Nom et adresse officiels de l`organisme acheteur : Mairie Avranches

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie Avranches
Correspondant : M. Guénhaël HUET, Maire, Place Littré BP 238, 50302 Avranches cedex, tél. : 02 33 89 29 40,
courriel : [email protected], adresse internet : http://ville-avranches.fr, adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Objet du marché : Démolition du réservoir d'eau potable "Haut Patton" à Avranches
Type de marché de travaux : exécution
Lieu d'exécution des travaux : Impasse du Château d'eau, 50300 Avranches
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Les caractéristiques essentielles des ouvrages à
démolir sont données ici à titre strictement indicatif (non contractuel) :
- Château d'eau cylindrique en béton armé de 25.00 m de hauteur composé :
- d'un fût en béton armé de 7.00 m de diamètre, de 23.00 m de hauteur et d'une épaisseur de 0.15 m surmonté par
un acrotère de 2.00m, épaisseur 0.25m,
- d'une cuve en béton armé avec un fond représentant une surface d'environ 36 m² pour une épaisseur de 0.20 m,
avec un fût d'accès de 1.30 m de diamètre sur 5.00 m de hauteur et pour une épaisseur de 0.20 m ainsi qu'une toiture
représentant une surface d'environ 36 m² pour une épaisseur de 0.20 m,
- de passerelles en béton armé
- Ensemble d'équipement métallique, électrique et électronique :
- canalisation et robinetterie en fonte diamètre 400 mm (~55ml),
- groupes motopompes etc ...
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 07 novembre 2012
Cautionnement et garanties exigés : Retenue de garantie de 5 % ou caution bancaire à première demande ou
caution bancaire personnelle et solidaire.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Délai global de paiement à 30 jours.
Conditions de participation :
• Critères de sélection des candidatures : Les candidats devront avoir les capacités financières, techniques et humaines
pour postuler au présent marché.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm)
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm)
Autres renseignements demandés :
• Attestation d'assurance RC et décennale
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci
dessous avec leur pondération :
• Prix des prestations (45 %)
• Valeur technique de l'offre et délai d'exécution (55 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 14 septembre 2012 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 050 025 12 0006
Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 juillet 2012
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
M. le Directeur des services techniques , Services techniques, BP 238, 50302 Avranches cedex, tél. : 02 33 89 29 46,
télécopieur : 02 33 89 29 47, courriel : [email protected]
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : M. le Directeur des services techniques ,
Services techniques, BP 238, 50302 Avranches cedex, tél. : 02 33 89 29 46, télécopieur : 02 33 89 29 47, courriel :
[email protected], adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2012_Y4GEs20MVc
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif, 3 Rue Arthur Le Duc, 14000 Caen, tél. :
02 31 70 72 72, télécopieur : 02 31 52 42 17, courriel : [email protected]