Ville d`Orvault - Nantes Aménagement
Transcription
Ville d`Orvault - Nantes Aménagement
Ville d’Orvault ZAC DU VALLON DES GARETTES CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES AMENAGEUR Dernière mise à jour : 3 mars 2011 MAITRISE D’OEUVRE ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES >>> SOMMAIRE PREAMBULE ............................................................................................................................................................................................................. 4 I- PRESENTATION GENERALE DE LA ZAC ..................................................................................................................................................... 5 II- LE SUIVI DU PROJET DES CONSTRUCTIONS ............................................................................................................................................. 9 III- L’HABITAT INDIVIDUEL : .............................................................................................................................................................................. 13 3.1- PRESCRIPTIONS URBAINES ET ARCHITECTURALES .......................................................................................................................... 14 A – Objectif énergétique .................................................................................................................................................................................. 14 B – Implantation ............................................................................................................................................................................................... 16 C - Volumétrie et toiture................................................................................................................................................................................... 18 D - Extensions ultérieures ............................................................................................................................................................................... 20 E- Garages et stationnement........................................................................................................................................................................... 20 F - Traitement des façades.............................................................................................................................................................................. 23 G – Clôtures..................................................................................................................................................................................................... 25 H – Coffrets techniques et boîtes aux lettres .................................................................................................................................................. 29 I – Annexes – dépendances ............................................................................................................................................................................ 30 J – Stockage des déchets ............................................................................................................................................................................... 30 K – Les venelles .............................................................................................................................................................................................. 31 3.2- PRESCRIPTIONS PAYSAGERES .............................................................................................................................................................. 32 IV- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES POUR LES CONSTRUCTIONS............................................................................................. 40 V- ANNEXES ....................................................................................................................................................................................................... 50 ANNEXE 1 : CHARTE « CHANTIER VERT » ......................................................................................................................................................... 51 Définition des objectifs ...................................................................................................................................................................................... 51 Respect de la réglementation ............................................................................................................................................................................. 51 Organisation du chantier .................................................................................................................................................................................... 51 Contrôle et suivi de la démarche ......................................................................................................................................................................... 53 Information des mitoyens de la zone ................................................................................................................................................................... 55 CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P2 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES Information du personnel de chantier par le titulaire du Marché............................................................................................................................ 55 Limitation des nuisances causées aux riverains .................................................................................................................................................... 55 Limitation des risques sur la santé du personnel .................................................................................................................................................. 57 Limitation des pollutions de proximité ................................................................................................................................................................ 57 Gestion et collecte sélective des déchets ............................................................................................................................................................. 58 Pénalités ........................................................................................................................................................................................................... 60 ANNEXE 2 : ZONAGE DU PLU .............................................................................................................................................................................. 61 ANNEXE 3 : DETAILS DES TOITURES VEGETALISEES .................................................................................................................................... 62 ANNEXE 4 : PRESCRIPTIONS GENERALES D’AMENAGEMENT DE LA ZAC ................................................................................................. 66 DEMARCHE PAYSAGERE ..................................................................................................................................................................................... 66 Le mail ............................................................................................................................................................................................................. 67 Le chemin des Garettes .................................................................................................................................................................................. 70 Le parc ............................................................................................................................................................................................................. 73 CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P3 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES PREAMBULE Le présent document présente les prescriptions urbaines, architecturales, paysagères et environnementales nécessaires à l’élaboration d’un projet cohérent pour l’ensemble des constructions de la ZAC du Vallon des Garettes. CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P4 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES I- PRESENTATION GENERALE DE LA ZAC CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P5 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES Un nouveau quartier d’habitat : une greffe urbaine La ZAC permet de répondre aux besoins importants en logements et offre un emplacement particulièrement attractif à proximité du centrebourg. Le développement urbain doit s’effectuer en accord avec la préservation du cadre de vie du bourg. L’opération du Vallon des Garettes prévoit la création d’environ 650 logements favorisant un parcours résidentiel à l’échelle de la commune en offrant un habitat diversifié. Le programme de la ZAC prévoit une mixité de l’habitat : habitat collectif, habitat individuel groupé et diffus ainsi qu’une mixité sociale par une offre diversifiée en accession, primo-accession, locatif social ou promotion privée. L’aménagement de ce site constitue une véritable « greffe urbaine » entre le bourg et les secteurs déjà urbanisés tout en apportant une offre complémentaire de commerces et d’équipements de proximité (supérette, équipements sportifs, pôle de l’enfance, bibliothèque…) destinée à l’ensemble des Orvaltais. Des espaces publics de qualité : une image de « ville à la campagne » L’un des grands objectifs de la ZAC du Vallon des Garettes est de renforcer le dynamisme du bourg d’Orvault tout en conservant son statut de « bourg à la campagne » grâce à l’aménagement d’espaces publics de qualité connectés par un réseau de liaisons douces. L’intégration d’un parc d’environ 7 hectares situé au cœur du projet ainsi que le traitement paysagé des voiries et des cheminements vont préserver le caractère bocager du site. Le parc constituant le cœur vert de la ZAC permettra de relier les différents îlots grâce à un maillage de liaisons douces. Cet espace paysager joue un rôle essentiel dans le dispositif de gestion des eaux pluviales, avec la présence de noues et bassins de rétention. Le mail, est un espace public paysagé réservé aux piétons et cycles et bordé exclusivement de logements collectifs. Il s’inscrit dans le prolongement de l’accroche urbaine du centre historique, axé sur le plus beau chêne et décline un vocabulaire végétal basé sur les espèces locales. Ce lieu de convivialité, de rassemblement guide les promeneurs à travers une série de jardins thématiques, vers l’espace préservé qu’est le parc du Vallon. CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P6 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES Un maillage de voies hiérarchisées Les voies primaires permettent de relier les zones bâties existantes au futur quartier. Aussi, la création de la ZAC du Vallon des Garettes constitue l’opportunité de fluidifier le trafic du centre-bourg en créant une voie primaire servant de voie d’évitement du bourg avec une liaison depuis la rue du Raffuneau jusqu’à la rue R. Le Ricolais (RD42). Un maillage de voies de desserte permet l’accès à l’ensemble des îlots bâtis et aux parcelles. Ces voies sont aménagées de manière à réduire la vitesse des véhicules et à favoriser ainsi des déplacements piétons et cycles plus sécurisés. Les liaisons douces ont été particulièrement favorisées avec notamment la création de cheminements piétons et cycles en site propre, au droit des voies primaires et au cœur du vallon. Ce maillage particulièrement affirmé dans le mail qui structure l’habitat collectif, permet une desserte piétonne et cycle sécurisée, depuis les futures zones d’habitats, en direction du centre-bourg et de l’ensemble des équipements et commerces. CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P7 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES Plan de principe d’aménagement de la ZAC du vallon des Garettes (plan indicatif) : CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P8 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES II- LE SUIVI DU PROJET DES CONSTRUCTIONS CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P9 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES Chaque projet, afin d’assurer la plus grande cohérence entre les diverses exigences architecturales, urbaines, environnementales, techniques, économiques et réglementaires « se construit », en concertation avec l’ensemble de l’équipe : - la Maîtrise d’Ouvrage : Nantes Aménagement et son assistant à maîtrise d’ouvrage « développement durable » : SCE, - la ville d’Orvault - l’équipe de maîtrise d’œuvre de la ZAC : l’architecte-urbaniste (CAP URBAIN), le paysagiste (SIGNES) et le spécialiste VRD (SETUR) Rôle de l’équipe de maîtrise d’œuvre de la ZAC : 1- Elle joue un rôle d’information, de conseil et de vérification. Elle accompagne les maîtres d’œuvre en leur fournissant l’ensemble des indications concernant le projet urbain de la ZAC et les objectifs qualitatifs. 2- Elle vérifie la conformité du projet avec le présent cahier des prescriptions. A cet effet, une réunion de travail est organisée avec les maîtres d’œuvre des futures constructions : - Séance de travail – niveau esquisse. Il s’agit : • d’arrêter l’implantation, la volumétrie et les grandes lignes du projet ; • de définir l’organisation des espaces extérieurs (accès, stationnements, espaces verts privés, harmonisation par rapport aux projets des lots mitoyens …) - Séance de travail (à la demande du pétitionnaire) – niveau avant-projet. Elle permet de définir précisément : • la nature et les caractéristiques des matériaux et du mode constructif ; • les détails du traitement des façades et éventuellement des clôtures ; • la nature des aménagements extérieurs. 3- Enfin, elle vise le dossier sous un délai de 3 semaines et transmet son avis au pétitionnaire qui le joindra à sa demande de permis de construire. Le délai de 3 semaines démarre à réception d’un dossier complet et ne comprend pas les allers retours éventuels. Les services de la ville instruisent ensuite le dossier en fonction des règles du PLU. Le délai d’instruction est de 2 mois à compter de la réception du dossier complet. CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P10 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES NOTA : Le visa donné par le maître d’œuvre de la ZAC ne préjuge pas de l’acceptation du permis de construire. Pièces à fournir par les maîtres d’œuvre des futures constructions à l’aménageur : Deux dossiers complets sont communiqués à l’aménageur 15 jours avant chaque séance de travail. Puis, afin que l’équipe de maîtrise d’œuvre de la ZAC appose son VISA, deux dossiers complets de demande de permis de construire sont communiqués à l’aménageur. Outre les pièces obligatoires, définies réglementairement, le dossier transmis doit comporter des documents complémentaires permettant de mieux apprécier le niveau qualitatif du projet, à savoir : - des façades au 1/50e sur la hauteur du rez-de-chaussée et du premier étage avec les traitements envisagés en liaison avec l’espace public et les riverains (si identifiés), - un plan au 1/100e du rez-de-chaussée et des espaces extérieurs mettant en évidence les continuités intérieur/extérieur, le traitement paysager et les traitements de sol, - Une notice définissant la stratégie environnementale du projet et permettant d’apprécier le respect des performances exigées. Elle comprendra : • Les principes constructifs, matériaux utilisés, • Le choix des systèmes et équipements techniques (chauffage, ECS, éclairage, …), • Les calculs prévisionnels et engagements sur les performances énergétiques (étude réalisée par un bureau d’études spécialisé), • - L’explication des moyens utilisés pour remplir les objectifs en matière d’acoustique, de thermique et d’impact visuels, Les élévations et le plan masse devront nous être fournis au format dwg ou dxf (format autocad 2010 ou 2004), au plus tard lors de l’avis conforme du PC. Pour l’analyse de l’esquisse, des fichiers en pdf suffiront. Afin de pouvoir réimplanter précisément les différents projets, il est demandé de transmettre le plan de masse géo référencé de façon identique au plan de bornage transmis par le géomètre. Le plan masse et les élévations comprendront les limites de lot. - Préciser les cotes NGF (absolues) dalle RDC et garage, les cotes NGF doivent être reportées sur l’ensemble des façades. CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P11 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES 4- Dans le cas de permis de construire modificatif, l’équipe de maître d’œuvre de la ZAC devra recevoir les dossiers de demande de permis modificatif par le constructeur préalablement au dépôt à la Mairie afin de transmettre son avis qui devra être joint à la demande de permis de construire. Pour un dossier de PC modificatif, il n’est prévu qu’une seule séance de travail avec l’équipe de maîtrise d’œuvre de la ZAC. NOTA : Les réglementations en vigueur telles que le PLU, la loi handicap et autres sont à prendre en compte pour chacun des projets. CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P12 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES III- L’HABITAT INDIVIDUEL : CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P13 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES 3.1- PRESCRIPTIONS URBAINES ET ARCHITECTURALES A – Objectif énergétique OBLIGATIONS Pour les constructions réalisées dans le cadre d'acquisition de terrains à bâtir ou en individuel groupé, il est exigé une labellisation BBC Effinergie ®, soit une dépense énergétique équivalente à 50kWh/m²SHON/an d’énergie primaire. Cet objectif vise à réduire les consommations d’un bâtiment d’un facteur 2 par rapport au neuf et d’un facteur 4 ou plus par rapport à l’existant. Les consommations prises en compte sont celles de la réglementation thermique française : le chauffage, le refroidissement, l’eau chaude sanitaire, les auxiliaires, la ventilation, l’éclairage. Les kW « ep » prennent en compte les consommations d’énergie primaire, c’est à dire l’énergie nécessaire à la fabrication et au transport de chaque kWh. Pour obtenir le label, il faudra donc mesurer les consommations du bâtiment en multipliant chaque kWh par les facteurs de conversion (énergie finale/énergie primaire) suivants : Electricité = 2,58 / Gaz naturel, GPL = 1 / Bois = 0,6 PRECONISATIONS La conception de ces logements reposera sur 6 principes : 1. Un concept architectural adapté Une forme compacte, orientation et ouvertures favorables par rapport à la course du soleil (voir schéma page 16), protection par rapport au vent, recherche d’inertie et de tout autre mécanisme permettant de bénéficier du confort d’été (vitrages performants par exemple) NB : la proportion des vitrages au Sud doit se situer entre 20-30% de la surface habitable pour valoriser les apports solaires, mais il faut alors veiller à la surchauffe d’été par le biais d’occultations. CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P14 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES 2. Une isolation renforcée de l’enveloppe Poste Niveau minimal pour un bâtiment performant Isolation de la toiture R = 7 soit environ 30 cm de laine minérale Isolation des murs R > 4 soit environ 15 cm de laine minérale de préférence par l’extérieur ou 50 cm d’isolation répartie (type brique terre cuite) Isolation du plancher > 4 soit environ 15 cm de laine minérale ou 10 cm de polyuréthane Vitrage Uw > 1,5 soit l’équivalent d’une fenêtre bois ou PVC avec double vitrage à isolation renforcée 4/16/4 ou triple vitrage. 3. Un traitement spécifique des ponts thermiques Pour traiter les ponts thermiques, il sera nécessaire d’avoir recours par exemple : à l’isolation par l’extérieur, aux rupteurs de ponts thermiques, aux balcons désolidarisés… 4. Une étanchéité à l’air irréprochable Une attention particulière devra être portée sur la mise en œuvre d’une étanchéité à l’air très performante, en évitant et rebouchant toutes les entrées d’air parasites et par une coordination appropriée des différents corps de métier. Le contrôle d’étanchéité en cours de chantier est obligatoire en l'absence de labellisation et conseillé dans le cas contraire (cf. ci-avant). 5. Une ventilation mécanique performante Système de ventilation double flux avec récupération de chaleur (préchauffage de l’air entrant par l’air extrait) ou, par dérogation, ventilation de type Hygro B si le niveau d’isolation le justifie. 6. Les systèmes de chauffage et d’eau chaude sanitaire Recours à des systèmes de production d’énergie à très haut rendement (supérieur à 90%) et/ou aux énergies renouvelables pour la production de chaleur et d’électricité, en particulier par la production d’eau chaude sanitaire solaire. CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P15 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES B – Implantation HABITAT INDIVIDUEL OBLIGATIONS La cote de niveau fini de la dalle de RDC de chaque logement ne doit pas être Implantation de principe des constructions suivant leur orientation inférieure à la cote de niveau fini de la voirie. Des adaptations de cette règle sont possibles. Elles sont soumises à accord de l’architecte urbaniste de la ZAC. La SHON devra être conforme à celle autorisée par le Cahier des Charges de Cession de Terrain. Chaque construction devra impérativement s’inscrire dans la zone constructible figurant au plan de composition et dans le respect du règlement du PLU. L’emprise de la zone constructible a été calculée pour encourager une organisation de la maison en plan masse qui facilite des implantations bâties diversifiées dans le souci de préserver la qualité des pièces de vie et des espaces extérieurs. En effet, le dessin des emprises de la zone constructible encourage une organisation de la maison en plan masse permettant d’orienter les pièces de vie au sud pour un gain d’énergie en solaire passif. Ainsi, l’implantation des constructions sur la parcelle permet de dégager un espace extérieur (terrasse, jardin) orienté au sud. Les constructions seront obligatoirement implantées sur au moins une des limites séparatives. Elles respecteront les règles d’implantation définie au plan de composition et reportée au sein de l’annexe 3 du Cahier des Charges de Cession de Terrain (accroche obligatoire). CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P16 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES Dans le cas ou le PLU l’autorise et lorsque l’implantation des constructions s’effectue avec un retrait compris entre 0.50m et 5m par rapport à la voie, la marge de recul (définissant l’espace entre 0.50m et 5m devant la construction) soit, entre la construction et la voie sera traitée en bande végétalisée. HABITAT INDIVIDUEL Exemple de constructions implantées en fond de parcelle dégageant un jardin sud Les marges de recul ne peuvent être occupées totalement par du stationnement. En dehors des aires de stationnement non closes et d’un éventuel garage ou auvent, il est autorisé l’ajout d’une seule place aérienne supplémentaire. De plus, elle ne pourra en aucun cas être utilisée pour entreposer un camping-car ou un bateau de plus de 1.2 m de haut. Dans le cas des lots groupés, un plan d’assemblage de la façade du lot concerné et des deux façades mitoyennes sera demandé et sera joint à la demande d’avis du permis de construire. PRECONISATIONS Pour les parcelles orientées nord-sud, lorsque le règlement du PLU le permet (suivant zonage 1AUba et 1AUbb) : - Quand la voie d’accès à la parcelle est située au nord, il serait souhaitable que les constructions futures soient implantées avec un retrait entre 0 et 5m minimum par rapport à la voie afin de favoriser l’ensoleillement sud. - Quand la voie d’accès à la parcelle est située au sud, il serait souhaitable que les constructions futures soient implantées en retrait de la voie, en fond de parcelle de manière à optimiser l’ensoleillement et les vues de chaque parcelle. CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P17 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES Pour les parcelles orientées est-ouest, il serait souhaitable que les constructions HABITAT INDIVIDUEL futures soient implantées en limite nord afin de dégager une terrasse au sud. Il sera favorisé l’accolement d’habitations mitoyennes par les garages ou zones de stationnements non closes. C - Volumétrie et toiture OBLIGATIONS La hauteur maximale des constructions est limitée à un gabarit comprenant trois niveaux maximum : rez-de-chaussée, étage et comble. Jeu de toitures et de décrochés dans le cas d’implantation en limite séparative La typologie de toiture autorisée est indiquée sur l’annexe 3 du Cahier des Charges de Cession de Terrain. A défaut sont admises les toitures suivantes : double-pente, monopente et toiture-terrasse. Les hauteurs des volumes de toit seront inférieures aux hauteurs de façades, le delta devra être égal à au moins 30 cm. Les toitures terrasses d’un volume RDC ne pourront être traitées en étanchéité simple (revêtement bitumineux, …) si elles peuvent être perçues (depuis l’étage de la même construction ou depuis l’étage de la construction voisine). Les traitements gravillons, Traitement en simple étanchéité non autorisé Gêne visuelle des toits terrasses des volumes en RDC pour les constructions voisines. pouzzolane, végétal sont autorisés. Les bacs aciers ne seront pas autorisés s’ils sont visibles depuis l’espace public. CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P18 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES Des adaptations du projet de construction peuvent être exigées en fonction des projets développés sur les lots mitoyens. Elles concernent principalement les toitures (typologie, pente), les implantations des bâtis et les choix de teintes. HARMONISATION DE DEUX PROJETS MITOYENS Exemples d’enchaînements refusés Exemples d’enchaînements harmonieux Tous les jeux de toiture et éléments rapportés de type lucarne doivent être intégrés sans monumentalité et dans un rapport harmonieux entre toiture et façade. Ces éléments ne devront pas nuire au caractère contemporain de l’ensemble. Les écueils du type pastiche ou détail anecdotique (colonnes, fausses briques, fronton, …) sont proscrits. EXEMPLES DE LUCARNE Exemples autorisés Exemple non autorisé PRECONISATIONS La réalisation de toiture plate végétalisée sera privilégiée sur certains secteurs (cf. annexe 3 du présent CPAUPE). CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P19 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES D - Extensions ultérieures HABITAT INDIVIDUEL Extensions ultérieures : fermetures des terrasses PRECONISATIONS Pour les lots groupés, il est recommandé de prévoir les extensions futures dès l’origine du projet. Ces extensions ou agrandissements pourraient faire l’objet : 1. Soit d’une surélévation (exemple : rehaussement de garage), 2. Soit d’un changement de destination d’une terrasse ou loggia en pièce de vie, 3. Soit d’une extension sur parcelle. E- Garages et stationnement OBLIGATIONS Places de stationnement sur la parcelle Pour les parcelles qui ont une surface inférieure à 400m², il est exigé sur la parcelle, 2 places de stationnement minimum dont 1 place pourra être close. Pour les parcelles qui ont une surface supérieure ou égale à 400m², il est exigé sur la parcelle, 3 places de stationnement minimum dont 1 place pourra être close. L’emplacement de ces places de stationnement est figé et indiqué pour chaque parcelle dans le plan de composition. Leur dimensionnement est ferme et définitif. Afin de pouvoir vérifier au mieux cet élément, les accès devront être cotés sur le plan de masse fourni par l’acquéreur (longueur et largeur). CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P20 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES Il faudra limiter l’impact visuel des garages qui seront dissociés du bâti afin de les HABITAT INDIVIDUEL intégrer parfaitement dans le paysage. Lorsque le garage est accolé à l’habitation ou inclus dans la volumétrie du bâti, une attention particulière devra être portée à l’intégration de la porte de garage dans la façade Implantation des garages et places de stationnements pour les logements individuels groupés Implantation des constructions le long de la voie (teinte et matériau). Les portes d’aspect PVC sont proscrites. Pour les logements individuels groupés, deux dispositifs de stationnement sont mis en places : - Soit les places de stationnement sont gérées sur la parcelle, - Soit les places de stationnement sont regroupées à l’entrée de l’îlot. Dans le cas de garages groupés, la hauteur des garages sera limitée à 3.50m maximum, leur toiture sera obligatoirement constituée par un toit plat pouvant être végétalisé et leurs façades seront réalisées en bardage bois. Implantation des constructions en fond de parcelle Lorsque les stationnements sont gérés sur la parcelle pour les constructions groupées, et lorsqu’il y aura la construction d’éventuels garages, ils seront implantés de la manière suivante : - Soit le garage sera isolé et situé en continuité de la place de stationnement non couverte quand la construction principale est implantée en fond de parcelle. - Soit le garage sera accolé à la construction principale ou inclus dans la volumétrie du bâti quand la construction principale est implantée le long de la voie avec un retrait compris entre 0 et 5m. CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P21 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES Lorsque le garage n’est pas accolé à l’habitation, sa hauteur sera limitée à 3.50m maximum et sa toiture sera obligatoirement constituée par un toit plat pouvant être végétalisé. Certaines parcelles identifiées dans l’annexe 3 du Cahier des Charges de Cession de Terrain, devront STATIONNEMENT SEMI PERMEABLE mettre en place des systèmes de bande de roulement ou de pavés disjoints enherbés sur les places de stationnement extérieur jusqu’au droit de leur garage. Ce système favorise l’infiltration de l’eau et permet de conserver un jardin paysager. PRECONISATIONS Pour les logements individuels diffus, l’éventuel garage sera implanté de la manière suivante : - Soit le garage sera isolé en continuité des places de stationnement extérieur lorsque la construction principale est implantée en fond de parcelle. - Soit le garage sera accolé à la construction principale ou inclus dans la volumétrie du bâti lorsque la construction principale est implantée le long de la voie avec un retrait compris entre 0 et 5m. HABITAT INDIVIDUEL Implantation des éventuels garages et places de stationnements pour les logements individuels diffus Implantation possible des constructions le long de la voie (Zone 1AUba) CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Implantation possible des constructions en fond de parcelle (Zone 1AUbb) Mars 2011 P22 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES Afin de favoriser l’infiltration de l’eau, des systèmes de types bandes de roulement, IMAGE CONTEMPORAINE pavés enherbés pourront être mis en place au niveau des places de stationnement extérieur. Ces derniers ne seront cependant pas comptabilisés dans le pourcentage d’espaces verts demandé par le PLU. F - Traitement des façades OBLIGATIONS Une image contemporaine sera recherchée dans le traitement des façades. Les volumétries, les compositions de façades et les teintes seront sobres, harmonieuses et cohérentes entre elles. Elles respecteront le contexte environnant. L’emploi de plusieurs teintes ou matériaux sur chaque parcelle est autorisé, le nombre global de teintes ou matériaux est limité à 4 (exemple : bois naturel + alu noir + peinture grise + peinture blanc cassé). Ce nombre comprend les teintes ou matériau de la construction, des menuiseries, du garage, du portillon et du portail. Les applications décoratives de teinte ou matériau de type bandeau, encadrement de baies ou traits de fer sont proscrites. Les percements de chaque façade seront organisés de façon harmonieuse, sobre et cohérente. Les effets catalogue (1 ouverture de chaque type) sont proscrits. Les ouvertures de type losange, demi-lune ou œil de bœuf sont proscrits (y compris inséré dans d’autres menuiseries : portes d’entrées, …). CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P23 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES APPLICATION DES TEINTES Les différents volumes qui constituent la façade devront être traités en matériaux durables et faciles d’entretien. Les matériaux destinés à être recouverts ne devront pas Application non harmonieuse par bandeau : refusée rester apparents : parpaings, briques, isolant, béton cellulaire, tôle, … Les enduits de type monocouche gratté sont proscrits (mauvais vieillissement). Les portes d’entrée d’aspect PVC ne sont pas autorisées. Pour les menuiseries (baies et fenêtres), les mélanges de fenêtre PVC et baie aluminium ne sont pas autorisés sur les façades sur rue ou espace public. L’ensemble est soit en aluminium soit en PVC. De plus, Les percements de châssis ouvrants devront être dans l’alignement des ouvertures de façades. Des dispositifs de protection des façades contre les salissures, issues du ruissellement de l’eau devront être mis en place : bavettes, couvertines, goutte d’eau, … Ces éléments doivent être précisés pour les appuis de fenêtres, les acrotères des toits terrasses et les casquettes. Les gouttières et descentes d’eaux pluviales seront en aluminium non peint ou en zinc. Les lots libres situés à l’angle de deux rues auront deux façades avec un traitement spécifique. Il ne peut pas s’agir de pignon fermé. Le pignon sera travaillé de telle sorte Application par volume : autorisée qu’il constitue un retour de façade. Dans le cas de lots groupés, la composition architecturale devra être harmonieuse. Une cohérence des projets sera recherchée. Lors de la demande d’avis sur la demande de permis de construire, un plan d’assemblage des façades mitoyennes devra être fourni. CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P24 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES PRECONISATIONS Les menuiseries bois, aluminium, ou mixte (bois-aluminium) seront préférées aux menuiseries PVC. Le mixage de matériaux différents (par exemple PVC et aluminium) sur une même façade donnant sur l’espace public est proscrit. Les façades nord pourront être presque totalement opaques sous réserve que l’aspect de la façade soit traité qualitativement par une végétalisation de la façade par exemple. Les matériaux utilisés seront de préférence de type naturel : pierre, bois,… G – Clôtures OBLIGATIONS ENTREE DE LOT Les clôtures ne sont pas obligatoires mais dans le cas où le constructeur réalise des clôtures, elles devront impérativement respecter les prescriptions décrites dans ce cahier de prescriptions et dans le cahier des charges de cessions de terrains (CCCT). Tout plan de clôture sera intégré au volet paysager et figurera au dépôt du permis de construire. Entre deux aires de stationnement non closes de deux lots mitoyens, un soutènement peut s’avérer nécessaire ; il sera soit en bois seul (type bastaing) soit composé d’un muret habillé de bois (faces visibles, y compris sur le dessus). Le bois sera posé sur sa largeur. (cf. illustration). Soutènement en bois CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P25 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES Les éventuelles clôtures seront définies comme suit : - CLOTURE TYPE 1 : En alignement de la façade (quand les constructions sont implantées le long de la voie), en limite de voie (quand les constructions sont implantées en fond de parcelle) : Les éventuelles clôtures situées parallèlement à la voie seront composées : o de poteaux carrés bois de section minimum 70mmx70mm, disposés à une distance d’entraxe d’environ 0.50m, o d’un grillage noué à maille rectangulaire progressive, coloris gris, d’une hauteur de 1.20m environ, L’ensemble pourra être surmonté d’une lisse bois de section minimum de 30mmx70mm, le tout étant inférieur à 1.20m de haut. Ces clôtures pourront être doublées d’une haie vive (cf. palette végétale) d’une hauteur maximum de 1.50m, HABITAT INDIVIDUEL Principe de clôture en alignement de façade ou en limite de voie : clôture type 1 Principe de clôture en limite séparative : clôture type 2 CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P26 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES - CLOTURE TYPE 2 : En limite séparative entre parcelle et en fond de parcelle : HABITAT INDIVIDUEL Les éventuelles clôtures seront composées : o de poteaux carrés bois de section minimum 70mmx70mm, disposés à une distance d’entraxe de 1.50m, et d’une hauteur de 1.20m, o Exemple de clôture avec poteau bois, grillage doublée d’une haie d’un grillage noué à maille rectangulaire progressive, coloris gris, d’une hauteur de 1.20m environ. Ces clôtures pourront être doublées d’une haie vive (cf. palette végétale) d’une hauteur maximum de 1.80m - CLOTURE TYPE 3 : En limite séparative au niveau de la marge de recul (quand les constructions sont implantées le long de la voie). Seul sera autorisée la plantation d’une haie ne dépassant pas 1.20m de hauteur maximum. Les portillons, en bois, métalliques ou aluminium n’excéderont pas 1.20m de hauteur. Pare-vues maçonnés et bois Leurs teintes s’harmoniseront avec les menuiseries de la construction principale. L’utilisation du PVC pour les portails et portillons est proscrite. Les portails en limite de voie au niveau de l’emplacement des places de stationnement privées sont interdits. Afin de préserver l’intimité des terrasses, il sera autorisé la mise en place de pare-vues en limite séparative et en prolongement de l’habitation qui auront une hauteur maximum de 1.80m sur 5m maximum de profondeur. Ils ne pourront être réalisés qu’en maçonnerie enduite, panneaux bois ou matériau identique à la façade. CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P27 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES Lots libres Lots groupés CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P28 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES H – Coffrets techniques et boîtes aux lettres OBLIGATIONS Les coffrets techniques et boîtes aux lettres seront intégrés dans un muret. L’ensemble sera fourni et réalisé par l’aménageur. Pour les lots groupés, les coffrets techniques seront soit intégrés à un muret similaire soit intégrés à la façade (suivant accord des gestionnaires de réseaux). Les boîtes aux lettres pourront être regroupées à l’entrée de l’îlot. MURET TECHNIQUE Vue du dessus, profils depuis la rue et depuis l’aire de stationnement non close. CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P29 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES HABITAT INDIVIDUEL I – Annexes – dépendances Plan et coupe de principe de la localisation de l’air e de présentation des bacs à ordure ménagère OBLIGATIONS Les annexes - dépendances seront positionnées soit dans le prolongement de la construction principale, soit en limite séparative. Les annexes et dépendances réalisées avec des moyens de fortune tels que des matériaux de démolition, de récupération, etc.… sont interdites. PRECONISATIONS Les bâtiments annexes devront s’harmoniser avec le bâtiment principal en utilisant le même langage architectural. Ils pourront également être revêtus d’un bardage en bois. J – Stockage des déchets OBLIGATIONS Conformément au PLU, un espace destiné au stockage des déchets en attente de collecte devra être aménagé sur le terrain d’assiette des constructions, en limite du domaine public. Cet espace d’une surface minimale de 1,85m par 0.9m s’implantera dans la continuité du muret. Il pourra être clos côté parcelle privée. Cette aire de présentation ne doit pas être utilisée comme une aire de stockage permanent du bac. Celui-ci doit être ensuite stocké au sein du volume construit. Pour les îlots de logements groupés, un emplacement sera réservé pour la dépose temporaire des bacs poubelles à l’entrée des îlots, en limite du domaine public. Il pourra être semi-clos par une clôture de type 1. CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P30 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES K – Les venelles OBLIGATIONS HABITAT INDIVIDUEL Pour les îlots de logements groupés avec stationnements groupés en entrée d’îlots, les voies de desserte interne des Plan de principe des venelles parcelles sont définies comme suit : D’une emprise d’environ 6m, elles seront composées d’une bande roulante permettant l’accès aux véhicules de secours et d’une bande engazonnée. Ces venelles s’élargiront à certains moments pour former des placettes, lieu de rencontre et de convivialité du quartier. Ces espaces sont réservés essentiellement aux piétons. La circulation des véhicules n’est autorisée que pour la décharge occasionnelle ou les secours. Les stationnements des occupants et des visiteurs seront implantés au niveau des entrées d’îlots. CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P31 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES 3.2- PRESCRIPTIONS PAYSAGERES OBLIGATIONS Sur l'ensemble de la ZAC, aussi bien que sur l'espace public que sur les parcelles à bâtir, les végétaux tel que Thuyas et/ou Cyprès de Leyland sont proscrits. Dans le cas où les limites séparatives sont plantées d’une haie végétale au port libre ou taillée, le choix des végétaux se fera dans la liste suivante : Palette végétale pour haie libre : - Erable champêtre : Acer campestre >caduc, couleur jaune à l’automne - Abélie à grande fleur : Abelia grandiflora > persistant, floraison estivale - Amélanchier : Amelanchier lamarckii >caduc, floraison printanière - Amélanchier : Amelanchier vulgaris > caduc, floraison printanière - Buddléia à feuilles alternes : Buddleja alternifolia > caduc, floraison estivale - Céanothe, Lilas de Californie : Ceanothus ‘Burkwoodii’ > persistant, floraison printanière - Céanothe, Lilas de Californie : Ceanothus thyrsiflorus > persistant, floraison printanière - Cornouiller mâle, corbier : Cornus mas > caduc, floraison printanière - Cornouiller : Cornus sanguinea > caduc, floraison printanière - Noisetier : Coryllus avellana > caduc, floraison printanière - Oranger du Mexique : Choysia ternata > persistant, floraison printanière - Fusain ailé : Euonymus alatus > caduc, très belle couleur automnale - Fusain : Euonymus europaeus > caduc, floraison printanière - Fusain ailé nain : Euonymus alatus ‘Compactus’ > caduc, très belle couleur automnale - Hortensia : Hydrangea paniculata > caduc, floraison estivale, très belle couleur automnale - Hortensia : Hydrangea sargentiana > caduc, floraison estivale, très belle couleur automnale - Houx : Ilex aquifolium > persistant, floraison printanière, tailler après la floraison - Kolkwitzia ou buisson de beauté : Kolkwitzia amabilis ‘Pink Cloud’ > caduc, floraison printanière CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P32 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES - Chèvrefeuille de Tartarie : Lonicera tatarica > caduc, floraison printanière, fructification très intéressante - Séringat : Philadelphus ‘Belle étoile’ > caduc, floraison printanière très odorante - Séringat : Philadelphus ‘Snowflake’ > caduc, floraison printanière très odorante - Prunellier : Prunus spinosa > caduc, floraison printanière - Sureau noir : Sambucus nigra > caduc, floraison début d’été - Spirée dentelée : Spiraea x arguta > caduc, floraison printanière - Spirée de vanhout : Spiraea x vanhouttei > caduc, floraison printanière - Lilas : Syringa vulgaris > caduc, floraison printanière très odorante - Lilas à petites feuilles : Syringa microphylla ‘Superba’ > caduc, floraison printanière très odorante - Obier : Viburnum opulus > caduc, floraison printanière - Viorne ‘mariesii’ : Viburnum plicatum ‘mariesii’ > caduc, floraison printanière, très belle couleur automnale - Gattilier, Arbre au poivre : Vitex agnus castus > caduc, floraison estivale Palette végétale pour haie taillée : - Abélie à grande fleur : Abelia grandiflora > persistant, floraison estivale, tailler en fin d’hiver - Amélanchier : Amelanchier lamarckii > caduc, floraison printanière, tailler après la floraison - Charme : Carpinus betulus > caduc, feuillage marcescent, tailler 2 fois/an mi-mai puis mi-septembre - Céanothe, Lilas de Californie : Ceanothus ‘Burkwoodii’ > persistant, floraison estivale, tailler en fin d’hiver - Céanothe, Lilas de Californie : Ceanothus thyrsiflorus > persistant, floraison estivale, tailler en fin d’hiver - Oranger du Mexique : Choysia ternata > persistant, floraison printanière, tailler après la floraison - Fusain ailé : Euonymus alatus > caduc, floraison printanière insignifiante, très belle couleur automnale, tailler après la floraison - Houx : Ilex aquifolium > persistant, floraison printanière, tailler après la floraison - Laurier sauce, Laurier d'Apollon : Laurus nobilis > persistant, floraison printanière, tailler après la floraison Cette liste reste ouverte dans le sens où la plantation de « végétaux coup de cœur » est possible dans le respect de proportion harmonieuse. Ainsi, les végétaux choisis hors liste ne doivent pas représenter plus de la moitié des plantations d’un même jardin. CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P33 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES PRECONISATIONS Les parcelles individuelles qui intègrent des arbres de haute tige pourraient être de type fruitier à choisir parmi la liste suivante : - abricotier, pommier, poirier, prunier, cerisier. Arbres "d'essences indigènes" pour les parcelles individuelles : - Pin sylvestre : Pinus sylvestris, Merisier : Prunus avium, Chênes : Quercus robur, Alisier blanc : Sorbus aria, Alisier torminal : sorbus torminalis. CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P34 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES PALETTE VEGETALE CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P35 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES PALETTE VEGETALE CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P36 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES PALETTE VEGETALE CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P37 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES PALETTE VEGETALE CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P38 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES PALETTE VEGETALE CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P39 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES IV- PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES POUR LES CONSTRUCTIONS Pour information, il est rappelé que les tableaux de préconisations présentés ci-dessous ont pour objectif d’informer les acteurs des constructions futures des diverses attentes regroupées par thèmes et qu’en aucun cas les préconisations décrites ne peuvent permettre de déroger aux obligations édictées dans le présent cahier des prescriptions urbaines, architecturales, paysagères et environnementales. Les préconisations environnementales servent à mettre en œuvre dès la conception de chaque opération de logement, les mesures nécessaires pour répondre aux enjeux suivants : - Réduire les consommations d’énergie par une isolation renforcée et une orientation favorable de la maison par exemple. - Baisser les consommations d’eau et mieux gérer le cycle de l’eau : récupération des eaux de pluie, … - Améliorer le confort des habitants : confort hygrothermique, acoustique, visuel, olfactif, … - Optimiser la construction : chantiers propres, incidence des matériaux sur l’environnement, - Tenir compte des conditions locales (climat, ressources) en utilisant les énergies renouvelables à disposition et en privilégiant les filières locales de construction. Les principaux objectifs sont regroupés sous les cibles suivantes de développement durable : - Le confort - La gestion de l’eau - La gestion de l’énergie - Les déchets - Le choix environnemental des matériaux CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P40 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES THEME ENJEU PRECONISATIONS LE CONFORT L’amélioration du confort des habitants passe par : - Le confort d’été, - Le confort visuel – éclairage naturel - Le confort acoustique, - Le confort d’hiver. • CONFORT Disposer de protections solaires suffisantes : les systèmes peuvent êtres fixes ou mobiles. Ils sont conçus en fonction de la course du soleil pour être efficaces en été et ne pas contrarier l’arrivée du rayonnement solaire en hiver. Ils sont de différents types : 9 Les masques horizontaux : avancées de toiture, balcons, porches, auvents, … 9 Les masques verticaux : stores, persiennes, brise-soleils, … 9 La « loggia » qui sert à tempérer les pièces avoisinantes sous réserve qu’elle soit intégrée à des pièces peu profonde. Afin de profiter de l’apport solaire et de l’ombrage en fonction des saisons et du temps, il est opportun de privilégier des masques amovibles. Confort d’été Exemple de brise-soleil en auvent au-dessus des baies ou sur les baies • CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Pour les vitrages horizontaux, il est exigé d’utiliser des dispositifs de type stores extérieurs, vitres et menuiseries fortement isolantes … Mars 2011 P41 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES THEME ENJEU PRECONISATIONS • Confort d’été • • CONFORT Confort visuel éclairage naturel Confort acoustique • • • Confort d’hiver CAP URBAIN-SIGNES-SETUR • L’aération et la ventilation devront être traitées. Les systèmes de VMC hygrothermiques et à double flux seront à privilégier. Disposer de systèmes de ventilation nocturne (circulateur d’eau froide, ouverture des fenêtres…) Contrôler les apports internes liés aux équipements consommateurs d’électricité (électroménager et bureautique) par des dispositifs de ventilation, l’arrêt des équipements électriques plutôt que leur mise en veille. Privilégiez toujours les apports de l’éclairage naturel : L’ensemble des pièces des logements y compris les pièces d’eau doivent bénéficier d’un éclairage naturel Pour les logements collectifs, disposer une quantité minimale de matériaux absorbant dans les circulations communes intérieures (couloirs, escaliers …) afin de réduire la durée de réverbération de ces locaux souvent bruyants. Limiter les effets de paroi froide en mettant en œuvre des vitrages faiblement émissifs (voir § gestion de l’énergie : Performance thermique des vitrages et menuiseries) Prévoir des systèmes de fermetures isolants sur les surfaces vitrées (sauf exception des pièces de vie quand elles disposent de vitrages fortement isolants) Mars 2011 P42 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES THEME ENJEU PRECONISATIONS GESTION DE L’EAU La gestion de l’eau potable passe par : - (1) l’économie en eau potable, - (2) la récupération des eaux pluviales, - (3) l’infiltration des eaux pluviales pour les stationnements et les cheminements. Eau potable • Mettre en œuvre des appareils économes (chasses d’eau à double commande, mitigeurs, limiteurs de pression, temporisation) en eau potable. • Mettre en œuvre, un système extérieur de récupération des eaux de toiture (cuves), pour l’arrosage des jardins, le lavage des voitures, le lavage des sols, les toilettes,… (cf. l'arrêté du 21 août 2008, paru au journal officiel) relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments). GESTION DE L’EAU Récupération eau pluviale Exemple de cuves enterrées CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P43 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES THEME ENJEU PRECONISATIONS • Utilisation de matériaux favorisant la perméabilité des sols pour les zones de stationnement et pour les cheminements piétons. Plusieurs dispositifs peuvent être mis en place : 9 Utilisation de matériaux type « green-blocks » ou bandes de roulement pour les zones de stationnement des logements collectifs et intermédiaires. 9 Utilisation de systèmes type « green-blocks » ou «pas japonais» pour les cheminements piétons. A défaut le revêtement des cheminements piétons peut-être envisagé en stabilisé pour des pentes inférieures à 3%. Infiltration des eaux de pluie GESTION DE L’EAU Exemple de stationnement en green blocks • Exemple de stationnement avec bandes de roulement Végétalisation des toitures plates qui permettent entre autre de réguler efficacement les écoulements des précipitations, en retenant une partie des eaux de pluie. Régulation des rejets d’eau pluviale (cf. annexe 3) Exemple de toitures végétalisées de type extensif en « pelouse » ou « sédums » CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P44 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES THEME ENJEU PRECONISATIONS LA GESTION DE L’ENERGIE – ECONOMIE D’ENERGIE Pour favoriser le confort thermique et les économies d’énergie, on peut agir : - (1) Sur l’implantation du bâtiment, - (2) Sur le plan du bâtiment, - (3) Sur l’isolation thermique, - (4) Sur les vitrages et les menuiseries, - (5) Sur le mode de chauffage, - (6) Sur la ventilation, - (7) Sur les énergies renouvelables pour la production d’eau chaude sanitaire. - (8) Sur l’éclairage artificiel • Orienter correctement le bâtiment (ensoleillements, vues, …) 1 • Implanter correctement le bâtiment (orientation des vents, nuisances particulières, Implantation du …) bâtiment 2 Plan du bâtiment • • • • GESTION DE L’ENERGIE • 3 Isolation de l’enveloppe CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Travailler sur la compacité du bâtiment, Disposer les pièces qui nécessitent peu d’ouvertures (garages, placards, sanitaires, couloirs) sur la façade froide. L’isolation doit répondre aux exigences du label « BBC ». La performance de l’enveloppe est à privilégier par rapport aux investissements dans l’équipement de production de chaleur. L’isolation doit être bien conçue et réalisée de façon à supprimer les effets de ponts thermiques qui sont créés principalement au droit des : 9 nez de planchers, 9 des refends, 9 de l’acrotère, 9 des balcons, 9 poutres en butés sur murs extérieurs. 9 Liaisons menuiseries – isolants 9 … Mars 2011 P45 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES THEME ENJEU PRECONISATIONS • 3 GESTION DE L’ENERGIE Isolation de l’enveloppe Plusieurs procédés d’isolation permettent de favoriser le confort thermique dont : 9 L’isolation par l’extérieur avec des isolants conformes aux exigences du développement durable. Deux techniques principales : Â Les enduits minces ou hydrauliques : Ils sont composés généralement d’un isolant complété par un enduit armé (tissu de fibres de verre) et d’un enduit de finition. L’enduit hydraulique diffère peu de l’opération décrite ci-dessus sinon qu’il est projeté sur la paroi. Â Les bardages rapportés ou les ossatures recouvertes de parement extérieur : l’isolant est fixé au support puis l’ossature accueille un parement (pierre mince, bois, ardoises, bardeaux, etc.) ou systèmes pré-assemblés en usine et il ne reste alors plus qu’à les fixer aux parois extérieures. 9 La toiture végétalisée : ce système offre une meilleure isolation thermique permettant des économies d’énergie, et de régulation du confort d’été par l’apport hygrothermique du complexe (végétalisation+isolation thermique) de la toiture, (cf. annexe p. 77) 4 Performance thermique des vitrages et menuiseries CAP URBAIN-SIGNES-SETUR • • Utiliser des menuiseries avec rupture de pont thermique. Mettre en œuvre des vitrages à faible émissivité de type double ou triple vitrage. Mars 2011 P46 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES THEME ENJEU PRECONISATIONS • 6 Mode de chauffage • 7 • • Réseaux, équipements de stockage 8 GESTION DE L’ENERGIE Ventilation • • • • • 9 Perméabilité à l’air CAP URBAIN-SIGNES-SETUR • Solutions individuelles : 9 Les pompes à chaleur: aérothermie, géothermie. 9 Les combinés : poêle à granulés, solaire thermique, électricité. Solutions collectives : 9 Les pompes à chaleur 9 Les combinés Isoler les réseaux et les conduites d’eau chaude sanitaire et d’arrivée d’eau. Réduire la longueur des réseaux par exemple entre ballon d’eau chaude et point de puisage. Isoler le ballon d’eau chaude. L’aération et la ventilation devront être contrôlées. Les systèmes de VMC hygrothermiques et à double flux avec échangeur de chaleur sont à privilégier. La perméabilité à l’air devra être assurée pour l’ensemble du bâtiment. Sa bonne mise en œuvre devra être garantie par une coordination spécifique des différents corps de métier. Rappel : elle devra faire l’objet d’un test de perméabilité à l’air (pressurisation du bâtiment « Blower door »). Un contrôle effectué à l’aide d’une caméra infrarouge permettra de valider les travaux et donc de les rendre conforme aux obligations. Réduire au maximum les infiltrations d’air au niveau : 9 des menuiseries, 9 des prises électriques, 9 les hottes-aspirantes, 9 les coffres des volets roulants, 9 les trappes des passages de gaines. Mars 2011 P47 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES THEME ENJEU PRECONISATIONS LES DECHETS Déchets de chantier • Les chantiers seront menés par les entreprises selon les prescriptions de la charte « chantier vert » portant sur la gestion des déchets de chantier. Déchets verts et fermentescibles • Promouvoir le compostage sur chaque parcelle individuelle DECHETS Bac à compost CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P48 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES THEME ENJEU PRECONISATIONS CHOIX ENVIRONNEMENTAL DES PRODUITS DE CONSTRUCTION • Favoriser l’emploi de matériaux renouvelables au niveau du gros œuvre : 9 le bois, que l’on peut utiliser sur l’ensemble des différents éléments de la maison : ossature / bardage / revêtement intérieur / isolant. Pour le bois, choisir ceux répondant aux exigences de traçabilité et de traitement non nocif : FSC ou PEFC ou équivalent. 9 la terre cuite 9 la brique isolante ; la bio-brique 9 la brique chanvre (qui associe un isolant) Matériaux renouvelables CHOIX ENVIRONNEMENTALES DES PRODUITS DE CONSTRUCTION Brique de chanvre • • • • Matériaux à éviter • • Colles, peintures, vernis et lasures CAP URBAIN-SIGNES-SETUR • • Le choix parmi ces matériaux sera orienté de manière à respecter l’objectif énergétique BBC. Favoriser l’emploi de matériaux renouvelables dans les choix d’isolants : 9 le lin 9 le chanvre 9 le liège 9 le bois Utiliser des matériaux recyclés : réemplois de gravats… Emploi de peintures ou vernis à bases naturelles certifiés NF environnnement ou labellisé Eco-label européen Eviter les matériaux avec PVC, formaldéhyde, traitements chimiques d’imprégnation du bois, de radon, de fibres volatiles. Préférer les matériaux garantis sans CFC/HCFC et sans polyuréthane ou polystyrène. Justifier pour ces produits d’une marque NF environnement, écolabel européen, … ou toute autre marque environnementale équivalente. Proscrire les produits comportant des solvants. Préférer les vernis, peintures et laques aux pigments et résines naturels. Mars 2011 P49 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES V- ANNEXES Annexe 1 : Charte « chantier vert » Annexe 2 : Zonage du PLU Annexe 3 : Détails des toitures végétalisées Annexe 4 : Prescriptions générales de la ZAC CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P50 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES Annexe 1 : Charte « chantier vert » Définition des objectifs Un chantier respectueux de l’environnement est le prolongement naturel des efforts de qualité environnementale mis en place lors de la conception d’un bâtiment. Tout chantier de construction génère des nuisances sur l’environnement proche, l’enjeu d’un "Chantier Vert" est de limiter ces nuisances au bénéfice des riverains, des ouvriers et de l’environnement. Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du BTP, les objectifs d’un "Chantier Vert" sont de : • limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier • limiter les risques sur la santé des ouvriers • limiter les pollutions de proximité lors du chantier • limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge Respect de la réglementation Chaque entreprise s’engage à respecter la réglementation en vigueur, notamment sur les thématiques suivantes : La liste des textes ci‐dessous n’est pas exhaustive : ‐ Pollution des eaux ‐ Protection‐ Sécurité ‐ Matériel de chantier ‐ Déchets ‐ Bruits Organisation du chantier Un plan délimitant les différentes zones et précisant les modalités d’organisation est établi par l’entreprise et affiché à l’entrée du chantier. Le plan sera soumis à la validation du Maître d’œuvre avant exécution. CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P51 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES Clôture du chantier, débord sur voirie Quelle que soit leur durée, les chantiers seront clos et isolés en permanence par un barriérage fixe et solidaire des espaces réservés à la circulation des personnes et des véhicules. Dans les cas nécessitant un débord du chantier sur le domaine public, les conditions de confort et de sécurité des piétons feront l’objet d’une attention particulière. Sur voirie, les espaces réservés à la circulation des piétons prendront en compte les prescriptions des textes réglementaires concernant les déplacements des personnes handicapées. Il conviendra notamment de s’assurer de la largeur des passages, des pentes en long et en travers. Cette disposition s’applique également aux installations annexes (cantonnement). Pour le passage des engins, la clôture fixe sera remplacée par un barriérage mobile. Propreté du chantier Lors de la préparation du chantier, sont définies et délimitées les différentes zones du chantier: • stationnement • cantonnement • livraison et stockage des approvisionnements • fabrication ou livraison du béton • aire de manœuvre des grues • tri et stockage des déchets • des moyens sont mis à disposition pour assurer la propreté du chantier (bacs de rétention, bacs de décantation, protection par filets des bennes pour le tri des déchets …) • le nettoyage des cantonnements intérieur et extérieur, des accès et des zones de passage, ainsi que des zones de travail, est effectué régulièrement. • le brûlage des déchets sur le chantier est interdit Les entreprises s’assureront des moyens mis en œuvre pour assurer la propreté intérieure (bac de rétention, bacs de décantation, protection par filets des bennes de tri des déchets…) et extérieur (voirie publique, clôture…) du chantier : Propreté extérieure : ‐ Etude des possibilités d’imperméabilisation des zones potentiellement polluantes CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P52 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES ‐ ‐ ‐ ‐ Création de fossés de rétention autour de ces aires Nettoyage de ces fossés à la fin du chantier et/ou en phase intermédiaire notamment en cas de pollution (hydrocarbure) Eviter tout déversement polluant qui par infiltration pourrait polluer les sols Remblais des fossés en fin de chantier Propreté extérieure : ‐ Décrottage des roues des véhicules préalablement à leur sortie du chantier ‐ Suppression de toute souillure occasionnée aux revêtements de chaussée et trottoirs par l’activité du chantier. ‐ Propreté des installations de chantier (clôture, barriérage, cantonnement…) Les installations sanitaires sont raccordées au réseau public. Stationnement des véhicules du personnel Le stationnement des véhicules du personnel s’effectue sur la zone prévue à cet effet, et en aucun cas sur la voie publique en dehors du chantier, afin de ne produire dans les rues voisines aucune gêne ou nuisance Accès des véhicules de livraison L’entreprise chargée de la livraison doit être tenue informée de la démarche qualité environnementale du chantier • les livraisons seront planifiées sur la journée afin d’éviter les livraisons aux heures de pointe ou à des heures susceptibles de créer des nuisances au voisinage • des panneaux indiquent l’itinéraire pour le chantier et les accès livraison Contrôle et suivi de la démarche Un responsable "Chantier Vert" identifié au sein de l’équipe des entreprises sera désigné au démarrage du chantier. Il devra assurer une permanence sur le chantier, du démarrage à la livraison. • • il organisera l’information des mitoyens de la zone il organisera l’accueil des entreprises et notamment : o la diffusion d’une brochure d’information à chaque intervenant o l’information et la sensibilisation du personnel des entreprises CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P53 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES o la signature de la charte "Chantier Vert" par tous les intervenants. CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P54 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES • • • il effectuera le contrôle des engagements contenus dans la charte "Chantier Vert" o exécution correcte des procédures de livraison o non dépassement des niveaux sonores annoncés dans la charte o exécution correcte du tri des déchets sur chantier il effectuera le suivi des filières de traitement des déchets Il participera à l’évaluation des procédures de "Chantier Vert" à l’occasion de bilans mensuels Un paragraphe spécifique à la démarche « Chantier Vert » figure dans le compte rendu de chantier hebdomadaire. Information des mitoyens de la zone • L’information des mitoyens de la zone sur le déroulement du chantier se fera dans le cadre de réunions d’information d’un comité de suivi regroupant des représentants des riverains, des élus, des associations, des commerçants, les professionnels du chantier, les maîtres d’œuvre… • Une information permanente sera affichée sur la démarche HQE du chantier et l’organisation de tri des déchets Ces relations avec les riverains s’effectueront sous la responsabilité de la Maîtrise d’œuvre. Information du personnel de chantier par le titulaire du Marché. • • Un dépliant commenté précisant les dispositions à respecter dans le cadre du « Chantier Vert » et le plan d’organisation du chantier sera distribué à toutes les personnes travaillant sur le chantier. Une réunion d’information sera organisée à l’arrivée de chaque nouvelle entreprise. Limitation des nuisances causées aux riverains Limitation des nuisances sonores Le niveau acoustique maximum en limite de chantier est de 75 dB(A), ce qui correspond, pour différentes distances de source, à des niveaux de puissance sonore limite de source de : CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P55 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES Distance à la source émettrice (m) 5 10 15 20 25 puissance sonore limite émise en dB(A) 100 106 109 112 114 La réflexion sur la réduction des nuisances sonores est conduite dès la phase préparatoire du chantier : localisation des points d’accès et d’attente des camions de livraison, positionnement des aires de stockage, positionnement des postes fixes réputés bruyants. Le chantier sera organisé de manière à limiter le plus possible les bruits aux alentours et préserver le repos des riverains, entre 22 et 7 heures. A cet égard, l’entrepreneur devra satisfaire aux prescriptions imposées par la réglementation en vigueur. Les dérogations éventuelles font l’objet d’autorisation des services compétents. L’entreprise met en œuvre de façon privilégiée les techniques limitant au mieux les niveaux sonores : matériel électrique, écrans sonores… Limitation des émissions de poussières et de boues Une piste de matériaux concassés ou équivalent sera construite pour les accès des véhicules de livraison afin de limiter les salissures de boue à l’extérieur du chantier. En cas de salissure de la voie publique, les entreprises assurent sans délais le nettoyage. Dans le cas contraire, il peut être fait appel au service de la propreté, aux frais des entreprises concernées. La propreté des véhicules sera contrôlée avant leur départ du chantier. Le matériel de ponçage sera muni d’aspirateur. Le nettoyage de chantier se fera à l’aide de matériel évitant la propagation des poussières. L’arrosage régulier des sols sera systématisé en période sèche afin d’éviter la production de poussières. Limitation des pollutions visuelles et olfactives Les entreprises respecteront les consignes suivantes : ‐ mise en place et maintien en l’état des clôtures. ‐ Pose de filets ou de grilles sur ou autours des zones de stockage pour prévenir l’envol de déchets, CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P56 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES ‐ Limitation des nuisances olfactives en respectant l’interdiction de brûlage des déchets, le stationnement « moteur en marche » des engins de livraison, en contrôlant l’usage et le stockage des produits odorants. Limitation des risques sur la santé du personnel Niveau sonore des outils et des engins Les engins et installations de chantier devront être conformes à la réglementation en vigueur concernant la limitation du niveau sonore. Le certificat de conformité sera demandé en début de chantier. Les entreprises veilleront au maintien de la conformité de leurs engins à la réglementation tout au long du chantier. Les niveaux sonores (pression acoustique) des engins et outils utilisés sur le chantier seront inférieurs ou égaux à 80 dB(A) à 10 m de l’engin ou de l’outil (ce qui correspond à un niveau de puissance sonore de l’engin à la source de 111 dB[A]) Un contrôle de conformité des bruits émis par les outils et engins sera effectué. Les entreprises veilleront au port des protections auditives individuelles du personnel. Risques sur la santé liés aux produits et matériaux Pour tout produit ou technique faisant l’objet d’une fiche de données sécurité, celle‐ci devra être fournie à l’arrivée sur le chantier ; les prescriptions indiquées sur celle‐ci devront être respectées. Limitation des pollutions de proximité Eaux de lavage Mise en place de bacs de rétention pour le nettoyage des outils et bennes, Mise en place de bacs de décantation des eaux de lavage des bennes à béton : après une nuit de décantation, l’eau claire est rejetée et le dépôt va dans la benne à gravats inertes. CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P57 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES Autres Les fluides divers nécessaires à la marche des engins et outils sont collectés et retraités (carburant, huile, graisse…) Pour le décoffrage, l’huile végétale sera privilégiée et les quantités mises en oeuvre limitées au strict nécessaire. Toutes les dispositions seront prises pour sauvegarder les plantations existantes à préserver. Gestion et collecte sélective des déchets Limitation des volumes et quantités de déchets • • • • • • La production de déchets à la source peut être réduite o par le choix de systèmes constructifs (composants préfabriqués, calepinage…générateurs de moins de déchets). o en préférant la production de béton hors du site o en privilégiant la préfabrication en usine des aciers Les gravats de béton peuvent être réduits par une bonne préparation du chantier, des plans de réservation et des réunions de synthèse qui évitent les repiquages au marteau‐piqueur après coup. Les déchets de polystyrène peuvent être supprimés par la réalisation des boîtes de réservation en d’autres matières (blocs de béton cellulaire, acier …) Les chutes de bois sont limitées par la généralisation de coffrages métalliques et par le retour aux fournisseurs des palettes de livraison Les emballages sont contrôlés dès la passation des marchés avec les fournisseurs Les pertes et les chutes sont réduites par une optimisation des modes de conditionnement Récupération des déchets solides et liquides Les modalités de collecte des déchets seront précisées lors de la préparation de chantier. Les bennes suivantes seront mises en place : • benne pour le bois et déchets verts • benne pour le papier et le carton • benne pour métaux non ferreux et stockage du fer • benne pour les déchets industriels banals (DIB) • benne pour le plâtre CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P58 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES • • • benne béton / ciment, maçonnerie, brique big bag déchets industriels spéciaux solides big bag déchets industriels spéciaux liquides Traitement et valorisation des déchets collectés Dans l’organisation de la collecte, du tri et de l’acheminement, les filières de valorisation seront prioritairement recherchées : ‐ bétons et gravats inertes : concassage, triage, calibrage ‐ déchets métalliques : ferrailleur ‐ papier et carton : recyclage ‐ bois : tri entre bois traités et non traités, recyclage des bois non traités ‐ déchets verts : compostage ‐ plastiques : tri, et selon le type, broyage et recyclage en matière première, incinération, décharge de classe ‐ I ou classe II ‐ peintures et vernis : tri et incinération ou décharge de classe I ‐ divers (classé en déchets industriels banals) : compactage et mise en décharge de classe II. Traitement et valorisation des déchets collectés Pour chaque type de déchet, des filières de traitement et de valorisation seront recherchées à l’échelle locale : • bétons et gravats inertes : concassage, triage, calibrage • déchets métalliques : ferrailleur • bois : tri entre bois traités et non traités, recyclage des bois non traités • déchets verts : compostage • plastiques : tri et, selon le plastique, broyage et recyclage en matière première, incinération, décharge de classe I ou classe II • peintures et vernis : tri et incinération ou décharge de classe I • divers (classé en déchets industriels banals) : compactage et mise en décharge de classe II Déchets « ménagers » Les déchets dits « ménagers » issus de la vie du chantier, bénéficieront du tri courant opéré par la ville, à savoir, séparation entre : ‐ Déchets ordinaires CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P59 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES ‐ ‐ Verre Emballages, papiers et cartons Pénalités En cas de non respect constaté des obligations sus‐citées, les entreprises concernées ou à défaut les entreprises présentes le jour du constat se verront appliquer une pénalité dont les modalités sont définies ci‐après : En cas de défaut de nettoyage du chantier constaté en fin de journée, ou de défaut de tri, une entreprise spécialisée pourra intervenir pour mener les actions correctives nécessaires, sur le mandat du maître d’ouvrage, après constat et signalisation par : ‐ le chef de chantier lui‐même ‐ le maître d’ouvrage ou son représentant ‐ le maître d’œuvre ou son représentant Le montant des frais occasionnés sera porté à la charge des entreprises de la manière suivante : ‐ soit à la charge de l’entreprise responsable de la défaillance, si elle peut être identifiée. ‐ soit à parts égales entre toutes les entreprises présentes sur le chantier le jour du constat, si le responsable ne peut pas être identifié. Pour toute autre défaillance constatée, et après une première signalisation effectuée suivant les mêmes modalités, une pénalité, d’un montant établi suivant les termes du CCAP pour les cas relevant de ce document, et d’un montant forfaitaire de 150€ HT pour tout autre cas non mentionné sera appliquée. Les montants des pénalités seront défalqués des situations des entreprises responsables. Toute application de pénalité fera l’objet d’une information de l’entreprise concernée, par lettre recommandée avec AR, à l’attention de la direction, décrivant les écarts constatés et leur répercussion financière. CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P60 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES Annexe 2 : Zonage du PLU Le règlement du PLU est à se procurer en mairie d’Orvault. CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P61 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES Annexe 3 : DETAILS DES TOITURES VEGETALISEES La toiture végétalisée consiste en un système d’étanchéité recouvert d’un complexe TOITURES VEGETALISEES drainant, composé de matière organique et volcanique, qui accueille un tapis de plantes Végétalisation extensive des toitures pré-cultivées (sédum, vivaces, graminées…). S’installant aussi bien sur une structure en béton, en acier ou en bois, elle offre une surface vivante qui change d’aspect en fonction des saisons et de la floraison des végétaux. Rappelons qu’il existe trois types de végétalisation : la végétalisation extensive, la végétalisation semi-intensive et la végétalisation intensive. La végétalisation extensive, qui aboutit normalement à un écosystème, est une technique qui utilise un complexe de culture élaboré de faible épaisseur permettant la réalisation d’un couvert végétal permanent. Celuici est constitué de plantes qui ne sont pas nécessairement horticoles. Dans ce cas, l’entretien est réduit au minimum. Pour sa part, la végétalisation semi intensive est une technique qui utilise un complexe de culture élaboré, d’épaisseur moyenne. Elle est utilisée pour réaliser un espace décoratif en toiture. Si l’entretien est réputé modéré, en revanche, l’arrosage est indispensable. Enfin, la végétalisation intensive est une technique qui conduit à la réalisation d’une toiture-terrasse jardin. La végétalisation extensive des toitures sera ici retenue. Elle présente de nombreux avantages qui donnent des réponses non seulement en termes d’esthétique mais aussi de qualité environnementale. En effet, ce type de toiture peut remplir la fonction d’absorbeurs de différents polluants urbains contribuant ainsi à diminuer la pollution atmosphérique. Les plantes peuvent filtrer des particules de l’air et absorber des éléments chimiques gazeux et les transformer. De plus, ces toitures ont une influence positive sur le climat intérieur du CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P62 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES bâtiment en améliorant le confort thermique et acoustique et en humidifiant l’air ambiant. La température et le rayonnement thermique s’en trouve amoindris. Alors que les surfaces nues amplifient la pollution acoustique par réflexion, les plantes absorbent le son. Le gain apporté par ces systèmes par rapport à une toiture traditionnelle peut être estimé à environ 15 à 20 dB selon que le substrat de la toiture végétalisée est sec ou a capacité maximale en eau. Par ailleurs, une toiture végétalisée peut accroître l’isolation acoustique aux bruits aériens. Enfin, les toitures végétalisées régulent efficacement les écoulements des précipitations, en retenant une partie des eaux de pluie et contribuent à limiter les risques d’inondation en évitant la saturation des réseaux. Elle peut même lors d’orages après une période de sécheresse, réduire l’engorgement des réseaux d’assainissement. Les toitures végétalisées, suivant leurs caractéristiques, se comportent comme des éponges, retenant un certain temps l’eau et la restituant à l’atmosphère par évaporation, une partie de cette eau étant absorbée par les plantes. Autre atout des toitures végétalisées : l’augmentation de la durée de vie de l’étanchéité. La protection d’une étanchéité, dont la durée de vie est limitée à une quinzaine d’années, peut être doublée dans le cas d’une toiture végétalisée. La végétalisation extensive limite en effet le choc thermique. En été, sur une étanchéité, des températures de 60° C à 75° C sont régulièrement enregistrées alors qu’avec une végétalisation extensive, cette température sera de 25° C à 35° C. La toiture écologique s’inscrit également dans une démarche HQE® en participant aux économies d’énergie induites par le rôle d’isolation thermique, en régulant le confort thermique d’été grâce à l’hygrométrie apportée par le complexe végétalisation et isolation thermique de la toiture, en améliorant la qualité du paysage, la biodiversité et en favorisant l’intégration du bâtiment dans l’environnement urbain, en utilisant des produits renouvelables et nécessitant peu d’entretien (substrat naturel de faible épaisseur, espèces végétales peu consommatrice d’eau et d’engrais), en ralentissant et en limitant le rejet des eaux d’orage dans les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales. CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P63 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES La végétation extensive est une plantation de faible épaisseur, (5 à 15 cm). Elle est composée de mousses, sédum, thym, serpolet... des plantes de milieu sec qui ont besoin de peu de matière organique. Il faut donc un milieu très drainant (le poids doit tenir compte de l’eau, voir de la neige, et limite donc l’épaisseur du substrat. Ce dernier est composé à 70% d’agrégats poreux pour conserver le plus d’eau possible, tout en pouvant rapidement l’éliminer en période hivernale. Poids : 60 à 150kg/m2 (interdit au public) rosacées Acaena microphylla, A. buchananii, A. caesiglauca, A. inermis ‘purpurea’ lamiacées Acinos alpinus astéracées Carlina acaulis, C. acanthifolia crassulacées Chiastophyllum oppositifolium euphorbiacées Euphorbia capitulata illécébracées Herniara alpina crassulacées Jovibarba soboliferan J. sempervivum scrophulariacées Mazus reptans astéracées Roulia australis, R. glabra, R. hookeri crassulacées Rosularia aizoon caryophyllacées Sagina subulata saxifragacées Saxifraga paniculata, S. crustata, S. tridactylites scrophulariacées Scutelleria orientalis crassulacées Sedum acre, S. album, S. anacampseros, S. cautilcolum, S. cyaneum, S. dasyphyllum, S. ewersii, S. floriferum, S. hispanicum, S. hybridum, S. lydium, S. nevii, S. reflexum, S. sediforme, S. sexangulare, S. spathulifolium, S. spurium crassulacées Sempervivella alba crassulacées Sempervivum arachnoideum, S. montanum, S. tectorum liliacées Allium atropurpureum, A. caeruleum, A. carinatum, A. flavum, A. schoenoprasum, A. cyaneum cyperacées Carex caryophylla poacées festuca vivipara, F. punctoria poacées Corynephorus canescens CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P64 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES PALETTE VEGETALE CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P65 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES ANNEXE 4 : PRESCRIPTIONS GENERALES D’AMENAGEMENT DE LA ZAC DEMARCHE PAYSAGERE Le vallon des Garettes bénéficie d’un cadre naturel remarquable en plein cœur de bourg où subsiste une nature préservée. Il s’agit ici, dans le cadre de l’opération d’aménagement de la ZAC du Vallon des Garettes, de renforcer cette sensation de nature tout en y minimisant l’impact sur son milieu. - prairie humide - Haies bocagères - Arbres remarquables… Le site jouit d’une topographie notable à plus d’un titre. Installé dans un vallon orienté estouest, alimenté par le ruisseau du Raffuneau, le projet se développera sur les deux versants tout en préservant un espace de centralité à vocation bucolique, un coin de nature préservé et mis en valeur. CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P66 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES Le mail Le mail s’impose au cœur du futur quartier d’habitation, dans le prolongement de l’accroche urbaine du centre-bourg, axé sur le chêne remarquable. Le mail est le fil conducteur entre deux entités : l’Homme et la Nature. C’est également un lieu de convivialité, de rassemblement guidant les promeneurs à travers une série de jardins thématiques vers l’espace préservé qu’est le vallon. Structuré par un double alignement composé pour un côté de chênes fastigiés et pour l’autre côté de pin. Il se décompose en plusieurs séquences allant du plus structuré au plus naturel pour finir sur un belvédère, lieu de contemplation surplombant l’espace naturel. Cette place minérale offre aux usagers des vues sur l’ensemble du Vallon. 4 2 3 1 Plan de principe du mail 1- Jardin ludique d’une part accessible par rampes, il accueille des jeux pour enfants posés sur sol souple où émerge des touffes de graminées structurant l’espace et créant ainsi des éléments de verticalités mouvant et attrayant pour les enfants. 2- Jardin d’ornement d’autre part, où émerge des gravillons d’ardoise des touffes de graminées rythmées par le vent, lieu de repos et de contemplation accessible par gradins servant également d’assise. Ces jardins, bordés d’un côté par un talus planté d’arbustes couvre-sol, sont structurés par des touffes de graminées qui nécessitent très peu d’entretien. 3- Jardin d’agrément légèrement en creux où prend place, au sein d’une prairie fleurie, différentes variétés de pommiers. Cet espace de détente et de jeux est serpenté par un chemin d’ardoise concassée guidant les promeneurs vers l’espace naturel. Des pontons venants en surplomb sur la prairie offrent ainsi des assises naturelles. 4- Point d’observation sur le parc naturel, symétrie réciproque du début du mail. Composé d’une place en pavé d’ardoise se déstructurant peu à peu pour laisser place à du gazon où un jeune chêne amorce la relève. CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P67 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES PALETTE VEGETALE Quercus robur ‘Fastigiata Koster’ Présent d’un cotéutre du mail. Berberis buxifolia ‘Nana’ Présent de part et d’autre du mail sous les alignements de chênes fastigiés. Euonymus fortunei ‘Coloratus’ Présent de part et d’autre du mail sous les alignements de chênes fastigiés. Cotoneaster dammeri ‘Thiensen’ Présent de part et d’autre du mail sous les alignements de chênes fastigiés. Carpinus betulus Présent en début de mail, au droit de la place pavé ardoise enherbé. CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Vinca major Présent de part et d’autre du mail sous les alignements de chênes fastigiés. Mars 2011 Cornus canadensis Présent de part et d’autre du mail sous les alignements de chênes fastigiés. P68 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES PALETTE VEGETALE Malus pumila Calamagrostis acutiflora ‘Karl Foerster’ Présent au cœur du mail dans les jardins ludique et d’ornement. Malus pumila ‘Reinette d’Armorique’ Présent en bout de mai, au cœur de la prairie de jeux. Carex muskingumensis Présent au coeur du mail dans les jardins ludique et d’ornement. Malus pumila ‘Chailleux’ Présent en bout de mai, au cœur de la prairie de jeux. Malus pumila ‘Fil jaune’ Présent en bout de mai, au cœur de la prairie de jeux. Carex buchananii Présent au cœur du mail dans les jardins ludique et d’ornement. Cortaderia selloana ‘Pumila’ Présent au cœur du mail uniquement dans le jardin d’ornement. Quercus robur Présent en bout de mail. CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Miscanthus sinensis ‘Gracillimus’ Présent au coeur du mail uniquement dans le jardin d’ornement. Mars 2011 Imperata cylindrica ‘Rubra’ Présent au coeur du mail dans les jardins ludique d’ornement. P69 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES Le chemin des Garettes Lieu de promenade se situant au cœur du projet futur de la ZAC des Garettes, le chemin des Garettes fait partie intégrante de l’identité visuel du vallon. Constitué d’essences à la fois endémiques et allogènes, on y retrouve comme principale espèce le chêne (Quercus). Parmi cette espèce dominante, 3 variétés sont représentées à savoir Quercus robur à hauteur de 31% (Chêne pédonculé, endémique), Quercus palustris 34% (Chêne des Marais) et Quercus rubra 20% (Chêne rouge d’Amérique). L’analyse du peuplement laisse à penser que le chêne pédonculé initialement planté fut systématiquement remplacé par des chênes plus exotiques à croissance très rapide comme les variétés Américaines le sont. Aujourd’hui, la totalité du peuplement de Chênes d’Amérique a atteint son stade ultime de croissance et amorce dangereusement sa phase de déclin. Ce processus entraîne de graves problèmes de sécurité sur le domaine public et nécessite de ce fait une intervention urgente et raisonnée en amont du projet de création de la ZAC des Garettes. A partir de ce constat il semble judicieux de ne conserver que les arbres remarquables constitués essentiellement de Chênes Robur et de mettre en place une politique de recépage, lorsque cela est possible, ainsi que de replantation de jeunes sujets arbustifs de type haie bocagère (prunellier, houx, noisetier, aubépine, cornouiller ...). CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P70 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES PALETTE VEGETALE Viburnum opulus Présent en mélange de part et d’autre du chemin des Garettes. Acer campestre Présent en mélange de part et d’autre du chemin des Garettes. Amelanchier vulgaris Présent en mélange de part et d’autre du chemin des Garettes. Castanea sativa Présent en mélange par touche ponctuelle de part et d’autre du chemin des Garettes. Coryllus avelana Présent en mélange de part et d’autre du chemin des Garettes. CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Cornus mas Présent en mélange de part et d’autre du chemin des Garettes. Cornus sanguinea Présent en mélange de part et d’autre du chemin des Garettes. Euonymus europaeus Présent en mélange de part et d’autre du chemin des Garettes. Mars 2011 P71 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES PALETTE VEGETALE Sorbus torminalis Présent en mélange par touche ponctuelle de part et d’autre du chemin des Garettes. Ilex aquifolium Présent en mélange de part et d’autre du chemin des Garettes. Prunus spinosa Présent en mélange de part et d’autre du chemin des Garettes. Prunus avium Présent en mélange par touche ponctuelle de part et d’autre du chemin des Garettes. Quercus robur Présent en mélange de part et d’autre du chemin des Garettes. Salix caprea Présent en mélange par touche ponctuelle de part et d’autre du chemin des Garettes CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 Sambucus nigra Présent en mélange par touche ponctuelle de part et d’autre du chemin des Garettes. Sorbus aria Présent en mélange par touche ponctuelle de part et d’autre du chemin des Garettes. P72 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES Le parc Le principe d’aménagement du parc est de conforter les entités paysagères existantes tout en aménageant des éléments de gestion des eaux (noues) propices au confortement de la biodiversité en créant des refuges naturels pour la faune. Le parc s’organise autour du fond du vallon où s’écoule le ruisseau du Raffuneau et où viennent prendre place de vastes prairies. En remontant le vallon, le parc cède progressivement la place aux secteurs urbanisés tout en laissant échapper de larges percées vertes à travers les constructions favorisant les échappées visuelles. Ce parc porte l’ambition d’être un lieu de rencontre, de promenade et de repos, offert à la fois aux futurs habitants de la ZAC, aux habitants du centre-bourg d’Orvault et aux habitants du reste de la commune. Les éléments de gestion des eaux (noues) : Des berges plantées, aménagées de pontons en bois, sont propices à l’observation d’un milieu naturel reconstitué. Une végétation riche et variée composée de plantes hygrophytes des zones humides, de plantes hélophytes des zones submergées ainsi que de plantes hydrophytes dites aquatiques, va permettre de créer une zone de lagunage permettant ainsi de purifier et d’oxygéner, de manière naturelle, cet écosystème recréé. Pour les noues, la palette végétale sera la suivante : Caltha palustris, Carex morrowii, Carex muskingumensis, Carex nigra, Ceratophyllum demersum, Euphorbia palustris, Geranium palustris, Iris versicolor, Juncus effusus spiralis, Juncus ensifolius, Mentha aquatic, Menyanthes trifoliate, Phragmites australis, Thypha latifolia, Thypha gracilis CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Mars 2011 P73 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES PALETTE VEGETALE On retrouve ici les végétaux précédemment cités pour le renforcement des haies bocagères ainsi que pour la création de boisements constitués d’arbres de hautes tiges tel que Prunus avium, Quercus robur, Castanea sativa, Pinus sylvestris… PALETTE VEGETALE Castanea sativa Présent en mélange par touche ponctuelle dans les boisements. Cornus mas Présent en mélange dans les boisements. Prunus avium Présent en mélange par touche ponctuelle dans les boisements. Acer campestre Présent en mélange par touche ponctuelle dans les boisements. Pinus sylvestris Présent en mélange par touche ponctuelle dans les boisements. CAP URBAIN-SIGNES-SETUR Quercus robur Présent en mélange par touche ponctuelle dans les boisements. Mars 2011 P74 ZAC DU VALLON DES GARETTES Ville d’ORVAULT CAHIER DES PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES On retrouve ici les végétaux précédemment cités pour le renforcement des haies bocagères ainsi que pour la création de boisements constitués d’arbres de hautes tiges tel que Prunus avium, Quercus robur, Castanea sativa, Pinus sylvestris… Sorbus aria Présent en mélange par touche ponctuelle dans les boisements. Sambucus nigra Présent en mélange dans les boisements. Sorbus torminalis Présent en mélange par touche ponctuelle dans les boisements. CAP URBAIN-SIGNES-SETUR PALETTE VEGETALE Coryllus avelana Présent en mélange dans les boisements. Mars 2011 P75