contrat Seine Eure - Centre de ressources Haute Normandie
Transcription
contrat Seine Eure - Centre de ressources Haute Normandie
Contrat d’Agglomération Seine-Eure 2007/2010 1 SOMMAIRE AXE 1 / POURSUIVRE UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE AU SERVICE DE L’EMPLOI ET RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT .................................................. 3 Objectif 1 : Accueillir les entreprises dans un environnement adapté à leur besoins et à ceux des salariés .................................................................................................................................... 4 Ecoparc 2 Tranche 3 & 4 ........................................................................................................... 5 Requalification des parcs et zones d’activités............................................................................ 7 Le réseau maillé des parcs d’activités pour PME-PMI............................................................ 11 Centre de vie Ecoparc .............................................................................................................. 13 Création salle de congrès au Kolysé ........................................................................................ 15 Immeuble tertiaire pour entreprises numériques (ITEN) Ilot Renault Ouest à Louviers......... 18 Mise en place d’un réseau santé ville....................................................................................... 21 Chantier d’insertion compagnons du patrimoine ..................................................................... 23 Atelier 2 roues .......................................................................................................................... 25 Transport à la demande ............................................................................................................ 27 AXE 2 / PERMETTRE UN DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE DE L'AGGLOMERATION................................................................................................................. 29 Objectif 1 : Rendre le territoire accessible à tous en favorisant les transports en commun et les circulations douces................................................................................................................ 32 Réouverture de la ligne ferroviaire Rouen-Evreux .................................................................. 33 Aménager l'axe structurant en mettant en valeur l'ensemble des modes alternatifs ................ 35 Billetique mono et intermodale................................................................................................ 40 Développement d’un Système d’information voyageurs......................................................... 42 Objectif 2 : Valoriser le patrimoine et le potentiel urbain pour recréer des espaces de lien social au cœur des centralités.................................................................................................... 44 Requalification des friches urbaines et industrielles................................................................ 45 Objectif 3 : Favoriser la cohésion sociale du territoire : culture et sport, éléments constitutifs de l’identité territoriale.......................................................................................... 48 Tourisme culturel urbain .......................................................................................................... 49 Centre Chorégraphique Régional « Pôle Eure » à Val de Reuil .............................................. 53 Création du Centre d’art contemporain à Louviers.................................................................. 57 Aménagement du centre culturel Saint-Cyr au Vaudreuil ....................................................... 59 Restructuration de l’école municipale de musique de Louviers .............................................. 61 Ecole de musique intercommunale Pont de l’Arche................................................................ 68 Bibliothèque médiathèque........................................................................................................ 70 Construction d’une piscine intercommunale............................................................................ 72 Parcours pour canoë-kayak sur l’Eure d’Acquigny à Pont de l’Arche .................................... 74 Objectif 4 : Développer un habitat porteur de mixité, d'intégration sociale et respectueux de l'environnement.......................................................................................................................... 76 Mise en œuvre du PLH ............................................................................................................ 77 AXE 3 / L'ENVIRONNEMENT: UN ATOUT POUR L'AGGLOMERATION ..................... 83 Objectif 1 : Connaître pour maîtriser les consommations énergétiques............................... 84 Bilan Carbone .......................................................................................................................... 85 Création d’un poste d’économe de flux ................................................................................... 87 Objectif 2 : Informer pour favoriser les comportements économes en énergies.................. 89 Pérenniser l’Espace Info Energie............................................................................................. 90 Rencontre territoriale de l’énergie et de l’habitat .................................................................... 92 Objectif 3 : Développer des filières alternatives..................................................................... 94 Charte forestière....................................................................................................................... 95 Objectif 4 : Accompagner les opérations de réduction des consommations énergétiques .. 97 Aide aux travaux sur les bâtiments publics.............................................................................. 98 Politique Energie Habitat ....................................................................................................... 100 2 AXE 1 / POURSUIVRE UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE AU SERVICE DE L’EMPLOI ET RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT L’ACTION ECONOMIQUE, compétence par excellence du territoire Le territoire de la CASE bénéficie d'une forte attractivité économique et est membre de trois pôles de compétitivité . Le développement économique était déjà au cœur du premier contrat d’agglomération. Cette caractéristique doit être consolidée : la création d'emplois et le maintien de la dynamique industrielle sont en effet des enjeux majeurs pour le territoire. Pour ce faire, la politique d'accueil d'activités doit être poursuivie. Elle doit aussi se faire en cohérence avec le développement économique régional. Ainsi, la création de l’infrastructure trimodale au sud de Rouen est appelée à concerner directement notre territoire et à avoir des conséquences importantes sur l’aménagement des sites et la création de nouvelles activités. Au premier rang de ces projets figure la poursuite de l’aménagement d’Ecoparc 2 (tranches 3 et 4). Parallèlement, il convient de mettre en place une politique respectueuse de l’environnement qui ne se limite pas à la création de nouvelles zones dévoreuses d’espaces mais qui permette la mise aux normes des zones industrielles les plus anciennes et viser à ce que celles-ci soient plus directement intégrées dans la vie de la cité et ne deviennent pas des friches vieillissantes et polluées à proximité des villes. L'aménagement ne constitue pas la seule réponse à cet enjeu. Ces actions sont complétées par des dispositifs de type "services", visant les entreprises afin que les salariés trouvent dans le territoire, et plus particulièrement en proximité directe de leur lieu de travail, des services facilitant la cohabitation des temps de vie. Il est également important que des actions soient menées dans le champ de la "ressource humaine" afin de favoriser l'adaptation de l'offre et de la demande de compétences. Ces projets relevant de la thématique générale de la formation sont à mettre en relation avec la Maison de l'emploi et de la formation. Cet équipement doit intégrer le centre ville de Louviers. Les difficultés liées à un fonctionnement partenarial intégrant tous les acteurs de l’emploi viennent s’ajouter aux difficultés inhérentes à la définition d’un projet urbain permettant l’accueil de services compatibles au cœur du territoire. La Maison de l’emploi a pour vocation de relier l’action économique avec les besoins sociaux d’un territoire connaissant la situation paradoxale d’un taux de chômage élevé alors que sa capacité d’emploi est supérieure à sa population active. Si la Maison de l’emploi est appelée à structurer la dimension sociale de l’emploi, elle le fera en continuité de l’effort fait depuis sa création par la communauté d’agglomération. Celle-ci avait pris en charge le PLIE (Plan local pour l’insertion et l’emploi) et mis en œuvre le projet PEGASE visé dans le précédent contrat d’agglomération. Les évaluations des activités menées dans ce cadre rendent indispensables la poursuite de l’effort accompli. A cet égard, la création d’un immeuble tertiaire pour les entreprises numériques destiné à créer dans un cadre urbain un site dédié au développement de petites et moyennes entreprises assurées de tout l’apport technique nécessaire et notamment le haut débit. L’immeuble sera situé à proximité de la maison de l’emploi et de la formation qui sera au cœur de la démarche socio économique du territoire, enjeu important du contrat de territoire. 3 Le territoire a, par ailleurs, multiplié les initiatives innovantes en terme de services aux entreprises et l’inauguration en novembre 2007 de la première crèche d’entreprise permet de donner une réponse aux populations sujettes aux horaires atypiques. La création d’une aire de service logistique au cœur d’Ecoparc 2 répond à un autre type de demandes : la mis en place à proximité d’une aire autoroutière d’un lieu d’accueil répondant aux besoins de la logistique routière. Le site a par ailleurs vocation à utiliser un site correspondant aux plus hautes normes environnementales et notamment l’eau recyclée provenant de la station d’épuration pour l’entretien des véhicules. Dans ce cadre la création d’une salle des congrès adaptée aux besoins du monde économique correspond à une demande constante de ce type d’équipement dans la situation géographique du territoire, située au carrefour de plusieurs site. Cette demande s’était notamment manifestée lors de l’organisation d’un congrés organisée dans le cadre du pôle de compétitivité « Cosmetic Valley ». Un volet social accompagne le programme de développement économique du territoire. Objectif 1 : Accueillir les entreprises dans un environnement adapté à leur besoins et à ceux des salariés A / Services aux entreprises I. Ecoparc tranche 3 & 4 II. Requalification des parcs et zones d'activités III. Maillage de parcs d'activités pour PME/PMI (3 sites) IV. Création d'un centre de vie sur Ecoparc V. Création d’une salle de congrès au Kolysé VI. Immeuble tertiaire intelligent (Maison de l’emploi et de la formation) B / Volet social - Insertion VII. Mise en place d’un réseau santé-ville VIII. Chantier d’insertion compagnons du patrimoine IX. Atelier 2 roues X. Transport à la demande 4 PROJET DE TERRITOIRE 2007/2013 Fiche Action Ecoparc 2 Tranche 3 & 4 Axe 1 Objectif 1 Fiche n° 1 Fiche élaborée le 22 février 2007 Fiche modifiée le septembre 2007 Réalisation d’ici 2010 Réalisation d’ici 2013 Maître d’ouvrage : CASE Chef de projet : Frédéric FOURNIER PRESENTATION DU PROJET : Contexte Les tranches 3 et 4 d’Ecoparc 2 représentent 30 ha dédiés à la logistique. Objectifs Offrir des terrains adaptés à la logistique et au redéploiement des industries lourdes. Développer un emploi diversifié en adéquation avec l’évolution (création du pôle trimodal + liaison A13/A28) Description Le site, complément de l’Ecoparc 2 en cours d’achèvement sur la commune d’Heudebouville à proximité de l’A13 sera essentiellement dédié à la logistique Il bénéficie des mêmes conditions d’accessibilité, une liaison supplémentaire avec le péage d’Heudebouville étant en cours de négociation avec la SAPN. Phasage Echéance : Calendrier : Début des travaux : 2009 – pour une durée d’envion 6 mois. PARTENARIAT ET FINANCEMENT : Coût de l’opération Travaux seuls, tranches 3 et 4 : 1 M € HT 5 CRHN - travaux 15 % 150 000 € CG27 – travaux 20 % 200 000 € CASE 65 % 650 000 € Total 100 % 1 000 000 € Financement L’intervention de la Région, conditionnée au respect de critères environnementaux (2 cibles obligatoires : gestion de l’eau et gestion des déchets d’activités ; 2 cibles à choisir parmi l’éco-construction, l’éco-gestion, le confort ou la santé) sera calculée en fonction de l’équilibre prévisionnel de l’opération. Elle portera au maximum sur 15% du montant des dépenses éligibles et sera plafonnée par opération à 800 000 € pour les travaux. AUTRES ELEMENTS : Indicateurs de suivi Liaisons autres projets Ecoparc 2 (cf premier contrat d’agglomération) Contrat d’agglomération 276 Programme opérationnel (FSE, Fonds européens) CPER Mode de contractualisation CUCS droit commun Critères d’évaluation Nombre d’emplois crées sur 30 ha à terme Capacité à accueillir Nombre d’entreprises implantées 6 PROJET DE TERRITOIRE 2007/2013 Fiche Action Requalification des parcs et zones d’activités Axe 1 Objectif 1 Fiche n° 2 Fiche élaborée le 22 février 2007 Fiche modifiée 8 novembre 2007 Réalisation d’ici 2010 Réalisation d’ici 2013 Maître d’ouvrage : CASE Chef de projet : HEBERT-HILAIRE Angélique PRESENTATION DU PROJET : Contexte La création de nouveaux parcs d’activités adaptés aux besoins des entreprises a pour effet pervers d’accentuer l’obsolescence des anciens parcs et de contribuer à la création de friches industrielles peu compatibles aux normes exigibles notamment en matière environnementale. Dans ce cadre, l’agglomération Seine-Eure a choisi de porter un effort particulier sur ces friches qui ont par ailleurs l’avantage d’être généralement situées plus près des centres urbains et de faciliter ainsi les transports doux ou en commun. Il est donc prévu de requalifier ces parcs d’activités non seulement les reliant aux boucles locales de communication pour les faire bénéficier du haut débit, mais aussi en contribuant à leur attractivité environnementale et en facilitant la circulation des cycles et transports en commun. La Communauté a engagé auprès des entreprises du territoire une réflexion globale concernant tout autant la qualité de leur production que la gestion environnementale des espaces qu’elles investissent. Cette démarche devrait permettre : - de formaliser la politique environnementale des parcs d’activités - de clarifier les responsabilités de chaque acteur - d’identifier l’impact de l’activité sur l’environnement. Cette démarche initiée par la collectivité donne lieux à des actions concrètes dans la gestion des espaces communs. Elle doit également inciter les entreprises à s’engager dans une démarche identique. 7 Le management environnemental des parcs d’activité suppose à la fois : - la gestion (organisation de la concertation, mutualisation des services, gestion des énergies, des déchets, des effluents, maîtrise des trafics, politique paysagère, etc...). Dans ce domaine des partenariats peuvent être établis, des savoirs-faire peuvent être mis à la disposition des chefs d’entreprises pour améliorer la gestion des entreprises en intégrant les aspects environnementaux : refonte d’un Système d’Information Géographique d’Assistance au Management Environnemental, sous forme de site Internet. - la requalification des zones d’activités anciennes : réhabilitation, réaménagement des espaces communs, mise en place de signalétique, développement de services, etc…et ce, dans le cadre d’une démarche d’éco-certification en synergie avec les actions de management environnemental menées en propre par les entreprises. (exemple : Ecoparc 1) L’utilisation des technologies de l’information et de la communication ainsi que le système d’information géographique permettront aux entreprises d’améliorer l’accès aux différentes données qui leurs sont nécessaires pour réaliser une démarche de management environnemental. Par ailleurs, la démarche de management environnemental sera intégrée systématiquement dans la réflexion et l’aménagement des nouveaux parcs d’activités. Aujourd’hui, et afin de répondre de manière plus efficace à ces enjeux et aux demandes croissantes des entreprises qu’ils suscitent la Communauté d’Agglomération Seine-Eure souhaite développer les moyens humains qu’elle a déjà mis en œuvre par la professionnalisation des acteurs. Objectifs • Répondre à différents enjeux qui se posent ou se poseront sur le territoire : participer à l’action régionale de rapprochement entre entreprises, université et recherche, • Mobiliser les acteurs économiques sur des actions ciblées suscitant leur adhésion et initier des projets répondant à leurs attentes (transports publics, dessertes routières, entretien… • Identifier les besoins non satisfaits, notamment en terme de recrutement et adapter l’offre de formation locale. • Susciter des synergies industrielles. • Soutenir et simplifier les démarches des entreprises, notamment pour l’obtention de la certification ISO 14000. • Valoriser l’image des parcs d’activités au travers notamment une bonne intégration dans leur environnement Description 8 Echéance : Calendrier : A partir de 2007 Phasage PARTENARIAT ET FINANCEMENT : Coût de l’opération Parc d'activités de la Fringale Coût prévu : 4 000 000 € dont estimation coût HQE (50%) : 2 000 000 € (aménagement de pistes cyclables, liens avec la boucle locale de communication, aménagements paysagers, retraitement des sols,lutte contre les ruissellements, étude d’un éclairage à piles photovoltaïques…) CASE 50 % 1 000 000 € CG27 25 % 500 000 € Région 15 % 300 000 € Europe 10 % 200 000 € Financement Coût de l’opération Financement CASE 1 048 750 € Parc d'activités Le Village Coût prévu : 130 000 € dont estimation coût HQE (50%) : 65 000 € CASE 75 % 48 750 € Région 15 % 9 750 € Europe 10 % 6 500 € TOTAL DU FINANCEMENT SUR 3 ANS : 2 065 000 € CG27 Région Europe 500 000 € 309 750 € 206 500 € L’intervention de la Région est conditionnée au respect de critères environnementaux (2 cibles obligatoires : gestion de l’eau et gestion des déchets d’activités ; 2 cibles à choisir parmi l’éco-construction, l’éco-gestion, le confort ou la santé).Elle portera au maximum sur 15% du montant des dépenses éligibles et sera plafonnée par opération à 800 000 € pour les travaux. AUTRES ELEMENTS : Indicateurs de suivi Liaisons autres projets 9 Mode de contractualisation Critères d’évaluation Contrat d’agglomération 276 Programme opérationnel (FSE, Fonds Européens) CPER CUCS droit commun Amélioration du cadre (respect des critères de l’Agenda 21) Satisfaction des entreprises et implication 10 PROJET DE TERRITOIRE 2007/2013 Fiche Action Le réseau maillé des parcs d’activités pour PME-PMI PLH 1 : 2004-2009 PLH 2 : 2009-2014 Axe 1 Objectif 1 Fiche n° 3 Fiche élaborée le 23 février 2007 Fiche modifiée le 5 septembre 2007 Réalisation d’ici 2010 Réalisation d’ici 2013 Maître d’ouvrage : CASE Chef de projet :Frédéric FOURNIER PRESENTATION DU PROJET : Contexte A côté de ses grands parcs d’activité spécialisés ou généralistes (la Fringale, les Portes, Pharma-Parc, Ecoparc) la CASE développe un réseau de parcs d’activité de proximité à destination des PME-PMI et des artisans. Des études ont été entreprises sur le précédent contrat d’agglomération pour : - les Génétriaux à la Haye Malherbe - la Ferme Equestre à Val de Reuil (partie activité dénommée « route des Lacs 2 ») - la Cour Carrel au Manoir sur Seine-Eure Ces parcs accueilleront également de l’immobilier locatif Objectifs Favoriser le maintien et le développement des entreprises locales. Accroître et diversifier le nombre d’emploi sur le territoire. Développer les synergies d’entreprise. Description Les sites proposés sont soit en lien direct avec des sites industriels déjà aménagés, soit situé à proximité de lieux d’habitat permettant dans de petits bourgs de développer un emploi de proximité (La Haye Malherbe) Phasage Echéance : Calendrier : Route des Lacs 2 (ex Ferme équestre) : début travaux fin 2008 11 – livraison 2009 PARTENARIAT ET FINANCEMENT : a) Route des Lacs (6,7 ha) : DEPENSES € HT RECETTES Foncier 300 000 Vente de terrains 209 000 Travaux et divers 968 000 Coût de l’opération 877 000 Reste à financer participations publiques CASE (60 %), CRHN (15 %), CG27 (20 %) 1 177 000 661 050 131 550 175 400 1 177 000 Financement L’intervention de la Région, conditionnée au respect de critères environnementaux (2 cibles obligatoires : gestion de l’eau et gestion des déchets d’activités ; 2 cibles à choisir parmi l’éco-construction, l’éco-gestion, le confort ou la santé) sera calculée en fonction de l’équilibre prévisionnel de l’opération. Elle portera au maximum sur 15% du montant des dépenses éligibles et sera plafonnée par opération à 800 000 € pour les travaux. AUTRES ELEMENTS : Indicateurs de suivi Liaisons autres projets Village de l’Artisanat Contrat d’agglomération 276 Programme opérationnel (FSE, Fonds Européens) CPER Mode de contractualisation CUCS droit commun Critères d’évaluation Emplois créés Mouvement des entreprises (entrées, sorties) 12 PROJET DE TERRITOIRE 2007/2013 Fiche Action Centre de vie Ecoparc Axe 1 Objectif 1 Fiche n° 4 Fiche élaborée le 22 février 2007 Fiche modifiée le 25 octobre 2007 Réalisation d’ici 2010 Réalisation d’ici 2013 Maître d’ouvrage : CASE Chef de projet : Frédéric Fournier PRESENTATION DU PROJET : Le centre de vie est un équipement support aux activités logistiques des parcs Ecoparc 1, 2 et 3. Contexte Objectifs La station d'épuration d'Ecoparc utilise un procédé d'épuration biologique. Ce procédé, classiquement utilisé, a été complété par un traitement tertiaire comprenant une filtration complémentaire, une désinfection UV et une chloration. Cette étape de traitement complémentaire a pour objectif de permettre une réutilisation des eaux traitées pour des usages qui ne nécessitent pas de l'eau potable (arrosage, lavage de véhicules...). Ainsi, un double réseau a été créé sur la zone d'activité d'Ecoparc 2 : un réseau de distribution d'eau potable et un réseau de distribution d'eau industrielle, alimenté par les eaux traitées par la station d'épuration (la production d'eau industrielle sera fonction de la demande sur le réseau). Cette eau désinfectée et recyclée permettra d'économiser et de protéger la ressource en eau potable, mais également une partie de l'énergie nécéssaire au rejet des eaux traitées en Seine. Il permet d’offrir les services suivants aux chauffeurs routiers : restauration, sanitaire douche, salle de détente et de repos, stationnement sécurisé. * La surface du terrain est de 2,6 ha pour 130 places PL et 30 places VL. * Bâtiment : 650 m² SHON environ. Favoriser le développement de la logistique en offrant des services aux entreprises, à leur personnel et aux chauffeurs routiers extérieurs tout en respectant une démarche de développement durable 13 Description Phasage Echéance : 2010 Calendrier : Début des travaux : 2008 Livraison fin 2009-2010 PARTENARIAT ET FINANCEMENT : Coût de l’opération Financement Dépenses Bâtiment et VRD (parking) Maîtrise d’œuvre (12 %) Divers et imprévus € HT 1 140 000 136 800 130 000 -----------------1 406 800 Recettes CG 27 (30 %) CASE € HT 422 000 984 800 -----------------1 406 800 AUTRES ELEMENTS : Indicateurs de suivi Liaisons autres projets Contrat d’agglomération 276 Programme opérationnel (FSE, Fonds Européens) CPER Mode de contractualisation CUCS droit commun Critères d’évaluation Fréquentation du centre de vie 14 PROJET DE TERRITOIRE 2007/2013 Fiche Action Création salle de congrès au Kolysé Axe 1 Objectif 2 Fiche n° 5 Fiche créée le mars 2007 Fiche modifiée le 11 août 2008 Réalisation d’ici 2010 Réalisation d’ici 2013 Maître d’ouvrage : Ville de Louviers Chef de projet : SEM Kolysé PRESENTATION DU PROJET : Contexte Objectifs Description Phasage Réorganisation du Complexe de Loisirs Seine-Eure "le Kolysé" suite au déplacement du tennis et pour faire face à l’accroissement du public. Le positionnement géographique de Louviers et son agglomération attire de plus en plus les professionnels de la région pour des séminaires de travail ou "opérations clientèle". Ce besoin de salles équipées permet aussi de participer au dynamisme économique du territoire. Positionner Louviers et son agglomération comme un pôle de rencontres inter-professionnelles en semaine en complémentarité avec l’équipement "Loisirs" pour le public le week-end Agrandissement des activités de Loisirs déjà proposées au Kolysé et création de nouvelles. Offrir à l'agglomération une halle polyvalente (1200 m² modulables) pour les professionnels et le public Echéance : Sept 2009 Calendrier : début des travaux 4ème trimestre 2008 15 PARTENARIAT ET FINANCEMENT : Coût de l’opération Financement 3,9 M€ dont 1,5M€ pour la halle polyvalente Mairie de Louviers SEM Louviers CG27 Région (FRADT) CASE Total 26% 9% 20% 25% plafonné 20% 100% 1 000 000 € 352 000 € 780 000 € 975 000 € 793 000 € 3 900 000 € Conformément aux dispositions prises dans le cadre du plan climat régional, le soutien de la Région est conditionné à une diminution significative de la consommation énergétique du bâtiment, calculée en énergie primaire, conformément aux modalités de calcul définies par la RT 2005. AUTRES ELEMENTS : Indicateurs de suivi Liaisons autres projets Mode de contractualisation Critères d’évaluation Contrat d’agglomération 276 Programme opérationnel (Feder, Fse …) CPER CUCS Droit commun - Fréquentation Nombre de manifestations Evolution du chiffre d’affaire Le Kolysé est géré par une société mixte de droit privé avec une collectivité locale comme actionnaire majoritaire dont l'objet est : « l'exploitation, la gestion, l'entretien et la mise en valeur par tout moyen d'ouvrages, d'équipements et de services de la ville de Louviers. La société exercera les activités visées ci-dessus, tant pour son propre compte que pour autrui ; elle exercera en particulier ces activités dans le cadre de conventions passées avec des collectivités territoriales et notamment dans le cadre de conventions de mandat, de prestations de service, d'affermage ou de concession de services publics à caractère industriel et commercial. D'une manière plus générale, elle pourra accomplir toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation » C'est une société au service d'une collectivité qui consent de gros efforts de tarifs afin d'accueillir le plus large public possible ce qui ne lui permet pas une rentabilité suffisante. Toutes réalisations mobilières ou immobilières ne pourront que rajouter de la valeur à l'équipement qui reste la propriété de la collectivité. En l'occurrence la rentabilité de l'investissement faisant l'objet de cette fiche demandera 25 années d'exploitation, raison de la demande de subvention. 16 La particularité de ce projet par rapport aux différentes salles existantes ou à venir, est la multi-polyvalence du lieu qui permettra l'accueil très large de tout public et toute manifestation à caractère privé, social, associatif. 17 PROJET DE TERRITOIRE 2007/2013 Fiche Action Immeuble tertiaire pour entreprises numériques (ITEN) Ilot Renault Ouest à Louviers Axe 1 Objectif 1 Fiche n° 6 Fiche élaborée le 4 juin 2007 Fiche modifiée 8 novembre 2007 Réalisation d’ici 2010 Réalisation d’ici 2013 Maître d’ouvrage : CASE Chef de projet : Frédéric Fournier PRESENTATION DU PROJET : Contexte La case est maître d’ouvrage d’un projet de reconversion de la friche industrielle dite « îlot Renault Ouest » Place Thorel à Louviers. Objectifs Offrir des locaux tertiaires en centre-ville équipés pour le très haut débit. Accueillir le siège de la Maison de l’emploi et de la formation du bassin d’emploi de Louviers Description L’ensemble de bureaux commerces et services comptera 6050 m² utiles environ dont 2.550 m² pour la Maison de l’emploi et de la formation du bassin d’emploi de Louviers et 3500 m² pour un immeuble tertiaire pour les entreprises numériques (ITEN). Phasage Echéance : 2010 Calendrier : Concours : octobre 2007 (attribution) Début des travaux 2010 18 PARTENARIAT ET FINANCEMENT : Coût de l’opération Dépenses hors foncier et frais financier Travaux Maîtrise d’œuvre Dépollution/démolition Stationnements à réaliser à l’extérieur (taxe) Honoraires divers Frais divers, aléas et imprévus Total Coût de l’opération (travaux, maîtrise d’œuvre et divers) Financement € HT 9 975 000 981 540 1 500 000 400 000 250 000 500 000 13 606 540 ITEN (3500/6050 m2) MEF (2550/6050 m2) 7 871 550 € HT 5 734 990 € HT 1. Loyers 3500x120€ m2 x12 ans 5 040 000 € 1. Loyers 750x120€ m2 x12 ans 1 080 000 € 2. Subvention 2. Subvention CG27 : 605 000 € Etat (36%): 2 072 600 € CASE : 2 226 550 € CRHN(30%) : 1 720 947 € CASE (15%): 861 443 € 2 831 550 € 4 654 990 € Financement Total 7 871 550 € Récapitulatif CG 27 CRHN (fradt 30 % subv plafon.) Etat (36%) CASE : Loyers perçus Participation TOTAL 5 734 990 € 605 000 € 1 720 947 € 2 072 600 € 6 120 000 € 3 087 993 € 13 606 540 € L’aide régionale (FRADT) ne portera que sur la partie Maison de l’Emploi et de la Formation (2 550 m²). Conformément aux dispositions prises dans le cadre du plan climat régional, pour les projets dont la maîtrise d’œuvre n’est pas engagée au 1er janvier 2008, le soutien de la Région est conditionné au respect de la THPE 2005 (soit RT 2005-20%) pour la construction du bâtiment. 19 AUTRES ELEMENTS : Indicateurs de suivi Axe structurant Dispositif d’insertion Contrat d’agglomération 276 Programme opérationnel (FSE, Fonds Européens) CPER Mode de contractualisation CUCS droit commun Nombre d’emplois tertiaires créés Nombre d’entreprises implantées Critères d’évaluation Liaisons autres projets 20 PROJET DE TERRITOIRE 2007/2013 Fiche Action Mise en place d’un réseau santé ville Axe 1 Objectif 1 Fiche n° Fiche créée le.23.08.07 Fiche modifiée le 8 novembre 2007 Réalisation d’ici 2010 Réalisation d’ici 2013 Maître d’ouvrage : CASE Chef de projet : Boris Hannoteaux PRESENTATION DU PROJET : Contexte Objectifs Mise en place d’un réseau santé ville à l’échelle de la CASE L’observatoire régional de la santé de haute Normandie a montré que le territoire de la CASE était fortement touché par une surmortalité précoce liée à des pathologies telles que cancers des voies aéro-digestives, poumons…les indicateurs d’accès aux soins, de santé mentale, de conduites addictives restent également très alarmants. Il s’agit donc, après avoir réalisé au préalable un diagnostic complet de l’état sanitaire de la CASE dans le secteur rural mais également urbain, de définir et de mettre en œuvre une politique de prévention santé-social dans le cadre du projet solidaire de territoire menée par la CASE, en connexion avec l’ensemble des acteurs locaux concernés et le contrat urbain de cohésion social. Description Réalisation d’un diagnostic Définition d’une politique de santé social pour la CASE Constitution d’un réseau santé-ville Animation du réseau Définition d’une méthode d’évaluation des politiques de santé publique Phasage Lancement début 2008 21 PARTENARIAT ET FINANCEMENT : Coût de l’opération Financement 150 000 € Etat CRHN CASE TOTAL 50 000 € 50 000 € 50 000 € 150 000 € AUTRES ELEMENTS : Indicateurs de suivi Liaisons autres projets Ce projet s’inscrit dans le projet solidaire de territoire mis en oeuvre par la CASE dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale. Contrat d’agglomération 276 Programme opérationnel (Feder, Fse …) Mode de contractualisation CPER Droit commun Critères d’évaluation Critères d’efficience Critères d’impact 22 PROJET DE TERRITOIRE 2007/2013 Fiche Action Chantier d’insertion compagnons du patrimoine Axe 1 Objectif 1 Fiche n° Fiche élaborée le 27 Août 2007 Fiche modifiée le Réalisation d’ici 2010 Réalisation d’ici 2013 Maître d’ouvrage : Cursus Chef de projet : PRESENTATION DU PROJET : Contexte L'offre d’insertion pour le territoire de la CASE est insuffisante au regard du nombre de personnes inscrites dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle, en terme de volume mais également en terme de cohérence. Objectifs Promouvoir le développement de l’offre d’insertion sur le territoire de la CASE. Favoriser la cohérence de l’offre et améliorer la fluidité des parcours d’insertion Proposer un parcours d’insertion intégré dans le secteur du BTP en complément de la clause d’insertion Faciliter l’insertion sociale et professionnelle des personnes en voie d’exclusion Description de l’action Par le biais de différents chantiers patrimoniaux mis en place au sein du territoire par la CASE, la structure permet à certaines personnes en difficulté sociale et économique de retrouver une activité salariée. De plus, ce chantier d’insertion permet la professionnalisation de certains bénéficiaires. Les différents contrats signés par ces bénéficiaires restent des contrats d’avenir et contrats d’accompagnement à l’emploi. A la suite de ces contrats, la CASE, en s'appuyant sur la clause d’insertion, intègrera ces personnes lors de chantiers dit « classiques ». Phasage Echéance : Janvier 2008 Action annuelle 23 PARTENARIAT ET FINANCEMENT : Coût de l’opération Financement 160 000 € sur 3 ans soit 480 000 € CRHN (FRADT) plafonnée à CASE Total subvention 21 000 € 459 000 € 480 000 € L’aide régionale sera accordée annuellement et sous réserve de l’examen du bilan évaluatif de l’année précédente avec production d’un rapport d’activité. AUTRES ELEMENTS : Indicateurs de suivi Insertion durable Retour à l’emploi Liaisons autres projets Ce projet s’inscrit dans le projet solidaire de territoire mis en oeuvre par la CASE dans le cadre du CUCS. Contrat d’agglomération 276 Programme opérationnel (FSE, Fonds Européens) Mode de contractualisation CPER CUCS droit commun Nombre d’emplois créés Nombre de chantiers couverts Critères d’évaluation 24 PROJET DE TERRITOIRE 2007/2013 Fiche Action Atelier 2 roues Axe 1 Objectif 1 Fiche n° Fiche élaborée le 27 Août 2007 Fiche modifiée le 8 novembre 2007 Réalisation d’ici 2010 Réalisation d’ici 2013 Maître d’ouvrage : IFAIR Chef de projet : PRESENTATION DU PROJET : Contexte Objectifs Description de l’action L’un des freins à l’emploi est le déficit de mobilité des publics. La CASE souhaite apporter des réponses concrètes afin que cette mobilité ne soit pas rédhibitoire pour les personnes inscrites dans un parcours d’insertion professionnelle. Le pôle mobilité urbaine, dont fait partie ce projet, est une action qui avait été mise en œuvre dans le cadre de l’appel à projet DIV (délégation interministérielle à la ville). Cette action s’inscrit dans la stratégie développée par le CUCS (Contrat urbain de cohésion sociale) : - Développement de mesures d’accompagnement social individuel ou collectif en faveur des publics présentant des situations personnelles complexes représentant une entrave à l’insertion professionnelle. - Agir sur les freins à l’emploi - Développer des outils auprès des accompagnateurs professionnels afin de faciliter l’insertion rapide et durable de la personne Atelier deux roues. Il s’agit d’une part, de la location de véhicules motorisés pour les publics et d’autre part, de la gestion et de l’animation d’un atelier de mécanique en libre accès pour les habitants de la CASE. L’action prévoit la location des deux roues (entre 1 et 3 € la journée) à des fins d’insertion professionnelle, et une sensibilisation théorique et pratique à la mécanique automobile (principalement en direction des publics jeunes). La location d’un cyclo par un adhérent est soumise à un contact préalable par son référent social. Le référent a un rôle de régulateur dans le suivi de la location et peut être amené à intervenir en cas de difficulté avec le locataire. L’association 25 accompagne aussi les personnes qui souhaitent acquérir un cyclomoteur et le remettre en état. Enfin, il est également prévu l’accompagnement de groupes de 16-25 ans dans la pratique de la compétition. Phasage Echéance : Janvier 2008 Action annuelle de 2007 à 2010 PARTENARIAT ET FINANCEMENT : Coût de l’opération Financement 78 670 € en 2007, 67530 € par an de 2008 à 2010, soit 281 260 € sur 4 ans (2007 à 2010) CRHN FRADT (2007/2010) subvention plafonnée à 86 697 € dont 25 920 € accordés en 2007 CASE Total 86 697 € 194 563 € 281 260 € L’aide régionale sera accordée annuellement et sous réserve de l’examen du bilan évaluatif de l’année précédente et sur production d’un rapport d’activité. AUTRES ELEMENTS : Indicateurs de suivi Insertion durable Retour à l’emploi Ce projet s’inscrit dans le projet solidaire de territoire mis en oeuvre par la CASE dans le cadre du CUCS. Il fait partie du projet "mobilité urbaine pour tous". Liaisons autres projets IFAIR gère 3 parcs de véhicules : Conseil Général pour les bénéficiaires du RMI, FDAJ pour les – de 25 ans et CASE Contrat d’agglomération 276 Programme opérationnel (FSE, Fonds Européens) Mode de contractualisation CPER CUCS droit commun Nombre d’emplois Critères d’évaluation 26 PROJET DE TERRITOIRE 2007/2013 Fiche Action Transport à la demande Axe 1 Objectif 1 Fiche n° Fiche élaborée le 27 Août 2007 Fiche modifiée le 8 novembre 2007 Réalisation d’ici 2010 Réalisation d’ici 2013 Maître d’ouvrage : IFAIR Chef de projet : PRESENTATION DU PROJET : Contexte Objectifs Description de l’action L’un des freins à l’emploi est le déficit de mobilité des publics. La CASE souhaite apporter des réponses concrètes afin que cette mobilité ne soit pas rédhibitoire pour les personnes inscrites dans un parcours d’insertion professionnelle. Le pôle mobilité urbaine, dont fait partie ce projet, est une action qui avait été mise en œuvre dans le cadre de l’appel à projet DIV (Délégation interministérielle à la ville). Cette action s’inscrit dans la stratégie développée par le CUCS : - Développement de mesures d’accompagnement social individuel ou collectif en faveur des publics présentant des situations personnelles complexes représentant une entrave à l’insertion professionnelle. - Agir sur les freins à l’emploi - Développer des outils auprès des accompagnateurs socio-professionnels afin de faciliter l’insertion rapide et durable de la personne Transport à la demande. La logique de ce projet est de permettre une aide à la mobilité lorsque tous les dispositifs existants ont été mis en échec (horaire de bus incompatibles, lieu non desservis par un transport en commun, lieu de parking non sécurisé pour les cyclomoteurs…). Il s’agit donc de la création, de la gestion et de l’exploitation d’un parc de 3 voitures. Le public éligible à cette action est l’ensemble des personnes de plus de 16 ans résidant dans le territoire de la CASE suivies par un référent social dans le cadre d’une insertion sociale et/ou professionnelle. Les demandes de déplacement sont restreintes à l’emploi, la 27 formation et la santé. L’action prévoit une participation de l’usagers de 2 € par trajet. Phasage Echéance : Janvier 2008 Action annuelle 2008-2010 PARTENARIAT ET FINANCEMENT : Coût de l’opération 109 170 € par an soit 327 510 € sur 3 ans CRHN Financement (FRADT) subvention plafonnée à CASE Autres Total 98 253 € 115 893 € 113 364 € 327 510 € L’aide régionale sera accordée annuellement et sous réserve de l’examen du bilan évaluatif de l’année précédente avec production d’un rapport d’activité AUTRES ELEMENTS : Indicateurs de suivi Insertion durable Retour à l’emploi Ce projet s’inscrit dans le projet solidaire de territoire mis en oeuvre par la CASE dans le cadre du CUCS. Il fait partie du projet "mobilité urbaine pour tous". Contrat d’agglomération 276 Programme opérationnel (FSE, Fonds Européens) Mode de contractualisation CPER CUCS droit commun Nombre d’emplois Critères d’évaluation Liaisons autres projets 28 AXE 2 / PERMETTRE UN DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE DE L'AGGLOMERATION Le territoire de la CASE est organisé autour d'une double polarité constituée des deux villes de Louviers et Val de Reuil. Ces deux communes concentrent 60% de la population du territoire et regroupent près de 80% de l'offre de logements sociaux. Avec un taux de qualification relativement faible et des moyens limités dans les foyers, le territoire est confronté à un enjeu fort : assurer le bien-être de toutes les populations en répondant à leurs besoins. La mobilité, la qualité du cadre de vie, l'accès aux activités sportives et culturelles sont autant de champs dans lesquels des actions doivent être menées pour placer l'homme au cœur du développement territorial. Dans cette perspective le territoire se mobilise pour favoriser la mobilité de tous, développer des lieux de vie sociale au cœur de l'espace urbain, offrir des activités culturelles et sportives multiples et faire de l'habitat un outil de mixité respectueux de l'environnement. Objectif 1 : Rendre le territoire accessible à tous en favorisant les transports en commun et les circulations douces Objectif 2 : Valoriser le patrimoine et le potentiel urbain pour recréer des espaces de lien social au cœur des centralités Réappropriation des espaces délaissés Objectif 3 : Favoriser la cohésion sociale du territoire : culture et sport, éléments constitutifs de l’identité territoriale Ni la culture, ni le sport ne figuraient en tant que tels dans le 1er contrat d’agglomération Seine-Eure (2003-2006). La raison essentielle en est que le champ de compétences de l’agglomération n’inclut pas ces deux domaines d’activités. Ils sont cependant une composante essentielle d’un bassin de vie, favorisant l’identité d’un territoire tout en en renforçant les liens sociaux. La culture a cependant été abordée dans le précédent contrat par le biais de la création d’équipements, de la mise en valeur du patrimoine, notamment du point de vue touristique et par celui d’une étude portant sur les activités culturelles à l’échelle du territoire et figurant à la page 107 du contrat d’agglomération de janvier 2003. Le document qui en résulte est un « état des lieux et diagnostic des activités culturelles en vue de la définition d’une stratégie de développement culturel communautaire » qui prône notamment un développement culturel s’appuyant sur les pôles dynamiques de Louviers, Val de Reuil et Pont de l’Arche en tenant compte de ce qui s’y fait déjà tant en ce qui concerne la lecture, la musique, les arts plastiques la valorisation du patrimoine et le spectacle vivant. Le patrimoine constitué par les églises de l’agglomération est lui aussi un aspect à prendre en compte tôt ou tard par l’agglomération. Le Vaudreuil projette la transformation de l’Eglise Saint-Cyr, désacralisée, en espace culturel. Il s’agit là d’un projet exemplaire en ce qu’en liant la réaffectation d’un lieu de culte en site culturel, il anticipe une démarche qui concerne de nombreuses communes dont l’église reste l’essentiel du patrimoine et dont le manque de 29 paroissiens rend impossible le maintien en l’état. Le projet figurait déjà dans le contrat d’agglomération initial. Cette action s’intègre naturellement dans la démarche d’obtention du label « Agglomération d’art et d’histoire » évoqué dans le volet touristique de ce contrat d’agglomération. Il invite le territoire à une réflexion et à une mise en valeur de l’ensemble de son patrimoine culturel Mais au-delà de l’aspect patrimonial, il faut souligner la mise en réseau des actions culturelles au cœur du territoire que la communauté d’agglomération doit favoriser. Les écoles de musiques de Pont de l’Arche, Val de Reuil et Louviers, avec des problématiques différentes, sont toutes trois dépositaires de projets complémentaires. La bibliothèque de Pont de l’Arche, projet d’équipement lié au développement de la culture publique, peut intégrer et participer au développement de réseaux culturels à Louviers et Val de Reuil. Dans cette logique, le projet de Centre d’art contemporain à Louviers développe un projet original offrant au public un lieu d’exposition dédié aux arts plastiques contemporains, un site d’artistes en résidence et l’accueil d’ateliers d’initiation et de pratiques de formation et de préparation aux entrées dans les écoles d’Art. Le centre chorégraphique régional de Val de Reuil permet d’envisager l’extension du « dancing » de la Compagnie Beau Geste reliant la création, la recherche et la diffusion des pratiques chorégraphiques. Ces projets constituent l’ossature d’un projet culturel apte à contribuer au développement des pratiques culturelles nécessaires à la définition d’une identité territoriale. Le sport a quant à lui fait l’objet d’une étude qui a été présentée au conseil d’agglomération et au conseil de développement. Deux équipements ont été retenus dans le contrat d’agglomération initial, qui s’intégraient dans le cadre du développement de la base de loisirs de Poses et qui ont été retirés par la suite. Les propositions retenues dans le projet de contrat d’agglomération concernent uniquement des équipements appelés à contribuer à la valorisation du territoire (piscine, parcours de canoë-kayak …). Objectif 3 : Favoriser la cohésion sociale du territoire : la culture et le sport, éléments constitutifs de l’identité territoriale A/ Renforcer l’offre culturelle dans le secteur des arts vivants I. Favoriser le tourisme culturel urbain par l’obtention du label Agglomération d’art et d’Histoire et mise en valeur du site du Bailliage à Pont de l’Arche, lieu d’interprétation d’art et d’Histoire II. Création du centre chorégraphique régional « Pôle Eure » à Val de Reuil III. Création du centre d’art contemporain à Louviers IV. Aménagement du centre culturel Saint Cyr au Vaudreuil V. Développement des écoles de musique a) Ecole de musique de Louviers b) Ecole de musique de Pont de l’Arche 30 B/ Démocratiser l’accès au savoir, favoriser les liens interculturels et intergénérationnels I. Bibliothèque médiathèque de Pont de l’Arche C/ Développer les activités sportives, facteur de santé et de mixité I. Piscine intercommunale II. Parcours de canoë kayak Objectif 4 : Développer un habitat porteur de mixité, d'intégration sociale et respectueux de l'environnement Mise en œuvre du PLH 31 Objectif 1 : Rendre le territoire accessible à tous en favorisant les transports en commun et les circulations douces 32 PROJET DE TERRITOIRE 2007/2013 Fiche Action Réouverture de la ligne ferroviaire Rouen-Evreux Axe 1 Objectif 1 Fiche n° Fiche élaborée le Fiche modifiée le Réalisation d’ici 2010 Réalisation d’ici 2013 Maître d’ouvrage : Région Haute-Normandie / Réseau Ferré de France PRESENTATION DU PROJET : Contexte Objectifs Enjeux : - Améliorer la desserte des grandes améliorations de Haute-Normandie - Préserver l’environnement en accroissant la part des transports collectifs dans les déplacements Objectifs : - Assurer une liaison rapide (en cinquante minutes environ), moderne et efficace entre Rouen et Evreux, avec une desserte de l’agglomération Seine-Eure, correspondant à des besoins de déplacements importants entre ces agglomérations, - Aménager le territoire régional en connectant les deux préfectures de département de Haute-Normandie - Description - Poursuite des études engagées en 2006 avec une première étude d’opportunité et de faisabilité Engagement d’une large démarche de concertation dès réalisation d’études complémentaires sur le tracé de la liaison, en 2009. Phasage 33 PARTENARIAT ET FINANCEMENT : Coût de l’opération Plan de Financement Le coût des premières études (14 M€) a été proratisé par territoire, soit 4 700 000 € pour le territoire de la Case Etat CPER – 570 000 € Région CPER : 1 300 000 € Département de l’Eure- CPER : 1 000 000 € Autres (RFF, D Seine Maritime) : 1 730 000 € Case : 100 000 €s AUTRES ELEMENTS : Indicateurs de suivi Liaisons autres projets Mode de contractualisation Critères d’évaluation 34 PROJET DE TERRITOIRE 2007/2013 Fiche Action Aménager l'axe structurant en mettant en valeur l'ensemble des modes alternatifs Axe 1 Objectif 1 Fiche n° Fiche élaborée le 2 novembre 2007 Fiche modifiée le Réalisation d’ici 2010 Réalisation d’ici 2013 Maître d’ouvrage : Chef de projet : PRESENTATION DU PROJET : Contexte Le territoire de la CASE se caractérise par deux aspects majeurs. D’une part la présence de deux pôles urbains distincts dans l’agglomération (Louviers et Val de Reuil), et d’autre part une situation à l’intérieur du bassin d’emploi de l’agglomération Rouennaise. Ces deux caractéristiques se combinent pour accentuer les déplacements et, plus globalement, les besoins en mobilité, notamment vers les parcs d’activités, entre les deux pôles urbains et vers la gare de Val de Reuil, qui permet la liaison ferroviaire vers Rouen et Paris. Dans le projet de développement durable, l’automobile doit cesser d’être le seul mode utilisé pour ces déplacements. Pour cela, la Communauté d’Agglomération Seine-Eure a engagé un Plan de Déplacement Urbain volontaire en 2005, et a déjà lancé l’aménagement de plusieurs infrastructures destinées à favoriser le report modal. Le PDU a dès à présent déterminé 9 enjeux prioritaires : - Le développement à court /moyen terme d’un axe en site propre bus. - Une restructuration et un développement du réseau de transport urbain induite par l’axe TCSP avec une hiérarchisation des lignes. - L’aménagement à Louviers d’un véritable cœur à dominante piétonne. - Une nouvelle gestion du stationnement. - Le développement d’un réseau cyclable à l’échelle du territoire. - L’incitation à la réalisation de Plans de Déplacements d’Entreprises. - Une réelle prise en compte des handicapés et des personnes à mobilité réduite. - La définition d’un schéma de voirie. - La mise en œuvre d’actions de communication. Le PDU en est actuellement à la phase de réalisation des scénarios. La planification des déplacements ne doit pas se limiter à être une réponse à la demande. Elle doit influer sur cette demande, afin 35 Objectifs notamment d’être un levier du report modal et pas seulement une conséquence. Pour cela il faut mener des actions fortes et basées sur une approche globale de la mobilité. Sur le territoire de la CASE l’objectif est donc d’obtenir un réel report modal vers les transports alternatifs. La configuration du territoire permet d’envisager la constitution d’un axe structurant privilégiant les transport alternatifs et l’intermodalité et qui aurait les caractéristiques suivantes : - Un terminus à Louviers se traduisant par la création d’un pôle intermodal sur la place Thorel. - Un terminus à Val de Reuil se traduisant par l’amélioration du fonctionnement du pôle intermodal de la gare SNCF. - Une ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) reliant ces deux terminus en passant notamment par les principaux parcs d’activité. Les travaux sur l’axe structurant visent à assurer la sécurité des différents usagers et faciliter la circulation , aménager la voie en donnant une meilleure place aux modes de transports alternatifs à l’automobile, améliorer la qualité des espaces bâtis par un paysagement adapté, et diminuer les nuisances sonores liées à la circulation. L’axe structurant entre Louviers et Val de Reuil se déroule sur 10 km. La route des Falaises à Val de Reuil , le tronçon « PRU du Germe de Ville » ; rue Pierre Mendès France à Louviers ; 4ème barreau à Val de Reuil (Conseil Général) ont été réalisés ou sont en cours au titre du 1er contrat d’agglomération. Sont programmés pour 2007-2013 : Rue du 11 novembre à Louviers (inscrit dans le Plan d’action foncière) ; Place Thorel à Louviers avec un pôle multimodal ; Route des Falaises, tronçon « ZAC des Coteaux – entrée de ville » à Val de Reuil. BHNS Description Le développement de l’offre TC existante entre les deux pôles urbains du territoire passe par la mise en place d’une ligne de Bus à Haut Niveau de Service à même de concurrencer l’automobile sur cet axe structurant. Les caractéristiques à mettre en œuvre sont les suivantes : - Faible temps d’attente grâce à un cadencement à 10 minutes aux heures de pointes. - Vitesse commerciale élevée. Cela passe par la création de voies dédiées au bus en amont des intersections provoquant de la congestion automobile ainsi qu’un système de priorisation aux principaux carrefours. Cette intervention en milieu urbain nécessite la création de 4 km de voirie en enrobé classique avec structure lourde, et l’aménagement d’un système de détection de l’arrivée des bus sur 5 carrefours. - Confort et capacité importante avec l’utilisation d’un matériel roulant propre spécifique de 15 mètres permettant des aménagements internes pour faciliter le transport des 36 - PMR, de bagages mais aussi des vélos… Accessibilité pour tous aux véhicules grâce à l’aménagement des points d’arrêts et de la voirie environnante. Conditions d’attente agréables grâce à des points d’arrêts offrant du confort et une information claire et développée (voir par ailleurs). Par son tracé, cette ligne BHNS devra notamment permettre de desservir : - le centre ville de Louviers autour de la place Thorel et la cité des Oiseaux. - De nombreuses zones d’activité, dont la Fringale, le parc de la route des falaises et pharma-parc, pour un total de 10 000 emplois. - Le centre ville de Val de Reuil autour de la Musarde. - la gare SNCF de Val de Reuil permettant de rejoindre Paris et Rouen. Les deux terminus de cette ligne ont notamment un rôle majeur primordial. Place Thorel L’aménagement de la place Thorel en pôle intermodal aura de multiples avantages : - Création d’un pôle intermodal regroupant tous les modes de transports : station de bus, parking relais, aire de stationnement vélo, liaison avec les rues piétonnes du centre ville de Louviers. - Regroupement des stations actuellement diffuses des bus urbains, des bus départementaux et régionaux en un seul lieu afin de favoriser les interconnexions dans le cadre du plan de déplacement régional. Une réflexion pourra être menée sur les horaires afin de limiter les temps d’attente lors des ruptures de charges. - Point de départ d’une liaison rapide, via le BHNS, depuis la gare de Val de Reuil afin de pallier l’absence de gare ferroviaire dans Louviers, pourtant ville-centre de l’agglomération Seine-Eure, et de faire du BHNS une véritable prolongation des TER jusqu’à Louviers. Deux sujets feront l’objet d’une approche partenariale avec la Région : - la rotation actuelle des bus de la Région permet-elle d’assurer un passage par la place Thorel située à environ 200m de la zone d’arrêt actuellement desservie place de la Porte de l’eau ? Dans le cas inverse, une solution devra être trouvée pour assurer l’intermodalité entre l’ensemble des modes de transports. 37 - Dans l’hypothèse d’une réouverture de la ligne ferroviaire Evreux-Rouen via Louviers, la localisation et l’organisation de la gare de Louviers devra permettre la constitution d’un pôle d’échanges le plus complet possible. Ces points seront traités au fur et à mesure de la réalisation des travaux Gare de Val de Reuil Le cadencement des trains sur la ligne Paris-Rouen en décembre 2008 et le développement d’un BHNS doivent augmenter la fréquentation de la gare de Val de Reuil et l’intermodalité autour de son site. Des aménagements doivent donc être réalisés afin de prendre en compte à la fois les trains, les bus, les taxis, les véhicules particuliers, les piétons et les cyclistes. Dans les prochains mois, des réflexions devront donc avancer entre la CASE et la Région, tout en prenant en considération les besoins de la SNCF. Le développement de l’axe structurant basé sur les besoins d’intermodalité passe donc notamment par la construction de tronçons de site propre et de deux pôles d’échange. Etude sur les temps du territoire Cette démarche permettra de créer des synergies entre ces différents partenaires afin de favoriser une adéquation entre l’offre de transport et les besoins, notamment dans le cadre du développement de PDE (plans de déplacement d’entreprises). Etudes sur les Agglomération temps du territoire Seine-Eure Région HauteNormandie Département 27 Coût 50.000 € HT 100 % Phasage 15.000 € 30 % Travaux et actions à réaliser en 2010 38 20.000€ 40 % 15.000 € 30 % PARTENARIAT ET FINANCEMENT : Aménagement de la voirie de l’axe structurant Route des falaises – ZAC des Coteaux (voirie liaison inter quartier) Développement d’une ligne structurante de transport urbain Coût l’opération Dépenses € HT Recettes CG27 CASE 400 000 € 2 000 000 € CG27 3 665 000 CRHN CASE 400 000 € 400 000 € 2 865 000 € 2 400 000 L’aide de la Région interviendra sur la mise en place de site propre bus, de système de priorisation des bus aux feux et sur l’aménagement des voies mixtes piétons / bus à hauteur maximum de 20% plafonnée à un montant de subvention de 100 000 € / km traité. L’aide de la Région est conditionnée au caractère pérenne des de ces aménagements. Aménagement d’un pôle d’échange intermodal à Val de Reuil CRHN 500 000 CG27 CASE 250 000 € 50 000 € 200 000 € L’aide de la Région interviendra à un taux maximum de 50%, plafonnée à un coût d’opération de 2 M€. Place Thorel à Louviers : Réalisation d’un pôle d’échange bus-taxi-vélos avec stationnements CRHN CG27 3 000 000 CASE 1 500 000 € 300 000 € 1 200 000 € L’aide de la Région interviendra à un taux maximum de 75%, plafonnée à un coût d’opération de 2 M€. Coût total des actions 9 565 000 Financement AUTRES ELEMENTS : Indicateurs de suivi Liaisons autres projets Mode de contractualisation Critères d’évaluation 39 9 565 000 € PROJET DE TERRITOIRE 2007/2013 Fiche Action Billetique mono et intermodale Axe 2 Objectif 1 Fiche n° Fiche élaborée le 8 novembre 2007 Fiche modifiée le Réalisation d’ici 2010 Réalisation d’ici 2013 Maître d’ouvrage : Chef de projet : PRESENTATION DU PROJET : Contexte Objectifs En 2005, le Plan de Déplacements Régional a été lancé à l’initiative commune de la Région Haute-Normandie et des Conseils Généraux de la Seine Maritime et de l’Eure. Un des principaux enjeux de ce PDR est l’émergence d’une véritable harmonisation des transports à l’échelle régionale avec toutes les autorités organisatrices : harmonisation du point de vue de l’intermodalité des horaires, de l’information et de la tarification. Cette volonté commune des différentes Autorités Organisatrices des Transports s’est traduite par la signature fin 2006 d’une charte sur l’intermodalité des transports publics en Haute-Normandie. La charte s’intéresse notamment à la tarification intermodale et au support des titres de transport. L’objectif est de créer un titre de transport unique valable sur les différents réseaux de transport pour faciliter l’accès des hauts-normands aux transports publics et proposer une offre tarifaire attractive valable sur plusieurs, voire l’ensemble des réseaux de transport en créant des abonnements combinés permettant d’utiliser plusieurs modes de transport successivement ou de façon alternative. La mise en place d’un titre unique et valable sur tous les réseaux, suppose que notre système billettique puisse être interopérable et intermodal. La CASE souhaite s’équiper d’un système de billettique sans contact et interopérable visant à faciliter les déplacements intermodaux des voyageurs au sein de la CASE et en lien avec les autres réseaux de transports. L’avantage du système billettique carte à puces sans contact par rapport à du magnétique est la rapidité de validation et la possibilité de remonter de nombreuses informations pour réaliser un service après vente au voyageur de qualité. Le surcoût de ce système serait absorbé par la mutualisation des achats avec d’autres AO. 40 Description Le réseau de transport de la CASE devra disposer d’un Centre de Gestion d’Exploitation pour l’exploitation de son propre réseau qui lui permettra également de participer à cette intermodalité. Un CGE assure les bonnes circulations des matériels roulants, la vente des titres, la perception des recettes, voire la validation et le contrôle des titres. Il s’agit de notamment logiciels, d’ordinateurs et d’administrateurs informatiques. Le système billettique, intermodal ou non, nécessite également l’acquisition d’équipements adaptés : cartes à puces, des valeurs, des équipements de vente, des appareils de contrôle et des logiciels d’exploitation des réseaux. Phasage PARTENARIAT ET FINANCEMENT : Coût de l’opération 500 000 € Financement Région : 100 000 € CASE : 400 000 € L’aide de la Région interviendra à hauteur de 20% maximum, dans la limite d’une participation régionale de 1 M€. Cette aide est conditionnée au respect des préconisations de la dernière version validée du référentiel fonctionnel commun haut-normand à la date de mise en place du système billetique. AUTRES ELEMENTS : Indicateurs de suivi Liaisons autres projets Mode de contractualisation Critères d’évaluation 41 PROJET DE TERRITOIRE 2007/2013 Fiche Action Développement d’un Système d’information voyageurs Axe 2 Objectif 1 Fiche n° Fiche élaborée le 8 novembre 2007 Fiche modifiée le Réalisation d’ici 2010 Réalisation d’ici 2013 Maître d’ouvrage : Chef de projet : PRESENTATION DU PROJET : Contexte Objectifs Description Le développement d’un Système d’Aide à l’Exploitation et à l’Information Voyageurs entre dans le cadre de trois problématiques : - Répondre aux enjeux du Plan de Déplacements Urbain, - Accompagner la création d’un BHNS sur l’axe structurant, ce dernier ne pouvant se faire sans une information voyageurs développée. - Satisfaire la loi sur l’accessibilité en permettant à tous d’avoir accès à l’information. Un SAEIV permettra de mieux connaître le fonctionnement de notre réseau, et également de transmettre aux voyageurs ces connaissances afin de l’aider à mieux voyager. Ce type d’outil est aujourd’hui indispensable pour faire fonctionner un réseau de manière optimale et le rendre attractif. Le développement d’un SAEIV sur l’ensemble du réseau de transport urbain devra permettre de réaliser les opérations suivantes : - A l’intérieur des véhicules, annonce auprès des voyageurs des prochains arrêts desservis et des correspondances possibles. - Au points d’arrêts, présentation du temps d’attente avant le passage des prochains véhicules. - Mise à disposition sur Internet d’un calculateur d’itinéraire afin de préparer au mieux son voyage. - Utilisation des SMS pour informer les abonnés de perturbations. - Comptages des montées et descentes à bord des véhicules. - Suivi permanent des véhicules afin d’analyser leurs déplacements et leur ponctualité. En ce qui concerne l’information aux voyageurs, il faudra combiner notamment l’information visuelle et sonore afin de rendre cette information accessible aux voyageurs souffrant de certains handicaps. L’application de ce système touchera dans un premier temps les véhicules et les points d’arrêts de l’axe structurant avant d’être progressivement étendu à l’ensemble des lignes régulières urbaines. 42 Phasage PARTENARIAT ET FINANCEMENT : Coût de l’opération 500 000€ Financement Région : 100 000 € CASE : 400 000 € L’aide de la Région interviendra à hauteur de 20% maximum, dans la limite d’une participation régionale de 1 M€. Cette aide est conditionnée au strict respect de l’engagement de l’autorité organisatrice et de son (ou ses) exploitants à produire des données intermodales qui puissent être mises en commun avec les autres réseaux ; c’est-à-dire qui soient à un format permettant le retraitement pour produire des données mutualisées qui offrent une meilleure information transport aux haut-normands. AUTRES ELEMENTS : Indicateurs de suivi Liaisons autres projets Mode de contractualisation Critères d’évaluation 43 Objectif 2 : Valoriser le patrimoine et le potentiel urbain pour recréer des espaces de lien social au cœur des centralités Réappropriation des espaces délaissés 44 PROJET DE TERRITOIRE 2007/2013 Fiche Action Requalification des friches urbaines et industrielles Axe 2 Objectif 2 Fiche n° Fiche élaborée le 23 février 2007 Fiche modifiée le Réalisation d’ici 2010 Réalisation d’ici 2013 Maître d’ouvrage : CASE Chef de projet : Frédéric Fournier PRESENTATION DU PROJET : Contexte Objectifs Le territoire de la CASE comporte un certain nombre de friches industrielles, ou de quasi-friches (activités réduites sur un ancien site). Le secteur de la gare, les îlots Renault Est et Ouest, le site Audresset à Louviers, ou encore La Haye Malherbe, Pont de l’Arche. Les principaux sites de Louviers ont fait ou font l’objet d’études de réutilisation générale avec l’EPF Normandie. Il sera nécessaire d’affiner ces études et d’appliquer une logique de projet à ces sites en testant la faisabilité d’opérations d’habitat, activités, équipements publics. Développer l’habitat et maintenir l’activité en centre-ville. Développer les services à la population et l’artisanat. Répondre aux besoins en équipements publics. Description 45 Phasage Echéance : 2008/2010 Calendrier : Les études de réutilisation du site Audresset seront conduites en 2008 (maître d’ouvrage EPF Normandie). A programmer dans le cadre du contrat d’agglomération 20072010 : - Requalification des îlots suite à l’élargissement de la rue du 11 novembre à Louviers (2008-2010). Maîtrise d’ouvrage EPFN - Etudes opérationnelles pour l’îlot Renault Est à Louviers (2008) avec faisabilité pour un site de commerces, activités et des logements locatifs. Maîtrise d’ouvrage EPFN D’autres études seront à prévoir en fonction de l’évolution possible de certains sites. PARTENARIAT ET FINANCEMENT : 1- Rue du 11 novembre : étude urbaine + étude de réutilisation 80 000 € HT 2- Îlot Renault Est : Approche opérationnelle 60 000 € HT et étude de marché Coût de l’opération Financement Dépenses Etudes de réutilisation « rue du 11 novembre » Recettes 80 000 EPF Normandie (50%) CASE (25%) CRHN (25%) Dépenses Etude opérationnelle îlot Renault est Recettes 60 000 CASE (25%) EPFN (50%) CRHN (25%) 40 000 20 000 20 000 15 000 30 000 15 000 EPF Normandie, Conseil Régional de Haute Normandie, Etat, communes, bailleurs, Eure Expansion, Chambre des Métiers, CCI, CASE L’aide de la Région pour les études préalables techniques et financières interviendra dans le cadre du Fonds Friches sous condition que celles-ci soient réalisées sous maîtrise d’ouvrage de l’EPFN. Les financements accordés dans le cadre du Fonds Friches sont indiqués à titre informatif et soumis à la validation du Comité Technique Foncier Régional. La participation régionale est alors de 25% du coût TTC de l'intervention. Les collectivités bénéficiaires des opérations (Communes ou Communauté d'agglomération) apporteront au plus 30% du coût TTC de 46 l'intervention. L'EPF Normandie assurera le financement du solde, le cas échéant avec le concours des fonds européens. AUTRES ELEMENTS : Indicateurs de suivi Liaisons autres projets Mode de contractualisation Critères d’évaluation Contrat d’agglomération 276 Programme opérationnel (FSE, Fonds Européens) CPER CUCS droit commun M2 réutilisés 47 Objectif 3 : Favoriser la cohésion sociale du territoire : culture et sport, éléments constitutifs de l’identité territoriale A/ Renforcer l’offre culturelle dans le secteur des arts vivants VI. Favoriser le tourisme culturel urbain par l’obtention du label Agglomération d’art et d’Histoire et mise en valeur du site du Bailliage à Pont de l’Arche, lieu d’interprétation d’art et d’Histoire VII. Création du centre chorégraphique régional « Pôle Eure » à Val de Reuil VIII. Création du centre d’art contemporain à Louviers IX. Aménagement du centre culturel Saint Cyr au Vaudreuil X. Développement des écoles de musique a) Ecole de musique de Louviers b) Ecole de musique de Pont de l’Arche B/ Démocratiser l’accès au savoir, favoriser les liens interculturels et intergénérationnels II. Bibliothèque médiathèque de Pont de l’Arche C/ Développer les activités sportives, facteur de santé et de mixité III. Piscine intercommunale IV. Parcours de canoë kayak 48 PROJET DE TERRITOIRE 2007/2013 Fiche Action : Tourisme culturel urbain Axe 2 Objectif 3 Fiche n° Fiche créée le février 2007 Fiche modifiée septembre 2007 Réalisation d’ici 2010 Réalisation d’ici 2013 Maître d’ouvrage : CASE Chef de projet : Nancy Lecat Derensy PRESENTATION DU PROJET : Contexte La CASE possède un patrimoine architectural important et diversifié : Louviers, ancienne cité drapière / Pont de l’Arche, ancienne cité médiévale, le Bailliage / Poses, ancienne cité de la batellerie / Val de Reuil, cité contemporaine ; sans oublier la richesse du patrimoine rural au rang desquels figure un réseau d’églises de toute beauté (Amfreville-sur-Iton, MesnilJourdain, Louviers, Le Vaudreuil…) ainsi que le site emblématique et historique de la Colline des deux amants qui a donné lieu à l’un des tous premiers poèmes en langue française. Dans ce contexte, la Case vise à utiliser le Baillage de Pont de l’Arche comme site de référence de son centre d’interprétation d’art et d’histoire. La fiche porte sur la valorisation du site parallèlement au financement de l’attaché de conservation du patrimoine qui sera recruté pour valoriser le patrimoine exceptionnel du territoire. Valoriser, à des fins d’attractivité touristique, l’offre culturelle liée aux grands éléments du patrimoine bâti Mise en valeur du patrimoine architectural et historique du territoire Objectifs Mettre en œuvre une entreprise de valorisation culturelle du territoire visant à trouver son prolongement dans la mise en œuvre d’une politique culturelle au sein de la Communauté d’agglomération. Mieux faire connaître aux habitants du territoire leur patrimoine historique, culturel et naturel 49 Description Phasage Recrutement d’un Animateur de l’architecture et du patrimoine dans le cadre de la démarche d’agglomération d’art et d’histoire. L’agent, attaché de conservation du patrimoine, sera recruté en lien direct avec le directeur général des services. Il aura pour mission de coordonner les projets culturels : • promotion des projets et des équipements en lien étroit avec la population, les scolaires, les associations locales • organisation et mise en œuvre de projets culturels (mise en cohérence des différents projets), travail sur les publics • défense d’un tourisme de qualité • formation de guides-conférenciers. • Programme de réhabilitation et de mise en valeur du patrimoine • Créer des événementiels • Suivre le dispositif agglomération d’art et d’histoire en lien avec le Ministère de la culture et de la communication. Echéance : 2008-2010 Calendrier : PARTENARIAT ET FINANCEMENT : 50 Recrutement d’un coordonnateur de projets culturels - coût sur 3 ans : 90.000 €. Financement par la CASE 60 000 €. L’aide de la Région interviendra si le poste créé vise à élaborer une stratégie de développement culturel pour le territoire et à la mettre en œuvre (financement pour une période de deux ans, à hauteur de 50% du poste ; aide plafonnée à 30 000 € / an). Elle sera accordée annuellement, sous réserve de l’examen du bilan évaluatif de l’année précédente et sur production d’un rapport d’activité. Coût de l’opération Proposition Création d’un centre d’interprétation d’art et d’histoire situé au Bailliage de Pont de l’Arche, site classé à l’inventaire supplémentaire des bâtiments historiques depuis 2003 et en voie d’acquisition par la Case : DEPENSES € HT RECETTES Etudes 50 000 CASE (30 %) 450.000 Batiment 860 000 CRHN fradt (25%) 90 000 subvention Jardins vrd plafonnée à 250.000 CG27 (30%) 200.000 Etat (Drac) 10 % 100.000 1 000 000 1 000 000 Conformément aux dispositions prises dans le cadre du plan climat régional, le soutien de la Région sur la réhabilitation du Bailliage et la création d’un centre d’interprétation d’art et d’histoire est conditionné à une diminution significative de la consommation énergétique du bâtiment, calculée en énergie primaire, conformément aux modalités de calcul définies par la RT 2005. Financement Région, Conseil Général de l’Eure, Etat AUTRES ELEMENTS : Indicateurs de suivi Liaisons autres projets Projets concernant les axes « entretien et valorisation du patrimoine culturel » et « développement d’une politique culturelle » Eglise Saint Cyr du Vaudreuil Centre d’art Contemporain à Louviers 51 Contrat d’agglomération 276 Programme opérationnel (FSE, Fonds Européens) Mode de contractualisation CPER CUCS droit commun Prise en compte d’une démarche qualité liée à la politique touristique de la case Mise en valeur et connaissance du patrimoine culturel du Critères d’évaluation territoire par ses habitants et ses visiteurs Croissance des sollicitations des guides conférenciers 52 PROJET DE TERRITOIRE 2007/2013 Fiche Action Centre Chorégraphique Régional « Pôle Eure » à Val de Reuil Axe 2 Objectif 3 Fiche n° Fiche élaborée le 22 février 2007 Fiche modifiée le 15 10 2007 Réalisation d’ici 2013 X Réalisation d’ici 2010 Maître d’ouvrage : Ville de Val de Reuil Chef de Projet : PRESENTATION DU PROJET : La convention 2005/2006/2007 signée par la Compagnie BeauGeste avec l’Etat et le ministère de la culture met en justes perspectives le projet d’extension du « Dancing » au regard de son fort enjeu régional. Contexte Cette convention indique que : « L’aide aux compagnies chorégraphiques conventionnées répond à un haut niveau d’exigence artistique. Les artistes concernés représentent une référence nationale et internationale (129 représentations dont 19 en région soit au total 25 546 spectateurs). » La Compagnie Beau-Geste compte 7 permanents et emploie 41 intermittents et contractuels. Elle fait partie des Compagnies chorégraphiques de haut-niveau artistique dites « Compagnies chorégraphiques conventionnées » Le projet artistique et culturel de la Compagnie se déploie sur quatre axes : 1) la création 2) la recherche 3) la diffusion 4) et surtout l’implantation et le développement des activités du studio de l’Ile du Roy de Val-de-Reuil Ce développement d’activités implique de rechercher les moyens nécessaires pour adapter les outils de travail au projet de création d’un pôle de création chorégraphique sur l’Ile. » 53 L’enjeu est posé, il dépasse largement les limites de la commune d’accueil. Il inscrit, au-delà de Val-de-Reuil, l’agglomération dans la réflexion globale menée par l’Etat sur le territoire culturel régional et les liens qui seraient pertinents avec le centre chorégraphique régional du Havre et l’Opéra de Rouen. Il y a plus d’un an que la DRAC de Haute-Normandie représentée par Madame Chantenay-Dolto et Marc Lebourhis chargé du théâtre et de la danse, la Région représentée par Valérie Fourneyron, le Département par Janick Lesoeur, viceprésidente du Conseil général et la Compagnie représentée par Dominique Boivin posaient les bases de ce projet et actaient la nécessité d’une étude de faisabilité portant sur l’extension des locaux actuels. Objectifs Description La compagnie a été sollicitée par les collectivités territoriales pour leur soumettre le projet. En terme d’aménagement du territoire, il s’agit de la création d’un centre chorégraphique régional dédié à la danse contemporaine, ayant vocation à devenir un « Pôle Eure » le long de la vallée de la Seine, qui augmente : - la capacité de travail (répétitions de la compagnie), - l’hébergement d’autres troupes en résidence, mise en place d’ateliers de sensibilisation, - la capacité d’accueil du public et centralise sur un lieu unique l’ensemble des activités de la compagnie, - la dimension pédagogique Créée en 1981 et installée depuis 1997 sur l’Ile du Roi de Val-de-Reuil, la compagnie BEAU GESTE a développé ses activités artistiques autour de plusieurs axes : - La création de pièces et matériaux chorégraphiques en favorisant la recherche et la rencontre avec les artistes - La diffusion de son répertoire en France et à l’étranger, permettant de toucher tous les publics, dans les lieux culturels ou atypiques - La transmission par la mise en place d’ateliers, de stages et la présentation de spectacles de sensibilisation - Les actions de proximité comme la création d’évènements, de présentations ou répétitions publiques dans le « Dancing » - studio de la compagnie – et la mise à disposition de cet outil de travail à de nombreuses compagnies de danse. L’accroissement constant de ces différents domaines d’activités de la compagnie a révélé les limites du Dancing qui ne répond plus à tous les besoins de la compagnie : - La difficulté d’allier leur travail de création, de 54 - - recherche et de pédagogie avec notre envie de proposer de véritables résidences aux compagnies accueillies (en termes de durée, d’espace et de plages horaires) La possibilité d’accueil du public est trop réduite lors de présentations La difficulté de trouver un lieu pour présenter nos évènements à Val-de-Reuil et les nombreux problèmes ou contraintes techniques liés aux équipements non adaptés au spectacle Le projet de proposer des universités d’été ou des stages longs rassemblant danseurs et chorégraphes autour d’une recherche commune Ce projet d’extension, grâce à la création d’un nouvel espace à l’architecture contemporaine originale avec une surface de jeu et une jauge publique plus importante, permettra de développer le travail que mène la compagnie BEAU GESTE depuis de nombreuses années sur l’Ile du Roi pour favoriser la rencontre entre les artistes et le public. Compte tenu de l’environnement naturel, l’espace de travail et de représentation pourrait prendre la forme d’une structure en charpente bois et couverture toile permettant à la compagnie Beau-Geste de travailler et de recevoir du public à côté de sa salle de répétition de base. Son architecture s’apparenterait à certaines constructions traditionnelles normandes (granges en forme de bateau renversé). Le chaume pourrait être remplacé par de la toile et deux auvents latéraux borderaient la grange. Elle doit pouvoir accueillir jusqu’à 300 personnes assises sur des gradins. Les contraintes locales seront prises en compte pour le calcul des charges neige et vent. Cette construction nécessiterait l’installation de la charpente, la toiture et la structuration intérieure, scénique du nouveau bâtiment. Il faut prévoir une liaison avec l’ancien équipement et une grande qualité environnementale dans les aménagements extérieurs. Le projet est susceptible d’évoluer quant à sa localisation. Phasage Echéance : Calendrier : Etude 2ème trimestre 2008 et début travaux 1er semestre 2009 55 PARTENARIAT ET FINANCEMENT : DEPENSES Coût de l’opération Viabilisation Intervention sur bâtiment existant Salle de spectacle Aménagement des espaces extérieurs Imprévu environ 20%, assurances et honoraires divers Coût total RECETTES Région CG27 Autres Total € HT 80 000 290 000 750 000 260 000 276 000 1 656 000 421 800 € 331 000 € 903 200 € 1 656 000 € Financement L’aide de la Région se décompose de la manière suivante : 150 000 € (crédits sectoriels) pour la salle de spectacle ; 271 800 € (FRADT) pour les autres postes de dépenses du projet. En application du Plan Climat Régional, le soutien de la Région est conditionné au respect de la THPE 2005 (soit RT 2005-20%) pour les constructions neuves et à une diminution significative de la consommation énergétique, calculée en énergie primaire pour la réhabilitation, conformément aux modalités de calcul définies par la RT 2005. AUTRES ELEMENTS : Indicateurs de suivi Liaisons autres projets Mode de contractualisation Contrat d’agglomération 276 Programme opérationnel (FSE, Fonds Européens) CPER CUCS droit commun Critères d’évaluation 56 PROJET DE TERRITOIRE 2007/2013 Fiche Action Création du Centre d’art contemporain à Louviers Axe 2 Objectif 3 Fiche n° Fiche élaborée le 22 février 2007 Fiche modifiée le 30 octobre 2007 Réalisation d’ici 2010 Réalisation d’ici 2013 Maître d’ouvrage : Ville de Louviers Chef de projet : Michel Natier PRESENTATION DU PROJET : La Ville de Louviers met en place depuis plusieurs années un travail sur l’art contemporain : des actions de sensibilisations sont proposées dans les quartiers de la Ville, des expositions ont été présentées, des ateliers d’art visuel permettent de développer une pratique non professionnelle… La création d’un équipement dédié à l’art contemporain permettrait de prolonger et développer ce travail, à travers un projet basé sur trois axes : exposition, création, et pédagogie. Contexte Objectifs La Halle Wonder est un édifice de la fin du 19ème siècle, bâtiment industriel (textile) représentatif de l’histoire lovérienne, d’un intérêt esthétique et historique indéniable. Or des travaux d’ampleur sont indispensables pour assurer sa préservation et sa mise en valeur. Les grands espaces offerts par ce bâtiment et sa configuration semblent correspondre parfaitement aux besoins d’un Centre d’art contemporain. • Art contemporain : o Sensibiliser le public à l’art contemporain par des actions de diffusion et médiation o Permettre la formation et la préparation aux écoles d’art visuel o Développer les pratiques artistiques o Travail d’aide à la création par l’accueil d’artistes plasticiens en résidence • Réhabilitation d’une friche industrielle Description 57 Echéance : Calendrier : Etudes : 2008 Appel d’offres : 1er semestre 2009 Travaux : 2ème semestre 2009-2010 Phasage PARTENARIAT ET FINANCEMENT : Coût de l’opération Budget prévisionnel : • 1 500 000€ HT, hors rachat du bâtiment à l’Etablissement Public Foncier de Normandie. • 100.000 € HT pour l’étude architecturale avant réalisation du site à l’intérieur du bâti. Centre d’art contemporain Financement Bâtiment Etudes Total Ville de Louviers Région HauteNormandie 530.000 70.000 600.000 450.000 30.000 480.000 Conseil Général 300.000 300.000 CASE 220.000 0 220.000 Total 1.500.000 100.000 1.600.000 Conformément aux dispositions prises dans le cadre du plan climat régional, le soutien de la Région sur la réhabilitation du bâtiment est conditionnée à une diminution significative de sa consommation énergétique, calculée en énergie primaire, conformément aux modalités de calcul définies par la RT 2005. AUTRES ELEMENTS : Indicateurs de suivi Eglise Saint-Cyr au Vaudreuil Agglomération d’Art et d’Histoire Contrat d’agglomération 276 Programme opérationnel (FSE, Fonds Européens) Mode de contractualisation CPER CUCS droit commun Liaisons autres projets Critères d’évaluation 58 PROJET DE TERRITOIRE 2007/2013 Fiche Action Aménagement du centre culturel Saint-Cyr au Vaudreuil Axe 2 Objectif 3 Fiche n° 6 Fiche élaborée le 23 février 2007 Fiche modifiée le septembre 2007 Réalisation d’ici 2010 Réalisation d’ici 2013 Maître d’ouvrage : Commune du Vaudreuil Chef de Projet : PRESENTATION DU PROJET : Contexte Redonner vie à une église désacralisée située au cœur du village en créant un espace lié à l’action culturelle. Objectifs Transformer en espace culturel de qualité une église désacralisée Description Aménager un espace culturel dédié au spectacle vivant et à l’amélioration de l’offre en matière d’expositions d’art plastique, de conférences dédiées à l’écriture et à la lecture. La programmation se fera en complémentarité des interventions de la Scène Nationale Evreux-Louviers sur Louviers, Pont de l’Arche et Val de Reuil. Le projet prolonge la démarche d’agglomération d’Art et d’histoire et permet la mise en réseaux de sites culturels avec notamment la création du centre d’art contemporain de Louviers. Phasage Echéance : 2009-2010 Calendrier : 59 PARTENARIAT ET FINANCEMENT : Coût de l’opération Financement DEPENSES € HT Etudes diverses : Maîtrise d’œuvre, BET Structure, BET fluide, acousticiens, éclairagiste, études de sol, bureau de contrôle, SPS 382 500 Bâtiment : Réhabilitation du bâti (réfection structurel du bâtiment) 502 816 Transformation du bâtiment pour répondre aux normes d’accueil du public 433 388 Aménagement du bâtiment en espace culturel 309 850 Aménagement extérieur : Aménagement paysager 30 000 Aménagement de la voirie d’accès au parking (création d’un parking en revêtement naturel, déplacement du monument aux morts, mobilier urbain, éclairage public) 236 915 Coût total de l’opération 1 895 469 CRHN fradt plafonné à CG27 Autres Total 20% 379 094 € 240 000 € 1 276 375 € 1 895 469 € Conformément aux dispositions prises dans le cadre du plan climat régional, le soutien de la Région sur la réhabilitation du bâtiment est conditionné à une diminution significative de sa consommation énergétique, calculée en énergie primaire, conformément aux modalités de calcul définies par la RT 2005. AUTRES ELEMENTS : Indicateurs de suivi Liaisons autres projets Centre d’art contemporain de Louviers Agglomération d’Art et d’Histoire Contrat d’agglomération 276 Programme opérationnel (FSE, Fonds Européens) Mode de contractualisation CPER CUCS droit commun Qualité des prestations présentées, dans le cadre d’un projet culturel de territoire Critères d’évaluation Nombre de manifestations Participation du public 60 PROJET DE TERRITOIRE 2007/2013 Fiche Action Restructuration de l’école municipale de musique de Louviers Axe 2 Objectif 3 Fiche n° Fiche élaborée le 22 février 2007 Fiche modifiée le Réalisation d’ici 2010 Réalisation d’ici 2013 Maître d’ouvrage : Ville de Louviers Chef de projet : Jean-Jacques Coquelet PRESENTATION DU PROJET : Le Cloître des Pénitents, monument du 17ème siècle d’une grande valeur historique et patrimoniale, abrite depuis 1990 l’école municipale de musique de Louviers. Cette école compte 430 élèves et met en oeuvre en matière d’enseignement artistique et action culturelle un projet dynamique et ambitieux : par la place donnée aux pratiques collectives, par la fréquence et la qualité des actions de diffusion, par sa réelle implication sur le territoire (travail en réseau et en partenariat). Contexte Le développement de l’école est cependant freiné à l’heure actuelle par les contraintes du bâtiment qui l’abrite : vétusté des locaux, exiguïté, organisation interne inadaptée à une école de musique (absence d’isolation phonique, étroitesse des salles de cours, accueil inexistant,…). Des travaux de restructuration et d’agrandissement sont donc indispensables pour que l’école poursuive son développement : évolution du projet pédagogique, élargissement des disciplines enseignées, et augmentation du nombre d’élèves (de nombreuses demandes ne peuvent pas à l’heure actuelle être satisfaites). 61 En outre, l’objectif de sauvegarde du cloître des pénitents, édifice inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, rend impérative et urgente une intervention d’ampleur sur le bâtiment et les ruines qui y sont attachées. Le mise en valeur de cet élément majeur du patrimoine local représente par ailleurs un atout essentiel pour le territoire en terme de développement touristique. La municipalité de Louviers a donc entrepris un projet de rénovation et restructuration du bâtiment, permettant d’atteindre deux objectifs : développement de l’enseignement artistique et sauvegarde du patrimoine. Un soin particulier sera porté à la qualité écologique de la réhabilitation. La toiture de l'extension qui sera réalisée dans l'ancien Moulin à Huile sera végétalisée. Par ailleurs, une étude hydrogéologique sera réalisée devant permettre de connaître les possibilités de chauffage du bâtiment par géothermie. Enfin ce bâtiment devra respecter la RT 2005, et bénéficiera en plus d'un traitement acoustique et thermique de grande qualité pour assurer un confort d'utilisation aux usagers, et éviter toute gêne pour l'environnement immédiat. - Objectifs - Développer quantitativement l’offre d’enseignement artistique sur le territoire Développer qualitativement l’offre d’enseignement artistique sur le territoire : o Améliorer les conditions d’enseignement o Permettre l’évolution du projet pédagogique par la création d’outils adaptés Développer la politique de sensibilisation et médiation dans le domaine musical Faciliter le travail en réseau entre les écoles de musique du territoire Préserver et mettre en valeur le patrimoine historique Description Echéance : Phasage Calendrier : 62 PARTENARIAT ET FINANCEMENT : Estimation prévisionnelle des l’opération Estimation prévisionnelle des travaux Plan de financement prévisionnel (Cf annexes) Coût de l’opération Financement AUTRES ELEMENTS : Indicateurs de suivi Liaisons autres projets Mode de contractualisation Critères d’évaluation Contrat d’agglomération 276 Programme opérationnel (FSE, Fonds Européens) CPER CUCS droit commun Projets partagés avec les autres écoles de musique du territoire 63 64 ANNEXES ESTIMATION PREVISIONNELLE DE L’OPERATION Objet Montant prévisionnel en Euros HT Organisation du concours sur esquisse Publication BOAMP (annonce + avis d’attribution) Frais de participation au jury de 3 architectes Indemnisation des 4 candidats non retenus sous-total 1 000,00 1 950,00 72 000,00 74 950,00 sous-total 514 722,60 7 565,00 6 052,00 15 130,00 543 469,60 sous-total 3 000,00 42 960,00 12 557,70 58 517,70 sous-total 1 000,00 5 000,00 6 000,00 sous-total 3 026 000,00 3 026 000,00 sous-total 7 500,00 4 000,00 3 500,00 15 000,00 sous-total 20 000,00 40 000,00 60 000,00- sous-total 105 910,00 105 910,00 Missions de Maîtrise d'Oeuvre et de contrôles Architecte et BET associés Coordonnateur SPS (0,25% du coût des travaux) Coordonnateur SSI (0,20% du coût des travaux) Bureau de contrôle (0,50% du coût des travaux) Opérations préalables Visite subaquatique Sondages de sol Relevé géomètre Appel d'offres Publication BOAMP (annonce + avis d’attribution) Photocopies / tirages de plans Travaux de construction (voir détail ci-dessous) Estimation coût des travaux (stade concours Esquisse) Mise en service Concessionnaires Police d'assurance Dommages-Ouvrages Défense incendie Signalétique intérieure Equipements matériels mobiliers Divers et imprévus Aléas de chantier (3,50% du coût des travaux) MONTANT GLOBAL DE L'OPERATION 65 3 889 847,30 ESTIMATION PREVISIONNELLE DES TRAVAUX Coût des travaux valeur Janvier 2006 – en phase Esquisse Désignation 1 Montant prévisionnel en Euros HT ENVELOPPE Installations de chantier Curage, démolitions – travaux préparatoires 70 505,00 84 323,98 20 680,00 829 403,00 10 100,00 36 900,00 191 144,20 24 733,28 991 965,99 12 079,60 44 132,40 228 608,46 94 900,00 113 500,40 SECOND ŒUVRE Cloisons, doublages, isolations Menuiseries intérieures Serrurerie Faux-plafonds Revêtements de sols Peinture, revêtements muraux 182 095,00 83 840,00 97 174,00 60 620,00 95 128,00 69 484,80 217 785,62 100 272,64 116 220,10 72 501,52 113 773,09 83 103,82 LOTS TECHNIQUES Plomberie Chauffage, ventilation, climatisation Electricité – Courants faibles Electricité – Courants forts Appareil élévateur 26 100,00 524 693,00 95 540,00 409 618,00 114 300,00 31 215,60 627 532,83 114 265,84 489 903,13 136 702,80 AMENAGEMENTS EXTERIEURS Surfaces extérieures - VRD 13 775,00 16 474,90 3 026 000,00 3 619 096,00 Terrassements, maçonneries, Gros-œuvre Charpente Etanchéité, couverture Menuiseries extérieures – vitrerie Occultation Ravalement 2 3 4 Montant prévisionnel en Euros TTC TOTAL 66 PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DEPENSES MONTANT H.T. EN EUROS Organisation du concours sur esquisse 74 950 Missions de maîtrise d’œuvre et de contrôles 543 470 Opérations préalables 58 520 Appel d'offres – marchés de travaux 6 000 Travaux de construction 3 026 000 Mise en service 15 000 Equipements 60 000 Divers et imprévus 105 907 TOTAL H.T. 3 889 847 RECETTES DRAC (Etat) 388 985 € (subvention attendue : 20% du montant H.T. sur la partie réhabilitation, estimée à 50 % des travaux, soit 10 %) CONSEIL REGIONAL FRADT (30%) Subvention plafonnée à 1 166 954 € CONSEIL GENERAL 983 477 € CASE (subvention attendue : 10% du montant H.T.) 388 985 € VILLE DE LOUVIERS (fonds propres) 961 446 € TOTAL H.T. 3 889 847 € Conformément aux dispositions prises dans le cadre du plan climat régional, le soutien de la Région sur la réhabilitation du bâtiment est conditionné à une diminution significative de sa consommation énergétique, calculée en énergie primaire, conformément aux modalités de calcul définies par la RT 2005. Concernant la construction neuve, conformément aux dispositions prises dans le cadre du plan climat régional, le soutien de la Région est conditionné au respect de la THPE 2005 (soit RT 2005-20%) 67 PROJET DE TERRITOIRE 2007/2013 Fiche Action Ecole de musique intercommunale Pont de l’Arche Axe 2 Objectif 3 Fiche n° Fiche élaborée le février 2007 Fiche modifiée le 7 juin 2007 Réalisation d’ici 2010 Réalisation d’ici 2013 Maître d’ouvrage : Commune de Pont de l’Arche Chef de Projet : Patricia Vasseur PRESENTATION DU PROJET : Contexte L’Ecole de musique intercommunale située dans les locaux du centre de loisirs reçoit environ 250 élèves dans des locaux non sécurisés, vétustes et exigus. Objectifs Des travaux de réhabilitation lourde, voire une nouvelle construction sont indispensables au développement de l’école. Description Phasage - création d’une salle de danse création d’une salle pour orchestre mise au normes phoniques et de sécurité Echéance : Calendrier : Etudes 2009 Réalisation 2010/2011 68 PARTENARIAT ET FINANCEMENT : Coût de l’opération Etude 60.000 € puis travaux 440.000 € HT Ecole musique de Pontde-l’Arche Financement Région Conseil Commune HauteGénéral Normandie Etat Total Etude Bâtiment 50.000 18.000 132.000 200.000 100.000 Total 50.000 150.000 200.000 100.000 500.000 Conformément aux dispositions prises dans le cadre du plan climat régional, le soutien de la Région sur la réhabilitation du bâtiment est conditionné à une diminution significative de sa consommation énergétique, calculée en énergie primaire, conformément aux modalités de calcul définies par la RT 2005. Pour une construction neuve, le soutien de la Région est conditionné au respect de la THPE 2005 (soit RT 2005-20%) AUTRES ELEMENTS : Indicateurs de suivi Liaisons autres projets Contrat d’agglomération 276 Programme opérationnel (FSE, Fonds Européens) CPER Mode de contractualisation CUCS droit commun Critères d’évaluation Projets partagés avec les autres écoles de musique du territoire 69 PROJET DE TERRITOIRE 2007/2013 Fiche Action Bibliothèque médiathèque Pont de l’Arche Axe 2 Objectif 3 Fiche n° Fiche élaborée le 26 février 2007 Fiche modifiée le Réalisation d’ici 2010 Réalisation d’ici 2013 Maître d’ouvrage : Ville de Pont de l’Arche Chef de projet : PRESENTATION DU PROJET : Contexte Constat d’un déficit de bibliothèque médiathèque sur la rive gauche de l’Eure entre Louviers et Alizay Objectifs - Description Phasage Permettre le développement de la lecture, de l’accès aux nouvelles technologies Promouvoir une offre culturelle qualitative et hétérogène Assurer le maillage du territoire Construction ou réhabilitation de locaux existants pour arriver à une bibliothèque médiathèque Echéance : 2010 Calendrier : 70 PARTENARIAT ET FINANCEMENT : Etude 60.000 € puis travaux 440.000 € HT Coût de l’opération Bibliothèque de Pont-del’Arche Financement Conseil Général Région Haute- Commune Normandie Etudes 200.000 Bâtiment 200.000 Total 12.000 12.000 Total 288.000 288.000 500.000 AUTRES ELEMENTS : Indicateurs de suivi Liaisons autres projets Mode de contractualisation Critères d’évaluation Contrat d’agglomération 276 Programme opérationnel (FSE, Fonds Européens) CPER CUCS droit commun Mise en réseau des médiathèques du territoire 71 PROJET DE TERRITOIRE 2007/2013 Fiche Action Construction d’une intercommunale Axe 2 Objectif 3 Fiche n° Fiche créée le 20.04.07 Fiche modifiée le 6 juin 2007 piscine Maître d’ouvrage : Case Chef de projet : Françoise Lepiller (phase étude de définition) Réalisation d’ici 2010 Réalisation d’ici 2013 PRESENTATION DU PROJET : Contexte Construction d’équipement (s) aquatique (s) sur le territoire de la CASE . Sur un territoire de 29 communes et 64.000 habitants qui ne disposent que de deux piscines dont une est manifestement inadaptée (la piscine de Louviers est au départ conçue en complément d’un équipement qui a depuis disparu). L’aquiement a vocation à répondre au besoin du public et des scolaires et à améliorer l’attractivité du territoire. Objectifs Répondre aux besoins des habitants, des scolaires, clubs sportifs, bébés nageurs, touristes, personnes âgées…. Description Mission de faisabilité, de programmation et d’assistance à maîtrise d’ouvrage Phasage Echéance – Après de nombreuses réunions préparatoires en 2007, incluant notamment la communauté de communes de Seine Bord, une première étude a été lancée en 2008 dont les résultats sont attendus pour la fin 2008. La programmation des travaux sera réalisé à la suite de cette étude. La réalisation effective des travaux doit avoir lieu fin 2009 pour une réalisation en 2010. 72 PARTENARIAT ET FINANCEMENT : Coût de l’opération 12 000 000 € dont Etude 20 000 € CASE – CC Seine-Bord – Région – Conseil général 27 - Etat Financement Région 600 000 € (30% d’une dépense subventionnable plafonnée à 2M €) CG27 2 000 000 € CASE 9 400 000 € Concernant la construction neuve, conformément aux dispositions prises dans le cadre du plan climat régional, le soutien de la Région est conditionné au respect de la THPE 2005 (soit RT 2005-20%) AUTRES ELEMENTS : Indicateurs de suivi Fréquentation du public et des scolaires, attractivité du territoire Liaisons autres projets Contrat d’agglomération 276 Programme opérationnel (Feder, Fse …) Mode de contractualisation CPER Droit commun Critères d’évaluation - nombre d’emplois créés nombre d’entrées (fréquentations) 73 PROJET DE TERRITOIRE 2007/2013 Fiche Action : Parcours pour canoë-kayak sur l’Eure d’Acquigny à Pont de l’Arche Axe 2 Objectif 3 Fiche n° Fiche créée le Fiche modifiée septembre 2007 Réalisation d’ici 2010 Réalisation d’ici 2013 Maître d’ouvrage : CASE Chef de projet : Nancy LECAT-DERENSY PRESENTATION DU PROJET : Ce projet complète le développement du tourisme fluvial. En effet, après avoir développé l’accueil des plaisanciers sur la Seine, il semble important d’offrir en complémentarité une offre de loisirs sur l’Eure grâce à la mise en place d’un parcours de canoë-kayak entre Acquigny et Pont de l’Arche. Contexte Le débit de la rivière et sa configuration actuelle ne permettent pas de créer un parcours en eaux vives, mais autorisent l’aménagement d’un équipement à vocation familiale et ludique. Le territoire a la chance de pouvoir s’appuyer sur une association sportive particulièrement dynamique qui veille depuis trente années à la qualité de la rivière et aux bons rapports avec tous ses usagers (sociétés de pêches…) Objectifs Viser à une exploitation écologique de la rivière tout en incitant au développement d’une pratique du canoë sous ses aspects ludiques, sportifs pédagogiques et familiaux. Description Sur l’Eure La rivière est barrée par des obstacles qui nécessitent la réalisation de passes ou de facilités de portage : Acquigny : ponton La Villette : passe pour le barrage Le Vaudreuil : aménagement pour portage Chute au centre équestre de la Motte : aménagement sécurité du site – idem pour l’Ile du Roy Pont de l’Arche : ponton d’arrêt 74 Sur l’Andelle Sur l’Andelle, site remarquable permettant une pratique plus sportive du canoë, on peut envisager la mise en place de deux pontons, dont un à la confluence pour garantir la sécurité du trajet. Une signalisation doit être mise en place Echéance : 2009-2011 Calendrier : Phasage PARTENARIAT ET FINANCEMENT : Coût l’opération de 500 000€ Financement Case Région HauteNormandie Conseil Général Total 200.000 200.000 100.000 500.000 Parcours canoë kayak AUTRES ELEMENTS : Amélioration des pratiques sportives et de la surveillance de la rivière Indicateurs de suivi développement du canoë auprès des scolaires (collèges) Liaisons autres projets Développement du tourisme fluvial Contrat d’agglomération 276 Programme opérationnel (FSE, Fonds Européens) CPER Mode de contractualisation CUCS droit commun Critères d’évaluation Fréquentation 75 Objectif 4 : Développer un habitat porteur de mixité, d'intégration sociale et respectueux de l'environnement Mise en œuvre du PLH 76 PROJET DE TERRITOIRE 2007/2013 Fiche Action Mise en œuvre du PLH PLH 1 : 2004-2009 PLH 2 : 2009-2014 Axe 2 Objectif 4 Fiche n° 1 Fiche élaborée le février 2007 Fiche modifiée le 6 juin 2007 Réalisation d’ici 2010 Réalisation d’ici 2013 Maître d’ouvrage : CASE, bailleurs Chef de projet : Frédéric FOURNIER PRESENTATION DU PROJET : La CASE poursuit sa politique de mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat (PLH) afin de répondre aux besoins de la population en matière de logements. Cette politique prend de multiples formes : Contexte I- Réalisation d’opérations d’aménagement d’habitat pour développer une offre diversifiée sur le territoire. La CASE et les communes concernées prennent en charge le déficit d’opération, la CASE supportant tous les frais pour les logements aidés. Des équipements publics exceptionnels, réalisés à l’occasion de ces opérations d’intérêt communautaire plus que local, font l’objet de demandes de subvention (ZAC de la Côte de la Justice, ZAC Ferme équestre…) 77 II- Subventions aux logements aidés et fonds de minoration foncière. 1/ Subvention pour la construction ou la réhabilitation de logements aidés, en zone ANRU ou hors zone, comprenant les logements foyers ou relais. La CASE finance les logements aidés selon les grilles d’évaluation du PLH. En moyenne : - logement neuf : 2 400 à 3 600 €/logement - logement réhabilité : 5 à 10 % du coût des travaux 2/ Fonds de minoration foncière * Foncier dévolu au logement dans le PAF (2007-2013) : 4 880 000 € (estimation) dont locatif : 25 % 4 880 000 x 25 % = 1 222 000 € Taux d’intervention fonds de minoration foncière : 40 % Montant foncier minoré : 1 222 000 x 40 % = 488 800 € Dépenses Foncier minoré : Recettes 488 800 CASE Autres 488 800 244 400 244 400 488 800 III- Présentation des opérations d’aménagement en cours ou à l’étude A- Opérations à lancer Les opérations mentionnées se situent au stade des études, les plus générales étant menées dans le cadre des Plans Locaux d'Urbanisme. Ces études détermineront le montant des investissements nécessaires (travaux de voirie et réseaux divers, paysagement, équilibre financier des opérations). ZAC Côte de la Justice Localisation : Louviers (11 ha) Contexte : prolongement de l'action de renouvellement urbain sur le quartier de Maison Rouge (opération ANRU en cours de définition) Capacité en logements : 170 à 210 environ 78 Financement travaux mail piétons et placette 30 % 189 000 € CASE 40 % 252 000 € CG27 30 % Subv plafonnée à CRHN fradt 30% 189 000 € TOTAL 100 % 630 000 € Financement/ Bilan Dépenses (M € HT) Recettes (M € HT) Foncier* Ventes terrains 2,1 Travaux 2,7 Subventions 0,6 divers Participations 2,7 2,7 * hors voiries internes à la charge des constructeurs ZAC Ferme équestre Localisation : « ZAC 3 » du POS de Val de Reuil Capacité en logements : 220 environ Financement des travaux (parc paysager hors logements) 1 764 999 € CASE 400 000 € CG27 Subvention CRHN fradt 30% plafonnée à 927 857 € TOTAL 3 092 856 € Descriptif des travaux : Les coûts d’aménagement de chaque zone d’habitat devra être équilibré avec les participations de la CASE, des communes concernées et toutes autres subventions possibles, en sus des recettes provenant des ventes de terrains (cf bilans estimatifs). Certains équipements publics réalisés à l’occasion de ces opérations ne peuvent être imputées intégralement au bilan de celles-ci en raison de leur intérêt dépassant celui de la zone d’aménagement. Pour la zone de la Côte de la Justice à Louviers, il s’agit de travaux de réalisation du mail piéton et de la placette reliant le quartier Maison Rouge, sur lequel porte une opération spécifique de rénovation urbaine, et le nouveau quartier. Les aménagements paysagers et piétons permettent de désenclaver la ZUS Maison Rouge et de la relier au bois et espaces naturels de la Côte de la Justice. Travaux possibles en 2007-2008 sous réserve des autorisations 79 lois sur l’eau et archéologiques. Pour la ferme équestre à Val de Reuil, il s’agit d’aménager un parc de 4 ha environ pour constituer le premier maillon d’une coulée verte autour de la commune qui aura des fonctions paysagères récréatives et de corridor biologique. La programmation de cet espace lui donne un statut de « parc de développement durable » et lui donne un rôle structurant au niveau de l’agglomération entière. - Il assure l’assainissement pluvial alternatif de toute l’urbanisation nouvelle grâce à un réseau de fossés et de bassins paysagers mettant en scène le rapport de l’habitat à la nature. - Il permet de recréer une continuité avec les espaces naturels environnants tout en ménageant divers espaces illustrant la transition entre la forêt de bord et la rivière Eure : zones boisées, grande prairie fauchée, zone humide. Là se situe également son rôle de corridor biologique et d’habitat diversifié pour la flore voire la petite faune locale (oiseaux, rongeurs, etc…) - Il a également un rôle social et récréatif : l’intérêt du paysagement et de l’illustration concrète des principes de développement durable lui confère une dimension pédagogique. L’implantation proposée de quelques jardins familiaux ou d’un verger normand accessible au public, ainsi qu’à l’ensemble des promenades et des zones de rencontres en font un lieu de sociabilisation et de détente à l’échelle de l’agglomération. B- Nouvelles opérations * Etudes d’aménagement de zone d’habitat : - Les Génétriaux à la Haye Malherbe (partie Habitat) - Ilôt de la Mairie à Vironvay - Rue Neuve à la Haye Malherbe - Dessus de la Grand Mare à Amfreville-sous-les-Monts - Les Masures à Poses - L’entrée de ville sud de Pont de l’Arche - Le centre village d’Herqueville - Les Quatre Acres à Incarville - Le centre-bourg de Léry - Louviers opération bio-climatique Coût global des études (estimation) : DEPENSES (sur 6 ans) - études de faisabilité 300 000 € HT - étude de réalisation (ZAC, lotissement)….. 600 000 € HT ----------------900 000 € HT 80 Ces études sont à réaliser sur la période 2008-2010. DEPENSES (sur trois ans) 270 000 € HT RECETTES - ETAT FNADT - CG27 - CASE 135 000 € HT 20 000 € HT 115 000 € HT ----------------270 000 € HT La mise en œuvre du Programme d’Action Foncière avec l’EPF Normandie permettra de lancer les acquisitions et les études pour de nouvelles zones de capacité moyenne (15 à 80 logements diversifiés environ) : - Les Génétriaux à la Haye Malherbe (partie Habitat) - Ilôt de la Mairie à Vironvay - Rue Neuve à la Haye Malherbe - Dessus de la Grand Mare à Amfreville-sous-les-Monts - Les Masures à Poses - L’entrée de ville sud de Pont de l’Arche - Le centre village d’Herqueville - Les Quatre Acres à Incarville - Le Clos Fossier au Manoir sur Seine - Le Monthonnier à la Haye Malherbe (zones programmées pour une acquisition 2007-2013 dans le PAF). Description Phasage Echéance : Calendrier : PARTENARIAT ET FINANCEMENT : Coût de l’opération Financement 81 AUTRES ELEMENTS : Liaisons autres projets - Rénovation urbaine à Val de Reuil et Louviers - Projets de requalification des communes Contrat d’agglomération 276 Programme opérationnel (FSE, Fonds Européens) CPER Mode de contractualisation CUCS droit commun - Nombre de logements crées/réhabilités - Atteinte des objectifs du PLH par type de logements et par secteur géographique - Nombre/part des énergies renouvelables dans les Critères d’évaluation constructions ou réhabilitations - Bilan carbone des opérations de construction/réhabilitation de logements 82 AXE 3 / L'ENVIRONNEMENT: UN ATOUT POUR L'AGGLOMERATION La CASE est particulièrement active, dans le cadre de ses compétences, dans la gestion de l'eau: eau potable, assainissement, rivières. Ces actions sont mises en œuvre dans le cadre de partenariats notamment avec l'Agence de l'Eau et le Conseil général de l'Eure. Une autre ambition de l'agglomération en matière de préservation des ressources porte sur la maîtrise des consommations énergétiques. A ce titre, c'est une véritable politique globale qui voit le jour. Elle s'appuie dans un premier temps sur des éléments de diagnostics et d'analyse pour ensuite engager un volet conseil et accompagnement de projets. Objectif 1 : Connaître pour maîtriser les consommations énergétiques I. Réalisation du Bilan Carbone, suite logique de l'opération de thermographie Aérienne Infrarouge II. Création d'un poste d'économe de flux : analyse fine des bâtiments problématiques Objectif 2 : Informer pour favoriser les comportements économes en énergies I. Pérennisation de l'Espace Info Energie II. Rencontre territoriale de l’énergie et de l’habitat Objectif 3 : Développer des filières alternatives Créer une charte forestière pouvant permettre le développement d’une filière énergie bois en liaison avec le pays du Vexin Objectif 4 : Accompagner les opérations de réduction des consommations énergétiques I. Dispositif d'appui financier aux bâtiments publics économes II. Politique énergétique dans l’habitat 83 Objectif 1 : Connaître pour maîtriser les consommations énergétiques I. Réalisation du Bilan Carbone, suite logique de l'opération de thermographie Aérienne Infrarouge II. Création d'un poste d'économe de flux : analyse fine des bâtiments problématiques 84 PROJET DE TERRITOIRE 2007/2013 Fiche Action Bilan Carbone Axe 3 Objectif 1 Fiche n° I Fiche créée le 17 août 2007 Fiche modifiée le 26 octobre 2007 Réalisation d’ici 2010 Réalisation d’ici 2013 Maître d’ouvrage : CASE Chef de projet : Rebecca Armstrong PRESENTATION DU PROJET : Contexte La communauté d’agglomération Seine-Eure souhaite développer une véritable politique énergétique. A ce titre, les outils permettant de diagnostiquer l’état énergétique du territoire sont un préalable indispensable à la mise en œuvre d’actions de diminution des consommations énergétiques. Objectifs Evaluation des émissions de Gaz à Effet de Serre générées par les activités de la CASE et des activités sur le territoire. Hiérarchisation du poids des différents type d’émissions Proposer des pistes d’actions à court, moyen et long terme pour réduire les émissions Description Suivi du cahier des charges ADEME collectivités Phasage 2008 PARTENARIAT ET FINANCEMENT : Coût de l’opération 30 000 € TTC Financement CG27 : (30 %) : 9 000 € 85 Région (30%) : 9 000 € CASE : (40%) : 12 000 € AUTRES ELEMENTS : Indicateurs de suivi Liaisons autres projets Ensemble du volet politique énergétique Contrat d’agglomération 276 Programme opérationnel (Feder, Fse …) Mode de contractualisation CPER Droit commun Critères d’évaluation Portée donnée préconisations 86 à l’étude : aménagements suite aux PROJET DE TERRITOIRE 2007/2013 Fiche Action Création d’un poste d’économe de flux Axe 3 Objectif 1 Fiche n° II Fiche créée le 17 août 2007 Fiche modifiée le 26 octobre 2007 Réalisation d’ici 2010 Réalisation d’ici 2013 Maître d’ouvrage : CASE Chef de projet : Rebecca Armstrong PRESENTATION DU PROJET : Contexte Objectifs Description Phasage La communauté d’agglomération Seine-Eure souhaite développer une véritable politique énergétique. A ce titre, l’accompagnement des communes dans leur démarche de maîtrise des énergies permettra une réelle efficience de la politique énergétique du territoire Réduction des consommations énergétiques dans les bâtiments et équipements publics Recrutement d’un technicien (BTS/DUT génie thermique) pour assurer les missions d’accompagnement des collectivités puis des acteurs économiques du territoire : - analyse de l’existant - appui à la maîtrise des consommations - préconisations pour la réduction des consommations - accompagnement des maîtres d’ouvrage lors d’opérations visant à améliorer le fonctionnement énergétique A partir de 2008 87 PARTENARIAT ET FINANCEMENT : Coût de l’opération 45 000 € par an Soit 135 000 € sur trois ans Financement Région : 60% d’un plafond de 40 000 €/an, soit 24 000 € par an & 72 000 € sur trois ans ADEME : 25%, soit 11 250 € par an & 33 750 € sur trois ans CASE : 9 750 € par an & 29 250 € sur trois ans AUTRES ELEMENTS : Indicateurs de suivi Liaisons autres projets Ensemble du volet politique énergétique Contrat d’agglomération 276 Programme opérationnel (Feder, Fse …) Mode de contractualisation CPER Droit commun Critères d’évaluation Portée donnée à l’étude : aménagements suite aux préconisations 88 Objectif 2 : Informer pour favoriser les comportements économes en énergies I. Pérennisation de l'Espace Info Energie II. Rencontre territoriale de l’énergie et de l’habitat 89 PROJET DE TERRITOIRE 2007/2013 Fiche Action Pérenniser l’Espace Info Energie Axe 3 Objectif 2 Fiche n° II Fiche créée le 17 août 2007 Fiche modifiée le 26 octobre 2007 Réalisation d’ici 2010 Réalisation d’ici 2013 Maître d’ouvrage : Association Eure-Solaire Chef de projet : David Touzée / Rebecca Armstrong PRESENTATION DU PROJET : Contexte Objectifs Description Phasage La communauté d’agglomération Seine-Eure souhaite développer une véritable politique énergétique. A ce titre les actions d’information, de conseils auprès de la population sont primordiales. Information du plus grand nombre Conseils sur les champs du possible Sensibilisation des habitants et des professionnels du bâtiment. Convention triennale portant sur des objectifs communs, en plus des objectifs obligatoires pour le label EIE : - organisation du salon des énergies en partenariat avec les services de la CASE - animations dans les établissements scolaires qui ont manifesté la volonté de participer à la démarche d’Agenda 21 de la CASE - animations dans le cadre du rendu de Thermographie Aérienne Infrarouge Période 2008/2010 90 PARTENARIAT ET FINANCEMENT : Coût de l’opération Financement 57 245 € ADEME : 15 245 € par an sur deux ans CG27 : 20 000 € Région (40%) : subvention plafonnée à 20 000 € CASE : 2 000 € AUTRES ELEMENTS : Indicateurs de suivi Bilan annuel de l’EIE Liaisons autres projets Ensemble du volet politique énergétique Contrat d’agglomération 276 Programme opérationnel (Feder, Fse …) Mode de contractualisation CPER Droit commun Critères d’évaluation Nombre d’animations, de contacts 91 PROJET DE TERRITOIRE 2007/2013 Fiche Action Rencontre territoriale de l’énergie et de l’habitat Axe 3 Objectif 2 Fiche n° II Fiche créée le 20 août 2007 Fiche modifiée le 26 octobre 2007 Réalisation d’ici 2010 Réalisation d’ici 2013 Maître d’ouvrage : CASE Chef de projet : Rebecca Armstrong PRESENTATION DU PROJET : Contexte Objectifs Description Phasage La communauté d’agglomération Seine-Eure souhaite développer une véritable politique énergétique. La sensibilisation des publics (habitants, professionnels du bâtiment, scolaires) est importante pour influer sur les comportements et choix énergétiques. Informer Sensibiliser Conseiller - Organisation annuelle d’un événement ouvert au grand public afin de les sensibiliser à la problématique énergétique, de les accompagner dans leurs démarches individuelles, de leur présenter les solutions envisageables - Propositions de formation pour les professionnels en partenariat avec les chambres consulaires, la fédération du bâtiment et la Région 1er semestre 2008 : organisation des partenariats et définition du dispositif 2nd semestre 2008 : organisation de la première rencontre PARTENARIAT ET FINANCEMENT : Coût de l’opération 20 000 € Financement CASE : 15 000 € ADEME : 5 000 € 92 AUTRES ÉLÉMENTS : Indicateurs de suivi Mesure de la participation des publics Liaisons autres projets Ensemble du volet politique énergétique Contrat d’agglomération 276 Programme opérationnel (Feder, Fse …) Mode de contractualisation CPER Droit commun Critères d’évaluation Evolution de la participation/impact local sur le développement de l’utilisation des énergies renouvelables 93 Objectif 3 : Développer des filières alternatives Créer une charte forestière pouvant permettre le développement d’une filière énergie bois en liaison avec le pays du Vexin 94 PROJET DE TERRITOIRE 2007/2013 Fiche Action Charte forestière Axe 3 Objectif 3 Fiche n° II Fiche créée le 20 août 2007 Fiche modifiée le 26 octobre 2007 Réalisation d’ici 2010 Réalisation d’ici 2013 PRESENTATION DU PROJET : Maître d’ouvrage : CASE Chef de projet : Rebecca Armstrong Contexte Objectifs Description La communauté d’agglomération Seine-Eure souhaite développer une véritable politique énergétique. La filière bois énergie peut être un secteur d’activités porteur pour le territoire dont un tiers est couvert de forêt. Développer un nouveau débouché structuré pour le bois et la biomasse Créer des activités et de l’emploi Limiter le recours aux énergies fossiles - Etude du potentiel forestier local - Définition d’un scénario de développement de la filière - Elaboration d’une charte forestière 2008/2009 : charte forestière Phasage 95 PARTENARIAT ET FINANCEMENT : Coût de l’opération Financement 60 000 € répartis comme suit : - 2008 : 40 000 € - 2009 : 20 000 € Europe : 15 000 € au titre du FEADER Etat : 15 000 €, CPER fiches-action 7.6 & 7.7 CASE : 30 000 € Si les financements Etat et FEADER ne sont pas obtenus, la Région pourra intervenir à hauteur de 50%. AUTRES ELEMENTS : Indicateurs de suivi Implication des partenaires publics et privés Mise en place d’une expérimentation à court terme, d’une filière à moyen/long terme Liaisons autres projets Mise en liaison avec le projet du Pays du Vexin Ensemble du volet politique énergétique Contrat d’agglomération 276 Programme opérationnel (Feder, Fse …) Mode de contractualisation CPER Droit commun Critères d’évaluation Quantité d’emplois créés / évolution des quantités de bois exploité pour la filière 96 Objectif 4 : Accompagner les opérations de réduction des consommations énergétiques I. Dispositif d'appui financier aux bâtiments publics économes II. Politique énergétique dans l’habitat 97 PROJET DE TERRITOIRE 2007/2013 Fiche Action Aide aux travaux sur les bâtiments publics Axe 3 Objectif 4 Fiche n° I Fiche créée le 17 août 2007 Fiche modifiée le 26 octobre 2007 Réalisation d’ici 2010 Réalisation d’ici 2013 Maître d’ouvrage : CASE Chef de projet : Rebecca Armstrong PRESENTATION DU PROJET : Contexte La communauté d’agglomération Seine-Eure souhaite développer une véritable politique énergétique. A ce titre, il est important d’intervenir sur les bâtiments publics pour lesquels les préconisations d’économie d’énergies impliquent des travaux d’aménagements. Objectifs Réduction des consommations énergétiques dans les bâtiments et équipements publics : HPE, THPE & BBC Description Travaux de type : - isolation - installation de dispositifs énergies renouvelables : chauffage, eau chaude Mise en place d’un dispositif de financement en fonction des objectifs visés : % avec plafonnement en fonction des objectifs énergétiques : HPE / THPE / BBC Chaque opération présentée aura au préalable bénéficié d’une étude réalisée par l’économe de flux du territoire. Phasage De 2009 à 2013 98 PARTENARIAT ET FINANCEMENT : Coût de l’opération 3 240 000 € Financement Région (FRADT) : 1 296 000 € CASE : 648 000 € Autres : 1 296 000 € L’aide de la Région interviendra dans le cadre d’un programme d’ensemble sur les travaux de diminution significative de la consommation énergétique, calculée en énergie primaire, conformément aux modalités de calcul définies par la RT 2005. AUTRES ELEMENTS : Indicateurs de suivi Evolution des consommations énergétiques des bâtiments Liaisons autres projets Ensemble du volet politique énergétique Contrat d’agglomération 276 Programme opérationnel (Feder, Fse …) Mode de contractualisation CPER Droit commun Critères d’évaluation Mesure de l’évolution des consommations énergétiques (avant/après) 99 PROJET DE TERRITOIRE 2007/2013 Fiche Action Politique Energie Habitat Axe 3 Objectif 4 Fiche n° III Fiche élaborée le 13 septembre 2007 Fiche modifiée le Réalisation d’ici 2010 Réalisation d’ici 2013 Maître d’ouvrage : CASE Chef de projet : Frédéric FOURNIER PRESENTATION DU PROJET : Contexte Dans le cadre de la mise en œuvre de son agenda 21, la CASE souhaite développer une démarche de développement durable dans l’habitat. Objectifs Un premier objectif vise à généraliser le recours aux énergies renouvelables (solaire, géothermie, bois ou autre) dans tous les projets de construction neuve aidés par la CASE, et à encourager la mise en œuvre de celles-ci dans les réhabilitations des logements anciens (crédits de droit commun dans le cadre du Projet d’Intérêt Général). La cible opérationnelle 2008-2010 vise à équiper 100 % des logements locatifs sociaux produits dans le cadre de la délégation de l’aide à la pierre, soit en moyenne par an : 130 logements PLUS, 25 logements PLS. Description Phasage 100 PARTENARIAT ET FINANCEMENT : Coût de l’opération Les subventions seront de 40 % du coût HT des travaux (pose d’ECS solaire, géothermie ou autre énergie renouvelable) avec un plafond de subvention de 3 500 € par logement, pour une assiette subventionnable de 8750 € par logement. Coût estimatif : 155 logements / an x 3 ans x 3 500 = 1 627 500 € HT CASE CG 27 Financement 1 085 000 € 155x3500 542 500 € La mesure fera l’objet d’une évaluation à 3 ans pour renouvellement et recadrage. Le financement du CG 27 sera mobilisé sur les dispositifs du Plan Climat Départemental (prime énergie à la construction de logements locatifs sociaux et prime énergie pour les propriétaires occupants dans le cadre d'un programme d'amélioration de l'habitat). AUTRES ELEMENTS : Liaisons autres projets Mode de contractualisation Contrat d’agglomération 276 Programme opérationnel (FSE, Fonds Européens) CPER CUCS droit commun Critères d’évaluation 101