evaluation des coûts des réalisations avec une récapitulation totale pour le projet y compris VRD (aménagement extérieure, AEP, voirie, éclairage public, électricité et gaz). Planning dʼexécution de lʼétude par phase. Le tableau comparatif des surfaces projetées par rapport au programme de surface (annexe 4) au présent cahier des charges. Une fiche technique détaillée du projet contenant : Surface foncière. Surface dʼemprise au sol. Surface construite. c) Lʼenveloppe de lʼanonymat Elle contient lʼidentification du soumissionnaire (Le nom, la raison sociale et lʼadresse de la personne physique ou morale du soumissionnaire ainsi que le code du bureau dʼétude qui devra être constitué de trois « 03 » chiffres. N. B. : Le pli des prestations ne doit en aucun cas comporter des indications sur le prix de la soumission sous peine de rejet de lʼoffre. Les documents doivent être anonymes et porter comme seule indication le numéro dʼidentification du soumissionnaire tel quʼindiqué ci-dessus. Le pli des prestations doit être inséré dans une enveloppe fermée et cachetée ne comportant que les mentions suivantes : CONCOURS NATIONAL DʼARCHITECTURE N° 20/2012 AYANT POUR OBJET LʼÉLABORATION DE LʼÉTUDE DʼADAPTATION ET LE SUIVI TECHNIQUE DE LA RÉALISATION DU PROJET DʼUN LYCÉE 800/200 R À EL MʼGHAIER (ANSIGHA) Présentation des offres financières et des plis des prestations Les deux (02) plis comprenant lʼoffre financière et le plis des prestations doivent être insérés dans une enveloppe unique et anonyme ne comportant que les mentions suivantes : Concours national dʼarchitecture n° 20/2012 Ayant pour objet lʼélaboration de lʼétude dʼadaptation et le suivi technique de la réalisation du projet dʼun lycée 800/200 R à El-Mʼghaier (Ansigha). Dépôt des offres financière et des plis des prestations Durée de préparation : La durée de préparation de lʼoffre financière et du pli des prestations est fixée à quarante (40) jours à compter de la date de transmission de la correspondance invitant le soumissionnaire à assurer leur dépôt cette transmission doit être assurée à lʼensemble des soumissionnaires concernés à la même date. Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire légal (Vendredi ou Samedi), la durée de préparation des offres sera prorogée jusquʼau jour ouvrable suivant : Date et heure de dépôt : La date de dépôt des plis contenant lʼoffre financières et le pli des prestations est fixée au dernier jour de leur préparation tel quʼindiqué cidessus, de 8h00 à 12h00. Le lieu de dépôt : Les plis contenant lʼoffre financière et le pli des prestations doivent être déposés à lʼadresse suivante : DIRECTION DU LOGEMENT ET DES ÉQUIPEMENT PUBLICS DE LA WILAYA EL OUED CITÉ 19 MARS – EL OUED – OUVERTURE DES PLIS Lʼouverture des plis techniques se déroulera en séance publique au siège de la Direction logement et des équipements publics de la wilaya dʼEl Oued cité 19 mars El Oued le dernier jour correspondant à la date de dépôt des offres à 14 heures et 30 minutes. Les soumissionnaires sont invités pour assister aux séances publiques conformément à lʼarticle 123 du décret présidentiel n° 10-236 du 07 octobre 2010, portant réglementation des marchés publics. Seuls les soumissionnaires ayant obtenu une note supérieure à vingt cinq (25) point dans la phase dʼévaluation technique seront invités par le service contractant à remettre une offre financière accompagnée du pli des prestations. ANEP N° 938668 BOMOP, et l'ouverture des plis se fera le dernier jour des remise des plis a (14 h00), et si le jour coïncide un jour férié ou un jour de repos légal, la durée des dépôts des offres est prolongée jusqu'au jour ouvrable. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant (120) jours à compter du dernier jour correspondant à la date limite de dépôt des offres. ANEP 937690 WILAYA DE TÉBESSA DAÏRA DE TÉBESSA COMMUNE DE TÉBESSA NUMÉRO FISCAL : 098412015100740 DIRECTION DU LOGEMENT ET DES ÉQUIPEMENTS AVIS D'APPEL AU CONCOURS NATIONAL N° 06/2012 Le président de lʼAPC de Tébessa lance un avis d'appel au concours national pour la deuxième fois pour : - Etude et réalisation d'un bâtiment municipal (siège trésorerie inter communal et contrôleur financier) avec 02 logements de fonction. - Lot : Etude et suivi Les bureaux d'études nationaux publics ou privés agréés en architecture et inscrits à l'ordre des architectes, peuvent soumissionner et retirer le cahier des charges après du bureau des marchés publics contre un paiement de 2.000.00 DA : Le dossier technique : 01 - La déclaration a souscrire signé et paraphée 02 - La déclaration de probité signée et paraphée 03 - Cahier des charges technique signé et paraphé par le soumissionnaire. 04 - Copie légalisée de l'agrément, 05 - Copie du registre de commerce du soumissionnaire légalisée par le CNRC. 06 - Copie légalisée de l'attestation des mises à jour de l'ordre des architectes. 07 - Copie certifiée des documents originaux' portant sur le statut juridique de la société (Tel que SARL) ou du groupement de bureaux d'études. 08 - l'extrait du casier judiciaire du soumissionnaire et des membres du groupement éventuellement. 09 - Extrait de rôles (copie originale). 10 - Attestation de mis à jour légalisée (CnasCasnos). 11 - Les documents justificatifs (liste du matériel a engagé, liste du personnels proposés, liste des projets similaires). 12 - Copie de la carte d'immatriculation fiscale (N.I.F) 13 - Les références bancaires (attestation de fidélité, relevé d'identité bancaire RIB) 14 - Copie des bilans de trois dernières années accompagnés de documents officiels attestant leurs dépôts après des services impôts ou une copie légalisés par le commissaire aux comptes. 15 - Copie du certificat de dépôt des comptes sociaux en ce qui concerne les sociétés ayant la personne morale et soumise à la loi algérienne (dernière année). 16 - Délégation de signature. Les candidats répondants aux exigences demandés sont appelés à déposer seulement leurs offres technique cité ci-dessus, sous enveloppe principale scellée et ne comporte aucune inscription extérieure autre l'objet de l'appel au concours. La date limite des dépôts des offres est dans (20 jours) à compter de la première parution de cette offre dans les quotidiens nationaux et le AVIS AU CONCOURS National dʼarchitecture n° 01/DLEP/TL/2012 (1ère phase) NIF de la DLEP : 09 99 81 30 19 16 04 19 La DLEP lance un avis d'appel au concours d'architecture national en vue de confier, l'étude et suivi du projet suivant : 1. Un CEM type B4/200 rations à Hammam Boughrara- Maghnia 2. Un CEM type B4/200 rations à Sidi Boudjnane Bab El Assa 3. Un CEM type B4/200 rations à Tadjmount Ain Tellout 4. Un CEM type B5 en remplacement 200 rations à Hoaine Les Bureaux dʼétudes d'architectures intéresses par le présent avis d'appel d'offre peuvent retirer les cahiers des charges auprès de : DIRECTION DE LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS HAI DALLIAS KIFANETLEMCEN Les offres de chaque projet doivent être présentées chacun dans un pli et ne doit porter que la mention « offre technique » et ne doit contenir que les documents suivants portant sur sa situation » administrative et technique: 1.La déclaration à souscrire datée, signé née et cachetée (selon modèle joint dans le cahier des charges) 2. La déclaration de probité datée, signée et cachetée (selon le modèle joint dans le cahier des charges) 3. Le registre de commerce (dans le cas dʼune personne morale) 4. Le statut de la société (dans le cas d'une personne morale) 5. Lʼagrément du soumissionnaire 6. La mise à jour 2011 de l'inscription au tableau national de l'ordre des architectes. 7. L'Attestation de dépôt légal des comptes sociaux (dans le cas d'une personne morale) 8. Le numéro d'identification fiscale (NIF), 9. Un extrait de rôle apuré portant la mention "non inscrit au fichier national de fraudeurs". 10. Les attestations d'affiliation et de mise à jour CASNOS - CNAS en cours de validité. 11. Un extrait du casier judiciaire du soumissionnaire HYPERLINK "http://lorsqu.il"lorsquʼil s'agit dʼune personne physique, et du gérant ou du directeur général de l'entreprise HYPERLINK "http://lorsqu.il"lorsquʼil s'agit dʼune société. 12. Les bilans financiers des trois (03) dernières années authentifiées par le service des impôts. 13. Toutes les pièces prouvant que le soumissionnaire a toutes les qualifications requises (références techniques et expérience) pour mener à bien son projet, notamment : Références professionnelles du partenaire cocontractant dûment justifiées par des attestations de bonne exécution. Photos et liste des projets similaires à l'objet d'appel au concours réalisés par le soumissionnaire Liste du matériel à engager dans le cadre du présent projet avec production des pièces justifi- BOMOP N°1308- AVIS DIVERS - Semaine du 30 Septembre au 06 Octobre 2012 - page 442 catives La liste nominative du personnel assuré (CNAS) accompagnée de leurs Diplômes et Curriculum Vitae Plan de charge actuel du bureau d'études. Toute photocopie de pièce jointe doit être légalisée Cette 1ʼère enveloppe (le pli) sera déposée dans «une 2 ème enveloppe (enveloppe extérieure) anonyme portant la mention ; « Avis d'Appel an Concours National d'Architecture N° 01/2012 Première phase Maîtrise d'œuvre « Etude et Suivi » « Soumission à ne pas ouvrir » Les soumissionnaires doivent déposer leurs offres au niveau de la : Direction de logement et des équipements publics Hai Dallias Kiffane Tlemcen La date de dépôt est au plus tard 15 jours à compter de la première parution du présent avis dans la presse national ou le Bomop, lʼheure de clôture du dépôt des offres est à 12 :00 heure. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 90 jours à compter de la date de dépôt des offres. Les bureaux dʼétude soumissionnaires peuvent assister à lʼouverture des plis qui se tiendra le jour correspondant à la date de dépôt des offres à 14h00 au siège de la Direction du logement et des équipements » publics sise « HAI EL DALIA KIFFANE TLEMCEN 937305 ANEP DIRECTION DU LOGEMENT ET DES ÉQUIPEMENT PUBLICS AVIS AU CONCOURS National dʼarchitecture n° 01/DLEP/TL/2012 (1ère phase) NIF de la DLEP : 09 99 81 30 19 16 04 19 La DLEP lance un avis d'appel au concours d'architecture national en vue de confier, l'étude et suivi du projet suivant : Un Collège type B5/20O rations à Fillaoucene. Un Collège type B5/200 rations à Saf SafChetouane Les Bureaux dʼétudes d'architectures intéresses par le présent avis d'appel d'offre peuvent retirer les cahiers des charges auprès de : DIRECTION DE LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS HAI DALLAS KIFANETLEMCEN Les offres de chaque projet doivent être présentées chacun dans un pli et ne doit porter que la mention « offre technique » et ne doit contenir que les documents suivants portant sur sa situation » administrative et technique: 1.La déclaration à souscrire datée, signé née et cachetée (selon modèle joint dans le cahier des charges) 2. La déclaration de probité datée, signée et cachetée (selon le modèle joint dans le cahier des charges) 3. Le registre de commerce (dans le cas dʼune personne morale) 4. Le statut de la société (dans le cas d'une personne morale) 5. Lʼagrément du soumissionnaire 6. La mise à jour 2011 de l'inscription au tableau national de l'ordre des architectes. 7. L'Attestation de dépôt légal des comptes sociaux (dans le cas d'une personne morale) 8. Le numéro d'identification fiscale (NIF), 9. Un extrait de rôle apuré portant la mention "non inscrit au fichier national de fraudeurs". 10. Les attestations d'affiliation et de mise à jour CASNOS - CNAS en cours de validité. 11. Un extrait du casier judiciaire du soumissionnaire HYPERLINK "http://lorsqu.il"lorsquʼil s'agit dʼune personne physique, et du gérant ou du directeur général de l'entreprise HYPERLINK "http://lorsqu.il"lorsquʼil s'agit dʼune société. 12. Les bilans financiers des trois (03) dernières années authentifiées par le service des impôts. 13. Toutes les pièces prouvant que le soumissionnaire a toutes les qualifications requises (références techniques et expériences) pour mener à bien son projet, notamment : Références professionnelles du partenaire cocontractant dûment justifiées par des attestations de bonne exécution. Photos et liste des projets similaires à l'objet d'appel au concours réalisés par le soumissionnaire Liste du matériel à engager dans le cadre du présent projet avec production des pièces justificatives La liste nominative du personnel assuré (CNAS) accompagnée de leurs Diplômes et Curriculum Vitae Plan de charge actuel du bureau d'études. Toute photocopie de pièce jointe doit être légalisée Cette lʼère enveloppe (le pli) sera déposée dans «une 2 ème enveloppe (enveloppe extérieure) anonyme portant la mention ; « Avis d'Appel an Concours National d'Architecture N° 01/2012 Première phase Maîtrise d'œuvre « Etude et Suivi » « Soumission à ne pas ouvrir » Les soumissionnaires doivent déposer leurs offres au niveau de la : Direction de logement et des équipements publics Hai Dallas Kiffane Tlemcen La date de dépôt est au plus tard 15 jours à compter de la première parution du présent avis dans la presse national ou le Bomop, lʼheure de clôture du dépôt des offres est à 12 :00 heure. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 90 jours à compter de la date de dépôt des offres. Les bureaux dʼétudesÒw soumissionnaires peuvent assister à lʼouverture des plis qui se tiendra le jour correspondant à la date de dépôt des offres à 14h00 au siège de la Direction du logement et des équipements » publics sise « HAI EL DALIA KIFFANE TLEMCEN 937313 ANEP WILAYA DE TLEMCEN DIRECTION DU LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS AVIS AU CONCOURS NATIONAL DʼARCHITECTURE N° 01/DLEP/TL/2012 (1ÈRE PHASE) NIF DE LA DLEP : 09 99 81 30 19 16 04 19 La DLEP lance un avis d'appel au concours dʼarchitecture, national en vue de confier l'étude et suivi du projet suivant : • Un Lycée type 800/200 à Ain Nehala-Ain Tellout • Un Lycée type 800/200 à Oudjlida-Tlemcen Us Bureaux d'études d'architectures intéresses par le présent avis d'appel d'offre peuvent retirer les cahiers des charges auprès de : DIRECTION DE LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS HAI DALLIAS KIFFANE - TLEMCEN Les offres de chaque projet doivent être présentées chacun dans un pli et ne doit porter que la mention « offre technique » et ne doit contenir que les documents portant sur sa situation administrative et techniques: 1. La déclaration à souscrire datée, signée et cachetée (selon modèle joint dans le cahier des charges) 2. La déclaration de probité datée, signée et cachetée (selon le modèle joint dans le cahier des charges) 3. Le registre de commerce (dans le cas d'une personne morale) 4. Le statut de la société (dans le cas d'une personne morale) 5. L'agrément du soumissionnaire 6. La mise à jour 2011 de lʼinscription au tableau national de l'ordre des architectes. 7. L'attestation de dépôt légal des comptes sociaux (dans le cas d'une personne morale) 8. Le numéro d'identification fiscale (NIF), 9. Un extrait de rôle apuré portant la mention "non inscrit au fichier national des fraudeurs". 10. Les attestations dʼaffiliation et de mise à jour CASNOS - CNAS en cours de validité. 11. Un extrait du casier judiciaire du soumissionnaire lorsquʼil s'agit d.une personne physique, et du gérant ou du directeur général de l'entreprise; lorsquʼil s'agit dʼune société. 12. Les bilans financiers des trois (03) dernières années authentifiées par le service des impôts. 13. Toutes les pièces prouvant que le soumissionnaire a toutes les qualifications requises (références techniques et expérience) pour mener à bien son projet, notamment : • Références professionnelles du partenaire cocontractant dûment justifiées par des attestations de bonne exécution. • Photos et liste des projets similaires à l'objet d'appel au concours réalisés par le soumissionnaire • Liste du matériel à engager dans le cadre du présent projet avec production des pièces justificatives • La liste nominative du personnel assuré (CNAS) accompagnée de leurs Diplômes et Curriculum Vitae • Plan de charge actuel du bureau d'études. Toute photocopie de pièce jointe doit être légalisée, Cette 1ère enveloppe (le pli) sera déposée dans une 2ème enveloppe (enveloppe extérieure) anonyme portant la mention ; « Avis d'Appel au Concours National d'Architecture N°01 /2012 » Première phase Maîtrise dʼœuvre « Etude et Suivi » « Soumission à ne pas ouvrir » Les soumissionnaires doivent déposer leurs offres au niveau de la : DIRECTION DE LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS HAI DALLIAS KIFFANE TLEMCEN La date de dépôt est fixée au plus tard 15 jours à compter de la première parution du présent avis dans la presse nationale ou le BOMOP, l'heure de clôture du dépôt des offres est à 12:00 heures. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 90 Jours à compter de la date de dépôt des offres. Les bureaux d'étude, soumissionnaires peuvent assister à l'ouverture des plis qui se tiendra le jour correspondant à la date de dépôt des offres à 14 h 00 au siège de la Direction du Logement et des Equipements Publics sise à HAI EL DALIA KIFFANE - TLEMCEN. ANEP N° 938124 BOMOP N°1308- AVIS DIVERS - Semaine du 30 Septembre au 06 Octobre 2012 - page 443 WILAYA D'ALGER DIRECTION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA RESTRUCTURATION DES QUARTIERS NIF : 410002000016085 * AVIS DE CONCOURS NATIONAL N°05/12 * La Direction de l'Aménagement et de la Restructuration des Quartiers, lance un avis de concours national d'architecture pour : « Etude et suivi d'un complexe administratif (1ére tranche), 114 rue de Tripoli, HUSSEIN DEY - Alger ». Ce concours s'adresse aux architectes et bureaux d'études nationaux répondant aux conditions d'exercice de la profession d'architecte et inscrit au tableau national de l'ordre des architectes et cela en application des dispositions des articles 26, 28, 34 du décret présidentiel n°10/236 du 07/10/2010 modifié et complété, portant réglementation des marchés publics. Les architectes et bureau d'études intéressés par le présent avis sont priés de se présenter au siège de la Direction de l'Aménagement et la Restructuration des Quartiers de la wilaya d'Alger Adresse : 02, Bd AMARA Rachid - Quartiers de la Marine - Casbah - Alger, pour retirer le cahier des charges contre paiement d'un montant de 2000,00 DA, auprès du trésor de la wilaya d'Alger, représentant les frais de reproduction. Les dossiers du concours comprendront : 1/- L'OFFRE TECHNIQUE : Se référé à l'article N°08 du cahier des charges. 2/- L'OFFRE FINANCIERE : Se référé à l'article N°08 du cahier des charges. 3/- L'OFFRE DES PRESTATIONS : Pour les pièces exigés se référé à l'article N°08du cahier des charges. • Seule l'offre technique (y compris le dossier administratif) sera déposée sous double pli fermés. Les candidats pré qualifiés techniquement seront invités à remettre le pli des prestations et l'offre financière ultérieurement. L'enveloppe extérieure doit être anonyme conformément à l'article 34 du décret et porter la mention : « Avis de concours National d'architecture N°05/2012 Etude et suivi d'un complexe administratif (1ére tranche), 114 rue de Tripoli, HUSSEIN DEY (Soumission à ne pas ouvrir) » Adressées à Mr le Directeur de l'aménagement et de la restructuration des quartiers 02, Bd AMARA Rachid - Quartier de la Marine Casbah Alger. La durée de préparation des offres est fixée à 60 jours : * 15 jours pour l'offre technique. * 45 jours pour l'offre des prestations. L'offre est valable pendant 90 jours augmentés de la durée de préparation des offres cumulée. La date de dépôt des offres techniques correspond au dernier jour de la durée de préparation des offres techniques à 12h00, si ce jour correspond à un jour férié légal, le jour de dépôt et d'ouverture est reporté au jour ouvrable suivant. L'ouverture des plis techniques aura lieu le dernier jour du délai de préparation des offres à 14h00, après la séance d'évaluation des offres techniques pour les plis des prestations et l'ouverture des plis financiers aura lieu à l'issue des résultats de l'évaluation technique et des prestations, au siège de la Direction de l'Aménagement et de la Restructuration des Quartiers. Les soumissionnaires sont invités à assister à l'ouverture des plis techniques. ANEP N°938529 MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME WILAYA DE GUELMA DIRECTION DU LOGEMENT ET DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS NIF 000124019007652 N° 2441/DLEP /SE/ BMP / 2012 AVISDE CONCOURS D'ARCHITECTURE NATIONAL N°46/2012 POUR L'ÉTUDE ET SUIVI POUR L'EXTENSION DU SIEGE DE LA SÛRETÉ DE WILAYA DE GUELMA. La Direction du logement et des équipements publics de la wilaya de Guelma lance un avis de concours d'architecture national pour l'étude et suivi pour l'extension du siège de la sûreté de wilaya de Guelma. Cet avis de concours d'architecture national est ouvert à tout les Bureaux d'études Agréés résidant en Algérie • Les bureaux d'études intéressées par le présent avis, peuvent retirer le cahier des charges auprès de la direction du logement et des équipements publics de la wilaya de Guelma sise groupe administratif route de l'université 08 mai 45 - Guelma • Conformément à l'article N° 51 du décret présidentiel 10/236 portant réglementation des marchés publics Le dossier du concours est compose de : Offre technique - Offre des prestations - Offre financière Dans une première phase, les candidats sont invités à remettre, le jour de dépôt des offres, uniquement l'offre technique, dont le contenu est précisé ci-dessous : - L'offre Technique : Déclaration à souscrire datée et signée. Copie de l'agrément Déclaration de probité Copie du registre de commerce. Numéro d'immatriculation fiscal Casier judicaire original du signataire de la soumission. Extrait de rôles apuré ou échéancier de paiement de moins de trois mois. Attestation de mise à jour des cotisations CNAS et CASNOS valides La liste des moyens matériels justifiée par les factures d'achat et humains d'encadrement a mobilisé pour le projet appuis avec des contrats notariés + diplôme La liste des études réalise par le BET justifiées par des attestations de bonne exécution délivrées par les maitres de l'ouvrage.. Bilans financiers des (03) trois dernières années 2009,2010,2011 OBS : les pièces de l'ensemble des dossiers doivent être dûment légalisés Années 2012 N.B : Aucune information relative au montant de la soumission ne doit figurer dans le pli de l'offre technique, ni dans le pli des prestations, sous peine de rejet de ces offres. L'offre technique, doit être placée dans une seule enveloppe fermée et cachetée portant l'indication « Offre technique», cette enveloppe est mise dans une autre enveloppe anonyme, comportant la mention : « CONCOURS D'ARCHITECTURE À NE PAS OUVRIR POUR L'ÉTUDE ET SUIVI POUR L'EXTENSION DU SIEGE DE LA SÛRETÉ DE WILAYA DE GUELMA» H- L'Offre des prestations : Doit être anonyme et sera placés dans une seule enveloppe anonyme qui portera la mention « offre de prestation » et qui contiendra : DOCUMENTS GRAPHIQUES (PRÉSENTER DE MANIÈRE ANONYME) Toute proposition doit comporter les documents graphiques suivants : Plans des différents blocs et niveaux ECH 1/100 avec tableau de surface. Plan de masse 1/200 Plan de situation 1/1000 Profile en long 1/500 Deux (02) coupes au minimum sur le projet ECH 1/100 dont une sur la cage d'escalier. Les différentes façades ECH 1/100 Des perspectives d'ambiance en 3D Étude Gravé sur un CD Room. IMPORTANT : Les documents graphiques doivent être présentés sur papier consone 90 Grammes blanc format la avec simple cadre ÉP. (0.2) en noir sur blanc NB: le levé topographique et a la charge du BET DOCUMENTS ÉCRITS : (PRÉSENTE DE MANIÈRE ANONYME) Un rapport de présentation justifiant la conception et l'organisation spatiale adoptée avec u tableau comparatif des surfaces programmées et projetées Un descriptif du projet Les matériaux utilisés (carrelage, marbre, boiserie etc.) III- l'offre financière : sera placés dans une seule enveloppe anonyme qui portera la mentio «offre financière » et qui contiendra : Lettre de soumission dûment renseigné, signé et cachetée. l'annexe dûment rempli, signé et cachetée L'enveloppe de l'offre de prestation, l'enveloppe de l'offre financière, et l'envelopp d'identification seront placés dans une quatrième enveloppe anonyme qui portera la mention: « CONCOURS D'ARCHITECTURE À NE PAS OUVRIR POUR L'ÉTUDE ET SUIVI POUR L'EXTENSION DU SIEGE DE LA SÛRETÉ DE WILAYA DE GUELMA» 03) DURÉE DE PRÉPARATION DES OFFRES: La durée de préparation des offres est fixée à Quinze (15) Jours à compter de la date de La première publication de l'avis d 'appel d'offres dans le bulletin officiel des marchés de l'opérateur public (BOMOP) ou la presse. 04) J0UR ET HEURE LIMITE DE DÉPÔT DES OFFRES: Les offres doivent être déposées le dernier jour de la durée de préparation des offres au plu: tard à (10h00mn). Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation de: offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant Les offres doivent être déposées à l'adresse suivante : DIRECTION DES LOGEMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE GUELMA ROUTE DE L'UNIVERSITÉ - GUELMA - BUREAU DES MARCHES PUBLICS 05) JOUR ET HEURE D'OUVERTURE DES PLIS: L'ouverture des plis technique se fera en séance publique le dernier jour de la durée de préparation des offres à (11h00mn). Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant L'ouverture des plis techniques et financiers se tiendra à l'adresse suivante. « DIRECTION DU LOGEMENT ET DES ÉQUIPEMENTS PUBLIQUE DE LA WILAYA DE GUELMA ROUTE DE L'UNIVERSITÉ WILAYA DE GUELMA » Les soumissionnaires sont cordialement invités à y assister. 06 DURÉE DE VALIDITÉ DES OFFRES: La durée de validité des offres est fixée, à (3mois 15 jours) à compter du dernier jour de la durée de préparation des offres. ANEP 937698 BOMOP N°1308- AVIS DIVERS - Semaine du 30 Septembre au 06 Octobre 2012 - page 444 WILAYA DE TLEMCEN DIRECTION DE LʼURBANISME ET DE LA CONSTRUCTION AVIS DʼAPPEL AU CONCOURS NATIONAL DʼARCHITECTURE N° 21/DUC/TL/2012 (2ÈME PHASE) Lʼan deux mille douze et le dix du mois de juillet s'est tenue une séance d'évaluation des offres techniques au siège de la Direction de l'urbanisme et de la construction portant étude et suivi du projet suivant : - LA MAITRISE D'OEUVRE ETUDE ET SUIVI D'UN CENTRE REGIONALE DES ARCHIVES DU TRESOR A TLEMCEN Conformément à l'article 34 du Décret présidentiel N° 10-236 du 07/10/2010 complété et modifia par DP 12/23 du 18/01/2012 portant la réglementation des marchés publics. Les bureaux d'études pré qualifiés techniquement sont invités dans la deuxième phase à remettre une offre des prestations et une offre financière pour le projet cité en objet. LES BUREAUX D'ETUDES NVITEES SONT : - BENABDJI ZINE EDDINE - HAMIDOU FARID - ZAOUI MOUHAMED EL AMINE - TECHNORIUM Les deux offres doivent être présentées séparément chacun dans un pli : Pli OFFRE DES PRESTATIONS ne doit porter que la mention « Offre Prestations » et ne doit contenir que les documents suivants : relatifs au dossier graphique portant sur l'architecture du projet et aux capacités techniques du soumissionnaire. a/ Dossier graphique Un Dossier graphique comprenant au minimum : - Un plan de masse (à l'échelle appropriée) - Un plan d'aménagement (à lʼéchelle appropriée) - Les différentes vues en plan (à lʼéchelle appropriée) - Façade urbaine - Façade par bloc - Les coupes (à l'échelle appropriée) Le dossier graphique peut être éventuellement complété par : - Des vues en 3D (ne sont pas obligatoires) - Maquette, axonométrie b/ Pièces écrites Un rapport de présentation faisant ressortir le parti architectural et les dispositions techniques proposées. Une fiche technique détaillée du projet contenant : - Surface foncière - Surface d'emprise au sol - Surface construite NB. 1/ Tous documents doivent être anonymes et ne comportent comme seule indication qu'un numéro de six chiffres dans un rectangle de 2x4 en longeant le bord supérieur de chaque planche et chaque pièce écrite). 1/ Le dossier graphique doit être présenté sous forme dʼun calepin de format de papier A2. Les planches ne doivent présenter ni cadre, ni autre mention susceptible de faire reconnaître le soumissionnaire. III Pli OFFRE FINANCIERE ne doit porter que la mention « offre financière » et ne doit contenir que les documents suivants : - La lettre de soumission. - Le présent cahier des charges dûment renseigné daté et signé par le soumissionnaire - Le détail estimatif et quantitatif ANEP N° 938123 MINISTÈRE DE LʼENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE UNIVERSITE DʼORAN BP 1524 EL MʼNAOUER - ORAN 31000 NIF : 412020000310472 VICE RECTORAT DU DÉVELOPPEMENT DE LA PROSPECTIVE ET DE L'ORIENTATION SITE TALEB MOURAD EX IGMO BUREAU DES MARCHÉS 2ÈME CONCOURS APRÈS INFRUCTUOSITÉ N°17/BM/VRDPO/UO/2012 Suite lʼinfructuosité du concours national dʼarchitecture et de suivi N°03/BM/VRDPO/UO/2012, lʼUniversité dʼOran, lance un deuxième concours national dʼarchitecture et de suivi restreint portant : Etude et suivi de la réalisation dʼune unité de recherche dʼaide au diagnostic lʼUniversité d'Oran. Les candidats admis à concourir peuvent retirer te cahier des Charges auprès du Bureau des marchés sis au Vice Rectorat du Développement de la Prospective et lʼOrientation, Site Taleb Mourad Salim Ex IGMO, contre paiement de la somme de 2.500,00 DA à lʼagence comptable principale de lʼUniversité dʼOran. Les offres doivent être présentées sous double plis fermés et comprendront les pièces constitutives suivantes : Offre technique : Cahier ides charges signé et paraphé, la déclaration à souscrite remplie et signée, le numéro dʼidentification fiscal (NIF) , Attestation dʼinscription dans le tableau national de lʼordre des architectes, copie légalisée du registre de commerce et lʼimmatriculation fiscale légalisée, mise à jour : CNAS, CASNOS) en cours de validité, Casier judicaire du gérant ou du mandataire du BET dûment désigné par acte notarié datant moins de 03 mois, extrait de rôles apuré en cours de validité ou présentation dʼun échéancier de paiement, références bancaires, (attestation de solvabilité) , Bilans fiscaux des 03 dernières années visés par lʼadministration fiscale ou par le commissaire aux comptes, état des moyens humains justifié par les mises jour CNAS, références professionnelles justifiant les capacités du bureau dʼétudes concevoir lʼouvrage demandé (attestations de références exigées et doivent être justifiées par une attestation délivrées par les maître d'ouvrages publics), CV et diplômes des personnes désignées pour prendre en charge la conception des études et le suivi des travaux de lʼouvrage et leurs affiliations, attestations de travail démontrant lʼexpérience professionnelle des personnes affectées au projet, Déclaration de probité, attestation de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés, annexe 3, planning de lʼétude, planning de réalisation des travaux. Lʼenveloppe extérieure devra porter la mention Concours National dʼArchitecture et du Suivi N°17/BM/VRDPO/UO/2012 Etude et suivi de la réalisation dʼune unité de recherche dʼaide au diagnostic lʼUniversité d'Oran. BOMOP N°1308- AVIS DIVERS - Semaine du 30 Septembre au 06 Octobre 2012 - page 445 « Offre technique » « Soumission à ne pas ouvrir » Les offres doivent être déposées à l'adresse suivante : Université d'Oran BP 1524 El Mʼnaouer Es Senia 31000 Bureau Des Marchés sis au Vice Rectorat du Enveloppement de la Prospective et de l'Orientation, Site Taleb Mourad Salim Ex IGMO La date limite de dépôt des offres est fixée au quinzième (15°) jours à 10h00 à compter de la date de la 1ère publication du concours sur la presse nationale. dʼouverture publique des plis techniques, s'effectue à l'adresse citée ci-dessus, en présence des soumissionnaires, le jour coïncidant avec la date limite de dépôt des offres à 11h00. Cette date est reportée au (1er ) jour ouvrable au cas où celle-ci coïncide avec des jours fériés et /ou des repos hebdomadaires légaux (vendredi, samedi). La validité des offres est fixée à 90 jours à compter de la date de dépôt des offres de prestation et des offres financières. Le présent avis tient lieu dʼinvitation aux soumissionnaires pour assister lʼouverture des plis. ANEP N°915739 MINISTÈRE DE LʼHABITAT ET DE LʼURBANISME OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE DʼEL TARF CONCOURS D'ARCHITECTURE OUVERT N° 08/2012 NIF N° : 099836068204435 Conformément à l'article 34 du décret présidentiel N° 10/236 du 07/10/2010 modifié et complété portant réglementation des marchés publics, l'office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya d'EL TARF, lance un avis d'appel d'offre national ouvert pour : CONCOURS NATIONAL D'ARCHITECTURE pour la maîtrise d'œuvre des : 2065 LOGEMENTS PROGRAMME QUINQUENNAL (2010-2014) à travers la wilaya d'EL TARF répartis comme suit v: DAIRA BEN M'HIDI BOUTELDJA BESBES EL KALA DREAN TOTAL COMMUNE CHATT BEN M'HIDI BERRIHANE LAC LAC BESBES ASFOUR ZERIZER EL KALA CHIHANI SITE CHATT CHATT ROUTE SIDI SALEM LOT : CHATT CENTRE LOT : A CHATT CENTRE LOT : B KHIMIRI ALI BERRIHANE SIDI NASR LOT : B FEZZARA BESBES LOT : B ASFOUR ZERIZER EL KALA CHIHANI 2165 Nombre de LOGTS 500/600/2000 RHP 2010 200/600/2000 RHP/2500- 2011 200/800/1710/3000 RHP/3500 -2011 250/800/1710/3000 RHP/3500-2011 110/1710/3000 RHP/3500-2011 75/3000 RHP/3500 -2011 100/320/3000 RHP/3500 -2011 100/3000RHP/3500-2011 150/3000 RHP/3500 -2011 80/2000 LPL -2011 80/2000 LPL -2011 100/500/2012 220/3000 RHP/3500-2011 Les bureaux d'études qualifiés aux conditions du cahier des charges peuvent retirer le cahier des charges auprès de L'O.P.G.I d'EL TARF Route Zitouna contre payement d'une somme de 3000 DA Les offres doivent être accompagnées obligatoirement des pièces suivantes : 1- L'offre technique (Dossier Administratif) * Déclaration à souscrire dûment renseignée, paraphée et signée * Déclaration de probité dûment renseignée paraphée et signée * Agrément ou statut, s'il sʼagit d'une société d'architecture * Mise à jour originale de l'année en cours * Casier judiciaire n°3 de moins de trois mois * Mise à jour CASNOS + CNAS de l'année en cours * Extrait de rôle de moins de trois mois * Références professionnelles du bureau d'étude dûment justifiées par des attestations de bonne exécution délivrées par les maîtres d'ouvrages respectifs * Attestation de Dépôt légal des comptes sociaux de l'année considérée * Références bancaires (RIB) * Bilan Financier * Numéro d'identification fiscal (NIF) * Reçu de paiement du cahier des charges * Moyens humains et matériels du Bureau : A°- Moyens matériels : justifiés par un PV d'un huissier de justice, un commissaire priseur, un expert en mines et factures, le matériel roulant doit être justifié par des cartes grises et assurance B°- Moyens humains : des attestations délivrées par les services de la CNAS et/ou des contrats avec diplômes Remarque : * L'attestation de mise à jour de l'année en cours délivrée par l'ordre des architectes, déclaration à souscrire et l'extrait du casier judiciaire sont considérés comme des documents éliminatoires. *Seuls les candidats pré qualifiés sont invités à remettre les offres des prestations et l'offre financière (après évaluation des offres techniques). 2- L'offre de prestation et l'offre financière : A- L'offre de prestation (dossier graphique) Un dossier graphique comportant sur chacune des planches la codification du maître d'œuvre conformément à l'article n° 8-B portant règlement du concours conformément au cahier des charges * Un rapport de présentation faisant ressortir la partie architecturale et les dispositions techniques proposées B- L'offre financière: * Lettre de soumission de service paraphée et signée * Coût et contenu de chacune des missions portant sur la maîtrise d'œuvre telles que définies par l'arrêté interministériel portant modalités d'exercice et de rénumération de la maîtrise d'œuvre du 15/05/1988, paraphé et signé *Estimation objective du projet sans VRD et avec VRD, respectivement par métré carré habitable et par logement BOMOP N°1308- AVIS DIVERS - Semaine du 30 Septembre au 06 Octobre 2012 - page 446 * Les prescriptions relatives à la typologie et à la consistance des surfaces des logements * Délai de réalisation proposé, paraphé et signé comprenant les: * Les délais des études * Un planning général des travaux d'études. La date limite de dépôt des offres "technique (dossier administratif)" est fixée à quinze jours (15) jours à compter de la 1 ère parution dans les quotidiens et le BOMOP Lʼouverture des plis aura lieu au siège de la direction générale de l'O.P.G.I d'EL TARF à 14h00 1- Les candidats doivent déposés uniquement offre technique sous enveloppe fermée, anonyme, qui doit porter la mention suivante : MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'OPGI D'EL TARF Adresse du maître de l'ouvrage....................................... Offre ne pas ouvrir Concours national N° ................../........................ Maîtrise d'œuvre du projet ....../....... Logements publics locatifs À réaliser à ................................................................ Wilaya d'EL TARF/programme……….. 2- Le dépôt de l'offre de prestation et de l'offre financière des candidats pré qualifiés à l'offre technique qui sont convoqués par le maître de l'ouvrage, les offres des prestation et financière seront présentés sous technique ,contenant deux plis cachetés séparés, l'un comportant l'offre technique, 1e second, l'offre financière. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de préparation des offres + 3 mois. NB : Les pièces accompagnant les soumissions doivent être lisibles, en cours de validité. Observation : Les concurrents peuvent participer pour un ou plusieurs sites, mais ne peuvent être retenus que pour un ou deux sites. ANEP N° 934080 MINISTERE DE LʼHABITAT ET DE LʼURBANISME OPGI DE RELIZANE NIF: 0976 16010 020057 AVIS DE CONCOURS NATIONAL D'ARCHITECTURE N°10/ES-RHP.LPL/2012 L'Office de Promotion et de Gestion immobilière de la Wilaya de RELIZANE lance un concours national d'architecture pour l'étude et suivi des logements LPL et RHP du programme quinquennal 2010-2014 année 2010 - 2011 à travers la wilaya de RELIZANE répartis comme suit : Commune 430/1000 RHP 2010 Relizane Bendaoued Matmar Belhacel Yellel O/Rhiou Djidiouia Hʼmadna O/Djemaa A/Moussa A/ Tari O/Yaich S/M/ Benali Mazouna Benizentis Mediouna Ouarizane Zemmora Mendes O/Essalem / z / 60 / 80 / / 100 / / 60 / / 60 / 70 / / / / Programme quinquennal 2010-2014 2100/3100 RHP 2011 750/1000 LPL 2011 400 200 100 100 / 200 100 100 100 100 100 100 100 100 / 100 / 100 100 / 200 / / / / 100 100 100 100 / / / / / / / / 150 / / 3550/4400 LPL 2011 400 300 200 100 250 300 200 200 200 200 100 100 150 150 100 100 100 200 100 100 Les Bureaux d'études agréés et intéressés par le présent avis de concours national d'architecture peuvent retirer le cahier des charges contre paiement de la somme de 2 000 DA représentant les frais de reproduction auprès du maître de l'ouvrage sis à l'adresse suivante : OPGI DE RELIZANE – Direction générale Impasse Zaghloul - Relizane Les Bureaux d'études concurrent remettront en première phase uniquement l'offre technique comportant les documents administratifs exigés par la réglementation en vigueur et en cours de validité (voir cahier des charges). L'offre technique sera présentée sous une enveloppe scellée avec la mention «offre technique», l'offre sera introduite dans une enveloppe cachetée, et anonyme portant uniquement la mention «concours national d'architecture pour l'étude et suivi des …….. logements ……….. Programme …………. Année ………. à …………. La durée de préparation des offres est fixée pour : Lʼoffre technique : à 20 jours à compter de la date de la première publication de lʼavis dans les quotidiens nationaux. Lʼoffre des prestations et lʼoffre financière : à 20 jours à compter de la date de la notification aux bureaux d'études de Leur pré qualification par le maître de l'ouvrage. La date de dépôt des offres aura lieu le dernier jour correspondant à la durée de préparation des offres au plus tard à 14h00, cette date sera reportée au premier jour ouvrable en cas ou celle-ci coïnciderait avec les jours fériés et au repos hebdomadaire. Lʼouverture des plis des offres techniques se tiendra en séance publique en présence des soumissionnaires le dernier jour correspondant à la date de dépôt des offres â 14h30 au niveau de la direction générale de l'OPGI de Relizane. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 03 mois à compter de la date d'ouverture des offres. Les soumissionnaires au titre de présent avis de concours national d'architecture sont invités à assister à l'ouverture des plis des offres techniques. ANEP N°917533 BOMOP N°1308- AVIS DIVERS - Semaine du 30 Septembre au 06 Octobre 2012 - page 447 MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DÉ L'URBANISME OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE WILAYA DE BEJAIA NIF N° 099306010224738 AVIS DE CONCOURS NATIONAL D'ARCHITECTURE 1ÈRE PHASE: OFFRE TECHNIQUE L'Office de Promotion et de Gestion Immobilière de la wilaya de BEJAIA lance un avis de concours national d'architecture pour la maîtrise d'œuvre (Etudes et suivi) des projets suivants: COMMUNIE NOMBRE DE LOGEMENT BENI K'SILA PROGRAMME 100 Programme 3000 LPLA/W Année 2011 TALA HAMZA 120 Programme 1000 TOUDJA 120 LPLA/W TIFRA 120 Année2011 EL KSEUR 200 Programme 3000 LPLA/W SIDIAICH 300 TOTAL Année 2011 960 logements Les maîtres d'œuvres intéressés par le présent avis de concours national d'architecture, peuvent retirer le cahier des charges auprès de l'OPGI, sis à la Cité commandant "SI H'MIMI" BEJAIA contre paiement de trois milles Dinars Algériens (3.000,00 DA) non remboursable représentant les frais de reproduction. Les offres dûment remplies, signées et datées doivent être accompagnées des pièces administratives exigées par la réglementation en vigueur et en cours de validité (article 51 du décret présidentiel N°10-236 de la 7/10/2011 portante réglementation des marchés publics) contenant (se conformer au cahier des charges) : Offre technique: L'offre technique devra comporter les documents énumérés ci après : Déclaration à souscrire paraphée et signée Déclaration de probité paraphée et signée Le présent cahier des charges paraphé par le soumissionnaire ; Copie certifiée des documents originaux portant sur le statut juridique de la société (tel que SCPA) ou du groupement de bureaux d'études ; Exemplaire du protocole d'accord liant les membres du groupement conjoint et solidaire; celui-ci devra indique les missions de chaque BET en précisant le chef de file; Attestation des pouvoirs du signataire de l'offre (dans le cas de société ou de groupement); Copie légalisée de l'extrait du casier judiciaire du soumissionnaire Attestation de mise à jour légalisée (CNAS, CASNOS); Copie de la carte d'immatriculation fiscale ; Copie des bilans financiers des trois derniers exercices, Certifiés par un commissaire aux comptes et dûment visés par les services fiscaux ; Copie du certificat de dépôt des comptes sociaux auprès des services du CNRC pour ce qui concerne les bureaux d'études ou groupements de bureaux d'études; Cahier des prescriptions techniques ; Références professionnelles du partenaire cocontractant justifiées par des attestations de bonne exécution ; Liste des projets similaires à l'objet d'appel au concours réalisés par le soumissionnaire ; Liste du personnel pour l'encadrement du projet accompagnée Une lettre accompagnée d'engagement signée par des diplômes et des références professionnelles, les soumissionnaire portant sur la liste du personnel susvisée; cette liste sera des déclarations à la CNAS si le BET est retenu pour la poursuite des missions; Liste du matériel à engager dans le cadre du présent projet avec production des pièces justificatives ; Engagement signé sur les délais de réalisation des missions de maîtrise d'oeuvre; NB : Toute copie doit être légalisée. Dans une premier phase, les candidats sont invités à remettre uniquement l'offre technique dans une enveloppe scellée et anonyme portant la mention: Avis De Concours National d'architecture Etude et suivi de .... Logements Publics Locatifs A ………………………….. Offre technique « À ne pas ouvrir ». Seront déposées par porteur à l'adresse : OPGI de BEJAIA Cité commandant "SI H'MIMI" Bejaia La date de dépôt des offres techniques est fixée à 10 jours à partir de la date de la première parution dans les quotidiens nationaux, et dans le BOMOP l'heure est fixée à 12h00. Toute offre parvenant après cette date et heure limite ne sera pas prise en considération. L'ouverture des plis se fera en séance publique le dernier jour ouvrable coïncidant avec la date de dépôt des offres à 13h30mn, au siège de l'OPGI BEJAIA Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de 120 jours à partir de la date limite de dépôt des offres. ANEP 934219 BOMOP N°1308- AVIS DIVERS - Semaine du 30 Septembre au 06 Octobre 2012 - page 448 ANNULATION MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL HAUT COMMISSARIAT AU DÉVELOPPEMENT DE LA STEPPE DJELFA NIF N° : 098117019058223 N° : 16/HCDS/DOP/2012 AVIS D'ANNULATION DE LʼAON RESTREINT N° : 11/HCDS/2012 En exécution des dispositions du décret présidentiel n° : 10-236 du 07 Octobre 2010 portant réglementation des marchés publics modifié et complété, notamment son article 44. -Le HCDS déclare l'annulation de l'AON N° : 11/HCDS/2012 relatif à lʼacquisition de 03 Véhicules Tout Terrain - opération NF.5.215.3.240.194 03 publié dans le quotidien national (Le Soir d'Algérie) en date du 17/07/2012 Motif le montants des offres sont excessifs. ANEP N°938718 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES ŒUVRES SOCIALES ANTENNE REGIONALE DE CHLEF AVIS D'ANNULATION DE L'AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT NO013/FNPOS.CHLEF/2012 Le Fonds National de Péréquation des Œuvres Sociales ,Antenne Régionale de CHLEF informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis d'appel d'offres national ouvert N°013/FNPOS.CHLEF/2012 paru dans les quotidiens nationaux «El Ouma» en date du 16/04/20112 et L'ECHO D'ORAN le 17/04/2012, et le BOMOP, portant réalisation du projet du reste à réaliser de 18/50 logements FNPOS en TCE sauf VRD à EL-ABADIA , wilaya de Ain Defla ,que cet avis d'appel d'offres est annulé. ANEP N°937899 WILAYA D'ALGER CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE D'EL-HARRACH COMMUNE DE OUED-SMAR AVIS D'ANNULATION À L'APPEL D'OFFRE NATIONALE RESTREINTE 20/2012 En application de l'Art 44 du décret présidentiel N°10/236 en date du 07 octobre 2010 modifié et complété par le décret présidentiel N°12-23 du 18/01/2012 Portant réglementation des marchés publics et suite aux résultats de la commission d'évaluation des offres en date de 29/08/2012 . Le Président de l'Assemblée Populaire Communale de Oued Smar informe l'ensemble des soumissionnaires qui ont participé à l'avis d'appel d'offre nationale restreinte paru en date du 29/07/2012 au quotidien « Le jeune indépendant, Edaaoua news » Concernant l'opération : « Travaux d'aménagement des écoles au niveau de la commune de o ued smar » L'annulation pour le motif suivant : Erreur de calcul dans l'article 19 du cahier des charges " critères d'évaluation ". Le Jeune Indépendant ANEP N°938182 MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE WILAYA DE TIPASA LE NIF : 099042019662317 01 AVIS D'ANNULATION DE LʼAPPEL D'OFFRES N° 06/2012 Conformément à l'article n° 44 du décret présidentiel n° 10/236 du 07/10/2010 modifié et complété portant réglementation des marchés publics. La Direction de la Formation Professionnelle de la Wilaya de Tipaza, informe que l'appel d'offre n° 06/2012 paru le 14/07/2012 relatif à la réalisation d'un INSFP à Cherchell est annulé. ANEP N°937919 MINISTÈRE DE LA CULTURE ENTREPRISE NATIONALE DES ARTS GRAPHIQUES EPE SPA AU CAPITAL SOCIAL DE 1.070.240.000,00 DA -ENAGAVIS D'ANNULATION DE CONSULTATIONS _ L'Entreprise National des Arts Graphiques informe les soumissionnaires que les consultations ayant pour objet l'acquisition d'une Flasheuse, d'un châssis d'insolation et d'une développeuse de plaque, sont annulées. ANEPN° 934729 WILAYA DE OUARGLA DAIRA DE HASSI MESSAOUD COMMUNE DE HASSI MESSAOUD AVIS D'ANNULATION PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE Conformément aux dispositions de l'article 114 du décret présidentiel n°10/236 du 07/10/2010 , Portant réglementation des marchés publics, modifié et complété le président délègue de la Commune de Hassi Messaoud, informe tous les soumissionnaires ayant participé à l'avis d'appel d'offres national restreint N° : 32/2012 Relatif au : Première lot réalisation deux classes extension avec des annexes a l'école imama ali el kadima Paru dans les journaux nationaux : - El Oumaa du : 29/03/2012 - Les Débats du : 29/03/2012 Que PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE a été annulé ANEP N°937716 MINISTERE DE LA CULTURE ENTREPRISE NATIONALE DES ARTS GRAPHIQUES EPE SPA AU CAPITAL SOCIAL DE 1.070.240.000,00 DA ENAG AVIS D'ANNULATION D'AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL N° 07/DTD/2011 L'Entreprise Nationale des Arts Graphiques informe les soumissionnaires que l'Avis d'Appel d'Offres International N° 07/DTD/2011 portant acquisition d'une flasheuse, d'un châssis d'insolation et d'une développeuse de plaque paru dans les quotidiens : EL MOUDJAHID du 29/05/2011 et 30/05/2011 ECH-CHAAB du 12/05/2011 et 19/05/2011 L'EXPRESSION du 14/05/2011 et 19/05/2011 EL MASSA du 12/05/2011 et 21/05/2011 Et le BOMOP arabe et français du 29/05/2011, est déclaré infructueux : (une seule offre pré qualifiée techniquement). ANEP N°934645 OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE DE LA WILAYA D'ADRAR DIRECTION GÉNÉRAL N° 1334/D.M.0 /D.G/2012 AVIS DʼANNULATION Il est porté à la connaissance de l'ensemble de soumissionnaires ayant participé à l'Appel d'Offre National Ouvert N°:07/2011, relatif à la réalisation de 200/2000 logements publics locatifs à Adrar, paru dans les quotidiens nationaux LE COURIER le 28 Mars 2011 et EL MASSAR EL ARABI le 27/03/2011 ainsi que dans LE BOMOP, que l'attribution du Lot N° : 05 est annulé. ANEP N° 927665 "SOCIÉTÉ DE LʼEAU ET DE LʼASSAINISSEMENT DʼEL TARF ET DE ANNABA SPA - SEATA SPA AU CAPITAL DE 2 350 700 000,00 DA SIÈGE SOCIAL 9 AVENUE DE L'ALN CENTRE D'AFFAIRES EL DJAOUHARA - ANNABA AVIS D'ANNULATION D'UN APPEL D'OFFRE NATIONAL RESTREINT N° AE 39/SEATA/2011 Conformément aux dispositions de lʼarticle 49 du décret présidentiel N° 10-236 du 07/10/2010 modifié et complété portant réglementation des marchés publics, la Société de l'Eau et de l'Assainissement de la Wilaya dʼEl Tarf et d'Annaba (SEATA) informe tous les soumissionnaires ayant participé à l'avis d'appel d'offres national restreint N° AE39/SEATA/2011 relatif à la Rénovation du réseau d'assainissement dans le quartier Zaafrania, Commune d'Annaba, publié dans les quotidiens L'EST, AKHAR SAA et BOMOP le 22/01/2012, (que le dite a été annulée ?????????????????????) ANEP N° 3025-23 WILAYA DE TEBESSA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ADRESSE : AVENUE DE LA PAIX —TÉBESSANUMÉRO D'IDENTIFICATION FISCAL : 408015000012074 AVIS DʼATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE Opération : Modernisation de la RN82 A sur 2,5 Kms entre EL M'RIDJ et les Frontières Algéro tunisienne Projet : Modernisation de la RN82 A sur 2,5 Kms entre EL M'RIDJ et les Frontières Algéro - tunisienne Conformément aux dispositions de l'article 49 alinéa 02 du décret présidentiel N° 10-236 du 17/10/2010 portant réglementation des marchés publics modifié et complété, il est porté à la connaissance des soumissionnaires ayant participé à L'AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT pour la réalisation du projet de modernisation de la RN82 A sur 2,5 Kms entre 1VTRIDJ et les frontières Algéro- tunisienne. Paru sur les quotidiens nationaux : - AKHER SAA du 13/05/2012. - SEYBOUSE TIMES du 16/05/2012. Qu'à l'issue de lʼévaluation des offres, le marché a été attribué provisoirement à l'entreprise suivante : Entreprise : SARL SIAT - Tébessa BOMOP N°1308- AVIS DIVERS - Semaine du 30 Septembre au 06 Octobre 2012 - page 449 Montant en TTC (D.A) : 77.538.263,40 DA Délais de réalisation : (05) Mois Critères de choix : Entreprise qualifiée techniquement et moins disante Conformément à lʼarticle 114 du décret présidentiel N° 10/236 du 07/10/2010 portant réglementation des marchés publics modifié et complété, le soumissionnaire qui conteste le choix opéré par le service contractant dans le cadre de lʼappel d'offres, peut introduire un recours dans les (10) dix jours à compter de la première publication de lʼavis dʼattribution provisoire du marché, dans le Bulletin Officiel des Marchés de l'Opérateur Publics (BOMOP) ou la presse auprès de la commission des marchés de la wilaya de Tébessa contre récépissé de dépôt. Si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date limite pour introduire le recours est prorogé au jour ouvrable suivant. ANEP N° 937724 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES ŒUVRES SOCIALES DIRECTION GÉNÉRALE AVIS D'ANNULATION DE LʼAPPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°03/FNPOS/DAM/2012 Le Fonds National de Péréquation des Œuvres Sociales (FNPOS), informe l'ensemble des soumissionnaires que l'avis d'appel d'offres national ouvert N°03/FNPOS/DAM/2012 relatif à l'acquisition du mobilier de bureau, publié dans les quotidiens nationaux « Le Courrier dʼAIgérie » et « El DJazair News» le 15/02/2012 et le Bomop n°1278 est annulé. ANEP N°915848 WILAYA D'ALGER ETABLISSEMENT DE NETTOIEMENT ET DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES EPIC NET COM NUMÉRO D'IDENTIFICATION FISCALE : 0 995 1601 06632 33 AVIS D'ANNULATION N° 012012 L'attribution provisoire n°04/2012 a l'entreprise SARL ROTO INDUSTRY du marché relatif à l'acquisition de : Lot 04 : 3500 Bacs de 240 L Paru dans les journaux suivant : - LA TRIBUNE en date du 05/04/2012 - EN NAHAR en date du 11/04/2012 Et le BOMOP (en arabe et en français) en date du 22/04/2012 Est annulée par la commission des marchés de la wilaya d'alger suite à un recours jugé fondé. ANEP N° 919239 DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS WILAYA DE CONSTANTINE AVIS D'ANNULATION DE L'APPEL D'OFFRE RESTREINT Réalisation d'une auberge 50 lit à Constantine La Direction de la Jeunesse et des Sports de la wilaya de Constantine" déclare que l'avis d'appel d'offre restreint "Réalisation d'une auberge 50 lit a Constantine " Paru dans le quotidien national EL mouachir LE 27/03/2012 : est ANNULE ANEP N° 917394 ALGERIE TELECOM -SPADELEGATION REGIONALE DES TELECOMMUNICATIONS BLIDA DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE BLIDA UNITE DES INFRASTRUCTURES PASSIVES AVIS D'ANNULATION DE L'AVIS D' APPEL D'OFFRES NATIONAL N°:002/2012 La Direction Opérationnelle des Télécommunications de Blida, porte à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires concernés que l'avis d'appel d'offre national énumérés ci-dessous et publiés dans les quotidiens Echaâb, L'Authentique et BOMOP, a été annulé : 1- Appel d'offre national 002/2012 portant travaux de canalisation de 35 sites MSAN, publié en date du 11/04/2012. - LOT A : Travaux de canalisation 10 sites - LOT B : Travaux de canalisation 07 sites - LOT C : Travaux de canalisation 09 sites - LOT D : Travaux de canalisation 02 sites - LOT E : Travaux de canalisation 03 sites - LOT F : Travaux de canalisation 02 sites - LOT G : Travaux de canalisation 02 sites ANEP N°302183 RECTIFICATIF WILAYA DE CHLEF DIRECTION DE LA CULTURE NUMÉRO DʼIDENTIFICATION FISCAL : 02018301431 RECTIFICATION Il est porté a la connaissance de lʼensemble des soumissionnaires qu'une erreur relative au montant du l'offre qui a était publié dans l'avis d'attribution provisoire des marchés .Paru dans les journaux ,El Mostakbel le 13/05/2012 et la Dépêche de Kabylie le 13/05/2012 et le BOMOP , relative au projet équipement de la maison de la culture , lot n°03 siége rie + revêtement sol et mur, le montant corrigé : 28.686.294.00 DA (TTC) . ANEP N°938711 SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE DE PRODUCTION DE L'ELECTRICITÉ AVIS DE RECTIFICATION PRESELECTION NATIONALE ET INTERNATIONALE N°01/KD-ER/2012 La Compagnie de l'engineering de l'électricité et du gaz (CEEG. Spa), porte à la connaissance des lecteurs que la date d'ouverture des offres de la Présélection Nationale et Internationale N° 01/KD-ER/2012 paru dans le BOMOP du 12/08/2012 portant sur une présélection nationale et internationale d'entreprises en vue de la réalisation d'une centrale électrique géothermique d'une puissance de 05 mwe dans la région de Guelma (Est d'Algérie), est programmée pour le 01/10/2012 à 10h00 heure locale. ANEP N°303998 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA DE KHENCHELA CODE FISCAL : 408015000040090 RECTIFICATION DE L 'APPEL D'OFFRES SUITE À LʼAVIS D'APPEL D'OFFRE OUVERT N° 21/2012 PARU AUX QUOTIDIENS : ELFADJER: en date du 12/08/2012 Concernant l'acquisition : LOT N°01 : QUATRE (04) VEHICULES UTILITAIRE PICK UP 4X2 DOUBLE CABINE AVEC CLIMATISATION LOT N°02 : UN (01) VEHICULE UTILITAIRE PICK UP 4X4 DOUBLE CABINE AVEC CLIMATISATION La direction des travaux publics de la wilaya de Khenchela à procéder aux rectifications suivantes : 1- LOT N°01 : QUATRE (04) VEHICULES UTILITAIRE PICK UP 4X2 DOUBLE CABINE AVEC CLIMATISATION, AU LIEU DE LOT N°02 : QUATRE (04) VEHICULES UTILITAIRE PICK UP 4X4 DOUBLE CABINE AVEC CLIMATISATION 2- Annulé la phrase - contre payement d'un montant non remboursable de 3000 DA par chaque libelle au nom BUREAU D'ETUDE BOULABIER MOUHAMED KHENCHELA Le reste sans modification. ANEP N°937859 WILAYA DE TIZI-OUZOU DIRECTION DU LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS RECTIFICATIF La Direction du Logement et des Equipements Publics (DLEP) de la Wilaya de Tizi Ouzou, informe l'ensemble des entreprises ayant soumissionné à l'A.A.O.N N° 45 Relatif à la Réhabilitation et Renouvellement des Etablissements Scolaires du Cycle Secondaire Endommagés par les Intempéries Daira de Draa Ben Khedda, Lot Dallage et Assainissement de la Cour Centrale et Nouveau Bloc Sanitaire au Lycée Ali BENNOUR Commune de TADMAIT Daira de Draa Ben Khedda, qu'une erreur s'est glissée lors de la Publication dans la PRESSE de l'entreprise retenue pour le Lot cité ci-dessus, il ya lieu de lire ETB MECHERI Omar pour un montant de 2.887.209,00 DA/TTC et un délai de 42 jours au lieu de l'entreprise S.N.C ARABI et BOUTELDJA. ANEP N°938200 MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME WILAYA DE RELIZANE DIRECTION DU LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS AVIS DE RECTIFICATION La Direction du Logement et des Equipements Publics (DLEP) de la wilaya de Relizane, rectifie l'avis d'attribution Provisoire N° 25 DU 10/01/2012 pour l'appel dʼoffre n° 64 du 01/09/2011. Lot n° 01 : entreprise SENOUCI MOHAMED TAYEB Projet : Aménagement d'un Technicum si tarek lot : étanchéité Montant : 4.709.542.50 DA RECTIFICATION D'UN MONTANT 6.806.182.50 DA au lieu 4.709.542.50 DA. ANEP N° 938136 SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE DE PRODUCTION DE L'ELECTRICITÉ POLE TV/TG CENTRE UNITE DE PRODUCTION TIARET BP 77 ROUT DE SOUGUEUR TIARET AVIS DE RECTIFICATION La SOCIETE ALGERIENNE DE PRODUCTION DE L'ELECTRICITE SPE/SPA, unité TV TG Tiaret, annonce qu'il a été procédé à une rectification sur la publication parue dans le BAOSEM N°837 du 26/02/2012 relative à l'avis BOMOP N°1308- AVIS DIVERS - Semaine du 30 Septembre au 06 Octobre 2012 - page 450 d'attribution provisoire du marché de gré à gré De ce fait, il y a lieu de lire: Marché N°26/2012/SPE: " l'acquisition et supervision du montage d'un alternateur neuf pour le groupe 2 John Brown Hamma 1 transféré vers Adrar ". Nom du fournisseur : BRUSH HMA BVA Montant : 1 341 493,86 £ (un million trois cent quarante un mille quatre cent quatre vingt treize livre sterling et 86 cts) Au lieu de : Marché N°26/12/SPE : " l'acquisition d'un alternateur neuf pour le groupe 2 John Brown Hamma 1 transféré vers Adrar ". Nom du fournisseur : BRUSH HMA BVA Montant : 1 299 228,36 £ (un million deux cent quarante vingt dix neuf mille deux cent vingt huit mille livre sterling et 36 cts) ANEP 938484 SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE DE PRODUCTION DE L'ELECTRICITÉ RECTIFICATION ANNOUNCEMENT NATIONAL AND INTERNATIONAL OPEN SHORT LIST N°01/KDER/2012 Company of engineering of electricity and gas (CEEG. Spa), shall inform readers that the date of tender opening of National and International open short list N°01/KD-ER /2012, published in BOMOP on 12.08.2012 on a preset national and international companies for the realization of a geothermal power plant with a capacity of 05 MWe in the region of Guelma (East of Algeria), is programmed for 01/10/2012 at 10.00 local time. Mandataire désigné par le Maître d'Ouvrage : Compagnie de l'Engineering de l'Electricité et du Gaz « CEEG. Spa » ANEP N°303998/1 WILAYA DE TIZI OUZOU DIRECTION DE LA PROTECTION CIVILE RECTIFICATIF La Direction de la Protection Civile de la Wilaya de Tizi-Ouzou informe l'ensemble des soumissionnaires intéressés par l'Avis d'appel d'Offre Restreint N° 06/DPC/TO/2012, portant réalisation d'une unité légère de la protection civile à BOGHNI en lots séparés, publié le 17/06/2012 au quotidiens nationaux LA DEPECHE DE KABYLIE et le 18/06/2012 au quotidien arabophone EL FEDJR, ainsi que le BOMOP , que la durée de préparation des offres est limitée à 30 jours au lieu de 21 jours comme s'est indiqué dans les quotidiens suscités. Pour le reste il demeure inchangé. ANEP N° 927697 WILAYA DE GUELMA DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU RECTIFICATIF La Direction des ressources en eau de la Wilaya de Guelma informe que l'avis d'attribution provisoire du projet relatif à l'appel d'offres national restreint portant «RENOVATION DE LA CONDUITE D'ADDUCTION SP2 ET SP3» attribué provisoirement à la EPE SPA Entreprise de travaux hydrauliques et forestiers de Guelma (ETHYFOR) dont le siège social est à route de Constantine à Guelma, paru sur LE BOMOP ainsi que sur les quotidiens nationaux La Nouvelle République en langue française et SAWT AL AHRAR en langue nationale, s'est glissé une erreur , il y a lieu de lire un montant de l'offre en TTC après correction 26. 512.200,00 DA au lieu de 28.512.200,00 DA. ANEP N° 937650 MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATTONALE DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE SOUS - DIRECTION DU BUDGET BUREAU DES MARCHES IDENTIFICATION FISCALE 40.800.200300.0062. AVIS DE RECTIFICATIF La Direction Générale de la Sûreté Nationale, informe l'ensemble des Sociétés intéressées par l'appel d'offres national et international Restreint n° 08/2012, ayant pour objet l'Acquisition, l'Installation et la mise en service de serveurs et équipements réseaux du site secours pour la messagerie électronique et consolidation du Centre de Données (Data Center) de la Sûreté Nationale, qu'une erreur s'est glissée dans la durée de préparation des offres, de ce fait, il y'a lieu de lire Quarante Cinq (45) Jours au lieu de Trente (30) Jours. ANEP N°918303 MINISTÈRE DE LʼAMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE LʼENVIRONNEMENT ET DU TOURISME DIRECTION DE LʼADMINISTRATION ET DES MOYENS RECTIFICATIF AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES NATIONAL ET INTERNATIONAL RESTREINT N° 12/12 Le ministère de lʼAménagement du territoire et de lʼEnvironnement lance un rectificatif concernant la date dʼouverture de lʼappel dʼoffres N° 12/2012 portant sur : « Lʼétude, lʼélaboration du cahier des charges et le suivi pour la construction et lʼéquipement dʼune station de transfert, dʼun centre de tri des déchets et dʼun centre de compostage à MATEMORE et dʼun centre de tri à El Keurt (Wilaya de Mascara) ». La date limite de dépôt des offres est fixée au 08 avril 2012 avant 13h00 mn au lieu du 21 mars 2012. ANEP 9033/3 RESILIATION MINISTERE DE LʼHABITAT ET DE LʼURBANISME AGENCE NATIONALE DE LʼAMELIORATION ET DU DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT AADL AVIS DE RESILIATION DU MARCHE N° 10/11/PI DE L'ENTREPRISE « SARL DIAR SAFAMI-P » L'Agence Nationale de lʼAmélioration et du Développement du Logement « AADL » Sise à Said Hamdine Bir Mourad Rais Alger : Informe que le Marché N° 10/11/PI du 25 Mai 2011 portant sur les travaux de réalisation en TCE de 24 logements promotionnels collectifs à Said Hamdine – Alger, est résilié aux torts exclusifs de l'entreprise «SARL DIAR SAFAMI-P» - NIF N°: 000016001177206 siège social : zone industrielle voie N°18,BP 26 Oued Smar- Alger par Décision N° 125/ DG / AADL/12 du 22 AOUT 2012, conformément à l'Article 112 du décret présidentiel N° 10-236 du 07/10/2010, portant réglementation des marchés publics, modifié et complété. ANEP N°938639 MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME DIRECTION DU LOGEMENT ET DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS WILAYA DE TLEMCEN DECISION DE RESILIATION Le wali de la wilaya de Tlemcen représenté par le Directeur du Logement et des Equipements publics de Tlemcen. - Vu la loi N° 90-09 du 07 Avril 1990 portant code de la Wilaya -Vu lʼOrdonnance n° 67/90 du 17 Janvier 1967 portant code des marchés publics, notamment les articles non abrogés. - Vu le décret n° 82-145 du 10 Avril 1982, portant code des marchés publics - Vu le décret n° 96-54 du Ramadhan. 1416, correspondant au 22 Janvier 1996 modifiant et complété le décret exécutif n° 91-434 du 09 Novembre 1991 portant réglementation des marchés publics - Vu le décret présidentiel N° 02-250 du 13 Joumâda El Oulâ 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics modifié et complété par le décret présidentiel N° 03-30 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 Septembre 2003 modifié et complété par le décret présidentiel 08-338 du 26/10/2008 portant réglementation des marchés publies. - Vu le décret présidentiel N° 10-236 du 07-102010 modifié et complété par le décret présidentiel N° 12-23 du 18/01/2012 portant réglementation des marchés publics. - Vu l'opération N° NP 5.622.1262.l13.0&18 portant réalisation du lot n°01 : Mur de Clôture au Lycée 1000 à Bensekrane. - Vu la convention n° 392/2010 Notifié à l'entreprise FATMI Abdelkader pour un montant de 7 999 O08,62 DA et avec un délai de 04 mois. - Vu l'ODS de commencement des travaux notifiés à l'entreprise en date du 30/12/2010 sous le n° 998/2010. - Vu la 1re Mise en Demeure pour l'abondant de chantier notifiée en date du 07/11/2011 - Vu les rapports émanant de l'ingénieur subdivisionnaire de Bensekrane en date du 17 Novembre 2012 sous le n°252 et en date du 04 Décembre 2011, déclarant l'abondant du chantier. - Vu les P-V de chantier élaboré par le SET MHT déclarant l'abondant de chantier. - Vu la 2e mise en demeure publiée aux journaux Adjaâ el Malaib en date du 30/05/2012 et Algérie Presse en date du 31/05/2012. -Vu l'expiration de délais en date du 29/04/2011. DECIDE Article 01 -Il est procédé à la résiliation aux torts exclusifs de la convention n° 392/2010 approuvé le 29/121/2010 conclu avec l'entreprise FATMI Abdelkader portant réalisation du lot n° 01 : Mur de Clôture au lycée 1000 à Bensekrane. Article 02 Situation financière est arrêtée comme suit : - Montant initial de la convention (TIC) : 7 999 008,62 DA - Montant des travaux effectués et payés (TTC) : 5 147 633,21 DA - Montant de l'avance sur le paiement Néant. - Montant des travaux réalisés non payé : Néant. - Montant à désengager : 2 851 375,41 DA Article 03 Monsieur le contrôleur financier, le trésorier de la wilaya et le directeur de logement et des équipements publics de la wilaya de Tlemcen sont chargés chacun en ce qui lui concerne de l'exécution de la présente décision. ANEP 934 286 BOMOP N°1308- AVIS DIVERS - Semaine du 30 Septembre au 06 Octobre 2012 - page 451 MINISTERE DE L'HABITAT ET DE LʼURBANISME DIRECTION DU LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS WILAYA DE TLEMCEN DÉCISION DE RÉSILIATION Le Wali de la Wilaya de Tlemcen représenté par le Directeur du logement et des équipements publics de Tlemcen. - Vu la loi N° 90-09 du 07 Avril 1990 portant code de la Wilaya -Vu l'ordonnance N° 67/90 du 17 Janvier 1967 portant code des marchés publics, notamment les articles non abrogés. -Vu le décret N° 82-145 4n 10 Avril 1982, portant code des marchés publics -Vu le décret N° 96-54 du RAMADHAN 1416 correspondant au 22 Janvier 1996 modifiant et complétant le décret exécutif N° 91-434 du 09 Novembre 1991 portant réglementation des marchés publics -Vu le décret présidentiel N° 02-250 du 13 Joumâda El Oulâ 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics modifié et complété par le décret présidentiel N° 03-30 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 Septembre 2003 modifié et complété par le décret présidentiel 08-338 du 26/10/2008 portant réglementation des marchés publics. - Vu le décret présidentiel N° 10-236 du 07-10-2010 modifié et complété par le décret présidentiel N° 12*23 du 18/01/2012 portant réglementation des marchés publics. - Vu l'opération N° NF 5.622.1262.113.06.18 portant réalisation du lot N°02 : Mur de Clôture au Lycée 1000 à BENSEKRANE. -Vu la convention N° 391/2010 Notifié à l'entreprise BELMAHI Djillali pour un montant de 7 998 084,90 DA et avec un délai de 03 Mois. Vu l'ODS de commencement des travaux notifier à l'entreprise en date du 30/12/2010 sous le N° 992/2010. -Vu la 1ère Mise ne demeure pour l'abondant de chantier notifiée en date du : 07/11/2011. -Vu les rapports émanant de l'ingénieur subdivisionnaire de BENSEKRANE en date du 17 Novembre 2012 sous le N°252 et en date du 04 Décembre 2011, Déclarant l'abondant du chantier. - Vu les PV de chantier élaboré par le BET MHT déclarant l'abondant de chantier. - Vu la mise en demeure n°01 publiée aux journaux ADJWAA EL MALAIB en date du 30/05/2012 et ALGERIE PRESSE en date du : 31/05/2012. - Vu l'expiration de délais en date du 29/03/2011. DÉCIDE ARTICLE 01 -Il est procédé à la réailiation à Tors exclusive de la convention n°391/2010 approuvé le 29/12/2010 conclu avec l'entreprise BELMAHI Djillali portant réalisation du lot n°02 : Mur de Clôture au lycée 1000 à BENSEKRANE. ARTICLE 02 Situation financière est arrêtée comme suit : - Montant initial de la convention (TTC) : 7 998 084,90 DA - Montant des travaux effectués et payés (TTC) : 3 079 060,10 DA - Montant de l'avance sur le paiement : Néant. -Montant des travajjx réalisés non payé : Néant - Montant à désengager: 4 919 024,80 DA ARTICLE 03 Mrs le contrôleur financier» le trésorier de la Wilaya et le directeur de logement et des équipements publics de la Wilaya de Tlemcen sont chargés chacun en ce qui lui concerne de l'exécution de la présente décision. ANEP N° 934031 AVIS DE VENTE AGENCE DE WILAYA DE GESTION ET DE REGULATION FONCIERES URBAINES DE TIZI-OUZOU AVIS DE VENTE SUR PLAN L'Agence de Wilaya de Gestion et de Régulation Foncières Urbaines, met en vente sur plan par soumissions cachetées 75/104 logements Promotionnels situé à Boghni centre (Quartier Tirmitine). Les personnes physiques ou morales intéressées peuvent retirer le cahier des charges au niveau de lʼAgence Foncière de Wilaya, ANTENNE DE BOGHNI, sise à la cité des 120 logements du marché - Boghni centre, moyennent payement de la somme de Mille Dinars (1 000.00 DA). MODALITES DE VENTE : La vente se fera au plus offrant, par soumissions cachetées, conformément aux clauses du cahier des charges. Les offres doivent parvenir à l'Agence Foncière de Wilaya - ANTENNE DE BOGHNI- sise à l'adresse ci-dessus, avant le 24/09/2012 à 10 heures, date et heure d'ouverture des plis. ANEP N°303879 ERRATUM MINISTÈRE DE LʼAMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LʼENVIRONNEMENT DIRECTION DE LʼADMINISTRATION ET DES MOYENS ERRATUM Le ministère de lʼAménagement du territoire et de lʼEnvironnement lance un rectificatif portant sur les intitulés relatifs aux numéros des appels dʼoffres nationaux déclarés infructueux parus sur les quotidiens nationaux le 16/08/2012. Les intitulés sont corrigés comme suit : N° intitulé BOMOP N°1308- AVIS DIVERS - Semaine du 30 Septembre au 06 Octobre 2012 - page 452 94/12 96/12 97/12 99/12 Etude de protection, dʼaménagement et de classement de la zone naturelle de Kef kharouba à Oued Chlef, wilaya de Mostaganem. Etude de protection, dʼaménagement et de classement de la zone naturelle de Ras El Aguille à Ras Carbon, wilaya dʼOran. Etude de protection, dʼaménagement de la zone humide du lac Tonga, wilaya dʼEl Taref. Etude de protection, dʼaménagement et de classement de la zone humide de Oued Mazafran et son Estuaire. Wilaya dʼAlger, Tipasa et Blida. ANEP N° 937977 DʼADJUDICATION WILAYA DE TIARET DAÏRA DE TIARET COMMUNE DE TIARET AVIS DʼADJUDICATION POUR LOCATION AUX ENCHERES PUBLIQUES - location de 04 locaux route :d'université en face lycées Belhouari aux enchères publics d'une durée de 03 ans renouvelables - location d'un Kiosque sis station de taxi route d'Alger aux enchères publics d'une durée de 03 ans renouvelables - location de 18 locaux cité Mimouni Mansour Zaaroura aux enchères publics d'une durée de 03 ans renouvelables - location de 53 locaux cité belle vue à coté de la C.F.P.A N°02 aux enchères publics d'une durée de 03 ans renouvelables Le Chargé des Services communale de Tiaret lance un avis d'adjudication aux enchères publiques aux derniers enchérisseurs. L'adjudication aura lieu le 29/08/2012 à 10h00 au siège de l'APC de Tiaret pour la location de : - location de 04 locaux route d'université en face lycées Belhouari aux enchères publics Mise à prix d'un seul local : 165.600.00 DA par Ans - location d'un Kiosque sis station de taxi route dʼAlger aux enchères publics d'une durée de 03 ans renouvelables Mise à prix : 165.600,00 DA par Ans / location de 18 locaux cité mimoum mansour zaaroura aux enchères publics d'une durée de 03 ans renouvelables Mise à prix d'un seul local : 51.000.00 DA par Ans - location de 53 locaux cité belle vue a coté de la C.F.P.A N°02 aux enchères publics d'une durée de 03 ans renouvelables Mise à prix d'un Seul Local : 24.000.00 DA par Ans Les soumissionnaires intéressés devront fournir au chargé des services Communales avant la date fixée les pièces ci-après désignées : Demande d'admission (Nom, Prénom , Adresse , Profession ainsi que l'offre Financière de lʼadjudicateur Extrait de Naissance Extrait de rôles apuré de l'adjudicataire et de la caution délivré par le trésorier communal du lieu de résidence Un chèque libellé au nom du trésorier communal de Tiaret (mois dʼun mois), certifié par un établissement bancaire Certificat de résidence Casier judiciaire (mois de trois mois) Photocopie de la carte nationale Les candidats intéressés peuvent consulter le cahier des charges déposé au secrétariat Générales tous les jours ouvrable de 9H à 15H30. ANEP N°938118 MINISTÈRE DE LʼHABITAT ET DE LʼURBANISME AVIS DE VENTE PAR ADJUDICATION N° 02/2012 (DEUXIÈME AVIS) LʼOPGI de Tiaret lance un 2ème Avis pour la Vente par Adjudication, du droit au bail de 50 locaux à usage Commercial et Professionnel dans la Wilaya de Tiaret répartis comme suit : Localisation Commune Cité Tiaret Ville Cité 160 Logements Bouali Bâtiment N° Local 2 01 A 3 4 5 7 01 B 8 9 10 11 12 01 C 13 14 15 16 01 D 17 19 1 2 3 03 A 4 5 6 7 8 9 Surface M2 27,06 11,47 28,70 24,19 27,06 11,47 28,70 24,19 24,60 27,06 11,47 28,70 24,19 24,60 28,70 12,60 27,20 35,70 53,12 25,76 53,12 37,20 26,35 27,20 33,18 Mise à prix 410.132,72 173.844,1 434.989,2 366.633,79 410.132,72 173.844,13 434.989,25 366.633,79 372.847,93 410.132,72 173.844,13 434.989,08 366.633,79 372.847,93 434.989,25 190.970,89 412.254,62 541.084,19 805.109,03 390.429,38 805.109,03 563.818,82 399.371,67 412.254,62 502.890,01 Activités retenues Commerciale Commerciale Commerciale Commerciale Commerciale Commerciale Commeciale Commerciale Commerciale Commerciale Commerciale Professionnelle Commerciale Commerciale Commercial Commerciale Commerciale Commerciale Professionnelle Commerciale Professionnelle Professionnelle Commerciale Commerciale Commerciale BOMOP N°1308- AVIS DIVERS - Semaine du 30 Septembre au 06 Octobre 2012 - page 453 03 B 03 C 01 C Medrissa 30 Logts T 2007 01 B Ain Dheb 30 Logts 01 C T 2005 01 B 01 C Guertoufa 40 Logts 01 D 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 26,45 33,32 27,20 27,20 35,70 53,12 25,76 53,12 34,80 26,35 400.887,31 505.011,91 412.254,62 412.254,62 541.084,19 805.109,03 390.429,38 805.109,03 527.443,42 399.371,67 Commerciale Professionnelle Commerciale Commerciale Commerciale Professionnelle Commerciale Commerciale Commerciale Commerciale 1 2 3 4 5 6 7 8 10 1 2 3 4 5 6 26,38 36,00 33,22 28,64 26,81 35,75 36,96 35,28 37,40 37,02 35,58 36,68 35,93 36,06 33,81 294.219,56 401.512,68 370.506,97 319.425,64 299.015,41 398.724,39 388.175,72 370.531,37 392.796,86 463.646,99 445.612,10 459.388,75 449.995,58 451.623,73 423.444,21 Commerciale Professionnelle Commerciale Commerciale Commerciale Commerciale Commerciale Commerciale Commerciale Commerciale Commerciale Commerciale Commerciale Commerciale Commerciale Conditions de vente : - Approbation sans réserves du cahier des charges. Règlement du prix de vente dans les conditions retenues. - Les postulants sont invités à retirer les cahiers des charges contre paiement de la somme de 1.000,00 DA représentent les frais de reproduction et à verser une caution de 10% à la mise à prix au compte Trésor Tiaret N° 008140011140000114/49. - Les offres accompagnées du reçu de versement de la caution sus-citée, doivent parvenir à la Direction Générale de lʼOPGI, sous double enveloppe fermée, lʼenveloppe extérieure doit être anonyme et ne portera que la mention suivante : « Avis de Vente par Adjudication N° 02/2012 » - La date limite de dépôt des offres est fixée à 30 jours à compter de la première parution du présent avis dans la presse nationale. - Les soumissionnaires sont cordialement invités à assister à la séance dʼouverture des plis qui aura lieu le même jour que la date limite de dépôt des offres, à 13h00. ANEP N° 93471 AVIS SOCIETE DE GESTION DES PARTICIPATIONS « TRAVAUX PUBLICS » ENTREPRISE DE VIABILISATION DE SIDI-MOUSSA E.P.E / S.P.A AU CAPITAL DE 2,5 MILLIARDS DA AVIS D'INSERTION L'entreprise de Viabilisation de Sidi-Moussa EPE/SPA E.V.S.M, lance le deuxième avis d'appel d'offres national et international n°13/EVSM/DG/DMR/2011 pour l'acquisition d'un finisseur à béton largeur 5 mètres. Les entreprises intéressées par le présent avis appel d'offres national et international sont invitées à retirer le cahier des charges auprès du Bureau des marchés de l'entreprise sis à Route de Dar El Beida Sidi Moussa (W) d'ALGER, contre paiement de la somme de Dix mille dinars (10 000 DA). La date limite de dépôt des offres est fixée le 24/05/2012 à 10 heures. L'ouverture des plis est prévue le même jour, soit le 24/05/2012 à 10.30 heures en présence des soumissionnaires ou leurs représentants qui souhaitent y assister et procéder à l'ouverture simultanée des plis des offres techniques et financières. ANEP N°915931 SOCIETE DE GESTION DES PARTICIPATIONS « TRAVAUX PUBLICS » ENTREPRISE DE VIABILISATION DE SIDI-MOUSSA E.P.E / S.P.A AU CAPITAL DE 2,5 MILLIARDS DA AVIS D'INSERTION L'entreprise de Viabilisation de Sidi-Moussa EPE/SPA E.V.S.M, lance l'avis d'appel d'offres national n°07/EVSM/DG/2012 pour Gerbage, chargement et transport de matériaux sélectionnés destinés aux remblais et au corps de chaussée de la route à TINERKOUK wilaya d'ADRAR : du PK 115+000 au PK 075+000 (côté d'EL BAYADH) Les entreprises intéressées par le présent avis dʼappel d'offres national sont invitées à retirer le cahier des charges auprès du Bureau des marchés de l'entreprise sise à la Route de Dar El Beida Sidi Moussa (W.) d'ALGER, contre paiement de la somme de Mille dinars (1 000 DA). La date limite de dépôt des offres est fixée le 20/05/2012 à 10 heures L'ouverture des plis est prévue le même jour, soit le 20/05/2012 à 10h30 heures en présence des soumissionnaires ou leurs représentants qui souhaitent y assister et procéder à l'ouverture simultanée des plis des offres techniques et financière. ANEP N°915936 BOMOP N°1308- AVIS DIVERS - Semaine du 30 Septembre au 06 Octobre 2012 - page 454 SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE DE GESTION DU RÉSEAU DE TRANSPORT DE LʼÉLECTRICITÉ GRTE, FILIALE GROUPE SONELGAZ – CAPITAL SOCIAL : 40 000 000 000 DA – RC : 04B965470 SIÈGE SOCIAL : ROUTE NATIONALE N°38 – IMMEUBLE DES 500 BUREAUX – GUÉ DE CONSTANTINE DIRECTION DU TRANSPORT DE LʼELECTRICITE RÉGION TRANSPORT DE LʼÉLECTRICITÉ DE HASSI MESSAOUD CITÉ SI EL HAOUES II – N°79 – BP 468 HASSI MESSAOUD – OUARGLA TÉL. : 213 029 73 43 23 / FAX. : 213 029 73 84 56 AVIS DE MISE SOUS TENSION La société algérienne de gestion du réseau de transport de lʼélectricité GRTE SPA, La Direction du transport de lʼélectricité, la région du transport de lʼélectricité de Hassi Messaoud, informe la population de la daïra de Ghardaïa quʼil sera procédé à la mise sous tension de la cabine mobile 60/10 kv Rostomide (localité de bouziza) ainsi que la piqûre 60kv reliant entre la zone industrielle Bennoura et la localité de Bouziza à partir du 05/05/2012. De ce fait, la région du transport de lʼélectricité de Hassi Messaoud décline toute responsabilité quant à lʼapproche de tout individu non autorisé de ces installations. ANEP N°916460 SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE L'ELECTRICITÉ ET DU GAZ DE L'EST DIRECTIONS DE DISTRIBUTION DE SÉTIF, EL HIDHAB ET B.B.ARRÉRIDJ AVIS N° 002/2012 De présélection technique et classement des entreprises pour la réalisation des travaux gaz (Fourniture et mise en œuvre) 01. La Société de Distribution de l'Electricité et du Gaz de l'Est, les Directions de Distribution de Sétif, El Hidhab et B.BA lance un avis de présélection technique d'entreprises dans les domaines des travaux de réalisation, d'entretien et de dépannage de réseaux de distribution Gaz. 02. Sont concernés par cet avis les entreprises et artisans spécialisés dans les domaines suivants : - Travaux Gaz - Entretien et dépannage d'ouvrages Gaz. 03. Les entreprises intéressées par le présent avis sont invités à se présenter au niveau de la Direction de Distribution de Sétif, la Direction de Distribution El Hidhab ou la Direction de Distribution BBA pour retirer le cahier des charges contre le paiement de la somme de trois mille dinars (3.000,00 DA) par dossier versé aux comptes ci-après : - La Direction de Distribution de Sétif N° 00100 704 0300 300 081/72 ouvert auprès de la Banque Nationale d'Algérie Agence 704 Sétif. - La Direction de Distribution El Hidhab N° 00100704300300320 /72 ouvert auprès de la Banque Nationale d'Algérie Agence 711 Sétif. - La Direction de Distribution de BBA N° 00100 705 0300 300 019/14 ouvert auprès de la Banque Nationale d'Algérie Agence 705 BBA. 04. Les soumissionnaires peuvent obtenir des informations complémentaires auprès des services des trois (03) Directions indiquées ci-après - La Direction de Distribution de Sétif 27 Avenue du 1er Novembre 1954 Sétif. - La Direction de Distribution El Hidhab 67 Avenue du 1er Novembre 1954 Sétif. - La Direction de Distribution de BBA 02 Avenue Abdelkader El Bariki BBA. 05. Les Direction de Distribution de Sétif, El Hidhab et BBA invitent par le présent appel d'offres, les candidats à présenter leurs offres sous plis fermés, pour la réalisation en clé en main de réseaux de distribution Gaz. L'enveloppe extérieure ne doit comporter aucun signe distinctif autre que la mention : Appel dʼOffres National Ouvert de présélection technique et classement des entreprises N° 002/2012/D.D. Sétif-D.D. El Hidhab-D.D. BBA/Gaz A ne pas ouvrir 06. Les soumissionnaires doivent soumettre uniquement les offres techniques sans référence aux prix, accompagnées des documents administratifs s'y rapportant et exigés dans le cahier des charges. 07. Les offres seront déposées séance tenante. 08. Les soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés doivent obligatoirement assister à l'ouverture des plis. 09. L'ouverture des plis se fera en une seule phase technique pour examiner les capacités de réalisation des entreprises, leur présélection et leur classification. 10. Les offres seront ouvertes en séance publique par la Commission d'Ouverture des Plis et Attribution des Marchés (COPAM) des trois (03) Directions à : Musée de Sétif, Rue de lʼALN en face le Siège de la Willaya de Sétif le 02/05/2012 à 10h00. 11. Les entreprises sélectionnées après évaluation technique de leurs capacités humaines et matérielles seront consultées pour des travaux et autres prestations durant l'exercice. ANEP N°915147 BOMOP N°1308- AVIS DIVERS - Semaine du 30 Septembre au 06 Octobre 2012 - page 455 WILAYA DE CONSTANTINE DAÏRA DE AÏN ABID COMMUNE DʼIBN BADIS NIF : 098425079003523 AVIS Conformément à lʼarticle 119 du décret présidentiel N° 10/236 du 07/10/2010 modifié et complété par le décret N° 12/23 du 18/01/2012. Portant réglementation des marchés publics le président de lʼAPC de la commune de Ibn Badis informe la liste des Marchés Conclus durant lʼexercice 2011 avec les noms des entreprises, et la liste des groupements bénéficiaires. Lots Projet groupement bénéficière Entreprise 01 réaménagement dʼune aire de jeux à Beni Yakoub Village de Beni Yajoub Semara Kemel 02 aménagement cité Kribèche et aménagement extérieur Du lycé Moufdi Zakaria – réalisation dʼune place verte Ben Badis Centre /////// Aménagement des voiries urbaines vers la zone des // Mokrani résiliation du Boubekeur marché 03 // Activités 04 réalisation et suivi de la 2ème tranche de la Belkhoui Hocine Belkhoui Hocine Village Ezaâroura Gesi Bat Ben Badis Centre Rekba Hammou Obs Canalisation dalée cié Taiouche 05 réalisation et suivi de la canalisation dalée à Zaäroura 06 Etude et réalisation dʼun réfectoire de 200 rations A lʼécole Filali – Mustapha 07 Résiliation du marché Etude et réalisation dʼun réfectoire de 200 rations Ben Badis Centre Rekba Hmmou A lʼécole dʼEl Abtal Comme la président de lʼAPC informe le programme estimatif des projets de lʼannée en cours 2012 avec le nom des entreprises et liste des groupements bénéficiaire. N° Projet groupement bénéficiaire Obs 01 Aménagement des voiries urbaines vers la zone Ben Badis centre après la résiliation du marché avec Des activités 02 Etude et réalisation dʼun réfectoire 200 rations lʼentreprise // // // // // // // // // // // // Ecole Filali – Mustapha 03 Suivi et construction, et équipement de 06 Classes (extension) lʼécole Bouchama Med Cherif 04 Suivi et construction, et équipement de 06 Classes (extension) école Taiouche Messaoud 05 Suivi et construction dʼun réfectoire de 200 Rations école cité Taiouche 06 Contribution de la wilaya de réalisation des Bibliothèques des communes 07 08 Etude et réalisation dʼune annexe administrative En milieu rural (agglomération Beni Yakoub) Village Beni Yakoub Etude et réalisation dʼune annexe administrative Village el Habli En milieu rural (agglomération el Hambli) ANEP 912109 BOMOP N°1308- AVIS DIVERS - Semaine du 30 Septembre au 06 Octobre 2012 - page 456