213110-SSI-DCE - CCTP

Transcription

Dossier n° 213.110
DCE – Septembre 2014
Maître d’Ouvrage
AGROCAMPUS OUEST
Etablissement
Centre d’Angers
2, Rue Le Nôtre
49000 ANGERS
Projet
Remplacement du Système de Sécurité Incendie
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
BUREAU D’ETUDES
BATEL
5, Boulevard Pierre Lecoq
LA NOVATHEQUE
49300 CHOLET
: 02.41.49.18.20
: 02.41.71.97.33
e.mail : [email protected]
site : http://www.batel.fr
AGROCAMPUS OUEST 49 ANGERS
REMPLACEMENT SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
DCE - page 2
SOMMAIRE
1.
DISPOSITIONS GENERALES .............................................................................................................................. 3
1.01.
1.02.
1.03.
1.04.
1.05.
1.06.
1.07.
1.08.
1.09.
1.010.
2.
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES ..................................................................................... 19
2.01.
2.02.
2.03.
2.04.
3.
DETECTION AUTOMATIQUE GYMNASE ................................................................................................ 50
PORTE ACCES FOYER ETUDIANTS.......................................................................................................... 50
COFFRET DE RELAYAGE - DESENFUMAGE MECANIQUE .................................................................. 50
VOLUME TECHNIQUE PROTEGE – MODULES DEPORTES .................................................................. 50
SCENARIO DE MISE EN SECURITE ................................................................................................................ 51
6.01.
6.02.
6.03.
6.04.
6.05.
7.
VOLUME TECHNIQUE PROTEGE - CENTRALE INCENDIE .................................................................. 48
TRAVAUX DIVERS ...................................................................................................................................... 49
OPTIONS ................................................................................................................................................................ 50
5.01.
5.02.
5.03.
5.04.
6.
ORGANISATION DES ZONES ..................................................................................................................... 29
ZONES DE MISE EN SECURITE.................................................................................................................. 30
CONSTITUTION DU S.S.I. ........................................................................................................................... 33
CENTRALE INCENDIE ................................................................................................................................ 35
DETECTION INCENDIE ............................................................................................................................... 36
MISE EN SECURITE ..................................................................................................................................... 37
CABLAGES ET ALIMENTATIONS ............................................................................................................. 44
ÉTIQUETAGE – REPÉRAGE........................................................................................................................ 47
AUTRES TRAVAUX A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE............................................................................ 48
4.01.
4.02.
5.
DOCUMENTS OFFICIELS DE REFERENCE .............................................................................................. 19
PROJET - TRAVAUX A EXECUTER ........................................................................................................... 20
OPTIONS - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES ..................................................................................................... 24
CONDITIONS PARTICULIERES D’INTERVENTION ............................................................................... 25
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE .............................................................................................................. 29
3.01.
3.02.
3.03.
3.04.
3.05.
3.06.
3.07.
3.08.
4.
OBJET DES TRAVAUX .................................................................................................................................. 3
PRESENTATION DU SITE ............................................................................................................................. 3
CONTENU DE L’OFFRE ................................................................................................................................. 5
PLANNING PREVISIONNEL ......................................................................................................................... 6
PRESTATIONS A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE ................................................................................... 7
CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX ................................................................................................. 11
PLANS D'EXÉCUTION ET DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES ...................................................... 11
ESSAIS - CONTRÔLES – VÉRIFICATIONS ............................................................................................... 13
RECEPTION DES OUVRAGES EXECUTES ............................................................................................... 15
MAINTENANCE DU SYSTEME .............................................................................................................. 18
ACTION SUR UN DECLENCHEUR MANUEL ......................................................................................................... 51
COMMANDE PAR DETECTION AUTOMATIQUE ................................................................................................... 52
ACTION MANUELLE DEPUIS L’U.G.A. (C.M.S.I.) - FONCTION « EVACUATION » .............................................. 53
ACTION MANUELLE AU NIVEAU DE L’U.C.M.C. - FONCTION « COMPARTIMENTAGE » .................................... 53
ACTION MANUELLE AU NIVEAU DE L’U.C.M.C. - FONCTION « DESENFUMAGE » ............................................ 53
S.S.I. ET COORDINATION .................................................................................................................................. 54
BATEL – Dossier 213110-SSI-DCE - CCTP.doc
Edition du 30/09/2014
DCE - page 3
1. DISPOSITIONS GENERALES
1.01. OBJET DES TRAVAUX
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières définit les prestations relatives aux
travaux de remplacement du « Système de Sécurité Incendie », sur le site AGROCAMPUS
OUEST centre d’Angers, situé 2, Rue Le Nôtre à ANGERS (49), pour le compte
d’AGROCAMPUS OUEST.
Le projet consiste à la mise en œuvre d’un nouveau Système de sécurité incendie unique, gérant
l’ensemble du site, en remplacement des équipements actuels devenus obsolètes.
L’objectif est de retrouver un SSI de catégorie A, conforme à la réglementation incendie en
vigueur, en particulier suivant les normes NF S 61.932 (S.M.S.I.) et NF S 61.970 (S.D.I.)
Le projet ne rentre pas dans le cadre d’une mise en conformité des bâtiments, aussi, le
remplacement des équipements ne remettra pas en cause les asservissements existants tels
que le compartimentage et le désenfumage, à l’exception des prescriptions de la Commission de
sécurité et des dispositions particulières aux Systèmes de Sécurité Incendie (normes SSI
applicables) qui seront intégrées au projet.
1.02. PRESENTATION DU SITE
L’établissement est classé en type R & L, de 2ème catégorie (rapport de visite de la commission
de sécurité du 16/05/2013).
DCE - page 4
1.02.1 Description sommaire des bâtiments.
Bâtiments « A-B-C » (1972) articulés autour d’un vaste hall central :
•
Rez de chaussée : zone administrative, bibliothèque, gymnase, salle de cours,
salle de réunion, amphithéâtre de 250 places, ateliers, chaufferie &
reprographie.
•
1er étage : amphithéâtre de 72 places, salles de cours, bureaux, 2 laboratoires.
•
2ème étage : amphithéâtre de 72 places, salles de cours, bureaux, 2
laboratoires.
•
3ème étage partiel : accès à une terrasse paysagère.
•
Sous-sol : réserves et locaux archives.
•
Des logements de fonction.
Le bâtiment « D » (1992) à simple rez de chaussée avec sous-sol partiel accueille
la zone administrative et comprend des bureaux réservés aux enseignants situés autour
d’une salle de réunion, salle de cours, salle informatique et salle de dessin au rez de
chaussée.
Bâtiments « E-F » (2000)
•
Au rez de chaussée : les locaux de la vie étudiante et trois amphithéâtres de 78
places chacun.
•
Des laboratoires de recherches, salles de TP, des bureaux, des locaux
techniques et des salles de stockage de produits chimiques sont aménagés sur 3
niveaux divisés en 4 secteurs.
1.02.2 Système de sécurité incendie - Etat des lieux
Les bâtiments « ABCD » sont équipés :
•
d’une centrale d’alarme type 2a de marque MERLIN GERIN - BAAS Pr - 4 zones
•
d’un tableau de report vers la centrale du bâtiment EF
•
de déclencheurs manuels d’alarme (DM rouge), sans volet
•
de diffuseurs sonores non autonomes 90dB
Les bâtiments « EF » sont équipés :
•
d’une centrale TEN 5 CMSI de marque ATSE
•
d’un tableau de report d’exploitation à l’accueil du bâtiment A
•
d’une alimentation électrique de sécurité (AES) MERCURE 24V, 8A
•
de déclencheurs manuels d’alarme (DM rouge)
•
de diffuseurs sonores non autonomes 90dB
•
de ventouses électromagnétiques pour maintien ouvert des portes de circulation
•
d’extracteurs de désenfumage avec coffrets de relayage
•
de volets de désenfumage avec contacts de position
•
de Déclencheurs Manuels pour commande locale de désenfumage
DCE - page 5
1.03. CONTENU DE L’OFFRE
L’entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance de tous les documents
correspondant au projet, en particulier : le règlement de consultation, les dispositions
générales, les clauses administratives et techniques, les plans et pièces écrites...
La solution de base consiste en un remplacement de l’ensemble des équipements : centrale
incendie, alimentations de sécurité, détection automatique et déclencheurs manuels, modules
déportés, câblages, bus de détection et lignes d’asservissements.
Une détection automatique partielle sera prévue : locaux à risques particuliers.
Les Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) seront maintenus en lieu et place.
Il sera prévu de créer 2 zones d’alarme (2 zones de mise en sécurité) pour l’ensemble du site :
1.
ZA 1 – ZC 1 : Bâtiments A, B, C et D
2. ZA 2 – ZC 2 : Bâtiments E et F
Les travaux à réaliser comprennent la fourniture et la mise en œuvre des équipements décrits
au présent Cahier des charges, avec en particulier :
La centrale incendie (E.C.S. - U.G.A. - C.M.S.I.)
Le Système de Détection Incendie (SDI – DM - DA)
Le Système de Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.I.) : Evacuation, Compartimentage,
Désenfumage, Arrêts techniques.
Les Tableaux Répétiteurs d’Exploitation (T.R.E.),
Les diffuseurs de l’alarme sonore (D.S.N.A., D.L.N.A., Message…),
Les Alimentations Electriques de Sécurité (A.E.S.),
Les modules déportés, les modules terminaux et le raccordement des commandes,
Les liaisons principales et terminales : bus de puissance et de commande,
Les supports de canalisations, chemins de câbles et goulottes spécifiques,
Les raccordements sur les équipements asservis existants
La création des Volumes Techniques Protégés (VTP)
Les alimentations et protections des équipements
L’affichage, l’étiquetage et le repérage de tous les équipements,
Les autocontrôles, les essais et la mise en service,
La formation du personnel à l’exploitation du nouveau système,
Les percements, traversées de planchers, murs et cloisons,
Les travaux de finitions, rebouchages et remise en état,
Le nettoyage des locaux et des zones de travail,
La dépose, l’enlèvement, le retraitement et la destruction des anciens équipements,
DCE - page 6
L’entreprise devra également la fourniture des documents nécessaires à la constitution du
dossier d’identité et à sa mise à jour en fin de chantier, suivant demandes du Coordinateur
SSI :
Les plans, schémas et synoptiques,
Les notices techniques,
Les fiches d’autocontrôles ;
Les rapports de mise en service ;
Les procès-verbaux et attestations…
La réception par le maître d’Ouvrage ne pourra être prononcée qu’après fourniture, par le
Bureau de contrôle, d’un rapport sans réserve (RVRAT), pour une présentation du nouveau
système en exploitation à la Commission de Sécurité.
1.04. PLANNING PREVISIONNEL
L’entreprise devra présenter un planning détaillé établi sur la base du prévisionnel ci-après.
Les travaux seront réalisés en 1 phase, en présence de public.
La réception par le maître d’Ouvrage ne pourra être prononcée qu’après fourniture, par le
Bureau de contrôle, d’un rapport sans réserve (RVRAT), pour une présentation, à la Commission
de Sécurité, du nouveau système en exploitation.
Les anciens équipements devront rester opérationnels jusqu’à la réception du nouveau système,
et donc après les essais fonctionnels lorsque ceux-ci seront jugés satisfaisants.
Ces derniers seront réalisés en présence du Coordinateur SSI et du Bureau de contrôle.
Le planning prévisionnel suivant est donné à titre indicatif pour l’étude du projet.
1.04.1 Phase Préparation (6 semaines)
o
Réunion pour validation des interventions et des prestations
o
Relevés complémentaires des équipements existants
o
Plans d’exécution et synoptique détaillé des nouveaux équipements
o
Transmission des documents nécessaires à la constitution du Dossier d’identité
o
Validation des plans, synoptiques, certificats et documents
o
Commandes des matériels et fournitures
1.04.2 Phase Travaux (12 semaines)
o
Percements, accès plafonds, gaines techniques
o
Cheminements, goulottes, moulures, gaines
o
Câblage, liaisons bus de détection et d’asservissements, voies de transmission,
de télécommande et de contrôle.
o
Pose centrale incendie, modules déportés, boîtes, accessoires
o
Pose et raccordements des équipements terminaux de détection (DAI et DM) et
d’asservissements (DAS)
o
Autocontrôles et mises en service par l’entreprise
o
Identification et repérage des équipements
DCE - page 7
1.04.3 Phase Réception (4 semaines)
o
Essais fonctionnels et contrôles techniques
o
Dépose et enlèvement des anciennes installations
o
Travaux de finitions, rebouchages et remise en état
o
Nettoyage des locaux et des zones de travail en fin de chantier
o
Visite chantier avec maître d’ouvrage pour réception des ouvrages exécutés
o
Levée de réserves éventuelles, rapports et PV de réception
o
Présentation du Nouveau SSI à la Commission de Sécurité
1.05. PRESTATIONS A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE
1.05.1 Présentation des travaux
L'énumération des fournitures et des travaux décrits dans les documents n'est pas limitative.
L'entrepreneur devra prévoir dans son forfait toutes les sujétions pour le parfait
fonctionnement de l'installation, tel que défini dans le présent cahier des charges sans qu'il
puisse se prévaloir d'aucune omission.
Dans le cas de manque d’informations, l’entrepreneur sera tenu de requérir auprès de la
Maîtrise d'œuvre tous les renseignements nécessaires.
Il signalera en temps utile au maître d’œuvre les dispositions qui, à son avis, causeraient une
gêne pour l’installation ou son exploitation future.
Les travaux étant réglés au forfait, l’entrepreneur s’engage par sa soumission à exécuter tous
les travaux et fournitures ou accessoires, même non détaillés pouvant être considérés comme
indispensables à la réalisation des ouvrages suivant leur destination dans les règles de l’art et
dans le respect des normes et de la réglementation applicables.
L’entreprise devra signaler, avant remise de son offre, toutes contraintes particulières liées à
la réalisation des travaux et qui ne seraient pas prévues dans le présent document.
L’entrepreneur ne pourra prétendre à aucun recours ou aucune réclamation en cas d’erreur ou
d’omission sur le quantitatif après signature des marchés.
La responsabilité de l’entreprise reste entière en ce qui concerne l’exécution des travaux et le
fonctionnement des installations pour le cas où il n’aurait pas prévenu en temps voulu le Maître
d'œuvre, avant l’envoi de ses bordereaux et soumissions, d’une éventuelle erreur.
Le Maître d'œuvre se réserve la possibilité de modifier, après accord du Maître d’Ouvrage et
de l’entreprise, tel ou tel principe, ou matériel, défini au cahier des charges.
Il en est de même pour l’augmentation ou la diminution des travaux.
1.05.2 Etudes d’exécution
L’entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance de tous les documents
correspondant au projet, en particulier : les dispositions générales, les clauses administratives
et techniques, les plans.
DCE - page 8
Pendant la période de préparation du chantier, l’entrepreneur soumettra à l’approbation du
Maître d’Œuvre et du Bureau de Contrôle, les plans d’exécution et de détails, propres à la mise
en œuvre de l’entreprise.
Ces études et les éventuelles mises au point ne pourront en aucun cas, avoir pour effet de
dégager l’entrepreneur des responsabilités qui lui incombent.
L’entrepreneur appréciera les réalités d’accès, étant entendu que toutes les manutentions de
son lot font partie intégrante du prix porté sur son offre.
Pendant la période de préparation du chantier, l’entrepreneur soumettra à l’approbation du
Maître d’Œuvre et du Bureau de Contrôle, les plans d’exécution et de détails, propres à la mise
en œuvre de l’entreprise.
Ces études et les éventuelles mises au point ne pourront en aucun cas, avoir pour effet de
dégager l’entrepreneur des responsabilités qui lui incombent.
1.05.3 Exécution des travaux
L’entrepreneur restera le seul responsable de l’exécution totale selon les règles de l’art de tous
les ouvrages, sans qu’il puisse en aucun cas prétendre à une quelconque majoration de son offre.
Les travaux à exécuter s’entendent complètement terminés et parfaitement finis.
Il est fortement conseillé à l’entreprise adjudicataire de tenir compte des prescriptions de
fabrication définies au présent dossier.
Si des habitudes de fabrication propres à l’entreprise étaient contradictoires avec ces
prescriptions, celle-ci devra proposer ses modifications au bureau d’études avant réalisation.
Les pièces écrites et graphiques définissant les objectifs, constituent pour l’entreprise une
obligation de résultats.
En conséquence, elle est tenue d’exécuter les installations décrites en suivant la technique qui
lui est propre, jusqu’à l’achèvement complet, en ordre de marche, et suivant les règles de l’art
et normalisation en vigueur à la date d’exécution.
Un refus de réception de travaux pourra être prononcé en cas de non-respect de ces
prescriptions, sans accord préalable du bureau d’études.
L’entreprise devra les responsabilités légales des conséquences que pourront avoir ses propres
travaux sur la solidité des constructions, des trous, fissures et autres incidents qui pourront en
résulter éventuellement par la suite.
L'entreprise s'engage à remplacer, réparer ou modifier à ses frais exclusifs, toute fourniture
ou tout ouvrage reconnu défectueux.
L’installateur devra justifier d’une police d’assurance couvrant sa responsabilité biennale et
décennale concernant ce type de travaux.
Par la suite, aucune réclamation ne pourra être admise.
Tous manquements ou/et non-conformités seront alors à la charge du présent lot.
Les pénalités pouvant résulter d'un retard consécutif à un remplacement seront à la charge de
l'entreprise.
DCE - page 9
1.05.4 Travaux inclus dans le forfait
L'entreprise est réputée avoir apprécié exactement les conditions d'exécution des ouvrages et
s'être parfaitement et totalement rendu compte de leurs natures et des sujétions qu'elles
entraînent.
L’installation comprend, outre les travaux de base, tous les travaux annexes nécessaires à la
parfaite exécution des installations et à leur finition.
L'entreprise aura inclus dans sa proposition :
-
Toutes les manutentions et transport des matériels et matériaux nécessaires à
l'exécution de ses travaux.
-
Les échafaudages, les protections et les divers dispositifs de sécurité
nécessaires à l'exécution de ses ouvrages, ainsi que ceux nécessaires à la
protection du chantier.
-
Toutes les ferrures et accessoires nécessaires à la fixation de son matériel,
indépendamment des canalisations prévues par les autres lots.
-
Tous les percements des murs et planchers non affectés par les travaux de
maçonnerie.
-
Les scellements, rebouchages, remises en état des dégradations ou modifications
causées aux ouvrages existants.
-
La protection contre la corrosion des parties métalliques de la fourniture du lot.
-
Le nettoyage et l'enlèvement des délivres et gravats provenant des travaux dus
au présent lot, ou effectué par le personnel de la responsabilité de l'entreprise.
-
Tous les coûts inhérents à la fourniture des dossiers de récolement, aux essais
et contrôle, ainsi que les journées de formation et d'information des utilisateurs.
L’entreprise aura également inclus dans sa proposition tous les frais concernant :
-
la réalisation des plans d’exécution et de détails, des D.O.E.
-
le suivi de chantier, la mise en service, les autocontrôles
-
les essais préalables à la réception, la réception de l'installation,
-
la formation des utilisateurs,
1.05.5 Dépose – Enlèvement – Traitement des déchets
L'entrepreneur devra réaliser la dépose et l'enlèvement de tous les matériels désaffectés, non
conformes et non réutilisés, y compris canalisations, selon avancement des travaux.
L’entreprise devra prendre en compte la Loi n° 2006-739 du 28 Juin 2006 de programme
relative à la gestion des matières et déchets radioactifs.
Le décret n° 97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux, pris en
application de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, fixe une liste des déchets dangereux.
L'entreprise doit dans son forfait l'enlèvement et le transport à la décharge publique de tous
ces matériaux.
Un bordereau de suivi des déchets sera établi par l’entreprise afin de pouvoir démontrer qu’elle
a respecté la réglementation en vigueur.
DCE - page 10
1.05.6 Responsabilités de l’entreprise
Le titulaire du marché reste entièrement responsable du résultat qui sera sanctionné par les
essais fonctionnels et la vérification réglementaire, lors de la réception des ouvrages.
Le présent document définit un marché de type M.O.R. (Marché à Obligation de Résultat),
concernant l'étude et la réalisation du Système de Sécurité Incendie.
L’installation devra respecter les fonctionnalités et les niveaux de performances demandés.
En conséquence, l’entreprise est tenue d’exécuter les installations décrites en suivant la
technique qui lui est propre, jusqu’à l’achèvement complet, en ordre de marche, suivant les
règles de l’art et en conformité par rapport aux règlements et normes en vigueur à la date
d’exécution.
A ce titre, les types, caractéristiques, fonctions, quantitatifs et implantations des divers
constituants de l'installation donnés dans le descriptif et ses annexes éventuelles n'ont qu'une
valeur indicative.
L'entreprise aura inclus dans sa proposition toutes les sujétions particulières liées au
calendrier d'exécution des travaux, notamment pour l'approvisionnement du matériel.
L’entrepreneur appréciera par une visite sur place les réalités d’accès, étant entendu que
toutes les manutentions font partie intégrante du prix porté sur son offre.
1.05.7 Assistance Technique du Constructeur
L'assistance technique du constructeur sera impérativement exigée si l'installateur ne possède
pas la qualification I7.
Sous la responsabilité et à la charge du constructeur, cette assistance technique inclura :
-
l'étude du projet, la rédaction et la fourniture des plans d'exécution,
-
le support technique en cours de chantier,
-
la mise en service et le contrôle de l'installation en fin de travaux,
-
la prise en charge des obligations de l'installateur lors des essais et contrôles de
l'installation,
-
la fourniture du Dossier d'Identité du S.S.I. et du Registre I7 d'installation,
-
la formation des utilisateurs.
1.05.8 Sécurité et protection santé
Les entreprises sont contractuellement tenues de prendre toutes les dispositions qui s’imposent
pour respecter la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, ainsi que le décret n° 94-1159 du 26
décembre 1994 relatif à « l’intégration de la sécurité et l’organisation de la coordination en
matière de sécurité et de protection de la santé ».
DCE - page 11
1.06. CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX
Pour tous les matériels du Système de Sécurité Incendie, un marquage devra justifier de la
conformité à la norme correspondante (exemples : NF-SSI, NF-DI, NF-DAS…).
Certains matériels peuvent faire l’objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans
un Etat-membre de la Communauté économique européenne.
Les matériels du SSI devront être admis à la marque NF et être estampillés comme tels.
L'estampille réglementaire devra préciser le marquage CE + l’attestation de conformité NF.
Les matériels couverts ou non couverts par les normes, devront toujours faire l’objet d’une
associativité précisée dans le certificat du matériel avec lequel il est utilisé.
L’appréciation de l’équivalence des matériaux proposés est réservée au Maître d’Œuvre,
l’entrepreneur restant tenu d’exécuter les ouvrages selon les spécifications techniques.
L’entreprise devra présenter les modèles et échantillons des matériaux, et communiquer les P.V.
d'homologation des matériels, ceci dès le démarrage du chantier.
L’ensemble du matériel du SSI devra être garanti par le ou les constructeurs pendant un an à la
date de réception de l’installation par le client.
1.07. PLANS D'EXÉCUTION ET DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
1.07.1 Généralités
L'entreprise établira un dossier d'exécution complémentaire pour les détails propres à ses
méthodes de fabrication.
L’entreprise devra fournir, à la demande du Bureau de Contrôle, du Coordinateur SSI et/ou du
Maître d’Œuvre, tous les documents d’exécution, de chantier, de détails...
Les plans d'implantation fournis avec le dossier de consultation ont pour but de guider
l'entreprise dans sa réflexion.
Les côtes et la disposition exacte des locaux devront être reconnues sur place.
1.07.2 Avant le commencement des travaux
L’entreprise établira un dossier d’Exécution complémentaire pour les détails propres à ses
méthodes de fabrication.
Les documents seront établis par l’entreprise à partir des plans fournis au dossier.
Le dossier sera soumis à l'approbation de la Maîtrise d'œuvre et du Coordinateur SSI, avant
exécution, pendant la période de préparation de chantier.
Tous les travaux effectués avant cet accord pourront être soumis de plein droit à modification.
DCE - page 12
1.07.3 Dossier d'Identité du Système de Sécurité Incendie
En cours de chantier et avant la réception, l'installateur devra fournir au coordinateur S.S.I.
les documents nécessaires à la confection du Dossier d'Identité du S.S.I. conforme aux
spécifications de la norme NF S 61 932, en particulier :
-
le synoptique général de l’ensemble de la distribution,
-
les plans de répartition des zones de détection,
-
les plans de cheminement des chemins de câbles, gaines, goulottes, moulures,
-
les plans détaillés de l’implantation des appareils et de leur repérage :
détecteurs, déclencheurs manuels, diffuseurs, équipements asservis, modules
déportés, tous les équipements terminaux...
-
les listings d’identification des détecteurs et déclencheurs manuels.
-
les corrélations entre zones de détection, de mise en sécurité, de diffusion
d'alarme au niveau du centralisateur de mise en sécurité.
-
les schémas de principe et les plans de câblage détaillés de l'installation.
-
la nomenclature de tout le matériel mis en œuvre (type, marque, référence).
-
la liste des matériels mis en œuvre, les documentations du constructeur,
-
les procès-verbaux, attestations, certificats de conformité et d’associativité
entre les différents matériels (ECS, CMSI, détection… et leurs composants,
-
les notices techniques de raccordement et de mise en service,
-
les notices générales et simplifiées d’exploitation et de maintenance,
-
les propositions de contrat de maintenance et d’exploitation,
Cahier des charges établi par le coordinateur SSI
-
Cahier des charges fonctionnel du S.S.I.
-
Scénarii de mise en sécurité et principe de corrélations entre ZS et ZD du S.S.I.
-
Zones de mise en Sécurité (ZA, ZS, ZC et ZF) avec identification des Dispositifs
Actionnés de Sécurité (DAS) et des organes généraux associés.
-
Principe d’implantation des Tableaux de report d’Exploitation (T.R.E.),
-
Principe d’implantation des Diffuseurs Sonores,
-
Liste des Zones de Détection (ZD) : détection automatique et déclenchement
manuel,
Documents de réalisation à la charge de l'installateur
-
Liste des matériels fournis et documents donnant leurs caractéristiques.
-
Synoptique général du S.S.I. et schémas de principe de l'installation.
-
Plans de détail et de câblage, carnets de câbles…
-
Tableau finalisé de programmation et de corrélation entre ZD et ZS du S.S.I.
-
Identification des détecteurs automatiques et des déclencheurs manuels,
DCE - page 13
Le fabricant fournira les pièces suivantes
-
Certificats de conformité aux normes et Procès-verbaux d'essais.
-
Documents attestant de la compatibilité des matériels entre eux.
-
Listing de programmation de la détection et des asservissements,
-
P.V. de programmation et mise en service
-
Instructions de manœuvre et notices simplifiés pour affichage,
-
Attestation de formation à l’exploitation,
-
Notices d'exploitation et de maintenance du SSI,
1.07.4 Avant la réception des travaux
L'entreprise fournira un D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés) conformes à la réalisation.
Il sera prévu :
3 exemplaires sur supports papier (Chaque dossier sera présenté sous la forme
d’un classeur avec sommaire détaillant son contenu.
2 exemplaires sur support informatique au format AutoCAD LT pour les plans,
schémas ou synoptiques, « xls » pour les tableaux et « pdf » pour tous les autres
documents.
Un exemplaire du dossier sera soumis à l'approbation de la maîtrise d'œuvre avant réception.
Un D.I.U.O. (Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages) comprenant la liste de
maintenance conseillée sur les équipements mis en œuvre, sera intégré au D.O.E..
Tous les documents doivent être rédigés en langue française.
1.08. ESSAIS - CONTRÔLES – VÉRIFICATIONS
L’entreprise aura à sa charge les opérations de montage et de démontage des appareils ou des
parties d’installations qui seront indispensables pour effectuer les contrôles, mesures et essais.
Lors des essais et contrôles, l'entreprise doit fournir tout le matériel nécessaire, les
installations provisoires, les instruments de mesure et de contrôle, ainsi que le personnel
qualifié.
Il est impératif que les résultats des essais et contrôles, que les plans de câblages et que les
notices de conduite et d'entretien de l'installation complète soient remises au Maître
d'Œuvre, 10 jours au minimum avant la réception, et que ceux-ci soient approuvés.
Des essais partiels pourront s’effectuer, zone par zone, lors de la mise en service et du
basculement sur la nouvelle installation.
DCE - page 14
1.08.2 Contrôle technique réglementaire
Les installations seront vérifiées par un organisme agréé (à la charge du Maître d’Ouvrage).
Le contrôle technique réglementaire des installations par le bureau de contrôle reste à la
charge du Maître d’Ouvrage.
L’entrepreneur aura cependant à sa charge l’accompagnement du contrôleur lors de la
vérification sur site à la fin des travaux.
Les plans et schémas seront à transmettre au bureau de contrôle pour examen et approbation
avant exécution.
1.08.3 Essais et contrôles en vue de la réception
En cours de travaux, le Maître d'Œuvre ou son représentant pourront demander des essais et
faire des contrôles.
Ces essais doivent permettre d’apprécier le respect de la mise en œuvre des équipements et de
leur fonctionnalité, ceci concourant à la réception des ouvrages correspondants.
La mise en service, les épreuves et les essais sont à la charge de l’entreprise.
1.08.4 Essais du Système de Sécurité Incendie
Conformément à l'article MS73 du règlement de sécurité, les installations feront l'objet
d’essais fonctionnels en présence du coordinateur S.S.I. et d'une vérification par un organisme
agréé.
La mise en service, les épreuves, la programmation et les essais sont à la charge de l’entreprise
et du constructeur (ou son représentant certifié I7), qui établira un P.V. de mise en service.
La fourniture des matériels, appareils de vérification et de sécurité, combustibles et
personnels nécessaires pour exécuter les essais de l'installation sont à la charge du titulaire du
marché.
Essais préalables et autocontrôles réalisés par le constructeur ou son représentant
Tous les équipements du système de sécurité incendie devront faire l’objet d’essais de
fonctionnement conformes aux prescriptions de la norme NF S 61.970 pour le S.D.I. et la
norme NF S 61.932 pour le S.M.S.I.
Ils seront réalisés à l’aide des moyens définis par le constructeur du matériel.
Le constructeur, ou son représentant, devra fournir les attestations ou P.V. de mise en service
comprendront tous les résultats des essais réalisés pour chacun des sous-systèmes du S.S.I.
Les entreprises devront fournir les fiches d’autocontrôles correspondant aux essais et à la
mise en service propre à leurs équipements (ex. : portes, désenfumage, clapets, exutoires...).
Essais fonctionnels réalisés en présence du Coordinateur S.S.I.
Tous les équipements constituant le S.S.I. devront faire l'objet d'essais fonctionnels
(électriques et mécaniques) suivant les scénarii de mise en sécurité définis par la
réglementation et au cahier des charges fonctionnel par le Coordinateur S.S.I.
DCE - page 15
Ces essais, dits « fonctionnels », seront pilotés par le Coordinateur S.S.I., mais restent à la
charge de l’entreprise et devront être effectués en présence du constructeur ou de son
représentant.
A la demande de l’organisme chargé de la vérification et désigné par le Maître d’Ouvrage, ces
essais pourront être réalisés en présence du Contrôleur technique.
1.09. RECEPTION DES OUVRAGES EXECUTES
La réception des installations ne pourra être prononcée qu'après l'achèvement des travaux et
l'exécution des essais réglementaires et fonctionnels.
Si les vérifications et essais qu'il comporte ont donné satisfaction, la réception pourra être
prononcée, dans le cas contraire elle sera ajournée jusqu'à la levée de toutes les réserves.
La réception comporte donc :
-
La vérification contradictoire entre intervenants du parfait achèvement des
travaux
-
La conformité des installations réalisées par rapport aux pièces du marché.
-
La vérification de la conformité de l'installation aux règles de l'art.
-
La vérification des contrôles et essais définis au Cahier des charges.
Un procès-verbal sera établi par le Maître d'Œuvre qui proposera au Maître d'Ouvrage
d'accepter (avec ou sans réserves) ou bien refuser la réception.
En cas d'anomalies dûment constatées, l'installateur fera appel au service technique du
constructeur ou fera son affaire de la mise en conformité des installations avant la prise en
charge par le Maître d'Ouvrage.
Dans l'hypothèse où des insuffisances seraient notées suite aux essais, il sera demandé et dû
par le présent lot tous les ouvrages nécessaires à l'amélioration de ces insuffisances, et ce,
sans majoration des prix du marché.
L’entreprise aura en charge les frais de recherche, percements, réparations, rebouchages,
raccords de peinture, revêtements muraux, de sol…
L'approbation de la qualité du matériel ne relèvera en aucun cas l'entrepreneur de ses
obligations contractuelles, et sa responsabilité reste entière.
Indépendamment des essais réalisés par l'entreprise pour la mise au point et le réglage de ces
ouvrages, le présent lot doit prévoir les frais afférents aux essais définis dans les documents
techniques ainsi que la fourniture des procès-verbaux qui y sont mentionnés.
Tous les documents demandés devront être transmis au Maître d’Œuvre avant la réception des
travaux par le Maître d’Ouvrage.
Entre l'achèvement des travaux et la réception définitive, l'entreprise sera responsable des
défauts qui pourraient se produire et des dégradations entraînées.
L'entrepreneur sera tenu d'entretenir son installation en bon état de fonctionnement pendant
la période comprise entre l'achèvement des travaux et la réception définitive.
DCE - page 16
S'il survient pendant ce délai une avarie dont la réparation incombe à l'entrepreneur, un
procès-verbal circonstancié sera dressé et sera modifié.
S'il négligeait de faire la réparation dans le délai fixé par le client, celle-ci serait réalisée à ses
frais par une entreprise du choix du maître d'ouvrage.
L'entrepreneur chargé de l'exécution des travaux restera responsable de tous les accidents qui
pourraient survenir pendant le chantier, et ceci même par des tiers, sans exception, ni réserve.
L'entrepreneur est responsable de son matériel, pendant toute la durée du chantier, en
particulier contre les vols et déprédations.
1.09.2 Réception du Système de Sécurité Incendie
L’installation du S.S.I. devra faire l’objet d’une réception par le Coordinateur S.S.I. en présence
du Constructeur, de l’Installateur (titulaire du marché), du Bureau de Contrôle, du Maître
d’Ouvrage, de l’Exploitant, du Maître d’œuvre et du Bureau d’Etudes.
Tous les équipements constituant le S.S.I. auront fait l'objet d'essais fonctionnels de toutes
les phases et des scénarii de mise en sécurité.
La réception des ouvrages exécutés fera l'objet d'un procès-verbal qui reprendra en synthèse
les différents éléments collectés lors de la mise en service du système, en particulier :
-
le résultat des essais réalisés par le constructeur,
-
les autocontrôles réalisés par les entreprises,
-
la formation du personnel d’exploitation,
-
l'analyse du dossier d'identité du Système de Sécurité Incendie,
Le Coordinateur S.S.I., établira un Procès-verbal après avoir effectué les essais fonctionnels
de tous les éléments constituant le Système de Sécurité Incendie, obtenu les attestations de
mise en service, autocontrôles, … et collecté tous les documents nécessaires au dossier.
1.09.3 Procès-verbal de réception du S.S.I.
Le procès-verbal du coordinateur SSI devra constater l’achèvement du montage des matériels
qui sont du ressort des entreprises concernées par le S.S.I. ce qui implique que les vérifications
et essais suivants ont été réalisés au préalable par les entreprises et consignées sur des fiches
d’autocontrôle.
Le procès-verbal de réception de l’installation est établi si :
-
la qualité des produits et de la mise en œuvre sont jugées satisfaisantes,
-
les résultats des essais fonctionnels et des contrôles sont jugés satisfaisants,
-
la formation du personnel est réalisée,
-
les documents demandés ont été fournis,
-
le procès-verbal du Coordinateur est signé,
-
le rapport final de l’organisme de contrôle est établi (R.V.A.T.),
-
le rapport de visite de La Commission de Sécurité est favorable.
DCE - page 17
Dans le cas contraire, l’entreprise aura la charge d’apporter toutes les actions correctives
jugées nécessaires pour honorer son obligation de résultat.
Ces contrôles sont les suivants :
-
Vérification de la conformité des installations aux prescriptions du Maître
d’Ouvrage et aux documents d’exécution de l’entreprise,
-
Contrôle des bus et adresses des équipements,
-
Essais de verrouillage,
-
Essais dynamiques de chaque tête de détection,
-
Essais dynamiques de chaque déclencheur manuel,
-
Essais dynamiques de tous les asservissements (DAS et DAC),
-
Essais dynamiques de tous les reports d’alarme,
-
Essais dynamique de tous les asservissements par fonction : évacuation,
compartimentage, désenfumage, arrêts techniques (non-stop ascenseur, arrêt
sonorisation, mise en lumière, arrêt traitement d’air, éclairage de sécurité...)
-
Essais des dérangements.
Les entreprises devront assister à ces essais afin de remédier dans les plus courts délais aux
défauts qui pourraient apparaître sur la partie d’installation dont il est responsable.
L’entreprise devra fournir tout le personnel et le matériel nécessaire à la mise en œuvre des
essais précités (appareils de mesures, matériels consommable de rechange, etc...).
Les essais d’efficacité des détecteurs automatique d’incendie devront faire l’objet de foyer
type conforme à la norme et au règlement de sécurité.
1.09.4 Formation des utilisateurs du Système de Sécurité Incendie
Conformément aux articles MS 51 et MS 69, le titulaire devra assurer la formation à
l'utilisation du maître d'ouvrage ou des utilisateurs désignés par lui (personnel chargé de la
surveillance de l’établissement).
Cette formation doit s'effectuer après la réception des travaux, et ne peut être confondue
avec les conseils et informations donnés lors des travaux ou de la mise en service.
Elle comprend la formation à l'utilisation de l'ensemble du Système de Sécurité Incendie de
tout le personnel chargé de la surveillance de l'établissement et de l’exploitation du système,
en particulier :
-
Fonctionnalité des appareils du S.S.I.
-
Exercices pratiques et manipulation sur le matériel.
Cette formation sera dispensée par l’entreprise ou le fabricant, dans le cadre de son assistance
technique qui invitera l’utilisateur à réunir les différents intervenants susceptibles d’exploiter
le système.
Cette formation sera formalisée par une Attestation, sous forme de fiche de présence,
mentionnant le nom et la qualité de tous les participants avec leurs visas.
A cette occasion, les notices techniques d'utilisation pour les matériels le nécessitant seront
fournies par le formateur et remises à l’exploitant.
DCE - page 18
1.010. MAINTENANCE DU SYSTEME
L’entreprise devra proposer une offre de contrat de maintenance du S.S.I., sous garantie,
pendant l’année de parfait achèvement, à partir de la réception du nouveau système.
L’offre devra préciser le nom et l’implantation géographique de la société intervenante.
La proposition sera établie suivant les recommandations du Cahier des Clauses Particulières
Types (CCPT) relatif à la maintenance des installations de détection d'incendie, et devra
intégrer les prescriptions relatives à la norme NF S 61.933 de Septembre 2011, avec en
particulier :
o
Maintenance préventive : 2 visites pendant l’année, avec rapports et bilan annuel
o
Assistance téléphonique 7J/7 et 24H/24, rappel sous 1h au maximum
o
Astreinte avec délai d’intervention sur site inférieure à 3 heures, en cas de panne
o
Remplacement, sous garantie, des éléments défectueux (1)
o
Remplacement, sous garantie, des éléments a durée de vie limitée (1)
(1) Remplacement, dans le cadre de ce contrat, des produits consommables et de toutes les
pièces défectueuses pour une exploitation normale de l’installation.
Après la période de garantie, au-delà de l’année de parfait achèvement, l’établissement devra
souscrire un nouveau contrat de maintenance qui sera établi suivant la Norme NF S 61.933 de
Septembre 2011, avec une entreprise certifiée I7.
DCE - page 19
2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
2.01. DOCUMENTS OFFICIELS DE REFERENCE
L'installation sera réalisée conformément aux prescriptions relatives à la fourniture, la pose ou
l’application des ouvrages définis dans le présent dossier, en particulier :
Les prescriptions particulières applicables à ce projet, en particulier
o
Arrêté du 4 Juin 1982 (type R) : enseignement, sans locaux à sommeil.
o
Arrêté du 5 février 2007 (type L) : salles à usage d’audition, de conférences, de
réunions, de spectacles ou à usages multiples.
Les textes officiels applicables à la sécurité incendie dans les Etablissements Recevant du
Public (ERP)
o
Code de la Construction et de l’Habitation
o
Arrêté du 25 juin 1980 modifié, nouveau règlement de sécurité incendie.
o
Dispositions administratives : R 123 - 1 à 55 du CCH, articles GN
o
Dispositions communes : Art. CO - AM - CH - GZ - EL - EC - AS - GC – MS
Les textes applicables aux installations électriques et de sécurité
o
Arrêté du 19 novembre 2001 : Eclairage de sécurité.
o
Décrets 92.332 et 92.333 du 31/3/92 et Arrêté du 26 février 2003 : concernant les
circuits et installations de sécurité.
o
NF C 15-100 : Installations électriques à basse tension et Guides de la série C 15-***.
Les prescriptions relatives aux établissements soumis à la législation du travail
o
Code du travail, articles L231-1 à L.231-5-1, hygiène et sécurité sur les lieux de travail.
o
Code du travail, articles R.235-4 à R.235-5 et R.232-12 à R.232-14-1, relatifs à la
prévention incendie des lieux de travail.
o
Décret n° 88.1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les
établissements mettant en œuvre des courants électriques.
o
Arrêté du 5 août 1992 relatif à la prévention incendie de certains lieux de travail.
o
Directive cadre n° 89.391 du 12 juin 1989 : sécurité et protection de la santé des
travailleurs
Prescriptions relatives aux équipements de protection et de sécurité incendie
o
NF S 61.930 : Systèmes concourant à la sécurité contre les risques d’incendie.
o
NF S 61.931 : Systèmes de sécurité Incendie (S.S.I.) - Dispositions générales.
o
NF S 61.932 : Systèmes de sécurité Incendie (S.S.I.) - Règles d'installation du
Système de Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.I.).
o
NF S 61.933 : Systèmes de sécurité Incendie (S.S.I.) - Règles d'exploitation et de
maintenance.
DCE - page 20
o
NF S 61.934 : Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.I.).
o
NF S 61.935 : Unité de Signalisation (U.S.).
o
NF S 61.936 : Equipement d’Alarme (E.A.).
o
NF S 61.937-1 à NF S 61.937-11 : Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.)
o
NF S 61.938 : Dispositifs de Commande Manuelle (D.C.M.) ; Dispositifs de Commandes
Manuelles Regroupées (D.C.M.R.) ; Dispositifs de Commande avec Signalisation (D.C.S.) ;
Dispositifs Adaptateurs de Commandes (D.A.C.).
o
NF S 61.939 : Alimentations Pneumatiques de Sécurité (A.P.S.).
o
NF S 61.940 : Alimentations Electriques de sécurité (A.E.S.).
o
NF S 61.949 : Commentaires et interprétations des normes NF S 61.931 à NF S 61.939.
o
NF S 61.950 : Détecteurs linéaires de chaleur et multiponctuels de fumée et organes
intermédiaires.
o
NF S 61.961 : Systèmes Détecteurs Autonomes Déclencheurs (S.D.A.D.).
o
NF S 61.966 : Equipement de protection contre l’incendie.
o
NF S 61.970 : Règles d’installation des Systèmes de Détection Incendie (S.D.I.)
o
NF EN 54-1 et suivantes : Système de détection et d’alarme incendie.
o
Instruction technique n° 246 : Désenfumage.
o
Instruction technique n° 247 : Mécanismes de déclenchement des dispositifs de
fermeture et de désenfumage.
o
Instruction technique n° 248 : Systèmes d'alarme utilisés dans les E.R.P.
Cette liste n’est pas exhaustive, mais un rappel des principaux textes applicables à ce projet.
2.02. PROJET - TRAVAUX A EXECUTER
Le projet consiste principalement au remplacement du SSI actuel par un équipement neuf qui
devra répondre aux prescriptions particulières de la Commission de sécurité, au cahier des
charges établi par le Coordinateur SSI et prenant en compte les observations formulées par le
Bureau de Contrôle.
L’objectif est de retrouver, en phase finale, un SSI de catégorie A, conforme à la
réglementation incendie en vigueur, en particulier les articles MS du règlement de sécurité et
les normes applicables, en particulier :
NF S 61.932 de Décembre 2008 (S.M.S.I.)
NF S 61.970 de Février 2013 (S.D.I.)
Le projet consiste principalement au remplacement du SSI actuel par un équipement neuf qui
devra répondre aux prescriptions particulières de la Commission de sécurité et au cahier des
charges qui sera établi par le Coordinateur SSI.
L’uniformisation du type de matériel devra faciliter la mise en place éventuelle d’équipements
supplémentaires (associativité des produits), la maintenance et l’entretien de l’installation...
Le nouveau système sera de type adressable point par point, équipé de tableaux de report
d’exploitation affichant en clair l’identification de chaque point, en alarme ou en dérangement.
Il sera prévu une transmission des alarmes et des dérangements sur la télésurveillance.
DCE - page 21
2.02.1 Travaux préparatoires
o
Travaux préparatoires, repérage des équipements existants ;
o
Elaboration des plans de chantier (câblage, détails, raccordements) ;
o
Organisation des travaux en site occupé (phasage, planning, coupures, dépose…)
o
Interventions en l’absence de public (congés scolaires).
2.02.2 Centrale incendie
La centrale sera constituée principalement de :
o
Equipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) de type adressable point par point ;
o
Unité de gestion des Alarmes (U.G.A.), 2 zones d’alarme (extensible à 4) ;
o
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI), 64 fonctions, extensible à 256 ;
o
Alimentation Electrique de Sécurité (AES), à dimensionner (fournir note de calculs) ;
L’ensemble ECS et CMSI sera intégré dans une baie rackable, sur roulette.
La centrale sera prévue dans le local (VTP) créé dans le hall au dos de l’ascenseur.
Le Système devra être dimensionné, de base, pour pouvoir être étendu à la détection de
l’ensemble du site, par la mise en œuvre de bus supplémentaires, sans modifications, ni
adjonction de modules ou de cartes complémentaires.
Le CMSI devra donc pouvoir gérer au minimum :
o
4 zones d’alarme et les asservissements correspondant à l’évacuation
o
4 zones de compartimentage et les asservissements correspondant.
o
24 zones de désenfumage et les asservissements correspondant.
o
les arrêts techniques correspondants aux fonctions de mise en sécurité
Il sera prévu une transmission des alarmes et des dérangements sur la télésurveillance.
2.02.3 Déclencheurs manuels
Remplacement de tous les déclencheurs manuels.
Au regard de l’article GN 8 du règlement de sécurité, il devra être prévu le repositionnement
de tous les déclencheurs manuels d’alarme pour respecter les dispositions particulières
concernant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Des déclencheurs manuels seront placés à proximité de toutes les issues donnant sur
l’extérieur, y compris locaux techniques ou réservés au personnel.
Les déclencheurs manuels seront tous implantés à une hauteur entre 0m90 et 1m30, à 0m40
d’un angle rentrant et visible dans le sens de l’évacuation.
2.02.1 Détection automatique
Des détecteurs automatiques seront installés dans les locaux à risques particuliers (CO28) :
local archives, bibliothèque, réserves, chaufferie, locaux techniques, dépôts et le gymnase…
Mise en conformité de l’ensemble du câblage : création de nouveaux bus rebouclés.
DCE - page 22
2.02.2 Alarme
Il sera prévu un tableau de report d’exploitation (TRE) au niveau de l’accueil bâtiment A,
permettant une gestion permanente, par le personnel exploitant le site, de l’ensemble des
équipements de détection et d’alarmes, ainsi que les éventuels dérangements du système, sans
nécessité d’une présence permanente à proximité de la Centrale Incendie (visualisation et texte
en clair des alarmes, zone par zone et point par point).
Diffusion de l’alarme sonore et visuelle :
o
Diffuseurs sonores 90dB, de classe B (DSNA), garantissant une audibilité de tout point
de l’établissement, y compris pour les locaux réservés au personnel.
o
Mise en œuvre de diffuseurs lumineux type « flash » (DLNA) dans les sanitaires et
certains locaux où une personne peut se retrouver seule (GN 8), et dans la bibliothèque.
o
Diffuseurs Sonores à Message Enregistré dans les locaux avec activités de type L
(Amphithéâtres, Foyer des étudiants), avec arrêt Sonorisation et Mise en lumière.
2.02.3 Asservissements
Les équipements actuellement asservis seront reliés et pilotés depuis le Centralisateur de Mise
en Sécurité Incendie (CMSI) ;
Pour les asservissements, il n’est pas envisagé de remise en cause de la configuration actuelle,
ni une mise en conformité des équipements qui y sont reliés.
Toutefois, il sera prévu une remise en conformité des câblages existants (alimentations et
contrôles) à raccorder sur des modules déportés (bus de puissance et de communication) :
Evacuation : déverrouillage des issues de secours
Compartimentage : fermeture des portes de recoupement
Désenfumage : coffret de relayage, moteurs tourelles d’extraction de fumée, volets
amenée air neuf et volets extraction de fumée
Arrêts techniques : arrêt ventilation, arrêt sonorisation, mise en lumière
Evacuation
Les portes issues de secours verrouillées (contrôle d’accès) et les portes automatiques du hall
devront être déverrouillées à partir du CMSI lors du déclenchement du processus d’alarme
(scénario défini par le coordinateur SSI).
Compartimentage
Les portes de recoupement doivent répondre aux dispositions particulières définies par la
réglementation suivant le plan de zones (scénario défini par le Coordinateur SSI).
Le contrôle de la position de sécurité devra être vérifié entre 2 zones de compartimentage.
Le contrôle de la position de sécurité sur une porte de recoupement ne sera pas nécessaire
entre 2 zones de désenfumage, sauf si celle-ci correspond à une limite entre 2 zones de
compartimentage (sans objet dans le cadre du projet).
DCE - page 23
Circulations - Escaliers
Portes battantes à fermeture automatique (BPBFA), maintien par ventouses.
La maintenance des portes doit être réalisée sous la responsabilité de l’exploitant : vérification
de la fermeture et des réglages (frottements au sol), état des ventouses et de leur fixation.
Les étiquettes « Porte coupe-feu – Ne pas mettre d’obstacle à la fermeture » seront à mettre
en place, sur les 2 côtés de chaque vantail, dans le cas de portes en va-et-vient.
Proposition de mise en œuvre d’une horloge pour la gestion fermeture des portes de
recoupement en période d’inoccupation de l’établissement (Week-end et congés scolaires)
suivant l’accord d’AGROCAMPUS.
Clapets coupe-feu
Sans objet pour le projet - Absence de clapet coupe-feu asservi au SSI.
Désenfumage
Désenfumage mécanique des circulations du bâtiment E
Le désenfumage mécanique des circulations du bâtiment E sera conservé.
Chaque zone sera commandée depuis l’UCMC (CMSI), suivant les scénarii du coordinateur SSI.
Désenfumage de l’atrium bâtiment E
Pour le désenfumage de l’atrium par les exutoires en terrasse, il n’y a pas d’amenées d’air en
rez-de-chaussée.
Suivant l’article 3.2.2.c) de l’IT 263 : Le déclenchement des dispositifs d’évacuation de
fumées & d’amenée d’air doit être automatique et commandé par un système de
détection automatique d’incendie.
Des détecteurs de fumée pourraient être installés en partie haute de l’atrium.
Un avis du bureau de contrôle sera sollicité sur cet équipement.
La commande locale des exutoires de désenfumage sera asservie au SSI.
La commande de l’ouverture des exutoires sera réalisée à partir de l’UCMC (CMSI).
Désenfumage naturel des cages d’escaliers
Le désenfumage des escaliers n’est pas concerné par le projet (pas de lien au SSI)
Arrêts techniques
Les commandes suivantes sont à réaliser depuis la centrale incendie :
o
Arrêt ventilation de confort.
o
Arrêt des sonorisations et mise en lumière de la salle du conseil, de l’amphi 250, du
foyer des étudiants, de la salle de musique, des amphis des bâtiments F et B.
o
Non-stop Ascenseur : sans objet pour le projet.
o
Eclairage de sécurité - Absence de locaux à sommeil : sans objet pour le projet.
DCE - page 24
2.02.4 Câblage - Liaisons
Mise en œuvre de supports pour les canalisations (chemins de câbles et goulottes).
Réfection complète des liaisons filaires : puissance, communication et transmission.
Modules déportés pour raccordement et gestion des équipements asservis.
2.02.5 Travaux divers à prendre en compte
Notes de calculs pour dimensionnement des Alimentations Electriques de Sécurité (AES).
Création de Volumes Techniques Protégés (VTP) pour centrale incendie et modules déportés.
Dépose et repose des faux-plafonds (échafaudage et nacelles), coffres...
Percements, rebouchages, travaux de finition, peinture, plastrons, obturateurs…
Dépose des anciennes installations, enlèvement et traitement des déchets (fourniture des
bordereaux de suivis).
Mise en service, réglages, programmation, essais, autocontrôles.
Formation du personnel à l’exploitation.
2.02.6 Dossier d’identité SSI
Fourniture des documents nécessaires à la constitution du dossier d’identité du S.S.I. en
conformité avec la Norme NF S 61.932, suivant demande du Coordinateur SSI.
En phase de Conception, le Coordinateur SSI définit les zones de sécurité (ZS) : Alarme (ZA),
Compartimentage (ZC) et Désenfumage (ZF), les zones de détection automatiques (ZDA) et de
déclencheurs manuels (ZDM).
L’entreprise devra fournir également un Dossier des Ouvrages Exécutés : récolement des
réseaux, fiches techniques et documentation du matériel, plans, schémas, synoptiques…
2.03. OPTIONS - Travaux complémentaires
2.03.1 Gymnase
Détection automatique, avec asservissement Sonorisation et Mise en lumière
2.03.2 Foyer des étudiants
Equipement de ventouses électromagnétiques pour maintien ouvert de la porte d’accès au Foyer
Etudiants.
2.03.3 Désenfumage mécanique
Remplacement de 3 coffrets de relayage en terrasse du bâtiment E.
2.03.4 Modules déportés
Réalisation d’un Volume Technique Protégé pour les modules déportés du bâtiment E (ancienne
centrale ATSE située dans le Bureau Secrétariat).
DCE - page 25
2.04. CONDITIONS PARTICULIERES D’INTERVENTION
2.04.1 Avant-propos
L’entrepreneur appréciera par une visite sur place les réalités d’accès, étant entendu que
toutes les manutentions font partie intégrante du prix porté sur son offre.
L'entreprise aura inclus dans sa proposition toutes les sujétions particulières liées au
calendrier d'exécution des travaux, notamment pour l'approvisionnement du matériel.
2.04.2 Phase de préparation
Présentation d’un planning limitant au strict minimum les interventions dans les zones
accessibles au public.
Programmation d’actions sur une ou plusieurs zones en simultané pour permettre à l’entreprise
d’organiser ses interventions.
Donner la possibilité à l’entreprise d’intervenir sur des tranches horaires décalées.
Information du personnel, affichages et indications claires précisant les dispositions de
sécurités liées aux interventions et aux travaux.
2.04.3 Sécurité pour exploitation du site
L’entrepreneur précisera la méthodologie employée pour assurer un niveau de sécurité au moins
équivalent à celui existant pendant les travaux.
Pendant la présence du public, et durant la période des travaux, tous les locaux, doivent être
surveillés par la centrale existante.
Le bâtiment doit rester sous alarme pendant la durée des travaux, des dérogations devront
être demandées au Maître d’Ouvrage, pour inhiber une zone d’alarme afin d’intervenir.
Interdire les interventions en hauteur, les percements, le bruit, la poussière et tous travaux
jugés « dangereux », en présence du public.
2.04.4 Percements – Réservations – Rebouchages
L'entrepreneur devra prévoir à sa charge tous les percements des murs et planchers.
Toutes les sujétions de fixations et de percements, à la charge du titulaire, devront faire
l’objet d’une mise au point avec le Maître d’Œuvre avant exécution.
L'entrepreneur devra communiquer en temps utile, et dès le démarrage du chantier, ses plans
spécifiques destinés au passage des canalisations.
Les percements nécessaires aux passages des canalisations et à la fixation de certains
éléments, seront réalisés à l’aide de perceuses à percussion.
Il sera au moins demandé d’effectuer ces travaux avec un dispositif d’aspiration des poussières
au droit du percement.
La pose des fourreaux et les rebouchages seront pris en charge par le présent lot.
DCE - page 26
L’entreprise devra les responsabilités légales des conséquences que pourront avoir ses propres
travaux sur la solidité des constructions, des trous, fissures et autres incidents qui pourront en
résulter éventuellement par la suite.
2.04.5 Nuisances à l’exploitation du site
S'agissant de travaux à réaliser dans le cadre de bâtiments existants et en site occupé,
l'entrepreneur sera censé avoir pris connaissance des lieux et s'être rendu compte de la
consistance des travaux à effectuer ainsi que de toutes les difficultés et sujétions de mise en
œuvre pouvant résulter de leur exécution.
La nuisance amenée par l'utilisation d'engins mécaniques (pour les percements en particulier)
devra rester dans les limites définies par la norme NFS 31.010.
En tout état de cause, ces percements seront limités en nombre et planifiés selon l'avis et les
réclamations du Maître d’ouvrage ou de l’Exploitant.
Dans les zones ouvertes au public, la gêne générée par les travaux se situant dans les
circulations devra être limitée dans la durée et l’espace.
Les travaux dans certaines zones plus sensibles seront planifiés en fonction de leur utilisation,
sachant que l’exploitation restera toujours prioritaire.
Chacune de ces interventions sera doublée par une phase de dépose après mise en service de la
nouvelle installation.
2.04.6 Protection des zones de travaux et des ouvrages existants
S’agissant d’un établissement recevant du public maintenu en activité durant les phases de
travaux, le titulaire devra prévoir la protection des zones d’intervention pour la réalisation de
ses ouvrages.
Le titulaire devra prendre toutes dispositions pour éviter toute dégradation des ouvrages
existants non concernées par les travaux.
L’entreprise devra effectuer le nettoyage de la zone concernée après son intervention.
Toutes les interventions nécessitant l’emploi de chalumeau, disqueuse, tronçonneuse devront
faire l’objet d’un accord du Maître d’ouvrage ratifié par un permis de feu.
Il reste entendu que durant ces interventions, l’entreprise se doit de prendre toutes
dispositions en personnel et matériels pour éviter tout sinistre.
2.04.7 Installations provisoires de chantier
L’entreprise sera responsable de ses installations provisoires de chantier et fera son affaire de
tous les équipements nécessaires au bon déroulement du chantier sans créer de gêne pour
l’exploitant.
Pendant toute la durée des travaux, elle assurera la mise en œuvre d’une installation provisoire
de chantier conforme au décret du 14/11/1988 et aux recommandations de l’OPPBTP, tant en ce
qui concerne la mise en œuvre du matériel, sa surveillance et son entretien en cours de
chantier, son déplacement en fonction de l’avancement, que la dépose et la récupération en fin
de chantier.
DCE - page 27
Afin d’assurer la continuité d'exploitation et le maintien en service du niveau de sécurité
incendie de l'établissement pendant la durée des travaux, l'entreprise installera des
équipements à titre temporaire suivant les besoins et le phasage des travaux.
L’installation devra respecter les prescriptions réglementaires et les recommandations
applicables.
Toutes les installations provisoires seront déposées en fin de chantier.
2.04.8 Phase travaux - Câblage
L’entreprise aura à sa charge la dépose des faux plafonds et des encoffrements pour
permettre la mise en place des nouveaux supports de câblage « sécurité ».
Les faux plafonds et coffres resteront ouverts partiellement pendant la phase d’intervention
dans la zone concernée.
Le stockage et la conservation des équipements déposés seront réalisés par l’entreprise hors
zone accessible au « public ».
Pour le passage des canalisations (bus détection et asservissements) et pour la mise en place
des équipements situés dans les circulations, il sera spécifié aux entreprises les contraintes de
fonctionnement de l’établissement en terme d’accessibilité et de sécurité.
2.04.9 Dépose
La dépose devra se faire selon l’avancement des travaux, sachant que pendant la présence de
public et pendant toute la durée du chantier, la sécurité devant être assurée au moins pour la
protection qui existe aujourd’hui.
L'entrepreneur devra réaliser la dépose et l'enlèvement de tous les matériels désaffectés, non
conformes et non réutilisés, y compris canalisations, selon avancement des travaux.
Le nouveau système devra permettre une mise en service partielle par secteur suivant un plan
de zoning qui sera validé en phase préparatoire dans le cadre de l’élaboration du calendrier.
2.04.10 Travaux divers à la charge de l’entreprise
L’entreprise veillera à prendre le plus grand soin dans la dépose des équipements, leur stockage
et la remise en place à la fin des travaux.
Tout élément détérioré ou défectueux devra être signalé immédiatement et justifié auprès du
Maître d'œuvre.
Dans le cas du non-respect de cette disposition, le remplacement des éléments défectueux sera
à la charge du titulaire.
DCE - page 28
Toutes les sujétions liées aux passages des canalisations sont à la charge du titulaire, et
notamment :
-
Tous percements et rebouchages.
-
Dépose et repose de faux plafond éventuel pour passage des canalisations.
-
Dépose et repose des goulottes et moulures existantes.
-
Démontage et remontage des différents coffres.
-
Repositionnement et fixations des canalisations dans les faux plafonds, locaux et
vides techniques.
-
Toutes sujétions de déplacement de machines ou de mobilier nécessaire à la
réalisation des prestations définies dans le présent Cahier des charges.
-
Tous les éléments détériorés lors de ces manipulations seront remplacés à la
charge du présent lot.
-
Dépose et enlèvement de toutes les liaisons et équipements existants
désaffectés.
-
Nettoyage des locaux et des lieux de travail…
DCE - page 29
3. SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
3.01. ORGANISATION DES ZONES
Les zones seront constituées selon la réglementation en vigueur, notamment suivant la norme
NFS 61.932, le guide FD S 61.949 et les mesures particulières applicables à l’établissement.
Le plan d’organisation des secours internes d’un établissement doit être à l’origine de la
conception de la mise en sécurité incendie et du découpage des différentes zones.
Le principe d’organisation géographique devra respecter la règle suivante :
ZDA ≤ ZF ≤ ZC ≤ ZA
et ZDM ≤ ZA
Zones de diffusion d'alarme - ZA
Les zones d’alarme englobent une ou plusieurs zones de mise en sécurité.
Zones de mise en sécurité - ZS (ZC et ZF)
Une Zone de mise en sécurité correspondant à la fonction « compartimentage – ZC » peut
comprendre plusieurs zones de « désenfumage - ZF ».
Elles englobent une ou plusieurs zones de détection.
Les D.A.S. (dispositifs actionnés de sécurité : PCF, clapets...) assurant la mise en sécurité sont
répartis sur des lignes assurant leur télécommande et leur contrôle.
Les lignes de télécommande-contrôle doivent être conçues de sorte qu'un incendie affectant
une fonction dans une zone de mise en sécurité ne puisse affecter une autre fonction quelle que
soit la zone de mise en sécurité.
Zones de détection – ZD (ZDA et ZDM)
Les zones de détection regroupent les locaux ou volumes dont les détecteurs automatiques,
déclencheurs manuels ou capteurs d'alarmes diverses commandent une signalisation commune
sur le tableau de signalisation.
Détecteurs automatiques, déclencheurs manuels, et autres capteurs d'alarmes diverses doivent
constituer des zones de détection spécifiques, la nature des informations respectivement
délivrées devant être identifiée sans ambiguïté au niveau du tableau de signalisation.
Chaque compartiment ou secteur (au sens incendie) du bâtiment peut comporter une ou
plusieurs zones de détection, mais en aucun cas, une zone de détection ne peut être commune à
plusieurs compartiments ou secteurs.
Dans les bâtiments non divisés en compartiments ou secteurs, ou à l'intérieur d'un même
compartiment ou secteur, une zone de détection ne doit regrouper que des locaux ou volumes
visitables rapidement à partir d'un même cheminement déterminé en fonction de la
configuration interne du bâtiment et des circulations.
Le nombre maximum de détecteurs, déclencheurs, capteurs constituant une zone de détection
doit respecter les spécifications du constructeur du matériel.
DCE - page 30
3.02. ZONES DE MISE EN SECURITE
3.02.1 Principe
Le plan de zoning doit être validé par le coordinateur SSI et la Commission de Sécurité.
Le découpage en zones de mise en sécurité devra être conçu avec, pour objectifs, d’une part
d’assurer l’évacuation de la zone ou de l’établissement sinistré le plus rapidement et dans les
meilleures conditions possibles et d’autre part de réaliser une installation facilement
exploitable par les services de sécurité de l’établissement.
Le bâtiment sera décomposé en zones de mise en sécurité (ZS) et en zones de détection (ZD).
Dans le projet, il sera prévu en base :
ZA : ......... 2 zones d’alarme
ZC : ......... 2 zones de compartimentage
ZF : ......... 12 zones de désenfumage asservies au SSI
ZDA : ....... 16 zones de détection automatique
ZDM : ....... 14 zones de déclencheurs manuels
3.02.2 ZONES DE MISE EN SECURITE (Z.S.)
Zone susceptible d’être mise en sécurité par le Système de Mise en Sécurité Incendie
(S.M.S.I.).
Une Zone de mise en sécurité correspondant à la fonction « compartimentage – ZC » peut
comprendre plusieurs zones de « désenfumage - ZF ».
Elles englobent une ou plusieurs zones de détection.
Les D.A.S. (dispositifs actionnés de sécurité : P.C.F., C.C.F…) assurant la mise en sécurité sont
répartis sur des lignes assurant leur télécommande et leur contrôle.
Les lignes de télécommande-contrôle doivent être conçues de sorte qu'un incendie affectant
une fonction dans une zone de mise en sécurité ne puisse affecter une autre fonction quelle que
soit la zone de mise en sécurité.
3.02.3
ZONES D’ALARME (Z.A.)
Zone géographique dans laquelle le signal d’alarme est audible pour donner l’ordre d’évacuation
Les zones d’alarme englobent une ou plusieurs zones de mise en sécurité.
Une zone d’alarme peut comporter une ou plusieurs zones de compartimentage.
Elle constitue une zone de mise en sécurité.
La zone d’alarme couvre donc l’ensemble du bâtiment et la commande de la signalisation est
unique.
DCE - page 31
Dans le cadre du projet, il sera prévu 2 zones d’Alarme, suivant plans SSI
ZA 1 – Bâtiments A-B-C-D
ZA 2 – Bâtiments E-F
3.02.4 ZONE DE COMPARTIMENTAGE (Z.C.)
Zone géographique dans laquelle la fonction compartimentage est assurée
Une zone de compartimentage peut comporter une ou plusieurs zones de désenfumage.
Dans le cadre du projet, il sera prévu : 2 zones de Compartimentage, suivant plans SSI
ZC 1 – Bâtiments A-B-C-D
ZC 2 – Bâtiments E-F
3.02.5 ZONES DE DESENFUMAGE (Z.F.)
Zone géographique dans laquelle la fonction désenfumage est assurée
Une zone de désenfumage doit toujours être comprise dans une zone de compartimentage
Une zone de désenfumage peut comporter un ou plusieurs cantons de désenfumage, séparés par
des parois coupe-feu, correspondant à la même fonction et donc à la même commande.
Les limites des zones de désenfumage sont définies par les conditions techniques du système
de désenfumage.
Dans le cadre du projet, il sera prévu : 12 zones de désenfumage, suivant plans SSI.
ZF E1.0 – Circulation RDC Aile 1 – Bâtiment E
ZF E4.0 – Circulation RDC Zone centrale – Bâtiment E
…/…
DCE - page 32
…/…
ZF E1.1 – Circulation R+1 Aile 1 – Bâtiment E
ZF E4.1 – Circulation R+1 Zone centrale – Bâtiment E
ZF E4.2 – Circulation R+2 Zone centrale – Bâtiment E
3.02.6 ZONES DE DETECTION (Z.D.)
Zone surveillée par un ensemble de Détecteurs Incendie (D.I.) et/ou de Déclencheurs Manuels
(D.M.) auxquels correspond une signalisation commune dans l’équipement de commande et de
signalisation du système de détection incendie.
Les zones de détection regroupent les locaux ou volumes dont les détecteurs automatiques,
déclencheurs manuels ou capteurs d'alarmes diverses commandent une signalisation commune
sur le tableau de signalisation.
Détecteurs automatiques, déclencheurs manuels, et autres capteurs d'alarmes diverses doivent
constituer des zones de détection spécifiques, la nature des informations respectivement
délivrées devant être identifiée sans ambiguïté au niveau du tableau de signalisation.
Chaque compartiment ou secteur (au sens incendie) du bâtiment peut comporter une ou
plusieurs zones de détection, mais en aucun cas, une zone de détection ne peut être commune à
plusieurs compartiments ou secteurs.
Dans les bâtiments non divisés en compartiments ou secteurs, ou à l'intérieur d'un même
compartiment ou secteur, une zone de détection ne doit regrouper que des locaux ou volumes
visitables rapidement à partir d'un même cheminement déterminé en fonction de la
configuration interne du bâtiment et des circulations.
Le nombre maximum de détecteurs, déclencheurs, capteurs constituant une zone de détection
doit respecter les spécifications du constructeur du matériel.
Une zone de détection automatique ne peut pas couvrir plusieurs zones de compartimentage ou
de désenfumage.
Les zones de détection automatiques sont déterminées en fonction des moyens mis en œuvre
pour la recherche de l’origine de l’incendie et par les systèmes de mise en sécurité qui y sont
associés.
Le signal émis fait suite à une action d’origine humaine sur un déclencheur manuel et la
signalisation de la zone ne détermine pas l’emplacement du sinistre.
DCE - page 33
Le découpage géographique doit être conçu pour faciliter la gestion de l’alarme restreinte.
Le repérage des zones de détection sera réalisé en fonction de la nature du secteur ou du local
protégé, complété par le repère de la zone de sécurité correspondante, le bâtiment, le niveau…
Repère indiquant la fonction du point, suivant le scénario défini et la réglementation applicable.
Le repérage des points de détection devra être validé au démarrage des travaux avec
l’exploitant et le Coordinateur S.S.I. (listing des points et tableau de corrélation).
Dans le cadre du projet, il sera prévu :
16 zones de DETECTION AUTOMATIQUE.
14 zones de DECLENCHEURS MANUELS
Suivant plans SSI
3.03. CONSTITUTION DU S.S.I.
S.S.I.
Le Système de Sécurité Incendie de catégorie A comprend deux entités qui doivent pouvoir
fonctionner indépendamment l'une de l'autre, même en cas de panne totale de l'une d'elles :
o
le système de détection automatique d'incendie (S.D.I.) ;
o
le système de mise en sécurité incendie (S.M.S.I.).
La canalisation qui les réunit n'est qu'une liaison de dialogue.
S.D.I.
Le Système de Détection Incendie comprend :
o
un tableau adressable, NF S 61-962 ou d'un équipement de contrôle et de signalisation
(E.C.S.), conforme à la norme européenne EN 54 ;
o
des détecteurs automatiques d'incendie (D.A.I.), répartis dans l'établissement suivant
les exigences réglementaires et appropriés au risque ;
o
des déclencheurs manuels (D.M.), placés à chaque étage à proximité de chaque escalier
et au rez-de-chaussée, à proximité de chaque issue.
S.M.S.I.
Le Système de Mise en Sécurité Incendie comprend :
o
un centralisateur de mise en sécurité incendie (C.M.S.I.)
o
des dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S.)
o
des dispositifs commandés terminaux (D.C.T.).
o
DCE - page 34
C.M.S.I.
Le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie comporte :
Un matériel central situé dans le poste de sécurité de l'établissement. Ce matériel se
compose des éléments suivants :
o
Une unité de commande manuelle centralisée (U.C.M.C.) permettant une commande de
D.A.S. par fonction (compartimentage, évacuation des personnes, désenfumage) et par
zone de mise en sécurité (ZS).
o
Une unité de signalisation (U.S.) indiquant à l'aide de voyants lumineux et sous forme de
synthèse pour une même fonction dans une même zone de mise en sécurité :
la position des dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S.) ;
l'état des canalisations électriques de télécommande et de contrôle de
position ;
l'état des sources de sécurité à usage spécifique d'un D.A.S.
Une unité de gestion d'alarme (U.G.A.) destinée, dès réception d'une information, à mettre
en œuvre les diffuseurs sonores après un délai de temporisation réglable de 0 à 5 minutes
(alarme restreinte).
Des matériels déportés pouvant être placés dans différents niveaux, secteurs, zones ou
locaux de l'établissement, et généralement situés à proximité des D.A.S. à commander.
Le matériel central et les matériels déportés forment le C.M.S.I. du S.S.I.
Ils sont interconnectés par des liaisons filaires nommées « voies de transmission » qui peuvent
être, suivant la technologie du matériel : doublées, bouclées, uniques.
Dans la pratique, ces voies se présentent sous forme de BUS (Binary Unit System).
D.A.S.
Les Dispositifs actionnés de sécurité qui font également fonction de dispositifs commandés
terminaux (D.C.T.) sont :
les clapets ;
les portes PF et CF à fermeture automatique ;
les rideaux et portes à dévêtissement vertical ;
les volets ;
les exutoires de désenfumage ;
les ouvrants de désenfumage ;
les dispositifs de déverrouillage électromagnétique pour issue de secours.
Les autres D.A.S. sont les coffrets de relayage pour ventilateurs de désenfumage.
Les autres D.C.T. sont :
les ventilateurs de désenfumage ;
les diffuseurs sonores non autonomes (D.S.N.A.) ;
les blocs autonomes d'alarme sonore (B.A.A.S.).
Des dispositifs adaptateurs de commande (D.A.C.) pourront être insérés entre le C.M.S.I. et
certains D.A.S. pour transformer l'ordre de télécommande électrique du C.M.S.I. en ordre
pneumatique ou mécanique (exemple : électrovanne).
DCE - page 35
3.04. CENTRALE INCENDIE
3.04.1 ECS-CMSI-AES
Le tableau de signalisation de l’équipement d’alarme doit être installé à un emplacement non
accessible au public et surveillé pendant les heures d’exploitation de l’établissement.
Il doit être visible du personnel de surveillance et ses organes de commande et de signalisation
doivent demeurer aisément accessibles.
Il doit être fixé aux éléments stables de la construction.
Equipement de base à prévoir pour la conception de la centrale :
o
ECS - Equipement de Contrôle et de Signalisation de type adressable, 4 bus (250 points
avec une extensibilité à 1000 points), avec terminal d’exploitation alphanumérique.
o
UGA - Unité de Gestion des Alarmes : 3 zones d’alarme (extensible à 4 zones).
o
CMSI - Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie 64 fonctions, extensible à 256,
permettant la gestion automatique de toutes les commandes définies et la
signalisation de chaque fonction de mise en sécurité, avec terminal d’exploitation
alphanumérique.
o
UCMC - Unité de Commande Manuelle Centralisée permettant la gestion manuelle de
chaque fonction de mise en sécurité de l’établissement et de sa signalisation.
o
AES - Alimentation Electrique de sécurité 24/48V, avec une réserve de 50% mini.
Le SDI devra pouvoir gérer au minimum 4 bus de détection rebouclés, pour au minimum,
80 zones de détection correspondant à 400 points au minimum.
Localisation :
La centrale incendie sera situé dans le futur accueil au dos de la cabine ascenseur dans le
grand hall du bâtiment C & intégrée dans un Volume Technique Protégé (VTP).
3.04.2 Tableaux répétiteurs d‘exploitation « T.R.E. »
En atténuation de l'article MS 66, la mise en place de tableaux répétiteurs d'alarme dispense
de la présence permanente d'une personne à proximité du tableau de signalisation.
Les terminaux d’exploitation devront reporter toutes les informations de la centrale incendie,
sur un écran avec affichage alphanumérique, texte en clair, zone par zone et point par point,
que ce soit pour les alarmes feu (action sur un déclencheur manuel ou un détecteur
automatique) ou les dérangements du système (ECS et CMSI).
DCE - page 36
Considérant que ce tableau est indispensable à la gestion de la sécurité de l'établissement, un
certain nombre de mesures destinées à assurer la fiabilité de ces équipements, il sera
demandé :
• utilisation de câbles CR 1 et surveillance des lignes de liaison ;
• information de défaut de dérangement des liaisons sur chacun des reports ;
• indépendance fonctionnelle de chaque report ;
• pas d'acquittement possible des informations visuelles sur le report.
Il sera prévu un seul Tableau de Report d’Exploitation (TRE).
Il sera situé dans l’accueil actuel permettant une gestion permanente, par le personnel
exploitant le site, de l’ensemble des équipements de détection et d’alarmes, ainsi que les
éventuels dérangements du système, sans nécessité d’une présence permanente à proximité
de la Centrale Incendie (visualisation et texte en clair des alarmes, zone par zone et point
par point).
Le système sera équipé d’une interface permettant un report d’alerte au gardiennage via
un réseau téléphonique, pendant les heures de fermetures du site.
Localisation :
Bureau Accueil du Bâtiment A
3.05. DETECTION INCENDIE
Les équipements devront être choisis avec un indice de protection adapté à l’environnement
(contre les projections d’eau et contre les chocs, en particulier)…
L’entreprise devra transmettre avec son offre un tableau récapitulatif des équipements, avec
désignations, références, caractéristiques et notices techniques du matériel proposé suivant la
nature des locaux et leur environnement.
3.05.1 Déclencheurs manuels
Remplacement de la totalité des déclencheurs manuels actuels par d’autres de type adressable.
Les déclencheurs manuels seront placés conformément à la réglementation, à proximité
immédiate de chaque sortie, à chaque niveau et à proximité immédiate des escaliers au droit de
chaque issue.
Ils doivent être placés à une hauteur maxi de 1,30 m au-dessus du sol (mini 0m90), ne pas être
dissimulé par le vantail d'une porte lorsqu'il est maintenu ouvert et à 0m40 de tout angle
rentrant. De plus ces dispositifs ne doivent pas présenter une saillie supérieure à 0,10 m.
Tous les déclencheurs manuels seront équipés de membrane déformable, avec volet de
protection translucide plombable.
DCE - page 37
Localisation :
Suivant plans SSI 01 à SSI 07
Détection automatique
Il sera prévu une surveillance partielle par détection automatique dans certains locaux.
La détection automatique répondra aux prescriptions de la norme NF S 61.970 de Février 2013.
Pour chaque local surveillé, les paramètres suivants seront à prendre en compte :
surface
hauteur
inclinaison
la surface Amax (surface surveillée au maximum par un détecteur)
type de local afin de déterminer le coefficient K
la surface An (surface effective par un détecteur suivant le coefficient).
Tous les équipements de détection seront de type adressable, pour permettre à l’exploitant une
identification rapide, point par point.
Chaque socle sera équipé de son porte étiquette permettant d’inscrire le numéro de zone.
Localisation :
Suivant plans SSI 01 à SSI 07
3.06. MISE EN SECURITE
3.06.1 Fonctions de mise en sécurité
La mise en sécurité du site comportera au minimum les fonctions suivantes :
o
Evacuation des personnes
•
Diffusion du signal d’évacuation ;
•
Gestion des issues ;
DCE - page 38
o
Compartimentage ;
•
Portes de recoupement entre zones de sécurité ;
•
Portes de recoupement de circulation ;
•
Encloisonnement escaliers (sans objet dans le cadre du projet) ;
•
Portes de locaux (sans objet dans le cadre du projet).
o
Désenfumage mécanique ;
o
Désenfumage naturel (sans objet dans le cadre du projet) ;
o
Extinction automatique (sans objet dans le cadre du projet) ;
o
Mise à l’arrêt de certaines installations techniques
•
Traitement d’air, ventilation, climatisation ;
•
Non-stop ascenseur (sans objet dans le cadre du projet) ;
•
Arrêt sonorisation ;
•
Mise en lumière ;
•
Eclairage de sécurité (sans objet dans le cadre du projet).
Tableau de synthèse des fonctions de mise en sécurité
FONCTIONS
D.A.S. : Dispositifs
Actionnés de Sécurité
EVACUATION
- Diffusion du signal
d’évacuation, message
- Equipements d’alarme
- Signalisation sonore et
visuelle d’évacuation
D.C.T. : Dispositifs
Commandés Terminaux
- Tableaux répétiteurs
d’alarme ou d’exploitation
COMPARTIMENTAGE
- Portes de recoupement
de zones de sécurité à
fermeture automatique
- Portes de locaux à
fermeture automatique
- Clapets coupe-feu sur
réseau de ventilation
DESENFUMAGE
- Désenfumage
mécanique ou naturel
des circulations, des
locaux
- Moteurs, caissons et
tourelles d’extraction
- Coffrets de relayage
- Volets sur gaines et
réseau d’extraction de
fumée et amenée d’air
- Gestion des issues de
secours, déverrouillage
- Ouvrants en façade
et Exutoires de fumée
ARRETS TECHNIQUES
- Eclairage de sécurité
- Trappes et volets
- Mise en lumière salles
- Non-arrêt ascenseur
- Arrêt ventilation,
traitement d’air,
climatisation…
- Arrêt sonorisation
La gestion des asservissements répondra aux dispositions de la norme NF S 61.932 et aux
prescriptions particulières du règlement de sécurité.
Tous les DAS doivent remonter individuellement sur le CMSI (position d’attente et de sécurité)
DCE - page 39
3.06.2 Fonction EVACUATION
Dans le cadre du projet, il sera prévu 2 zones d’Alarme (limites suivant plans SSI)
ZA 1 – Bâtiments A-B-C-D
ZA 2 – Bâtiments E-F
Depuis l’U.G.A., les fonctions commandées dans la zone d’alarme « ZA » seront :
o
Alarme restreinte sur la centrale incendie et le tableau de report (report possible sur
DECT ou télésurveillance : pas de temporisation),
o
Déverrouillage des issues de secours équipées de dispositifs de verrouillage et
ouverture des portes automatiques (pas de temporisation : 0 sec).
o
Diffusion de l’alarme sonore (DSNA, message), et visuelle (temporisation : 5 minutes),
Alarme incendie
Equipement des locaux suivant plans SSI 01 à SSI 07.
En application de l'article MS 62, tous les établissements doivent être dotés d'un équipement
d'alarme de type 1 répondant aux dispositions de l'article MS 61 et de la norme NF S 61-936.
En application de l'article MS 55, une zone d'alarme doit englober au moins un bâtiment.
En atténuation de l'article MS 66, § 1, la mise en place de tableaux répétiteurs d'alarme
dispense de la présence permanente d'une personne à proximité du tableau de signalisation.
Equipements d’alarme
Il sera prévu la mise en place de nouveaux équipements d’alarme sonore et/ou visuelle :
o
Diffuseurs DSNA, 90 dB, de classe B, pour les locaux réservés au personnel (code du
travail) : sous-sol, locaux techniques, administration…
o
Diffuseurs DLNA, à voyant de type LED, haute luminosité, de faible consommation
(Article GN 8) pour les sanitaires et quelques locaux à usage individuel.
o
Diffuseurs sonores avec message enregistré pour les locaux équipés de sonorisation.
Transmission télésurveillance
Le système devra être équipé pour permettre la transmission des alarmes et des dérangements
sur un transmetteur vers un centre de télésurveillance.
Cette transmission devra pouvoir utiliser les différents moyens de communications mis à
disposition de l’exploitant, à savoir : RTC, GSM, SMS, mail… (A préciser dans l’offre).
L’entreprise devra prévoir le relayage, le câblage, le raccordement et les essais nécessaires à
l’exploitation du système, en coordination avec l’exploitant et le centre de surveillance.
DCE - page 40
Portes issues de secours
Pour des contraintes impératives d'exploitation, le verrouillage des portes de sortie de secours,
de recoupement de circulation ou d'isolement des zones est autorisé dans les conditions
définies aux articles CO 46 et MS 60 § 2
Les portes issues de secours maintenues normalement en position fermée par ventouses
électromagnétiques ou serrures, seront asservies à la détection incendie (déverrouillage), dès
le déclenchement du processus d'alarme.
Le dispositif de verrouillage de ces portes a pour objectif de les condamner en période normale
d'utilisation et de les déverrouiller lors d'une alarme incendie.
Le fonctionnement des ventouses sera asservi aux équipements suivants :
-
Déverrouillage réglementaire asservi au SSI, depuis fonction UGA.
-
Commande manuelle de déverrouillage par déclencheur manuel (DM vert).
Ce dispositif sera commandé par manque tension (24 ou 48 Vcc à valider).
Un déclencheur manuel implanté bien en vue à proximité de l’issue de secours permet la
commande de déverrouillage de l'issue en cas de panique.
La détection automatique et l’action sur un déclencheur manuel entraînent le déverrouillage des
issues de secours (au temps T0) de la Zone alarme concernée.
L’entreprise devra prévoir dans son offre la mise en œuvre d’un DM vert sur la porte du Foyer
Etudiants (sortie vers la circulation Sanitaires).
3.06.3 Fonctions COMPARTIMENTAGE
Dans le cadre du projet, il sera prévu 2 zones de Compartimentage (limites suivant plans SSI)
ZC 1 – Bâtiments A-B-C-D
ZC 2 – Bâtiments E-F
Depuis le C.M.S.I., les fonctions commandées dans les zones de compartimentage « ZC »
seront :
o
Portes de recoupement de zones (avec contrôle de position).
o
Portes de circulation (avec ou sans contrôle de position).
o
Portes d’accès aux escaliers encloisonnés (avec contrôle de position).
o
Portes de locaux à risques (maintenus ouverts pour l’exploitation).
o
Clapets sur réseau de ventilation (avec contrôle de position).
Equipement des locaux suivant plans SSI 01 à SSI 07.
DCE - page 41
Portes de recoupement
L’action sur la commande manuelle de la fonction compartimentage de l’U.C.M.C. assurera la
fermeture des portes de la zone concernée et de l’ensemble des escaliers encloisonnés.
La fermeture des vantaux des portes de recoupement et d’encloisonnement en cas d'incendie
sera assurée par coupure d'alimentation provoquant le relâchement des dispositifs actionnés de
sécurité (DAS) maintenant le vantail en position ouverte en temps normal.
Les portes de recoupement des circulations horizontales seront commandées par zones de
compartimentage et asservies aux zones de détection automatique de la circulation.
Les blocs portes certifiés et estampillés NF selon la norme NF S 61-937, seront équipés de
maintiens magnétiques, alimentés par manque tension (tension 24 ou 48 Vcc à valider).
Les portes installées entre deux zones de compartimentage seront équipées de contacts de fin
de course afin de reporter, par zone de compartimentage, la position de sécurité (porte
fermée), sur l’unité de signalisation.
Equipements existants en réemploi (plans SSI 01 à SSI 07).
Porte FOYER ETUDIANTS
OPTION
Dans le cadre du projet, l’entreprise devra prévoir dans son offre la mise en œuvre de
ventouses électromagnétiques asservies, destinées au maintien ouvert de la porte 2 vantaux
d’accès au Foyer Etudiants (côté circulation Sanitaires).
3.06.4 Fonctions DESENFUMAGE
Dans le cadre du projet, il sera prévu 12 zones de désenfumage, suivant plans SSI.
ZF E4.0 – Circulation RDC - Zone centrale – Bâtiment E
ZF E4.1 – Circulation R+1 - Zone centrale – Bâtiment E
ZF E4.2 – Circulation R+2 - Zone centrale – Bâtiment E
DCE - page 42
Les fonctions commandées dans les zones de désenfumage « ZF » seront :
o
Volets d’extraction de fumée (avec contrôle de position).
o
Volets d’amenée d’air neuf (avec contrôle de position).
o
Extracteurs de fumée (tourelle) avec coffrets de relayage.
Désenfumage mécanique
Le désenfumage doit être réalisé selon les modalités précisées par l'instruction technique
n° 246.
Le dispositif de déclenchement doit assurer l’ouverture des exutoires et volets, ainsi que la
mise en route de la tourelle de désenfumage dans le volume concerné.
L’ouverture des volets doit pouvoir être assurée en permanence.
Cette disposition sera réalisée par le centralisateur de sécurité (CMSI).
Les volets de désenfumage sont équipés d'un contact de contrôle de positionnement à l'état de
veille et d'un second contact de contrôle de positionnement à l'état de sécurité dispositif
déclenchés (fin de course ouverture et fermeture).
Equipements des locaux suivant plans SSI 01 à SSI 07.
A raccorder au C.M.S.I. - Commande manuelle depuis U.C.M.C. par ZF
Volets d’extraction et d’amenée d’air
Les volets de désenfumage et d’amenée d’air montés sur des conduits collectifs seront
commandés par zone de désenfumage, par émission de courant (24 ou 48 Vcc à valider).
La commande automatique d'un niveau devra interdire l'ouverture automatique des autres
niveaux, la commande manuelle restant possible depuis l’unité de commande manuelle centralisée
des fonctions de mise en sécurité.
Volets coupe-feu sur gaines
Les volets coupe-feu installés, entre zones de compartimentage ou sur des conduits de
ventilation mécanique seront alimentés et télécommandés à partir du C.M.S.I., avec un
déclenchement par émission de courant (tension 24 ou 48 Vcc à valider),
Ces équipements doivent être équipés de contacts de fin de course, afin de reporter, par zone,
la position de sécurité (clapet fermé ou volet ouvert) sur l’Unité de Signalisation du CMSI,
suivant la ou les fonctions de mise en sécurité demandées dans le scénario.
DCE - page 43
Extracteurs de désenfumage
L’extraction des fumées se fera de façon mécanique par des tourelles classées 400°C/2 heures.
Chaque tourelle d’extraction est alimentée et commandée depuis un coffret de relayage
conforme à la norme NFS 61.936, relié et asservi au C.M.S.I.
Les canalisations électriques alimentant le ventilateur doivent respecter les dispositions de
l'article EL3 du règlement de sécurité. Elles seront réalisées par câble résistant au feu type
CR1.
3.06.5 Arrêts techniques
Il sera prévu une fonction automatique par zone de sécurité, sans commande manuelle.
Traitement d’air - Arrêt de la ventilation
Les installations de ventilation mécanique qui ne concourent pas au désenfumage ou qui
desservent des réseaux de ventilation mécaniques de confort doivent être asservies aux zones
de détection automatique (ZDA) des niveaux désenfumés.
L'arrêt des ventilateurs est obtenu depuis le CMSI, à partir de la commande de la zone de
désenfumage concernée.
Dans le cas où la ventilation de confort doit être maintenue, cette interruption s'effectue par
fermeture des clapets télécommandés de la zone de compartimentage concernée.
L’entreprise devra prévoir dans son offre toutes les prestations nécessaires aux modifications
qui devront être apportées sur les tableaux de protection et commandes actuelles (relayage).
Equipements existants à piloter depuis le CMSI (2 ZC – 2 ensembles)
Mise en lumière et arrêt sonorisation
En regard de la réglementation, l’alarme incendie doit permettre :
o
L’arrêt de la sonorisation.
o
La mise en lumière normale de l’établissement.
o
La diffusion d’un message d’évacuation.
o
Le déclenchement de l’alarme générale.
Le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé automatiquement :
o
de l'arrêt du programme en cours ;
o
de la mise en fonctionnement de l'éclairage normal des salles plongées dans l'obscurité
pour des raisons d'exploitation.
Mise en œuvre de contacts secs et relayage nécessaires en Tableaux.
Equipements existants à piloter par ZA depuis le CMSI.
DCE - page 44
3.07. CABLAGES ET ALIMENTATIONS
3.07.1 Alimentations électriques
Les équipements de la centrale incendie, E.C.S, C.M.S.I. et A.E.S., seront alimentés au moyen de
dérivations issues directement du TGBT et sélectivement protégées (circuits prioritaires).
Chaque départ destiné à une alimentation de sécurité sera individuellement protégé contre les
surintensités et les éventuels défauts d’isolement (différentiel).
3.07.2 A.E.S. - Alimentation Electrique de Sécurité
Les alimentations électriques de sécurité seront dimensionnées pour assurer l'autonomie du
système conformément à la norme NFS 61-934.
Toutes les télécommandes s'effectueront en courant continu.
L’implantation des A.E.S. se fera dans un souci de faciliter la maintenance et dans le respect de
la réglementation en vigueur.
Les AES déportés seront mises en place dans des locaux ou gaines courants faibles ventilées.
L’implantation des A.E.S. devra être validée pendant la période de préparation de chantier,
suivant les plans d’exécution et de détails de l’entreprise.
Un bilan de puissances des équipements à alimenter devra être établi pour déterminer le
nombre et la puissance des A.E.S. à mettre en œuvre, ainsi que leur localisation (nécessité de
réaliser un V.T.P.).
L’alimentation de sécurité devra faire l’objet d’une signalisation particulière sur l’U.S.
En cas d’une défaillance affectant un des circuits du système de mise en sécurité incendie
(S.M.S.I.), celle-ci ne devra pas entraîner une perte supérieure à celle d’une fonction dans une
zone de mise en sécurité (Z.S.).
Spécification :
Réglementairement, l’autonomie des A.E.S. doit être au minimum de 12 heures en veille, plus une
heure de fonctionnement.
L’alimentation future devra être adaptée aux équipements existants (puissance et tension)
avec une disponibilité globale calculée supérieure à 50% (note de calculs).
La perte de tension ne dépassera pas 10% de la tension nominale.
L’état de chaque A.E.S. sera transmis vers le C.M.S.I. (contact OF)
-
Présence de l’A.E.S. (normal, remplacement, ou sécurité)
-
Défaut secteur
-
Défaut affectant la source de sécurité.
Les A.E.S. fourniront l’énergie :
-
Au tableau de signalisation (E.C.S.) - A.E.S. dédiée (tension à préciser)
-
Au centralisateur de mise en sécurité (C.M.S.I.) – A.E.S. dédiée (tension à
préciser)
-
Aux dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S.) - Puissance et tension à préciser.
DCE - page 45
3.07.3 Câblages – Liaisons - Raccordements
Mise en œuvre d’un câblage neuf, conforme aux normes en vigueur.
Les déclencheurs manuels seront alimentés sur un bus de détection CR1 rebouclé.
Les câbles d'alimentation en énergie électrique de sécurité provenant d'une A.E.S.
(Alimentation Electrique de Sécurité) physiquement séparée du matériel alimenté doivent
présenter une résistance au feu, soit par nature (câble CR 1), soit par mode de pose (C.T.P. :
Cheminement Technique Protégé).
Toutes les lignes électriques d’alimentation en énergie de fonctionnement, de télécommande et
de contrôle ne doivent en aucun cas emprunter un conduit aéraulique.
Ces câbles doivent être indépendants des autres canalisations électriques.
Si la liaison de télécommande est une ligne électrique et si la commande fonctionne par émission
de courant, la surveillance de cette ligne est obligatoire, sauf si les trois conditions suivantes
sont simultanément respectées :
-
longueur inférieure à 2 mètres et facilement visitable ;
-
C.M.S.I. matériel déporté et D.A.S. télécommandé placés dans le même volume ;
-
ligne de télécommande protégée mécaniquement.
Les lignes électriques de télécommande et de contrôle peuvent être réalisées en câbles de la
catégorie C2 (non propagateur de la flamme) dans la Z.S. (zone de mise en sécurité)
correspondant aux D.A.S. qu'elles desservent et seront obligatoirement surveillées.
Dans les autres zones, elles doivent présenter une résistance au feu, soit par nature (câble
CR 1) soit par mode de pose (C.T.P. : Cheminement Technique Protégé).
Les diffuseurs d’alarme sonore et visuelle seront alimentés par des câbles CR1.
Un D.A.S. peut comporter jusqu'à trois types de liaisons :
-
La liaison de télécommande qui transmet au D.A.S. l'ordre de passer de la
position d'attente à la position de sécurité. Cette liaison peut être électrique
(commande électromagnétique par exemple), pneumatique (par l'intermédiaire
d'un D.A.C. électrovanne par exemple) ou mécanique (câble acier commandé par
D.C.M. par exemple).
-
La liaison de contrôle qui transmet l'information relative aux positionnements des
D.A.S. (attente ou sécurité). *
-
La liaison de fonctionnement qui est nécessaire lorsque le fonctionnement du
DAS nécessite une énergie extérieure (coffret de relayage pour ventilateur de
désenfumage par exemple). Cette liaison n'existe pas lorsque le D.A.S. dispose de
sa propre énergie de fonctionnement (gravité, vérin comprimé...).
Les contrôles de position des D.A.S. seront alimentés par manque de tension ou émission de
courant, en câble de type CR1.
DCE - page 46
TABLEAU RECAPITULATIF DES CABLAGES ET LIAISONS
Désignation des lignes
Fonctions
Fonctionnement
Surveillance des câbles
Nature des câbles
Ligne d’alimentation
AES vers éléments du SSI
Circuit prioritaire
NON
CR1
Ligne de télécommande
CMSI vers DAS : ordre de mise
en sécurité
Emission de courant
OUI
CR1 hors zone desservie
TBTS
Absence de liaison galvanique avec
tout autre circuit.
Section mini :
- 1,5 mm² mono conducteur
- 1 mm² multi-conducteur
Sauf si entre CMSI déporté et
DAS : d < 2m et visitable
C2 dans la ZS desservie
Ligne de contrôle
Appareils dans le même volume
Protection mécanique de la ligne
de télécommande
Position DAS
- Information du DAS vers CMSI
TBTS
Absence de liaison galvanique avec
tout autre circuit
Liaison entre SDI et CMSI (fil à
fil, bus...)
Transmission d’informations
Voie de transmission
CMSI matériel central vers un
CMSI matériel déporté
Un défaut sur une voie ne doit pas
pouvoir affecter plus d’une
fonction dans une seule ZS.
OUI
CR1 hors zone desservie
Sauf si entre CMSI déporté et
DAS : d < 2 m et visitable
Appareils dans le même volume
Protection mécanique de la ligne
télécommande
C2 dans la ZS desservie
Emission de tension
OUI
C2
Double ligne
2 voies physiquement
distinctes
OUI
C2 sauf si le cheminement
des 2 voies est situé dans
la même Zone de Sécurité,
un VTP ou un CTP.
Boucle
OUI
C2 si la boucle ne traverse
la ZS qu’une seule fois ou si
elle n’emprunte tout le VTP
qu’une seule fois.
Toutefois le déverrouillage des
issues de secours ne doit pas
pouvoir être perturbé.
Un incendie dans une ZS n’affecte
aucune fonction des autres ZS
Voie bouclée
CR1 dans le cas contraire.
Voie unique non
rebouclée
Câble d’alimentation des
diffuseurs sonores
Ne concerne pas les BAAS
Liaison entre commande d’arrêt
et coffret de relayage du
ventilateur
Arrêt désenfumage
Liaison de commande et
d’alimentation
Réarmement clapets
Emission de courant
Liaison de commande arrêt
désenfumage
Arrêt moteurs
Emission de courant
Liaison entre le SSI et les
reports
Alarme
Emission de courant
OUI
1 seule fonction dans 1
seule ZS.
CR 1 ou (C2+VTP) hors ZS
C2 dans ZS desservie
OUI
CR1 ou (C2 + VTP)
NON
CR1 ou (C2 + VTP) hors ZS
desservie
Indépendance des canalisations
autres que SSI et SES
C2 dans ZS desservie
NON
C2
C2
Oui
CR1
Dérangement
Alarme et dérangement
DCE - page 47
3.08. ÉTIQUETAGE – REPÉRAGE
Tous les équipements liés au système de sécurité incendie seront repérés et étiquetés par un
système pérenne.
La numérotation sera celle définies dans la configuration des centrales incendie.
Les étiquettes seront toujours disposées pour permettre leur lecture aisément sans démontage
de matériel ou partie de matériel.
Étiquette sur ruban adhésif qualité professionnelle réalisée à l’aide de titreuse
portative : textes noirs sur fond blanc :
Tête de détection (sur socle)
Déclencheur manuel
Report alarme
AGS
Indicateur d’action
Sirène
Module déporté – avec report au droit de la paroi visible de la circulation (porte
du local ou placard technique, faux plafond sur ossature etc.)
Portes de recoupement
Ventilation,
Ascenseurs,
Issue de secours
… tout équipement asservi …
Étiquette PVC (anti UV) gravée, collée ou rivetée selon les cas.
Clapets coupe-feu (CCF)
Volets de désenfumage (VD)
Extracteurs désenfumage (sur coffret de relayage CR)
Le câblage sera également repéré :
-
Identification de chaque chemin de câbles par un étiquetage précis tous les 5ml.
-
Identification de chaque câble : dans chaque gaine verticale à chaque niveau, dans
les chemins de câbles, tous les 5 m environ, selon configuration, par étiquettes
adhésives polyester, écriture protégée par recouvrement transparent.
DCE - page 48
4. AUTRES TRAVAUX A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE
4.01. VOLUME TECHNIQUE PROTEGE - CENTRALE INCENDIE
Le présent lot devra prévoir dans son offre la réalisation d’un Volume Technique Protégé (VTP)
pour intégrer la Centrale Incendie (ECS-CMSI) et l’AES.
Le degré coupe-feu du volume devra être de 1 heure mini.
Le local sera adapté aux dimensions des équipements techniques prévus par l’entreprise.
Dimensions intérieures du local pour l’offre : L : 1m20 x P : 1m40 x H : 2m50.
Cloisonnement coupe-feu 1 heure
Le cloisonnement pourra être réalisé par plaques de type placoplâtre, sur les 2 faces.
•
Doublage par plaque de plâtre sur ossature métallique
•
Exécution de doublage du type BA 13 + BA 18, sur ossature métallique type MEGASTIL
des Ets PLACOPLATRE ou équivalent, comprenant :
o
une ossature en profilés d'acier galvanisé composé de rail et support de rail
o
un parement double constitué de 2 plaques de plâtre à bords amincis, du type BA
13 + BA 18 pour doublage de degré Coupe-Feu 1h
o
le traitement des joints par bandes de pontage de type Placoplâtre, collées à
l'enduit Placojoint, avec une finition soignée à trois couches, pour support
peinture ou revêtement mural.
o
Tous les taquets, fourrures, pièces de liaisonnement et de fixation, les
découpes, les angles saillants, ainsi que les sujétions d'exécution et de finitions
seront comprises.
Mise en œuvre selon prescriptions du fabricant.
Porte coupe-feu ½ heure
La porte sera de degré coupe-feu ½ heure, équipée d’un ferme-porte et d’une poignée de tirage.
Un oculus de dimensions 400x300 environ permettra la visualisation de l’écran de la centrale
incendie (dimensions et positionnement à valider suivant choix de matériel).
Divers
La ventilation du volume devra être réalisée, avec mise en place d’une cartouche coupe-feu.
L’entreprise aura à sa charge tous les travaux de finitions, compris peinture, intérieure et
extérieure du local ainsi réalisé (coloris à déterminer en phase chantier).
DCE - page 49
4.02. TRAVAUX DIVERS
4.02.1 Liaisons entre bâtiments et locaux
En l’absence de plan de récolement, la disponibilité dans les fourreaux n’a pas pu être vérifiée.
Les fourreaux libres existants entre bâtiment pourraient être utilisés, sous réserve de la mise
en place d’aiguille complémentaire lors du passage des nouveaux câbles.
Avant exécution, l’entreprise devra faire valider par le Coordinateur SSI la solution retenue
pour les liaisons à mettre en œuvre entre bâtiments.
4.02.1 Percements – Rebouchages – Finitions - Nettoyage
L’entreprise aura à sa charge les prestations suivantes, liées aux travaux exécutés :
-
Dépose et repose des plafonds et des coffres pour passage des câbles.
-
Percements murs et planchers pour passage canalisations.
-
Percements et rebouchages (reconstitution du coupe-feu) des emplacements laissés
libres après dépose des équipements.
-
Dépose et enlèvement des équipements et des câblages désaffectés, après mise en
service de la nouvelle installation.
-
Mise en œuvre de plaques de finition, plastron et obturateurs après dépose du petit
appareillage.
-
Travaux de finition, lissage, peinture
-
Prise en charge par le fournisseur des équipements de type ionique pour destruction.
-
Evacuation des déchets, nettoyage en cours et en fin de chantier.
DCE - page 50
5. OPTIONS
5.01. DETECTION AUTOMATIQUE GYMNASE
Détection automatique par équipement de type Optique de Fumée.
Asservissement de la Sonorisation et de la Mise en lumière.
5.02. PORTE ACCES FOYER ETUDIANTS
La porte d’accès côté sanitaires est équipée d’un contrôle d’accès.
Elle est libre en journée et verrouillée la nuit.
Elle subit des dégradations régulièrement.
La demande serait de maintenir la porte ouverte en
électromagnétiques asservies à l’alarme incendie.
journée par
des ventouses
Une horloge piloterait la fermeture automatique pour la nuit (ou aux horaires définis).
Le contrôle d’accès permettra l’accès au local (porte pouvant être maintenue verrouillée).
Un déclencheur manuel « vert » situé côté local permettra le déverrouillage pour la sortie.
Le déverrouillage automatique sera réalisé sur déclenchement du processus d’alarme incendie.
5.03. COFFRET DE RELAYAGE - DESENFUMAGE MECANIQUE
Remplacement de 3 coffrets de relayage en terrasse du bâtiment E.
Equipement type ORDINYS de France AIR à mettre en œuvre.
Prévoir la protection du coffret contre les intempéries (casquette inox).
L’entreprise devra prévoir dans son offre la protection des câbles contre les UV, par gaine ICT.
5.04. VOLUME TECHNIQUE PROTEGE – MODULES DEPORTES
Réalisation d’un Volume Technique Protégé pour intégrer les modules déportés destinés à
reprendre les équipements asservis du bâtiment E.
Localisation : Bureau Secrétariat E028 (Ancienne centrale ATSE).
Le présent lot devra prévoir dans son offre la réalisation d’un Volume Technique Protégé (VTP)
pour intégrer les Modules déportés et l’A.E.S.
Le degré coupe-feu du volume devra être de 1 heure mini.
Le local sera adapté aux dimensions des équipements techniques prévus par l’entreprise.
Dimensions intérieures du local pour l’offre : L : 1m00 x P : 0m50 x H : 2m50.
Le cloisonnement pourra être réalisé par plaques de type placoplâtre BA13, sur les 2 faces.
La porte sera de degré coupe-feu ½ heure, équipée d’un ferme-porte et d’une poignée de tirage.
L’entreprise devra les travaux de finitions, compris peinture, intérieure et extérieure V.T.P.
DCE - page 51
6. SCENARIO DE MISE EN SECURITE
6.01. Action sur un déclencheur manuel
Une action sur un déclencheur manuel mettre en œuvre, pour la zone de sécurité
concernée :
Fonction Evacuation
Automatiquement, sans temporisation :
• Le déclenchement du processus d’alarme de l’U.G.A.
• L’alarme restreinte sur les tableaux de report (personnel).
• Le déverrouillage des issues de secours asservies.
Automatiquement, après 5 minutes (levée de doute) :
• La diffusion de l'alarme générale (sonore et visuelle).
• L’arrêt de la sonorisation et la mise en lumière
• La diffusion du message parlé
Fonction Compartimentage
• La fermeture des portes en limite de zones de compartimentage
• La fermeture des portes de recoupement des circulations ou des locaux
de la zone de compartimentage concernée
Arrêts techniques - AT
• L’arrêt des équipements de traitement d’air (Ventilation) de la zone de
sécurité.
DCE - page 52
6.02. Commande par détection automatique
Une détection automatique d’incendie mettra en œuvre, pour la zone de sécurité
concernée :
Fonction Evacuation
• Le déclenchement du processus d’alarme de l’U.G.A.
• L’alarme restreinte sur les tableaux de report (personnel).
• Le déverrouillage des issues de secours asservies.
Automatiquement, après 5 minutes (levée de doute) :
• La diffusion de l'alarme générale (sonore et visuelle).
• L’arrêt de la sonorisation et la mise en lumière
• La diffusion du message parlé
Fonction Compartimentage
• La fermeture des portes en limite de zones de compartimentage
• La fermeture des portes de recoupement des circulations ou de locaux
de la zone de compartimentage concernée
Arrêts techniques - AT
• L’arrêt des équipements de traitement d’air (Ventilation) de la zone de
sécurité.
DCE - page 53
6.03. Action manuelle depuis l’U.G.A. (C.M.S.I.) - Fonction « Evacuation »
Une action sur la commande manuelle pour la fonction « Evacuation », par zone de sécurité,
mettra en œuvre, sans temporisation, par zone d’alarme :
Fonction Evacuation - ZA
•
•
•
•
•
Le déclenchement du processus d’alarme de l’U.G.A.
Le déverrouillage des issues de secours asservies.
La diffusion de l'alarme générale (sonore et visuelle).
L’arrêt de la sonorisation et la mise en lumière
La diffusion du message parlé
6.04. Action manuelle au niveau de l’U.C.M.C. - Fonction « Compartimentage »
Une action sur la commande manuelle pour la fonction « Compartimentage », par zone de
sécurité, mettra en œuvre, sans temporisation :
Fonction Compartimentage – ZC
Les dispositifs actionnés de sécurité de la fonction compartimentage de la zone
sinistrée :
• Fermeture des portes de recoupement de la zone de mise en sécurité
sinistrée ;
• Fermeture des portes coupe-feu des locaux de la zone de mise en
sécurité sinistrée ;
• L’arrêt des équipements de traitement d’air (Ventilation) de la zone
sinistrée.
6.05. Action manuelle au niveau de l’U.C.M.C. - Fonction « Désenfumage »
Une action sur la commande manuelle pour la fonction « Désenfumage », par zone de
sécurité, mettra en œuvre, sans temporisation :
Fonction Désenfumage - ZF
•
•
•
La commande d’ouverture des volets de désenfumage de la zone
sinistrée.
Le démarrage du moteur d’extraction de fumée de la zone concernée
(interverrouillage).
L’arrêt des équipements de traitement d’air (Ventilation) de la zone
sinistrée.
DCE - page 54
7. S.S.I. ET COORDINATION
Le système de sécurité incendie d'un établissement est constitué de l'ensemble des matériels
servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, à les
traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité de l'établissement.
Les Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.) sont définis par 3 séries de normes :
1.
Les normes de définition (NF S 61-930 et NF S 61-931 de décembre 1990).
2. Les normes d'installation, d'exploitation et de maintenance
NF S 61-932 : Règles d'installation (septembre 1993).
NF S 61-933 : Règles d'exploitation et de maintenance (avril 1997).
3. Les normes de fabrication
Un système de sécurité incendie (S.S.I.) regroupe les fonctions suivantes, configurées en
« systèmes » :
de détection incendie ;
de mise en sécurité incendie (compartimentage, gestion des issues, désenfumage, extinction
automatique, arrêt de certaines installations techniques…) ;
d'alarme.
Chacun de ces « systèmes » est localisé dans une ou plusieurs zones proposées par le
concepteur dans le cadre du dossier sécurité.
Un système de sécurité incendie n’est utile que si les dispositions suivantes sont respectées :
- Déterminer une fonctionnalité du système en adéquation avec les prescriptions de
sécurité.
- Garantir une alerte précoce et une évacuation sûre du public et du personnel.
- Déterminer une corrélation entre équipements et associer les éléments entre eux.
- Mettre en œuvre des éléments et des matériels fiables.
- Assurer un entretien et une maintenance des équipements.
Une telle installation n'est véritablement opérationnelle que si les étapes de conception,
d'installation et de maintenance ont toutes été correctement étudiées et sont mises en œuvre
avec la plus grande rigueur, que ce soit pour les équipements techniques, ou pour le bâtiment.
La mise en sécurité d’un établissement peut comporter, entre autres, les fonctions suivantes :
- compartimentage ;
- évacuation des personnes (diffusion du signal d'évacuation, gestion des issues) ;
- désenfumage ;
- extinction automatique ;
- mise à l'arrêt de certaines installations techniques.
Conception des zones
En dehors des cas prévus explicitement par le règlement de sécurité, il appartient au
concepteur ou à l'exploitant de proposer, dès la conception, à la commission de sécurité, la
division de l'établissement en zones de détection et en zones de mise en sécurité incendie.
DCE - page 55
On distingue :
La zone de détection : partie du bâtiment veillée par un ensemble de détecteurs
et de déclencheurs manuels signalés de façon commune au tableau de
signalisation.
La zone de mise en sécurité : zone couverte par un système de mise en sécurité.
Le cheminement ou volume technique protégé
L'implantation des zones de détection doit être étudiée en fonction de la configuration interne
du bâtiment et des dégagements ainsi que de la division éventuelle en zones de mise en sécurité.
Conception et réalisation d'un SSI
La catégorie du S.S.I. et les fonctions qu'il commande sont généralement déterminées par les
prescriptions du texte d'application. Mais sa conception, son implantation dans l'établissement
et sa réalisation doivent tenir compte de la constitution et des équipements du bâtiment.
Une mission de coordination doit donc présider à l'analyse des besoins de sécurité et à la
conception du S.S.I., quelque soit sa catégorie (A, B, C, D ou E).
La fonction, la définition du rôle et les éléments de mission du coordinateur S.S.I. trouvent leur
source, en particulier dans les textes suivants :
- Arrêté du 25 juin 1980, modifié par l’Arrêté du 2 février 1993, (articles MS 53
-
et suivants).
Articles 3-1, 12 et 13 de la Norme NF S 61.932 : règles d’installation d’un S.S.I.
Les principes de coordination qui ont nécessairement présidé à l’analyse des besoins de sécurité
et à la conception du S.S.I. doivent être respectés lors de la réalisation.
De plus, afin de permettre la réception du S.S.I., ainsi que son exploitation future, un dossier
technique dénommé « Dossier d’Identité S.S.I. » doit être établi par la personne chargée de la
Coordination.
Afin de permettre l’élaboration du procès-verbal de réception, le coordinateur SS.I. collectera
les documents de résultats des différents installateurs mettant en œuvre le S.S.I.
Cette mission doit donc exister lors :
de la phase de conception où elle conduit à l'établissement d'un cahier des charges
fonctionnel définissant :
- la catégorie du SSI ;
- les zones et leur corrélation ;
- l'ensemble des constituants du SSI, leur cohérence et leur positionnement ;
- les liaisons interconstituants ;
- la procédure de réception technique du SSI ;
de la phase de réalisation où il est procédé :
- au respect du cahier des charges fonctionnel ;
- à la constitution du dossier d'identité du SSI ;
- à l'établissement du procès-verbal de réception technique ;
de la phase de modification ou d'extension où l'on doit :
- respecter les points énoncés dans la phase de réalisation ci-dessus ;
- mettre à jour le cahier des charges fonctionnel et le dossier d'identité du SSI.

213110-SSI-DCE - CCTP

Transcription

Documents pareils

A713-1Ã¨re Couverture - ADI

Example 3 (Un sous-modèle de population) Source: A.Sonnet, La

Sécurité des Etablissements Recevant du Public

SECURITE SOCIALE ETUDIANTE

Certificats - Allianz Ghislain Delesalle

CAHIER DES CHARGES SSI

Fiche de Données de Sécurité

F. RENAUX Directeur de : Ecole Edouard HERRIOT 100 Pavé du