Contrat de maîtrise d`oeuvre des travaux
Transcription
Contrat de maîtrise d`oeuvre des travaux
COMMUNE DE LA BRIDOIRE Contrat de maîtrise d’œuvre Marché passé selon la procédure adaptée en application des articles 28 et 74 du code des marchés publics 1 Personne publique contractante Commune de La Bridoire Mairie, chef lieu 73520 La Bridoire 2 Objet du marché Commune(s) de : LA BRIDOIRE Type de prestation : Maîtrise d’œuvre pour la sécurisation de la RD 921 dans la traversée de La Bridoire. E Montant prévisionnel des travaux : 970 000 € HT Missions de maîtrise d’œuvre : Etudes : - EP : études préliminaires - AVP : avant-projet - PRO : projet Travaux : - ACT : assistance au maître de l’ouvrage pour la passation des contrats de travaux VISA : études d’exécution, ou examen de la conformité au projet des études d’exécution et visa de celles qui ont été faites par l’entrepreneur DET : direction de l’exécution du ou des contrats de travaux AOR : assistance lors des opérations de réception et d’achèvement du chantier. Date du marché Réservé pour la mention "nantissement" Montant T.T.C. Imputation Personne habilitée à donner les renseignements Monsieur le Maire de la Commune de La Bridoire Ordonnateur Monsieur le Maire de la Commune de La Bridoire Comptable public assignataire des paiements Monsieur le Trésorier Payeur de Pont de Beauvoisin Commune de La Bridoire – Consultation maîtrise d’œuvre / Sécurisation de la RD 921E dans la traversée de La Bridoire. 1 3 Contractant Je soussigné, Nom et prénom : …..............................................………… A compléter, au choix, selon la nature du prestataire : Agissant en mon nom personnel, et domicilié à : ..................................................................................................................……………………… ………………………………………………………………………………………..…………………… ………………………………………………………………………. Téléphone : ……….................. ou Agissant pour le nom et pour le compte de la Société (1): …..............................................................................................………….................................. Au capital de : ….................................................. et ayant son siège social à : .................................................................................................................………………………… …………………………………………………………………………………….………………………… …………………………………………………………………………Téléphone : …..…….................. Immatriculé(e) à l’I.N.S.E.E. : - N° d’identité d’établissement (SIRET) | | | | | | | | | | | | | | | - code d’activité économique principale (APE) : …...………............ - N° d’inscription au registre du commerce et des sociétés (2) ……………………………………….. (1) intitulé complet et forme juridique de la société (2) remplacer, s’il y a lieu, “registre du commerce et des sociétés” par “répertoire des métiers” après avoir pris connaissance du présent contrat de maitrise d’oeuvre et des documents qui y sont mentionnés après avoir produit les documents visés aux articles 43 à 47 du code des marchés publics, M’engage sans réserve à exécuter les prestations dans les conditions définies ci-après. 4 Pièces constitutives du marché Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante : A - Pièces particulières : présent contrat de maîtrise d’œuvre, cahier des clauses particulières B - Pièces générales : Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix. Commune de La Bridoire – Consultation maîtrise d’œuvre / Sécurisation de la RD 921E dans la traversée de La Bridoire. 2 cahier des clauses administratives générales prestations intellectuelles (CCAG PI) approuvé par le décret n° 78-1306 du 26 Décembre 1978 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié notamment l’arrêté du 16 septembre 2009 Pour réaliser ces prestations, le titulaire du marché disposera des éléments ci-après : O un plan cadastral des secteurs concernés, O un plan topographique. 5 Prix et règlement 5-1 Contenu des prix – Détermination des prix de règlement Les prix du marché sont hors taxe à la valeur ajoutée (TVA). Les prestations sont réglées par application des prix unitaires ou forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau correspondant. 5-2 Modalités de variation des prix En application des dispositions du CCAG PI, les prix sont révisables. Le coefficient de révision C n applicable pour le calcul d’un paiement est donné par la formule : Cn = 0,15 + 0,85 x I(n-3) / Io, dans laquelle I (n-3) est la valeur de l’index Ingénierie du mois d’exécution de la prestation moins 3 mois Io est la valeur de l’index Ingénierie au mois de novembre 2011. La périodicité de la révision suit la périodicité de l'acompte. 5-3 Avance Le(s) prestataire(s) désigné(s) ci-avant : refuse(nt) de percevoir l'avance prévue à l’article 87 du code des marchés publics. ne refuse(nt) pas de percevoir l'avance prévue à l’article 87 du code des marchés publics. 5-4 Modalités de règlement Les comptes sont réglés à l’achèvement de chaque prestation, sur demande du titulaire dans les délais maximum et conditions prévus par l’article 98 du code des marchés publics et par le décret n°2002-232 du 21 février 2002 modifié par les décrets n°2008-408 du 28 avril 2008 et n°2008-1550 du 31 décembre 2008. La personne publique se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte ouvert (joindre un RIB ou RIP) : à l'organisme bancaire : ......................…………….………………..... dont l’adresse est : …………………………………………………..…... au nom de : ..........................................................…………………… sous le numéro : ….….. / …........ / .................……...……........ / ...... banque guichet compte clé Commune de La Bridoire – Consultation maîtrise d’œuvre / Sécurisation de la RD 921E dans la traversée de La Bridoire. 3 6 Montant du marché L' évaluation de l' ensemble des prestations est au forfait : Eléments de mission Forfait Global Montant en Euros H.T EP (études préliminaires) AVP (avant projet) PRO (les études de projets) ACT (assistance pour la passation des contrats de travaux) VISA (le visa des études d'exécution) DET (la direction de l'exécution du ou des contrats de travaux) AOR (l'assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement) Montant total HT TVA Montant total TTC Montant total TTC arrêté en lettre 7 Respect du coût prévisionnel L’enveloppe financière affectée aux travaux (montant nécessaires à la réalisation du programme des prestations. € HT) comprend l'ensemble des travaux 7.1- Engagement de la maîtrise d’œuvre sur le coût de l’opération A l’issue de la phase PRO, le maître d’œuvre fournira un coût prévisionnel des travaux. Ce coût prévisionnel est la somme des montants de travaux sur lesquels le maître d'œuvre assume sa mission et qui sont nécessaires pour mener à son terme la réalisation de l'ouvrage. Si le coût prévisionnel des travaux est supérieur à l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux par le maître d’ouvrage, ce dernier peut demander au maître d’œuvre de reprendre et d’adapter ses études afin de rester dans le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle, et ce sans rémunération supplémentaire. Commune de La Bridoire – Consultation maîtrise d’œuvre / Sécurisation de la RD 921E dans la traversée de La Bridoire. 4 7.2- Respect du coût prévisionnel des travaux Le coût des marchés de travaux notifiés aux entreprises est assorti d’un taux de tolérance de + ou - 5%. En cas de dépassement du taux de tolérance, le concepteur est tenu, à la demande du maître d’ouvrage, d’adapter ses études sans rémunération supplémentaire. Si une nouvelle consultation est nécessaire, le maître d’ouvrage peut demander au maître d’œuvre d’adapter le projet sans rémunération supplémentaire. Les modifications seront proposées au maître d’ouvrage dans un délai de vingt et un jours (21j) suivant la demande. Sur la base de cette nouvelle étude et après acceptation par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de quinze jours (15j) à compter de l’accusé de cette acceptation afin de permettre au maître d’ouvrage de lancer une nouvelle procédure de consultation des entreprises. 7.3- Après achèvement des travaux ○ Coût réel des travaux Le coût réel des travaux est le coût après achèvement des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés, avenants compris et hors révision ou actualisation de prix. Le coût réel des travaux est le coût constaté à l'exclusion des coûts supplémentaires non imputables à la maîtrise d'œuvre. ○ Conséquences du non-respect de l'engagement Si le coût réel des travaux est supérieur au coût des marchés des travaux notifiés aux entreprises, le maître d’œuvre supporte une pénalité définie comme suit : Montant TTC de la pénalité = coût réel des travaux - coût des marchés des travaux notifiés aux entreprises) x 5 % (taux de pénalité) Cependant, conformément à l'article 30.II du décret 93-1268 du 29 novembre 1993, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs à l’attribution des marchés de travaux. 8 Exécution et délais 8-1 Délai(s) d’exécution Les délais d’exécution sont détaillés ci-après, et partent de la notification correspondante. PHASE EP AVP PRO ACT VISA (des études d’exécution réalisées par l’entreprise) DET (vérification des projets de décompte mensuel) DET (établissement du décompte général) AOR (remise du DOE) DELAI 4 semaines 5 semaines 3 semaines 3 semaines 2 semaines par plan 8 jours 2 semaines 3 semaines Le délai d’exécution de la première phase commence à la date de notification du marché. Pour les autres phases, ce délai part à compter de sa notification par courrier. Le démarrage de la mission de maîtrise d’œuvre est envisagé au premier trimestre 2012. Commune de La Bridoire – Consultation maîtrise d’œuvre / Sécurisation de la RD 921E dans la traversée de La Bridoire. 5 8-2 Prolongation de délai d'exécution Les stipulations du CCAG PI sont seules applicables. 8-3 Pénalités pour retard Les pénalités pour retard sont calculées par application de la formule suivante : P = V x R / 3000, dans laquelle P, V et R sont définis par l’article 14.1 du CCAG PI. 9 Présentation, réception et utilisation des résultats Les documents produits dans le cadre des prestations sont produits en quatre exemplaires, dont un reproductible sur support informatique compatibles avec les formats PDF et DWG. Leur remise intervient dans le délai d’exécution, et conditionne la réception. Le titulaire prévoira par ailleurs une présentation des phases AVP et PRO sur Power Point pouvant servir aux réunions publiques. 10 Réunions A chaque phase d’étude, des réunions techniques sont à prévoir avec le maire et les élus en charge du projet. Par ailleurs, une présentation au conseil municipal est à programmer à l’issue de chaque phase d’étude et le titulaire devra préparer et participer à une réunion publique de présentation de l’avant-projet. L’ensemble de ces réunions est à intégrer dans chaque phase d’étude. 11 Arrêt de l’exécution de la prestation Conformément à l’article 20 du CCAG PI, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité d’arrêter l’exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques pour chaque élément de mission tel que défini à l’article 4 du présent contrat. 12 Achèvement de la mission L’achèvement de la mission fera l’objet d’une décision établie sur demande du maître d’œuvre, par le maître d’ouvrage, dans les conditions de l’article 27 du CCAG PI, et constatant que le titualire a rempli toutes ses obligations. 13 Résiliation du marché 13-1 Résiliation du fait du maître d’ouvrage Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, le pouvoir adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre intiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l’exécution des prestations. Commune de La Bridoire – Consultation maîtrise d’œuvre / Sécurisation de la RD 921E dans la traversée de La Bridoire. 6 La décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité. L’arrêt d’exécution des prestations entraine la résiliation du marché. 13-2 Résiliation du marché aux torts du maître d’œuvre ou cas particuliers Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 à 36 inclus du CCAG PI avec les précisions suivantes : Si le présent marché est résilié dans l’un des cas prévus aux articles 30 et 32 du CCAG PI, la fraction des prestations déjà accomplies par le maître d’œuvre et acceptée par le maître d’ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10%. Toutefois, dans le cas de résiliation suite au décès ou à l’incapacité civile du titulaire (Art. 30 du CCAG PI), les prestations sont réglées sans abattement. Par dérogation à l’article 32 du CCAG PI, le marché pourra être résilié dans le cas où le maître d’œuvre s’avèrerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l’objet de marchés de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé à l’article 7.2 du présent contrat, ou bien dans le cas d’appel à la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener à bien les études ou négociations permettant la dévolution du marché dans les limites du coût prévisionnel. 14 Clauses diverses 14-1 Conduite des prestations dans un groupement La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme tels dans le présent contrat d’engagement et contituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de l’article 3.4.3 du CCAG PI sont applicables. En conséquence, les articles du CCAG PI, traitant de la résiliation aux torts du titulaire (Art. 32) et les autres cas de résiliation (Art.30) s’appliquent dès lors qu’un seul des cotraitants du groupement se trouve dans une des situations prévues à ces articles. 14-2 Assurances Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le maître d’œuvre (en la personne de chacune de ses composantes) doit justifier qu’il est titulaire d’une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil. Le maître d’œuvre devra fournir avant notification du marché, une attestation de son assureur justifiant qu’il est à jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec l’importance de l’opération. Il devra, s’il y a lieu, souscrire une assurance complémentaire, si celle existante n’est pas considérée comme suffisante par le maître d’ouvrage pour assurer la couverture des risques liés à cette opération. 14-3 Règlement des litiges En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Grenoble est compétent en la matière. 15 Dérogations au CCAG Prestations Intellectuelles - L’article 13-2 déroge à l’article 32 du CCAG PI Commune de La Bridoire – Consultation maîtrise d’œuvre / Sécurisation de la RD 921E dans la traversée de La Bridoire. 7 CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE Fait en un seul original à ……………………………. le ……………………………… Mention manuscrite "lu et approuvé" et signature du contractant : Acceptation de l'offre Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement à ……………………………. le ……………………………… Le Pouvoir adjudicateur Commune de La Bridoire – Consultation maîtrise d’œuvre / Sécurisation de la RD 921E dans la traversée de La Bridoire. 8