Appel d`offres ouvert sur offres de prix N° 1/UMVR/2016 (3 lots)
Transcription
Appel d`offres ouvert sur offres de prix N° 1/UMVR/2016 (3 lots)
Royaume du Maroc Université Mohammed V de Rabat La Présidence ا ط ا ا ا CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES (CPS) Appel d'offres ouvert sur offres de prix N° 1/UMVR/2016 (3 lots) (Séance publique) Objet Acquisition de la licence SGBD et du serveur de gestion pédagogique et académique (lot n° 1) Acquisition de serveurs (lot n° 2) Acquisition de Switchs de niveau 3 (lot n° 3) Destinataire: Présidence d l’Université Mohammed V de Rabat Avenue des Nations Unies-Rabat 1 ا Royaume du Maroc Université Mohammed V de Rabat La Présidence ط ا ا ا CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES (C.P.S.) Appel d'offres ouvert sur offres de prix n° 1/UMVR/2016 (3 Lots) Acquisition de la licence SGBD et du serveur de gestion pédagogique et académique (lot n° 1) Acquisition de serveurs (lot n° 2) Acquisition de Switchs de niveau 3 (lot n° 3) (Séance publique) Appel d’offres ouvert sur offres de prix en séance publique, en application des dispositions de l’article 09, 16 paragraphe 1 alinéa 2 et 17 paragraphe 1 et 3 alinéa 3 du Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de l’Université Mohammed V de Rabat, approuvé par le Ministre de l’Economie et des Finances le 20 Octobre 2014. Entre les soussignés : Présidence de l’Université Mohammed V de, Rabat représentée par Monsieur le Président D'une part, Et. - Monsieur: ……………………………………....................................................……………….. - Agissant au nom et pour le compte de: ........…………...………………….....………………….. - Faisant élection de domicile à : ..........................................................................………………… - Inscrit au Registre de Commerce de : .............................. Sous le n° : .......................................…. - Affilié à la C.N.S.S. sous le n° : …………........................................................………………….. - Patente n°: ..............…............................................................................................……………….. - Titulaire du compte bancaire ouvert au :............................sous le N° : ……………………....….. Et désigné ci- après par le « concurrent » D'autre part. Il a été convenu et arrêté ce qui suit 2 ا Royaume du Maroc Université Mohammed V de Rabat La Présidence ط ا ا ا CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES (C.P.S.) Appel d'offres ouvert sur offres de prix n° 1/UMVR/2016 (3 Lots) Acquisition de la licence SGBD et du serveur de gestion pédagogique et académique (lot n° 1) Acquisition de serveurs (lot n° 2) Acquisition de Switchs de niveau 3 (lot n° 3) (Séance publique) Appel d’offres ouvert sur offres de prix en séance publique, en application des dispositions de l’article 9, 16 paragraphe 1 alinéa 2 et 17 paragraphe 1 et 3 alinéa 3 du Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de l’Université Mohammed V de Rabat, approuvé par le Ministre de l’Economie et des Finances le 20 octobre 2014. ARTICLE PREMIER : OBJET DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT Le présent appel d'offres ouvert a pour objet : Lot N° 1 : Acquisition de la licence SGBD et du serveur de gestion pédagogique et académique Lot N° 2 : Acquisition de serveurs Lot N° 3 : Acquisition de Switchs de niveau 3 destinés à la Présidence de l’Université Mohammed V de Rabat. Lieu d’exécution : Préfecture de Rabat ARTICLE 02 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les pièces constitutives du marché sont les suivantes : 1) -L’acte d’engagement. 2)- Le cahier des prescriptions spéciales. 3)- Le bordereau de prix - détail estimatif. 4)- C.C.A.G.T. En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus. ARTICLE 03 : DOCUMENTS GENERAUX Le titulaire est soumis aux dispositions des textes généraux énumérés ci-après : • La loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes promulguée par le dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003). • Le Dahir n°1.06.232 instituant la TVA en date du 10 Hijja 1427 (01/01/2007). • Le Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de l’Université Mohammed V de, Rabat approuvé par le Ministre de l’Economie et des Finances le 20 octobre 2014(et son Amendement le 17 juin 2015). • Textes relatifs aux nantissements : Dahir du 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics. 3 • • • Le Décret Royal n° 330.66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant règlement général de la comptabilité publique. Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de Fournitures exécutés pour le compte de l’Etat, approuvé par le Décret n° 2-99-1087 du 29 Moharrem 1421 (4 mai 2000) Tous les textes réglementaires rendus applicables à la date de la signature du marché. Ainsi que tous les textes réglementaires se rapportant à l’objet de ce marché. Le titulaire devra se procurer ces textes s’il ne les possède pas déjà et ne pourra en aucun cas exciper de leur ignorance ni de se dérober aux obligations qui y sont contenues. ARTICLE 04 : CONFIDENTIALITE DES RENSEIGNEMENTS Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par le maître d’ouvrage, ne communiquera le marché, ni aucune de ses clauses, ni aucune des spécifications ou informations fournies par le maître d’ouvrage ou en son nom et au sujet du marché, à aucune personne employée par le titulaire à l’exécution du marché. Les informations transmises à une telle personne le seront confidentiellement et seront limitées à ce qui est nécessaire à ladite exécution. Tout document autre que le marché lui-même demeurera la propriété du maître d’ouvrage et tous ses exemplaires seront retournés au maître d’ouvrage, sur sa demande après exécution des obligations contractuelles. ARTICLE 05: MODE JUGEMENT - NATURE DES PRIX Le jugement sera fait par article pour le lot n° 1 et par lot pour les lots 2 et 3. Les prix du marché sont fermes et non révisables durant toute la période d’exécution du marché. Ils doivent être formulés en Dirhams Marocain avec tous les frais et hors taxes, ensuite préciser le pourcentage et le montant de la T.V.A ensuite avec toutes les taxes comprises (TTC) et ce conformément au bordereau des prix détail estimatif joint en annexes. ARTICLE 6 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF Les cautionnements provisoire sont fixés à : Lot N° 1: 25 500,00 DH (Vingt cinq mille cinq cent dirhams) ; Lot N° 2: 27 400,00 DH (Vingt sept mille quatre dirhams) ; Lot N° 3: 6 000,00 DH (Six milles dirhams). Il est prévu un cautionnement définitif fixé à 3% du montant initial du marché. ARTICLE 7 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES Conformément à l’article 33 du Règlement cité dessus, les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de 75 jours, à compter de la date d’ouverture des plis. Si, dans ce délai, la commission de l’appel d’offres estime n’être pas en mesure d’exercer son choix, le maître d’ouvrage peut proposer par lettre recommandée avec accusé de réception la prolongation de ce délai. Seuls les soumissionnaires qui ont donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au maître d’ouvrage restent engagés pendant ce nouveau délai. ARTICLE 8 : VALIDITE ET APPROBATION DU MARCHE 1°) Validité du marché : L’entrée en vigueur du marché doit être notifiée au titulaire dans un délai maximum de Soixante Quinze (75) jours à compter de la date fixée pour l’ouverture des plis. 4 Si la notification de l’entrée en vigueur du marché n’est pas intervenue dans ce délai, l’attributaire est libéré de son engagement vis-à-vis de l’administration, et main levée sur son cautionnement provisoire lui est donnée à sa demande. Toutefois l’administration peut dans un délai de dix (10) jours avant l’expiration du délai susvisé au premier paragraphe ci-dessus proposer à l’attributaire par lettre recommandée de maintenir son offre pour une période supplémentaire déterminée. L’attributaire dispose d’un délai de dix (10) jours à compter de la date de la réception de la lettre de l’administration pour faire connaître sa réponse. En cas de refus le cautionnement provisoire sera restitué à l’attributaire. 2°) Délai de notification de l’approbation : Conformément à l’article 136 du règlement de l’Université, le soumissionnaire déclaré attributaire ne sera libre de renoncer à son offre que si l’approbation de son marché n’est pas notifiée dans un délai de 75 jours à compter du jour de l’ouverture des plis, à proroger de 30 jours. ARTICLE 09 : SOUS-TRAITANCE Les dispositions de l’article 141 du Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de l’Université Mohammed V de Rabat approuvé par le Ministre de l’Economie et des Finances le 20 Octobre 2014, sont applicables au Marché qui résultera du présent appel d’offres. Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues à l’article 24 du règlement des marchés de l’Université Mohammed V de Rabat. En aucun cas, la sous-traitance ne peut dépasser 50 % du montant du marché. ARTICLE 10 : DELAI D’EXECUTION - LIEU DE LIVRAISON - PENALITE POUR RETARD Le délai de livraison des articles est fixé à Trois mois (3 mois), il prendra effet à compter du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service prescrivant son commencement. Le fournisseur est tenu de livrer et d'installer le matériel à la Présidence de l’Université Mohammed V de Rabat. A défaut de livraison dans le délai prescrit, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, il sera appliqué une pénalité de 1 ‰ (un pour mille) pour chaque jour de retard, elle cessera lorsqu’elle atteint 10% du montant initiale du marché complété par les avenants, le cas échéant, et ce conformément à l’article 60 du C.C.A.G.T ARTICLE 11 : REVISION DES PRIX Les prix sont fermes et non révisables. ARTICLE 12 : CARACTERE GENERAL DES PRIX Les prix doivent être formulés en Dirhams Marocain avec tous les frais et hors taxes, ensuite préciser le pourcentage et le montant de la T.V.A ensuite avec toutes les taxes comprises (TTC) et ce conformément au bordereau des prix détail estimatif joint en annexes ARTICLE 13 : CONDITIONS DE LIVRAISON ET D'INSTALLATION Le fournisseur est tenu de livrer et d'installer les articles objet du présent marché aux services destinataires. Les frais de transport et la détérioration des produits ou du matériel imputable à un défaut d’emballage sont à la charge du fournisseur. Si des articles sont reconnus non conformes aux spécifications exigées, ceux-ci sont rejetés. ARTICLE 14 : RECEPTION PROVISOIRE a. avant toute livraison ou installation, le fournisseur devra inviter l’administration à désigner une commission chargée de contrôler la conformité des articles aux spécifications du marché. Cette commission est désignée par le Président de l’Université Mohammed V de Rabat. 5 b. si la commission constate que les matériels ou l'installation ne répondent pas aux spécificités exigées, elle refuse de prononcer la réception. La décision de la commission est irrévocable et les matériels sont rejetés. c. en cas d’acceptation, la livraison des matériels présentées doit faire l’objet d’un bon de livraison signé conjointement par le fournisseur et un représentant de l’administration. d. la réception provisoire sera prononcée après livraison totale, installation et mise en main dans les conditions normales d’utilisation du matériel objet du marché dans l’administration bénéficiaire. ARTICLE 15 : RECEPTION DEFINITIVE La réception définitive qui implique l'expiration du délai de garantie sera prononcée dans les mêmes conditions que la réception provisoire. ARTICLE 16 : PAIEMENT DU MARCHE Le paiement sera effectué par virement au compte courant postal ou bancaire après la livraison total des fournitures reconnues quantitativement et qualitativement conformes aux spécifications du marché, sur présentation de factures ou décompte provisoire et définitif en quatre (4) exemplaires portant la signature du fournisseur, appuyés du bon de livraison portant la date de dépôt de marchandises. Le fournisseur doit en outre rappeler l’intitulé exact de son compte courant postal ou bancaire. ARTICLE 17 : NANTISSEMENT Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du présent marché, il est précisé que : 1) La liquidation des sommes dues par la Présidence de l’Université Mohammed V de Rabat en exécution du marché sera opérée par les soins du Président de l’Université Mohammed V de Rabat ou par la personne ayant reçu délégation à cet effet. 2) Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu’au bénéficiaire des nantissements ou subrogations, les renseignements et états prévus par Dahir n°1-15-05 du 29 Rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics, est le Président de l’Université Mohammed V de Rabat 3) Les paiements prévus au marché, seront effectués par le Trésorier Payeur de l’Université Mohammed V de Rabat, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du marché. En cas de nantissement du marché l’administration délivrera au titulaire du marché sur sa demande écrite l’exemplaire unique certifié conforme de son marché. Les frais de timbres de l’exemplaire unique et ceux de l’original conservé par l’administration sont à la charge du titulaire du marché. ARTICLE 18 : ELECTION DE DOMICILE 1. Les notifications du maître d’ouvrage et de l’administration sont valablement faite au domicile élu et au siège social du titulaire mentionné dans l’acte d’engagement. 2. En cas de changement de domicile, le titulaire est tenu d’en aviser le maître d’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours suivant la date du changement. 3. Les notifications peuvent être faites par courrier porté contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception. ARTICLE 19 : DROIT DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT L'attributaire du marché acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu les droits de timbres et d’enregistrement du marché tels que ces droits résultent des lois et règlements en vigueur. Une quittance ou une déclaration de versement établie pour l’ensemble des droits dus au titre de chaque exemplaire, leur est délivrée. La quittance ou déclaration de versement est collée au dernier feuillet du document pour servir de pièces à la comptabilité publique. 6 ARTICLE 20 : CONSISTANCE DES PRIX Les prix s'entendent pour le matériel rendu et mis en fonctionnement dans les services destinataires. Les matériaux, fournitures et matériels inertes seront présentés pour la réception dans le local destiné à les recevoir dans l'emballage d'origine, ouverts, vérifiés, prêts à être rangés. Les appareils et machines seront installés à leur emplacement définitif et en ordre de marche, inclus tous frais intermédiaires, ainsi que les essais et démonstrations aux responsables qualifiés de ce département. Tous frais résultant de la détérioration des produits ou du matériel, imputable à un défaut d'emballage seront à la charge du titulaire du marché. Les recours éventuels contre les compagnies de transport seront également à sa charge, de sorte qu'il reste entièrement responsable de la qualité de ses produits ou installations au moment de la réception définitive. Le prix comprend également la participation du titulaire du marché, à la définition et au contrôle des alimentations des machines, ou équipements spéciaux en électricité. ARTICLE 21 : GARANTIE - DELAI DE GARANTIE Le titulaire du marché garantit que toutes les fournitures, livrées en exécution du marché, n'auront aucune défectuosité due à leur fabrication aux matériaux utilisés ou à leur mise en œuvre. La durée de cette garantie est de douze (12) mois après prononciation de la réception provisoire. Pendant le délai de garantie le titulaire du marché demeure responsable de ses fournitures. Si au moment de la réception définitive il est reconnu que certaines fournitures sont défaillantes, le délai de garantie est prolongé jusqu'à ce que le fournisseur ait remédié aux anomalies constatées. Le fournisseur est tenu d'assurer dans le délai de garantie un service après vente c'est-à-dire disposé de pièces de rechange et de représentants qualifiés dans les conditions ordinaires du commerce. La garantie portera sur la fourniture gratuite des pièces de remplacement, les frais de main-d’œuvre et de déplacement du personnel, il est précisé que la garantie consentie s'applique à tout défaut mécanique, à tout vice de construction non imputable à une fausse manœuvre du personnel de l'administration. ARTICLE 22 : RETENUE DE GARANTIE Il sera prélevé au titre de la retenue 7% du montant initial du marché. Elle pourra être remplacée par une caution bancaire personnelle et solidaire, délivrée par les établissements bancaires autorisés à cet effet. Elle sera libérée dans les deux (2) mois suivant la date de la réception définitive. ARTICLE 23 : INSTALLATION - MISE EN MAIN - RACCORDEMENTS. Les opérations d'installation, de mise en service et d'initiation technique seront organisées durant le délai d'exécution. Outre les vérifications techniques ou de qualités propres à la réception, il sera demandé au fournisseur de procéder aux démonstrations de fonctionnement de son matériel et d'assurer ainsi sa mise en main auprès du personnel qualifié de l'administration destiné à le prendre en charge. Lors de la réception, la documentation complète en français ou en anglais sera remise avec manuel T.P. et les accessoires pour la mise en marche du matériel. Le fournisseur est censé s'être rendu sur les lieux de l'installation et connaître les conditions dans lesquelles il devra réaliser les installations et raccordements. ARTICLE 24 : PIECES INCORPOREES AU MARCHE - L'acte d'engagement - Le présent cahier des prescriptions spéciales - Le bordereau des prix détail estimatif. 7 ARTICLE 24 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS Tout litige entre l'administration et le titulaire du marché sera soumis aux tribunaux administratifs de Rabat. ARTICLE 25 : RESILIATION Le Marché peut être résilié dans les cas suivants : - L’inexactitude de la déclaration sur l’honneur - Prononcé d’un jugement de faillite - Dissolution de l’entreprise - Lorsque le fournisseur ne se conforme pas aux obligations contractuelles du marché Lu et accepté. Fait à Rabat, le……………… 8 APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N° 1/UMVR/2016 (3 lots) SEANCE PUBLIQUE Acquisition de la licence SGBD et du serveur de gestion pédagogique et académique (lot N° 1) BORDEREAUX DES PRIX DETAILS ESTIMATIF N° Art 01 Désignation Unité Qté ORACLE 11G ENTERPRISE EDITION COMPATIBLE AVEC U 01 LA PLATEFORME APOGEE, LICENCE 2 PROCESSEUR, NOMBRE D’UTILISATEURS ILLIMITE 02 MAINTENANCE, GARANTIE, SUPPORT EDITEUR 11G DE L’ARTICLE 01, D’UNE DUREE D’1 AN, SUPPORT FOURNISSEUR, HOTLINE ORACLE E E 03 SERVEUR AYANT LES CARACTERISTIQUES SUIVANTES: - Format rack 2U - Processeurs : 2x Intel® Xeon® E5-2600 v4 (préciser référence, fréquence de base, consommation énergie en W), Nombre de cœurs : 8 cœurs, Mémoire Cache : 2.5MB par cœur; - Dimensions H: 8.73 cm (3.44 po.) x W: 44.40 cm (17.49 po.) x D: 68.40 cm (26.92 po.) - Jeu de puces : Jeu de puces Intel série C610 - Mémoire 16GB DDR4 (24 emplacements DIMM) à 2133MT/s, extensible à 1.5 To - Emplacements d’E/S : Jusqu’à 6 emplacements PCIe 3.0 et un emplacement de carte RAID dédié - Contrôleurs RAID internes : PERC H730P - NVCache 1Gb NV RAM - lecteur interne DVD+/-RW Sata - Baies de disques durs : Baie de disque dur interne et fond de panier enfichable à chaud : Jusqu’à 26 disques SAS, SATA, Nearline SAS, SSD, PCIe SSD de 2,5 pouces - Capacité de stockage interne, jusqu’à 99,6 To - 03 disquesdurs10k RPM SAS 12 Gbps 2.5 pouces Hot Plug HD - 03 SSD SATA Mix Use MLC 6 Gbps 200Go de 2,5 poucesHotPlug HD - Carte d’interface réseau intégrée : quadriport 1Gb - Blocs d’alimentation : CA de 750 W à efficacité Titanium - Bloc d’alimentation redondant enfichable à chaud, identique au premier (1+1) - Disponibilité: Mémoire ECC, disques durs enfichables à chaud, refroidissement redondant enfichable à chaud, double module SD interne, correction des données pour un seul périphérique (SDDC), rangée de secours, châssis démontable sans outils, prise en charge de la virtualisation et du clustering haute disponibilité, alertes proactives de gestion des systèmes, iDRAC8 avec Lifecycle Controller - Gestion à distance iDRAC8 avec Lifecycle Controller - Gestion des systèmes: Conformité IPMI 2.0, Dell OpenManage U 01 PU HT PT HT 9 - Support rack : Rails coulissants pour un montage sans outil de racks à 4 montants, avec orifices de forme carrée ou ronde non filetée, ou pour un montage avec outil de racks à 4 montants (filetés), prenant en charge le bras de gestion des câbles à monter sans outil, disponible en option. - Garantie 3 ans basique Installation (rackage), configuration, mise en œuvre, intégration dans le parc de serveurs actuel Prix Total HT TVA 20% Total TTC 10 APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N° 1/UMVR/2016 (3 lots) SEANCE PUBLIQUE Acquisition de serveurs (lot N° 2) BORDEREAUX DES PRIX DETAILS ESTIMATIF N° Art Désignation 01 SERVEUR AYANT LES CARACTERISTIQUES SUIVANTES: - Format rack 2U - Processeur :1 processeur Intel® Xeon® E5-2600 v4 (préciser référence, fréquence de base, consommation énergie en W), Nombre de cœurs : 8 cœurs, Mémoire Cache : 2.5MB par cœur; - Dimensions H: 8.73 cm (3.44 po.) x W: 44.40 cm (17.49 po.) x D: 68.40 cm (26.92 po.) - Jeu de puces : Jeu de puces Intel série C610 - Mémoire 32GB DDR4 (24 emplacements DIMM) à 2133MT/s, extensible à 1.5 To - Emplacements d’E/S : Jusqu’à 6 emplacements PCIe 3.0 et un emplacement de carte RAID dédié - Contrôleurs RAID internes : PERC H730P - Baies de disques durs : Baie de disque dur interne et fond de panier enfichable à chaud : Jusqu’à 26 disques SAS, SATA, Nearline SAS, SSD, PCIe SSD de 2,5 pouces - Stockage interne, jusqu’à 99,6 To: - 09 disquesdursnearline SAS 6 To de 3,5 pouces (9 x 3.5 6TB SAS) - 03 SSD SATA Mix Use MLC 6 Gbps 200Go de 2,5 poucesHotPlug HD - Carte d’interface réseau intégrée : 2x10GbE+2GbE - Blocs d’alimentation : CA de 750 W à efficacité Titanium - Bloc d’alimentation redondant enfichable à chaud, identique au premier - Disponibilité: Mémoire ECC, disques durs enfichables à chaud, refroidissement redondant enfichable à chaud, double module SD interne, correction des données pour un seul périphérique (SDDC), rangée de secours, châssis démontable sans outils, prise en charge de la virtualisation et du clustering haute disponibilité, alertes proactives de gestion des systèmes, iDRAC8 avec Lifecycle Controller - Gestion à distance iDRAC8 avec Lifecycle Controller - Gestion des systèmes: Conformité IPMI 2.0, Dell OpenManage - Support rack : Rails coulissants pour un montage sans outil de racks à 4 montants, avec orifices de forme carrée ou ronde non filetée, ou pour un montage avec outil de racks à 4 montants (filetés), prenant en charge le bras de gestion des câbles à monter sans outil, disponible en option. - Garantie 3 ans Unité Qté U PU HT PT HT 2 Installation (rackage), configuration, mise en œuvre, intégration dans le parc de serveurs actuel 11 02 03 SERVEUR AYANT LES CARACTERISTIQUES SUIVANTES : - Format 1U - Processeurs Intel Xeon E5-2600 v3 ou plus, 2.4GHz,15MCache,8.00GT/sQPI,Turbo,HT,6C/12T - 16 Gb Mémoire extensible à 1,5 To de mémoire DDR4 (24 emplacements DIMM): 4, 8, 16, 32 ou 64 Go et jusqu’à 2 133 MT/s - Chassis / Baies de disques durs internes enfichables à chaud : Jusqu’à 8 disques durs de 2,5” : SAS, SATA, Nearline SAS ; disques SSD : SAS, SATA - 8 disques 300 Gb 10k RPMSAS 12 Gbps 2.5 Hot Plug - Contrôleur RAIDPERC H730 ou plus - Contrôleur réseau/Communication : 2 x 1 GbE + 2 x 10 GbE - Bloc d’alimentation redondant (1+1), 750W, - DVD+/-RW, - Support rack : Rails coulissants pour un montage sans outil de racks à 4 montants, avec orifices de forme carrée ou ronde non filetée, ou pour un montage avec outil de racks à 4 montants (filetés), prenant en charge le bras de gestion des câbles à monter sans outil, disponible en option. - Garantie 3 ans Installation (rackage), configuration, mise en œuvre, intégration dans le parc de serveurs actuel ONDULEURS AYANT LES CARACTERISTIQUES SUIVANTES : - Type d'utilisation : Serveurs, équipements réseaux et télécoms - Technologie : On-Line Double Conversion - Puissance en VA : 6000 - Puissance en Watts : 5400 - Tension d'entrée : 200, 208, 220, 230 ou 240V - Tension de sortie : 200, 208, 220, 230 ou 240V - Autonomie en minutes à 50/100% de charge : 11 / 5 min - Extension d'autonomie : Jusqu'à 4 EBM - Raccordement d'entrée : Bornier - Nombre et type de prises de sorties ondulées : Bronier, 2x4 prises IEC 10A commandables et 2 prises IEC 16A - Forme d'onde de sortie : Sinusoïdale - Port(s) de Communication : USB, Série (RS232) et contacts et un bornier ON/OFF distante et arrêt d'urgence - Logiciel de communication : Intelligent Power Protector (inclus sur le CD) - Dimensions en mm (LxHxP) : 440x130(3U)x685 - Poids Net/Brut en Kg : 48 / 55 - Convertisseur de fréquence : Oui - Garantie constructeur : 2 ans - Installation et configuration de la carte Network-Ms + Sonde d’environnement Installation (rackage), configuration, mise en oeuvre, intégration dans le parc de serveurs actuel U 10 U 5 Total HT TVA 20% Total TTC 12 APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N° 1/UMVR/2016 (3 lots) SEANCE PUBLIQUE Acquisition de Switchs de niveau 3 (lot N° 3) BORDEREAUX DES PRIX DETAILS ESTIMATIF N° Art Désignation 01 SWITCHS DE NIVEAU 3 AYANT LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SUIVANTES : Différenciateur, Commutateur de niveau 3 de base ayant les composantes suivantes : - 24 ports L3 10/100/1000, - 1 logement pour le module d'empilage en option - une alimentation modulaire - 4 ports SFP Ports - (20) ports RJ-45 10/100/1000 à détection automatique - (4) ports RJ-45 10/100/1000 double fonction - (2) logements pour modules Mémoire et processeur - ARM1176 trois cœurs 625 MHz - 512 Mo de SDRAM - Taille du tampon de paquets : 11,25 Mo (6,75 Mo dynamiques en sortie + 4,5 Mo en entrée) - 1 Go de mémoire flash Latence - Latence de 100 Mo : < 9 µs - Latence de 1000 Mo : < 3,3 µs - Latence 10 Go/s : < 3,3 µs Débit - jusqu'à 95,2 Mpps Capacité de basculement - 128 Gbit/s Possibilités d'empilement - Virtuel - 4 commutateurs Fonctions d'administration - Interface en ligne de commande - Navigateur Web - Menu de configuration - Gestion hors bande (Ethernet RJ-45) - Gestionnaire SNMP - Telnet - RMON1 - FTP - En ligne et hors bande - Gestion hors bande (série RS-232C ou micro USB) Module d'alimentation - 1 x module Unité Qté U PU HT PT HT 5 13 Dimensions minimales (L x P x H) - 44,25 x 33,6 x 4,45 cm Poids - 5,25 kg Contenu - (1) câble de console, - (4) oreilles de montage, - (1) cordon d’alimentation, - (1) document de sécurité Garantie - Garantie à vie limitée Configuration, installation, mise en œuvre, et transfert de compétence 02 SWITCH DE NIVEAU 3 ET ACCESSOIRES Les commutateurs supportant les mécanismes et standard de sécurité avancée. U 5 Caractéristiques matérielles : Le commutateur doit répondre aux spécifications techniques suivantes : - Performance : o Forwardingbandwidth46Gbps. o Switchingbandwidth : 92 Gbps o Jusqu’à 68.4Mpps. - Capacité : o 6 ports GE PoE+ o 2 ports multi GE POE+ o 2 ports 10G SFP+ pour l’uplink o 1convertisseurs fibre optique 10Gbps compatible avec les fibres utilisées o 1 port de management Caractéristiques matérielles : - Mémoire Flash : 128 Mb - Mémoire DRAM : 512 Mb. Caractéristiques logicielles : - 1023 VLAN - 4000 Id VLAN - DHCP Snooping. - Support des Vlan invités, authentification 802.1x, authentification basée sur les adresses MAC. - Support des protocoles d’authentification RADIUS, TACACS+ - Support de l’inspection dynamique ARP - La convergence : LLDP, Voice Vlan, 802.1af en PoE. - Routage Multicast en IGMP. - Management CLI par console série, telnet, ssh, Web, RMON, ftp, tftp, SNMP v1, v2 et v3. - Protocoles supportés : RIP, PIM STUB, IPV4 EIGRP STUB, OSPF FOR ROUTED ACCESS, PBR, IPV4 STATIC ROUTING 14 Accessoires : - 2 convertisseurs/modules SFP+ supportant un débit de 10Gbps compatible avec les fibres existantes (à déterminer à l'issue de la visite des lieux en fonction des fibres optiques existantes), pour l’interconnexion avec les switchs, situés dans le NOC. - Câbles de redondance d’alimentation électrique - Câbles de stack des switchs Installation, configuration, mise en œuvre, intégration dans la sécurité du réseau local de l’établissement, et transfert de compétence Total HT TVA 20% Total TTC 15 Et dernière Marché N° /UMVR/2016 passé en application des dispositions de l’article 09, 16 paragraphe 1 alinéa 2 et 17 paragraphe 1 et 3 alinéa 3 du Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de l’Université Mohammed V de Rabat, approuvé par le Ministre de l’Economie et des Finances le 20 Octobre 2014 ayant pour objet: pour un montant de : Lu complété et accepté par la société: ……………………………………………. Approuvé par Le Président …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… Visa du Contrôleur d’Etat. 16