DIVERS

Transcription

DIVERS

DIVERS
MINISTERE DE LA DEFENSE
NATIONALE
PREMIERE REGION MILITAIRE
AVIS DE MISE EN DEMEURE
N° : 01/2014/C2
A
L’ENTREPRISE CHERARAK MOHAMED
CHERIF
L’entreprise « CHERARAK MOHAMED
CHERIF» dont son siège social : Cité 90
logement commune de BECHELOUL WILAYA
BOUIRA , titulaire du marché N° 59 /2013 du
25/02/2014 portant sur les travaux
Travaux de réfection en TCE+VRD a BOUIRA
(LOT 01) .
Travaux de réfection du bloc a BOUIRA (LOT
02) .
Travaux de réfection du bloc a BOUIRA (LOT
02) .
Travaux de réfection en TCE+VRD a BOUIRA
(LOT 02) est mis en demeure pour :
Renforcement du chantier en moyens
humains et matériels qualifiés.
L’achèvement des travaux contractuels dans
les brefs délais.
Sous huitaine, à compter de la date de la
parution de cette mise en demeure sur la
presse nationale et le BOMOP.
Dépassé ce délai, votre entreprise subira les
mesures édictées par la réglementation en
vigueur.
ANEP N°140232
MINISTERE DU COMMERCE
DIRECTION DU COMMERCE DE LA
WILAYA DE BEJAIA
2ÈME AVIS DE MISE EN DEMEURE
I) IDENTIFICATION DES PARTIES :
- Service contractant : Mr le wali de Bejaia
représente par le directeur du commerce de la
wilaya Bejaia
- Partenaire co-contractant : ETE TCE
Meddourene Azeddine représenté par son
gérant Mr Meddourene Azeddine.
II) IDENTIFICATION DE L’OPERATION :
- Contrat portant : Poste transformateur
et groupe électrogène pour le projet de
réhabilitation du marché de gros à Bejaia.
Numéro
de
l’opération
:
NF
:
5.461.8.262.106.07.02
- Visé sous le N° 68 en date du 14/03/2013.
- ODS de démarrage des travaux : 23/04/2013.
- Montant du contrat : 5.791.500,00 DA/TTC.
- Délai de réalisation : 02 Mois.
III) 2ème MISE EN DEMEURE :
- Objet de la mise en demeure : Reprise des
travaux à savoir :
- Achèvement des travaux de géni civil.
- Installation des équipements (poste
transformateur et le groupe électrogène).
- Délai d’exécution de la mise en demeure : 05
jours après la parution de cet avis de mise
en demeure dans l’un des quotidiens nationaux
- Sanctions prévus en cas de refus d’exécution
:- Résiliation unilatérale du contrat aux torts
exclusifs de l’entreprise conformément à l’article
79 du contrat et en vertu de l’article 112 du
décret présidentielle N° 10-236 du 07/10/2010
modifié et complété, portant réglementation
des marchés publics.
ANEP N° 140072
WILAYA DE TISSEMSILT
DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA
POPULATION
NUMÉRO D’IDENTIFICATION FISCALE
: 098438019000233
AVIS DE CONCOURS NATIONAL
D’ARCHITECTURE N° 08/2014
La Direction de la Santé et de la Population
de Tissemsilt lance un concours national
d’architecture relatif à:
« ETUDE POUR LA REALISATION
D’UN HOPITAL A THENIET EL HAD EN
REMPLACEMENT DE L’HOPITAL EXISTANT
»
Les bureaux d’études ou groupement de
bureaux d’études intéressés par le présent
concours peuvent retirer le cahier des charges
de la Direction de la Santé et de la Population
de Tissemsilt - Boulevard Ben HamoudaTissemsilt, à partir de la première parution du
présent avis dans les quotidiens nationaux ou
au B.O.M.O.P.
Les offres doivent être accompagnées par les
pièces administratives légales et valides à la
date d’ouverture des plis. Elles doivent être
présentées sous enveloppe principale scellée
ne comporte que la mention suivante :
- SOUMISSION «
ETUDE
POUR
LA
REALISATION
D’UN HOPITAL A THENIET EL HAD EN
REMPLACEMENT DE L’HOPITAL EXISTANT»
- À NE PAS OUVRIR L’enveloppe comporte : • L’offre Technique, composée des pièces
suivantes :
La déclaration à souscrire paraphée et signée
(selon le modèle ci-joint);
La déclaration de probité paraphée et signée
(selon le modèle ci-joint);
Le planning de remise des études paraphé et
signé ;
Copie légalisée de l’agrément délivré par l’ordre
des architectes ;
Les copies certifiées des documents originaux
précisant le statut juridique et l’agrément, le
principal lieu d’activité du soumissionnaire ;
Copies légalisées des attestations de mise à
jour (CNAS ; CASNOS);
Copies légalisées des attestations de bonne
exécution prouvant que le soumissionnaire
a réalisé des études ou des études et suivis
des projets analogues durant les dix dernières
années;
Copie légalisée de l’extrait des rôles apuré ;
Copie légalisée de la carte d’identification
fiscale (NIF);
la Copie légalisée du casier judiciaire datant de
moins de trois (03) mois ;
Copies légalisées des bilans financiers des
trois dernières années (2011-2012-2013) visés
par les services des impôts ;
La liste du personnel du BET en précisant
les fonctions, accompagnée des C.V et des
copies légalisées des diplômes prouvant la
qualification et l’expérience du personnel clé
chargé des études de conception et d’exécution
des ouvrages.
Les C.V devront être exacts, complets, signés
et appuyés d’un état du personnel dûment visé
par la CNAS du la CASNOS (LA DAS et/ou état
de mouvement des salariés et/ou Demandes
de déclaration d’affiliation);
Copie légalisée en cours de validité de
l’attestation de dépôt des comptes sociaux
pour les sociétés commerciales dotées de la
personnalité morale de droit algérien.
Cahier des charges coté et paraphé (sans
mention du montant de la soumission);
Estimation du coût de la réalisation du projet
signée et paraphée.
Les soumissionnaires déposeront les offres
aux Services de la Direction de la Santé et de
la Population de Tissemsilt - BD Ben Hamouda
- Tissemsilt.
Le délai de préparation des offres est de Vingtet-un (21) jours à partir de la première parution
de l’avis de concours dans les quotidiens
nationaux ou au B.O.M.O.P.
La date de dépôt des offres correspond au
dernier jour du délai de préparation des
offres avant 12H:00m. Les soumissionnaires
resteront engagés par leurs offres pendant une
durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter
de la date d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis se fera en séance publique
à la date de dépôt des offres à 14H:00mau
siège de la direction de la santé et de la
population de Tissemsilt, les soumissionnaires
sont invités à y assister.
ANEP N° 140321
MINISTÈRE DU TRAVAIL ,DE L’EMPLOI
ET DE LA- SÉCURITÉ SOCIALE
FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION
DES ŒUVRES SOCIALES
ANTENNE RÉGIONALE DE CHLEF
AVIS DE RESILIATION
Le Directeur par intérim de l’Antenne Régionale
FNPOS de Chlef, déclare par le présent avis,
la résiliation aux tors exclusifs de l’entreprise
MESSAOUD DJBARA Hacene, du marché
n°208/CCM.FNPOS/2012
du
29/12/2012
portant réalisation du RAR des 61/75/100
logements FNPOS avec commerces en TCE
sauf VRD à Mahdia, Wilaya de Tiaret.
ANEP N°140287
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA DE GUELMA
SERVICE DE L’ADMINISTRATION ET
DES MOYENS N°4224/DTP/SAM/2014
DEUXIEME ET DERNIERE MISE EN
DEMEURE
Désignation et adresse du service contractant
*- Service contractant : Direction des travaux
publics
*- Adresse : Route de l’université «Groupe
BOMOP N° 1407 - Avis divers - semaine du 24 au 30 Août 2014 - page
378
administratif» - Guelma Désignation et adresse du partenaire
cocontractant
*- Partenaire cocontractant : EGTPHB
ZOUAOUI YASSINE - SETIF - *- Adresse : CITE
GUAOUA FERMATOU - SETIF Désignation et références du marché
*- Objet : Réparation des dégâts causés par
les intempéries 2012 sur les CC : L0T N°17:
Réparation de la chaussée et reconstruction
des ouvrages d’assainissement sur le CC
reliant AIN OUM LAAROUG à GUERFEL sur
2,5 km
*- N° et date du marché : Marché N°53/
DTP/2013 du 25/11/2013 *- Visa de la CMPW :
Visa N°179/2013 du 21/11/2013
*- Visa du Contrôle financier : Visa N° 1281 du
25/11/2013
L’EGTPHB ZOUAOUI YASSINE titulaire du
marché suscité, est mise en demeure, pour
reprendre les travaux et renforcer le chantier
en moyens humains et matériels nécessaires
afin de réabsorber le retard enregistré dans
l’exécution de ce projet, et ce, dans un délai
de HUIT (08) JOURS à compter de la première
date de la publication du présent avis dans les
quotidiens nationaux ou dans le BOMOP.
Faute par elle de remédier à la carence qui
lui est imputable dans le délai fixé ci-dessus, le
service contractant procédera, unilatéralement
à la résiliation du marché, et ce, conformément
aux dispositions de l’article 112 du décret
présidentiel n°10-236 du 07/10/2010 portant
réglementation des marchés publics, modifié et
complété.
ANEP N°140189
WILAYA D’ALGER
DIRECTION DES RESSOURCES EN
EAU
SERVICE ALIMENTATION EN EAU
POTABLE
OBJET : MISE EN DEMEURE N°01
Projet/ Projet de Réalisation d’un réservoir
10000 m3 Domaine Ramdani «Tessala
haut».
En application des dispositions de l’article
112 du décret présidentiel n°10-236 du
07 Octobre modifié et complété portant
réglementation des.inarchés publics et l’arrêté
ministériel du 28 Mars fixant les mentions à
porter dans la mise en demeure et les délais
de sa publication, l’entreprise EERHTP
BOUDOUDA MOHAMED, adjudicataire du
marché N° 417/2012 du 27/08/2012 relatif au
projet de « Programme RHP réalisation d’un
système d’AEP à Domaine Ramdani, Lot n°
01 Réalisation d’un réservoir 10.000 m3 »
dont l’adresse du siège sise à la rue Ramdani
Rabah Commune de Sidi Abdelaziz Wilaya
de Jijel est mise en demetire de renforcer le
chantier en moyens humains et matériels et
de rattraper le retard dans l’exécution du projet
dans un délai de Huit Jours (8j), le cas échéant
des dispositions réglementaires seront prises
notamjtnent la résiliation Unilatérale aux torts
exclusifs du cocontractant.
ANEP N°140221
MINISTERE DE L’INTERIEUR
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
DIRECTION GENERALE DE LA
PROTECTION CIVILE
UNITE NATIONALE D’INSTRUCTION
ET D’INTERVENTION
MISE EN DEMEURE N°01
NIF 408002002100046
La société SNC LEGHOUINI ET CIE élisant
domicile, à la cité frère Achouri route 6 N°3 Dar
el Beida Alger- titulaire du contrat N°07/2014
portant la fourniture de Pains et gâteaux, d’un
montant maximal de 2 869 850,00 DA est mise
en demeure avec délais d’un (01) jour pour
l’amélioration de la prestation (la qualité du
pain livré) comme stipulé par les engagements
contractuels.
Faute de quoi l’administration se verra dans
l’obligation d’appliquer
Les mesures coercitives à son encontre comme
prévu par la réglementation en vigueur.
ANEP N°140282
WILAYA DE AIN-DEFLA
DAÏRA DE HAMMAM RIGHA
COMMUNE DE AIN-TORKI
NIF : 098544239080800
AVIS D’ANNULATION D’UN APPEL
D’OFFRE NATIONAL RESTREINT
N°03/2014
Conformément au décret présidentiel n°10/236
du 07/10/2010, portant réglementation des
marchés publics, modifié et complété.
Le président de l’APC de la commune de Aïn
Torki déclare l’annulation de l’avis d’appel
d’offres national restreint n°03/2014 daté le
15/06/2014 pour l’opération suivante :
*Aménagement routes logement ruraux Hay
Essanawbar.
ANEP N°140051
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA DE GUELMA
DES MOYENS
N°4296/DTP/....../SAM/2014
DEUXIEME ET DERNIERE MISE EN
DEMEURE
*- Service contractant : Direction des travaux
publics
*- Adresse : Route de l’université « Groupe
administratif » - Guelma Désignation et adresse du partenaire
cocontractant
*- Partenaire cocontractant : EGTPHB
ZOUAOUI YASSINE - SETIF - *- Adresse : CITE
GUAOUA FERMATOU - SETIF Désignation et références du marché
- Objet : Réparation des dégâts causés par
les intempéries sur le CW 27 en cinq (05)
lots séparés «LOT N°01 : traitement de 02
glissements de terrain survenus sur le CW27
aux PK60 + 300 et PK68 + 050».
- N° et date du marché : Marché N°11/
DTP/2012 du 15/05/2012 -Visa de laCMPW :
Visa N°85/2012 du 14/05/2012
- Visa du Contrôle financier : Visa N°412 du
15/05/2012
L’EGTPHB ZOUAOUI YASSINE titulaire du
marché suscité, est mise en demeure, pour
de HUIT (08) JOURS à compter de la première
Faute par elle de remédier à la carence qui
lui est imputable dans le délai fixé ci-dessus, le
présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 portant
complété.
ANEP N°140227
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET
DU DÉVELOPPEMENT RURAL
DIRECTION DES SERVICES
AGRICOLES DE LA WILAYA DE JIJEL
Opération : Réalisation d’un siège de
Subdivision Agricole à CHEKFA.
AVIS DE MISE EN DEMEURE
N° 02/2014
Vu la mise en demeure N° 01/2014 du
15/07/2014 suite au retard considérable
enregistré sur le planning de réalisation et
vue le non respect des différentes instructions
relatives au renforcement du chantier en
moyens humains et matériels, l’entreprise
«E.T.B.H Benhabilles Zoubir» est mise en
demeure pour un délai de DIX (10) JOURS, de
relancer la cadence des travaux afin de livrer le
projet dans les délais contractuels.
Dans le cas contraire, des mesures cœrcitives
seront appliquées à l’égard de l’entreprise.
ANEP N° 140100
WILAYA DE SETIF
DAIRA DE SETIF
COMMUNE DE SETIF
TECHNIQUES
SERVICES DES MARCHÉS PUBLICS
MATRICULE FISCAL : 1901.0961011
N° 89/2014
DERNIERE MISE EN DEMEURE
Conformément à I’article N°: 112 du décret
Présidentiel N° : 10/236 du 07/10/2010 portant
réglementation des marchés publics modifié et
complété. Une dernière mise en demeure est
prononcée à l’encontre de l’Entreprise :
ETBH Lâala Saci Sise à la cité Hachmi
extension 89 lots N° 935 Sétif.
Relative au marché approuvé par la tutelle le :
03/05/2010 sous le numéro : 284 et par le CF
en date du : 18/07/2012 sous N° 712.
* Aménagement de l’entrée Est de la ville de
Sétif.
Pour se présenter à l’APC à l’effet de
Redémarrer les Travaux dans un délais de 08
(Huit) jours à compter de cette parution.
Faute de quoi, l’Administration procédera à
l’application des mesures coercitives prévues
par la réglementation en vigueur.
A savoir la Résiliation du marché sans Préavis.
ANEP N° 139980
379
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
DE LA WILAYA D’EL BAYADH
SERVICE DE DÉVELOPPEMENT DES
INFRASTRUCTURES ROUTIERES
MISE EN DEMEURE
L ‹ENTREPRISE DES TRAVAUX PUBLICS ET
SOUTERRAINS ETPS LABDELLI MOHAMED.
SIEGE SOCIAL A LA ZONE INDUSTRIELLEW/S1DI BELABBES TITULAIRE DU MARCHE
N°:187/SG/2007 DU 28/11/2007 - RELATIF
AUX TRAVAUX DE CONTOURNEMENT DE
LA VILLE D’EL BAYADH PAR DRAA LAHMAR
ET MISE EN DEMEURE D’ENTAMER LA
LEVEE DES RESERVES, DANS UN DELAI
DE HUIT (08) JOURS A COMPTER DE LA
PREMIERE PUBLICATION DU PRESENET
AVIS.
FAUTE DE QUOI L’ADMINISTRATION SE
RESERVE LE DROIT D’APPLIQUER LES
MESURES COERCITIVES PREVUES PAR
LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR À
L’ENCONTRE DE L’ENTREPRISE.
ANEP N° 139849
DE LA WILAYA D’EL BAYADH
SERVICE DE DÉVELOPPEMENT DES
INFRASTRUCTURES ROUTIERES
MISE EN DEMEURE
L’ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET
FORAGE SARL ECOFOR, SIEGE SOCIAL N°
02 CITE TAMACHIT W/BATNA, TITULAIRE
DU MARCHE N° 31/SG/2008 DU 27/02/2008 –
RELATIF AUX REHABILITATION DU CHEMIN
RELIANT TOUSMOLINE - MECHERIA SUR
22K.M ET MISE EN DEMEURE D’ENTAMER
LA LEVEE DES RESERVES, DANS UN DELAI
DE HUIT (08) JOURS A COMPTER DE LA
PREMIERE PUBL1CATION DU PRESENT
AVIS.
FAUTE DE QUOI L’ADMINISTRATION SE
RESERVE LE DROIT D’APPLIQUER
LES MESURES COERCITIVES PREVUES
PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR À
L’ENCONTRE DE L’ENTREPRISE.
ANEP N° 139839
DE LA WILAYA DE GUELMA SERVICE DE L’ADMINISTRATION ET
DES MOYENS
DEUXIÈME ET DERNIÈRE MISE EN
DEMEURE
- Service contractant : Direction des travaux
publics
- Adresse : Route de l’université «Groupe
administratif» - Guelma Désignation et adresse du partenaire
cocontractant
- Partenaire cocontractant : SNC BEDOUD
SALAH ET SON FRERE ABDELKADER GUELMA - Adresse : 04, Boulevard Souidani Boudjemaa
- Guelma Désignation et références du marché
- Objet : Réhabilitation du CW 111 entre
Bouchegouf et Bouhadjar en deux (02) lots
séparés :
LOT N°01 : DU PK 00 + 000 AU PK 09 + 000
- N° et date du marché : Marché N°49/DTP/2013
du 28/08/2013
- Visa de la CMPW : Visa N°116/2013 du
01/08/2013
- Visa du contrôle financier : Visa N° 790 du
27/08/2013
La SNC BEDOUD SALAH et son frère
ABDELKADER titulaire du marché suscité, est
mise en demeure, pour redémarrer les travaux
qui sont à l’arrêt sans motif afin de réabsorber
le retard enregistré dans l’exécution de ce
projet, et ce, dans un délai de huit (08) jours à
compter de la première date de la publication
du présent avis dans les quotidiens nationaux
ou dans le BOMOP.
Faute par elle de remédier à la carence qui lui
est imputable dans le délai fixé ci-dessus, le
présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 portant
complété.
ANEP N°140192
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLIC
DE LA WILAYA DE GUELMA
DES MOYENS
DEUXIÈME ET DERNIÈRE MISE EN
DEMEURE
- Service contractant : Direction des travaux
publics
- Adresse : Route de l’université «Groupe
administratif » - Guelma Désignation et adresse du partenaire
cocontractant
- Partenaire cocontractant : EGTPHB ZOUAOUI
YASSINE – Sétif - Adresse : CITE GUAOUA FERMATOU – Sétif
-Désignation et références de la convention
- Objet : Réparation des dégâts causés par
les intempéries sur le CW 27 en cinq (05) lots
séparés « lot n°05: Réparation de l’ouvrage d’art
sur OUED BOUHAMDANE au pk 63+300».
- N° et date de la convention : Convention N°18/
DTP/2012 du 02/05/2012
- Visa du Contrôle financier : Visa N° 450 du
24/05/2012
L’EGTPHB ZOUAOUI YASSINE titulaire de la
convention suscitée, est mise en demeure, pour
de huit (08) jours à compter de la première
Faute par elle de remédier à la carence qui lui
est imputable dans le délai fixé ci-dessus, le
à la résiliation de la convention, et ce,
conformément aux dispositions de l’article 112
du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010
portant réglementation des marchés publics,
modifié et complété.
ANEP N°140191
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET
DU DÉVELOPPEMENT RURAL
INSTITUT NATIONAL DE LA
PROTECTION DES VÉGÉTAUX
INPV SIS AU 12, AVENUE DES
FRÈRES OUADDEK,
HACÈNE BADI, EL-HARRACH –
ALGER
RÉSILIATION
- Vu le décret présidentiel n°10-236 du 7
octobre 2010, modifié et complété, portant
réglementation
des
marchés
publics,
notamment l’article 112.
- Vu l’arrêté ministériel du 28 mars 2011, fixant
les modalités de la mise en demeure.
En application de l’article 31 du marché N°10/
INPV/2011, conclu entre l’institut national de la
protection des végétaux (INPV) et l’entreprise
ETBPH FRIHI Sahraoui, portant sur le
renforcement des capacités de la base de lutte
antiacridienne de Mascara.
- Vu l’ordre de service de début des travaux,
notifié à l’entreprise ETBPH FRIHI Sahraoui le
29/01/2012.
- Vu les retards flagrants accusés par
l’entreprise dans l’avancement des travaux.
- Vu les arrêts et abandons récurrents de
chantier, non justifiés.
- Vu le non respect des engagements pris
lors des différentes réunions de travail :
16.10.2012, 29.01.2013 et 30.10.2013 sur
site, les 17.07.2012, 10.02.2013, 03.3.2013,
13.06.2013 et 17.9.2013 au niveau du siège.
- Vu les deux mises en demeure adressées
à l’entreprise et publiées dans la presse le
17/07/2012 et 24/12/2012.
- Vu la dernière mise en demeure avant
résiliation notifiée à l’entreprise le 17 janvier
2013.
- Vu l’expiration du délai contractuel le 27 juin
2013.
- Vu les reports successifs de la date de livraison
du projet, malgré les nombreux engagements
pris par l’entreprise pour le 15/01/2013, juillet
2013, 30 septembre 2013, décembre 2013.
Considérant que l’entreprise FRIHI Sahraoui
travaille hors délai depuis le 11 juillet 2013.
Considérant
que
l’entreprise
ETBPH
FRIHI Sahraoui a failli à ses engagements
contractuels.
Décide
Article Unique
Le marché N° 10/INPV/2011, passé entre
l’Institut National de la Protection des Végétaux
(INPV) et l’entreprise ETBPH FRIHI Sahraoui,
d’un montant de 69.337.914,75 DA/TTC, ayant
pour objet le renforcement des capacités de la
base de lutte antiacridienne de Mascara, est
résilié aux torts exclusifs de l’entreprise ETBPH
FRIHI Sahraoui.
ANEP N°140029
380
WILAYA DE SKIKDA
DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
MISE EN DEMEURE 02
La Direction des équipements publics de la wilaya de Skikda sise rue Mohamed boughergoure Skikda, lance une mise en demeure à l’entreprise
BOUCHERCH TAHAR sise à laawinat ouelad atia-skikda, titulaire du marché n°47/2013 approuvé le 12/04/2013, relatif à la Réalisation du lot
Bibliothèque + Bloc pédagogique A et Bloc pédagogique B au projet :
Réalisation et équipement d’un lycée 1000/300 repas à Zitouna.
Vu l’ordre de service n° 267/2013 du 17/07/2013.
Vu la mise en demeure 1 : n°4076/s.e.p/2132/2013 du 11/09/2013
Vu la mise en demeure 2 : n°4488/s.e.p/2359/2013 du 10/10/2013
Vu la dernière mise en demeure: n°2526 /s.e.p/1831/2014 du 04/06/2014
Vu la première mise en demeure dans le journal n° 23003441 du 25/06/2014
Vu le manque des moyens humains, matériaux et matériels au niveau du chantier.
Vu le non respect du planning des travaux.
Vu le regard constaté dans la réalisation des travaux.
L’entreprise est mise en demeure pour lever des réserves mentionnées ci dessus afin d’activer les travaux et rattraper le retard enregistré dans la
réalisation dans un délai de 08 jours, à compter de la première parution de la présente mise en demeure sur les quotidiens nationaux
Faute de quoi, les mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur, lui seront appliquées, notamment celle relative à la résiliation du
marche aux torts exclusifs de l’entreprise.
ANEP N°139883
WILAYA DE MOSTAGANEM
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
ERRATUM
Il est porté à la connaissance des soumissionnaires ayant participé dans l’avis d’appel d’offres restreint publié le 13/05/2014 dans le quotidien national
El-Djoumhouria et le 21/05/2014 dans le Réflexion pour la construction d’un lycée type 800/200 à SAF SAF Mostaganem (Lot 06: Mur de clôture,
VRD, terrain de sport), et suite à la publication de l’avis d’attribution provisoire dans les quotidiens El-Djoumhouria le 14/06/2014 et Réflexion le
17/06/2014 , une erreur s’est glisée dans le montant de l’offre de l’entreprise ANCEUR Abderrahmane retenue provisoirement est de 46.965.204,00
DA en TTC au lieu de 46.964.502,00 DA en TTC .
ANEP N°139831
WILAYA DE BÉJAÏA
DAÏRA D’AOKAS
COMMUNE D’AOKAS
AVIS DE PROROGATION DE DÉLAI D’UN APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N°01/2014
Le président de l’Assemblée populaire communale d’Aokas, informe l’ensemble des soumissionnaires intéressés par l’avis de consultation restreinte
relatif au projet :
Travaux de revêtement de la route an lieu dit Reha - Oumrabet snr 1000 ml.
Paru aux quotidiens nationaux : Dk News en date du 14/07/2014 et le Essalem en date du 15/07/2014, sont informés que la date limite fixée
initialement au 04/08/2014.
La prorogation de délai pour la remise des offres est fixée à 15 jours à partir de la première parution de cet avis aux quotidiens nationaux à 10h00.
La date d’ouverture des plis se tiendra le même jour et à la même heure.
Les soumissionnaires sont cordialement invités à y assister.
ANEP N°140112
MINISTÈRE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE BOUIRA
AVIS AUX BUREAUX D’ETUDES
La Direction des Equipements Publics de la Wilaya de Bouira, informe les bureaux d’études ayant participés au concours national d’architecture
n°19/2014 publié dans les journaux (Planète Sport et Al-Maghrab Al Aoussat, relatif au projet : Etude et suivi pour la réalisation d’un lycée type
800/200 rations au nouveau pôle urbain à Bouira (POS AU6 Ilot n°11), conformément aux dispositions des articles 121 et 125 du décret présidentiel
10/236 du 01/10/2010 modifié et complété et à la suite de l’ouverture des plis des offres techniques et leurs évaluation, les soumissionnaires indiqués
ci-après sont pré qualifiés :
BET
Adresse
SPA BERHTO
Route Nationale n°12 - Sortie Est Tizi-Ouzou
BEAU PYRAMIDE
Dar Nacer Villa n°11 Bejaia
BEST CONCEPTION
10 lots Hocini - Bouira
BET MIAMARI
Cité Owaoua Madani BP 720 M’sila
BET FELLAH SAID
Centre Commercial Lakhdaria
SCP NEW ART
Wilaya Bouira
381
BET ZERKANE ABDELKADER
Ain Graouche Immeuble Amar Khoudja
N°4 Bouira
Cité 11 Décembre 1960 Bt 22 N°5 Boumerdes
A cet effet, les bureaux d’études sus cités sont invités à remettre les plis des prestations et de l’offre financière conformément au cahier des charges.
La durée de préparation des offres est fixée à 30 jours à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux et le BOMOP.
Les offres doivent être présentées dans deux enveloppes séparées qui porteront seulement les mentions suivantes (offre des prestations) et (offre
financière) introduites dans une enveloppe fermée et anonyme, qui portera la mention (soumission à ne pas ouvrir : Etude et suivi pour la réalisation
d’un lycée 800/200 rations au nouveau pôle urbain à Bouira (POS AU6 Ilot n°25).
Les documents remis dans l’offre des prestations doivent être anonymes et ne porteront aucun sigle ou signes distinctifs, etc….).
L’offre doit être déposée à l’adresse suivante : Direction des Equipements Publics de la Wilaya de
Bouira - Zone des Parcs, Bouira.
La date de dépôt des offres aura lieu le dernier jour correspondant à la fin de la durée de préparation des offres au plus tard à 12h00.
Cette date est tacitement reportée au premier jour ouvrable en cas ou cette date coïnciderait à des jours fériés et aux repos hebdomadaires légaux
(vendredi - samedi).
L’ouverture des plis des prestations aura lieu le dernier jour correspondant à la date de dépôt des offres à 14 heures au siège de la Direction des
Equipements Publics de la Wilaya de Bouira.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent vingt (120) jours à compter de la date de dépôt des offres.
ANEP N°139926
n°23/2014 publié dans les journaux (l’Echo d’Algérie et Al-Massa, relatif au projet : Etude et suivi pour la réalisation d’un collège type B5 au nouveau
pôle urbain à Bouira (POS AU5 Cité 56 logts), conformément aux dispositions des articles 121 et 125 du décret présidentiel 10/236 du 01/10/2010
modifié et complété et à la suite de l’ouverture des plis des offres techniques et leurs évaluation, les soumissionnaires indiqués ci-après sont pré
qualifiés :
BET
Adresse
BEAU PYRAMIDE
SCP BATIS
Cité Saidani Djaloul Sour El Ghozlane
BEST CONCEPTION
10 lots Hocini - Bouira
SCPA SAZA
Cité 104 logts EPLF Bt A1 Tizi-Ouzou
SCP NEW ART
BET BOUALAMI AZZEDINE
N°04 Bouira
SETAM AGENCE BOUIRA
Tour d’Affaire Bt N° 148-149 Médéa
SARL VALTECNIA GROUPE
BP 148 Route d’Ain Bessem Bouira
Rue 11 Décembre Coop El Salem El Biar Alger
d’un collège type B5 au nouveau pôle urbain à Bouira (POS AU5 Cité 56 logts).
ANEP N°139928
n°21/2014 publié dans les journaux (Reporters et Chourouk, relatif au projet : Etude et suivi pour la réalisation d’un collège type B5 au nouveau pôle
382
urbain à Bouira (POS AU6 Ilot n°18), conformément aux dispositions des articles 121 et 125 du décret présidentiel 10/236 du 01/10/2010 modifié
et complété et à la suite de l’ouverture des plis des offres techniques et leurs évaluation, les soumissionnaires indiqués ci-après sont pré qualifiés :
BET
Adresse
SPA BERHTO
Route Nationale n°12 - Sortie Est Tizi-Ouzou
BEAU PYRAMIDE
SCP BATIS
Cité Saidani Djaloul Sour El Ghozlane
BEST CONCEPTION
10 lots Hocini – Bouira
SCPA SAZA
Cité 104 logts EPLP Bt A1 Tizi-Ouzou
SCP NEW ART
Wilaya Bouira
N°4 Bouira
d’un collège type B5 au nouveau pôle urbain à Bouira (POS AU6 Ilot n°18).
ANEP N°139915
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
DE LA WILAYA DE BOUIRA
AVIS AUX BUREAUX D’ÉTUDES
La direction des équipements publics de la wilaya de Bouira, Informe les bureaux d’études ayant participé au concours national d’architecture N°
22/2014 publié dans les Journaux (Compétition et Alahrar) relatif au projet : Etude et suivi pour la réalisation d’un collège type B5 au nouveau pôle urbain à Bouira (POS AU6 ILOT N° 11), Conformément aux dispositions des articles 121 et 125 du décret présidentiel 10/236 du 01/10/2010 modifié
et complété, et à la suite de l’ouverture des plis des offres techniques et leurs évaluation, tes soumissionnaires Indiqué ci-après sont pré qualifiées :
BET
ADRESSE
SPA BERHTO
ROUTE NATIONAL N° 12 SORTIE EST TIZI OUZOU
BEAU PYRAMIDE
DAR NACER VILLA N° 11 BEJAIA
SCP BATIS
CITE SAIDANI DJALOUL SOUR EL GHOZLANE
BEST CONCEPTION
10 LOTS HOCINI BOUIRA
SCPA SAZA
CITE 104 LOGTS EPLF BT A1 TIZI OUZOU
SCP NEW ART
AIN GRAOUCHE IMMEUBLE AMAR KHOUDJA N°4
BOUIRA
BET BOUALAMI
AZZEDINE
TOUR D’AFFAIRE BT N° 148-149 MEDEA
SETAM AGENCE Bouira
BP 148 ROUTE D’AIN BESSEM BOUIRA
SARL VALTECNIA
RUE 11 DECEMBRE COOP EL SALEM EL BIAR ALGER
A cet effet, les bureaux d’études suscités sont invités à remettre les plis des prestations et de l’offre financière conformément au cahier des charges.
La durée de préparation dei offres est fixée à 30 Jours à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux et le BOMOP.
financière) introduites dans une enveloppe fermée et anonyme, qui portera la mention (soumission a ne pas ouvrir : Etude et suivi pour la réalisation
383
d’un collège type B5 au nouveau pôle urbain à Bouira (POS AU6 ILOT N°11)
Les documents remis dans l’offre des prestations doivent être anonymes et ne porteront aucun sigle ou signe distinctifs, etc.......
L’offre doit être déposée à l’adresse suivante : Direction des équipements publics de la wilaya de
Bouira – Zone des parcs, Bouira.
Cette date est tacitement reportée au premier jour ouvrable en cas ou cette date coïnciderait à des Jours fériés et aux repos hebdomadaires légaux
(vendredi - samedi)
L’ouverture des plis des prestations aura lieu le dernier jour correspondant à la date de dépôt des offres à 14 heures au siège de la direction des
équipements publics de la wilaya de Bouira.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent vingt (120) jours à compter de la date de des offres.
ANEP N° 139931
MINISTERE DU COMMERCE
DIRECTION DU COMMERCE DE LA
WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ
-N° D’IDENTIFICATION FISCAL : 099134019000728.
AVIS DE PUBLICATION DES RESULTATS DES OFFRES TECHNIQUES DU CONCOURS
D’ARCHITECTURE N°02/2014
Conformément aux dispositions des articles 34 et 114 du décrit présidentiel n°10/236 du 07/10/2010 modifié et complété portant réglementation des
marchés publics. La direction du commerce de la wilaya de Bordj Bou Arreridj informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé au concours
d’architecture n°02/2014 portant études et suivis des travaux pour la réalisation de deux marchés couverts au POS 10 AKHROUF et au POS EL
AICHAOUI.
Publiés en langue arabe au quotidien»SAWT AL-AHRAR» et en langue étrangère au quotidien « Compétition» en date du 25/06/2014.
Qu’après l’évaluation des offres techniques (première phase) de chaque lot séparément par la commission d’évaluation des offres du service
contractant lors de sa réunion du 21/07/2014, les soumissionnaires pré qualifiés sont définis aux tableaux suivants :
Lot n° 01 : marché couvert au «POS 10 AKHROUF».
Offre N°
Soumissionnaires pré qualifiés
NOTE TECHNIQUE
02
Bureau d’étude Semai Mahdi
18,66
03
Bureau d’étude Ammari Ali
21,90
04
Bureau d’étude Tibourtine Mustapha
21,00
05
Bureau d’étude Lahmar Farid
25,00
Lot n° 02 : marché couverts au « POS EL AICHAOUI».
NOTE TECHNIQUESoumissionnaires pré qualifiésoffre N°
21,90Bureau d’étude Ammari Ali03
21,00Bureau d’étude Tibourtine Mustapha04
25,00Bureau d’étude Lahmar Farid05
Conformément aux dispositions de l’article 34 du décrit présidentiel sus cité, les candidats présélectionnés dont les noms sont mentionnés aux
tableaux d’en haut sont invités à remettre les plis des prestations et des offres financières.
les offres doivent comporter une offre de prestations et une offre financière, Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée
indiquant la référence et l’objet du concours et ainsi que la mention «prestations» où «financière» selon le cas, les deux enveloppes sont mises dans
une autre enveloppe anonyme comportant la mention :
-A ne pas ouvrir- études et suivis des travaux pour la réalisation de deux marchés couverts au POS 10 AKHROUF et au POS EL AICHAOUI- Lot n°
A MONSIEUR LE DIRECTEUR DU COMMERCE DE LA WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ Cité Administrative (Ex. Siège de la Wilaya) Bordj Bou
Arreridj.
Les offres doivent être accompagnées par les documents réglementaires énumérés à l’article onze «11» du cahier des charges «offre technique»
La durée de préparation des offres de prestations est fixée à 30 jours à compter de la première parution de cet avis dans le BOMOP où la presse.
Les offres doivent être déposées au niveau du secrétariat de la Direction du Commerce de la Wilaya de Bordj Bou Arreridj sise à l’adresse sus
indiquée le jour correspondant au dernier jour de la durée de préparation des offres de prestations avant 13H30, si ce jour coïncide avec un jour de
repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant à la même heure.
Couverture des plis (offres de prestations) se déroulera en séance non publique au siège de la Direction du Commerce de la Wilaya de Bordj Bou
Arréridj, le jour correspondant au dernier jour de la durée de préparation des offres de prestations à 14h00.
Pour Igs autrps soumissionnaires éliminés faute de l’obtention de la note minimale fixée à 15 points sont invités de se rapprocher des services de
la direction du commerce, au plus tard trois (03) jours à compter de la date deJa publication de cet avis, à prendre connaissance des résultats détaillés
de l’évaluation de leurs offres techniques.
ANEP N°139730
384
WILAYA D’ALGER
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE
D’EL HARRACH
COMMUNE D’EL HARRACH
RÉF N°26/STN/2014
A
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE
L’ENTREPRISE BOUCIF IBRAHIM
2ÈME MISE EN DEMEURE
Objet : Travaux de réalisation réseau
d’assainissement
Rue Ahmed Terkhouche Commune d’ElHarrach
Vu le retard sur la levée des réserves et la
présentation de l’attachement
Vu le retard dans la livraison du projet cité ci
dessus.
Le président de l’assemblée populaire met
en demeure, pour la 2eme fois l’entreprise
BOUCIF Ibrahim , titulaire du marché cité en
objet N°21/BM/2012, en date du 24/02/ 2012
,de lever les réserves dans les plus bref délais
Faute de quoi des mesures coercitives
seront prises à l’encontre de l’entreprise.
ANEP N°140288
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA
POPULATION ET DE LA RÉFORME
HOSPITALIÈRE
DIRECTION DE LA SANTÉ DE LA
WILAYA DE BOUIRA
AVIS DE DEMEURE NO02
ETB/TCE FIL ATMANE domiciliée à Rue de
Stade ISSER wilaya de BOUMERDAS, titulaire
du marché vise par le comité des marchés
de la wilaya de Bouira en date du 15/12/2013
sous le n° 308 et par le contrôleur financier en
date du 19/12/2013 sous le n° 2285, relatif à
La Réhabilitation ,Aménagement et Extension
Hôpital de Sour El Ghozlane Lot N°05 :
plomberie sanitaire : appareillage-alimentation
AEP-GAZ, est mise en demeure de reprendre
les travaux et de renforcer le chantier en
moyens humains, matériels et matériaux dans
un délai de (08) huit jours, faute de quoi une
résiliation aux torts exclusifs de l’entreprise sera
prononcée conformément à la réglementation
en vigueur.
ANEP 139868
WILAYA DE SETIF
DAIRA DE SETIF
COMMUNE DE SETIF
TECHNIQUES
SERVICES DES MARCHÉS PUBLICS
N° 89/2014
DERNIERE MISE EN DEMEURE
Conformément à I’ article N° : 112 du décret
Présidentiel N° : 10/236 du 07/10/2010 portant
réglementation Des marchés Publics.
Une dernière mise en demeure est prononcée
à rencontre de l’Entreprise: E.T.B.H. Lâala Saci
Sise à la cité Hachmi extension 89 lots N°935
Sétif.
Relative au marché approuvé par la tutelle le :
03/05/2010 sous le numéro : 285 et par le CF
en date du : 18/07/2012 sous N°710.
« Aménagement de l’entrée Ouest de la ville
de Sétif.
Pour se présenter à i’APC à l’effet de
Redémarrer les Travaux dans un délais de 08
(Huit) jours à compter de cette parution.
Faute de quoi, l’Administration procédera à
A savoir la Résiliation du marché sans Préavis.
ANEP N° 139978
MINISTÈRE DE L’HABITAT ET DE
L’URBANISME ET DE LA VILLE.
DIRECTION DU LOGEMENT DE LA
WILAYA D’ILLIZI.
NIF: 001333019001065
1ERE MISE EN DEMEURE
Suite à l’approbation du marché en date du;
05/09/2013 sous le N°: 165/2013
Projet: Réalisation de 80 logements
incessible au profit de L’éducation nationale
programme 2011.
Lot 21: Réalisation de 02 logements type F3
ou lycée cheikh Amoud - in amenas.
-Montant du marché En (T.T.C) : 8.087.370,30
DA -Délai : 09 mois.
Suite à l’ODS N° : 145/2013 en date du :
14/10/2013
-Suite au rapport du subdivisionnaire de in
amenas en date du:20/07/2014
Suite à l’absence totale sur chantier et non
respect du planning d’exécution.
L’entreprise HANNACHI Ammar est mise en
demeure pour renforcer le chantier par les
moyens et matériels humains sous huitaine à
partir de la première parution de la présente sur
les quotidiens nationaux.
ANEP 139969
MINISTERE DE L’HABITAT, DE
L’URBANISME ET DE LA VILLE
- O.P.G.I. MEDEAAVIS D’ANNULATION DE
L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE
MARCHE
L’Office de Promotion et de Gestion Immobilière
de Médéa annonce l’annulation de l’avis
d’attribution provisoire relatif au marché suivant
:
Marché d’acquisition de véhicules utilitaires de
l’avis d’appel d’offre national ouvert N° 05/2014
paru dans les quotidiens nationaux « ENNAHAR
» du 18/03/2014 et « L’EXPRESSION » du
19/03/2014.
ANEP N° 140199
GROUPE INDUSTRIEL DES CIMENTS
D’ALGERIE
ENTREPRISE DES CIMENTS ET
DERIVES D’ECH-CHELIFF
« E.C.D.E.»
S.P.A. AU CAPITAL SOCIAL DE : 6.241.000.000 DA
N° IDENTIFICATION FISCALE :
098202010003850 N° ARTICLE D’IMPOSITION :
02216243506
N° REGISTRE DE COMMERCE :
00B0903675 AVIS D’ANNULATION D’APPELS
D’OFFRES
NATIONAUX
Conformément aux dispositions de l’article 114
du décret présidentiel N° 10-236 du 28 chaoual
1431 correspondant au 07 octobre 2010, portant
réglementation des marchés publics modifié et
complété, L’Entreprise des Ciments et Dérivés
d’Ech-Cheliff (ECDE) informe l’ensemble des
soumissionnaires ayant participé à des appels
d’offres nationaux ouvert :
AON N° 13/AL/DAM/DG/ECDE/13 relatif à «
Aménagement du bloc technique» paru sur les
quotidiens suivants :
HORIZONS :09/09/2013, ECH CHAAB :
10/09/2013, EL MOUDJAHID : 11/09/2013, et
le BOMOP: 15/09/2013.
AON N° 15/AL/DAM/DG/ECDE/13 relatif à
« Aménagement du bureaux de l’ex atelier
mécanique » paru sur les quotidiens suivants :
HORIZONS : 09/09/2013, ECH CHAAB :
10/09/2013 ,EL MOUDJAHID : 11/09/2013, et
le BOMOP: 15/09/2013.
Et AON N° 18/AL/DAM/DG/ECDE/13 relatif à «
Aménagement du bâtiment annexe » paru sur
les quotidiens suivants :
HORIZONS :30/10/2013, ECH CHAAB :
29/10/2013, EL MOUDJAHID : 30/10/2013, et
le BOMOP: 03/11/2013.
Ces trois (03) appels d’offres sont annulés.
ANEP N° 140239
OFFICE DE PROMOTION ET DE
GESTION
IMMOBILIÈRE DE BLIDA
AVIS D’ANNULATION
Conformément aux dispositions de l’article
44 du décret présidentiel n° 10/236 du 07
Octobre 2010 portant réglementation des
marchés publics, modifié et complété, l’Office
de Promotion et de Gestion Immobilière de
la Wilaya de Blida informe l’ensemble des
Soumissionnaires que l’Avis du concours
National d’Architecture n° 19/2014, publié dans
les quotidiens « Algérie Confluences» et « El
Mostaqbel El Arabi » en date du 02/06/2014»,
relatif à l’Etude et Suivi du projet des 120
logements Publics Locatifs à Boufarik- Wilaya
de Blida, Programme Complémentaire 2014
(2000 logements LPL), a été Annulé pour le
motif suivant:
- Délocalisation du Site.
ANEP N°140460
DE LA WILAYA DE BECHAR
NIF : 408015000008090
AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL
RESTREINT N°114/DTP/2014
La Direction des Travaux Publics de la Wilaya
de Béchar lance un avis d’appel d’offre national
restreint pour le projet suivant :
PROJET: Etude et Ouverture et revêtement
de la piste sur l’ancien tracé Meksem Draa
(Tabelbala) - Gar El Houia cote 555-point de
385
jonction avec la RN50 (Hassi Khebbi).
Les bureaux d’étude intéressées par le présent
appel d’offre, et ayant un agrément dans le
secteur des Travaux Publics peuvent retirer le
cahier des charges auprès de :
La direction des travaux Publics avenue
colonel Chabou/Béchar. Les offres doivent être
accompagnées des pièces suivantes :
Les offres doivent être adressées en triple
enveloppes cachetées à :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DES TRAVAUX
PUBLICS DE LA WILAYA DE BECHAR
AVENUE COLONEL CHABOU BECHAR.
Les enveloppes intérieures contiendront les
offres techniques et financières L’enveloppe
extérieure anonyme devra porter la mention
suivante :
«APPEL D’OFFRE NATIONAL RESTREINT
N°114/DTP/2014
A NE PAS OUVRIR»
PROJET: Etude et Ouverture et revêtement
de la piste sur l’ancien tracé Meksem Draa
(Tabelbala) - Gar El Houia cote 555-point de
jonction avec la RN50 (Hassi Khebbi).
IV- Offre technique :
Instruction aux soumissionnaires dûment
signée, paraphée et daté.
Déclaration à souscrire dûment remplie signée,
paraphée et daté.
Déclaration de probité dûment remplie signée,
paraphée et daté.
Cahier des charges, paraphés, signé et daté.
Copie certificat d’agrément du bureau d’étude
en Travaux Publics en cours de validité à la date
de validité des offres (récépissé non valable).
Copie dossier parafiscal (mise à jour CNAS,
CASNOS) en cours de validité à la date
d’ouverture de plis
Extrait de rôle apuré ou avec un échéancier en
Algérie en cour de validité à la date d’ouverture
de plis
Casier judiciaire en cours de validité à la date
d’ouverture de plis.
Extrait du Registre de commerce (nouvelle
immatriculation).
Bilans financiers de l’entreprise des trois (03)
dernières année 2011, 2012,2013.
Note technique reprenant la méthodologie
du travail à adopter par rapport au délai des
travaux
Délai, planning des travaux
Copies légalisées des attestations de bonne
exécution ou procès verbale de réception
définitif des projets réalisés, délivrées par les
maîtres de l’ouvrage
Liste des moyens humains à déployer pour le
projet.
Récépissé de dépôt des comptes sociaux pour
les entreprises agissant en société en cours de
Copie statut de l’entreprise légalisé.
Le numéro d’identification fiscale (NIF)
Les références bancaires.
En cas de groupement d’entreprises, joindre le
protocole d’accord et définir la part que détient
chaque membre ainsi que le chef de file.
V- OFFRE FINANCIERE :
20. Lettre de soumission dûment remplie,
signé, cachetée et daté .
21. Le bordereau des prix unitaires dûment
rempli, cacheté, signé et daté.
22. Le devis quantitatif et estimatif dûment
rempli, cacheté, signé et daté.
Si le dernier jour d’ouverture des plis coïncide
avec un jour férié l’ouverture sera transférée au
jour ouvrable suivant. La durée de validité des
offres est de trois mois augmenté de la durée
de préparation des offres à
compter de la date de dépôt des offres.
Sous pli anonyme contenant deux plis séparés
l’un pour l’offre technique et l’autre pour l’offre
financière et cela avant 12H00 de la date
d’ouverture technique et financière.
Joute offre reçue par le service contractant
après l’expiration du délai de dépôt des offres
est
irrecevable
L’ouverture des plis s’effectuera en séance
publique le jour de dépôt des offres à 14h au
siège de
la Direction des Travaux Publics.
Les soumissionnaires resteront engagés par
leurs offres pour une durée de 105 jours à
compter de la
date de dépôt des offres.
NB : si au stade de l’évaluation des offres, la
commission constate que les moyens humains
proposés par le soumissionnaire sont les
mêmes avec les quels le BET est déjà retenus
par le service contractant pour l’étude et le suivi
des travaux dans le cadre d’autres opérations
lancés simultanément avec ceux du présent
cahier des charges, ces moyens ne seront pas
pris en compte. ANEP N°140117
WILAYA D’ORAN
DAIRA DE BETHIOUA
COMMUNE DE AIN EL BIA
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
RESTREINT
Le Président de l’Assemblé Populaire
Communale de Ain El Bia, lance un avis d’appel
d’offre restreint pour :
ACHEVEMENT REALISATION DE LA
VOIRIE HAI NEKOUL BOUADELLAH 2ème
TRANCHE COMMUNE AIN EL BIA
- Les entreprises qualifiées et intéressées par
le présent avis peuvent retirer le cahier de
charge auprès du bureau des marches contre
un paiement d’un montant de 3000 DA
Les offres doivent être accompagnées par les
pièces suivantes :
Offre technique ;
1- Déclaration à souscrire signée et paraphée.
2- Registre de commerce (copie égalisée)
3- Extrait de rôle en cours de validité (Copie
légalisée).
4- Certificat de classification et de qualification
principale en TRAVAUX PUBLICS, catégorie
TROIS (3) et plus en cours de validité (Copie
légalisée).
5- Extrait du cassier judiciaire en cours de
validité (copie légalisée)
6- Carte d’immatriculation fiscale (copie
légalisée)
7- Attestation de mis a jour, CNAS, CASNOS,
CACOBATPH rôle en cours de validité (copie
légalisée)
8- Références professionnelles pour des projets
similaires délivrés par le maitre d’ouvrage
(Listes +
attestation de bonne exécution) (Copie
légal is ée)
9- Bilan financier de l’entreprise des 02
dernières années visé par les impôts (copie
égalisée)
10- Liste des moyens matériels carte grise +
assurance en cours de validité copie légalisée
11- Listes des moyens humains (encadrement
destiné au projet) déclaré à la CNAS copie
légalisée
12- Statut de l’entreprise A/S SARL et EURL et
SNC (copie légalisée) .
13- Le Planning avec la précision de délai
d’exécution des travaux.
14-Cahier des charges signée et paraphée
15- déclaration de probité signée et paraphée.
B- OFFRE FINANCIERE
1- Lettre de soumission signée et paraphée
2- Bordereau des prix unitaires signée et
paraphée
3- Devis quantitatif et estimatif signés et
paraphés
N.B ; Toutes les pièces en photocopies doivent
être légalisées.
Toutes offres portant des dispositions contraires
seront considérées comme non conformes et
par conséquent rejetées.
L’enveloppe extérieure renfermant les deux
plis fermes (offre technique et offre financière),
devra être anonyme et
AVIS
D’APPEL
D’OFFRE
NATIONAL
RESTREINT
ACHEVEMENT REALISATION DE LA VOIRIE
HAI NEKOUL BOUADELLAH 2èmeTRANCHE
COMMUNE AIN EL BIA
« A NE PAS OUVRIR»
ne comportera que la mention :
Le délai de retrait et dépôt des offres est (15)
jours à compter de la date de la 1ère parution
de cet avis dans les journaux nationaux, au
dernier jour à 10h. L’ouverture des plis techniques et financiers est
fixée au dernier jour de la période de dépôt des
offres à 10h30 heures. Les soumissionnaires
sont convies à assister à l’ouverture des
plis au siège de la commune d’AIN EL BIA à
CHEHAIRIA
leurs offres pendant 120 jours à compter de la
date de dépôt des offres.
.ANEP N°140120
MINISTERE DE L’HABITAT, DE
ENTREPRISE NATIONALE DE
PROMOTION IMMOBILIERE
EPE-SPA : GESI-EMMO/EST / FILIALE
ENPI CAPITAL: 26.380.000.00DA
NIF 000123036320405
AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL
RESTREINT N°12/2014
L’entreprise de promotion immobilière GESHIMMO/EST -Filiale - ENPI, dont le siège social
est à OUED KOUIBA II - ANNABA, lance un
avis d’appel d’offres national restreint pour
la réalisation en TCE sans VRD, de son
programme de logements promotionnels
publics du projet suivant :
N°/Lot : 01
Nombre de logement :Réalisation en TCE
sans VRD du RAR de 24/104 logements LPP
localité : BENM’HIDI/ELTARF
BET : ARTED Annaba Tel : 0661599978
Les entreprises intéressées par le présent avis
et titulaires du certificat de qualification et de
classification professionnelles de catégorie II
et plus en bâtiment activité principale, peuvent
retirée cahier des charges, pour soumissionner
pour seulement un lot unique, Auprès de GESIIMMO/EST, Adresse : Oued Kouba II -ANNABA,
Tel : 038 88 41 80, Fax : 038 88 43 76, et ce
à partir de la Inanition dans les quotidiens
nationaux et le BOMOP, Contre payement d’un
montant de (2000.00) DA correspondant aux
frais de reproduction.
386
Toutes les offres, accompagnées des
documents légalisés, en cours de validité, tels
qu’exigé par le cahier des charges, doivent
être présentées dans deux (02) enveloppes
distinctes :
Une enveloppe contenant « l’offre technique »
avec l’ensemble des documents exigés dans le
cahier des charges,
Une enveloppe contenant « l’offre financière»
comprenant les pièces requises par le cahier
des charges.
L’enveloppe extérieure anonyme, fermée,
cachetée et contenant deux enveloppes
distinctes portant l’une sur l’offre technique et
l’autre sur l’offre financière, devra être déposée
auprès de la direction générale avec les
indications suivantes :
Monsieur le Directeur Général de GESI-IMMO/
EST - Filiale - ENPI
« Soumission à ne pas ouvrir »
Adresse : OUED-KOUBA H- ANNABA Tel : 038
88 41 80 - Fax : 038 88 43 76
Et portant la mention suivante :
Appel d’offres national restreint n°12/2014,
concernant la réalisation en TCE sans VRD
du RAR de 24/104 logements promotionnels
publics,
Lot n°01 à BEN M’HIDI/ EL TARF
Les offres sont à déposer au niveau du
secrétariat de la Direction Générale. La
date limite de dépôt des offres est fixée au
31/08/2014 à 12hoo. Chaque enveloppe
intérieure contiendra deux exemplaires de
l’offre L’une portant la mention « original »et la
seconde la mention « copie ».
La date et l’heure limite de dépôt des offres
sont reportées au premier jour ouvrable au cas
où cette date coïncide avec un jour férié et/ou
de repos hebdomadaire.
Les offres qui ne répondent pas au cahier des
charges ou parvenues en retard ne seront
pas ouvertes et par conséquent ne seront pas
prises en considération.
leurs offres pendant une durée de 180 jours
à compter de la date de dépôt des offres
L’ouverture des plis se fera en séance publique
le 31/08/2014 à 14h00 au siège de la Direction
Générale de l’EPE GESI-IMMO/EST-Annaba-.
Sis à Oued Kouba II -Annaba-.
ANEP N°23300496
MINISTERE DES RESSOURCES EN
EAU
EAU
DE LA WILAYA DE TIARET
SERVICE DE L’ADMINISTRATION
ET DES MOYENS BUREAU DES
MARCHES PUBLICS
AVIS RECTIFICATIF
Il est porté à la connaissance de l’ensemble des
soumissionnaires, au titre de l’avis d’attribution
provisoire du marché de l’avis d’appel d’offre
national et international restreint n° 05/2014
paru sur les quotidiens nationaux : le 09 et
10/08/2014 relatif à la :
Réalisation d’une station d’épuration
à Frenda y compris collecteurs de
raccordement
Qu’une erreur de frappe s’est glissée au niveau
de l’avis d’attribution provisoire du marché à
savoir :
Montant : il faut lire : 1.425.302.906,23 DA au
lieu de .1.390.252.046,23 DA
Délai : il faut lire Vingt Sept (27) Mois au lieu de
Trente Sept (37) Mois.
Le reste du contenu de l’avis d’attribution
provisoire demeure sans changement.
ANEP N° 140163
WILAYA DE SKIKDA
DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS
PUBLICS
MISE EN DEMEURE 02
La Direction des équipements publics de
la wilaya de Skikda sise rue Mohamed
boughergoure Skikda, lance une mise en
demeure à l’entreprise BOURGHIDA KAMEL
sise à zitouna collo-skikda, titulaire du marché
n°479/2012 approuvé le 26/11/2012, relatif à la
Réalisation du lot logement astreinte au projet:
Réalisation et équipement d’un lycée 1000/300
repas à Zitouna.
Vu l’ordre de service n°481/2012 du 09/12/2012.
Vu la mise en demeure 1 : n°2262/
s.e.p/1257/2013
du
28/05/2013
s.e.p/2131/2013
du
11/09/2013
Vu la dernière mise en demeure : n°4487
/s.e.p/2358/2013 du 10/10/2013 Vu la première
mise en demeure dans le journal n° 23/3444 du
22/06/2014
Vu le manque des moyens humains, matériaux
et matériels au niveau du chantier.
Vu le retard constaté dans la réalisation des
travaux.
L’entreprise est mise en demeure pour lever des
réserves mentionnées ci dessus afin d’activer
les travaux et rattraper le retard enregistré
dans la réalisation dans un délai de 08 jours, à
compter de la première parution de la présente
mise en demeure sur les quotidiens nationaux.
Faute de quoi, les mesures coercitives prévues
par la réglementation en vigueur, lui seront
appliquées, notamment celle relative à la
résiliation du marche aux torts exclusifs de
l’entreprise.
ANEP N°139880
WILAYA DE SKIKDA
PUBLICS
MISE EN DEMEURE 02
La Direction des équipements publics de
la wilaya de Skikda sise rue Mohamed
boughergoure Skikda, lance une mise
en demeure à l’entreprise BOUCHERCH
TAHAR sise à Laawinat oueled atia-skikda,
titulaire du marché n°48/2013 approuvé le
21/03/2013, relatif à la Réalisation du lot Blocs
pédagogiques au projet :
Réalisation et équipement d’un lycée
1000/300 repas à Béni Zide.
Vu lordre de service n° 198/2013 du 09/06/2013.
s.e.p/1881/2013
du
30/07/2013
s.e.p/2134/2013
du
11/09/2013
Vu la dernière mise en demeure: n°2403
/s.e.p/1734/2014 du 27/05/2014
- Vu la première mise en demeure du le journal
n° 23003442 du 25/06/2014
- Vu le manque des moyens humains, matériaux
et matériels au niveau du chantier.
Vu le retard constaté dans la réalisation des
travaux.
L’entreprise est mise en demeure pour lever
des réserves mentionnées ci dessus afin
d’activer les travaux et de rattraper le retard
enregistré dans la réalisation dans un délai de
08 jours, a compter de la première parution de
la présente mise en demeure sur les quotidiens
nationaux
par la réglementation en vigueur, lui seront
appliquées, notamment celle relative à la
résiliation du marche aux torts exclusifs de
l’entreprise.
ANEP N°139881
MINSITERE DES TRAVAUX PUBLICS
DE LA WILAYA DE SETIF
ADRESSE : CITÉ ADMINISTRATIVE,
AIN TBINET, SETIF
NIF : 40.80.150.000.19.003
MISE EN DEMEURE N° 02
L’enreprise de SNC Gouicem et CIE représentée
par Monsieur Gouicem Abd Elmalek, élisant
domicilié à Cité 44 Lots Ain Oulmane Wilaya
de Sétif, titulaire du marché N° 183/2012 du
18/11/2012, visé par le comité des marchés de
la wilaya de Sétif en date du 24/10/2012, visé
sous le n°519 visé par le contrôleur financier
le 15/11/2012 sous le n°2398, ayant pour
objet : lot 01 : Rehabilitation entre maafare et
aine azel sur 10km en cadre de l’opération :
CW64 rehabilitation entre ain oulmene et RN77
passant par ain azel
-Vu le marché des travaux indiquéé ci-dessus
-Vu l’ordre de commencement des travaux en
date du 16/12/2012
-Vu l’envoi du subdivisionnaire de ain Azel
n°364du 16/06/2013
-Vu mon envoi N° 1278/SDIB/DTP/du
18/06/2013
-Vu la mise en demeure n° 01 paru dans le
journal El Bilad en date 29/06/2013 et le journal
(le jour d’Algérie) en date du 30/06/2013 resté
sans suite
-Vu mon envoi N°1706/SDIB/DTP/ du
01/09/2013, ou votre entreprise a été saisie
de renforcer le chantier en moyens humains et
matériels
- Vu mon envoi N°2186/SDIB/DTP/ du
matériels
matériels
01/09/2013, ou votre entreprise a été saisie de
démarrer les travaux de tronçon reliant entre
Ain Azel vers Beida Bordj sur 4.4kms
-Vu mes envois N°17/SDIB/DTP/ du
06/01/2014, N° 1768/SDIB/DTP/ du 11/02/2014
et N° 1018/SDIB/DTP/ du 29/06/2014, ou votre
entreprise a été saisie de démarrer les travaux
de noir.
-Vu l’expiration du délai depuis la date
07/02/2014 par rapport au taux d’avancement
des travaux qui ne dépasse pas 65%
-Vu mon envoi N° 1183/2014/DTP/du
04/08/2014 ou votre entreprise a été saisie
de compléter les travaux de tronçon entre Ain
Aze vers Beida Bordj sur 4.4 kms, et en cas de
retard désagréable, un 2ème mise en demeure
387
vous sera notifiée systématiquement par voie
de presse.
L’entreprise est mise en demeure de renforcer
le chantier en moyens humains et matériels
dans un délai de Quatre (04) jours à compter
de la date de publication du présent avis dans
les journaux nationaux et le bulletin officiel des
marchés de l’opérateur public (BOMOP).
Faute de quoi, l’administration sera dans
l’obligation de prendre toutes les mesures
coercitives prévues par la réglementation en
figueur.
ANEP N°140461
WILAYA DE TIPAZA
PUBLICS
OBJET : MISE EN DEMEURE N°02
PROJET : Réalisation d’un lycée type 800 à
Aïn Tagourait -w- Tipasa
Lot : unique
Monsieur Fhaima Abdelmotaleb gérant de
l’entreprise SNC frères Fhaiema sise à cité
Yahyaoui , 04 Rue Arab Mabrouk Sétif titulaire
du marché n°38/622 approuvé le 02/04/2013
relatif à la Réalisation d’un lycée type 800 à Aïn
Tagourait -w-Tipaza, est mise en demeure
pour le non respect de la 1ère mise en demeure
en renforçant le chantier en moyen humains et
matériels dans un délai de quarante-huit 48
heures avant la résiliation.
Faute d’y satisfaire à cette mise en demeure,
des mesures coercitives prévues par la
réglementation en vigueur lui seront appliquées.
ANEP N°140400
MINISTÈRE DE L’HABITAT DE
OFFICE DE PROMOTION ET
DE GESTION IMMOBILIÈRE DE
BOUMERDÈS
CITÉ ADMINISTRATIVE BOUMERDÈS
- Vu l’ordre de service de démarrage des
travaux notifié le 27/12/2012.
- Vu le retard considérable enregistré dans
l’avancement des travaux.
- Vu la mise en demeure adressée à l’entreprise
en date du 11/05/2014.
- Vu la première mise en demeure par voie
de presse adressée à l’entreprise en date du
12/07/2014.
- Vu l’insuffisance des moyens humains,
matériels et matériaux de construction.
- Vu le non respect de vos engagements envers
le maître de l’ouvrage.
L’Entreprise de réalisation (SARL Bouazouz),
demeurant à: cité 19 Mai 1956 Baba Hacen
Alger, titulaire du marché N°314/2012 du
27/12/2012, relatif à la réalisation des travaux
de réalisation en TCE du projet 50 logements
à Leggata, lot N° 02 (Programme 600 logts
RHP/T 2009), est mise en demeure de :
- Accroître la cadence des travaux d’une
manière effective et sérieuse
- Renforcer le chantier en moyen matériels et
matériaux de construction de bonne qualité
- Renforcer le chantier en moyens humains
qualifiés, pour une bonne reprise
- Transmettre un planning détaillé et actualisé.
Un délai de dix (10) jours est accordé
à l’entreprise pour se conformer à ces
instructions, à compter de la date de la première
parution dans les quotidiens nationaux et ou le
BOMOP, faute de quoi des mesures coercitives
seront prises à l’encontre de l’entreprise
conformément aux clauses de votre marché, et
la réglementation en vigueur.
ANEP N°140403
GROUPE INDUSTRIEL DES
PRODUCTIONS LAITÈRES
GIPLAIT
LAITERIE FROMAGERIE DE
BOUDOUAOU LFB/SPA
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS AU CAPITAL
DE 550.740.000 DA.
SIÈGE SOCIAL : CITÉ BENADJEL
35400 BOUDOUAOU BOUMERDÈS AVIS DE PROROGATION DE DÉLAI DE
L’APPEL D’OFFRES N°20/2014
La laiterie fromagerie de Boudouaou, filiale
du Groupe GIPLAIT, informe l’ensemble des
fournisseurs intéressés par l’appel d’offres
national n°20/2014 relatif à la réalisation de
travaux d’aménagement :
- De la laiterie
- De la salle de crème glacée
- D’un laboratoire d’analyse Parue sur les quotidiens nationaux El Chaab,
El Moudjahid le 31/07/014 et le BOMOP le
03/08/2014.
Que la date limite de dépôt des offres et
prorogée jusqu’au le 02/09/2014.
ANEP N°203214
L’URBANISME
DIRECTION DE L’URBANISME ET DE
LA CONSTRUCTION
DE LA WILAYA DE CHLEF
N° 4511/2014
MISE EN DEMEURE
Suite aux rapports émanant du bureau
d’étude chargé de la maîtrise d’œuvre du
projet en date du 29/04/2014 et du 11/06/2014
signalant l’arrêt quasi-total des travaux au
projet de réalisation d’un établissement
pénitentiaire en milieu ouvert à Hay Bensouna
- Lot (G) : Poste transformateur et équipements
+ Eclairage extérieur + Groupe électrogène
+ Alimentation électrique des blocs, confié
à l’entreprise Boudjeltia Nacir inscrit sous le
registre de commerce numéro 4536607A 06
du 09/07/2006 et titulaire du marché N°148 du
26/12/2010, est mise en demeure de reprendre
les travaux d’approvisionner le chantier en
câbles électriques, équipements du poste
transformateur, la fourniture et pose du groupe
électrogène, dans un délai de dix (10) jours à
compter de la parution de la présente mise en
demeure dans la presse nationale, et ce, afin
de permettre à l’entreprise chargée des travaux
de voirie et d’aménagements extérieurs le
bon déroulement des travaux. Tout en vous
rappelant que les délais contractuels prévus à
l’article 07 du marché sont expirés.
par la réglementation en vigueur notamment.
La résiliation du marché au tord exclusif sera
prise à l’encontre de l’entreprise.
ANEP N° 140324
NATIONALE
FINANCIERS
AVIS DE PROROGATION DE DELAI DE
L’AVIS D’APPEL
D’OFFRES NATIONAL ET
INTERNATIONAL
OUVERT N° 421/2014/FD2
Il est porté à la connaissance des entreprises
intéressées par la soumission à l’Appel d’Offres
National et International Ouvert N°421/2014/
FD2 relatif à l’acquisition des pièces de
rechange spécifiques pour les onduleurs de
types Powerware, Axa et Nova galaxy que la
date limite de dépôt des offres est prorogée
jusqu’au 30/09/2014.
ANEP N° 140375
WILAYA D’ALGER
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE
DE BARAKI
COMMUNE DES EUCALYPTUS
OBJET : MISE EN DEMEURE N° 01
MONSIEUR LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLE
POPULAIRE COMMUNALE
ROUTE NATIONALE N° 08 EUCALYPTUS
A MONSIEUR
;
LE
GERANT
DE
L’ENTREPRISE SARL G.T.P.C.H DJENAH
N° 30 C CITE SI EL HOUAS AIN TAYA. ALGER
L’entreprise
SARL
G.T.P.C.H
DJENAH
représenté par son gérant DJENAH MOHAMED
dont le siège est a : N° 30 C CITE SI EL HOUAS
AIN TAYA ALGER.
Titulaire du marché N° 014/2014 en date du
07/05/2014 et ODS N° 003/2014 en date
du 25/05/2014 relative aux: TRAVAUX DE
REALISATION DES RALENTISSEURS A
TRAVERS LA COMMUNE EUCALYPTUS.
Est mise en demeure d’entamer les travaux
immédiatement. Et de rattraper le retard causé.
Ainsi que le respect de planning des travaux.
Faute de satisfaire a cette mise en demeure.
Dans un délai de 05 (cinq) jours. Le maître
de l’ouvrage ce retrouvera dans l’obligation
d’appliquer les mesures correctives prévu a cet
effet par la réglementation en vigueur.
ANEP N° 139865
WILAYA DE SÉTIF
DAIRE DE SÉTIF
COMMUNE DE SÉTIF
DERNIÈRE MISE EN DEMEURE
Conformément à l’article n° 112 du décret
présidentiel N° 10/236 du 07/10/2010 portant
réglementation des marchés publics.
Une dernière mise en demeure est prononcée
à l’encontre de l’Entreprise Slimani Akram Lotfi
sise à la cité Le Caire Bt A n° 80 Sétif.
Relative au marché approuvé par le CF en date : 04/06/2013 sous n° 685.
01 – Aménagement et revêtement des
rues périmètre de l’école cité El Kerachna
Cheikh El Aifa.
02 – Aménagement revêtement des rues
à côté de l’école Belaïde Mohamed cité
Yahiaoui.
388
03 – Achèvement, aménagement et
revêtement des rues de la cité Ouled
Braham.
04 – Achèvement et revêtement des rues
des coopératifs cité Aïn Tebinet en béton
bitumineux.
05 – aménagement et revêtement de la cité
Bounechada.
06 – Aménagement et revêtement de
l’accès principale de décharge publique.
Pour se présenter à l’APC à l’effet de redémarrer
les travaux dans un délais de 08 (huit) jours à
compter de cette parution.
Faut de quoi, l’administration procédera à
A savoir la résiliation du marché sans préavis.
ANEP N° 139976
NATIONALE
FINANCIERS
La société Algérienne «HYUNDAI MOTOR»
sise à la zone industrielle Oued Smar
16309-Alger, titulaire du contrat n° 015 du
24.03.2013, portant sur l’acquisition de deux
(02) véhicules de vide bouche d’égout, est mise
en demeure n°0l de respecter ses engagements
contractuels notamment en matière de délais
de livraison des matériels.
Par conséquent, un délai de rigueur de
quinze (15) jours est accordé à la société
afin de procéder à l’exécution totale de ses
engagements contractuels à compter de la
parution de la présente mise en demeure dans
les journaux nationaux ou le bulletin officiel des
marchés de l’opérateur public (BOMOP).
Faute de quoi, il lui sera fait l’application
des mesures coercitives prévues par la
réglementation en vigueur.
ANEP N° 140373
MINISTERE DE L’HABITAT DE
DIRECTION DES EQUIPEMENTS
PUBLICS DE
LA WILAYA DE BOUIRA
D’ARCHITECTURE
N°27/DEP/2014
NIF DU SERVICE CONTRACTANT :
099810019003824
La Direction des Equipements Publics de la
wilaya de Bouira lance un concours national
d’architecture pour la maîtrise d’œuvre :
Etude et Suivi pour la réalisation d’un
collège type B5 au nouveau pôle urbain A
BOUIRA (POS UF2 ILOT 17 )
Les
bureaux
d’étude,
architectes
et
groupements des architectes agrées et inscrits
au tableau national de l’ordre des architectes,
intéressés par le présent avis peuvent retirer le
cahier des charges, auprès de la Direction des
équipements publics de la Wilaya de Bouira
sise à zone des parcs, BOUIRA.
Dans une première phase : les concurrents
sont invités à remettre uniquement le pli relatif
à l’offre technique dont le contenu est précisé
ci-dessous :
Contenu du pli de l’offre technique : (toutes les
copies doivent être légalisées)
Le cahier des charges du Concours national
d’architecture (offre technique).
L’inscription à l’ordre des architectes ou décret
Mise à jour CASNOS en cours de validité.
Mise à jour CNAS en cours de validité,
Registre de commerce rée matricule pour les
SPA .EURL .et SARL à l’exception des cabinets
d’architecture BET ,SCP et SCPA
Un Extrait de rôles, apuré ou avec échéancier (
en cours de validité)
Carte d’immatriculation fiscale
Numéro d’identification fiscal (NIF),
Casier judiciaire n°03 du gérant datant de
moins de 03 mois (original).
Liste des moyens humains hors sous -traitance
: ( affiliations récentes ou liste nominative
CNAS ou bordereau DAS datant moins de
03 mois ou contrat CPE ,CTA CDD , DATP )
accompagnées des diplômes .
Liste des moyens matériels justifies par des
factures d’achat, cartes grises. PV de l’huissier
de justice ou commissaire priseur (datant
de moins de 03 ans) et cartes grises pour le
matériel roulant.
Liste des références professionnelles dans
le domaine justifiées par des attestations des
Maîtres d’ouvrages publics et privés relatives
aux études déjà réalisées.
Attestation de dépôt des comptes sociaux
délivrée par les services du CNRC pour les
sociétés (personne morale).
Déclaration de probité.
Déclaration à souscrire
NB : (voir le contenu du dossier de soumission
a la parue instructions aux soumissionnaires au
cahier des charges).
Le plis don parvenir sous enveloppe fermée et
anonyme sans aucun signe distinctif ou marque
permettant l’identification des concurrents et
doit porter seulement la mention suivante :
A ne pas ouvrir
Concours national d’architecture
N°27/DEP/2014
Concours d’architecture pour la maitrise
d’œuvre : étude et suivi pour la réalisation
d’un collège type B5 au nouveau pole urbain A
BOUIRA (POS UF2 ILOT 17)
L’offre technique doit être déposée auprès de la
direction des éqauipements publics de la wilaya
de Bouira.
Le délai de préparation des offres est fixé à
quinze (15) jours à compter de la première
parution du présent avis dans les quotidiens
nationaux ou le BOMOP. La date de dépôt
des offres correspondant au dernier jour de
préparation des offres à 12 h00.
L’ouverture des plis de l’offre technique se fera
en séance publique le même jour à 14h00 au
siège de la direction des équipements public de la wilaya de Bouira.
Dans une deuxième phase : seuls les
candidats pré qualifiés techniquement seront
invités, à remettre le pli de prestations (dossier
graphique) et le pli financier.
Le délai de préparation des offres est fixé à
trente (30) jours, à compter de la date de la
première parution de l’avis de pré qualification
dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP.
La date de dépôt des offres correspondant
au denier jour de la durée de préparation des
offres à 12h00.
Les offres relatives au pli des prestations et à
l’offre financière doivent être présentées sous
deux enveloppes qui seront introduites dans
une enveloppe extérieure qui doit être anonyme
sans aucune inscription extérieure autre que le
numéro, l’objet de l’avis de concours, l’adresse
citée ci-dessus et la mention « soumission à
ne pas ouvrir »
L’ouverture des plis des prestations n’est pas
publique :
Contenu du pli des prestations (dossier
graphique) : (document à présenter sous
format A2)
Plan de masse et aménagement a l’échelle
1/500
Vues en plan des différents niveaux à l’échelle
1/100 au 1/200
Plans des façades à l’échelle 1/100 au 1/200
Plan des coupes à l’échelle 1/100 au 1/200
Une volumétrie des perspectives ainsi que les
croquis d’ambiance et tout autre document
laissé à l’appréciation du soumissionnaire Nota :
Les plans et les vue en 3D doivent être
présentés en monochrome noir et blanc (pas
d’utilisation de couleurs).
Un rapport sur le choix architectural proposé
Intégration au site et à l’environnement
immédiat
Fiche technique du projet
NB : les concurrents doivent présenter leurs
prestations graphiques conformément à l’article
09 du cahier des charges.
Contenu du pli de l’offre financière :
1.la lettre de soumission (renseignée, signée et
cachetée)
2.
l’offre
financière
(proposition
de
rémunération)
ANEP N°140435
SOCIETE DE GESTIONS DES
PARTICIPATIONS DE L’ETAT «PRODA»
ALGERIENNE DES VIANDES ROUGES
ALVIAR - EPE / SPA AU CAPITAL DE
100.000.000 DA
AVIS DE PROROGATION DE DÉLAI
L’EPE/ALVIAR/Spa porte à la connaissance
des entreprises ayant retiré le cahier des
charges de l’appel d’offre national ouvert
N°03/2014 relative à l’exécution des travaux
de réalisation des lots complémentaires de
l’abattoir M.I.N Annaba, paru le 20 juillet 2014
dans les journaux HORIZONS et EL MASSA.
Que la date limite pour le dépôt des offres
prévu le 20/08/2014 est prorogée au Jeudi
11/09/2014 à 11h au niveau du siège social de
l’entreprise
ANEP N°203242
NATIONAL DEFENCE MINISTRY
DIRECTION OF THE FINANCIAL
SERVICES
OPENING EXTENSION OF DELAY FOR
NATIONAL AND INTERNATIONAL
CALL TENDER N°421/2014/FD2
It is made available for the interested
companies by the national and international
call to tender N°421/2014/FD2, relating to thé
acquisition of specifics spare parts for inverters
types Powerware, Axa and Nova galaxy that
thé limited for the offers is extended until the
30/09/2014.
ANEP N° 140375ANG
389
MINISTERE DE LA SANTE DE LA
POPULATION ET DE LA REFORME
HOSPITALIERE
POPULATION
SIÈGE : ANCIEN HÔPITAL RUE
FRANTZ FANON BORDJ BOU
ARRERIDJ
TÉL :035 73 46 93
N.I.F N°: 099734019001035
CONCOURS NATIONAL
D’ARCHITECTURE
MAÎTRISE D’ŒUVRE (ETUDES ET
SUIVI) DU PROJET :
Réalisation d’une polyclinique à Mansourah
El aychaoui
La direction de la santé et de la population de la
wilaya de Bordj Bou Arreridj lance un concours
national d’architecture pour la Maîtrise d’oeuvre
(Etudes et suivi) du projet : de réalisation
d’une polyclinique à Mansourah Programme
complémentaire 2014
Les architectes et les bureaux d’études
publics ou privés inscrits au tableau national
de l’ordre des architectes ,ou agréés en
architecture conformément à la réglementation
en vigueur, intéressés par le présent concours
national d’architecture .peuvent faire acte de
candidature en retirant le cahier des charges
auprès du Bureau de la planification sis au
siège de Direction de la santé BBA ,
La durée de préparation des offres du présent
concours est fixée à quarante cinq(45) jours,
répartie en deux phases comme suit : Première
phase : un délai de quinze (15) jours est accordé
aux soumissionnaires pour la préparation et la
remise uniquement des offres techniques, et ce
à compter de la première parution de l’avis du
concours dans les quotidiens nationaux (ou) le
BOMOP Deuxième phase : un délai de trente
(30) jours est accordé aux soumissionnaires
présélectionnés à l’issue de l’évaluation des
offres techniques .pour la préparation et la
remise des offres Prestations et financières, et
ce à compter de la date de notification .par le
maitre d’ouvrage ,de la lettre de présélection.
Les offres accompagnées des pièces
réglementaires, exigées, détaillées dans le
cahier des charges devront être présentées
comme suit :
1/ L’offre technique:
(Les documents à fournir devront être valides,
les copies légalisées conformes à l’original) ;
La déclaration à souscrire dûment renseignée,
signée, cachetée et datée (selon modèle cijoint).
La déclaration de probité dûment signée,
cachetée et datée (selon modèle ci-joint).
L’attestation d’inscription à l’Ordre national des
architectes ou agrément délivré par l’institution
ou l’organisme compétent
Mise à jour CNOA pour les bureaux d’études
privée
La liste des références professionnelles
pour les projets similaires dûment signée et
cachetée : attestations de bonne exécution
délivrées par les maitres d’ouvrage portant le
montant et l’intitulé du projet.
L’attestation de mise à jour des organismes de
sécurité sociale « CASNOS»
sécurité sociale «CNAS»
Les bilans financiers des trois derniers
exercices, certifiés par un commissaire au
x comptes et dûment visés par les services
fiscaux
2011-2012-2013
L’extrait de rôles de moins de (03) mois, apurée
ou avec échéancier
Le casier judiciaire - acte N°3 du signataire de
marché datée moins de (03) mois.
Le certificat de dépôt des comptes sociaux
auprès des services CNRC pour les bureaux
d’études dotés de la personnalité morale.
copie de la carte d’immatriculation fiscale
comprenant le numéro d’identification fiscale
«NIF».
Les attestations d’affiliation au CNAS + les
diplômes + les contrats CID +PID au les
demandes d’affiliation datant de 03 mois avant
le dépôt des offres techniques.
La liste des moyens matériels à mobiliser dans
le cadre du projet dûment signée par un huissier
de justice durant l’année 2014 et accompagnée
des pièces justificatives ; notamment une
attestation établie par l’organisme assureur
ou copies des factures d’achat ou cartes
grises justifiant la propriété du matériel du
soumissionnaire.
Registre du commerce pour les sociétés
étatique
NB : L’offre technique ne doit comporter aucune
référence ou indication au montant de l’offre,
sous peine de rejet de l’offre.
2/L’offre des prestations:
Dossier graphique : (plans, coupes, façades,
vue en 3D, et tout autre document nécessaire à
une meilleure appréciation de la conception et
du fonctionnement du projet).
Pièces écrites : (rapport de présentation, fiche
technique du projet, cahier des prescriptions
technique).
*le dossier graphique et écrit ne doit comporter
aucune référence ou indication au montant de
l’offre ou à l’identification du BET, sous peine de
rejet de l’offre.
3 /L’offre financière»:
La Lettre de soumission dûment signée,
cachetée et datée (selon modèle joint).
Le projet de marché dûment renseigné, signé,
cacheté et daté.
Devis quantitatif et estimatif du projet dûment
signé, cacheté et daté, faisant ressortir le coût
d’objectif du projet
Engagement sur :
Le coût d’objectif
Le délai prévisionnel de réalisation proposé
Le délai d’exécution de la mission de maitrise
d’œuvre : étude.
• Coût et contenu de chacune des missions
portant sur la maitrise d’œuvre, dûment signé,
daté et cacheté (évaluation des honoraires).
L’offre technique doit être présentée par le
soumissionnaire sous double enveloppe de la
manière suivante :
3) Une enveloppe extérieure fermée et
anonyme, et portant la mention suivante :
A Madame la directrice de la santé et de la
population de la wilaya
de Bordj Bou Arréridj
Concours national d’architecture.
Projet : maitrise d’œuvre du projet : réalisation
d’une polyclinique à
Mansourah -Soumission à ne pas ouvrir
2) Une enveloppe intérieure fermée et
cachetée contenant le pli de l’offre technique,
tel qu’indiqué dans le cahier des
charges
Les offres doivent être déposées pour
enregistrement à la date correspondante au
dernier jour de la durée de préparation des
offres et au plus tard à 13h30 à l’adresse ci
après :
Direction de la santé et de la population
Rue Frantz fanon ancienne hôpital
Bordj Bou Arréridj
L’ouverture des plis techniques s’effectuera en
séance publique le même jour correspondant
au quinzième jour à
compter de la première parution de l’avis du
présent concours dans les quotidiens nationaux
(ou) le BOMOP à quatorze heures
(14h00) au siège de le direction de la santé
BBA.
Dans le cas ou le quinzième jour est un jour de
repos légal ou férié, l’ouverture des plis aura
lieu le jour ouvrable qui suit, à la même heure
Le délai de validité des offres est équivalent à la
durée de préparation des offres accordées aux
soumissionnaires augmenté trois (03) mois.
Le présent avis tient lieu d’invitation aux
soumissionnaires pour assister à la séance
d’ouverture des plis techniques.
ANEP N°140576
HOSPITALIERE
POPULATION
SIÈGE : ANCIENNE HÔPITAL RUE
ARRERIDJ
TÉL.: 035 73 46 93 N.L.F N°:
099734019001035
CONCOURS NATIONAL
D’ARCHITECTURE
Maîtrise d’œuvre (Etudes et suivi) du projet : Réalisation d’une polyclinique à Ras El
Oued
wilaya de Bord Bou Arreridj lance un concours
national d’architecture pour la Maîtrise d’œuvre
(Etudes et suivi) du projet : de réalisation
d’une polyclinique à Ras El Oued Programme
complémentaire 2014
de l’ordre des architectes ,ou agréés en
siège de Direction de la santé BBA ,
concours est fixée à quarante cinq (45) jours,
répartie en deux phases comme suit :
Première phase : un délai de quinze (15) jours
est accordé aux soumissionnaires pour la
préparation et la remise uniquement des offres
techniques, et ce à compter de la première
parution de l’avis du concours dans les
quotidiens nationaux (ou) le BOMOP
Deuxième phase : un délai de trente (30)
jours est accordé aux soumissionnaires
remise des offres Prestations et financières, et
ce à compter de la date de notification par le
maitre d’ouvrage de la lettre de présélection.
390
comme suit :
1/ L’offre technique:
les copies légalisées conformes à l’original) :
privée
fiscaux 2011- 2012- 2013
«NIF».
soumissionnaire.
étatique
Pièces écrites: (rapport de présentation, fiche
technique).
le dossier graphique et écrit ne doit comporter
rejet de l’offre.
3 /L’offre financière
La Lettre de soumission dûment signée,
cachetée et datée (selon modèle joint). Le projet de marché dûment renseigné, signé,
cacheté et daté.
•Engagement sur :
Le délai d’exécution de la mission de maîtrise
•Coût et contenu de chacune des missions
portant sur la maîtrise d’œuvre, dûment signé,
manière suivante :
population de la wilaya
De Bordj Bou Arréridj
Projet : maîtrise d’œuvre du projet : réalisation
d’une polyclinique à Ras El Oued
Soumission à ne pas ouvrir
tel qu’indiqué dans le cahier des
charges
après :
Rue Frantz fanon ancienne hôpital Bordj Bou
Arréridj
au quinzième jour à compter de la première
parution de l’avis du présent concours dans
les quotidiens nationaux (ou) le BOMOP à
quatorze heures
(14h00) au siège de le direction de la santé
BBA,
ANEP N°140574
MINISTERE DES RESSOURCES
EN EAU
DIRECTION DES RESSOURCES
EN EAU
WILAYA DE BEJAIA
NIF N° 41 000 600 000 6012
OP N° : NK.5.834.2.262.106.14.01
Réalisation et équipement de deux (02)
sièges de subdivisions des ressources en
eau avec logements de fonction à souk el
tenine et tazmalt
MAITRISE D’ŒUVRE (ETUDE ET SUIVI)
DE DEUX SIEGES DE SUBDIVISIONS DES
RESSOURCES EN EAU AVEC LOGEMENTS
DE FONCTION A SOUK EL TENINE ET
TAZMALT
La Direction des ressources en eau de la
Wilaya de BEJAIA, lance un avis de concours
national d’architecture à la concurrence pour
la réalisation de LA MAITRISE D’ŒUVRE
(ETUDE ET SUIVI) DE DEUX SIEGES DE
SUBDIVISIONS DES RESSOURCES EN EAU
AVEC LOGEMENTS DE FONCTION A SOUK
EL TENINE ET TAZMALT
Lot 01 : Etude et suivi de la subdivision des
ressources en eau avec logement de fonction
à Souk El Tenine
à Tazmalt
Les bureaux d’études et d’architecture agrées
ou inscrits au tableau de l’ordre des architectes
peuvent sur présentation de l’agrément ou de
l’ordre des architectes en cours de validité
retirer le cahier des charges (offre technique
et financière) auprès de la Direction des
ressources en eau de la Wilaya de Bejaia,
service de l’Administration et des Moyens,
bureau des Marchés, sis Cité Rem la- Ighil
Ouazoug, BEJAIA.
TEL : 034.20.56.03 à 04
FAX : 034.20.56.05
Les soumissionnaires peuvent soumissionné
pour un ou les deux lots
OBS : Le cahier des charges doit être retiré par
le soumissionnaire ou son représentant dûment
désigné
Les offres devront être scindées en trois parties
Partie N° 01 - Offre technique
Partie N° 02 - Prestations
Partie N° 03 - Offre financière
Les offres doivent être accompagnées des
pièces réglementaires suivantes :
Dans une première phase les soumissionnaires
remettront uniquement leur offre technique qui
comprendra:
Dossier Administratif : Comprenant tout les
documents réglementaires obligatoires et
toutes les pièces fiscales et parafiscales
exigées dans le cahier des charges.
Dossier Technique : Comprenant tous les
documents exigés dans le cahier des charges.
Dans une deuxième phase les soumissionnaires
pré qualifiés techniquement remettront leur
offres qui comprendra :
1 OFFRE FINANCIERE : qui Devra
comprendre les documents réglementaires
obligatoires exigés dans le cahier des charges.
2 Prestation : qui comprendra toutes les
documents exigés dans le cahier des charges.
Les plis offres technique doivent parvenir à
Monsieur le Directeur des ressources en eau
de la Wilaya de BEJAIA, à l’adresse indiquée
plus haut à l’intérieur d’une enveloppe fermée
et ANONYME sans signes distinctifs et ne
comportera que la mention suivante :
SOUMISSION A NE PAS OUVRIR
AVIS
DE
CONCOURS
NATIONAL
D’ARCHITECTURE
N°
01/2014
Réalisation et équipement de deux (02) sièges
de subdivisions des ressources en eau avec
logements de fonction à Souk El Tenine et
Tazmalt
MAITRISE D’ŒUVRE (ETUDE ET SUIVI)
DE DEUX SIEGES DE SUBDIVISIONS DES
RESSOURCES EN EAU AVEC LOGEMENTS
DE FONCTION A SOUK EL TENINE ET
TAZMALT
à Souk El Tenine
à Tazmalt
(Avec indication du lot ou des lots)
Le délai de remise de l’offre technique est fixé
à quinze (15) jours à compter de la première
parution de cet avis sur les quotidiens nationaux
ou le BOMOP.
La date de clôture de remise des offres sera le
dernier jour à treize Heures (13h00).
391
La date d’ouverture des plis des offres
techniques aura lieu le même jour à quatorze
heures (14H00) au siège de la Direction des
ressources en eau de la Wilaya de BEJAIA.
Les soumissionnaires sont invités à assister à
la séance d’ouverture des plis.
Les bureaux d’études et d’architecture resteront
engagés par leurs offres pendant une période
de quatre vingt dix (90) jours augmentée du
délai de la préparation des offres à compter de
la date de clôture de remise des offres.
ANEP N°140659
DE LA WILAYA D’EL-BAYADH
NIF N°408015000032090
AVIS D’ANNULATION D’UN AVIS DE
CONSULTATION
Conformément aux dispositions des articles 44
alinéa 2, et l’article 122 du décret présidentiel
n° 10-236 du 07 octobre 2010, modifié et
complété portant réglementation des marchés
publics, la Direction des Travaux Publics de
la wilaya d’El-Bayadh informe l’ensemble des
soumissionnaires ayant participés à l’avis
de consultation du 02/06/2014 relatif aux
reconstruction de deux ouvrage d’arts sur
RN111 Lot N°01 : du PK 32+000 .Lot N°02 :PK
33+200. Que le dit avis est déclaré l’annulation
vu les pris sont excessif conformément à
l’article 44 du code des marchés.
ANEP N° 140683
MINISTERE DES RESSOURCES
EN EAU
OFFICE NATIONAL DE L’IRRIGATION
ET DU DRAINAGE
(ONID)
NIF : 000516096934716
AVIS DE PROROGATION DE DELAI
L’Office National de l’Irrigation et du Drainage
- ONID - sis à El Marsa par Bordj El Bahri
- Wilaya d’Alger informe les entreprises
intéressées par l’appel d’offres national
restreint N° 12/2014 portant sur la réalisation
des travaux d’équipement du périmètre
d’irrigation des plaines Sétifiennes sur 9 319 ha
(Tranche 1) dans la Wilaya de Sétif, paru dans
les quotidiens nationaux El Massa et l’Horizons
du 14/07/2014 ainsi qu’au BOMOP, que la date
de dépôt des offres fixée initialement pour le
27/08/2014 avant 12 heures est prorogée au
Lundi 15/09/2014 avant 12 heures.
L’ouverture des plis techniques et financière se
tiendra publiquement, au siège de l’ONID, le
même jour à 13 Heures.
ANEP N° 140658
MINISTÈRE DE L’HABITAT, DE
GESTION IMMOBILIÈRE D’ORAN
MISE EN DEMEURE
L’entreprise Shapoorji Pallonjji & Co.ltd sise
à villa N°14 Coopérative EL-ANDALOUSTixarine Birkhadem -Alger, titulaire du marche
N°19/2013 notifie le 12/05/2013 pour étude et
réalisation du projet 500 Iogts LPL à BOUSFER
d’aira de AIN EL-TURCK est mise en demeure
sous 48 heures de renforcer le chantier en
moyens humains, matériels et matériaux afin
de rattraper le retard enregistré et améliorer la
qualité des travaux.
Passé ce délai, l’office se réservera le droit de
procéder à la résiliation du marché aux torts
exclusifs de l’entreprise.
ANEP N° 140651
HOSPITALIERE
CENTRE HOSPITRALOUNIVERSITAIRE BENFLIS TOUHAMI
BATNA
NIF N°09860501900142
AVIS D’ANNULATION D’UN AVIS
D’APPEL D’OFFRES
N°11/DG/BM/2014
- Vu l’article : N°114 alinéa N°08 du décret
présidentiel N°10/236 du 07/10/2010,
Portant réglementation des marchés publics
modifié et complété;
- Vu l’avis d’appel d’offres N° : 11/DG/BM/2014,
relatif à la réalisation d’un bloc de pédiatrie au
CHU de BATNA, publié dans les quotidiens
nationaux : Le courrier d’Algérie le 24/04/2014
et El-Djadid El Yaoumi le 26/04/2014 ;
- Considèrent que les montants proposées
par les soumissionnaires participant à l’appel d’offres N°11/DG/BM/2014 relatif à la réalisation
d’un bloc de pédiatrie au CHU de BATNA ont
dépassé les crédits allouées à l’opération ;
Le Directeur Général annonce l’annulation de
l’avis d’appel d’offres N°11/DG/BM/2014.
ANEP N°140525
WILAYA DE ANNABA DIRECTION DES EQUIPEMENTS
PUBLICS 12 .BOULEVARD DU LER NOVEMBRE
1954-ANNABA- ANNABA
L’entreprise des travaux de bâtiment tous corps
d’état HAMZA KAMEL dont le siège social cite
20 Août 1956 ECHATT Wilaya -EL TAREFtitulaire du marché N°401/2013 relative à la
réalisation d’un siège de la cour des comptes
chambre à compétence territoriale de ANNABA
+ 02 logements d’astreinte pour un montant
25.795.791,10 DA en lot voirie et réseaux
divers (V.R.D) & ouvrages annexes pour un
délai de 6 mois.
Vu l’ODS de démarrage des travaux N°01
notifié le 06/11/2013 visé par le contrôleur
financier N° 976 en date DU 29/10/2013.
Vu le PV de réunion de chantier 03/04/2014
Vu le PV de réunion de chantier 10/04/2014.
Vu la mise en demeure N° 01 sous référence
N°905 en date du 18/06/2014 de renforcer le
chantier en moyens humains et matériels.
Vu la cadence très faible du projet qui tire à sa
fin le 26/07/2014
L’entreprise HAMZA KAMEL est mise en
demeure de renforcer le chantier en moyens
humains, matériaux et matériels, d’achever les
travaux restant et de procéder au nettoyage
général du site du projet suscité dans un délai
n’excédant pas les 08 jours sous peine de se
voir exposée à la résiliation de son marché
à ses torts exclusifs conformément à la
réglementation en vigueur.
ANEP N°140544
WILAYA DE BOUMERDES
DAIRA DE KHEMIS EL KHACHENA
COMMUNE D’OULED MOUSSA
NIF : 41000200003509701016
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Le président e l’assemblée populaire
communale d’ouled -moussa, lance des avis
de consultation pour les opérations suivantes :
Acquisition Bacs a Ordures
Acquisition d’un camion a benne 7 T
Acquisition d’un camion a benne 2,5 T
Equipement parc communal en matériel
roulant utilitaire
Acquisition d’un bus scolaire
Les soumissionnaires intéresses par le présent
avis peuvent se rapprocher du bureau des
marches de l’APC d’Ouled Moussa pour retirer
les cahiers des charges, pour les opérations
précitées, contre paiement d’un montant
de Mille Dinars (1.000,00 DA) pour chaque
opérations non remboursable, payables auprès
du trésorier intercommunal d’Ouled moussa.
La date de dépôt et d’ouverture des offres sont
précises dans le cahier des charges, ainsi que les documents nécessaires à fournir pour
chaque opération précitées.
ANEP N°140777
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE
PUBLICS DE LA WILAYA DE MEDEA
SERVICE DES MARCHES
Vu le décret présidentiel n°10-236 du
07/10/2010, modifié et complété, portant
réglementation
des
marchés
publics
spécialement
l’article
N°112.
Vu le marché approuvé par le comité des
marchés publics de la wilaya de Médéa sous le
N°407 en date du : 02/01/2014 et le contrôleur
financier sous le N° 440 en date du 01/04/2014
portant la réalisation du reste a réaliser de
L’ONML à Médéa , conclu avec l’entreprise
SASSI MOHAMED sise à SOUAGUI / Wilaya
de Médéa .
Vu l’ODS de démarrage des travaux notifié le :
01/04/2014 sous le N° :141.
Vu le délai contractuel de 07 mois.
Vu la lettre du chef de service de suivi des
opérations réalisées sous le N°3074 en date du
:07/08/2014 portant l’avancement des travaux
en ralenti et l’enregistrement des anomalies
dans l’exécution des travaux.
Vu le non compatibilité de la consommation des
délais contractuels 10% et l’avancement des
travaux 60%.
L’entreprise SASSI MOHAMED sise à
SOUAGUI / Wilaya de Médéa est mis en
demeure pour prendre toutes les mesures
nécessaires pour remédier à cette situation, à
savoir renforcer le chantier en moyens humains
et matériels pour rattraper le retard enregistré
dans l’avancement des travaux à fin de
réceptionner le projet suivant les engagements
donnés.
392
Le délai d’exécution de l’objet de la présente
mise en demeure est fixé à 08 jours.
Faute par l’entreprise de s’exécuter dans
le délai arrêté ci-dessus, à compter de la
première parution de la présente mise en
demeure sur l’une des quotidiens nationaux,
l’office se réserve le droit de lui appliquer les
sanctions et mesures coercitives prévues par
la réglementaires en vigueur et notamment les
dispositions du décret présidentiel n° :10-236
du 07/10/2010 , modifié et complété, portant
réglementation des marchés publics et les
clauses du cahier des prescriptions spéciales
et du cahier des prescriptions communes du
marché susvisé.
La présente mise en demeure est publiée dans
le bulletin des marchés de l’operateur publics
(BOMOP) et dans deux quotidiens nationaux,
diffusés au niveau national, également notifiée
à l’entreprise;
Le délai d’exécution de l’objet de la présente
mise en demeure commence à courir à compter
de sa première publication dans la presse ou le
BOMOP.
ANEP N°140731
HOSPITALIERE
POPULATION
ARRERIDJ
TÉL.: 035 73 46 93
N.I.F N°: 099734019001035
CONCOURS NATIONAL
D’ARCHITECTURE
SUIVI) DU PROJET :
Réalisation d’une polyclinique à El K’sour
wilaya de Bordj Bou Arreridj lance un
concours national d’architecture pour la
Maîtrise d’œuvre (Etudes et suivi) du projet :
de réalisation d’une polyclinique à El K’sour
Programme
complémentaire
2014
Les
architectes et les bureaux d’études publics ou
privés inscrits au tableau national de l’ordre
des architectes ,ou agréés en architecture
conformément à la réglementation en
vigueur, intéressés par le présent concours
national d’architecture ,peuvent faire acte de
siège de Direction de la santé BBA.
offres techniques, pour la préparation et la
remisa des offres Prestations et financières, et
ce à compter de la date de notification ,par le
maître d’ouvrage,de la lettre de présélection.
comme suit :
1/L’offre technique:
privée
fiscaux 2011- 2012- 2013
«NIF».
soumissionnaire.
étatique
Pièces écrites: (rapport de présentation, fiche
technique). le dossier graphique et écrit ne doit comporter
rejet de l’offre.
3 /L’offre financière:
La lettre de soumission dûment signée,
Le projet de marché dûment renseigné, signé,
cacheté et daté.
Engagement sur :
Le délai d’exécution de la mission de maîtrise
Coût et contenu de chacune des missions
manière suivante :
1 ) Une enveloppe extérieure fermée et
population de la wilaya de Bordj Bou Arréridj
d’une polyclinique à El K’sour -Soumission à
ne pas ouvrir 2) Une enveloppe intérieure fermée et cachetée
contenant le pli de l’offre technique, tel
qu’indiqué dans le cahier des charges Les offres
doivent être déposées pour enregistrement à
la date correspondante au dernier jour de la
durée de préparation des offres et au plus tard
à 13h:30 à l’adresse ci après :
Bordj Bou Arréridj
parution de l’avis du présent concours dans
les quotidiens nationaux (ou) le BOMOP à
quatorze heure (14h) au siège de le direction
de la santé BBA.
ANEP N°140577
WILAYA DE MASCARA
PUBLICS
AVIS RECTIFICATIF (ERRATUM)
Projet: Protection du Pôle Universitaire
Contre les Eaux pluviales.
Lot N°01 : Collecteur Principal
Lot N°02 : Partie « A » haute
Lot N°03 : Partie « B » basse
La Direction des Equipements Publics de la
Wilaya de Mascara informe l’ensemble des
soumissionnaires intéressés par l’avis d’appel
d’offres national restreint N° 107/2014 publié
dans le quotidien Wakt El Djazair le 01/07/2014, qu’une erreur est parvenue concernant le
certificat de qualification et classification.
L’erreur:
certificat
de
qualification
et
classification Catégorie quatre (04) et plusâ€¨
secteur bâtiment « Activité principale» .
Erreur : certificat de qualification et classification
Catégorie quatre (04) et plus â€¨secteur
Hydraulique « Activité principale »
ANEP N°140135
393
SOCIETE DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT D’ALGER
NIF M° :000616097331263
AVIS D’APPEL D’OFFRES
N°03/DMG /2014
La Société des Eaux, de l’Assainissement d’Alger informe l’ensemble des soumissionnaires ayant retiré le cahier des charges relatif à rappel d’offres
national, restreint N°O3/DMG/2014 portant sur :
« La location des véhicules utilitaires sans chauffeurs» paru dans les quotidiens nationaux LIBERTE et ECHOUROK EL YAOUMI en date du
07/08/2014, que la durée du préparation des offres fixée initialement à 15 jours, est prorogée de 15 jours supplémentaires.
ANEP N° 140883
WILAYA DE JIJEL
CONCOURS D’ARCHITECTURE NATIONAL N°03/2014
La direction des équipements publics de la Wilaya de Jijel lance un concours d’architecture ouvert aux architectes et aux Bureaux d’études nationaux
agrées et inscrites au tableau national des architectes, pour la réalisation du projet : Etude et réalisation d’une école nationale de métallurgie à EL
MILIA Mission : étude et suivi.
Les candidats intéressés par le présent concours peuvent retirer le cahier des charges auprès de la DLEP Jijel : 034-47-83-52. Leurs offres doivent
être accompagnées par les pièces sous énumérées dûment légalisées et valides à la date de l’ouverture des plis.
Les soumissionnaires doivent déposer leurs offres sur deux étapes ; dans une première étape ils doivent déposer leurs «offres techniques», dans
une 2ème étape ils doivent déposer leurs prestations et «offres financières» ; chaque offre doit parvenir dans un pli anonyme fermé cacheté et scellé
et portant la mention suivante
« A MONSIEUR LE DIRECTEUR DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA
DE JIJEL
CONCOURS D’ARCHITECTURE NATIONAL :
Etude et suivi pour la réalisation d’une école nationale en métallurgie 1000 places pédagogique à EL MILIA
« SOUMISSON.......................A NE PAS OUVRIR »
I-OFFRE TECHNIQUE :
1 (PLI N°01) Pièces réglementaires + cahier des charges
Le présent cahier des charges (offre technique rempli, signé, paraphé par le soumissionnaire sur toutes les pages).
La déclaration à souscrire selon modèle joint (remplie, signée, soumissionnaire)
Déclaration de probité selon modèle joint (remplie, signée, soumissionnaire)
Une copie légalisée du registre de commerce, le cas échéant.
Le Statut pour les personnes morales, le cas échéant.
Une copie légalisée de l’agrément ou d’inscription au tableau national de l’ordre des architectes.
Copie légalisée de l’extrait du casier judiciaire du soumissionnaire (datant moins de trois mois)
Attestation des comptes sociaux délivrée par le CNRC,
Carte d’immatriculation fiscale.
Extrait de rôles datant moins de trois mois (apuré ou avec échéancier de paiement)
Copie légalisée de mise à jour de cotisation. (CNAS, CASNOS) en cours de validité.
Les références professionnelles et les Etudes réalisées par les soumissionnaires, justifiés par des attestations de bonne exécution délivrée par les
maitres de l’ouvrage.
Liste des moyens humains accompagnée (Diplôme + Attestation d’affiliations CNAS, CV) et .tous dossiers, documents ou attestations permettant une
meilleure appréciation
Liste des moyens matériels justifiés par des factures et/ou des cartes grises.
II: OFFRE PRESTATIONS (PLI N° 01) (Dossier graphique et pièces écrites)
Dossier graphique
plan de situation (Ech 1/5000 ou 1/1000)
Plan de masse (Ech 1/200 ou 1/500)
Plan des différents niveaux (Ech 1/ 100)
façades et coupes (Ech 1/ 100)
volumétrie ou façades en 3D Axonométrie ou perspective ou maquette
2. Pièces Ecrites Fiche technique descriptive du projet. Une petite enveloppe pour code
III- OFFRE FINANCIERE:
1- Offre financière. (Signée, datée et paraphée par le soumissionnaire sur toutes les pages)
2- La lettre de soumission selon modèle joint (signée, datée et paraphée)
La durée de préparation des offres est fixée à vingt (20) jours à partir de la date de la première parution de de l’annonce dans la presse nationale ou
dans le BOMOP, donc la date de dépôt des offres est le dernier jour de la durée de préparation avant 13H30.
Le jour et l’heure d’ouverture des plis correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres à 14h00.
L’opération d’ouverture des plis est effectuée en séance publique au jour et heure prévue correspondant à la date de dépôt des offres, les
soumissionnaires peuvent y assister s’ils le souhaitent.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de trois 03 mois plus la durée de préparation des offres à compter de
la date de dépôt des offres.
ANEP N°140528
394
WILAYA DE JIJEL
NIF PROVISOIRE ; 0013.1801 90073.52
AVIS DE PRE-QUALIFICATION TECHNIQUE DU CONCOURS NATIONAL
La Direction des Equipements Publics de la Wilaya de Jijel, informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé au concours national d’architecture
N°13/2014 paru dans la presse en date du : 27.03.2014 relatif à au projet : Etude pour la réalisation de 1000 places pédagogiques à EL-AOUANNA
-, Après jugement des offres techniques, les BET prés-qualifiés techniquement sont les suivants :
OFFRE N°
BET
NOTE 01
KRID Lylia
13
02
SPA GART Annaba
18
03
ACHOURI Lakhdar
10
04
BENBOUHADJA Sabar
10.5
05
LAOUAR Nabil
12
La durée de préparation des offres prestations et offres financières est fixée à 25 jours par référence à la première parution des résultats techniques
du concours dans la presse nationale ou dans le BOMOP.
Le jour et l’heure limite de dépôt des offres techniques coïncides avec le dernier jour de la durée de préparation des offres avant 13H30.
ANEP N°140527
MINISTERE DE L’HABITAT DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
AVIS AUX BUREAUX D’ÉTUDES
La direction des équipements publics de la wilaya de Bouira, Informe les bureaux d’études avant participé au concours national d’architecture N°
18/2014 publié dans les journaux (DK news et al-massa, relatif au projet : Etude et suivi pour la réalisation d’un lycée type 800/200 rations au niveau
pôle urbain à Bouira (POS Ali 6 ILOT N°25 ) , Conformément aux dispositions des articles 121 et 125 du décret présidentiel 10/236 du 01/10/2010
modifié et complété , et à la suite de l’ouverture des plis des offres techniques et leurs évaluation, les soumissionnaires Indiqué ci-après sont
préqualifiées :
BET
Adresse
SPA BERHTO
ROUTE NATIONAL N° 12 SORTIE EST TIZI OUZOU
BEAU PYRAMIDE
DAR NACER VILLA N° 11 BEJAIA
BEST CONCEPTION
10 LOT HOCINI -BOUIRA
SCPA SAZA
CITE 104 LOGTS EPLF BT A1 TIZI OUZOU
BET MIAMARI
CITE OWAOUA MADANI BP 720 M’SILA
BET ZERKANE ABDELKADER
CITE 11 DECEMBRE 1960 BT 22 N°5 BOUMERDES
A cet effet , les bureaux d’études suscités sont invités à remettre les plis des prestations et de l’offre financière conformément au cahier des charges
Les offres doivent être présentées dans deux enveloppes séparées qui porteront seulement les mentions suivantes ( offre des prestations ) et (offre
financières ) introduites dans une enveloppe fermé et anonyme , qui portera la mention ( soumission a ne pas ouvrir : Etude et suivi pour la réalisation
d’un lycée 800/200 rations au niveau pôle urbain à Bouira (POS AL6 ILOT N°25)
Les documents remis dans l’offre des prestations doivent être anonymes et ne porteront aucun sigle ou signes distinctifs , etc...)
L’offre doit être déposée à l’adresse suivante : Direction des équipements publics de la wilaya de Bouira -zone des parcs, Bouira
La date de dépôt des offres aura lieu le dernier jour correspondant à la fin de la durée de préparation des offres au plus tard à 12h00
( vendredi - samedi )
L’ouverture des plis des prestations aura lieu le dernier jour correspondant à la date de dépôt des offres à 14 heures au siège de la direction des
équipement public de la wilaya de Bouira.
ANEP N° 139912
395
WILAYA DE MEDEA
AGENCE DE WILAYA DE GESTION ET
DE REGULATION FONCIERE URBAINE
DE LA WILAYA DE MEDEA
N F ; 000526019004551
AVIS D’ANNULATION D’APPEL
D’OFFRES NATIONAL RESTREINT
N°07/2014
Conformément aux dispositions de l’article 49
et 114/08 du décret présidentiel n° 10/236 du
07/10/2010, modifié et complété par le décret n°
11/98 du 01/03/2011 modifié et complété par le
décret n°23/12 en date du 18/01/2012 modifié
et complété par le décret n° 13/03 en date du
13/01/2013, portant sur la réglementation des
marchés publics.
L’Agence de wilaya de gestion et de régulation
foncière urbaines de la wilaya de Médéa
déclare que d’appel d’offres national restreint
N° 07/2014 paru dans les journaux suivant :
EL BILAD en date du -26/05/2014 - LE SOIR
D’ALGERIE en date du 26/05/2014 - BOMOP
: Pour la réalisation du projet : 200 logements
de type LPA a la commune de KASR EL
BOOUKHARI wilaya de MEDEA (lot n° 01 - lot
n° 02 - lot n° 03 et lot n° 04).
Que l’appel d’offres national restreint N°07/2014
et annulée -
ANEP N° 203184
WILAYA D’ANNABA
DIRECTION DES EQUIPEMENT
PUBLICS
12 BOULEVARD DU
1ER NOVEMBRE 1954
L’EURL ETPH TCE DAGHIANI SALAH dont le
siège social est situé à 28, avenue du 19 Mars
cité Essâada Al Alia Nord Biskra, titulaire du
marché N°335/2012 relatif à la viabilisation de
l’extension du pôle universitaire El Bouni (2eme
Tranche) cité universitaire 3000 lits El Bouni lot
: Mur de soutènement et escalier extérieur 2
partie M2, visé par le contrôleur financier N°297
en date du 23/05/2013.
Vu l’ordre de service de démarrage en date du
23/05/2013.
Vu le renversement d’une partie du mur de
soutènement.
Vu le rapport du Bureau d’étude en date du
11/03/2014.
Vu l’avis technique du CTC en date du
16/03/2014.
Vu l’envoi de la DEP sous le N°392/2014 en
date du 20/03/2014.
Vu l’envoi du de la DEP sous le N°373/660 en
date du 12/05/2014.
Vu le désintéressement quant à la reprise des
travaux pour remédier à la déstabilisation du
mur de soutènement réalisés par ses soins.
L’EURL ETPH TCE DAGHIANI SALAH est
mise en demeure de reprendre les travaux
dans les 48 heures à partir de sa première
parution, d’intervenir en urgence sur site.
Faute de quoi, des mesures réglementaires
seront prises à son encontre, et des poursuites
seront déclenchées. ANEP N°140543
WILAYA D’EL BAYADH
EAU
NIF : 098432019001238
OPÉRATION N° : NFS
322 2 262 132 10 01.
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE ET DES
MINES
AGENCE NATIONALE
D’INTERMÉDIATION ET DE
RÉGULATION FONCIÈRE
NIF : 000816097984689
ntitulé de l’opération : Réalisation
électrification et équipement de 2000 ML
des forages à travers la wilaya
(1ère tranche)
Projet : Réalisation d’un forage de 300 ML à
Khodre (commune de M’hara).
AVIS D’ANNULATION
APPEL D’OFFRES NATIONAL ET
INTERNATIONAL RESTREINT
N°13/ER/2014
AVIS D’ANNULATION DE PROCÉDURE
Conformément aux dispositions des articles : 44
du décret présidentiel N°10-236 du 07 octobre
2010 portant réglementation des marchés
publics modifié et complété, la Direction des
ressources en eau de la wilaya d’EI Bayadh,
informe que le 2ème avis d’appel d’offres
national restreint relatif au projet sus-cité et
paru dans les quotidiens «El Djmouhouria» le
: 04/05/2014 et «Tribune des Lecteurs» le :
12/05/2014.
«une seule offre préqualifiée techniquement,
l’offre sur estimée» est l’annulation la
procédure.
ANEP N°140682
WILAYA DE TLEMCEN DAÏRA DE BENSEKRANE COMMUNE DE BESEKRANE
SERVICE TECHNIQUE
MARCHÉ PASSÉ AVEC L’ENTREPRISE
: E.T.B. BENCHEHIDA ABDELKADIR
ADRESSE : CITÉ SAADA N°163 AMMI
MOUSSA (W. GHELIZANE)
AVIS DE RÉSILIATION
Vu le marché approuvé sous le n°01/2014
en date du 06/05/2014 relatif au projet
aménagement urbain (trottoirs et carrelage)
à Bensekrane centre, cité «Abdenour» cité
«Sidi Djelloul», cité «des orangers et « Hmalil
» conclu avec l’entreprise E.T.B. Benchehida
Abdelkadir ;
Vu la première mise en demeure enregistrée
sous le n° 1679 en date du 11/06/2014 ;
Vu la deuxième mise en demeure enregistrée
sous le n° 1864 en date du 30/06/2014 ;
Vu le non-respect des engagements pris par
l’entreprise notamment le refus de signer de
l’ordre de service ;
Le président de l’Aassemblée populaire
communale de Bensekrane lance un avis
de résiliation du marché unilatéralement,
conformément aux dispositions décret
présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431
correspondant au 7 octobre 2010, modifié
et complété, portant réglementation des
marchés publics notamment les articles 112 et
113.
Copie pour information aux Messiers :
Le chef de daïra de Bensekrane
Le subdivisionnaire de SLEP de Bensekran.
ANEP N°140672
114 du décret présidentiel n°1Q-236 du 7
réglementation des marchés publics, l’Agence
Nationale d’Intermédiation et de Régulation
Foncière «ANIREF» informe les entreprises
intéressées par l’appel d’offres national et
international restreint n°13/ER/2014 (relance
de l’avis d’appel d’offres n°03/ER/2014), portant
«ETUDE D’AMENAGEMENT ET TRAVAUX
DE REALISATION DU PARC INDUSTRIEL
DE BECHAR, WILAYA DE BECHAR, D’UNE
SUPERFICIE DE 187 HECTARES», que cet
appel d’offre est annulé.
ANEP N° 203225
MISE EN DEMEURE
L’entreprise EDCO, sise A LOTISSEMENT
N°07, rue ALI D’ZIRI-HAI ES SEDDIKIAORAN, titulaire du marché N° 90/2011 notifie
le 13/12/2011 pour étude et réalisation Des
travaux Bâtiment du projet 300 Logts LPL a
Ain El-TURCK daïra de Ain El-TURCK Est
mise en demeure sous 48 heures de renforcer
le chantier en moyens humains, matériels et
Matériaux afin de rattraper le retard enregistré
et améliorer la qualité des travaux.
Passe ce délai, l’office se réservera le droit de
ANEP N° 140656
REF : /14/OPGI/DG/DMO/SS/ZA
MISE EN DEMEURE
L’entreprise Shapoorji Pallonji & Co.ltd sise
à villa N14 Coopérative EL-ANDALOUStixarine Bir khadem -Alger, titulaire du marche
N°13/2013 notifie le 12/05/2013 pour étude et
réalisation du projet 500 logts LPL à EL ANCOR
d’aira de AIN EL-TURCK est mise en demeure
sous 48 heures de renforcer le chantier en
moyens humains, matériels et matériaux afin
de rattraper le retard enregistré et améliorer la
qualité des travaux.
Passé ce délai, l’office se réservera le droit de
ANEP N° 140655
396
WILAYA D’ANNABA
DIRECTION DES EQUIPEMENT
PUBLICS
12 BOULEVARD 1 NOVEMBRE 1954
L’entreprise SARL ZIWEI dont le siège social est
situé N°:97 rue Abdelkader Ouahrani El Achour
-Alger- titulaire du marché N°465/2010relatif
à la démolition et reconstruction d’une salle
omnisport 3000 places -ANNABA-, lot :
unique (sauf VRD et climatisation), visé par
le contrôleur financier N°2532 en date du
12/01/2011.
Vu les différentes visites du chantier effectuées
par mes services mettant en évidences la
carence de l’entreprise.
Vu l’abondant total du chantier de l’entreprise.
L’entreprise (SARL ZIWEI) est mise en demeure
de reprendre ses travaux et de renforcer le
chantier en moyens humains, matériaux et
matériels, d’activer la cadence des travaux
au niveau du projet suscité dans les 08 jours
qui suivent sous peine de se voir exposé à la
résiliation de son marché à ses torts exclusifs
conformément à la réglementation en vigueur.
ANEP N° 140569
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI
ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
CAISSE NATIONALE DES
ASSURANCES SOCIALES DES
TRAVAILLEURS SALARIÉS
C.N.A.S
NIF : 4080 25 0001 00091
MISE EN DEMEURE
L’entreprise
SARL
EUROLIFT,
élisant
domicile au Pavillon n°55, Les Bananiers MOHAMMADIA- ALGER, titulaire du marché
n°03/2013 du 03/12/2013 pour la Fourniture et
l’installation de quatre (04) Ascenseurs sis au
Siège Agence et Musset, est mise en demeure,
de prendre toutes les dispositions nécessaires
afin de remédier au retard dans la prise en
charge des travaux d’installation, dans un délai
de (08) huit jours ouvrables à compter de la
date de publication du présent avis dans les
quotidiens nationaux et le BOMOP, faute de
quoi il sera procédé à l’application des mesures
de coercitions prévues par la réglementation en
vigueur.
ANEP N°140805
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE ET DES
MINES
AGENCE NATIONALE
D’INTERMÉDIATION ET DE
RÉGULATION FONCIÈRE
NIF : 000816097984689
AVIS D’ANNULATION
INTERNATIONAL RESTREINT
N°06/BCS/2014
114 du décret présidentiel n° 10-236 du 7
réglementation des marchés publics, l’Agence
Nationale d’Intermédiation et de Régulation
Foncière «ANIREF» informe l’ensemble des
soumissionnaires ayant participé à l’appel
d’offres national et international restreint n°06/
BCS/2014, portant «CONTROLE ET SUIVI
DES ETUDES D’AMENAGEMENT ET DES
TRAVAUX DE REALISATION DU PARC
INDUSTRIEL DE TAMAZOURA, WILAYA DE
AIN TEMOUCHENT», que cet appel d’offre est
annulé.
ANEP N°203226
HOSPITALIERE
POPULATION
ARRERIDJ
TÉL.: 035 73 46 93
NIF N°: 099734019001035
CONCOURS NATIONAL
D’ARCHITECTURE
SUIVI) DU PROJET :
Réalisation d’une polyclinique à Ouled Sidi
Brahim
wilaya de Bordj Bou Arreridj lance un concours
national d’architecture pour la Maîtrise d’œuvre
(Etudes et suivi) du projet : de réalisation d’une
polyclinique à Ouled Sidi Brahim Programme
complémentaire 2014.
de l’ordre des architectes, ou agréés en
siège de Direction de la santé BBA.
remise des offres prestations et financières, et
ce à compter de la date de notification par le
maître d’ouvrage, de la lettre de présélection.
comme suit :
1/L’offre technique:
16- La déclaration à souscrire dûment
renseignée, signée, cachetée et datée (selon
modèle ci-joint).
17- La déclaration de probité dûment signée,
18- L’attestation d’inscription à l’Ordre national
des architectes ou agrément délivré par
l’institution ou l’organisme compétent
19- Mise à jour CNOA pour les bureaux
d’études
privée
20- La liste des références professionnelles
délivrées par les maîtres d’ouvrage portant le
21- L’attestation de mise à jour des organismes
de sécurité sociale « CASNOS»
22- L’attestation de mise à jour des organismes
de sécurité sociale « CNAS »
23- Les bilans financiers des trois derniers
fiscaux 2011 - 2012- 2013
24- L’extrait de rôle de moins de (03) mois,
apurée ou avec échéancier
25- Le casier judiciaire - acte N°3 du signataire
de marché datée moins de (03) mois.
26- Le certificat de dépôt des comptes sociaux
27- Copie de la carte d’immatriculation fiscale
«NIF».
28- Les attestations d’affiliation au CNAS +
les diplômes + les contrats CID +PID au les
29- La liste des moyens matériels à mobiliser
dans le cadre du projet dûment signée par
un huissier de justice durant l’année 2014
et accompagnée des pièces justificatives,
notamment une attestation établie par
l’organisme assureur ou copies des factures
d’achat ou cartes grises justifiant la propriété
du matériel du soumissionnaire.
30- Registre du commerce pour les sociétés
étatique
2/ L’offre des prestations:
- Dossier graphique : (plans, coupes, façades,
- Pièces écrites: (rapport de présentation, fiche
technique).
Le dossier graphique et écrit ne doit comporter
l’offre ou à l’identification du BET, sous peine de
rejet de l’offre.
3/ L’offre financière :
- La Lettre de soumission dûment signée,
- Le projet de marché dûment renseigné, signé,
cacheté et daté.
- Devis quantitatif et estimatif du projet dûment
- Engagement sur :
- Le coût d’objectif
- Le délai prévisionnel de réalisation proposé
- Le délai d’exécution de la mission de maîtrise
- Coût et contenu de chacune des missions
daté et cacheté (évaluation des honoraires).
manière suivante :
397
population de la wilaya de Bordj Bou Arréridj
d’une polyclinique à Ouled Sidi Brahim
« Soumission à ne pas ouvrir »
tel qu’indiqué dans le cahier des charges
après :
Bordj Bou Arréridj
parution de l’avis du présent concours dans les
quotidiens nationaux (ou) le BOMOP à quatorze
heures (14h00) au siège de le direction de la
santé BBA.
lieu le jour ouvrable qui suit à la même heure.
Le délai de validité des offres est équivalent
à la durée de préparation des offres aux
ANEP N° 139889
E.P.ALGERIENNE DES EAUX SIÈGE
SOCIAL : ZONE INDUSTRIELLE DE
OUED SMAR
TÉL (STD): +213 (0) 21 51 18 60 / *213
(0) 21 51 18 67
SITE WEB * WWW.ADE.DZ
TRAVAUX DE REHABILITATION DU
SYSTEME D’AEP DU GROUPEMENT
URBAIN DE LA VILLE DE SKIKDA
LOT N° 1 : CONDUITE DE TRANSFERT
D’EAU BRUTE A PARTIR DU BARRAGE
DE GUENITRA VERS LA STATION DE
TRAITEMENT D’EAU POTABLE DE
HAMMADI KROUMA
LOT N° 2 : SYSTEMES D’ADDUCTIONS
D’EAU POTABLE DU GROUPEMENT
URBAIN DE LA VILLE DE SKIKDA LOT
N° 3 : REHABILITATION DU RESEAU DE
DISTRIBUTION ET DES RESERVOIRS
ET REALISATION DE NOUVEAUX
RESERVOIRS
AVIS D’ANNULATION L’EP. Algérienne Des Eaux informe l’ensemble
des soumissionnaires que le lot N°3 :
réhabilitation du réseau de distribution et des
réservoirs et réalisation de nouveaux réservoirs
de l’appel d’offres national restreint N° 56/2013
paru dans les quotidiens nationaux « EL
MASSA » et « HORIZONS » du 19 Novembre
2013 relatif à l’affaire ci-haut visée que ce
dernier est annulé en application du l’article 26
de l’instruction aux soumissionnaires.
ANEP 140030
WILAYA DE LAGHOUAT
DIRECTION DE L’URBANISME
ET D’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION
NUMERO D’INDENTIFICATION
FISCAL-NIF : 099803019005331
NIF 5.724.1.262.103.09.01
Afin de finaliser les procédures administratives
pour le commencement des travaux.
l’entreprise HMIDA DE L’INFORMATIQUE
sise cite sidinail 329/81 djelfa commune
DJELFA titulaire de la convention N° 11/2014
d’un mentant 2.728.323.00 DA et de délais
du 07 JRS Relative de LOT N°04 / RESAU
DE L’INFORMATIQUE CENTRE FONCIERE
INTERCOMUNAL A KSAR EL HIRANE
VU LE NON LEVER DES RESERVE
Est mise en demeure d’avoir lever les réserves
sous huitaine des la première parution de la
présente mise en demeure dans la presse.
Faute de quoi il lui sera fait appliquer les
mesures coercitives conformément à la
réglementation en vigueur
ANEP N°140614
WILAYA DE BOUIRA
DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES
SPORTS
SERVICE DES INVESTISSEMENTS ET
DE L’EQUIPEMENT
N° IMMATRICULATION FISCALE :
099010015034539 CONCOURS NATIONAL
D’ARCHITECTURE N° 0L
La direction de la jeunesse et des sports de la
wilaya de Bouira lance un Concours National
d’Architecture pour :
« ETUDE ET SUIVI POUR LA REALISATION
D’UN STADE DE FOOT BALL A SOUR EL
GHOZLANE ».
Les bureaux d’études intéressés par ce
concours, sont appelés à retirer les cahiers des
charges auprès de : Direction de la jeunesse
et des sports de la wilaya de Bouira, Service
des Investissements & Equipements « Cité 120
logements Bouira ».
Le Bureau d’Etudes ou l’architecte concourant
présentera :
L’Offre Technique
L’Offre des prestations
L’Offre Financière
I) L’offre technique :
L’offre technique doit être présentée sous une
enveloppe fermée qui portera uniquement la
mention ; « Offre Technique »
Projet / ETUDE ET SUIVI pour LA
REALISATION D’UN STADE DE POOT BALL
A SOUR EL GHOZLANE.
L’offre technique comprend :
-(toutes les copies doivent être légalisées)
- Les documents scannés ne sont pas pris en
considération.
Le cahier des charges du concours national
d’architecture (offre technique),
Copie de l’agrément, inscription à l’ordre des
architectes ou décret.
Mise à jour CASNOS en cours de validité,
Mise à jour CNAS en cours de validité,
Registre de commerce réé-matriculé pour les
SPA, EURL et SARL à l’exception des cabinets
d’architecture BET, SCP et SCPA.
Un Extrait de rôles, apuré ou avec échéancier
(en cours de validité),
Copie de la carte d’immatriculation fiscale,
Numéro d’identification fiscal (NIF).
Casier judiciaire n° 03 du gérant datant de
moins de 03 mois (original),
Liste des moyens humains hors sous-traitance
: (affiliations récentes ou liste nominative CNAS
ou bordereau DAS ou contrat CPE, CTA, CID,
DAIP) accompagnées des diplômes.
Liste des moyens matériels justifiés par des
factures d’achat, PV de l’huissier de justice ou
commissaire priseur (datant de moins de 03
ans) et cartes grises pour le matériel roulant.
Liste des références professionnelles dans
le domaine et les attestations des Maîtres
d’ouvrages publics et privés relatives aux
études déjà réalisées,
Attestation de dépôt des comptes sociaux
délivrée par les services du CNRC pour les
sociétés (personne morale),
Déclaration de probité,
Déclaration à souscrire
NB : Les affiliations récentes ou liste nominative
CNAS ou bordereau DAS, datant de moins de
03 mois.
II) L’Offre des prestations et l’offre financière.
L’offre des prestations et offre financière
doivent être présentées sous deux enveloppes
fermées et séparées qui porteront uniquement
la mention ; « Offre des prestations » et « Offre
Financière » Projet / ETUDE ET SUIVI
POUR LA REALISATION D’UN STADE DE
FOOT BALL A SOUR EL GHOZLANL
a. L’offre des prestations comprend :
* (Document à présenter sous format A2)
Plan de masse et aménagement à l’échelle 1
/ 500e
Vues en plan des différents niveaux à l’échelle
1/ 100e au 1/200
Plans des façades à l’échelle 1 / 100e au 1/200
Plans des coupes à l’échelle 1 / 100e au 1/200
Une volumétrie des perspectives ainsi que les
croquis d’ambiance et tout autre document
laissé à l’appréciation du soumissionnaire
Nota : Les plans et les vue en 3D doivent être
présentés en monochrome noir et blanc (pas
d’utilisation de couleurs).
* Rapport écrit
Un rapport sur le choix architectural proposé.
Intégration au site et à l’environnement
immédiat.
Fiche technique du projet.
b. L’offre financière comprend :
La lettre de soumission,
L’offre financière (proposition de rémunération.
Durée de préparation des offres :
La durée de préparation des offres techniques
est fixée à quinze (15) jours calendaires à
compter de la date de première publication du
concours dans l’un des quotidiens nationaux ou
le BOMOP.
La durée de préparation des offres prestations
et offres financières est fixée à trente (30) jours
calendaire à compter de la date de la première
publication de l’avis de près qualification des
soumissionnaires dans l’un des quotidiens
nationaux ou le BOMOP.
Les deux dates de dépôt des offres auront lieu
le dernier jour correspondant à la fin des deux
durées de préparation des offres au plus tard
à 12 h 00,
Cette date est tacitement reportée au premier
jour ouvrable en cas où cette date coïnciderait
avec des jours fériés et au repos hebdomadaire
légaux (Vendredi - Samedi).
Les propositions seront déposées au
398
Secrétariat de la Direction de la jeunesse et des
sports de la wilaya de Bouira - BOUIRA sous
double enveloppe. L’enveloppe extérieure ne
doit porter que la mention : « A ne pas ouvrir
- Concours National D’Architecture » projet :
ETUDE ET SUIVI POUR LA REALISATION
D’UN STADE DE FOOT BALL A SOUR EL
GHOZLANE.
Seul le dossier de l’offre technique sera déposé
par les soumissionnaires dans une première
phase et Seuls les candidats pré-qualifiés lors
de l’offre technique sera invités à remettre les
plis des prestations et de l’offre financière.
Les plis présents dans les formes énoncées
plus haut seront ouverts par la Commission
permanente d’ouverture des plis de la DJS de
BOUIRA,
L’ouverture des plis des offres techniques,
offres des prestations et offres financières
se feront en trois phases et seule l’ouverture
des offres techniques et financières qui se
tiendront en séance publique en présence des
soumissionnaires le dernier jour correspondant
à la date de dépôt des offres, à 14 heures au
siège de la Direction de La Jeunesse et des
Sports de BOUIRA conformément à l’article 50
du décret présidentiel n°10 - 236 du 07.10.2010
portant réglementation des marchés publics
modifié et complété.
NB : Tous les documents à fournir (Offre
technique, offre des prestations et offre
financière) demandés au titre de la présentation
des projets d’études ne devront faire apparaître
aucun signe distinctif tel que sigle, symbole
graphique etc
L’apposition d’un seul de ces signes entraîne
automatiquement l’exclusion du concurrent.
L’anonymat de l’offre technique doit être
totalement respecté.
ANEP 140942
GESTION
IMMOBILIÈRE DE BLIDA
AVIS D’ANNULATION
44 du décret présidentiel n° 10/236 du 07
Octobre 2010 portant réglementation des
marchés publics, modifié et complété, l’Office
de Promotion et de Gestion Immobilière de
la Wilaya de Blida informe l’ensemble des
Soumissionnaires que l’Avis du concours
National d’Architecture n° 19/2014, publié dans
les quotidiens Algérie Confluences» et en date
du 02/06/2014”, relatif à l’Etude et Suivi du
projet des
120 logements Publics Locatifs à BoufarikWilaya de Blida, Programme Complémentaire
2014 (2000 logements LPL), a été Annulé pour
le motif suivant:
- Délocalisation du Site.
ANEP 140465
SEAAL
SOCIETE DES EAUX ET DE
L’ASSAINISSEMENT ALGER
NIF : 000616097331263
AVIS RECTIFICATIF
La Société des Eaux et de L’ Assainissement
d’Alger (SEAAL) lance un avis rectificatif à
l’avis d’appel d’offres national restreint N° : 03
/DMG/2014 ayant pour objet ; « La location
des véhicules utilitaires sans chauffeurs» ; une
erreur s’est glissée, dans l’avis de publication
paru sur le quotidien national ; LIBERTE et
EL CHOUROUK EL YAOUMl le: 07/08/2014,
au niveau de l’éligibilité des soumissionnaires
pouvant participer au présent appel d’offres et
qui est rectifié comme suit : Ne sont autorisés
à soumissionner pour le présent appel d’offres
que les agences de location de véhicule
disposant d’un registre de commerce dans
cette activité, Le reste demeure inchangé
ANEP N°140881
EAU
OFFICE NATIONAL DE
L’ASSAINISSEMENT
NIF: 000116001715484
INTERNATIONAL RESTREINT N°03/
MOD/ONA/2014
Portant sur la « Réalisation de l’extension
de la station d’épuration de la ville de
Batna » Wilaya de Batna
L’Office National de l’Assainissement informe
l’ensemble des entreprises ayant retiré le
dossier d’appel d’offres national et international
restreint N°03/MOD/ONA/2014 relatif à la
« Réalisation de l’extension de la station
d’épuration de la ville de Batna » (Wilaya de
Batna), paru dans les quotidiens nationaux
« Horizons » et « El Chaab », en date du 25
janvier 2014 et dans le BOMOP n°1377 de la
semaine du 25 janvier au 01 février 2014, que
le délai de dépôt des offres est prorogé de
quinze (15) jours.
A ce titre, la date de dépôt des offres est prévue
pour le jeudi 25 septembre 2014, au niveau de
la Zone d’Alger ONA.
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à
11 heures.
ANEP N°140864
EAU
OFFICE NATIONAL DE
L’ASSAINISSEMENT
NIF : 000116 001715 484
INTERNATIONAL RESTREINT N°09 /
MOD/ONA/2014
L’Office National de l’Assainissement, informe
l’ensemble des Bureaux d’études ayant retiré
le dossier d’Appel d’Offres relatif à l’étude de
diagnostic et de réhabilitation des réseaux
d’assainissement des villes de MédéaAin Defla du lot 1 tranche 2, paru dans les
quotidiens nationaux suivants :
CHAAB du 11 juin 2014.
HORIZON du 15 juin 2014.
que le délai de dépôt des offres est prorogé de
Quinze (15) jours.
A cet effet, la date de dépôt des offres est fixée
au Mardi 23 septembre 2014, au niveau du
siège de la Zone d’Alger de l’ONA.
L’ouverture des plis se fera le Mardi 23
septembre 2014 à 11 heures.
ANEP N°140863
NATIONALE
PREMIERE REGION MILITAIRE
AVIS DE MISE EN DEMEURE N° :
01/2014/A1
L’ENTREPRISE SARL MK TAAMIR
L’ENTREPRISE SARL MK TAAMIR gérée
par monsieur KAABACHE BESSE dont le
siège social Cité 61 logements N°417AIN
OUALMEN/SETIF titulaire du marché N° 75
/2010 du 09/06/2009 portant sur les travaux
de réalisation 02 abris 20x48 pour véhicules
lourds, réalisation 02 abris 5x20 pour véhicules
légers a KEF EL HAOUES est mis en demeure
pour :
Accélérer le rythme d’avancement pour
rattraper le retard. Renforcer le chantier en
moyens humain et matériel.
Sous huitaine, à compter de la date de la
parution de cette mise en demeure sur la
presse nationale et le BOMOP.
Dépassé ce délai, votre entreprise subira les
mesures édictées par la réglementation en
vigueur.
ANEP N°140638
EAU
EAU
DE LA WILAYA DE TIARET
SERVICE DE L’ADMINISTRATION
ET DES MOYENS BUREAU DES
MARCHES PUBLICS
AVIS RECTIFICATIF
Il est porté à la connaissance de l’ensemble des
soumissionnaires, au titre de l’avis d’attribution
provisoire du marché de l’avis d’appel d’offre
national et international restreint n° 05/2014
paru sur les quotidiens nationaux : le 09 et
10/08/2014 relatif à la :
Réalisation d’une station d’épuration
à Frenda y compris collecteurs de
raccordement
Qu’une erreur de frappe s’est glissée au niveau
de l’avis d’attribution provisoire du marché à
savoir :
Montant : il faut lire : 1.425.302.906,23 DA au
lieu de .1.390.252.046,23 DA
Délai : il faut lire Vingt Sept (27) Mois au lieu de
Trente Sept (37) Mois.
Le reste du contenu de l’avis d’attribution
provisoire demeure sans changement.
ANEP N° 140163
399
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
AVIS DE PROROGATION DE DÉLAI DE L’AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL ET INTERNATIONAL RESTREINT
N° 263/2014/TA1
Les soumissionnaires intéressés par l’avis d’appel d’offres national et international restreint n° 263/2014/TA1, portant l’étude de conception et
d’engineering réalisation et équipement d’un centre anti cancer Constantine, sont informés que la date limite de dépôt des offres a été reportée à la
date du 01-10-2014.
ANEP N°140891
MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE DEADLINE EXTENSION NOTIFICATION OF RESTRICTED INVITATION TO TENDER NOTICE
N°263/2014/TA1
The interested tenderness by the restricted invitation to tender notice N°263/2014/ TA1, purchase for design study and engineering, realization and
équipaient of anti cancer center in Constantine/5th MR,
are advised that the offers deposit is postponed second time to 01/10/2014.
ANEP N°140891
MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DE LA WILAYA DE RELIZANE
A/MONSIEUR LE GÉRANT DE L’ENTREPRISE BENHMED M’HAMED
L’entreprise Benhmed M’hamed titulaire de marché n°235/12 du 09/08/2012 du projet : Réalisation d’une piscine de proximité A Ramka LOT 03 :
Réalisation d’une piscine de proximité A Ramka est mise en demeure sous huit (08) jours à partir de la première parution de cet avis dans la presse
nationale de redynamiser les travaux de renforcer le chantier en moyens humains et matériels et de résorber le retard enregistré.
Faute de quoi en mesures coercitives seront appliquées conformément à la réglementation en vigueur.
ANEP N°138634
DIRECTION DU LOGEMENT DE LA WILAYA D’ILLIZI
NIF : 001333019001065
3ÈME MISE EN DEMEURE
Suite à l’approbation du marché en date du 12/07/2012 sous le N°: 132/2012 Réalisation de 32/100 logements incessible à travers la Wilaya d’Illizi
programme 2006.
Lot : Réalisation de 04 logements (2F3 + 2F4) Nbrs lot 01 à la commune d’Illizi.
Montant du marché toute taxe : 10.735.922,58 DA.
Délai : 12 mois.
Suite à l’ODS N° 209/2012 en date du 30/09/2012.
Suite à la non levée des réserves enregistrées dans le PV de réception provisoire en date du 19/12/2013.
Suite à la 1ère mise en demeure N° 968/2014 en date du 12/06/2014.
Suite à la 2ème mise en demeure apparue au journal : Midi Libre et El Raid en date du 03/08/2014.
Suite à l’absence totale sur chantier.
L’entreprise ETB (TCE) représenté par M. Boulaâras A/kioum est mise en demeure pour lever les réserves mentionnées sur PV de réception
provisoire, dans un délai de huit (08) jours.
Faute de quoi, des mesures coercitives seront prises contre l’entreprise et déclaration de la résiliation.
ANEP N°140500
WILAYA DE TLEMCEN
DAIRA DE TLEMCEN
COMMUNE DE TLEMCEN
AVIS D’ADJUDICATION
Le Président de l’Assemblée Populaire Communale de Tlemcen informe le Public qu’une adjudication aura lieu le 07/08/2014, à 10 heures, au siège
de la Commune de Tlemcen, pour la location des :
- PARKING - SANITAIRES - L’EXPLOITATION DU LAC PAR DES PEDALEAUX MISE A PRIX 11.660.000.00 DA /AN SIS A PLATEAU LALLA SETTI.
DOSSIER D’ADMISSION
1 -Une demande d’admission à l’adjudication mentionnant : nom, prénom, adresse du domicile, fonction.
2- un extrait de naissance pour les personnes physiques ou copie du statut des personnes morales.
3- un certificat de Nationalité.
4- un certificat de résidence.
5- deux photos d’identité,
6- Un extrait du Casier Judiciaire ne dépassant pas trois (03) mois
7- extrait de rôle des impositions dûment approuvé ne dépassant pas trois ( 03 ) mois .
8- certificat médical ne dépassant pas six (06) mois
9-Un chèque certifié dut montant de la caution temporaire
Les document doivent être déposer 48 heurs avant la date de l’adjudication.
ANEP N°140691
WILAYA D’ALGER
OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE DE DAR EL BEIDA
AVIS DE VENTE DES LOCAUX PAR VOIE D’ADJUDICATION
N° 07 /DG/2014 (2° AVIS)
L’Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Dar El Beida, met en vente par voie d’adjudication au plus offrant, sous plis cachetés : le droit au
400
bail de locaux à usage commercial situés au niveau des cités :
- 648 Logements Ramdania - Eucalyptus.
- 928 Logements Dalia - Eucalyptus.
- 1078 Logements Bentalha - Baraki.
Les personnes intéressées par cet avis peuvent retirer le cahier des charges au niveau du service commercial de l’OPGI de Dar El Beida, sis à la Cité
Rabia Tahar, Bt M5, Bab-Ezzouar, contre la somme de 5.000,00 DA non remboursable.
La date limite de dépôt des offres est fixée à Trente (30) jours à compter de la première parution du présent avis sur les quotidiens nationaux.
NB : Le soumissionnaire est tenu de respecter l’activité spécifiée au niveau du cahier des charges.
Projet : 1078 Logements Bentalha
N° Bat
N° Local
Surface Local
Activité
Mise à prix
(M2)
N°11
N°30
47
Loyers mensuels
(TTC)
4
31,86
Coiffeur
1.911.600,00
2.609,33
9
31,86
Boucherie
1.911.600,00
2.609,33
4
41,07
Chaussure
2.464.200,00
3.363,33
1
92,24
Superette
5.534.400,00
7.554,46
3
51,17
Boucherie
3.070.200,00
4.190,82
4
41,07
Tabacs et Journaux
2.464.200,00
3.363,63
2
Projet : 928 Logements Dalia
N° Bat
N° Local
Surface Local
Profession
Mise à prix
Loyers mensuels
Marchés fruits et légumes
8.943.000,00
12.207,20
Marchés fruits et légumes
7.292.400,00
9.954,13
Photographe
3.796.800,00
5.182,63
Superette
8.976.600,00
12.253,00
(M2)
17
1
2
3
4
21
22
3
63,28
1
2
32
31
3
62,73
Boucherie
3.763.800,00
5.137,59
4
58,26
Quincaillerie
4.495.600,00
4.771,49
3
69,85
Dégraissage
4.191.000,00
5.720,72
4
64,51
Coiffeur
3.870.600,00
5.283,37
1
65,78
Cyber Café
3.946.800,00
5.387,38
4
64,51
Produit laitier
3.870.600,00
5.283,37
Surface Local
Activité
Mise à prix
Loyers mensuels
Projet : 648 Logements Ramdania - Eucalyptus
N° Bat
N° Local
(M2)
N°10
1
134,53
(TTC)
Superette
8.071.800,00
11.018,01
2
3
4
ANEP N°140386
401
MINISTÈRE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
OPGI DE LA WILAYA DE GUELMA
MISE EN DEMEURE
Vu les visites suscitées des différents projets reliés à l’office, les bureaux d’études enregistrés dans la liste ci-dessus sont mis en demeure afin de
poursuivre les travaux réalisés par l’entreprise et signer les situations des travaux selon l’article 1-05-B et l’article 11-5 de la convention conclue et ce
dans un délai de 8 jours, à compter de la parution du présent avis dans la presse nationale écrite.
Faute de quoi, des mesures coercitives seront appliquées prévues dans le code des marchés publics
Bureau d’études
Siège social
Projet
N° et date de la
convention
Seraidi Fatiha
Cité Kheirouni Ahmed
Guelma
Etude et suivi de réalisation de
20/50/2500 logts public locatif
programme quinquennal tranche 2010
Fadjoudj
51/2011
20/06/2011
02
Far Fateh
Cité 24 logts bâtiment
02 n° 01 oued Zenati
20/50/2500 logts public locatif
Bordj Sebat
33/2011
04/04/2011
03
Mihoubi Samir
12 cité Ben Brouk
Hocine Héliopolice
Etude et suivi de réalisation de 50/500
logts RHP programme complémentaire
2009 Majaz Esfa
N°71/2011 du
26/07/2011
logts publics locatif, programme
71/2011 du
26/07/2011
N°
01
Bureau d’études
Siège social
Projet
N° et date de la
convention
01
Seraidi Fatiha
Cité Kheirouni Ahmed
Guelma
20/50/2500 logts publics locatif
Fadjoudj
51/2011 du
20/06/2011
02
Far Fateh
Cité 24 logts bâtiment
02 n°01 oued Zenati
20/50/2500 logts public locatif programme
quinquennal tranche 2011 Bordj Sebat
33/2011 du
04/04/2011
03
Mihoubi Samir
12 cité Ben Brouk
Hocine Héliopolice
logts RHP N°71/2011 du
26/07/2011
N°
ANEP N°139300
WILAYA D’ORAN
DAIRA DE GDYEL
COMMUNE DE GDYEL
2ÈME MISE EN DEMEURE.
PROJET : Aménagement extérieur de la sûreté urbaine El Hammart
- Vu le marché N° 03/2014
- Vu L’ordre de service de commencement des travaux N° 20 en date du 20/06/2014
- Suite à la mise en demeure dressée à l’entreprise sous le N° 3044 DU 24/06/2014 Pour activer les travaux
Suite à la 1ère mise en demeure N° 01 parue sur les quotidien El Djemhouria le 02/7/2014 et la Voix de l’Oranie le 17/07/2014
Suite aux à nos visites quotidiennes sur chantier, aucun effort n’a été fournit par l’entreprise pour rattraper le retard sur les travaux.
A cet effet, l’entreprise MALEK AEK domicilié 14 cite des enseignants Hounet SAIDA, est mise en demeure pour la 2ème fois pour
1- Relancer dynamiquement les travaux,
2- mettre des équipes pour chaque lot
3- Renforcer le chantier en moyens humains et matériels.
Un délai de 08 jours lui est accordé, à compter de la date de parution de la mise en demeure sur les quotidiens nationaux.
Faute de se conformer à la présente, des mesures coercitives prévues par la réglementation seront prises à l’encontre de l’entreprise.
ANEP N° 138792
402
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
DIRECTION DE L’URBANISME ET DE L’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTIONDE LA WILAYA DE M’SILA
NIS:0998.2801.50449.06
OPERATION : AMELIORATION URBAIN COMMUNE DE BANIILMAN
ANNULATION D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
Conformément aux dispositions de l’article 114 du décret présidentiel 236/10 portant réglementation des marchés publics, la direction de l’urbanisme
et de l’architecture et de la construction de la wilaya de M’sila informe l’ensemble des participants de consultation 02 paru en date du 05/05/2014 et
l’attribution provisoire paru sur le quotidien suivant : ) en date du 24/06/2014 et (info-soir ) en date du 24/06/2014
déclaré l’annulation d’attribution provisoire aux entreprises cités dans le tableau ci-dessous.
N° de
l’offre
Nom du
soumissionnaire
958
MOUHAMED
SREIR
MOUHAMED
958
MOUHAMED
SREIR
MOUHAMED
958
MOUHAMED
SREIR
MOUHAMED
958
MOUHAMED
SREIR
MOUHAMED
Projets
LOT 11: travaux
revêtement d
amirat Commune
de beni ilmene
LOT 12: travaux
revêtement des
voiries quartier el
amir abd kader
Commune de beni
ilmene
LOT 13: travaux
revêtement des
voiries quartier
el bassatine
Commune de beni
ilmene
LOT 14: travaux
revêtement des
voiries quartier 60
logts Commune
de beni ilmene
Montant en
DA
Délais
NIF
NOTE
Obs
6 136
143.98
02 MOIS
000435096532070
62.00
MOINS
DISANT
12 606
740.00
02 MOIS
000435096532070
62.00
MOINS
DISANT
12 653
935.56
02 MOIS
000435096532070
62.00
MOINS
DISANT
8 051
750.00
02 MOIS
000435096532070
62.00
MOINS
DISANT
N.B ; Tout soumissionaire qui conteste le choix opéré par le service contractant peut introduire un recours
dans les dix jours à compter de la parution du présent avis d’attribution provisoire auprès de la commission des marchés de la wilaya de M’sila
conformément à l’article 114 du décret présidentiel N°10/236 du 07/10/2010 portant réglementation des marchés publics si le dixième jour coïncide
avec un jour férié ou un jour de repos légale la date limite pour introduire un recours est prorogée au jour ouvrable suivant.
ANEP N° 140181
WILAYA D’ALGER
DIRECTION DES RESSOURCES EN L’EAU
NIF : 410006000016020
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHÉ
La Direction des ressources en eau de la wilaya d’Alger porte à la connaissance des soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offre national
restreint n°25/14, relatif aux travaux de réfection et réhabilitation des caves inondées répartis en (60) lots, qu’à l’issue de l’évaluation des offres les
soumissionnaires suivants sont retenu provisoirement :
SOUMISSIONNAIRES RETENUSNOTE DE
L’OFFRE
TECHNIQUE
(60 pts)EVALUATION FINANCIEREMONTANTNIFOBSLOT 1
Sarl E.T.T.R.H48Offre moins disante15.046.200,00N° 000016129002557Les délais de réalisation des travaux ont été fixés à (02 et 1/2) deux
mois et demi par l’administrationLOT 2 Sarl E.T.T.R.H48//15.046.200,00N° 000016129002557//LOT 3 Sarl Bouhamidi37//14.920.126,00N°
099916034216632//LOT 4 Sarl
ECHTP34//16.379.649,00N° 000716449040340//LOT 5 Sarl
ECHTP34//15.749.662,50N° 000716449040340//LOT 6 ETHB Alane Hafid31//18.113.062,50N° 195316180061245//LOT 7
Belkacimi Mohamed32//14.976.000,00N° 163161302373172//LOT 8
Eurl SCPCH43Offre retenue
conformément
au cahier des
charges16.804.125,00N° 000116001435350//LOT 9 Eurl SCPCH43//16.804.125,00N° 000116001435350//Lot 10: déclaré infructueuxLOT 11
Allem Moussa37Offre moins disante15.016.950,00N° 170260500007184//LOT 12
Allem Moussa37//15.016.950,00N° 170260500007184//LOT 13 Guerrouaoui31//14.680.224,00N° 161092088325186//LOT 14
Belkacimi Mohamed27//14.976.000,00N° 163161302373172//LOT 15
Bouhamidi37//14.914.926,00N° 099916034216632//Lot 16 : Déclaré infructueuxLot 17 : Déclaré infructueuxLot 18 : Déclaré infructueuxLot 19 : Déclaré
infructueuxLot 20 : Déclaré infructueuxLOT 21 THERMO-SANIT47//14.322.262,50N° 197816060266228//LOT 22 E.H.G.P32//13.969.800,00N°
000816098130228//LOT 23 Eurl LK WATER WELL41Offre retenue conformément
au cahier des
charges15.977.812,50N° 001116098871818//LOT 24
403
Eurl LK WATER WELL41//15.977.812,50N° 001116098871818//LOT 25
Eurl E.T.P.B.H et
Location EL-MAYMANI31//16.642.782,00N° 000616097351483//LOT 26 Entreprise NOUACER32//14.867.775,00N° 183161003701191//LOT 27
Eurl E.T.P.B.H.E.T
location EL-MAYMANI31//16.642.782,00N° 000616097351483//Lot 28: Déclaré infructueuxLot 29: Déclaré infructueuxLot 30: Déclaré infructueuxLOT
31
Sarl les jumeaux49Offre moins disante17.842.500,00N° 099816180717226//LOT 32 Sarl
Les jumeaux49//17.842.500,00N° 099816180717226//Lot 33 : déclaré infructueuxLot 34: Déclaré infructueuxLot 35 : Déclaré infructueuxLOT 36
Bellil Tahar38Offre retenue
conformément
au cahier des
charges15.558.309,00N° 195334260282329//LOT 37
Bellil Tahar38//14.959.512,50N° 195334260282329//LOT 38
Meziani Tidjani55//14.910.187,50N° 196342350020731//LOT 39
E.T.B.P.H Mouazer30//16.570.125,00N° 180352801933130//LOT 40
E.T.B.P.H Mouazer30//17.232.930,00N° 180352801933130//LOT 41
Sarl TAHB32//14.809.275,00N° 000416096614513//LOT 42
Sarl TAHB32//15.401.646,00N° 000416096614513//Lot 43 : Déclaré infructueuxLot 44 : Déclaré infructueuxLot 45
Alam Youcef30//15.145.796,25N° 198016120033149//Lot 46
Alam Youcef30//15.145.796,25N° 198016120033149//Lot 47
Meziani Tidjani55//14.032.980,00N° 196342350020731//Lot 48 : Déclaré infructueuxLot 49
SARL B.H.T.P Bendji38Offre moins disante14.940.900,00N° 000516096915908//Lot 50 : Déclaré infructueuxLot 51 : Déclaré infructueuxLot 52 :
Déclaré infructueuxLot 53 : Déclaré infructueuxLot 54 : Déclaré infructueuxLot 55 : Déclaré infructueuxLot 56 : Déclaré infructueuxLot 57 : Déclaré
infructueuxLot 58 : Déclaré infructueuxLot 59 : Déclaré infructueuxLot 60 : Déclaré infructueuxPour les soumissionnaires non retenus, ils peuvent
se rapprocher de la Direction des ressources en eau de la wilaya d’Alger au plus tard trois (03) jours à compter du premier de la publication de cet
avis pour prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières, et en cas de contestation ils peuvent
introduire un recours auprès de la commission des marchés de la wilaya d’Alger dans un délai de dix (10) jours à compter de la première parution
du présent avis.
ANEP N°140308
WILAYA D’EL BAYADH
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU
NIF : 098432019001238
OPÉRATION N° : NFS
322 2 262 132 10 01.
ntitulé de l’opération : Réalisation électrification et équipement de 2000 ML des forages à travers la wilaya
(1ère tranche)
Projet : Réalisation d’un forage de 300 ML à Khodre (commune de M’hara).
AVIS D’ANNULATION DE PROCÉDURE
Conformément aux dispositions des articles : 44 du décret présidentiel N°10-236 du 07 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics
modifié et complété, la Direction des ressources en eau de la wilaya d’EI Bayadh, informe que le 2ème avis d’appel d’offres national restreint relatif
au projet sus-cité et paru dans les quotidiens «El Djmouhouria» le : 04/05/2014 et «Tribune des Lecteurs» le : 12/05/2014.
«une seule offre préqualifiée techniquement, l’offre sur estimée» est l’annulation la procédure.
ANEP N°140682
WILAYA DE TLEMCEN DAÏRA DE BENSEKRANE COMMUNE DE BESEKRANE
SERVICE TECHNIQUE
MARCHÉ PASSÉ AVEC L’ENTREPRISE : E.T.B. BENCHEHIDA ABDELKADIR
ADRESSE : CITÉ SAADA N°163 AMMI MOUSSA (W. GHELIZANE)
AVIS DE RÉSILIATION
Vu le marché approuvé sous le n°01/2014 en date du 06/05/2014 relatif au projet aménagement urbain (trottoirs et carrelage) à Bensekrane centre,
cité «Abdenour» cité «Sidi Djelloul», cité «des orangers et « Hmalil » conclu avec l’entreprise E.T.B. Benchehida Abdelkadir ;
Vu la première mise en demeure enregistrée sous le n° 1679 en date du 11/06/2014 ;
Vu la deuxième mise en demeure enregistrée sous le n° 1864 en date du 30/06/2014 ;
Vu le non-respect des engagements pris par l’entreprise notamment le refus de signer de l’ordre de service ;
Le président de l’Aassemblée populaire communale de Bensekrane lance un avis de résiliation du marché unilatéralement, conformément aux
dispositions décret
présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié
et complété, portant réglementation des marchés publics notamment les articles 112 et
113.
Copie pour information aux Messiers :
Le chef de daïra de Bensekrane
Le subdivisionnaire de SLEP de Bensekran.
ANEP N°140672
404

DIVERS

Transcription

Documents pareils

schema directeur

NIF : 0000 16001500489 L`Entreprise Nationale de

République Algérienne Démocratique et Populaire

Appartement F2,F3,F4 et F5 à BENI KSILA DA

Formulaire de demande d`agrément d`agent immobilier _ P

Formulaire de demande d`agrément d`agent immobilier _ P

Ministère des Technologies de la Communication et de l`Economie

Informations à remplir pou la mise à jour des dossiers

HYDRO CANAL Groupe