mapa architecte sinistre + creation salle a manger etages
Transcription
mapa architecte sinistre + creation salle a manger etages
Le Parc – CENTRE DE SOINS DE SUITE CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES ET REGLEMENT DE CONSULTATION VALANT ACTE D’ENGAGEMENT M A R C H E A MAPA DU 09/06/2015 Date limite de réception des offres : le 10 juillet 2015 CSS- Le Parc 61140 BAGNOLES DE L’ORNE P R O C E D U R E A D A P T E E Maîtrise d’œuvre pour la reprise sinistre sols (chapes et travaux) et pour la création de salle à manger d’étages : page 1 sur 23 DOCUMENT FOURNI AUX CANDIDATS : Le présent cahier des clauses particulières et règlement de consultation valant acte d’engagement Conformément à l’article 56 du Code des Marchés Publics, ces documents sont remis gratuitement à chaque entreprise candidate qui en fera la demande selon les modalités suivantes : - Soit par courriel : [email protected] - Soit par télécopie : 02.33.30.31.68 - Soit par voie électronique à l’adresse suivante : http://ugecamnormandie.fr/ sous l’onglet « Marchés publics » CSS- Le Parc 61140 BAGNOLES DE L’ORNE Maîtrise d’œuvre pour la reprise sinistre sols (chapes et travaux) et pour la création de salle à manger d’étages : page 2 sur 23 MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE (Marché passé en application de l’article 28 du C.M.P Procédure Adaptée) Le présent MAPA tient lieu d'Acte d'Engagement, de Cahier des Clauses Particulières et de Règlement de Consultation (l’ensemble étant le cahier des charges) (CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION) OBJET : Maîtrise d’œuvre pour la reprise du sinistre des sols (chapes et travaux) et création de 3 salles à manger d’étages et offices. Service : Cellule budgétaire _________________________________________________________________________________ Partie à compléter par l’UGECAM de Normandie N° du lot : N° du marché : Date de notification du marché : Date d’effet du marché : conclu entre, D'une part, Ugecam de Normandie / Le Parc – Centre de soins de suite 32, avenue du Docteur-Joly 61140 BAGNOLES DE L’ORNE Tél : 02.33.30.30.00 Et d'autre part, (à renseigner par le fournisseur) L'entreprise (coordonnées complètes) ……………….. représentée par M N° SIRET complet (14 chiffres) : CODE APE : JOINDRE UN CCP (RIP) OU BANQUE (RIB) IL EST CONVENU CE QUI SUIT : CSS- Le Parc 61140 BAGNOLES DE L’ORNE Maîtrise d’œuvre pour la reprise sinistre sols (chapes et travaux) et pour la création de salle à manger d’étages : page 3 sur 23 ARTICLE I : Objet Le Présent marché est un MAPA de travaux destinés au : • Centre de soins de suite – Le Parc Il a pour objet l'exécution par le Titulaire, conformément aux dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales, applicables aux marchés de la Sécurité Sociale et aux normes en vigueur, de la prestation suivante : Maîtrise d’œuvre pour la reprise du sinistre des sols (chapes et travaux) et pour la création de 3 salles à manger d’étages et offices. Le MAPA est constitué de 2 lots : Lot 1 : Maîtrise d’œuvre pour la reprise de sols (chapes et travaux) connexes après sinistres, dans le cadre d’une expertise (SINISTRE DO – n° SG7/001SDO12020564 / niveaux 1, 2,3 et 4) Lot 2 : Maîtrise d’œuvre pour la création de 3 salles à manger d’étages et offices (niveau 1,2 et 3) ARTICLE II : Documents contractuels Les documents contractuels le régissant sont, par ordre de priorité décroissante : • L'Arrêté du 16 juin 2008 modifié portant réglementation sur les marchés des Organismes de Sécurité Sociale, er • Le Code des Marchés Publics issu du Décret n°2006.975 du 1 Août 2006, • Le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé. • L’arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé. • Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de la Sécurité Sociale (CCAG – travaux), issu de l’arrêté du 08 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux – NOR : er ECEM0916617A publié au JO du 1 octobre 2009. • Le Cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux en vigueur au moment de l’offre. • Le présent cahier des clauses particulières et règlement de consultation valant acte d’engagement dont l'exemplaire original conservé par l'établissement fait seul foi. • Tous les documents fournis dans l’offre à la demande du service. En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l’ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus. Toute clause portée dans les catalogues, barèmes, documentation quelconque, produits par le Titulaire, qui est contraire aux dispositions des pièces contractuelles du présent marché, est réputée non écrite, notamment les conditions générales de vente du Titulaire. L’établissement se réserve le droit d’apporter au plus tard 8 jours avant la date limite fixée pour la réception des offres, des modifications de détails au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite de remise des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. CSS- Le Parc 61140 BAGNOLES DE L’ORNE Maîtrise d’œuvre pour la reprise sinistre sols (chapes et travaux) et pour la création de salle à manger d’étages : page 4 sur 23 ARTICLE III : Description du besoin LOT 1 : Maîtrise d’œuvre pour la reprise de chapes et travaux connexes après sinistres, dans le cadre d’une expertise (SINISTRE DO – n° SG7/001SDO12020564 / niveaux 1, 2, 3 et 4) A – Type de mission La mission consiste en la reprise des sols (la moitié de chaque étage) des niveaux 1,2,3 et 4 du bâtiment principal (voir plans en annexe 4). L’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux est estimée à 450 000 € HT dont 70% sera pris en charge par l’assurance SMABTP et 30% par les entreprises retenues comme responsables du sinistre. A titre indicatif, la durée prévisionnelle des travaux est de 12 mois répartie en 4 phases (une phase par étage). La maîtrise d’œuvre se verra confier une mission de base selon la loi MOP comprenant les phases suivantes : DIAG AVP o APS o APD PRO ACT DET VISA AOR La maîtrise d’œuvre indiquera en option toutes missions complémentaires jugées opportunes à la nature des travaux à effectuer. Le maître d’ouvrage décidera de l’ajout ou non de ces options lors de la notification du présent acte d’engagement. Elle indiquera également le délai d’exécution pour chacune des missions énumérées ci-dessus (remplir l’annexe 3). Les missions de bureau de contrôle, de coordination SPS et de diagnostic amiante et plomb seront attribuées parallèlement en dehors du cadre du présent MAPA, les noms des entreprises seront communiqués au maître d’œuvre dès connaissance. B – Champ de la mission Dans le cadre de la mission de Maîtrise d’œuvre sont à prendre en compte les domaines suivants : Travaux TCE Equipements spécifiques d’hôpital Mesures transitoires : pour palier l’occupation des lieux par les travaux tout en assurant le maintien de l’activité normale de l’établissement, la Maîtrise d’œuvre aura la charge de proposer une organisation et de concevoir une implantation provisoire dans les locaux mis à disposition. Elle aura la charge d’assurer la maîtrise d’œuvre des installations provisoires. Le coût des dispositions provisoires sont incluses dans l’enveloppe financière du projet. C – Sous traitance Le maître d'œuvre ne peut sous-traiter que certaines prestations de son marché en particulier compte tenu des dispositions de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. CSS- Le Parc 61140 BAGNOLES DE L’ORNE Maîtrise d’œuvre pour la reprise sinistre sols (chapes et travaux) et pour la création de salle à manger d’étages : page 5 sur 23 Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont formulées dans le projet d'acte spécial (formulaire DC4). Si le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 EUR TTC, le sous-traitant, qui sera accepté et dont les conditions de paiement auront été agréées par le pouvoir adjudicateur, sera payé directement, pour la partie du marché dont il assure l’exécution (un RIB devra être joint à la candidature). Le maître d'œuvre doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article 114 1° du CMP, une attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle. D – Organisation des travaux L’établissement sera en activité lors de la réalisation des travaux. Par conséquent, le maître d’œuvre organisera les travaux de sorte à limiter la perte d’activité de l’établissement. Il soumettra pour approbation et avant démarrage des travaux sa planification d’intervention. LOT 2 : Maîtrise d’œuvre pour la création de 3 salles à manger d’étages et offices (niveau 1,2 et 3) A – Type de mission La mission consiste en la maîtrise d’œuvre pour la modification de locaux aux étages 1,2 et 3 de l’établissement en vue de la création de salles à manger d’étages avec office. Les emplacements souhaités de ces nouveaux locaux sont indiqués en annexe 4. L’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux est estimée à 65 000 € HT. A titre indicatif, la durée prévisionnelle des travaux est de 9 mois répartie en 3 phases (une phase par étage). La maîtrise d’œuvre se verra confier une mission de base selon la loi MOP comprenant les phases suivantes : DIAG AVP o APS o APD PRO ACT (DCE et analyses des offres) DET VISA AOR La maîtrise d’œuvre indiquera en option toutes missions complémentaires jugées opportunes à la nature des travaux à effectuer. Le maître d’ouvrage décidera de l’ajout ou non de ces options lors de la notification du présent acte d’engagement. Elle indiquera également le temps passé et le délai pour chacune des missions énumérées cidessus (remplir l’annexe 3). Les missions de bureau de contrôle, de coordination SPS et SSI et de diagnostic amiante et plomb seront attribuées parallèlement en dehors du cadre du présent MAPA, les noms des entreprises seront communiqués au maître d’œuvre dès connaissance. B – Champ de la mission Dans le cadre de la mission de Maîtrise d’œuvre sont à prendre en compte les domaines suivants : CSS- Le Parc 61140 BAGNOLES DE L’ORNE Maîtrise d’œuvre pour la reprise sinistre sols (chapes et travaux) et pour la création de salle à manger d’étages : page 6 sur 23 Travaux TCE Equipements spécifiques d’hôpital Mesures transitoires : pour palier l’occupation des lieux par les travaux tout en assurant le maintien de l’activité normale de l’établissement, la Maîtrise d’œuvre aura la charge de proposer une organisation et de concevoir une implantation provisoire dans les locaux mis à disposition. Elle aura la charge d’assurer la maîtrise d’œuvre des installations provisoires. Le coût des dispositions provisoires sont incluses dans l’enveloppe financière du projet. C – Sous traitance Le maître d'œuvre ne peut sous-traiter que certaines prestations de son marché en particulier compte tenu des dispositions de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont formulées dans le projet d'acte spécial (formulaire DC4). Si le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 EUR TTC, le sous-traitant, qui sera accepté et dont les conditions de paiement auront été agréées par le pouvoir adjudicateur, sera payé directement, pour la partie du marché dont il assure l’exécution (un RIB devra être joint à la candidature). Le maître d'œuvre doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article 114 1° du CMP, une attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle. D – Organisation des travaux L’établissement sera en activité lors de la réalisation des travaux. Par conséquent, le maître d’œuvre organisera les travaux de sorte à limiter la perte d’activité de l’établissement. Il soumettra pour approbation et avant démarrage des travaux sa planification d’intervention. L’organisation devra correspondre au planning qui sera défini dans le cadre des travaux du lot ème n°1, à savoir la création de la salle à manger et office du 3 étage lorsque les travaux de sols de er cet étage seront en cours, de même pour le deuxième étage puis le 1 . ARTICLE IV : Réserves Dès la consultation du dossier et avant la remise du présent document valant Acte d’Engagement, le candidat prendra soin de signaler par écrit à l’Organisme, toute anomalie ou insuffisance qui lui apparaîtrait dans le programme ou l’exécution prévu. En aucun cas, le candidat ne pourra arguer des imprécisions, des erreurs, des omissions ou contradictions pour justifier une demande de paiement supplémentaire. ARTICLE V : Durée et délais d'exécution Le marché débute à la notification du marché et se termine à la fin du délai de garantie de parfait achèvement. L’objectif est un achèvement des travaux au 31.12.2016. Le délai d’exécution pour chaque mission devra être indiqué dans l’annexe 3 du présent MAPA. ARTICLE VI : Modalités de commande Les prestations pourront faire l'objet d'un ou de plusieurs bons de commandes notifié(s). Seuls les bons de commande signés par le Directeur de l’établissement ou de l’Ugecam de Normandie suivant le montant des bons de commandes pourront être honorés par le Titulaire. CSS- Le Parc 61140 BAGNOLES DE L’ORNE Maîtrise d’œuvre pour la reprise sinistre sols (chapes et travaux) et pour la création de salle à manger d’étages : page 7 sur 23 ARTICLE VII : Conditions d'exécution des prestations Dispositions générales : Les prestations devront être conformes aux stipulations du marché. Les normes et spécifications techniques applicables sont celles en vigueur à la date du marché. ARTICLE VIII: Assurances Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le Titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent justifier qu’ils ont contracté : • une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des travaux. Par complément, l’article 9.2 du C.C.A.G.-Travaux, le Titulaire doit justifier de l’étendue des garanties souscrites et de la mise à jour de leurs cotisations et ce, au moyen d’attestations précises fournies lors de leurs candidatures. • une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 2270 du Code civil, selon les dispositions conformes à la loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 et au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités résultant des principes de l’article 1792-3 du Code civil. ARTICLE IX : Résiliation aux frais et risques Tout manquement par le Titulaire aux obligations nées du contrat, entraîne la résiliation de plein droit du présent contrat par l’Etablissement, quinze jours après mise en demeure d’exécuter par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet, et ce, sans préjudice de tout dommage intérêt. Cette résiliation impose au titulaire défaillant le surcoût éventuel engendré par la passation d’un marché de substitution pour achever ses prestations. ARTICLE X: Prix LLO OTT N N°°11 (zone à renseigner par les fournisseurs) L’ensemble des travaux sera rémunéré par application d’un prix global et forfaitaire de : - Montant Hors Taxes : …………….€. - T.V.A. 10% …………….€. - TOTAL T.T.C. …………….€. Montant TTC arrêté en lettres : ……………………………………………………………………………………………………… SI DES OPTIONS SONT NECESSAIRES, CELLES-CI DOIVENT ETRE PRISES DES NOTIFICATION DU MARCHE. LES PRIX SERONT DETAILLES POSTE PAR POSTE DANS LE CADRE DE BORDEREAU EN ANNEXE. CSS- Le Parc 61140 BAGNOLES DE L’ORNE Maîtrise d’œuvre pour la reprise sinistre sols (chapes et travaux) et pour la création de salle à manger d’étages : page 8 sur 23 LLO OTT N N°°22 (zone à renseigner par les fournisseurs) L’ensemble des travaux sera rémunéré par application d’un prix global et forfaitaire de : - Montant Hors Taxes : …………….€. - T.V.A. 10% …………….€. - TOTAL T.T.C. …………….€. Montant TTC arrêté en lettres : ……………………………………………………………………………………………………… SI DES OPTIONS SONT NECESSAIRES, CELLES-CI DOIVENT ETRE PRISES DES NOTIFICATION DU MARCHE. LES PRIX SERONT DETAILLES POSTE PAR POSTE DANS LE CADRE DE BORDEREAU EN ANNEXE. ARTICLE XI : Ajustement des prix Le prix sera établi au forfait fixe. Le marché est traité à prix fermes et définitifs selon les règles de l’art et dans les délais prescrits. Les prix proposés dans l’acte d’engagement sont réputés établis aux conditions économiques en vigueur au dernier jour du mois précédent celui fixé pour la remise des offres, soit juin 2015. L’index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter l’évolution du prix des prestations du Maître d’œuvre faisant l’objet du marché est l’index ingénierie ING (base 100 en 2010). Le Maître d’œuvre sera tenu d’indiquer sa révision de prix lors de chacune de ses facturations au Maître d’ouvrage. ARTICLE XII: Règlements 1). Le règlement s'effectuera par virement dans le délai de 30 jours, conformément à l’article 98 du Code des marchés Publics. 2) L’ordonnateur chargé d'émettre le titre de paiement est le Directeur de l’UGECAM de Normandie. 3) Le comptable assignataire du paiement est le représentant de l'Agent comptable de l'UGECAM de Normandie. ARTICLE XIII: Intérêts Moratoires Les sommes dues au titre du marché seront payées dans un délai global de paiement de 30 Jours, à réception de facture. Tout défaut de paiement dans ce délai entraînera un paiement d’intérêts moratoires. Le taux des intérêts moratoires sera celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires auront commencé à courir, augmenté de deux points. ARTICLE XIV: Paiement Les factures afférentes au paiement seront établies en un original portant, outre les mentions légales, les indications suivantes : - le nom et l’adresse du créancier ; - le numéro du compte bancaire ou postal ; - la date du MAPA - la référence de la commande ; - le montant HT ; CSS- Le Parc 61140 BAGNOLES DE L’ORNE Maîtrise d’œuvre pour la reprise sinistre sols (chapes et travaux) et pour la création de salle à manger d’étages : page 9 sur 23 - le taux et le montant de la TVA ; le montant total TTC ; la date de facturation. Elles seront libellées en euros. L'établissement se libérera des sommes dues par virement au compte du Titulaire. ARTICLE XV : Litige En cas de conflits qui n'auraient pu être réglés par voie amiable ou par voie d’arbitrage, ces derniers seront soumis aux juridictions de droit commun. Le prestataire ne pourra en aucun cas suspendre ou interrompre la continuité de sa prestation pour ce motif. ARTICLE XVI: Droit de langue Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, factures, fiches techniques ou modes d’emploi doivent être rédigés en français.. Si le Titulaire est établi dans un autre pays de l’Union Européenne sans avoir d’établissement en France, il facturera ses prestations hors T.V.A. et aura droit à ce que l’administration lui communique un numéro d’identification fiscale. ARTICLE XVII: Visite des locaux Le candidat devra se rendre obligatoirement sur place pour une visite des locaux avant de répondre à l’offre. Le certificat de visite (ANNEXE 1) sera rempli et signé puis remis au candidat à la fin de la visite, celui-ci sera tenu de le joindre à son offre. Pour cela, merci de bien vouloir prendre rendez-vous en contactant Mme Breillot au 02.33.30.31.50 ou par mail : [email protected]. Les horaires de visites possibles des locaux se feront du lundi au vendredi entre 09h et 12h et entre 14h et 16h30. Il vous faudra vous présenter à l’accueil de l’établissement, et donner le motif de votre venue. Aucune visite ne pourra être réalisée sans prise de rendez-vous au préalable. ARTICLE XVIII : Pénalités Pénalité pour retard d’exécution Lorsque le délai contractuel d’exécution est dépassé, par le fait du Titulaire, celui-ci encourt, par jour ouvré de retard et sans mise en demeure préalable, des pénalités suivantes : -150 € HT par jour de retard CSS- Le Parc 61140 BAGNOLES DE L’ORNE Maîtrise d’œuvre pour la reprise sinistre sols (chapes et travaux) et pour la création de salle à manger d’étages : page 10 sur 23 ARTICLE XIX : Avance (à renseigner par les fournisseurs) (Concerne uniquement les marchés dont le montant est supérieur à 50 000 € HT et dont le délai d’exécution est supérieur à 2 mois autrement l’avance est refusée) Une avance (article 87 du CMP) est accordée au Titulaire d’un marché lorsque le montant initial du marché ou de la tranche affermie est supérieur à 50 000 € HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à deux mois. Cette avance n’est due au Titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas l’objet de sous-traitance. Le montant de l’avance est fixé à 5% du montant initial, toutes taxes comprises. Le marché peut prévoir que l’avance versée au Titulaire du marché dépasse les 5%. Dans le cas où les conditions ci-dessus sont rassemblées, le Titulaire devra préciser s’il accepte ou refuse l’avance en cochant la case de son choix ci-dessous. En l’absence de choix du fournisseur, l’établissement refusera de verser l’avance : je demande l’avance je refuse l’avance NB : RAPPEL : le choix ne se fait que si le montant du marché est supérieur à 50 000 € HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à 2 mois. Dans le cas où les 2 conditions citées ci-dessus ne sont pas réunies, l’avance est automatiquement refusée et il n’est pas nécessaire de cocher une de ces deux cases. ARTICLE XX : Retenue de garantie Le marché peut prévoir à la charge du Titulaire, une retenue de garantie (article 101 du CMP) qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu’une avance. Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5% du montant initial augmenté. ARTICLE XXI : Règlement de Consultation 1. Forme du marché Le présent marché est un marché à procédure adapté tel que défini à l’article 28 du Code des marchés publics. 2. Durée et délais d'exécution La durée du marché est fixée à l’article V du présent acte d’engagement. Le délai commencera à courir à la notification du marché et s’achèvera à l’issue des prestations qui en résultent. Calendrier prévisionnel : Démarrage des études : dès notification du marché. Démarrage des travaux : janvier 2016. 3. Renseignements d'ordre administratif et technique Le Parc – Centre de soins de suite Mme Naoui ou Mme BREILLOT 02.33.30.30.00 CSS- Le Parc 61140 BAGNOLES DE L’ORNE Maîtrise d’œuvre pour la reprise sinistre sols (chapes et travaux) et pour la création de salle à manger d’étages : page 11 sur 23 Adresse où l’offre doit être transmise : CSS Le Parc Ugecam de Normandie Cellule Budgétaire 32 Avenue du Dr Joly 61140 Bagnoles de l’Orne Date limite de réception des offres le 10 juillet 2015 avant 16 H 00. Langue devant être utilisée dans l'offre ou la demande de participation : français. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. IMPORTANT : Le candidat indiquera une adresse électronique (courriel) sur laquelle toutes correspondances concernant la présente consultation seront effectuées (ANNEXE 2 Fiche client). 4. Justificatifs à produire et à joindre à l’offre - L’attestation d’assurance de l’entreprise. - Le DC1 dûment complété, daté et signé, disponible et téléchargeable sur le lien suivant : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat - Le DC2 dûment complété, daté et signé, disponible et téléchargeable sur le lien suivant : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat - Les références similaires sur les 3 dernières années (le candidat mentionnera les établissements publics et/ou privés où le même type de mission a pu être effectué, ainsi que les références des personnes à contacter. En cas d’absence de références (entreprise de création récente) la capacité sera estimée sur les moyens financiers techniques et humains. - Les compétences et moyens humains et matériels de l’équipe (CA, effectifs, moyens techniques, CV des collaborateurs) … - Les agréments, habilitations, certificats obtenus par l’entreprise. - En cas de redressement judiciaire la copie du ou des jugements prononcés. - A L’APPUI DE L’OFFRE (obligatoire) : Le candidat devra joindre à son offre, un Mémoire sélection des offres cités à l’article XXI point n° 8. Technique précisant les critères de Il comprendra l’intégralité des demandes faites au présent CCP et toutes les informations qu’il juge nécessaire pour permettre l’analyse de son offre conformément aux critères de choix définis et notamment : - Organisation, moyens humains, matériels et techniques mis en œuvre pour assurer la prestation (note méthodologique, planning détaillé des interventions, …). - Délai d’exécution. - Le prix des prestations (devis proposé dans le détail mission par mission). - Actions de l’entreprise menées dans le cadre du développement durable. CSS- Le Parc 61140 BAGNOLES DE L’ORNE Maîtrise d’œuvre pour la reprise sinistre sols (chapes et travaux) et pour la création de salle à manger d’étages : page 12 sur 23 5. Modalités de remise des candidatures et /ou des offres selon la procédure adoptée Une seule enveloppe pour la candidature et l’offre qui comprendra : - les pièces mentionnées à l’article XXI au point n° 4 « justificatifs à produire et à joindre à l’offre » paraphées en bas de chaque page. - le présent cahier des clauses particulières et règlement de consultation valant acte d’engagement signé par le candidat en page 14 et paraphés en bas de chaque page. Le marché sera attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés au point n° 8 du présent article. LLO OTT N N°°11 L’enveloppe portera les mentions suivantes : MAPA « : Maîtrise d’œuvre pour la reprise du sinistre des sols (chapes et travaux).» - Ne pas ouvrir LLO OTT N N°°22 L’enveloppe portera les mentions suivantes : MAPA « : Maîtrise d’œuvre pour la création de 3 salles à manger d’étages et offices.» - Ne pas ouvrir L’enveloppe comprenant la candidature et l’offre est transmise par voie postale, en recommandé avec accusé de réception ou déposée à l’adresse du Parc à : CSS Le Parc – Ugecam de Normandie – Service Cellule budgétaire 32 Avenue du Dr Joly 61140 Bagnoles de l’Orne Les plis peuvent être déposés à l’adresse ci-dessus mentionnées, contre récépissé, du lundi au vendredi entre 9h30 et 12h00, et 14h00 et 16h00. Il est rappelé : que seule la date de réception des plis est retenue. En conséquence, l’UGECAM de Normandie ne saurait être tenue pour responsable des retards éventuels pris dans l’acheminement du courrier par la Poste qu’ils soient conjoncturels ou structurels, de même que l’encombrement des voies de circulation les jours de remise des plis. Dans tous les cas, les dossiers des candidats devront parvenir à la cellule des marchés avant le : Le 10 juillet 2015 avant 16 H 00. Les plis reçus après la date et heure indiquée ci-dessus ne seront pas retenus et seront retournés à leur expéditeur non ouverts. 6. Ouverture des plis Les plis transmis seront numérotés puis ouvert par ordre d’arrivée chronologique. 7. Sélection des candidatures La commission, après ouverture des plis, élimine les candidats qui n’ont pas la qualité pour présenter une offre ou dont les capacités sont insuffisantes. CSS- Le Parc 61140 BAGNOLES DE L’ORNE Maîtrise d’œuvre pour la reprise sinistre sols (chapes et travaux) et pour la création de salle à manger d’étages : page 13 sur 23 8. Critères d’attribution du marché Les offres seront jugées en fonction des critères, ci-dessous, qui seront hiérarchisés et pondérés : Critère 1 : Le prix : coefficient 50% Critère 2 : La valeur technique : coefficient 40% • Compréhension du programme • Organisation de l’équipe • Compétences, références et mémoire technique Critère 3 : le délai d’étude et chantier : coefficient 10% • Capacité à optimiser les délais. 9. Candidatures non retenues Les candidats dont les offres n’auront pas été retenues en seront informés par courrier. 10. Renseignements complémentaires Dans le cas où un candidat estimerait qu’une imprécision demeure ou qu’il a été amené à choisir une certaine interprétation du règlement de consultation, il peut demander par écrit des éclaircissements et une réponse sera alors adressée à l’ensemble des candidats. Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leurs études, les candidats devront faire parvenir une demande écrite par e-mail à l’adresse suivante : E-mail : [email protected] ENGAGEMENT DU CANDIDAT Fait en un seul original A .......................................... Le .......................................... Signature du candidat Porter la mention manuscrite « Lu et approuvé » ACCEPTATION DE L’OFFRE Est acceptée par la présente offre pour valoir acte d’engagement, pour le(s) lot(s) n° ---------------A Bagnoles de l’Orne, le La Directrice d’établissement, Haïat NAOUI DATE DE NOTIFICATION DU MARCHE CSS- Le Parc 61140 BAGNOLES DE L’ORNE Maîtrise d’œuvre pour la reprise sinistre sols (chapes et travaux) et pour la création de salle à manger d’étages : page 14 sur 23 NOTIFICATION PAR LETTRE RECOMMANDEE avec A.R. NOTIFICATION PAR REMISE EN MAINS PROPRES Reçu l'avis de réception postal de la notification du marché signé Reçu à titre de notification d'une photocopie certifiée conforme à l'original du marché par le Titulaire Le .......................................... Signature du Titulaire Le .......................................... par le Titulaire destinataire Le ......................................... (date d'apposition de la signature ci-après) Le conducteur de l’opération DATE DE PRISE D’EFFET DU MARCHÉ : CSS- Le Parc 61140 BAGNOLES DE L’ORNE Maîtrise d’œuvre pour la reprise sinistre sols (chapes et travaux) et pour la création de salle à manger d’étages : page 15 sur 23 ANNEXES CSS- Le Parc 61140 BAGNOLES DE L’ORNE Maîtrise d’œuvre pour la reprise sinistre sols (chapes et travaux) et pour la création de salle à manger d’étages : page 16 sur 23 ANNEXE 1 UGECAM DE NORMANDIE CSS LE PARC 32 avenue du Docteur Joly 61140 BAGNOLES DE L’ORNE ATTESTATION DE VISITE ---=-oo0oo-=--Objet : Procédure MAPA relative à la maîtrise d’œuvre pour la reprise sinistre sols (chapes et travaux) et pour la création de salle à manger d’étages. ---=-oo0oo-=--- Je soussigné : ---------------------------------------------------------------------------------------Responsable de ------------------------------------------------------------------------------------Pour le lot n° ---------------------------------------------------------------------------------------- CSS « Le Parc » 32 avenue du Docteur Joly 61140 BAGNOLES DE L’ORNE Atteste que la société : a bien visité les locaux susvisés en vue de remettre une offre dans le cadre de la procédure lancée par l’UGECAM de Normandie. Fait à le, Signature du Responsable. CSS- Le Parc 61140 BAGNOLES DE L’ORNE Maîtrise d’œuvre pour la reprise sinistre sols (chapes et travaux) et pour la création de salle à manger d’étages : page 17 sur 23 ANNEXE 2 FICHE CLIENT ---=-oo0oo-=--Objet : Procédure MAPA relative à la maîtrise d’œuvre pour la reprise sinistre sols (chapes et travaux) et pour la création de salle à manger d’étages. ---=-oo0oo-=--- COORDONNEES DE L’INTERLOCUTEUR A CONTACTER SI DES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES S’AVERAIENT NECESSAIRES : Société : Nom : Prénom : Téléphone : Téléphone portable : Fax : Courriel (adresse mail) : CSS- Le Parc 61140 BAGNOLES DE L’ORNE Maîtrise d’œuvre pour la reprise sinistre sols (chapes et travaux) et pour la création de salle à manger d’étages : page 18 sur 23 ANNEXE 3 TABLEAU DES COUTS ET DELAIS D’EXECUTION PAR MISSION ---=-oo0oo-=--Objet : Procédure MAPA relative à la maîtrise d’œuvre pour la reprise sinistre sols (chapes et travaux) et pour la création de salle à manger d’étages. ---=-oo0oo-=--LLO OTT N N°°11 PHASE NOMBRE DE SEMAINES DECLENCHEMENT DE PHASE COUT HT DE LA MISSION DIAG APS APD PRO ACT DET VISA AOR CSS- Le Parc 61140 BAGNOLES DE L’ORNE Maîtrise d’œuvre pour la reprise sinistre sols (chapes et travaux) et pour la création de salle à manger d’étages : page 19 sur 23 ANNEXE 3 TABLEAU DES COUTS ET DELAIS D’EXECUTION PAR MISSION ---=-oo0oo-=--Objet : Procédure MAPA relative à la maîtrise d’œuvre pour la reprise sinistre sols (chapes et travaux) et pour la création de salle à manger d’étages. ---=-oo0oo-=--LLO OTT N N°°22 PHASE NOMBRE DE SEMAINES DECLENCHEMENT DE PHASE COUT HT DE LA MISSION DIAG APS APD PRO ACT DET VISA AOR CSS- Le Parc 61140 BAGNOLES DE L’ORNE Maîtrise d’œuvre pour la reprise sinistre sols (chapes et travaux) et pour la création de salle à manger d’étages : page 20 sur 23 ANNEXE 4 PLANS INDICATIFS DES ZONES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ---=-oo0oo-=--- Objet : Procédure MAPA relative à la maîtrise d’œuvre pour la reprise sinistre sols (chapes et travaux) et pour la création de salle à manger d’étages. ---=-oo0oo-=--- : Zones sinistrées à refaire LOT n° 1 CSS- Le Parc 61140 BAGNOLES DE L’ORNE : Zones concernées pour la création de salons d’étages LOT n° 2 Maîtrise d’œuvre pour la reprise sinistre sols (chapes et travaux) et pour la création de salle à manger d’étages : page 21 sur 23 CSS- Le Parc 61140 BAGNOLES DE L’ORNE Maîtrise d’œuvre pour la reprise sinistre sols (chapes et travaux) et pour la création de salle à manger d’étages : page 22 sur 23 CSS- Le Parc 61140 BAGNOLES DE L’ORNE Maîtrise d’œuvre pour la reprise sinistre sols (chapes et travaux) et pour la création de salle à manger d’étages : page 23 sur 23