RENOVATION DE LA MAISON DES ETUDIANTS Site de

Transcription

Dates limites de remise des offres :
Cellule des marchés
UTBM 90010 Belfort cedex
Tél : +33(0) 3 84 58 31 80
Mél : [email protected]
Lot n°3 : jeudi 14 janvier 2016 à 16h00
Autres lots : vendredi 29 janvier 2016 à 15h00
Appel d’offres n° 1608_ Service Patrimoine
(Procédure adaptée; Marché de travaux) :
RENOVATION DE LA MAISON DES ETUDIANTS
Site de Sévenans
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
1
2
3
4
5
6
–
–
–
–
–
–
PLATRERIE/FAUX PLAFOND
MENUISERIE INTERIEURE
PEINTURE MURS & SOL
METALLERIE
PLOMBERIE/SANITAIRE/VENTILATION
MOSAIQUE/FAIENCE
Dossier de consultation des entreprises :
1. Objet et règlement
2. Clauses administratives
3. Clauses techniques communes à tous les lots
4. Plans
5. Calendrier prévisionnel & Planning d’exécution
6. Clauses techniques particulières & Détail du prix forfaitaire
Le représentant légal du pouvoir adjudicateur
est Pascal BROCHET, directeur de l’UTBM.
Pour cet appel d’offres, vos interlocuteurs sont :
Au plan administratif
Au plan technique
Au plan comptable
Gérald GROUAZEL
(coordonnées ci-dessus)
Laetitia PARMENTIER
Service Patrimoine
Tél : 03.84.58.32.05
P : 06.84.87.42.92
[email protected]
Fanny MOREL-MIROT
Agent Comptable
Tél : 03.84.58.30.84
[email protected]
Si vous répondez à cet appel d’offres, merci d’apposer votre tampon en haut de cette page,
à droite du logo UTBM, complété par les prénom, nom, qualité, adresse de votre fondé de pouvoir
habilité à parapher chaque page du présent dossier, pour le(s) lot(s) vous concernant,
et à signer tous documents relatifs à votre offre.
Université de Technologie de Belfort-Montbéliard – 90010 Belfort cedex
Tél. +33.(0)3.84.58.30.00 – www.utbm.fr
TABLE DES MATIERES
1. OBJET ET REGLEMENT DU PRESENT APPEL D’OFFRES............................................................................. 4
1.1.
Objet .................................................................................................................................................. 4
1.2.
Durée du marché à venir ................................................................................................................... 4
1.3.
Conditions de candidature ................................................................................................................ 4
1.4.
Présentation des offres ..................................................................................................................... 4
1.5.
Durée de validité des offres .............................................................................................................. 5
1.6.
Evaluation des offres par critères de sélection ................................................................................. 5
1.7
Comment transmettre votre offre ................................................................................................... 5
1.8
Négociation ....................................................................................................................................... 6
2. CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES ............................................................................................ 7
2.1. Portée des présentes clauses administratives ....................................................................................... 7
2.2. Pièces constitutives du marché à venir .................................................................................................. 7
2.3
Exécution du marché ......................................................................................................................... 7
2.3.1. Démarrage des travaux ................................................................................................................... 7
2.3.2. Modalités d’organisation du chantier ............................................................................................. 7
2.3.3. Réglementation ............................................................................................................................... 7
2.3.4. Phasage travaux .............................................................................................................................. 8
2.4
Prix du marché à venir....................................................................................................................... 8
2.5. Facturation et paiement ......................................................................................................................... 8
2.6
Droit, langue, monnaie ...................................................................................................................... 9
2.7
Pénalités ............................................................................................................................................ 9
2.8
Retenue de garantie .......................................................................................................................... 9
2.9
Plan d’exécution .............................................................................................................................. 10
2.10
Dossiers des ouvrages exécutés – D.O.E. ........................................................................................ 10
2.11
Dérogation des articles du CCAG Travaux ....................................................................................... 10
2.12
Annexes ........................................................................................................................................... 10
3. CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES A TOUS LES LOTS ........................................................................... 11
3.1. Localisation des travaux – Site Sevenans ............................................................................................. 11
3.2. Descriptif de l’environnement.............................................................................................................. 11
3.3. Sécurité................................................................................................................................................. 12
3.4. Variantes............................................................................................................................................... 12
3.5. Déchets ................................................................................................................................................. 13
1608_SP / Rénovation de la Maison des Etudiants / Site Sévenans
2 / 29
4. PLANS DE L’EXISTANT .............................................................................................................................. 14
4.1
Zones de travaux dans la ME .......................................................................................................... 14
4.1
Détail des escaliers à traiter ........................................................................................................... 14
5.
DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX ................................................................................................... 15
5.1
Calendrier prévisionnel ................................................................................................................... 15
5.2
Planning d’exécution des travaux ................................................................................................... 15
6. CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES & DETAIL DU PRIX FORFAITAIRE ............................................... 16
6.1 - LOT N° 1 – PLATRERIE/FAUX PLAFOND ............................................................................................... 16
6.1.1 – Descriptif technique .................................................................................................................... 16
6.1.2 – Détail du prix forfaitaire .............................................................................................................. 16
6.2 - LOT N° 2 – MENUISERIE INTERIEURE .................................................................................................. 18
6.3 - LOT N° 3 – PEINTURE SOL & MURS ..................................................................................................... 20
6.4 - LOT N° 4 – METALLIER ......................................................................................................................... 25
6.5 - LOT N° 5 – PLOMBERIE/SANITAIRE/VENTILATION .............................................................................. 27
6.6 - LOT N° 6 – MOSAIQUE/FAIENCE ......................................................................................................... 29
3 / 29
1.
OBJET ET REGLEMENT DU PRESENT APPEL D’OFFRES
1.1. Objet
La présente consultation traite sur la rénovation de la Maison des Etudiants, dite M.E., sur le
Site UTBM de Sevenans (90400).
L’allotissement est le suivant :
Lot 1 – PLATRERIE/FAUX PLAFOND
Lot 2 – MENUISERIE INTERIEURE
Lot 3 – PEINTURE MURS & SOL
Lot 4 – METALLERIE
Lot 5 – PLOMBERIE/SANITAIRE/VENTILATION
Lot 6 – MOSAIQUE/FAIENCE
1.2. Durée du marché à venir
Le marché qui résultera de la présente consultation s'achèvera soit à la signature du procèsverbal de réception des travaux, soit à la signature de l’ultime procès-verbal de levée de
réserves.
Le candidat, une fois titulaire, s’engage à respecter le calendrier prévisionnel des travaux
défini à l’article 4., faute de quoi des pénalités pourraient lui être imputées (cf 2.7) en cas
de retard.
1.3. Conditions de candidature
Le candidat devra respecter les conditions de capacité prévues par le Code des marchés
publics, disponible au lien suivant :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819
1.4. Présentation des offres
Le candidat remet un dossier comprenant les pièces suivantes :
Une lettre de présentation de l’offre :
accompagnée d’un RIB et de toutes les informations légales à son sujet (notamment
n° Siret et code APE),
dans laquelle figureront clairement le nom, prénom qualité et coordonnées, d’une
part de son représentant légal et d’autre part de son fondé de pouvoir habilité à le
représenter pour la signature et l’exécution du marché à venir,
dans cette lettre, le candidat déclarera s’il respecte ou non ses obligations fiscales et
sociales et s’il répond aux conditions de capacité requises pour contracter un marché
public
Le présent document dument paraphé à chaque page (le prénom, nom et qualité
du signataire devront être précisées avec le paraphe apposé sur la première page)
Un dossier librement composé par le candidat, précisant :
Le nom et la marque des produits qui seront utilisés (fiches techniques et fiches de
sécurité devront être obligatoirement jointes)
Les moyens en matériel et personnel affectés au chantier
Les moyens mis en œuvre liés aux contraintes et difficultés technique propres au
chantier.
Les remarques éventuelles sur le planning.
4 / 29
Un document venant le cas échéant compléter le descriptif dans le cas où le
candidat proposerait des variantes.
La lettre de présentation ainsi que le document librement composé seront entièrement
rédigés en français.
1.5. Durée de validité des offres
La durée de validité des offres sera de quatre vingt dix jours (90) à compter de la date
limite de réception mentionnée supra (page de titre).
1.6. Evaluation des offres par critères de sélection
Votre offre sera appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous, étant précisé que
chacun de ces critères sera noté sur vingt, pour ensuite être pondéré par un pourcentage
(indiqué ci-dessous) permettant d’obtenir sa note pondérée.
L’addition de l’ensemble des notes pondérées déterminera l’offre considérée comme la plus
avantageuse.
Les critères de sélection de l’offre sont :
Le critère 1 : Pondéré à 40 %
Le prix est noté sur 20.
La note valeur prix est calculée selon la formule ci-après :
(Prix minimum / prix de l’offre) x 20
Le critère 2 : Pondéré à 60 %
La valeur technique est notée sur 20 selon répartition suivante :
Moyens humains affectés au chantier pour respect du planning / noté sur 10
Moyens matériels, qualité des matériaux utilisés, gestion des déchets / noté sur 3
Gestion des contraintes et difficultés techniques liées au chantier / noté sur 4
Références chantiers similaires / noté sur 3
En cas d’anomalie, d’erreur ou d’omission constatée dans une offre, le candidat concerné
sera invité à effectuer les corrections requises, dès lors que ces rectifications ne remettent
pas en cause les caractéristiques substantielles, financières notamment, de son offre.
En cas de refus, l’offre serait alors considérée comme non recevable et éliminée.
1.7
Comment transmettre votre offre
Les offres devront parvenir avant la dernière limite mentionnée supra (page de
titre) au destinataire suivant :
Adresse postale
Gérald Grouazel
UTBM
90010 Belfort cedex
5 / 29
Adresse géographique (en cas de remise en main propre)
Gérald Grouazel
Site de Sévenans de l’UTBM
4 rue du château
90400 Sévenans
Il est de la responsabilité exclusive du candidat de s’assurer que son offre
parvienne bien dans les délais requis à la cellule des marchés de l’UTBM.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que les transporteurs sont astreints à une
obligation de moyens et non pas de résultat. Par conséquent, toute remise de l’offre hors
délai du fait d’un manquement du transporteur ou bien d’une circonstance exceptionnelle
(grève, intempérie, accident etc) ne pourra être invoquée :
L’offre remise hors délai sera en tout état de cause jugée non recevable.
En cas d’indisponibilité du responsable de la cellule des marchés, les offres pourront être
déposées à la direction de l’UTBM (même adresse géographique que la cellule des marchés).
1.8
Négociation
L’UTBM se réserve le droit de négocier avec, au maximum, les trois candidats qui auront
présentés les offres les plus pertinentes.
6 / 29
2. CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
2.1. Portée des présentes clauses administratives
Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux, dit « CCAG Travaux », s’appliquera au marché qui résultera de la présente
consultation.
Les clauses administratives particulières du présent chapitre 2 complètent les clauses
générales du CCAG et/ou y dérogent dans certains cas.
2.2. Pièces constitutives du marché à venir
Le marché à venir sera constitué par les pièces énumérées supra en 1.4, complétées par :
le CCAG travaux disponible au lien suivant :
http://www.economie.gouv.fr/daj/Cahiers-des-Clauses-Administratives-Generales
la notification de l’attribution du marché, lettre signée par le représentant légal
de l’UTBM (directeur)
2.3
Exécution du marché
2.3.1. Démarrage des travaux
Un ordre de service (OS) pour démarrer la préparation de chantier sera envoyé à
chaque entreprise indépendamment de la notification des marchés. De même, pour
le démarrage des travaux de chaque lot.
La période de préparation de chantier est fixée à :
1 semaine pour le lot n°3
2 semaines pour tous les autres lots
En dérogation de l’article 28.1 du CCAG travaux.
Dès la réception de la notification du marché, le candidat perd cette qualité pour
acquérir celle de « titulaire » d’un marché public.
2.3.2. Modalités d’organisation du chantier
Dès la notification du marché, le titulaire se mettra en relation avec l’interlocuteur
technique mentionné supra (page de titre) pour mettre au point avec lui les
modalités pratiques d’organisation du chantier.
En effet, s’agissant d’un établissement recevant du public, il conviendra d’organiser le
chantier en tenant compte des contraintes inhérentes à la présence d’étudiants et de
membre du personnel.
L’organisation du chantier sera régie par les dispositions du plan général de
coordination (PGC) établi par le coordinateur de sécurité et de protection de la santé
(CSPS) désigné par le maitre d’ouvrage.
Si la réception est assortie de réserves, le titulaire aura deux mois, à partir de cette
de date de réception de travaux, pour lever toutes ses réserves. En complément de
l’article 41.6 du CCAG travaux.
2.3.3. Réglementation
Un contrôleur technique sera missionné par le maitre d’ouvrage.
Tous les candidats devront réaliser les ouvrages demandés dans les règles de l’art,
7 / 29
en respecter scrupuleusement les D.T.U. propres à leur lot ainsi que les normes
françaises et la R.T. 2012.
2.3.4. Phasage travaux
La ME étant fermée uniquement à plusieurs périodes annuelles (intersemestre et
autres vacances scolaires), un phasage des travaux est obligatoire et sera effectué
de la manière suivante :
Phase n°1 : Réfection du sol de la ME du 08/02/16 au 19/02/16
Une réception partielle aura lieu à la fin de la première phase avec le lot n°3
Phase n°2 : Reste des travaux TCE du 07/03/16 au 25/04/2016
2.4
Prix du marché à venir
Le prix du marché sera précisé par le représentant du pouvoir adjudicateur (le directeur de
l’UTBM) dans la lettre de notification mentionnée supra en 2.2, au vu de l’offre présentée
par le candidat.
Cette lettre de notification constituera la seule pièce justificative pour les factures émises
par le titulaire.
Le candidat est tenu de se rendre sur place pour visiter le bâtiment, constater son état, la
nature des matériaux, les modalités d’accès et d’intervention et la vérification des quantités
reportées dans le détail du prix forfaitaire.
Le candidat est réputé avoir établi son offre sur la base de cette visite, des plans joints et du
présent dossier. Elle ne pourra en aucun cas faire état de l’imprécision éventuelle des pièces
écrites ou d’une méconnaissance des travaux à entreprendre. Elle ne pourra se prévaloir
d’insuffisance dans ses estimations, faute de s’être imparfaitement informée sur
l’importance des travaux à réaliser.
VISITE COMMUNE de présentation du projet
Le 08 Janvier 2016
RDV à l’accueil à 11h00 - SITE DE SEVENANS
Merci d’envoyer un mail de confirmation de présence à [email protected]
Le présent marché est un marché global et forfaitaire. Chaque candidat devra remplir le
détail de prix concernant son ou ses lot(s) et ne comptabilisera pas le sous-total des
« pour mémoire » P.M. dans le montant total de son marché.
Chaque plus-value acceptée par le maitre d’ouvrage fera l’objet d’un avenant diffusé par OS.
L’entreprise ne pourra en aucun cas faire état de l’imprécision éventuelle des pièces écrites
ou d’une méconnaissance des travaux à entreprendre. Elle ne pourra se prévaloir
d’insuffisance dans ses estimations, faute par elle de s’être imparfaitement informée sur
l’importance des travaux à réaliser.
Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire de sa part (courrier ou
courriel), à réception de la lettre de notification.
2.5. Facturation et paiement
Les factures seront établies par le titulaire en un original et trois copies portant, outre les
mentions légales, les indications suivantes :
les noms, numéro siret et adresse du titulaire
son numéro de compte bancaire ou postal (joindre un RIB)
le numéro du marché et sa date (date de la lettre de notification)
8 / 29
Le détail précis des prestations fournies.
le montant hors taxe de la prestation exécutée.
le taux et le montant de la T.V.A. et des taxes parafiscales le cas échéant
le montant total des prestations exécutées
le titulaire du marché pourra présenter des situations selon l’avancement des
travaux.
Les factures seront adressées à :
U.T.B.M.
Agence comptable
Site de Sévenans
90010 Belfort Cedex
+ copie obligatoire par mail au Service Patrimoine (cf page 1)
L’UTBM paiera par virement administratif dans le délai de trente jours comptés de la
réception de la facture.
Mais si celle-ci n’est pas conforme à la lettre de notification (cf supra en 2.2 et 2.4), l’UTBM
la retournera au titulaire pour correction et nouvel envoi.
A défaut de paiement sous trente jours, l’UTBM versera au titulaire des intérêts moratoires
calculés sur la base du taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne.
Le solde du marché ne sera versé qu’après l’achèvement complet des travaux,
attesté par la signature soit du PV de réception, soit de l’ultime PV de levée de réserves.
Attention : le délai de paiement de trente jours mentionné supra ne s’entend que pour les
factures régulièrement adressées à l’agence comptable, à l’exception de tout autre service.
2.6
Droit, langue, monnaie
Droit : le droit français est seul applicable et le Tribunal Administratif de Besançon sera seul
compétent en cas de litige.
Langue : les pièces du marché et correspondances afférentes sont rédigées en français.
Monnaie : la monnaie de compte et de règlement du marché sera l’euro.
2.7
Pénalités
En cas de défaillance de l’entreprise titulaire, actée dans le compte-rendu hebdomadaire de
chantier ou notifiée par constat de retard, le maitre d’ouvrage pourra appliquer les pénalités
suivantes :
absence en réunion de chantier : 80 € par jour d’absence
retard dans l’exécution des travaux ou la fabrication :
1/3000ème du montant du marché ht par jour calendaire de retard avec un minimum
de 150 € par jour calendaire de retard
retard dans la remise de documents (pac, doe, fiches techniques, nuanciers, etc.) :
80 € par jour calendaire de retard
En dérogation de l’article 20.1 du CCAG Travaux.
Les pénalités provisoires feront l’objet d’une discussion finale avec le maitre d’ouvrage afin
de décider de leur application définitive, compte tenu du retard sur le chemin critique,
notifié au titulaire dans l’OS de démarrage de travaux.
En dérogation de l’article 20.4 du CCAG Travaux.
2.8
Retenue de garantie
Aucune retenue de garantie ne sera appliquée.
9 / 29
2.9
Plan d’exécution
RAS
2.10 Dossiers des ouvrages exécutés – D.O.E.
Chaque titulaire d’un lot devra fournir un D.O.E. en un exemplaire papier et un exemplaire
numérisé, une semaine après la date de notification de la décision de réception des travaux.
En dérogation à l’article 40 du CCAG Travaux.
Les lots techniques devront y insérer tous les plans de récolement, synthèse, détails et
autres correspondants aux travaux réellement exécutés.
2.11 Dérogation des articles du CCAG Travaux
Article
Article
Article
Article
Article
20.1
20.4
28.1
40
41.6
2.12 Annexes
Annexe ° 1 : Calendrier prévisionnel des travaux (1 page)
Annexe ° 2 : Bordereau de suivi des déchets inertes (1 page)
Annexe ° 3 : Bordereau de suivi des déchets spéciaux (1 page)
10 / 29
3. CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES A TOUS LES LOTS
3.1. Localisation des travaux – Site Sevenans
3.2. Descriptif de l’environnement
Nous sommes dans un E.R.P de 3ème catégorie et de type L. Les étudiants sont présents tous
les jours de 8h à 18h dans l’université et à des heures encore plus tardives dans la Maison
des Etudiants, puisque c’est leur lieu principal de détente et d’activités. L’entreprise devra
donc prendre toutes ses dispositions afin de tenir compte des contraintes liées à ces
interventions et de ne créer aucun trouble insupportable pour l’ensemble du personnel
UTBM.
Le but des travaux dans la ME est d’agrandir le bar, de rénover les sanitaires hommes,
d’effectuer la réfection du sol et de reprendre un mur cloisonné, tout en gérant l’accessibilité
handicapée de toute ces zones.
Pour la base vie, des sanitaires et des douches seront mis à disposition par le maitre
d’ouvrage dans le bâtiment Rotonde. Pour accéder aux sanitaires, toutes les entreprises
utilisatrices devront rentrer par l’accès principal de ce bâtiment, qui se trouve sur le parvis.
11 / 29
De plus, la surface en bleu servira de parking pour les entreprises.
Aucun compteur provisoire d’eau ne sera à prévoir puisque l’UTBM supportera les frais de
consommation d’eau liés aux travaux.
Les titulaires des lots, peinture sol & murs, carrelage, métallerie et menuiserie intérieure
devront fournir au maitre d’ouvrage des nuanciers, échantillons (ou toute autre demande) et
peuvent être amenés à effectuer des essais sur site afin de pouvoir apprécier le véritable
rendu.
En dehors des protections imposées, il est de votre ressort de protéger vos ouvrages jusqu’à
réception totale des travaux. De même, chaque titulaire se doit de nettoyer son chantier.
Les travaux d’électricité se feront par les techniciens U.T.B.M. en coordination avec les lots
précités, pendant toute la durée des travaux.
3.3. Sécurité
Un Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé sera missionné par la maitrise
d’ouvrage.
Chaque entreprise titulaire s’engage à réaliser la visite d’inspection commune V.I.C. avec le
C.S.P.S. avant toute intervention sur chantier et à diffuser son P.P.S.P.S. dans les délais
exigés. Il sera de votre responsabilité de faire respecter ce schéma à vos éventuels soustraitants.
L’entreprise titulaire d’un ou plusieurs lots devra, dans le cadre de son marché :
Toutes les protections collectives et individuelles nécessaire à son ou ses lots
Le balisage de ses zones d’intervention
Le nettoyage du chantier
3.4. Variantes
Les clauses techniques particulières sont basées sur des solutions techniques de base
auxquelles l’entreprise doit répondre. En revanche, cette dernière peut proposer des
« variantes » de techniques différentes aux solutions de base, en le précisant séparément,
selon conditions suivantes :
elle vient compléter l’offre de base
proposition d ‘une offre complète avec un prix total pour le lot
dossier technique à l’appui (fiches et avis techniques, etc.)
elle ne doit pas créer d’incidences économiques aux autres corps d’états
elles doivent respecter les structures et l’architecture existante et ne doivent pas
entrainer de modifications du projet
12 / 29
3.5. Déchets
Chaque entreprise devra évacuer ses déchets et s’assurer du bon suivi de ceux-ci car le
maitre d’ouvrage ne sera en aucun cas responsable de déchets non traités ou laissé à
l’abandon.
La maitrise d’ouvrage demande aux candidats des lots concernés de préciser dans leurs
offres les dispositions envisagées pour la gestion, la valorisation, et l’élimination des déchets
conformément à la législation et à la réglementation.
Les titulaires devront fournir les éléments de traçabilité de ses déchets via les bordereaux
de suivi des déchets (B.S.D.) ci-joints en annexes. Un premier bordereau pour les déchets
inertes et un deuxième pour les déchets dangereux.
ATTENTION, aucun déversement de produits utilisés sur chantier ne devra être effectué
dans les équipements sanitaires de l’UTBM. En cas de problème d’évacuation dans les
semaines suivantes, l’entreprise responsable sera recherchée et encourra un nettoyage
complet des lieux, voire une intervention de réparation sur réseaux enterrés.
13 / 29
4. PLANS DE L’EXISTANT
4.1
Zones de travaux dans la ME
FEMMES
ME CIRCUL.
HOMMES
ASCENSEUR
ME BAR
4.1
Détail des escaliers à traiter
RU Petit
RU Grand
ME
ME IS
IS
ME TV
14 / 29
5.
DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX
5.1
Calendrier prévisionnel
Joint en annexe.
5.2
Planning d’exécution des travaux
Le planning d’exécution détaillé sera diffusé via l’OS de démarrage des travaux, pour
validation par les titulaires des différents lots.
15 / 29
6. CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES & DETAIL DU
PRIX FORFAITAIRE
6.1 - LOT N° 1 – PLATRERIE/FAUX PLAFOND
6.1.1 – Descriptif technique
INTERVENTION EN PHASE N°2
Le présent lot aura à sa charge la protection du sol (refait en phase 1) lors des travaux de
remplacement du mur cloisonné. Celle-ci devra être rigide (type carton). Le but étant de
déposer complètement l’habillage placo du mur actuel et de le remplacer à l’identique. Placo
plâtre BA13 + bandes + enduits y compris toutes sujétions.
Prévoir un panneau d’affichage liège à coller, type post-it adhésif ou équivalent, sur toute la
longueur du mur et sur 1 m de hauteur, épaisseur ~ 5 mm.
Localisation ME CIRCULATION
Il faudra créer une ouverture dans la cloison placo du bar actuel afin de donner de la
visibilité au coin TV et un second point vente.
Localisation ME BAR
Après nettoyage par le lot n°3, le faux plafond en dalles métalliques sera à déposer
complètement, y compris l’ossature existante.
Un nouveau faux-plafond sera à mettre en œuvre sur ossature et dalles 600x600mm avec
voile de verre imprimé bois ou équivalent, ~ 15mm d’épaisseur.
Localisation SANITAIRES HOMMES
Un percement dans une cloison sera à prévoir pour le changement de position du sèche
main ainsi que tous rebouchages nécessaires.
Localisation SANITAIRES FEMMES & HOMMES
Prévoir effectif renforcé pendant les vacances de Printemps.
6.1.2 – Détail du prix forfaitaire
N°
LOT
CORPS
D'ETAT
LIEU
ZONE
DESIGNATION
UNITE
QUANTITE
1
PLATRERIE
/ FX PLAF
ME
BAR
Création d'une ouverture dans
cloison
m²
2,04
1
PLATRERIE
/ FX PLAF
ME
CIRCUL.
Protection du sol
m²
50
1
PLATRERIE
/ FX PLAF
ME
CIRCUL.
Démolition habillage PLACO du
mur
m²
39,03
1
PLATRERIE
/ FX PLAF
ME
CIRCUL.
Reprise ossature existante
f
1
PM
1
PLATRERIE
/ FX PLAF
ME
CIRCUL.
Remplacement de l'isolant
m²
39,03
PM
1
PLATRERIE
/ FX PLAF
ME
CIRCUL.
Mur
1
PLATRERIE
/ FX PLAF
ME
CIRCUL.
Placo plâtre BA13 + bandes
+ enduits
m²
39,03
1
PLATRERIE
/ FX PLAF
ME
CIRCUL.
Panneau affichage
compris cornières
m²
8,35
liège
PRIX
UNITAIRE
16 / 29
TOTAL
PM
N°
LOT
CORPS
D'ETAT
LIEU
1
PLATRERIE
/ FX PLAF
SANITAIRES
HOMMES Création d'une 2ème peau
1
PLATRERIE
/ FX PLAF
SANITAIRES
HOMMES
1
PLATRERIE
/ FX PLAF
SANITAIRES
HOMMES
1
PLATRERIE
/ FX PLAF
SANITAIRES
1
PLATRERIE
/ FX PLAF
SANITAIRES
ZONE
DESIGNATION
UNITE
QUANTITE
Placo plâtre BA13 + bandes
+ enduits (à coller par-dessus)
m²
50,26
Dépose de l'ancien faux plafond +
ossature (dalles métalliques)
m²
18,57
Percement dans cloison placo
HOMMES existante pour accueillir le sèche
main de l'autre côté
f
1
HOMMES FAUX PLAFOND (ossature+dalles)
m²
18,57
PRIX
UNITAIRE
TOTAL P.M.
MONTANT TOTAL HT
Attention ne pas comptabiliser les P.M.
MONTANT TOTAL TTC
17 / 29
TOTAL
PM
PM
6.2 - LOT N° 2 – MENUISERIE INTERIEURE
Après l’ouverture dans la cloison placo actuelle du bar, par le lot n°1, les ébrasements
seront à habiller avec un chambranle en bois à peindre.
Localisation ME BAR
Un plan de travail chanfreiné sera posé et fera office de deuxième bar. Ce dernier devra être
mis en place selon les normes accessibilité et devra être en matériau étanche. (avec support
pieds ou équerres y compris tous sujétions de pose).
Un système de fermeture par panneau coulissant devra être installé en incluant une
fermeture par cadenas ou autres, côté intérieur.
Panneau bois chamfreiné rectangulaire de 1.10x1.4m type contreplaqué ou équivalent,
épaisseur 2 à 3cm. Une feuillure est à prévoir dans le plan de travail et le chambranle (rail à
prévoir).
Localisation ME BAR
Une porte provisoire de chantier devra être mise en place à l’entrée, avec cylindre et double
de clé à chaque entreprise et au maitre d’ouvrage. Ces travaux seront les seuls à être
effectués pendant l’ouverture de la ME.
En ce qui concerne les toilettes pour handicapés, il faudra :
Inverser le sens des portes
Poser une barre de tirage sur les portes
Installer un ferme-porte
Localisation SANITAIRES
Une plinthe filante est à prévoir le long du mur qui sera repris en placo par le lot n°1. En
sapin ou équivalent 200x15mm.
N°
LOT
CORPS
D'ETAT
LIEU
ZONE
DESIGNATION
UNITE
QUANTITE
2
MEN. INT.
ME
BAR
2
MEN. INT.
ME
BAR
ml
3,90
2
MEN. INT.
ME
BAR
Ebrasements nlle ouverture
Chambranle
bois
à
peindre
Nouveau bar
2
MEN. INT.
ME
BAR
Plan de travail résine
chamfreiné - support pieds ou
équerres
m²
1,92
2
2
MEN. INT.
MEN. INT.
ME
ME
BAR
BAR
Feuillure
Fermeture neau bar
ml
7,20
2
MEN. INT.
ME
BAR
Panneau bois chamfreiné
rectangulaire
type
contreplaqué ép. 2/3cm
m²
1,92
2
MEN. INT.
ME
BAR
Accessoires, système de
fermeture côté intérieur, etc.
%
10,00
2
MEN. INT.
ME
CIRCUL.
Plinthes mur repris
200x15mm
ml
8,60
PRIX
UNITAIRE
18 / 29
TOTAL
N°
LOT
CORPS
D'ETAT
LIEU
2
MEN. INT.
SANITAIRES
2
MEN. INT.
SANITAIRES
2
MEN. INT.
2
ZONE
DESIGNATION
UNITE
QUANTITE
Porte provisoire de chantier
u
1,00
HOMMES
Barre de tirage à poser sur la
porte HAND
u
1,00
SANITAIRES
FEMMES
Barre de tirage à poser sur la
porte HAND
u
1,00
MEN. INT.
SANITAIRES
Sens porte int à inverser +
HOMMES rebouchage + accessoires pour
fonctionnalité
u
1,00
2
MEN. INT.
SANITAIRES
FEMMES
Sens porte int à inverser +
rebouchage + accessoires pour
fonctionnalité
u
1,00
2
2
MEN. INT.
MEN. INT.
SANITAIRES
SANITAIRES
HOMMES Ferme porte à installer
FEMMES Ferme porte à installer
u
u
1,00
1,00
PRIX
UNITAIRE
MONTANT TOTAL HT
MONTANT TOTAL TTC
19 / 29
TOTAL
6.3 - LOT N° 3 – PEINTURE SOL & MURS
Phase travaux très importante puisque
l’intersemestre + vacances d’hiver).
conditionnée
par
le
délai
(fin
de
Il s’agit de réaliser dans ces 10 jours ouvrés, la réfection complète du sol et des escaliers
(RU grand & petit + ME)
Il faudra préparer le support (ponçage, décapage, etc.) du sol existant (peinture de sol) afin
de créer une bonne adhérence au futur produit. Nous referons le sol à l’identique mais avec
un autre type de peinture de sol, soit :
Un primaire d’accrochage type WEBER FLOOR 4716 ou équivalent
Une couche de compensation au besoin type WEBER FLOOR 4320 ou équivalent
Une couche d’usure autolissante pour locaux tertiaires (contraintes circulation de tire
palette et exigences de planéité) type WEBER FLOOR 4610 ou équivalent
Le traitement des fissures sera à gérer au préalable si cela s’avère nécessaire.
Des cornières d’arrêt de peinture seront à prévoir au niveau de quelques seuils de porte.
Nettoyage à prévoir avant réception partielle avec lessivage du sol.
Couvre JD aluminium à poser, largeur 32cm.
Localisation générale ME CIRCULATION
Préparation des supports à prévoir partout.
Avant toute intervention par les autres corps d’états, il faudra prévoir un nettoyage intense
(lessivage des murs et sols, frottement brosse, etc.).
Une fois le mur placo repris par le lot n°1, il faudra le recouvrir d’une toile de verre
prépeinte 160g/m² (de part et d’autres du futur panneau d’affichage). Par-dessus laquelle,
on viendra appliquer une couche de peinture mate.
Sur le même mur, les plinthes bois seront à mettre en peinture.
Après mise en place du panneau coulissant par le lot n°2, il sera à mettre en peinture.
Localisation ME BAR
Mise en peinture, contrastée avec l’existant, des premières et dernières contremarches de
chaque volée.
Localisation TOUS ESCALIERS
Prévoir mise en peinture sur main courante métallique existante + raccords.
Localisation RU Grand
Mise en peinture, contrastée avec l’existant, du bouton d’appel et des portes + contour.
Localisation ASCENSEUR
Nettoyage complet de fin de chantier (dépoussiérage, vitres, lessivage sols, etc.)
20 / 29
Prévoir effectif renforcé pendant les vacances de Printemps.
PHASE N° 1
N°
LOT
CORPS
D'ETAT
LIEU
ZONE
3
PEINTURE
MURS & SOL
ME
CIRCUL.
Préparation de supports
(ponçage, décapage, etc.)
3
PEINTURE
MURS & SOL
ME
CIRCUL.
Peinture de sol
3
PEINTURE
MURS & SOL
ME
CIRCUL.
3
PEINTURE
MURS & SOL
ME
3
PEINTURE
MURS & SOL
3
UNITE
QUANTITE
m²
263,20
Primaire d'accrochage type
WEBER
Floor
4716
ou
équivalent
m²
263,20
CIRCUL.
Couche de compensation
type WEBER Floor 4320 ou
équivalent 0,2cm ép
m²
263,20
ME
CIRCUL.
Couche d'usure autolissante
(locaux industriels contraintes
passages) type WEBER Floor
4610 ou équivalent 0,5cm ép
m²
263,20
PEINTURE
MURS & SOL
ME
CIRCUL.
Profilés d'arrêt pr peinture sol
(seuils portes)
u
6,00
3
PEINTURE
MURS & SOL
ME
CIRCUL.
Couvre JD alu large (0,32m)
ml
4,23
3
PEINTURE
MURS & SOL
SANITAIRES
HOMMES
f
1
3
PEINTURE
MURS & SOL
Traitement fissures
3
PEINTURE
MURS & SOL
type WEBER
équivalent
f
1,00
3
PEINTURE
MURS & SOL
ESCALIERS
3
PEINTURE
MURS & SOL
ESCALIERS
RU /
GRAND
WEBER
Floor
4716
ou
équivalent
m²
14,00
3
PEINTURE
MURS & SOL
ESCALIERS
RU /
GRAND
m²
14,00
3
PEINTURE
MURS & SOL
ESCALIERS
RU /
GRAND
m²
14,00
3
PEINTURE
MURS & SOL
RU / PTT
WEBER
Floor
4716
ou
équivalent
m²
7,00
ESCALIERS
DESIGNATION
sol
Nettoyage fin de chantier phase 1 - lessivage sol
Rép
ou
PRIX
UNITAIRE
TOTAL
PM
PM
PM
Peinture de sol escaliers
21 / 29
PM
N°
LOT
CORPS
D'ETAT
LIEU
ZONE
DESIGNATION
UNITE
QUANTITE
3
PEINTURE
MURS & SOL
ESCALIERS
RU / PTT
m²
7,00
3
PEINTURE
MURS & SOL
ESCALIERS
RU / PTT
m²
7,00
3
PEINTURE
MURS & SOL
ESCALIERS
ME
WEBER
Floor
4716
ou
équivalent
m²
17,00
3
PEINTURE
MURS & SOL
ESCALIERS
ME
m²
17,00
3
PEINTURE
MURS & SOL
ME
m²
17,00
ESCALIERS
PRIX
UNITAIRE
TOTAL P.M.
MONTANT TOTAL HT
MONTANT TOTAL TTC
22 / 29
TOTAL
PM
PM
PM
PHASE N° 2
N°
LOT
CORPS
D'ETAT
LIEU
3
PEINTURE
MURS & SOL
TOUS
3
PEINTURE
MURS & SOL
ME
CIRCUL.
Mise en peinture du mur
3
PEINTURE
MURS & SOL
ME
CIRCUL.
3
PEINTURE
MURS & SOL
ME
3
PEINTURE
MURS & SOL
3
ZONE
PRIX
UNITAIRE
DESIGNATION
UNITE
QUANTITE
muraux (ponçage placo, etc.)
m²
45,30
Toile de verre prépeinte
160g/m²
m²
30,68
CIRCUL.
Peinture sur toile de
verre
m²
30,68
ME
CIRCUL.
Peinture boiseries
PEINTURE
MURS & SOL
ME
CIRCUL.
Plinthes
m²
0,86
3
PEINTURE
MURS & SOL
ME
BAR
m²
1,92
3
PEINTURE
MURS & SOL
SANITAIRES
HOMMES
Nettoyage intense des murs
(lessivage, rinçage, etc.)
f
1
3
PEINTURE
MURS & SOL
SANITAIRES
HOMMES
Nettoyage fin de chantier
(dépoussièrage, lessivage sol,
vitres,etc.)
phase 2
f
1
3
PEINTURE
MURS & SOL
ESCALIERS
3
PEINTURE
MURS & SOL
ESCALIERS
RU /
GRAND
Main courante existante
+ raccord
ml
18,00
3
PEINTURE
MURS & SOL
ESCALIERS
RU /
GRAND
Première & dernière
contremarche à contraster +
retour (chaque volée)
m²
2,19
3
PEINTURE
MURS & SOL
ESCALIERS
RU / PTT
contremarche à contraster +
retour
m²
1,69
3
PEINTURE
MURS & SOL
ESCALIERS
ME TV
contremarche à contraster
m²
0,58
3
PEINTURE
MURS & SOL
ESCALIERS
ME IS
m²
0,58
3
PEINTURE
MURS & SOL
ESCALIERS
ME
(grandes)
m²
6,80
3
PEINTURE
MURS & SOL
ESCALIERS
ME
Clous podotactiles à coller
ml
17,00
PM
3
PEINTURE
MURS & SOL
ESCALIERS
RU /
GRAND
ml
1,37
PM
3
PEINTURE
MURS & SOL
ESCALIERS
ME TV
ml
1,45
PM
Panneau
ébrasements
bois
+
TOTAL
PM
Peinture
23 / 29
N°
LOT
CORPS
D'ETAT
LIEU
ZONE
3
PEINTURE
MURS & SOL
ESCALIERS
ME IS
3
PEINTURE
MURS & SOL
ESCALIERS
3
PEINTURE
MURS & SOL
3
PEINTURE
MURS & SOL
DESIGNATION
PRIX
UNITAIRE
UNITE
QUANTITE
ml
1,45
PM
RU /
GRAND
Bande podotactile
ml
1,37
PM
ESCALIERS
ME TV
Bande podotactile
ml
1,45
PM
ESCALIERS
ME IS
Bande podotactile
ml
1,45
PM
TOTAL P.M.
MONTANT TOTAL HT
MONTANT TOTAL TTC
24 / 29
TOTAL
PM
6.4 - LOT N° 4 – METALLIER
Seront à charge de ce lot, tous les profilés nez de marches contrastés, y compris retour sur
certaines :
1 Profilé
ml
1,89
1 Profilé + retour marche
Localisation RU Petit
ml
ml
ml
3,27
3,59
6,53
ml
ml
ml
3,30
4,07
5,76
3 Profilés nez de marche
Localisation ME CIRCUL
ml
17,00
3 Profilés nez de marche
Localisation ME TV + ME IS
ml
1,45
17 Profilés
ml
1,37
1 Profilé
ml
2,47
Des garde-corps barreaudés seront à mettre en place.
Localisation ME TV + ME IS
Trois mains courantes en tube rond sont existantes mais doivent être filantes : raccords à
réaliser + complément jusqu’à l’équivalent d’un giron après la dernière marche et de chaque
côté.
Deux mains courantes filantes débillardées sont à prévoir en tube rond avec thermolaquage,
Ø 33.7mm.
Localisation RU Petit
N°
LOT
CORPS
D'ETAT
LIEU
ZONE
4
4
4
METALLIER
METALLIER
METALLIER
ME
ME
ESCALIERS
TV
IS
RU
4
METALLIER
ESCALIERS
RU /
GRAND
4
METALLIER
ESCALIERS
RU / PTT
DESIGNATION
Garde-corps barreaudé
Garde-corps barreaudé
Mains courantes
Raccords de main courante pr
être filante
Main
courante
filante
débillardée tube rond +
thermolaquage
UNITE
QUANTITE
ml
ml
1,46
1,05
ml
6,26
ml
4,37
PRIX
UNITAIRE
25 / 29
TOTAL
N°
LOT
CORPS
D'ETAT
LIEU
ZONE
4
METALLIER
ESCALIERS
RU / PTT
Main
courante
débillardée tube
thermolaquage
4
METALLIER
ESCALIERS
RU / PTT
Crosses départ / arrivée +
thermolaquage
4
METALLIER
ESCALIERS
RU / PTT
Profilés nez
constrastés
4
4
4
4
METALLIER
METALLIER
METALLIER
METALLIER
ESCALIERS
ESCALIERS
ESCALIERS
ESCALIERS
RU / PTT
RU / PTT
RU / PTT
RU / PTT
1 Profilé
4
METALLIER
ESCALIERS
Profilés nez de
constrastés + retour
4
METALLIER
ESCALIERS
4
METALLIER
ESCALIERS
4
METALLIER
ESCALIERS
4
METALLIER
ESCALIERS
4
METALLIER
ESCALIERS
RU /
GRAND
RU /
GRAND
RU /
GRAND
RU /
GRAND
RU /
GRAND
RU /
GRAND
4
METALLIER
ESCALIERS
4
METALLIER
4
METALLIER
DESIGNATION
UNITE
QUANTITE
ml
3,53
u
4,00
ml
ml
ml
ml
1,89
3,27
3,59
6,53
17 Profilés
ml
1,37
1 Profilé
ml
2,47
ml
3,30
ml
4,07
ml
5,76
CIRCUL.
Profilés nez
constrastés
de
marche
ml
51,00
ESCALIERS
ME TV
Profilés nez
constrastés x3
de
marche
ml
1,45
ESCALIERS
ME IS
Profilés nez
constrastés x3
de
marche
ml
1,45
de
filante
rond +
PRIX
UNITAIRE
marche
marche
MONTANT TOTAL HT
MONTANT TOTAL TTC
26 / 29
TOTAL
6.5 - LOT N° 5 – PLOMBERIE/SANITAIRE/VENTILATION
Pour la ventilation, les travaux consisteront à recréer une aération correcte des volumes (~
50 m3 / sanitaire) en repositionnant les bouches au niveau du faux plafond (actuellement
cachées à l’intérieur). Il faudra donc prolonger les réseaux existants (conduit acier galva Ø
160mm).
Des découpes seront à prévoir dans le faux plafond existant des femmes puisqu’il ne sera
pas remplacer, y compris pose et dépose des plaques.
Dépose des deux urinoirs, compris rebouchages corrects.
Dans les toilettes pour handicapés, il faudra :
Poser un lave-mains 46cm sur mur béton, à raccorder sur le WC, en apparent.
Compris tous accessoires et toutes sujétions de raccordements nécessaires au bon
fonctionnement
Fixer un miroir de la même largeur que le lave-main au-dessus de celui-ci, avec joint
de finition acrylique étanche à mettre en œuvre proprement
Fixer une barre d'appui murale coudée à 135° 400x400cm
A prévoir la dépose et la repose du sèche-main
N° CORPS
LOT D'ETAT
LIEU
ZONE
DESIGNATION
UNITE QUANTITE
5
P./S./V.
SANITAIRES
FEMMES
Barre d'appui murale coudée à 135°
400x400cm
5
5
P./S./V.
P./S./V.
SANITAIRES
SANITAIRES
FEMMES
FEMMES
Lave main HAND
Lave main 46cm
5
P./S./V.
SANITAIRES
FEMMES
5
P./S./V.
SANITAIRES
FEMMES
5
P./S./V.
SANITAIRES
5
5
P./S./V.
P./S./V.
5
u
1,00
u
1,00
ml
1,50
Miroir rectangulaire 42x30mm
u
1,00
HOMMES
Barre d'appui murale coudée à 135°
400x400cm
u
1,00
SANITAIRES
SANITAIRES
HOMMES
HOMMES
Lave main HAND
Lave main 46cm
u
1,00
P./S./V.
SANITAIRES
HOMMES
ml
1,50
5
P./S./V.
SANITAIRES
HOMMES
Miroir rectangulaire 42x30mm
u
1,00
5
P./S./V.
SANITAIRES
Rebouchages de tous les passages réseaux
f
1,00
5
P./S./V.
SANITAIRES
FEMMES
5
5
5
P./S./V.
P./S./V.
P./S./V.
SANITAIRES
SANITAIRES
SANITAIRES
FEMMES
FEMMES
FEMMES
ml
U
U
4,00
4,00
4,00
Canalisation,
raccordement,
siphon,
etc.
Canalisation,
raccordement,
siphon,
etc.
Prolongation réseau ventil existant + bouche
à sortir en fx plaf
conduit acier galva Ø 160mm
Bouche débit 135m3/h
Découpes dans dalles métalliques
27 / 29
PRIX
UNITAIRE
TOTAL
PM
PM
N° CORPS
LOT D'ETAT
LIEU
ZONE
DESIGNATION
Prolongation réseau ventil existant + bouche
à sortir en fx plaf
5
P./S./V.
SANITAIRES
HOMMES
5
5
P./S./V.
P./S./V.
SANITAIRES
SANITAIRES
HOMMES
HOMMES
5
P./S./V.
SANITAIRES
FEMMES
5
P./S./V.
SANITAIRES
5
P./S./V.
SANITAIRES
conduit acier galva Ø 160mm
Bouche débit 135m3/h
UNITE QUANTITE
ml
U
4,00
4,00
Dépose/repose sèche main + modif install
u
1,00
HOMMES
Dépose/repose sèche main + modif install
u
1,00
HOMMES
Dépose des urinoirs
u
2,00
TOTAL P.M.
MONTANT TOTAL HT
MONTANT TOTAL TTC
28 / 29
PRIX
UNITAIRE
TOTAL
PM
6.6 - LOT N° 6 – MOSAIQUE/FAIENCE
Une mosaïque est à réaliser au pourtour des petits miroirs.
Carreaux < à 3 cm, y compris joints de finition et toutes sujétions nécessaires à la mise en
œuvre.
Un revêtement mural doit être réalisé entièrement en faïence et sur toute la hauteur des
murs périphériques, y compris dans le toilette handicapé.
Supports béton et plâtre : la préparation (ponçage, décapage, etc.) sera à charge de ce lot.
Carreaux > à 20 cm, y compris joints de finition et toutes sujétions nécessaires à la mise en
œuvre.
N°
LOT
CORPS
D'ETAT
LIEU
ZONE
DESIGNATION
6
CARRELAGE
/ FAIENCE
SANITAIRES
HOMMES
(ponçage, décapage, etc.)
6
CARRELAGE
/ FAIENCE
SANITAIRES
HOMMES Revêtement mural
6
CARRELAGE
/ FAIENCE
6
CARRELAGE
/ FAIENCE
6
CARRELAGE
/ FAIENCE
UNI QUAN
TE
TITE
m²
55,72
SANITAIRES
Faïence tte hauteur + joints
Carreau > 20cm simple
HOMMES
encollage yc sous lavabos
existants
m²
55,72
SANITAIRES
FEMMES
Mosaique contour miroir +
joints
Carreau < 5cm sur petite
surface
m²
0,50
SANITAIRES
Mosaique contour miroir +
joints
HOMMES
Carreau < 5cm sur petite
surface
m²
0,50
PRIX
UNITAIRE
MONTANT TOTAL HT
MONTANT TOTAL TTC
29 / 29
TOTAL

RENOVATION DE LA MAISON DES ETUDIANTS Site de

Transcription

Documents pareils

Pack Peinture - Forfait tout compris Marque La seigneurie

Pop-Pyrénées by Andy Warhol Un étudiant vient d`entrer dans un

Un stage de peinture sur bois

Stage de peinture sur bois

La peinture sur bois ouvre ses portes samedi

Forum: Tuning intérieur - Megane

Peinture Naturelle - Centre d`accueil PEP 41

Stage de peinture en Provence

Un objet adapté à ma peinture :

peinture aluminium