Cahier des Charges
Transcription
Cahier des Charges
Cahier des Charges OBJET DE LA CONSULTATION : « Marché de l’aménagement du restaurant d’entreprise » Page 1 sur 8 Sommaire I. Présentation d’Audiens .................................................................................................... 3 II. Contexte ......................................................................................................................... 3 III. Durée d’exécution du marché ..................................................................................... 3 IV. Expression du besoin .................................................................................................... 4 A. prestation attendue .......................................................................................................... 4 B. Descriptif de l’actuel + plan ............................................................................................ 5 V. A. B. C. Modalités d’échange entre les parties ........................................................................... 6 contrat ................................................................................................................................ 6 Réalisation de la prestation ............................................................................................. 6 Réception des travaux ..................................................................................................... 6 VI. Equipe ............................................................................................................................. 6 VII. Pénalites ......................................................................................................................... 6 VIII. IX. Assurances.................................................................................................................. 7 Emploi de main-d’œuvre clandestine ......................................................................... 7 X. Facturation et conditions de paiement .......................................................................... 7 XI. Clause diversité ............................................................................................................. 8 XII. Cession du marche ....................................................................................................... 8 XIII. Litiges .......................................................................................................................... 8 Page 2 sur 8 I. PRESENTATION D’AUDIENS Audiens est le groupe de protection sociale de la culture, de la communication et des médias. Une expérience avérée Né en 2003 du rapprochement de deux groupes de protection sociale professionnels confirmés dans leurs domaines respectifs, la presse et le spectacle, IPS Bellini Gutenberg et le GRISS, Audiens bénéficie à la fois de l’enthousiasme et du dynamisme propres à sa jeunesse et du professionnalisme et de l’expérience des institutions qui ont décidé sa création. Une vocation : la protection sociale Parallèlement aux métiers historiques du groupe que constituent la retraire, la prévoyance, la santé, l’action sociale et l’épargne, Audiens développe de nouvelles offres et services dans tous les domaines de la protection sociale : conseil et accompagnement social, gestion pour le compte de tiers, prévention santé, « 1% logement », congés du spectacle… Un atout majeur : l’expertise professionnelle La force d’Audiens repose également sur une connaissance approfondie des secteurs dans lesquels il évolue. L’univers professionnel des métiers de l’audiovisuel, de la communication, de la presse et du spectacle est riche de règles, de conventions et de statuts qui lui sont spécifiques. De plus, ces métiers connaissent une évolution permanente. L’expertise développée par Audiens dans ces secteurs d’activité, permet d’assurer à ses adhérents un service de qualité. Un solide réseau de partenaires Groupe à vocation professionnelle, Audiens a su tisser des liens étroits avec un grand nombre d’organismes issus des secteurs dans lesquels il opère : Astria, Pôle emploi Spectacle, Afdas, FNAS, CMB, Ministère de la Culture et de la Communication, Ministère du Travail, UNEDIC, Agirc-Arrco, PROBTP… Audiens est situé au : 74 rue Jean Bleuzen - 92170 Vanves II. CONTEXTE Audiens souhaite modifier l’aménagement de son restaurant d’entreprise au sein de son immeuble situé au 74 rue Jean Bleuzen 92170 Vanves sur les aspects décoratifs, mobilier, acoustique, travaux et interactif : A l’issue de cet appel d’offres, AUDIENS sélectionnera 1 prestataire pour ce projet III. DUREE D’EXECUTION DU MARCHE La durée de ce marché prendra effet à sa date de signature par les deux parties et durera jusqu’à l’achèvement des prestations qui en sont l’objet. Page 3 sur 8 IV. EXPRESSION DU BESOIN Cet appel d’offres concerne une prestation d’aménagement intérieur du restaurant d’entreprise. A. PRESTATION ATTENDUE La réalisation aura lieu sur le site de Vanves au 74 rue Jean Bleuzen. L’Objectif de cet appel d’offre est d’optimiser cet espace en termes de nombre de places assises (+ 20 %), d’acoustique, de convivialité, de luminosité et d’interactivité numérique. Nous souhaitons rendre cet espace flexible et interactif afin d’y organiser des réunions, des conférences, séminaires etc… Nous attendons une proposition d’un concept d’aménagement intérieur avec un plan de principe d’aménagement, des images de références, des propositions de mobilier et de matériaux. Ce schéma devra tenir compte : Des "obstacles" immobiliers (piliers, radiateurs, etc.) ; … (cf. plan) D’une distribution cohérente des différentes zones de l’éclairage naturel et artificiel La proposition comprendra la fourniture, la livraison et l’installation du mobilier ainsi qu’un ou des schémas d’implantation conformes au plan architectural et aux espaces préalablement définis. La ou les propositions seront détaillées, c’est-à-dire qu’elles comprendront : - La liste et le coût des éléments mobiliers par zones, La liste et le coût des options, Les dimensions, matériaux et coloris des produits, Des illustrations des produits, Une esquisse cotée, Les conditions de garantie, L’engagement à assurer un suivi de la gamme pour une durée minimale de 10 ans, Les détails et conditions de livraison et d’installation, Les références de la société dans l’aménagement de Restaurant d’entreprise. Pour l’ensemble du mobilier, nous attendons : Solidité Mobilité Modularité Facilité d’entretien Conformité aux normes de sécurité Confort & ergonomie Esthétique Page 4 sur 8 Le prestataire retenu sera en charge du suivi de l’avancement du chantier dans les temps impartis et définis en tenant compte des délais d’approvisionnement des matériaux et du mobilier. Il faut tenir compte que le restaurant d’entreprise ne peut être totalement fermé. Nous sommes à votre disposition pour une visite du site sur rendez-vous. De plus, Audiens souhaite mettre au sein du restaurant d’entreprise une cafétéria avec une offre de sandwich, salade, dessert, boissons, café, thé…, de ce fait nous attendons de votre part 3 propositions distinctes : - 1ère proposition : aménagement du restaurant d’entreprise uniquement - 2ème proposition : aménagement du restaurant d’entreprise + création d’un espace pour une cafétéria destiné aux salariés Audiens ainsi que les visiteurs Audiens, - 3ème proposition : aménagement du restaurant d’entreprise création d’un espace pour une cafétéria ouvert au public. B. DESCRIPTIF DE L’ACTUEL + PLAN - Nombre de salariés sur le site de Vanves d’Audiens : 600 - Fréquentation mensuelle et journalière du restaurant d’entreprise Janvier 2013 Février 2013 Mars 2013 Avril 2013 Mai 2013 Juin 2013 Juillet Août Septembre Octobre 2013 2013 2013 2013 Frequence Totale 7496 6725 6330 7313 5692 6615 5645 4623 6543 7510 6539 5703 Fréquence moy. Mensuel 341 336 317 348 316 331 282 231 312 327 344 300 Janvier 2014 Février 2014 Mars 2014 Avril 2014 Mai 2014 Juin 2014 Juillet Août Septembre Octobre 2014 2014 2014 2014 Frequence Totale 7309 6322 6849 6435 5316 6524 5856 4404 6414 6965 5786 6092 Fréquence moy. Mensuel 332 316 326 322 332 326 279 245 292 303 321 290 Janvier 2015 Février 2015 Mars 2015 Avril 2015 Mai 2015 Juin 2015 Juillet Août Septembre Octobre 2015 2015 2015 2015 Frequence Totale 7457 6632 7974 6700 5700 7560 6130 4987 7437 7592 7347 6691 Fréquence moy. Mensuel 373 332 374 335 356 344 307 262 338 345 367 304 - Heure d’ouverture du restaurant d’entreprise : 11h45 à 14h00 - Fréquentation horaires du restaurant d’entreprise : Novembre Décembre 2013 2013 Novembre Décembre 2014 2014 Novembre Décembre 2015 2015 Page 5 sur 8 - Nombre de places assises : 170 - Plan : (Annexe 1) - Photos : (Annexe 4) V. MODALITES D’ECHANGE ENTRE LES PARTIES A. CONTRAT Dès validation du prestataire choisi, un contrat sera établi stipulant les obligations de chacune des parties et les garanties. B. REALISATION DE LA PRESTATION Nous attendons de votre part une proposition d’organisation des travaux, tout en sachant que le restaurant d’entreprise ne peut être fermé, accompagné d’un rétroplanning. Le site de Vanves peut être accessible le week-end. C. RECEPTION DES TRAVAUX Dès la fin du chantier, les 2 parties se réuniront pour constater la bonne conformité des travaux selon le contrat établi. A la suite, un procès-verbal de réception sera daté et signé des 2 parties. VI. EQUIPE Le candidat retenu prévoit un interlocuteur privilégié pour le compte d’AUDIENS dans le cadre du contrat, de la relation commerciale et de la mise en œuvre. VII. PENALITES Les pénalités s’appliquent dans le cas où le retard de livraison est imputable au Prestataire sélectionné. Dans le cas où le retard n’est pas imputable au Prestataire sélectionné, aucune pénalité ne sera appliquée. Enfin, dans le cas où le retard est imputable aux deux parties, aucune pénalité ne sera appliquée. Page 6 sur 8 Les pénalités s’appliquent dans les cas suivants : - La prestation n’a pas été réalisée dans les délais impartis ; Le livrable n’a pas été remis dans les délais fixés ; Les documents transmis par AUDIENS n’ont pas été restitués dans les délais impartis ; Le délai fixé dans le contrat n’est pas respecté. Sans préjudice de ces dispositions, les parties sont tenues à une obligation d’information réciproque quant aux évènements de toute nature susceptibles de retarder l’exécution des prestations. Elles se concertent sur les moyens à mettre en œuvre pour limiter le retard ou recaler les plannings initialement définis. VIII. ASSURANCES Les Prestataires doivent justifier d’une assurance contractée auprès d’une compagnie agréée, conformément aux articles R 321.1 du Code des Assurances et suivants, garantissant sa responsabilité civile. Ils seront tenus de remettre à AUDIENS une attestation délivrée par la compagnie d’assurance, justifiant le paiement de la prime afférente de l’année en cours. Ils sont tenus d’informer dans les huit jours le service achats de toute modification afférente à son assurance, notamment la résiliation ou le changement de compagnie. Ils s’engagent également à avoir contracté une assurance garantissant leur responsabilité civile pour leurs propres collaborateurs. IX. EMPLOI DE MAIN-D’ŒUVRE CLANDESTINE Conformément aux articles L.8221-1 et suivants du Code du Travail, ils s'engagent à remettre à AUDIENS les documents requis par la législation relative au travail clandestin, sous peine d’encourir la résiliation de plein droit de leur participation au dit appel d’offres. Ils certifient sur l'honneur que les salariés qui exécuteront l'objet du présent appel d’offres seront employés régulièrement au regard des articles L.3243-1 et L.1221-13 et L.1221-15 du Code du Travail. X. FACTURATION ET CONDITIONS DE PAIEMENT Le Prestataire établie les factures après acceptation des livrables par AUDIENS. AUDIENS émettrice de la demande réglera à 30 jours fin de mois par virement sous réserve de la conformité des factures. Page 7 sur 8 Tout défaut de paiement entraîne de plein droit et sans autre formalité, à compter du lendemain de l’échéance, la facturation d’intérêts de retard dans les conditions visées à l’article L441-6 du code de commerce. La facturation sera établie à l’ordre de l’institution émettrice de la demande de devis. Ils sont en droit de facturer AUDIENS sur le travail livré dans le cas où le délai d’acception des livrables annoncé à l’article VII est dépassé. XI. CLAUSE DIVERSITE AUDIENS attend des Prestataires qu’ils s’engagent à mettre en œuvre les principes de lutte contre la discrimination et de promotion de la diversité conformément à l’article L 1132-1 du code du travail. Cela se traduit notamment dans les engagements de l’entreprise, le processus de recrutement (sensibilisation et formation de l’ensemble des collaborateurs à la lutte contre les discriminations et à la promotion de l’égalité des chances dans le recrutement), la mobilité et dans les actions du quotidien ». XII. CESSION DU MARCHE Le présent marché ne pourra en aucun cas, faire l’objet d’une cession totale ou partielle, à titre onéreux ou gracieux, sauf accord écrit et préalable d’AUDIENS. XIII. LITIGES En cas de litige, la loi française est seule applicable et les tribunaux français seuls compétents. Les parties conviennent de rechercher en cas de litige un accord amiable. Dans l’hypothèse où aucune solution amiable n’aurait pu être trouvée dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification du différend par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une des parties à l’autre partie, le litige pourra être soumis aux Tribunaux de Nanterre, seuls compétents pour en connaître. Page 8 sur 8