rapport - Sodiac
Transcription
rapport - Sodiac
rapport d’activité 2012 Terre de Mire - La Montagne La Boussole - St Benoît Lycée nord - St Denis Restructuration et extension Hôtel de Région - Ste Clotilde Réhabilitation lycée professionnel hôtelier - St Paul CFA - St André Les Mercuriales - Ste Clotilde Molène et Bréhat - St Denis bre 20 12 n u cem atio mm a ire au 31 dé Sit 78 salariés 29 167 K€ 227 210 K€ 2 085 46 000 m2 16 913 K€ Effectif au 31/12/2012 Chiffre d’affaires 2012 Valeur du patrimoine immobilisé Nombre de logements Nombre de m2 de locaux d’activités Masse des loyers quittancés Faits marquants de l’année 2012 4 Actionnariat et capitaux propres 5 Missions de la société 6 So Missions d’aménagement urbain Missions d’aménagement et de commercialisation de sites à vocation économique Maîtrises d’ouvrage mandatées Logement social Immobilier d’entreprise Performance financière 8 9 10 13 17 Résultats par activité Chiffre d’affaires économique par origine Chiffre d’affaires comptable par origine Charges de fonctionnement Recherche et developpement Résultat des 5 derniers exercices Structure financière 6 17 19 20 20 21 22 23 Structuration de la dette 24 Echelonnement des factures fournisseurs 25 Participations25 Organisation et ressources humaines 26 Effectif de la société 26 Formation professionnelle continue 28 Politique sociale 28 Communication28 Perspectives 2013 30 Logement social 30 Prospection foncière 30 Concernant l’activité de l’Immobilier d’Entreprise 30 Dans le domaine de l’aménagement urbain 31 Dans le domaine de l’aménagement de zones à vocation économique 31 Activités de maîtrise d’ouvrage mandatée 31 Communication32 Liste des mandats 33 Organigramme34 Faits marquants de l’année 2012 L’activité de la SODIAC sur l’année 2012 a été marquée par l’attribution de la concession Espace Océan. Suite à la consultation lancée en 2010 par la Ville de Saint-Denis pour une concession d’aménagement sur le périmètre du « Quadrilatère Espace Océan », le groupement SODIAC / ICADE Promotion a été désigné attributaire de ladite concession en avril 2012. L’activité du logement social, cœur de métier de la SODIAC, continue sa croissance. En fin d’année 2012, une opération mixte composée de 34 logements LLS et de 401 m² de locaux professionnels a été livrée à La Montagne, sur la Commune de SaintDenis. De plus, 3 autres programmes sont en phase travaux en 2012, représentant 147 logements également sur la Commune de Saint-Denis. Après 2 années de raréfaction des enveloppes de financement public attribuées à la SODIAC au titre de la LBU, l’année 2012 marque pour l’entreprise une relance en terme de volume d’opérations. Sur les 11 dossiers déposés en mars 2012 auprès de l’administration fiscale, 7 programmes ont été financés et ont obtenu l’agrément au titre de la LBU 2012, représentant 328 logements sur les communes de SaintDenis, Saint-André et Saint-Benoît. 4 Dans le secteur de l’immobilier d’entreprise, la SODIAC poursuit en 2012 l’avancement des travaux et la commercialisation de ses 2 opérations phares, à savoir l’Immeuble DORET (7 606 m² de bureaux) et l’Espace LECLERC (2 000 m² de galerie commerciale et 2 500 m² de bureaux). La livraison de ces 2 opérations en 2013 permettra ainsi à la SODIAC de conforter sa présence en tant qu’acteur incontournable de l’immobilier d’entreprise à la Réunion. La SODIAC a conforté ses équipes pour atteindre fin 2012 un effectif de 78 personnes. L’entreprise est ainsi dimensionnée pour poursuivre son développement sur ses différents métiers : aménagement, logement social, immobilier d’entreprise et assistance à maîtrise d’ouvrage. Le chiffre d’affaires global de la SODIAC a progressé de 14% en 2012, et l’entreprise affiche un résultat excédentaire à hauteur de 110 K€. SODIAC / rapport d’activité 2012 Im me ub le Do ret - St De n is Actionnariat et capitaux propres Il n’y a eu ni modification du capital social, ni modification des statuts de la société en 2012. Vil Au 31 décembre 2012, les capitaux propres de la SODIAC s’élèvent à 54 932 K€ et se décomposent comme suit : Capital social : 4 380 K€ Réserve légale : 449 K€ Autres réserves et résultat : 8 187 K€ Subventions : 41 916 K€ LE Soit une situation nette de 13 016 K€ SO de Sa int -D 50 enis ,40 % Pr 0,5 ivés 0% SO La répartition du capital social reste inchangée en 2012. le ND IR éu n 4,4 ion 0% Ba ille 3,1 urs 0% CE P 0,9 AC 0% FID 3,1 ER 0% C 9,7 DC 0% Ré 10 gion ,00 % CI 17 NOR ,80 % Actionnariat et capitaux propres 5 Missions de la société Missions d’aménagement urbain La SODIAC intervient pour le compte des collectivités locales en matière d’aménagement urbain, soit dans le cadre de concessions, soit par le biais d’études ou de missions spécifiques. Opération d’aménagement urbain Quadrilatère Océan : Suite à la consultation lancée en 2010 par la Ville de Saint-Denis pour une concession d’aménagement sur le périmètre du « Quadrilatère Espace Océan » d’environ 3 ha en cœur de ville, le groupement SODIAC/ICADE PROMOTION a été désigné attributaire en avril 2012 ; le traité de concession a été signé le 30 mai 2012 et notifié au groupement le 13 juin 2012. Le programme prévisionnel de l’opération se décline comme suit : 737 logements mixtes répartis entre les produits LLS, PLS et Accession libre, 17 000 m2 de commerces, 5 400 m2 de bureaux, 4 600 m2 d’hôtel, 500 m2 de crèche, 770 m2 pour un espace loisir, un parking public de 800 places, un parking de 737 places affecté aux logements. Les études opérationnelles et réglementaires sont aujourd’hui engagées suite à la désignation de l’équipe de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de cet espace dans la perspective du dépôt du permis de construire sur l’ensemble du programme de l’opération fin 2013. 6 Parallèlement à l’engagement de ces études et conformément aux termes du traité de concession, le groupement a préparé en 2012 les statuts de la SAS « Océan Aménagement » qui sera en charge de l’exécution du traité de concession ; le capital sera réparti de la manière suivante : ICADE PROMOTION : 51% SODIAC : 49%. Opérations de Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI) La SODIAC mène pour le compte de la Ville de Saint Denis plusieurs opérations de RHI dans les quartiers des hauts. L’aménagement de la ZAC Saint Bernard, en voie d’achèvement, aura permis la construction de 170 logements sociaux (118 en accession et 52 en location) ainsi que la réalisation d’équipements de proximité (plateau multisports, aire de jeux pour enfants et boulodrome). La Convention Publique d’Aménagement a été prorogée de deux années supplémentaires jusqu’à fin 2013. La SODIAC a continué en 2012 sa mission d’accompagnement des familles dans leur projet d’accession à la propriété sur le secteur de Cayenne les Bas dans le cadre de la restructuration du Bourg en partenariat avec les opérateurs SICA et Bourbon Bois. SODIAC / rapport d’activité 2012 Opération d’aménagement réalisée en propre Es pa ce Oc éa n- St De nis SODIAC / rapport d’activité 2012 L‘opération de RHI de Saint François s’est poursuivie en 2012 avec la remise des clés des 4 LES réalisés par la SICA aux familles ; ont été réalisées également en 2012 : les travaux d’aménagement d’un espace parking aux abords des LTS Framboise 2, les études de mise aux normes de l’assainissement semi-collectif des LTS Framboise 3 pour un démarrage des travaux début 2013, les études permettant la viabilisation de 3 logements en accession à la propriété (LES) ruelle Bertil, Sur le site du Brûlé, l’opération de RHI s’est poursuivie avec la réalisation des travaux de viabilisation de 2 LES dont la livraison par la SICA est attendue pour 2014. Les études opérationnelles du programme de 24 LLTS (les Fuchsias) réalisées en 2012 ont permis le dépôt du permis en janvier 2013. La mission MOUS qui a fait l’objet d’un financement complémentaire de la Ville et de l’Etat pour les années 2011 et 2012 sur la RHI Saint François/le Brûlé s’est achevée au 31/12/2012 ; la SODIAC continuera néanmoins sur ce secteur à accompagner pendant la durée de la concession d’aménagement les familles en partenariat avec l’ensemble des intervenants sociaux concernés. Missions de la société La Ville de Saint-Denis a approuvé en septembre 2010 la cession à la SODIAC de la parcelle communale cadastrée EI 41 (9 ha dont 6 ha environ en zone constructible) située sur le chemin Neuf à la Montagne (lieu-dit Moulin Cader) en vue d’y réaliser un programme de logements favorisant la mixité sociale ; les études opérationnelles qui se sont poursuivies en 2012 ont permis d’affiner la programmation pour un total de 162 logements suivant la décomposition ci-après : 42 LLTS 18 LLS + commerce en rez-de-chaussée 25 maisons en bande en PSLA 41 maisons jumelées 36 parcelles de terrain à bâtir Le permis d’aménager a été obtenu en octobre 2012 et le démarrage des travaux de viabilisation est envisagé à compter du 3ème trimestre 2013. Mandats d’études en aménagement urbain Pour le compte de la commune de Saint-Denis : mission d’étude relative à la création d’une ZAC sur le secteur « Lory Lebreton » : l’opération a été clôturée en 2012. mission d’étude préalable à la création d’une ZAC sur le Plateau Domenjod : après la remise à plat du diagnostic et des enjeux de l’étude et la réalisation d’un Schéma Directeur en 2011 avec le nouveau prestataire désigné, la SODIAC a poursuivie en 2012 les études qui ont permis d’esquisser les scenarii d’aménagement ; à l’issue de cette phase d’études, le mandat études a été suspendu temporairement par la Ville dans l’attente de son positionnement quant au choix à opérer et en terme de stratégie foncière pour la mise en œuvre de l’opération. 7 Missions de la société MISSIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE COMMERCIALISATION DE SITES À VOCATION ECONOMIQUE Dans le cadre de cette activité, la SODIAC réalise l’ensemble des opérations permettant aux acteurs économiques de s’implanter ou de se développer à travers des missions d’études ou d’aménagement de sites à vocation économique pour le compte de collectivités locales. Parc Technologique Technor : Le site s’étend sur 36 hectares, dont 19 hectares commercialisables. Au 31/12/2012, la surface commercialisée représentait 10,5 hectares. Au cours de l’année 2012, une parcelle a été vendue à M. Emile Moutoussamy. La SODIAC a continué les études d’aménagement sur les secteurs « Pépinières PTU » et « Extension Rigolet » sur 3 ha environ au total dans la perspective de réaliser les travaux d’aménagement fin 2013-2014. La commercialisation se poursuit avec les sociétés ONE TO ONE, EFS, OMICRONE, TIGRE INFORMATIQUE. Sur le secteur CIRAD, les discussions foncières sont engagées en vue de l’aménagement de la voie de piémont permettant la viabilisation d’environ 3 ha. Le solde du foncier aménagé devrait être rétrocédé à la Ville dans le cadre des projets de centre technique municipal. Les terrains viabilisés sont au fil de l’eau cédés au TCO qui en assure le portage ; en parallèle, la SODIAC assure en lien étroit avec le TCO sa mission de commercialisation sous forme de baux portés par le TCO ; 6 nouvelles entreprises se sont ainsi aujourd’hui positionnées pour l’implantation activités diverses et variées (miroiterie-vitrerie, recyclage papier, fabrication/ vente de peinture, collecte déchets activités de soins, …) ; le premier bail devrait être signé au cours du 2ème trimestre 2013. ZAC des Grègues sur la commune de Saint Joseph : Il s’agit de l’extension de la ZA des Grègues existante devant permettre à terme l’accueil d’entreprises et de commerces sur près de 20 ha. Les études et procédures réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de l’opération se sont poursuivies en 2012 avec : l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre de l’opération et donc le démarrage au deuxième semestre des études Avant Projet de la ZAC, sur le plan réglementaire, le dépôt en préfecture du dossier d’autorisation au titre du Code de l’Environnement qui a fait l’objet à l’issue d’une enquête publique d’un arrêté préfectoral autorisant l’opération en janvier 2013. an d Gr 8 am p hit hé âtr ee ts all es d ’en sei gn em e nt - Le Tam p on ZAC Triangle de Saint Denis : En 2012, le Conseil Communautaire de la CINOR a validé dans sa séance du 27 septembre 2012 le bilan de clôture de la ZAC Triangle et donné quitus à la SODIAC pour sa mission d’aménageur. ZAC Environnement sur la commune du Port (Eco Parc) : Ce site est une zone d’aménagement initialement dédiée à l’accueil d’entreprises dont l’activité est tournée vers l’environnement et la gestion des déchets. Les nouvelles orientations du TCO validées en 2010 à l’échelle du Cœur d’Agglomération, à savoir le maintien de l’activité sur un périmètre réduit en privilégiant l’accueil d’activités moins « dures » à consonance développement durable avec des prescriptions architecturales et paysagères fortes, ont permis la reprise des études opérationnelles sur le périmètre de la ZAC. Après les 2 ha de terrains viabilisés au NordOuest en 2011, les travaux se sont poursuivis en 2012 avec l’engagement en milieu d’année d’une nouvelle tranche de travaux permettant la viabilisation de 6 ha supplémentaires autour de l’usine SOLYVAL afin d’accueillir des entreprises correspondant aux nouveaux critères élargis d’attribution des parcelles ; la livraison de la totalité de ces 6 ha est attendue pour le mois de juin 2013. L’aménagement de cette partie de la ZAC a fait l’objet en 2012 d’une demande de subvention FEDER (POE 2007-2013) au titre de la mesure « 4-13 zones d’activités » qui a obtenu un avis favorable de l’Europe avec une contrepartie de la Région, soit un montant de subvention de 717 K€. La SODIAC a engagé fin 2012, à la demande du TCO, les études opérationnelles en vu de l’extension SudEst de l’Eco Parc sur environ 3,5 ha ; les études se poursuivront en 2013 pour un démarrage probable des travaux en 2014. SODIAC / rapport d’activité 2012 SODIAC / rapport d’activité 2012 La procédure de modification du POS de la Commune a été arrêtée suite aux remarques de la Région et des services de l’Etat sur la base du SAR approuvé fin 2011 qui limite les activités commerciales et de services à 5% dans les zones d’activités ; la Commune a donc pris la décision pour permettre la réalisation de l’opération de passer par une procédure de déclaration de projet et de mise en compatibilité du POS ; le planning de l’opération a ainsi été recalé pour intégrer cette procédure qui devrait se dérouler sur l’année 2013 avec en perspective une approbation du dossier de réalisation de la ZAC fin 2013. Sur le plan foncier, la SODIAC a continué en 2012 en étroite collaboration avec la Ville, les négociations amiables ; elle a pu ainsi acquérir 1,4 ha supplémentaires portant la surface maîtrisée à 6,4 en plus des 12 ha portés par l’EPFR ; plus de 80% du foncier est maîtrisé, les conditions sont donc réunies pour l’engagement d’une première phase d’aménagement dés que la procédure de mise en compatibilité du POS aura été accomplie, soit au 2ème trimestre 2014. MAÎTRISES D’OUVRAGE MANDATÉES La SODIAC réalise des missions d’étude ou de construction pour les collectivités dans le cadre soit de mandats, soit de conventions de conduite d’opération ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Mandats et conventions en phase travaux au cours de l’année 2012 Pour le compte de maîtres d’ouvrages parapublics : Construction du Pôle Sanitaire de l’Est à SaintBenoît ZAC de Bras Fusil Restructuration et surélévation du bâtiment H au CHU de Saint-Denis Pour le compte de la CINOR : Réalisation des travaux du Parc Aquatique à SaintDenis - Route Digue à Champ Fleuri Pour le compte de la Région Réunion : Réalisation des travaux d’extension et de réhabilitation de l’Hôtel de la Région Réhabilitation du CFA de Saint-André Pour le compte de l’Université : Réalisation des travaux de l’Amphithéâtre et du parc de stationnement à l’Université de Saint-Denis Pour le compte de la Société Aéroportuaire de Gillot Travaux de renforcement et d’élargissement des pistes Mandats et conventions en phase études au cours de l’année 2012 Pour le compte de maîtres d’ouvrages parapublics : Construction d’une Unité de Soins critiques au CHU de Saint-Denis / Début des travaux 1er trimestre 2014 Missions de la société Extension et restructuration du bâtiment principal au CHU de Saint-Pierre / Début des travaux 2ème trimestre 2014 Construction du Pôle Sanitaire de l’Ouest sur le site du Grand Pourpier à Saint-Paul / Début des travaux 2ème trimestre 2014 Pour le compte de la CINOR : Construction de la Cité des Arts à Saint-Denis / Début des travaux 3ème trimestre 2013 Construction d’un Hôtel d’entreprises sur la Technopole de Saint-Denis (Convention obtenue en 2012) / Etudes en cours Pour le compte de la Région Réunion : Réhabilitation du Centre AFPAR de Saint-Paul / Début des travaux 2ème trimestre 2013 Construction du Lycée Nord à Saint-Denis / Début des travaux 2ème trimestre 2014 Réhabilitation du Lycée Lislet Geoffroy à Saint-Denis / Début des travaux 2ème trimestre 2013 Réhabilitation du LEP Hôtelier de Saint-Paul / Début des travaux 2ème trimestre 2013 Pour le compte de l’Université : Construction d’un grand amphithéâtre et de salles d’enseignement au Campus du Tampon / Début des travaux 2ème trimestre 2013 Travaux de VRD au Campus du Tampon (Convention obtenue en 2012) / Etudes en cours Pour le compte de la Société Aéroportuaire de Gillot : Travaux de l’extension Est de l’aéroport / Début des travaux 4ème trimestre 2013 Extension Ouest et Sud de l’aérogare / Programme en cours de définition Renforcement et protection des berges de la piste / Etudes en cours 9 Missions de la société LOGEMENT SOCIAL Patrimoine social de la SODIAC Au 31/12/2012, le parc locatif social de la SODIAC est constitué de 2 085 logements se répartissant sur 48 programmes dont les plus anciens ont été livrés en 1993. 2007 2008 2009 Programmes mis en chantier 3 2 Logements mis en chantier 58 Programmes livrés Logements livrés Année 2010 2011 2012 4 3 1 149 136 121 60 0 2 2 5 2 1 0 36 25 222 90 34 Année de mise en gestion Nombre de programmes 1993 3 238 1994 3 190 1995 2 57 1996 3 183 1997 2 50 1998 6 236 Communes St-Denis Le Port 1999 4 128 Nombre de logements 1 712 260 51 62 2085 2000 4 223 Répartition (%) 82 % 13 % 2% 3% 100 % 2001 1 71 2002 1 62 2003 3 129 2004 3 90 2005 1 20 2006 1 32 2007 0 0 2008 2 36 2009 2 25 2010 5 222 2011 2 -1* 90 -31* 2012 1 34 TOTAL 48 2085 Nombre de logements 34 logements supplémentaires ont été livrés en fin d’année 2012, sur la commune de Saint-Denis. Ste-Suzanne St-André TOTAL Pour 82%, le patrimoine social de la SODIAC est implanté sur la commune de Saint-Denis, 13 % sur la commune du Port, et le solde sur les communes de Sainte-Suzanne et Saint-André. Ce patrimoine se compose de 1 365 logements sociaux (LLS), 643 logements très sociaux (LLTS) et 77 PLS. Le loyer moyen hors charges locatives en vigueur au 31/12/2012 est de 5,93 € / m² / mois : 6,07€ / m² / mois en moyenne pour les LLS 5,08 € / m² / mois en moyenne pour les LLTS 9,06 € / m² / mois en moyenne pour les PLS Les loyers pratiqués sont en moyenne 14% inférieurs aux loyers plafonds autorisés (hors PLS). Type Ecart loyer moyen / loyer plafond Moyenne Minimum Maximum Moyenne Minimum Maximum Loyer moyen / m² / mois Loyer plafond moyen / m² / mois LLS 6,07 4,85 10,82 7,03 5,36 10,84 13,65% LLTS 5,08 4,10 5,94 5,95 4,46 7,63 14,62% PLS 9,06 8,60 9,52 9,96 9,46 10,47 9,03% Résidentiales (fin de gestion locative en février 2011) * 10 SODIAC / rapport d’activité 2012 Ca pO ue st -L aP os ses s io n SODIAC / rapport d’activité 2012 Point sur l’état d’avancement des programmes Programmes livrés en 2012 (34 logements) : Programme la Poterne à la Montagne : 34 LLS. Livré en décembre 2012. Programmes en phase « travaux » au cours de l’année 2012 (147 logements) : Résidence Clos Maréchal / Tassigny à SainteClotilde : 18 LLTS. Livraison février 2013 Programme Terre de Mire à la Montagne pour 69 LLTS. Livraison juin 2013 Programme Coteau des Letchis pour 60 logements à la Montagne. Démarrage du chantier mai 2012 - livraison prévue décembre 2013 Programmes financés au titre de la LBU en 2012 (328 logements) : Le Clotilde : 44 LLTS, Sainte Clotilde Bois de Cannelle : 42 LLTS La Montagne Mosaïque : 42 LLTS Saint André Palissandre : 50 LLS, Saint André Cases et Jardins : 22 LLS, Saint André La Boussole : 48 LLS, Saint Benoît Molène et Bréhat, VEFA : 80 LLS, La Bretagne Programmes en phase « études/montage » au cours de l’année 2012 (1 057 logements) : Le Clotilde : 44 LLTS, Sainte Clotilde Bois de Cannelle : 42 LLTS La Montagne Mosaïque : 42 LLTS Saint André Palissandre : 50 LLS, Saint André Cases et Jardins : 22 LLS, Saint André La Boussole : 48 LLS, Saint Benoît Molène et Bréhat, VEFA : 80 LLS, La Bretagne Les Solandres : 46 LLTS, Sainte Clotilde Le Triolet : 58 LLS, Sainte Clotilde Les Fushias : 22 LLTS Le Mercuriale, VEFA : 191 LLS, Sainte Clotilde Sakatia, projet de réhabilitation : 53 LLS ; Saint Denis Les Fougères : 50 LLS maisons de ville ; Saint André Amaryllis : 18 LLS ; La Montagne Séquoia : 36 LLTS ; La Bretagne Ilôt C2 : 17 PLS ; Saint Denis Missions de la société Butte Citronnelle 2 : 32 PLS + 11 PSLA ; Le Port L’Espérance, Vefa : 15 PLS ; Le Port EI 41 : 25 PSLA + 44 maisons clés en main Cap Ouest : 43 LLS ; La Possession Le Parnasse : 68 LLS ; Sainte Clotilde Les Résidentiales : 83 LLTS ; Sainte Clotilde Programmes déposés en financement LBU 2013 (799 logements) : Les Fushias : 22 LLTS Cap Ouest : 43 LLS ; La Possession Le Parnasse : 68 LLS ; Sainte Clotilde Sakatia, projet de réhabilitation : 53 LLS ; Saint Denis Les Fougères : 50 LLS maisons de ville ; Saint André Amaryllis : 18 LLS ; La Montagne Séquoia : 36 LLTS ; La Bretagne Les Résidentiales : 83 LLTS ; Sainte Clotilde Butte Citronnelle 2 : 32 PLS + 11 PSLA ; Le Port L’Espérance, Vefa : 15 PLS ; Le Port EI 41 : 25 PSLA Les Solandres : 46 LLS, Sainte Clotilde La Boussole : 48 LLS, Saint Benoît Le Triolet : 58 LLS, Sainte Clotilde Le Mercuriale, VEFA : 191 LLS, Sainte Clotilde Gestion des logements sociaux Le tableau suivant résume l’activité des commissions d’attribution de la SODIAC pour l’année 2012 : Commissions d’attribution 2012 Nb total logements SODIAC Nb de commissions d’attribution 2012 Nb de candidatures examinées Nombre d’attributaires St-Denis Le Port Ste-Suzanne St-André TOTAL 1712 260 51 62 2085 16 12 3 4 35 796 89 27 12 924 698 64 23 12 797 Les indicateurs de gestion des logements sociaux pour la période 2011/2012 sont les suivants : Année 2011 2012 Evolution 2011/2012 Loyer théorique 9 188 K€ 9 800 K€ 6,66 % Loyers quittancés HC 8 805 K€ 9 487 K€ 7,75 % Taux d’occupation 95,83 % 96,81 % 1,02 % 10 369 K€ 11 240 K€ 8,40 % Cumul impayés - passage en pertes 804 K€ 955 K€ 18,78 % Impayés 232 K€ 152 K€ -34,48 % Taux d’impayés 2,24 % 1,35 % -39,56 % Loyers TTC 11 Missions de la société Entretien Saint-Denis : Dans le cadre de la maintenance de son parc locatif social, la SODIAC a réalisé 843 K€ de travaux (charges non récupérables), dont 36 K€ de dépenses de gros entretien. Le Plan Stratégique de Patrimoine (PSP) a été actualisé et validé par le Conseil d’Administration en février 2012, pour un montant global de 1 250 K€ sur 5 ans. En 2012, le Développement a transféré à l’activité « Etudes et montages », 3 unités parcellaires d’une contenance cumulée de 5 650 m² et un potentiel de l’ordre de 160 logements et environ 500 m² de commerces. Opération « Le Parnasse » - 60 à 70 logements - 500 m² de commerce - Av. Leconte Delisle Sainte-Clotilde (bon potentiel commercial) Réf. parcelle Propriétaire Localisation Superficie BE 159/160/161 Activités de la Direction du Développement et de la Direction des Affaires Foncières et Contentieuses : prospection et acquisitions foncières L’objectif de 3 500 logements à fin 2014 reste l’objectif affiché malgré des difficultés et des contraintes propres à chaque bassin d’habitats sur lequel la SODIAC a décidé stratégiquement d’asseoir son développement. Cet objectif à fin 2014 s’entendant comme tel : Patrimoine existant + Opérations en chantier + Opérations en étude Les mises en chantier étant tributaires de la LBU (ligne budgétaire unique) et les arbitrages qui s’en suivent, on estime que l’objectif de 3 500 logements en gestion devrait être atteint courant 2017. Socle de toute construction, le foncier fait l’objet de toutes les convoitises émanant tant du privé que d’établissements publics locaux (EPL). Pour atteindre ses objectifs de production, la SODIAC dans le cadre des acquisitions foncières, s’appuie aujourd’hui systématiquement sur des leviers financiers tels que la mobilisation de prêts« Gaïa - portage foncier » distribués par la CDC ou encore en faisant jouer la clause de substitution au profit de l’Etablissement Public Foncier (EPFR) lorsque les conditions d’acquisition le permettent. En 2012, la volonté de la SODIAC d’étoffer son offre en logements sociaux sur les micros régions Est (5% du patrimoine à fin 2011) et Ouest (13%) tout en confortant sa présence sur SaintDenis (82% du patrimoine à fin 2011) s’est confirmée à travers les acquisitions réalisées ou en cours. 12 Govin Ste-Clotilde 1 892 m² Prix de cession 1 850 000 € Date du Date de compromis réitération mai 2012 déc. 2012 et fév. 2013 Opération « Le Palmyre » - 20 logements - Rue Meziaire Guignard - SainteClotilde Réf. parcelle BD 286 Propriétaire Localisation Superficie Delalaine Ste-Clotilde 721 m² Prix de cession 385 000 € Date du Date de compromis réitération juillet 2012 fév. 2013 Opération « Clair de lune » - 70 logements - Rue Lacroix - Sainte-Clotilde Une parcelle attenante de 500 m² est en bonne voie de négociation et porterait le rendement des 2 parcelles à 82 logements Réf. parcelle BH 203 Propriétaire Localisation Superficie Riajoddy Ste-Clotilde 3 028 m² Prix de cession 1 687 500 € Date du Date de compromis réitération avril 2012 déc. 2012 Des négociations démarrées au dernier trimestre 2012 se sont soldées en mars 2013 par la signature d’un compromis portant sur un terrain d’une superficie de 1,5 ha, située à Bois de Nèfles - Sainte-Clotilde. Opération « Bois de couleurs » - entre 100 et 118 logements Sainte-Suzanne : Accord portant sur un terrain de 3 700 m² situé à Sainte-Suzanne, d’une capacité d’au moins 40 logements et 70 m² de commerce. La signature du compromis devrait intervenir au 1er semestre 2013. Saint-André : Acquisition d’un foncier de 9 658 m² situé rue du Centre. Opération « Les Fougères » - 52 maisons de ville Réf. parcelle Propriétaire Localisation Superficie AR 2165-2162Viramoutou 2163 St-André 9 444 m² Prix de cession Date du Date de compromis réitération 1 038 840 € juillet 2012 oct. 2012 SODIAC / rapport d’activité 2012 Ilo tC 1- St De n is SODIAC / rapport d’activité 2012 Un compromis portant sur le terrain « Vidot » d’une superficie de 2,1 ha et un potentiel de 120 logements a été signé. Des négociations sont actuellement en cours avec la Commune qui souhaite faire l’acquisition de 5 000 m² détachés de la parcelle mère afin d’y réaliser des équipements publics. Ce détachement parcellaire programmé devrait s’accompagner d’une modification du POS portant le gabarit des constructions de R+1 à R+2. Des discussions ont par ailleurs été entamées et se poursuivent avec la ville de Saint-André sur un foncier de l’ordre de 2.6 ha appartenant aux consorts GANNE et situé à l’arrière de l’ancienne usine de Ravine Creuse sur lequel la Ville souhaite réaliser son premier éco quartier. Saint-Paul : La signature du compromis relatif au foncier appartenant aux consorts Law-Waï, situé à la Plaine Saint-Paul d’une contenance de 2.1 ha, n’est pas intervenue en fin d’année comme prévu, le vendeur ayant remis en cause, au dernier moment, la clause suspensive relative à l’occupation du terrain par des occupants sans droits ni titres. La signature pourrait intervenir en juin 2013 dès lors que les occupants auront accepté le principe du relogement par le biais d’une opération « tiroir ». IMMOBILIER D’ENTREPRISE Construction d’immeubles de bureaux et de commerces destinés à la vente ou à la location Immeuble DORET Compte tenu de l’avancement des travaux, la date de livraison est prévue fin juillet 2013. Ce programme, composé de 7606 m² de surface de bureaux et comprenant 462 places de parkings, se situe à l’angle du Boulevard Sud et du Boulevard Doret. La CGSS s’est portée acquéreur de 50% de la surface utile, qu’elle occupera dans le courant du deuxième semestre 2013. Les autres locaux sont destinés à la location et ont déjà été réservés en partie par plusieurs mutuelles qui s’installeront également dans le courant de l’année 2013 (MGEN, Mutualité de la Réunion…). Un restaurant d’entreprise ouvrira également dans le courant de cette même année sur ce site. A fin mai 2013, sur l’ensemble de la surface utile de l’opération, environ 75% sont précommercialisés. Missions de la société Espace Leclerc Après 18 mois de travaux, la nouvelle Galerie commerciale, rebaptisée Espace Leclerc, entre dans sa dernière phase qui devrait permettre sa livraison en totalité en septembre 2013. Pour rappel, cet ensemble, situé en cœur de Ville, entre la rue piétonne Maréchal Leclerc et la rue Félix Guyon, est composé d’une galerie commerciale de 2 000 m², destinée à accueillir quelques « anciens » commerçants du site, mais en majorité de nouvelles enseignes, dont plusieurs franchises nationales non encore représentées à la Réunion (Camaïeu, Colombus Café, etc). Un programme de 2500 m² de bureaux, ainsi que 5 appartements rénovés pour une surface de 520 m², seront également livrés au cours du 2ème semestre 2013. Entre-temps, et dès le mois de Mars 2013, une première tranche de la Galerie, composée de 8 commerces (côté rue Maréchal Leclerc) a été ouverte au public. 13 Missions de la société Saint-François Village Cette opération située en Centre bourg de Saint François a pour objectif majeur de redynamiser ce secteur en centralisant sur un même site les commerces et services de proximité existants dans la zone concernée. Le permis de construire a été obtenu courant 2012, les travaux démarreront en juillet 2013, la livraison étant prévue pour juillet 2014. Le programme comprend 810 m² de surface utile, répartie en 4 commerces, 7 bureaux destinés aux professions libérales et 1 micro crèche. Au 31/12/2012, environ 60% des futurs locataires sont identifiés et font l’objet d’un accompagnement par la Sodiac, dans le cadre de leurs projets d’implantation sur le site de l’opération. Projets à l’étude en 2012 Ilot C1 Située en Centre Ville de Saint Denis, cette opération se situe à l’angle de la rue Maréchal Leclerc et de la rue Issop Ravate, l’emplacement « charnière » et stratégique entre le Centre Ville historique de Saint Denis (fin de la rue piétonne Maréchal Leclerc), et la future Grande Place (rue Mal Leclerc) qui signale l’entrée du futur Espace Océan. Le permis de construire a été obtenu début 2013, pour un démarrage des travaux programmé dans le courant du 3ème trimestre de cette même année. La livraison est prévue avant fin 2014. L’opération est composée de 404 m² de commerces en pied d’immeuble et de 668 m² de bureaux sur 3 étages. Compte tenu de son emplacement qui peut s’avérer stratégique pour certains acteurs économiques de l’île, cet immeuble sera destiné à la vente. Ilot C2 Cette opération se situe entre la rue Issop Ravate et la rue Ha-Sam, elle borde également la future Grande Place (rue Maréchal Leclerc), ce qui rend sa situation idéale sur le plan commercial. Les études concernant l’Ilot C2 ont pris un certain retard dû en partie à la proximité de cette opération avec le futur Espace Océan. En effet, la décision a été prise de rehausser l’altimétrie du secteur (Grande Place, Rue Ha-Sam) impactant directement la parcelle de l’Ilot C2. Une nouvelle faisabilité a donc été commandée, permettant d’optimiser le programme qui comprend désormais 2 700 m² de surface utile, dont 1500 m2 de logements de type PLS (21 lots en R+5 avec parkings), 550 m² de commerce en pied d’immeuble et 650 m² de bureaux en R+4. L’objectif pour cette opération est de démarrer les travaux en Mars 2014 pour une livraison en Juillet 2015. 14 Sequoia - Pôle Intergénérationnel Ce projet est né d’une volonté de regrouper et de faire cohabiter sur un même site, des opérateurs oeuvrant sur différentes tranches d’âge, avec des locataires seniors qui en feront leur lieu de vie. En terme de programmation, cela se traduit par la présence d’une crèche, d’une ludothèque, d’un centre de l’enfance, d’un centre médical et d’une résidence sociale de 36 logements destinés et réservés exclusivement aux seniors. Une grande salle de convivialité permettant d’organiser des animations et des manifestations, se situe également au RDC de cette résidence. Cette opération se situe à l’angle de la rue de Charmoy et de la Giroday à Sainte Clotilde, sur un terrain de 2 439 m² pour une surface utile de 3 900 m². Le permis de construire a été déposé en janvier 2013, l’objectif étant de démarrer les travaux à la fin de cette même année pour une livraison prévue en Mai 2015. BL 319 Sur cette parcelle de 4 300 m², idéalement située en face du Parc des Expositions de Saint Denis, les études se sont poursuivies en 2012 et ont permis d’avancer sur ce projet ambitieux et novateur pour lequel le lauréat du concours de maîtrise d’œuvre a été retenu par un jury en Novembre 2012. Cette opération permettra de réaliser plus de 8 500 m² de surface utile, répartie sur 2 bâtiments (dont l’un sera destiné à la vente) et 450 places de parkings qui seront proposées en gestion à un opérateur. Un soin particulier sera apporté à la réalisation de cet ensemble, de sorte qu’il réponde à plusieurs normes, notamment sur le plan éco énergétique. Par ailleurs, la conception devra également faire preuve de créativité et de modernisme, en vue de l’optimisation de ce bâtiment au niveau de l’exploitation. En termes de planning, le démarrage du chantier est prévu pour Mars 2014 et pour environ 24 mois de travaux. Résidentiales Cette opération est basée sur la réhabilitation d’un immeuble de logements, situé dans le secteur de la Trinité à Saint Denis. L’objectif de la Sodiac est de réaliser la première Résidence Hôtelière à Vocation Sociale (RHVS) de la Réunion, composée de 83 appartements, destinée à proposer un logement meublé et équipé, pour une période de courte durée (de quelques jours à quelques mois), et pouvant répondre aux attentes des personnes en situation d’urgence qui doivent faire face à un évènement imprévu. SODIAC / rapport d’activité 2012 SODIAC / rapport d’activité 2012 Cet établissement doit être agréé par la Préfecture, principal réservataire des logements. Il s’adresse également aux collectivités susceptibles de devoir répondre aux différentes demandes dont elles font régulièrement l’objet pour du logement temporaire. Enfin, une RHVS est gérée par un opérateur également agréé et spécialisé, locataire principal de l’immeuble, et dont le rôle est d’en assurer la gestion locative, la maintenance et l’entretien, ainsi que l’animation. Le permis de construire a été déposé en janvier 2013. Ce projet étant éligible à la Ligne Budgétaire Unique (LBU), à laquelle il sera inscrit dès 2013, le planning de l’opération dépendra de l’obtention des financements correspondants. Centre Sport et Loisirs Prima Dans le courant de l’année 2012, la Ville de Saint Denis a demandé à la Sodiac d’étudier la possibilité de réaliser un complexe d’envergure à proximité du Stade de l’Est de Saint Denis, dont l’objectif serait de regrouper un certain nombre d’activités tournées vers le sport et les loisirs en général. Après avoir commandé une étude de programmation auprès du cabinet Menighetty, afin de déterminer les besoins du secteur dans ce domaine, la Sodiac a établi un programme et une image qu’elle a soumis à la Ville pour validation. Fin 2012, les études se poursuivent avec la consultation de MOE qui aura lieu au cours du premier trimestre 2013. Immobilier d’Entreprise : le Patrimoine de la SODIAC Le patrimoine de la SODIAC en immobilier d’entreprise est composé : de cellules commerciales : commerces en rez-dechaussée d’immeubles et commerces diffus, d’immeubles de bureaux et de locaux d’activités, d’ateliers, de locaux de stockage et d’usines. Programme Nombre Nb de Surface Surface de commerces commerciale Totale cellules actifs active Ruisseau Blanc 8 661 7 584 Petit Marché 8 653 7 575 Desbassyns 10 761 10 761 Chaudron Rex 2 298 2 298 Mascarine 1 61 1 61 Kour Primat 4 169 3 107 Pierre Loti 4 293 4 293 Ilot du Marché 4 282 4 282 L’Orient 2 74 2 74 Clos Tessan 5 348 4 284 Phoenix 4 727 4 727 Edouard 1 130 1 130 Ilot Saint Jacques 6 400 3 220 Les Sables 2 181 1 91 Ilot rue de Nice 1 684 1 684 Ilot Monthyon 3 458 3 458 Espace République 2 329 2 329 Grand Marché 8 948 7 846 Neptunium 3 413 3 413 Clos Basile 1 135 1 135 Le Bambou 23 5 283 17 4 449 Restaurant Technopole 1 330 1 330 103 13 618 88 12 131 TOTAL Ilo tC 2- St De nis Le tout représentant au 31/12/2012 une surface en gestion 45 688 m², dont le taux de remplissage avoisine les 95%, et répartie comme suit. Cellules commerciales 103 cellules commerciales représentant une superficie totale de 13 618 m². Missions de la société 15 Co mp le xe d’a cti vit és de sp ort se td el ois ir sP r im a Missions de la société Immeubles de bureaux et locaux d’activités : 50 lots représentant une superficie totale de 12 233 m². Secteurs Nom du programme Nombre de lots Superficie totale (m²) Nombre de lots actifs Surface active (m2) ZAC Triangle Thalès bat A 5 1 957 5 1 957 ZAC Triangle Thalès bat B 1 343 1 343 Technopôle Rigolet 3 1 350 3 1 350 Technopôle Cosinus 3 1 563 3 1 563 Technopôle Hugot 11 2 379 11 2 379 Technopôle Rodrigues 1 9 1 446 6 1 040 Technopôle Village d’entreprises 13 2 705 12 2 455 Technopôle Rodrigues 2 5 490 5 490 50 12 233 46 11 577 TOTAL Pour rappel, à travers la SCI Quai Ouest, la SODIAC est propriétaire de l’immeuble sis à Saint Denis, au 50 Quai Ouest, d’une superficie totale de 2 866 m², dont elle occupe 1 500 m² pour ses propres activités. Ateliers, locaux de stockage et usines La SODIAC est propriétaire d’ateliers et locaux de stockage (5 750 m²), et de 3 usines au Port (11 221 m²) pour une surface totale de 16 971 m². Secteurs Nombre de lots Superficie totale (m2) Nombre de commerces actifs Surf. commerciale active (m2) 4 825 4 825 18 4 925 18 4 925 ZAC Triangle Ateliers du Triangle ZAE de Gillot Aéropostale ZAC 2000 Usine Nutrima 1 4 600 1 4 600 ZAC Environnement Usine Solyval 1 1 977 1 1 977 ZAC Environnement Usine Cofer 1 4 644 1 4 644 25 16 971 25 16 971 TOTAL 16 Nom du programme SODIAC / rapport d’activité 2012 Performance financière RÉSULTATS PAR ACTIVITÉ Montants en K€ Exercice 2011 Aménagt Logement social Immobilier entreprise 10 369 5 598 Exercice 2012 Mandat TOTAL Aménagt Logement social Immobilier entreprise 11 240 5 673 Mandat TOTAL PRODUITS DIRECTS Loyers Produits div.et transferts à opé 5 Marges sur opérations propres Rémunérations et transfert de charges 372 Reprises sur subventions Sous total produits d’exploitation directs 377 Produits financiers 15 967 16 913 144 -89 60 276 127 -43 360 1 693 694 0 -16 829 813 1 841 893 381 342 340 797 746 11 235 7 341 746 1 136 1 169 264 769 12 445 7 493 779 2 666 1 134 779 21 886 371 25 486 0 -5 9 65 -51 18 0 159 55 0 214 Sous total autres produits directs -5 380 65 -51 389 25 644 55 0 724 SOUS-TOTAL PRODUITS DIRECTS 372 11 615 7 406 695 20 088 1 194 13 089 7 548 779 22 610 230 1 733 693 444 3 100 285 1 982 816 363 3 446 54 445 164 151 813 44 472 231 128 Travaux et charges récupérables 1 660 641 0 2 301 1 925 694 2 619 Charges non récupérables 1 204 580 0 1 784 1 550 699 2 249 Gros entretien 134 47 12 Crédit bail SNC défisc 595 Résultat exceptionnel 371 19 698 729 365 511 CHARGES DIRECTES Charges de personnel Autres frais structure Amortissements & provisions 2 944 Provisions pour gros entretien 30 Provisions & pertes / clients 98 Sous total charges d’exploitation directes 284 Charges financières Autres charges financières (swap) 2 235 1 57 8 842 4 417 1 244 1 163 595 958 875 181 36 595 771 5 180 2 943 2 246 30 -6 0 -6 154 289 74 362 14 138 329 48 771 9 962 4 772 2 406 1 685 1 052 958 1 220 5 189 492 15 555 2 736 1 220 Sous total autres charges directes 0 2 201 1 163 0 3 364 0 2 904 1 052 0 3 956 SOUS-TOTAL CHARGES DIRECTES 284 11 043 5 580 595 17 502 329 12 866 5 824 492 19 510 88 571 1 826 100 2 586 865 223 1 724 288 3 100 RÉSULTAT SUR COÛTS DIRECTS PRODUITS INDIRECTS Produits financiers 140 Résultat exceptionnel SOUS-TOTAL PRODUITS INDIRECTS 102 14 140 116 Charges de personnel 1 442 1 766 Autres frais de structure 1 134 1 254 Amortissements & provisions 95 48 Charges financières 14 37 2 685 3 105 41 110 CHARGES INDIRECTES SOUS-TOTAL CHARGES INDIRECTES RÉSULTAT NET Performance financière 17 Performance financière Le résultat net de l’exercice 2012 s’élève à 110 K€, contre 41 K€ en 2011. L’analyse de ce résultat se fera en 2 étapes : dans un premier temps : présentation des résultats sur coûts directs par secteur d’activité. L’affectation détaillée de l’ensemble des produits et charges directs permet ainsi d’analyser la performance économique de chacun des 4 métiers de la SODIAC dans un second temps : affectation globale des produits et charges indirects Pour l’activité aménagement, qui regroupe les concessions publiques d’aménagement et les missions de résorption de l’habitat insalubre, le résultat sur coût direct progresse fortement en 2012 pour être largement excédentaire : il passe de 88 K€ en 2011 à 865 K€ en 2012. Le niveau d’activité et des rémunérations ont augmenté en 2012, notamment sur les concessions ZAC environnement et ZAC Parc Technologique. Les rémunérations en aménagement ont ainsi généré 893 K€ de recettes en 2012, contre 372 K€ en 2011. Ces rémunérations permettent de compenser largement l’augmentation des charges directes (charges de personnel) de ce secteur. A noter également l’inscription en produits d’un boni de liquidation à hauteur de 276 K€ concernant l’ancienne concession Pôle Océan, clôturée en 2009. L’activité « logement social », qui regroupe les missions de construction et de gestion de logements sociaux, voit au contraire son résultat sur coût direct se dégrader nettement en 2012 (223 K€ en 2012, contre 571 K€ en 2011). L’effet ciseau que subit ce secteur se traduit ainsi par une augmentation des charges directes (+ 17% entre 2011 et 2012) supérieure à l’augmentation des produits directs (+ 13%). Les produits directs sont en augmentation : croissance du montant des loyers quittancés (+ 871 K€, soit + 8%), en raison de la revalorisation des loyers ainsi que de l’augmentation du parc de logements augmentation des rémunérations internes de montage (+ 348 K€, soit + 91%), signe d’un sursaut d’activité sur l’année 2012 en terme de volume d’opérations en cours des produits financiers confortés (+ 115 K€) un résultat exceptionnel à hauteur de 159 K€ en 2012, qui concerne principalement les marges sur cessions défiscalisation. Mais les charges directes pèsent lourdement : Augmentation des charges de personnel directes (+ 249 K€, soit +14%) : renforcement des équipes en montage et en gestion locative, augmentations salariales collectives Les charges non récupérables augmentent de 346 K€, soit + 29% (dont 193 K€ de TFPB supplémentaire) L’impact des provisions et pertes sur créances clients s’alourdit : + 191 K€ par rapport à l’année 2011 18 Le poids des charges financières sur emprunts subit 2 effets de levier en 2012 : augmentation du volume d’opérations financées par la CDC, ainsi qu’une sensible augmentation du taux moyen du Livret A (2.25% en 2012 contre 2.08% en 2011). Ces charges financières augmentent ainsi de 441 K€ en 2012 L’augmentation du SWAP de 262 K€, qui pèse ainsi à hauteur de 1 220 K€ dans les comptes du secteur du logement social L’activité « immobilier d’entreprise », qui regroupe les missions de construction et de gestion des commerces, bureaux et immeubles d’entreprise, maintient un résultat sur coût direct largement excédentaire, à hauteur de 1 724 K€ en 2012, contre 1 826 K€ en 2011 (soit -6%). Le parc locatif est resté relativement stable en 2012, avec pour conséquence : une faible augmentation des loyers quittancés (5 673 K€ en 2012, soit +1% par rapport à 2011) une diminution des charges financières sur emprunts (- 111 K€ entre 2011 et 2012) Les produits d’exploitations directs de ce secteur sont fortement impactés par les marges sur opérations propres : 829 K€ en 2012 (contre 693 K€ en 2011). La SODIAC a ainsi inscrit, dans ses comptes 2012, une marge à l’avancement sur l’opération Immeuble DORET (829 K€), correspondant à la partie vendue en VEFA à la CGSS. Concernant l’activité « mandat », la SODIAC a maintenu en 2012 son niveau d’activité. Les honoraires facturés représentent ainsi 779 K€ de recettes, soit une augmentation de 33 K€ par rapport à 2011. Ce niveau de rémunération permet de couvrir les charges directement affectées à ce secteur, pour afficher ainsi un résultat sur coût direct excédentaire : 288 K€ en 2012, contre 100 K€ en 2011. Au titre des charges directes, il est à noter que les charges de personnel sont en diminution : les équipes en place sont en effet beaucoup plus mobilisées sur les travaux de construction interne (logement social et immobilier d’entreprise), le temps passé sur l’activité mandat étant moindre en 2012. Compte tenu de ces différentes variations par secteur d’activité, le résultat sur coût direct global de la SODIAC est en forte progression : 3 100 K€ en 2012, contre 2 586 K€ en 2011, soit + 514 K€ (+ 20%). Cette amélioration est néanmoins largement compensée par le poids des charges de fonctionnement indirectes, qui augmentent respectivement de 323 K€ pour les charges de personnel et de 120 K€ pour les frais de structure. Après imputation des charges indirectes, le résultat net de la SODIAC ressort ainsi avec un excédent de 110 K€, contre 41 K€ en 2011. SODIAC / rapport d’activité 2012 SODIAC / rapport d’activité 2012 CHIFFRE D’AFFAIRES éCONOMIQUE PAR ORIGINE Le chiffre d’affaires économique 2012 est en progression de 10,2 % par rapport à 2011. Chiffre d’Affaires économique par origine (en K€) Evolution 2011/2012 (en %) Année 2008 Année 2009 Année 2010 Année 2011 Année 2012 Logement social 8 723 8 827 9 308 10 369 11 240 8,4% Immobilier d’entreprise 5 443 5 457 5 939 5 598 5 673 1,3% 14 166 14 284 15 247 15 967 16 913 5,9% Mandats 1 183 1 108 950 746 779 4,5% Concessions 1 097 491 321 372 893 140,2% Construction logement social 304 413 454 381 729 91,3% Construction immobilier d’entreprise 535 219 369 342 264 -22,8% Sous-total honoraires 3 119 2 231 2 094 1 841 2 666 44,8% Marges de promotion 500 237 87 694 813 17,1% 17 785 16 752 17 428 18 502 20 392 10,2% Sous-total loyers TOTAL CA économique Le montant des loyers du logement social progresse de 8,4% sur l’exercice 2012. Cette variation résulte principalement de l’augmentation du parc locatif social : 2 nouvelles opérations livrées en 2011 (90 logements) et une opération livrée fin 2012 (34 logements). Le montant des loyers en immobilier d’entreprise augmente légèrement en 2012 (+1,3%) Les honoraires externes facturés par la SODIAC sont en augmentation en 2012 : +4.5% pour les honoraires de mandats et + 140.2% pour les honoraires de concessions. Concernant les honoraires internes de construction (montage + travaux) : nette augmentation pour l’activité logement social (+ 91.3%), compte tenu du volume d’opérations en cours diminution en immobilier d’entreprise (-22.8%), résultant notamment de retards d’avancement d’opérations Les marges de promotion représentent 813 K€ en 2012, et concernent essentiellement l’opération Immeuble DORET (cession en VEFA à la CGSS). CH D Be lle pie rre Les principaux mandats concernent le Pôle Sanitaire de l’Ouest (105 K€), le Pôle Sanitaire de l’Est (103 K€) ainsi que le CHD Bellepierre (103 K€). Les principales rémunérations 2012 sur concessions concernent la ZAC Parc Technologique (353 K€), la ZAC Environnement au Port (217 K€) et la RHI St François / Le Brûlé (163 K€). Performance financière 19 Performance financière CHIFFRE D’AFFAIRES COMPTABLE PAR ORIGINE Le chiffre d’affaires comptable, tel que figurant sur la déclaration fiscale 2012 de la SODIAC, est de 29 167 K€, en augmentation de 14% par rapport à 2011. Ce chiffre d’affaires s’obtient en excluant les honoraires Chiffre d’affaire comptable par origine (en K€) internes, et en intégrant le chiffre d’affaires promotion immobilière ainsi que les transactions réalisées dans le cadre des concessions. Année 2008 Année 2009 Année 2010 Année 2011 Année 2012 Évolution 2011/2012 (en %) Mandats 1 183 1 108 1 014 760 779 2,50% Loyers logement social 8 723 8 827 9 308 10 369 11 240 8,40% Loyers immobilier d’entreprise 5 443 5 457 5 939 5 598 5 673 1,34% Promotion immobilière 4 471 3 816 470 4 765 4 702 -1,32% Concession 5 439 59 627 8 031 3 990 6 773 69,75% 25 259 78 835 24 762 25 482 29 167 14,46% TOTAL CA comptable Le chiffre d’affaires concession 2012, d’un montant de 6 773 K€, est constitué essentiellement : De participations à hauteur de 1 271 K€ : ZAC Environnement (781 K€), RHI St François/Le Brûlé (490 K€), De subventions à hauteur de 508 K€ (RHI St François / Le Brûlé) De cessions de terrains à hauteur de 4 832 K€ : ZAC Environnement (2 651 K€), Parc Technologique (2 180 K€) Le chiffre d’affaires promotion immobilière 2012, d’un montant de 4 702 K€, résulte principalement du chiffre d’affaires à l’avancement sur l’opération DORET (vente en VEFA à la CGSS). CHARGES DE FONCTIONNEMENT Les charges de fonctionnement de la SODIAC correspondent aux charges de personnel et aux frais de structure nécessaires à la réalisation des missions de la société. Charges de fonctionnement (en K€) Charges de personnel et intérim Année 2011 Valeur Année 2012 Répartition Valeur Répartition Évolution 2011/2012 en % 4 542 70% 5 161 71% 13,6% Honoraires 519 8% 473 6% -8,9% Autres services extérieurs 368 6% 418 6% 13,7% Impôts et taxes 231 4% 275 4% 18,8% Achats 101 2% 147 2% 45,5% Charges externes 731 11% 844 12% 15,4% 6 492 100% 7 317 100% 12,7% TOTAL 20 Pour l’année 2012, les charges de fonctionnement s’élèvent à 7 317 K€, en augmentation de 12.7% par rapport à l’année 2011. SODIAC / rapport d’activité 2012 SODIAC / rapport d’activité 2012 Répartition des charges de fonctionnement en K€ 2011 2012 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Charges de personnel et intérim Honoraires Autres services extérieurs Cette variation résulte principalement de l’augmentation des charges de personnel et intérim (+13.6% en 2012), qui représentent 71% de l’ensemble des charges de fonctionnement. La réorganisation des services de la SODIAC, débutée en 2010, a permis de structurer et de consolider les équipes de travail. L’effectif est ainsi passé de 62 salariés fin 2010 à 71 salariés fin 2011, puis 78 fin 2012. L’effectif de la SODIAC a ainsi été dimensionné pour pouvoir assumer l’augmentation d’activité actuelle, et pour relever les enjeux à venir en terme de développement. Pour rappel, le chiffre d’affaires comptable de la SODIAC a ainsi augmenté de 14% entre 2011 et 2012. L’augmentation des charges externes (+113 K€) résulte des principales variations suivantes : services bancaires (+ 36 K€) frais de mission (+ 18K€) frais d’avocat (+13 K€) frais de loyers (+10 K€) Impôts et taxes Achats Charges externes Les charges d’honoraires sont en nette diminution en 2012 (-46 K€). Ce poste concerne : les honoraires de l’expert comptable et du Commissaire aux comptes : - 105 K€ entre 2011 et 2012, compte tenu de la stabilisation des équipes comptables le contrat d’assistance de la SCET, qui a pris fin au 30/06/2012 (-51 K€) les honoraires de l’expert comptable du Comité d’Entreprise SODIAC (+ 17 K€) d’autres honoraires (+ 94 K€) : comprenant notamment des honoraires d’études sur des projets d’opérations qui n’ont pas abouties. Conformément aux dispositions des articles 39-4 et 223 quater du code général des impôts, il est précisé que la SODIAC a enregistré en comptabilité une somme de 9 145 €, correspondant à l’amortissement excédant l’amortissement fiscalement déductible des véhicules de tourisme inclus dans les montants de location longue durée. Ca ses et Activités de la SODIAC en matière de recherche et de développement au cours de l’année 2012 : sans objet. Ja rdi ns - St An dré RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT Performance financière 21 ZA CE nv iro nn em en tE co Pa rc - Le Po rt Performance financière RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES MONTANTS EN € 2008 2009 2010 2011 2012 4 380 200 4 380 200 4 380 200 4 380 200 4 380 200 15 928 15 928 15 928 15 928 15 928 --- --- --- --- --- - Par conversion d’obligations --- --- --- --- --- - Par exercice de droits de souscription --- --- --- --- --- Etat de la participation des salariés au capital social --- --- --- --- --- 25 259 763,53 78 834 041,63 24 762 083,27 25 481 594,22 29 167 145,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 000,00 180 982,00 87 488,03 18 503,81 32 421,52 552 012,37 -4 282,24 312 456,74 41 137,69 111 814,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,66 -0,27 19,62 2,58 7,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 62 62 66 74 Montant de la masse salariale de l’exercice 2 855 582,54 2 742 296,53 2 821 647,69 2 949 717,56 3 381 846,47 Mt des sommes versées au titre des avantages sociaux de l’exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales,...) 1 332 061,00 1 283 604,75 1 379 119,48 1 523 209,76 1 806 013,98 CAPITAL EN FIN D’EXERCICE Capital social Nombre des actions ordinaires existantes Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote) existantes Nombre maximal d’actions futures à créer : OPERATIONS ET RESULTATS DE L’EXERCICE Chiffre d’affaires hors taxes Impôt sur les bénéfices Prime d’intéressement due au titre de l’exercice Résultat après impôts, prime d’intéressement et dotations aux amortissements et provisions Résultat distribué RESULTAT PAR ACTION Résultat après impôts, prime d’intéressement et dotations aux amortissements et provisions Dividende distribué par action PERSONNEL Effectif moyen des salariés employés pendant l’exercice 22 SODIAC / rapport d’activité 2012 Structure financière La structure financière de la SODIAC au 31/12/2012 est la suivante : SITUATION AU 31/12/2011 (en M€) Immobilisations nettes 209,91 Fonds de roulement 13,98 Stocks et créances 36,68 Capitaux propres Provisions et subv. 51,06 Emprunts long terme 172,83 Dettes à court terme 31,45 Besoin en fonds de roulement 5,23 TRESORERIE 8,75 SITUATION AU 31/12/2012 (en M€) Immobilisations nettes 227,21 Fonds de roulement 12,26 Stocks et créances 55,86 TRESORERIE 1,39 Trésorerie Au 31/12/2012, la trésorerie de la société s’établit à 1,39 M€, soit une nette diminution de 7,36 M€ par rapport au 31/12/2011. Cette dégradation de la situation de trésorerie résulte principalement des tensions sur le cycle d’exploitation de l’activité de la SODIAC. Fonds de roulement Le fonds de roulement s’établit à 12,26 M€ au 31/12/2012, en légère diminution de 1,72 M€ par rapport au 31/12/2011. La SODIAC a poursuivi sa croissance en 2012. L’actif immobilisé en en augmentation de 17,30 M€. Ces investissements ont été rendus possible principalement par le recours aux emprunts long terme (+ 9,65 M€ entre 2011 et 2012). Structure financière Capitaux propres Provisions et subv. 56,99 Emprunts long terme 182,49 Dettes à court terme 44,99 Besoin en fonds de roulement 10,87 VARIATION 2011/2012 (en M€) Immobilisations nettes 17,30 Fonds de roulement -1,72 Stocks et créances 19,18 Capitaux propres Provisions et subv. 5,93 Emprunts long terme 9,65 Dettes à court terme 13,55 Besoin en fonds de roulement 5,64 TRESORERIE -7,36 Besoin en fonds de roulement Le besoin en fonds de roulement s’établit à 10,87 M€ au 31/12/2012, soit en nette augmentation de 5,64 M€ par rapport au 31/12/2011. Cette augmentation du BFR résulte des variations suivantes : une forte augmentation du niveau de stocks et de créances clients : + 19,18 M€ compensée partiellement par l’augmentation des dettes à court terme : + 13,55 M€ 23 Structure financière STRUCTURATION DE LA DETTE Les emprunts figurent au passif pour un capital restant dû de 158 571 K€ au 31/12/2012, et se décomposent de la façon suivante : Montant en K€ Opérations immobilières en location Logements Commerces Bâtiments d’activité Opérations en cours Concessions Logements Commerces TOTAL Emprunt initial contracté 139 311 19 258 25 091 25 622 7 069 7 800 224 150 Capital remboursé depuis l’origine 38 722 6 401 7 740 591 6 147 5 979 65 579 Capital restant dû 31/12/2012 100 589 12 857 17 351 25 031 922 1 821 158 571 Dette répartie par garant au 31/12/2011 en K€ Opérations immobilières en location Logements Commerces Commune de Saint-Denis 76 915 Commune du Port 11 988 744 CINOR Bâtiments d’activité 751 Opérations en cours Concessions Logements Commerces 25 031 3 716 TOTAL 287 103 729 747 12 735 529 4 245 Département de la Réunion 2 506 2 506 CGLS 1 793 1 793 Commune de Saint-André 1 716 1 716 Commune de Ste-Suzanne 1 076 1 076 Caisse d’Epargne 186 186 Banque de la Réunion 0 Caution ou hypothèque Sans garantie 11 962 4 595 557 922 100 589 12 857 17 351 922 25 031 24 254 922 259 6 331 1 821 158 571 La P ote rne -L aM on tag ne TOTAL 11 371 24 SODIAC / rapport d’activité 2012 Mo s a ïq ue - St An d ré SODIAC / rapport d’activité 2012 ECHELONNEMENT DES FACTURES FOURNISSEURS Les dettes fournisseurs représentent 11 312 K€ au passif de la SODIAC au 31/12/2012, dont 10 050 K€ de factures fournisseurs se décomposant de la manière suivante : Montant en K€ < 30 jours De 30 à 45 jours De 45 à 60 jours > 60 jours TOTAL Factures fournisseurs 31/12/12 6 331 1 488 284 1 947 10 050 % total 63,0% 14,8% 2,8% 19,4% 100,0% Factures fournisseurs 31/12/11 4 947 897 14 3 338 9 196 % total 53,8% 9,8% 0,2% 36,3% 100,0% PARTICIPATIONS La SODIAC détient 331 K€ de participations dans d’autres sociétés au 31/12/2012. Société SEMADER S LOCALE D’EPARGNE DE LA REUNION TE SCI PARKING RIEUL SCI COUR DE LA MARE SCI QUAI OUEST SCI LARDY SCI CENTRAL FAC 9 Structure financière Capital social (en €) Part du capital détenu Valeur comptable des titres détenus (en €) Brute Nette Engagements donnés par la SODIAC Dividendes encaissés par la SODIAC en 2012 (en €) Forme juridique 17 000 000 0,01% 2 241 2 241 Néant SEM 5 554 020 0,36% 19 820 19 820 Néant 673.88 STE COOP 1 000 15,00% 150 150 Néant 5 400.00 SCI 2 200 000 10,00% 220 000 220 000 Néant 35 200,00 SCI 1 524 100,00% 1 524 1 524 Néant SCI 874 200 10,00% 87 420 87 420 Néant SCI 200 25,00% 50 0 Néant SCI 25 Organisation et ressources humaines EFFECTIF DE LA SOCIETE L’effectif de la SODIAC au 31 décembre 2012 est de 78 collaborateurs, en augmentation de 7 agents par rapport à fin 2011 (soit +10%). A cet effectif, il convient d’ajouter le poste de mandataire social du Président Directeur Général. Evolution des effectifs au cours des 5 dernières années Au 31/12/2008 Au 31/12/2009 Au 31/12/2010 Au 31/12/2011 Au 31/12/2012 Cadres / Maîtrise 47 44 45 50 54 Employés 16 18 17 21 24 63 62 62 71 78 TOTAL Au cours de l’année 2012, la SODIAC a enregistré 10 arrivées et 3 départs. Répartition de l’effectif Effectif SODIAC au 31/12/2012 CDI Cadres 38% Agents de maîtrise 31% TOTAL 100% Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 6 24 19 5 12 10 37 39 1 1 1 1 54% 46% 49% 51% CDD TOTAL Employés 31% 20% 80% Au 31 décembre 2012, l’effectif de la SODIAC est de 30 cadres, 24 agents de maîtrise et 24 employés, et comprend 38 femmes (+9% par rapport à 2011) et 40 hommes (+11% par rapport à 2011). 79% 21% inchangée par rapport à fin 2011. La proportion d’hommes est plus élevée dans la catégorie cadres. La tendance est inversée dans la catégorie agents de maîtrise où le nombre de femmes domine. Enfin, pour la catégorie des employés, il y a quasi parité à fin 2012. Sur l’ensemble de la société, les femmes représentent 49% de l’effectif au 31 décembre 2012, proportion 26 SODIAC / rapport d’activité 2012 Clo sM aré ch al - S te Clo t ild e SODIAC / rapport d’activité 2012 Age de l’effectif 20 à 30 ans 50 % L’âge moyen des collaborateurs de la SODIAC à fin 2012 est de 41 ans, inchangé par rapport à 2011, avec une légère différence selon les catégories socioprofessionnelles : 30 à 40 ans 40 % 44 ans en moyenne pour les cadres (idem 2011) 30 % 41 ans en moyenne pour les agents de maîtrise (40 ans en 2011) 20 % 37 ans en moyenne pour les employés (38 ans en 2011) 10 % 40 à 50 ans Plus de 50 ans La répartition par tranche d’âge au 31 décembre 2012 est présentée ci-contre. De Ancienneté de l’effectif Mo ins L’ancienneté moyenne de la SODIAC reste stable et s’élève à 6 ans et 10 mois à fin 2012, contre 6 ans et 6 mois en 2011. La répartition des effectifs par tranche d’ancienneté à fin 2012 est la suivante : 2à 4a 12 ns % de 2a 23 ns % une ancienneté de moins de 2 ans pour 23% des salariés (24 % en 2011) une ancienneté de 2 à 4 ans pour 12% des salariés (15% en 2011) une ancienneté de 4 à 8 ans pour 27% des salariés (idem 2011) une ancienneté de 8 à 20 ans pour 38% des salariés (34% en 2011) De De 8à 18 a 38 ns % 4à 8a 27 ns % Organisation et ressources humaines 27 Organisation et ressources humaines FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE En 2012, la SODIAC a mis en œuvre son plan de formation annuel, destiné à permettre au personnel de conforter et augmenter leurs compétences professionnelles. Compte tenu de ce plan de formation, et d’opportunités ponctuelles en cours d’année, 53 salariés ont ainsi pu bénéficier d’au moins une formation en 2012. Le coût pédagogique des formations externes s’est élevé à 60 K€ en 2012, contre 59 K€ en 2011. Le nombre d’heures de formation suivies en 2012 est de 1441 heures toutes actions confondues, contre 1482 heures en 2011. POLITIQUE SOCIALE Pour l’année 2012, le budget alloué sous forme d’acompte au Comité d’Entreprise au titre des œuvres sociales et culturelles s’est élevé à 38 135.02 €, soit 1.28 % de la masse salariale brute. La subvention de fonctionnement versée sous forme d’acompte au Comité d’Entreprise en 2012 s’est élevée à 5 958.60 €, soit 0.2% de la masse salariale brute. En 2012, la SODIAC a poursuivi l’application de l’accord d’intéressement 2010/2012 signé le 30 juin 2010. La SODIAC a mis en place un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) en 2005 pour participer à l’effort individuel d’épargne des salariés et le favoriser. Ce dispositif de rémunération lie le versement de la prime d’intéressement à un abondement de l’employeur et à des avantages fiscaux et sociaux. Ce système doit également soutenir la motivation des collaborateurs. 33% de l’intéressement versé en 2012 au titre de l’année 2011 a été placé sur le PEE de la SODIAC, soit 3,3 K€. Ces placements ont bénéficié d’un abondement de 2,5 K€ de la part de l’entreprise. COMMUNICATION Le service Communication poursuit et renouvelle ses actions de proximité et de promotion. Principales actions menées en 2012 Mars 2012 Site Internet Sodiac : Lancement de la consultation Remise des offres le 23 avril 2012 Mise en place du groupe de travail pour la conception du site en juin 2012 Mai 2012 Espace Océan à Saint Denis : Signature du Traité de Concession avec la Ville de St Denis + Conférence de presse Présentation du groupement ICADE aux salariés Avril 2012 « St François Village » : Inauguration du panneau d’information Village St François en partenariat avec la Ville de Saint Denis 28 SODIAC / rapport d’activité 2012 SODIAC / rapport d’activité 2012 Juin 2012 Fête des Voisins : opération « Le Montgaillard » implication du chantier d’Insertion Novembre 2012 « Ilot St Jacques » à Saint Denis : réunion de concertation avec les locataires de l’opération Décembre 2012 « Ilot St Jacques » à St Denis : Noël des enfants de locataires Octobre 2012 Organisation A.G. du personnel 2012 : présentation du site internet aux salariés Soirée Sodiac : Constitution du groupe de travail « les Djeun’s » en avril 2012 afin d’assurer l’organisation Sponsoring 2012 De nombreuses associations, souvent nécessiteuses, ont bénéficié de sponsors de la SODIAC en cours d’année. Insertions spécialisées 2012 Revue Eco Austral (article consacré à la DIE) Revue l’Architecture (pages consacrées aux opérations de la SODIAC) Guide Pratique Officiel de la Mairie de Saint-Denis Organisation et ressources humaines 29 Perspectives 2013 Logement social La société s’attachera à poursuivre la mobilisation de ses équipes en faveur du logement social. 3 programmes de logements sociaux seront livrés à Saint-Denis sur l’année 2013, totalisant 147 logements : Clos Maréchal (Ste-Clotilde) : 18 LLTS Terre de Mire ( La Montagne) : 69 LLTS Coteaux des Letchis (La Montagne ) : 60 LLS 15 dossiers, représentant un total de 799 logements, ont été déposés au 31 mars 2013 auprès de l’administration fiscale, pour obtention de l’agrément au titre de la LBU 2013. Ces programmes concernent les communes de SaintDenis, Saint-André, Saint-Benoît, Le Port et La Possession. Ainsi, 511 logements supplémentaires devraient être mis en chantier à Saint-Denis en 2013 : Le Clotilde (Ste-Clotilde) : 44 LLTS Bois de canelle (La Montagne) : 42 LLTS Mosaïque (St-André) : 42 LLTS Cases et jardins (St-André) : 22 LLS La Boussole (St-Benoit) : 48 LLS Molène & Bréhat (VEFA, La Bretagne) : 80 LLS Palissandre (St-André) : 50 LLS Les Mercuriales (VEFA, Ste-Clotilde) : 183 LLS Prospection foncière L’année 2013 en termes de prospection foncière ne sera guère différente de l’année 2012. Il n’est pas à exclure cependant, l’usage plus fréquent des communes, et particulièrement dans l’Est, de leur droit de préemption urbain (DPU) afin de réguler les tendances haussières sur le foncier. Ces interventions, à priori favorables à l’acquéreur, pourraient aussi amener le vendeur à retirer son bien de la vente si ce dernier se sentait lésé, l’équilibre étant à trouver entre valeur vénale et valeur sentimentale. Par contre, les peurs engendrées par la réforme de la taxation des plus-values immobilières, réforme finalement censurée dans sa mouture initiale, par le Conseil Constitutionnel ne manqueront pas d’apporter leurs lots de confusion dans les discussions entre vendeurs et acquéreurs durant cette année 2013. Concernant l’activité de l’Immobilier d’Entreprise Deux livraisons importantes auront lieu au deuxième semestre 2013 : l’immeuble Doret et l’Espace Leclerc. Les efforts devront porter sur la finalisation de la commercialisation de ces deux opérations. Par ailleurs, trois chantiers seront lancés au cours de cette même année (Saint François Village, Ilot C1 et Sequoïa) et quatre projets poursuivront leur avancée 30 vers l’opérationnel (Ilot C2, BL 319, Résidentiales et Centre Sport et Loisirs Prima). Sur le plan de la Gestion Locative, l’objectif est de maintenir notre taux d’occupation (95% au 31/12/2012) tout en intégrant la livraison de nouvelles surfaces dans le courant de l’année. SODIAC / rapport d’activité 2012 Mo lè ne et Bré ha t- La Bre ta g ne SODIAC / rapport d’activité 2012 Dans le domaine de l’aménagement urbain Quadrilatère Océan : poursuite des études opérationnelles et réglementaires avec en perspective le dépôt du permis de construire sur l’ensemble du programme de l’opération fin 2013 et dépôt des statuts de la SAS Océan Aménagement. RHI multi sites sur Saint-François - le Brûlé : Saint-François : réalisation des travaux de mise aux normes de l’assainissement semi-collectif de l’opération LTS Framboise 3, poursuite des études permettant la viabilisation de 3 logements en accession à la propriété (LES) ruelle Bertil, Le Brûlé : Poursuite des études opérationnelles en vue de l’engagement des travaux de l’opération 24 LLTS les Fuchsias début 2014. RHI Saint Bernard : La Convention Publique d’Aménagement arrivant à son terme en octobre 2013, la SODIAC continuera à accompagner les familles en lien avec les opérateurs et préparera en parallèle la clôture de la concession et la rétrocession à la Ville du foncier. Aménagement de la parcelle EI 41 la Montagne (lotissement Moulin des Mascareignes) : Démarrage des travaux de viabilisation du lotissement à compter du 3ème trimestre 2013 pour un achèvement fin 2014. Dans le domaine de l’aménagement de zones à vocation économique Parc Technologique Technor : en parallèle de la commercialisation, poursuite des études d’aménagement sur les secteurs « Pépinières PTU » et « Extension Rigolet » sur 3 ha environ au total dans la perspective de réaliser les travaux d’aménagement fin 2013-2014. ZAC Environnement baptisée « ECO PARC » : poursuite des travaux de viabilisation des 6 ha autour de SOLYVAL et des études opérationnelles sur les 3 ha situés au SudOuest de la ZAC en parallèle de la commercialisation en lien étroit avec le TCO afin d’accueillir des entreprises correspondant aux nouveaux critères élargis d’attribution des parcelles ; il est prévu également au 2ème semestre 2013 la cession au TCO de 3,5 ha de terrains viabilisés autour de SOLYVAL. ZAC des Grègues : poursuite des procédures réglementaires (déclaration de projet et mise en compatibilité du POS) en vue de l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC fin 2013 dans la perspective d’un engagement des premiers travaux de viabilisation mi 2014. Activités de maîtrise d’ouvrage mandatée La SODIAC va débuter en 2013 plusieurs grands travaux : réhabilitation du lycée Lislet Geoffroy à Saint-Denis (9 M€) réhabilitation de l’AFPAR à Saint-Paul (10 M€) renforcement et élargissement des pistes à l’aéroport de Gillot (50 M€) Perspectives 2013 Cité des Arts à Saint-Denis (15 M€) Amphithéâtre à l’Université du Tampon (7,5 M€) 31 Perspectives 2013 communication Temps forts Site Internet Plusieurs séances de travail seront programmées pour que le site internet de la SODIAC voit le jour en février 2013. Espace Océan Au regard de l’avancement du dossier suite à la signature du traité de concession en Mai 2012, des actions de communication seront à développer, en partenariat avec la Ville. Objectif : Occuper et faire vivre l’espace, en lien avec le groupement, par des actions événementielles avant démarrage des travaux. Rencontre nouveaux occupants Technor Espace Océan à St Denis : Conférence de presse point d’étape Les premiers chantiers - Place publique Espace Océan - Plan de circulation - Révision du PLU 1ère Réunion Publique Concertation PLU « Ruisseau Blanc » à la Montagne : Réunion de concertation avec les locataires de l’opération en présence des élus de secteur Fête des Voisins : Opération « Kour Prima » Implication Collectif des habitants du Quartier de Prima Actions de communication en 2013 1er semestre 2013 « La Poterne » à la Montagne : Pot de bienvenue locataires en présence élus Ville de St Denis Ouverture du Site Internet de la Sodiac Espace Océan à St Denis : 2ème Réunion Publique concertation PLU - Présentation Espace Océan « Terre de Mire » à la Montagne : Inauguration de l’opération en présence élus Ville de St Denis 2ème semestre 2013 Espace Océan à St Denis : Théâtralisation de l’espace Espace Leclerc à St Denis : Inauguration 1ère tranche avec commerçants installés dans la galerie Guide du locataire : Mise en place du groupe de travail pour la réalisation du nouveau guide intégrant la certification « Habitat et Environnement » « Clos Maréchal » à Ste Clotilde : Inauguration de l’opération en présence élus Ville de St Denis Immeuble Doret à St Denis : Inauguration de l’opération Edition du guide du locataire Espace Leclerc à St Denis: Inauguration de la 2ème tranche Organisation Soirée Sodiac Noël des enfants de locataires Sponsoring Sollicitation de mécénat de la part d’associations culturelles et sportives. Insertions spécialisées Revue Atom Architectures (pages consacrées aux opérations de la Sodiac) VISU : Numéro exceptionnel Hors série SaintDenis Vision Commune : N° spécial 15 ans CINOR Répertoire national administratif 2013 32 SODIAC / rapport d’activité 2012 Liste des mandats Liste des mandats ou fonctions exercés dans toute société par les mandataires sociaux de la SODIAC au 31 décembre 2012. Identité des administrateurs Mandats ou fonctions Activité salariale Monsieur Alain ARMAND Représentant la Commune de Saint Denis Président Directeur Général de la SODIAC Président de l’EPL O.I Adjoint au Maire Délégué aux Finances Madame Monique ORPHE Représentant la Commune de Saint Denis Députée 6ème circonscription Conseillère municipale Administrateur de la SODIAC Vice-Présidente de la CINOR Monsieur Didier EUPHRASIE Représentant la Commune de Saint Denis Adjoint de quartier Administrateur de la SODIAC Vice-Président de la CINOR Monsieur Jacques LOWINSKY Représentant la commune de Saint Denis Administrateur de l’UNML Conseiller municipal Vice-Président de la CINOR Président de la Mission Locale Nord Monsieur Dominique FOURNEL Représentant la commune de Saint-Denis Administrateur de la SODIAC Conseiller Régional Conseiller Municipal Monsieur Antoine MINATCHY Représentant la CINOR Administrateur de la SODIAC Délégué Communautaire Madame Nadine CAMALON Représentant la CINOR Administrateur de la SODIAC Elue de la ville de Sainte-Suzanne Madame Patricia KICHENAMANDOXIVILLE Représentant de la Région Réunion Administrateur de la SODIAC Conseillère Régionale Déléguée à la Jeunesse et au Lycée Monsieur Nicolas GRONIER Représentant la Caisse des Dépôts et Consignations Administrateur de la SODIAC Administrateur de la SODIPARC Administrateur de la SEMIR Caisse des Dépôts et Consignations Monsieur Jean-François MOSER Représentant SOLENDI REUNION Administrateur de la SODIAC Administrateur de la SODEGIS Administrateur du PACT Administrateur de l’ADIL Réunion Représentant de la SCI VICTOIRE Représentant de la SCI Logement Réunion Réunion Habitat SOLENDI SHLMR Liste des mandats 33 Organigramme Président Directeur Général Alain ARMAND Communication Collaboratrice - Marie-Hélène SINAMALE Responsable - Marie-Hélène SINAMALE Secrétaire - Jennifer BARBE Directeur Général Délégué Eric CADET Assistante de Direction - Nathalie JONZO Gestion technique patrimoine Frédéric SGARD Contrôle de gestion Thierry PAYET Développement Aménagement Logement social gestion locative Logement social Directeur Patrick TARKIN Directeur Brice HOARAU Directeur Milko PASCAL Directeur Gilles DE PALMAS Collaboratrice administrative Annie-Claude RIVIERE Assistantes Sandrine TIREL Frédérique GOVINDINRAMASSAMY Chargé d'opérations Nicolas DESPRES Montage Assistantes Betty GALMAR Inès BOUSSENAH Chargés d'opérations Michel CARETTO Christian RODRIGUEZ Elodie ROSENKRANZ gestion de la vie locative Responsable Jean-René BALBINE Chargée des réclamations Sonia IBAO Assistante d'accueil Aurélie VORANGINE Agent de médiation Jules VIRASSAMY gestion du recouvrement Responsable - Sara BENNIC Agents administratifs M.-Ange SITOUZE Ismène BANOR Agents de recouvrement J.-Frédéric BIDOIS Charles-André VALENTIN Gestion du patrimoine Responsable Hubert MOUTOU Assistante - Jessie FIGUIN Agent administratif Julie MAGAMOOTOO Technicien de maintenance Alain SCIAUX Agents de secteur Marius DIFERNAND Maurice MATHIEU Agents maintenance / habitat J.-Claude DIJOUX Claude PAYET gestion des attributions et Accompagnement social Responsable - Alexandra NOURRY Chargée de gestion - Astrid FERRETO Chargée affaires sociales Laurence CAMIAN 34 Agent administratif Anne-Laurence LEPINAY Sa ka t ia - St De n is SODIAC / rapport d’activité 2012 Immobilier d'entreprise Construction et mandat Administration financière Administration et comptabilité Affaires Foncières et contentieuses Directeur Christophe LE HOUX Directeur Christian BERGER Directeur Mickaël CORNU Directeur Fabrice TOURNASSOUD Directeur Ismaël SULLIMAN-INGAR Inspecteur foncier, responsable affaires contentieuses Franck POINSOT Assistantes Nathalie JONZO Frédérique GOVINDINRAMASSAMY Montage Etudes et travaux Marchés Comptabilité Assistantes Natacha BACARI Danièle GUSTAVE Assistantes Isabelle BRILLANT Françoise FONTAINE Liliane LEBRETON Responsable Nathalie DELOUYE Chef comptable - Tanguy BRAS Chargés d'opérations Willyne SOUPAYA-VALLIAMA Xavier QUENEUDER Sophie RETAUX Chargés d'opérations David JOSEPH J.-Pierre VUILLERMOZ Gestion Chargée de gestion clientèle professionnelle Monique RISTOR Chargés de travaux Freddy PEDIL J.-Charles GALLAS Gestionnaires marchés Sabrina JULIE Clara ALAMELOU Sandra GRAFF Ressources humaines Chargé de ressources humaines Fred NATIVEL Services généraux Agent de gestion clientèle professionnelle Aude ROBIN Secrétaire / standardiste Nathalie ROSALIE Entretien Agent de service Nathalie BORDA Référent technique J.-Fred LANGEVILLIER Coursier Alexandre SIDAT Comptables Gabrielle DEPECHE Marie-André HOAREAU Aides-comptables J. Daniel FIGUIN Mickaël VALLIAMEE-CALLY Agent foncier Catherine THESEE Assistante de gestion Ericka FANTAISIE Assistant comptable Frédéric MADARASSOU Informatique Agent de maintenance Vincent TACHET Crédits photographiques : © SODIAC. Imprimé à La Réunion par la NID - juillet 2013 Organigramme 35 50 Quai Ouest BP 710 97474 SAINT-DENIS CEDEX Immeuble Doret - St Denis Tél. : 0262 90 21 00 Fax. : 0262 90 21 21